queretaro.travel · ([shglhqwh ,0$(1 /8= < 621,'2 (1 %(51$/ 38(%/2 0È,&2 (=(48,(/...

Expediente 1059937 - IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLO MÁGICO",EZEQUIEL MONTESReferencia del Expediente CEC OE-014-2016

Detalles del Expediente

Código del Expediente

1059937 Descripción del Expediente

IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLOMÁGICO", EZEQUIEL MONTES

Referencia del Expediente

CEC OE-014-2016 Tipo de Expediente

02. Licitación Pública LOPSRM

Categorias del Expediente

6270 - Instalaciones y equipamiento en construcciones

Detalles del Anuncio

Descripción del Anuncio

IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLOMÁGICO", EZEQUIEL MONTES

Notas

Notas Adicionales por Defecto

Tipo de Contratación

Obra Pública Entidad Federativa

Querétaro

Fecha de publicación del anuncio (Convocatoria / Invitación /

Adjudicación / Proyecto de Convocatoria)

10/05/2016 03:27 PM

Fecha de la última publicación del Anuncio:

10/05/2016 03:27 PM

Plazo de participación o vigencia del anuncio

23/05/2016 12:00 AM Fecha de Inicio del Contrato

07/06/2016

Duración del Contrato

91 Fecha estimada de conclusión del contrato

05-09-2016

Número del Procedimiento(Expediente)

Este número se generará al momento depublicar el Procedimiento. LO-922022996-E2-2016

Carácter del procedimiento Indicar el carácter del procedimiento Nacional

Medio o forma delprocedimiento

Seleccionar el medio o forma delprocedimiento.(Electrónica sólo aplica a la LAASSP)

Presencial

Crédito externo Indicar si tiene crédito externo o no. No

Procedimiento exclusivopara MIPYMES

Defina si se establece como requisito departicipación el que los licitantes acrediten seruna micro, pequeña o mediana empresa(sólo aplica a la LAAASP)

No

08:21 AM CST - Central America Time

Ingresar al sistema CompraNetVolver a la Lista

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Español-México Ayuda

Anuncio Publicado

Detalles del Expediente

Expediente 1059937 - IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PU... https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/oppor...

1 de 3 20/01/2017 08:25 a. m.

Fecha visita a instalaciones/ sitio de realización de lostrabajos

En el supuesto de que haya visita a lasinstalaciones indicar la fecha de la visita 13/05/2016

Hora y lugar de visita deinstalaciones / sitio derealización de los trabajos

Indicar la hora y el lugar en que se realizará lavisita a las instalaciones 09:00 AM Departamento Licitaciones Convocante

Fecha junta deaclaraciones

Fecha para la celebración del acto de junta deaclaraciones 16/05/2016

Hora y lugar de junta deaclaraciones

Indicar la hora y el lugar en la cual se realizarála junta de aclaraciones 09:00 am Departamento Licitaciones Convocante

Fecha del acto de fallo Fecha para la celebración del acto de fallo 25/05/2016Hora y lugar del acto defallo

Hora y lugar para la celebración del acto defallo 03:00 PM Departamento Licitaciones Convocante

Convocatoria / Invitación Archivos de convocatoria o invitación la cual

contiene las bases del procedimiento. Tamañomáximo 150 MB.

BASESLPN.docx (946 KB)

BASES LPN

Anexos de Convocatoria.Archivo que contiene los anexos de laconvocatoria/invitación Tamaño máximo 150MB.

(sin archivo adjunto)

Acta(s) de junta deaclaraciones

Archivo que contiene el acta de junta deaclaraciones, Tamaño máximo 150 MB. (sin archivo adjunto)

Acta de presentación yapertura de proposiciones

Archivo que contiene el acta de presentación yapertura de proposiciones, Tamaño máximo150 MB.


Acta de fallo Archivo que contiene el acta de fallo. Tamañomáximo 150 MB. (sin archivo adjunto)

Datos relevantes decontrato

Archivo que contiene el informe con los datosrelevantes del contrato. Tamaño máximo 150MB.


Testimonio del TestigoSocial, si el procedimientocontó con el

Archivo que contiene el testimonio del testigosocial. Tamaño máximo 150 MB. (sin archivo adjunto)

Procedimiento

1 706921IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLOMÁGICO", EZEQUIEL MONTES -----

Responsable de realizar el Procedimiento de Contratación en CompraNet

Nombre de la Unidad Compradora (UC)

QRO-Comisión Estatal de Caminos-Comisión Estatal deCaminos del Estado de Querétaro

Nombre del Operador en la UC

Alejandro Muñoz Noval

Correo Electrónico del Operador en la UC

[email protected] Enlace Web

Anexos del Procedimiento de Contratación

12016-00345_ACTA_PROPOSICIONES.pdf (1,019

KB) ACTA PROPOSICIONES 10/06/2016 03:47

PM

2 2016-00345_FALLO.pdf (633 KB) FALLO 10/06/2016 03:48PM

32016-00345_JUNTA_ACLARACIONES.pdf (877

KB) JUNTA ACLARACIONES 10/06/2016 03:47

PM

4 BASES LPN.docx (946 KB) BASES LPN 10/05/2016 03:19PM

5 Catálogo de conceptos.xlsx (36 KB) Catálogo de conceptos 10/05/2016 03:20PM

6CONTRATO PUEB MAG LUZ Y SONIDO E

MONTES.... (644 KB) CONTRATO PUEB MAGLUZ Y SONIDO E MONTES

10/05/2016 03:20PM

7FIANZA DE ANTICIPO FED. CORRECTA .doc (33

KB) FIANZA DE ANTICIPO FED.CORRECTA

10/05/2016 03:21PM

8FIANZA DE CUMPLIMIENTO FED.

CORRECTA.doc (29 KB) FIANZA DE CUMPLIMIENTOFED. CORRECTA

10/05/2016 03:21PM

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CódigoTítulo FECHA Y HORA LÍMITE PARA PRESENTARPROPOSICIONES

Nombre del archivo Descripción del archivo Comentariossobre Anexos

Ultima fecha demodificación


2 de 3 20/01/2017 08:25 a. m.

9IMAGEN, LUZ, Y SONIDO EN BERNAL.pdf (666

KB) IMAGEN, LUZ, Y SONIDOEN BERNAL

10/05/2016 03:21PM

Anexos: 9


3 de 3 20/01/2017 08:25 a. m.

12/5/2016 DOF Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436628&fecha=10/05/2016&print=true 1/3

DOF: 10/05/2016

COMISION ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERETARORESUMEN DE CONVOCATORIALICITACION PUBLICA NACIONAL

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DELSECTOR PUBLICO, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PUBLICASNACIONALES NUMEROS LO922022996E12016, LO922022996E22016, LO922022996E32016, LO922022996E42016,LO922022996E52016, CUYA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE PARTICIPACION DISPONIBLESPARA CONSULTA EN INTERNET: HTTP://COMPRANET.GOB.MX O BIEN EN LUIS PASTEUR NO. 27 NORTE,COLONIA CENTRO, C.P 76000, QUERETARO, QUERETARO, TELEFONO: 442 2121031 EXT. 217, LOS DIASLUNES A VIERNES DE LAS DE 9:00 A 15:00 HORAS.

LO922022996E12016

DESCRIPCION DELA LICITACION

PROYECTO EJECUTIVO PARA CICLOVIA "RUTA ARTE, QUESO Y VINO"

TRABAJOS YALCANCESA EJECUTAR

LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA

FECHA DEPUBLICACIONEN COMPRANET

10/05/2016, 8:00 HORAS

VISITA AINSTALACIONES

13/05/2016, 9:00 HORAS CITA EN LA CALLE LUIS PASTEUR NO. 27NORTE, COLONIA CENTRO HISTORICO, C.P 76000, QUERETARO, QRO.

JUNTA DEACLARACIONES

13/05/2016, 14:00 HORAS

PRESENTACION YAPERTURADEPROPOSICIONES

23/05/2016, 10:00 HORAS

LO922022996E22016


IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLO MAGICO", EZEQUIELMONTES.




05/05/2016, 8:00 HORAS




16/05/2016, 9:00 HORAS


24/05/2016, 9:00 HORAS

LO922022996E32016


REMODELACION DEL AREA DE ATENCION AL TURISTA PARA LACREACION "PUNTO MEXICO".

TRABAJOS Y LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA



ALCANCESA EJECUTAR


05/05/2016, 8:00 HORAS.




13/05/2016, 11:00 HORAS


23/05/2016, 12:00 HORAS

LO922022996E42016


REHABILITACION DEL CAMPAMENTO CAMPO ALEGRE, SAN JOAQUIN"PUEBLO MAGICO"




05/05/2016, 8:00 A.M.


13/05/2016, 9:00 A.M. CITA EN LA CALLE LUIS PASTEUR NO. 27 NORTE,COLONIA CENTRO HISTORICO, C.P 76000, QUERETARO, QRO.


16/05/2016, 14:00 HORAS


24/05/2016, 12:00 HORAS

LO922022996E52016


REMODELACION Y MODERNIZACION DEL "QUERETARO CENTRO DECONGRESOS"




05/05/2016, 8:00 A.M.


13/05/2016, 9:00 A.M. CITA EN LA CALLE LUIS PASTEUR NO. 27 NORTE,COLONIA CENTRO HISTORICO, C.P 76000, QUERETARO, QRO.


16/05/2016, 11:00:00 HORAS


24/05/2016, 15:00 HORAS

QUERETARO, QRO., A 10 DE MAYO DE 2016.

DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOSARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI

RUBRICA.



(R. 430531)

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA LICITACION PÚBLICA LO922022996E2-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC OE-014/2016. OBRA: IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLO

MÁGICO", EZEQUIEL MONTES OFICIO DE APROBACIÓN No. 2016GEQ00712, 02 MAYO DE 2016

No. DE OBRA 2016-0345 FONDO 1109 81 L PODERMAGICO DIVER 2016

“La convocante se reserva el derecho de cancelar el proceso de adjudicación sin responsabilidad alguna para la entidad ejecutora por razones de ajustes y/o restricciones en la aplicación de los recursos federales en cualquier momento durante el proceso licitatorio"

BASES DE LICITACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Obra Pública Y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, La Comisión Estatal de Caminos a través del Departamento de Licitaciones adscrito a su Subcoordinación Técnica, en adelante LA COMISIÓN emite las presentes Bases de Licitación Pública Nacional Recurso Federal para la contratación de la Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado 1.- Convocante: COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 2.-Nombre de la obra : Especificar el nombre tal y como aparece en el oficio de aprobación . La Convocante aclara que el nombre de la obra, no necesariamente representa el cadenamiento en el cual deba de ejecutarse). 3.- El procedimiento de contratación de la presente licitación, a PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 4.- Fondos para ejecutar la obra: Especificar la clave del fondo 5.- OFICIO DE APROBACIÓN: Anotar Número de oficio y fecha de aprobación 6.- Plazo de ejecución de la obra licitada: ____Anotar Número de días naturales _indicando la fecha estimada de inicio de los mismos _______. 7.- La Comisión Estatal de Caminos entregará a cada LICITANTE: Las Bases, plano de planta, catálogo de conceptos, formato de contrato, croquis de letreros de obra, formatos de fianzas y plano de señalización 8.- La obra se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, vigentes, el Programa de Ejecución y Programa de Erogaciones, las cantidades de obra ejecutada y los precios unitarios aplicados en la valorización de la propuesta. 9.- Se proporcionará al licitante que se le adjudique la obra, el 30% del monto contratado como concepto de Anticipo en una sola exhibición, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. El otorgamiento del Anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio Artículo 50 Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 10.- El importe del Anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición Artículo 50 Fracción III 11.-. Garantías: se deberán presentar las fianzas de Anticipo (en su caso), por la totalidad del monto del anticipo y la garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos, así como el Seguro de Responsabilidad civil correspondiente dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo Artículo 48 Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.







12.- Las presentes bases tienen un precio de venta al público de $0.00 (SIN COSTO), en los términos del Artículo 41, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.- TÉRMINOS

1.1.- Definición de términos

En estas bases y sus anexos, se entenderá por: LA COMISIÓN a la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro. LICITANTE indistintamente a personas físicas o morales capacitadas jurídicamente para contratar la construcción de la obra, ya sea que estas últimas estén constituidas en cualquier forma de Sociedad Mercantil, de acuerdo con las Leyes de México y que se hayan inscrito para esta licitación y cumpliendo con todos los requisitos. DOCUMENTO: Que deberá de utilizar la forma proporcionada por la Convocante y a pedido de ésta puede ser impreso en papel membretado de los LICITANTES. MODELO: Se entenderá aquellas formas que únicamente muestran toda la información que se requiere y que deberán de ser llenadas y presentadas por el contratista, se proporcionan en archivo electrónico. CONVOCANTE: Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de contrato. CONTRATISTA: El o la Persona adjudicataria del contrato. NORMA: Las normas son CARÁCTER GENERAL de acuerdo a libro: LEG. LEGISLACION emitido por SCT, en su parte 3. Ejecución de obras, en su inciso A. (N-LEG-3/00). ESPECIFICACIÓN: Mismas que cuentan con fuerza legal, según se indica en las fracciones G.2 y G.3 de la NORMA N-INT-1/99 DE LA S.C.T., que a la letra dice “Propósito de la normativa para la infraestructura del transporte”, en cuyo caso como especificaciones deben ser atendidas obligatoriamente según se establece en la fracción H.2 de la misma NORMA. (Las NORMAS que sean invocadas, mediante la firma del Superintendente o Residente, serán obligatorias).

2.- CONDICIONES Y PROPUESTAS

Todo documento que solicite la CONVOCANTE y emita el LICITANTE deberá ser dirigido al Titular de la Comisión Estatal de Caminos ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DE QUERÉTARO







Atendiendo al tipo de contrato la CONVOCANTE, se deberá proporcionar la información necesaria para que los LICITANTES integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, se les deberá indicar que ésta estará a su disposición en el domicilio que señale la COVOCANTE. Artículo 31 Fracción XXIX

2.1.- Condiciones.- La obra se llevará a cabo considerando lo siguiente:

2.1.1.- Las especificaciones que se anexan a estas bases de licitación y que sean invocadas, mediante la firma del Superintendente responsable de las mismas por parte del LICITANTE.

2.1.2.- Las especificaciones Particulares y Generales de la COMISIÓN. 2.1.3.- Lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento vigentes.

2.1.4.- Lo relativo a las NORMAS aplicables para ______Especificar la Especialidad de la obra Hidráulica, Eléctrica, etc. _________________ serán las NORMAS de Especificar las normas de la o las Dependencias que apliquen

2.1.5.- Las condiciones climatológicas y topográficas de la región donde se realizará la obra.

2.1.6.- De manera previa al inicio de los trabajos, el LICITANTE designará a un superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como, tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El Superintendente deberá ser nombrado mediante una carta dirigida a esta COMISIÓN, firmada por el representante legal de la empresa documento T-16, y podrá ser cambiado previa notificación por escrito a la “COMISIÓN”, siempre y cuando cumpla con los atributos antes citados.

El Superintendente deberá ser Ingeniero, Arquitecto o Ingeniero Arquitecto, cuyo título este registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y que cuente con la firma electrónica que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (FIEL), que tenga conocimiento de: Aspectos bajo los cuales se realizará la obra , manejo de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y experiencia en obras de la índole de la que se va a ejecutar. La superintendencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los

trabajos.







2.1.7.- La COMISIÓN designará a un Supervisor de Obra quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

2.1.8.- Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones

para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.

2.1.8.- Los costos estimados apegados a las condiciones del mercado Artículo 31 Fracción XV

2.1.9.- Que el pago de los diversos conceptos de obras se hará al precio y condiciones de

pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar. Todos los materiales deberán ser considerados puestos en la obra y en el lugar donde será ejecutados cada uno de los conceptos, así mismo cumplirán con las Especificaciones Particulares y Generales de la COMISIÓN, y las que sean invocadas, mediante la firma del Superintendente por parte del LICITANTE, por lo tanto, la ubicación de los bancos de materiales, como los tiraderos de los productos de las excavaciones y de desperdicio, serán responsabilidad de la empresa constructora y son parte integral de esta licitación.

2.2.- El LICITANTE deberá considerar dentro de sus costos indirectos de obra lo siguiente:

2.2.1.- Construcciones provisionales:

Letrinas para el servicio del personal encargado de la ejecución de los trabajos, Bodega de materiales de obra Plataformas para bodega de materiales de obra dentro del Parque, Oficina de obra que garanticen una buena apariencia, servicio y seguridad para trabajadores y usuarios de la red carretera, durante toda la ejecución de la obra Desvíos de vialidad (en su caso)

2.2.2.- Equipo de protección de su personal.- Casco, chaleco, guantes, calzado de seguridad y arneses de seguridad (cuando aplique).

2.2.3.- Letreros de obra.- Dos letreros a dos caras, con medidas de 1.80 x 3.60 m., de acuerdo a NORMA de la COMISIÓN, según croquis anexo.

2.2.4.- Conservación y limpieza de la obra durante todo el proceso de construcción, hasta el momento de su entrega a la COMISIÓN







2.2.5.- Servicios de un laboratorio de control de calidad, cuyo nombramiento deberá ser autorizado y sus servicios coordinados por la Subcoordinación Técnica de la COMISIÓN.

2.2.6.- Los materiales deberán cumplir con las especificaciones determinadas por el

laboratorio de la CEC. La empresa constructora deberá de notificar mediante escrito a la Subcoordinación Técnica de la COMISIÓN, con 4 días de anticipación previos a la utilización de los materiales, para su muestreo y cotejo por el laboratorio de la COMISIÓN.

2.2.7.- Señalamiento de Protección de Obra diurno y nocturno, Especificar el tipo

de señalamientos que se requieren para la obra a realizar de conformidad con el plano de ”Señalamiento tipo de protección de obra” proporcionado por la COMISIÓN.

2.2.8.- Servicios de una brigada de topografía.- Especificar Que actividades realizará 2.2.9.- Costo para la aplicación de las medidas de prevención, mitigación,

restauración, compensación y control.- Debiendo garantizar el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

2.2.10.- Se otorgará un 30% de anticipo, para que el CONTRATISTA realice en el sitio

trabajos de construcción de oficinas, almacenes, traslado de maquinaria y equipo de construcción, compra de materiales de construcción y demás insumos (de acuerdo a Art. 50 fracción II de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). El anticipo que se menciona, debe estar garantizado (de acuerdo al Artículo 48 fracción I, de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). Artículo 51 Fracción XXV.

La amortización de dicho anticipo se realizará conforme al artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Previamente a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos de la COMISIÓN un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará el anticipo. La COMISIÓN deberá requerir al CONTRATISTA la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, (conforme al artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante la COMISIÓN, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.







2.2.11.- El pago se realizará mediante la formulación de estimaciones con periodos acordes al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, el CONTRATISTA, de conformidad con lo que acuerden los representantes autorizados del CONTRATISTA y de la COMISIÓN, ó de quien esta designe. El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de los 20 días contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de la COMISIÓN, y que el CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente en el domicilio de la COMISIÓN. Las facturas deberán cumplir con los requerimientos de SHCP y los de la COMISIÓN anexando: No. De obra, Nombre de obra, Número de contrato, Tipo de adjudicación, No. de estimación, Retenciones y Deductivas correspondiente.

2.2.12.- La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los

mismos, o el proceso constructivo, durante la ejecución de los trabajos o al termino de estos será responsabilidad de la empresa constructora, la reparación en su totalidad de estos, será por su cuenta y costo, sin cargo alguno para la COMISIÓN, y a satisfacción de esta. Por lo tanto, el CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la COMISIÓN. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA.

2.2.13.- En ningún caso se considerarán modificaciones al programa de ejecución de obra, originadas por la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos y mano de obra, por parte del CONTRATISTA.

2.2.14.- Los precios unitarios aceptados en la licitación, no sufrirán modificaciones. En el

caso de resultar conceptos atípicos estos se generarán, en base a los precios unitarios aceptados en la licitación.

2.2.15.- Que presenta análisis de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en el catálogo de conceptos establecido; indicando por separado: los Costos Directos, Costos Indirectos, costo de financiamiento, la Utilidad y el pago que efectúa el CONTRATISTA por el servicio de inspección, vigilancia y control, tomando en consideración cinco al millar (5/1000). Que al determinar sus precios unitarios tomó en consideración los salarios vigentes, los precios de materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra, en la fecha de presentación y apertura de proposiciones y que incluye dentro del estudio del factor de salario real el desglose de las aportaciones que eroga el CONTRATISTA por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores del (INFONAVIT), y prestaciones de Ley Federal del Trabajo y Ley del







I.M.S.S, que anexa la relación de mano de obra, material y equipo que intervendrán en la obra.

2.2.16.- La COMISIÓN mostrará una sola vez a las empresas inscritas en la licitación las

ubicaciones y demás datos adicionales de campo, que consideren necesarios los interesados, el día para cuyo efecto deberán acudir a las oficinas de la COMISIÓN. Una vez realizada la visita al sitio de la obra, (de acuerdo al Artículo 31 fracción IX de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) el servidor público de la convocante firmará las constancias, en el sitio. Las Constancias serán parte de los documentos de la licitación.

2.2.17.- Se deberán presentar todos los precios unitarios de cada uno de los conceptos, debiendo anexar: salarios, cuadrillas, costos horarios y básicos (o auxiliares), según se requiera.

2.2.18.- Solo está autorizada la subcontratación de la partida de obra para el tiro de carpeta

de concreto asfaltico, y solo se permitirá el arrendamiento de la maquinaria misma que se deberá señalar en el documento T-12.

2.2.19.- Ninguna de las condiciones en las bases de la licitación, así como en las

proposiciones presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas. Artículo 27, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.2.20.- Cualquier modificación a las bases de la licitación de obra pública, derivadas de la

junta de aclaración y las circulares correspondientes, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.2.21.- Presentar todos los documentos en idioma español Artículo 31 Fracción II y

Servicios Relacionados con las Mismas, y en moneda nacional, debidamente firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

2.2.22.- Tener presente que la presentación de los programas de obra, representan el tiempo

de duración de la ejecución de los trabajos indicado por la COMISIÓN, y que dicho plazo deberá ser respetado para la formulación de su propuesta, y este plazo será determinado en días naturales.

2.2.23.- El ajuste de costos directos se llevará a cabo conforme a los procedimientos

establecidos en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de costos que deberá aplicarse, según el







tipo de contrato. Artículo 31 Fracción XXVIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

2.2.24.- Los LICITANTES deberán presentar una Declaración de Integridad en la que

manifiesten bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes Artículo 31 Fracción XXXII Ley y Artículo 61 Fracción IX inciso c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

2.3.- El domicilio de las oficinas donde podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas será en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública sito en Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn en la Ciudad de México, CP 01020.

3.- ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR:

La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica es:

Artículo 31 Fracción XII

3.1.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los

supuestos señalados en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.2.- El LICITANTE deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. Artículo 31 Fracción

XIII. 3.3.- La manifestación prevista en el primer párrafo del artículo 36 del Reglamento, respecto a la

entrega de un escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

3.4.- Manifestación escrita a que se refieren las fracciones I, V y VIII del artículo 44 del Reglamento. 3.5.- Copia del acuse de inscripción que genera Compranet.

3.6.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la







integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente

3.7.- Los participantes deberán presentar el siguiente escrito a que se refiere la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá contener los siguientes datos y requisitos, en el que su representante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

3.8.- Si el LICITANTE es Persona Física, deberá acreditar su personalidad con copia simple de su

acta de nacimiento y credencial de elector. Los cuáles deberán incluirse en el documento T-4. Cuando el LICITANTE emita carta pode deberá incluir en el sobre copia de la credencial de elector tanto de él como de la persona física ó persona acreditada en carta poder se encontrará dentro del sobre que contiene la propuesta documento T-2

. 3.9.- Si el LICITANTE es Persona Moral, deberá acreditar su personalidad con copia simple del acta

constitutiva de la empresa, inscrita en el registro público del comercio y una de la credencial de elector del representante legal, junto con los que se solicitan en el documento T-4. La credencial de elector del representante legal ó persona acreditada en carta poder se encontrará dentro del sobre que contiene la propuesta técnica documento T-2.

4.- CATALOGO DE CONCEPTOS

4.1.- Se proporcionará el catálogo de conceptos y sólo en este Documento se aceptará la proposición de cada LICITANTE, NO se aceptará otro diferente al que se proporciona para tal fin. (Salvo alguna adecuación que se realice al mismo en la junta de aclaraciones o circulares aclaratorias).

4.2.- Los precios unitarios anotados por el LICITANTE en el catálogo de conceptos, serán en

moneda nacional Artículo31 Fracción VI En el documento E-9 se deberá anexar un CD, que contenga el catálogo de conceptos de su propuesta en Excel, debidamente firmado con tinta indeleble sobre el CD no en el estuche

5.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA

En la propuesta Técnica

5.1.- Se deberán presentar proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales, y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares deberán ser firmadas por el responsable del proyecto. Artículo 31 Fracción XVII







5.2.- Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia deberán precisar el objeto, y alcances del servicio, las especificaciones generales y particulares; el producto esperado y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico. Artículo 31 Fracción XVII.

5.3.- Presentar relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso,

proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministros correspondientes. Artículo 31 Fracción XIX

5.4.- Para los programas de obra, se debe considerará EL TIEMPO DE EJECUCIÓN FIJADO EN

ESTAS BASES En la Propuesta Económica.-

5.5.- En su caso el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que serían utilizados en la ejecución de los trabajos. Artículo 31 Fracción XX

5.6.- El porcentaje mínimo de mano de obra que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse. Artículo 31 Fracción XXI

5.7.- El CONVOCANTE deberá solicitar al LICITANTE información específica sobre las partes

de los trabajos que podrán subcontratarse

7.- PODERES QUE DEBERÁN ACREDITARSE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El LICITANTE

7.1 Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste; bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Artículo 31 Fracción XII

7.2.- Los LICITANTES acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para poder participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán presentar en el domicilio de la convocante previo al acto la siguiente documentación: Artículo 31 Fracción XVI







7.2.1.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los Supuestos señalados en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Artículo 31 Fracción XIV

7.2.2- Copia del acuse de inscripción que genera Compranet. 7.2.3.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio para la

realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, la fecha y hora para la visita, de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; Artículo 31 Fracción IX

7.2.4.- El escrito a que se refiere la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá contener los siguientes datos y requisitos, en el que su representante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2.5.- Podrán participar en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de los

proyectos de infraestructura respectivos, las personas que hayan realizado previamente por sí o a través de empresas estudios, planes o programas que incluyan supuestos, especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, siempre y cuando la información sea proporcionada a los demás solicitantes. Artículo 31 Fracción XV y Artículo 51 Fracción VII segundo párrafo.

8.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Desechamiento en el Revisión Detallada 8.1 Se desechará una proposición por cualquiera de las siguientes razones: Artículo 31

Fracción XXIV

8.1.1.- Por falta de presentación de uno o más de los documentos señalados en las bases de licitación.

8.1.2.- Por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases. 8.1.3.- Por omisión de firmas en el Catálogo de conceptos. 8.1.4.- Por omisión de datos. Todos los Documentos y Modelos deberán ser llenados







completamente con los datos solicitados.

8.1.5.- La comprobación de que algún LICITANTE haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES. Artículo 31 Fracción XXIV.

8.1.6.- Si el LICITANTE presentara varias proposiciones bajo el mismo nombre o diferentes, ya sea por si solo o formando parte de cualquier firma, compañía o asociación que pudiera formar parte de una coalición. 8.1.7.- Si el LICITANTE incumple las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por

la CONVOCANTE. 8.1.8.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en las Bases de Licitación. 8.1.9.- No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la “LEY”, y su “REGLAMENTO”

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACEPTADA DURANTE EL ACTO DE APERTURA ES RECIBIDA POR LA “COMISIÓN” ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA SU REVISIÓN DETALLADA 8.2 La COMISIÓN desechará proposiciones, durante la revisión técnica detallada cuando:

8.2.1.- Se propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas para la COMISIÓN

y conforme a las cuales se desarrollará la licitación y la obra. 8.2.2.- No tengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algún requisito. 8.2.3.- El LICITANTE se ubique en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 8.2.4.- Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos,

no cuenten con la experiencia y capacidad requerida para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

8.2.5.- El LICITANTE no proponga en documentos T-12 Relación de Maquinaría y Equipo, la

maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado.

8.2.6.- El LICITANTE o su representante estén al servicio de la COMISIÓN percibiendo una

retribución u honorarios. 8.2.7.- Por datos falsos que dificulten la comprobación de las proposiciones técnicas en igualdad

de condiciones. Artículo 31 Fracción XV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

8.2.8.- No se satisfagan los requisitos de forma, determinado en estas bases y sus anexos.







8.2.9.- Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización

de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.

8.2.10.- Que las personas que hayan realizado previamente por sí o a través de empresas

estudios, planes o programas que incluyan supuestos, especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos no hayan proporcionado ésta información a los demás solicitantes. Artículo 31 Fracción XV y Artículo 51 Fracción VII segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

8.3.- Se desechara a las Propuestas Económicas que habiendo sido aceptadas en la revisión detallada de las propuestas técnicas, si:

8.3.1.- No contiene los datos básicos relativos a salarios de personal obrero, cálculo del factor de salario real, costo de los materiales que intervengan en la obra y costo horario activo e inactivo de la maquinaria y equipo, considerando dicho equipo en su costo de adquisición como nuevo.

8.3.2.- Omitieron uno o más análisis de los precios unitarios solicitados en el catálogo de

conceptos. 8.3.3.- Que los datos utilizados en el análisis de precios unitarios no coincidan con los

presentados en los listados básicos de costos de insumos, de mano de obra, de costos horarios, indirectos, financiamiento, utilidad y gastos de vigilancia.

8.3.4.- Cuando se omita en el análisis de la mano de obra, las prestaciones a los trabajadores,

establecidas por las leyes vigentes y el cálculo del factor de salario real para el distinto personal obrero que intervendrá en la obra.

8.3.5.- La proposición contiene precios unitarios no remunerativos. 8.3.6.- La propuesta contiene precios unitarios que no son congruentes con los de mercado en

la zona donde se realizarán los trabajos.

8.3.7.- El catálogo de conceptos no se presenta en los términos que se solicita y que no se identifique con el nombre de la empresa.

8.3.8.- El análisis detallado del precio unitario no es congruente a la descripción y

especificación del concepto de trabajo requerido.







8.3.9.- No presenta completos los análisis del costo directo, indirecto, el costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en las Bases de Licitación.

8.3.10.- Los programas específicos de montos cuantificados de suministros y utilización, no son

congruentes con el programa de montos de ejecución general de los trabajos. 8.3.11.- Que los programas de suministros y de utilización de materiales, mano de obra y

maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por la CONVOCANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.

8.3.12.- Cuando se proponen precios de materiales o salarios, fuera del mercado local y

regional, que no garanticen la calidad de la obra. 8.3.13.- Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis

correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

8.3.14.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan

determinado por hora efectiva de trabajo. 8.3.15.- Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo

con lo previsto en el REGLAMENTO y las Bases de Licitación. 8.3.16.- Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la

relación de costos básicos. 8.3.17.- Que no acrediten la capacidad financiera con declaraciones fiscales, estados

financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, en el caso de empresas de nueva creación los más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones.

8.3.18.- Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan

determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, tomando en cuenta las condiciones climáticas, geológicas, hidrológicas, infraestructura, urbana, vialidad y tipo de terreno y tipo de material del terreno donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate.

8.3.19.- Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos

que la integran.







8.3.20.- Que la información que hubiesen proporcionado resultase falsa. Artículo 31 Fracción

XV

9.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DICTAMEN El LICITANTE deberá presentar el cálculo de su proposición, precisamente en el catálogo de conceptos que proporciona la “COMISION”. (Salvo alguna adecuación que se realice al mismo en junta de aclaraciones o circulares aclaratorias). 9.1.- En cada una de las hojas que integran el catálogo de conceptos, deberá CONSIGNARSE EL

NOMBRE DE LA EMPRESA MORAL O PERSONA FISICA Y FIRMARSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

9.2.- Una vez presentada la proposición, no podrá ser retirada por ningún motivo, ni se podrán hacer

modificaciones a la misma, por parte del LICITANTE.

9.3.- La COMISIÓN analizará las proposiciones recibidas y producirá un fallo, según lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 68 de su Reglamento, y en los diversos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, tomando en consideración lo siguiente:

9.3.1.- Si subsisten la capacidad técnica, económica y la disponibilidad de equipo que

proporcionaron los LICITANTES en sus propuestas. Artículo 39 Fracción II 9.3.2.- Si son factibles y satisfactorios los programas de montos y el procedimiento

constructivo. 9.3.3.- Si los análisis de Precios Unitarios de los conceptos de trabajo resultan

satisfactorios y son congruentes con los programas calendarizados y con los procedimientos de construcción que se pondrán en práctica.

9.3.4.- Si son aceptables los costos indirectos considerados. 9.3.5.- Si el LICITANTE ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las

especificaciones de la licitación. 9.3.6.- Los precios unitarios anotados por el LICITANTE en el catálogo de conceptos, serán

en moneda nacional y serán revisados por la COMISIÓN en la forma siguiente:

En caso de discrepancia entre los precios anotados con número y los anotados con letra, deberá prevalecer el que coincida con el análisis del precio unitario o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, multiplicado por la cantidad de trabajo impreso en el catálogo de conceptos por el precio correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas respecto al







importe total de la proposición, se tomarán en cuenta las correcciones que, de acuerdo con lo anterior, deberán hacerse a los importes parciales, así como a la suma de ellos y al total de la propuesta.

9.3.7.- Como resultado del estudio anterior, se elaborará un fallo con base únicamente en

los resultados del análisis comparativo de las propuestas no desechadas.

9.4.- En junta pública, cuya fecha se dará a conocer durante el Acto de Apertura Técnica y Económica, al que serán invitados todos los participantes, la COMISIÓN, basándose en el Dictamen, dará a conocer su Fallo, declarando al LICITANTE seleccionado para ejecutar la obra, y le adjudicará el Contrato correspondiente.

9.5.- Cuando en los términos del propio Dictamen ninguna proposición fuera aceptable, LA

COMISIÓN declara desierta la licitación. 9.6.- Para constancia se levantará acta de fallo, que firmarán los participantes a quienes se

entregará copia. 9.7.- El Fallo será inapelable y se dará a conocer en la fecha que indique la COMISIÓN, estén o no

presentes los que asistieron al Acto de “Presentación y Apertura de Proposiciones”. 9.8.- En el Acto en que se dé a conocer el fallo, se establecerá el término dentro del cual se deberá

firmar el Contrato, término que no excederá de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha de la adjudicación (Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

9.9.- Si el adjudicatario no firmare el Contrato en el término de QUINCE DÍAS NATURALES,

contados a partir de la adjudicación de éste, será sancionado e inhabilitado temporalmente, en los términos de acuerdo a los Artículos 77 y 78 de Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este caso la COMISIÓN podrá sin necesidad de convocar a una nueva licitación, adjudicar el contrato al participante siguiente, en los términos de su proposición; de negarse este concursante a firmar el contrato, se podrá adjudicar a los subsecuentes, en el orden respectivo, de conformidad con lo asentado en el fallo, siempre que la diferencia de precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por ciento, en términos del artículo 47 de la Ley.

10.- ASISTENCIA DE OTROS ORGANISMOS A LA LICITACIÓN

10.1.- El Acto será presidido por un servidor público de la COMISIÓN, así mismo, estarán representados la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, la Cámara Mexicana de la Industria de







la Construcción, el Órgano Interno de Control Artículo 44 Fracción II y con asistencia de invitados especiales.

11.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EVALUACIÓN Y FALLO

11.1 .- PRESENTACIÓN Y APERTURA

11.1.1.- El acto de Presentación y Apertura será presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubiesen presentado en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se llevará a cabo en una etapa y ninguna de las condiciones de las bases podrá ser negociada.

11.1.2.- Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados, se dará lectura al informe del

registro de empresas, los LICITANTES o sus representantes legales de las empresas formalmente inscritas al ser nombrados entregarán su proposición y demás documentación requerida, debidamente firmados con todos sus anexos, hojas que se generen, las carátulas de cada documento de licitación deben ser firmadas por el representante legal, los documentos se sugiere para un mejor orden presentarlos dentro de una carpeta de tres perforaciones, de espesor igual al volumen de los documentos, utilizando separadores plásticos, marcando estos con el numero de documento correspondiente y en el orden indicado en el índice anexo a estas bases de licitación. Ésta carpeta estará contenida en un sobre cerrado en forma inviolable.

En el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del segundo párrafo del Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el representante común quien haya sido designado por el grupo de personas, será quien firmará la propuesta en cada una de sus hojas.

11.1.3.- Se procederá a la apertura de los sobres que contiene la propuesta técnica y

económica en caso de que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, se anotara en el acta de presentación y apertura de proposiciones. Las proposiciones desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su







devolución o destrucción, de conformidad con el último párrafo del Artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11.1.4.- De entre los participantes que hayan asistido al acto, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público rubricarán el catálogo de conceptos. Artículo 37 Fracción II

11.1.5.- El servidor público que presida el acto leerá en voz alta cuando menos el importe

total de cada una de las proposiciones admitidas. 11.1.6.- Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar que las

propuestas técnicas y económica recibidas, se someterán a revisión detallada y evaluación, el importe de cada una de ellas, el acta será firmada por los participantes y se les entregará a cada uno una copia de la misma. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos. Se informará a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha deberá quedar comprendida dentro del plazo establecido en el Artículo 37, fracción tercera, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11.1.7.- Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas,

se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta. Así mismo, el acto puede llevarse a cabo aún si la “CONVOCANTE” recibe solo una propuesta, esto a juicio de la misma de acuerdo al Artículo 44, fracción III, párrafos dos y último, de la Ley.

11.1.8.- Bajo su responsabilidad la “CONVOCANTE”, llevara a cabo la evaluación de las

proposiciones y elaborara el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11.1.9.- El LICITANTE que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del

evento, acudir a las oficinas de “LA CONVOCANTE” por copia del acta. 11.1.10.- Las propuestas no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería. 11.1.11.- Sin embargo, cuando lo indique CONVOCANTE, a elección del LICITANTE

podrán ser enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas establecidas por la Secretaria de la Contraloría. (OBLIGATORIO PARA LA CONVOCANTE QUE SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA).

11.2.- EVALUACION:







11.2.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley, la CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, al LICITANTE cuya propuesta resulte solvente, porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

11.2.2.- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la

totalidad de los requisitos solicitados por “LA CONVOCANTE”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. ”LA CONVOCANTE” formulará un fallo, de acuerdo a los artículos 39 de la Ley y 68 del Reglamento.

11.3.- FALLO

11.3.1.- En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de

propuestas, se dará a conocer el fallo, en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en los términos del artículo 39 de la “LEY” y 68 del “REGLAMENTO” el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos., en la que se hará constar en su caso, el nombre del adjudicatario y monto total de su propuesta o la declaración de que la licitación ha quedado desierta. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.


evento, acudir a las oficinas de “LA CONVOCANTE” por copia del acta

12.- MODELO DEL CONTRATO

12.1.- Aceptación del modelo de contrato y los anexos que lo integran artículo 31 Fracción XXVI y

Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regirá la contratación de la obra en cuestión.

12.2.- En el caso de ser adjudicado el LICITANTE y no firmare el contrato por causas imputables al

LICITANTE, será sancionado e inhabilitados temporalmente, en los términos del artículo 77 y 78 y Fracción XXVII del Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.







12.3.-El licitante al que se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición. Quinto Párrafo Artículo 41 del Reglamento la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

13.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS

13.1.- Los LICITANTES deberán integrar a sus proposiciones, la relación de documentos

atendiendo al tipo de contrato. Artículo 31 Fracción XXX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

13.2.- De conformidad con el artículo 34 fracción IX, a continuación se incluye un formato para que

el LICITANTE lo imprima con el nombre de su empresa, con el objeto de que en el momento de la apertura técnica y económica, lo presente junto con su proposición para que LA CONVOCANTE realice su llenado con la documentación que presenta, y sea firmado como recepción de los documentos que el LICITANTE entrega en dicho acto.

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

T-1 RECOMENDACIONES ESPECIALES A LICITANTES E-1 CARTA COMPROMISO

T-2 REPRESENTANTE E-2 ESCRITO DE PROPOSICIÓN







T-3 MODELO DE CONTRATO E-3 DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES

T-4 ACREDITACION DEL POSTOR E-4 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

T-5

DECLARACION POR ESCRITO DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

E-5 DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPO

T-6 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

E-6 CALCULO DEL COSTO FINANCIERO

T-7 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA E-7 CALCULO DE COSTODE INDIRECTOS.

T-8 CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA Y ASI COMO DE CONOCER LAS CONDICIONES DEL SITIO DE OBRA

E-8 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

T-9 CIRCULARES ACLARATORIAS E-9 CATALOGO DE CONCEPTOS

T-10 RELACION DE MATERIALES E-10 EXPLOSIÓN DE INSUMOS

T-11 RELACION DE MANO DE OBRA E-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CON MONTOS MENSUALES

T-12 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

T-13 CONTRATOS EN VIGOR -DE MATERIALES

T-14 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO -DE MANO DE OBRA

T-15 CARTA COMPROMISO DE SUMINISTROS -DE EQUIPO

T-16 SUPERINTENDENTE DE OBRA -DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

Licitante: Representante de La empresa: Firma de La Convocante:

14.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Al que se sujetará IMAGEN, LUZ Y SONIDO EN BERNAL "PUEBLO MÁGICO", EZEQUIEL MONTES REFERENCIAS: 1.- Fecha, hora y sitio en donde se realizarán:

ACTO FECHA HORA LUGAR

PUBLICACIÓN 10 DE MAYO DE

2016 8:00 HRS

SOMBRA DE ARTEAGA Y DIARIO DE QUERÉTARO







COSTO DE BASES SIN COSTO

PERIODO DE ACREDITACIÓN DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2016

DE 9:00 A 15:00 HRS

Departamento de Licitaciones de la Comisión Estatal de Caminos, Pasteur Norte No. 27, Centro Histórico,

Santiago de Querétaro, Qro.

ENTREGA DE BASES DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2016

DE 9:00 A 15:00 HRS.



VISITA A LUGAR DE OBRA 13 DE MAYO DE

2016 09:00 HRS.



JUNTA ÚNICA DE ACLARACIONES

16 DE MAYO DE 2016

09:00 HRS Departamento de Licitaciones de la Comisión Estatal de Caminos, Pasteur Norte No. 27, Centro Histórico,


PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

TÉCNICA

24 DE MAYO DE 2016

09:00 HRS



APERTURA ECONÓMICA 24 DE MAYO DE

2016 09:00 Horas



FALLO 25 DE MAYO DE

2016 15:00 Horas Departamento de Licitaciones de la Comisión Estatal de Caminos, Pasteur Norte No. 27, Centro Histórico,


FIRMA DE CONTRATO 31 DE MAYO DE

2016 13:00 HRS



ENTREGA DE FIANZAS 31 DE MAYO DE

2016 10:00 HRS



ENTREGA DE ANTICIPO 06 DE JUNIO DE

2016 12:00 HRS

Departamento de Contabilidad de la Comisión Estatal de Caminos, Pasteur Norte No. 27, Centro Histórico,


INICIO DE OBRA 07 DE JUNIO DE

2016

TERMINACIÓN DE OBRA 05 DE SEPTIEMBRE

DE 2016

DURACIÓN DE LA OBRA 91 días naturales







PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO T-1 RECOMENDACIONES ESPECIALES A LOS LICITANTES

LAS BASES DE LICITACIÓN QUE PRESENTAMOS, MANEJAN UN CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS , DOCUMENTOS ECONÓMICOS, LOS ANEXOS Y LAS NOTAS CON INFORMACIÓN IMPORTANTE, CON EL PROPÓSITO DE DAR CLARIDAD AL LLENADO DE MODELOS Y DOCUMENTOS Y MANEJO DE LAS BASES Toda la documentación que se genere por parte del LICITANTE (hojas y anexos contenidos en las bases, así como las hojas que se generen, las carátulas de cada documento serán firmadas por el representante legal en el orden que le corresponde), deberá venir identificada con el nombre del LICITANTE, nombre del proyecto y número de licitación. FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL ORDEN QUE LE CORRESPONDE, además deberán presentar foliadas todas las hojas que integran la proposición, se deberán numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

1. Tener presente que la presentación de los programas de obra, representan el tiempo de duración de la ejecución de los trabajos indicado por la Convocante, y que dicho plazo deberá ser respetado para la formulación de su propuesta, y este plazo será determinado en días naturales (de acuerdo a Art. 31 fracción V de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

2. Presentar su procedimiento de construcción, bien estructurado, lógico técnicamente, y que sea congruente con los programas de obra propuestos por el LICITANTE, atendiendo en su caso el plazo propuesto por la CONVOCANTE (de acuerdo a Art. 31 fracción V de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

3. Para los demás documentos podrán presentar los MODELOS que se proporcionan reproduciéndolos o utilizando los mismos, complementando la información solicitada.

4. Los participantes deberán presentar sus documentos en el orden indicado, en la forma y términos que se señalan en las bases de licitación precisamente después de cada una de las carátulas que se proporcionan para tal efecto. El sobre deberá ser identificable con: tipos de propuestas, nombre del LICITANTE, nombre de la obra, el número de la licitación y la fecha de presentación de propuestas. Revisar perfectamente la documentación antes de cerrar el sobre.

SOBRE TITULO







1 DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTOS ECONÓMICOS

5. Es de suma importancia llegar cuando menos 15 minutos antes de la hora indicada para la presentación de proposiciones y apertura de propuestas, una vez comenzado el acto no se permitirá la entrada de ningún participante.

6. Toda la documentación requerida por la CONVOCANTE, deberá presentarse únicamente en idioma Español y moneda nacional. (de acuerdo a Art. 31 fracción II y VI de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7. Conforme a los Artículos 36 y 37 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las proposiciones deberán presentarse en un sobre cerrado el cual contendrá los documentos Técnicos y documentos Económicos, con un separador entre ambas, se presentarán simultáneamente en la apertura.

9. De conformidad con estas bases de licitación, los requisitos que se refieren a: a) .- La capacidad financiera o capital contable. b) .- Acta constitutiva y poderes que deberán presentarse. c) .- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los


Los mencionados documentos deberán presentarse dentro de los documentos que contiene la propuesta técnica, y en el orden que le corresponda según el INDICE de documentos que se solicitan para dicha propuesta (de acuerdo a Art. 36 de Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

10. De conformidad con el artículo 61 fracción IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se solicita a los licitantes que entreguen junto con el sobre cerrado los escritos siguientes:

a) La declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos

establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Ley)

b) La declaración de integridad conforme a la fracción XXXI del artículo 31 de la Ley. c) La manifestación prevista en el primer párrafo del artículo 36 del Reglamento. d) Manifestación escrita a que se refieren las fracciones I, V y VIII del artículo 44 del Reglamento. 11. Previo a la firma del contrato. El LICITANTE ganador deberá presentar un escrito en hoja

membreteada de la empresa en el cual declara bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y estatales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que ha presentado las







declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2015 y 2016 normal, complementarias por los mismos impuestos.

12. Los LICITANTES deberán solicitar ante el SAT, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones

Fiscales”, dispuesta en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, vigente y deberán presentar copia del “Acuse de Recibo”, misma que deberán presentar en el documento T-7 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, de su proposición.

13. El LICITANTE que resulte adjudicado con el contrato, previo a la realización del mismo,

dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo de adjudicación, deberá presentar copia de la “Opinión Positiva del SAT”, en caso de haber detectado por el SAT, inconsistencias, omisiones o la posible existencia de créditos fiscales firmes a su cargo, (que su situación fiscal no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones), el CONTRATISTA deberá presentar copia de los pagos correspondiente dentro de un período máximo de 15 días (Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), a partir de la fecha del fallo, ya que de otra forma no podrá formalizarse el contrato, por causas imputables al CONTRATISTA, sin responsabilidad alguna para la COMISIÓN.

14. Cada uno de los documentos que integran la proposición técnica y económica y aquellos

distintos a éstas, deberán foliarse todas y cada una de las hojas que las integren, conforme al orden de las Bases de Licitación. La documentación anterior se deberá presentar en un solo sobre, identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

El folio deberá realizarse foliando la proposición técnica en forma consecutiva desde 1 (uno) hasta su terminación, e iniciar el folio de la proposición económica desde el 1 (uno) hasta su término. Ambas proposiciones deberán venir en un sólo sobre, con un separador entre una y otra.

15. De conformidad con el artículo 34 fracción IX, a continuación se incluye un formato para

que el LICITANTE lo imprima con el nombre de su empresa, con el objeto de que en el momento de la apertura técnica y económica, lo presente junto con su proposición para que la CONVOCANTE realice su llenado con la documentación que presenta, y sea firmado como recepción de los documentos que el LICITANTE entrega en dicho acto.

16. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.- "LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO

DE QUERÉTARO" podrá en cualquier momento cancelar el proceso de licitación por causas de interés general y/o por cuestiones presupuestarias sin que ello implique responsabilidad para "LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO" y para el Gobierno del Estado.







DOCUMENTO T-2

REPRESENTANTE REPRESENTANTE PARA ASISTIR A ACTOS: Una carta poder simple expedida en fecha reciente por el representante legal de la empresa ó la persona física que representa, donde se le faculte para entregar la proposición, asistir y entregar documentación, en la aperturas de propuestas, visita a lugar de obra, junta de aclaraciones, lectura de fallo, además de original de identificación personal (con fotografía y firma del aceptante del poder), los cuales deberán incluirse en el documento T-2. Aún cuando el representante vaya hacer entrega de la documentación deberá venir una carta indicando que él será quien realizará la entrega de la documentación.







DOCUMENTO T-3 MODELO DE CONTRATO

Anexar y firmar la aceptación el modelo de contrato y de fianzas, que regirá la contratación de la obra en cuestión, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como todos los anexos que lo integren. (Previo a la firma del contrato el LICITANTE ganador deberá presentar un escrito en hoja membreteada de la empresa en el cual declara bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que ha presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2016, en su caso, por los mismos impuestos.)







DOCUMENTO T-4 ACREDITACIÓN DEL POSTOR

En esta licitación solo se aceptará la participación de personas, físicas o morales de nacionalidad mexicana; el LICITANTE deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los siguientes documentos: Para persona física: Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de

notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, domicilio fiscal y su nacionalidad, registro federal de contribuyentes, registro como patrón en el IMSS y un correo electrónico para oír y recibir notificaciones.

La Persona Física, deberá acreditar su personalidad con copia simple de su acta de nacimiento y una credencial de identidad personal (con fotografía y firma del interesado) expedida en fecha reciente por alguna oficina pública de carácter nacional, así como también copia del RFC y registro del IMSS.

Para persona moral Escrito mediante el cual la persona moral manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, domicilio fiscal, su nacionalidad, y que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá además los datos siguientes:

a).-De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes; denominación o razón social; descripción del objeto social de la empresa; registro como patrón en el IMSS; relación de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y así mismo los datos de inscripción en el Registro Público del Comercio de cada una de ellas. Resaltar con marcador en donde se lee el texto nombrando a representante legal ó el poder notariado, en las copias de escrituras públicas y un correo electrónico para oír y recibir notificaciones.

b).-Del representante legal: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó, y así mismo los datos de inscripción en el Registro Público del Comercio de cada una de ellas

La Persona Moral, deberá acreditar su personalidad con copia simple del acta constitutiva de la empresa, inscrita en el registro público de la propiedad y una credencial de identidad







personal (con fotografía y firma del interesado) expedida en fecha reciente por alguna oficina pública de carácter nacional.

“Para los LICITANTES que decidan agruparse podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, desde el procedimiento de licitación y al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precisión y a satisfacción de la contratante, las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, Articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.”







DOCUMENTO T-5 DECLARACIÓN DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(MODELO PARA SER PRESENTADO EN HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA) Santiago de Querétaro, Qro. a ______ de _______________ de 2016 ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DE QUERÉTARO PRESENTE En representación de la empresa_____________________________________________________ Y con relación a la Licitación Pública Nacional No. LO-922022996-E__-2016, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada y todos los miembros que la constituyen, no se encuentran en ninguno de los supuestos que señala el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas En cumplimiento a lo anterior, estamos en posibilidad de presentar nuestra proposición para la adjudicación de la obra: _______________________________________________________

ATENTAMENTE

_____________________________________________________ (NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)







DOCUMENTO T-6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Presentar la relación de contratos de obra relevantes por su dificultad técnica, ó por monto económico, ó por impacto en la comunidad, que compruebe su experiencia y capacidad técnica, como empresa o persona física, en trabajos similares en los últimos 5 años, Llenar el modelo (considerar mínimo uno por año), así mismo se deberán anexar copias sólo de las actas de entrega-recepción de los trabajos de cada contrato que se mencione, el modelo se llena bajo protesta de decir verdad, la información queda sujeta a verificación, el asentar información falsa es motivo de desechar la proposición. Las filas del presente modelo se pueden aumentar, según como sea necesario. Relación de los profesionales al servicio del LICITANTE, identificando con sus cargos los responsables de la ejecución y administración de la obra, presentar resumen de currículo vitae en una sola página, por cada uno, que solo contenga No. de Cédula Profesional, domicilio y teléfono actual, relación de las actividades profesionales en las que haya participado los últimos 3 años y con firma autógrafa. No presentar estos documentos como se requiere, será causa de desechar la proposición. De los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan, incluir en esta relación, el personal técnico adecuado y necesario, para atender lo referente a las condiciones establecidas en la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.

Contrato con: Nombre del contratante,

domicilio, teléfono.

Tipo de adjudicación

Importe del contrato

Tipo de obraTipo de

complejidad

Fecha de

inicio

Fecha de terminación

relación de profesionistas

Nombre del profesionista, cargo, empresa en la que

presta sus servicios

Cédula profesional

Domicilio Actual y teléfono

Nombre y tipo de la obra y/o proyecto, complejidad de la misma, fecha de

inicio y terminación







DOCUMENTO T-7 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

1.- Presentar Declaración Fiscal Anual del Ejercicio 2015 y 2016 normal, complementarias y complementarias por dictamen, en su caso, con sello de recibido por la SHCP. Así mismo deberá presentar copias de comprobantes de pago con una antigüedad no mayor a dos meses del I.S.R., I.V.A., I.M.S.S., INFONAVIT, SAR. Copia del Acuse del SAT de la solicitud de “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, dispuesta en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, vigente.







DOCUMENTO T-8

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA Y LAS CONDICIONES DEL SITIO DE OBRA

Empresa____________________________________

Contrato No C.E.C.___/2016 Invitación Licitación Pública Nacional No.___/2016, en Querétaro en la obra: _________________________________________________________________________________________________________. A las ___:__ Hrs, del día __ de ____________ de _____, por la presente hago constar que él: C._____________________________________________________________________________ En representación de la Compañía, hizo acto de presencia en este lugar, con el objeto de visitar y conocer el sitio, las condiciones climáticas, geológicas, hidrológicas, infraestructura, urbana, vialidad y servicios de todo tipo, donde se ejecutarán los trabajos de la obra antes mencionada. POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS. POR LA COMPAÑÍA. ____________________________________ ____________________________________ NOMBRE: FIRMA: PUESTO:

Nota: La presente constancia debe ser firmada por las partes cuando la empresa asiste a la visita de obra.







DOCUMENTO T-9 CIRCULARES ACLARATORIAS

Anexar las circulares, notificaciones, acta de junta de aclaraciones u otro tipo de notas aclaratorias que la COMISIÓN emita para la licitación

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante (párrafo tercero del artículo 35 de la ley). Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta (párrafo cuarto del artículo 35 de la ley). Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación pública. Dichas solicitudes deberán remitirse a la convocante en la forma y términos establecidos en el tercer párrafo del presente documento, acompañadas del escrito señalado, según (ANEXO). El escrito a que se refiere la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá contener los siguientes datos y requisitos, en el que su representante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.







ANEXO ESCRITO

ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PRESENTE. Sirva este medio para expresar mi interés en participar en la Licitación N°________________, relativa a la obra _________________________________y en los términos del Artículo 31 Fracciones XII, XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y de la Fracción VI del Artículo 61 de su Reglamento, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por su representada y suscribir la propuesta correspondiente, a nombre y representación de:

_________________________________ (Nombre persona física o moral). Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Domicilio (Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Código Postal):

N° Telefónico y Dirección de Correo electrónico:

N° de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva y Fecha:

Datos del Notario Público que dio fe de la misma (Número, Nombre y Lugar):

Descripción del Objeto Social:

Nombre del Apoderado o Representante Legal:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades (N° de la Escritura Pública en la que consta se otorgó poder y Fecha):

Relación de Accionistas (Nombre, Apellidos paterno y materno)

Reformas al Acta Constitutiva (N° de la Escritura Pública en la que consta, Datos del Notario Público que dio fe y Fecha):

Así mismo declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1.- Que la empresa que represento es de nacionalidad mexicana y 2.- Que me abstendré, ya sea por mi o a través de interposita persona, de adoptar conductas ilícitas que induzcan a los servidores públicos de la Entidad, a alterar las evaluaciones de las proposiciones.

____________________________________________________ (Nombre y Firma del Representante Legal)







DOCUMENTO T-10

RELACION DE MATERIALES

RELACION MATERIALES.- Deberán anexar un listado de los materiales que se utilizarán en la obra, con su unidad y cantidad conforme a la explosión de insumos, sin incluir precio.

� DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL � UNIDAD � CANTIDAD







DOCUMENTO T-11 RELACION DE LA MANO DE OBRA

RELACION DE LA MANO DE OBRA.- Deberán anexar un listado de todas las categorías del personal obrero que intervendrá en la ejecución de la obra, incluyendo a los operadores de maquinaria, con su unidad y cantidad conforme a la explosión de insumos, sin incluir precio.

� CATEGORIA � UNIDAD � CANTIDAD







DOCUMENTO T-12

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Listado de equipos que intervendrán en la ejecución de la obra, con su unidad y cantidad conforme a la explosión de insumos, sin incluir precio. Así mismo deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, según artículo 44, párrafo VII.

� EQUIPO � UNIDAD � CANTIDAD







DOCUMENTO T-12 (Hoja 1 de 1)

RELACIÓN DE EQUIPO A UTILIZAR COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS. CONCURSO No.

OBRA: UBICACIÓN: ESTADO:

EQUIPOS A UTILIZAR

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA DEL EQUIPO

FECHA EN QUE SE

DISPONDRA DEL EQUIPO

EQUIPO PROPIO O

RENTADO UBICA

__________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

_________________________________ LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

________NOMBR

SUBCOORDINACIÓN TÉCNICA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPNE/ /01/16

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEC 00/2016 OBRA: OFICIO DE APROBACIÓN No. 2016GEQ DE FECHA DE DE 2016

No. DE OBRA 2016-000 FONDO


DOCUMENTO T-13 CONTRATOS EN VIGOR

Presentar la relación de contratos de obras en vigor, que tengan celebrados con la administración pública, así como con particulares ( indicando nombre del cliente y domicilio), señalando tipo de adjudicación, el importe del contrato, tipo de obra y el avance físico, fecha de inicio, fecha de terminación. Llenar el modelo, no anexar copias de ó los contratos, el modelo se llena bajo protesta de decir verdad, la información queda sujeta a verificación, el asentar información falsa es motivo de descalificación. Las filas del presente modelo se pueden aumentar, según como sea necesario.

Contrato con: Nombre del

cliente, domicilio.



Tipo de obraAvance físico en

%

Fecha de inicio






DOCUMENTO T-14

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Anexar la descripción del procedimiento constructivo, el cual deberá estar bien estructurado, lógico técnicamente económicamente viable y que sea congruente con el programa de obra





DOCUMENTO T-15

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTROS 1.- El CONCURSANTE deberá presentar en hoja membretada de su empresa carta compromiso de suministrar de manera prioritaria y puntual para esta obra los materiales y equipos necesarios y tener a disposición maquinaria de todo tipo y su personal de tiempo completo para el trabajo requerido para esta obra. 2.- Carta de no adeudo expedida por PEMEX ó empresa proveedora de este material donde se indique que el CONCURSANTE no adeuda pagos por concepto de suministro de Cemento Asfáltico A-C 20, emulsiones, etc., con fecha de expedición del mes en curso, del presente año. En caso de no existir estos materiales por el tipo de obra a realizar, se deberá presentar carta de la empresa CONCURSANTE, indicando que no aplica para la presente obra. 3.- Además deberá presentar al laboratorio que realizará los trabajos a su empresa, a la Subcoordinación Técnica de la COMISIÓN, para ser aprobado; el cual deberá presentar por escrito y en medio electrónico las pruebas relativas a compactaciones, calidad de los materiales, de acuerdo a las especificaciones de la COMISIÓN. NO PRESENTAR LA DOCUMENTACION ANTERIOR COMO SE SOLICITA, SERA MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA.





DOCUMENTO T-16

SUPERINTENDENTE DE OBRA Carta dirigida a la COMISIÓN y firmada por el representante legal donde se especifique el nombre del superintendente de obra, que será su representante, cuyo título este registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que tenga experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo, tendrá también la obligación de conocer todos los aspectos bajo los cuales se realizará la obra, anexando copias de: su título profesional. Nombre de las personas autorizadas a firmar en bitácora de obra.





PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO E-1 CARTA COMPROMISO

(MODELO PARA TRANSCRIBIR EN HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

Santiago de Querétaro, Qro. , a _____ de ________________de 2016. ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS. COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. P R E S E N T E Nos permitimos comunicar a usted, con relación a la Licitación Pública Nacional No. LO-922022996-E---/2016, relativo a la construcción de la obra: _________________________________________________________________________ Del cual en su oportunidad recibimos el paquete de las bases de la Licitación Pública Nacional, que contiene la documentación completa, para participar en la licitación señalada, expresamos a usted que estamos debidamente enterados de su contenido, por lo que en cumplimiento al contenido de las bases de licitación y especificaciones de la licitación, ratificamos a usted nuestro compromiso y aceptación expresa en los términos y condiciones del mismo.

A T E N T A M E N T E

____________________________________________________ (NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





DOCUMENTO E-2 ESCRITO DE PROPOSICIÓN


Santiago de Querétaro, Qro. , a _____ de ___________________ de 2016. ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS. COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. P R E S E N T E El C. ________________________________ en representación de la Empresa __________________________________________________________(o por su propio derecho en caso de actuar por sí mismo como persona física), de conformidad con la convocatoria emitida por la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, para la Licitación Pública Nacional No. LO-922022996-E___/2016, relativo a la construcción de la obra: _________________________________________________________________________ Declara que su propuesta total es de:

$ ______________________ INCLUYENDO I.V.A. CON LETRA (____________________________________________________________ _____________________________________________/100 M.N. INCLUYENDO I.V.A. Y que está de acuerdo con los requisitos, especificaciones y plazo que, para el objeto dio a conocer la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro conforme a los conceptos, cantidades, y precios unitarios contenidos en el Catalogo que debidamente firmado se anexa a esta proposición.





DECLARA:

1.- Que acepta como compensación total por los trabajos de que se trate el pago de los importes que resulten de aplicar los precios unitarios asentados en el Catalogo anexo, a las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada uno de los conceptos del mismo.

2.- Que se ha enterado del contenido total de las bases de la Licitación Pública

Nacional, así como de las normas de construcción que regirán esta obra, acerca de las cuales expresa su entera conformidad,

3.- Que ha visitado el sitio en que deberá trabajar y tomando en cuenta cualquier

contingencia que pudiera efectuar la entrega oportuna de las obras y formular esta proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas.

SE COMPROMETE:

1.- A firmar el contrato, con los precios unitarios que se asientan en el catálogo de conceptos, dentro del término máximo de quince días naturales a partir de la fecha del fallo de la adjudicación del contrato.

2.- A presentar a esta Comisión, en el transcurso de los quince días naturales

siguientes a la fecha en que le sea entregada la carátula de contrato, la fianza legal de acuerdo con las estipulaciones del contrato y de afianzadora aceptada por el Gobierno del Estado.

3.- A iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo que se estipuló en el Acta

de Fallo. 4.- A efectuar, en caso de que esta Comisión así se lo requiera, durante el

presente año, obra adicional a la contratada, con los mismos precios unitarios y especificaciones de esta licitación





5.- Que en el área donde se construyan la plataforma para materiales y a lo largo del tramo, no quedaran restos de sello, carpeta asfáltica, emulsión, basura orgánica e inorgánica.

6.- Que en el área de trabajo, deben estar señalados de los dos lados por

conos, en el caso de requerirse señalamiento nocturno se utilizarán luminarias rojas y plantas generadoras de gasolina, con la intención de mantener su seguridad en la zona de obra.

CONVIENE: Que en caso de que le sea adjudicado el contrato y no lo firme o no presente la

fianza estipulada dentro del plazo fijado, será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.





DOCUMENTO E-3 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES

Relación del costo de adquisición de todos los materiales básicos puestos en obra que intervienen en la propuesta, actuales y acordes con la zona donde se realizarán los trabajos y deberá de contener los siguientes datos:

� DESCRIPCIÓN � UNIDAD � COSTO SIN INCLUIR I.V.A.





DOCUMENTO E-4

DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA

ANÁLISIS DEL COSTO DE MANO DE OBRA

Deberán anexar: Un listado de todas las categorías, con sus respectivos salarios reales del distinto personal obrero que intervenga en la obra, incluyendo los operadores de maquinaria que indique: Categoría Unidad Salario base Factor de salario real Salario real Además, de los análisis de factores de salarios reales para cada categoría que intervenga, no se deberá omitir a los trabajadores ninguna prestación establecida en las Leyes vigentes. Donde el factor de salario real calculado para cada categoría deberá coincidir con el factor empleado para el cálculo del salario real. En los análisis de los factores de salario real, Sí deberá de figurar el 5% del importe del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT), y del Fondo de Ahorro Para el Retiro (SAR 2%). Además sí deberá considerar todas las prestaciones de tipo salarial, y obrero-patronal con sus empleados, NO incluir el impuesto del 2% sobre nómina estatal, debiendo presentar los cálculos del factor de salario real por cada categoría del personal obrero que intervendrá en la ejecución de la obra. El factor de salario real se deberá calcular considerando los siguientes rubros: Para el cálculo de días pagados LEY FEDERAL DEL TRABAJO Días calendario. Días de aguinaldo (Artículo 87) Días de vacaciones (Artículos 76, 78, 79 y 81) Prima vacacional (Artículo 80) Días de descanso (Artículos 69 y 73) Días festivos oficiales (por Ley Federal del Trabajo) (Artículo 74) Días no laborables según contrato colectivo LEY DEL I.M.S.S.





Enfermedad y Maternidad (Artículo 211) Enfermedad y Maternidad. Excedente a 3 veces el SMGDF Excedente de 3 SMGDF Enfermedad y Maternidad. Prestaciones de dinero Enfermedad y Maternidad. Gastos Médicos. Pensionados Invalidez y vida Guarderías (Artículo 211) SAR (Artículo 168 fracción I) Retiro Cesantía en edad avanzada Riesgos de Trabajo (Artículos 72 y 73) OTROS IMPUESTOS Infonavit (Artículo 29-II Ley de INFONAVIT) El considerar cargos adicionales al modelo, distintos a los que establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, tales como herramientas, herramientas menores, equipo de seguridad, primeros y segundos mandos intermedios, y otros, será motivo de desechar la propuesta.





DOCUMENTO E-5

DATOS BÁSICOS DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPO Datos básicos de costos horarios de maquinaria de construcción a título informativo de los requisitos mínimos que deberá contener, por lo tanto dicho Modelo podrá ser sustituido siempre y cuando este último contenga todos los datos requeridos en el proporcionado.

CARGOS FIJOS: Solo los correspondientes a la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento (no considerar otros cargos no autorizados por la Ley)

CARGOS POR CONSUMOS: Sólo los que se derivan de las erogaciones que resultan por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y en su caso neumáticos y lubricantes.

CARGOS POR OPERACIÓN: Que resulta por concepto de pago del salario del operador de la maquinaria, por hora efectiva de trabajo de la misma. Ver modelo La COMISION no considerará pagos extras por conceptos de traslado o flete de equipo, ya que este deberá considerarse de ser necesario en el estudio de indirectos.





ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE EQUIPO QUE DEBERÁN UTILIZAR LOS PROPONENTES:

MODELO PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA CONSTRUCTORA ____________________________ ____________________________ OBRA _______________________

MAQUINA___________________ MODELO____________________ CAPACIDAD_________________ DATOS ADIC._________________

HOJA Nº_____________________ CALCULO____________________ REVISO______________________ FECHA COTIZACION___________

DATOS GENERALES PRECIOS ADQUISICIÓN $___________________ EQUIPO ADICIONAL $___________________ ______________________ $___________________ ______________________ $___________________ VALOR INICIAL (Va) $ VALOR RESCATE (Vr)____% = $________________ TAZA INTERÉS (I)______ % PRIMA SEGUROS (s)_____ %

HORAS EFECTIVAS DE VIDA_______________HRS. VIDA ECONÓMICA (v.e)__________________AÑOS HORAS POR AÑO (H.a)________________HR./AÑO HORAS EFECTIVAS POR MES ______________HRS. TURNOS EFECTIVOS DE 8 HRS. ___________/MES MESES EN EL AÑO __________________________ MOTOR ____________________DE__________HP. FACTOR OPERACIÓN ________________________ POTENCIA OPERACIÓN _________________HP.OP FACTOR MANTENIMIENTO (Q) _______________

I.- CARGOS FIJOS.- COSTO POR HORA: a) Depreciación D=Va-Vr = ___________________ = Ve b) Inversión I= Va+Vr I = ___________________ = 2 Ha c) Seguros S= Va+Vr S = ___________________= 2Ha d) Mantenimiento M= Q D = ___________________=

SUMA CARGOS FIJOS

ACTIVA $ $ $ $ _______________

% INACTIVA $ $ $ $ _______________

% EN RESERVA $ $ $ $ _______________

%

II.- CONSUMOS.- COSTO POR HORA: a)Combustibles E= apc Diesel: E=_____x____HP op= $ ______/lt. = Gasolina E=_____x____HP op= $______/lt = b)Otras fuentes de energía:___________________ c)Lubricantes: L= ape: Capacidad Cárter = C=_______litros Cambios de aceite= I=________horas a = C/t + (______x______HP op =______lt/hr. L= _____lt/hr x $ _________lt. d) Llantas Ll = VII (Valor llantas) Ve (Vida económica) Vida económica Va = _________horas Ll = $____________________horas

SUMA CONSUMOS

$ $ $ $ $ _______________ $

% % %





III.- OPERACIÓN.- COSTO POR HORA: Salario operador= S S= $________________ Operación = O = S = $_________________hora8 Horas

SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO Hora Máquina

_______________ $ $ _______________

% $ _______________

%

EN RESERVA

%

También se deberá presentar listado con los datos del cuadro siguiente, los costos horarios activos deberán contener solo cargos fijos, cargos por consumos y cargos por operación; los costos horarios inactivos solo cargos fijos.

No EQUIPO ESPECIFICACIÓN COSTO HORARIO ACTIVO

$

COSTO HORARIO INACTIVO

$

EN RESERVA

$


No EQUIPO ESPECIFICACIÓN

COSTO HORARIO ACTIVO

$


$

EN RESERVA $





DOCUMENTO E-6

1.-PARÁMETROS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO: a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos. b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. c) El momento de realizar el cálculo del porcentaje del costo financiero es cuando la propuesta de la contratista haya resuelto en su totalidad: 1) El costo directo de todos y cada uno de los análisis de precio unitario, 2) El programa general de obra y 3) El cálculo porcentual de los costos indirectos y su aplicación en los análisis de precio unitario. (Aunque se hiciera después del programa de obra, daría el mismo resultado, ya que, los ingresos, incluido el anticipo, como la inversión, los gastos de obra, se tomarían a costo directo).





2.- VARIABLES: El monto de los ingresos, incluido el anticipo, y los gastos de obra serán, a su vez, iguales a la suma de los costos directos e indirectos y se aplicarían de acuerdo a sus fracciones correspondientes a los períodos temporales programados, con la aclaración de que de los ingresos por estimaciones serán deducidos los montos correspondientes para amortización del anticipo. En el renglón correspondiente a cada período se establecerá la diferencia entre la suma del saldo del período anterior mas el ingreso menos el gasto a ejercer en el período en cuestión, la que será afectada por un porcentaje de cargo financiero, de ser positiva significaría que se dispone de recursos contractuales para el ejercicio del período y, por tanto, el cargo financiero resultaría a favor del contrato y correspondería a un rendimiento bancario; si es negativa, quiere decir que la contratista está aportando recursos patrimoniales, o acreditados, en cuyo caso podría aplicarse un porcentaje distinto, superior, al rendimiento bancario por depósito, un porcentaje correspondiente a la utilización de un crédito financiero. 3.- RESULTADO: El Interés Neto será igual a la diferencia del Interés a Pagar (por un crédito) menos el Interés a Favor (por depósito bancario). El % de Financiamiento será igual a dividir el Interés Neto calculado entre le total del Gasto de Obra, expresado en %.





(MODELO A UTILIZAR) Cálculo del Porcentaje de Financiamiento

Qui. Ob. ejecutada Anticipo Estimación Amort. Atcpo. Cobros Gastos

Cobro ‐ Gasto

1 534,775.52 2'498,079.56 0 0 2'498,079.56 534,775.52 1'963,304.04

2 811,210.17 0 0 0 0 811,210.17 ‐811,210.18

3 880,076.02 0 534,775.52 160,432.66 374,342.86 880,076.02 ‐505,733.17

4 900,230.02 0 811,210.17 243,363.05 567,847.12 900,230.02 ‐332,382.90

5 888,701.80 0 880,076.02 264,022.81 616,053.21 888,701.80 ‐272,648.60

6 965,562.86 0 900,230.02 270,069.01 630,161.01 965,562.86 ‐335,401.86

7 824,990.72 0 888,701.80 266,610.54 622,091.26 824,990.72 ‐202,899.47

8 821,281.43 0 965,562.86 289,668.86 675,894.00 821,281.43 ‐145,387.43

9 919,403.52 0 824,990.72 247,497.22 577,493.50 919,403.52 ‐341,910.02

10 780,699.81 0 821,281.43 246,384.43 574,897.00 780,699.81 ‐205,802.81

11 0 0 919,403.52 275,821.06 643,582.46 0 643,582.46

12 0 0 780,699.81 234,209.92 546,489.89 0 546,489.89

Totales: 8'326,931.87 2'498,079.56 8'326,931.87 2'498,079.56 8'326,931.87 8'326,931.87

Int. a Pagar = 16.00% anual Int. a Favor = 3.14% anual

Interés Neto = Interés a Pagar ‐ Interés a Favor = 27,694.92 ‐ 5,386.50 = 22,308.42

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 22,308.42 / 8'326,931.87 = 0.27%





DOCUMENTO E-7

CALCULO DE COSTO DE INDIRECTOS

Costos indirectos, los que estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas. Se deberá realizar estudio analítico con importes y porcentajes. CARGOS INDIRECTOS Corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos que realiza el CONCURSANTE, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y que comprenden, entre otros, los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, instalaciones generales, imprevistos, transporte de maquinaria y, en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal directo y administrativo. Los cargos indirectos se expresan como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables de oficinas centrales y oficinas de campo, dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el cargo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración central o a la administración de obra o a ambas, según el caso, son los siguientes: HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

1. - Personal directivo 2. - Personal técnico. 3. - Personal administrativo. 4. - Personal en tránsito.

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

1. - Edificios y locales. 2. - Locales de mantenimiento y guarda. 3. - Bodegas y letrinas. 4. - Instalaciones generales. 5. - Muebles y enseres. 6. - Depreciación o renta y operación de vehículos.

SERVICIOS:

1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios. 2.- Estudios e investigaciones.





FLETES Y ACARREOS:

1. - De campamentos. 2. - De equipo de construcción. 3. - De plantas y elementos para instalaciones.

GASTOS DE OFICINA: 1. - Papelería y útiles de oficina. 2. - Correos, teléfonos, telégrafos, radio. 3. - Situación de fondos. 4. - Copias y duplicados. 5. - Luz, gas y otros consumos. 6. - Gastos de concurso. 7.- - Equipo de protección para seguridad personal

SEGUROS Y FIANZAS:

1. - Primas por seguros. 2. - Primas por fianzas.

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMENTOS: TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES:

1. - Construcción y conservación de vías de acceso. 2. - Montajes y desmantelamiento de equipo. 3.- - Señalamiento diurno y nocturno (anexando el documento donde se

desglose el tipo, la cantidad, el precio unitario y el importe considerado en el renglón de indirectos)

4.- - 2 Carteleras (se anexa en bases) 5.- Limpieza de obra permanente y al final de la obra

NOTA.- POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE CONSIDERAR LOS CARGOS POR INDIRECTOS INDICADOS EN LAS BASES, EN LOS INCISOS 2.2.) C A R G O P O R U T I L I D A D

La utilidad quedará representada por el porcentaje sobre la suma de los cargos directos más indirectos, más financiamiento del concepto de trabajo dentro de este cargo queda incluido el impuesto sobre la renta que por ley debe pagar el CONTRATISTA. Las retenciones de estipulación contractual, se señalan en el modelo de contrato proporcionado en estas bases de concurso. No debe ser incluido el SAR E INFONAVIT EN EL CÁLCULO DE UTILIDAD.





RESUMEN DE PORCENTAJE DE GASTOS POR INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, y UTILIDAD

(DOCUMENTO A LLENAR)

OBRA: __________________________________________________________________ CONCURSANTE. _______________________________________________________________ INVITACIÓN RESTRINGIDA No. ____________________________________________

INDIRECTO :

%

FINANCIAMIENTO :

%

UTILIDAD :

%

ESTA HOJA DEBERÁ INCLUIRSE EN EL DOCUMENTO No. 7 “ANÁLISIS DE COSTOS DE INDIRECTOS” DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON LOS DATOS QUE SE SOLICITAN.





DOCUMENTO E-8 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Las tarjetas de análisis de precios unitarios, deberán de presentarse según ejemplo proporcionado, la empleada por el CONCURSANTE deberá contener todos los datos requeridos en el modelo anexo, de acuerdo a los conceptos de trabajo solicitados en la relación de estos, (catálogo de conceptos).

INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

DESARROLLO:

EL CONCURSANTE desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de ejecución del concepto de obra del análisis, de acuerdo con el procedimiento constructivo planeado para su realización, adicionalmente y para cada análisis presentará un resumen del mismo integrado, de acuerdo con lo aquí establecido, con todos aquellos costos que hayan intervenido en la formulación del análisis del precio de que se trate.

ACLARACIONES:

En los análisis de precios unitarios que presente el CONCURSANTE, deberá tomar en cuenta lo establecido en las bases de concurso. 1.- En lo relativo a costos de equipo, mano de obra, materiales y herramienta y en lo que respecta

a rendimientos, por ciento de gastos indirectos, financiamiento y utilidad, el CONCURSANTE deberá tomar en cuenta, para cada caso, los datos de su propia experiencia.

2.- Los costos de los materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea

repetitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán evaluarse por separado mediante análisis de costo respectivo (básicos), obligándose a presentar también dichos costos.

GENERALIDADES:

Los precios unitarios que forman parte de un contrato, convenio o acuerdo para la ejecución de obras públicas, deberán integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en esta sección y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así como la normatividad emitida en diversos ordenamientos publicados en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

La integración de precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar concordancia con los procedimientos constructivos, con los programas de trabajo, de utilización de maquinaria y equipo, con los costos de los materiales, en la época y en la zona y demás recursos necesarios, todo ello de acuerdo con las normas de construcción que regirán la ejecución de la obra.

La enumeración de los cargos mencionados en estas reglas y lineamientos generales para la integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, la lista de los cargos correspondientes a los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo, sin embargo solo se deberá considerar los que sean procedentes y en la medida en que sean aplicables.





Los precios deberán expresarse siempre en moneda nacional y las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al sistema métrico decimal.

El CONCURSANTE podrá utilizar formatos de tarjetas de análisis elaborados por computadora, pero deberán contener exclusivamente todos los datos que se requieren como: unidad, codificaciones, fecha, obra, lugar, descripción de concepto, nombre de la compañía, además de los desgloses de cargos indicados en el ejemplo de análisis de precios unitarios, anexo a estas bases.

En la columna de los costos unitarios, sólo deberán considerarse dos decimales (sólo hasta centavos) y en el caso de la columna denominada importe total deberá tomarse en cuenta la misma indicación, por lo que el precio unitario resultante en ningún caso tendrá más de dos decimales de peso.

De lo arriba descrito, se desprende que el propósito es llevar a cabo una revisión numérica de los precios unitarios, justa, uniforme y aplicable a todos los postores; por lo que será motivo de descalificación el hacer caso omiso a este procedimiento.

El CONCURSANTE deberá presentar el análisis desglosado de todos y cada uno de los conceptos que intervienen en la obra. No se admitirán análisis de precios unitarios con conceptos de subcontratos El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original que sirvió de base para la adjudicación y contratación de la obra pública, para los cuales no existen elementos contenidos en los conceptos analizados y no es factible determinar los precios unitarios con los datos básicos de costo de los precios ya establecidos; o cuando el contratista y la COMISIÓN no tengan antecedentes de conceptos similares ni cuenten con datos de costo, suficientes para su integración, el costo directo deberá analizarse con base en los costos observados que intervienen por concepto de materiales, mano de obra y equipo. Los indirectos y la utilidad, deberán determinarse de común acuerdo entre el Contratista y la Comisión sin que exceda el porcentaje considerado en los análisis de propuesta original.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados, atendiendo a lo ordenado por los Artículos 63 y 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EMPRESA: ____________________________________________________ OBRA: ________________________________________________________ CONCURSO No.___________________________________________FECHA:______________





CLAVE: 2.5 CASTILLO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 15 CMS DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 CMS, ACABADO COMÚN. INC: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DE CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

UNIDADCANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

ML 20.00 47.74

INSUMO CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE

MATERIALES

ACERO FY=4200 Kg/cm2 diam. 3/8" 2.4508 KG 1.50 3.68

ALAMBRON ¼ 0.8250 KG 2.04 1.68

ALAMBRE RECOCIDO 0.0780 KG 2.43 0.19

CONCRETO F'C=150 Kg/cm2 BAS 0.0236 M3 211.01 4.98

DUELA 1 X 4 X 8' 3.1200 PT 2.82 8.80

CLAVO 2 ½ 0.2700 KG 2.87 0.77

DIESEL 0.3000 LT 1.14 0.34

ANDAMIO DE CABALLETE 0.7000 DÍA 5.57 3.90

TOTAL MATERIALES 24.34

MANO DE OBRA

CUADRILLA NO. 4 0.1000 JOR 112.68 11.27

TOTAL MANO DE OBRA 11.27

EQUIPO Y HERR.

HERRAMIENTA DE MANO 3.0000 (%)MO 11.27 0.34

TOTAL EQUIPO Y HERR 0.34

COSTO DIRECTO 35.95

INDIRECTOS 18 % (35.95 X 0.18)** 6.47SUMA 42.42

FINANCIAMIENTO 2% (42.42 X 0.02)** 0.85SUMA 43.27

UTILIDAD 10% ( 43.27 X 0.10)** 4.33SUMA 47.60

V.I.C. 0.5% (47.60 X .005) 0.18

PRECIO UNITARIO 47.78

DOCUMENTO E-9 CATALOGO DE CONCEPTOS





El Postor deberá valorizar su propuesta en el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios, en el documento de formato Excel proporcionado por la COMISIÓN, asentando con número y letra los precios unitarios e importes, analizados y propuestos por el LICITANTE, NO se aceptará otro diferente al que se proporciona para tal fin. EL NO PRESENTARLO DE ESTA MANERA SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPOSICIÓN. (Salvo alguna adecuación que se realice al mismo en junta de aclaraciones o circulares aclaratorias). Deberá ser firmado hoja por hoja, POR EL REPRESENTANTE LEGAL. Se deberá anexar a este documento un CD, que contenga el catálogo de conceptos de su propuesta en Excel, debidamente firmado con tinta indeleble en el disco no en el sobre o estuche del CD.

DOCUMENTO E-10 EXPLOSIÓN DE INSUMOS





En este documento se indicará de los insumos materiales, de mano de obra, de equipo y herramienta, las unidades, las cantidades, sus costos, importe, el porcentaje de participación, suma de parciales, e importe total.

DOCUMENTO E-11





PROGRAMAS MENSUALES

a) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, , Deberá elaborarse por conceptos o actividades prioritarias contendrá, el concepto, la unidad, fecha de inicio, de terminación, duración, monto de cada actividad, así como diagrama de barras con importes a ejercer mensualmente , debiendo ser congruente con los programas siguientes. b) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. Programa de suministro de los materiales que utilizará en la obra, entendiéndose que estos deben ser puestos en el lugar de los trabajos. Deberá elaborarse en días contados a partir de la fecha de inicio con primera prioridad de suministro para esta obra que se indica en estas bases de concurso, contendrá material, unidad, monto, fecha de inicio, fecha de terminación, duración y en diagrama de barras con importes mensuales. c) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, estableciendo los porcentajes en cantidades de participación.- Deberá elaborarse en días contados a partir de la fecha de inicio, contendrá categoría, unidad, cantidad, monto, fecha de inicio, fecha de terminación, duración y diagrama de barras, con importes mensuales. d) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción para la ejecución de toda la obra, entendiéndose que el postor deberá concentrar el equipo en la zona de la obra. Este contendrá equipo, unidad, monto, fecha de inicio, fecha de terminación, duración, y diagrama de barras, con importes mensuales.

e) PROGRAMA DE MONTOS DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.- Programa de utilización de personal técnico administrativo y de servicios para la ejecución de toda la obra, entendiéndose que el postor deberá concentrar el equipo en la zona de la obra. este contendrá la categoría del personal, unidad, cantidad, monto, fecha de inicio, fecha de terminación, duración y diagrama de barras con importes mensuales.







BASES DE LICITACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Obra Pública Y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, La Comisión Estatal de Caminos a través del Departamento de Licitaciones adscrito a su Subcoordinación Técnica, en adelante LA COMISIÓN emite las presentes Bases de Licitación Pública Nacional Recurso Federal para la contratación de la Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado 1.- Convocante: COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 2.-Nombre de la obra : Especificar el nombre tal y como aparece en el oficio de aprobación . La Convocante aclara que el nombre de la obra, no necesariamente representa el cadenamiento en el cual deba de ejecutarse). 3.- El procedimiento de contratación de la presente licitación, a PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 4.- Fondos para ejecutar la obra: Especificar la clave del fondo 5.- OFICIO DE APROBACIÓN: Anotar Número de oficio y fecha de aprobación 6.- Plazo de ejecución de la obra licitada: ____Anotar Número de días naturales _indicando la fecha estimada de inicio de los mismos _______. 7.- La Comisión Estatal de Caminos entregará a cada LICITANTE: Las Bases, plano de planta, catálogo de conceptos, formato de contrato, croquis de letreros de obra, formatos de fianzas y plano de señalización 8.- La obra se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, vigentes, el Programa de Ejecución y Programa de Erogaciones, las cantidades de obra ejecutada y los precios unitarios aplicados en la valorización de la propuesta. 9.- Se proporcionará al licitante que se le adjudique la obra, el 30% del monto contratado como concepto de Anticipo en una sola exhibición, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. El otorgamiento del Anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio Artículo 50 Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 10.- El importe del Anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición Artículo 50 Fracción III 11.-. Garantías: se deberán presentar las fianzas de Anticipo (en su caso), por la totalidad del monto del anticipo y la garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos, así como el Seguro de Responsabilidad civil correspondiente dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo Artículo 48 Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.







12.- Las presentes bases tienen un precio de venta al público de $0.00 (SIN COSTO), en los términos del Artículo 41, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.- TÉRMINOS

1.1.- Definición de términos

En estas bases y sus anexos, se entenderá por: LA COMISIÓN a la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro. LICITANTE indistintamente a personas físicas o morales capacitadas jurídicamente para contratar la construcción de la obra, ya sea que estas últimas estén constituidas en cualquier forma de Sociedad Mercantil, de acuerdo con las Leyes de México y que se hayan inscrito para esta licitación y cumpliendo con todos los requisitos. DOCUMENTO: Que deberá de utilizar la forma proporcionada por la Convocante y a pedido de ésta puede ser impreso en papel membretado de los LICITANTES. MODELO: Se entenderá aquellas formas que únicamente muestran toda la información que se requiere y que deberán de ser llenadas y presentadas por el contratista, se proporcionan en archivo electrónico. CONVOCANTE: Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de contrato. CONTRATISTA: El o la Persona adjudicataria del contrato. NORMA: Las normas son CARÁCTER GENERAL de acuerdo a libro: LEG. LEGISLACION emitido por SCT, en su parte 3. Ejecución de obras, en su inciso A. (N-LEG-3/00). ESPECIFICACIÓN: Mismas que cuentan con fuerza legal, según se indica en las fracciones G.2 y G.3 de la NORMA N-INT-1/99 DE LA S.C.T., que a la letra dice “Propósito de la normativa para la infraestructura del transporte”, en cuyo caso como especificaciones deben ser atendidas obligatoriamente según se establece en la fracción H.2 de la misma NORMA. (Las NORMAS que sean invocadas, mediante la firma del Superintendente o Residente, serán obligatorias).

2.- CONDICIONES Y PROPUESTAS

Todo documento que solicite la CONVOCANTE y emita el LICITANTE deberá ser dirigido al Titular de la Comisión Estatal de Caminos ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DE QUERÉTARO







Atendiendo al tipo de contrato la CONVOCANTE, se deberá proporcionar la información necesaria para que los LICITANTES integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, se les deberá indicar que ésta estará a su disposición en el domicilio que señale la COVOCANTE. Artículo 31 Fracción XXIX

2.1.- Condiciones.- La obra se llevará a cabo considerando lo siguiente:

2.1.1.- Las especificaciones que se anexan a estas bases de licitación y que sean invocadas, mediante la firma del Superintendente responsable de las mismas por parte del LICITANTE.

2.1.2.- Las especificaciones Particulares y Generales de la COMISIÓN. 2.1.3.- Lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento vigentes.

2.1.4.- Lo relativo a las NORMAS aplicables para ______Especificar la Especialidad de la obra Hidráulica, Eléctrica, etc. _________________ serán las NORMAS de Especificar las normas de la o las Dependencias que apliquen

2.1.5.- Las condiciones climatológicas y topográficas de la región donde se realizará la obra.

2.1.6.- De manera previa al inicio de los trabajos, el LICITANTE designará a un superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como, tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El Superintendente deberá ser nombrado mediante una carta dirigida a esta COMISIÓN, firmada por el representante legal de la empresa documento T-16, y podrá ser cambiado previa notificación por escrito a la “COMISIÓN”, siempre y cuando cumpla con los atributos antes citados.

El Superintendente deberá ser Ingeniero, Arquitecto o Ingeniero Arquitecto, cuyo título este registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y que cuente con la firma electrónica que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (FIEL), que tenga conocimiento de: Aspectos bajo los cuales se realizará la obra , manejo de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y experiencia en obras de la índole de la que se va a ejecutar. La superintendencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los

trabajos.







2.1.7.- La COMISIÓN designará a un Supervisor de Obra quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

2.1.8.- Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones

para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.

2.1.8.- Los costos estimados apegados a las condiciones del mercado Artículo 31 Fracción XV

2.1.9.- Que el pago de los diversos conceptos de obras se hará al precio y condiciones de

pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar. Todos los materiales deberán ser considerados puestos en la obra y en el lugar donde será ejecutados cada uno de los conceptos, así mismo cumplirán con las Especificaciones Particulares y Generales de la COMISIÓN, y las que sean invocadas, mediante la firma del Superintendente por parte del LICITANTE, por lo tanto, la ubicación de los bancos de materiales, como los tiraderos de los productos de las excavaciones y de desperdicio, serán responsabilidad de la empresa constructora y son parte integral de esta licitación.

2.2.- El LICITANTE deberá considerar dentro de sus costos indirectos de obra lo siguiente:

2.2.1.- Construcciones provisionales:

Letrinas para el servicio del personal encargado de la ejecución de los trabajos, Bodega de materiales de obra Plataformas para bodega de materiales de obra dentro del Parque, Oficina de obra que garanticen una buena apariencia, servicio y seguridad para trabajadores y usuarios de la red carretera, durante toda la ejecución de la obra Desvíos de vialidad (en su caso)

2.2.2.- Equipo de protección de su personal.- Casco, chaleco, guantes, calzado de seguridad y arneses de seguridad (cuando aplique).

2.2.3.- Letreros de obra.- Dos letreros a dos caras, con medidas de 1.80 x 3.60 m., de acuerdo a NORMA de la COMISIÓN, según croquis anexo.

2.2.4.- Conservación y limpieza de la obra durante todo el proceso de construcción, hasta el momento de su entrega a la COMISIÓN







2.2.5.- Servicios de un laboratorio de control de calidad, cuyo nombramiento deberá ser autorizado y sus servicios coordinados por la Subcoordinación Técnica de la COMISIÓN.

2.2.6.- Los materiales deberán cumplir con las especificaciones determinadas por el

laboratorio de la CEC. La empresa constructora deberá de notificar mediante escrito a la Subcoordinación Técnica de la COMISIÓN, con 4 días de anticipación previos a la utilización de los materiales, para su muestreo y cotejo por el laboratorio de la COMISIÓN.

2.2.7.- Señalamiento de Protección de Obra diurno y nocturno, Especificar el tipo

de señalamientos que se requieren para la obra a realizar de conformidad con el plano de ”Señalamiento tipo de protección de obra” proporcionado por la COMISIÓN.

2.2.8.- Servicios de una brigada de topografía.- Especificar Que actividades realizará 2.2.9.- Costo para la aplicación de las medidas de prevención, mitigación,

restauración, compensación y control.- Debiendo garantizar el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

2.2.10.- Se otorgará un 30% de anticipo, para que el CONTRATISTA realice en el sitio

trabajos de construcción de oficinas, almacenes, traslado de maquinaria y equipo de construcción, compra de materiales de construcción y demás insumos (de acuerdo a Art. 50 fracción II de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). El anticipo que se menciona, debe estar garantizado (de acuerdo al Artículo 48 fracción I, de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). Artículo 51 Fracción XXV.

La amortización de dicho anticipo se realizará conforme al artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Previamente a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos de la COMISIÓN un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará el anticipo. La COMISIÓN deberá requerir al CONTRATISTA la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, (conforme al artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante la COMISIÓN, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.







2.2.11.- El pago se realizará mediante la formulación de estimaciones con periodos acordes al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, el CONTRATISTA, de conformidad con lo que acuerden los representantes autorizados del CONTRATISTA y de la COMISIÓN, ó de quien esta designe. El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de los 20 días contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de la COMISIÓN, y que el CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente en el domicilio de la COMISIÓN. Las facturas deberán cumplir con los requerimientos de SHCP y los de la COMISIÓN anexando: No. De obra, Nombre de obra, Número de contrato, Tipo de adjudicación, No. de estimación, Retenciones y Deductivas correspondiente.

2.2.12.- La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los

mismos, o el proceso constructivo, durante la ejecución de los trabajos o al termino de estos será responsabilidad de la empresa constructora, la reparación en su totalidad de estos, será por su cuenta y costo, sin cargo alguno para la COMISIÓN, y a satisfacción de esta. Por lo tanto, el CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la COMISIÓN. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA.

2.2.13.- En ningún caso se considerarán modificaciones al programa de ejecución de obra, originadas por la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos y mano de obra, por parte del CONTRATISTA.

2.2.14.- Los precios unitarios aceptados en la licitación, no sufrirán modificaciones. En el

caso de resultar conceptos atípicos estos se generarán, en base a los precios unitarios aceptados en la licitación.

2.2.15.- Que presenta análisis de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en el catálogo de conceptos establecido; indicando por separado: los Costos Directos, Costos Indirectos, costo de financiamiento, la Utilidad y el pago que efectúa el CONTRATISTA por el servicio de inspección, vigilancia y control, tomando en consideración cinco al millar (5/1000). Que al determinar sus precios unitarios tomó en consideración los salarios vigentes, los precios de materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra, en la fecha de presentación y apertura de proposiciones y que incluye dentro del estudio del factor de salario real el desglose de las aportaciones que eroga el CONTRATISTA por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores del (INFONAVIT), y prestaciones de Ley Federal del Trabajo y Ley del







I.M.S.S, que anexa la relación de mano de obra, material y equipo que intervendrán en la obra.

2.2.16.- La COMISIÓN mostrará una sola vez a las empresas inscritas en la licitación las

ubicaciones y demás datos adicionales de campo, que consideren necesarios los interesados, el día para cuyo efecto deberán acudir a las oficinas de la COMISIÓN. Una vez realizada la visita al sitio de la obra, (de acuerdo al Artículo 31 fracción IX de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) el servidor público de la convocante firmará las constancias, en el sitio. Las Constancias serán parte de los documentos de la licitación.

2.2.17.- Se deberán presentar todos los precios unitarios de cada uno de los conceptos, debiendo anexar: salarios, cuadrillas, costos horarios y básicos (o auxiliares), según se requiera.

2.2.18.- Solo está autorizada la subcontratación de la partida de obra para el tiro de carpeta

de concreto asfaltico, y solo se permitirá el arrendamiento de la maquinaria misma que se deberá señalar en el documento T-12.

2.2.19.- Ninguna de las condiciones en las bases de la licitación, así como en las

proposiciones presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas. Artículo 27, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.2.20.- Cualquier modificación a las bases de la licitación de obra pública, derivadas de la

junta de aclaración y las circulares correspondientes, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.2.21.- Presentar todos los documentos en idioma español Artículo 31 Fracción II y

Servicios Relacionados con las Mismas, y en moneda nacional, debidamente firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

2.2.22.- Tener presente que la presentación de los programas de obra, representan el tiempo

de duración de la ejecución de los trabajos indicado por la COMISIÓN, y que dicho plazo deberá ser respetado para la formulación de su propuesta, y este plazo será determinado en días naturales.

2.2.23.- El ajuste de costos directos se llevará a cabo conforme a los procedimientos

establecidos en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de costos que deberá aplicarse, según el







tipo de contrato. Artículo 31 Fracción XXVIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

2.2.24.- Los LICITANTES deberán presentar una Declaración de Integridad en la que

manifiesten bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes Artículo 31 Fracción XXXII Ley y Artículo 61 Fracción IX inciso c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

2.3.- El domicilio de las oficinas donde podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas será en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública sito en Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn en la Ciudad de México, CP 01020.

3.- ACREDITACIÓN PARA PARTICIPAR:

La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica es:

Artículo 31 Fracción XII

3.1.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los


3.2.- El LICITANTE deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. Artículo 31 Fracción

XIII. 3.3.- La manifestación prevista en el primer párrafo del artículo 36 del Reglamento, respecto a la

entrega de un escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

3.4.- Manifestación escrita a que se refieren las fracciones I, V y VIII del artículo 44 del Reglamento. 3.5.- Copia del acuse de inscripción que genera Compranet.

3.6.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la