· web viewsecretaria de medio ambiente y recursos naturales comisiÓn nacional del agua...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLADIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.

La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación, consistirá en Terminación del canal sublateral 11+993 del km. 0+700 al km. 5+000 del lateral 7+325 de la Unidad de Riego Valle Morelos de la Margen Derecha del Río Santiago, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit., para ejecutarse en el Municipio de Santiago Ixcuintla, estado de Nayarit..

PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES.

Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de ésta licitación pública nacional, en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia en las oficinas de la Dirección General de Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80105, con números telefónicos (0166) 716-57-12 y 716-57-13, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. (27, PENÚLTIMO PÁRRAFO)

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de contratación;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Comisión Nacional del Agua les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Comisión Nacional del Agua durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común;

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES1DE 309




DETERMINADO

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes y manifiesten por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajusten a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;

XI. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar;

XII. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación, salvo cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar;

XIII. No se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes a excepción de que no tengan obligación de hacerlo;CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

2DE 309




DETERMINADO

XIV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, contando con el plazo de 15 (QUINCE) días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas; y

XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

No podrán participar en ésta licitación pública nacional, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y

c) Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir la efectos de la inhabilitación, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31 fracción XIV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El procedimiento de contratación por licitación pública nacional, se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento de contratación. (27, 4° PÁRRAFO)





DETERMINADO

DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 1, fracción II, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27, fracción I y segundo párrafo, 30, fracción I, 31 y 32, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 18 de su Reglamento, y demás disposiciones administrativas vigentes en la materia, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y mediante la Dirección General del Organismo de Cuenca Pacifico Norte, convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional, para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que se indica, de conformidad con lo siguiente:

A continuación se establecen las bases y lineamientos que los licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos correspondientes.

La convocatoria a la licitación se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) y su obtención será gratuita, independientemente de encontrarse a disposición de los licitantes, para su consulta, un ejemplar impreso de la convocatoria a la licitación en las oficinas de La Sala de Licitaciones de la Dirección General de Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, primer piso, colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80105, con números telefónicos (0166) 716-57-12 y 716-57-13, sin que la Comisión Nacional del Agua se encuentre obligada a entregar un ejemplar impreso de la misma a los licitantes.

Es requisito indispensable la obtención de la convocatoria a la licitación y presentar en la junta de aclaraciones escrito libre (Anexo número A 22), en el que se exprese el interés para participar en la licitación por sí o a través de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal. (35, 3° PÁRRAFO)

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes, deberán presentar sus proposiciones y documentación adicional, por escrito y en un solo sobre cerrado, y a su elección, a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000, sin que el envío de sus proposiciones a través de medios de comunicación electrónica limite su participación en los diferentes actos derivados de la presente licitación. (28, 1°, 2°, 3° Y 4° PÁRRAFOS)

Los licitantes, deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, y los que las envíen por medio del Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) dentro del sobre que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:





DETERMINADO

I. Original del escrito en el que señale domicilio y una dirección de correo electrónico en caso de contar con ella (31 fracción XIII), para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato de obra pública, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; (24 DEL REGLAMENTO EN TODAS SUS FRACCIONES)

II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

III. Copia de su Registro Federal de Contribuyentes;

IV. Copia simple de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) o balance general auditado del licitante (debidamente dictaminado, por un contador público, conforme a las normas y procedimientos de auditoría, anexando copia de su cédula profesional) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Comisión Nacional del Agua de $12'000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 m.n.);

V. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición;

VI. Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos y anexo siguientes:

a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de los testimonios de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario, corredor o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, en el caso de personas morales constituidas en territorio y conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos;

b. Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre,





DETERMINADO

número y circunscripción del notario, corredor o fedatario público ante quien se hayan otorgado; y

c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe;

VII. Copia simple de la presente convocatoria a la licitación. Cuando se trate de agrupaciones, bastará la presentación de la copia de un solo ejemplar de la convocatoria a la licitación;

VIII. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; y

IX. En su caso, original del escrito en el que los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un 5% (CINCO POR CIENTO) de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o su equivalente en el extranjero, se hayan dado con 6 (SEIS) meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la Comisión Nacional del Agua, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar los requisitos señalados en forma individual (24 2° PÁRRAFO DESPUES DE LAS FRACCIONES DEL REGLAMENTO), además de incluir en el sobre que contenga su proposición (Anexo número A 24) el convenio privado protocolizado ante notario, corredor o fedatario público a que se refieren los artículos 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II, de su Reglamento. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyendo el convenio en el sobre que contenga la proposición.

Para la experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en esta licitación, se tomarán en cuenta los aspectos siguientes (Anexos números A 3 y A 4):

I.- Experiencia.- Consistente en el mayor tiempo del licitante realizando obras públicas similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a los de ésta licitación; y

II.- Capacidad Técnica.- Que abarcara los siguientes aspectos:

a) Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b) Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a 5 (CINCO) años.

c) Certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente.





DETERMINADO

La certificación antes aludida deberá estar emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o normas equivalentes tratándose de extranjeros y podrá ser expedida por cualquier dependencia, entidad o autoridad que entre sus atribuciones cuenten con la facultad de certificación, así como alguna empresa de reconocido prestigio cuyo objeto social permita otorgar certificados en términos de la citada Ley.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Para la ejecución de la obra, no se requerirá la incorporación de materiales, maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo o de medición de fabricación o contenido nacional.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, el Oficial Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió el oficio de liberación de inversión número 511.1/051, de fecha 27 de enero de 2010.

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 01 de junio de 2010 y la fecha de terminación será el día 15 de diciembre de 2010.

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecución de la obra será de 198 (Ciento noventa y ocho) días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de la misma.

1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3.

Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comisión Nacional del Agua o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.

1.4 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitación, podrán visitar el(los) lugar(es) en que se realizará la obra para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el(los) sitio(s), hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución. (27, 1° PÁRRAFO DEL REGLAMENTO)

A quienes pretendan realizar la visita al(a los) lugar(es) en que se realizará la obra con posterioridad a la fecha(s) señaladas para la visita, se les podrá permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevará a cabo





DETERMINADO

la obra, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas, aunque no será obligatorio para la Comisión Nacional del Agua, designar a un técnico que guíe la visita.

En ningún caso, la Comisión Nacional del Agua asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligación para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

El licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el(los) sitio(s) de realización de la obra y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo número A 5), por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. 1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA.

El lugar de reunión para la visita al(a los) sitio(s) de la obra será en las oficinas de la Dirección Local en Nayarit de la Comisión Nacional del Agua, sita en Avenida Insurgentes, número 1050 Oriente, segundo piso (edificio SAGARPA), colonia Menchaca, Tepic, Nayarit, código postal 63150, teléfonos (01311) 214-23-85 y 214-25-05, extensión 1400, 1401 y 1411, a las 10:00 horas, el día 03 de mayo de 2010, siendo atendidos por el C. Ing. Ruben Cambero Borrayo y/o Ing. Arnulfo Saldierna Dávila, con número telefónico (01311) 214-23-85 y 214-25-05, extensión 1400 y 1401.

1.4.2 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La(s) junta(s) de aclaraciones se celebrará(n) a las 12:00 horas, el día 05 de mayo de 2010, en: las oficinas de la Direccion Local en Nayarit de la Comisión Nacional del Agua, sita en Av. Insurgentes #1050 oriente, colonia menchaca, Tepic, Nayarit, código postal 63175, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los licitantes. (31, FRACCIÓN X).

El acto será presidido por el servidor público designado, quién será asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. (35, 2° PÁRRAFO)

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo los siguientes datos:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. (35, 3 PÁRRAFO E INCISO J),





DETERMINADO

DIRECTRIZ SEGUNDA DEL OFICIO NÚMERO UNCP/309/TU/00412/2009, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. (35, 4° PÁRRAFO)

En la(s) junta(s) de aclaraciones, la Comisión Nacional del Agua resolverá en forma clara y precisa las dudas, aclaraciones o cuestionamientos que sobre la convocatoria a la licitación, sus anexos y las cláusulas del modelo de contrato le formulen los licitantes, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberán constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitación para la elaboración y presentación de las proposiciones, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los licitantes y los servidores públicos que intervengan, entregándoles copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, se pondrá a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet) y las oficinas de la Jefatura de Proyecto de Contratación y apoyo a la Construcción del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, primer piso, colonia Recursos Hidráulicos, código postal 80105, Culiacán, Sinaloa, a los teléfonos (01667) 715-50-70 y 713-98-14. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

La Comisión Nacional del Agua podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones y hasta 48 (CUARENTA Y OCHO) horas antes de la conclusión del período de obtención de la convocatoria a la licitación, a las que dará contestación a más tardar el último día de dicho período. (22, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO)

Al finalizar la junta de aclaraciones, se fijará un ejemplar del acta en las oficinas del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, colonia Recursos Hidráulicos, código postal 80105, Culiacán, Sinaloa, a los teléfonos (01667) 715-50-70 y 713-98-14, por un término que no será menor a 5 (CINCO) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta. (39 BIS E INCISO n), DIRECTRIZ SEGUNDA DEL OFICIO NÚMERO UNCP/309/TU/00412/2009, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

En esta convocatoria a la licitación se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitación y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:

a. Instrucciones a los licitantes;

b. Anexos: Requisitos técnicos y económicos, formatos, modelos de contrato de obra pública, de pólizas de fianza, de escritos, y guías de llenado;





DETERMINADO

c. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables;

d. Catálogo de conceptos; y

e. Programa(s) de suministro de materiales y equipo de instalación permanente que proporcionará la Comisión Nacional del Agua; (31 FRACCIÓN XVII).

Los licitantes deberán examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la licitación para que no incurran en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua podrá modificar el contenido de esta convocatoria a la licitación, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. (34, 1° PÁRRAFO)

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboración de sus proposiciones. (34, ÚLTIMO PÁRRAFO)

Cualquier modificación a la convocatoria a la licitación derivada del resultado de la (s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitación.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se harán del conocimiento de los interesados exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen, a fin de que los interesados acudan ante la Comisión Nacional del Agua para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. (34, 1° PÁRRAFO E INCISO m), DIRECTRIZ SEGUNDA DEL OFICIO NÚMERO UNCP/309/TU/00412/2009, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

El licitante deberá entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la convocatoria a la licitación, objeto de la obra y el nombre o razón social del licitante, y completamente cerrado.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados en cada una de las hojas que la integran; sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

En el caso de que las proposiciones sean enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán la identificación o firma electrónica que les certifique la Secretaría de la Función Pública, la cual producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio, sujetándose a lo siguiente:

a) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

10DE 309




DETERMINADO

electrónica envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), y que a su vez se distinga por el medio de identificación o firma electrónica que les certifique la Secretaría de la Función Pública. En dicha información quedarán comprendidas la proposición técnica y económica; la documentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que sean requeridas por la Comisión Nacional del Agua;

b) Notificarán oportunamente a la Secretaría de la Función Pública, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregada la identificación o firma electrónica;

c) Aceptarán que el uso de la identificación o firma electrónica por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad;

d) Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la Comisión Nacional del Agua, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de computo;

e) Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de ésta licitación, cuando éstos se encuentren a su disposición a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet);

f) Consentirán que será motivo de que la Secretaría de la Función Pública invalide la identificación o firma electrónica, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Gubernamental (CompraNet); y

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la Comisión Nacional del Agua, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (Anexo número A 23). (31, FRACCIÓN XII)

Los licitantes a su elección y bajo su exclusiva responsabilidad podrán enviar su proposición en sobre cerrado, a través del servicio postal o de mensajería, debiéndose entregar en la dirección indicada en el primer párrafo del numeral 5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.Si el licitante opta por enviar su proposición por cualquiera de estos medios, la entrega deberá ser previa al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones.

La Comisión Nacional del Agua se abstendrá de recibir toda proposición que se envié por servicio postal o de mensajería que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:





DETERMINADO

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones;

b) Que se entregue en una dirección distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitación;

c) Que la proposición no se entregue en sobre cerrado; y

d) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo del servicio postal o de mensajería.

4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los documentos que para tal efecto se incluyen en esta convocatoria a la licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

Las proposiciones, que a elección de los licitantes sean enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), se sujetarán a lo siguiente:

a) Preferentemente, deberán identificar, cada una de las páginas que integran la proposición, con los datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de la convocatoria a la licitación y número de páginas, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

b) Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa el medio de identificación o firma electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio.

c) Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

d) Para el envío de la proposición a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), los licitantes deberán utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

e) Los licitantes que opten por el envío de sus proposiciones por medio de CompraNet, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), a más tardar una hora antes del evento de presentación y apertura de proposiciones, señalado en el punto 5.1 de esta convocatoria a la licitación.

f) Será necesario que el licitante, nacional o extranjero, confirme por telefacsímil o a la dirección de correo electrónico [email protected] y/o [email protected] que la proposición enviada a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), corresponde al propio licitante, dentro de los 3 (TRES) días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de que si no cumple este requisito la proposición será desechada, en cumplimiento a lo dispuesto por la Novena Regla del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de


mailto:[email protected]




DETERMINADO

comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), deberá estar integrada en la forma siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.

A 1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

A 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A 3 CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O SUS EQUIVALENTES EN EL EXTRANJERO, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO, INDICANDO SI TUVO O NO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, DENTRO DE LOS CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

A 4 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TÉRMINOS DE LA





DETERMINADO

CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

A 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LA PARTE DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.

A 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

A 8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

A 9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

B MANO DE OBRA.C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

A 10 FACTOR DE SALARIO REAL.

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TIB TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

A 11 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. CUANDO EXISTAN





DETERMINADO

INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A 12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 15 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 16 CARGOS ADICIONALES.

A 17 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

A 18 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRASEN SU CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A 19 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

B MANO DE OBRA.C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU

TIPO Y CARACTERÍSTICAS.D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

A 20 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA





DETERMINADO

E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

A 21 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES).

A 22 ESCRITO LIBRE DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL. (35, 3° PÁRRAFO)

A 23 ESCRITO LIBRE, EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. (31 fracción XII)

A 24 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO (SI ES EL CASO).

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Las proposiciones, así como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en ésta convocatoria a la licitación, deberán presentarse en idioma español.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberán presentarse las proposiciones será en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

Se otorgará por concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio fiscal de 2010, y será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de la obra y contra la entrega de la garantía del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de la obra; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. (109 DEL REGLAMENTO)

El importe del anticipo que se otorgue al contratista será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en esta convocatoria a la licitación, al monto total de la proposición.





DETERMINADO

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición. (50, FRACCIÓN III)

Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua no otorgará anticipos.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

La Comisión Nacional del Agua con fundamento en lo señalado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 57 de la citada Ley. La aplicación del procedimiento para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El contratista dentro de los 60 (SESENTA) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la Comisión Nacional del Agua, en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, se perderá la posibilidad solicitar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. El contratista deberá acompañar a su solicitud la documentación indicada en los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 148 de su Reglamento.

La Comisión Nacional del Agua, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. (56, 5° PÁRRAFO)

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la Comisión Nacional del Agua apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. (56, 6° PÁRRAFO)

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibirá de la Comisión Nacional del Agua, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompañada de la





DETERMINADO

documentación que acredite su pago, dentro de los 6 (SEIS) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que será el día Ultimo de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serán pagadas a través de transferencia electrónica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancaria estandarizada y aperturada en Institución Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura correspondiente, para que la Comisión Nacional del Agua inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones (excepto tratándose de retenciones económicas de carácter provisional o penas convencionales, a que se refieren las cláusulas décima séptima, décima octava y décima novena de del modelo de contrato) y de ajustes de costos, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista. (55, 1° PÁRRAFO)

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua. (55, 2° PÁRRAFO)

4.9 PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 9 de enero de 1998, entre la Comisión Nacional del Agua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.002% (DOS AL MILLAR) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la Comisión Nacional del Agua realizará el descuento en el porcentaje antes mencionado, conforme a la declaración II.10 y la cláusula vigésima sexta, inciso B), del modelo de contrato, que será entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

Para la aplicación de este descuento el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que haga constar su aceptación o negativa. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.





DETERMINADO

Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES.

Dos o más personas, físicas y/o morales, podrán presentar conjuntamente su proposición, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, la parte de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la función Pública. (28, 2° PÁRRAFO).

Para tal efecto, se deberá celebrar entre el grupo de personas un convenio privado, protocolizado ante notario, corredor o fedatario público, que cumpla con los siguientes requisitos:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios de las escrituras públicas con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes legales de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios de las escrituras públicas con los que se acredita su representación;

c. Definición precisa y detallada (no en porcentajes) de la parte de los trabajos que cada persona se obligará a cumplir, especificando la forma en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, así como la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones, a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua; (28, 2° PÁRRAFO)

d. Señalamiento de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

f. Estipulación expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta, solidaria mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado por los artículos 28, fracción II, inciso f) y 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo estipulado en la cláusula primera del modelo de contrato.

En el caso de agrupaciones bastará con la obtención de un solo ejemplar de la convocatoria a la licitación.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado anteriormente, en el sobre que contenga la proposición.





DETERMINADO

Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la Comisión Nacional del Agua, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes.

En caso de que el convenio privado de referencia no reúna la totalidad de los requisitos exigidos, en los términos solicitados, se estará en la imposibilidad de evaluar la proposición para determinar la solvencia de la misma y por lo tanto será desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria a la licitación.

De resultar ganadora la proposición presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjunta, solidaria y mancomunadamente.(28, 3° PÁRRAFO)

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.(28, 4° PÁRRAFO)

4.12 SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.

No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. (En este caso el licitante anexará a su proposición el formato que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”)

4.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Para la ejecución de la obra, la Comisión Nacional del Agua no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente. (31 FRACCIÓN XIX)

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El licitante si es persona física, o su representante legal si se trata de persona moral, DEBERÁ FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICIÓN EN TODAS SUS HOJAS.

En el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. (28, 2° PÁRRAFO)

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán integrar su proposición, en original y en la forma que previene el punto 4.2.1. Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con la clave de la licitación, objeto de la obra y el nombre o la razón social del licitante.

Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), deberán integrar su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, identificando cada una de las páginas que integran su proposición, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello





DETERMINADO

técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las propuestas.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

Para facilitar el procedimiento de licitación, la Comisión Nacional del Agua efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningún caso se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes podrán presentar sus propuestas directamente en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate. (36, PENÚLTIMO PÁRRAFO)

En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones por escrito deberán presentarse a las 09:00 horas, el día 12 de mayo de 2010, en la Sala de Licitaciones del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, sita en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, primer piso, colonia Recursos Hidraulicos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80105, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado. Los licitantes o sus representantes legales, quienes previamente deberán registrar su asistencia, al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado en el primer párrafo del punto 4.1 (Anexo número A 23), o indicarán que su proposición fue enviada por el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).

Cada licitante, sea personas físicas o morales, o agrupación de personas, sólo podrán presentar una proposición y serán los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitación. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. (27 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO)

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:

Se procederá, en primer término, a dar apertura e imprimir las proposiciones enviadas por el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), posteriormente, a la de los licitantes que hayan presentado su proposición por escrito en el propio acto y, en seguida, las que fueron enviadas por servicio postal o de mensajería.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública, no sea posible abrir los sobres que contenga las proposiciones enviadas mediante el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción; salvo en el caso de que los sobres que contenga dicha información se encuentre infectada por virus informáticos o no puedan abrirse





DETERMINADO

por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de computo de los licitantes, en que se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por la Comisión Nacional del Agua.

La Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la Comisión Nacional del Agua.

I. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público de la Comisión Nacional del Agua designado para presidir el acto, rubricarán de las proposiciones presentadas el anexo número A 20, catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitación; (37, FRACCIÓN II)

II. Se levantará acta que contendrá como mínimo los requisitos que menciona el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones de los licitantes que las hayan presentado por escrito y, en su caso, las que fueron recibidas en tiempo y forma por medio del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), para su posterior evaluación integral y el importe total de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido en las oficinas de la Jefatura de Proyecto de Contratación y Apoyo a la Construcción del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, primer piso, colonia Recursos Hidráulicos, código postal 80105, Culiacán, Sinaloa, a los teléfonos (01667) 716-57-12 y 716-57-13, para efecto de su notificación. En el acta se señalará que el fallo de la licitación se efectuará a las 15:00 horas, el día 19 de mayo de 2010, en las oficinas de la Sala de Licitaciones del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, sita en Avenida Federalismo y Bulevar Culiacán, sin número, primer piso, Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80105. (37, FRACCIÓN III) y la firma del contrato respectivo se llevará a cabo a las 15:00 horas, el día 21 de mayo de 2010, en las oficinas de la Sala de Licitaciones del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, sita en Avenida Federalismo y Bulevar Culiacán, sin número, primer piso, Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80105; (INCISO k), DIRECTRIZ SEGUNDA DEL OFICIO NÚMERO UNCP/309/TU/00412/2009, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

III. La Comisión Nacional del Agua procederá con el análisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de esta convocatoria, debiendo elaborar un dictamen en el que conste lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

Al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, se fijará un ejemplar del acta en las oficinas del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, colonia Recursos Hidráulicos, código postal 80105, Culiacán, Sinaloa, a los teléfonos (01667) 715-50-70, Fax 713-98-14 , por un





DETERMINADO

término que no será menor a 5 (CINCO) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta. (39 BIS E INCISO n), DIRECTRIZ SEGUNDA DEL OFICIO NÚMERO UNCP/309/TU/00412/2009, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

V. En junta pública, a la que podrán asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual deberá contener los requisitos establecidos por los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39 de su Reglamento, entregándoseles copia del mismo. El acto del fallo de la licitación comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador, levantándose el acta correspondiente, entregándose también copia del acta en la que conste el fallo y se difundirá el contenido del fallo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) el mismo día en que se emita.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).

El fallo no podrá incluir información reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Comisión Nacional del Agua, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el C. Lic. Jorge Miguel Ramírez Pérez, servidor público responsable, dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación del contratista y de la Comisión Nacional del Agua de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. (39, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° PÁRRAFOS)

Los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten, cuando estas se encuentren a su disposición a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger copia del acta en la que conste el fallo de la licitación en las oficinas de la Jefatura de Proyecto de Contratación y Apoyo a la





DETERMINADO

Construcción del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en avenida Federalismo y bulevar Culiacán, sin número, primer piso, colonia Recursos Hidráulicos, código postal 80105, Culiacán, Sinaloa, a los teléfonos (01667) 716-57-12 y 716-57-13.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (39, ÚLTIMO PÁRRAFO)

5.2 LICITACIÓN DESIERTA.

La Comisión Nacional del Agua, declarará desierta la licitación cuando a su juicio las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos de esta convocatoria a la licitación, sus precios de insumos no fueren aceptables, cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, señalándose en el fallo las causas que lo motivaron. (39, SEGUNDO PÁRRAFO).

5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN.

Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

II. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la licitación, incluyendo el convenio privado para la agrupación de personas físicas y/o morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta convocatoria a la licitación. (Artículos 36 y 37 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas. (Artículo 40 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

V. Cuando la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. (Artículo 40 fracción III del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

VI. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 31, fracción XIV, 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 40 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

VII. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos 31 fracción XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 40 fracción VI de su Reglamento);





DETERMINADO

VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 40 fracción V del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IX. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

X. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XI. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento. (Artículo 37 apartado A, fracción V, letra c, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 37 apartado A, fracción V, letra a, y 185 fracción III, letra b, de su Reglamento);

XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción. (Artículo 189 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XIV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Artículo 166 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); y

XV. Cuando el licitante opte por enviar su proposición a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) y, dentro de los 3 (TRES) días hábiles siguientes al acto de presentación y apertura de proposiciones, omita confirmar por telefacsímil o a la dirección de correo electrónico [email protected] y/o contratació[email protected], que la proposición enviada a través de medios remotos de comunicación electrónica corresponde al propio licitante (Novena Regla del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000).

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

La Comisión Nacional del Agua, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 36, 37-A, 37-B, 37-D, 37-E y 37-F de su Reglamento, considerando que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para


mailto:contrataci%C3%[email protected]





DETERMINADO

determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en esta convocatoria a la licitación.

La Comisión Nacional del agua, en caso de considerarlo conveniente, aunque no será forzoso para ésta, podrá solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. (38, 4° PÁRRAFO)

Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Comisión Nacional del Agua tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. (29, 1° PÁRRAFO DEL REGLAMENTO)

Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Nacional del Agua y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos ó más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Comisión Nacional del Agua, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. (38, PENÚLTIMO PÁRRAFO)

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50 * (PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.





DETERMINADO

Para determinar la proposición de menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo entre otros, así como el valor de rescate de la obra de que se trate. (Cuando se incluya el valor presente, en la convocatoria del procedimiento de contratación se indicarán de manera expresa, cuando menos el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate ya mencionados)

(Se podrá optar por utilizar el método de valor presente cuando la obra se encuentre asociada a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo)

(De conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo de la hoja 2 del oficio número UNAOPSPF/309/OP/0.- 348/2005, de fecha 23 de noviembre de 2005, emitido por la Secretaría de la Función Pública, el horizonte a considerar, tasa de descuento y valor de rescate se deberán considerar para establecer el menor valor presente, el cual, no se enfoca al precio de construcción de la obra, sino al beneficio que se obtendrá de la puesta en marcha de la propia obra al momento de su utilización, durante un período determinado; lo cual representaría un mayor beneficio o un ahorro para el Estado, por lo que dichos términos deberán de atender a los requisitos que solicite la Comisión Nacional del Agua)

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

(Para la especialidad se deberá verificar el mayor número de contratos de obra pública, ejecutados por cada uno de los licitantes dentro de los cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 37-A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

(Para la experiencia se deberá verificar los contratos de obra pública que acrediten la experiencia de cada uno de los contratistas, identificando los trabajos realizados por la contratista y su personal en los que sea comprobable su participación, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV y 37-A fracción II, letra b. del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:


20 puntos




DETERMINADO

1) Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se asignarán 3 puntos.

2) Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor de cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3) Certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los cuatro puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá estar emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y podrá ser expedida por cualquier dependencia, entidad o autoridad que entre sus atribuciones cuente con la facultad de certificación, así como alguna empresa de reconocido prestigio cuyo objeto social permita otorgar certificados en términos de la citada Ley.

(Para el rubro de la capacidad técnica se deberá de analizar el curriculum de cada uno de los profesionistas técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, de cada licitante, verificando si hay antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de trabajos ejecutados o su equivalente en el extranjero, dentro de los cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria, así como si la contratista cuenta con certificación en materia de calidad, seguridad o medio ambiente emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o normas equivalentes tratándose de extranjeros, la que podrá ser expedida por cualquier dependencia, entidad o autoridad que entre sus atribuciones cuente con la facultad de certificación, así como alguna empresa de reconocido prestigio cuyo objeto social permita otorgar certificados en términos de la citada Ley, conforme a lo dispuesto por los artículos 26 fracción IV y 37-A, fracción II, letra c del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y cuarto párrafo de la hoja 2 del oficio número UNAOPSPF/309/OP/0.- 348/2005, de fecha 23 de noviembre de 2005, emitido por la Secretaría de la Función Pública)

III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la Comisión Nacional del Agua. (Indicar cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente) Su ponderación será de 10 puntos.

(De conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo de la hoja 2 del oficio número UNAOPSPF/309/OP/0.- 348/2005, de fecha 23 de noviembre de 2005, emitido por la Secretaría de la Función Pública, el horizonte a considerar y tasa de descuento se deberán considerar, como se indica en el número I, para establecer el menor valor presente, el cual, no se enfoca al precio de construcción de la obra, sino al beneficio que se obtendrá de la puesta en marcha de la propia obra al momento de su utilización, durante un período determinado; lo cual representaría un mayor beneficio o un ahorro para el Estado, por lo que dichos términos deberán de atender a los requisitos que solicite la Comisión Nacional del Agua)





DETERMINADO

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo, en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos.

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a) Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. A mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b) Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

La Comisión Nacional del Agua solicitará la información que considere necesaria para valorar la puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma. (Indicar, en su caso, otros mecanismos que garanticen la veracidad de la información) (37 A ÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO)

(Para el criterio relativo a la oportunidad, deberá verificarse los contratos de obra pública y convenios modificatorios en plazo y monto que en su caso se hayan celebrado, así como las actas de finiquito y de extinción de derechos y obligaciones, correspondientes a los contratos que acrediten su cumplimiento en costo y tiempo dentro de los cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria, analizando si en los contratos se aplicaron o no penas convencionales y si fueron o no objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero, conforme a lo indicado en los artículos 36 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 37-A fracción IV de su Reglamento)

La suma de los cuatro criterios anteriormente descritos será menor o igual a 90 puntos.

Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en los numerales II a IV antes mencionados, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

(De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el mecanismo de adjudicación cuando menos comprenderá los criterios relativos al precio y calidad, en todos o cualquiera de los puntos referentes al criterio de calidad, en atención a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, por lo que en caso de no contar con los demás criterios deberán eliminarse)

En caso de que la Comisión Nacional del Agua no cuente con elementos para valoración de alguno de los criterios o rubros antes mencionados, o éstos no pudiesen ser proporcionados por los licitantes, no representarán valor alguno en su puntaje, es decir tendrán valor cero, o no aplica y, los puntos que les corresponderían no se reexpresarán.





DETERMINADO

Para efectos de lo anterior, la información relativa a los criterios II Calidad y IV Oportunidad, antes mencionados, podrá ser aquella que conste en el Registro de Contratistas de la Comisión Nacional del Agua, o en su defecto, la que proporcionen los licitantes en sus propuestas de acuerdo a lo solicitado en esta convocatoria a la licitación.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos anteriormente, siempre y cuando su precio o monto tenga una diferencia hasta de 7% (SIETE POR CIENTO) respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la propuesta determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% (SIETE POR CIENTO) respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% (SIETE POR CIENTO) señalado y, así sucesivamente hasta que se obtenga la propuesta que será adjudicada.

En caso de empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, la Comisión Nacional del Agua adjudicara la obra, en igualdad de condiciones, al licitante que tengan en su planta laboral un 5% (CINCO POR CIENTO) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública.

Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el criterio de adjudicación utilizado sea contenido en el artículo 37-C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o bien cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en el artículo 37-A del citado Reglamento.

Si no fuere posible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador en el sorteo manual por insaculación que celebre la Comisión Nacional del Agua en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

Al finalizar la evaluación de las proposiciones y, en su caso, la aplicación del criterio de adjudicación previsto en el artículo 37-A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua emitirá un dictamen en el que se hagan constar los aspectos a que se refiere el artículo 38 del mencionado Reglamento.

Cuando exista desechamiento de alguna proposición la Comisión Nacional del Agua deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en el dictamen.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de contratación, podrán devolverse cuando sea solicitado por los licitantes, o bien, podrán ser destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación del criterio de adjudicación previsto en el artículo 37-A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Comisión Nacional del Agua, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los





DETERMINADO

expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se apliquen mecanismos de evaluación por puntos y porcentajes, podrán ser las dos propuestas solventes que sigan en calificación o las que determine la propia Comisión Nacional del Agua.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria a la licitación, es emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, así como una copia de la presente convocatoria a la licitación, en razón de formar parte integrante del contrato.

La adjudicación del contrato obligará a la Comisión Nacional del Agua y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, primer párrafo y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (47, 1° PÁRRAFO)

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control y en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, la Comisión Nacional del Agua podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitación, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39 de su Reglamento, y el punto 6.6 de esta convocatoria a la licitación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO). (47, 2° PÁRRAFO)

Si la Comisión Nacional del Agua no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la presente licitación. (47, 4° PÁRRAFO)





DETERMINADO

6.3 COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación y la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, se observará lo siguiente:

La Comisión Nacional del Agua exigirá del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, deberá presentar, previamente a su formalización, el “acuse de recepción” o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a que se refiere la regla I.2.1.16, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2008.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, deberán realizar la solicitud de opinión al Servicios de Administración Tributaria ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la Comisión Nacional del Agua.

Cuando dos o más personas, físicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposición en los términos a que se refiere el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y resulten adjudicatarias del contrato, cada una deberá presentar en lo individual, el “acuse de recepción” o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerirá el “acuse de recepción” del Servicio de Administración Tributaria en el caso de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepción” o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sobre la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y punto 8 del Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de septiembre de 2008, procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo de adjudicación, deberá realizar la consulta al Sistema de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, marcando copia de la solicitud de la opinión a la dirección de correo electrónico [email protected] y/o contratació[email protected] a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria envíe el “acuse de respuesta” a ésta Comisión Nacional del Agua, para que esté en la posibilidad de formalizar el contrato respectivo.

6.4 GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

32DE 309

mailto:contrataci%C3%[email protected]





DETERMINADO

VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.4.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO.

El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicación, amortización, o devolución total o parcial del anticipo, se deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, de la forma siguiente:

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE TEXTO CUANDO LA OBRA SE EJECUTE EN UN EJERCICIO FISCAL, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLO Y DEJAR EL SIGUIENTE)

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA __________ (Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTIZANDO LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DE 200__, CON IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES (Insertar completo el objeto del modelo de contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO, O DEVUELTO TOTAL O PARCIALMENTE EL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE





DETERMINADO

DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE TEXTO CUANDO LA OBRA SE EJECUTE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLO Y DEJAR EL ANTERIOR)

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA __________ (Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL ____% (__________ POR CIENTO) DE LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 200__, GARANTIZANDO LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DE 200__, CON IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES __________ (Insertar completo el objeto del modelo de contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO, O DEVUELTO TOTAL O PARCIALMENTE EL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE





DETERMINADO

FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

6.4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, de la forma siguiente:

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE TEXTO CUANDO LA OBRA SE EJECUTE EN UN EJERCICIO FISCAL, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLO Y DEJAR EL SIGUIENTE)

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA __________ (Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DE 200__, CON IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES __________ (Insertar completo el objeto del modelo de contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LA MISMA CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 61 DE SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C).- EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUBSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;





DETERMINADO

D).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE SUBCONTRATE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; E).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; E, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE TEXTO CUANDO LA OBRa SE EJECUTE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLO Y DEJAR EL ANTERIOR)

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA __________ (Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA EN EL EJERCICIO FISCAL DE 200__, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DE 200__, CON IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES __________ (Insertar completo el objeto del modelo de contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE





DETERMINADO

REFERENCIA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LA MISMA CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 61 DE SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 200__, POR LO QUE DEBERÁ DE SUSTITUIRSE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, CONSIDERANDO LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LA HUBIERE; C).- EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA ENTREGADA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE SUBCONTRATE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; E).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.





DETERMINADO

6.4.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.

Al término de la obra, no obstante su recepción formal, el contratista se obligará a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en el contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso (66, 4° PÁRRAFO), siempre que durante ese período no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos señalados en el contrato.

Quedarán a salvo los derechos de la Comisión Nacional del Agua, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada y garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como, las disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente:

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: __________ (Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DE 200__, CON IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL





DETERMINADO

VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES __________ (Insertar completo el objeto del contrato del modelo de, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

La fianza se otorgará en los términos del contrato citado.

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de 12 (DOCE) meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la Comisión Nacional del Agua deberá informar a la afianzadora el estado de los trabajos realizados.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos





DETERMINADO

fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”. (47, 1° PÁRRAF Y 48 FRACCIÓN II)

6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.8 RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.

Las retenciones económicas de carácter provisional se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Comisión Nacional del Agua tendrá la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se está ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, la Comisión Nacional del Agua comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivos ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Comisión Nacional del Agua procederá a hacer las retenciones económicas de carácter provisional a la estimación o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones económicas de carácter provisional serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa





DETERMINADO

general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del modelo de contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas de carácter provisional que se le hayan efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Comisión Nacional del Agua reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. (46 Bis LOPSRM Y 58 DE SU REGLAMENTO)

La aplicación de estas retenciones económicas de carácter provisional, tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha de terminación de la obra, pactada en la cláusula quinta del modelo de contrato, ésta no se ha concluido.

De existir retenciones económicas de carácter provisional a la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula quinta del modelo de contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la Comisión Nacional del Agua; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas de carácter provisional que haya aplicado la Comisión Nacional del Agua, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas de carácter provisional, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismao, sin que la retenciones económicas de carácter provisional efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. (58, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO)

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula quinta del modelo de contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, la Comisión Nacional del Agua le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula quinta del modelo de contrato hasta el momento de la terminación total de la obra. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Independientemente de las retenciones económicas de carácter provisional o de las penas convencionales que se apliquen, la Comisión Nacional del Agua podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Comisión Nacional del Agua podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua y el contratista podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría





DETERMINADO

un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, deba adjudicarse el contrato a un licitante diverso o deba declararse desierto el procedimiento (93 ÚLTIMO PÁRRAFO), con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se de por terminado anticipadamente el contrato, la Comisión Nacional del agua pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

6.10 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Comisión Nacional del Agua podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.

En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la Comisión Nacional del Agua precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Comisión Nacional del Agua.

La Comisión Nacional del Agua, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, independientemente de las garantías y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a la Comisión Nacional del Agua, debiéndose fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.

Si la Comisión Nacional del Agua opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133 de su Reglamento.

6.11 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

El contratista se comprometerá a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obligándose a responder ante la Comisión Nacional del Agua, de manera enunciativa más no limitativa, por los daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención, realizándose trabajos de mala calidad y le sean autorizados por parte del residente de obra, para su pago.

En razón de lo anterior, el contratista se obligará a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elección de la Comisión Nacional del Agua sean realizados por terceras personas, de conformidad y con fundamento en los artículos 115 y 116 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del





DETERMINADO

Agua, por lo que el contratista se obliga a devolver las cantidades que se originen por la reposición de los trabajos mal ejecutados, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.12 MARCO NORMATIVO

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la Federación, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2009, Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril de 2009, y demás normatividad y disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.

6.16.1 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.14 denominado “MARCO NORMATIVO”, de esta convocatoria a la licitación y en cualquier otra norma legal aplicable.

En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), la autoridad competente podrá solicitar a la Secretaría de la Función Pública, exhiba los archivos electrónicos que obran en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables.

7 OTROS

7.1 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. (46, FRACCIÓN XIII).

7.2 INCONFORMIDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, 1° Piso, Colonia Guadalupe Inn, C. P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, o ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua dependiente de la Secretaría antes citada, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, 2º. Piso, Colonia Copilco El Bajo, C. P. 04340, Delegación Coyoacan, Distrito Federal, en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 219 y 220 de su Reglamento.





DETERMINADO

Los licitantes, a su elección, también podrán inconformarse a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), dentro de los 6 (SEIS) días hábiles siguientes a aquél en que ocurra alguno de los actos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo utilizarse en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación o firma electrónica previamente certificados por la Secretaría de la Función Pública, la cual producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio.

En el caso de presentarse inconformidades a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), los licitantes deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), y que a su vez se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Secretaría de la Función Pública;

b) Notificarán oportunamente a la Secretaría de la Función Pública, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregada la identificación o firma electrónica;

c) Aceptarán que el uso de la identificación o firma electrónica por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad;

d) Admitirán que se tendrán por no presentadas las inconformidades, cuando la información remitida contengan virus informáticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de computo;

e) Consentirán que será motivo de que la Secretaría de la Función Pública invalide la identificación o firma electrónica, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet); y

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tendrá por precluido el derecho para inconformarse.





DETERMINADO

ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOSA 1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA

OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

A 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A 3 CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O SUS EQUIVALENTES EN EL EXTRANJERO, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO, INDICANDO SI TUVO O NO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, DENTRO DE LOS CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

A 4 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

A 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LA PARTE DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS45 DE 309




DETERMINADO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.

A 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

A 8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

A 9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:


B MANO DE OBRA.C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

A 10 FACTOR DE SALARIO REAL.

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TIB TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

A 11 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A 12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.





DETERMINADO

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 15 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 16 CARGOS ADICIONALES.

A 17 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

A 18 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRASEN SU CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A 19 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:


B MANO DE OBRA.C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU

TIPO Y CARACTERÍSTICAS.D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

A 20 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

A 21 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES).

A 22 ESCRITO LIBRE DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO,





DETERMINADO

MANIFESTANDO LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL. (35, 3° PÁRRAFO)

A 23 ESCRITO LIBRE, EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. (31 fracción XII)

A 24 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO (SI ES EL CASO).





DETERMINADO

DOCUMENTO A 1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL DOCUMENTO A 1, DESCRIBIENDO LA PLANTACIÓN INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR EN CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

A).- ESCRITO:

ÁREA CONVOCANTE EL ESCRITO SE DEBERÁ DIRIGIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Anotar la Subdirección General, Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local que corresponda)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DEBERÁ FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO A 1.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Anotar la Subdirección General, Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local que corresponda)


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.


FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

EQUIPO No. SE ANOTARA EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO: SE ANOTARA EL NOMBRE GENÉRICO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Ejem. Tractor, Retroexcavadora, etc.)

MARCA: SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.

MODELO: SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.

AÑO: ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO.

NUMERO DE SERIE: SE ANOTARA EL NÚMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

CAPACIDAD: SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

COMBUSTIBLE: SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

POTENCIA: SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

UBICACIÓN FÍSICA: (ENT. FED.) EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DISPONIBILIDAD: SE MARCARÁ CON UNA X EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES PROPIO O RENTADO Y TAMBIÉN SE MARCARÁ CON UNA X, SI ES RENTADO CON OPCIÓN DE COMPRA.

FECHA: SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.


SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE ÁREA CONVOCANTE

LICITACIÓN No:DOCUMENTO

A 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA:DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. *

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O

EQUIPOMARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES UBICACIÓN FÍSICA (ENT.

FED.)

DISPONIBILIDAD

MODELO AÑO NUMERO DE SERIE CAPACIDAD COMBUSTIBLE POTENCIA PROPIO RENTADO

OPCIÓN DE

COMPRAFECHA

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 3 CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O SUS EQUIVALENTES EN EL EXTRQNJERO, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS PUBBLICAS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO, INDICANDO SI TUVO O NO AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, DENTRO DE LOS CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

(GUÍA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE DEBERÁN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ÁREA CONVOCANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Anotar la Subdirección General, Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local que corresponda)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.




FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.


B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIÉN, SU DIRECCIÓN Y TELÉFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

No. DE CONTRATO: SE ANOTARA EL NÚMERO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

LUGAR: EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

IMPORTES EN PESO MEXICANO: ANOTAR CON NÚMERO, EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR EJERCER, EXPRESADOS EN PESO MEXICANO.

FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARÁN CON NUMERO, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DÍA, MES Y AÑO





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)


SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DEÁREA CONVOCANTE

LICITACIÓN N°:DOCUMENTO

A 3

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA:DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE CONTRATO LUGAR

IMPORTES EN PESO MEXICANO FECHA

TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINO

.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 4 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR UN ESCRITO, PROPONIENDO LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE ENCARGARA DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO REFERIDO SE DEBERÁ ELABORAR, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

(SE ANEXA MODELO)


DOCUMENTO A 5

LUGAR Y FECHA:NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACIÓN:P R E S E N T E

Me refiero a la Convocatoria o Invitación No. (Anotar el número que corresponda), de fecha (Anotar la fecha publicación en el Diario Oficial de la Federación o del oficio de invitación), para participar en la Licitación No. (Anotar el número indicado en la Convocatoria o Invitación), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitación)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de esta licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Comisión Nacional del Agua les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Comisión Nacional del Agua y el programa de suministro correspondiente.

Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integración de mi PROPOSICIÓN, las aclaraciones y/o modificaciones a las Convocatoria de esta Licitación que mediante (Junta de aclaraciones, oficio, y/o en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Comprante)) se hicieron de mi conocimiento, (Anotar este párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento).

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.

(GUÍA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SI EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDICA QUE SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN, ANEXANDO TAMBIÉN, LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN Y SI ES EL CASO DE QUE ESTA NO SE PERMITA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA “NO APLICA”.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

(GUÍA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(ANEXO MODELO)


DOCUMENTO A 7

LUGAR Y FECHA:NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACIÓN:P R E S E N T E

Me refiero a la Convocatoria o Invitación No. (Anotar el número que corresponda), de fecha (Anotar la fecha publicación en el Diario Oficial de la Federación o del oficio de invitación), para participar en la Licitación No. (Anotar el número indicado en la Convocatoria o Invitación), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitación)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, consignados en la PROPOSICIÓN no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

(GUÍA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACIÓN FISCAL, (DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FÍSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) DE LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES. O EN SU CASO, DEBERÁ ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PÚBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU PROFESIÓN, DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS VERIFICARÁ, ENTRE OTROS:

A).- QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B).-. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, YC).-. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD

DE LA EMPRESA.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:


(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, NACIONALES, EXTRANJEROS SI ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.




LICITACIÓN No SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.







DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)


B).- COLUMNAS:

No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

MATERIALES Y EQUIPOS SE ANOTARÁN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INCLUYENDO EN LA MISMA RELACIÓN, LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

ORIGEN MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL MATERIAL, MAQUINARIA O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ES DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO.

UNIDAD LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

CANTIDAD ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE

COSTO ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

IMPORTE ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE.





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

.



LICITACIÓN No.:

DOCUMENTOA 9 A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

No. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ORIGEN:UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTENACIONAL EXTRANJERO





DETERMINADO


B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:





LICITACIÓN N° SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.




B).- COLUMNAS:





DETERMINADO


B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

CATEGORÍA SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

UNIDAD SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO HORAS.

CANTIDAD SE ANOTARA POR CATEGORÍA, EL NÚMERO TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COSTO SE ANOTARA POR CATEGORÍA Y PARA JORNADA DE OCHO HORAS, EL COSTO QUE CORRESPONDA.

IMPORTE SE ANOTARA POR CATEGORÍA EL IMPORTE TOTAL QUE CORRESPONDA.



LICITACIÓN No.:

DOCUMENTO A 9 B


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

B MANO DE OBRA

N°. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE





DETERMINADO


C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:













DETERMINADO


C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- COLUMNAS:

No. SE ANOTARA EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 3

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

UNIDAD HORA EFECTIVA

CANTIDAD ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

COSTO HORARIO ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

IMPORTE ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

.



LICITACIÓN No:

DOCUMENTOA 9 C


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN E IMPORTES.

No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO

HORARIOIMPORTE





DETERMINADO

DOCUMENTO A 10 FACTOR DE SALARIO REAL

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:









B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES: EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DICAL: DÍAS CALENDARIO.

DIAGI: DÍAS POR AGUINALDO.

PIVAC: DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.

Tp. DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.

DIDOM: DÍAS DOMINGOS EN EL AÑO.

DIVAC: DÍAS DE VACACIONES EN EL AÑO.

DIFEO: DIAS FESTIVOS OFICIALES. SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DINLA: DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES EL RESULTADO DE LA SUMA DE DIDOM, DIVAC Y DIFEO.

Tl: DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO. ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE DICAL MENOS DINLA.

Tp / Tl DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS. ES EL RESULTADO DE DIVIDIR TP ENTRE TL.

PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.



LICITACIÓN No:

DOCUMENTOA 10 A


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA:DE:

FACTOR DE SALARIO REAL


( DICAL ) DÍAS CALENDARIO

DIAGI AGUINALDO

PIVAC PRIMA VACACIONAL ( 6 DÍAS POR 25 % )

(Tp) DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN AÑO CALENDARIO

( DIDOM ) DÍAS DOMINGO

( DIVAC ) DÍAS DE VACACIONES

( DIFEO ) DÍAS FESTIVOS OFICIALES ( POR LEY )

(DINLA) DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.

( Tl ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO.( DICAL- DINLA )

FACTOR DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS ( Tp/Tl )

Tp/Tl





DETERMINADO


B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:









B).- TEXTO:





DETERMINADO


B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE EN LAS DIFERENTES COLUMNAS QUE INTEGRAN ESTA TABLA SE DEBERÁN ANOTAR

SALARIO REAL (A 10 B) EL FACTOR CALCULADO EN EL A 10 A ASÍ COMO LAS PRESTACIONES DE LA LEY DEL IMSS Y DEL INFONAVIT

FORMULA Fsr = PsTP

(+)TP

Tl Tl

Donde:Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.(EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO A 10 B)

TP= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).

Tl= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.




A 10 B


TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CATEGORÍA SALARIOTABULADO

(Sn)

TP/TlSALARIOBASE DE

COTIZACIÓN

LEY I.M.S.S. LEY INFONAVIT TOTAL DE

CUOTAS$

(Ps) ENFRACCIÓNDECIMAL

FACTORSALARIO

REAL (Fsr)

CLAVE ART.25

ART.72 Y 73

ART. 106 ART.107

ART.147

ART. 168 ART.211FRACC. I FRACC. II FRACC. I FRACC. II CUOTAS





DETERMINADO


C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

A).- ENCABEZADO:








HOJA No. SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.





DETERMINADO


C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

B). - COLUMNAS:

TABULADOR DE SALARIOS REALES:

No.: SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

CATEGORÍAS: LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA.

SALARIO TABULADO: EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

FACTOR DE SALARIO REAL: EL QUE RESULTE DE INCLUIR ÚNICAMENTE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR. PARA SU CÁLCULO SE UTILIZARA LA FORMULA SIGUIENTE:

SALARIO REAL: SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.

C) TEXTO

TABLA DE CALCULO DEL EN LAS DIFERENTES COLUMNAS QUE INTEGRAN ESTA TABLA SE DEBERÁN ANOTAR

SALARIO REAL (A 10 C) EL FACTOR CALCULADO EN EL A 10 B




A 10 C


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA:DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

No. CATEGORÍAS SALARIO TABULADO

FACTOR DE SALARIO REAL SALARIO REAL





DETERMINADO

DOCUMENTO A 11 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

E ANOTARÁ LA RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A).- ENCABEZADO:









B). - COLUMNAS:





DETERMINADO

DOCUMENTO A 11 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

No. SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO A 10 A .

DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS: SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS

COSTOS UNITARIOS BÁSICOS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS.

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL COSTO UNITARIO BÁSICO.

CANTIDAD DEL MATERIAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD DEL MATERIAL.

COSTO DEL MATERIAL (SIN IVA): SE ANOTARÁ EL COSTO UNITARIO BÁSICO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.

NOTA.- EL COSTO UNITARIO BÁSICO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A .EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.




A 11




FECHA: HOJA:DE:

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

No. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS UNIDAD

CANTIDAD DEL

MATERIAL

COSTO DEL MATERIAL(SIN I.V.A.)

IMPORTE




DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010,

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DOCUMENTO A 12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:














(GUÍA DE LLENADO)


B). -TEXTO:

MÁQUINA NÚMERO: EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DOCUMENTO A 2.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

C). - DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA.

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO: EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS.

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP. EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO NUEVOS.

(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA: ES EL VALOR DE LA MÁQUINA, CONSIDERÁNDOSE COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.







(GUÍA DE LLENADO)

(Vr) VALOR DE RESCATE: REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.

(Ve) VIDA ECONÓMICA: SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

(IC) INDICADOR ECONÓMICO: SE ANOTARÁ UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERÉS ANUAL

(i) TASA DE INTERES ANUAL: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL.

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO.

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS: SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS.

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR: SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO DE LA MÁQUINA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.

(HP) POTENCIA NOMINAL: SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN: SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo): SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.







(GUÍA DE LLENADO)

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB: ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE: REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.

(Sr) SALARIOS POR TURNO: SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL







(GUÍA DE LLENADO)

PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.




A 12




FECHA: HOJA:DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.( Vr ) VALOR DE RESCATE $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS( IC ) INDICADOR ECONÓMICO PARA TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR.

( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

I.- CARGOS FIJOS : I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS : II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht =

=

( 3 ) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $




DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010, PARA

LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DOCUMENTO A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

(GUÍA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

A).- ENCABEZADO:






FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.





DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010, PARA

LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DOCUMENTO A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

(GUÍA DE LLENADO)


B). - TEXTO:

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA EL ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, SE PODRÁN CONSIDERAR EN FORMA ENUNCIATIVA NO LIMITATIVA, LOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN EN LA TABLA A 13.

NOTA: LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SOLO COMPRENDERÁN LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA


SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESSUBDIRECCIÓN GENERAL DE ÁREA CONVOCANTE

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 13




FECHA: HOJA:DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T O IMPORTES POR ADMINISTRACIÓNCENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TÉCNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOSA, B Y C.

F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS

CONCEPTOS A, B Y C.

( SUBTOTALES) $ =DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

G.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =FLETES Y ACARREOSA.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO

C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

D.- SITUACIÓN DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN

( SUBTOTALES) $ =CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ =SEGURIDAD E HIGIENE

( SUBTOTALES ) $ =




A 13CONT.



FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA:DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T O IMPORTES POR ADMINISTRACIÓNCENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZASA.- PRIMAS POR SEGUROS

B.- PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) $ =TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

C.I. %= C.I./C.D. X100





DETERMINADO

DOCUMENTO A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:









B).-TEXTO:

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 19 Y EL PLAZO INDICADO EN





DETERMINADO

DOCUMENTO A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUÍA DE LLENADO)

LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO LA TASA DE INTERÉS Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

LA OMISIÓN DE NO SEÑALAR EL INDICADOR ECONÓMICO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.




A 14


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

C O N C E P T O MESTOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12EGRESOS

MATERIALESMANO DE OBRAEQUIPOCOSTO DIRECTO COSTO INDIRECTOCOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTOEGRESOS ACUMULADOS

INGRESOSESTIMACIONES DE OBRA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPOESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADOANTICIPOSINGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOSCOSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONÓMICO:TASA DE INTERÉS:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO





DETERMINADO

DOCUMENTO A 15 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:









B). - TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.




A 15




FECHA: HOJA:DE:

CARGO POR UTILIDAD





DETERMINADO

DOCUMENTO A 16 CARGOS ADICIONALES.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:









B). - TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES





DETERMINADO

DOCUMENTO A 16 CARGOS ADICIONALES.

(GUÍA DE LLENADO)ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: SE DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO LEGALMENTE.

INSUMO O PARTE DE APLICACIÓN: SE INDICARÁ EL INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARÁ.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO A 17.

PARA EFECTOS DEL CÁLCULO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE DEBERÁ APLICAR LA FORMULA SIGUIENTE:

CA =CD+CI+CF+CU

-(CD+CI+CF+CU)

1- 0.005CA= CARGO ADICIONAL

CD= COSTO DIRECTO

CI= COSTO INDIRECTO

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO

CU= COSTO DE UTILIDAD




A 16




FECHA: HOJA:DE:

CARGOS ADICIONALES

No CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES

A

ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA

(ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA)

% QUE APLICA

INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO EN QUE

SE APLICARÁ

C.A.1

C.A.2

ETC.





DETERMINADO

DOCUMENTO A 17 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

A).- ENCABEZADO:













DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

B). -TEXTO:

MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD: LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

PERSONAL DE MANO DE OBRA:

CATEGORÍA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL EMPLEADO (HORA, JORNAL, ETC.).

CANTIDAD: SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO QUE DESARROLLA EL PERSONAL.

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: EN HORAS.

RENDIMIENTO: EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN.

COSTO UNITARIO: EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

EQUIPO DE SEGURIDAD: EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA EQUIPO DE SEGURIDAD; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

PORCENTAJES DE INDIRECTOS, LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS A14, A 15, A16 Y A17FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES:-

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A 13 POR EL COSTO DIRECTO

COSTO POR FINANCIAMIENTO: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A 14 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A 15 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS SERÁN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO

ADICIONALES: RELACIONADO EN EL DOCUMENTO A 16.

PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTA: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES UTILIZAR LOS DEL DOCUMENTO A 11.SI SE UTILIZAN CUADRILLAS O CUALQUIER OTRO COSTO UNITARIO BÁSICO, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.




A 17




FECHA: HOJA:DE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

CLAVE: CONCEPTO:MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA SUMA $

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

SUMA $

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

SUMA $

COSTO DIRECTO = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADCOSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D.)COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. )CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )CARGO ADICIONAL: C.A.1CARGO ADICIONAL: C.A.2CARGO ADICIONAL: C.A etc.

PORCENTAJE IMPORTE

PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A. ) UNIDAD




DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010, PARA LA CONTRATACIÓN

DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DOCUMENTO A 18.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

(GUÍA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).- ENCABEZADO:








FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE




DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010, PARA LA CONTRATACIÓN

DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DOCUMENTO A 18.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

(GUÍA DE LLENADO)

ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.


B).- TEXTO:

CLAVE SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE TRABAJO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL Y CONCEPTOS. CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIÉN LAS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

CANTIDAD : SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

IMPORTE: IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁN INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU PROGRAMA.



LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 18DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: HOJA:DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

IMPORTE TOTAL

AÑO

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES





DETERMINADO

DOCUMENTO A 19 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:


(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:







FECHA SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

PLAZO DE EJECUCIÓN SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.


B).- TEXTO:No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE

CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 10 A.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

ÁREA DE TRABAJO SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

UNIDAD UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE VAYA A REQUERIR.





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

IMPORTE: IMPORTE TOTAL


MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.



LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 19 ADESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:


No DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ÁREA DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

TOTALIMPORTE

TOTAL

AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES





DETERMINADO


B MANO DE OBRA

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:








FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.





DETERMINADO


B MANO DE OBRA

(GUÍA DE LLENADO)





CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 10 B.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA: SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL

PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE TRABAJO SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, DESGLOSADA POR CADA CATEGORÍA.

IMPORTE TOTAL: IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.






DETERMINADO


B MANO DE OBRA

(GUÍA DE LLENADO)

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.



LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 19 BDESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

No. DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA


TOTALIMPORTE

TOTAL

AÑO






DETERMINADO


C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:








FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.





CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 10 C.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO SE ANOTARÁN EL NOMBRE GENÉRICO DE LAS MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

UTILIZACIÓN SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR.

RENDIMIENTO SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA UTILIZACIÓN DE ESTOS.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR HORA EFECTIVA (H.E.).

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA, POR CONCEPTO.





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)





LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 19 CDESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

No NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZACIÓN RENDIMIENTO UNIDAD

CANTIDADIMPORTE

AÑO

EQUIPO HE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES





DETERMINADO


D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE : SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ÁREA CONVOCANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Anotar la Subdirección General, Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local que corresponda)






FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.




B).- TEXTO:No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL ORDEN

PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONALPROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL

PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE TRABAJO SE ANOTARA EL ÁREA DE TRABAJO DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR JORNAL. O DE ACUERDO CON LA MINISTRACIÓN DE SUS SALARIOS.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR CADA CATEGORÍA.





DETERMINADO



(GUÍA DE LLENADO)

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CATEGORÍA.




SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL ÁREA CONVOCANTE

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 19 DDESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:


NoDESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO


TOTAL IMPORTEAÑO






DETERMINADO

DOCUMENTO A 20.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

A).- ENCABEZADO:













DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

B). -TEXTO:

CLAVE SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE CLAVE CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN. DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS: SE ANOTARÁ CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE EN SU CASO UN NÚMERO RAZONABLE DE RENGLONES.

CANTIDAD DE TRABAJO: LA CUANTÍA DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO.

PRECIO UNITARIO CON LETRA: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.

IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO ES EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.

PARTIDAS: EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.

SUBPARTIDAS: EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN.

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN ACUMULADO: CUESTIÓN.





DETERMINADO


(GUÍA DE LLENADO)

MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICARA EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

ESTA HOJA SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.

ACUMULADO SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.


SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE ÁREA CONVOCANTE

LICITACIÓN No: PREBASES 002/2010DOCUMENTO

A 20DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:Terminación del canal sublateral 11+993 del

km. 0+700 al km. 5+000 del lateral 7+325 de la Unidad de Riego Valle Morelos de la Margen Derecha del Río Santiago, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

FECHA: HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE

SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS CANTIDAD DE TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOSCON NÚMERO CON LETRA

3.1.1.1.a Desmonte, desyerbe y limpia del terreno para propósito de construcción y para bancos de préstamo.

4.8 ha

3.1.1.2 Despalme de material no apto para cimentación y/o desplante de terraplenes y de los bancos de préstamo.

4,800 m3

3.1.1.2.1 Regreso del material producto del despalme a que se refiere el concepto 3.1.1.2.

4,800 m3

3.1.2.1.a. Excavaciones en cualquier material excepto roca, para formar la cubeta del canal.

8,210 m3

3.1.2.1.1.a Excavación en drenes en cualquier material excepto roca 200 m3

3.1.2.1.1.b Excavación en drenes en cualquier material excepto roca en presencia de agua y/o material lodoso.

200 m3

3.1.2.1.1.c Excavación para formar caja en canal existente y compactación del material producto de excavación para relleno de la misma.

1025 M3

3.1.3.1.10 Relleno de material inerte producto de bancos de prestamo en canal existente.

895 M3

3.1.3.1.11 Relleno de material inerte producto de bordos existentes para relleno de canal.

800 M3

3.1.3.1.5 Formación de bordos y terraplenes con material producto 52,952 m3

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJAPROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:ACUMULADO:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:







FECHA: HOJA: DE:





de bancos de prestamo, incluye la carga.3.1.3.3.4 Revestimiento de caminos compactado al 100 % de la

prueba de compacidad relativa, con material producto de plantas o cribas, incluye la carga.

3,110 m3

3.1.4.1.1. Acarreo en el primer kilómetro del material correspondiente a los conceptos 3.1.3.1.5

52,952 m3

3.1.4.1.2 Acarreo en el primer kilómetro del material correspondiente a los conceptos 3.1.3.3.4.

3,110 m3

3.1.4.2.1. Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero del material correspondiente a los conceptos 3.1.3.1.5

1,164,944 m3/km

3.1.4.2.2 Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero del material correspondiente a los conceptos 3.1.3.3.4

115,070 m3/km

3.2.1.1.1 Fabricación y colocación de concreto hidráulico para revestimiento del canal, incluye suministro de cemento y agregados.

1,729 m3

3.2.1.1.2 Fabricación y colocación de suelo - cemento, incluye suministro de cemento.

200 m3

3.2.2.2.1 Acarreo en el primer kilómetro de los agregados correspondientes al concepto 3.2.1.1.1

1,856 m3

3.2.2.2.2. Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de los agregados correspondientes al concepto 3.2.1.1.1

68,672 M3-km.

3.2.2.3. Suministro y colocación de sello para juntas en las ranuras del revestimiento de concreto.

16,855 ml

3.3.1.2.1 Excavación en cualquier material excepto roca, para alojar estructuras

347 m3










FECHA: HOJA: DE:





3.3.1.5 Relleno compactado de cualquier material excepto roca, proveniente de excavaciones previas.

125 m3

3.3.1.6 Relleno compactado de cualquier material excepto roca, proveniente de bancos de préstamo, incluye la carga.

75 m3

3.3.1.9 Relleno de grava o grava-arena, inclusive drenes, lloraderos y filtros, incluye la carga.

150 m3

3.3.2.3.1 Fabricación y colocación de concreto reforzado de f'c=250 kg/cm2, incluye suministro de cemento y agregados.

191 m3

3.3.2.3.1.1. Fabricación y colocación de concreto simple de f'c=140 kg/cm2, incluye suministro de cemento y agregados.

159 M3

3.3.2.5.a Suministro y colocación de fierro de refuerzo 21,477 Kg.

3.3.2.9.1 Acarreo en el primer kilómetro de los materiales y agregados para los conceptos 3.3.1.9, 3.3.2.3.1 y 3.3.2.3.1.1

500 M3

3.3.2.9.2 Acarreo en el primer kilómetro del material para el concepto 3.3.1.6

75 M3

3.3.2.9.3 Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de los materiales y agregados para los conceptos 3.3.1.9, 3.3.2.3.1 y 3.3.2.3.1.1.

18,500 m3-km

3.3.2.9.4 Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero del material para el concepto 3.3.1.6,

1,650 m3-km

3.3.3.1 Suministro y colocación de acero estructural 600 Kg.3.3.5.1 Suministro y colocación de junta asfáltica de 2 (dos) 15 m2










FECHA: HOJA: DE:





centímetros de espesor.3.3.5.2 Suministro y colocación de sello de hule de 3 (tres) bulbos

o de cloruro de polivinilo.30 ml

3.3.5.4 Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" (10 cm.) de diámetro para desagüe en puentes.

16 m.

3.3.5.5 Suministro y colocación de tubo de PVC con tapón roscado de 4" (10 cm.) de diámetro para desagüe de represas.

30 m.

3.3.5.6 Demolición de estructuras y losas de concreto 400 M3

3.3.5.7 Remoción y retiro de material producto de desperdicio (boleos y piedras), ubicado sobre los terraplenes existentes.

600 M3

3.5.3.7.1 Acarreo en el primer kilometro de los materiales para los conceptos 3.3.5.6 y 3.3.5.7.

1000 M3

3.3.5.7.2 Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de los materiales para los conceptos 3.3.5.6 y 3.3.5.7

5,000 M3-km.

3.3.5.12. Suministro y colocación de tubería de:

3.3.5.12.2 Concreto reforzado de 24" (61 cm.) de diámetro 68 m

3.3.5.12.3 Concreto reforzado de 30" (76 cm.) de diámetro 81 m.

3.3.5.12.7 Concreto reforzado de 42" (107 cm.) de diámetro 54 m.










FECHA: HOJA: DE:





3.3.5.13 Suministro y colocación de cercos de alambre, incluye la remoción de los cercos existentes.

8,600 m.

3.4.1.3. Suministro y colocación de tomas modulares tipo XX-2

3.4.1.3.2 Con un gasto total de 180 lps 9 Pza.

3.4.1.5. Suministro y colocación de tomas modulares tipo L-2

3.4.1.5.5 Con un gasto total de 540 lps 1 Pza.

3.4.5 EQUIPO DE BOMBEO3.4.5.2.2 Bomba de 50.8 mm. (2") de diámetro. 200 He.

3.4.5.2.3 Bomba de 101.6 mm. (4") de diámetro. 200 He.

3.4.5.3.1 Remoción y reubicación de postes de energía eléctrica 1 Lote CONCEPTOS PARA DESVÍOS Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

3.4.5.4.1 Formación de terraplén con material producto de banco de préstamo, compactado al 90 % de la prueba AASHTO.

851 M3

3.4.5.4.2 Acarreo en el primer kilómetro del material para el concepto 3.4.5.4.1

851 M3

3.4.5.4.3 Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero del material para el concepto 3.4.5.4.1

18,722 M3/KM.










FECHA: HOJA: DE:





3.4.5.5.1 Revestimiento de camino compactado al 95 % de la prueba AASHTO, con material producto de plantas o cribas, incluye la carga.

154 M3


154 M3


5,852 M3/km.

3.4.5.6.1 Señalamientos y dispositivos para protección en obras, incluye suministro, colocación y retiro.

1.0 Lote

3.4.5.7.1 Construcción de capa de subrasante, compactada al 100 % de la prueba AASHTO, con material producto de banco de préstamo, incluye la carga.

218 M3


218 M3


5,450 M3/km.

3.4.5.8.1 Construcción de capa de subbase para pavimentos asfalticos, compactada al 100 % de la prueba AASHTO, con material producto de banco de préstamo, incluye la carga.

204 M3


204 M3










FECHA: HOJA: DE:






7,752 M3/km.

3.4.5.9.1 Construcción de pavimentos para carretera, a base de mezclas asfálticas en frio, incluye suministro y colocación del material.

10 M3


10 M3


400 M3/km.

3.3.5.21.9 Suministro e instalación de tubería de PVC con cople integral de 30" (762 mm) de diámetro.

1.0 ML

3.5.6.1 Remoción y reubicación de pozo artesiano, incluye todos los materiales.

2 pozo

3.5.6.2.1 Relleno de jagüey con material producto de excavación de drenes, incluye la carga

900 M3

3.5.6.2.1.1 Acarreo en el primer kilometro del material para el concepto 3.5.6.2.1

900 M3

3.5.6.2.1.2 Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero del material para el concepto 3.5.6.2.1

4,500 M3-km.







DIRECCIÓN LOCAL EN NAYARITCONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PREBASES 002/2010, PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DOCUMENTO 21 MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CCONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES).

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓNP R E S E N T E

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante se una persona física, eliminando el siguiente)

__________, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando el anterior y el siguiente)

__________, en mi carácter de __________, de la empresa __________, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario público, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 200__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando los anteriores)

__________, en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por las empresas (y personas físicas, en su caso) __________, __________ y __________, lo que se acredita en los términos del convenio privado protocolizado ante la fe del Licenciado __________, Notario Público número __________, de la Ciudad de __________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante se una persona física, eliminando el siguiente)

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 A, fracción II, letra c, número 3, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto que tengo (o no se tiene, según sea el caso) certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar, en materia de __________ (calidad, seguridad o medio ambiente, según sea el caso) (si es el caso se agregará la siguiente redacción) y que la(s) certificación(es) antes aludida(s) fue(ron) emitida(s) conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización por los siguientes organismos de certificación __________ (mencionar los organismos de certificación), anexando copia de dicha(s) certificación(es).

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una persona moral o agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando el anterior)

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 A, fracción II, letra c, número 3, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto a nombre de mi(s) representada(s) __________ (denominación o razón social de la persona o personas morales, en su caso), que se tiene (o no se tiene, según sea el caso) certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar, en materia de __________ (calidad, seguridad o medio ambiente, según sea el caso) (si es el caso se agregará la siguiente redacción) y que la(s) certificación(es) antes aludida(s) fue(ron) emitida(s) conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización por los siguientes organismos de certificación __________ (mencionar los organismos de certificación), anexando copia de dicha(s) certificación(es).

ATENTAMENTE






DOCUMENTO 21 MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CCONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES).

(GUÍA DE LLENADO)

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL )



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE __________DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA __________

GERENCIA DE __________DIRECCIÓN LOCAL __________

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) No. __________

ANEXO A 22 ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

(GUÍA DE LLENADO)



(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando la siguiente)

__________, por mi propio derecho, con Registro Federal de Contribuyentes __________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando la anterior y la siguiente)

__________, en mi carácter de __________, de la empresa __________, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario público, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 200__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, declaro como datos de mi representada los siguientes:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:






DOCUMENTO 22 ESCRITO LIBRE DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL. (35, 3° PÁRRAFO).

(GUÍA DE LLENADO)

(Dejar la siguiente redacción en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando las anteriores)

__________, en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por las empresas (y personas físicas, en su caso) __________, __________ y __________, lo que se acredita en los términos del convenio privado protocolizado ante la fe del Licenciado __________, Notario Público número __________, de la Ciudad de __________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, declaro como datos de mis representadas los siguientes:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA PERSONA MORAL:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE CADA PERSONA MORAL:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS DE CADA PERSONA MORAL:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE CADA PERSONA MORAL:

NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA DE CADA PERSONA MORAL:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES DE CADA PERSONA MORAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL GRUPO DE PERSONAS:

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una persona física, eliminando el siguiente)

Que habiéndome enterado del contenido de la convocatoria a la licitación antes mencionada, así como de sus anexos y de los requisitos establecidos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto mi interés para participar en la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una persona moral o una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando el anterior)

Asimismo manifiesto que habiéndose enterado mi(s) representada(s) __________ (denominación o razón social de la persona o personas morales, en su caso), por conducto de su(s) representante(s) legal(es), del contenido de la convocatoria a la licitación antes mencionada, sus anexos, modelo de contrato y de los requisitos establecidos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto el interés de mi(s) representada(s) __________ (denominación o razón social de la persona o personas morales, en su caso) para participar en la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.






DOCUMENTO 22 ESCRITO LIBRE DE QUIEN PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL. (35, 3° PÁRRAFO).

(GUÍA DE LLENADO)

ATENTAMENTE







DOCUMENTO 23 ESCRITO LIBRE, EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. (31 fracción XII)

(GUÍA DE LLENADO)




__________, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una persona moral, eliminando el anterior y el siguiente)

__________, en mi carácter de __________, de la empresa __________, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario público, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 200__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle lo siguiente:

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando los anteriores)

__________, en mi carácter de representante común del grupo de personas integrado por las empresas (y personas físicas, en su caso) __________, __________ y __________, lo que se acredita en los términos del convenio privado protocolizado ante la fe del Licenciado __________, Notario Público número __________, de la Ciudad de __________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en __________ y con la dirección de correo electrónico __________, en relación con la convocatoria a la licitación de fecha __ de __________ de 200__, para participar en la licitación pública nacional (Internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta, según corresponda) número __________, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestarle lo siguiente:


Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí en los diversos actos de la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

(Dejar el siguiente párrafo en caso de que el licitante sea una persona moral o una agrupación de personas físicas y/o morales, eliminando el anterior)

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi(s) representada(s) __________ (denominación o razón social de la persona o personas morales, en su caso), en los diversos actos de la licitación pública cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE







DOCUMENTO A 24 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO (SI ES EL CASO).

(GUÍA DE LLENADO)

LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN, EN SU DOCUMENTACIÓN DEBERÁN ANEXAR EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El convenio Privado celebrado por los licitantes deberá contener lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; especificando l a forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado

con la proposición, yf. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para

comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.


ESPECIFICACIONES

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES 149 DE 309

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

A.1.- SOBRE EL OBJETO Y DISPOSICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DEFINICIÓN

SE ENTENDERÁ POR "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" EL CONJUNTO DE DISPOSICIONES, REQUISITOS, CONDICIONES E INSTRUCCIONES QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ESTIPULA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA Y CONSIGNA EN EL PRESENTE VOLUMEN Y QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR.

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ESTAS ESPECIFICACIONES SE FORMULAN EXPRESAMENTE PARA COMPLEMENTAR LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS. SU OBJETO ES DEFINIR LAS OBRAS CUYA REALIZACIÓN SE PRETENDE LOGRAR EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE FORMAN PARTE DE LOS MISMOS, Y ESTABLECER LAS NORMAS TÉCNICAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DE MANERA QUE PERMITAN CALIFICAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTIENEN TODAS LAS ESTIPULACIONES RELATIVAS A LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, O SEA, LA DEFINICIÓN DE LA OBRA QUE SE REQUIERE EN CADA CONCEPTO, LAS NORMAS TÉCNICAS A QUE DEBERÁ SUJETARSE Y SU EJECUCIÓN, LA FORMA EN QUE SE MEDIRÁ EL TRABAJO EJECUTADO Y LA BASE SOBRE LA CUAL SE PAGARAN AL CONTRATISTA LAS COMPENSACIONES A QUE TENGA DERECHO.

ESTAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" AMPLÍAN Y EN ALGUNOS CASOS MODIFICAN A LAS "ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS DE "CONCEPTOS PRINCIPALES DE TRABAJO". EN CASO DE ALGUNA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS "ESPECIFICACIONES GENERALES" Y LAS DE "CONCEPTOS PRINCIPALES DE TRABAJO", CON LAS PRESENTES "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", SERÁN ESTAS ULTIMAS LAS QUE TENDRÁN VALIDEZ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO EJECUTIVO, LOCALIZACIÓN Y ESTUDIO DE LOS BANCOS DE MATERIALES

DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES QUE DICTA LA COMISIÓN PARA SER APLICADAS EN DETERMINADO TRABAJO Y QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MISMAS.

ESPECIFICACIONES S. C. T

SE REFIEREN A ESPECIFICACIONES DICTADAS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE EN SU ULTIMA REVISIÓN. DENOMINADAS "ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMUNICACIÓN" Y QUE EN EL PRESENTE VOLUMEN SE LLAMARAN "ESPECIFICACIONES S. C. T.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE VOLUMEN.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

LA IDENTIFICACIÓN Y LA LOCALIZACIÓN DE UNA ESPECIFICACIÓN DETERMINADA, SE HARÁ MEDIANTE EL NUMERO CLAVE DE LA MISMA, QUE SE FORMARA AGRUPANDO EN FORMA DECIMAL Y EN ORDEN QUE SE SEÑALA.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES150 DE 309

SE REFIEREN AL CONJUNTO DE ESTIPULACIONES EDITADAS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DENOMINADAS "ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN" QUE EN EL PRESENTE VOLUMEN SE DENOMINARAN "ESPECIFICACIONES GENERALES".

ESPECIFICACIONES DE CONCEPTOS PRINCIPALES DE TRABAJO.

SE REFIERE AL CONJUNTO DE ESTIPULACIONES EDITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDE IRRIGACIÓN SE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, BAJO EL TITULO "CONCEPTOS PRINCIPALES DE TRABAJO".

MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES

SI DESPUÉS DE ENTREGAR AL CONTRATISTA LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA Y AL INICIAR LOS TRABAJOS O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, LA COMISIÓN DECIDE REHACERLAS Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LAS OBRAS CON LAS MODIFICACIONES INDICADAS, SIN EXIGIR AUMENTOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SALVO EN LOS CASOS EXCEPCIONALES EN QUE SE TRATE DE MODIFICACIONES O ADICIONES FUNDAMENTALES Y SIEMPRE QUE EL CONTRATISTA DEMUESTRE, A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN, QUE ESAS MODIFICACIONES O ADICIONES IMPLICAN AUMENTO CONSIDERABLE EN LOS COSTOS DE CONJUNTO DE LA OBRA.

A.2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

APROBADO.

TERMINO USADO AL REFERIRSE A PLANOS Y DOCUMENTOS EN GENERAL, RELATIVOS AL CONTRATO Y A ESTAS ESPECIFICACIONES Y QUE QUIERE SIGNIFICAR EL ACTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN O DE OTRAS

DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, O DE LAS PERSONAS EN QUE DICHOS ORGANISMOS HAYAN DELEGADO PODER PARA ELLO, QUIENES DESPUÉS DE UNA REVISIÓN CONCIENZUDA , AUTORIZAN CON SU FIRMA DICHOS PLANOS O DOCUMENTOS PARA QUE ADQUIERAN VIGENCIA TOTAL Y FORZOSA, EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LOS MISMOS O EN LOS DEFINIDOS POR EL CONTRATO O POR ESTAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". DICHA VIGENCIA SOLO

PODRÁ SUSPENDERSE, MODIFICARSE O ANULARSE, POR ORDEN EXPRESA Y EXPLICITA DE LOS MISMOS FUNCIONARIOS O DE OTROS DE SUPERIOR JERARQUÍA.

A.S.T.M.

LA AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS O SUS ESPECIFICACIONES.

A.W.S.

LA AMERICAN WELDING SOCIETY

A.C.I.

AMARICAN CONCRETE INSTITUTE (INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO)

CATALOGO

ES LA RELACIÓN DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

COMISIÓN (C. N. A.)

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

CONCEPTO DE TRABAJO:


ES LA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OBRA.

CONCURSO

ES LA LICITACIÓN PUBLICA QUE SE CELEBRA PARA OBTENER EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA O VARIAS OBRAS, EN FUNCIÓN DE LAS PROPOSICIONES QUE SE ACEPTEN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

CONTRATANTE

PARA LOS TRABAJOS QUE LLEVARA A CABO EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE SERÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

CONTRATISTA.

ES LA PERSONA FÍSICA O MORAL (FIRMA O COMPROBACIÓN) QUE MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO CON EL CONTRATANTE, TOME A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA SEA QUE OBRE POR SI O POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

CONTRATO.

DOCUMENTO EN EL QUE SE HACEN CONSTAR LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

EQUIPO.

TODA CLASE DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA ADECUADA Y NECESARIA QUE UTILICE EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. DICHO EQUIPO DEBE SER APROBADO POR LA COMISIÓN, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRABAJO.

ESTIMACIÓN

LA CLASIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DEL INGENIERO.

ESTIMACIÓN FINAL

LA CLASIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS. ESPECIFICACIONES Y LAS INSTRUCCIONES DEL INGENIERO. DESDE EL INICIO DE LAS OBRAS, HASTA LA RECEPCIÓN DE ESTAS POR EL CONTRATANTE.

H. E.

HORA EFECTIVA, QUE SERÁ EL TIEMPO COMPUTADO EN HORAS EN QUE EL EQUIPO ESTE TRABAJANDO CON UN RENDIMIENTO EFICIENTE.

INGENIERO

EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ENTRE EL CONTRATISTA, QUIEN POR PODERES QUE POR AQUELLA LE CONFIERE, TIENE A SU CARGO EL SUPERVISAR LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL TRABAJO Y EXIGIR AL CONTRATISTA QUE SE CUMPLAN EN ELLOS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO Y DE LAS ESPECIFICACIONES. CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO QUE DESIGNE LA COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR POR SI FUNCIONES ANÁLOGAS A LAS DEL REPRESENTANTE.

LIQUIDACIÓN

VALORACIÓN DEL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ESTIMADAS.

LIQUIDACIÓN FINAL O FINIQUITOCONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES

152 DE 309

VALORACIÓN DEL TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ESTIMADAS DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS HASTA LA RECEPCIÓN DE ESTOS POR PARTE DE LA COMISIÓN.

MANUAL DE CONCRETO

DISPOSICIONES DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDE IRRIGACIÓN DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, EDITADAS EN EL AÑO DE 1970 BAJO ESTE TITULO Y QUE EN EL PRESENTE VOLUMEN SE DENOMINAN "MANUAL DE CONCRETO"

MANUAL DE MECÁNICA DE SUELOS

DISPOSICIONES DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDE IRRIGACIÓN DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, EDITADAS EN EL AÑO DE 1970 BAJO ESTE TITULO Y QUE EN EL PRESENTE VOLUMEN SE DENOMINARAN "MANUAL DE MECÁNICA DE SUELOS".

N. O. M (D. G. N)

NORMA OFICIAL MEXICANA (DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS) DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

OBRA.

TRABAJO O CONSTRUCCIÓN EFECTUADO DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA COMISIÓN, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

PAGO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE A LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS QUE LE SEÑALE EL CONTRATO.

PLANOS

LOS DIBUJOS APROBADOS POR LA COMISIÓN O LAS REPRODUCCIONES DE ELLOS, DONDE SE CONSIGNAN LA LOCALIZACIÓN, DIMENSIONES Y EN GENERAL TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA POR EJECUTAR.

PLAZO DE ENTREGA

EL LAPSO DE QUE DISPONE EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A SATISFACCIÓN DE LA COMISIÓN, LOS DÍAS, MESES, O AÑOS QUE SE UTILICEN PARA DETERMINAR DICHO LAPSO, QUE SE ENTENDERÁN NATURALES DEL

CALENDARIO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SEAN LABORABLES O NO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

POSTORLA PERSONA O SOCIEDAD QUE PRESENTE PROPOSICIÓN PARA HACER EL TRABAJO A QUE SE CONVOCA, OBRANDO POR SI O POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

PRECIO UNITARIO:

REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA POR UNIDAD DE OBRA QUE EJECUTE EN CADA CONCEPTO Y QUE COMPRENDE EL PAGO DE TODAS EROGACIONES QUE HAYA EFECTUADO EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CONTEMPLANDO; LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR UTILIDAD, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGOS ADICIONALES.

PROGRAMA DE TRABAJO.


DOCUMENTO QUE MUESTRA LAS CANTIDADES DE OBRA QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO Y EN CADA UNO DE LOS LAPSOS QUE COMPRENDA EL PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA.

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA.EN LA FORMULACIÓN QUE EL CONTRATISTA HAGA DEL PROGRAMA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL CUAL DEBERÁ CONSIDERAR ADEMÁS DE LO SEÑALADO EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES, LAS INTERRUPCIONES QUE PUEDAN PRESENTARSE, CUALQUIERA QUE SEA LA CAUSA QUE LOS MOTIVE, PUES LA COMISIÓN NO LE RECONOCERÁ NINGÚN PAGO EXTRA O RECLAMACIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE DERIVADAS POR INTERRUPCIONES DE LOS TRABAJOS PUESTO QUE ESTAS PUEDEN EVITARSE PREVIÉNDOLAS Y EJECUTANDO LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA OBRA.

PROGRAMACIÓN

PLAN Y PROGRAMA QUE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRESENTARA EL CONTRATISTA A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN, REPRESENTADO EN UNA GRAFICA DE BARRAS, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

PROYECTO

CONJUNTO DE PLANOS, DATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, ETC., A LOS QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL PROYECTO ANTES O DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PUEDE TENER CAMBIOS O MODIFICACIONES, LO CUAL NO IMPLICA QUE EL CONTRATISTA LLEVE A CABO RECLAMACIONES O VARIACIÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS, ESTO SOLO SERÁ EN CASO DE QUE EL CAMBIO O MODIFICACIÓN AFECTE SUSTANCIALMENTE AL CONTRATISTA EN CUANTO A SUS COMPENSACIONES, DEBIENDO PRESENTAR EN TAL CASO LOS SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN EL CAMBIO O VARIACIÓN DEL PRECIO UNITARIO O LA COMPENSACIÓN DEL CONTRATISTA.

PROPOSICIÓN

LA PROPUESTA U OFRECIMIENTO DE PRECIOS DE TRABAJO QUE HARÁ EL CONTRATISTA O POSTOR, POR ESCRITO EN LAS FORMAS PROPORCIONADAS POR LA COMISIÓN O CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

S.A.R.H

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRÁULICOS.

SUBCONTRATISTA

PERSONA, FIRMA O CORPORACIÓN QUE, MEDIANTE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA COMISIÓN Y DEL FIADOR DEL CONTRATISTA, SE HACE CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, O DE ALGUNA PARTE DE ELLA, CONFORME A UN CONTRATO QUE A SU VEZ CELEBRARA CON EL CONTRATISTA.

UTILIDAD DEL CONTRATISTA

LA REMUNERACIÓN PECUNIARIA O GANANCIA DEL CONTRATISTA, QUE PODRÁ CONSISTIR EN UN TANTO POR CIENTO DE LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INTERESES DEL CAPITAL INVERTIDO, TODO LO CUAL DEBERÁ QUEDAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO.

A.3.- LO QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS.

EN LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR, SE CONSIDERAN CUBIERTOS TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE VOLUMEN, INCLUYENDO ADEMÁS EN CADA PRECIO EN LA PARTE QUE LE CORRESPONDA SEGÚN EL CASO, TODOS LOS GASTOS Y


UTILIDADES CORRESPONDIENTES A LAS CLÁUSULAS Y SECCIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.

A.4.- LÍNEAS DE PROYECTO

EN TODOS LOS CASOS DE ESTAS ESPECIFICACIONES EN QUE SE INDIQUE "LÍNEAS DE PROYECTO", ESTO SIGNIFICARA:

a) LAS LÍNEAS, NIVELES ACOTACIONES Y EN GENERAL, TODAS LAS INDICACIONES QUE APARECEN EN LOS PLANOS.

b) LO INDICADO EN EL INCISO ANTERIOR, PERO CON LAS MODIFICACIONES O ADICIONES QUE, EN SU CASO, HAGA EL INGENIERO.

c) LAS LÍNEAS, NIVELES E INDICACIONES QUE ENTREGUE POR ESCRITO EL INGENIERO AL CONTRATISTA DIRECTAMENTE, SIN ESTAR ANOTADAS EN NINGÚN PLANO.

A.5.- CANTIDADES DE OBRA

LAS CANTIDADES QUE SE INDIQUEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y ESTAS PODRÁN VARIAR EN LA PRACTICA, SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE RECLAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

A.6.-PERSONAL DEL CONTRATISTA.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDÓNEO Y EFICIENTE Y CON LA CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO DE LA COMISIÓN, CON EL PERFIL PARA RESOLVER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES:

a).- PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERÁ ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES E INDICACIONES QUE EMITA LA COMISIÓN.

b).- PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN.- ESTE PERSONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN.

c).- PERSONAL DE INGENIERÍA.- ESTE PERSONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS ORDENAMIENTOS TÉCNICOS QUE PROPORCIONE LA COMISIÓN, COMO SON PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y SERÁN EN NUMERO SUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA LÍNEAS, NIVELES Y DIMENSIONES DE DETALLE DE LA OBRA, A PARTIR DE LOS DATOS QUE PROPORCIONARA LA COMISIÓN. EL PERSONAL DE LA COMISIÓN TENDRÁ OPCIÓN PARA REVISAR ESTOS TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

EN CASO DE QUE LOS DATOS DE LÍNEAS, NIVELES Y BANCOS DE NIVEL PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN, SEAN DAÑADOS O REMOVIDOS, LA CONTRATISTA DEBERÁ REPONER POR SU CUENTA TODOS LOS DATOS AFECTADOS.

A.7.- CONCEPTOS O TÉRMINOS ESPECÍFICOS

ACARREOS.

TRANSPORTE DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, PUEDE INCLUIR O NO LA CARGA Y DESCARGA, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA.


ACARREO PRIMER KILÓMETRO:

TRANSPORTACIÓN O ACARREO INICIAL DE LOS MATERIALES, EFECTUADO EN UNA DISTANCIA DE UN KILÓMETRO FIJADA Y DEFINIDA EN EL PROYECTO O EN LAS

ESPECIFICACIONES PARA ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, PUEDE O NO INCLUIR LA CARGA Y DESCARGA, SEGÚN SEA INDICADO.

SOBREACARREO

TRANSPORTE O ACARREO DEL MATERIAL EFECTUADO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO PARA LOS CONCEPTOS REFERIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CUANDO LA DISTANCIA ENTRE EL BANCO DE PRÉSTAMO Y EL SITIO DONDE SE DEBA DEPOSITAR DICHO MATERIAL SEA MAYOR A UN KILÓMETRO.

QUEDA ESTABLECIDO QUE, LOS ACARREOS Y SOBREACARREOS DE TERRACERIAS, MATERIALES PÉTREOS Y ROCA QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DE LAS DIVERSAS ALIANZAS O SINDICATOS DEL ESTADO, SIN EMBARGO EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LOS CONCEPTOS DE ACARREOS Y SOBREACARREOS DEBERÁ EFECTUARSE CONSIDERANDO LAS TARIFAS VIGENTES EN LA ZONA, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ INVESTIGAR Y SOLICITAR A LA ALIANZA O SINDICATO DE TRANSPORTISTAS EL DOCUMENTO EN EL CUAL PLASMEN LOS COSTOS DE LOS ACARREOS Y SOBREACARREOS, DEBIENDO QUEDAR ESTABLECIDO TAMBIÉN EN DICHO DOCUMENTO EL TIPO DE MATERIAL Y LAS CONDICIONES COMO DEBEN APLICARSE, SEGÚN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE QUE SE TRATE, ES DECIR ESPECIFICANDO SI ES EN PAVIMENTO, TERRACERIAS O AMBOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ ANEXAR EN SU PROPUESTA EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA ALIANZA O SINDICATO DE TRANSPORTISTAS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA DECIDA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO UTILIZAR CAMIONES DE SU PROPIEDAD, DE UNA ALIANZA O SINDICATO DISTINTO DEL QUE LE OTORGO LA COTIZACIÓN Y SEA OBLIGADO A CUBRIR REGALÍAS O CUOTAS POR NO UTILIZAR SUS SERVICIOS, NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA CONTRATISTA TAL SITUACIÓN.

ASÍ MISMO NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL HECHO DE QUE POR SITUACIONES FORTUITAS O POR CAUSAR DAÑOS, YA SEA A LA MISMA OBRA O A TERCEROS, EL CONTRATISTA TENGA QUE EFECTUAR LOS ACARREOS POR RUTAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL CONCURSO O LICITACIÓN. DE IGUAL MANERA LOS DAÑOS CAUSADOS DEBERÁN SER CUBIERTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

INDEMNIZACIONES:

CUANDO POR NECESIDADES DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA TENGA QUE AFECTAR ALGUNOS CULTIVOS, CERCOS, ETC., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO, DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, POR PASO DE VEHÍCULOS O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PRECISAMENTE ÉSTE DEBERÁ RESPONDER POR LAS AFECTACIONES Y HACER LOS ARREGLOS O REPARACIONES NECESARIAS. QUEDANDO ESTIPULADO QUE LA COMISIÓN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ESTAS SITUACIONES, POR LO QUE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR EL PROPIETARIO DEL TERRENO DEBEN QUEDAR SOLVENTADAS POR EL CONTRATISTA.

BANCOS DE MATERIALES

LOS BANCOS DE MATERIALES SON LAS ÁREAS MOSTRADAS EN EL PLANO DE LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES O DE PRÉSTAMO Y/O INDICADAS POR EL INGENIERO Y LOS SITIOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y APROBADOS POR EL CONTRATANTE PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES NATURALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.


QUEDA ESTABLECIDO QUE NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS EL HECHO DE QUE, POR SITUACIONES FORTUITAS O POR CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DEL MATERIAL, ANTES O DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE TENGA QUE CAMBIAR DE BANCOS DE PRÉSTAMO.

LA COMISIÓN PROPORCIONARA UN PLANO DE LOCALIZACIÓN DE BANCOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PERO SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICAR QUE LOS BANCOS CONTENGAN MATERIALES ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ MISMO VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL, YA QUE EN CASO CONTRARIO, LA COMISIÓN PODRÁ FIJAR OTROS BANCOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL PLANO, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD, ESTO SIN QUE SEA MOTIVO DE RECLAMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SI EL CONTRATISTA PROPONE A LA COMISIÓN, EL CAMBIO DE CUALQUIER BANCO QUE NO APAREZCA EN EL PLANO DE LOCALIZACIÓN DE BANCOS, EFECTUARA SU PETICIÓN POR ESCRITO, ANEXANDO LOS ESTUDIOS PRACTICADOS Y LA JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO; EN ESTE CASO LA COMISIÓN, VERIFICARA LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO DETERMINARA LA CANTIDAD,

CALIDAD Y OTROS FACTORES QUE CORROBOREN Y JUSTIFIQUEN SU FACTIBILIDAD, LOS QUE UNA VEZ ANALIZADOS CONDUCIRÁN A TOMAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE, LO CUAL SERÁ NOTIFICADO A LA CONTRATISTA DE MANERA OFICIAL.

EL CONTRATISTA, NO PODRÁ INICIAR LA EXPLOTACIÓN DE OTRO BANCO DIFERENTE DEL ESTABLECIDO EN EL PLANO DE BANCOS, SIN ANTES TENER LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DE LA COMISIÓN.

BANCOS DE DEPÓSITO TEMPORAL

SITIO APROBADO POR LA COMISIÓN PARA DEPOSITO TEMPORAL DE MATERIALES PREVIAMENTE EXTRAÍDOS DE BANCOS DE PRÉSTAMO, DE EXCAVACIONES O PRODUCTOS DE REMOCIONES, MIENTRAS SON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

ESTOS BANCOS PODRÁN O NO EXISTIR, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y A JUICIO DEL INGENIERO.

BANCOS DE DESPERDICIO.

SITIO APROBADO POR EL CONTRATANTE PARA DEPOSITAR DEFINITIVAMENTE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y

QUE PROVENGAN DE BANCOS DE PRÉSTAMO, DE DEPOSITO TEMPORAL O DE EXCAVACIONES Y REMOCIONES.

CAMINOS DE ACCESO Y DE CONSTRUCCIÓN.SE DENOMINAN CAMINOS DE ACCESO Y DE CONSTRUCCIÓN, LOS CAMINOS PROVISIONALES QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE CONSTRUIR COMO AUXILIARES DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN APROVECHABLES YA EXISTENTES Y/O QUE EN EL CURSO DE LOS TRABAJOS CONSTRUYA LA COMISIÓN O TERCERAS PERSONAS, TAMBIÉN QUEDAN INCLUIDOS LOS CAMINOS DE OPERACIÓN DE LOS CANALES YA CONSTRUIDOS Y QUE SERVIRÁN A LA CONTRATISTA PARA TRANSITAR LOS VEHÍCULOS CON LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTRUIR Y CONSERVAR TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DE CONSTRUCCIÓN QUE EL REQUIERA Y APRUEBE EL INGENIERO, PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

EN LA PROPUESTA QUE REALICE EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS EROGACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS POR LOS QUE TRANSITEN LOS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, ASÍ COMO LOS ACCESO A LOS BANCOS DE MATERIALES Y LA PROPIA OBRA E INSTALACIONES, EXCEPTO LOS CAMINOS PARA LOS QUE EN EL CATALOGO SE CONSIGNE CONCEPTO DE PAGO ESPECIFICO.


DESMONTE.

CORTE DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DEL TERRENO EN EL QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO LA QUEMA DEL PRODUCTO NO UTILIZABLE Y RETIRO DEL UTILIZABLE A LOS SITIOS QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O EL INGENIERO.

DESPALME

REMOCIÓN DE LAS CAPAS SUPERFICIALES DEL TERRENO NATURAL QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS, NO SEAN APROVECHABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SE EJECUTARA TANTO EN BANCOS DE PRÉSTAMO COMO EN EL DESPLANTE DE UNA ESTRUCTURA O LA FRANJA DONDE SE ALOJARA EL CANAL. QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ESPESOR DEL DESPALME VARIARA SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.

A.8.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.

EL MATERIAL DE LAS EXCAVACIONES SERÁ CLASIFICADO EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALAN LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

a) EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA

EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES EN CUANTO A LA DUREZA DEL MATERIAL, SE ENTENDERÁ POR "CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA", TODO MATERIAL QUE PUEDA SER EXCAVADO EFICIENTEMENTE POR TRACTOR DE ORUGAS CON ARADO, CON POTENCIA HASTA DE

160 H.P EN LA BARRA, NO REQUIRIENDO EL USO DE EXPLOSIVOS, AUNQUE POR CONVENIENCIA SE UTILICEN ESTOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ASI COMO TODAS LAS FRACCIONES DE ROCA QUE CUBIQUEN AISLADAMENTE MENOS DE 0.75 METROS CÚBICOS.

b) EN ROCA FIJA

PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES, SE ENTENDERÁ POR "ROCA FIJA" EL MATERIAL QUE NO QUEDE DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR.

PARA CLASIFICAR EL MATERIAL, SE TOMARA EN CUANTA LA DIFICULTAD QUE HAYA PRESENTADO PARA SU EXTRACCIÓN, SEGÚN LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE. EN CASO DE QUE EL VOLUMEN POR CLASIFICAR ESTE COMPUESTO POR VOLÚMENES PARCIALES DE "CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA" Y "ROCA FIJA", SE ESTIMARA EL PORCENTAJE EN QUE CADA UNO DE ESTOS MATERIALES INTERVIENEN EN LA COMPOSICIÓN DEL VOLUMEN TOTAL. LA CLASIFICACIÓN DE EXCAVACIONES EN LAS ESTIMACIONES PARCIALES PODRÁ SER REVISADA Y/O MODIFICADA AL HACERSE LA ESTIMACIÓN FINAL, O BIEN CUANDO LA

COMISIÓN LO JUZGUE NECESARIO POR CONSIDERAR ERRÓNEA LA CLASIFICACIÓN HECHA POR LAS ESTIMACIONES PARCIALES.

c) EN CUALQUIER MATERIAL

PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIONES "EN CUALQUIER MATERIAL" LAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, AL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO, SIN QUE LA COMISIÓN CONSIDERE NINGUNA CLASIFICACIÓN DEL TERRENO, DE ACUERDO CON SU DUREZA O CONSISTENCIA, ENTENDIÉNDOSE QUE EL POSTOR AL DETERMINAR EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO, HIZO SUS DEBIDAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS DIVERSOS MATERIALES QUE TENDRÁ QUE EXCAVAR, POR LO QUE NO SE ADMITIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. EN GENERAL, NO SERÁ MOTIVO DE COMPENSACIONES ADICIONALES NI DE MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CATALOGO PARA EL PAGO DE LAS EXCAVACIONES, EL QUE ESTAS TENGAN QUE SER REALIZADAS A DETERMINADA PROFUNDIDAD Y/O EN PRESENCIA DE AGUA.


A.7.- EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS OBRAS O ESTRUCTURAS POR EJECUTARSE O QUE FORMAN PARTE DE ELLAS.

LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS OBRAS O QUE FORMAN PARTE DE ELLAS DEBERÁN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO, E INCLUIRÁN LAS OPERACIONES DE AMACICE, LIMPIA Y CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y SU TRANSPORTE A LOS SITIOS DE APROVECHAMIENTO O A LOS BANCOS DE DESPERDICIO O DE DEPÓSITOS QUE SEÑALE EL INGENIERO, DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN SATISFACTORIA DE LAS OBRAS MENCIONADAS. DICHAS OPERACIONES INCLUYEN IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBE EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL, PREVIAMENTE A SU EXTRACCIÓN SIGUIENDO EL PROGRAMA DE TRABAJO

APROBADO, EL INGENIERO PODRÁ ORDENAR QUE LAS EXCAVACIONES SE EFECTÚEN EN FORMA QUE GARANTICE LA MEJOR UTILIZACIÓN DEL MATERIAL EXCAVADO.

DEBERÁ PROCURARSE HASTA DONDE SEA POSIBLE, A JUICIO DEL INGENIERO, EXCAVAR LOS MATERIALES ADECUADOS PARA FINES DE CONSTRUCCIÓN, SEPARADAMENTE DE LOS DESPERDICIOS Y CARGARLOS IGUALMENTE POR SEPARADO DURANTE LAS OPERACIONES DE EXCAVACIÓN PARA TRANSPORTARLOS Y COLOCARLOS EN SU LOCALIZACIÓN FINAL O EN DEPÓSITOS TEMPORALES, DONDE DEBERÁN PERMANECER HASTA SU EMPLEO POSTERIOR, SIN NINGUNA COMPENSACIÓN AL CONTRATISTA ADICIONAL A LOS PRECIOS DEL CATALOGO.

LAS EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN DE TERRACERIAS Y/O ESTRUCTURAS SE HARÁN A LA PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA REMOVER TODOS LOS MATERIALES QUE SEGÚN EL PROYECTO Y/O A JUICIO DEL INGENIERO SEAN INADECUADOS PARA DICHA CIMENTACIÓN, REMOVIENDO, EN SU CASO, TODO LO ALTERADO O FRACTURADO, HASTA LLEGAR A LÍNEAS Y NIVELES QUE SEÑALEN LOS PLANOS Y/O INDICACIONES DEL INGENIERO PARA DESCUBRIR EL MATERIAL SOBRE EL CUAL SE DESPLANTARÁ.

LAS EXCAVACIONES EN LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN AFINARSE DE TAL FORMA QUE NINGUNA SALIENTE O PROTUBERANCIA DEL TERRENO PENETRE DENTRO DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN LAS ORDENES DEL INGENIERO, PARA OBTENER LA SUPERFICIE MAS CONVENIENTE PARA EL DESPLANTE. EL AFINE DE LAS EXCAVACIONES DEBERÁ PROGRAMARSE DE TAL MANERA QUE SE EFECTUÉ POR ETAPAS, INMEDIATAMENTE ANTES DE RECIBIR EL CONCRETO QUE FORMARA PARTE DE LA ESTRUCTURA, A FIN DE EVITAR QUE EL TERRENO SE DEBILITE O ALTERE POR EL INTEMPERISMO. SE TOMARAN TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES EL MATERIAL APARENTE DE LAS EXCAVACIONES QUE SEAN CUBIERTAS CON EL CONCRETO O HASTA SU ACEPTACIÓN FINAL POR PARTE DEL INGENIERO.

TODAS LAS CAVIDADES EN LAS EXCAVACIONES FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, SOBRE LAS CUALES O CONTRA LAS CUALES SE HAYA COLOCADO CONCRETO, QUE HAYAN SIDO CAUSADAS A JUICIO DEL INGENIERO POR DESCUIDO EN LA EXCAVACIÓN O POR REMOCIÓN ORDENADA POR EL CONTRATANTE , DE ROCA O MATERIALES DE CIMENTACIÓN DAÑADOS INNECESARIAMENTE POR EXPLOSIVOS Y OPERACIONES DEL CONTRATISTA, SERÁN CONSIDERADOS COMO SOBREEXCAVACIONES..

DONDE LO ORDENE EL INGENIERO, EL CONTRATISTA LLEVARA LA EXCAVACIÓN TOSCA EN ÁREAS QUE SE CUBRIRÁN CON ESTRUCTURAS DE CONCRETO, SOLAMENTE HASTA UNOS 60 (SESENTA) CENTÍMETROS DE LAS LÍNEAS FINALES DE EXCAVACIÓN DE TALES AÉREAS Y LA EXCAVACIÓN DE ACABADO SE SUJETARA HASTA QUE EL CONTRATISTA ESTE LISTO PARA COLOCAR CONCRETO O PARA PROTEGER LAS SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN.

TODAS LAS EXCAVACIONES SE HARÁN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES, NIVELES Y ALINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y/O POR EL INGENIERO; EN LA INTELIGENCIA QUE, DEBAJO DE LAS ESTRUCTURAS LA CIMENTACIÓN TENDRÁ UN ACABADO SUPERFICIAL ÁSPERO O CORRUGADO PARA FORMAR LA MEJOR SUPERFICIE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.

DONDE LO ORDENE EL INGENIERO LAS EXCAVACIONES SE LLEVARAN A PROFUNDIDADES SUFICIENTES PARA OBTENER CIMENTACIONES DE CAPACIDAD ADECUADA DE RESISTENCIA EN ROCA SANA LIBRE DE


MATERIAL INTEMPERISADO, FRACTURAS EN ROCA, GRIETAS O CUALESQUIERA OTROS DEFECTOS OBJETABLES.

LAS EXCAVACIONES SERÁN CONFORMADAS Y TOSCAMENTE ESCALONADAS, PARA PROPORCIONAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO DESEADA ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y LA ROCA DE CIMENTACIÓN.

LAS EXCAVACIONES PARA ZANJAS DE DRENAJE Y DENTELLONES, SE EFECTUARAN CON TODO CUIDADO NECESARIO PARA NO AFLOJAR O ALTERAR EL MATERIAL DE SUS PARAMENTOS.

LOS ALINEAMIENTOS PROYECTADOS Y LAS DIMENSIONES TRANSVERSALES DE LAS ZANJAS DE DRENAJE, SE MUESTRAN EN LOS PLANOS; PERO LOS ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES MOSTRADOS, ESTARÁN SUJETOS A LOS CAMBIOS QUE EL INGENIERO CONSIDERE NECESARIO PARA ADAPTAR DRENES A LAS CONDICIONES REALES EN LAS EXCAVACIONES.

EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A NINGUNA BONIFICACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EN EL CATALOGO A CAUSA DE TALES CAMBIOS.

EL PRODUCTO APROVECHABLE DE LAS EXCAVACIONES PODRÁ SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MAMPOSTERÍAS EN ESTRUCTURAS EN CAMINOS O CONCRETO CICLÓPEO Y EN GENERAL PARA CUALQUIER OTRO CONCEPTO DE TRABAJO, POR LO QUE EN ATENCIÓN A ESTO, EL INGENIERO PODRÁ ORDENAR QUE LAS EXCAVACIONES SE EFECTÚEN EN LA FORMA QUE GARANTICE LA MEJOR UTILIZACIÓN DE MATERIAL EXCAVADO. CUANDO SE UTILICEN EXPLOSIVOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER LA SEPARACIÓN DE BARRENOS Y LA CANTIDAD DE EXPLOSIVOS CON LA IDEA DE LOGRAR QUE EL MATERIAL QUE PUEDA SER APROVECHADO EN LA CONSTRUCCIÓN NO SEA DAÑADO O INUTILIZADO.

LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DEBERÁN HACERSE EN LO POSIBLE EN FORMA COORDINADA CON LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, SIGUIENDO EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE, SE DEBERÁN PREVER LOS BANCOS DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL Y LAS MANIOBRAS Y TRABAJOS QUE SU UTILIZACIÓN IMPLIQUE PARA DESARROLLAR LAS EXCAVACIONES CITADAS.

LOS MATERIALES EXCAVADOS QUE NO SEAN UTILIZADOS O NO SEAN NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE, SERÁN DEPOSITADOS EN LOS BANCOS DE DESPERDICIO QUE SEÑALE EL INGENIERO, DISPUESTOS EN FORMA RAZONABLEMENTE PAREJA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL MISMO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE POR INDICACIONES DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO, EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE COLOQUE EN BANCOS DE DESPERDICIO, FUERA DE LA ZONA DE ACARREO LIBRE, SE ESTIMARA Y PAGARA POR SEPARADO AL CONTRATISTA ESTE MOVIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DE LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES SEA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN FUERA DE LA ZONA DE ACARREO LIBRE O BIEN DENTRO DE

ELLA EN FORMA NO SIMULTANEA A LA EXCAVACIÓN, HABIENDO SIDO DEPOSITADO PARA ELLO EN BANCO DE ALMACENAMIENTO O UTILIZADO DE ACUERDO CON ALGÚN PROCESO ESPECIAL DE COLOCACIÓN QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/U ORDENE EL INGENIERO, ESTAS OPERACIONES SERÁN PAGADAS Y ESTIMADAS AL CONTRATISTA POR SEPARADO, DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO CORRESPONDIENTE.

SI EL CONTRATISTA PRETENDE EJECUTAR ALGÚN TRABAJO QUE IMPLIQUE UN CAMBIO EN LA TOPOGRAFÍA DEL SITIO DE LAS OBRAS O DE LAS ZONAS DE PRÉSTAMO, DEBERÁ NOTIFICARLO A LA COMISIÓN POR ESCRITO, POR LO MENOS QUINCE DÍAS ANTES DE INICIAR DICHO TRABAJO.

SOBREEXCAVACIONES


SE ENTIENDE POR SOBREEXCAVACIONES, PARA EFECTOS DE ESTAS ESPECIFICACIONES, LA PARTE DE UNA EXCAVACIÓN PRACTICADA EN EXCESO Y QUEDE FUERA DE LAS LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO, MOSTRADAS PARA LA PROPIA EXCAVACIÓN EN LOS PLANOS O INDICADOS POR EL INGENIERO.

SI EL CONTRATISTA COMO RESULTADO DE SUS OPERACIONES DE EXCAVACIÓN O POR OTRAS CAUSAS, AFLOJA O ALTERA EL MATERIAL QUE LA DEBE LIMITAR, DE MANERA QUE SEA NECESARIA LA REMOCIÓN DE ESTE MATERIAL PARA LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LA SUPERFICIE DE LA EXCAVACIÓN, EN EL DESPLANTE DE LAS ESTRUCTURAS O EN EL APOYO DEL REVESTIMIENTO DE CONCRETO; DEBERÁ REMOVER ESTOS MATERIALES UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS ADECUADOS Y A SATISFACCIÓN DEL INGENIERO Y LA EXCAVACIÓN EXCEDENTE QUE RESULTE POR ESTA OPERACIÓN SERÁ CONSIDERADA COMO SEBREEXCAVACIÓN.

EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE NO RECIBIRÁ NINGÚN PAGO POR LAS EXCAVACIONES EXCEDENTES RESULTANTES FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, INDICADAS EN LOS PLANOS O FIJADAS POR EL INGENIERO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A RELLENAR LAS EXCAVACIONES QUE SE HAYAN EFECTUADO EN EXCESO CON LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES O FIJADAS POR EL INGENIERO Y CONVIENE EN QUE NO RECIBIRÁ NINGÚN PAGO O COMPENSACIÓN POR ESTE TRABAJO, NI POR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN, YA QUE SERÁ DE SU RESPONSABILIDAD TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS EXCAVACIONES SE EJECUTEN CONFORME A LAS LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO.

EN CASO DE QUE EL INGENIERO ORDENE O AUTORICE AL CONTRATISTA LA AMPLIACIÓN DE ALGUNA EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER FIN QUE FAVOREZCA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ESTA AMPLIACIÓN NO SE CONSIDERARA COMO SOREEXCAVACION Y SE PAGARA AL CONTRATISTA, ASÍ COMO EL RELLENO DE LA MISMA SI SE REQUIERE, A LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES CONSIGNADOS EN EL CATALOGO.

COORDINACIÓN ENTRE LAS EXCAVACIONES Y LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES.

SALVO LOS CASOS EN QUE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO O QUE EL INGENIERO INDIQUE LO CONTRARIO, EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LAS EXCAVACIONES EN FORMA COORDINADA CRONOLÓGICAMENTE, CON LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, QUE SERÁN APROVECHABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

EL SUMINISTRO DEL AGUA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS LAVADO DE AGREGADOS, ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS, Y LA QUE SE UTILICE PARA EL RIEGO DE TALUDES Y PLANTILLA ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO EN REVESTIMIENTO, ASÍ COMO LA QUE SEA UTILIZADA EN OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBERÁ SER CONTEMPLADA EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EL AGUA QUE SE UTILICE PARA EL LAVADO DE LOS AGREGADOS Y PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS, DEBERÁ RECIBIR EL TRATAMIENTO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE PUREZA Y CALIDAD ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES 13-3.00.0.

TODAS LAS OPERACIONES QUE TENGA QUE HACER EL CONTRATISTA PARA DISPONER DE LOS VOLÚMENES DE AGUA NECESARIOS PARA SUS TRABAJOS, INCLUYENDO MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO, TAMBIÉN DEBEN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS.

MATERIALES QUE SUMINISTRA EL CONTRATISTA.LOS MATERIALES COMO AGREGADOS, TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONARLOS, TOMANDO EN CUENTA EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS TODOS LOS COSTOS POR REGALÍAS, DERECHOS O CONCESIONES QUE DEBERÁ CUBRIR A LOS PROPIETARIOS O CONCESIONARIOS DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN DICHOS MATERIALES, ASÍ TAMBIÉN


DEBE CONSIDERAR LOS FACTORES POR DESPERDICIO, ABUNDAMIENTO Y/O REDUCCIÓN DEL MATERIAL, LO CUAL DEBERÁ SER DETERMINADO POR LA CONTRATISTA.

DEBERÁ SUMINISTRAR ADEMÁS EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN EL CEMENTO, ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS QUE SE REQUIERAN, DEBIENDO TOMAR EN CUENTA EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE ADQUISICIÓN, TRANSPORTACIÓN Y EN SI TODOS LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LAS MANIOBRAS PARA SU UTILIZACIÓN Y COLOCACIÓN EN EL SITIO DE LA OBRA.


3.1. TERRACERIAS3.1.1.1.a. DESMONTE, DESYERBE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN Y

PARA BANCOS DE PRÉSTAMO

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuará una limpia dentro de las zonas que marquen los planos o indique el Ingeniero, que consistirá en la ejecución de las siguientes operaciones:

1. Arrancar desde su raíz, toda la vegetación existente (arbustos y hierbas).

2. Desrame y troceado de troncos.

3. Retirar el producto de esta operación, hasta el lugar que indique el Ingeniero, situarlo a una distancia máxima de cuarenta (40) metros de las líneas que marquen el límite de las zonas de limpia.

4. Incinerar el producto.

El Contratista empleara el equipo necesario y adecuado para la ejecución del desmonte, a fin de no dañar losas del concreto del revestimiento del canal..

A su juicio, el Ingeniero podrá autorizar al Contratista que no efectúe algunas de las operaciones aquí indicadas, cuando considere que no son necesarias.

En ningún caso la Dependencia hará más de un pago por la limpieza ejecutada en la misma superficie, por lo que el Contratista deberá procurar efectuarlo en las fechas convenientes para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos de construcción posteriores.

CRITERIOS DE MEDICIÓN

Para fines de pago, el Ingeniero estimará la superficie que efectivamente haya sido objeto de limpieza, medida en su proyección horizontal, expresada en hectáreas y con aproximación a un decimal.

BASES DE PAGO

A las superficies así determinadas se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de conceptos, para obtener la compensación del Contratista.


3.1. TERRACERIAS3.1.1.2. DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE

TERRAPLENES Y DE LOS BANCOS DE PRESTAMO

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista deberá remover, a partir del desmonte o limpieza, previo de la zona, las capas superficiales del terreno natural que por sus características no sea adecuado para la cimentación o desplante de un terraplén o que no sea adecuado para utilizarse en la construcción de las partes de la obra a que se destine el material aprovechable de los bancos de préstamo.

El material producto del despalme se colocará en los sitios y con la disposición que señale el proyecto y/o las instrucciones del Ingeniero, pero siempre se colocará, según sea el caso, dentro de la franja señalada como derecho de vía del canal, dren o camino o dentro de los linderos del banco de préstamo, es decir, sin que cause daños a terceros.

El precio unitario incluye lo que corresponda a la extracción, remoción, colocación en los sitios que señale el proyecto o el Ingeniero y el acarreo libre que se considerará de cuarenta (40) metros, medidos a partir de los centros de gravedad de las áreas despalmadas.


Para efectos de pago, se medirán en metros cúbicos, con aproximación a la unidad inmediata superior, los volúmenes comprendidos entre el terreno natural y el terreno después de efectuado el despalme.

BASES DE PAGO

Al volumen así determinado se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de conceptos, para obtener la compensación el Contratista.


3.1. TERRACERIAS3.1.1.2.1. REGRESO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A QUE SE REFIERE EL CONCEPTO

3.1.1.2.

DEFINICIÓN

Este concepto será aplicable únicamente cuando el proyecto establezca y/o el Ingeniero ordene que el material producto del despalme a que se refiere el concepto 3.1.1.2. sea removido del sitio en que se depositó originalmente.

Una vez terminados los trabajos de terracerías, por el precio unitario consignado para este concepto el Contratista deberá remover el producto del despalme para colocarlo, ya sea como relleno en zonas aledañas de préstamo o como refuerzo adicional sobre los taludes de los bordos o terraplenes de forma tal que quede razonablemente emparejado a juicio del Ingeniero.


Para efectos de pago, se considerarán como volúmenes a pagar precisamente los volúmenes que se hayan considerado para el concepto 3.1.1.2. y que por órdenes del Ingeniero deban removerse.

BASES DE PAGO



3.1. TERRACERIAS3.1.2.1.a EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, PARA FORMAR LA CUBETA DEL

CANAL

DEFINICIÓN

Para fines de estas especificaciones, se entenderá por cubeta del canal, la parte de la sección del canal en la que se apoyará el revestimiento de concreto hidráulico.

Por el precio unitario consignado para este concepto en el catálogo, el Contratista hará las excavaciones que se requieran para formar la cubeta del canal, apoyándose en los trazos que suministre la Dependencia y sujetándose a los planos de proyecto o en su caso a las órdenes del Ingeniero.

Además de las operaciones de excavación propiamente dicha, el Contratista ejecutará dentro del precio unitario que se aprueba para estos conceptos y sin otra compensación adicional, las siguientes operaciones:

1. El afine a líneas de proyecto de la sección excavada. Se aceptarán, siempre y cuando no se presente en forma sistemática, una tolerancia de un (1) centímetro, en más o en menos.

2. El relleno que haya que efectuar con el material y el procedimiento que indique el Ingeniero, cuando por motivo de sobreexcavaciones (definidas éstas como se indica en las Especificaciones Generales y técnicas de construcción), oquedades fuera de las líneas de proyecto y mayores de la tolerancia especificada. Este relleno, deberá ejecutarlo el Contratista suministrando, sin ningún pago adicional, todos los materiales, equipo y mano de obra que se requieran para dejar la sección del canal a líneas de proyecto y preparada para el apoyo del revestimiento.

3. La escarificación del terreno en el que se desplantarán los bordos o terraplenes.

4. Con el material producto de excavación deberá realizar la formación de bordos o terraplenes del canal, compactándolos al 90 % de la prueba proctor (SAH), con la disposición que se indique en los planos de proyecto y/o las instrucciones del Ingeniero, con las tolerancias siguientes :

Para bordos del canal, tres (3) centímetros en más o en menos.

Para terraplenes que serán parte integrante de la cubeta del canal:Talud interior, un (1) centímetro en más o en menos.Talud exterior, cinco (5) centímetros en más o en menos.

5. Asimismo, queda estipulado que en el presente concepto deberá incluir las cantidades necesarias para compensar al Contratista los gastos por traspaleos y en general por todos los movimientos y maniobras tanto en dirección longitudinal como transversal del canal, no mayores de 50 metros, para colocar conforme a lo señalado en el proyecto el material de la excavación para la formación de bordos o terraplenes, o bien, para colocar dicho material fuera de los bordos o terraplenes cuando así lo ordene el Ingeniero, por no considerarlo con la calidad adecuada.

6. En el caso de los terraplenes ya construidos para fines de pago se, considerará a líneas de proyecto todo el retiro del material, como excavación cubeta, y para el caso de terraplenes nuevos, el sobreancho indicado en el plano de procedimientos constructivos no se pagara, ya que este viene contemplado en el concepto de formación de bordos y terraplenes..


Para efectos de pago, el Ingeniero determinará en metros cúbicos los volúmenes excavados, limitándolos por las líneas y niveles de proyecto.

Cuando el terreno natural se encuentre a un nivel inferior al correspondiente nivel del punto más alto de la cubeta del canal, tal como se define ésta en el párrafo inicial, la sección para efectos de pago, se limitará por el terreno natural y


por las líneas de proyecto de la cubeta, en el caso de terraplenes nuevos y para terraplenes existentes se limitara conforme a las líneas y niveles de los mismos y la plantilla de la cubeta (subrasante).

BASES E PAGO



3.1. TERRACERIAS3.1.2.1.1.a EXCAVACIÓN EN DRENES EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA.

DEFINICIÓN

Bajo este concepto el contratista ejecutará las excavaciones en cualquier material para la formación de zanjas y drenes que le sean ordenados por el ingeniero.

Los drenes deberán ser excavados de acuerdo con las líneas de proyectos, de tal forma que el afine de su plantilla o taludes tengan una tolerancia de más o en menos de 5 cm. con respecto a las líneas de proyecto y de manera de que no queden obstáculos que impidan el debido escurrimiento de las aguas o que ocasionen azolves. No será motivo de reclamación alguna, el hecho de que las excavaciones se efectúen en presencia de agua y/o material lodoso por lo que el contratista lo deberá prever.

Dentro del mismo precio unitario deberá considerar la formación de banquetas de acuerdo al ancho necesario del equipo de construcción, así como el descopete del material producto de excavación.


Para efecto de pago, se estimarán los volúmenes expresados en metros cúbicos excavados dentro de las líneas de proyectos y a satisfacción del ingeniero supervisor.

BASES DE PAGO



3.1. TERRACERIAS3.1.2.1.1.b EXCAVACIÓN EN DRENES EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA, EN PRESENCIA DE

AGUA Y/O MATERIAL LODOSO.

DEFINICIÓN

Bajo este concepto el contratista ejecutará las excavaciones en cualquier material excepto roca para la formación de drenes en presencia de agua y/o material lodoso que le sean ordenados por el ingeniero.

Los drenes deberán ser excavados de acuerdo con las líneas de proyectos, de tal forma que el afine de su plantilla o taludes tengan una tolerancia de más o en menos de 5 cm. con respecto a las líneas de proyecto y de manera de que no queden obstáculos que impidan el debido escurrimiento de las aguas o que ocasionen azolves. No será motivo de reclamación alguna, el hecho de que las excavaciones se efectúen en presencia de agua y/o material lodoso y se obtenga menor rendimiento en esta actividad, por lo que el contratista deberá de preverlo en su análisis del precio unitario correspondiente.

En caso de que el proyecto señale que deberán de existir banquetas, estas deberán dejarse con el ancho mínimo estipulado.


Para efecto de pago, se estimarán los volúmenes expresados en metros cúbicos excavados dentro de las líneas de proyectos y a satisfacción del ingeniero supervisor.

BASES DE PAGO



3.1.2.1.1.c EXCAVACIÓN PARA FORMAR CAJA EN CANAL EXISTENTE Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA RELLENO DE LA MISMA.

DEFINICIÓN

Bajo este concepto se llevara a cabo la excavación del material para formar caja en canal existente, a fin de poder llevar a cabo la adecuada compactación del material para el desplante del relleno, debiendo aprovechar el material producto de la excavación en las primeras capas del relleno.

Por el precio unitario consignado para este concepto en el catálogo, el contratista hará los cortes en el canal existente que se requieran para conformar los rellenos apoyándose en los trazos que suministre la Dependencia y sujetándose a los planos de proyecto o en su caso, a las instrucciones del ingeniero.

Además de las operaciones de excavación o corte propiamente dicha, el contratista ejecutará dentro del mismo precio unitario y sin otra compensación adicional, las siguientes operaciones:

La eliminación de los materiales inaceptables tales como raíces, ramas, hierbas y piedras de dimensiones que impidan la compactación.

La formación de los rellenos con el producto de la excavación compactándolo al 90 % de la prueba proctor de la SRH, con la disposición que se indique en los planos de proyecto o en su caso en los que suministre el ingeniero y con un acabado tal, que ningún punto de la superficie de los bordos después de formados éstos diste más de cinco (5) centímetros del correspondiente punto de la superficie de proyecto, escarificando el terreno natural en que tengan que asentarse los rellenos cuando se requiera o así lo ordene el ingeniero.

El tendido del material en capas uniformes del espesor que señale el ingeniero, de acuerdo con el equipo de construcción que emplee el contratista, debiendo ser la primera capa igual a la mitad del espesor de las subsecuentes.

La escarificación de la superficie de desplante y de cada capa para ligarla con la siguiente, cuando esto sea necesario.

Obtención, acarreo y colocación del agua que sea necesaria para dar al material la humedad óptima, así como el costo del agua.

Los gastos que origina la suspensión de los trabajos por lluvias, así como los que haya que hacer para eliminar el exceso de humedad cuando ésta sea mayor que la óptima.


La medición se hará en el sitio de la excavación del material, quedando estos limitados por las líneas de proyecto y las de la superficie de desplante. Para efectos de pago, se estimara en metros cúbicos con aproximación a un decimal el volumen de excavación realmente ejecutado.

BASES DE PAGO



3.1.3.1.10.- RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BANCOS DE PRÉSTAMO, EN CANAL EXISTENTE.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para el relleno con material inerte a líneas de proyecto, utilizando material proveniente de bancos de préstamo, incluyendo las siguientes operaciones.

1.- La obtención, carga y descarga del material producto de bancos de préstamo, eliminando los materiales inaceptables tales como raíces, ramas, hierbas y piedras de dimensiones que impidan la compactación. Queda establecido que en caso de que el banco presente o contenga material (boleo), superior a seis (6”) de diámetro, este deberá ser eliminado precisamente en el banco, por lo que la contratista debe tomar en cuanta este factor dentro del análisis del precio unitario respectivo.

2.- El tendido del material en capas uniformes del espesor que señale el Ingeniero de acuerdo con el equipo de compactación que utilice la empresa, debiendo ser la primera capa igual a la mitad del espesor de las subsecuentes.

3.- La escarificación de la superficie de desplante y de cada capa para ligar con la siguiente, cuando esto sea necesario.

4.- La obtención, carga, acarreo y descarga en el sitio de su utilización del agua que sea necesaria para dar al material la humedad óptima, así como el costo del agua.

5.- Los afines necesarios para dejar los rellenos con la disposición que indica en los planos de proyecto y/o ordenes del Ingeniero.

6.- Los gastos que originen la suspensión de los trabajos por lluvias, así como los que haya que hacer para eliminar el exceso de humedad cuando esta sea mayor a la optima.

7.- Los rellenos se compactaran al 90 % de la prueba proctor SRH.

Queda estipulado que si el laboratorio de la Dependencia o Supervisión Externa al efectuar las pruebas no encuentra la compactación estipulada, el Contratista deberá remover el relleno que no satisfaga dicho requisito y volverlo a construir, sin recibir por esto ningún pago adicional.

8.- también se deberá considerar en el análisis del precio unitario el pago de regalías del material y los coeficientes de abundamiento y desperdicio del mismo.

El acarreo en el primer kilómetro y en los kilómetros subsecuentes de los materiales de banco al sitio de su colocación serán pagados por separado de acuerdo a los conceptos establecidos.


La medición se hará en el sitio de la colocación de los materiales, quedando estos limitados por las líneas de proyecto y las de la superficie de desplante. Para efectos de pago se estimara en metros cúbicos con aproximación a una decimal el volumen de relleno realmente ejecutado. BASES DE PAGO



3.1.3.1.11.- RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE BORDOS EN CANAL EXISTENTE.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para el relleno con material inerte a líneas de proyecto, utilizando material de bordos existentes, incluyendo las siguientes operaciones.

1.- La remoción del material producto de los bordos del propio canal existentes, asi mismo las losas de concreto que forman el revestimiento de la cubeta del canal deberán ser demolidas e integradas en el mismo relleno. En caso de existir monte en la zona que se encuentra el material, deberá efectuarse primero el desmonte y limpia del terreno antes de realizar el relleno.

2.- El tendido del material en capas uniformes del espesor que señale el Ingeniero de acuerdo con el equipo de utilizado por la empresa. 3.- Los rellenos serán semicompactados con transito del equipo.

Queda estipulado que si tanto la Supervisión Externa como el Ingeniero Residente de la Dependencia verificaran la ejecución de los trabajos y en caso de no cumplir con los requerimientos, el Contratista deberá remover el relleno que no satisfaga dicho requisito y volverlo a construir, sin recibir por esto ningún pago adicional.

CRITERIOS DE MEDICIÓN.

La medición se hará en el sitio de la colocación de los materiales, quedando estos limitados por las líneas de proyecto (existentes) y las de la superficie de rasante. Para efectos de pago se estimara en metros cúbicos con aproximación a una decimal el volumen de relleno realmente ejecutado.

BASES DE PAGO

Al volumen así determinado se le aplicara el precio unitario correspondiente para obtener la compensación del Contratista.


3.1.3. CONSTRUCCIÓN DE BORDOS Y TERRAPLENES3.1.3.1.5. FORMACIÓN DE BORDOS Y TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS DE

PRÉSTAMO. INCLUYE LA CARGA

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la formación de los bordos o terraplenes a líneas de proyecto, utilizando material proveniente de banco de préstamo, incluyendo las operaciones siguientes:

1. La construcción de los bordos y terraplenes se realizaran compactándolos al 90 % de la prueba Proctor SRH y/o 100 % de la prueba de Compacidad Relativa.

2. La explotación, obtención y carga del material producto del banco, eliminando los materiales inaceptables tales como raíces, ramas, hierbas y piedras de dimensiones que impidan la compactación. Queda establecido que en caso de que el banco presente o contenga material (boleo), superior a seis (6”) de diámetro, este deberá ser eliminado precisamente en el banco, por lo que la contratista debe tomar en cuanta este factor dentro del análisis del precio unitario respectivo.

3. La compactación del terreno natural, antes de colocar la primera capa, debiendo escarificar y agregar la humedad necesaria pata obtener la compactación especificada en el proyecto.

4. La homogenización del material producto de bancos de préstamo, incrementando el agua necesaria para obtener la compactación y la humedad optima requerida

4. El tendido del material en capas uniformes del espesor que señale el Ingeniero o el proyecto, de acuerdo con el equipo de construcción que emplee el Contratista, debiendo ser la primera capa igual a la mitad del espesor de las subsecuentes y que estas obtengan el grado de compactación fijado en el proyecto.

6. La escarificación de la superficie de desplante y de cada capa para ligarla con la siguiente, cuando esto sea necesario.

7. Obtención, acarreo y colocación del agua que sea necesaria para dar al material la humedad óptima. Así como el costo del agua.

8. La conservación de la corona de los bordos o terraplenes hasta la colocación del revestimiento.

9. Los afines necesarios para dejar los terraplenes con la disposición que se indica en los planos de proyecto y/o las órdenes del Ingeniero, por lo que el Contratista deberá programar cuidadosamente los trabajos de afine de los bordos o terraplenes y de colocación de los revestimientos de concreto y/o revestimiento de caminos en la corona de los bordos o terraplenes.

10. La formación del sobreancho del terraplén de 50 cm. Indicado en los planos de etapas de construcción con el fin de garantizar el grado de compactación requerido en el terraplén en contacto con el revestimiento. Asimismo, los acarreos, sobreacarreos y compactación del material correspondiente a este sobreancho, así como el recorte a las líneas de proyecto, retiro y colocación de este material para utilizarlo en los tramos que así se requieran o en su caso sobre el talud exterior del bordo de menor corona, si la contratista considera no utilizarlo.

11. Los gastos que origina la suspensión de los trabajos por lluvias, así como los que haya que hacer para eliminar el exceso de humedad cuando ésta sea mayor que la óptima.

Siempre y cuando no se presenten en forma sistemática, se aceptarán las tolerancias respecto a líneas de proyecto que se indican a continuación:

a) Para bordos del canal, terraplenes para caminos y taludes exteriores, cinco (5) centímetros en más o en menos.


b) Para taludes interiores, uno (1) centímetros en más o en menos.

11.- También deberá considerar en el análisis de este concepto los cargos por desperdicio y abundamiento del material, lo cual debe ser analizado y determinado por la contratista.

12.- El pago de regalías del material.

El acarreo y los sobreacarreos de los materiales del banco de préstamo al sitio de colocación serán pagados de acuerdo a los conceptos correspondientes.


La medición se hará en el sitio de colocación de los materiales quedando limitados por las líneas de proyecto y las de la superficie de desplante. Para efectos de pago se estimará el volumen de los bordos y terraplenes ejecutados en metros cúbicos con aproximación de un decimal.

BASES DE PAGO



3.1.3. CONSTRUCCIÓN DE BORDOS Y TERRAPLENES3.1.3.3.4. REVESTIMIENTO DE CAMINOS COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA DE COMPACIDAD

RELATIVA, CON MATERIAL PRODUCTO DE PLANTAS O CRIBAS, INCLUYE LA CARGA

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista ejecutará las operaciones necesarias para formar el revestimiento de caminos, de acuerdo con los planos de proyecto o en su defecto, con los que proporcione el supervisor de la C.N.A.

El presente concepto incluye: La compra del material grava-arena en las plantas o cribas, según se establezca en el plano de bancos, la obtención del material cementante, los cuales debe cumplir con las características que establecen las especificaciones de la Comisión Nacional del Agua, la carga y descarga en el sitio de su colocación; las operaciones de homogenización y mezclado de los materiales (grava-arena y cementante), suministro e incorporación del agua necesaria y formación del revestimiento compactándolo al cien por ciento (100%) de la prueba de compacidad relativa. Así como el costo del agua.

La compactación deberá ser uniforme en todo el espesor del revestimiento, de modo tal que calas de quince (15) centímetros de espesor tomadas en cualquier sitio, resulten con el grado de compactación indicado. Si se detecta que algún tramo no cumple con los requerimientos solicitados, como es el grado de compactación, espesor, humedad y granulometría, el Contratista deberá remover, homogenizar y efectuar las maniobras necesarias hasta que el concepto cumpla con lo establecido, sin recibir ningún pago adicional por esta operación.

El material grava-arena y cementante deben tener un tamaño máximo de 2” (dos pulgadas) de diámetro, por lo que la contratista deberá cotizar el costo del material con estas características en las plantas o cribas establecida en el plano de bancos, tratándose de material grava – arena. En el caso del material para cementante si este presenta tamaños superiores a (2”) dos pulgadas de dímetro, deberá ser eliminado mediante cribado en el propio banco.

Queda incluido dentro del presente concepto las inversiones que el Contratista tenga que realizar por concepto de pagos por la compra del material grava-arena, obtención, carga, descarga, el pago de regalías y el cribado del material cementante en caso de que el tamaño sea superior a (2”) dos pulgadas de diámetro, costo del agua, así como los factores de abundamiento y desperdicio de cada material.

El acarreo de los materiales en el primer kilómetro y el sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero, se pagarán con los conceptos respectivos.


La medición se hará cubicando el material ya compactado tomando como base, la longitud, el ancho y el espesor fijados en el proyecto y/o ordenados por el supervisor de la C.N.A.; se considerará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASES DE PAGO



3.1.4.1.1 ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 3.1.3.1.5

3.1.4.1.2. ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 3.1.3.3.4

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista transportará en el primer kilómetro, el material necesario para los conceptos referidos, hasta el sitio de su colocación.

En el análisis del precio unitario de este concepto, el Contratista incluirá todas las erogaciones que se originen por y para los vehículos transportadores, así como las que correspondan al desperdicio y abundamiento del material, considerando así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.


Para efectos de pago de los acarreos en el primer kilómetro, se considerarán como volúmenes a pagar, precisamente los volúmenes que se hayan transportado y colocados en el sitio de los trabajos para los conceptos referidos, expresados en metros cúbicos, con aproximación a un decimal (0.1).

BASES DE PAGO



3.1.4.2.1. SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 3.1.3.1.5

3.1.4.2.2. SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 3.1.3.3.4

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para estos conceptos, el Contratista acarreará en los kilómetros subsecuentes al primero, el material necesario para los conceptos referidos, cuando el sitio en que deba ser depositado dicho material de acuerdo con los planos de bancos y el sitio de la obra y/o las órdenes del Ingeniero, diste más de un (1) kilómetro de los sitios de carga. Queda establecido que la distancia marcada en los planos de proyecto o catalogo de conceptos son aproximadas y para efecto de pago se tomara en cuanta la distancia real de acarreo, pudiendo tener variaciones en mas o en menos lo cual no implica ningún cambio en el proyecto, ni es factor para reclamación por parte de el contratista, considerando así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.

Queda establecido que para el análisis del precio unitario deberán tomarse en cuenta los factores por abundamiento y desperdicio del material.


Para efectos de pago de estos sobreacarreos, se considerarán como volúmenes a pagar, precisamente los volúmenes que se hayan determinado para los conceptos referidos y realmente colocado, según el caso, y como distancia de sobreacarreo la que resulte de reducir un (1) kilómetro a la distancia comprendida entre los sitios de carga y descarga de los materiales, expresados en metros cúbicos - kilómetro (m3-km), con aproximación a la unidad inmediata superior, tomándose como unidad inmediata superior si la distancia sobrepasa los 500 metros.

BASES DE PAGO

A la cantidad así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de conceptos, para obtener la compensación el Contratista.


3.2.1. REVESTIMIENTO DE CONCRETO3.2.1.1.1. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO PARA REVESTIMIENTO DEL

CANAL, INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO Y AGREGADOS.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista hará todas las erogaciones necesarias y ejecutará todas las operaciones que se requieran para construir el revestimiento de concreto del canal.

Comprenderá las operaciones siguientes:

La compra de los agregados naturales y/o triturados, en las plantas o cribas señaladas en el plano de bancos.

Los agregados deberán cumplir con las características de las especificaciones, como son; granulometría, clasificación, lavado y trituración, y que satisfagan las especificaciones de calidad señaladas en el párrafo de Agregados del Manuel de concretos editado por la SRH en 1970.

La carga acarreo y descarga de los agregados, desde los sitios de su obtención, hasta los sitios de su colocación o almacén general.

La carga acarreo y descarga de los agregados clasificados, desde los almacenes de la contratista hasta las plantas dosificadoras o revolvedoras.

La instalación completa de las plantas de tratamiento de los agregados, de las dosificadoras y revolvedoras de concreto, incluyendo los trabajos necesarios para acondicionar los patios de almacenamiento para los agregados.

El suministro y carga del cemento en el sitio de adquisición, su acarreo y descarga en los almacenes del Contratista, así como las maniobras conexas y acarreos necesarios hasta su utilización. Así mismo el costo del agua necesaria para la elaboración de los concretos y humedecimiento de los taludes.

El suministro, manejo y empleo de los aditivos que se requieran para el concreto, de acuerdo con lo que ordene el Ingeniero.

La obtención, transporte y empleo de toda el agua que se requiera para la elaboración del concreto y para el humedecimiento de la sección del canal (plantilla y taludes) antes de colocar el concreto de revestimiento.

La elaboración del concreto, así como su acarreo desde los sitios de fabricación, hasta los de colocación.

El suministro de formas y moldes para los colados, incluyendo su fabricación, colocación, empleo y remoción.

La obra falsa necesaria.

El rayado de juntas.La formación de juntas de dilatación.El curado de los concretos, que deberá incluir también en el análisis la membrana de curado, la cual deberá ser base acuosa y color blanco.

Tanto en plantilla como en taludes, la superficie sobre la cual se colocará el concreto, deberá ser afinada con las tolerancias de espesor señaladas adelante. Sobre superficie en terraplén, el relleno deberá estar perfectamente compactado de acuerdo con las especificaciones. En superficies sobre roca de cualquier tipo, donde no se pueda conseguir un afine aceptable a juicio del Ingeniero, se procederá a rellenar los huecos con suelo - cemento.

Todas las operaciones aquí no enumeradas, pero que se requieran para cumplir con las especificaciones que se estipulan para este concepto.

MATERIALES

Agregados.


La arena y la grava que se empleen en la elaboración del concreto, podrán ser producto de bancos naturales o producto de trituración de piedra y deberán llenar los requisitos que señalan las Especificaciones Generales 13-1.01.2, 13-1.01.3 y 13-1.01.4 .

Las resistencias de los concretos quedarán indicadas en los planos del proyecto, y los proporcionamientos de agregados serán fijados por la Dependencia y dados a conocer al Contratista para que sean tomados en cuenta en su propuesta.

Cemento.

El suministro de cemento deberá ser incluido en el análisis del precio unitario de este concepto.

Si el cemento se entrega en sacos, su almacenamiento deberá hacerse en locales debidamente acondicionados para este fin; el cemento se colocará sobre plataformas de madera que estén sobre el piso de la bodega como mínimo a quince (15) centímetros, además deberán estar separados de la paredes, las estibas tendrán como altura máxima la correspondiente a doce (12) sacos de cemento. El almacenamiento, deberá clasificarse y estibarse separando las distintas remesas de cemento, de modo que pueda emplearse éste en el mismo orden cronológico en que fue recibido; además, si el cemento procede de varias fábricas, se estibará agrupándolo por marca, con el fin de que no sean elaborados concretos que contengan cemento proveniente de fábricas diferentes.

En el caso de que la entrega del cemento sea a granel, el Contratista deberá almacenarlo en silos, y éstos deberán estar equipados con los dispositivos necesarios, de manera que puedan descargarse totalmente y que no permitan que permanezcan pegados y/o atrapados residuos de las cargas de cemento al descargarse.

Las mermas y pérdidas de cemento serán imputables al contratista

Aditivos para el concreto.

Los aditivos para el concreto que sean necesarios serán suministrados y transportados por cuenta del Contratista; los gastos que por esto se originen, están incluidos dentro del precio unitario de la fabricación y colocación del concreto.Las características de los aditivos y las proporciones de su aplicación, deberán someterse previamente a la aprobación del Ingeniero.

Agua.

El Contratista obtendrá, acarreará, almacenará y empleará toda el agua que sea necesaria para la fabricación, colocación del concreto, así como para humedecer la sección del canal (plantilla y taludes) y en caso de que lo ordene el Ingeniero, para el curado del concreto. El agua podrá obtenerla del sitio que más le convenga al contratista, siempre que satisfaga la estipulación contenida en las Especificaciones Generales, con las designaciones 11-11.01.7 y 13-3.01.1 .

Elaboración del concreto.

La elaboración del concreto se sujetará precisamente a las Especificaciones Generales de la Dependencia, en sus conceptos 10-7.01.0 al 10-7.01.6 y del 10-7.01.8 al 10-7.01.20, inclusive.

El Contratista deberá hacer sus instalaciones de la planta dosificadora previendo el uso de cemento ordinario y de aditivos para el concreto; deberá tener siempre en buenas condiciones la planta dosificadora, limpiándola y nivelándola las veces que sea necesario para su correcto funcionamiento.

El equipo de mezclado será en cada caso el indicado para el concreto por utilizar. En caso de que el Contratista desee emplear camiones agitadores como mezcladora de concreto deberá contar con la autorización previa del Ingeniero para que le indique el tiempo de mezclado para este tipo de camiones. Para el caso de revolvedoras estacionarias, la Dependencia no las admitirá menores a un (1) saco de capacidad y para cada colado el Ingeniero indicará el número de revolvedoras con objeto de que el colado no se prolongue indebidamente o se produzcan juntas frías.

Colocación del concreto para revestimiento de canales.

Adicionalmente a las especificaciones anteriores, se establecen como complementarias, las siguientes:CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES

180 DE 309

Previamente a la colocación del concreto deberán humedecerse los taludes y plantilla que forman el respaldo del concreto de revestimiento, quedando entendido que tanto el suministro en el sitio de la obra como la aplicación del agua necesaria quedarán incluidas en este mismo concepto.

En todos los casos, el concepto para el revestimiento de canales deberá colocarse de abajo hacia arriba, es decir, primeramente las porciones inferiores del mismo y posteriormente las superiores a medida que avance el colado.

Podrá utilizarse una forma deslizante en el sentido longitudinal, dotada de vibradores fijos a ella, y el dispositivo para desplazarse a lo largo del canal será tal que origine un movimiento en el sentido del eje del canal y un desplazamiento de la sección de la forma paralela a ella. En el caso de las curvas, la tracción será tangencial con cables máximos de diez (10) metros. Se tendrá cuidado de que los huecos que la forma deje en cada lado sean iguales. Independientemente a los vibradores de forma, el Contratista deberá tener vibradores de chicote y, además, reglas, llanas y paletas de madera para los acabados de los taludes y de la plantilla; también podrá efectuar el colado de los revestimientos utilizando formas que se desplacen de abajo hacia arriba sobre reglas bien fijas y alineadas pero, en todo caso, colocando el concreto por capas horizontales y debidamente vibrado.

En los concretos de revestimiento de canales no se permitirán errores mayores de dos (2) centímetros en la línea y nivel por cada estación de veinte (20) metros y en un tramo continuo de cien (100) metros, un máximo de cuatro (4) centímetros en línea y tres (3) centímetros en nivel. El acabado del concreto deberá ser el que deja una forma metálica deslizante limpia, sin irregularidades ni defectos y aprobada por el Ingeniero.

El rayado de las juntas en el concreto aún fresco, se hará por medio de dispositivos metálicos, fabricados con las dimensiones establecidas en los planos de proyecto, debiendo ser la profundidad igual a 1/3 del espesor de la losa de concreto, operado manualmente por los albañiles que hagan el acabado de los revestimientos o por medio del aparejo con la forma deslizante, en el que se insertarán herramientas similares y las cuales al trasladar toda la forma dejará hendiduras continuas. La junta longitudinal más baja en cada uno de los revestimientos de los taludes, quedará a cero punto cincuenta (0.50) metros, medidos en el sentido vertical de la plantilla del canal. El resto del revestimiento por cada uno de los taludes se dividirá en tres porciones iguales por medio de dos ranuras intermedias. Todas las ranuras longitudinales tendrán la misma pendiente del tramo del canal en que se ejecuten. El rayado transversal al eje del canal se hará con separación de dos (2.00) a tres punto cincuenta (3.50) metros, según el tipo de la sección del canal de que se trate, apegándose a los proyectos y/o a las órdenes del Ingeniero.

Se formarán en el revestimiento del concreto, juntas de expansión o dilatación transversales, con el detalle constructivo que se muestra en los planos de proyecto. Las juntas de dilatación transversales se alojarán una en el punto medio de la longitud de curva, otras en los extremos de la curva (PC y PT) y en tangentes, una a cada 50 (cincuenta) metros como máximo. El Ingeniero podrá modificar la separación de las juntas de dilatación en casos particulares.

Si el equipo que esté usando el Contratista para el revestimiento de los canales no le permite interrumpir el colado en las secciones que alojarán las estructuras coladas en sitio, se le admitirá que el revestimiento lo efectúe sin interrupción en dichas secciones y remueva o demuela posteriormente la parte de revestimiento necesario para alojar las estructuras, pero no se le estimará para fines de pago el concreto removido o demolido.

Si en la sección en la que el Contratista remueva el concreto para alguna estructura, o bien interrumpa el revestimiento para el mismo objeto, las superficies de la excavación del canal se erosionan, enlodan, encharcan o sufren algún otro deterioro, serán por cuenta del Contratista los trabajos que tenga que efectuar para corregir dichos defectos, así como los volúmenes excedentes para que el revestimiento quede debidamente colocado. El exceso de materiales que se empleen, se considerarán como relleno en sobreexcavaciones y serán por cuenta del Contratista.

Sin necesidad de que el Ingeniero se lo indique, el Contratista deberá tomar las providencias a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores para alojar las estructuras que estén indicadas en los planos o perfiles que se le entreguen, salvo órdenes expresas del Ingeniero, así como aquellas otras estructuras no previstas en el proyecto, pero que éste ordene con la debida anticipación.

Todo el concreto que de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones o con lo ordenado por el Ingeniero sea demolido en los revestimientos de los canales, será depositado al pié del talud exterior del canal.


Queda entendido que los espesores de concreto en el revestimiento no serán en ningún caso menores que los de proyecto y que los excedentes de concreto para rellenar los defectos del afine de las terracerías serán considerados como relleno de sobreexcavaciones, con cargo al Contratista.

Queda expresamente estipulado que no se hará ningún pago adicional por el volumen de concreto que resulte en exceso del volumen obtenido considerado para los revestimientos de concreto, según el espesor mostrado en los planos de proyecto.

También deberá tomar las medidas necesarias para la protección del concreto en caso de presentarse lluvias durante el proceso de colados, debiendo contar para ello con el material adecuado como son lonas o plásticos para cubrir el concreto y evitar se presenten deterioros.


Para efectos de pago, el Ingeniero determinará en metros cúbicos con aproximación de un decimal el volumen de concreto colocado en el revestimiento del canal, colocado de acuerdo con sus órdenes y a su entera satisfacción, medidos conforme a la líneas de proyecto.

BASES DE PAGO



3.2.1.1.2.- FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO – CEMENTO, INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista ejecutará todas las operaciones necesarias para la fabricación y colocación del suelo-cemento sobre las excavaciones previas y los taludes que constituyan la cubeta del canal, con el objeto primordial de rellenar oquedades que hayan quedado como producto de las acciones correspondientes a la formación de la cubeta del canal y/o excavaciones en las estructuras y que el Ingeniero determine que sean rellanadas con suelo-cemento y así obtener las líneas y niveles marcadas en el proyecto.

El suelo-cemento será considerado para pago en los siguientes casos:

a) Si al realizar las excavaciones de los taludes para formar la cubeta del canal se tenga presencia de roca o boleos que dificulten obtener el afine a líneas de proyecto. En el caso de presentarse sobreexcavaciones en los taludes de la cubeta del canal y no se tenga presencia de roca o boleos, serán consideradas estas como imputables a la Empresa y no se consideraran para pago.

b) En caso de que la excavación de la cubeta y/o la estructura se haya realizado con anterioridad y se hayan presentado erosiones las cuales no sean imputables a la empresa se utilizara suelo cemento para rellenar las oquedades y así obtener las líneas y niveles de proyecto.

El análisis del precio unitario para este concepto, incluirá el suministro del material necesario e idóneo para la elaboración del suelo-cemento; dicho material deberá satisfacer las especificaciones previamente dadas a conocer al Contratista por el personal especializado de la Dependencia

El suelo-Cemento se formará con una mezcla de material limo-arenoso o arcillo-arenoso producto de las excavaciones de la cubeta del canal con cemento en proporción 1:14 en relación al peso del cemento. Se preparará con una mezcladora o revolvedora en el sitio de su utilización, con la humedad que permita la colocación y compactación.

También el precio unitario del presente concepto debe incluir la carga, acarreo y descarga del material a utilizarse en la elaboración del suelo-cemento, así como el suministro del agua necesaria, así como el costo del agua.

El suministro del cemento deberá ser incluido en el análisis del precio unitario del presente concepto, por tal motivo en aquellos caso en los que las sobre-excavaciones sean imputables a la empresa Contratista no será pagado.


Para efecto de pago, se determinara el volumen de suelo-cemento realmente colocado, comprendido entre la superficie de las excavaciones determinadas mediante secciones y las líneas de proyecto, expresado en metros cúbicos, con aproximación de un decimal.

BASES DE PAGOA la cantidad así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de conceptos, para obtener la compensación el Contratista.


3.2.2.2. ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIALES3.2.2.2.1. ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DE LOS AGREGADOS CORRESPONDIENTES AL

CONCEPTO 3.2.1.1.1

DEFINICIÓN

Se entenderá por acarreo en el primer kilómetro de los agregados a la operación consistente en transportar estos materiales a una distancia de hasta un kilómetro. El Contratista deberá prever en el análisis del precio unitario para este concepto todo lo necesario para la ejecución de esta actividad. En el análisis del precio unitario de este concepto, el Contratista incluirá todas las erogaciones que se originen por y para los vehículos transportadores, así como las que correspondan al desperdicio y abundamiento del material, considerando así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.


El acarreo en el primer kilómetro de los agregados, se medirá en metros cúbicos con aproximación a la unidad inmediata superior del volumen realmente colocado, es decir un metro cúbico de concreto equivale a un metro cúbico de agregados, según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero.

BASES DE PAGO



3.2.2.2. ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIALES3.2.2.2.2. SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE LOS AGREGADOS

CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO 3.2.1.1.1

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista acarreará en los kilómetros subsecuentes al primero, el material necesario para el concepto referido, cuando el sitio en que deba ser depositado dicho material de acuerdo con los planos de bancos y el sitio de la obra y/o las órdenes del Ingeniero, diste más de un (1) kilómetro de los sitios de carga. Queda establecido que la distancia marcada en los planos de proyecto o catalogo de conceptos son aproximadas y para efecto de pago se tomara en cuanta la distancia real de acarreo, pudiendo tener variaciones en mas o en menos lo cual no implica ningún cambio en el proyecto, así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.

También queda establecido que para el análisis del precio unitario deberán tomarse en cuenta los factores por abundamiento y desperdicio del material.

El sobreacarreo de los agregados se medirá para su pago en metros cúbicos-kilómetro de acuerdo con los volúmenes realmente utilizados según el proyecto o las órdenes del Ingeniero.



BASES DE PAGO

A la cantidad así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de conceptos, para obtener la compensación el Contratista. .


3.2.1. REVESTIMIENTOS DE CONCRETO3.2.2.3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO PARA JUNTAS EN LAS RANURAS DEL

REVESTIMIENTO DE CONCRETO

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado en el catálogo para este concepto, el Contratista suministrará y colocará el sello para juntas a base de material elasto-plástico, asfáltico o similar, precisamente en la ranura existente en el revestimiento de concreto para la cubeta del canal, de acuerdo con el método que le autorice el Ingeniero, debiendo ser material que sea colocado en frio.

La colocación del sello puede ser con espátula, pistola o manualmente, debiéndose considerar para esta última forma, la formación de un rollo de material de aproximadamente dos (2) centímetros de diámetro, sin ser calentado.

La ranura sobre la que se colocará el sello debe estar limpia y exenta de material extraño como polvo, grumos de concreto, grasas, residuos de membrana de curado, materia orgánica, etc.

El Contratista debe llenar toda la ranura sin dejar cavidades, haciendo presión firme contra las paredes de la junta y rellenar el resto del espacio.

Tampoco deberá cubrir con arena la superficie del sellador que quede expuesta.


Para efectos de pago, se medirá en metros lineales la longitud del sello colocado de acuerdo con los datos de proyecto y a satisfacción del Ingeniero. BASES DE PAGO



3.3.1. TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS3.3.1.2.1. EXCAVACIONES EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA, PARA ALOJAR

ESTRUCTURAS

DEFINICIÓN

El trabajo consistirá en realizar las excavaciones destinadas a alojar estructuras, incluyendo sus dentellones, las que se realicen para cimentaciones o que formen parte de las mismas, comprendiendo todas las operaciones necesarias para amacizar y limpiar las plantillas y taludes de las excavaciones, así como la remoción de los materiales producto de los mismos, el cual acarreará libremente hasta una distancia de cuarenta (40) metros fuera de la zona de construcción; quedarán incluidas igualmente todas las operaciones que realice el Contratista para aflojar el material previamente a su excavación. Las tolerancias en las plantillas y taludes serán fijadas por el Ingeniero en cada caso, de acuerdo con las funciones de la excavación.

Se considerará como volúmenes de excavación para estructuras a aquellas ejecutadas precisamente dentro de las líneas de proyecto que definen la estructura y el terreno natural o bordos, disminuidos por el comprendido dentro de las líneas de proyecto de los tajos o cubeta del canal o dren y terreno natural, salvo en aquellos casos en que la estructura se limite únicamente por las líneas de proyecto de la misma y el terreno natural.

Según la naturaleza de los materiales de que se trate, el Contratista empleará procedimientos manuales o mecánicos, quedando estipulado que uno u otro procedimiento no alterará el precio unitario correspondiente estipulado en el catálogo; tampoco será motivo de variación en el precio unitario el hecho de que la profundidad real de las excavaciones exceda a la mostrada en los planos de proyecto, ya que será el Ingeniero quien a partir de las condiciones mecánicas del terreno de cimentación, fijará las profundidades definitivas; tampoco será motivo de ningún pago adicional, la presencia de agua en las excavaciones, en cuyo caso el Ingeniero ordenará o aprobará el empleo de bombas u otros dispositivos para el desagüe de las mismas, cuando a su juicio sea necesario.


Todas las excavaciones para estructuras, serán realizadas por el Contratista, sujetándose a las líneas de proyecto, y respecto a las mismas se aplicará lo que proceda de lo estipulado en las Especificaciones Generales 10-1.01.4 y 10-1.01.7.

Para efectos de pago, las excavaciones efectuadas serán medidas en metros cúbicos, con aproximación a un decimal, para cuyo efecto se determinarán directamente en las estructuras.

BASES DE PAGO



3.3.1. TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS3.3.1.5. RELLENO COMPACTADO DE CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, PROVENIENTE DE

EXCAVACIONES PREVIAS

DEFINICIÓN

Bajo este concepto, el Contratista llenará hasta las líneas señaladas en el proyecto los vacíos que queden entre las estructuras y las excavaciones realizadas para alojarlas, o bien llenará los vacíos existentes entre las estructuras y el terreno natural.

En los trabajos de relleno compactado en las estructuras, se aplicarán las Especificaciones Generales 10-2.01.2 y 10-2.01.3, considerándose como rellenos compactados, aplicándose para el efecto el criterio consignado en la especificación 10-2.04.2.

Dentro del precio unitario correspondiente se encuentran incluidos los trabajos siguientes:

Tomar el material producto de las excavaciones previas, acarrearlo a una distancia no mayor de cincuenta (50) metros y descargarlo en el sitio de su utilización, suministrar el agua necesaria para el humedecimiento del material y compactarlo conforme a las especificaciones indicadas, utilizando el equipo adecuado para dar la compactación requerida en el proyecto.

CRITERIOS DE MEDICION

Para efectos de pago, los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos, con aproximación a un decimal, para cuyo efecto se determinarán directamente en las estructuras. BASES DE PAGO



3.3.1. TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS3.3.1.6. RELLENO COMPACTADO DE CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, PROVENIENTE DE

BANCOS DE PRÉSTAMO, INCLUYE LA CARGA.

DEFINICIÓN

Bajo este concepto, el Contratista llenará hasta las líneas señaladas en el proyecto los vacíos que queden entre las estructuras y las excavaciones realizadas para alojarlas, o bien llenará los vacíos existentes entre las estructuras y el terreno natural.

En los trabajos de relleno compactado en las estructuras se aplicarán las Especificaciones Generales 10-2.01.2 y 10-2.01.3, considerándose como rellenos compactados, aplicándose para el efecto el criterio consignado en la especificación 10-2.04.2.


Obtener el material de los bancos de préstamo aprobados por el Ingeniero, cargarlo en los vehículos transportadores y descargarlo en el sitio de su utilización, suministrar el agua necesaria para el humedecimiento del material y compactarlo conforme a las especificaciones indicadas, utilizando el equipo adecuado para dar la compactación requerida en el proyecto.

También deberá considerar en el análisis del precio unitario de este concepto el pago por regalías del material, así como lo correspondiente a los factores de abundamiento y desperdicio.

El acarreo del material para relleno desde el banco de préstamo hasta el sitio de su colocación, en el primer kilómetro y en los kilómetros subsecuentes al primero, se pagará al Contratista por separado, según los conceptos correspondientes.


Para efectos de pago, los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos, con aproximación a un decimal, para cuyo efecto se determinarán directamente en las estructuras los volúmenes de material efectivamente colocados de acuerdo con las líneas de proyecto.

BASES DE PAGO



3.3.1. TERRACERIAS PARA ESTRUCTURAS3.3.1.9. RELLENO DE GRAVA, O GRAVA-ARENA, INCLUSIVE DRENES, LLORADEROS Y FILTROS,

INCLUYE LA CARGA

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista ejecutará todas las maniobras necesarias para obtener y suministrar precisamente en el lugar de su utilización la grava o grava y arena para hacer los rellenos de drenes y lloraderos que indiquen los planos de proyecto y/o las instrucciones del Ingeniero.

Se entenderá por drenes a las capas o ductos que se construyan bajo las estructuras con grava, o grava y arena, que permitan el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural y eviten en esa forma la presencia de subpresión hidrostática que pueda actuar contra la estructura.

Se entenderá por lloraderos, los entubamientos hechos a través de la estructura, paredes y muros de la misma, para permitir el libre escurrimiento al exterior de las filtraciones del terreno natural ya que éstas hayan sido o no encauzadas previamente por medio de drenes.

Este concepto se refiere a los rellenos que se ejecuten en los drenes o lloraderos usando grava, o grava y arena, según lo indiquen los planos de proyecto y/o las instrucciones del Ingeniero. Las excavaciones por rellenar se pagarán por separado como excavación de la estructura correspondiente. Los materiales de relleno deberán satisfacer la granulometría y limpieza especificadas.

También deberá considerarse en el análisis del precio unitario los costos del material grava o grava – arena de acuerdo a los precios establecidos en las plantas o cribas señaladas como bancos en el proyecto.

El acarreo y sobreacarreo de grava o grava y arena serán pagados al Contratista por separado.


Los volúmenes de relleno colocado satisfactoriamente, serán medidos en el sitio de su colocación, de acuerdo con las líneas y niveles ordenados y serán expresadas en metros cúbicos, con aproximación de un decimal.

BASES DE PAGO



3.3.2. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES MANUFACTURADOS PARA ESTRUCTURAS.3.3.2.3.1 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE f’c = 250 KG/CM2, INCLUYE

EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y AGREGADOS.

3.3.2.3.1.1 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE f’c = 140 KG/CM2, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y AGREGADOS.

DEFINICIÓN

Bajo este concepto, el Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios y suficientes para elaborar, acarrear y colocar el concreto para la construcción de las estructuras y conductos cubiertos, debiendo comprender las operaciones siguientes:

La compra de los agregados naturales y/o de los producidos por trituración en las plantas o cribas, establecida en los planos de bancos. También deberá considerar en el análisis de precio unitario los factores por abundamiento y desperdicio.

Los agregados deberán cumplir con las características de las especificaciones, como son; granulometría, clasificación, lavado y trituración, y que satisfagan las especificaciones de calidad señaladas en el párrafo de Agregados del Manuel de concretos editado por la SRH en 1970.

La carga y descarga de los agregados desde los sitios de su obtención, hasta las plantas clasificadoras, así como su almacenamiento en las mismas.

La carga y descarga de los agregados desde los almacenamientos hasta las plantas dosificadoras o revolvedoras.

La instalación completa de las plantas de tratamiento de los agregados, de las dosificadoras y revolvedoras de concreto, incluyendo los trabajos necesarios para acondicionar los patios de almacenamiento para los agregados.

El suministro, manejo y empleo de los aditivos que se requieran para el concreto, de acuerdo con lo que ordene el Ingeniero.

La obtención, transporte y colocación de toda el agua que se requiera para la elaboración del concreto, así como el costo de la misma.

La elaboración del concreto, así como su acarreo desde los sitios de fabricación hasta los de colocación.

El suministro de formas y moldes para los colados, incluyendo su fabricación, colocación, empleo y remoción.

La obra falsa necesaria.

El curado de los concretos, debiendo incluir la membrana de curado, la cual deberá ser base acuosa y color blanco.

Todas las operaciones aquí no enumeradas, pero que se requieran para cumplir con las especificaciones que se estipulan para este concepto.

MATERIALES

Agregados.

La arena y grava que se empleen en la elaboración del concreto podrán ser producto de bancos naturales o producto de trituración de piedra y deberán llenar los requisitos que señalan las Especificaciones Generales 13-1.01.2, 13-1.01.3 y 13-1.01.4.

Las resistencias de los concretos quedarán indicadas en los planos del proyecto, y los proporcionamientos de agregados serán fijados por la Dependencia y dados a conocer al Contratista para que sean tomados en cuenta en su propuesta.

Cemento.CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES

191 DE 309

El suministro de cemento deberá ser incluido en el análisis del precio unitario de este concepto.

Si el cemento se entrega en sacos, su almacenamiento deberá hacerse en locales debidamente acondicionados para este fin; el cemento se colocará sobre plataformas de madera que estén sobre el piso de la bodega como mínimo a quince (15) centímetros, además deberán estar separados de la paredes, las estibas tendrán como altura máxima la correspondiente a doce (12) sacos de cemento. El almacenamiento, deberá clasificarse y estibarse separando las distintas remesas de cemento, de modo que pueda emplearse éste en el mismo orden cronológico en que fue recibido; además, si el cemento procede de varias fábricas, se estibará agrupándolo por marca, con el fin de que no sean elaborados concretos que contengan cemento proveniente de fábricas diferentes.

En el caso de que la entrega del cemento sea a granel, el Contratista deberá almacenarlo en silos, y éstos deberán estar equipados con los dispositivos necesarios, de manera que puedan descargarse totalmente y que no permitan que permanezcan pegados y/o atrapados residuos de las cargas de cemento al descargarse.

Las mermas y pérdidas de cemento serán imputables al contratista

Aditivos para el concreto.

Los aditivos para el concreto que sean necesarios serán suministrados y transportados por cuenta del Contratista; los gastos que esto origine están incluidos dentro del precio unitario de la fabricación y colocación del concreto.

Las características de los aditivos y las proporciones de su aplicación, deberán someterse previamente a la aprobación del Ingeniero.

Agua.

El Contratista obtendrá, acarreará, almacenará y empleará toda el agua que sea necesaria para la fabricación, colocación y en caso de que lo ordene el Ingeniero, para el curado del concreto. Podrá obtenerla del sitio que más le convenga, siempre que satisfaga la estipulación contenida en las Especificaciones Generales con las designaciones 11-11.01.7 y 13-3.01.1. debiendo incluir el precio unitario del costo del agua.

Elaboración del concreto.

La elaboración del concreto, se sujetará precisamente a las Especificaciones Generales de la Dependencia, en sus conceptos 10-7.01.0 al 10-7.01.6 y del 10-7.01.8 al 10-7.01.20 inclusive.

El Contratista deberá hacer sus instalaciones de la planta dosificadora previendo el uso de cemento ordinario y de aditivos para el concreto; deberá tener siempre en buenas condiciones la planta dosificadora limpiándola y nivelándola las veces que sea necesario para su correcto funcionamiento.

El equipo de mezclado será en cada caso el indicado para el concreto por utilizar. En caso de que el Contratista desee emplear camiones agitadores, como mezcladora de concreto, deberá contar con la autorización previa del Ingeniero para que le indique el tiempo de mezclado para este tipo de camiones. Para el caso de revolvedoras estacionarias, la Dependencia no las admitirá menores a un (1) saco de capacidad, y para cada colado el Ingeniero indicará el número de revolvedoras con objeto de que el colado no se prolongue indebidamente o se produzcan juntas frías.

Colocación de concreto en estructuras coladas en sitio.

La colocación de concreto en las estructuras coladas en sitio, será ejecutada empleando el equipo adecuado que ordene o apruebe el Ingeniero, o bien canalones con las dimensiones, características y pendientes ordenadas o aprobadas por éste para evitar la segregación de los agregados y constituyentes del concreto. Si el Contratista emplea canalones, éstos deberán ser metálicos o en su defecto de madera y revestidos de lámina.

No se vaciará concreto para cimentaciones de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta por el concreto haya sido desalojada, salvo que lo apruebe el Ingeniero, en cuyo caso deberá hacerse el vaciado por el método que éste indique o apruebe. No se permitirá el paso de agua corriente sobre concreto antes de doce (12) horas después de efectuado el colado.


Asimismo, el Contratista proporcionará las formas o moldes para los colados de concreto que se requieran, según las líneas de proyecto o instrucciones del Ingeniero.

Dentro de este precio unitario se incluyen, todo el material necesario para la fabricación de las formas o moldes, su colocación, empleo y remoción y el suministro, colocación y remoción de la obra falsa que sea requerida para llevar a cabo los colados.

Deberá ser observado, todo lo relativo a las Especificaciones Generales de la 10-6.01.0 a la 10-6.01.13 inclusive y la 10-6.01.15.

Las formas que utilice el Contratista deberán estar en condiciones tales que produzcan en el concreto una calidad de acabado aparente. Cuando los concretos no presenten un acabado satisfactorio a juicio del Ingeniero, éste podrá ordenar su remoción al Contratista para que corrija a sus expensas los defectos observados.


Para fines de pago, los concretos colocados en las estructuras serán medidos en metros cúbicos con aproximación hasta un decimal; para tal efecto se considerarán los volúmenes de concreto colocado de acuerdo con las líneas de proyecto y a satisfacción del Ingeniero.

BASES DE PAGO



3.3.2. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIALES MANUFACTURADOS PARA ESTRUCTURAS

3.3.2.5.a. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE FIERRO DE REFUERZO

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado en el catálogo para este concepto, el Contratista suministrará y colocara el fierro de refuerzo necesario para las estructuras, de acuerdo con los planos de proyecto y/o las órdenes del Ingeniero.

Para el suministro del fierro de refuerzo, el Contratista se encargará de todas las maniobras desde su obtención, hasta las cargas y transporte total tanto a los almacenes aprobados por la Dependencia, como hasta los sitios de su utilización, cuyas erogaciones quedarán en el precio unitario del presente concepto.

El Contratista hará todas las operaciones necesarias para enderezar, habilitar y colocar el fierro de refuerzo que se requiera para la construcción de las estructuras, suministrando el alambre de amarre, separadores y silletas necesarias para dicha colocación.

Se aplicarán adicionalmente las Especificaciones Generales 10-8.01.0 a la 10-8.01.5.

El costo de los desperdicios del fierro de refuerzo, debe ser considerado dentro del precio unitario del concepto de colocación.

La estimación del fierro de refuerzo, se realizará midiendo el material físicamente colocado en las estructuras, conforme al proyecto o las órdenes del Ingeniero, incluyendo traslapes, ganchos y dobleces, multiplicando estas longitudes por sus respectivos pesos unitarios de acuerdo con sus diámetros.

Los pesos unitarios se determinarán pesando las varillas de longitudes y diámetros conocidos, en presencia del Contratista y se harán los ajustes que se estimen pertinentes con el manual del fabricante.

Queda incluido dentro del precio unitario, las operaciones de carga en el sitio de adquisición, almacenes o sitios designados por el Ingeniero, acarreos totales y descargas en los almacenes y sitios de utilización en las estructuras.


Para efectos de pago, se determinara el peso en kilogramos del fierro de refuerzo realmente suministrado y colocado en el sitio de la obra. BASES DE PAGO



3.3.2.9. ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIALES3.3.2.9.1. ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES Y AGREGADOS

PARA LOS CONCEPTOS 3.3.1.9, 3.3.2.3.1. Y 3.3.2.3.1.13.3.2.9.2. ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL CORRESPONDIENTE

AL CONCEPTO 3.3.1.6.

DEFINICIÓN

Se entenderá por acarreo en el primer kilómetro de los agregados a la operación consistente en transportar estos materiales a una distancia de hasta un kilómetro. El Contratista deberá prever en el análisis del precio unitario para este concepto todo lo necesario para la ejecución de esta actividad.

En el análisis del precio unitario de este concepto, el Contratista incluirá todas las erogaciones que se originen por y para los vehículos transportadores, así como las que correspondan al desperdicio y abundamiento del material, considerando, así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.


El acarreo en el primer kilómetro de los agregados, se medirá en metros cúbicos con aproximación a la unidad inmediata superior del volumen realmente colocado, es decir un metro cúbico de concreto equivale a un metro cúbico de agregados, según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero.

BASES DE PAGO



3.3.2.9. ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIALES3.3.2.9.3. SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL

CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS 3.3.1.9, 3.3.2.3.1, Y 3.3.2.3.1.1

3.3.2.9.4. SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE LOS MATERIALES Y AGREGADOS PARA LOS CONCEPTOS 3.3.1.6.

DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.3.3.1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL.DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista suministrará en el sitio de su utilización, todo el material necesario, incluyendo equipo y maquilará, para la fabricación y colocación de los elementos que se requieren en la obra a base de acero estructural, con las disposiciones y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, o bien de acuerdo con las órdenes del Ingeniero.

Se aplicará así mismo este concepto a la especificación 5.32.02.0.


Para la estimación de este concepto la unidad de medida será en kilogramos de acero estructural realmente colocado de acuerdo al proyecto y/o a indicaciones del Ingeniero.

BASES DE PAGO

A la cantidad así determinada en kilogramos se multiplicará por el precio unitario correspondiente consignado en el catálogo para obtener la compensación al Contratista.


3.3.5. CONCEPTOS DIVERSOS3.3.5.1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA ASFÁLTICA DE 2 (DOS) CENTÍMETROS DE

ESPESOR

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista suministrará precisamente en el sitio de su utilización, el cartón asfáltico de dos (2) centímetros de espesor para las juntas, que deberá ser de la calidad satisfactoria a juicio del Ingeniero; realizará asimismo todas las operaciones que se requieran para colocar dicho material formando las juntas de acuerdo con los planos de proyecto y/o las órdenes del Ingeniero.

El precio unitario para el pago de este concepto, incluye todos los cargos correspondientes a la adquisición, transporte, almacenamiento, operaciones de limpieza, acondicionamiento y colocación de las juntas en sus lugares definitivos, dentro de la estructura que se trate, así como las mermas y desperdicios ocasionados con las operaciones anteriores.


Las juntas de cartón asfáltico colocadas con cargo a este concepto se medirán en el sitio de su colocación de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero. Se expresarán en metros cuadrados con aproximación de un decimal.

BASES DE PAGO



3.3.5. CONCEPTOS DIVERSOS3.3.5.2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE HULE DE 3 (TRES) BULBOS O DE CLORURO DE

POLIVINILO

DEFINICIÓN

Al amparo de este concepto de trabajo, el Contratista suministrará los sellos de hule de tres (3) bulbos o de cloruro de polivinilo corrugado, conforme con las medidas que se indiquen en los planos de proyecto o de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero, las cuales deberán ser de calidad satisfactoria; asimismo, hará todas las operaciones necesarias para colocarlos correctamente según los planos de proyecto y/o la órdenes del Ingeniero.

El precio unitario para el pago de este concepto incluye todos los cargos correspondientes a la adquisición, transporte, almacenamiento, operaciones de limpieza, acondicionamiento y colocación de los sellos en lugares definitivos dentro de la estructura en cuestión.


Se determinarán directamente en las estructuras las longitudes efectivamente colocadas de sello de hule de tres (3) bulbos o de cloruro de polivinilo corrugado, según el proyecto o las órdenes del Ingeniero. Será medido en metros lineales, con aproximación a un decimal.

BASES DE PAGO



3.3.5. CONCEPTOS DIVERSOS3.3.5.4. SUMINISTRO Y COLORACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4” (10 CM) DE DIÁMETRO PARA

DESAGÜE EN PUENTES

DEFINICIÓN

Al amparo de este concepto de trabajo, el Contratista suministrará y colocara los tubos de 4” (cuatro) pulgadas de diámetro necesarios para desagües de los puentes, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y de las características y dimensiones estipuladas en las especificaciones y planos de proyecto; realizará asimismo todas las operaciones necesarias y suficientes para colocarlos correctamente y a satisfacción del Ingeniero en las estructuras señaladas por el proyecto. También deberá considera en el análisis de precio unitario todas las maniobras relacionadas con la transportación hasta los sitio de su colocación.


El suministro y colocación de tubos de PVC para desagües de los puentes será medido para fines de pago en metros lineales para, lo cual se determinarán directamente en estas estructuras la cantidad efectivamente colocada de acuerdo con lo señalado en el proyecto y a satisfacción del Ingeniero.

BASES DE PAGO



3.3.5. CONCEPTOS DIVERSOS3.3.5.5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC CON TAPÓN ROSCADO DE 4” (10 CM) DE

DIÁMETRO PARA DESAGÜE DE REPRESAS.

DEFINICIÓN

Al amparo de este concepto de trabajo, el Contratista suministrará y colocara los materiales necesarios tales como tubo y tapón roscado, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y de las características y dimensiones estipuladas en las especificaciones y planos de proyecto y/o ordenes del Ingeniero supervisor.

Debiendo realizará asimismo todas las operaciones necesarias y suficientes para colocarlos correctamente y a satisfacción del Ingeniero en las estructuras señaladas por el proyecto.

También deberá considera en el análisis de precio unitario todas las maniobras relacionadas con la transportación hasta los sitio de su colocación.


El suministro y colocación de tubos de PVC para desagües de las represas será medido para fines de pago en metros lineales para cuyo efecto se determinarán directamente en estas estructuras los tubos efectivamente instalados de acuerdo con lo señalado en el proyecto y a satisfacción del Ingeniero, dentro del análisis del precio unitario se deberá considerar el tapón y las roscas de cada elemento.

BASES DE PAGO



3.3.5. CONCEPTOS DIVERSOS3.3.5.6. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS Y LOSAS DE CONCRETO

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista demolerá las estructuras de concreto, losas del revestimiento del canal o de mampostería que indiquen los planos de proyecto hasta los límites y niveles que se fijen en los mismos o a los límites que ordene el Ingeniero.

El Contratista se obliga por el mismo precio a retirar el material a una distancia de hasta 2 (dos) kilómetros; además, según instrucciones del Ingeniero, efectuará las demoliciones con el cuidado necesario con el fin de no dañar la parte de la estructura o elementos que no sea necesario demoler y con el fin de utilizar el material aprovechable que pueda ser recuperado, retirándolo a la distancia señalada.

EL material producto de la demolición será considerado como propiedad de la Comisión.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO.

Para efectos de pago, se medirán los volúmenes realmente demolidos y retirados en las estructuras o losas de concreto en metros cúbicos, con aproximación a un decimal

BASES DE PAGO



3.3.5.7. REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (BOLEOS Y PIEDRAS), UBICADAS SOBRE LOS TERRAPLENES EXISTENTES.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catalogo para este concepto, el Contratista ejecutara todas las operaciones necesarias para remover y retirar todo el material de desperdicio como boleos o piedras que se encuentran a lo largo de los terraplenes existentes y que impiden la compactación adecuada del material.

El presente precio incluye; juntar todo el material que se encuentra disperso a lo largo de los terraplenes, la carga, descarga y colocación en los sitios indicados en los planos de proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

El acarreo se pagara con los conceptos correspondientes.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO.

La medición se llevara a cabo en el sitio de su colocación de acuerdo a las líneas y niveles obtenidos antes y después de su colocación.

BASES DE PAGO

Al volumen así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de conceptos, para obtener la compensación el Contratista.


3.3.2.9. ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIALES3.3.5.7.1. ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PARA LOS

CONCEPTOS 3.3.5.6, 3.3.5.7

DEFINICIÓN

Se entenderá por acarreo en el primer kilómetro de los materiales a la operación consistente en transportar estos materiales a una distancia de hasta un kilómetro. El Contratista deberá prever en el análisis del precio unitario para este concepto todo lo necesario para la ejecución de esta actividad.

En el análisis del precio unitario de este concepto, el Contratista incluirá todas las erogaciones que se originen por y para los vehículos transportadores, así como las que correspondan al desperdicio y abundamiento del material, considerando, así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.


El acarreo en el primer kilómetro de los materiales, se medirá en metros cúbicos con aproximación a la unidad inmediata superior del volumen realmente colocado, según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero.

BASES DE PAGO



3.3.2.9. ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIALES3.3.5.7.2 SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL

CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS 3.3.5.6, 3.3.5.7.

DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.3.5. CONCEPTOS DIVERSOS3.3.5.12. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE:3.3.5.12.2. CONCRETO REFORZADO DE 24” (61 CM) DE DIÁMETRO3.3.5.12.3. CONCRETO REFORZADO DE 36” (91.4 CM) DE DIÁMETRO3.3.5.12.7. CONCRETO REFORZADO DE 42” (107 CM) DE DIÁMETRO

DEFINICIÓN

Por el respectivo precio unitario para este concepto de trabajo, el Contratista deberá proporcionar el personal y mano de obra necesarios para fabricar y colocar las tuberías con las características y los diámetros estipulados en el proyecto y/o ordenados por el Ingeniero según cada concepto de trabajo.

No será motivo de variación de los precios unitarios autorizados, el hecho de que el Contratista adquiera las tuberías con cualquier fabricante especializado, en cualquier sitio, y queda especificado que todos los transportes desde el sitio de maniobra que se requieran quedan incluidos en el precio unitario correspondiente a este concepto.

Las tuberías que coloque el Contratista deberán ser nuevas, de primera calidad, y cumplirán todos los requisitos especificados en los planos de proyecto y/o por el Ingeniero. Si a juicio de éste es necesario realizar pruebas mecánicas o hidráulicas, éstas se realizarán de acuerdo con lo estipulado en la norma A.S.T.M.-C-76.

Se aplicará asimismo para este concepto la especificación 5-32-023.0.

La unión y fijación entre tubos se llevara a cabo por medio de atraques o anillos de concreto reforzado tal como se establece en los planos de proyecto, lo cual será considerado para pago en concepto separado.

La colocación de la tubería se efectuara en el sitio de acuerdo con los trazos, líneas y niveles fijados en el proyecto y/o por órdenes del Ingeniero.


El suministro y colocación de tuberías de concreto reforzado, será medido para fines de pago en metros lineales, con aproximación de un decimal, para cuyo efecto se determinarán directamente en el sitio la tubería efectivamente instalada de acuerdo con lo señalado en el proyecto y a satisfacción del Ingeniero.

BASES DE PAGO



3.3.5.13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCOS DE ALAMBRE, INCLUYE LA REMOCIÓN DE LOS CERCOS EXISTENTES.

DEFINICIÓN

Se entiende por suministro y colocación de cercos de alambre, incluye la remoción de los cercos existentes, a la actividad de suministrar y colocar los cercos en ambos lados del canal, localizado en el contacto del terraplén y terreno natural y/o por las ordenes del Ingeniero y por remoción el trabajo consistente en retirar las alambradas o cercos que crucen el derecho de vía o la zona de construcción, para que no interfieran en el desarrollo de los trabajos.

MATERIALES

Los materiales que formen las cercas o alambradas existentes, deberán ser retirados y desechados fuera de la zona de trabajo y entregados al supervisor de la Comisión Nacional del Agua.

Para la colocación de los nuevos cercos el contratista deberá considerar todos los materiales nuevos, es decir alambre de púas, postes de concreto y material para fijación de los mismos.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

El cerco deberá estar conformado con cuatro hilos de alambre de púas, postes de concreto de 0.12 x 0.12 x 2.0 metros, debiendo quedar empotrados en el terreno 30 cm. Así como los materiales necesarios para la fijación. La distancia ente postes será de 3.0 metros.

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Comisión para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión o modificación del precio unitario establecido en el contrato.

El contratista procederá a retirar los cercos existentes a fin de que no interfieran en los trabajos relacionados con la construcción del canal. Una vez terminados los trabajos relacionados con la construcción del canal el contratista precederá a colocar los cercos de alambre conforme a la localización antes mencionada. Solo en caso de fuerza mayor y que el Ingeniero Supervisor lo ordene se colocaran los cercos antes del inicio de los trabajos, debiendo quedar estos en las líneas de proyecto del terraplén, ya que en caso de que por errores de la Contratista estos sean ubicados fuera de las líneas de proyecto, la reubicación será por cuanta de ella sin ningún pago adicional.

ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.

ALCANCES

Las operaciones que ejecute el Contratista en el suministro y colocación de cercos de alambre para la protección de los terraplenes y en el que se incluye la remoción de los cercos existentes, con el fin de facilitar los trabajos de construcción, comprenden las actividades que deben realizar para cumplir con las instrucciones contenidas en la presente especificación.Estas actividades incluyen materiales, todas las operaciones que debe realizar el contratista, equipos de construcción y herramientas, mano de obra necesaria y el transporte de los materiales en caso necesario.

La operación incluye también el transporte, carga y descarga del material para el suministro de las cercas de alambre desde el lugar de su adquisición o compra hasta el sitio de su colocación.

Asimismo, incluye también el transporte, carga y descarga del material producto de la remoción de las cercas al sitio de almacenamiento definitivo que indique el Ingeniero, con un acarreo libre de hasta un kilometro, medidos paralelamente al eje de la cerca.

Se considera como un solo concepto de trabajo estas operaciones suministro y colocación de cercas de alambre y remoción de las cercas existente, incluyendo los acarreos de los materiales.

MEDICIÓN


La medición de la operación del suministro y colocación de cercos de alambre y remoción de las cercos existentes, se hará en el sitio de su colocación el cerco realmente colocado conforme a líneas de proyecto, lo cual será expresado en metros lineales con aproximación a la primera decimal.

BASE DE PAGO

A las cantidades de cerco así determinado se multiplicaran por el precio unitario considerado en este concepto, para obtener la compensación del Contratista.


3.4.1.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS MODULARES TIPO XX23.4.1.3.2. CON GASTO DE 180 L.P.S.

3.4.1.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS MODULARES TIPO L23.4.1.5.5. CON GASTO DE 540 L.P.S.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el contratista suministrara y colocara las tomas modulares necesarias de acero estructural con sellos de hule en las compuertas, con las características estipuladas de acuerdo con los fabricantes y/o distribuidores y colocadas de conforme a los planos de proyecto, asimismo proporcionara el equipo, herramienta, personal, mano de obra y materiales necesarios como el mortero cemento-arena para unir y nivelar, tal como se establece en el plano de proyecto.

No será motivo de variación del precio unitario, el hecho de que el contratista adquiera las tomas modulares con el fabricante o distribuidor especializado que considere mas conveniente, aclarando que todos los transportes desde el sitio de fabricación o compra, hasta el sitio de colocación así como todas las maniobras que se requieran, deben quedar incluidas en el análisis del precio unitario correspondiente.

Las tomas modulares que coloque el contratista, deben ser nuevas, de primera calidad y además deben cumplir los requisitos especificados en los planos de proyecto, respecto de su colocación.

Todas las tomas modulares deben instalarse en el sitio de acuerdo a los trazos, líneas y niveles que estipulen los planos de proyecto o las instrucciones del ingeniero.

Cabe aclarar que el pago de este concepto se hará hasta que la toma modular este colocada y terminada la estructura, esto con el fin de verificar el funcionamiento y operación.


Para efectos de pago, se determinara la cantidad de tomas modulares que hayan sido efectivamente colocadas de acuerdo con los planos de proyecto o las órdenes del ingeniero, expresada en piezas.

BASE DE PAGO



3.4.5.2 EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGÜE3.4.5.2.2 BOMBA DE 50.8 mm (2”) DE DIÁMETRO3.4.5.2.3 BOMBA DE 101.6 MM. (4”) DE DIAMETRO

DEFINICIÓN

Por los precios unitarios consignados para cada uno de estos conceptos, el Contratista proporcionará en la obra la bomba correspondiente a cualquier concepto de los citados, para ejecutar bombeos y desagüe en el o los sitios que indique el Ingeniero, previa aprobación específica por escrito dado por el Ingeniero Supervisor de la obra

Cada uno de éstos conceptos, incluyen el proporcionar; la bomba correspondiente, el personal de operación y mantenimiento, el suministro de todos los materiales de consumo, la disposición del equipo y accesorios necesarios que se requieran para su operación, la construcción y conservación de los cárcamos de bombeo, las refacciones y reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo. Todos los elementos anteriormente enumerados, deberán contar con la aprobación del Ingeniero, quien podrá rechazar cualquiera de ellos por juzgarlo inapropiados o deficientes, en el momento que lo considera conveniente para el buen desarrollo de los trabajos.

No será motivo de modificar el precio unitario estipulado en el catalogo cualquier cambio de tiempo supuesto como probable, ni el cambio de fechas en que se previó la ejecución de los trabajos. Tampoco será motivo de bonificación el hecho de que alguna de las bombas supuestas como necesarias, no sea utilizada durante la construcción, pero el Contratista deberá tener disponible el equipo de bombeo previsto como probable y si fuere necesario, aumentarlo el numero de ellas hasta satisfacer las necesidades de la obra.

El Ingeniero nombrará un representante que computará el tiempo realmente trabajado por el equipo de bombeo y lo contará en horas efectivas de trabajo, con aproximación de un decimal.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO

Para efectos de pago, se computara el tiempo realmente ejecutado o bombeado, expresado en horas efectivas.

BASE DE PAGO



3.4.5.3.1.- REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista ejecutara todos los trabajos y maniobras necesarias para remover los postes, desinstalar cables y accesorios eléctricos, así como la reubicación e instalación de los mismos en sitio que indique el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Supervisor de la Comisión Nacional del Agua.

Así mismo deberá considerar en el análisis respectivo los materiales necesarios para el desplazamiento del poste o los que pudieran dañarse durante las maniobras de desinstalación y reubicación, debiendo además llevar a cabo los trámites para los permisos correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la ejecución de los trabajos referidos, o bien solicitar la cotización ante (CFE) para que esta misma Dependencia lleve a cabo los trabajos respectivos, siendo responsabilidad de la Contratista esta cotización, por lo cual el precio unitario ofertado en la licitación no será sujeto a reclamación, ni modificación.

Queda estipulado que será estrictamente responsabilidad de la Contratista la remoción y reubicación de las estructuras de energía eléctrica (como son postes y de mas implementos), que interfieran con la construcción del canal, así mismo de llevar a cabo todos los tramites y obtención de permisos ante la Comisión Federal de Electricidad, para la ejecución de los trabajos respectivos.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO

Para efecto de pago se considera como unidad el Lote.


ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (SCT)

3.4.5.4.1. FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO, COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA AASHTO.

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado para este concepto, el Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la formación de los terraplenes a líneas de proyecto, utilizando material proveniente de banco de préstamo, incluyendo las operaciones siguientes:

1 La construcción de los terraplenes se realizaran compactándolos al 90 % respecto de la prueba AASHTO.

2 La explotación, obtención y carga del material producto del banco, eliminando los materiales inaceptables tales como raíces, ramas, hierbas y piedras de dimensiones que impidan la compactación. Queda establecido que en caso de que el banco presente o contenga material (boleo), superior a seis (6”) de diámetro, este deberá ser eliminado precisamente en el banco, por lo que la contratista debe tomar en cuanta este factor dentro del análisis del precio unitario respectivo.

3 La compactación del terreno natural, antes de colocar la primera capa, debiendo escarificar y agregar la humedad necesaria pata obtener la compactación especificada en el proyecto.

4 La homogenización del material producto de bancos de préstamo, incrementando el agua necesaria para obtener la compactación y la humedad optima requerida, este proceso puede efectuarse en el banco o en el sitio de su colocación.

5 El tendido del material en capas uniformes del espesor que señale el Ingeniero o el proyecto, de acuerdo con el equipo de construcción que emplee el Contratista, debiendo ser la primera capa igual a la mitad del espesor de las subsecuentes y que estas obtengan el grado de compactación fijado en el proyecto.

6 La escarificación de la superficie de desplante y de cada capa para ligarla con la siguiente, cuando esto sea necesario.

7. Obtención, acarreo y colocación del agua que sea necesaria para dar al material la humedad óptima. Así como el costo del agua.

8 Los gastos que origina la suspensión de los trabajos por lluvias, así como los que haya que hacer para eliminar el exceso de humedad cuando ésta sea mayor que la óptima.

9. También deberá considerar en el análisis de este concepto los cargos por desperdicio y abundamiento del material, lo cual debe ser analizado y determinado por la contratista.

10. El pago de regalías del material.

El acarreo y los sobreacarreos de los materiales del banco de préstamo al sitio de colocación serán pagados de acuerdo a los conceptos correspondientes.


La medición se hará en el sitio de colocación de los materiales quedando limitados por las líneas de proyecto y las de la superficie de desplante. Para efectos de pago se estimará el volumen de los terraplenes ejecutados en metros cúbicos con aproximación de un decimal.

BASES DE PAGO

Al volumen así determinado se multiplicara por el precio unitario considerado en este concepto, para obtener la compensación el Contratista.


Queda estipulado que todos los materiales utilizados deberán cumplir con las características contenidas en la NORMA N-CMT-1-01/02, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Asimismo, queda también establecido que será responsabilidad exclusiva de la Contratista consultar todas las Normas y Especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tomar en cuenta las consideraciones pertinentes e inherentes en la integración del precio unitario para este concepto, como son las características de los materiales, procesos constructivos y pruebas de laboratorio que deberán cumplir, y que a continuación se detalla.

LIBRO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALESPARTE: 1. MATERIALES PARA TERRACERIASTITULO: 01. Materiales para terraplén

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de terraplenes.

B. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Los materiales para terraplén son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la excavación en bancos, que se utilizan para formar el cuerpo de un terraplén hasta el nivel de desplante de la capa subyacente.

La clasificación de los suelos y fragmentos a que se refiere esta Norma, se describe en el Manual M-MMP-1-02, Clasificación de fragmentos de Roca y Suelos.

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con los siguientes:

MANUALES DESIGNACIÓN

Muestreo de materiales para terracerías MMP-1-01 Clasificación de fragmentos de roca y suelos M-MMP-1-02Contenido de agua M-MMP-1-04Limites de consistencia M-MMP-1-07Compactación AASHTO M-MMP-1-09Grado de compactación M-MMP-1-10Valor Soporte de California (CBR) y Expansión en Laboratorio M-MMP-1-11

D. REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales que se utilicen para la formación de terraplenes cumplirán con los requisitos de calidad que se establecen en la tabla 1 de esta Norma, a menos que exista un estudio previamente aprobado por la Secretaria, que justifique el empleo de materiales con características distintas. En ningún caso se utilizaran materiales altamente orgánicos como turna (Pt), ni materiales producto de despalmes.


TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para terraplén.

Características ValorLimite Liquido; % máximo 50Valor Soporte de California (CBR); % mínimo (1) 5Expansión; % máximo 5Grado de compactación; % (2) 90

(1) En especímenes compactados dinámicamente al porcentaje de compactación indicado en esta tabla, con un contenido de agua igual al del material en el banco a 1.5 m. de profundidad.

(2) Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO estándar, del material compactado con el contenido de agua optimo de la prueba, salvo que el proyecto o la Secretaria indiquen otra cosa. Cuando el material sea no compactable, de acuerdo con lo indicado en el manual M-MMP-1-02, Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos, se colocara en capas del espesor mínimo que permita el tamaño máximo del material y se bandeara, previa aplicación de un riego de agua a razón de 150 L/m3, dando como mínimo tres pasada en toda la superficie en capa, con un tractor de 36.7 toneladas con orugas.

E. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO

La aceptación de los materiales para terraplén por parte de la secretaria, se hará considerando lo siguiente:

E.1. El encargado de elaborar el estudio geotécnico o del banco, es el responsable de determinar, a nivel estudio, que el material cumpla con los requisitos de calidad indicados en esta Norma, según el tipo de material establecido en el proyecto, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-1-01, Muestreo de Materiales para Terracerias, mediante los procedimientos de prueba contenidos en los manuales que se señalan en la Clausula C de esta Norma.

E.2. En el caso de que el Contratista de Obras seleccione el material o el banco, él será el responsable de asegurar que el material cumpla con los requisitos de calidad señalados en esta Norma, considerando lo indicado en la fracción anterior. El Contratista de Obras entregara a la Secretaria un certificado de calidad que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta norma, expedido por su propio laboratorio o por un laboratorio externo aprobado por la Secretaria.

E.3. Durante el proceso de producción, con objeto de controlar la calidad del material en la ejecución de la obra, el Contratista de Obra, por cada trescientos (300) metros cúbicos o fracción del material de un mismo tipo, extendido de un corte o un banco, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumple con el limite indicado en esta Norma, entregando a la secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-1-07, Limites de Consistencia. Será motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de este requisito.

E.4. Además de lo señalado en la fracción anterior, el Contratista de Obra, por cada mil (1000)

metros cúbicos o fracción del material de un mismo tipo, extendido de un corte o un banco, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores en esta Norma, entregando a la Secretaria los resultados de dicha prueba. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-1-01, Muestreo de Materiales para Terracerías y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C, de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos.

E.5. Una vez tendidas y compactadas las capas de terraplén, el Contratista de Obra realizara las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en esta Norma, en el proyecto o señalado por la Secretaria, en el numero y con la periodicidad


indicada por los mismos, mediante el procedimiento contenido en el Manual M-MMP-1.10 Grado de Compactación, entregando a la Secretaria los resultados de dichas pruebas.

E.6. En cualquier momento, la Secretaria puede verificar que el material suministrado cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en esta Norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos.


3.4.5.4.2 ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PARA EL CONCEPTO 3.4.5.4.1

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista transportará en el primer kilómetro, el material necesario para el concepto referido, hasta el sitio de su colocación.



Para efectos de pago de los acarreos en el primer kilómetro, se considerarán como volúmenes a pagar, precisamente los volúmenes que se hayan transportado y colocados en el sitio de los trabajos para el concepto referido, expresados en metros cúbicos, con aproximación a un decimal (0.1).

BASES DE PAGO

El volumen así determinado se multiplicara por el precio unitario considerado en este concepto, para obtener la compensación del Contratista.


3.4.5.4.3. SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 3.4.5.4.1

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista acarreará en los kilómetros subsecuentes al primero, el material necesario para el concepto referido, cuando el sitio en que deba ser depositado dicho material de acuerdo con los planos de bancos y el sitio de la obra y/o las órdenes del Ingeniero, diste más de un (1) kilómetro de los sitios de carga. Queda establecido que la distancia marcada en los planos de proyecto o catalogo de conceptos son aproximadas y para efecto de pago se tomara en cuanta la distancia real de acarreo, pudiendo tener variaciones en mas o en menos lo cual no implica ningún cambio en el proyecto, ni es factor para reclamación por parte del Contratista, considerando así mismo las condiciones por las que transitaran los vehículos de acuerdo a las rutas establecidas en el proyecto y/o ordenes del ingeniero, no siendo motivo de modificación de los precios unitarios el cambio de ruta, por cualquier motivo o circunstancia.



Para efectos de pago de este sobreacarreo, se considerarán como volúmenes a pagar, precisamente los volúmenes que se hayan determinado para el concepto referido y realmente colocado, según el caso, y como distancia de sobreacarreo la que resulte de reducir un (1) kilómetro a la distancia comprendida entre los sitios de carga y descarga de los materiales, expresados en metros cúbicos - kilómetro (m3-km), con aproximación a la unidad inmediata superior, tomándose como unidad inmediata superior si la distancia sobrepasa los 500 metros.

BASES DE PAGO

A la cantidad así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en este concepto, para obtener la compensación del Contratista.


3.4.5.5.1 REVESTIMIENTO DE CAMINO COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA AASHTO CON MATERIAL PRODUCTO DE PLANTAS O CRIBAS, INCLUYE LA CARGA

DEFINICIÓN

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista ejecutará las operaciones necesarias para formar el revestimiento de caminos, de acuerdo con los planos de proyecto o en su defecto, con los que proporcione el supervisor de la C.N.A.

El presente concepto incluye: La compra del material grava-arena en las plantas o cribas, según se establezca en el plano de bancos, la obtención del material cementante, los cuales debe cumplir con las características que establecen las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la carga y descarga en el sitio de su colocación; las operaciones de homogenización y mezclado de los materiales (grava-arena y cementante), suministro e incorporación del agua necesaria y formación del revestimiento, compactándolo al noventa y cinco por ciento (95 %) respecto de la prueba AASHTO. Así como el costo del agua.

La compactación deberá ser uniforme en todo el espesor del revestimiento, de modo tal que calas de quince (15) centímetros de espesor tomadas en cualquier sitio, resulten con el grado de compactación indicado. Si se detecta que algún tramo no cumple con los requerimientos solicitados, como es el grado de compactación, espesor, humedad y granulometría, el Contratista deberá remover, homogenizar y efectuar las maniobras necesarias hasta que el concepto cumpla con lo establecido, sin recibir ningún pago adicional por esta operación.

Queda incluido dentro del presente concepto las inversiones que el Contratista tenga que realizar por concepto de pagos por la compra del material grava-arena, obtención, carga, descarga, el pago de regalías del cementante y el costo del agua, así como los factores de abundamiento y desperdicio de cada material.




BASES DE PAGO


Queda estipulado que todos los materiales utilizados deberán cumplir con las características contenidas en la NORMA N-CMT-4-01/02, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Asimismo queda también establecido que será responsabilidad exclusiva de la Contratista consultar todas las Normas y Especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tomar en cuenta todas las consideraciones pertinentes e inherentes en la integración del precio unitario para este concepto, como son las características de los materiales, procesos constructivos y pruebas de laboratorio que deberán cumplir, y que a continuación se detalla.


LIBRO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALESPARTE: 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOSTITULO: 01. Materiales para Revestimiento

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene las características de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de revestimiento.


Son materiales granulares o suelos seleccionados con características especificas, que se colocan sobre las terracerías, para formar un revestimiento como capa de rodadura en caminos con baja intensidad de transito. Su finalidad es distribuir las cargas de los vehículos, sobre las terracerías para evitar que estas sean deformadas o levantadas por el transito.

Estos materiales, según el tratamiento que reciban, se pueden clasificar como se indica a continuación:

B1. POR SU TRATAMIENTO MECÁNICO

B.1.1. Materiales que no requieren tratamiento mecánico

Son las arenas y gravas, que al extraerlas en el camino quedan sueltas y que no contienen más del cinco (5) por ciento de partículas mayores de setenta y cinco (75) milímetros (3”), las cuales serian eliminadas manualmente.

B.1.2. Materiales que requieren ser disgregadas

Son los limos y arenas fuertemente cementados, caliches y conglomerados, así como rocas muy alteradas, que al extraerlos resultan con terrones que pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria; una vez disgregados, no contendrán mas del cinco (59 por ciento de partículas mayores de setenta y cinco (75) milímetros (3”9, las que serán eliminadas manualmente.

B.1.3. Materiales que requieren ser cribados.

Son las mezclas de gravas, arenas y limos que al extraerlos quedan sueltos y contienen entre el cinco (59 y el veinticinco (25) por ciento de partículas mayores de setenta y cinco (75) milímetros (3”), que requieren un tratamiento de cribado por una malla con abertura de setenta y cinco (759 milímetros (3”) para hacerlos utilizables.

B.1.4. Materiales que requieren ser triturados parciamente y cribados.Son las mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos y contienen mas del veinticinco (25) por ciento de partículas mayores de setenta y cinco (75) milímetros (3”) que requieren que requieren un tratamiento de trituración y cribado por una malla con abertura de setenta y cinco (75) milímetros (3”), para hacerlos utilizables.

B.1.5. Mezcla de dos o más materiales con o sin tratamiento mecánico

Es la combinación de de dos o más materiales que, debido a sus características, pueden o no recibir alguno de los tratamientos mecánicos mencionados en esta fracción. En general, por el costo que esta operación representa, no es aconsejable utilizar mezclas.


B.2. POR SU TRATAMIENTO QUÍMICO

B.2.1. Materiales modificados con el producto de la recuperación de carpetas asfálticas.

B.2.2. Materiales modificados con cementos hidráulicos.

B.2.3. Materiales modificados con cal

B.2.4. Materiales estabilizadores con productos químicos.

C. REFERENCIAS.

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN

Revestimientos N-CTR-CAR-1-04-001Muestreo de materiales para revestimiento subbase y base M-MMP-4-01-001Granulometría M-MMP-4-01-003Limites de Consistencia M-MMP-4-01-006Valor soporte de California (CBR) M-MMP-4-01-007Compactación AASHTO M-MMP-4.01.010Grado de Compactación M-MMP-4-01-011


El material que se emplee en la construcción de revestimientos, cumplirá con los requisitos de calidad que se indican a continuación.

D.1. El material que se emplee en la construcción de revestimientos, cumplirá con las características granulométricas que se establecen en la tabla 1 y con los requisitos de calidad que se indican en la tabla 1 de esta Norma.

D.2. La curva granulométrica del material a emplear tendrá una forma semejante a las de las curvas de los límites indicados en la tabla 1 de esta Norma, sin cambios bruscos de pendiente.

D.3. La relación entre el porcentaje en masa que pase la malla No. 200 al que pase la malla No. 40 no será mayor de cero coma setenta y cinco (0,65).

D.4. Si la granulometría del material obtenido en el banco no cumple con los requisitos establecidos en esta Norma, se podrá mezclar el material con materiales de otros bancos, en la proporción adecuada para que cumpla con dichos requisitos. Una vez establecido el proporcionamiento, el Contratista de Obra será el responsable de los procedimientos de mezclado de los materiales, para garantizar la homogenización de los mismos, evitando su segregación o alteración. En ningún caso se considerara aceptable la adición de arcillas para proveer de cohesión a los materiales granulares, pues esto inhibe su permeabilidad, característica esencial de un adecuado revestimiento.


Tabla 1.- Requisitos de granulometría del material para revestimiento.

Malla Porcentaje que pasaAbertura (mm) Designación

75 3” 10050 2” 85 – 100

37,5 1 ½” 75 – 10025 1” 66 – 10019 ¾” 61 – 1009,5 3/8” 50 – 1004,75 No.4 40 – 80

2 No. 10 30 – 600,85 No.20 20 – 44

0,425 No. 40 14 – 320,25 No.60 10 – 250,15 No.100 7 – 20

0,075 No. 200 5 - 15

D.5. Si después de mezclado el material como se señala en la fracción anterior y habiendo cumplido con las características granulométricas establecidas en la tabla 1, no se satisfacen los requisitos indicados en la tabla 2 de esta norma, se realizaran los estudios necesarios para ajustar las propiedades mediante la modificación del material. Una vez establecido el tratamiento adecuado, el proyectista definirá paso a paso el procedimiento constructivo y los sistemas de control de calidad para la modificación de los materiales.

E. ALMACENAMIENTO

Con el propósito de evitar la alteración de las características de os materiales antes de su utilización en la obra, ha de tenerse cuidado en su almacenamiento, atendiendo los siguientes aspectos:

E.1. El material, una vez tratado, se almacenara en un sitio específicamente destinado para tal uso. Cuando en dicho sitio no se cuente con un firme, previamente a su utilización, se deberá:

Remover la materia vegetal y limpiar la superficie. Conformar, nivelar y compactar la superficie dejando una sección transversal uniforme que permita

el drenaje. Colocar, compactar y mantener sobre el terreno, una capa de quince (15) centímetros de espesor

como mínimo, utilizando el mismo material por almacenar, para evitar la contaminación del resto del material que se coloque encima.

TABLA 2.- requisitos de calidad del material para revestimientos

Características Valor %Limite Liquido, mínimo 30Índice plástico, mínimo 15Equivalente de arena; % mínimo 30Valor soporte california (CRB), mínimo (1) 50Grado de compactación, mínimo (1) 95

(1) Con el grado de compactación indicado en esta tabla.(2) Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, salvo que el proyecto o la Secretaria

indiquen otra cosa.


E.2. Durante el almacenamiento se evitara la circulación de vehículos sobe los montículos de materiales, pero en caso de que esto se estrictamente necesario, se colocara un camino de tablas para evitar la contaminación del material.

E.3. Para evitar que lleguen a mezclarse montículos de distintos materiales, estarán lo suficientemente alejados uno del otro o separados entre sí por paredes colocadas con tal propósito.

F. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO

La aceptación de los materiales por parte de la Secretaria, se hará considerando lo siguiente:

F.1. El encargado de elaborar el estudio geotécnico o del banco, es el responsable de determinar, a nivel estudio, que el material cumpla con las características y los requisitos de calidad indicados en esta Norma, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-4-01-001, Muestreo de Materiales para Revestimiento, Subbase y Base, mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C, de esta norma, indicando en su caso, el tratamiento a que deba sujetarse el material.

F.2. En el caso de que el Contratista de Obra seleccione el banco, él será el responsable de demostrar que el material cumple con las características y los requisitos de calidad señalados en esta Norma, considerando lo indicado en la fracción anterior, para su aprobación por parte del Residente. El Contratista de Obra entregara a la Secretaría un certificado de calidad que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta norma, expedido por su propio laboratorio o por laboratorio externo aprobado por la Secretaria.

F.3. Durante el proceso de producción, con objeto de controlar la calidad del material en la ejecución de la obra, el Contratista de Obra, por cada cien (100) metros cúbicos o fracción del material de un mismo tipo, extraído del banco, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumple con la granulometría y el equivalente de arena indicados en esta Norma y entregara a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-4-01-001, Muestreo de Materiales para Revestimiento, Subbase y Base, mediante los procedimientos de prueba contenidos en los manuales que se señalan en la Clausula C, de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de la secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en esta fracción.

F.4. Además de lo señalado en la fracción anterior, el Contratista de Obra, por cada mil (1000) metros cúbicos o fracción del material de un mismo tipo, extraído del banco, realizara las pruebas necesaria que asegure que cumple con todos los requisitos establecidos en esta Norma, entregando a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-4-01-001, Muestreo de Material para Revestimiento, Subbase y Base y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los manuales que se señalan en la Clausula C, de esta norma. Será motivo de rechazo por parte de esta Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos.

F.5. Una vez tendida y compactada la capa de revestimiento, el Contratista de Obra realizara la pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en esta Norma, en el proyecto o lo señalado por la Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la fracción H.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-001, Revestimientos, mediante el procedimiento


contenido en el manual M-MMP-4-01-011, Grado de Compactación y entregara a la secretaria los resultados de dichas pruebas.

F.6. En cualquier momento, la Secretaria puede verificar que el material suministrado cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en esta Norma. Siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos.

G. BIBLIOGRAFÍA

El Instituto del Transporte, Manual de Calidad de los Materiales en Secciones Estructurales de Pavimentos Carreteros, Documento Técnico 1, Querétaro, Qro. (1991).



DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.4.5.6.1 SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS, INCLUYE EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO.

DEFINICIÓN

Se entiendo por señalamientos y dispositivos para protección en obras, a todos los elementos que intervienen en la seguridad de carreteras, durante el proceso contractivo de una obra.

El Contratista deberá considerar en el análisis de precio unitario para este concepto, todos los elementos que intervienen en la conformación de los señalamientos, como son materiales, espaciamiento, ubicación y número de elementos, tomando en cuenta las NORMAS de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ya que en caso de no considerar algún elemento y que sea requerido por la Secretaria, la Contratista estará obligada a suministrara el elemento o parte faltante de los señalamientos, sin ninguna compensación o modificación del precio unitario.


Para efecto de pago de este concepto, se considerará como lote a todos los elementos que conforman los señalamientos, tal como se establece en el plano de proyecto y conforme a lo establecido en las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

BASES DE PAGO


Para la colocación de los señalamientos y dispositivos de seguridad en la obra, la Contratista deberá tomar en cuenta e investigar todos los criterios, características, materiales y demás elementos que intervienen de acuerdo a las NORMAS de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y que a continuación se detallan:

N-CMT-5-02-001/05N-CMT-5-02-002/05N-CMT-5-03-001/00

Así mismo tomar en cuenta la NORMA N-PRY-CAR-10-03-004/01, relativa a proyectos de señalamiento y dispositivo de seguridad en calles y carreteras. Asimismo, queda establecido que será responsabilidad exclusiva de la Contratista la integración del precio unitario para este concepto, debiendo investigar y consultar todas las Normas y Especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de tomar en cuenta las características de los materiales (pinturas, reflejantes, vibradores, barreas, etc.), espaciamiento de los señalamientos, diseños de señalamientos, color de pinturas, en fin todo tipo de elementos que intervienen en la conformación de los señalamientos, y que a continuación se detalla.


LIBRO: PRY. PROYECTOTEMA: CAR. CarreterasPARTE: 10. PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

EN CALLES Y CARRETERAS.TITULO: 03. Señalamiento y Dispositivos para Protección en ObrasCapitulo: 004. Presentación del Proyecto de Señalamiento para protección

en Obras.

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene criterios de carácter general para la integración y presentación del proyecto de señalamiento para protección en obras.

B. Esta norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACIÓN

Ejecución de estudios, Proyectos y consultorías . N-LEG.2Diseño de señalamiento horizontal N-PRY-CAR-10-01-002Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras N-PRY-CAR-10-03-001Señalamiento Vertical para Protección en Obras N-PRY-CAR-10-03-002Dispositivos de canalización para Protección en Obras N-PRY-CAR-10-01-003

C. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Señalamiento para Protección en Obras, integrado conforme el inciso D.1.8 de la Norma N-LEG-2, Ejecución de Estudios, Proyectos y Consultorías, se presentara de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia indicados en el inciso C.1.2 de la misma Norma, según se detalla a continuación:

C.1. PLANOS DE PLANTA DEL SEÑALAMIENTO

El proyecto de señalamiento para protección en obras se expresara en planos de planta, en los que, además de la geometría de la vialidad, se representen combinadamente y en forma esquemática, todos los elementos del señalamiento horizontal y vertical, así como los dispositivos de canalización, como rayas, símbolos, vialetas, vibradores, señales verticales y barras, entre otros.

A fin de evitar planos complicados, con una cantidad de información tal que no resulten lo suficientemente claros, se elaboraran planos de planta independientes para cada zona de obra o desviación, y para los casos particulares que así lo ameriten.En la representación de los elementos del señalamiento en los planos de planta, se considerara lo siguiente:

C.1.1. Representación del señalamiento horizontal.

En los planos de planta, el señalamiento horizontal se representara como se ejemplifica en la figura 1 de esta norma, de forma que se muestren esquemáticamente todas las marcas en el pavimento, estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodamiento, así como, en su caso, la posición de los vibradores, indicando.

C.1.1.1. El tipo de cada marca según su clasificación y su dimensión característica, como el ancho de las rayas o la longitud de las flechas y caracteres de las leyendas o números.


C.1.1.2 Las estaciones donde principia y termina cada raya y donde se ubicaran los vibradores.

C.1.1.3. el tipo de vialetas por colocar, de acuerdo con su clasificación, en cada marca en el pavimento y en cada estructura, señalando la forma y dimensiones de las vialetas para estructuras, y el color de los reflejantes cuando, como resultado de un estudio de Ingeniería de transito que justifique, se especifique que deben ser rojos.

C.1.2- Representación del señalamiento vertical

En los planos de planta, el señalamiento vertical se representara como se ejemplifica en la figura 1 de eta Norma, de forma que se muestren esquemáticamente todas las señales verticales, indu0icando para cada una su ubicación, tipo y dimensiones.

C.1.3. Representación de los dispositivos de canalización

En los planos de planta, los dispositivos de canalización se representaran como se ejemplifica en la figura 1 de esta Norma, de forma que se muestren esquemáticamente todos los dispositivos de canalización, indicando para cada unió su ubicación, tipo y dimensiones, en su caso.

C.1.4. Representación combinada del señalamiento

En los planos de planta, el señalamiento horizontal y vertical así como los dispositivos de canalización se representaran combinadamente como se ejemplifica en la figura 1 de esta Norma, de acuerdo con lo indicado en los incisos C.1.1 a C.1.3 de esta Norma.

C.1.5. Información complementaria

Como información completaría, en cada plano de planta se agregaran cuadros con la siguiente información:

o Las cantidades de obra para cada tipo de marca, de vialetas y botones del señalamiento horizontal.

o El numero de señales verticales de cada tipo según sus dimensiones.o El numero de dispositivos de canalización de cada tipo según sus dimensiones.o Las características geométricas. De calidad y acabado aprobadas por la Secretaria para

cada uno de los elementos del señalamiento horizontal y vertical, así como de los dispositivos de canalización.


3.4.5.7.1 CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBRASANTE, COMPACTADA AL 100 % DE LA PRUEBA ASSHTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO, INCLUYE LA CARGA.

DEFINICIÓNPor el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista ejecutará las operaciones necesarias para construir la capa de subrasante, de acuerdo con los planos de proyecto o en su defecto, con los que proporcione el supervisor de la Dependencia.

El presente concepto incluye: La obtención del material en el banco según se establezca en los planos y/o las ordenes del Ingeniero Supervisor, el cual deberá cumplir las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la carga y descarga en el sitio de su colocación; las operaciones de homogenización, suministro e incorporación del agua necesaria, formación y tendido de la capa se subrasante, compactándola al cien por ciento (100 %) respecto de la prueba AASHTO. Así como el costo del agua.

La compactación deberá ser uniforme en todo el espesor de la capa de subrasante, de modo tal que calas de veinte (20) centímetros de espesor tomadas en cualquier sitio, resulten con el grado de compactación indicado. Si se detecta que algún tramo no cumple con los requerimientos solicitados, como es el grado de compactación, espesor, humedad y granulometría, el Contratista deberá remover, homogenizar y efectuar las maniobras necesarias hasta que el concepto cumpla con lo establecido, sin recibir ningún pago adicional por esta operación.

Queda incluido dentro del presente concepto las inversiones que el Contratista tenga que realizar por concepto de pagos por obtención, carga, descarga, colocación del material para formar la capa subrasante, el pago de regalías, costo del agua, así como los factores de abundamiento y desperdicio de cada material.




BASES DE PAGO


Queda estipulado que todos los materiales utilizados deberán cumplir con las características contenidas en la NORMA N-CMT-1-03-/02, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Asimismo, queda también establecido que será responsabilidad exclusiva de la Contratista consultar todas las especificaciones de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para hacer todas las consideraciones pertinentes e inherentes en la integración del precio unitario para este concepto, como son las características de los materiales, procesos constructivos y pruebas de laboratorio que deban cumplir, y que a continuación se detalla.


LIBRO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALESPARTE: 1. MATERIALES PARA TERRACERIASTITULO: 03. Materiales para subrasante

A. CONTENIDO

Eta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de la capa subrasante de las terracerías.

B. DEFINICIÓN

Los materiales para la capa de subrasante son suelos naturales, seleccionados o cribados, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la cama de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo de un terraplén cuando esta última no se construya, para servir de desplante a un pavimento.

La clasificación de los suelos a que se refiere esta Norma, se describe en el Manual M-MMP-1-02, Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos.

C. REFERENCIAS


MANUALES DESIGNACIÓN

Muestreo de Materiales para terracerías M-MMP-1-01Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos M-MMP-1-02Contenido de Agua M-MMP-1-04Limites de Consistencia M-MMP-1-07Compactación AASHTO M-MMP-1-09Grado de Compactación M-MMP-1-10Valor Soporte de California (CBR) y expansión en Laboratorio M-MMP-1-11


Los materiales que se utilicen para la formación de la capa subrasante, en función de sus características y de la intensidad del tránsito esperada en términos del numero de ejes equivalentes de ocho coma dos (8,2) toneladas, acumulados durante la vida útil del pavimento (£L), cumplirán con lo que se indica a continuación, a menos que exista un estudio previamente aprobado por la Secretaria, que justifique el empleo de materiales con características distintas. En ningún caso se utilizaran materiales altamente orgánicos como turba (Pt).

D.1. Cuando la intensidad del tránsito (£L) sea igual a un (1) millón de ejes equivalentes o menor, el material cumplirá con las características granulométricas y con los requisitos de calidad que se establecen en la tabla 1 de esta Norma y tendrá un espesor mínimo de veinte (20) centímetros.

D.2. Cuando la intensidad del tránsito (£L) sea de un (1) millón a diez (10) millones de ejes equivalentes, el material cumplirá con los requisitos de calidad que se establecen en la tabla 1 de esta Norma y tendrá un espesor mínimo de treinta (30) centímetros.

D.3. Cuando la intensidad del tránsito (£L) sea mayor de diez (10) millones de ejes equivalentes, la capa subrasante será motivo de diseño especial.


D.4. Si la capa subrasante se desplanta directamente sobre el terreno de cimentación y su espesor es menor que le señalado en las Fracciones D.1 o D.2 de esta Norma, según corresponda, cuando el material del terreno de cimentación no cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1, se excavara una caja hasta la profundidad necesaria para completar el espesor mínimo.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA SUBRASANTE

E.1. Cuando el material para subrasante sea producto de los cortes, se podrá transportar utilizando tractores o motoescrepas.

TABLA1.- Requisitos de calidad de materiales para capa de subrasante.

Características ValorTamaño máximo; mm 76Limite Liquido; % máximo 40Índice plástico; % máximo 12Valor soporte de California (CBR) (1); % mínimo 20Expansión máxima; % 2Grado de compactación (2) ; % 100 ± 2(1) En especímenes compactados dinámicamente al porcentaje de compactación indicado en la tabla, con un contenido de

agua igual al del material en el banco a 1.5 m. de profundidad.(2) Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba ASSHTO Estándar, del material compactado

con el contenido de agua optimo de la prueba, salvo que el proyecto o la Secretaria indiquen otra cosa.

E.2. Cuando el material para subrasante sea extraído de bancos o sea necesario almacenarlo para su posterior utilización en la obra, se tendrá cuidando en su transporte y almacenamiento, con el propósito de evitar la alteración de sus características, atendiendo los siguientes aspectos:

E.2.1. El material se almacenara en un sitio específicamente destinado para tal propósito. Cuando en dicho sitio no se cuente con un firme, previamente a su utilización se deberá:

Remover la materia vegetal y limpiar la superficie. Conformar, nivelar y compactar la superficie, dejando una sección transversal

uniforme que permita el drenaje.

E.2.2 Los materiales constituidos por partículas de diferentes tamaños que se almacenen en los depósitos, tienden a segregarse, por lo que será necesario que al cargar el material para llevarlo al frente de trabajo, se tome desde la parte baja del depósito.

E.2.3. Los materiales se cargaran y transportaran al frente de trabajo, en vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.


La aceptación de los materiales para subrasante por parte de la Secretaria, se hará considerando lo siguiente:

F.1. El encargado de elaborar el estudio geotécnico o del banco, es el responsable de determinar, a nivel estudio, que el material cumpla con los requisitos de calidad indicados en esta Norma, según el tipo de material establecido en el proyecto, en muestras obtenidas


como se establece en el Manual M-MMP-1-01, Muestreo de Materiales para Terracerias. Mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C de esta Norma.

F.2. En el caso de que el Contratista de Obra seleccione el material o el banco, él será el responsable de asegurar que el material cumpla con los requisitos de calidad indicados en esta Norma, considerando lo indicado en la fracción anterior. El Contratista de Obra entregara a la Secretaria un certificado de calidad que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Norma, expedido por su propio laboratorio o por un laboratorio externo aprobado por la Secretaria.

F.3. Durante el proceso de producción, con objeto de controlar la calidad del material en la ejecución de la obra, el Contratista de Obra, por cada doscientos (200) metros cúbicos o fracción del material de un mismo tipo, extraído de un corte o un banco, realizara las pruebas necesarias para que aseguren que cumple con el limite liquido y el índice plástico señalados en esta Norma, entregando a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-1-07, Limites de Consistencia. Será motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en esta fracción.

F.4. Además de los señalado en la fracción anterior, el Contratista de Obra, por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción del material de un mismo tipo, extraído de un corte o un banco, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en esta Norma, entregando a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en la Manual M-MMP-1-01, Muestreo de Materiales para Terracerias y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de esta Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos.

F.5. Una vez tendidas y compactadas las capas subrasantes, el Contratista de Obra realizar las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en esta Norma, en el proyecto o señalado por la Secretaria, en el numero y con periodicidad indicada por los mismos, mediante el procedimiento contenido en el Manual M-MMP-1-10, Grado de Compactación, entregando a la Secretaria los resultados de dichas pruebas.

F.6. En cualquier momento, la Secretaria puede verificar que el material suministrado cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en esta Norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos.



DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.4.5.8.1 CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBBASE, PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS, COMPACTADA AL 100 % DE LA PRUEBA ASSHTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO, INCLUYE LA CARGA.

DEFINICIÓNPor el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista ejecutará las operaciones necesarias para construir la capa de subbase, de acuerdo con los planos de proyecto o en su defecto, con las instrucciones que proporcione el supervisor de la Dependencia.

El presente concepto incluye: La obtención del material en el banco según se establezca en los planos y/o las ordenes del Ingeniero Supervisor, el cual deberá cumplir las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la carga y descarga en el sitio de su colocación; las operaciones de homogenización, suministro e incorporación del agua necesaria, formación y tendido de la capa se subbase, compactándola al cien por ciento (100 %), respecto de la prueba AASHTO. Así como el costo del agua.

La compactación deberá ser uniforme en todo el espesor de la capa de subbase, de modo tal que calas de veinte (20) centímetros de espesor tomadas en cualquier sitio, resulten con el grado de compactación indicado. Si se detecta que algún tramo no cumple con los requerimientos solicitados, como es el grado de compactación, espesor, humedad y granulometría, el Contratista deberá remover, homogenizar y efectuar las maniobras necesarias hasta que el concepto cumpla con lo establecido, sin recibir ningún pago adicional por esta operación.

Queda incluido dentro del presente concepto las inversiones que el Contratista tenga que realizar por concepto de pagos por obtención o compra del material, carga, descarga, colocación, el pago de regalías, costo del agua, así como los factores de abundamiento y desperdicio de cada material.



La medición se hará cubicando el material ya compactado tomando como base, la longitud, el ancho y el espesor fijados en el proyecto y/o ordenados por el Ingeniero Supervisor de la C.N.A.; se considerará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASES DE PAGO


Queda estipulado que todos los materiales utilizados deberán cumplir con las características contenidas en la NORMA N-CMT-4-02-001/04, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Asimismo, queda también establecido que será responsabilidad exclusiva de la Contratista consultar todas las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomando en cuenta todas las consideraciones pertinentes e inherentes en la integración del precio unitario para este concepto, como son las características de los materiales, procesos constructivos y pruebas de laboratorio que deberán cumplir, y que a continuación se detalla.


LIBRO CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALESPARTE: 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOSTITULO: 02. Materiales para Subbaes y BasesCapitulo: 001. Materiales para Subbases

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los requisitos de calidad que cumplirán los materiales que se utilicen en la construcción de la capa de subbase para pavimentos asfalticos.


Son materiales granulares, que se colocan normalmente sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfalticos.

Estos materiales, según el tratamiento que recibieron, pueden ser:

B.1. MATERIALES NATURALES

Son las arenas, gravas y limos, así como rocas muy alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria. Una vez extrudidos y, en su caso, disgregados, no contendrán más del cinco (5) por ciento de partículas mayores de setenta y cinco (75) milímetros (3”), las que serán eliminadas manualmente, ni mas de veinticinco (25) por ciento de material que pase la malla con abertura de cero coma cero setenta y cinco (0,075) milímetros (No.. 200).

B.2. MATERIALES CRIBADOS

Son las arenas, gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria. Una vez extraídos y, en su caso, disgregados, si contienen entre el cinco (5) y el veinticinco (25) por ciento de partículas mayores de setenta y cinco (75) milímetros (3”) y no más de veinticinco (25) por ciento de material que pase la malla con abertura de cero coma cero setenta y cinco (0,075) milímetros (No. 200), para hacerlos utilizables requerirán de un tratamiento mecánico de cribado, con el equipo adecuado, para satisfacer la composición granulométrica.

B.4. MATERIALES TOTALMENTE TRITURADOS

Son materiales extraídos de un banco o pepenados, que requieren un tratamiento mecánico de trituración total y cribado, con el equipo adecuado para satisfacer la composición granulométrica.

B.5. MATERIALES MEZCLADOS

Son los que se obtienen mediante la mezcla de dos o más de los materiales a que se refieren las fracciones B.1. a B.3., en las proporciones necesarias para satisfacer los requisitos de calidad establecidos en esta Norma.

B.6 En cada caso la elección del tratamiento más conveniente corresponderá al Contratista de Obra, asegurándose que se cumplan los requisitos de calidad de esta Norma.

C. REFERENCIASEsta Norma se complementa con los siguientes:



Subbase y Base N-CTR-CAR-1-04-002Construcción de Subbases o Bases Hidráulicas N-CSV-CAR-4-02-004Criterios Estadísticos de Muestreo M-CAL-1-02Muestreo de Materiales para Revestimiento, Subbase y Base M-MMP-4-01-001Granulometría M-MMP-4-01-003Limites de Consistencia M-MMP-4-01-006Valor Soporte de California (CBR) MMMP-4-01-007Equivalente de Arena M-MMP-4-01-008Desgaste los Ángeles M-MMP-4-01-009Compactación ASSHTO M-MMP-4-01-010Grado de Compactación M-MMP-4-01-011

D. REQUISITOS DE CALIDAD PARA SUBBASE DE PAVIMENTO ASFALTICO

El material natural , cribado, parcialmente triturado, totalmente triturado o mezclado, que se emplee en la construcción de subbases para pavimentos asfalticos, cumplirá con los requisitos de calidad que se indican a continuación:

D.1. El material tendrá las características granulométricas que se establecen en la tabla 1 y se muestran en la figura 1, y con los requisitos de calidad que se indican en la tabla 2 de esta Norma, en función de la intensidad del tránsito en términos del numero de ejes equivalentes acumulados, de ocho coma dos (8,2) toneladas, esperado durante la vida útil del pavimento (£L).

D.2. La curva granulométrica del material por emplear, determinada mediante el procedimiento contenido en el Manual M-MMP-4-01-003, Granulometría, tendrá una forma semejante a las de las curvas que se muestran en la figura 1 de esta norma, sin cambios bruscos de pendiente. La relación entre el porcentaje en masa que pase la malla con abertura de cero coma cero setenta y cinco (0,075) milímetros (No. 200) al que pase la malla con abertura de cero como cuatrocientos veinticinco (0,425) milímetros (No. 4) no será mayor de cero coma setenta y cinco (0,65).

D.3. Si la granulometría del material obtenido en un banco, una vez sujeto a tratamiento mecánico, no cumple con los requisitos establecidos en esta Norma, se podrá mezclar con materiales de otros bancos, en la proporción adecuada para que cumpla con dichos requisitos, en ningún caso es aceptable mezclar con materiales finos que agreguen plasticidad a la mezcla. Una vez establecido el proporcionamiento, el Contratista de Obra será el responsable de los proporcionamientos de mezclado de los materiales, para garantizar la homogeneidad de los mismos, evitando su segregación o disgregación.

TABLA 1 Requisitos de granulometría de los materiales para subbase de pavimentos asfalticos

Malla Porcentaje que pasaAbertura

mm Designación £L </= 106 (1) £L > 106 (1)

50 2” 100 10037,5 1 ½” 72 – 100 72 – 10025 1” 58 – 100 58 – 10019 ¾” 52 – 100 52 – 1009,5 3/8” 40 – 100 40 – 1004,75 No. 4 30 – 100 30 – 80

2 No. 10 21 – 100 21 - 600,85 No. 20 13 – 92 13 – 45


0,425 No. 40 8 – 75 8 – 330,25 No. 60 5 – 60 5 – 260,15 No. 100 3 – 45 3 – 20

0,075 No. 200 0 - 25 0 - 15

(1) £L = Numero de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 toneladas, esperado durante la vida útil del pavimento.

Tabla 2.- Requisitos de calidad de los materiales para subbases de pavimentos asfalticos.

Características Valor %£ L < = 106 (19 £L > 106(1)

Limite liquido (2) máximo 30 25Índice plástico (2) máximo 10 6Valor Soporte de California (CBR)(2,3), mínimo 50 60Equivalente de arena(2) mínimo 30 40Desgaste los Ángeles(2) máximo 50 40Grado de compactación(2,4) mínimo 100 100(1) £L = Numero de ejes equivalente acumulado, de 8,2 ton. Esperado durante la vida útil del pavimento.(2) Determinado mediante el procedimiento de prueba que corresponda, de los manuales que se señalan en la Cláusula C, de esta Norma.(3) Con el grado de compactación indicado en esta tabla.(4) respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, salvo que el proyecto o la Secretaria indiquen otra cosa.

E. ALMACENAMIENTO.

Con el propósito de evitar la alteración de las características de los materiales antes de su utilización en la obra, debe tenerse cuidado en su almacenamiento, atendiendo los siguientes aspectos:

E.1. El material cuando sea natural o una vez tratado mecánicamente, se almacenara en un sitio específicamente destinado para tal uso. Cuando dicho sitio no cuente con un firme, previo a su utilización:

Se removerá la materia vegetal y se limpiara la superficie; Se conformara, nivelara y compactara la superficie dejando una sección trasversal uniforme que

permita el drenaje y Se colocara, compactara y mantendrá sobre el terreno, una capa de quince (15) centímetros de

espesor como mínimo, utilizando el mismo material por almacenar, para evitar la contaminación del material que se coloque encima.

E.2. Durante el almacenamiento se evitara la circulación de vehículos sobre los montículos de materiales, pero en caso de que esto sea estrictamente necesario, se colocara un camino de tablas para evitar la contaminación y degradación del material o bien se usara una banda trasportadora.

E.3. para evitar que se mezclen los diferentes materiales de distintos montículos, estos estarán lo suficientemente alejados uno del otro o separados entre si por barreras colocadas con tal propósito.

E.4. Cuando el material no vaya a usarse por un periodo prolongado, será recomendable cubrirlo con lonas para protegerlo de la intemperie.


La aceptación de los materiales por parte de la Secretaria, se hará teniendo en cuenta lo siguiente:


F.1. El responsable del estudio geotécnico del banco, determinara a nivel de estudio, que el material cumple con las características y los requisitos de calidad indicados en esta Norma, según el tipo de material requerido en el proyecto, probando muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-4-01-001, Muestreo de Materiales para Revestimiento, Subbase y Base, mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C de esta Norma, e indicara en cada caso, el tratamiento mecánico a que deba sujetarse el material.

F.2. En caso de que el Contratista de Obra seleccione el banco, será responsable de demostrar

que el material cumple con las características y los requisitos de calidad señalados en esta Norma, con base en lo indicado en la fracción anterior y de realizar, cuando proceda, el estudio para su tratamiento mecánico y obtener la aprobación por parte del Residente. El Contratista de Obra entregara a la Secretaria un certificado de calidad que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Norma, expedido por su laboratorio externo, aprobados por la Secretaría.

F3. Durante el proceso de producción, con objeto de controlar la calidad el material, el Contratista de Obra, por cada doscientos (200) metros cúbicos o fracción del material pétreo de un mismo tipo, extraído del banco y, en su caso, una vez tratado mecánicamente, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumpla con la granulometría y el equivalente de arena, indicados en esta Norma, y entregara a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-4-01-001, Muestreo de materiales para Revestimiento, Subbase y Base, mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C, de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en esta fracción.

F.4. Además de lo señalado en la Fracción anterior, el Contratista de Obra, por cada dos mil (2000) metros cúbicos o fracción del material pétreo de un mismo tipo, extraído del banco y, en su caso, una vez tratado mecánicamente, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en esta Norma, y entregara a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas como se establece en el Manual M-MMP-4-01-001, Muestreo de Materiales para Revestimiento, Subbase y Base, y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C, de esta Norma. Sera motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos.

F.5. Una vez tendida y compactada la capa de la subbase, el Contratista de Obra realizara las pruebas necesarias que aseguren que el material cumple con los contenidos de grava, arena y finos propios de la granulometría que corresponda, determinados mediante el procedimiento simplificado que se indica en el Manual M-MMP-4-01-003, Granulometría y con el equivalente de arena, según lo señalado en esta Norma, probando muestras obtenidas al azar, en promedio cada trescientos (300) metros cúbicos tendido y compactado, mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el manual M-CAL-1-02, Criterios Estadísticos de Muestreos, así como con el grado de compactación establecido en esta Norma, en el proyecto o señalado por la Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la fracción H.3. de la Norma N-CTR-CAR-1-04-002, Subbases, y Bases o en la fracción H.2. de la Norma N-CSV-CAR-4-02-004, Construcción de Subbases o Bases Hidráulicas, según sea el caso, mediante el procedimiento contenido en el Manual M-MMP-4-01-011, Grado de Compactación y entregara a la Secretaria los resultados de dichas pruebas.


F.6. En cualquier momento, la Secretaria podrá verificar que el material suministrado cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en esta norma, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de alguno de ellos.



DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.4.5.9.1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS PARA CARRETERA, A BASE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRIO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL.

DEFINICIÓNEs el producto resultante de la combinación y mezcla de cemento asfaltico y agregados pétreos, en proporciones adecuadas para obtener las características previamente fijadas en el proyecto, pudiendo incluir aditivos para su mejoramiento.

Por el precio unitario consignado en el catálogo para este concepto, el Contratista ejecutará las operaciones necesarias para la elaboración, suministro y colocación de la mezcla asfáltica en frio, en el sitio y para construir el pavimento, de acuerdo con los planos de proyecto o en su defecto, con las instrucciones que proporcione el Ingeniero Supervisor de la Dependencia.

Tanto la mezcla asfíctica los materiales que intervienen en la misma, como la construcción del pavimento deberán cumplir con las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,

Quedan incluidas dentro del presente concepto las inversiones que el Contratista tenga que realizar por concepto de pagos por obtención o compra del material, carga, descarga, colocación, así como los factores de abundamiento y desperdicio de cada material.



La medición se hará cubicando el material ya compactado tomando como base, la longitud, el ancho y el espesor fijados en el proyecto y/o ordenados por el Ingeniero Supervisor de la C.N.A.; se considerará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASES DE PAGO


Queda estipulado que tanto los materiales pétreos, asfaltos, aditivos utilizados deberán cumplir con las características contenidas en la NORMA N-CMT-4-05-003/02, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Asimismo, queda también establecido que será responsabilidad exclusiva de la Contratista consultar todas las Normas y Especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomando en cuenta todas las consideraciones pertinentes e inherentes en la integración del precio unitario para este concepto, como son las características de los materiales, procesos constructivos y pruebas de laboratorio que deberán cumplir, y que a continuación se detalla.


LIBRO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALESPARTE: 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOSTITULO: 05. Materiales Asfalticos, Aditivos y MezclasCapitulo: 003. Calidad de Mezclas asfálticas para carreteras

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene las características de calidad de las mezclas asfálticas que se utilizan en la construcción de pavimentos para carreteras.


Una mezcla asfáltica es el producto obtenido de la incorporación y distribución uniforme de un material asfaltico en uno pétreo.

Las mezclas asfálticas, según el procedimiento de mezclado, se clasifican como sigue:

B.1. MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

Son las elaboradas en caliente, utilizando cemento asfaltico y materiales pétreos en una planta mezcladora estacionaria o móvil, provista del equipo necesario para calentar los componentes de la mezcla.

Las mezclas asfálticas en caliente se clasifican a su vez en:

B.1.1. Mezcla asfáltica de granulometría densa.

Es la mezcla en caliente, uniforme y homogénea, elaborada con cemento asfaltico y materiales pétreos bien graduados, con tamaño nominal entre treinta y siete coma cinco (37,5) milímetros (1 ½ ”) y nueve como cinco (9,5) milímetros ( 3/4“), que satisfagan los requisitos de calidad establecidos en la clausula D de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas. Normalmente se utilizan en la construcción de carpetas asfálticas de pavimentos nuevos en los que se requiere una alta resistencia estructural, o en renivelaciones y refuerzo de pavimentos existentes.

B.1.2. Mezcla asfáltica de granulometría abierta

Es la mezcla en caliente, uniforme, homogénea y con un alto porcentaje de vacios, elaborada con cemento asfaltico y materiales pétreos de granulometría uniforme, con tamaño nominal entre doce coma cinco (12,5) milímetros (1/2”) y seis coma tres (6,3) milímetros (1/4”), que satisfagan los requisitos de calidad establecidos en la clausula E de esta Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas. Estas mezclas normalmente se utilizan para formar capas de rodadura, no tienen función estructural y generalmente se construyen sobre una carpeta de granulometría densa, con la finalidad principal de satisfacer los requerimientos de calidad de rodamiento del tránsito, al permitir que el agua de lluvia sea desplazada por las llantas de los vehículos, ocupando los vacios de la carpeta, con lo que se incrementa la fricción de las llantas con la superficie de rodadura, se minimiza el acuaplaneo, se reduce la cantidad de agua que se impulsa sobre los vehículos adyacentes y se mejora la visibilidad del señalamiento horizontal. Las mezclas asfálticas de granulometría abierta no deben colocarse en zonas susceptibles al congelamiento ni donde la precipitación sea menor de seiscientos (600) milímetros por año.

B.2. MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FIOCONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES

244 DE 309

Son las elaboradas en frio, en planta mezcladora móvil, utilizando emulsiones asfálticas o asfaltos rebajados y materiales pétreos.

Las mezclas asfálticas en frio se clasifican su vez en:

B.2.1. Mezclas asfálticas de granulometría densa

Es la mezcla en frio, uniforme y homogénea, elaborada con emulsiones asfálticas rebajadas y materiales pétreos, con tamaño nominal entre treinta y siete coma cinco (37,5) milímetros (1 ½ ”) y nueve como cinco (9,5) milímetros ( 3/4“), que satisfagan los requisitos de calidad establecidos en la clausula D de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas. Normalmente se utilizan en los casos en que la intensidad del tránsito (£L) es igual a un (1) millón de ejes equivalentes o menor, en donde no se requiera de una alta resistencia estructural, para la construcción de carpetas asfálticas de pavimentos nuevos y en carpetas para el refuerzo de pavimentos existentes, si como para la reparación de baches.

B.2.2. Mortero asfaltico

Es la mezcla en frio, uniforme y homogénea, elaborada con emulsión asfáltica o asfalto rebajado, agua y arena con tamaño máximo de dos coma treinta y seis (2,36) milímetros (No. 8), que satisfaga los requisitos de calidad establecidos en la clausula F de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas. Normalmente se coloca sobre una base impregnada o una capa asfáltica, como capa de rodadura.

B.3. MEZCLAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGOS

Son las que se construyen mediante la aplicación de uno o dos riegos de un material asfaltico, intercalados con una, dos o tres capas sucesivas de material pétreo triturado de tamaños decrecientes que, según su denominación, satisfagan los requisitos de calidad establecidos en la clausula G de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas. Las carpetas por el sistema de riegos, pueden ser premezcladas o no. Normalmente se colocan sobre una base impregnada o una carpeta asfáltica, nueva o existente, como capa de rodadura con el objeto de proporcionar resistencia al derrapamiento y al pulimento.

C. REFERENCIAS



Carpetas asfálticas con mezclas en caliente N-CTR-CAR-1-04-006Carpetas asfálticas con mezcla en frio N-CTR-CAR-1-04-007Materiales pétreos para mezclas asfálticas N-CMT-4-04Calidad de materiales asfalticos N-CMT-4-05-001Muestreo de mezclas asfálticas M-MMP-4-05-029Método Marshall para mezclas asfálticas de granulometría densa M-MMP-4-05-031Método hveem para mezclas asfálticas de granulometría densa M-MMP-4-05-032Método cántabro para mezclas asfálticas de granulometría abierta M-MMP-4-05-033Método hubbard Field para morteros asfalticos M-MMP-4-05-034Contenido de cemento asfaltico en mezclas M-MMP-4-05-035


Contenido de agua en mezclas asfálticas M-MMP-4-05-036Contenido de disolventes en mezclas asfálticas M-MMP-4-05-037


Los materiales pétreos y los materiales asfalticos que se utilicen en la elaboración de mezclas asfálticas, cumplirán con lo establecido en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de materiales asfalticos y N-CMT-4-05-002, Calidad de materiales asfalticos modificados.

D.1. MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

Las mezclas asfálticas en caliente, diseñadas de acuerdo con los procedimientos descritos en los Manuales M-MMP-4-05-031, Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa, M-MMP-4-05-032, Método hveem para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa, M-MMP-4-05-033, Método Cántabro para Mezclas Asfálticas de Granulometría Abierta y M-MMP-4-05-034, Método Hubbard Field para Morteros Asfalticos, según su tipo, cumplirán con los siguientes requisitos de calidad:

D.1.1 Mezclas asfálticas de granulometría densa.

Según el método utilizado en el diseño, la mezcla asfáltica cumplirá con los requisitos de calidad señalados a continuación:

D.1.1.1. Mezcla asfáltica de granulometría densa diseñada por el método Marshall

Las mezclas asfálticas diseñadas mediante el procedimiento descrito en el Manual M-MMP-4-05-031, Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa, de acuerdo con el transito esperado en términos del numero de ejes equivalentes de ocho coma dos (8,2) toneladas, acumulados durante la vida útil del pavimento (£L), cumplirán con los requisitos de calidad que se indican en la tabla 1 y con el porcentaje de vacios en el agregado mineral (VAM) indicado en la tabla 2 de esta Norma, en función del tamaño nominal del material pétreo utilizado en la mezcla.

TABLA1.- Requisitos de calidad para mezclas de granulometría densa, diseñadas mediante método Marshall

CaracterísticasNumero de ejes equivalentes de

diseño £L (1)

£L </=106 106 < £ </= 107 (2)

Compactación; numero de golpes en cada capa de la probeta 50 75

Estabilidad; N (lb), mínimo 5 340 (1 200) 8 000 (1 800)Flujo; mm (10-2”) 2 – 4 (8 – 16) 2 – 3,5 (8 – 14)Vacios en la mezcla asfáltica (VMC); % 3 – 5 3 - 5 Vacios ocupados por el asfalto (VFA); % 65 – 78 65 – 75(1) £L = Numero de ejes equivalentes de 8,2 (ESAL), esperado durante la vida útil del pavimento(2) Para tránsitos mayores de 107 ejes equivalentes de 8,2 toneladas se requiere un diseño especial de la mezcla.

D1.1.2. Mezcla asfáltica de granulometría densa diseñada por el método HveemCONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010 – ESPECIFICACIONES

246 DE 309

Las mezclas asfálticas diseñadas mediante el procedimiento descrito en el Manual M-MMP-4-05-032, Método Hveem para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa, de acuerdo con la intensidad del tránsito esperada en términos del numero de ejes equivalentes de ocho coma dos (8,2) toneladas, acumulados durante la vida útil del pavimento (£L), cumplirán con los requisitos de calidad que se indican en la tabla 3 de esta Norma. Además es conveniente que el porcentaje de vacios en la mezcla asfáltica respecto al volumen del espécimen no sea de cuatro (4) por ciento.

TABLA 2.- Vacios en el agregado mineral (VAM) para mezclas de granulometría densa, diseñada mediante el método Marshall

Tamaño nominal del material pétreo utilizado en la mezcla (1)

Vacios en la mezcla asfáltica (VMC) de diseño %

3 4 5mm Designación Vacios en el agregado mineral (VAM) %

mínimo9,5 ¾” 14 15 16

12,5 ½” 13 14 1519 ¾” 12 13 1425 1” 11 12 13

37,5 1 ½” 10 11 12

(1) Tamaño nominal corresponde al indicado en la clausula D, de la Norma M-CMT-4-04, Materiales pétreos para mezclas asfálticas, para el tipo y granulometría del material pétreo utilizado en la mezcla.

TABLA 3.- Requisitos de calidad para mezclas de granulometría densa, diseñados mediante el Método Hveem.

Características Numero de ejes equivalentes de diseño £L (1)

£L </= 106 106 < £L</= 107 (2)

Valor de estabilidad (R), mínimo 35 37Expansión; mm (pulg.), máximo 0.762 ,03)

(1) £L Numero de ejes equivalentes de 8,2 toneladas (ESAL), esperado durante la vida útil del pavimento. (2) Para tránsitos mayores de 106 ejes equivalentes de 8,2 toneladas se requiere un diseño especial de la mezcla.

D.1.1.3. Material fino (filler)

Cuando se requiere un material fino (filler) para lograr la granulometría del material pétreo establecida en la clausula D, de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, se puede utilizar cemento Portland o cal, lo que también acelera la estabilidad de la mezcla y mejora la afinidad entre el material asfaltico y los materiales pétreos; el contenido de filler no será mayor que el porcentaje máximo de material que pasa la malla No. 200, indicado en la clausula mencionada.

D.1.2. Mezcla asfáltica de granulometría abierta

D.1.2.1. La mezcla asfáltica de granulometría abierta diseñada mediante el procedimiento descrito en el Manual M-MMP-4-05-033, Método Cántabro para Mezclas Msfálticas de Granulometría Abierta, tendrá como mínimo el contenido de asfalto que corresponda a un desgaste en las probetas igual a treinta (39) por ciento o menor y como máximo el contenido de asfalto que corresponda a un porcentaje de vacios en dichas probetas igual a veinte (20) por ciento o mayor.

D.1.2.2. Cuando se requiera un material fino (filler) para lograr la granulometría del material pétreo establecida en la clausula E, de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas se puede utilizar cemento Portland o cal, lo que también


acelera la estabilidad de la mezcla y mejora la afinidad entre el material asfaltico y los materiales pétreos; el contenido de filler no será mayor que el porcentaje máximo de material que pasa la malla No. 200, indicado en la clausula mencionada.

D.2.- MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRIO

Las mezclas asfálticas en frio, diseñadas e acuerdo con los procedimientos descritos en los Manuales M-MMP-4-05-031, Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa, M-MMP-4-05-032, Método Hveem para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa o M-MMP-4-05-034, Método Hubbard Field para Morteros Msfalticos, según su tipo, cumplirán con los siguientes requisitos de calidad:

D.2.1. Mezclas asfálticas de granulometría densa.

En la fabricación de las mezclas asfálticas de granulometría densa en frio, que se empleen en carpetas o reparación de baches se tomara en cuenta lo siguiente:

D.2.1.1. La emulsión asfáltica que se utilice en las mezclas para carpetas asfálticas de granulometría densa en frio será de rompimiento medio o lento.

D.2.1.2. El asfalto rebajado que se utilice en las mezclas para carpetas asfálticas de granulometría densa en frio será de fraguado rápido.

D.2.1.3. Las mezclas para carpetas asfálticas de granulometría densa en frio, cumplirán con los requisitos de calidad señalados en las tablas 1 y 2 ó 3 de esta Norma, según el método utilizado en su diseño, para esta Norma, según el método utilizado en su diseño, para una intensidad del tránsito (£L) igual a un (1) millón de ejes equivalentes.

D.2.1.4. En caso que así lo indique el proyecto o previa aprobación de la Secretaria, cuando se requiera un material fino (filler) para lograr la granulometría del material pétreo establecida en la Clausula D de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, se puede utilizar cemento Portland o cal, lo que también acelera la estabilidad de la mezcla y mejora la afinidad entre el material asfaltico y los materiales pétreos; el contenido de filler no será mayor que el porcentaje máximo de material que pasa la malla No. 200, indicado en la clausula mencionada.

D.2.2. Mortero asfaltico

En la fabricación del mortero asfaltico se tomara en cuenta lo siguiente.

D.2.2.1. La emulsión asfáltica que se utilice en la fabricación del motero será de rompimiento lento.

D.2.2.2. El asfalto rebajado que se utilice en la fabricación de mortero será de fraguado rápido.

D.2.2.3. El agua que se utilice para dar la consistencia necesaria al mortero, estará libre de materias extrañas y de sales solubles en cantidades que, a juicio de la Secretaria, resulten perjudiciales.

D.2.2.4. El proporcionamiento del mortero asfaltico cumplirá son lo establecido en la tabla 4 de esta norma.


TABLA 4.- Requisitos de proporcionamiento de mortero asfaltico

Componentes Contenido en la mezcla % (1)

Emulsión asfáltica de rompimiento lento 18 – 25Agua para dar la consistencia necesaria a la mezcla con emulsión asfáltica 10 - 15

Asfalto rebajado de fraguado rápido 14 - 22

D.2.2.5 Las características del mortero asfaltico serán tales que, una vez tendido, se estabilice en un periodo comprendido entre una (1) y cinco (5) horas.

D.2.2.6 en caso de que así lo indique el proyecto o previa aprobación de la Secretaria, cuando se requiera un material fino (filler) para lograr la granulometría del material pétreo establecida en la clausula F de la Norma N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, se puede utilizar cemento Portland o cal, lo que también acelera la estabilidad de la mezcla y mejora la afinidad entre el material asfaltico y los materiales pétreos; el contenido de filler no será mayor que el porcentaje máximo de material que pasa la malla No. 200, indicado en la clausula mencionada. En el caso que se utilicen emulsiones, solo se podrá añadir filler si así lo indica el proyecto o previa aprobación de la Secretaria.

D.3. MEZCLAS ASFÁLTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO

En la construcción de carpetas asfálticas por el sistema de riegos se tomara en cuenta lo siguiente:

D.3.1. La emulsión asfáltica que se utilice en la construcción de carpetas asfálticas por el sistema de riegos será de rompimiento rápido; sin embargo nunca se utilizara la emulsión ECR-60.

D.3.2. En cada caso, las cantidades de los distintos tipos de materiales pétreos que se empleen, así como las del material asfaltico, serán las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria. En términos generales las cantidades de materiales que se utilicen estarán comprendidos dentro de los límites indicados en la tabla 5 de esta norma.

TABLA 5.- Cantidades de materiales pétreos y asfalticos en mezclas asfálticas por el sistema de riegos.

Materiales(1) (L/m2 Tipo de carpetaTres riegos Dos riegos Un riego

Cemento asfalticoMaterial pétreo tipo 1

020 - 25

------

------

Cemento asfalticoMaterial pétreo tipo 2

1,7 – 0,88 - 12

0,7 – 0,88 - 12

------

Cemento asfalticoMaterial pétreo tipo 3-A

0,7 – 0,88 - 10

------

------

0,7 – 0,88 - 10

------

------

0,7 - 0,88 - 10

----

Cemento asfalticoMaterial pétreo tipo 3-B

------

0,7 - 0,86 - 8

------

------

0,7 – 0,86 - 8

------

----

----

Cemento asfalticoMaterial pétreo tipo 3-E

------

------

0,7 – 0,89 - 11

------

------

0,7 – 0,89 - 11

----

0,7 – 0,89 - 11


(1) El cemento asfaltico considerado en esta tabla se refiere al que contiene la emulsión o el asfalto rebajado que se utilice. Para calcular la cantidad de emulsión o de asfalto rebajado por aplicar, debe dividirse el valor anotado entre el contenido de Cemento que tenga la emulsión o el asfalto rebajado, ambos expresados en litros.

E.- CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS

E.1 Las mezclas asfálticas en caliente se elaboran a las temperaturas más bajas posibles que permitan obtener una mezcla y cubriendo del material pétreo uniformes, pero lo suficientemente altas para disponer del tiempo requerido para su transporte, tendido y compactación. En general, las temperaturas de mezclado, dependiendo del tipo de cemento asfaltico utilizado, pueden ser las indicadas en la tabla 6 de esta norma. Cuando se trate de cementos asfalticos modificados, las temperaturas de mezclado deben consultarse con el fabricante del modificador que se utilice.

TABLA 6.- Temperaturas de mezclado para mezclas en caliente.

Clasificación del cemento asfaltico

Temperatura de mezclado°c

AC- 5 120 – 145AC- 10 120 – 155AC- 20 130 – 160AC- 30 130 - 165

E.2. La temperatura de las emulsiones asfálticas al momento de su empleo en las mezclas asfálticas en frio o de su aplicación para las carpetas asfálticas por el sistema de riegos, serán de cinco (5) a cuarenta (40) grados Celsius; en el caso de asfaltos rebajados, será de sesenta (60) a ochenta (80) grados Celsius.

E.3. No se aplicaran los materiales asfalticos cuando la temperatura ambiente sea menor de cinco (5) grados Celsius, cuando haya amenaza de lluvia o cuando la velocidad del viento impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforma.

E.4. Los contenidos de cemento asfaltico, de agua y de disolventes en las mezclas asfálticas, determinados de acuerdo con los procedimientos descritos en los Manuales M-MMP-4-05-035, Contenido de Cemento Asfaltico en Mezclas, M-MMP-4-05-036, Contenido de Agua en Mezclas Asfálticas y M-MMP-4-05-037, Contenido de Disolventes en Mezclas Asfálticas, respectivamente, quebraran dentro de los límites fijados en la tabla 7 de esta norma.

E.5. Las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla asfáltica, serán determinadas por el responsable de esas actividades, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del material asfaltico que se utilice.

E.6. Los espesores compactos de las capas que se construyan con mezclas asfálticas en caliente, no serán menores que uno coma cinco (1,5) veces el tamaño nominal del material pétreo utilizado. El espesor máximo de la capa será aquel que el equipo sea capaz de compactar, de tal forma que la diferencia entre el grado de compactación en los tres (3) centímetros superiores a los tres (3) centímetros inferiores, no difiera en más del uno (1) por ciento; si esto sucede, la carpeta se construirá en dos o más capas.

TABLA 7.- Contenidos de cemento asfaltico, agua y disolventes en mezclas asfálticas.

Material asfaltico en la elaboración de la mezcla

Tolerancia en el contenido de cemento

asfaltico (CA)(1)

%

Contenido de agua libre permitido (2)

%

Relación de disolventes a cemento asfaltico en

masa (Valor K)

Cemento asfaltico CA ± 0.05 1 0Emulsión asfáltica sin CA ± 0.1 --- 0


disolventeEmulsión asfáltica con disolvente CA ± 0.1 -- 0.05 a 0.08

Asfaltos rebajados CA ± 0.1 1 0.05 a 0.08(1) CA, corresponde al contenido de cemento asfaltico determinado en el diseño de la mezcla, en por ciento respecto a la masa del material

pétreo.(2) Respecto a la masa de la mezcla asfáltica.

E.7. Las capas construidas con mezclas asfálticas, serán compactadas como mínimo al noventa y cinco (95) por ciento de su masa volumétrica máxima, determinada en cada caso de acuerdo con los métodos de prueba que fije la Secretaria.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE.

Con el propósito de evitar la alteración de las características de las mezclas asfálticas en caliente antes de su utilización en la obra, se tendrá cuidado en su transporte y almacenamiento, atendiendo los siguientes aspectos:

F.1. La mezcla asfáltica en caliente puede ser almacenada por corto tiempo en tolvas metálicas sin orificios, con superficie interior lisa y limpia, pero teniendo en cuanta que la temperatura de la mezcla se reducirá rápidamente. No se permitirá el almacenamiento en pilas o montones, aun cuando estos se cubran con lonas.

F.1.1 Si se utilizan térmicamente aislados, la mezcla puede ser almacenada hasta por veinticuatro (24) horas sin perdidas de temperatura y calidad considerables.

F.1.2. De requerirse largos periodos de almacenamiento, se utilizaran silos que incluyan sistemas de calentamiento que permitan mantener la temperatura de la mezcla, pero cuidando que no se presente sangrado u oxidación de la mezcla.

F.2. La mezcla asfáltica en caliente se transportara en vehículos con caja metálica con superficie interior lisa, sin orificios y que esté siempre limpia y libre de residuos de mezcla asfáltica, para evitar que esta se adhiera a la caja.

F.3. Antes de cargar el vehículo de transporte, se limpiara su caja y se cubrirá la superficie interior de la misma con un lubricante para evitar que se le adhiera la mezcla, utilizando para ello una solución de agua y cal, agua jabonosa o algún producto comercial apropiado. En ningún caso se deben usar productos derivados del petróleo como el diesel, debido a problemas ambientales y posibles daños a la mezcla. Una vez hecho lo anterior, se levantara la caja para drenar el exceso de lubricante.

F.4. El vehículo de transporte se llenara con varias descargas sucesivas de la mezcla para minimizar la segregación de los materiales pétreos, acomodándolas desde los extremos de la caja hacia su centro.

F.5. Una vez cargado el vehículo de transporte, se cubrirá la mezcla asfáltica con una lona que la preserve del polvo, materias extrañas y de la perdida de calor durante el trayecto.

F.6. El tiempo de transporte está en función de la perdida de temperatura de la mezcla, la que será tendida y compactada a las temperaturas mínimas determinadas como se indica en la fracción E5: de esta Norma; sin embargo, en el caso de mezclas asfálticas de granulometría abierta, el tiempo de transporte será menor de uno como cinco (1,5) horas, para evitar el sangrado del cemento asfaltico.

F.7. La temperatura de fabricación de la mezcla no deberá incrementarse para que al final de su transporte tenga la temperatura adecuada para el tendido y compactación.


F.8. En caso de mezclas asfálticas de granulometría abierta, se considerara además lo siguiente:

F.8.1. No serán transportadas por caminos sin pavimentar.

F.8.2. Se manejaran de tal forma que el contenido de cemento asfaltico en la parte superior e inferior de la mezcla en el camión o almacenamiento, esté dentro de las tolerancias establecidas.

G. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECAZO

La aceptación de mezclas asfálticas por parte de la Secretaria, se hará considerando lo siguiente:

G.1. El Contratista de Obra será el responsable de demostrar que la mezcla asfáltica cumple con las características y los requisitos de calidad señalados en esta Norma para su aprobación por parte de del Residente, según el tipo de mezcla establecida en el proyecto, en muestras obtenidas y preparadas como se establece en el Manual M-MMP-4-05-029, Muestras de Mezclas Asfálticas, mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la clausula C de esta Norma. El Contratista de Obra entregara a la Secretaria un certificado de calidad que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta norma, expedido por su propio laboratorio o por un laboratorio externo aprobado por la Secretaria.

G.2. Durante el proceso de producción, con objeto de controlar la calidad de la mezcla en la ejecución de la obra, el contratista de obra, por cada doscientos (200) metros cúbicos o fracción de la misma de un mismo tipo, producido en la planta, realizara las pruebas necesarias que aseguren que cumple con el contenido de asfalto establecido en esta Norma y entregara a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidas y preparadas como se establece en el Manual M-MMP-4-05-29, Muestras de Mezclas Asfálticas y Mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Clausula C de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de lo mencionado en esta fracción.

G3. Además de lo señalado en la fracción anterior, el contratista de obra, por cada dos mil quinientos (2500) metros cúbicos de producción de la planta, realizara las pruebas necesarias que aseguren que la mezcla asfáltica cumple con todos los requisitos establecidos en esta Norma, según el tipo de mezcla de que se trata y entregara a la Secretaria los resultados de dichas pruebas. Las pruebas se realizaran en muestras obtenidos y preparadas como se establece en el Manual M-MMP-4-05-029, Muestreo de Mezclas Asfálticas y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los manuales que se señalan en la clausula C de esta Norma. Será motivo de rechazo por parte de la Secretaria, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos.

G.4. En el caso de mezcla de granulometría densa, una vez tendida y compactada, el contratista de obra realizara las pruebas necesarias que aseguren la estabilidad establecida en esta Norma, en el proyecto o lo señalado por la Secretaria, de acurdo con lo indicado en el inciso H1.3 de las Normas N-CTR-CAR-1-04-006, Carpetas Asfálticas con Mezclas en Caliente o N-CTR-CAR-1-04-05-006, Capetas Asfálticas con Mezclas en frio, según corresponda, mediante el procedimiento contenido en los Manuales M-MMP-4-05-031, Métodos Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa o M-MMP-4-05-032, Método Hveem para Mezclas Asfálticas de


Granulometría Densa, según su caso. El Contratista de Obra entregara a la Secretaria los resultados de dichos pruebas.

G.5. En cualquier momento, la Secretaria puede verificar que la mezcla asfáltica suministrada cumpla con cualquiera de los requisitos de calidad establecidos en esta Norma, según el tipo de mezcla de que se trate, siendo motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de ellos.

H. BIBLIOGRAFÍA.

Asphalt Institute, Manual MS-1 Thickness Design – Full Depth Pavement Structures for Highways and Streets, Lexington, KY, EUA (ago 1993)

Ashalt Institute, Manual MS-22 principios de Construcción de pavimentos de mezclas asfálticas en caliente, Lexington, KY, EUA.Asphalt Institute, manual 22 construction Of Hot-Mix Asphalt Paviments, 2a ed. Lexington, KY, EUA.

AASHTO, Guide for Design of Paviment Structures, Washington, DC, EUA (1993).

Instituto del Asfalto; Departamento del Trasporte de los Estados Unidos, Administración Federal de Carreteras; e IPC, Antecedentes del Diseño y Análisis de Mezclas Asfálticas, Aplicaciones Tecnológicas, Innovaciones a través de Asociaciones, Ashalt Institute, Lexington, KY, EUA (nov. 1994).

Roberts, F et al, Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design and Construction, NAPA education Foundation, Lanham, ML, EUA, (may. 1991)



DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.3.5.21.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE INTEGRAL DE 30" (762 mm) DE DIÁMETRO.

DEFINICIÓN.Son conductos y piezas especiales fabricados de cloruro de polivinilo (P.V.C.), utilizados para la conducción y distribución de agua.MATERIALES.Los materiales que se emplean en la fabricación de tuberías tipo comercial, incluyendo piezas especiales serán de cloruro de polivinilo, salvo indicaciones en contrario. Los tubos serán como mínimo del diámetro interior y rugosidad especificado, a menos que el Ingeniero ordene otras características, con base a un análisis hidráulico previo.Los materiales que se empleen para la fabricación de las tuberías, deberán cumplir con la calidad y características fijadas en el proyecto, previa inspección y aprobación de las mismas, así como lo indicado en el Manual del Fabricante y la Norma Oficial Mexicana que rige al respecto.REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

El Contratista deberá emplear los planos de proyecto, procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

SUMINISTRO.

Las tuberías serán suministradas por el contratista, según se estipula en el proyecto.

MANEJO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.

El almacenamiento y manejo en la obra por parte del Contratista, se hará de tal manera que la tubería y piezas especiales no sufran daños durante la carga y la descarga. La Dependencia deberá cerciorarse de que lleguen a la obra en buenas condiciones, completas y sin defectos en su manufactura, las piezas defectuosas se retirarán de la obra y no deberán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas por el Contratista.

LIMPIEZA.

Antes de su instalación, la tubería y piezas especiales deberán limpiarse de tierra, pintura, grasa, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre tanto en su interior como en el exterior; lo mismo se observará para las juntas y anillos de sello en su caso.INSTALACIÓN DE TUBERÍA.

Con la tubería ya colocada dentro de una zanja, se hará la instalación propiamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos de tubería o con piezas especiales, debiendo limpiar sus extremos y lubricar los anillos de sello en su caso. Se deberá vigilar en todo momento que no haya agua en la excavación durante el proceso de instalación de tubería y piezas especiales.

La tubería comercial por instalar, deberá alinearse tanto horizontal como verticalmente de acuerdo con los datos de proyecto, dejándose correctamente apoyada en toda su longitud. No se permitirá colocar los tramos de tubería apoyados sobre piedras, calzas de madera o soportes provisionales de cualquier otra índole no autorizados.

ANCLAJE DE LA TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.

Una vez terminado el junteo de la tubería, previamente a la prueba de presión hidrostática, se fijará la tubería de acuerdo como lo indique el proyecto para cada diámetro y tipo de tubería comercial, dejándose al descubierto las juntas durante la operación de prueba. Una vez pasada ésta y aceptados todos los resultados en toda la longitud de la tubería, se solicitará el visto bueno de la Dependencia.

Para evitar movimientos de la tubería producidos por la presión hidrostática, por quiebres o curvas de radio corto, se construirán los atraques definitivos que se indiquen en el proyecto. PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA.


La prueba hidrostática se hará por tramos de la longitud que se indique en el proyecto, la que podrá hacerse tan pronto como se fije la tubería con el relleno, y después de transcurridos siete (7) días de la colocación del último atraque de concreto.

Para la prueba, la tubería se llenará lentamente con agua y se eliminará el aire por medio de válvulas para cada tipo de tubería instalada. Se mantendrá constante la presión durante dos (2) horas como mínimo.

De existir fugas, deberá vaciarse la tubería, reparar las partes defectuosas en la prueba inicial y repetir el procedimiento.

El Contratista deberá suministrar el agua, bomba, manómetro, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo la prueba hidrostática.

No se medirán los tubos y piezas especiales que el contratista haya suministrado con deficiencias, ni los trabajos y gastos que tenga que realizar para corregirlos o reponerlos cuando se le ordene.ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.

ALCANCES.

Para fines de medición y pago, el precio unitario de estos conceptos, incluirá lo que corresponda por: Valor de adquisición de todos los materiales necesarios, cargas y descarga, transporte y acarreo hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta para la ejecución del trabajo, pruebas, así como la limpieza final y retiro de sobrantes.


Estos conceptos de trabajo se cuantificaran en el sitio de su colocación, la longitud realmente instalada, de acuerdo con las líneas de proyecto y a satisfacción del Ingeniero Supervisor, cuya unidad será en metros lineales (M.L) con aproximación a una (0.1) decimal. BASE DE PAGO.

A la cantidad así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de concepto, para obtener la compensación del Contratista.


3.3.6.1 REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE POZO ARTESIANO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.

DEFINICIÓN.Para la ejecución de este concepto al contratista deberá llevara a cabo todas las maniobras necesarias para remover y reubicar el pozo artesiano que se encuentre sobre la franja de terreno que ocupara el canal.MATERIALES.Deberá considerar la Contratista todos los materiales necesarios que se requieren para la reubicación, conforme a los requerimientos o indicaciones del Ingeniero supervisor.REQUISITOS DE EJECUCIÓN.

El Contratista deberá emplear los planos de proyecto, procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

La contratista deberá además considerar para la ejecución de este concepto todo el equipo, materiales y personal necesarios para remover el pozo existente, y reubicarlo conforme a los planos de proyecto y/o órdenes del Ingeniero supervisor.ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.

ALCANCES.

Para fines de medición y pago, el precio unitario de este concepto, incluirá lo que corresponda por: Valor de adquisición de todos los materiales necesarios, cargas y descarga, transporte y acarreo hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta para la ejecución del trabajo, pruebas, así como la limpieza final y retiro de sobrantes.


Este concepto de trabajo se cuantificara en el sitio de su colocación, tomando en cuenta el pozo terminado y a satisfacción del Ingeniero Supervisor, cuya unidad será el pozo. BASE DE PAGO.

A la cantidad así determinada se multiplicara por el precio unitario considerado en el catalogo de concepto, para obtener la compensación del Contratista.


3.5.6.2.1. RELLENO DE JAGÜEY CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE DRENES, INCLUYE LA CARGA.

DEFINICIÓN

Bajo este concepto, el Contratista llenará conforme a las líneas y niveles señaladas en el proyecto y/o ordenes del Ingeniero Supervisor toda el área determinada en el jagüey.

Los trabajos de relleno se efectuaran sin compactar, el material será extendido por medio del equipo de construcción, debiendo quedar nivelado sin presentar oquedades o lomas.


Obtener el material de los bancos de préstamo o sitios aprobados por el Ingeniero, cargarlo en los vehículos transportadores y descargarlo en el sitio de su utilización, extendido, emparejado y nivelado con el equipo de construcción. También deberá considerar en el análisis del precio unitario de este concepto lo correspondiente a los factores de abundamiento y desperdicio.

El acarreo del material para relleno desde el banco de préstamo hasta el sitio de su colocación, en el primer kilómetro y en los kilómetros subsecuentes al primero, se pagará al Contratista por separado, según los conceptos correspondientes.


Para efectos de pago, los rellenos efectuados serán medidos en metros cúbicos, con aproximación a un decimal, para cuyo efecto se determinarán directamente en el sitio de su colocación, los volúmenes de material efectivamente colocados de acuerdo con las líneas y niveles de proyecto.

BASES DE PAGO



3.5.6.2.1.1 ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PARA EL CONCEPTO 3.5.6.2.1

DEFINICIÓN





BASES DE PAGO



3.5.6.2.1.2 SOBREACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EL MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO 3.5.6.2.1

DEFINICIÓN





BASES DE PAGO


Especificaciones zona de riego 2010. (11+993)10


RELACION DE PLANOS

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010, – RELACION DE PLANOS262 DE 309

RELACIÓN DE PLANOS

NO DE ORDEN

NO DE CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

1 1502-ID-3-477 H/10 Localización General 2 1502-ID-3-884 E/10 Localización de bancos de materiales 3 1502-ID-3-187 D/10 Etapas de construcción para canales de sección en terraplén Hr- >

1.00, plano general y estructural 4 1502-ID-3-214 A/10 Planta, perfil y proyecto del canal sublateral 11+993 del km. 0+700 al

km. 2+540 5 1502-ID-3-215 A/10 Planta, perfil y proyecto del canal sublateral 11+993 del km. 2+540 al

km. 5+000 6 1502-ID-3-232 D/10 Puente alcantarilla tipo, plano general y estructural 7 1502-ID-3-233 D/10 Toma Modular para XX2, plano general y estructural 8 1502-ID-3-234 B/10 Estructura para modulos de varias unidades, plano general y

estructural. (RAMAL 3+394) 9 1502-ID-3-235 C/10 Represa con vertedor tipo "pico de pato", plano general y y estuctural.

10 1502-ID-3-238 E/10 Paso Inferior, plano general y estructural.

11 1502-ID-3-232 U/10 Puente alcantarilla canal sublateral 11+993 km. 3+342.21 cruce con carretera a Sentispac km. 2+348

12 1502-ID-3-1002/10 Planta, Perfil y proyecto del desvio de la carretera a Sentispac km.

2+348, con canal sublateral 11+993 km. 3+442.21

13 1502-ID-3-1003/10 Croquis de desvio cruce canal sublateral 11+993 km. 3+442.21 con

carretera a Sentispac km. 2+348

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010, – RELACION DE PLANOS263 DE 309

MODELO DEL CONTRATO

CONVOCATORIA A LICITACION DE OBRA PUBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010, MODELO DEL CONTRATO264 DE 309

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA(ELIMINAR LOS CUADROS DE COLORES Y EL COLOR RESALTADO DE LOS TEXTOS CUANDO

SE REQUISITE EL CONTRATO)

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

CONTRATO No. ____________________

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y POR LA OTRA, LA EMPRESA __________, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________, A LA QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y POR LA OTRA, LAS EMPRESAS __________, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y __________, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________, A LAS QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y POR LA OTRA, EL C. __________, A QUIEN SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- “LA COMISIÓN” DECLARA QUE:

I.1.- TIENE EL CARÁCTER DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SALVO AQUELLAS QUE POR DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS SE LE ATRIBUYAN EXPRESAMENTE AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 3 FRACCIÓN XII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y 1° DE SU REGLAMENTO; Y 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

I.2.- EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ DE “LA COMISIÓN”, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 9 LETRA a, FRACCIONES IX Y XXXV (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 1, 9 Y 12 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 1, 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 12 BIS 4 (SI SE TRATA DE DIRECTOR O DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA) DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1° Y 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA);1, 6 PRIMER PÁRRAFO (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 6 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS FRACCIÓN ____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 8 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 9 FRACCIÓN ____ (I SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL; II SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE


265



ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA; Y III SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL, SEGÚN SEA EL CASO ), 10 ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____ Y 14 FRACCIÓN XIX (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL O COORDINADOR GENERAL), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____, INCISO ____ Y 14 FRACCIÓN XIX Y ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 11 APARTADO B, FRACCIÓN ____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ORGANISMO DE CUENCA), 17 FRACCIÓN XVII (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 20 FRACCIÓN IV (SI SE TRATA DEL GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 30 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 31 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 36(SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO), 37 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO), 38 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO), 40 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), 42 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL), 52 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO), 73 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 75 FRACCIÓN XVIII (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA), 79 FRACCIÓN VI (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA), 80 FRACCIÓN III (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA), 82 FRACCIÓN XX (SI SE TRATA DE DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN ____ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2007 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA). (SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA SE FUNDAMENTARÁ EN LO SIGUIENTE) 1, 6 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 FRACCIÓN III, 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007.

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO ÚNICAMENTE CUANDO SE CUENTE CON EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN EMITIDO POR EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN NO CUENTE CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO DESAGREGADO, ELIMINANDO LOS SIGUIENTES)

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__.

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO CUANDO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN CUENTE CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO DESAGREGADO, ELIMINANDO EL ANTERIOR Y LOS SIGUIENTES).

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON LAS CLAVES PRESUPUESTALES SIAFF: __________; CLAVE INTERNA: __________; CENTRO DE COSTOS: __________ Y CÓDIGO SIF: __________.

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO ÚNICAMENTE CUANDO LA OBRA SE VAYA A EJECUTAR EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES, ELIMINANDO LOS ANTERIORES Y EL SIGUIENTE)

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA PLURIANUALIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__.


266



(NOTA: DEJAR LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTE CUANDO LOS RECURSOS CON LOS QUE SE VAYA A CUBRIR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS PROVENGAN DE ALGÚN FIDEICOMISO, ELIMINANDO LOS ANTERIORES)

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO __________, EN LA __________ (PRIMERA O SEGUNDA, SEGÚN SEA EL CASO) SESIÓN __________ (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, SEGÚN SEA EL CASO), CELEBRADA EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN ACUERDO NÚMERO __________, AUTORIZÓ QUE CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO SE OTORGUE UN APOYO A __________ HASTA POR LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL __% (__________ POR CIENTO), PARA APLICARSE A LA OBRA CONSISTENTE EN __________, HACIENDO CONSTAR QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS A FIDEICOMISOS, NO PIERDEN ESE CARÁCTER AL SER FIDEICOMITIDOS, POR LO QUE SON OBJETO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL MECANISMO PRESUPUESTARIO ESPECÍFICO, Y EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN __________, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, (28 SÓLO CUANDO SE TRATE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS), 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA ____ DE __________ DEL 200__, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN, CUANDO NO SE TRATE DE LAS FRACCIONES II, IV, V, VI Y VII)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, PARA LO CUAL EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE “LA COMISIÓN”, EN ACUERDO NÚMERO __________, EMITIDO EN LA __________ (PRIMERA O SEGUNDA, SEGÚN SEA EL CASO) SESIÓN __________ (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, SEGÚN SEA EL CASO) DE TRABAJO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, DICTAMINÓ LA PROCEDENCIA DE CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO)NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SOLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O II, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA )


267



(41, ÚLTIMO PÁRRAFO), 35, 36, 37, 38, 41, 42 FRACCIÓN ____, Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 24, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 44 Y 48 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE (INSERTAR EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS). PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO SE REALIZÓ EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN, CUANDO SE TRATE DE LAS FRACCIONES II, IV, V, VI Y VII)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, PARA LO CUAL EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ DE “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ESCRITO DE ACREDITAMIENTO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, DICTAMINÓ PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DE NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN ____ Y ADJUDICAR EL CONTRATO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO) NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO), 35, 36, 37, 38, 41, 42 FRACCIÓN ____, Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 24, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 44 Y 48 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE (INSERTAR EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS). PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO SE REALIZÓ EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU IMPORTE NO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO) NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO), 35, 36, 37, 38, 41, 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 24, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO NO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE


268



ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 200__. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200___, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO SE REALIZÓ EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN, CUANDO NO SE TRATE DE LAS FRACCIONES II, IV, V, VI Y VII)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, PARA LO CUAL EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE “LA COMISIÓN”, EN ACUERDO NÚMERO __________, EMITIDO EN LA __________ (PRIMERA O SEGUNDA, SEGÚN SEA EL CASO) SESIÓN __________ (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, SEGÚN SEA EL CASO) DE TRABAJO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, DICTAMINÓ LA PROCEDENCIA DE CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO) NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), (41, ÚLTIMO PÁRRAFO) 41 Y 42 FRACCIÓN ____ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 24, 41 Y 44 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE (INSERTAR EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS). PARA TAL EFECTO, EN OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, SE COMUNICÓ A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARÍAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, “EL CONTRATISTA” MANIFESTÓ SU ACEPTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE “LA COMISIÓN” HIZO SABER SU RESOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” EN OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, CON EL QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN, CUANDO SE TRATE DE LAS FRACCIONES II, IV, V, VI Y VII)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, PARA LO CUAL EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ DE “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ESCRITO DE ACREDITAMIENTO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, DICTAMINÓ PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DE NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN ____ Y ADJUDICAR EL CONTRATO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO) NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN III, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO), 41 Y 42 FRACCIÓN ____ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 24 Y 44 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE (INSERTAR EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS). PARA TAL EFECTO, EN OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, SE COMUNICÓ A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARÍAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, “EL CONTRATISTA” MANIFESTÓ SU ACEPTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE “LA COMISIÓN” HIZO SABER SU RESOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” EN OFICIO NÚMERO __________, DE


269



FECHA __ DE __________ DEL 200__, CON EL QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU IMPORTE NO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL zPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA __________ (NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA, SEGÚN SEA EL CASO) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO) NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN III, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA) (41, ÚLTIMO PÁRRAFO), 41 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 24 Y 46 DE SU REGLAMENTO, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO NO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 200__. PARA TAL EFECTO, EN OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, SE COMUNICÓ A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARÍAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, “EL CONTRATISTA” MANIFESTÓ SU ACEPTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE “LA COMISIÓN” HIZO SABER SU RESOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” EN OFICIO NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, CON EL QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN)

II.1.- ES DE NACIONALIDAD __________, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR __________, Y SE IDENTIFICA CON __________.

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN)

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO (CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO ____, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__.

II.2.- EL C. __________, QUIEN SE IDENTIFICA CON __________, ACREDITA SU CARÁCTER DE __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO (CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS, SE APLICARÁ LA SIGUI,,,,,,,,,,,´´ENTE REDACCIÓN)

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO (CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, LA QUE


270



SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO COMPROMETIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LA SOCIEDAD __________, POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE CONTRATO.

EL C. __________, QUIEN SE IDENTIFICA CON __________, ACREDITA SU CARÁCTER DE __________, DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO (CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ x 90vE __________ DEL 200__, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

II.2.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO (CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, LA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO COMPROMETIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LA SOCIEDAD __________, POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE CONTRATO.

EL C. __________, QUIEN SE IDENTIFICA CON __________, ACREDITA SU CARÁCTER DE __________, DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO (CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN __________, LO QUE ACREDITA CON __________, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________.

II.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, SON LOS SIGUIENTES:

(NOTA: LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN SON UNA PROPUESTA, POR LO QUE LAS ÁREAS CONTRATANTES, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, DEBERÁN ELIMINAR, AGREGAR O DEJAR LOS SUGERIDOS QUE ESTIMEN PERTINENTES, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LA OBRA , CONTINUANDO LA NUMERACIÓN DE LOS MISMOS EN EL ORDEN CONSECUTIVO)

NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE FRACCIÓN, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA Y DEJAR DE LAS SIGUIENTES LA QUE CORRESPONDA)

I. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE “EL CONTRATISTA, EL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y EL FALLO DE LA LICITACIÓN;


271



(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE FRACCIÓN, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA Y DEJAR LA SIGUIENTE O ANTERIOR QUE CORRESPONDA)

I. EL OFICIO DE INVITACIÓN, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE “EL CONTRATISTA, EL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y EL FALLO DE LA LICITACIÓN;

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE FRACCIÓN, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA Y DEJAR DE LAS ANTERIORES LA QUE CORRESPONDA)

I. EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE “EL CONTRATISTA, EL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y EL OFICIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO;

II. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN;

III. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA;

IV. NORMAS DE CALIDAD;

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN;

VI. CATÁLOGO DE CONCEPTOS;

VII. LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

(NOTA: AGREGAR LA SIGUIENTE FRACCIÓN SÓLO EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROPORCIONE MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA Y ELIMINAR EL INCISO e) DEL PUNTO 2 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

VIII. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR “LA COMISIÓN”.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA Y EL CONTRATISTA ES UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS, SE APLICARÁ LA FRACCIÓN SIGUIENTE. NO APLICA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA , EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA O MORAL SE DEBERÁ ELIMINAR )

IX. EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS __________ Y __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE OBLIGAN CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

(NOTA: INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN ÚNICAMENTE CUANDO EL MONTO DEL CONTRATO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008, EN CASO DE SER MENOR DEBERÁ ELIMINARSE Y RECORER LA NUMERACIÓN DE LAS DECLARACIONES EN EL ORDEN CONSECUTIVO)

II.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ COPIA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN (DEL ACUSE DE RESPUESTA O DE AMBOS, SEGÚN SEA EL CASO) DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, CON NÚMERO DE FOLIO __________, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.


272



II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__.

(NOTA: INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN SÓLO EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DEBIÉNDOSE MENCIONAR EL DESCUENTO PREVIAMENTE, EN SU CASO, EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y MANIFIESTE EXPRESAMENTE POR ESCRITO SU DESEO DE QUE SE LE HAGA EL DESCUENTO, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE)

II.10.- ES SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA QUE CELEBRÓ CON “LA COMISIÓN” UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CUYO OBJETO ES DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” EL 0.2% (DOS AL MILLAR) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MANIFESTANDO QUE CONOCE EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL CONVENIO, MISMO QUE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, OTORGANDO SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “LA COMISIÓN” PROCEDA A REALIZAR EL DESCUENTO EN EL PORCENTAJE ANTES MENCIONADO Y SEA ENTREGADO AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35, (32 Y 50 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, (INCLUIR EL ARTÍCULO 50 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS), 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 9 LETRA a, FRACCIONES IX Y XXXV (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 1, 9 Y 12 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 1, 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 12 BIS 4 (SI SE TRATA DE DIRECTOR O DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA) DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66, 79, (146 Y 147 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, (28 SÓLO CUANDO SE TRATE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS), 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN EL CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, (INCLUIR LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 113 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS) Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1° Y 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA); 1, 6 PRIMER PÁRRAFO (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 6 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS FRACCIÓN ____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 8 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 9 FRACCIÓN ____ (I SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL; II SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA; Y III SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO), 10 ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE


273



CUENCA), 11 APARTADO ____, FRACCIÓN ____ Y 14 FRACCIÓN XIX (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL O COORDINADOR GENERAL), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____, INCISO ____ Y 14 FRACCIÓN XIX Y ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 11 APARTADO B, FRACCIÓN ____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ORGANISMO DE CUENCA), 17 FRACCIÓN XVII (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 20 FRACCIÓN IV (SI SE TRATA DEL GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 30(SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 31 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 36 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO), 37 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO), 38 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO), 40 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), 42 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL), 52 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO), 73 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 75 FRACCIÓN XVIII (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA), 79 FRACCIÓN VI (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA), 80 FRACCIÓN III (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA), 82 FRACCIÓN XX (SI SE TRATA DE DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN ____ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2007 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA). (SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA SE FUNDAMENTARÁ EN LO SIGUIENTE) 1, 6 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 FRACCIÓN III, 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN).

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35, (32 y 50 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), 36, 37, 38, 41, 42 FRACCIÓN ____, 44, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, (INCLUIR EL ARTÍCULO 50 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS), 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 9 LETRA a, FRACCIONES IX Y XXXV (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 1, 9 Y 12 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 1, 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 12 BIS 4 (SI SE TRATA DE DIRECTOR O DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA) DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66, 79, (146 Y 147 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 24, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN EL CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 44, 48, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, (INCLUIR LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 113 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS) Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1° Y 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA); 1, 6 PRIMER PÁRRAFO (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 6 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS FRACCIÓN ____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 8 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 9 FRACCIÓN ____ (I SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL,


274



COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL; II SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA; Y III SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO), 10 ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____ Y 14 FRACCIÓN XIX (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL O COORDINADOR GENERAL), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____, INCISO ____ Y 14 FRACCIÓN XIX Y ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 11 APARTADO B, FRACCIÓN ____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ORGANISMO DE CUENCA), 17 FRACCIÓN XVII (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 20 FRACCIÓN IV (SI SE TRATA DEL GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 30 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 31 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 36 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO), 37 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO), 38 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO), 40 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), 42 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL), 52 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO), 73 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 75 FRACCIÓN XVIII (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA), 79 FRACCIÓN VI (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA), 80 FRACCIÓN III (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA), 82 FRACCIÓN XX (SI SE TRATA DE DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN ____ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2007 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA). (SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA SE FUNDAMENTARÁ EN LO SIGUIENTE) 1, 6 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 FRACCIÓN III, 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU IMPORTE NO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35, (32 Y 50 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN II, 36, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), 37, 38, 41, 43, 44, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, (INCLUIR EL ARTÍCULO 50 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS), 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 9 LETRA a, FRACCIONES IX Y XXXV (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 1, 9 Y 12 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 1, 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 12 BIS 4 (SI SE TRATA DE DIRECTOR O DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA) DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66, 79, (146 Y 147 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 24, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN EL CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 46, 48, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, (INCLUIR LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 113 SOLO SI SE OTORGAN


275



ANTICIPOS) Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1° Y 14 FRACCÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA); 1, 6 PRIMER PÁRRAFO (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 6 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS FRACCIÓN _____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 8 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 9 FRACCIÓN _____ (I SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL; II SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA; Y III SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO), 10 ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 11 APARTADO A, FRACCIÓN _____ Y 14 FRACCIÓN XIX (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL O COORDINADOR GENERAL), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____, INCISO _____ Y 14 FRACCIÓN XIX Y ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 11 APARTADO B, FRACCIÓN _____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ORGANISMO DE CUENCA), 17 FRACCIÓN XVII (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 20 FRACCIÓN IV (SI SE TRATA DEL GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 30 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 31 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 36 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO), 37 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO), 38 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO), 40 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), 42 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL), 52 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO), 73 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 75 FRACCIÓN XVIII (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA), 79 FRACCIÓN VI (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA), 80 FRACCIÓN III (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA), 82 FRACCIÓN XX (SI SE TRATA DE DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN ____ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2007 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA). (SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA SE FUNDAMENTARÁ EN LO SIGUIENTE) 1, 6 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 FRACCIÓN III, 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35, (32 Y 50 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN III, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), 41, 42 FRACCIÓN ____, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, (INCLUIR EL ARTÍCULO 50 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS), 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 9 LETRA a, FRACCIONES IX Y XXXV (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 1, 9 Y 12 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 1, 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 12 BIS 4 (SI SE TRATA DE DIRECTOR O DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA) DE LA


276



LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66, 79, (146 Y 147 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 24, 44, 46, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, (INCLUIR LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 113 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS) Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1° Y 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA); 1, 6 PRIMER PÁRRAFO (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 6 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS FRACCIÓN _____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 8 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 9 FRACCIÓN _____ (I SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL; II SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA; Y III SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO), 10 ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 11 APARTADO A, FRACCIÓN _____ Y 14 FRACCIÓN XIX (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL O COORDINADOR GENERAL), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____, INCISO _____ Y 14 FRACCIÓN XIX Y ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 11 APARTADO B, FRACCIÓN _____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ORGANISMO DE CUENCA), 17 FRACCIÓN XVII (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 20 FRACCIÓN IV (SI SE TRATA DEL GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 30 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 31 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 36 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO), 37 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO), 38 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO), 40 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), 42 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL), 52 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO), 73 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 75 FRACCIÓN XVIII (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA), 79 FRACCIÓN VI (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA), 80 FRACCIÓN III (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA), 82 FRACCIÓN XX (SI SE TRATA DE DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN ____ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2007 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA). (SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA SE FUNDAMENTARÁ EN LO SIGUIENTE) 1, 6 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 FRACCIÓN III, 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU IMPORTE NO EXCEDE DE LOS MONTOS MÁXIMOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, CON LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDAN)

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35, (32 Y 50 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, (23 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁ ELIMINARSE), 24, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN III, 30 FRACCIÓN ____ (I, II O III, SEGÚN SEA LICITACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO O INTERNACIONAL ABIERTA), 41, 43, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, (INCLUIR EL ARTÍCULO 50 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS), 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS


277



PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 9 LETRA a, FRACCIONES IX Y XXXV (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 1, 9 Y 12 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 1, 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 12 BIS 4 (SI SE TRATA DE DIRECTOR O DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA) DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66, 79, (146 Y 147 SÓLO CUANDO LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES Y SI ES EN UNO DEBERÁN ELIMINARSE) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 24, 46, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, (INCLUIR LOS ARTÍCULOS 108, 109 Y 113 SOLO SI SE OTORGAN ANTICIPOS) Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1° Y 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA); 1, 6 PRIMER PÁRRAFO (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 6 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS FRACCIÓN _____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 8 (SI SE TRATA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), 9 FRACCIÓN _____ (I SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL, COORDINADOR GENERAL O GERENTE DE NIVEL NACIONAL; II SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA; Y III SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO), 10 ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 11 APARTADO A, FRACCIÓN _____ Y 14 FRACCIÓN XIX (SI SE TRATA DE SUBDIRECTOR GENERAL O COORDINADOR GENERAL), 11 APARTADO A, FRACCIÓN ____, INCISO _____ Y 14 FRACCIÓN XIX Y ÚLTIMO PÁRRAFO (SI SE TRATA DE GERENTE DE NIVEL NACIONAL), 11 APARTADO B, FRACCIÓN _____ (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ORGANISMO DE CUENCA), 17 FRACCIÓN XVII (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 20 FRACCIÓN IV (SI SE TRATA DEL GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), 30 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 31 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA), 36 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO), 37 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO), 38 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO), 40 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), 42 (SI SE TRATA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLUVIAL), 52 (SI SE TRATA DEL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO), 73 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA), 75 FRACCIÓN XVIII (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ORGANISMO DE CUENCA), 79 FRACCIÓN VI (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE ORGANISMO DE CUENCA), 80 FRACCIÓN III (SI SE TRATA DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA) 82 FRACCIÓN XX (SI SE TRATA DE DIRECTOR TÉCNICO DE ORGANISMO DE CUENCA) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN ____ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2007 (SI SE TRATA DE DIRECTOR GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA). (SI SE TRATA DE DIRECTOR LOCAL DE ORGANISMO DE CUENCA SE FUNDAMENTARÁ EN LO SIGUIENTE) 1, 6 SEGUNDO PÁRRAFO, 9 FRACCIÓN III, 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________, PARA EJECUTARSE EN __________, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 (O LA QUE CORRESPONDA) DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “LA


278



COMISIÓN” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. (46, 2° PÁRRAFO), ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES (“TRATADOS”, SÓLO EN EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL) Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. (CON EL AGREGADO A ESTA CLÁUSULA, SE ELIMINA LA VIGÉSIMA NOVENA).

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE. NO APLICA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA).EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS SOCIEDADES __________ Y __________, MANIFIESTAN QUE SE OBLIGAN A EJECUTAR CADA UNA DE ELLAS LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

A).- LA SOCIEDAD __________, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________, Y

B).- LA SOCIEDAD __________, SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LAS CITADAS SOCIEDADES QUEDAN OBLIGADAS EN FORMA CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN II, INCISO F) Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(NOTA: SI LA OBRA NO SERÁ SUPERVISADA POR ALGUNA EMPRESA, SE DEJARA LA REDACCIÓN DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR LA REDACCIÓN DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA)

SEGUNDA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGÁNDOSE A RESPONDER ANTE “LA COMISIÓN”, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCIÓN, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, PARA SU PAGO.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCIÓN DE “LA COMISIÓN” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA “COMISIÓN”, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(NOTA: SI LA OBRA SERÁ SUPERVISADA POR ALGUNA EMPRESA, SE DEJARA LA REDACCIÓN DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR LA REDACCIÓN DE LA CLÁUSULA ANTERIOR)

SEGUNDA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGÁNDOSE A RESPONDER ANTE “LA COMISIÓN”, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS


279



POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCIÓN, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y, EN SU CASO, LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DE LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, PARA SU PAGO.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA HAYA SIDO CONTRATADA POR “LA COMISIÓN” PARA SUPERVISAR LA OBRA, A REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCIÓN DE “LA COMISIÓN” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1984, 1987, 1988, 1989, 1997, 2002 Y 2006 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(NOTA: SI LA OBRA SERÁ SUPERVISADA POR ALGUNA EMPRESA, SE DEJARÁ LA REDACCIÓN DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE, CONTINUANDO CON LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LAS CLÁUSULAS).

TERCERA RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER CUANDO POR DOLO, MALA FE, DESCUIDO, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO, SE LE HAGA PAGO EN EXCESO POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, DEBIDO A LAS ESTIMACIONES QUE HAYA REVISADO LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, Y AUTORIZADO EL RESIDENTE DE OBRA, DETECTADO AÚN CON POSTERIORIDAD AL PAGO DE LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEPCIONARSE “EL CONTRATISTA” DE MANERA ALGUNA POR LA APROBACIÓN EFECTUADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, EN RAZÓN DE QUE ES SU OBLIGACIÓN VERIFICAR QUE LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FORMULADAS Y CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE ACREDITE EL PAGO DE LAS MISMAS Y QUE RESPALDE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS EJECUTADOS QUE CONTENGA LA ESTIMACIÓN A PAGAR.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” INCURRA CON DOLO, MALA FE, DESCUIDO, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO EN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO EN EXCESO POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, DEBIDO A LAS ESTIMACIONES QUE HAYA REVISADO LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE CON LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1984, 1987, 1988, 1989, 1997, 2002 Y 2006 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.

POR LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE HAYA RECIBIDO EL PAGO EN EXCESO POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS


280



RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES Y SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



LA ASIGNACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y PARA EL POSTERIOR EJERCICIO, QUEDARÁ SUJETA LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO, A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL(DE LOS) EJERCICIO(S) SUBSECUENTE(S).

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



“LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE SE ENCARGARÁ DE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3°, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA REGLA I.5.1.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 2009.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES Y SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



LA ASIGNACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y PARA EL POSTERIOR EJERCICIO, QUEDARÁ SUJETA LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO, A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL(DE LOS) EJERCICIO(S) SUBSECUENTE(S).

“LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE SE ENCARGARÁ DE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3°, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA REGLA I.5.1.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 29 DE


281



ABRIL DE 2009.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE FORMALIZA Y SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



EN VIRTUD DE QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE FORMALIZÓ, SU EJECUCIÓN Y PAGO ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AÑO EN QUE SE PREVÉ SU VIGENCIA, POR LO QUE SUS EFECTOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS, SIN QUE LA NO REALIZACIÓN DE LA REFERIDA CONDICIÓN SUSPENSIVA ORIGINE RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE FORMALIZA Y SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



“LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE SE ENCARGARÁ DE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3°, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA REGLA I.5.1.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 2009.

EN VIRTUD DE QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIA EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE FORMALIZÓ, SU EJECUCIÓN Y PAGO ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AÑO EN QUE SE PREVÉ SU VIGENCIA, POR LO QUE SUS EFECTOS ESTARÁN CONDICIONADOS A LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS, SIN QUE LA NO REALIZACIÓN DE LA REFERIDA CONDICIÓN SUSPENSIVA ORIGINE RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES.

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE ____ DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA __ DE __________ DEL 200__ Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA ____ DE __________ DEL 200__, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

“LA COMISIÓN” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS.


282



SEXTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“LA COMISIÓN”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “LA COMISIÓN” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA COMISIÓN”, OBSERVANDO TANTO “LA COMISIÓN” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA COMISIÓN” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL (LOS) INMUEBLE (S) EN EL (LOS) QUE DEBA (N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE (S) .

SÉPTIMA: ANTICIPOS.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y SI ES PARA DOS O MÁS EJERCICIOS DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL SIGUIENTE).

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA COMISIÓN” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL __% (__________ POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y SI ES PARA UN EJERCICIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL ANTERIOR).

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “LA COMISIÓN” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL __% (__________ POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL PRIMER EJERCICIO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL __% (__________ POR CIENTO), DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL __________ (FALLO U OFICIO DE


283



ADJUDICACIÓN SEGÚN, SEA EL CASO) DE FECHA ____ DE __________ DEL 200__, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE APLICARÁN LOS TRES SIGUIENTES PÁRRAFOS Y QUITAR LO SOMBREADO, SI ES PARA UN SÓLO EJERCICIO DEBERÁN ELIMINARSE).

EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SÓLO SERÁ APLICABLE PARA EL PRIMER EJERCICIO.

EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, Y PARA EL SEGUNDO EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MÁS EL ANTICIPO CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, DEBIÉNDOSE EN AMBOS CASOS, APLICAR LA AMORTIZACIÓN CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

(NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ES DECIR, QUE LOS TRABAJOS INICIEN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO SEA INSUFICIENTE, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUITAR LO SOMBREADO, SI ES PARA UN SÓLO EJERCICIO DEBERÁ ELIMINARSE).

CUANDO LOS TRABAJOS SE INICIEN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, “LA COMISIÓN” PODRÁ OTORGAR BAJO SU RESPONSABILIDAD COMO ANTICIPO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS


284



EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.

PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

SÉPTIMA: ANTICIPOS.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA COMISIÓN” NO OTORGARÁ ANTICIPOS.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.

NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN EN VARIAS ESTIMACIONES, EN EL CASO DE QUE SE PAGUEN EN UNA SOLA ESTIMACIÓN DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL SIGUIENTE)

“LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERÁ EL DÍA __ DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO __________, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________, APERTURADA EN EL BANCO __________, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, (54, 2° PÁRRAFO) PARA QUE “LA COMISIÓN” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO CUANDO LOS TRABAJOS SE PAGUEN EN UNA SOLA ESTIMACIÓN, EN EL CASO DE QUE SE PAGUEN VARIAS ESTIMACIONES DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL ANTERIOR)

“LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE UNA SOLA ESTIMACIÓN SUJETA AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁ UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LA QUE SERÁ PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA MISMA, QUE SERÁ EL DÍA __ DE __________ DE 200__; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN QUE SERÁ PAGADA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO __________, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________, APERTURADA EN EL BANCO __________, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA QUE “LA COMISIÓN” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,


285



ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA COMISIÓN” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA COMISIÓN” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.


286



SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA COMISIÓN”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 (O LA QUE CORRESPONDA) DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA COMISIÓN”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA COMISIÓN”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES (EXCEPTO TRATÁNDOSE DE RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL O PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA Y DÉCIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.

NOVENA: GARANTÍAS.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS Y DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE DEJARÁ LA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUITAR LO SOMBREADO, SI ES PARA DOS EJERCICIOS DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL SIGUIENTE).

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA ____ DE __________ DEL 200__, POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS Y DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE DEJARA LA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUITAR LO SOMBREADO, SI ES PARA UN SÓLO EJERCICIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJARSE EL ANTERIOR).

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA ____ DE __________ DEL 200__, POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE GARANTIZA EL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL EJERCICIO DEL 200__, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

(NOTA: SI EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE DEJARÁ LA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUITAR LO SOMBREADO, SI ES PARA DOS EJERCICIOS DEBERÁ ELIMINARSE).


287



PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA __________, POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

(NOTA: SI EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUÉSTALES, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUITAR LO SOMBREADO, SI ES PARA UN SÓLO EJERCICIO DEBERÁ ELIMINARSE).

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA __________, POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 200__, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN II.7, Y ENTREGUE A “LA COMISIÓN” LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(NOTA: SI LOS TRABAJOS DEBEN EJECUTARSE EN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUESTALES SE DEJARÁ LA REDACCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRES PÁRRAFOS Y QUITAR LO SOMBREADO, EN CASO DE QUE SE EJECUTEN EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL DEBERÁN ELIMINARSE).

PARA EL EJERCICIO SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DE IGUAL FORMA A SUSTITUIR LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE, CONSIDERANDO LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR CONFORME PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE.

A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PODRÁ ACCEDER A QUE NO SE SUSTITUYA LA GARANTÍA OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO, SIEMPRE QUE CONTINÚE VIGENTE Y SU IMPORTE MANTENGA LA MISMA PROPORCIÓN QUE LA DEL PRIMER EJERCICIO, EN RELACIÓN CON EL VALOR ACTUALIZADO DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR EN CADA EJERCICIO SUBSECUENTE.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO, EN CASO DE QUE NO HAYA SIDO SUSTITUIDA, O LA GARANTÍA OTORGADA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A “LA COMISIÓN” LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PÓLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”;

C).- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA COMISIÓN” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL


288



MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “LA COMISIÓN” DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y AL MOMENTO DE OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. (56, 1° PÁRRAFO)

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN ____ (I O II, SEGÚN CORRESPONDA) DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147 (SÓLO EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN ANTICIPOS), 148 Y ____ (150 O 151, SEGÚN SEA EL CASO) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARÁN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, PARA LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES EN EL


289



DISTRITO FEDERAL.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES MES CORRESPONDIENTE; SI ES A LA BAJA, SERÁ “LA COMISIÓN” LA QUE LO DETERMINARÁ EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE. (56, 3° PÁRRAFO).

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN A “LA COMISIÓN” EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE. (56, 3° PÁRRAFO)

“LA COMISIÓN DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. (56, 4° PÁRRAFO)

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA COMISIÓN” APERCIBIRÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. (56, 6° PÁRRAFO)

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. (56, PENÚLTIMO PÁRRAFO)

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. (56, ÚLTIMO PÁRRAFO)

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE DE 5 (CINCO) AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARÁ CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 (O LA QUE CORRESPONDA) DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA COMISIÓN” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONVOCATORIA A LICITACION DE OBRA PUBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010, MODELO DEL CONTRATO

290 DE 309

290



CONSTRUCCIÓN Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA COMISIÓN”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICIÓN.

PARA EL CASO DE QUE ALGÚN PROFESIONAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA COMISIÓN” O DEJE DE LABORAR PARA “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGÚN SEA EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA COMISIÓN”.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL NÚMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA COMISIÓN”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR “LA COMISIÓN” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2008, REFERENTE A LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DEL 2007 Y EL CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y “LA COMISIÓN”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007, “LA COMISIÓN” OTORGA SU CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA OPTAR POR LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.


291



PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA COMISIÓN” COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “LA COMISIÓN” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ELEGIDO LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, LOS GASTOS FINANCIEROS SERÁN CUBIERTOS POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE HAYA SELECCIONADO “EL CONTRATISTA”, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA COMISIÓN”.

CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” DEBERÁ RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

DÉCIMA QUINTA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA COMISIÓN” DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, “LA COMISIÓN” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARÁ CARGO.

“LA COMISIÓN” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA COMISIÓN” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

DÉCIMA SEXTA: DE LA BITÁCORA.

LA BITÁCORA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE, POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA O IMPRESA, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE REGISTRARÁN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS CONVENCIONALES DE COMUNICACIÓN IMPRESA, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA “LA COMISIÓN” NO CUENTA CON EL PROGRAMA INFORMÁTICO RELATIVO A SU USO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO UTILIZARÁN LA BITÁCORA POR MEDIOS CONVENCIONALES DE COMUNICACIÓN IMPRESA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.CONVOCATORIA A LICITACION DE OBRA PUBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010, MODELO DEL CONTRATO

292 DE 309

292



LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS VIGENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

“LA COMISIÓN” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “LA COMISIÓN” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL A LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE(N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL QUE SE LE HAYAN EFECTUADO A “EL CONTRATISTA”, EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “LA COMISIÓN” LE REINTEGRARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. (46 Bis LOPSRM Y 58 DE SU REGLAMENTO)

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL, TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PACTADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, ÉSTA NO SE HA CONCLUIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PACTADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA COMISIÓN”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL QUE HAYA APLICADO “LA COMISIÓN” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. (58, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO)

(NOTA: DEJAR LA SIGUIENTE CLÁUSULA CUANDO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLEZCAN FECHAS CRÍTICAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y RECORRERSE LA NUMERACIÓN EN EL ORDEN CONSECUTIVO DE LAS CLÁUSULAS)

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A APLICAR PENAS CONVENCIONALES POR EL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES PENDIENTE(S) DE PAGO A “EL CONTRATISTA”, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y NO PROCEDERÁ SU DEVOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE


293



OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (46 Bis, 1° PÁRRAFO)

DÉCIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “LA COMISIÓN” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PACTADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE PÁRRAFO, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL SIGUIENTE).

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUITAR LO SOMBREADO, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL ANTERIOR).

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “LA COMISIÓN” OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 125, 128 Y 129 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO (“O LOS TRATADOS”, SÓLO EN EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL).

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO (“O LOS TRATADOS”, SÓLO EN EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL).


294



LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA. “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “LA COMISIÓN” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA COMISIÓN” LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.


295



VIGÉSIMA SEGUNDA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS, DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL SIGUIENTE).

“LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

(NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE Y DEJAR EL ANTERIOR).

“LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO , A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO .

CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ÉSTE CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “LA COMISIÓN” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” PODRÁ JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO;

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA COMISIÓN”;

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O, EN SU CASO, POR LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA;

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, Y QUE A JUICIO DE “LA COMISIÓN”, EL


296



ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA COMISIÓN”, ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES QUE SEA PROCEDENTE;

V).- SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”;

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2008, REFERENTE A LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DEL 2007 Y EL CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y “LA COMISIÓN”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007;

VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA COMISIÓN” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD;

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO; Y

XI).- CUANDO SE CAUSEN DAÑOS Y PERJUICIOS A “LA COMISIÓN” POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCIÓN, ERROR ARITMÉTICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD;

XI.- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO;

XII).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, (“TRATADOS”, SÓLO EN EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL) Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.


297



NO OBSTANTE LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACIÓN SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN. LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA COMISIÓN” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ DETERMINADO POR “LA COMISIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 62, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA COMISIÓN” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA


298



LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS , ASÍ COMO LA QUE SE HAYA GENERADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA CUARTA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA COMISIÓN”, A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA COMISIÓN” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

A).- CUANDO “LA COMISIÓN” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “LA COMISIÓN” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA COMISIÓN”, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARÁ QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA QUINTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.


299



PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

“LA COMISIÓN” DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARÁ EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS ____ (HASTA 60 DÍAS NATURALES SEGÚN LA S CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS. (64, 2° PÁRRAFO)

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA COMISIÓN” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA COMISIÓN” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL


300



PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

(NOTA: EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

VIGÉSIMA SEXTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(NOTA: EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANIFIESTE EXPRESAMENTE POR ESCRITO SU DESEO DE HACER SU APORTACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

VIGÉSIMA SEXTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

A).- DEL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

B).- DEL 0.002% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA APORTARLO VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CELEBRADO ENTRE “LA COMISIÓN” Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA CUAL ES SOCIO “EL CONTRATISTA” Y RATIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

“LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL C. __________ , EN SU CARÁCTER DE __________ DE “LA COMISIÓN”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL C. __________, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA.


301



D).- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA.

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

VIGÉSIMA OCTAVA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LEYES EXTRANJERAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).


“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE __________ (PAÍS EN EL QUE SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD) Y CONVIENE EN CONSIDERARSE COMO SOCIEDAD MEXICANA PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO DEL CUAL ES NACIONAL, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA MEXICANA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).


“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO SE REFIERE Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA EXTRANJERA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).


“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD __________ (PAÍS QUE CORRESPONDA A LA NACIONALIDAD) Y CONVIENE EN CONSIDERARSE COMO MEXICANO PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO SE REFIERE Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO DEL CUAL ES NACIONAL, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA NOVENA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS DEMÁS LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES(“O SUS EQUIVALENTES EN EL EXTRANJERO”, SOLO EN EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL), QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.


302



LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE __________, EL __ DE __________ DEL DOS MIL ______.

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

POR “LA COMISIÓN”

____________________________________

POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________(ASENTAR EL NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA)(ASENTAR EL NÚMERO DE R. F. C.)

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).


____________________________________





(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).


____________________________________


____________________________________(ASENTAR EL NOMBRE DE “EL CONTRATISTA”)(ASENTAR EL NÚMERO DE R. F. C.)


303

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA

A) La encuesta se adjuntará a las bases de licitación, con los siguientes comentarios:

1.- Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones

La Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento o Unidad Administrativa responsable delos procesos de licitación. (Avenida federalismo y bulevar Culiacán, sin número, colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa)

En la urna que al final del fallo se encontrará en el lugar dónde se celebre el evento.

Enviarlo al correo electrónico, con la dirección. ([email protected])

B) Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos dias hábilessiguientes de la emisión del fallo.

CONVOCATORIA A LICITACION OBRA PÚBLICA 2010, LICITACION NACIONAL No. PREBASES 002/2010, ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

304 DE 309

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLADIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTEDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

304


OPINIÓN DE CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACION PUBLICA NACIONAL PREBASES 002/2010

NÚMERO

PREBASES 002/2010

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO DE: Terminación del canal sublateral 11+993 del km. 0+700 al km. 5+000 del lateral 7+325 de la Unidad de Riego Valle Morelos de la Margen Derecha del Río Santiago, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.


305 DE 309

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLADIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTEDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAGRICOLA

305


306 DE 309

306


TOTALMENTE DE ACUERDO

EN GENERALDE ACUERDO

EN GENERALEN

DESACUERDO

TOTALMENTE EN

DESACUERDO1 JUNTA DE

ACLARACIONESEl contenido de las bases es claro para la adquisición o contratación de servicios que se pretende realizar.

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad.

8 PRESENTACIÓN DE

PROPOSICIONES Y APERTURA DE

OFERTAS TÉCNICAS

El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4 RESOLUCIÓN

TÉCNICA Y APERTURA DE

OFERTAS ECONÓMICAS

La resolución técnica fue emitida conforme a las bases y junta de aclaraciones del concurso.

5 FALLO En el fallo se especificaron los

motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados.

10 GENERALES El acceso al inmueble fue

expedito. 9 Todos los eventos dieron inicio

en el tiempo establecido

6 El trato que me dieron los servidores públicos de la institucion durante la licitación, fue respetuosa y amable.

7 Volveria a participar en otra

licitación, que emita la institución


307 DE 309


307

3 El concurso se apegó a la normatividad aplicable.

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA "X", SEGÚN CONSIDERE


SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO


308 DE 309


308


309 DE 309

309

· web viewsecretaria de medio ambiente y recursos naturales comisiÓn nacional del agua...

Documents