sudamericanas (unasur) cup: 71200000.887.4446 · pdf file... y sobre el acta de...

Ficha Informativa de Proyecto 2015

02/07/2015 10:47 AM GPR | 1/17

MREMH - Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Viceministerio de Gestión InternaCoordinación General de Gestión InmobiliariaDirección de Estudios de Factibilidad de Bienes Inmuebles en el ExteriorPROYECTO: K001 MREMH Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de NacionesSudamericanas (UNASUR) CUP: 71200000.887.4446

Líder del Proyecto: Flores Agreda, Gustavo Fernando ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Sánchez, Isela Programas Relacionados: APOYO AL PROCESODE CONSTRUCCION YCONSOLIDACION DE LAUNION DE NACIONESSUDAMERICA0S - UNASUR,APOYO AL PROCESODE CONSTRUCCION YCONSOLIDACION DE LAUNION DE NACIONESSUDAMERICANAS(UNASUR)2009 - 2012,Provincia - Pichincha,SECTORES ESTRATÉGICOS

Titular: Flores Agreda, GustavoFernando

Prioridad: 1

Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00

CUP: 71200000.887.4446 TIR: 49.60 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 103,713,785.30

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 784,453.94

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2009 - 10/08/2015

Fecha de última actualización: 25/06/2015 Fecha de Fin Base: 15/10/2015

Modificado por: Flores Agreda, GustavoFernando

Fecha del siguiente Hito: 10/08/2015

DATOS GENERALESDescripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El propósito es crear un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural,ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe . En este sentidoel proyecto contempla el desarrollo de los siguientes componentes: 1) Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR. 2)Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR. 3) Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente deUNASUR.

PRODUCTOS O SERVICIOS:1. Procesos operativos coordinados y ejecutados en la Oficina de UNASUR.2. Plan operativo de la Secretaría General.3. Reuniones de Consejo y grupos de trabajo.4. Participación en eventos internacionales en representación de UNASUR.5. Construcción de la Sede de UNASUR.6. Dotación de equipamiento y mobiliario a la Sede de UNASUR.

LINEA BASE:1. Consejos Sectoriales operando y con resultados: Se han establecido 8 consejos y grupos de trabajo establecidos en el marco deUNASUR durante los primeros años de ejecución del proyeto.2. Edificio de la Sede de UNASUR: No se cuenta con el edificio construido, la entrega del mismo esta previsto para el mes de mayo 2014.

OBJETIVO GENERAL: Apoyar en el proceso de construcción y fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1. Implementación de la Oficina de Coordinación del UNASUR.2. Apoyar la gestión del Secretario Permanente de UNASUR.3. Construcción e implementación de la Sede de la Secretaría Permanente de UNASUR.


02/07/2015 10:47 AM GPR | 2/17

DATOS GENERALESDescripción

POBLACIÓN OBJETIVO: La población objetivo esta conformada por toda la población que reside en el Distrito Metropolitano de Quito.De acuerdo a los datos del censo nacional realizado en el 2001 se le atribuye una población de 1`876.704 habitantes.

Beneficios Cualitativos

1. Impulsar la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.2. Promover políticas sudamericanas consensuadas en el marco de UNASUR.

Tipo de Beneficiario

La población beneficiaria esta conformada por la población Ecuatoriana que es aproximadamente $14´000.000. La población objetivoesta conformada por toda la población que reside en el Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo a los datos del censo nacionalrealizado en el 2001 se le atribuye una población de 1`876.704 habitantes.

Restricciones

TIEMPO:El proyecto tendrá una duración de 5 años (2009-2014)

COSTO:El presupuesto aprobado por la SENPLADES para el proyecto, fue de US. $ 63.971.585,82.

CALIDAD:Estudios y Diseños arquitectónicos.Construcción de la Obra.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 98.34 %Fecha de Inicio: 01/01/2009 Fecha de Fin: 10/08/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %

Avance real acumulado

92 % 95 %

Estado

2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

JUNIO 2015:1.- Se encuentra en la etapa de Recepción Provisional y Recepción Definitiva y liquidación dela obra, se solicitó informe a SECOB para conocer el estado actual de la liquidación y cierre delproyecto.2. Requerimiento a SECOB para entrega de información y documentación de respaldo delProyecto mediante Oficio No. MREMH-VGI-2015-0135-O, del 25 de mayo del 2015.

Flores Agreda,GustavoFernando

25/06/2015 -09:34 AM


02/07/2015 10:47 AM GPR | 3/17



MAYO 2015:1.- Se encuentra en la etapa de Recepción Provisional y Recepción Definitiva y liquidación dela obra, se solicitó informe a SECOB para conocer el estado actual de la liquidación y cierre delproyecto.2.- Avance físico 100% terminada, se debe considerar que se encuentran pendientes los informesdel Administrador del Contrato y de la Fiscalización sobre el cumplimiento de las observacionesen los aspectos que son parte de las Actas de entrega recepción provisionales.3. Requerimiento a SECOB para entrega de información y documentación de respaldo delProyecto mediante Oficio No. MREMH-VGI-2015-0135-O, del 25 de mayo del 2015.

ABRIL 2015:1.- Se encuentra en la etapa de Recepción Provisional y Recepción Definitiva y liquidación de laobra.2.- Avance físico 100% terminada. se debe considerar que se encuentran pendientes los informesdel Administrador del Contrato y de la Fiscalización sobre el cumplimiento de las observacionesen los aspectos que son parte de las Actas de entrega recepción provisionales

MARZO 2015:1.- Se encuentra en la etapa de Recepción Provisional y Recepción Definitiva y liquidación de laobra.2.- Avance físico 100% terminada.3. - Varias propuestas presentadas por la administracion de UNASUR por eventos que serealizaran en ABRIL4.- Liquidacion y pago de planillas pendientes se requiere informe

FEBRERO 2015:1.- El 4 de Febrero se comunica la transferencia al SECOB, de los montos de arrastre por elsector seguridad.2.- Se comunica a SECOB las modificaciones en la sede de UNASUR solicitadas por UNASUR.3.- El 3 de Febrero SECOB designa la conformacion de la comision para la Recepcion Provisionaldel contrato complemetario 1,2 y el contrato principal.4.- Existe un informe del Ministerio de Coordinacion de Seguridad sobre la norma Tecnica para lainstalacion de las camaras de proyectos emblematicos.5.- Insistencia a Secob para la entrega del Acta Recepcion. (SECOB - CIERRE - Hito 17.- Acta deRecepción Provisional suscrita y firmadas)6.- Solicitus por parte de SECOB para la transferencia de recursos. (CIERRE: Liquidación y cierrede proyecto (Edificio UNASUR) terminado)

ENERO 2015:1.- Se solicito el analisis de estudio del rotulo de identificacion de UNASUR cuyo modelo fueraaprobado por el Arq. Diego Guayasamin, y recibido por el administrador del contrato por parte deSECOB.2.-En respuesta a oficio SECOB-STPCO-2014-0268-O se comunica al Arq. Marcelo Leon queel Ing. Gustavo Fernado Flores cumplirà con lo previsto en el literal D de la clausula sexta delconvenio de cooperacion interinstitucional. -MREMH-ICO, en reemplazo del Ing. Carlos Gonzalez.

DICIEMBRE 2014:SECOB1.- Se continua en los trabajos del sistema eléctrico, electrónico y telefónico (Hito 53), los cualesse encuentran en un avance del 99%, acabados exteriores en un 98%, obras exteriores con unavance de 98%, y sobre el Acta de Recepción Provisional, aún no se puede recibir la obra.2.- Los retrasos se han produciso debido a cambios en los diseños originales de los rubroseléctricos y electrónicos.3.- Se evidencia un avance físico de la obra en un 99%, debido a que la contratista se encuentrasubsanando las observaciones realizadas por Fiscalización, de acuerdo a procedimiento derecepción determinado en el contrato.4.- Se adjunta el informe de Administrador (Anexo ).

DICIEMBRE 2014MREMH1. Se inaugura el Edificio UNASUR, 5 de diciembre del 20142. Memo No. MREMH-DSEPPGI-2014-0554-M Acta de seguimiento al Proyecto de Inversión, serevisa el presupuesto que se utilizara hasta el mes de diciembre del presente año en UNASUR3. La ficha UNASUR, actualmente se encuentra anclada a MEF a través de el e-SIGEF, sin poderactualizar el perfil económico manualmente


20/12/2014 -09:56 AM


02/07/2015 10:47 AM GPR | 4/17



4. Se encuentran registradas y subidas al GPR las actas semanales de avance y ejecuciónde obra con varios actores las actas en físico se encuentran hasta la No. 35 suscrita por losparticipantes el 10 de diciembre de 2014, conociendo el detalle de las planillas canceladas5. El mobiliario y equipo tuvo su periodo de prueba y funcionamiento previo a la Inauguración, lacual no tuvo inconvenientes.6. La obra se encuentra con un porcentaje físico del 109.9%, operativa totalmente.7. Se han determinado todavía planillas sin cancelar o no presentadas que se regularizaran hastafines de este mes.8. No existe un informe final de Fiscalización, este hecho no permite que se cumpla el hito deActa entrega recepción definitiva, y que probablemente se active en el mes de enero del 2015,por tanto, no es posible suscribir una entrega definitiva hasta que el Fiscalizador se pronunciesobre las condiciones generales y el cumplimiento de lo establecido en el contrato, así como lasmultas generadas por este esquema.

NOVIEMBRE 2014MREMH1. Se pudo perfeccionar el ingreso de las Actas semanales de obra con varios actores, fueronescaneadas y subidas a la herramienta, con firma de responsabilidad2. Se mantuvo reunión con la Coordinación de Planificación, SECOB, y el Líder de este Proyectopara coordinar las observaciones de seguimiento y control en lo referente a los hitos3. Se registraron los nombres de los responsables y además el avance de la obra4. Los equipos y el mobiliario fueron entregados he instaldos en la obra5. Se realizó visita de campo para verificación, se determina que existen planillas presentadas nopagadas, no presentadas y finalmente falta el informe de fiscalización6. Los hitos por parte de SECOB se encuentran cubiertos .

DICIEMBRE2014:MREMH1. Se inaugura el Edificio UNASUR, 5 de diciembre del 20142. Memo No. MREMH-DSEPPGI-2014-0554-M Acta de seguimiento al Proyecto de Inverision, serevisa el presupuesto que se utilizara hasta el mes de diciembre del presente año en UNASUR3. La ficha UNASUR, actualmente se encuentra anclada a MEF a traves de el e-SIGEF, sin poderactualizar el perfil economico manualmente4. Se encuentran registradas y subidas al GPR las actas semanales de avance y ejecuciónde obra con varios actores las actas en fisico se encuentran hasta la No. 35 suscrita por losparticipantes el 10 de diciembre de 2014, concoiendo el detalle de las planillas canceladas5. El mobiliario y equipo tuvo su periodo de prueba y funcionamiento previo a la Inauguracion, lacual no tuvo inconvenientes.6. La obra se encuentra con un porcentaje físico del 109.9%, operativa totalmente.4. Se han determinado todavia planillas sin cancelar o no presentadas que se regularizaran hastafines de este mes.5. No existe un informe final de Fiscalizacion, este hecho no permite que se cumpla el hito deActa entrega recepcion definitiva, y que probablemente se active en el mes de enero del 2015,por tanto, no es posible suscribir una entrega definitiva hasta que el Fiscalizador se pronunciesobre las condiciones generales y el cumplimiento de lo establecdo en el contrato, asi como lasmultas generadas por este esquema.


20/12/2014 -09:19 AM

OCTUBRE 2014:SECOB1. Se continuan en los trabajos del Sistema Eléctrico, electrónico y telefónico con un porcentajedel 95% (Hito 53),2. Los acabados exteriores tienen un avance del 96%. (Hito 54).3. Trabajos en exteriores tienen un avance del 80%. (Hito 55).4. Con respecto al Hito 56, Acta de Recepción Provisional, no se puede recibir la obra todavia.5.- Los retrasos se han producido debido a cambios en los diseños originales de los rubroseléctricos y electónicos, como las cabinas de traducción, incrementos de cantidades y cierre decanteras.6.- Se aprobó una ampliación de plazo N° 4 hasta el 30 de septiembre de 2014. (Anexo G.2).7.- Se adjunta el Informe de Administrador (Anexo G.3).8.- La obra se encuentra con un porcentaje del 97% físico.9.- Cédula presupuestaria G.4

SEPTIEMBRE 2014:SECOB1. Se encuentra en trámite una cuarta ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre de 2014 yserá subida una vez a probada por la máxima autoridad.2. El Sistema Electrónico, Eléctrico y Telefónico alcanzan el 80 %, los acabados exterioresalcanzan el 98% y las obras exteriores alcanza el 88% de avance fisico.


12/11/2014 -10:45 AM


02/07/2015 10:47 AM GPR | 5/17



3. Se ejecutan los Contratos Complementarios No.- 1 con un avance del 60% y el Contratocomplementario No.- 2 con un avance del 70%.4. Cédula presupuestaria G.1

AGOSTO 2014:SECOB1. Se aprueba una tercera prórroga de plazo hasta el 09 de septiembre de 2014 (Anexo F.8).2. Cédula presupuestaria F.9

JULIO 2014:SECOB1. Los trabajos continúan en diferentes frentes de trabajo, el cumplimiento de los hitos 52, 53 ehito 54 no se logran cumplir en un 100%. por diversas razones una de ellas la complejidad de laestructura. Se tramita una nueva prórroga del plazo contractual2. El Sistema Electrónico, Eléctrico y Telefónico alcanzan el 70 %, los acabados exterioresalcanzan el 95% y las obras exteriores alcanza el 85% de avance fisico.3.- Se ejecutan los Contratos Complementarios No.- 1 con un avance del 40% y el Contratocomplementario No.- 2 con un avance del 10%.

JUNIO 2014:SECOB1. Los trabajos continúan en diferentes frentes de trabajo, los hitos 53 e hito 54 no se lograncumplir en un 100%. por diversas razones una de ellas la complejidad de la estructura.2. Se autorizó la segunda prórroga del plazo contractual por 44 días, lo cual obliga a lareprogramación de la obra y de los hitos, la fecha de termino es el 31 de julio de 2014.3.- Los acabados exteriores alcanzan el 90 % y las obras exteriores alcanzan el 80% de avancefisico.4.- Se suscribió en contrato complementario No.- 2 de UNASUR que se refiere al EquipamientoTecnológico.

MAYO 2014:SECOB1. Continúan los trabajos de construcción del Edificio de Unasur, se trabaja en varios frentesprincipalmente en acabados y obras exteriores, no se llegan a concluir en el 100% debido afactores climáticos imperantes en la zona así como también la complejidad de la estructura,que impide avanzar como se programó inicialmente. En el caso de los trabajos de acabados deexteriores relacionados con el hito (15) alcanzan un avance físico del 85% y los trabajos de ObrasExteriores alcanzan el 70% de avance físico.2. Se suscribió el contrato complementario No.- 1 de UNASUR que se refiere a obras exterioresque corresponden al PLAN MASA.

SECOB ABRIL 2014:1. Se autorizó la prórroga de plazo de 20 días con lo cual los trabajos culminan el17 de junio de 2014. Se revisa y analiza la documentación para generar el contratocomplementario, para la ejecución PLAN MASA que incluye áreas exteriores y parqueaderos,el equipamiento tecnológico y acceso lateral a parqueaderos. Los trabajos han venidodesarrollándose con normalidad, se han ejecutado trabajos de mamposterías relacionado con elhito (44), la estructura portante fase III prácticamente terminado hito (45), trabajos del sistemaHidrosanitario relacionado con el hito (47). los enlucidos y estucados relacionado con el hito (48),acabados interiores relacionado con el hito (49) y el sistema eléctrico y telefónico relacionado conel hito (50); aunque no se logra terminar en un 100%.

SECOB MARZO 2014:1. Los trabajos continúan desarrollándose a buen ritmo, durante la ejecución de la obra, sehan presentado situaciones varias que afectan al normal desarrollo de la obra y han incididodirectamente en el cumplimiento de otros hitos. La producción a gran escala de los elementosestructurales y la complejidad de la estructura metálica espacial, influyen en la retraso quepresenta la obra. Se ejecutan trabajos en los diferentes frentes, el recubrimiento de paredes conalucobond, trabajos en áreas exteriores, se ejecuta el rubro mampostería con un avance del90 % relacionado con el hito (9), se trabaja además en los enlucidos y estucados relacionadoscon el hito (12). Se desarrollan trabajos del Sistema Hidrosanitarios aunque no se llegan aconcluir en un 100%, se trabaja en el sistema eléctrico y electrónico está prevista la conclusión deeste rubro para el último período de ejecución.

SECOB FEBRERO 2014:1. Los trabajos han continuado desarrollándose en este período de trabajo, se han ejecutadotrabajos que corresponden a varios hitos aunque no se culminan al 100%, rubros comoInstalación del alucobond en las fachas del edificio de UNASUR relacionado con el Hito (15),

Ortiz Maldonado,Jorge Anibal

30/05/2014 -11:08 AM


02/07/2015 10:47 AM GPR | 6/17



trabajos en áreas exteriores en la impermeabilización en los espejos de agua y la colocaciónde los recubrimientos en pisos relacionados con el Hito (16), al interior del Edificio se trabaja enfundición de losas de hormigón armado, mamposterías, enlucidos, empastados, instalacioneseléctricas, electrónicas y de recubrimiento de pisos y paredes especialmente en el SALON DEPRESIDENTES, continúan los trabajos de soldadura en el montaje de la estructura metálicarelacionada con el cumplimiento del Hito (10), aunque no se termina en un 100%. Se haconcluido con los trabajos que corresponden a muros anclados Hito (11). El avance físico reportaretraso en el cronograma valorado de trabajo, se toman los correctivos necesarios para evitarmayor retraso.

SECOB ENERO 2014:1. En este período se trabaja en varios frentes el recubrimiento exterior de fachadas, (alucobond)relacionado con el hito (37), se trabaja en los enlucidos de la mampostería relacionados con elhito (30), Montaje de la estructura metálica en los volados A y B, relacionados con el hito (29),la fundición de losas de entrepiso y contrapiso relacionados con el hito (31) la instalación derecubrimiento de Porcelanato en pisos de los baños relacionado con el hito (35).Aunque todos éstos trabajos no se llegan a culminar en un 100%. Se procede al cierre de estamatriz debido a que toda la información de seguimiento y control que llevaba el SECOB, se migraa una nueva matriz de proyectos de inversión interinstitucional con la herramienta del GPR, delMinisterio de Relaciones exteriores y Movilidad Humana.

AGOSTO 2013

1. (07-AGOST) Se realizó seguimiento a SECOB del avance físico y presupuestario de la obra(HITO 35 CUMPLIDO).2. (21-AGOST) Se recibió el informe de avance físico y presupuestario de la obra entregado porSECOB (HITO 36 CUMPLIDO).

*En el informe de avance físico SECOB informa que al mes de agosto el avance físico de la obraes del 21.95%. Y que la fecha estimada para la culminación de la obra es el 29 de mayo 2014.

CuevaCampoverde,Diana Gabriela

21/11/2013 -01:29 PM

AGOSTO 2013

1. (07-AGOST) Se realizó seguimiento a SECOB del avance físico y presupuestario de la obra(HITO 33 CUMPLIDO).2. (21-AGOST) Se recibió el informe de avance físico y presupuestario de la obra entregado porSECOB (HITO 34 CUMPLIDO).

*En el informe de avance físico SECOB informa que al mes de agosto el avance físico de la obraes del 21.95%. Y que la fecha estimada para la culminación de la obra es el 29 de mayo 2014.


21/11/2013 -12:51 PM

DICIEMBRE 2012: Mediante Oficio Nro. MRECI-CGP-2012-0482-OF (adjunto) esta carterade Estado informa que por disposición del Gabinete Ministerial se procederá a cambiar lafase del proyecto "Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de NacionesSudamericanas (UNASUR)" de "Ejecución" a "Cierre" en la herramienta GPR, considerando queya no es responsable de este Ministerio reportar su cumplimiento y ejecución.

La sumilla del Señor Ministro señala que en Gabinete Presidencial, se informó que el proyecto enmención pasa a ser responsabilidad directa del Instituto de Contratación de Obras (ICO).


10/01/2013 -12:07 PM

DICIEMBRE 2012: El proceso para la construcción del edificio que fue iniciado a través delportal compras públicas fue adjudicado mediante Resolución No. ICO-JCCR-1810-2012, asicomo también se ha suscrito el respectivo contrato entre el ICO y el ganador de la Licitación lacompañía ETINAR S.A., para el ejecución del mismo, por un valor de USD. 37.369.956,18, por unplazo de 540 días.

Pazmiño Caiza,Sabrina

07/01/2013 -04:29 PM

NOVIEMBRE 2012:SENPLADES emite criterio favorable para que el Ministerio de Finanzas otorgue la certificaciónplurianual al proyecto UNASUR en el 2013 por $21.854.963,75 al Instituto de Contratación deObras -ICO-. (se anexa certificación y cuadro)


04/12/2012 -01:29 PM

OCTUBRE 2012: El ICO desarrolló el proceso precontractual del proceso para la construccióndel Edificio Sede de la Secretaría General UNASUR y lo público en el portal compras públicasmediante licitación de Obras mismo que se encuentra actualmente desarrollando, asimismo laSENPLADES remitió el Dictamen Favorable para la continuidad del Proyecto hasta el año 2014.


08/11/2012 -02:52 PM

SEPTIEMBRE 2012:El MRECI se mantiene a la espera del Dictamen Favorable del proyecto UNASUR por parte deSENPLADES. Asimismo el Proceso de Contratación de la Obra para la Construcción del Edif.


17/10/2012 -02:06 PM


02/07/2015 10:47 AM GPR | 7/17



Sede de la UNASUR, se están elaborando los TDR's por parte del ICO por lo cual se encuentranen la fase preparatoria y precontractual del proceso de compras públicas.

AGOSTO 2012:Se mantuvo una reunión con el ICO para recopilar informaciín requerida por SENPLADES paracontinuar el proceso del dictamen favorable del proyecto en el 2013, la información fue remitida aSENPLADES mediante oficio No. MRECI-CGP-2012-0304-OF.

JULIO 2012:Se suscribió el contrato de consultoría para el desarrrollo de estudios y diseños definitivos parala construcción del edificio sede la Secretaría General de la UNASUR, entre el ICO y la empresacontratista FRACTALES CIA. LTDA. Asimismo, el pasado 12 de julio del presente año, el ICOrealizó una presentación sobre el proyecto en el Consejo Sectorial de Seguridad, respecto de laubicación donde se contruira el edificio, y el presupuesto referencial del proyecto. (Se adjuntapresentación)

JUNIO 2012:Se gestionó la entrega del cronograma presupuestario para el tiempo de ejecución del proyectocon la finalidad de que pueda ser postulado para el año 2013 y cumplir con los requerimientossolicitados por parte del MICS y SEMPLADES.

MAYO 2012:Se ha transferido los $39.824.255,00 al Instituto de Contratación de Obras ICO para el proyectoen función del requerimiento solicitado.Mediante Oficio Nro. MRECI-CGP-2012-0112-OF con fecha 03 de Mayo (adjunto) se solicitó aSENPLADES criterio favorable para la obtención de una certificación plurianual para el proyectoconforme a lo indicado por los funcionarios del ICO, al tratarse de un requisito indispensableprevio para subir los Términos de Referencia en el portal de compras públicas.

Asimismo, ICO ha desarrollado el proceso precontractual en el portal compras públicas elproceso por lista corta para los estudios y diseños definitivos para la construcción del edificioSede de la UNASUR. Conforme el cronograma que se han establecido la adjudicación estimadapara el 1 de junio de 2012.

ENERO-ABRIL 2012: (Favor ver archivo anexo)

ENERO-DICIEMBRE 2011: (Favor ver archivo anexo)

Problemas cerrados: 3

Riesgos cerrados: 4

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

1 DEFINICIÓN - MREMH:Documento del proyectoelaborado.

1-Solicitud deInformación

30/01/2009 30/01/2009 Sí 10.0

2 PLANIFICACIÓN - MREMH:Presupuesto para inicio delproyecto asignado.


31/07/2009 31/07/2009 Sí 10.0

3 EJECUCIÓN - MREMH:Asesoría para el ProyectoSede UNASUR contratada.

4-Inicio de Trabajo 03/05/2010 03/05/2010 Sí 0.5


02/07/2015 10:47 AM GPR | 8/17

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

4 EJECUCIÓN - MREMH:Diseño arquitectónico de SedeUNASUR contatado.

3-Adjudicación 12/08/2010 12/08/2010 Sí 0.5

5 EJECUCIÓN -MREMH: Diseño hidrosanitario,eléctricas, ventilacióny otros sistemas mecánicoscontratado.

3-Adjudicación 08/11/2010 08/11/2010 Sí 0.5

6 EJECUCIÓN - MREMH:Contratación de cálculoestructural

3-Adjudicación 24/11/2010 24/11/2010 Sí 0.5

7 EJECUCIÓN - MREMH:Reunion para definir losaspectos técnicos que debenincluirse en las necesidades delos estudios complementarios


11/01/2011 11/01/2011 Sí 0.5

8 EJECUCIÓN - MREMH:Presentación a Gabinete detemas que deben ser objetode proceso de consulotría paracomplementar los estudiostécnicos


12/01/2011 12/01/2011 Sí 0.5

9 EJECUCIÓN - MREMH:Estudios de cálculo estructuralentregados.

5-EntregablesIntermedios

24/02/2011 24/02/2011 Sí 0.5

10 EJECUCIÓN -MREMH: Diseño hidrosanitario,eléctricas, ventilacióny otros sistemas mecánicosentregado.


04/03/2011 04/03/2011 Sí 0.5

11 EJECUCIÓN - MREMH:Estudio Técnico del proyectoarquitectónico entregado.

9-EntregablesFormales

04/03/2011 04/03/2011 Sí 0.5

12 EJECUCIÓN - MREMH:BASES TECNICAS paraconstrucción de Sede(unificación de estudiosprevios) entregadas.


13 EJECUCIÓN - SECOB: Pliegosen el Portal para contrataciónconstructores publicados.

2-Publicación dePliegos

23/03/2011 23/03/2011 Sí 0.5

14 EJECUCIÓN - SECOB: Pliegosen el Portal para contrataciónde fiscalizadores publicados.


28/03/2011 28/03/2011 Sí 0.5

15 EJECUCIÓN - SECOB:Ofertas de constructores paraSede UNASUR entregadas ycalificadas.


06/04/2011 06/04/2011 Sí 0.5

16 EJECUCIÓN - SECOB:Calificación de ofertasrealizadas.


14/04/2011 14/04/2011 Sí 0.5

17 EJECUCIÓN - SECOB: Líderde proyecto para construcciónde Sede UNASUR contratado.

3-Adjudicación 05/05/2011 05/05/2011 Sí 0.5

18 EJECUCIÓN - SECOB:Convenio interinstitucional conICO firmado.


30/09/2011 30/09/2011 Sí 0.5

19 EJECUCIÓN - SECOB: Actaselaboradas de reunionesde comisiones técnicas


30/10/2011 30/10/2011 Sí 0.5


02/07/2015 10:47 AM GPR | 9/17

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

especializadas para definirestudios complementarios

20 EJECUCIÓN - SECOB:Bases técnicas entregadasal señor Canciller paradelimitar los aspectoscomplementarios para el inciode las consultorías.


01/01/2012 01/01/2012 Sí 3.0

21 EJECUCIÓN - SECOB:Estudios complementariosaprobados e inicio de procesode contratación


24/02/2012 24/02/2012 Sí 0.5

22 SECOB EJECUCIÓN:Especificaciones técnicasrevaluadas de las consultoríascomplementarias por parte delAsesor de Obras del MRECIpara definir los parametrosdefinitivos a solicitar al INCOP.


23/03/2012 23/03/2012 Sí 3.01

23 EJECUCIÓN - SECOB:Solicitud a SENPLADES delpresupuesto requerido porparte del ICO para el incio delos procesos de contrataciónpara la construcción del edificioSede UNASUR realizado.


30/04/2012 26/04/2012 Sí 0.5

24 EJECUCIÓN - SECOB:Transferencia de los recursosal ICO (60% del presupuestoreferencial de la obra)ejecutados.


25/05/2012 04/05/2012 Sí 1.0

25 EJECUCIÓN -SECOB:Desarrollo del proceso deconsultoría complementaria denecesidades generales parala construcción de UNASUR,en el portal compras públicaspublicado.


10/06/2012 10/06/2012 Sí 0.5

26 EJECUCIÓN - SECOB:Proceso de lista cortaefectuado por el ICOadjudicado


30/06/2012 30/06/2012 Sí 0.5

27 EJECUCIÓN - SECOB:Contrato de consultoríasuscrito y desarrollo de laetapa contractual


30/07/2012 30/07/2012 Sí 3.0

28 EJECUCIÓN - SECOB:Emisión de dictamen favorabledel proyecto UNASUR recibidade SENPLADES.


31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.25

29 EJECUCIÓN - SECOB:Contratos de consultoríaliquidados.


28/09/2012 28/09/2012 Sí 0.5

30 EJECUCIÓN - SECOB:Especificaciones técnicasdesarrolladas para inicio deproceso de construcción delEdificio Sede UNASUR, sobrela base de las consultoríascomplementarias definitivas.


30/10/2012 30/10/2012 Sí 0.5

31 EJECUCIÓN - SECOB: Pliegospara proceso de construcción


21/11/2012 21/11/2012 Sí 0.5


02/07/2015 10:47 AM GPR | 10/17

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

del edificio Sede UNASUR acargo del ICO, elaborado.

32 EJECUCIÓN - SECOB:Proceso de contrataciónmediante el portal comprapúblicas publicado


30/11/2012 30/11/2012 Sí 1.0

33 EJECUCIÓN - SECOB:Proceso de contrataciónadjudicado al ganador.


01/12/2012 01/12/2012 Sí 0.5

34 EJECUCIÓN - SECOB: Hito 1.Contrato de Ejecución de Obraelaborado


35 EJECUCIÓN - SECOB:Contrato de la obra suscrito.


30/12/2012 30/12/2012 Sí 0.5

36 EJECUCIÓN - SECOB: Hito2. Trabajos Preliminaresterminados


27/02/2013 25/02/2013 Sí 0.05

37 EJECUCIÓN - SECOB: Hito 3.Excavaciones y movimiento detierras Terminado


29/04/2013 29/04/2013 Sí 0.24

38 EJECUCIÓN - SECOB: Hito 4.Cimentaciones Terminado


30/06/2013 30/06/2013 Sí 5.0

39 EJECUCIÓN - SECOB: Hito5.- Estructura Portante enparqueaderos Terminado


30/07/2013 30/07/2013 Sí 0.05

40 EJECUCIÓN - MREMH: Actasde Seguimiento semestral alavance de la obra realizado(SECOB ejecutor) elaborados.


07/08/2013 07/08/2013 Sí 0.05

41 EJECUCIÓN - MREMH:Informe de avance físico ypresupuestario de la obraentregado por SECOB.


21/08/2013 21/08/2013 Sí 0.05

42 EJECUCIÓN - SECOB: Hito6. Estructura Portante FASE ITerminada


30/08/2013 30/08/2013 Sí 5.0

43 EJECUCIÓN - SECOB: Hito7. Estrcutura Portante FASE IITerminada


31/12/2013 31/12/2013 Sí 5.0

44 EJECUCIÓN - SECOB : Hito8. Estructura Portante FASE IIIterminada


31/01/2014 28/04/2014 Sí 5.0

45 EJECUCIÓN - SECOB: Hito 9.Mamposterías Terminadas


31/01/2014 30/04/2014 Sí 5.0

46 EJECUCIÓN - SECOB:Hito 10. Muros AncladosTerminados


28/02/2014 26/02/2014 Sí 4.25

47 EJECUCIÓN - SECOB: Hito11. Sistema Hidro SanitarioTerminado


31/03/2014 30/04/2014 Sí 0.25

48 EJECUCIÓN - SECOB: Hito12.- Enlucidos y EstucadosTerminados


31/03/2014 30/04/2014 Sí 0.25

49 EJECUCIÓN - SECOB: Hito13. Acabados InterioresTerminados


30/05/2014 30/05/2014 Sí 0.25

50 EJECUCIÓN - SECOB:Suscripción del contratocomplmentario No. 2 para el


16/06/2014 16/06/2014 Sí 2.5


02/07/2015 10:47 AM GPR | 11/17

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

equipamiento técnologíco deldificio UNASUR firmado

51 EJECUCIÓN - MREMH :Ejecución del contratocomplementario para elequipamiento técnologíco de ladel edificio UNASUR firmado


21/07/2014 21/07/2014 Sí 5.0

52 EJECUCIÓN - MREMH:Revisión de informaciónpresupuestaria para cumpliretapas del proyecto UNASURfirmado


04/08/2014 04/08/2014 Sí 7.0

53 EJECUCIÓN - SECOB:Hito 14. Sistema Eléctrico,Electrónico y TelefónicoTerminado


30/08/2014 30/11/2014 Sí 0.25

54 EJECUCIÓN - SECOB: Hito15. Acabados ExterioresTerminado


31/08/2014 30/11/2014 Sí 0.25

55 EJECUCIÓN - SECOB:Hito 16. Obras exterioresTerminadas


09/09/2014 30/11/2014 Sí 0.25

56 CIERRE - SECOB : Hito 17.Acta de Recepción Provisionalsuscrita y firmadas entre elcontratante y el contratado.


30/09/2014 30/11/2014 Sí 2.5

57 CIERRE - MREMH: Acta deRecepción Provisional suscritay firmadas entre el MREMH ySECOB


30/01/2015 09/02/2015 Sí 2.5

58 CIERRE - MREMH: Liquidacióny cierre de proyecto (EdificioUNASUR) terminado


31/01/2015 10/08/2015 No 2.5

59 CIERRE - SECOB: Hito 18.Acta de Recepción Definitivasuscrita y firmadas

6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

31/01/2015 10/08/2015 No 2.5

60 COMPLETADO: Acta deRecepción Provisional suscritay firmadas entre el MREMH yUNASUR


31/01/2015 10/08/2015 No 0.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

1 Supervisión: Apoyo al proceso de construcción y consolidaciónde la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)

Bucaram Loaiza,Gustavo Xavier

{PR} - Provincia - PICHINCHA 30/04/2015

2 Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Uniónde Naciones Sudamericanas (UNASUR)

Gaete Martínez, SergioOrlando


3 Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Uniónde Naciones Sudamericanas

Gaete Martínez, SergioOrlando


INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance alPeríodo

Meta Resultadodel Período

Fechade Inicio

ÚltimoPeríodo

Actualizado

No hay información disponible


02/07/2015 10:47 AM GPR | 12/17

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 784,453.94 **

Costo Total: 63,971,585.82

Total Devengado: 784,453.94

% Costo Total Devengado: 1.23 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 1.23 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 17,685,326.62 1.00 0.00 17,685,327.62

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 16,373,664.09 8,396,144.00 0.00 24,769,808.09

Ppto. Codificado 428,192.83 1,325,583.50 0.00 1,753,776.33

Ppto. Comprometido 14,640.06 0.00 0.00 14,640.06

Planeado - Codificado(2015)

-1,325,582.50

Programado aDevengar

769,813.88 0.00 0.00 769,813.88

Ppto. Devengado 784,453.94 0.00 0.00 784,453.94

Estimado a fin de año * 784,453.94 0.00 0.00 784,453.94

Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)

-14,640.06 0.00 0.00 -14,640.06

% de Programadoa Devengar vs.Devengado

* 101.90 % 0.00 % 0.00 % 101.90 %

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %


02/07/2015 10:47 AM GPR | 13/17

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Jul 0.00 0.00

Ago 0.00 0.00

Sep 0.00 0.00

Oct

Nov

Dic

Total 0.00 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la eficiencia y eficacia en los proyectos inmobiliarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en elexterior MEDIANTE políticas, lineamientos , procedimientos y estudios de factibilidad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

1 ACTA REUNION MRECI - ICO JUNIO 2012 Acta_reunion_ICO-_MIRECI.pdf 09/07/2012

2 ACTUALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE PRIORIDADOTORGADO POR SENPLADES PARA LA EJECUCIÓNDEL PROYECTO UNASUR EN EL 2014.

DICTAMEN_SENPLADES_2013-2014.pdf 27/11/2013

3 ASOCIACION HITO 36.-INFORME DE AVANCE FÍSICODE LA OBRA ENTREGADO POR SECOB.

B.2.pdf 26/11/2013

4 ASOCIACION HITO 36.-Informe de avancepresupuestario de la obra entregado por SECOB

C.3.pdf 26/11/2013

5 ASOCIACIÓN HITO 1.- Documento del proyectoelaborado

Proyecto_UNASUR_.doc 27/11/2013

6 ASOCIACIÓN HITO 18.- Convenio interinstitucional conICO firmado

CONVENIO_ICO-MRECI_(2).pdf 17/10/2011

7 ASOCIACIÓN HITO 19.- Actas elaboradas de reunionesde comisiones técnicas especializadas para definirestudios complementarios

INFORME_UNASUR.pdf 17/10/2011

8 ASOCIACIÓN HITO 20.- Bases técnicas entregradaspara delimitar los aspectos complementarios del inicio delas consultorías

PRESENTACIÓN_SEDE_UNASUR.pptx 10/02/2012

9 ASOCIACIÓN HITO 21.- Estudios complementarios einicio de proceso de contratación

TDR_CONSULTORIA_UNASUR.docx 10/02/2012

10 ASOCIACIÓN HITO 24.- Transferencia de los recursosal ICO (60% del presupuesto referencial de la obra)ejecutados

OF_Nro.ICO-JCCR-2012-0281.pdf 27/04/2012

11 ASOCIACIÓN HITO 24.- Transferencia de los recursosal ICO (60% del presupuesto referencial de la obra)ejecutados

Oficio_Nro.MRECI-CGP-2012-0101-OF.pdf 27/04/2012

12 ASOCIACIÓN HITO 24.-Anexo Certificación Plurianual Noviembre_2012-ANEXO_CERTIFICACION_PLURIANUAL.pdf

04/12/2012

13 ASOCIACIÓN HITO 25.- Desarrollo del proceso deconsultoría complementaria de necesidades generales

img-604114642-0001.pdf 04/06/2012


02/07/2015 10:47 AM GPR | 14/17



para la construcción de UNASUR, en el portal compraspúblicas publicado

14 ASOCIACIÓN HITO 26.- Proceso de lista cortaefectuado por el ICO adjudicado

RESOLUCION_DE_ADJUDICACION.pdf 09/07/2012

15 ASOCIACIÓN HITO 27.- Contrato suscrito de consultoríaICO parte 1

contrato_consultoria_ICO_parte_1.pdf 01/08/2012







19 ASOCIACIÓN HITO 28.- Emisión de dictamen favorabledel proyecto UNASUR recibida de SENPLADES

Oficio_Nro.SENPLADES-SGPBV-2012-0354-OF.pdf 04/05/2012

20 ASOCIACIÓN HITO 28.- Emisión de dictamen favorabledel proyecto UNASUR recibida de SENPLADES

MRECI-CGP-2012-0304-OF.pdf 05/09/2012

21 ASOCIACIÓN HITO 29.- Acta entrega recepciónconsultoría

ACTA_entrega_recepcion_consultoria_Estudios_UNASUR__ICO.pdf23/10/2012

22 ASOCIACIÓN HITO 30.- Especificaciones técnicasdesarrolladas para inicio de proceso de construccióndel Edificio Sede UNASUR, sobre la base de lasconsultorías complementarias definitivas

documento_ICO.pdf 04/10/2012

23 ASOCIACIÓN HITO 32.- Proceso de contrataciónadjudicado al ganador

PROCESO_ADJUDICADO_PORTAL_COMPRAS_PUBLICAS.pdf11/12/2012

24 ASOCIACIÓN HITO 33.- Resolución de adjudicación deConstrucción Edificio Sede UNASUR

resolucion_adjudicacion_construccion_edif_sede_unasur.pdf 07/01/2013

25 ASOCIACIÓN HITO 34.- Certificacion plurianual paraelaboración de contrato

Noviembre_2012-CERTIFICACION_PLURIANUAL.pdf 04/12/2012

26 ASOCIACIÓN HITO 34.- Contrato de ejecución de obraelaborado

C.4.pdf 28/01/2014

27 ASOCIACIÓN HITO 35.- Oficio_MRECI-CGP-2012-0482-OF.pdf 10/01/2013

28 ASOCIACIÓN HITO 35.- Contrato de la obra suscrito CONTRATO_UNASUR_CONSTRUCCION.pdf 04/06/2015

29 ASOCIACIÓN HITO 36.- Trabajos preliminaresterminados

C.5.jpg 28/01/2014


C.5.1.JPG 28/01/2014


C.5.2.JPG 28/01/2014

32 ASOCIACIÓN HITO 37.- Excavaciones y movimientosde tierras terminado

C.6.2.JPG 28/01/2014


C.6.3.JPG 28/01/2014


C.6.4.JPG 28/01/2014


C.6.JPG 28/01/2014


C.6.1.JPG 28/01/2014

37 ASOCIACIÓN HITO 38.- Cimentaciones terminado C.7.JPG 28/01/2014

38 ASOCIACIÓN HITO 39.- Estructura portante enparqueaderos terminado

C.8.JPG 28/01/2014

39 ASOCIACIÓN HITO 40.-Seguimiento semestral alavance de la obra realizado (SECOB ejecutor)

A.1.pdf 26/11/2013

40 ASOCIACIÓN HITO 42.- Estructura portante Fase Iterminada

C.9.JPG 28/01/2014


02/07/2015 10:47 AM GPR | 15/17



41 ASOCIACIÓN HITO 43.- Estructura portante Fase IIterminada

D.1.JPG 28/01/2014


D.1.3.JPG 28/01/2014


D.1.2.JPG 28/01/2014

44 ASOCIACIÓN HITO 44.- Estructura portante Fase IIIterminada

D.2.JPG 28/01/2014


D.2.1.JPG 28/01/2014


D.2.2.jpg 05/05/2014


D.4.2.jpg 05/05/2014

48 ASOCIACIÓN HITO 45.- Mamposterías terminadas D.3.pdf 28/01/2014

49 ASOCIACIÓN HITO 45.- Mamposterías terminadas F.2.pdf 04/07/2014

50 ASOCIACIÓN HITO 46.- Muros anclados terminados D.4.1.JPG 28/01/2014

51 ASOCIACIÓN HITO 46.- Muros anclados terminados D.4.JPG 28/01/2014

52 ASOCIACIÓN HITO 47.- Sistema hidrosanitarioterminado

D.5.pdf 28/01/2014

53 ASOCIACIÓN HITO 48.- Enlucidos y Estucadosterminados

E.6.pdf 05/05/2014

54 ASOCIACIÓN HITO 49.- Acabados InterioresTerminados

F.5.pdf 04/07/2014

55 ASOCIACIÓN HITO 50.- Suscripción del contratocomplementario No.2 para el equipamiento tecnológicodel edificio UNASUR firmado

CONTRATO_COMPLEMENTARIO_2.pdf 05/06/2015

56 ASOCIACIÓN HITO 51.- Ejecución del contratocomplementario para el equipamiento tecnológico deledificio UNASUR firmado

I_-_1.pdf 17/03/2015


I_-_2.pdf 17/03/2015


I_-_3-2015-03-17-164707.pdf 18/03/2015

59 ASOCIACIÓN HITO 52.- Revisión de informaciónpresupuestaria para cumplir etapas del proyectoUNASUR

base_resumen_unasur_abril_2014.xls 07/07/2014


ficha_resumen_unasur_julio_2014.pdf 04/08/2014


base_resumen_unasur_junio_2014.xls 04/08/2014

62 ASOCIACIÓN HITO 52: Revisión de informaciónpresupuestaria para cumplir etapas del proyectoUNASUR firmado

MREMH-DF-2014-2234-M-1.pdf 04/08/2014

63 ASOCIACIÓN HITO 53, 54 Y 55 F.8.pdf 04/09/2014

64 ASOCIACIÓN HITO 53.- Sistema Eléctrico, Electrónico yTelefónico terminado

D.6.jpg 05/05/2014

65 ASOCIACIÓN HITO 54.- Acabados exterioresterminados

D.7.jpg 05/05/2014

66 ASOCIACIÓN HITO 55.- Obras exteriores terminadas D.8.jpg 05/05/2014

67 ASOCIACIÓN HITO 56.- Acta de Entrega RececpciónProvisional entre SECOB y ETINAR S.A Contratista deObra Contrato Principal

ACTA-RECEPCIÓN_PROVISIONAL_CONTRATO_PRINCIPAL_UNASUR.pdf

18/05/2015


02/07/2015 10:47 AM GPR | 16/17



68 ASOCIACIÓN HITO 56.- Acta de Entrega RecepciónProvisional entre SECOB y ETINAR S.A Contratista deObra Contrato Complementario 1

ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_C.C._1_UNASUR.pdf 18/05/2015

69 ASOCIACIÓN HITO 56.- Acta de entrega RecepciónProvisional entre SECOB y ETINAR S.A Contratista deobra Contrato Complementario 2

ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_C.C._2_UNASUR.pdf 18/05/2015

70 ASOCIACIÓN HITO 56.- Informe Completo delAdmistrador del Contrato por SECOB Ing. Armas 27DE ENERO DEL 2015 detalle del Avance y procesospendientes.

Informe_Completo_Sobre_Estado_de_Obra.pdf 17/03/2015

71 ASOCIACIÓN HITO 57.- Acta de Recepción Provisionalsuscrita y firmada entre el MREMH y SECOB

ACTA_RECEPCIÓN_SECOB_-_MREMH 04/05/2015

72 Descripcion de el Logo autoriz<ado para colocar en elEdificio de UNASUR, actualmente ubicado en la posicionpropuesta por Diseñador con aprobacion de UNASUR

Logo_UNASUR.pdf 17/03/2015

73 H26 ACTA ICO MRECI AGOSTO Acta_de_reunión_ICO-MRECI_agosto_2012.pdf 05/09/2012

74 MRECI: RESUMEN EJECUTIVO ENERO-DICIEMBRE2011

RESUMEN_EJECUTIVO_ENE-DIC_2011.doc 27/04/2012

75 MRECI: RESUMEN_EJECUTIVO_2011_ENE-ABRIL2012

RESUMEN_EJECUTIVO_2011_ENE-ABRIL_2012.doc 04/10/2012

76 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR G.5.pdf 26/11/2014





81 MREMH: Actas de reuniòn UNASUR H.1.pdf 26/11/2014






87 Oficio Nro. MRECI-CGP-2012-0112-OF Oficio_Nro._MRECI-CGP-2012-0112-OF.pdf 04/05/2012

88 PRESENTACION DEL PROYECTO DE UNASUR ANTEEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD, ( ICOJULIO 2012)

UNASUR_-_Construcción_ICO_julio_2012.pdf 01/08/2012

89 PRESENTACION DEL PROYECTO DE UNASUR ANTEEL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD, POR ELICO

UNASUR_-_Construcción_ICO_julio_2012.pdf 01/08/2012

90 SECOB-EJECUCIÓN-ANEXO A 4 F.6.pdf 29/07/2014

91 SECOB: Cuarta Prórroga G.2.pdf 29/10/2014

92 SECOB: Cédula Presupuestaria 2012 Se justifica lapresentacion de esta Cedula debido a que los recursosson del MREMH, y unicamente se han registro estoscomo transferencias de recursos al SECOB, pues sonrecursos asignados desde el inicio de la obra

E.1.pdf 28/02/2014

93 SECOB: Cédula Presupuestaria 2013 Se justifica lapresentacion de esta Cedula debido a que los recursosson del MREMH, y unicamente se han registro estoscomo transferencias de recursos al SECOB

E.2.pdf 28/02/2014

94 SECOB: Cédula Presupuestaria Agosto 2014 Sejustifica la presentacion de esta Cedula debido a que losrecursos son del MREMH, y unicamente se han registroestos como transferencias de recursos al SECOB, acontinuacion todos los registros del 2014

F.9.pdf 04/09/2014

95 SECOB: Cédula Presupuestaria Enero 2014 E.3.pdf 28/02/2014

96 SECOB: Cédula Presupuestaria Febrero 2014 E.4.pdf 07/03/2014


02/07/2015 10:47 AM GPR | 17/17



97 SECOB: Cédula Presupuestaria Julio 2014 F.7.pdf 05/08/2014

98 SECOB: Cédula Presupuestaria Junio 2014 F.6.pdf 04/07/2014

99 SECOB: Cédula Presupuestaria Marzo 2014 E.5.pdf 03/04/2014

100 SECOB: Cédula Presupuestaria Mayo 2014 F.1.pdf 06/06/2014

101 SECOB: Cédula Presupuestaria Noviembre 2014 H.8.pdf 04/12/2014

102 SECOB: Cédula Presupuestaria Octubre 2014 G.4.pdf 06/11/2014

103 SECOB: Cédula Presupuestaria Septiembre 2014 G.1.pdf 06/10/2014

104 SECOB: Hito 9 al Hito 14 E.8.pdf 30/05/2014

105 SECOB: Informe de Administrador de Contrato Abril2014

D.9.pdf 05/05/2014

106 SECOB: Informe de Administrador de ContratoDiciembre 2014

H.9.jpg 23/12/2014

107 SECOB: Informe de Administrador de Contrato Mayo2014

E.9.pdf 30/05/2014

108 SECOB: Informe de Administrador de ContratoNoviembre 2014

H.7.jpg 01/12/2014

109 SECOB: Informe de Administrador de Contrato Octubre2014

G.3.JPG 29/10/2014

110 SECOB: Primera Prórroga E.7.pdf 05/05/2014

111 SECOB: Primera Prórroga F.4.pdf 04/07/2014

112 SECOB: Segunda Prórroga F.3.pdf 04/07/2014

EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol

Jaramillo Vivanco, Víctor Salvador Director General SECOB

Padilla Pozo, David Mauricio Subdirector Técnico deProducción y Control deObras

Pazmiño Caiza, Sabrina Analista de Contratación

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fechade Alta

5205_1.jpg 20/12/2014

sudamericanas (unasur) cup: 71200000.887.4446 · pdf file... y sobre el acta de...

Documents