subdelegacion de administracion departamento de … · subdelegacion de administracion departamento...
TRANSCRIPT
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
1
I. S. S. S. T. E.
DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE
SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
P RESENCIAL
No. LO-019-GYN014-E36-2016
CONVOCATORIA
TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y
ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LAS E.B.D.I.S No. 16, 27, 41, 46, 55,
135, 155 Y 156 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE DEL
ISSSTE.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
2
ÍNDICE INFORMACIÓN
ESPECIFICA CONTENIDO PÁGINA
PRESENTACIÓN
____________________________________________________1
I.- ENTIDAD RESPONSABLE, OBRA MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE FONDOS ______________________________ 3
II.- CONVOCATORIA ______________________________________ 3
III.- GLOSARIO ___________________________________________ 4
IV.- PRESENTACIÓN Y CALENDARIO DE EVENTOS __________________ 6
V.- VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA
DE ACLARACIONES _____________________________________ 7
VI.- ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ___________________________ 8
VII.- PRECIOS UNITARIOS ____________________________________ 8
VIII.- CONDICIONES DEL LUGAR _______________________________ 9
IX.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ________________________ 9
X.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN ___________________________ 20
XI.- CONSIDERACIONES PARA LA PROPOSICIÓN __________________ 21
XII.- REVISIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS _________________ 21
XIII.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ______ 21
XIV.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES _______ 22
XV.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN DE
LICITACIÓN Y LICITACIÓN DESIERTA _______________________ 26
XVI: FALLO DE LA LICITACIÓN. _______________________________ 27
XVII: CONTRATO Y FIANZA. _________________________________ 28
XVIII: PLAZO DE EJECUCIÓN. _________________________________ 30
XIX.- DE LAS INCONFORMIDADES _____________________________ 30
XX.- PAGO DE LOS TRABAJOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES _______ 31
XXI.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS _________________________ 31
XXII.- AJUSTE DE COSTOS ___________________________________ 32
XXIII.- SEGURIDAD E HIGIENE _________________________________ 32
XXIV.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA ______________________ 32
XXV.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO SOLO
POR CAUSA DE INTERES GENERAL _________________________ 32
XXVI.- PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES ____________________ 33
XXVII.- CONTROVERSIAS _____________________________________ 33
XXVIII.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA ________ 34
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
3
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE
SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
LICITA CIÓN P ÚB LICA NA CIONA L
No DE LICITA CIÓN: LO-019-GY N014-E26-2016
CONVOCA TORIA DE LICITA CIÓN
C L A U S U L A S
I .- ENTIDA D RESP ONSA B LE, OB RA MOTIV O DE LA LICITA CIÓN Y A UTORIZACIÓN
DE FONDOS.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento
de las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, articulo 27 fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en vigor y articulo 31 de su Reglamento, Políticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obra Pública del ISSSTE, a través del Departamento de Obras y Servicios Generales
de la Delegación Regional Poniente, ubicado en Av. Parque Lira no. 156, cuarto piso, Col.
Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860, México, D.F., llevará a cabo el
procedimiento de Licitación Pública Nacional, los interesados deberán participar por el sistema
tradicional (escrita), mediante Convocatoria Pública No. 4 para la adjudicación del contrato
relativo a la ejecución de la obra que se describe a continuación: Trabajos de Conservacion y
Mantenimiento a Inmuebles y Acometidas Electricas de las E.B.D.I.S No. 16, 27, 41, 46, 55, 135,
155 Y 156 De La Delegación Regional Poniente Del Issste. Por lo que se requieren los trabajos,
los cuales son motivo del presente concurso, la presente licitación se inicia con la publicación y
concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato Los trabajos se pagarán con recursos
autorizados para gasto corriente mediante oficio No. DF/352/16 de fecha 29 de junio de 2016,
enviado por la Subdelegación de Administración Departamento de Finanzas.
C o n v o c a t o r i a
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
4
II.- GLOSARIO.
Para los efectos de la presente convocatoria de licitación se entenderá por:
INSTITUTO O ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o Desconcentrado en la Delegación.
LICITANTE: La Persona que se registre para la ejecución de la Obra objeto de esta licitación.
LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor. (Publicada el 28
de Mayo del 2009 en el D.O.F.) y sus reformas publicadas el 28 de Mayo del 2009 en el D.O.F.
REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Vigente.
LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DEL ISSSTE:
Criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas generales, convenios y
contratos que deban celebrarse en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas. Vigente.
CONTRATISTA: A la persona con quién el INSTITUTO celebre el contrato relativo a las Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
CONTRATO: Instrumento jurídico que celebra el INSTITUTO con el licitante ganador, para la
ejecución de la obra.
CALENDARIO DE EVENTOS: Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y
apertura de proposiciones, de la visita al sitio de realización de los trabajos y del fallo de la
licitación.
COMPRANET: Sistema electrónico de información publica gubernamental sobre obras públicas
y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el
padrón de testigos sociales; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las
juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los
testimonios de los testigos sociales; los datos de contratos y convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
5
estado y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y
constituirá un medio por el cual se desarrollaran procedimientos de contratación.
El Sistema estará a cargo de la Secretaria de la Función Pública, a través de la Unidad
Administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios
para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.
CONVOCATORIA: El documento que establece las bases en que se desarrollará el
procedimiento y en la cual se describen los requisitos de participación.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Credencial para votar (IFE), cédula profesional, pasaporte
o cartilla del servicio militar nacional.
PROPUESTA O PROPOSICIÓN: Las propuestas que presenten los licitantes.
PARTIDA: clasificación especifica del grupo de conceptos que conforman una partida y que se describe en el Anexo B-8 .1 catálogo de conceptos de esta convocatoria.
PROGRAMA INFORMÁTICO: El medio de captura desarrollado por la Secretaria de la
Función Publica que permite a los licitantes, así como al INSTITUTO, enviar y recibir información
por medios remotos de comunicación electrónica, asimismo generar para cada licitación pública
un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciba el
INSTITUTO por esa vía, y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los
sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecida en la convocatoria para el
inicio de los actos de presentación y apertura.
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA:
Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares
MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:
Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a
su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en
él se contienen.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
6
I I . - INFORMA CION GENERA L DE LA LICITA CION
P ub l icación del
r esum en de la
conv ocator ia
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
sobre Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, el 02 de Agosto de 2016.
http://compranet.funcionpublica.gob.mx
Diario Oficial de la Federación el: 02 de agosto de 2016.
I I I .-CA LENDA RIO DE EV ENTOS.
Para los efectos del presente procedimiento de licitación, se designa como
representante del INSTITUTO, al Ing. Arq. Julio Cesar Hernandez Nuñez, del
Departamento de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Poniente.
La presentación y apertura de proposiciones se efectuara, a las 12:00 horas del día 17
de julio de 2016, en la Sala de usos múltiples ubicado en Av. Parque Lira No. 156,
Segundo Piso, Col. Observatorio, Delegación. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P. 11860.
CA LENDA RIO DE EV ENTOS:
Acto Fecha y Hora Lugar
VISITA DE OBRA
09/08/16
10:00 horas
Sala de Usos Múltiples
De la Delegación Regional Poniente, ubicada
en Av. Parque Lira No. 156, 2º. Piso, Col.
Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel
Hidalgo, México, D.F.
JUNTA DE ACLARACIÓN
A LA CONVOCATORIA
10/08/16
12:00 horas
PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES
17/08/16
12:00 horas
FALLO
19/08/16
12:00 horas
FIRMA DEL CONTRATO
LA ESPECIFICADA
EN EL ACTA DE
FALLO
Oficina del Departamento de Obras y
Servicios Generales
De la Delegación Regional Poniente, ubicada
en Av. Parque Lira No. 156, 4º. Piso, Col.
Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel
Hidalgo, México, D.F.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
7
IV .- FORMA DE OB TENCIÓN DE LA CONV OCA TORIA A LA LICITA CIÓN P ÚB LICA .
La obtención de la presente convocatoria es gratuita y está a disposición de los
licitantes en Compranet, cuya dirección electrónica es:
http://compranet.funcionpublica.gob.mx y en el domicilio de la convocante, en la
Delegación Regional Poniente del ISSSTE, ubicada en Av. Parque Lira No. 156, 4º piso,
Col. Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, se podrá
consultar una copia textual de la misma.
V .- V ISITA A L SITIO DE REA LIZA CIÓN DE LOS TRA B A JOS , INSTA LA CIONES DEL
LICITA NTE Y JUNTA DE A CLA RA CION A L CONTENIDO DE LA
CONV OCA TORIA .
Será obligatorio para los licitantes inscritos en la presente licitación, asistir a la visita de
obra, la cual se llevará a cabo el día 09 de agosto de 2016, a las 10:00 hrs. El lugar de
reunión será en: Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av. Parque Lira
No. 156, cuarto Piso, Col. Observatorio, Delegación. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P.
11860 Pudiendo asistir a dicha visita los interesados y sus auxiliares. La Constancia de
Asistencia se entregará al final del Acto y deberá integrarse en original a la Documentación
Complementaria en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
Visita a las Instalaciones del Licitante:
a.- La Convocante podrá realizar visitas a las instalaciones de los participantes, en el domicilio
estipulado por las mismas en sus Propuestas para oír notificaciones. Este domicilio deberá coincidir
con el domicilio fiscal y el manifestado en su papel membretado. Esto para verificar la información,
documentación, capacidad, idoneidad y solvencia de los Licitantes, por lo que éstos se obligan a
permitir el acceso a sus instalaciones al personal que la Convocante designe para el efecto.
b.- Al término de la visita se levantará Acta Circunstanciada en la que se asentarán los hechos
relevantes de la visita, misma que será firmada por el Licitante y el Representante del ISSSTE.
La junta de aclaración a la convocatoria de la licitación de los trabajos, se llevará a cabo
en la Sala de Usos Múltiples el día 10 de agosto de 2016, a las 12:00 hrs. Ubicada en
Av. Parque Lira No. 156, Segundo Piso, Col. Observatorio, Deleg. Miguel Hidalgo, México
D.F. C.P. 11860.
Únicamente podrán formular aclaraciones las personas que presenten un escrito, en el
que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un
tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su
caso del representante, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder
formular preguntas.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
8
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de
aclaraciones, o enviarse a través de compranet, según corresponda, a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.
La asistencia a la Junta de Aclaraciones será de la estricta responsabilidad de los
licitantes, Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán
parte integrante de la presente convocatoria y de no asistir, deberá recoger una copia
del acta respectiva en el Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av.
Parque Lira No. 156, Cuarto Piso, Col. Observatorio, Deleg. Miguel Hidalgo, México D.F.
C.P. 11860., así como obtenerla a través del sistema Compranet. Dado que queda bajo
su responsabilidad incluir en su proposición, las modificaciones que se generen. En caso
de no incluir copia del Acta de la Junta de Aclaraciones respectiva será desechada su
propuesta.
V I .- ESP ECIFICA CIONES Y A LCA NCES.
En la ejecución de los trabajos de Obra, se vigilará la aplicación de las espec ificaciones
particulares y generales vigentes, editadas por el INSTITUTO, especial cuidado se
prestará al cumplimiento de las normas de calidad, además, se vigilará que éstos se
realicen de acuerdo al proyecto, con la calidad debida, en el tiempo señalado; el importe
contratado y la seguridad requerida.
Los licitantes que participen en esta licitación, que diseñen sus anexos y formatos
utilizando sus sistemas electrónicos, los utilizaran para elaborar su propuesta, pero
deberán cumplir con todos los requisitos de los anexos y de los formatos propuestos
por el INSTITUTO, que forman parte integrante de la convocatoria.
Los riesgos la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
V I I .- P RECIOS UNITA RIOS.
En la estructuración de los Precios Unitarios, deberán observarse las disposiciones
establecidas en el Artículo 31 Fracc. XXVII de la Ley, y las establecidas en el Capítulo
Sexto del Reglamento.
El precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el financiamiento, el porcentaje de utilidad propuesto por el licitante y los cargos
adicionales.
En el análisis de los precios unitarios, deberán considerarse los materiales puestos en el
sitio de los trabajos, que sean congruentes y a precio de mercado, que la mano de obra
este representada a salarios reales según la zona, la herramienta, el equipo, la
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
9
maquinaria, los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Así
como seguridad e higiene, y que sea acorde a los trabajos por realizar.
Deberá presentarse la totalidad de los análisis de precios unitarios preferentemente
foliados por el licitante y ordenados por área y partidas, para todos y cada uno de los
conceptos que integran los catálogos, aun en el caso de conceptos repetidos para las
diferentes áreas o etapas que conforman la obra objeto de la presente licitación. La omisión de alguno de los análisis de los precios unitarios solicitados, será motivo para
desechar su propuesta.
Los análisis de precios unitarios (matrices), pueden presentarse con formatos propios
de la participante, debiendo contener: la clave, el enunciado completo del concepto y la
unidad. Estos deberán ser idénticos a los del catalogo de conceptos del Instituto. El no
presentarlos de esta forma será motivo para desechar su propuesta.
Los precios unitarios así obtenidos, deberán ser los que se utilicen para integrar la
propuesta económica.
Tr atándose del l icitante ganador y en apego a la cláusula qu inta del m odelo del
contr ato: a juste de costos, e l contr at ista , deber á entr egar antes de la
in iciación de los tr abajos objeto del contr ato, los CD necesar ios en pr ogr am a
Excel (v er sión actua l izada v igente) conten iendo: El catá logo de conceptos, la
tota l idad de pr ecios un itar ios y la explosión de insum os del concur so.
V I I I . - CONDICIONES DEL LUGA R.
Al formular las proposiciones, los licitantes deberán aceptar y declarar mediante escrito
preferentemente en papel membretado lo siguiente:
Que tomó en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se
construirá la obra, tales como: ubicación, condiciones de acceso, época del año en el cual se realizarán los trabajos. El desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningún caso servirá, posteriormente para justificar incumplimiento del contrato o para
solicitar ajuste de costos.
IX .- P RESENTA CIÓN DE LA P ROP OSICIÓN.
Los licitantes prepararán su propuesta conforme a lo establecido la convocatoria, así
como en las actas de junta de aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a
aquellas. El licitante deberá firmar en forma autógrafa la totalidad de las fojas que
integren su proposición. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado
etiquetado claramente, con los datos de la licitación y del lic itante, que contendrá la
propuesta técnica-económica. La documentación distinta a la propuesta podrá
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
10
La propuesta con sus anexos y formatos proporcionados por el INSTITUTO, deberán
requisitarse y presentarse en el idioma español y en pesos Moneda Nacional; el licitante
podrá diseñar sus propios formatos siempre y cuando conserve todos los elementos
básicos propuestos por el INSTITUTO, debiendo devolver firmado todos y cada uno de
los formatos y anexos proporcionados por el INSTITUTO en el sobre y anexo que
corresponda.
Los licitantes que presenten por el sistema tradicional la documentación
complementaria, de la existencia y personalidad jurídica del licitante, a elección del
licitante, podrá entregarse dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.
Sin excepción, no se aceptarán tachaduras, correcciones o enmendaduras, ni cualquier
alteración de la documentación presentada en su propuesta.
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de licitación, y sus propuestas
con sus anexos y formatos que forman parte de las mismas, podrán ser negociadas de
acuerdo al Artículo 27 párrafo 4º de la Ley.
Tratándose de la presentación conjunta de proposiciones será de acuerdo a lo ordenado
por el artículo 36 segundo párrafo de la Ley.
Sin excepción, el licitante deberá firmar cada una de las fojas que forman la propuesta
técnica y la económica.
P A RTICIP A CION DE ONG´ S
Con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, pueden asistir a los actos públicos
de la licitación, las Cámaras, Colegios ó Asociaciones Profesionales u otras
Organizaciones no Gubernamentales, Testigos Sociales debidamente acreditados, así
como cualquier persona física, manifieste su interés en estar presente en los mismos,
bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
11
RELA CIÓN DE DOCUMENTOS Y SUS A NEXOS, QU E CONTENDRÁ LA P ROP UESTA Y
QUE SE P RESENTA RA DENTRO DEL SOBRE
DOCUMENTOS TECNICOS
DOCUMENTO A NEXO C O N T E N I D O No.
A.-1.1 P RESENTA R, COMPROBANTE DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DE ESTA
LICITACIÓN EMITIDO POR LA CONVOCANTE.
A.-1.2 COMPROBANTE DE LA VISITA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA
CONVOCANTE.
A 1.3 CA RTA B A JO P ROTESTA DE DECIR V ERDA D EN LA QUE MA NIFIESTEN
CONOCER Y A CEP TA R LA CONV OCA TORIA , A NEXOS Y FORMA TOS Y EN
SU CA SO DE SUS MODIFICA CIONES DE LA JUNTA DE A CLA RA CIONES.
A 1.4 CA RTA B A JO P ROTESTA DE DECIR V ERDA D EN LA QUE MA NIFIESTEN
QUE ES DE NA CIONA LIDA D MEXICA NA .
A 1.5 P RESENTA R DEB IDA MENTE REQUISITA DO EL FORMATO
P ROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION DE OB RA S P UB LICA S EN LOS QUE SE
CUMP LE EL REQUISITO DE CONTENIDO NA CIONA L, P A RA DA R CUMP LIMIENTO A
LA REGLA 15
A 2 P ERSONA LIDA D JURÍDICA DEL REP RESENTA NTE.
A -2.1 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que
cuenta con facultades suficientes de la empresa para suscribir
la propuesta. Formato FA-2.1.
Anexar copia de identificación oficial vigente del
representante legal.
Presentar debidamente requisitado el formato Registro de
proveedores o prestadores servicios, en papel membretado de la empresa.
El Licitante ganador a la firma del contrato presentará original
o copia certificada para su cotejo, de la cual deberá anexar
copia de los documentos con los que acredite su existencia
legal y las facultades de su representante, con poder notarial
para suscribir el contrato correspondiente.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
12
En caso de que el ganador fuera persona física, presentará
original y copia del acta de nacimiento. Al ser cotejada el
original le será devuelto.
Presentar debidamente requisitado formato para la
manifestación que deberán presentar los licitantes que
participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar
la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas
en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de
bienes muebles, así como la contratación de servicios que
realicen las dependencias y entidades de la administración
pública federal.
A -2.2 Carta poder simple, otorgada y firmada por el representante
legal de la empresa, así como de quién acepta el poder para
presentar la propuesta, anexando fotocopia y original de
identificación oficial vigente de ambos, y firma de dos
testigos. Los originales le serán devueltos después del cotejo.
(Formato FA-2.2).
A -2.3 El alta ante la S.H.C.P. y su cédula de identificación fiscal, y en
su caso cambio de domicilio fiscal, así como comprobante de
domicilio del licitante que participa con cualquiera de los
siguientes comprobantes: recibo telefónico, boleta de
impuesto predial o contrato de arrendamiento del inmueble.
El domicilio manifestado en las hojas membreteadas de su
propuesta deberá ser el mismo del R.F.C.
A -2.4 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones que deriven de los actos del
procedimiento de licitación el cual servirá para practicar las
notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán
todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto.
Este domicilio es independiente al domicilio fiscal del Licitante.
A -3 COMP ROB A NTE DEL CA P ITA L CONTA B LE Y DE LA CA P A CIDA D
FINA NCIERA .
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
13
A -3.1 Comprobación del capital contable y de la capacidad financiera
con base en las Declaraciones Fiscales Anuales 2013, 2014 Y
2015, pagos provisionales de 2016.
A -3.2 Estados financieros básicos conforme a principios de
contabilidad generalmente aceptados de los ejercicios, 2013,
2014, 2015 y los vigentes con una antigüedad no mayor a dos
meses con relación a la publicación de la convocatoria,
auditados por Contador Público el cual deberá anexar copia de
la cédula profesional. Que demuestren que se cuenta con un
capital contable de cuando menos 5 millones de pesos,
documentación que deberán anexar a la Propuesta Económica en
original y copia.
A -3.3 Dictamen de estados financieros para fines fiscales del
ejercicio 2015, en el caso de estar obligado, de acuerdo a las
disposiciones en el Artículo 32-A del Código Fiscal de la
Federación. En el supuesto de encontrarse dentro del plazo
para presentar el dictamen ante la SHCP deberá manifestarlo
por escrito, acompañando al mismo, copia del aviso para
presentar el dictamen respectivo. De no existir esta obligación
manifestarlo por escrito.
A -3.4 Nota informativa para participantes de países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y
firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales.
A-3.5 Certificado Actualizado emitido por el SAT, de encontrarse al corriente
en el Pago de sus Obligaciones Fiscales.
A -4 EXP ERIENCIA A CTUA L DE LA EMP RESA .
A -4.1 Currículum de la empresa que incluya la relación solicitada en
el Anexo A-4.1, dando relevancia a las obras similares a la que
se licita; su Organigrama General (vigente) de la empresa, y
así como el propuesto para la obra que se licita.
A -4.2 Currículum del personal técnico que participará en los trabajos
de obra, firmada por ellos mismos, Currículum y carta-
compromiso del Superintendente, quien será el responsable y
estará al frente de la ejecución de los trabajos, documento que
deberá estar firmado por él mismo y por el Representante
legal de la empresa, anexando copia de su cédula profesional y
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
14
acreditación del máximo grado de estudios. Comprobando que
cuanta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) anexando el
comprobante de inscripción correspondiente de acuerdo al
Formato FA-4.3 para el uso de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, anexando cartas-compromiso de los profesionistas
que estarán al frente de la obra firmado por el los mismos. En
caso de no estar suscrito por los responsables será motivo para desechar su propuesta.
A -4.3 Describir la operación, organización, tecnología y sistemas
administrativos específicos que se implementarán, y que
garanticen la administración adecuada de la obra. (Cedula de
Propuesta técnica por concepto)
A -4.4 Describir el sistema administrativo y operativo que permitirá
cuantificar, generar y estimar obra ejecutada, que garantice la
oportuna integración de documentación para cobro, y para el
finiquito de la obra.
Descripción de los Procesos Constructivos de Mantenimiento a
utilizar por concepto, con su respectivo Precio Unitario.
A -5 DECLA RA CIÓN ESCRITA Y B A JO P ROTESTA DE DECIR V ERDA D, DE NO
ENCONTRA RSE EN A LGUNO DE LOS SUP UESTOS SEÑA LA DOS EN EL
A RTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY .
A -5.1 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el
Artículo 51 de la Ley.
A -5.2 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la
integración de la propuesta los materiales y equipos de
instalación permanente que en su caso le proporcionará el
ISSSTE, así como el programa de suministro correspondiente.
A -5.3 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el
Artículo 78 de la Ley.
A -6 MA NIFESTA CIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRA B A JOS.
A -6.1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los
trabajos y sus condiciones ambientales, de lo cual se deberá
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
15
anexar constancia de la visita de obra, así como de haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a las convocatoria de licitación, derivado de la junta
de aclaraciones preferentemente en papel membretado de su
empresa.
A -6.2 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes
manifiesten que de por sí mismos ó a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los
servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (en papel membretado de la empresa).
A -7 DA TOS B Á SICOS DE MA QUINA RIA Y EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN.
A -7.1 Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando
si son de su propiedad, rentados con ó sin opción a compra, su
ubicación física o vida útil, su valor de adquisición actual y
fecha en que se dispondrá de estos equipos, así como carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad (en caso de ser
rentados). Formato FA-7.1.
A -8 MA NIFESTA CIÓN DE LOS TRA B A JOS QUE SE SUB CONTRATA RA N.
A -8.1 Manifestación escrita en la que señale las partes de los
trabajos que subcontratará, siempre y cuándo lo indique la
convocatoria de licitación pública. En caso contrario
igualmente manifestar por escrito que no se subcontratará
parte alguna.
A -9 MODELO DEL CONTRA TO Y P ÓLIZA DE F IA NZA DE CUMP LIMIENTO.
A -9.1 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de
Contrato, indicando su conformidad de ajustarse a sus
términos, de aceptarse deberá ser firmado por el
representante legal.
A -9.2 Formato para Fianza de cumplimiento de contrato. Formato
FA-9.2.
A -10 A DENDUM, CIRCULA RES Y MINUTA S COMP LEMENTA RIA S.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
16
A -10.1 Documentos derivados de consultas, aclaraciones,
modificaciones u otros sucesos relacionados con la
convocatoria, en caso de no presentarlos será motivo para
desechar su propuesta.
A -11 CONSTA NCIA DE CONOCIMIENTO DE LA S ESP ECIF ICA CIONES
GENERA LES Y P A RTICULA RES DEL P ROY ECTO.
A .11.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de
conocer el proyecto arquitectónico y de ingeniería, las
especificaciones generales de construcción y particulares del
proyecto, normas de calidad de los materiales, las leyes y
reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus
términos.
A -12 A NÁ LISIS, CÁ LCULO E INTEGRA CIÓN DEL FA CTOR DEL SA LA RIO REA L.
A -12.1 Integración del factor de salario real conforme a lo establecido
en los artículos 191 y 192 del Reglamento, así como lo
indicado en el Formato FA-12.1 (Hojas 1 y 2 de 2).
A-12.2 Original y copia del Comprobante de Pago de los últimos seis meses
de los Enteros y del Pago Provisional de Cuotas Obrero Patronales al
IMSS. Así como el Listado que emite el IMSS y que acredita el pago
de por lo menos cinco trabajadores, de los últimos seis meses, en
original y copia.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
17
DOCUMENTOS ECONOMICOS
DOCUMENTO A NEXO C O N T E N I D O
No. No.
B -1 CA LCULO DE LOS SA LA R IOS REA LES P A RA CA DA CA TEGORÍA .
B -1.1. Cálculo de los Salarios Reales para cada categoría, de acuerdo
al Formato FB-1.1.
B -2 INTEGRA CIÓN DE GRUP OS DE TRA B A JO.
B -2.1 Análisis de los Costos de Cuadrillas o Grupos de Trabajo que
intervienen en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al
Formato FB-2.1.
B -3 A NÁ LISIS DE COSTOS INDIRECTOS.
B -3.1 Integración de los Costos Indirectos que estarán
representados por un porcentaje del Costo Directo,
desglosándolos en los correspondientes a la administración de
oficinas centrales, a los de obra y a los de seguros y fianzas,
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 211 al 212 del
Reglamento.
B -4 COSTOS HORA RIOS DE MA QUINA RIA Y EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN.
B -4.1 Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo
de Construcción.
B -5 A NÁ LISIS DEL COSTO DE F INA NCIA MIENTO.
B -5.1 El costo de financiamiento de los trabajos estará representado
por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e
Indirectos, y será calculado mediante el procedimiento
denominado "FLUJO DE EFECTIVO" (ingresos menos egresos)
con fundamento en la sección IV del capitulo sexto del
Reglamento.
Para la determinación de este costo deberán, considerarse los
gastos que realizará el contratista en la ejecución de los
trabajos, los pagos de estimaciones que recibirá, el déficit y la
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
18
tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntar el análisis
correspondiente.
B -6 COSTO P OR UTILIDA D MA NIFESTA CIÓN ESCRITA DE QUE SE HA
ESTRUCTURA DO Y DETERMINA DO EL CA RGO P OR UTILIDA D Y
REP RESENTA DO P OR UN P ORCENTA JE.
B -6.1 Manifestar por escrito el porcentaje de utilidad, que fije el
propio contratista, con fundamento en la Sección V del
capitulo sexto del Reglamento de la Ley.
B -7 A NÁ LISIS DE P RECIOS UNITA RIOS.
B -7.1 Integración de los Análisis de Precios Unitarios, de acuerdo a
los Artículos 31, Fracc. XXVII de la Ley, y 185, 186 y 187,
Sección I, II, III, IV, V, VI del capítulo sexto del Reglamento de la
Ley.
LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER FOLIADOS EN FORMA
CONSECUTIVA. Presentados por concepto (clave) (deberá
considerar turnos de trabajo mixtos)
B -7.2 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que
se requieran para la ejecución de los trabajos
B -8 CA TA LOGO DE CONCEP TOS.
B -8.1 Catálogo de conceptos y cantidades de obra.(la asignación se
realizara por partida)
B -8.2 CD en Formato Excel (versión Actualizada Conteniendo el
Catalogo de Conceptos de su Propuesta Económica cotizada).
B -9 P ROGRA MAS CA LENDA RIZA DOS DE MONTOS MENSUA LES.
B -9.1 Programa calendarizado de ejecución de los Trabajos, por
partidas y conceptos calculados a precio unitario,
representado gráficamente mediante diagrama de barras de
inicio y término de cada uno de ellos, indicando los importes
mensuales correspondientes. Formato FB-9.1 (deberá
considerar turnos de trabajo mixtos)
B -9.2 Programa calendarizado de utilización del Personal Técnico
Obrero encargado directamente de la ejecución de los
trabajos, a costo directo, representado gráficamente mediante
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
19
diagrama de barras cada categoría, e indicando los importes
mensuales correspondientes. Formato FB-9.2.
B -9.3 Programa calendarizado de utilización de Maquinaria, Equipo
de construcción y Herramienta, a costo directo, representado
gráficamente mediante diagrama de barras cada tipo de
maquinaria o equipo utilizado, indicando los importes
mensuales correspondientes. Formato FB-9.3.
B -9.4 Programa calendarizado de utilización del Personal Técnico,
Administrativo y de Servicio encargado de la Dirección,
Supervisión y Administración de los trabajos, a costo directo,
representado gráficamente mediante diagrama de barras cada
categoría e indicando los importes mensuales
correspondientes. Formato FB.9.4.
B -9.5 Programa calendarizado con montos de utilización de
materiales y equipo de instalación permanente, a costo
directo, representado gráficamente mediante diagrama de
barras cada uno de ellos, e indicando los importes mensuales
correspondientes. Formato FB-9.5.
B -9.6 Descripción del desarrollo constructivo, ajustándose
estrictamente a la Guía contenida en el Anexo B-9.6. Por
concepto, con su respectivo Precio Unitario.
El no presentar cualesquiera de estos documentos en la forma
solicitada será motivo para desechar la propuesta.
B -10 CA RTA COMP ROMISO DE LA P ROP OSICIÓN.
B -10.1 Carta compromiso de la proposición.
B -10.2 Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad lo
solicitado en el formato FB-10.2.
B -11 EXP LOSIÓN DE INSUMOS DE MA TERIA LES, DE MA NO DE OB RA , DE
MA QUINA RIA Y EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN Y HERRA MIENTA .
B -11.1 Explosión de Insumos.
Descripción económica
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
20
LA PROPUESTA ECONÓMICA:
Deberá contener:
a.- Cédula de la Propuesta Económica por concepto (anexo B-8.1 Catalogo de conceptos)
b.- Resumen de la Propuesta Económica.
c.- Análisis del Factor del Salario Real, conforme a los (anexos B-7.1 y B-7.2.)
d.- Datos Básicos para determinar el Factor Salario Real (anexo B-1.1).
e.- Cálculo de los Factores según los Valores determinados por el IMSS.
f.- Cálculo del Factor Utilidad (anexo B-6.1).
h.- Cálculo de Indirectos (anexo B-3.1).
i.- Análisis de Precios Unitarios por Concepto y por el total de los mismos (anexo B-8.1 Catalogo
de conceptos).
X .- CA USA S DE DESCA LIF ICA CIÓN.
Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos
en la convocatoria así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con
otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes
situaciones:
A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria o
los que se deriven del acto de aclaración de dudas.
B) Cuando se compruebe que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de
los trabajos solicitados.
C) En caso de que el Licitante presente proposiciones con precios escalonados.
D) Cuando la proposición económica se presente en moneda extranjera.
E) Cuando presente proposiciones en idioma diferente al español.
F) Cuando se compruebe que se presenten documentos apócrifos o alterados
modificando el contenido de los mismos.
G) Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad para garantizar los
trabajos de la presente licitación. H) Cuando se solicite bajo protesta de decir verdad y esta leyenda sea omitida en el
documento correspondiente.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
21
I) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o
a cualquier otro ordenamiento legal en la materia.
J) En caso de que algún documento en donde así se solicite, venga dirigido a otra
dependencia o licitación.
K) Cuando alguna de las hojas de los documentos legales, técnicos o económicos
presentados, no ostente el sello de la empresa y firma de la persona que suscriba las
proposiciones. L) Cuando el licitante no haya asistido a la visita de obra.
X I .- CONSIDERA CIONES P A RA LA P ROP OSICIÓN.
Para la ejecución de la obra y con respecto a su propuesta, el licitante debe considerar:
Que en ningún caso el programa de trabajo y montos mensuales de erogación, formulado por él,
motivadas por causas ajenas al INSTITUTO, derivadas de la incorrecta e ineficiente ejecución
de la obra, implicará cambio alguno en la cotización para los mismos.
X I I .- REV ISIÓN A RITMÉTICA DE LA S P ROP UESTAS.
Para la revisión aritmética de las propuestas, se establece lo siguiente:
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas o cantidades, se
reconocerá como correcto, el producto de las cantidades o volúmenes de obra
proporcionados por el INSTITUTO, y los precios unitarios anotados con letra por el
licitante.
De existir discrepancias entre los precios unitarios consignados con número y letra, se
tomarán como válidos estos últimos; si la discrepancia se presentara entre el precio
unitario con letra y el obtenido mediante su análisis correspondiente, se tomará este
último. En ambos casos el INSTITUTO efectuará los ajustes correspondientes.
X I I I .- A CTO DE P RESENTA CIÓN Y A P ERTURA DE P ROP OSICIONES.
El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el servidor público
que designe el INSTITUTO, quien será él único facultado para aceptar o desechar
cualquier proposición de las que se hubieren presentado, en los términos de la Ley , el
cual se llevará, conforme a lo siguiente:
1. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados, pasando lista de asistencia de los
participantes y a la presentación de los servidores públicos e invitados, en su
caso. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su
proposición y demás documentos requeridos en sobre cerrado en forma inviolable
y debidamente etiquetado. En el caso de que la proposición sea presentada
conjuntamente por varias empresas en términos del segundo párrafo, del Artículo
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
22
36 de la Ley y lo previsto por el artículo 47 del Reglamento. El representante
común para estos efectos, entregará la proposición.
2. Se procederá a la apertura del sobre por escrito y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito.
3. Por lo menos un licitante, si asistiera alguno, y el servidor público facultado para
presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos y quedarán en custodia del
INSTITUTO.
4. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas
aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así
como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará a
cada uno copia de la misma. Se señalará la fecha, lugar y hora en que se dará a
conocer el fallo.
5. Se devolverán los poderes notariales e identificaciones originales de los
representantes del licitante, que se hayan presentado para el cotejo.
6. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se
declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta.
X IV .- CR ITERIOS P A RA LA EV A LUA CIÓN DE LA P ROP OSICIÓN.
Los criterios que se aplicarán en la evaluación de las proposiciones, se describen a
continuación:
a.- Se integrará un Grupo para la Evaluación Técnica y Económica de las Propuestas, así como para
la revisión cualitativa de la información y documentación relativa a esta Licitación.
b.- Se tomará en cuenta la información documental y en su caso, la visita a las instalaciones del
Licitante.
c.- Se considerará para efectos de la evaluación, la idoneidad, solvencia, experiencia y capacidad de
respuesta del Licitante, en función de la información que aporte en su Currículum Vitae y que
acredite su veracidad con la documentación correspondiente.
d.- Conforme a los criterios previstos en esta convocatoria, se evaluarán las Propuestas por
Concepto, en relación con el Análisis de Precios Unitarios Desglosados. Se seleccionarán aquellas
que cumplan con todos los requisitos y ofrezcan las mejores condiciones y ventajas para la
Convocante, en cuanto a calidad, oportunidad y precio.
e.- Se verificará que cumplan con la información, documentación y requisitos previstos en estas
Bases; no se aplicarán criterios de puntos y porcentajes, excepto para el caso de la integración
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
23
nacional. Se tomarán en cuenta todas las condiciones y ventajas Técnicas y Económicas que
favorezcan a la Convocante.
f.- Se compararán las propuestas entre si, en forma equivalente, de todas las condiciones ofrecidas
por los Licitantes y se registrarán en un Cuadro Comparativo. Se desecharán las Propuestas cuyos
precios no sean convenientes o posibles para la Convocante y aquellas que oferten precios por
debajo del costo del Servicio.
g.- Si resulta que dos o más propuestas son idóneas y solventes y cubren la totalidad de los
requisitos previstos en estas Bases, se optará por la Propuesta de precio más bajo.
h.- En caso de empate Técnico, en igualdad de condiciones, se adjudicará el Contrato a quién tenga
en su planta laboral, cuando menos el 5 % de personal con discapacidad, registrado ante el IMSS con
cuando menos 6 meses de anticipación a la fecha de Formalización del Contrato.
i.- De persistir el empate, la Convocante efectuará un sorteo por insaculación en el mismo Acto de
Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada Propuesta empatada, depositados
en una urna de la que se extraerá el boleto del ganador.
j.- Se adjudicará el 100% de los conceptos por partida a uno o más ganadores, por lo que el o los
licitantes deberán ofertar el 100% de los conceptos del total de las partidas que componen dicha
licitación.
k.- El Grupo Evaluador elaborará y requisitará el Dictamen que sustentará el Fallo, en el cual se
indicarán las razones o motivos por los que resultaron ganadores unos y no ganadores los demás.
Las Propuestas que no cumplan con cualquiera de los requisitos exigidos en esta convocatoria,
serán desechadas.
EN EL A SP ECTO LEGA L Y TÉCNICO:
De acuerdo al artículo 64 del Reglamento, se constatará que las proposiciones recibidas
en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la
convocatoria de la licitación.
Se comprobará que dentro del objeto de la Escritura Constitutiva, figure el específico al
tipo de los trabajos que se licitan; que el representante legal de la empresa, cuente con
las facultades suficientes para suscribir la propuesta, y que la persona que presente la
propuesta, (en su caso) cuente con el poder otorgado por el representante legal con
identificación oficial vigente de ambos.
Se revisara que el perfil de los profesionales técnicos propuestos por los licitantes,
cuenten con capacidad y experiencia necesaria para llevar la adecuada administración
de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que
deberán cumplir los licitantes se considerará el grado académico de preparación
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
24
profesional, la experiencia laboral en obras similares y la capacidad técnica de las
personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.
Para llevar a cabo lo anterior, el Instituto se cerciorará que el licitante cuente dentro de
su currículum empresarial, con obras similares a la que se lícita, requisito que también
deberá cubrir el Superintendente que se proponga para que esté a cargo de los trabajos
demostrando mediante los documentos respectivos que el Superintendente cuente con capacitación y experiencia en el manejo y uso de bitácoras electrónicas y con la Firma
Electrónica Avanzada (FIEL).
Se evaluará que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción
adecuado para el desarrollo de los trabajos que se convocan.
Se evaluara que el procedimiento constructivo descrito por la licitante sea aceptable,
acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.
Para evaluar en forma razonable la situación financiera de la empresa, se tomará en
consideración lo establecido en el Art. 65 del Reglamento. Con base a razones
financieras básicas. Tales como liquidez inmediata, o capital neto de trabajo (relación
de activos monetarios entre pasivo circulante).
Solvencia o capacidad para pagar sus obligaciones (relación de activos totales entre
pasivos totales).
Apalancamiento o deudas (relación del pasivo total entre el activo total).
Rentabilidad (relación de utilidad neta entre el capital contable).
Comprobación del capital contable y de la capacidad financiera con base en la última
Declaración Fiscal Anual 2015, y mediante estados financieros básicos conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados de los ejercicios 2013, 2014. 2015
y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la publicación de la Convocatoria, auditados por Contador Público el cual deberá anexar
copia de su cédula profesional.
Se verificará el cumplimiento de las condiciones legales requeridas al licitante, su
existencia legal y personalidad jurídica.
Se verificara que el programa de ejecución de la obra sea factible con los recursos
considerados por el licitante en el plazo estimado y que estos sean suficientes. Que las
características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar,
considerados en el A nexo B -11.1 sean los requeridos en el Catálogo de Conceptos
proporcionado por el INSTITUTO.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
25
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos antes señalados se calificarán
como solventes legal y técnicamente, las que no cumplan serán desechadas. El
INSTITUTO dictaminará al respecto y hará constar las causas que motivaron su
descalificación.
EN EL A SP ECTO ECONÓMICO:
De conformidad con el artículo 65 del Reglamento, se constatará que las proposiciones
recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos
solicitados en la convocatoria
Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes
con las condiciones vigentes en el mercado, o de la zona o región en donde se
ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.
Se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, conforme
al Capitulo Sexto del Reglamento.
Se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean los suficientes para
ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución y las cantidades
de obra establecidas en el catálogo de conceptos que el INSTITUTO proporcionará.
Que el análisis, el cálculo e integración de los precios sean congruentes, con las
condiciones, costos vigentes y materiales de la zona o región donde se ejecuten los
trabajos y en caso de materiales, estos incluyan además los fletes y maniobras
correspondientes, para ser puestos en el lugar de su utilización.
Que en el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán
únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y que no se
haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;
Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos y sea obtenido mediante el procedimiento denominado
equipo) que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos; que incluya los
pagos por las estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo
adjuntar el análisis correspondiente con el documento que sirvió de base para utilizar la
tasa de interés.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
26
Se verificará que el cargo por utilidad esté representado mediante un porcentaje sobre
la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento y los cargos adicionales.
Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores se
calificarán como solventes técnica y económicamente y, por lo tanto solo éstas serán
objeto del análisis comparativo.
Para la evaluación de las propuestas, no se utilizarán mecanismos de puntos o
porcentajes.
XV .- DESECHA MIENTO DE P ROP UESTA S, CA NCELA CIÓN DE LICITA CIÓN Y
LICITA CIÓN DESIERTA .
Conforme a lo dispuesto por el titulo tercero, capítulo primero, sección V del
Reglamento, serán causas de:
DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES:
Se descalificará al Licitante que:
a.- No cumpla cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y los que deriven de la
Junta de Aclaración a las mismas.
b.- Tenga acuerdo con otros Licitantes para elevar el precio de los Servicios solicitados ó cualquier
otro que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás Licitantes.
c.-. Presente Propuestas con Escalación de Precios o por debajo de los costos de producción.
d.- No presente la Constancia de Visita a los Centros de Trabajo.
e.- No desglose por concepto, así como no cotizar por Precios Unitarios los montos de los mismos.
f.- Presente su Propuesta Económica en idioma y/o moneda extranjera.
g.- No oferte el 100% de los requerimientos.
h.- Presente documentos alterados, tachados y/o enmendados.
i.- No tenga capacidad de respuesta para garantizar la prestación de los Servicios ofertados.
j.- Se encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en el Artículo 51 de la Ley y 8 Fracción
XX de la Ley de Responsabilidades.
k.-
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
27
l.- Viole la Ley, su Reglamento o cualquier otro ordenamiento Legal en la materia.
m.- Sus Propuestas carezcan de Firma del Representante Legal o de la persona con Facultades para
ello.
n.- No requisiten correctamente todos y cada uno de los formatos, cartas y anexos incluidos en
esta convocatoria.
ñ.- Proporcione información y documentación falsa, e incompleta.
o.- Determine la Contraloría o la SFP.
Cancelación de Licitación . - Por caso fortuito o fuerza mayor, o cuándo existan
circunstancias, debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de
contratar los trabajos.
Declaración Desierta:
El ISSSTE declarará desierta la Licitación, cuando:
a.- No se presente ninguna Propuesta en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.
b.- Ninguna de las Propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en esta convocatoria.
c.- Los precios cotizados en las Propuestas Económicas no sean convenientes o posibles para la
Convocante, previa investigación de mercado, que para el efecto se realice.
d.- Los precios cotizados en las Propuestas estén por abajo del costo real del Servicio.
En caso de Declararse Desierta, total o parcialmente, el ISSSTE procederá conforme a lo previsto
en el Artículo 42 fracción VII de la Ley.
XV I : FA LLO DE LA LICITA CIÓN.
Se elaborará un dictamen, que servirá como base para el fallo, en el que se hará
constarel análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante
que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INSTITUTO y
que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto satisfacen la
totalidad de los requerimientos del INSTITUTO, el contrato se adjudicará a quien
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
28
presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el
INSTITUTO.
En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, el INSTITUTO adjudicará la
obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del
Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública.
Se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se explicarán las
razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en
su caso, haya sido desechada.
Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por
notificados del fallo, cuando este se encuentre a disposición en la página de Compranet,
a mas tardar el día hábil siguiente al que se declare este, sin menoscabo de que pueda
acudir directamente a las oficinas del INSTITUTO para obtener el acta que se hubiere
levantado.
Asimismo el INSTITUTO enviará a la Contraloría la siguiente documentación: el fallo; el
acta de junta de aclaraciones a la convocatoria; acta de presentación y apertura de
proposiciones; a más tardar el día hábil siguiente en que se hayan concluido los actos,
mismas que se pondrán de manera simultanea a disposición de los interesados a través
de compraNET.
XV I I : CONTRA TO Y F IA NZA .
siguiente garantía: Póliza de Fianza que garantice
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, que le sea otorgado
a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación, la que tendrá que ser
otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a satisfacción de
EL CONTRA TISTA a que la afianzadora pague la fianza independientemente de
que interponga cualquier tipo de recurso administrativo y/o judicial, y en caso de que
existan créditos a su favor, renuncia expresamente al derecho de compensar, por lo que
en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva la garantía.
La póliza que se menciona en la presente cláusula, tendrá un valor del diez por ciento
del importe total de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las previsiones contenidas a este respecto por la Ley y su Reglamento.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
29
Invariablemente la garantía de cumplimiento del contrato tendrá que llevar la siguiente
leyenda:
cumplimiento de todas y cada una de las
instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por
autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito
Esta fianza permanecerá vigente como mínimo 24 meses adicionales, contados a partir
de la fecha en que la obligación debió haberse cumplido.
convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el
documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
otorgada originalmente.
La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del valor de este contrato y contener lo
siguiente:
A ) Debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
B ) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos
adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga.
C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
D) Nombre del contratista fiado
E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato.
F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir
del día siguiente al incumplimiento del fiado.
G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, con fundamento
al art. 179 de la Ley Federal de Instituciones de seguros y fianzas.
H) Que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
30
I ) Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la
conformidad
J) Que en caso de incumplimiento del contratista, podrá reclamarse el pago de la fianza
por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 279 y/o 280 de la
Ley Federal de Instituciones de seguros y fianzas o bien a través del artículo 63 de la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios financieros.
K) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por
autoridad competente
L) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato
adjudicado.
El monto de la fianza se actualizará en la misma proporción en que se modifique el valor
de este contrato, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas, su Reglamento y la Normatividad aplicable.
Si el licitante ganador no firmara el contrato por causas imputables al mismo, será
sancionado en los términos del articulo 78 de la ley, en este supuesto el instituto podrá
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que
hubiese presentado la siguiente proposición solvente mas baja y así sucesivamente,
siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea
superior al 10%, en caso de que este último no acepte la adjudicación, el instituto
declarara desierta la licitación.
XV I I I : P LA ZO DE EJECUCIÓN.
El contratista al que se le asigne el contrato, deberá considerar como fecha de iniciación
de los trabajos objeto del contrato, el día 20 de agosto de 2016, fecha que a su vez se
señala en su contrato de obra que elabore el INSTITUTO, basándose en el programa de
ejecución de obra, por lo cual el contratista se obliga a concluir totalmente los trabajos dentro de un término estimado de 30 días naturales contados a partir de la fecha de
iniciación. Asimismo, deberá entregar el programa de ejecución de los trabajos,
detallado por concepto, precisamente antes de la iniciación probable de los mismos,
consignando por periodos las cantidades por ejecutarse e importes correspondientes, y
procedimientos constructivos de las etapas a ejecutar.
X IX .- DE LA S INCONFORMIDA DES.
Los participantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control
en el I.S.S.S.T.E., por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, producidos
durante el proceso de adjudicación, en los términos del Artículo 83 del propio
ordenamiento legal. Dirección, en el domicilio que ocupa la Secretaria de la Función
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
31
Pública insurgentes sur no. 1735 col. Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón, Código
postal 01020 México D.F teléfono 05-55-2000-3000
XX.- P A GO DE LOS TRA B A JOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES.
ANTICIPO: Para los efectos de esta licitación no se considerará el otorgamiento por
parte del Instituto de ningún tipo de anticipos.
El pago al contratista por los trabajos realizados, se hará con base a estimaciones de los
trabajos ejecutados, con periodicidad no mayor a treinta días, tomando en cuenta el
catálogo de conceptos, y los precios unitarios de la propuesta.
De conformidad con el artículo 220 del Reglamento y al artículo 191 de la Ley Federal
de Derechos se descontará al importe de las estimaciones, el 0.5% por concepto de
apoyo a los Servicios de Vigilancia, Inspección y Control que realiza la Secretaría de la
Función Pública, y 0.2 % cuando proceda, el porcentaje correspondiente al Instituto de
Capacitación de la Industria de la Construcción.
XXI .- CONCEP TOS EXTRA ORDINA RIOS.
Cuando por causas especiales de la obra, se requieran trabajos, que no estén contenidos
en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; el contratista solo podrá ejecutarlos
una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del
residente de obra designado por INSTITUTO, salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no sea posible su autorización previa.
El uso de la bitácora es obligatorio debiendo permanecer en la residencia de la obra, a
fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser
extraída del lugar de los trabajos.
Para el estudio y aprobación de precios unitarios extraordinarios, se procederá de la
manera siguiente:
a) Cada vez que aparezca un concepto fuera del catálogo de conceptos detectado en
obra, tanto la supervisión que representa al INSTITUTO, como el superintendente de
la contratista, deberán anotar en la bitácora el surgimiento de tales conceptos y la
fecha en la que fueran detectados, registrando la firma del contratista, supervisor y
del residente de Obra del INSTITUTO.
b) El contratista presentará el análisis de los precios unitarios que correspondan
conciliados con la supervisión y debidamente requisitados, en un plazo no mayor a
30 días después de ser requerido por bitácora.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
32
c) A solicitud del área operativa, el Departamento de Obras y Servicios Generales,
revisará los precios unitarios extraordinarios solicitados y en su caso los sancionará,
de ser necesario realizará los ajustes que estime procedentes, para lo que el contratista deberá asistir a la conciliación que se le requiera.
d) En caso de que el contratista no presente oportuna y debidamente documentada la
proposición de análisis de precios unitarios extraordinarios, el INSTITUTO realizará
el análisis respectivo y el precio unitario obtenido, será el que se aplique al nuevo
concepto de obra.
XXI I .- A JUSTE DE COSTOS.
El INSTITUTO y la contratista acordaran la revisión y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en el contrato de obra, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos
de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, lo anterior
se llevara a cabo observando los criterios de ajuste de costos señalados en la Ley y su
Reglamento.
XXI I I . - SEGURIDA D E HIGIENE.
Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta su entrega serán
responsabilidad del contratista.
El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en
las zonas en las que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y los
elementos que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente
designado de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.
El contratista tendrá la obligación de notificar al residente designado de cualquier brote
epidémico, en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar a combatir con
los medios que disponga.
XXIV .- SUSP ENSIÓN TEMP ORA L DE LA OB R A .
Se podrá suspender temporalmente, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley y su Reglamento.
XXV .- RESCISIÓN Y TERMINA CIÓN A NTICIP A DA DE CONTRA TO SOLO P OR
CA USA DE INTERÉS GENER A L.
El INSTITUTO rescindirá administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista; el procedimiento de rescisión y terminación
anticipada se llevara a cabo en los Art. 61 y 62 de la Ley. .
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
33
XXV I .- P ENA S CONV ENCIONA LES Y SANCIONES.
Por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantía de cumplimiento. El INSTITUTO fijara los términos, forma y
porcentajes para aplicar las penas convencionales, con fundamento en el Art. 86 del
Reglamento. Asimismo, para el caso que el licitante adjudicado no firme el contrato por
causas imputables a el, será sancionado en los términos del Art. 78 de la Ley. Se
verificara que los trabajos se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el
programa aprobado, si el avance es menor de lo que debió realizarse, el residente
asignado por el ISSSTE procederá a informar al contratista por medio de la bitácora,
especificando claramente las partes de la Obra Publica o Servicio Relacionado con la
misma que el contratista ha dejado de realizar con respecto al programa autorizado,
con la finalidad de que el contratista este en posibilidad en un plazo no mayor de 15
días naturales siguientes de aportar las pruebas que considere convenientes y alegar lo
que en su derecho convenga, si los elementos aportados por el contratista no justifican
el atraso, se procederá a determinar pena convencional, la que será sobre la base de 5
al millar sobre el importe de los trabajos que no han sido realizados, desde la fecha en
que debieron ejecutarse, hasta el de la revisión.
Así mismo para el caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha
señalada en el programa autorizado, se aplicara una pena convencional por la cantidad
sobre la base de 5 al millar del monto acumulado de los trabajos en atraso a la fecha de
terminación señalada en el programa, multiplicada por el numero de meses
transcurridos hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
satisfacción del ISSSTE, y en su caso, la penalización se aplicara proporcionalmente en
periodos menores de un mes.
XXV I I . - CONTROV ERSIA S.
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta
Ley, de esta convocatoria o de los contratos que se celebren de la presente licitación
serán resueltas por los Tribunales Federales de la Ciudad de México.
Solo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que
determine la Secretaría de la Función Pública, mediante reglas de carácter general,
previa opinión de la SHCP y de la Secretaría de Economía, ya sea en cláusula
compromisoria incluida en el contrato o convenio independiente. De acuerdo a lo
establecido en Artículo 15 de la Ley.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
34
XXV II I .- S ITUA CIONES NO P REV ISTA S EN ESTA CONV OCA TORIA
Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria, será resuelta
por el INSTITUTO escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en
las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.
Así mismo, para la interpretación o aplicación de estas convocatoria o del contrato que
se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará en lo dispuesto en la Ley y
su Reglamento, Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Obra Pública del INSTITUTO y demás disposiciones vigentes en la materia.
No se omite comentar que el Órgano Interno de Control, se encuentra en condiciones para recibir inconformidades, a través de los medios remotos de comunicación
electrónica en atención a que cuenta con la infraestructura técnica requerida, así como
la certificación de su medio de identificación electrónica.
Subdelegación de Adm in istr ación .
Méx ico D.F .
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
35
TERMINOS DE REFERENCIA
1.- PARA EFECTOS DE PAGO DE TRABAJOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EL
CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CONVOCATORIA, ALCANCES DE CONCEPTOS,
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO.
2.- SE LES INDICA A LAS PARTICIPANTES QUE EN SUS PROPUESTAS, DEBERÁN
CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA PODER CUMPLIR CON LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
3.- EL CONTRATISTA GANADOR DE LA PROPUESTA SÉ VERA OBLIGADO A REALIZAR
CUALQUIER TIPO DE TRABAJO NECESARIO, PARA LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA
DE LA OBRA.
4.- NO SE CONSIDERARÁN ACARREOS, MODIFICACIONES Y SOBREPRECIO A LOS
CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉL CATÁLOGO DE CONCURSO. POR MODIFICACIONES EN
UBICACIÓN DENTRO DEL INMUEBLE O POR DIFICULTAD DE ACCESO PARA SUMINISTRO
DE MATERIALES Y/O EQUIPO.
5.- EL OFICIO QUE ENTREGA LA CONTRATISTA EN EL ACTA DE APERTURA TÉCNICA,
AVALA EL CONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS, LAS
CONDICIONES DEL MISMO, ASÍ COMO LA FACTIBILIDAD DE ACCESO, SUMINISTRO DE
MATERIALES Y SERVICIOS, POR LO QUE NO SE JUSTIFICARÁN MODIFICACIONES A LOS
CONCEPTOS DE CATALOGO POR CAUSAS INHERENTES AL DESCONOCIMIENTO DEL
SITIO DE LA OBRA.
6.- EN EL CASO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO APAREZCAN EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZARLOS A
FIN DE CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA. PARA EFECTO DE PAGO DE
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN CATÁLOGO, SE REALIZARÁ
EN FORMA DESGLOSADA EMPLEANDO LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL CATÁLOGO DE
CONCURSO, O EN SU CASO SE PAGARÁN CON CONCEPTOS SIMILARES DEL CATÁLOGO
DE CONCEPTOS, SI NO EXISTIERAN SIMILARES PROCEDERÁ EL ANÁLISIS
CORRESPONDIENTE, NO SE PAGARÁN LOTES (SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN).
7.- PARA EFECTO DE LAS DEMOLICIONES SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS SOBRE
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y DEPÓSITOS TEMPORALES PARA RETIRO A TIROS
AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO MANIOBRAS QUE
SE REQUIERAN, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
36
8.- LA PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE INCLUYE EN SU ALCANCE REBABEO,
PERFILADO, EMPLASTECIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE LA
MISMA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE ÉSTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA.
9.- LOS MATERIALES A UTILIZAR SERÁN LOS CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DE
CONCURSO Y/O EN EL CASO DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SERÁ NACOBRE Y
DURALON Y EN RED ELÉCTRICA CABLE CONDUMEX, PINTURA VINÍLICA COMEX, O
SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO, EN CASO CONTRARIO NO SERÁN EFECTO DE PAGO.
10.- LA ENTREGA DE SUS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE
REPORTE FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, CORTES
Y ALZADOS, LOS CUALES DEBERÁN SER REALIZADOS EN EL FORMATO OFICIAL, DE
FORMA TAL QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, NO SE PROCEDERÁ A LA
AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS PARA EFECTO DE PAGO, TRASLADÁNDOSE A LA
ESTIMACIÓN SIGUIENTE A LA ENTREGA DE LO ANTES SOLICITADO.
11.- SE ACLARA QUE DURANTE EL PROCESO DE OBRA, REGIRÁ LA LEYENDA DEL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS CON LAS TARJETAS
DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE LOS TRABAJOS Y/O
MATERIALES OMITIDOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTARLOS SIN CARGO
ALGUNO PARA LA DEPENDENCIA.
12.- SI EL CONTRATISTA NO LEVANTASE Y RETIRASE LOS ESCOMBROS DE MATERIAL
SOBRANTE COTIDIANAMENTE DURANTE EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,
(LO CUAL SE VERIFICARÁ QUINCENALMENTE), SE LE RETENDRÁ UN IMPORTE
EQUIVALENTE AL 0.6%, DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA O
SEMANAS EN QUE NO SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.
13.-
GRAVARÁ EL IMPACTO QUE OCASIONE LA APLICACIÓN DE LAS FASES I Y II EN BASE A
LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS Y A LA VEZ SE LE
INDICA QUE PARA EL ANÁLISIS DE SU PROPUESTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS ACCESOS
INDICADOS EN EL PROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE SUS MATERIALES.
14.- EL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE OBRA (RESIDENTE) DEBERÁ
PERMANECER EN LA MISMA POR TIEMPO COMPLETO, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL CONTRATISTA, Y CUALQUIER
ORDEN DADA POR LA SUPERVISIÓN AL MISMO SE CONSIDERARÁ COMO TRANSMITIDA
AL PROPIO CONTRATISTA. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
15.- LOS CONTRATISTAS DEBERÁN CONSIDERAR EN SUS COSTOS HORARIOS DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN ACTIVO, INACTIVO Y ESPERA.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
37
16.- LA CALIDAD DE LA OBRA SERÁ RESPONSABILIDAD TOTAL Y DIRECTA DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TODOS LOS
GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA, (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN DE APOYO,
ENSAYES, ETC.).
17.- LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ EXIGIRLE AL CONTRATISTA
EL REEMPLAZO DE LOS PROFESIONISTAS QUE A SU JUICIO CONSIDERE NO APTOS PARA
EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
18.-EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE
PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE LA ZONA METROPOLITANA CON EL PROMEDIO DE LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS PARA EVITAR UN POSIBLE RETRASO MOTIVADO POR ESTE EVENTO
NATURAL, POR LO QUE ESTOS EVENTOS NO SE TOMARÁN EN CUENTA PARA QUE EL
CONTRATISTA SOLICITE PRORROGA.
19.- TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, ASÍ COMO LOS PROCEDENTES
EXTRAORDINARIOS, SERÁN AVALADOS PARA SU PAGO SIEMPRE Y CUANDO HAYAN
SIDO CONCLUIDOS AL 100%, ES DECIR, SE PAGARÁ POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA (P. U. O. T.).
20.- LA CALENDARIZACION DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTA CONTEMPLADA
EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS
NATURALES.
21.- LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS CIRCULARES QUE EN SU CASO
EXPIDA LA DEPENDENCIA, RELATIVAS AL PRESENTE CONCURSO, DEBERÁN
REGRESARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL POSTOR EN TODAS SUS HOJAS
DENTRO DEL SOBRE DE SU PROPUESTA Y LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGA, SE
CONSIDERARÁ VALIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y EN SU
CASO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, ASÍ MISMO CUANDO EN LA MINUTA O
CIRCULARES SE ENTREGUE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
COMPLEMENTARIOS, DEBERÁN ANEXARSE AL FINAL DEL CATÁLOGO CON SUS
RESPECTIVAS CANTIDADES DE OBRA ORIGINALES.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
38
A nexo a l Oficio Cir cu la r No. SA CN/300/148/2003.
A NEXO No. A -3.4
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras
fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como
miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) y
firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros
en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a
las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros
que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la
competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten
por las contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la
Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México,
iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación la primera ya fue
aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:
La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la
Convención.
El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las
recomendaciones de la Convención.
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por
las agencias calificadores y a la atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centran en:
Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de
los actores comprometidos en su cumplimiento.
Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos
relacionados con lavado de dinero y extradición).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos
de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo,
información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
39
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores
públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble
contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados,
informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los
activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos;
informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el
carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas
preventivos que deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores
públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras,
privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos
extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea
acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros
medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la
identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención,
independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores
públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que
impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la
comisión de actos de corrupción.
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los
siguientes términos:
Com eten el del ito de cohecho:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba
indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una
promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones,
y
II. El que de manara espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a
alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier
servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
A l que com ete el del ito de cohecho se le im pondr án las sigu ientes sanci ones:
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
40
Cuando la cantidad o el valor de dádiva o promesa no exceda el equivalente de
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento
de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán tres meses a dos años de
prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de
tres a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas
veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de
trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en
el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce
años para desempeñar orto empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o
dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
Capítu lo X I
Cohecho a ser v idor es púb l icos extr anjer os
A r t ícu lo 222 b is
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de
obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o
conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:
I . A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la
tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a
su empleo, cargo o comisión;
I I . A un servidor público extranjero para llevar acabo la tramitación o resolución de
cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a
su empleo, cargo o comisión, o
I I I . A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le
requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier
asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de
este último.
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda
persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en
los órganos legislativo, ejecutivo o judicial en un Estado extranjero, incluyendo las
agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier
orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública
internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos
que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
41
quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en
consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del
cohecho en la transacción internacional y el daño causado o beneficio obtenido por la
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
42
FORMATO A-9
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. , EN SU CARÁCTER DE
DELEGADO REGIONAL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR LA OTRA PARTE, --------------------------------------, REPRESENTADO POR -------------------------------------------,
EN SU CARÁCTER DE ------------------------------------ AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
Declar aciones:
I. declara que:
I.1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Publica Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1º, 3º fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
5º, 207 y 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
I.2. Entre sus finalidades se encuentra la administración de los seguros, prestaciones y
servicios del régimen obligatorio de seguridad social, a que alude el artículo 4o. de la
funciones y atribuciones en
términos de lo establecido en el artículo 208 fracción X de su Ley, puede realizar toda
clase de actos jurídicos y celebrar los contratos y convenios que requiera el servicio a su
cargo.
I.3. Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades,
requiere de la ejecución de obra pública tanto para la construcción de sus nuevas
Unidades de Servicio como para la Conservación y el Mantenimiento de los inmuebles
con los que cuenta.
I.4. En atención a lo anterior, el presente contrato de obra pública a precios unitarios y
Licitación Publica Nacional de conformidad con los Artículos 3, 7, 24, 26 fracción I, 27
fracción I, 28, 30 fracción I, 31, 32, 33, 34 segundo párrafo, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48
fracción II, 49 fracción II y 51, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, en la forma y términos que se describen en las cláusulas del mismo.
I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número --
-------------, denominada ---------------------------------------------, Inversión autorizada
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
43
por -------------------------------, mediante el oficio número ----------------------------- de
fecha --------------------------- del 2016.
I.6. Su representante, de conformidad con lo que establece el artículo 24, 56 y 57 del
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, tiene a su cargo entre otras atribuciones, la coordinación, dirección y
supervisión de todas las labores que se desarrollan en su Jurisdicción, así como la vigilancia de las facultades que se otorgan a la Delegación, para que se ejerza conforme
a las normas y lineamientos aplicables.
I.7. Su representante, el , fue nombrado Delegado Regional Poniente del ISSSTE,
por la H Junta Directiva a propuesta de su Director General y cuenta con facultades
suficientes para obligarse en términos de este contrato, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 11 fracción VI del Reglamento de las Delegaciones del ISSSTE,
asimismo acredita su personalidad con el testimonio contenido en la escritura pública
número 82392, de fecha 01 de Marzo del 2007, pasada ante la fe del Lic. Armando
Mostachi Figueroa notario público número 121, del Distrito Federal.
I.8. Señala Como Domicilio Legal, Para Los Efectos De Este Contrato, El Ubicado (ISSSTE
MATRIZ) Rio Rhin No. 03, piso 10, Colonia Cuauhtemoc c.p. 06500, Delegación
Cuauhtemoc, México D.F, (Delegación Regional Poniente) Av. parque lira numero 156,
colonia Observatorio, c.p. 11860, México Distrito Federal.
II. "EL CONTRATISTA" declara que:
II.1. Es una persona moral, constituida de conformidad con la Legislación Mexicana,
según consta en la escritura constitutiva número --------------, de fecha -------------------
--- otorgada ante la fe del ---------------------------------------, Notario Público Número ---
- del -----------------------, inscrita en el Registro Público del Comercio de la ciudad de ---
---------, bajo el Folio Mercantil número -------- de fecha ----.
II.2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
II.3. Dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos
técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente
para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
II.4. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la
clave -----------------------------------, de la cual anexa copia fotostática, manifestando
bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en el pago del impuesto al valor
agregado, en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que acredita con la
copia fotostática de los documentos relacionados.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
44
II.5. Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Registro
Obrero-Patronal Número -------------------------------, de los cuales exhibe cédula y
registro de alta vigentes, cuyas copias fotostáticas se adjuntan al presente.
II.6. Su representante se encuentra plenamente facultado para representarlo, ya que
cuenta con poderes ---------------------------------------, con todas las facultades
generales aún las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el testimonio de la Escritura Pública Número -------------------
--- de fecha ---------------------------, otorgada ante la fe del ---------------------------------
----, Notario Público Número --- de la Ciudad de --------------, manifestando bajo
protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en
forma alguna.
II.7. Manifiesta asimismo por escrito y bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en
los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
En caso de que alguna de las personas físicas que integran la empresa que representa,
se encuentre en alguno de los supuestos señalados en la declaración II.7 que antecede,
el presente contrato será nulo, previa declaración de la autoridad competente de
conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, por lo que expresamente se
compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.
II.9. Asimismo, conoce el contenido de los anexos, que debidamente firmados por las
partes, integran el presente contrato, estos anexos son por lo menos, los siguientes:
a) Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido
(o no) a las juntas de aclaraciones que se celebren.
b) Datos básicos de costos de materiales, puestos en el sitio de los trabajos.
c) Datos básicos del costo del uso de la maquinaria o equipo de construcción puestos en
el sitio de los trabajos.
d) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o
rentados, su ubicación física y vida útil.
e) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
f) Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
45
g) Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación
permanente.
h) Programa calendarizado de suministros.
i) Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y obrero
encargado directamente de la ejecución de los trabajos.
j) Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de
servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
k) Modelo de Contrato.
l) Planos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales
y especificaciones de construcción aplicables.
m) Minutas de las juntas de aclaraciones y de información adicional.
n) Descripción del procedimiento constructivo.
o) Bitácora de obra.
p) Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.
q) Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por
costos directos, que incluyan los cargos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipo de construcción, de costos indirectos, costos de
financiamiento y cargo por utilidad, y todos los demás que se estimen necesarios para
la correcta y adecuada ejecución de la obra pública que se contrata por efectos de este
instrumento jurídico.
II.10. Señala como domicilio para los efectos de este contrato el ubicado en --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------.
Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso en la forma y términos que se
establecen en las siguientes:
CLÁUSULAS
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
46
P r imer a . Objeto del Contr ato .-
ejecución De la Obra Pública consistente en trabajos de -----------------------------------,
hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo,
previamente acordados por las partes, así como las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigentes en
el lugar donde deben realizarse los trabajos.
Segunda . P lazo de Ejecución .-
objeto de este contrato el día 20 de ---- del 201 y a concluirla a más tardar el día ----
de ------- del año 20--, la cual consta de un plazo de ejecución de días naturales de
conformidad con el programa de trabajo previamente elaborado y aprobado por las
partes contrata
presente contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones
que se requieran para su realización, dentro de los términos y plazos acordados por las
partes.
Ter cer a . Monto del Contr ato .- El monto total de la Obra objeto del presente
contrato es de $------------------------ (----------------------------------------------------------
------------ Pesos --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente;
mismo que se determinó conforme al presupuesto, catálogo de conceptos, unidades de
medición, condiciones de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y tot
anexos b-7.1 y b-8.1 de la propuesta económica. El importe correspondiente al 16% del
Impuesto al Valor Agregado será trasladado en los términos de la Ley de la materia.
Cuar ta . For m a y Lugar de P ago.- Las partes convienen en que los trabajos objeto
de este contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de obra ejecutada
que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, siendo la fecha de corte cada
Generales, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia
de su pago, dentro de seis días naturales siguientes a la fecha de corte. El
Departamento de Obras y Servicios Generales dentro de los quince días naturales
siguientes deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones. En el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverán e incorporarán o deducirán en la siguiente estimación.
La autorización de las estimaciones y la correspondiente factura se hará por conducto
tales efectos.
El pago de las esti
cuarto piso, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860 en México
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
47
D.F., dentro de los Veinte días naturales siguientes a la fecha de autorización de la
estimación por parte del Departamento de Obras y Servicios Generales, mediante la
presentación de facturas, las que deberán reunir los requisitos fiscales que establece la
legislación vigente en la materia.
Quinta . A juste de Costos. Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en el presente instrumento, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción
de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia, lo anterior se llevará a cabo observando los criterios de ajuste de costos a
que se refieren los artículos 56, 57 fracción III y 58 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, así como en lo relativo del capítulo quinto del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas.
Sexta . Repr esentación . EL CONTRA TISTA
anticipadamente a la iniciación de los trabajos, y en el sitio de iniciación de los mismos,
un representante permanente, que fungirá como responsable de la construcción u obra,
el cual deberá tener los conocimientos técnicos necesarios, así como la autoridad
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución del presente
representante, en cualquier tiempo de vigencia del presente instrumento jurídico.
Sépt ima . Gar ant ías.- EL CONTRA TISTA la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a constituir la
siguiente garantía:
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato que le sea otorgado
EL CONTRA TISTA
siguientes a la fecha de notificación por escrito del fallo de adjudicación, la que tendrá
que ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a
satisfacción
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y de este instrumento jurídico.
EL CONTRA TISTA
que interponga cualquier tipo de recurso administrativo y/o judicial, y en caso de que
existan créditos a su favor, renuncia expresamente al derecho de compensar, por lo que
en caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva la garantía.
La póliza que se menciona en la presente cláusula, deberá ser con valor del diez por
ciento del importe total de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá
contener las previsiones contenidas a este respecto por la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Invariablemente la garantía de cumplimiento del contrato tendrá que llevar la siguiente
leyenda:
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
48
verifique fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las
EL CONTRA TISTA
instrumento jurídico, o en su caso, durante la substanciación de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definit iva por
autoridad competente. Para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito
EL INSTITUTO
Esta fianza permanecerá vigente como mínimo 24 meses adicionales, contados a partir
de la fecha en que la obligación debió haberse cumplido.
EL INSTITUTO
convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el
documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
otorgada originalmente.
La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del valor de este contrato y contener lo
siguiente:
A) Debe provenir de institución afianzadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
B) Contenerse en pólizas numeradas, que pueden completarse con documentos
adicionales en caso de modificación, disminución o prórroga.
C) Ser expedida a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
D) Nombre del contratista fiado
E) Especificar la cantidad u obligación garantizada, indicando el número de contrato.
F) El plazo de vigencia, señalando que será de dos años, como mínimo, contados a partir
del día siguiente al incumplimiento del fiado.
G) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.
H) Que no se extinguirá aún cuando el contratista subcontrate parcialmente.
I) Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
49
J) Que en caso de incumplimiento del contratista, podrá reclamarse el pago de la fianza
por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 93, 94 de la Ley
Federal de Instituciones de fianzas o bien a través del artículo 63 de la Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
K) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente
L) Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato
adjudicado.
El monto de la fianza se actualizará en la misma proporción en que se modifique el valor
de este contrato, en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento y la Normatividad aplicable.
Octav a . Supervisión.- EL INSTITUTO
Servicios Generales, tendrá derecho de verificar y supervisar en todo tiempo, la
ejecución y el avance de la obra conforme al programa y lineamientos establecidos en el
presente contrato, emitiendo por escrito las instrucciones que estime necesarias a
través del personal autorizado, para asegurar su adecuado cumplimiento, en términos
de las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Nov ena . P ena Conv enciona l - En EL CONTRA TISTA
atraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo al
quedará facultado a descontar el 5%
(cinco por ciento) de las estimaciones en trámite de cobro, sobre el importe de la
diferencia existente entre la obra ejecutada y el precio de la que debió realizarse en la
fecha en que se determina la diferencia. Este importe deb
reajuste al programa previamente establecido, en cumplimiento a lo que dispone al
respecto el artículo 46 fracción octava de la Ley de la Materia. Si el CONTRATISTA no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el
proceso de la ejecución de la obra (lo cual se verificara quincenalmente); se retendrá un
importe equivalente al 0.6% de la estimación correspondiente a la semana o semanas
en que no se haya realizado la limpieza.
Para este caso, no se tomarán en cuenta los atrasos o demoras en el cumplimiento de la
obra, cuando concurran razones por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, que
impidan su normal desarrollo.
Décima . Recepción de los Tr aba jos. - Una vez terminada la totalidad de la obra,
dispondrá de un plazo de 15 días naturales para verificar que los trabajos fueron
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
50
ejecutados de conformidad con lo pactado y a su entera satisfacción. Una vez
dispondrá de un plazo de 15 días para llevar a cabo el acta formal de entrega-recepción
de los trabajos con las formalidades previstas en los artículos 64, 65, 66 y demás
relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 135, 136,
137, 138 y demás relativos de su Reglamento, la elaboración del finiquito no podrá
exceder de sesenta días naturreclamar la ejecución de los trabajos faltantes o de aquellos que fueron mal ejecutados
en los términos de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
Concluida la obra y no obstante su recepción formal,
obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos del contrato de obra
celebrado o en lo dispuesto por el Código Civil Federal y el Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente.
EL CONTRA TISTA
entrega-recepción de los trabajos objeto del presente contrato, a su elección podrá
constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido en la obra.
respectivos rendimientos referidos en el párrafo anterior, transcurridos doce meses a
a su juicio corresponda, una vez hechas efectivas las garantías constituidas conforme a
lo dispuesto por los Artículos 66, 67 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Décima primera. Cesión de Derechos. Los derechos y obligaciones que se deriven del
presente contrato no podrán cederse en forma total o parcial, en favor de cualquier
otra persona física o moral.
Décima segunda. Rescisión y terminación anticipada del contrato.- Será causa de
L a
CONTRA TISTA
manera enunciativa más no limitativa, se enlistan a continuación:
a) No iniciar los trabajos en la forma y fecha pactadas.
b) Retrasar injustificadamente el cumplimiento del contrato, en relación con los plazos
y términos señalados en el propio instrumento legal.
c) Suspender injustificadamente total o parcialmente la ejecución de los trabajos objeto
de este contrato.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
51
d) Contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y/o cualquier ordenamiento que sobre la materia rija el
presente contrato.
EL INSTITUTO EL CONTRATISTA
alguno de los supuestos indicados en la cláusula anterior, así como en los señalados en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento,
el inicio del
procedimiento administrativo de rescisión del contrato, determinando la inmediata
suspensión de los trabajos, en la inteligencia de que los trabajos efectuados en
contravención a esta comunicación se tendrán por no ejecutados, fijando asimismo, el
día y la hora en que se levantará el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 62
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el Artículo 130
de su Reglamento, por lo que se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los
trabajos ya ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, el que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales
EL CONTRA TISTA
procedimiento rescisorio del presente contrato. En dicho finiquito deberá preverse el
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de
EL
INSTITUTO EL CONTRATISTA suministrado y
tenga en el sitio de la obra, así como los que se encuentren en proceso de adquisición
debidamente comprobados mediante la exhibición de la documentación
correspondiente, conforme a los datos básicos de precios técnicas de la asignación,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y
EL
CONTRA TISTA
EL INSTITU otorgará EL CONTRA TISTA
naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de inicio del
procedimiento de rescisión del contrato, a efecto de que manifieste lo que a su derecho
convenga, bajo el apercibimiento de que si no hace uso de su garantía de audiencia, o de
EL
INSTITUTO
fecha en que venza el plazo otorgado para ello.
EL INSTITUTO
EL CONTRA TISTA
EL
INSTITUTO
de 10 días naturales a partir de la fecha de su comunicación, con el apercibimiento de
que en caso de no cumplir esta obligación, se procederán a hacer efectivas las fianzas
de garantía de cumplimiento del contrato.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
52
Asimismo deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago
de créditos fiscales.
Décima ter cer a . Deducciones -
CONTRA TISTA
le formulen deducciones del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, por
concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de
La Función Publica y el 0.2% (dos al millar), cuando proceda, el porcentaje
correspondiente al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, S.C., del
importe de cada estimación.
Décima cuar ta . Relación Labor a l .-
EL CONTRA TISTA
los trabajadores que contrate para la realización de la obra objeto del presente
EL no se le considerará como patrón, ni aún
substituto y
de carácter laboral, civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en su caso,
pudiera llegar a generarse.
Décima quinta .
responsable solidario por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los
trabajadores a su servicio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2642 del
Código Civil Federal.
Décima sexta . Jurisdicción.-
someterse para todo lo no previsto en este contrato a las disposiciones del artículo 13
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y,
en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código
Federal de Procedimientos Civiles, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales, de la Ciudad de México, D.F. renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
Leído que fué y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente
contrato, lo firman al margen y al calce por triplicado, en la Ciudad de México D.F., el día
--- del mes de ---------- de 201.
P OR "EL INSTITUTO" P OR "EL CONTRA TISTA "
DELEGA DO REGIONA L P ONIENTE REP RESENTA NTE LEGA L
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
53
TESTIGOS
SUB DELEGA DO DE A DMINISTRA CIÓN EL JEFE DEL DEP A RTA MENTO DE
OB RA S Y SERV ICIOS GENERA LES
Las firmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública basándose en
EL INSTITUTO --------------
---------------------------------------------- de fecha -------- de ---------- de 201, por un
monto total de $------------------------ (------------------------------------------------ Pesos -
--/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, menos las
retenciones que conforme a la Ley procedan.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
54
FA -9.2
FORMA TO P A RA F IA NZA DE CUMP LIMIENTO DE CONTRATO
10% (diez por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el impuesto al valor
agregado, mediante Fianza expedida por una institución legalmente autorizada para tal
efecto, de conformidad a lo establecido en los artículos 48, fracción II de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 60, de su Reglamento.
La garantía de cumplimiento deberá contener los siguientes requisitos:
A.- Que la Afianzadora (Nombre de la Afianzadora), en ejercicio de la autorización que
le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones y
Fianzas, se constituye fiadora por la suma de (monto de la Finaza).
B.- Ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
la presente fianza se otorga para garantizar por (nombre de la empresa, contratista)
con cedula única de identificación fiscal (número de cedula de la empresa), y con
domicilio en (domicilio de la empresa), todas y dada una de las obligaciones
contenidas en el contrato (número de contrato y fecha) derivado de la (licitación,
adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas), celebrado con el Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativo a (la
adquisición o suministro de), por un importe de (monto total de l contrato sin
considerar el I.V.A.)
La Afianzadora (Nombre de la Afianzadora) acepta expresamente.
A ) Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones
contractuales derivadas de la (tipo de compra: licitación, adjudicación directa o
invitación a cuando menos tres personas)
B ) Que a elección del instituto podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera
de los procedimientos establecidos en los Artículos 93 y/o 94 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas; o bien a través del Articulo 63 de la Ley de Protección y
defensa de los usuarios de los servicios financieros.
C.- Que, la institución de fianzas otorga su consentimiento en lo referente al Articulo
119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; esto es, que la fianza
continuara vigente aun cuando se otorguen prorrogas o esperas al proveedor
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.
D.- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
55
autoridad competente.
E.- Que la fianza para ser cancelada o liberada siempre requerirá la conformidad
previa, expresa y por escrito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
F.-
que de no presentarse dentro de dicho plazo operara la caducidad de la misma; o
bien, de que la vigencia de la fianza deberá de ser de dos años, contados a partir
del día siguiente al incumplimiento del fiado.
G.- Que la presente garantiza defectos y vicios ocultos de los bienes y de la
calidad de los servicios (según se trate), derivados del citado contrato.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
56
FA -10
P r ocedim iento y for matos autor izados par a la pr esentación de est im aciones.
El procedimiento para la elaboración, autorización y trámite de pago de las
estimaciones de trabajos ejecutados, será el que se establece en la Ley y el Reglamento
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En cumplimiento al artículo 54 de la Ley y al 98 del Reglamento antes señalados, el
Instituto fijará en el contrato, los días de cada mes en que se hará el corte, debiendo ser
al menos dos veces por mes, en caso de que el inicio de la obra sea diferido por retraso
en la entrega del anticipo a la contratista, las fechas exactas se fijarán al inicio de la
obra anotándolas en la bitácora.
Las estimaciones se integrarán con los siguientes documentos:
Carátula de estimación en formato autorizado por el Instituto. (Formato anexo)
Cuerpo de estimación en formato autorizado por el Instituto. (Formato anexo)
Resumen por partida en formato anexo autorizado por el Instituto. (Formato anexo)
Factura. (Texto anexo)
Números Generadores.
Copia notas de bitácora donde se señale la fecha de entrega de la estimación. En caso
de conceptos y/o volúmenes extraordinarios, se deberá anexar copia de las notas de
bitácoras en la que se instruye su ejecución.
Las estimaciones cuyos trabajos requieran pruebas de control de calidad, se deberán
incluir copias de los reportes con la demostración de que el material esta de acuerdo a
las especificaciones o normas correspondientes.
Los números generadores deberán contener como mínimo:
Número de contrato, empresa y obra.
Fecha de elaboración.
Periodo de ejecución de los trabajos.
Nombre oficial de la obra.
Descripción completa del concepto.
Nombre o número del frente de trabajo.
En obras de edificación, los ejes donde se realizó el concepto.
Todas las operaciones aritméticas que sirvieron de base para calcular las cantidades de
obra.
Croquis de ubicación de los trabajos ejecutados, señalando ejes y cotas.
Si es posible, señalar los acumulados de volúmenes generados en estimaciones
anteriores en los croquis de ubicación, diferenciándolos de los nuevos volúmenes. En el caso de instalaciones, además de los croquis de ubicación, los isométricos.
Firma del contratista y de la supervisión.
Reporte Fotagráfico.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
57
En el caso del trámite de pago de la última estimación, se condicionará el pago de la
misma, a que la empresa presente oportunamente la fianza de vicios ocultos.
Se deberán separar en cada estimación, los conceptos referentes a trabajos
extraordinarios, tanto de las unidades de obra excedentes, como de conceptos fuera de
catálogo original, debiendo señalar en el resumen, los subtotales resultantes.
Estimación de ajuste de costos: Dentro de los plazos establecidos en la Ley, presentará
para cobro la diferencia por actualización de costos en los trabajos a ejecutar y deben
estar acompañados del cálculo y la autorización correspondientes.
Deberán ser presentadas firmadas por el contratista, por la supervisión externa y por la
residencia de obra, en el Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av.
Parque Lira No. 156, Cuarto Piso, Col. Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11860.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
58
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
ANEXO A-10
SEG.:
DELEGACION REGIONAL PONIENTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
CONTROL DOCUMENTAL
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
CONTRATISTA ESTIMACIÓN Núm.
OBRA PERIODO
MONTO DE
CONTRATO
PERIODO DE
CONTRATACIÓN
CONTRATO Núm. IMPORTE
CONVENIO Núm.
DOCUMENTOS ORIGINAL NÚM. DE COPIAS FECHAS DE INGRESO DEVOLUCIONES
OBRAS ESTIMACIONES OBRAS ESTIMACIONES
1.- CARÁTULAS
2.- FACTURA
3.- ESTIMACIÓN
4.- RESUMEN
5.- ESTADO DE CUENTA
6.- GENERADORES
7.- FOTOS
8.- BITÁCORA
9.- PRORROGAS
10.- CONCEN. VOLÚMENES
11.- GARANTÍAS
12.- AVISO DE TERMINACIÓN
13.- ACTA DE RECEPCIÓN
14.- ACTA DE ENTREGA
OBSERVACIONES: SELLOS DE RECEPCIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN INTERNA DEL ISSSTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
OBRAS Y SERVICIOS GENERALES R.F.C.
TELÉFONO
RESPONSABLE: CONTRATISTA
NOMBRE Y FIRMA
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
59
TEXTO DE FACTURA PARA ESTIMACIONES
FA-10
NOMBRE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
DIRECCIÓN
R.F.C.: ISS-600101-5A3
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
RECIBIMOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, LA CANTIDAD DE $______________
(__________________________PESOS ____/100 M.N.) IMPORTE
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NÚMERO _______ DEL CONTRATO
_________ CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE
____________________________________________________
_______________________________________________________
_
_______________________________________________________
_ EN LA __________________________UBICADA EN
_______________________________,
ESTIMACIÓN
IMPORTE DE ESTIMACIÓN
I.V.A.
SUBTOTAL
AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES
0.5% DERECHOS SFP
0.2% C.M.I.C.
SUBTOTAL
IMPORTE LÍQUIDO TOTAL
_____________________________
Nombre
Cargo
$
$
$
$
$
$
$
SUBTOTAL $
I.V.A. $
( CANTIDAD CON LETRA ) TOTAL $
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
60
A N E X O A - 1 1 . 1
DELEGA CIÓN REGIONA L P ONIENTE
DEP A RTA M ENTO DE OB RA S Y SERV ICIOS GENERA LES
CONSTA NCIA DE CONOCIM IENTO DE LA S ESP ECIF ICA CIONES
GENER A LES Y P A RTICULA RES DEL P ROY ECTO
México, D.F., a de del 2016
ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y
SERVICIOS GENERALES
P r e s e n t e .
Me refiero a la Convocatoria de fecha: _______________________________, para participar en la
licitación No.: ___________________________ relativo a:
____________________________________________________
Sobre el particular por mi propio derecho (ó como representante legal de la empresa):
_____________________________________________________________________________
Manifiesto conocer la Ley y su Reglamento, así como las especificaciones generales y particulares del
proyecto que junto con toda la documentación técnica, se aceptan y en lo conducente regirán respecto al
concurso indicado y demás actos que de el se deriven.
FIRMA: ______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: _____________________________________
CARGO: _______________________________________
NOTA: DEBERÁ PRESENTARSE DE PREFERENCIA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
61
Anexo B-9.6
Factores Financieros
Descripción del desarrollo constructivo
Ajustándose estrictamente a lo establecido en la convocatoria de concurso y sus
anexos, desarrollar en función de lo siguiente:
1. Describir el impacto financiero, vinculando y justificando de manera congruente
las repercusiones que se tendrá en los costos directos e indirectos que la empresa
contratista proponga. Esta descripción deberá ser compatible con los
documentos solicitados en los Apartados del B-1 al B-7 de esta convocatoria.
2. Conformar y explicar el programa de integración, presentación y tiempo de pago
de estimaciones.
3. Considerando los puntos 1, 2 y 3 anteriores, describir el flujo financiero esperado
mediante el cual se garantice el flujo operativo de la obra.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
62
FORMATO FB-10.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
México, D.F., a ____ de ___________________ del 2016.
ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ
Jefe del Departamento de Obras y Servicios
Generales
P R E S E N T E
Refiero a la convocatoria de fecha __________________________________________ y, la licitación
No._________________ relativa a:
_____________________________________________________
Sobre el particular, como representante legal de la empresa:
Manifiesto a usted, que oportunamente se recogieron la convocatoria de licitación y anexos relativos al
concurso de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado
debida nota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en la convocatoria de licitación, así
mismo declaro que mi representante posee toda la información adicional proporcionada por el INSTITUTO
como complemento de la documentación inicial que se recibió y que se incluye en nuestra proposición.
Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se ejecutarán los
trabajos motivo de está licitación y por lo tanto, se han tomado en cuenta características de lugar, y grado
de dificultad para la ejecución de los mismos.
Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será el:
______________________ con cédula No. _____________________, Expedida por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las especificaciones generales
de construcción que tiene vigentes el INSTITUTO, el proyecto y normas vigentes, contando con suficiente
experiencia en obra de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional y
curriculum vitae del profesional citado.
Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total de (LOS
TRABAJOS) que asciende a la cantidad de: $_____________________________,
(
_____________________________________________________________________________
) sin I.V.A., cuyo desglose y resumen aparece en el Anexo No. B-8.1 del Documento B-8, Catálogo de
Conceptos.
FIRMA______________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
_____________________________CARGO
______________________________NOTA:
DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA.
FORMATO FB-10.2
LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS CUYO MONTO SEA
IGUAL O REBASE LOS $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS) SIN INCLUIR EL I.V.A., O
EL QUE EN SU CASO EL IMPORTE QUE ESTABLEZCA EL SAT, DEBERÁN PRESENTAR
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
63
DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO DE
LICITACIÓN, EL ACUSE DE RECIBIDO DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVISTA EN LA REGLA I.2.1.16 DE LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2015, PUBLICADA DEN EL DIARIO OFICIAL
EN DICIEMBRE DE 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.
PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN
A SU FAVOR DEBERÁN SOLICITAR DICHA OPINIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE
AL DE LA FECHA DEL FALLO INCLUYENDO EN SU SOLICITUD AL S.A.T., ADEMÁS DE LOS
DATOS SOLICITADOS EN LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I.2.1.16. DE LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, EL CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
PARA QUE EL SAT ENVÍE EL ACUSE DE RESPUESTA QUE EMITIRÁ EN ATENCIÓN A LA
SOLICITUD DE OPINIÓN DEL LICITANTE ADJUDICATARIO; ASIMISMO, EL DÍA
SIGUIENTE HÁBIL A DICHA SOLICITUD DEBERÁN ENTREGAR COPIA DEL ACUSE
EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN AV.
PARQUE LIRA NO. 156 CUARTO PISO COLONIA OBSERVATORIO, DELEGACIÓN MIGUEL
HIDALGO, MÉXICO, D.F., EN DÍAS HÁBILES DE LAS 9:00 A 17:00 HORAS.
TRATÁNDOSE DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 34
DE LA LEY, LAS PER
HACE REFERENCIA EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL, POR CADA UNA DE LAS
OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA.
ATENTAMENTE
NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO
El representante legal de la empresa.
__________________________________
Firma
FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS
Beneficiario
Situación Fiscal Persona Física Persona Moral
RFC Beneficiario Homoclave
Apellido Paterno **
Apellido Materno **
Nombre(s) o Razón Social
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
64
ID Fiscal Beneficiarios
Extranjeros
CURP
Número de empleados de la empresa
Tamaño Empresa
**Solo para Personas Físicas
Dirección
Nacionalidad
Calle
Número Interior
Número Exterior
Colonia
Delegación/Municipio
Estado Federativo
Código Postal
Teléfono 1
Teléfono 2
Representante
Fax 1
Fax 2
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Conducto de Pago Cheque Transferencia
Contacto
Cuenta
Bancaria
Clabe Bancaria
Banco
Sucursal
Número Sucursal
Clave Plaza
Tipo de Cuenta
El representante legal de la empresa.
__________________________________
Firma
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
65
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASI
COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
MÉXICO, D.F., A ____ DE ___________________ DEL 2016. (1)
ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
GENERALES EN EL ISSSTE
P R E S E N T E (2)
ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______ (3) _______ No. _______ (4) ______ EN
EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA_____________ (5) ____________________PARTICIPA ATRAVES DE LA PROPUESTA QUE SE CONTIENE
EL PRESENTE SOBRE.
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DECLARO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA PERTENECE AL
SECTOR_______(6)_____, CUENTA CON______(7)_________ EMPLEADOS DE
PLANTA REGISTRADOS EN EL IMSS Y CON_____(8)_______ PERSONAS
SUBCONTRATADAS Y QUE LAS VENTAS ANUALES DE MI REPRESENTADA ES DE
________(9)_______________ OBTENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES.
CONSIDERANDO LO ANTERIOR, MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE
UNA EMPRESA_____ (10) ______ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
66
Sector A=Empleos
B=Ventas Anuales
(mdp) C=A*.10 D=B*.90 Puntaje=C+D Estrato
Industria 350 135.2 35 121.68 156.68 Mediana
Comercio 25 550.0 2.5 495 497.5 Grande
Servicios 120 250.0 12 225 237 Mediana
Servicios 10 3.0 1 2.7 3.7 Micro
Industria 80 50.0 8 45 53 Pequeña
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
__________________________________
FIRMA
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
67
FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CUMPLE
EL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 15,
DE CONFORMIDAD CON LO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 14 DE OCTUBRE DE 2010.
MÉXICO, D.F., A ____ DE ___________________ DEL 2016. (1)
ING. ARQ. JULIO CESAR HERNANDEZ NUÑEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
GENERALES EN EL ISSSTE
P R E S E N T E (2)
ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO _______ (3) _______ No. _______ (4) ______ EN
EL QUE EMPRESA_____________ (5) ____________________PARTICIPA ATRAVES
DE LA PRESENTE PROPUESTA.
SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO EN LA REGLA 15 DE LAS
REGLAS PARA LA DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO
NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACION, ASI COMO PARA LA APLICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL
EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EL QUE SUSCRIBE,
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN EL SUPUESTO DE QUE SEA
ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO, CUMPLIRE CON EL__(6)__% DE
CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN EL PROYECTO POR LA CONVOCANTE.
ASIMISMO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA TOTALIDAD DE
LOS BIENES QUE INTEGRAN EL CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO DEL PROYECTO,
SERA(N) EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CONTENDRA(N) UN PORCENTAJE
DE CONTENIDO NACIONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 5 DE LAS
CITADAS REGLAS.
ME COMPROMETO EN CASO DE SER REQUERIDO, A ACEPTAR UNA VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE EL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE INTEGRAN EL PROYECTO, ATRAVES DE LA EXHIBICION DE LA INFORMACION
DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE Y/O A TRAVES DE UNA INSPECCION FISICA DE LA
PLANTA INDUSTRIAL EN LA QUE SE PRODUCEN LOS BIENES. DE IGUAL MODO, ME
COMPROMETO A CONSERVAR DICHA INFORMACION POR TRES AÑOS A PARTIR DE LA
ENTREGA DE LOS BIENES A LA CONVOCANTE.
ATENTAMENTE
_________ (7) _________
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
68
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
LICITANTES QUE ´PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CONTEMPLE EL REQUISITO DE CONTENIDO
NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 DE
ESTE INSTRUMENTO.
NUMERO DESCRIPCION
1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO
2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONVOQUE
O INVITA
3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACION PUBLICA,
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACION
DIRECTA
4 INDICAR EL NUMERO RESPECTIVO
5 CITAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA
LICITANTE
6 SEÑALAR EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN EL
PROYECTO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN LA CONVOCATORIA A
MENOS TRES
PERSONAS O EN LA SOLICITUD DE COTIZACION, SEGÚN CORRESPONDA
7 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
69
CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO A-13
Empresa: __________________________________
R.F.C.:_________________________
Licitación Pública Nacional
N°.:_____________________________________
Unidad de Medida:______________________
Descripción Ampliada del Servicio
Vigencia:________________
________________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal
Nota Importante: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir en su totalidad el servicio ofertado.
DELEGACION REGIONAL PONIENTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES ISSSTE LO-019-GYN014-E36-2016
_________________________________________________________________________________
70
RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
Razón Social de la Empresa Licitante
Licitación Pública Nacional No._______ ________________________________
_______________________________ Domicilio de la Empresa Licitante
Relativa a: ________________________
Cantidad Descripción Observaciones
_________________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal
CÉDULA DE PROPUESTA ECONÓMICA
Empresa:
R.F.C.
Licitación Pública Nacional Clave :
Descripción del Servicio
Unidad de medida:___________________ Precio unitario por: Pieza, Lote. Ml. M 2.
$_____________________________________
____
Cantidad:________________________
Precio s/I.V.A.: $____________________
Descuento otorgado: $_____________
I.V.A.: $____________________________
Subtotal: $_____________
Vigencia:___________________
IVA: $_____________
______________________________________
__
Nombre y firma del Representante Legal
Total: $_____________
(_______________________________
_M.N)
Notas importantes: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir en su totalidad el Servicio Ofertado.
Se deberá anexar a la Propuesta Económica el Análisis de Precios Unitarios.
RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Razón Social de la Empresa Licitante:
_________________________________
_____
Licitación Pública Nacional Clave:
_____________________________
____
Domicilio de la Empresa Licitante:
_________________________________
_____
_________________________________
_____
Relativa
a:_________________________
_____________________________
_____
_____________________________
_____
Partidas Cantidad Ofertada Precio Unitario sin
I.V.A.
Importe Total
sin I.V.A.
TOTAL sin I.V.A. $_____________________
_______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y ACOMETIDAS
ELECTRICAS DE LAS E.B.D.I.S No. 16, 27, 41, 46, 55, 135, 155 Y 156 DE LA
DELEGACIÓN REGIONAL PONIENTE DEL ISSSTE.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
PARTIDA 1
Conservación y Mantenimiento a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil No. 16, 27, 41, 46, 55, 135, 155 y 156.
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA
D
P.U. PRECIO CON
LETRA
IMPORTE
E.B.D.I. No. 16
Extractores de humo de Cocina
DRP-
001
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Extractores de humo de cocina
Salidas de Emergencia
DRP-
002
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 1.80x2.10 mts doble hoja; incluye:
sustitución de elementos en mal estado, bisagras, pasador de
marona y/o chapas, barra antipánico, pivotes, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
003
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 1.20 x 2.10 mts una hoja; incluye:
sustitución de elementos en mal estado, bisagras, pasador de
marona y/o chapas, barra antipánico, pivotes, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
Subtotal de Salida de Emergencia
Puntos de reunión, desniveles y rampas
DRP-
004
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
005
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 40.00
DRP-
006
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
m2 30.00
DRP-
007
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 160.00
Subtotal de Puntos de reunión, desniveles y rampas
Filtro
DRP-
008
Rehabilitación de puerta de aluminio natural de 2" con
perfiles tipo bolsa, con panel art de 6mm de espesor en la
parte media inferior con una sección de hasta 1.20 x 2.40
mts., incluye: desmantelamiento y colocación, habilitado,
armado, cambio de panel de panel art en mal estado,
elementos de fijación, trazo, nivelación, plomeo, vinil, cambio
de chapa, cerrojos, rieles, rodajas, ajustes, cortes, resanes,
cristales, herramienta, mano de obra, materiales, limpieza del
área y lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal
Filtro
Acceso Principal
DRP-
009
Suministro y colocación de techumbre a base de lámina
acrílica lechosa con una sección de hasta 3.40 x 8.22 mts.
color blanco lechoso de 6 mm de espesor; incluye: postes y
trabesaños para conformar las marcos a base de perfiles
estructurales PTR de 2 x 2 " cal. 10 ( verde ), a una altura de
2.50 m, y con elementos de sujeción a base de placa de
acero de 4 x 4 " x 3/16" en desplante, anclas, etc.
Habilitado, cortes, soldadura a cordón corrido, escoriado
esmerilado, maniobras, mano de obra, equipo herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
010
Suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada
con una sección de hasta 0.20 x 0.15 x 0.25 m, y una
longitud de hasta 3.40 m, incluye: sistema de fijacion a
estructura, tubo de hasta 3" de pvc sanitario con una
longitud de hasta 4.00 m, codos, pegamento, equipo,
herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Acceso Principal
Pintura interior
DRP-
011
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 2.50 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 1000.40
Subtotal de Fachada Interior
Diversas areas
DRP-
012
Suministro y colocación de película antiastillante 3M para
cristales de hasta 6mm; Incluye: retiro de la existente,
limpieza, preparación, accesorios de instalación, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
m2 158.50
Subtotal diversas areas
subtotal EBDI 16
EBDI No. 27
Extractores de humo de Cocina
DRP-
013
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Extractores de humo de cocina
Puntos de reunión, desniveles y rampas
DRP-
014
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
015
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 31.50
DRP-
016
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
017
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 50.00
Subtotal de Puntos de reunión, desniveles y rampas
Salidas de Emergencia
DRP-
018
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de herrería
con una sección de hasta 1.50x2.40 mts; incluye: sustitución
de elementos en mal estado, bisagras,pasador de maroma
y/o chapas, pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
019
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 2.40x2.30 mts doble hoja; incluye:
sustitución de elementos en mal estado, bisagras, pasador de
maroma y/o chapas, barra antipánico, pivotes, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 3.00
Subtotal Salidas de Emergencia
Preescolar II y III
DRP-
020
Rehabilitación de puerta de aluminio de sección de hasta
1.00 x 2.20 mts.; Incluye: recorte para nuevo nivel,
Materiales, pasadores, sustitución de bisagras hidraúlica de
piso marca philips , trazo, nivelación, elementos de fijación,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Preescolar II y III
Comedor
DRP-
021
Rehabilitación de puerta de aluminio de doble hoja de sección
de hasta 1.10 x 2.20 mts. cada hoja, Incluye: recorte para
nuevo nivel, Materiales, pasadores, sustitucion de bisagras
hidraúlica de piso marca philips , trazo, nivelación, elementos
de fijación, herramienta, mano de obra, materiales y lo
necesario para su ejecución.
Pza 2.00
Subtotal Comedor
Pasillo
DRP-
022
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 5.00 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 216.65
Subtotal
Pasillo
Filtro
DRP-
023
Rehabilitación de puerta de aluminio de doble hoja de sección
de hasta 1,31 x 2,20 y de 1,40 x 2,20 m, Incluye:
Materiales, sustitución de perfil de aluminio de hasta 3" con
una longitud de 2,20 m, sustitución de barra antipanico en
las dos hojas, chapa de seguridad, pasadores, sustitución de
bisagras de piso marca philips modelo 1500 de doble acción,
trazo, nivelación, elementos de fijación, herramienta, mano
de obra, materiales y lo necesario para su ejecución.
Pza 1.00
Subtotal
Filtro
Diversas areas
DRP-
024
Suministro y colocacion de película antiastillante 3M en
cristales de hasta 6mm; Incluye: retiro de la existente,
limpieza, preparación, accesorios de instalación, herramienta,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
m2 20.00
Subtotal Diversas áreas
SUBTOTAL EBDI No. 27
EBDI No. 41
Extractores de humo de Cocina
DRP-
025
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Extractores de Humo de cocina
Salidas de Emergencia
DRP-
026
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 1.10x2.10 mts de una hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
027
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 1.20x2.10 mts de una hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado, bisagras,
pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico, pivotes,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Salida de Emergencia
Puntos de reunión, desniveles y rampas
DRP-
028
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
029
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 36.20
DRP-
030
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 6.00
DRP-
031
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 75.71
Subtotal de Puntos de reunión, desniveles y rampas
Áreas en general
DRP-
032
Pintura esmalte base solvente para tuberías (agua caliente,
agua fría, gas y eléctrica), marca Comex o similar en calidad
y costo, color de acuerdo a la NOM-026-STPS-2008,
incluye: materiales, fletes, desperdicios, acarreos hasta al
lugar de su utilización, limpieza de la superficie, trazo,
aplicación de dos capas como mínimo, limpieza y retiro de
sobrante fuera de obra, herramienta, equipo ,mano de obra, y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 180
SUBTOTAL EBDI No. 41
EBDI No. 46
Extractores de humo de Cocina
DRP-
033
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Extractores de humo de cocina
Puntos de reunión, desniveles y rampa
DRP-
034
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
035
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 35.00
DRP-
036
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
037
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 109.93
Subtotal puntos de reunion, desniveles y rampa
Puerta de Emergencia
DRP-
038
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 5.00 x 2.30 mts de doble hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Puerta de Emergencia
Areas en General
DRP-
039
Suministro y colocación de gancho tipo perchero individual
latón brillante marca Hermex 43910; Incluye: perforaciones,
taquetes, tornillos, nivelación, resanes, ajustes, materiales,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta instalación.
Pza 21.00
Subtotal Áreas en General
Cocina
DRP-
040
Desmontaje, desconexión y reinstalación de campana
extractora de aire, con dimensiones de 2.00 x 1.20 mts y 80
cm de peralte, incluye: desconexión eléctrica, protecciones,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, pintura, resanes, sistema de suspensión a base de
tensores, herramientas necesarias, mano de obra y lo
necesario para su ejecución
Pza 1.00
DRP-
041
Demolición medido en sitio de recubrimiento en muro con un
espesor promedio de hasta 3.00 cm, hasta una altura de
3.00 mts. de lambrín cerámico; incluye: retiro de adhesivo,
aplanado, acarreos horizontales y/o verticales dentro y
fuera del inmueble, andamiaje, herramienta, equipo de
seguridad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
m2 4.30
DRP-
042
Suministro y colocación de lambrín de loseta cerámica de 30
x 20 cm marca porcelanite o similar, junteado a hueso,
modelo a definir en obra, asentado con pegazulejo marca
crest o similar y lechadeado con cemento blanco, hasta una
altura de 3.00 mts, incluye: boquillas, cortes a 45,
desperdicios, protecciones, andamios, equipo de seguridad,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 4.30
Subtotal Cocina
SUBTOTA
L EBDI
No. 46
TOTAL
E.B.D.I No. 55
Extractores de humo de Cocina
DRP-
043
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Pza 1.00
Subtotal Extractores de humo de cocina
Puntos de reunión
DRP-
044
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
045
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 41.59
DRP-
046
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
047
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 250.00
Subtotal de Puntos de Reunión
Puerta de Emergencia
DRP-
048
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 1.40 x 2.10 mts de una hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
049
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 2.40 x 2.20 mts de doble hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
Pza 2.00
su correcta ejecución.
Subtotal de Puerta de Emergencia
Casa 1
Sala lactantes
DRP-
050
Demolición de piso ceramico , por medios manuales,. incluye:
Acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, demolición de adhesivo, picado del piso para recibir
nuevo piso, limpieza del area, herramienta, mano de obra
materiales y lo necesario para su ejecución.
m2 10.25
DRP-
051
Demolición medido en sitio de recubrimiento en muro con un
espesor promedio de hasta 3.00 cm de lambrin ceramico;
incluye: retiro de adhesivo, aplanado, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, andamiaje,
herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
m2 31.50
DRP-
052
Repellado en muro con mortero de cemento-arena 1:5 de
hasta 2 cm. de espesor a plomo y regla, incluye: perfilado,
boquillas, materiales, fletes, acarreo hasta el lugar de su
utilización, picado de las áreas de concreto, humedecido,
fabricación del mortero, andamios, maestreado, nivelado,
colocación, repellado, curado, pruebas, limpieza y retiro de
sobrante fuera de obra, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su ejecución.
m2 31.50
DRP-
053
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 33 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye:
preparación de la superficie, despiece, cortes, desperdicios,
pasos para tubería, protecciones, herramienta, mano de obra,
materiales, niveles, limpieza del área y lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 10.25
DRP-
054
Suministro y colocación de zoclo de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 10 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye: retiro
del existente (zoclo vinilico y/o madera), despiece, cortes,
desperdicios, pasos para tubería, protecciones, herramienta,
mano de obra, materiales, niveles, limpieza del área y lo
necesario para su correcta ejecución.
m 21.40
Subtotal Sala Lactantes
Trabajo Social
DRP-
055
Demolición de piso ceramico , por medios manuales,. incluye:
Acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, demolición de adhesivo, picado del piso para recibir
nuevo piso, limpieza del area, herramienta, mano de obra
materiales y lo necesario para su ejecución.
m2 5.49
DRP-
056
Demolición medido en sitio de recubrimiento en muro con un
espesor promedio de hasta 3.00 cm de lambrin ceramico;
incluye: retiro de adhesivo, aplanado, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, andamiaje,
herramienta, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
m2 15.48
DRP-
057
Repellado en muro con mortero de cemento-arena 1:5 de
hasta 2 cm. de espesor a plomo y regla, incluye: perfilado,
boquillas, materiales, fletes, acarreo hasta el lugar de su
utilización, picado de las áreas de concreto, humedecido,
fabricación del mortero, andamios, maestreado, nivelado,
colocación, repellado, curado, pruebas, limpieza y retiro de
sobrante fuera de obra, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su ejecución.
m2 15.48
DRP-
058
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 33 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye:
preparación de la superficie, despiece, cortes, desperdicios,
pasos para tubería, protecciones, herramienta, mano de obra,
materiales, niveles, limpieza del área y lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 5.49
DRP-
059
Suministro y colocación de zoclo de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 10 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye: retiro
del existente (zoclo vinilico y/o madera), despiece, cortes,
desperdicios, pasos para tubería, protecciones, herramienta,
mano de obra, materiales, niveles, limpieza del área y lo
necesario para su correcta ejecución.
m 4.80
Subtotal Trabajo Social
Consultorio medico
DRP-
061
Suministro, instalación de lavabo tipo Veracruz con pedestal,
color blanco, marca ideal standard, incluye:
desmantelamiento de mueble sanitario existente, cierre
temporal de instalación hidrosanitaria, protecciones, acarreo
hasta el lugar indicado por la supervisión, pedestal, soporte,
pijas, cubre pijas, sellado con silicón, llave mezcladora,
cespol cromado, contra canasta, llaves angulares, coflex,
elementos para conexión, herramienta, mano de obra,
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal consultorio medico
Baño Personal P.A.
DRP-
062
Demolición medido en sitio de recubrimiento en muro de
hasta una altura de 2.90 mts. de lambrin ceramico; incluye:
retiro de adhesivo, acarreos horizontales y/o verticales
dentro y fuera del inmueble, andamiaje, herramienta, equipo
de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 37.70
DRP-
063
Demolición medido en sitio de recubrimiento en piso con un
espesor promedio de 2.00 cm (loseta cerámica); incluye:
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, andamiaje, movimiento de mobiliario, herramienta,
equipo de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
m2 11.60
DRP-
064
Repellado en muro con mortero de cemento-arena 1:5 de
hasta 2 cm. de espesor a plomo y regla, incluye: perfilado,
boquillas, materiales, fletes, acarreo hasta el lugar de su
utilización, picado de las áreas de concreto, humedecido,
fabricación del mortero, andamios, maestreado, nivelado,
colocación, repellado, curado, pruebas, limpieza y retiro de
sobrante fuera de obra, herramienta, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su ejecución.
m2 37.70
DRP-
065
Suministro y colocación de lambrin de loseta cerámica de 30
x 20 cm marca porcelanite o similar, junteado a hueso,
modelo a definir en obra, asentado con pegazulejo marca
crest o similar y lechadeado con cemento blanco, hasta una
altura de 2.70 mts, incluye: boquillas, cortes a 45,
desperdicios, protecciones, andamios, equipo de seguridad,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 37.70
DRP-
066
Suministro y colocación de piso de loseta ceramica
antiderrapante de 33 x 33 cm, marca interceramic o similar
en costo y calidad, modelo a definir en obra, a hueso, Incluye:
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la
obra, retiro del sobrante, limpieza del area, pegazulejo marca
crest o similar en costo y calidad lechareado a base de
cemento blanco, cortes, ajustes, herramienta, equipo de
seguridad, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 11.60
DRP-
067
Suministro y colocación de zoclo de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 10 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye: retiro
del existente (zoclo vinilico y/o madera), despiece, cortes,
desperdicios, pasos para tubería, protecciones, herramienta,
mano de obra, materiales, niveles, limpieza del área y lo
necesario para su correcta ejecución.
m 13.10
DRP-
068
Rehabilitación de falso plafond a base de panel de yeso de 13
mm de espesor y/o metal desplegado y yeso, desarrollando
retiro de material en mal estado, resanes, emplastecido de
superficie a base de pasta redimix, incluye: sellado de juntas
con perfacinta, aplicación de pintura aqua 100 color a definir
en obra hasta cubrir perfectamente la superficie, andamios,
protecciones, equipo de seguridad, herramienta, mano de
obra, materiales y lo necesario para su ejecución.
m2 10.50
DRP-
069
Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo
marca bticino línea quinziño evolución marfil claro, incluye:
desconexión del existente, chasis, tapa, protección para
alimentadores, retiro del existente (tapa, apagador, chasis),
pruebas, limpieza del área, acarreos horizontales y/o
verticales dentro y fuera del inmueble, herramienta, mano de
obra, materiales y lo necesario para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
070
Suministro, colocación, instalación y pruebas de luminaria de
tipo sobreponer marca Magg o similar, modelo Ceiling 205
de 18 watts fluorescente circular tipo G10q, con balastro
electrónico integrado, incluye: retiro de la existente, refuerzo
perimetral con tee de aluminio tipo dunn dx 15/16", armado,
cable cal. 12, andamios, elementos de sujeción, herramienta,
mano de obra, materiales, limpieza del área y lo necesario
para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
071
Suministro y colocación de W.C. de caja marca ideal
standard o similar, modelo cadet, color blanco, incluye: tapa
con asiento, desmantelamiento de mueble sanitario W.C. de
tanque existente, cierre temporal de instalación
hidrosanitaria, protecciones, acarreo hasta el lugar indicado
por la supervisión, herrajes, junta proel, pijas, cubre pijas,
lechereado con cemento blanco, accesorios de conexión,
llave angular, manguera coflex, asiento de plástico con tapa,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
072
Suministro, instalación y pruebas de lavabo tipo Veracruz,
color blanco, marca ideal standard, incluye:
desmantelamiento de mueble sanitario existente, cierre
temporal de instalación hidrosanitaria, protecciones, acarreo
hasta el lugar indicado por la supervisión, pijas, cubre pijas,
sellado con silicón, llave mezcladora, cespol cromado,
contra canasta, llaves angulares, coflex, elementos para
conexión, soporte universal, herramienta, mano de obra,
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
073
Suministro y colocación de ventana corrediza tipo guillotina
de hasta 0.50 x 0.70 m, a base de perfiles de aluminio
natural de 2" tipo bolsa, conformado por un fijo y un
corredizo de 0.25 x 0.35 mts, cada uno, con cristal claro de
6mm de espesor, con pelicula antiastillante 3M; incluye:
retiro de la existente, cristal claro de 6mm de espesor, con
pelicula antiastillante 3M, jaladeras, emboquillado y perfilado
para recibir ventana, trazo, nivelación, plomeo, elementos de
fijación, vinil, elevaciones, sellado perimetral a base de silicón,
accesorios de instalación, señalamientos, cortes, ajustes,
herramienta mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
Pza.. 1.00
DRP-
074
Suministro, colocación y fijación de rejilla para coladera de
piso marca helvex o similar, de hasta 3" de diámetro, incluye:
retiro de la existente, bote, ajustes, recortes, preparación de
la superficie, elementos de fijación, lechereado con cemento
blanco, herramienta, mano de obra, materiales, limpieza del
área y lo necesario para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
075
Suministro y colocación de cristal flotado espejo de 4 mm de
espesor, de 0.40 x 0.60 m., montado en bastidor de madera
de pino de 1a. y marco de aluminio anodizado natural;
incluye: retiro y desmantelamiento del existente, materiales,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, corte,
ajuste, colocado, fijado, limpieza y retiro de sobrante fuera
de obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
076
Suministro y colocación de accesorio para baño, marca
crisoba, despachador de papel higienico jumbo Jr. humo
modelo Jofel, o similar en costo y calidad; incluye: retiro del
existente, elementos de fijación, herramienta, mano de obra,
materiales y lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
077
Suministro y colocación de accesorio para baño, marca
crisoba, despachador de toalla interdoblada humo modelo
Jofel, o similar en costo y calidad; incluye: retiro del existente,
elementos de fijación, herramienta, mano de obra, materiales
y lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
078
Suministro y colocación de accesorio para baño, marca
crisoba, despachador de jabon gel de cartucho modelo Jofel
(plaxtilux humo), o similar en costo y calidad; incluye: retiro
del existente, cartucho (jabon liquido), elementos de fijación,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal
baño
personal P.A
Subtotal
Pintura Interior y Exterior
DRP-
079
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 2.50 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 300.00
Subtotal Pintura Interior
Casa 2
Patio Lactantes C Maternal A
DRP-
080
Estructura de perfiles estructurales PTR de 2 x 2 ", cal.10
(verde) y perfiles tubulares 2" x 3" calibre 18, para
techumbre, incluye: postes y trabesaños para conformar los
marcos a una altura hasta de 4.00 m. y una seccion de hasta
6.10 x 1.80 m., anclas, habilitado, cortes, soldadura a cordon
corrido, escoriado, esmerilado, maniobras, elementos de
sujecion, una mano de pintura anticorrosiva, terminado con
pintura de esmalte marca comex, esmalte 100 o similar en
costo calidad, color a definir en obra, herramienta, mano de
obra, materiales y lo necesario para su ejecución.
Kg 449.50
DRP-
081
Suministro y colocación de placa de acero de 4 x 4 x 3/16 "
en desplante, incluye: habilitado, cortes, huecos anclas,
soldadura a cordon corrido en postes, escoriado, esmerilado,
maniobras, sistema de sujeción ,taquetes espansivos,
barrenos en concreto refeforzado en losa,mano de
obra,equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución
Pza 8.00
DRP-
082
Suministro y colocacion de lamina acrilica plana, color blanco
lechoso de 6 mm de espesor, para techumbre; Incluye:
cortes, ajustes, perfiles H elementos de sujeción, sellado
perimetral, cortes, maniobras, andamios, acarreos
horizontales y/o verticales dentro y fuera del inmueble,
mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
m2 15.00
DRP-
083
Suministro y colocacion de canalon de lamina galvanizada
con una seccion de hasta 0.20 x 0.15 x 0.25 m, y una
longitud de hasta 6.00 m, incluye: sistema de fijacion a
estructura, tubo de hasta 3" de pvc sanitario con una
longitud de hasta 4.00 m, codos, pegamento, equipo,
herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Patio Lactantes C Maternal A
Pintura Interior y Exterior
DRP-
084
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 2.50 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 347.96
Subtotal Pintura Interior y Exterior
SUBTOTAL EBDI NO. 55
EBDI No. 135
Extractores de humo de Cocina
DRP-
085
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Pza 1.00
Subtotal de Extractores de humo de cocina
Puntos de reunión, desniveles y rampas
DRP-
086
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 3.00
DRP-
087
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 30.00
DRP-
088
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
089
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 125.50
Subtotal puntos de reunión, rampas y desniveles
Puerta de Emergencia
DRP-
090
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 2.40 x 2.20 mts de doble hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
091
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de herrería
con una sección de hasta 1.00 x 2.10 mts de una hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado, bisagras,
pasador y/o chapas, pivotes, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal de Puerta de Emergencia
Area de Lavanderia
DRP-
092
Desmantelamiento y retiro de cancelería de herrería a una
altura de hasta 2.50 mts, incluye: retiro de cristal con
recuperación a favor del instituto, demoliciones, resanes,
protecciones, andamios, limpieza del área, herramienta,
mano de obra, materiales, señalización, acarreos horizontales
y/o verticales a cualquier nivel dentro y fuera del inmueble y
lo necesario para su correcta ejecución.
M2 5.50
DRP-
093
Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de
2", con perfiles tipo bolsa, con cristal de 6 mm de espesor, de
hasta 2.50 x 2.20 incluye: perfilado y emboquillado a base
de mortero cemento-arena 1:6, colocación de película
antiastillante 3m, trazo, nivelación, sellado perimetral a base
de silicón, jaladera, cristal claro de 6mm de espesor, felpa,
vinil, elementos de fijación, elementos de fijación, perfil tapa,
esquinero, vinil, felpa, herramienta, mano de obra, materiales
y lo necesario para su ejecución.
M2 5.50
DRP-
094
Suministro e instalación de tinaco con capacidad de 1100lts
marca Rotoplas, con altua de 1.39mts., 1.10mtsф; incluye:
retiro del tinaco existente, válvula de esfera de 3/4,
multiconector y válvula integrada, jarro de aire, válvula de
llenado, flotador #5, tapa y filtro paso 1, herramienta,
sujeción, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Área de Lavandería
Baño Personal P.B.
DRP-
095
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 33 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye:
demolición del existente, preparación de la superficie,
despiece, cortes, desperdicios, pasos para tubería,
protecciones, herramienta, mano de obra, materiales, niveles,
limpieza del área y lo necesario para su correcta ejecución.
m2 3.20
DRP-
096
Suministro y colocación de zoclo de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 10 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye: retiro
del existente (zoclo vinilico), despiece, cortes, desperdicios,
pasos para tubería, protecciones, herramienta, mano de obra,
materiales, niveles, limpieza del área y lo necesario para su
correcta ejecución.
ml 7.20
DRP-
097
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 4.00 mts, color
a definir en obra, sobre muros y plafones, a dos manos o
hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: resanes a
base de mortero cemento-arena y/o pasta redimix,
materiales, flete, acarreos horizontales y/o verticales dentro
y fuera del inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación
y fijación de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta,
andamios, protecciones, limpieza del area, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta aplicación.
m2 20.00
DRP-
098
Desmantelamiento y retiro de cancelería a base de perfiles
tubulares existente, a una altura de hasta 2.50 mts, incluye:
retiro de cristal con recuperación a favor del instituto,
demoliciones, resanes, protecciones, andamios, limpieza del
área, herramienta, mano de obra, materiales, señalización,
acarreos horizontales y/o verticales a cualquier nivel dentro
y fuera del inmueble y lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 2.00
DRP-
099
Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de
2", con perfiles tipo bolsa, con cristal de 6 mm de espesor,
incluye: perfilado y emboquillado a base de mortero
cemento-arena 1:6, colocación de película antiastillante 3m,
trazo, nivelación, sellado perimetral a base de silicón,
jaladera, cristal claro de 6mm de espesor, felpa, vinil,
elementos de fijación, elementos de fijación, perfil tapa,
esquinero, vinil, felpa, herramienta, mano de obra, materiales
y lo necesario para su ejecución.
Pza 2.00
DRP-
100
Suministro y colocación de luminaria fluorescente de
sobreponer fabricado en aluminio, acabado en blanco con
reflector y louver de aluminio marca Philips modelo TF-
6228.SO, lámparas T5 2X28w o similar en costo y calidad,
incluye: desmantelamiento y desconexión del existente,
soporteria, colganteo, apertura de vano, trazo, nivelación,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
ejecución.
Pza 1.00
DRP-
101
Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo
marca bticino línea quinziño evolución marfil claro, incluye:
desconexión del existente, chasis, tapa, protección para
alimentadores, retiro del existente (tapa, apagador, chasis),
pruebas, limpieza del área, acarreos horizontales y/o
verticales dentro y fuera del inmueble, herramienta, mano de
obra, materiales y lo necesario para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
102
Suministro y colocación de contacto dúplex polarizado Mca.
Quinziño o similar en costo y calidad, incluye: desconexión y
retiro del existente, contacto dúplex polarizado, placa de
aluminio, conexiones, elementos de fijación, herramienta,
mano de obra, materiales y lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 1.00
DRP-
103
Suministro y colocación de W.C. de caja marca ideal
standard o similar, modelo cadet, color blanco, incluye: tapa
con asiento, desmantelamiento de mueble sanitario W.C. de
tanque bajo existente, cierre temporal de instalación
hidrosanitaria, protecciones, acarreo hasta el lugar indicado
por la supervisión, herrajes, junta proel, pijas, cubre pijas,
lechereado con cemento blanco, accesorios de conexión,
llave angular, manguera coflex, asiento de plástico con tapa,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
104
Suministro, instalación y pruebas de lavabo tipo Veracruz,
color blanco, marca ideal standard, incluye:
desmantelamiento de mueble sanitario existente, cierre
temporal de instalación hidrosanitaria, protecciones, acarreo
hasta el lugar indicado por la supervisión, pijas, cubre pijas,
sellado con silicón, llave mezcladora, cespol cromado,
contra canasta, llaves angulares, coflex, elementos para
conexión, soporte universal, herramienta, mano de obra,
materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
105
Suministro, colocación y fijación de rejilla para coladera de
piso marca helvex o similar, de hasta 3" de diámetro, incluye:
retiro de la existente, bote, ajustes, recortes, preparación de
la superficie, elementos de fijación, lechereado con cemento
blanco, herramienta, mano de obra, materiales, limpieza del
área y lo necesario para su ejecución.
Pza. 1.00
DRP-
106
Suministro y colocación de cristal flotado espejo de 4 mm de
espesor, de 0.40 x 0.60 m., montado en bastidor y marco de
aluminio anodizado natural; incluye: retiro y
desmantelamiento del existente, materiales, desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilización, corte, ajuste,
colocado, fijado, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra,
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para
Pza 1.00
su correcta ejecución.
Subtotal Personal P.B.
Baño Personal P. Azotea
DRP-
107
Suministro, fabricación y colocación de Escalera Marina con
Jaula de Seguridad de hasta una altura de 3.00 mts., 0.40
mts. de ancho, a base de perfiles tubulares; incluye:
fabricación, acarreos horizontales y/o verticales dentro y
fuera de la obra, elevación, colocación, anclajes, pintura
primer y pintura esmalte a tres manos Comex 100 color
amarillo, limpieza, retiro de sobrantes, materiales,
herramienta, equipo, andamios, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Baño personal P. Azotea
Pintura Interior
DRP-
108
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 4.00 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 570.18
Subtotal Baño Interiores
SUBTOTAL EBDI No.
135
Subtotal E.B.D.I. No. 135
EBDI No. 155
Puntos de reunión, desniveles y rampas
DRP-
109
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
110
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 25.00
DRP-
111
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
112
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 80.00
Subtotal Puntos de reunión, desniveles y rampas
Extractores de humo de Cocina
DRP-
113
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Pza 1.00
Subtotal Extractores de humo de Cocina
Puerta de Emergencia
DRP-
114
Suministro e instalación de puertas de emergencia a base de
aluminio con una sección de hasta 1.20 x 2.10 mts de una
hoja; incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
Pza 2.00
DRP-
115
Suministro e instalación de puertas de emergencia a base de
aluminio con una sección de hasta 2.40x2.20 mts de doble
hoja; incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
Pza 2.00
su correcta ejecución.
Subtotal Puerta de Emergencia
Acceso Principal
DRP-
116
Suministro y colocacion de techumbre a base de lámina de
policarbonato con una sección de hasta 4.30 x 1.70 mts,
color humo de 6 mm de espesor.Incluye: Postes y trabesaños
para conformar las marcos a base de perfiles estructurales
PTR de 2 x 2 " Cal. 10 ( verde ), a una altura de 2.30 m, y
con elementos de sujeción a base de placa de acero de 4 x 4
" x 3/16" en desplante, anclas, etc.,habilitado, cortes,
soldadura a cordon corrido,escoriado esmerilado, maniobras,
mano de obra equipo herramiento y todo lo necesario para
su correcta ejecución
Pza 1.00
Subtotal Acceso Principal
Administración
DRP-
117
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 33 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye:
demolición del existente (loseta ceramica), preparación de la
superficie, despiece, cortes, desperdicios, pasos para tubería,
protecciones, herramienta, mano de obra, materiales, niveles,
limpieza del área y lo necesario para su correcta ejecución.
m2 4.63
Subtotal Administracion
Patio
DRP-
118
Suministro y colocacion de lámina acrílica plana, color blanco
lechoso de 6 mm de espesor, para techumbre; Incluye: retiro
de la existente, pasos para azotea, cortes, ajustes, perfiles H
elementos de sujeción, sellado perimetral, cortes, maniobras,
andamios, acarreos horizontales y/o verticales dentro y
fuera del inmueble, mano de obra, equipo, herramientas y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
m2 48.00
DRP-
119
Suministro, colocacion e instalación de lámpara suburbanas
ahorradora C/brazo 85 W, en patio, Incluye: desmontaje y
desconexion de la lampara existente de vapor de sodio con
recuperacion a favor del instituto, acarreos horizontales y/o
verticales hasta donde lo indique la supervisión, materiales,
herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Pza 5.00
DRP-
120
Rehabilitación de asta bandera de perfil tubular de hasta
5.00 mts. de altura; incluye: sustitución de sombrerete,
polea, driza, etc., cortes, ajustes, trazo, soldadura, habilitado,
cortes, huecos anclas, soldadura a cordon corrido en postes,
escoriado, esmerilado, maniobras, elementos de sujecion,
una mano de pintura anticorrosiva, terminado con pintura
electrostática y curado, el color a emplear debe ser en polvo
seco de tipo poliéster para exteriores gris Ral 7010, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal
Patio
Áreas Comunes
DRP-
121
Desmantelamiento y retiro de cancelería a base de madera
existente con una sección de hasta 1.40 x 1.80 mts, incluye:
retiro de acrilico, demoliciones, resanes, protecciones,
andamios, limpieza del área, herramienta, mano de obra,
materiales, señalización, acarreos horizontales y/o verticales
a cualquier nivel dentro y fuera del inmueble y lo necesario
para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
122
Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de
2", con perfiles tipo bolsa, con una sección de hasta 1.40 x
1.80 mts, con acrilico de 6 mm de espesor, incluye: perfilado
y emboquillado a base de mortero cemento-arena 1:6, trazo,
nivelación, sellado perimetral a base de silicón, jaladera,
cristal claro de 6mm de espesor, felpa, vinil, elementos de
fijación, elementos de fijación, perfil tapa, esquinero, vinil,
felpa, herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario
para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
123
Sumnistro y aplicación de pintura esmalte base solvente para
pasamanos de herreria marca comex o similar en calidad y
costo, color a definir en obra, incluye: materiales, fletes,
desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, limpieza
de la superficie, trazo, aplicación de dos capas como mínimo,
limpieza y retiro de sobrante fuera de obra herramienta,
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
ml 13.00
DRP-
124
Recorte y rehabilitación de Nicho para Bandera de madera de
pino, con una sección de hasta1.70 x 0.45 x 0.45 mts.,
incluye: montaje y desmontaje de la puerta y/o repisas,
lijado de superficie hasta retirar acabado existente,
preparación de la superficie, reparación de áreas en mal
estado, retiro y cambio de chapa, retiro y cambio de bisagras,
recortes, ajustes, barniz, herramienta, mano de obra,
materiales y lo necesario para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
125
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 4.00 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 629.97
Subtotal Áreas comunes
Subtotal EBDI NO. 155
EBDI No. 156
Extractores de humo de Cocina
DRP-
126
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de extractores de
cocina; incluye: sustitución de filtros, desmontaje y montaje
de campana, sustitución de piezas en mal estado, limpieza de
ductos, motor, pruebas, herramientas, acarreos horizontales
y/o verticales dentro y fuera del inmueble, equipo, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Pza 1.00
Subtotal Extractores de humo de Cocina
Puntos de reunión, rampas y desniveles
DRP-
127
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
puntos de reunión de acuerdo a la normatividad vigente;
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
128
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en cambios de nivel de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 35.00
DRP-
129
Suministro y aplicación de pintura esmalte base solvente, en
para áreas preventivas en rampas de acuerdo a la
normatividad vigente; incluye: materiales, herramientas,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
130
Suministro y colocación de cinta antiderrapante en cambios
de desnivel y escalones; incluye: retiro de la existente,
preparación de la superficie, herramientas, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecución.
ml 121.36
Subtotal puntos de reunión, rampas y desniveles
Puerta de Emergencia
DRP-
131
Rehabilitación de puertas de emergencia a base de aluminio
con una sección de hasta 3.00 x 2.30 mts de doble hoja;
incluye: sustitución de elementos en mal estado,
bisagras,pasador de maroma y/o chapas, barra antipánico,
pivotes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Puerta de Emergencia
Sanitario de Personal P.B.
DRP-
132
Desmantelamiento y retiro de cancelería de ventana a base
de perfiles tubulares existente, con una sección de hasta
1.32 x 0.46 mts, incluye: retiro de cristal, demoliciones,
resanes, protecciones, andamios, limpieza del área,
herramienta, mano de obra, materiales, señalización,
acarreos horizontales y/o verticales a cualquier nivel dentro
y fuera del inmueble y lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 1.00
DRP-
133
Suministro y colocación de cancelería ventana de aluminio
natural de 2 " con perfil tipo Bolsa, con una sección de hasta
1.32 x 0.46 mts, con una hoja fija y una corrediza con cristal
de 6 mm de espesor; Incluye: perfilado y emboquillado a base
de mortero cemento-arena 1:6 Recortes, ajustes, pasador,
plomeo, nivelación sellado perimetral, a base de silicón, vinil,
película antiastilla en cristal, herramienta, mano de obra,
materiales y lo necesario para su correcta ejecución.
Pza 1.00
Subtotal Sanitario de Personal P.B.
Cocina
DRP-
134
Desconexión y conexión de tarja existente, cespol,
mezcladora de 20, alimentadores y llave angular Incluye:
interconexión a salidas hidro-sanitarias, Cespol, Mezcladora
nuevos, acarreo, colocación, conexión, pruebas,
herramientas, materiales, manos de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Pza 1.00
DRP-
135
Desconexión y conexión de estufon, Incluye: Suministro y
colocacion de coflex de alta presión, válvula de cierre,
conexión de alimentación a gas, movimiento de mueble,
pruebas, protecciones, herramienta, mano de obra,
materiales y lo necesario para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
136
Desconexión y conexión de estufa, Incluye: Suministro y
colocaciòn coflex de alta presión, válvula de cierre, conexión
de alimentación a gas, movimiento de mueble, pruebas,
protecciones, herramienta, mano de obra, materiales y lo
necesario para su ejecución.
Pza 1.00
DRP-
137
Desconexión y recolocación de tarja de acero inoxidable de
hasta 0.57 x 0.50 mts., incluye: desconexión de cespol,
mezcladora, cierre temporal de instalaciones hidrosanitarias,
movimiento de mueble, reconexión, cambio de accesorios(
mezcladora, cespol, llaves angulares, coflex), pijas, conexión
de alimentación hidráulica y descarga sanitaria, lechereado
con cemento blanco, pruebas, protecciones, señalización,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
ejecución.
Pza 1.00
DRP-
138
Suministro y colocación de lambrin de loseta cerámica de 30
x 20 cm marca porcelanite o similar, junteado a hueso,
modelo a definir en obra, asentado con pegazulejo marca
crest o similar y lechadeado con cemento blanco, hasta una
altura de 2.50 mts, incluye: boquillas, cortes a 45,
desperdicios, protecciones, andamios, equipo de seguridad,
herramienta, mano de obra, materiales y lo necesario para su
correcta ejecución.
m2 85.00
DRP-
139
Suministro y colocación de piso de loseta cerámica
antiderrapante de 33 x 33 cm marca porcelanite, color a
definir en obra, asentado con pegazulejo marca crest y
lechareado con cemento blanco, con boquilla, incluye:
demolición del existente (loseta ceramica), preparación de la
superficie, despiece, cortes, desperdicios, pasos para tubería,
protecciones, herramienta, mano de obra, materiales, niveles,
limpieza del área y lo necesario para su correcta ejecución.
m2 35.00
DRP-
140
Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre plafón
marca Comex aqua 100 color a definir en obra, hasta una
altura de 3.00 m. a dos manos hasta cubrir perfectamente
la superficie, incluye: materiales, flete, acarreo, trazo,
remates, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra,
equipo, herramienta andamios, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 130.00
Subtotal Cocina
Pintura Interior
DRP-
141
Suministro y aplicación de pintura de esmalte base agua
marca comex aqua 100, hasta una altura de 4.00 mts, color
a definir en obra, sobre muros, a dos manos o hasta cubrir
perfectamente la superficie, incluye: resanes a base de
mortero cemento-arena y/o pasta redimix, materiales, flete,
acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del
inmueble, movimiento de mobiliario, recolocación y fijación
de muebles en muros, plafones y/o piso, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta, andamios,
protecciones, limpieza del area, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta aplicación.
m2 468.81
Subtotal Pintura Interior
SUBTOTAL EBDI No. 156 Subtotal E.B.D.I. No. 156
Subtotal Partida 1
PARTIDA 2
Trabajos de Conservación y Mantenimiento a Acometida Electrica y Lamparas de Emergencia de las Estancias para el Bienestar de
Desarrollo Infantil No. 16, 27, 41, 46, 55, 135, 155 y 156.
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA
D
P.U. PRECIO CON
LETRA
IMPORTE
EBDI No. 16
Lámparas de Emergencia
DRP-142 Suministro e instalación de lámpara de
emergencia marca Solaled de 200 lumenes de
127V ,incluye: conexión, sujeción,
materiales,misceláneos, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 5.00
DRP-143 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta
6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable
THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto
duplex polarizado, materiales, herramienta,
misceláneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 5.00
Subtotal de Lámparas de Emergencia
Acometida eléctrica
DRP-144 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-145 Suministro e Instalación de varilla tipo copper
weld de 3m de largo con cable de cobre desnudo
para tierra física. Esto es requerimiento de CFE,
la varilla debe estar hincada debajo de la base de
medición nueva y se debe conectar con un
conductor desnudo calibre 6 awg que va cubierto
con una tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida Eléctrica
subtotal EBDI 16
EBDI No. 27
Lámparas de Emergencia
DRP-146 Suministro e instalación de lámpara de
emergencia marca Solaled de 200lumenes de
127V ,incluye: conexión, sujeción,
materiales,misceláneos, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 4.00
DRP-147 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta
6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable
THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto
duplex polarizado, materiales, herramienta,
misceláneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 4.00
Subtotal de Lámparas de Emergencia
SUBTOTAL EBDI No. 27
EBDI No. 41
Lámparas de Emergencia
DRP-148 Suministro e instalación de lámpara de
emergencia marca Solaled de 200lumenes de
127V ,incluye: conexión, sujeción,
materiales,misceláneos, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 5.00
DRP-149 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta
6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable
THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto
duplex polarizado, materiales, herramienta,
misceláneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 5.00
Subtotal de Lámparas de Emergencia
Acometida eléctrica
DRP-150 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mm de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-151 Suministro e Instalación de varilla tipo copper
weld de 3m de largo con cable de cobre desnudo
para tierra física. Esto es requerimiento de CFE,
la varilla debe estar hincada debajo de la base de
medición nueva y se debe conectar con un
conductor desnudo calibre 6 awg que va cubierto
con una tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida Eléctrica
SUBTOTAL EBDI No. 41
EBDI No. 46
Lámparas de Emergencia
DRP-152 Suministro e instalación de lámpara de
emergencia marca Solaled de 200lumenes de
127V ,incluye: conexión, sujeción,
materiales,misceláneos, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 8.00
DRP-153 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta
6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable
THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto
duplex polarizado, materiales, herramienta,
misceláneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 8.00
Subtotal de Lámparas de Emergencia
Acometida eléctrica
DRP-154 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-155 Suministro e Instalación de varilla tipo copper
weld de 3m de largo con cable de cobre desnudo
para tierra física. Esto es requerimiento de CFE,
la varilla debe estar hincada debajo de la base de
medición nueva y se debe conectar con un
conductor desnudo calibre 6 awg que va cubierto
con una tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida Eléctrica
SUBTOTA
L EBDI
No. 46
TOTAL
E.B.D.I No. 55
Lámparas de Emergencia
DRP-156 Suministro e instalación de lámpara de
emergencia marca Solaled de 200lumenes de
127V ,incluye: conexión, sujeción,
materiales,misceláneos, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 3.00
DRP-157 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta
6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable
THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto
duplex polarizado, materiales, herramienta,
Pza 3.00
misceláneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Subtotal de Lámparas de Emergencia
Acometida eléctrica
DRP-158 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-159 Suministro e Instalación de varilla tipo copper
weld de 3m de largo con cable de cobre desnudo
para tierra física. Esto es requerimiento de CFE,
la varilla debe estar hincada debajo de la base de
medición nueva y se debe conectar con un
conductor desnudo calibre 6 awg que va cubierto
con una tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida Eléctrica
SUBTOTAL EBDI NO. 55
EBDI No. 135
Lámparas de Emergencia
DRP-160 Suministro e instalación de lámpara de
emergencia marca Solaled de 200lumenes de
127V ,incluye: conexión, sujeción,
materiales,misceláneos, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 4.00
DRP-161 Salida para lámpara de emergencia. Incluye hasta
6 metros de tubo conduit de 13mm, con cable
THW 12 awg, incluye: caja condulet, contacto
duplex polarizado, materiales, herramienta,
misceláneos y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
Pza 4.00
Subtotal de Lámparas de Emergencia
Acometida eléctrica
DRP-162 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-163 Instalación de varilla tipo copper weld de 3m de
largo con cable de cobre desnudo para tierra
física. Esto es requerimiento de CFE, la varilla
debe estar hincada debajo de la base de medición
nueva y se debe conectar con un conductor
desnudo calibre 6 awg que va cubierto con una
tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida eléctrica
SUBTOTAL EBDI No.
135
Subtotal E.B.D.I. No. 135
EBDI No. 155
Acometida eléctrica
DRP-164 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-165 Instalación de varilla tipo copper weld de 3m de
largo con cable de cobre desnudo para tierra
física. Esto es requerimiento de CFE, la varilla
debe estar hincada debajo de la base de medición
nueva y se debe conectar con un conductor
desnudo calibre 6 awg que va cubierto con una
tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida Eléctrica
Subtotal EBDI NO. 155
EBDI No. 156
Acometida eléctrica
DRP-166 Suministro e instalación de Acometida eléctrica
trifásica 3Fases, 1 neutro, a base de tubería
conduit PGG de 51mmф de acuerdo a la
normatividad vigente; inclluye: base de medición
de 200A, 7 terminales tipo integral aerea con
tapa de desconexión, conductor desnudo calibre
6, tubería de 13mm, movimiento de acometida,
con un desarrollo de 5 a 10mts para
alimentación que va de medidor de CFE a tablero
eléctrico, mufa, secuencímetro, elementos de
sujeción, conectores, suministro de materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecución.
Inst. 1.00
DRP-167 Instalación de varilla tipo copper weld de 3m de
largo con cable de cobre desnudo para tierra
física. Esto es requerimiento de CFE, la varilla
debe estar hincada debajo de la base de medición
nueva y se debe conectar con un conductor
desnudo calibre 6 awg que va cubierto con una
tubería de 13mm o mayor
Inst. 1.00
Subtotal Acometida Eléctrica
SUBTOTAL EBDI No.
156
Subtotal E.B.D.I. No. 156
Subtotal Partida 2
SUBTOTAL
IVA
TOTAL