universidad andina del cusco bases … · “ejecucion de la obra “construccion de la losa...

28
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 1 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO POR INVITACION N° 008 - 2017 – UAC. PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY. QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS MONTO REFERENCIAL : S/ 157,509.42 CALENDARIO DEL CONCURSO DESCRIPCIÓN FECHA 01 APROBACIÓN DE BASES 27/06/2017 02 INVITACIÓN Y ENTREGA DE BASES 31/07/2017 al 01/08/2017 03 PRESENTACIÓN DE CONSULTAS 07/08/2017 04 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE LAS BASES 08/08/2017 05 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS Lugar: Vicerrectorado Administrativo 11/08/2017 09:00 Horas 06 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 11/08/2017 07 OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 11/08/2017 Cusco, julio 2017 Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 Distrito de San Jerónimo Cusco Teléfono: 084 - 271945 Página Web: www.uandina.edu.pe

Upload: ngohanh

Post on 21-Sep-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 1

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

BASES ADMINISTRATIVAS

CONCURSO POR INVITACION N° 008 - 2017 – UAC.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL

SAMBARAY. QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS MONTO REFERENCIAL : S/ 157,509.42

CALENDARIO DEL CONCURSO

Nº DESCRIPCIÓN FECHA 01 APROBACIÓN DE BASES 27/06/2017

02 INVITACIÓN Y ENTREGA DE BASES 31/07/2017 al 01/08/2017

03 PRESENTACIÓN DE CONSULTAS 07/08/2017

04 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE LAS BASES

08/08/2017

05 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS Lugar: Vicerrectorado Administrativo

11/08/2017 09:00 Horas

06 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 11/08/2017

07 OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 11/08/2017

Cusco, julio 2017

Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 Distrito de San Jerónimo Cusco Teléfono: 084 - 271945

Página Web: www.uandina.edu.pe

Page 2: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 2

CONCURSO POR INVITACION N° 008 - 2017 – UAC.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL

SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

1. GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD QUE CONVOCA: Universidad Andina del Cusco (UAC), Institución Privada sin fines de lucro

1.2. DOMICILIO LEGAL Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 del Distrito de San Jerónimo, Provincia y

Departamento del Cusco. 1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la selección y contratación de la empresa constructora que tendrá a su cargo la Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” de la Universidad Andina del Cusco.

1.4 LUGAR DEL OBJETO DEL PROCESO:

Lugar : Urb. Larapa Grande A-5 Región : Cusco Província : Cusco Distrito : San Jerônimo

1.5 MONTO REFERENCIAL:

S/. 157,509.42 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE con 42/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. El Valor Referencial ha sido calculado a junio de 2017. Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán consideradas por no presentadas. El límite inferior para la presentación de propuestas económicas es del 95%, cuyo monto resultante es de S/. 149,633.95 (Ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y tres con 95/100 soles) Todo cálculo efectuado deberá de ser redondeado a 02 decimales, por lo que las propuestas que se encuentren por debajo de aquel monto serán descalificadas.

Page 3: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 3

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Propios 1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico correspondiente y las presentes Bases

1.8 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El terreno disponible para la ejecución de la obra se encuentra ubicado en la Vía Sambaray, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención y Departamento del Cusco.

1.9 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra, según el Expediente Técnico es de 30 días calendario.

1.10 BASE LEGAL:

Código Civil vigente. Ley Universitaria 30220. Ley del Procedimiento Administrativo General Estatuto de la Universidad Andina del Cusco. Directiva N° 004-2015-UAC, “Adquisición de Bienes, Contratación y

Servicios y Obras. Concursos por Invitación y Público”. Directiva N° 005-2015-UAC, “Elaboración, Suscripción, Ejecución y

Supervisión de Contratos de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras”. Bases aprobadas para el concurso invitación N° 008 2017-UAC. Presupuesto Institucional y Plan Operativo 2017. Ley de contrataciones del Estado, aplicado de manera supletoria

1.11 CONVOCATORIA Y CONSULTAS:

1.11.1 Los postores podrán formular consultas o solicitar aclaraciones de cualquiera de los extremos de las bases, las que se realizarán por escrito dirigido al Comité de Adquisiciones y Obras, que en adelante se denominará El Comité, en la fecha establecida en la convocatoria, utilizando el Formato Nº 01 de las bases, mediante el correo electrónico [email protected], en formato Word.

1.11.2 El Comité absolverá las consultas, de acuerdo al calendario señalado en la convocatoria.

1.11.3 Las respuestas y aclaraciones a las consultas se consideran como parte integrante de las bases del concurso y del contrato,

Page 4: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 4

comunicando por los mismos medios en que fueron formuladas las consultas a todos los postores del concurso. Al absolver las consultas y aclaraciones, el comité no podrá exigir requerimientos mayores ni distintos a los originalmente establecidos en las bases.

1.11.4 No cabe interposición de recurso alguno contra el pronunciamiento del comité.

1.11.5 El comité, por causas debidamente sustentadas, podrá prorrogar o postergar cualquiera de las etapas del proceso de selección, comunicando en forma oportuna a todos los postores del concurso.

2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES

Forma parte integrante de las bases el Expediente Técnico de Obra, aprobado por resolución Nº 225-CU-2017-UAC, el que a su vez comprende:

Memoria Descriptiva Especificaciones Técnicas Presupuesto de Obra (referencial) Programación de Obra Planos

2.1 CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-ECONÓMICO:

2.1.1 Las propuestas, en su aspecto técnico y económico, tendrán vigencia hasta la suscripción del contrato y será invariable durante el período de vigencia del mismo.

2.1.2 Los postores deberán cotizar sus precios de acuerdo a los términos de referencia establecidos en las presentes bases, quedando eliminado aquel que no cumpla con este requisito.

3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR

a. Constancia de estar Inscrito y Vigente en el Registro Nacional de Proveedores

(RNP) de la OSCE como ejecutor de obras.

b. Declaración Jurada de presentación del postor, adjuntando lo siguiente: (anexo 1)

c. Copia Literal de la partida Electrónica, inscrita en SUNARP ( en caso de personas

jurídicas

d. Declaración jurada de compromiso del postor. (anexo 2) e. Declaración jurada, de no estar incluido en el Registro de Proveedores Inhábiles

para contratar con la Universidad Andina del Cusco. (anexo 3)

e. Copia de ficha o constancia RUC del postor, “Estado Activo”, “Condición Habido”, actualizado.

Page 5: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 5

f. Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.(anexo 4)

g. Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra, el cual no deberá exceder el plazo del expediente técnico. (anexo 5)

h. Constancia de visita al terreno, expedida por la Oficina de Infraestructura y Obras de la Universidad Andina del Cusco. (anexo 6)

i. Declaración jurada del profesional propuesto en el equipo de trabajo (anexo 7) j. Propuesta Económica en sobre cerrado (anexo 08) K. Presupuesto detallado (anexo 9) l. Personal asignado a la obra de manera permanente:

3.1 Residente de obra:

- Copia simple de documentación que acredite habilitación de ingeniero y años de

colegiatura - Copia del Título Profesional de Ingeniero Civil. - Carta de compromiso del Ingeniero Residente propuesto. - Adjuntar currículo vitae documentado (copias simples).

3.2 Prevencionista de riesgo y seguridad de obra.

- Copia simple de documentación que acredite habilitación como profesional a fin al cargo (mínimo 2 años de colegiatura).

- Copia del Título Profesional correspondiente. - Carta de compromiso del profesional propuesto. - Adjuntar Currículo Vitae documentado. (Copias simples)

4. CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS DEL GANADOR DE LA BUENA PRO:

4.1 Plan de trabajo: De manera analítica, debe contemplar la organización general de la empresa para efectos de la ejecución de la obra, el organigrama funcional que se propone para afrontar los servicios materia de la propuesta, indicando los nombres, cargos, tiempos de permanencia de los profesionales propuestos para el equipo de trabajo, congruentes y razonables con la ejecución de la obra. Dentro del plan considerar las estrategias de control y mitigación para seguridad, salud y medio ambiente.

4.2 Programación Gantt y PERT CPM: Programa de ejecución de la obra por partidas e identificando la ruta crítica de acuerdo al plazo de la obra propuesto. La programación será efectuada en días calendario. Estos documentos deberán ser presentados en formatos y tamaños que permitan su fácil lectura.

4.3 Equipos: El postor deberá garantizar que contará con los equipos necesarios para la eficiente ejecución de la obra, garantizando así mismo que el equipamiento se encuentre en

Page 6: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 6

perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento y conservación durante todo el plazo de ejecución de la obra. Los componentes mínimos que se solicitan a continuación, deberán ser de uso exclusivo para la prestación del servicio materia del presente proceso: 01 ESTACIÓN TOTAL. 01 NIVEL TOPOGRÁFICO DE IMAGEN DIRECTA. 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 5 REGLAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DEL

CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON EL GANADOR DE LA BUENA PRO Las disposiciones establecidas a continuación son de carácter obligatorio para el proceso de selección y para la ejecución del contrato, según corresponda, por lo que tienen el carácter de obligatorias y deberán ser cumplidas por los postores y el ganador de la buena pro en cada caso, por lo que no se podrá alegar su desconocimiento en ningún supuesto. Del mismo modo, aquellas disposiciones serán aplicadas de manera concordante con el texto del contrato a suscribirse:

5.1 VALIDEZ DE LA OFERTA: La validez de la oferta del postor debe mantenerse durante el proceso de selección y hasta la suscripción del contrato.

5.2 DE LOS CONTRATOS: La universidad deberá citar al adjudicatario de la buena pro otorgándole un plazo máximo de 05 días calendario para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato. Cuando el postor ganador no suscriba el contrato dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la buena pro, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes y de ser incluido en el registro de proveedores inhabilitados de la universidad, En tal caso, la universidad convocará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena pro deberá presentar los siguientes documentos: 1. Garantía de fiel cumplimiento (carta fianza 10% del monto del contrato). 2. Designación del Residente y los miembros del equipo técnico a cargo de la Obra. 3. Solicitud de adelanto directo en caso de que el contratista lo considere necesario,

en cuyo caso deberá presentar carta fianza por el monto del adelanto. 4. Plan de trabajo.

Page 7: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 7

5. Cronograma de obra valorizado. 6. Programación PERT-CPM. 7. Otros documentos solicitados, para esta etapa, en las presentes bases. El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, el expediente técnico, las bases integradas y la oferta ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el mismo.

5.3 DE LAS GARANTÍAS: El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en la ciudad del Cusco a sólo requerimiento de la universidad, la que deberá ser emitida por una empresa financiera autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

5.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Previa a la firma del contrato, el ganador de la buena pro deberá entregar a la universidad una Carta Fianza por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto a contratar. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la aprobación de la liquidación de obra.

5.5 GARANTÍA POR ADELANTOS: Se otorgara garantía por adelantos contra la entrega de la carta fianza por el mismo importe, a petición expresa del contratista. Los adelantos directos serán hasta del 50% del monto total de la Obra.

5.6 VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato se extenderá desde la suscripción hasta la liquidación de la obra.

5.7 PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra objeto del contrato, la universidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y será de S/. 2,500 Nuevos soles diarios. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la universidad podrá resolver el contrato por incumplimiento, sin que sea necesario ningún tipo de requerimiento ni apercibimiento previo.

5.8 ADELANTO: Se establece que se otorgará un Adelanto Directo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original.

Page 8: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 8

5.9 CUADERNO DE OBRA: En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado. El residente y el supervisor son los únicos autorizados para anotar en éste, el residente tendrá el cuaderno en custodia.

5.10 DEL MONTO CONTRATADO: Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos, materiales, mano de obra a utilizar en la obra, y cualquier otro concepto que influya en el costo final de la obra. Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a las fórmulas polinómicas consideradas en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El monto contratado es bajo el sistema de suma alzada.

5.11 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS:

5.11.1 En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma. El supervisor, en un plazo no mayor de (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la universidad, ratificando o no lo indicado por el residente y convocará al comité designado por la Universidad.

5.11.2 Conformado el comité de recepción, junto con el contratista, se

procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones. Deberá verificarse que la obra se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y operatividad.

5.11.3 Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma en la fecha indicada por el Contratista. El acta de recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité de recepción, el contratista y su residente.

5.11.4 De existir observaciones, éstas se consignarán en el acta

respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un máximo de 15 días para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir de suscrito el acta de recepción con observaciones. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago

Page 9: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 9

de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

5.11.5 De haberse subsanado las observaciones a conformidad del

comité de recepción, se suscribirá el acta de recepción de obra.

5.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo máximo de (07) días, contados desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de (07) días de recibida, la universidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los (05) días siguientes. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación y efectuado el pago correspondiente, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda reclamación o controversia posterior de la universidad luego del cierre del expediente, inclusive por defectos o vicios ocultos, se resolverá mediante conciliación en los plazos previstos para cada caso. Con la liquidación, el contratista entregará a la universidad los planos post construcción, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista.

5.13 AMPLIACIÓN DE PLAZO: El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: • Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. • Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la universidad. • Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. • Cuando se apruebe prestaciones adicionales de obra. En este caso el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiera otorgado Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en las bases. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra y su ruta crítica. En los supuestos referidos, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a

Page 10: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 10

la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos.

5.14 PROCEDIMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO: Para que proceda una ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los siete (07) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la universidad, en un plazo no mayor de diez (10) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La universidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de veinte (20) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo Toda solicitud de ampliación de plazo deberá efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirán las solicitudes de ampliaciones de plazo. Aprobada la ampliación el contratista deberá actualizar su cronograma de ejecución de obra.

5.15 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA: Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal de la universidad. Los adicionales serán aprobados por la universidad previa aprobación del supervisor de obra. Los deductivos en obras no tendrán límite, serán validados por el supervisor de obra y restados del monto del contrato original. En caso de adicionales o deducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la universidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará la universidad previa a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

Page 11: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 11

Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados (propuestos por el Supervisor y aprobados por la Autoridad Universitaria), con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el impuesto general a las ventas correspondiente. La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con diez (10) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al supervisor el presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la universidad en un plazo de diez (10) días. La universidad cuenta con veinte (20) días para emitir la resolución aprobatoria. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.

5.16 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PÓLIZAS DE SEGUROS: Las medidas de seguridad que deberá adoptar el contratista durante la ejecución de la obra para la protección del personal, terceros y de la edificación misma, son de su exclusiva y total responsabilidad.

5.17 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: El inicio del plazo de ejecución comienza a regir desde el día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones:

- Que LA UNIVERSIDAD haya hecho entrega del expediente técnico completo impreso al contratista ejecutor de la obra.

- Que LA UNIVERSIDAD designe al supervisor de la obra. - Que LA UNIVERSIDAD haya hecho entrega del terreno donde se ejecutará la obra,

al contratista ejecutor; y, - Que LA UNIVERSIDAD haya hecho entrega del adelanto directo, siempre que haya

sido requerido por el contratista, a la firma de contrato.

5.18 DE LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA OBRA: Residente de obra: El contratista garantizará que la obra cuente de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por él y que cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases, el cual asume responsabilidad por el cumplimiento de sus funciones. El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. La sustitución del residente solo procederá previa autorización escrita de la universidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

Page 12: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 12

Supervisor de obra: La supervisión estará a cargo de una persona jurídica o natural designada por la universidad; para dicho fin esta designará a un profesional como supervisor permanente en la obra. Es la persona encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. Recibirá todas las facilidades necesarias del contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

5.19 DOCUMENTOS CONFORMANTES DEL CONTRATO El contrato propiamente dicho, el expediente técnico de la obra, las bases integradas del presente proceso.

5.20 BASES INTEGRADAS: El Comité de Adquisiciones y Obras de la universidad integrará las bases como reglas definitivas del proceso de selección una vez absueltas todas las consultas y aclaraciones. Además de los documentos que se incluyen en el expediente técnico, se deberá observar lo establecido en las normas técnicas peruanas, el reglamento nacional de edificaciones, especificaciones de los fabricantes y todo lo requerido para la buena práctica de la ingeniería y construcción de obras y las demás normas que resulten de aplicación. 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:

La evaluación de las propuestas de los postores está referida a: 1. Evaluación Técnica : Máximo 50 puntos 2. Evaluación Económica : Máximo 50 puntos

Los que sumados hacen un puntaje máximo total de 100 puntos. 6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: 50 PUNTOS

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 50 Puntos)

a) Principales obras ejecutadas en general, durante los últimos 10 años. Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta 2 veces el valor referencial, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: Máximo 10.00 puntos. Mayor o igual a 2 veces el VR 10.00 puntos Mayor o igual a 1 vez y menor a 2 veces el VR 07.00 puntos Mayor o igual a 0.5 veces y menor a 1 vez el VR 03.00 puntos La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos o Resoluciones de Liquidación de obra o comprobante de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

10

Page 13: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 13

b) Principales obras ejecutadas en obras similares, durante los últimos 10 años. Se calificará considerando las obras similares, ejecutadas por el postor en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas, para lo cual se tendrá en cuenta el rango siguiente: Máximo 20 puntos. Mayor o igual a 1 vez el VR 20.00 puntos Mayor o igual a 0.5 veces y menor a 1 vez el VR 10.00 puntos Menor a 0.5 veces el VR 00.00 puntos La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos o Resoluciones de Liquidación de obra o comprobante de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

20

c) Experiencia y Calificaciones del personal propuesto: Máximo 10.00 puntos. c.1) Se calificará por el monto acumulado de obras similares ejecutadas como Ingeniero Residente según la siguiente escala: (Máximo 05 puntos)

- De S/. 100,000.00 a S/. 500,000.00 03 puntos - Más de S/. 500,000.00 05 puntos

c.2) Se calificará la presentación del equipo de profesionales a cargo del contratista de acuerdo al siguiente criterio: supere en dos veces el tiempo mínimo de experiencia acumulada en obras similares (Máximo 05 puntos)

- Prevencionista: experiencia mayor a 03 años: 05 puntos

10

d)

a)

Cumplimiento en la Ejecución de Obra: Máximo 05.00 puntos. Se otorgará 02 puntos por cada constancia o certificados con los que se acredite que el postor cumplió o ejecutó contratos de obra, con un máximo de 5 constancias o certificados. Se admitirá constancias o contratos de obra.

05

e) Ofertas adicionales: Se otorgará el mayor puntaje a la oferta que, a criterio del Comité, beneficie a la Universidad en el ámbito de la ejecución de la obra.

05

PUNTAJE TOTAL 50 puntos

Page 14: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 14

6.1.1 CALCULO DE PUNTAJE DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

PTi = a + b + c

Donde: PTi = Puntaje de la oferta técnica (i) a+b+c = Criterio de acuerdo a tabla anterior

6.1.2 El puntaje mínimo que deberán alcanzar los postores en la evaluación

técnica para pasar a la siguiente etapa de evaluación es de treinta (30) puntos.

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: 50 puntos

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo de cincuenta (50) puntos a la oferta económica más baja, las demás propuestas se calificarán utilizando la siguiente fórmula:

P.E.= (Omb x 50) / Oi

Donde: P.E. = Puntaje Económico Oi = Oferta Económica de cada postor (i) Omb = Oferta Económica más baja.

6.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

El puntaje final se obtendrá sumando los puntajes técnico y económico, obtenidos por el postor:

PUNTAJE FINAL = PTi + PEi

7. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 7.1 Las propuestas deberán ser formuladas en idioma español y presentadas en

sobres cerrados y rotulados de la siguiente manera:

a) Sobre Nro. 01 PROPUESTA TÉCNICA, y b) Sobre Nro. 02 PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta técnica será presentada en número de dos (02) ejemplares (un original y 1 copia), la propuesta económica en un (01) ejemplar; debiendo llevar la siguiente inscripción:

Page 15: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 15

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado de la siguiente forma: SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

5.2 El contenido de las propuestas deberá llevar el sello y la rúbrica del postor en

7.2 El contenido de las propuestas deberá llevar el sello y la rúbrica del postor en cada una de sus hojas, foliadas correlativamente empezando por el número uno y en el orden establecido en las presentes bases, con el índice respectivo.

8. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

8.1. El Acto Público de presentación de propuestas se inicia cuando el Presidente del Comité empieza a llamar a los postores que han sido invitados y a aquellos que han tomado conocimiento del proceso a través de los diferentes medios, para que éstos entreguen sus sobres conteniendo las propuestas técnica y económica.

8.2. Si al momento de ser llamado el postor no se encontrara presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso.

8.3. Se procederá a abrir los sobres que contienen las propuestas técnicas de cada postor. El comité comprobará que los documentos presentados por cada uno de ellos, sean los exigidos, de no ser así, el presidente devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

8.4. Si el comité, durante el proceso de calificación encontrara documentación

Señores

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO At.: COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS – UAC

CONCURSO POR INVITACION N° 008 - 2017 – UAC

“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE

LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº DE FOLIOS DE CADA EJEMPLAR

Señores

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO At.: COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS – UAC

CONCURSO INVITACION N° 008 - 2017 – UAC

“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY

QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DEL EJEMPLAR

Page 16: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 16

fraudulenta o adulterada, el postor será automáticamente eliminado y será registrado en la relación de proveedores inhabilitados de contratar con la Universidad Andina del Cusco, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

8.5. Durante la evaluación técnica, el sobre de la propuesta económica permanecerá bajo la custodia del presidente del comité, debidamente lacrado.

8.6. Los resultados de la evaluación y calificación de las propuestas técnica y económica se darán a conocer en el mismo acto.

8.7. Se levantará un acta, la misma que deberá ser suscrita por todos los miembros del comité, Jefe de la oficina de auditoría, unidad de abastecimientos, responsable del área usuaria y por los postores que deseen hacerlo, previa lectura de la misma.

9. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

9.1 El presidente del comité, en acto público hará de conocimiento de los postores a través de un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en la propuesta técnica y su correspondiente orden de calificación, indicando además las propuestas desestimadas.

9.2 Luego, en el mismo acto, el comité procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado un puntaje mínimo de treinta y cinco (35) puntos en la evaluación técnica.

9.3 No procede subsanación alguna respecto a las omisiones o errores que pudieran tener los documentos presentados en la propuesta económica.

9.4 En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden.

Primero: Se otorgará a favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico. Segundo: De persistir el empate, el comité decidirá lo más conveniente para la universidad.

10. DEL CONTRATO.

10.1. Otorgada la buena pro, el representante legal del postor adjudicado

debidamente autorizado y con poder suficiente, deberá cumplir con la suscripción del respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de otorgada la buena pro.

10.2. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las bases, los siguientes: Copia de DNI del Representante Legal. Copia legalizada de la vigencia del poder del Representante Legal de la

empresa, con una antigüedad no mayor de 02 meses, de corresponder. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias

debidamente actualizado y legalizado, de corresponder.

Page 17: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 17

Carta fianza de fiel cumplimiento la misma que debe ser solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática en la ciudad de Cusco, esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad final de la adquisición.

Carta indicando forma de pago, número de cuenta y código de cuenta interbancario (CCI).

Certificado de ser Distribuidor oficial de la marca. 10.3 En caso de que el postor ganador no se presente en el día previsto, perderá la

buena pro, procediendo la Universidad a convocar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, con la obligación de mantener su oferta técnica y económica, siempre que convenga a los intereses de la universidad.

10.4 El incumplimiento de la suscripción del contrato referido al numeral anterior será sancionado con la inhabilitación del postor por el plazo de (01) año, computado a partir de la fecha de dicho incumplimiento incluyéndolo automáticamente en el Registro de Proveedores Inhabilitados de la Universidad Andina del Cusco.

10.5 Por demora injustificada del objeto de contrato por parte del contratista, la universidad aplicará una penalidad de 0.5% por cada día de atraso hasta por un máximo de 15 días, excedido este plazo se resolverá el contrato.

11. DISPOSICIONES FINALES Los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por el comité,

en lo que más favorezca a la universidad, conforme a sus normas internas.

Cusco, julio 2017.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS

Page 18: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 18

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES ADMINISTRATIVAS

FORMATO N° 01

CONSULTAS O ACLARACIONES A LAS BASES

Señores COMITÉ DE ADQUISICIONESY OBRAS - UAC CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA Ciudad.-

CONSULTA

(Marcar con aspa “X”, según corresponda)

Razón Social del Participante Representante Legal D.N.I. Nº R.U.C. Nº Domicilio Legal Correo electrónico

REFERENCIA(S) DE LAS BASES

Numeral (ES) : Formato (s) : Página (s) :

CONSULTA (Se requiere claridad y concreción)

NOTA: Se admitirá cada consulta en una hoja en formato (Word), los participantes

podrán facilitar el mismo, remitiendo al correo electrónico [email protected] el texto en Word de las Consultas.

Cusco, …. de ………………. del 2017.

……………….……………………………….. Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del postor

Page 19: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 19

ANEXO N° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores: COMITÉ ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Presente.- Estimados Señores: El que suscribe, …………………………………………………… , identificado con DNI N° …………….…,Representante Legal de la empresa .................................................., RUC Nº .............; que se presenta como postor del PROCESO DE SELECCIÓN Nº 008-2017-UAC– EJECUCION DE OBRA PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” , para la ………..........………………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social Año de Constitución de la Empresa

Domicilio Legal RUC Teléfono Fax Correo Electrónico

Constitución Social

Capital Social Objeto Social Notaría

Registro de Personas Jurídicas

Localidad Ficha: Asiento: Tomo: Fecha de Inscripción Fecha de Inicio de Actividades Económicas

Autorización Municipal

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Cusco..........de.............................2017.

------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

Page 20: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 20

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADADE COMPROMISO DEL POSTOR

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC.

EJECUCION DE OBRA PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………………., identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC– EJECUCION DE OBRA PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSC, para la ………..........………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO: 1.- No tener Impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar

con la Universidad Andina del Cusco. y:

Contar con RUC Activo.

No registrar deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en central(es) de riesgo.

No registrar deuda en cobranza coactiva en SUNAT.

No registrar antecedentes penales ni judiciales. (Esta disposición alcanza a los representantes legales de las personas jurídicas).

No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Estar inscrito y vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

2.- Que conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Que me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

Cusco.........de...............................2017.

Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

Page 21: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 21

ANEXO Nº 03 DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER CONFLICTO DE ORDEN ADMINISTRATIVO NI

JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. EJECUCION DE OBRA PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DELLOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………………,

identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante

Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO

PUBLICO Nº 008-2017-UAC– “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA

DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

, para la ………..........………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO:

No tener ningún conflicto de orden administrativo ni judicial con la Universidad Andina del Cusco.

Cusco...........de.............................2017.

------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

Page 22: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 22

ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY

QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Presente.-

Estimados Señores: En calidad de postor, luego de haber examinado las Bases, los documentos vinculados al proceso así como el expediente técnico y evaluado los requerimientos mínimos exigidos, declaro mi compromiso de : CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LAS

BASES DEL CONCURSO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “PROYECTO

“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Por lo cual doy conformidad al mismo sin tener observación alguna al respecto. Adicionalmente, me obligo a presentar toda la documentación adicional que se requiera en las Bases para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos. Cusco……….de……………………..2017.

------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

Page 23: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 23

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY

QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Presente.- El que suscribe,................................................................................., identificado con DNI Nº

.................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº............................, declaro que

mi representada se compromete a ejecutar la obra “PROYECTO “CONSTRUCCION DE

LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD

ANDINA DEL CUSCO”

en el plazo máximo establecido en el Expediente Técnico (30) treinta días calendario.

Cusco...........de............................2017. ------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

Page 24: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 24

ANEXO Nº 06

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY

QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”.

Presente.-

De mi mayor consideración:

El que suscribe, ………………………………………………………………………………………………,

identificado con DNI Nº ....................., Jefe de la Oficina de Infraestructura y Obras de la

U.A.C., dejo constancia que el Sr. ..................................................... identificado con DNI N°

...................., ha realizado en la fecha…………………. la visita al terreno donde se ejecutará la

obra “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA DEL LOCAL

SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

en representación de la empresa ………………………………………………………………………...; que

se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC– “PROYECTO

“CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Cusco..........de.........................2017..

------------------------------------------------- Firma y sello del Jefe de OIO U.A.C. Nota: El representante del postor a cargo de la visita al terreno, deberá presentar una carta que lo acredite como tal, suscrita y sellada por el representante legal, la misma que será presentada ante la Oficina de Infraestructura y Obras de la U.A.C.

Page 25: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 25

ANEXO 07

DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL PROPUESTO EN EL EQUIPO DE TRABAJO Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY

QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Presente.-

De mi mayor consideración: El que suscribe ..........................................................., identificado con DNI N°................., domiciliado en ………………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: Que conozco que la presente Declaración Jurada será utilizada en el marco del CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC– “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”. a. convocado por U.A.C., para lo cual expreso mi total conformidad, autorización y

consentimiento voluntario. Que autorizo al postor: …………………………………………………, a presentarme como miembro de su equipo de trabajo en el marco del CONCURSO POR INVITACION Nº 008-2017-UAC– “PROYECTO “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” b. comprometiéndome a integrar aquel equipo de trabajo y a no integrar ni autorizar mi

presentación en ningún otro equipo de profesionales de distinto postor en el marco del referido proceso de selección, para efectos de la presentación de propuestas.

c. Que me encuentro habilitado para ejercer la profesión de ……………. en ……………

Que cuento con la experiencia mínima solicitada en las Bases del PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2013-UAC – “PROYECTO “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” d. por lo que aquella información podrá ser corroborada por U.A.C. e. Que me he instruido y conozco a cabalidad los alcances de la presente Declaración Jurada,

por lo que también declaro que conozco las consecuencias que la presente Declaración pudiese ocasionar en caso de falsedad en alguno de sus extremos o contenido.

Cusco………de…………………2017.

…………………………………………..

Nombre, firma y Documento de Identidad del Profesional NOTA: La presente Declaración Jurada deberá ser presentada por cada uno de los profesionales solicitados en los Requisitos Técnicos Mínimos y/o Factores de Evaluación de las presentes Bases.

Page 26: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 26

ANEXO N° 08 PROPUESTA ECONOMICA

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO PUBLICO Nº 008-2017-UAC. SEGUNDA CONVOCATORIA “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY

QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

Presente.- Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que el monto de mi

propuesta económica para la Ejecución de la Obra “PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA

LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UNIVERSIDAD

ANDINA DEL CUSCO”

es la siguiente:

……………………………………………………… nuevos soles (En letras y números).

Nota:

El costo total deberá ser consignado en letras y números expresado hasta con dos decimales y en Nuevos Soles.

El valor de la propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, movilización, transporte, inspecciones, pruebas, ensayos, personal profesional, obreros, equipo, maquinaria y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra.

Cusco………de………………….2017.

------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

Page 27: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 27

ANEXO Nº 09

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación: A suma alzada

Nota.- Obligatorio el llenado de todos los campos, según partidas incluidas en el presupuesto del expediente técnico.

------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

PRECIO COSTO PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

Page 28: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES … · “EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC ... El presente proceso se rige por

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACION Nº 008 - 2017-UAC

“EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL LOCAL SAMBARAY QUILLABAMBA DE LA UAC

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 28