por medio de la presente, se les informa que, como … · del sistema de presas que abastece al...

Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México Dirección Local Hidalgo Residencia General del Proyecto Presa El Yathé Cronología Libro Blanco relativo al Desarrollo del Proyecto de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”

Proyecto “El Yathé” 1

1. Presentación. 1.1. Nombre.- Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y obras

complementarias, en el Estado de Hidalgo.

1.2. Objetivo.- Construcción de una Presa de Almacenamiento y obras complementarias que permitan consolidar una superficie de 2,950 ha. que se riegan con deficiencias en la Unidad de Distrito de Riego 100, con lo cual se incorporarán 13,068 ha. del Valle de Alfajayucan, bajo la premisa de no incrementar la superficie de riego, sino consolidar la que cuenta con infraestructura pero no recibe agua suficiente; beneficiando a 2,602 familias.

1.3. Período que se documenta.-

14 de febrero de 2001 a julio de 2012.

1.4. Ubicación Geográfica.- El proyecto se localiza en el Valle del Mezquital, dentro del Municipio de Alfajayucan, en el Estado de Hidalgo y formara parte del sistema de presas que abastece al Distrito de Riego 100 Alfajayucan, afectando terrenos de los siguientes Ejidos:

• Alfajayucan, • San Antonio Corrales, • Santa María la Palma y • Baxthe.



Las coordenadas geográficas de la cortina son las siguientes: 20º 23’ 45” a 20° 24’ 30” de latitud norte 99º 25’ 20” a 99° 25’ 42” de longitud al W de Greenwich.



1.5. Principales características

técnicas.-

Presa de Almacenamiento “El Yathé

Concepto Unidad Cantidad

Área de la cuenca km2 46.00

Superficie afectada por el vaso Ha. 242.00

Longitud de la cortina m 620.00

Altura máxima m 72.40

Capacidad al NAME Mm3 44.30

Capacidad muerta Mm3 0.50

Capacidad de conservación NAMO Mm3 41.00

Elevación corona cortina msnm 1,953.30

Elevación al NAME msnm 1,950.70

Elevación cresta vertedora, NAMO 1,950.00

Elevación de la obra de toma msnm 1,897.05

Elevación capacidad muerta msnm 1,897.05

Elevación lecho del cauce msnm 1,880.90

Avenida de diseño m3/seg 90.00

Bordo libre m 2.60

Gasto de diseño vertedor m3/seg 20.00

Longitud del Vertedor m 20.00

Carga máxima m 0.70



Gasto obra de toma m3/seg 3.50

1.6 Unidades Administrativas participantes.-

Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, Gerencia del Consultivo Técnico, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México; Dirección Local Hidalgo; y Residencia General, dependientes de la Comisión Nacional del Agua.

A T E N T A M E N T E

EL DIRECTOR LOCAL EN HIDALGO

JOSE LUIS MATIA SANDOVAL



2. Fundamento Legal y objetivo del Libro Blanco. 2.1. Fundamento legal.

Lineamientos para la formulación del Informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como la elaboración e integración de Libros Blancos emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 10 de octubre de 2005, publicados el día 13 de octubre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

2.2. Objetivo. Describir y presentar de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento realizadas durante el proceso licitatorio, adjudicación del contrato y ejecución de la obra referente a la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y obras complementarias, en el Estado de Hidalgo. Integrar la información y documentación que permita adoptar las decisiones a que haya lugar por las autoridades correspondientes, sobre la continuación o cancelación del proyecto de la Presa de Almacenamiento “El Yathé, con motivo de condiciones técnicas del terreno distintas a las consideradas para el desplante de la cortina, que obligan a la propuesta de adecuación del Proyecto Ejecutivo, considerando los términos de costo – beneficio esperados con su puesta en operación oportuna. Consolidar la constancia documental de las acciones realizadas, a fin de dar transparencia a los recursos aplicados al proyecto de la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”.

3. Antecedentes. Es un proyecto Hidroagrícola que pretende, mediante la construcción de una Presa de Almacenamiento con capacidad para fines de riego de 44.30 millones de m3, longitud de cortina de 620 m., altura máxima 72.40 m. y consolidar 2,950 ha. que se riegan con deficiencias en la Unidad Alfajayucan del Distrito de Riego 100, elevando el nivel de vida de los agricultores y sus familias. Desde la década de los años 70, el Proyecto El Yathé había sido previsto en los esquemas de obras requeridas por el Plan Hidráulico del Centro (PLHICEN), para llegar a conformar las áreas más grandes y complejas de riego en el país, que utilizan aguas residuales. El PLHICEN preveía la necesidad de aprovechar los excedentes de agua provenientes del drenaje de la Ciudad de México, que no pueden ser regulados por la Presa Endhó y que se vierten en época de lluvias al río Tula sin ser aprovechados.



Existe infraestructura para incorporar al riego 13,068 ha. en el Valle del Mezquital, que se localizan en el Municipio de Alfajayucan. La situación actual es que solamente en promedio 7,988 ha. reciben servicio de riego precario porque el agua almacenada en el sistema de Presas (Endhó, Javier Rojo Gómez, Vicente Aguirre) no es suficiente, situación por la cual se tiene la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento para El Sistema de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan. Así, en 1984 se realizaron reconocimientos geológicos de la boquilla en 4 sitios probables, resultando más apropiado el sitio No. 3, dadas sus mejores características geológicas para la construcción de la Presa El Yathé; sin embargo, por falta de recursos el proyecto se congela y es hasta el año 2000 cuando el Gobierno del Estado lo promueve nuevamente a petición de los usuarios del Distrito de Riego 100 y de campesinos de la región que esperan que las obras proyectadas continúen, documentado con oficio No. BOO.06.01.- 359 de fecha 19 de noviembre de 2001. En el mes de mayo de 2001 mediante oficio No. BOO.1.-0304, el titular de la Unidad de Programas Rurales y Participación Social emite por instrucciones de la Dirección General la descripción de un compromiso asumido por el C. Presidente de la República durante su gira de trabajo por el Estado de Hidalgo con número de referencia MRAO01775. Con memorando No. BOO.04.-1524 de fecha 17 de agosto de 2001, la Subdirección General de Operación solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México lleve a cabo la elaboración de los Estudios de Factibilidad para el Proyecto de la Presa “El Yathé” como un proyecto separado del proyecto Alfajayucan. Con oficio No. BOO.06.01.-236 de fecha 24 de agosto de 2001, la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral le solicita a la Gerencia de Programación en la Gerencia Regional Valle de México presente los Estudios complementarios; su fundamentación, los términos de referencia y su costo aproximado con el objeto de calendarizar su ejecución en el presente. Con oficio No. BOO.E.11.3.-03569 de fecha 04 de septiembre de 2001, emitido por la Gerencia Estatal en Hidalgo solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México, recursos para iniciar los estudios antes referidos en el memorando No. BOO.04.-1524. Con oficio No. BOO.R01.03.03.-4147 de fecha 04 de octubre de 2001, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México solicita a la Gerencia Estatal en Hidalgo que sean tomadas en cuenta las instrucciones contenidas en el Oficio No. BOO.4.-1988 de fecha 17 de septiembre de 2001, con el cual hace referencia al Programa de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola 2001-2006, con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo.



Con oficio No. BOO.E.11.3.04367 de fecha 11 de octubre de 2001, la Gerencia Estatal en Hidalgo solicita a la Gerencia Regional Lerma – Santiago – Pacífico los estudios básicos del proyecto de la Presa “El Yathé”. Con oficio BOO.R01.03.03.-4305 de fecha 16 de octubre de 2001, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México comunica a la Gerencia Estatal en Hidalgo que en seguimiento a los recursos solicitados para la realización de los estudios de la Presa “El Yathé” serán contemplados en el ejercicio fiscal 2002. Con oficio No. BOO.06.01.-359 de fecha 19 de noviembre de 2001, la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral, envía fotocopia a la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas el Estudio Geológico del Proyecto “El Yathé” Hidalgo que se realizó en 1984. Con oficio No. BOO.E.11.3.-05073 de fecha 04 de diciembre de 2001, el Gerente Estatal en Hidalgo solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México que personal de la Gerencia Técnica, específicamente del Área de Hidrología, Geología y Geotecnia, realice una visita técnica al posible sitio del proyecto a fin de que nos den su opinión y de esa forma auxiliar en la adecuación de los términos de referencia en el capítulo de Geología, Geotecnia y Banco de Materiales. Con oficio BOO.05.01.318 de fecha 19 de diciembre de 2001, la Gerencia del Consultivo Técnico informa a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México, que en atención a la solicitud de esa Gerencia Regional fue efectuada una visita de inspección al proyecto de la Presa “El Yathé” el 11 de diciembre de 2001, en la cual se determina: que existen serias dudas sobre la impermeabilidad de vaso de almacenamiento del proyecto, y que a reserva de confirmar dicha impermeabilidad, se considera que la litología observada de basaltos y tobas en alternancias es aceptable para el desplante de cualquier tipo de cortina. Estas recomendaciones fueron llevadas a cabo a través de los contratos Nos. SGO-HGO-03-GEDHI-090-RF-LP y SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-173-RF-LP por la Gerencia Estatal Hidalgo, Estudios Geológicos y Geotécnicos, que se señalan a detalle en el desarrollo del punto No. 7, Acciones realizadas, de este documento. En seguimiento al compromiso entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo, con oficio No. BOO.R01.06.01.-0247 de fecha 06 de febrero de 2002, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México solicita a la Subdirección General de Programación su intervención para contar con los recursos necesarios para llevar a cabo los Estudios Geológicos para el proyecto de la Presa “El Yathé”. Mediante oficio No. BOO.04.05.01.-0057 de fecha 13 de febrero de 2002, en referencia al programa de inversiones de estudios y proyectos 2002 y con fundamento en el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPySR), la Gerencia



de Estudios y Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México tenga a bien designar al Ingeniero Supervisor de los estudios básicos y Proyecto Ejecutivo para la Presa de almacenamiento “El Yathé”, quien será responsable de llevar a cabo la supervisión; el seguimiento, y el control, así como el de remitir los informes mensuales a esa Gerencia de los avances de los trabajos ejecutados, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normatividad estipulada en la Ley invocada. Con fecha 05 de marzo de 2002 a través de oficio No. BOO.04.05.01.-0086, la Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola remite a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México las versiones impresa y magnética de los Términos de Referencia que deberán integrarse en la documentación del Proyecto Ejecutivo Presa “El Yathé”, cuyos recursos presupuestales fueron autorizados según Oficio de Inversión No. OM/500.-128 del 22 de febrero de 2002, emitido por la SEMARNAT a la Dirección General de esta Institución. Con oficio No. BOO.E.11.3.-00639 de fecha 07 de marzo de 2002, y en relación al oficio No. BOO.04.05.01.-0057, la Gerencia Estatal en Hidalgo comunica a la Gerencia Regional Aguas de Valle de México que en ese momento se considera prematuro llevar a cabo la licitación del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, ya que se carece entre otras cosas de los estudios Hidrológicos y Geológicos que nos puedan definir la factibilidad técnica para llevar a cabo la construcción de la obra, por lo que para el presente ejercicio se tiene programado llevar a cabo por parte de la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y de manera coordinada con la GEDHI y esta Gerencia Estatal, los Estudios Básicos, Anteproyecto y Evaluación Social para fines de inversión de dicho proyecto. En seguimiento al oficio anteriormente citado el Gerente Regional de Aguas del Valle de México mediante oficio No. BOO.R01.03.03.-0894 de fecha 22 de marzo de 2002, solicita a la Subdirección General de Operación que de los recursos asignados y autorizados se realice la transferencia de 4.5 m.d.p. para llevar a cabo los Estudios Básicos como se consignan en el oficio No. BOO.R01.06.01.-0247 del 06 de febrero de 2002, dirigido al Subdirector General de Programación señalando que se ha previsto realizar en primera instancia, el Estudio Geológico Definitivo con un monto de 1.4 m.d.p. y, en función de los resultados se decidirá la continuación de los demás estudios. En referencia al oficio BOO.R01.03.03.-0894 la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola informa a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México a través de oficio No. BOO.04.07.03.-000103 de fecha 15 de abril de 2002, que no es procedente dicha solicitud de transferencia, debido que los recursos asignados a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola se destinan exclusivamente para la construcción de obras y los destinados para el Proyecto Ejecutivo tampoco podrán transferirse en virtud de que fueron programados para la elaboración del mismo, por lo que deberá gestionar ante la instancia correspondiente la asignación de recursos para los estudios que solicita.



Mediante oficio No. BOO.04.05.-00170 de fecha 03 de mayo de 2002, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola comunica a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México que los recursos presupuestales autorizados en el OLI No. OM/500.-128 para llevar a cabo el Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” Hidalgo, ya fueron transferidos hacia otros proyectos altamente prioritarios del Programa de Estudios y Proyectos 2002. Con oficio No. BOO.E.11.3.-01926 de fecha 25 de junio de 2002, la Gerencia Estatal en Hidalgo solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México recursos por 3.3 m.d.p. para llevar a cabo los Estudios Básicos, Anteproyecto y Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental, con el objetivo de poder dar inicio al cumplimiento del compromiso presidencial No. MRAO01775. En seguimiento al documento antes descrito con oficio No. BOO.R01.06.01.-2958 de fecha 03 de julio de 2002, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México comunica a la Gerencia Estatal en Hidalgo, que hasta ese momento no se disponen de recursos presupuestales para la contratación de todos los estudios requeridos, así mismo reitera que conforme a los acuerdos del 02 de julio de 2002, se iniciará de inmediato, por administración el Estudio Hidrológico conjuntamente con la Gerencia Estatal en Hidalgo y con el apoyo de la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral. Mediante comunicado de fecha 20 de agosto de 2002 la Gerencia Estatal en Hidalgo con oficio No.BOO.E.11.3.-02731, envía a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México propuesta del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, toda vez que se estima que para el segundo semestre del 2003 se podrá contar con los Estudios Básicos, Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental. Dando continuidad a lo antes descrito, con memorando No. BOO.R01.03.03.-01316 de fecha 13 de septiembre de 2002, la Gerencia de Operación de la Gerencia Regional Aguas del Valle de México le solicita a la Gerencia de Programación se tome en cuenta lo solicitado por el Gerente Estatal en Hidalgo a fin de que se efectúen los trámites necesarios para llevar a cabo la realización del Proyecto Ejecutivo dentro del presupuesto del 2003 considerando que los estudios previos así lo determinen. Con oficio No. BOO.06.01.-261 de fecha 08 de octubre de 2002, la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral comunica a la Gerencia de Programación de la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México que han recibido de la Gerencia a su cargo la información solicitada para el desarrollo del Estudio Hidrológico del Proyecto “El Yathé”, misma que ha sido revisada y depurada. Con fecha 31 de enero de 2003 mediante oficio No. BOO.R01.06.-0439, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala envía a la Gerencia de Estudios



para el Desarrollo Hidráulico Integral los términos de referencia de los estudios del Proyecto “El Yathé”. En referencia al memorando No. BOO.06.01.-033 de fecha 10 de febrero de 2003, emitido por la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral, en el que solicita opinión y recomendaciones sobre los Términos de Referencia correspondientes al Estudio Geológico y de Geotecnia de la Presa “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan Hidalgo, en el que se indica que en lo referente a los conceptos correspondientes al Estudio Geológico (2.3.2) se consideran adecuados. Con oficio No. BOO.05.01.-064 de fecha 05 de marzo de 2003, la Gerencia del Consultivo Técnico en atención a la solicitud antes mencionada considera que de acuerdo al resultado de esta primera etapa de estudio, se podrá definir la conveniencia de continuar las investigaciones y efectuar los demás estudios complementarios que se requieren. Con oficio No. BOO.04.05.01.-00142 de fecha 31 de marzo de 2003, en referencia a los Estudios Básicos Complementarios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Presa “El Yathé” la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Gerencia Regional Aguas de Valle de México que con base al OLI No. OM/500.158 se remitan en forma impresa las fechas propuestas por esa Gerencia Regional, el programa de licitación de los Estudios Básicos Complementarios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Presa “El Yathé”.

Mediante Licitación Pública Nacional, del 22 de abril de 2003, la Comisión Nacional del Agua lanza convocatoria para Estudio de Geología y Geotecnia de la Presa “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, adjudicándose el Contrato No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-090-RF-LP el 16 de mayo de 2003 a la empresa Ingeniería de Evaluación y Prospección, S.A. de C.V. por un monto de $860,067.28 (ochocientos sesenta mil sesenta y siete pesos 28/100 M.N.), con fecha de inicio contractual del 26 de mayo de 2003 y fecha de terminación el 31 de agosto de 2003, con un plazo de ejecución de 98 días naturales, firmándose dos convenios, el primero mediante el cual se difirieron las fechas de inicio y terminación del programa de ejecución, con fecha de inicio 04 de junio de 2003 y de terminación 09 de octubre de 2003, y el segundo correspondiente a la ampliación en monto por $362,926.85 (trescientos sesenta y dos mil novecientos veintiséis pesos 85/100 M.N.) y plazo de ejecución por 30 días naturales, y cual fue firmado el 05 de septiembre de 2003. (Documentado en el punto No. 7).

Los trabajos consistieron en 7 perforaciones localizadas sobre el eje de la cortina, a una profundidad de 60. M. con diámetro de perforación NQ, recuperación de núcleos, pruebas de permeabilidad, interpretación y elaboración del plano del perfil geológico sobre el eje de la cortina y un informe final de los trabajos realizados.

Con oficio No. BOO.R01.06.-2207 de fecha 29 de abril de 2003, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México comunica a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, que ya se cuenta con el Estudio Hidrológico con resultado positivo y se está llevando a cabo



el Estudio Geológico y Geotécnico, bajo el contrato de obra Pública No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-090-RF-LP en la Gerencia Estatal en Hidalgo, una vez concluido el estudio en mención y si los resultados son favorables se procederá a la realización del estudio de factibilidad, para estar en posibilidad de hacer el Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Presa “El Yathé”. Con oficio No. BOO.05.01.-259 de fecha 06 de agosto de 2003, la Gerencia del Consultivo Técnico envía a la Gerencia Estatal en Hidalgo la minuta de la reunión de trabajo del seguimiento al estudio geológico del sitio de la Presa “El Yathé”, realizada el 06 de agosto de 2003, con el objeto de revisar los avances del Estudio Geológico preliminar de la boquilla, recomendando efectuar 3 barrenos verticales adicionales sobre la margen izquierda con recuperación de núcleos y pruebas de permeabilidad tipo Leugeon y en los núcleos recuperados, y a partir de esta fecha efectuar pruebas de deformabilidad y de capacidad de carga de las tobas, así mismo es necesario efectuar por lo menos 6 barrenos exploratorios en el vaso de almacenamiento para verificar la continuidad de las tobas y confirmar el cierre gehidrológico en los basaltos.

El día 19 de agosto de 2003, mediante Licitación Pública Nacional, la CONAGUA lanzó la convocatoria para la Segunda Etapa de Estudio de Geología y Geotecnia en el Vaso de la Presa “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan Estado de Hidalgo, adjudicándose el Contrato No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-173-RF-LP a la empresa Ingeniería de Evaluación y Prospección, S.A. de C.V. por un monto de $ 749,981.10 (setecientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos 10/100 M.N.), firmándose el Contrato el día 05 de septiembre de 2003, con fechas de inicio y terminación contractual del 05 de Septiembre de 2003 al 15 de Noviembre de 2003, con un plazo de ejecución de 72 días naturales, habiéndose firmado un Convenio de diferimiento de las Fechas de Inicio y Terminación del 20 de septiembre de 2003 al 30 de noviembre de 2003, respectivamente. (Documentado en el punto No. 7).

Los trabajos consistieron en 4 perforaciones localizadas sobre el vaso de la Presa, a una profundidad de 60. M. con diámetro de perforación NQ, recuperación de núcleos, pruebas de permeabilidad, interpretación y elaboración del plano del perfil geológico sobre el vaso de la Presa y un informe final de los trabajos realizados. Con oficio No. BOO.E.11.3.-04701 de fecha 05 de diciembre de 2003, la Gerencia Estatal en Hidalgo solicita a la Subdirección General de Programación recursos presupuestales para continuar con los estudios de factibilidad, los cuales se programaron para ejercerse durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2003 hacia finales de marzo de 2004, sin embrago por recomendaciones del Consultivo Técnico, su ejecución quedó suspendida al análisis de los resultados de los estudios de geología antes mencionados.



De los resultados de estos estudios se pudo definir la factibilidad para la construcción de la presa, con oficio No. BOO.05-01-04.-432 de fecha 5 de diciembre de 2003, la Gerencia del Consultivo Técnico informa a la Gerencia Estatal en Hidalgo, que en seguimiento a la revisión y análisis del “Estudio de Geología y Geotecnia de la Presa “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo”, así como de las reuniones celebradas los días 30 de octubre y 4 de diciembre de 2003, se concluye que el sitio es aceptable desde el punto de vista geológico, con ello da pie a la continuación de la contratación de los Estudios Básicos (Impacto Ambiental, Agropecuario, Organización y Administración, Anteproyecto, Estudio de Mercado y Bancos de Materiales) y Proyecto Ejecutivo. Con oficio No. BOO.R01.06.4.-2975 de fecha 07 de mayo de 2004, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala informa a la Subdirección General de Programación que los resultados de los estudios de bancos de materiales realizados en conjunto con la Gerencia Estatal en Hidalgo y la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, identificaron grandes distancias de acarreos para el material arcilloso, resultando en un alto costo de la cortina, así como para la opción de cortina de concreto y que al ser evaluados preliminarmente en un análisis costo-beneficio, hacen inconvenientes dichas alternativas. Derivado de lo anterior con memorando No. BOO.06.04.-299 de fecha 17 de mayo de 2004, la Gerencia de Financiamiento informa a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala que considera pertinente que se solicite la opinión del Consultivo Técnico con el fin de tener mayores elementos para la procedencia de los trabajos propuestos y elaborar un programa de trabajo, el cual en su caso, se iniciaría a partir de un estudio preliminar con su respectiva evaluación. Con fecha 04 de junio de 2004 mediante memorando No. BOO.00.04.-374, la Gerencia de la Unidad de Comunicación Social solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala se informe sobre los avances que a la fecha presentan las acciones programadas para cumplir con el multicitado Compromiso Presidencial. Con oficio No. BOO.E.11.3.-02019 de fecha 08 de junio de 2004, la Gerencia Estatal en Hidalgo informa a la Gerencia del Consultivo Técnico que se atendieron las recomendaciones del análisis comparativo de alternativas para la construcción de la Presa “El Yathé”, determinando que la de menor costo es la de enrocamiento con cara de concreto y aún representa inversiones importantes, por tal motivo se propone la alternativa de sobre elevar la cortina existente.



Con oficio No. BOO.E.11.3.-02615 de fecha 26 de julio de 2004, la Gerencia Estatal en Hidalgo informa a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, que derivado del análisis de alternativas presentado al Consultivo Técnico surgió la recomendación de canalizar los recursos disponibles a la conclusión de los análisis de Factibilidad Técnica y Económica de una alternativa de cortina de gravedad, a ser construida en etapas en el sitio en el que ya se dispone de Estudios Detallados de Geología y Geotecnia. En seguimiento a los estudios de la Presa “El Yathé” con oficio No. BOO.E.11.3.-04108 de fecha 16 de noviembre de 2004, la Gerencia Estatal en Hidalgo le informa a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala que de acuerdo a la reunión sostenida el día 29 de octubre de 2004 con la presencia del Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, Gerente de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola y el Gerente de Construcción, se presentaron los resultados obtenidos del análisis preliminar Costo-Beneficio de la alternativa de presa sección gravedad a ser construida en 3 etapas; con el objeto de solicitar la opinión respecto a la conveniencia de continuar con los estudios de factibilidad del citado proyecto para alternativas distintas a la de una presa de materiales graduados que fue desechada por los altos costos del material impermeable. Los comentarios externados por los presentes, fueron en el sentido de que es conveniente continuar los estudios de factibilidad para determinar el tamaño óptimo de la presa, bajo la posibilidad de que sea construida en una sola etapa. Con respecto a lo citado anteriormente la Gerencia Estatal en Hidalgo con oficio No. BOO.E.11.3.-04297 de fecha 29 de noviembre de 2004, envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola el análisis de alternativas de cortina; con el objeto de solicitar su opinión respecto de la conveniencia de continuar con los Estudios de Factibilidad del mencionado proyecto. Con fecha 06 de diciembre de 2004, la Gerencia de la Unidad de Comunicación Social solicita nuevamente con oficio No. BOO.00.04.-547 los avances que a la fecha presentan las acciones programadas para cumplir con el Compromiso Presidencial MRAO01775, el cual fue atendido con ficha de fecha 07 de diciembre de 2004. Con oficio No. BOO.E.11.3.-04567 de fecha 10 de diciembre de 2004, la Gerencia Estatal en Hidalgo solicita a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala se gestionen los recursos presupuestales para concluir los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental del Proyecto “El Yathé”, así como el dictamen del perito externo.



Con fecha 03 de enero de 2005, a través de memorando No. BOO.04.05.01.-0004 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola proporciona a la Gerencia de Financiamiento de la Subdirección General de Programación descripción general y copias de los planos del Proyecto Ejecutivo de la Presa “El Yathé” que fue realizado por esta Gerencia a principios de 2004 con cortina de materiales graduados, en virtud que esta solución de cortina resultó la más conveniente. Con oficio No. BOO.04.05.01.-0048 de fecha 24 de febrero de 2005, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola notifica a la Gerencia Estatal en Hidalgo que en los archivos de esa Gerencia solamente se dispone del Proyecto Ejecutivo de la presa “El Yathé” con cortina de materiales graduados realizado en la misma, del cual se le envía en forma anexa copias del plano general y de localización, a efecto de que esa información sea considerada, si así lo estima conveniente, en el Estudio de Factibilidad. Mediante Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, por el procedimiento establecido en los artículos 27, fracción I y 30, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, inherentes a la ejecución de los servicios relacionados con la Obra Pública, y de acuerdo a los oficios de invitación Nos. BOO.R0106.4.-1895, 1896, 1898, 1899, 1900 y 1901 de fecha 14 de marzo de 2005 se llevó a cabo el concurso para contratar los servicios de Complementación de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental de la Presa “El Yathé”, Estado de Hidalgo, adjudicándose el contrato: No. GAVM-GP-HGO-05-402-RF-I3 a la empresa BASIN, S.A. de C.V. por un monto de $598,053.24 (quinientos noventa y ocho mil cincuenta y tres pesos 24/100 M.N), con fecha de inicio 15 de abril de 2005 y fecha de terminación 14 de julio de 2005, teniendo un plazo de ejecución de 91 días naturales. (Documentado en el punto No. 7). Los resultados de estos estudios fueron favorables en cuanto a Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental para la construcción de la presa de almacenamiento “El Yathé”, Estado de Hidalgo. Con fecha 01 de julio de 2005, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía mediante oficio No. BOO.04.05.01.-0160 a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México los Términos de Referencia para la contratación del Proyecto Ejecutivo de la Presa “El Yathé” y el programa de licitación, así mismo solicita sean integrados en las bases. Con oficio No. BOO.04.05.01.-031 de fecha 09 de marzo de 2006, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México designar al Ingeniero Supervisor para los trabajos concernientes al Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”.



En respuesta a los oficios Nos. BOO.04.05.01.-031 y BOO.R01.03.08.-2280 la Gerencia Estatal en Hidalgo informa a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala mediante oficio No. BOO.E.11.3/001210 de fecha 31 de marzo de 2006, que de conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es designado el Ingeniero Supervisor del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”. Con oficio No. BOO.04.05.01.-035 de fecha 13 de marzo de 2006, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola informa a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, que los Términos de Referencia del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo deberán ser integrados en las bases de licitación para el concurso correspondiente. En seguimiento al documento anterior con oficio No. BOO.R01.03.08.-2642 de fecha 04 de abril de 2006, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, reafirma a la Gerencia Estatal Hidalgo, que ya se tiene la autorización del Oficio de Liberación de Inversión No. 511.1/293 de fecha 01 de marzo de 2006, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales notifica a esta institución, sobre la autorización de los recursos financieros por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aplicación al Programa S078 de Ampliación de Distritos de Riego; con la indicación de que dichos Términos de Referencia sean integrados a las bases de licitación para el concurso correspondiente. En atención al documento BOO.04.05.01.-035 la Gerencia Estatal en Hidalgo mediante oficio No. Con oficio No. BOO.E.11.3/001740 de fecha 08 de mayo de 2006, informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola que los Términos de Referencia y catálogo de conceptos del Proyecto Ejecutivo de la Presa “El Yathé” fueron integrados a las bases de licitación, cuya convocatoria será publicada el 11 de mayo de 2006. Mediante Convocatoria No. 004 del 11 de mayo de 2006, la CONAGUA convoca a los interesados en participar en la licitación para la Ejecución del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, Estado de Hidalgo, firmándose el Contrato No. SGIH-AVM-HGO-06-GP-407-RF-LP el día 02 de junio de 2006 adjudicado a la empresa Tecnología y Sistemas, S.A. por un monto de $1’142,737.56 (un millón ciento cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete pesos 56/100 M.N.), cuya fechas de inicio el 02 de junio de 2006 y de terminación al 30 de septiembre de 2006, teniendo un plazo de ejecución de 121 días naturales. El Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, se llevó a cabo de acuerdo a los términos de referencia emitidos por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola. (Documentado en el punto No. 7).



Con oficio No. BOO.R01.06.4.-3851 de fecha 26 de mayo de 2006, la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala envía a la Subdirección General de Programación el Análisis Costo-Beneficio del Proyecto “El Yathé”. En seguimiento al oficio anterior la Gerencia de Programación de la Gerencia Regional Aguas del Valle de México, informa a la Gerencia Estatal en Hidalgo con memorando No. BOO.R01.06.4.- 0 283 de fecha 13 de junio de 2006 que el Análisis Costo-Beneficio del citado proyecto ya se encuentra en revisión por la Gerencia de Financiamiento. Con oficio No. BOO.R01.03.08.-6199 de fecha 07 de agosto de 2006, la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala solicita a la Gerencia Estatal en Hidalgo se envíe un Anteproyecto de Acuerdo de Coordinación o Convenio de Concertación, propuesto por Ustedes, para revisión de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. Con fecha 05 de septiembre de 2006 mediante oficio No. BOO.E.11.3.-003840, la Gerencia Estatal en Hidalgo envía a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, el capítulo correspondiente al Estudio de Avenidas en la Presa “El Yathé” solicitando su opinión y validación de los datos del proyecto ahí referido. Con referencia al oficio anteriormente citado la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos con oficio No. BOO.05.02.02.-1149 de fecha 10 de octubre de 2006, envía a la Gerencia Estatal en Hidalgo el gasto de diseño para el periodo de retorno de 10,000 años. En referencia al escrito No. BOO.R01.03.08.-6199 se suscribe en el mes de octubre de 2006 el siguiente: CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO “EL YATHÉ” CAMINO DE ACCESO, CANAL DE LIGA Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, ESTADO DE HIDALGO, Y FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL. Con fecha 25 de octubre de 2006 y a través del oficio No. BOO.04.05.01.-0233, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la entonces Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala el Informe Final del Proyecto Ejecutivo en mención, mismo que fue atendido por la entonces Gerencia Estatal en Hidalgo, mediante el oficio BOO.E.11.3/005547 de fecha 30 de noviembre de 2006. A partir de esa fecha y a través de diferentes escritos la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola



continuó haciendo observaciones y requerimientos de atención al Proyecto Ejecutivo, sin que se tocara la parte geológica, siendo el 11 de diciembre de 2008 cuando la Dirección Local Hidalgo con el oficio No. BOO.E.11.3.3/002029 envía la última revisión al Proyecto. Con fecha 24 de noviembre de 2006 mediante oficio No. BOO.E.11.3/005248, la Gerencia Estatal en Hidalgo envía a la Subdirección General Jurídica Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado de Hidalgo. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.-005345 de fecha 28 de noviembre de 2006, la Gerencia Estatal en Hidalgo envía a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala para su consideración y efectos procedentes, el Dictamen de la Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental de la Presa “El Yathé”, con el objetivo de que sea ingresado a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con oficio No. BOO.04.07.03.-522 de fecha 13 de diciembre de 2006, la Gerencia de Construcción de la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Gerencia Estatal en Hidalgo envíe informe técnico y administrativo del estado que guarda el proyecto “El Yathé”. Por lo que con oficio No. BOO.E.11.3/005987 de fecha 22 de diciembre de 2006 se envía el informe solicitado. Al estimarse que el Proyecto Ejecutivo presentaba un avance considerable en su revisión y se disponía de planos del proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones de construcción, normas de calidad y programa de obra, con la asignación presupuestal autorizada para el ejercicio 2007, se lanzo convocatoria al amparo del artículo 24, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:

“Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras publicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el Proyecto Ejecutivo”. Con memorando No. BOO.E.11.3.-000183 de fecha 26 de marzo de 2007, la Dirección Local Hidalgo envía al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, el expediente de la Presa “El Yathé” para su revisión y en su caso autorice la construcción de esta obra.



Con memorando No. BOO.E.11.3/000304 de fecha 25 de abril de 2007, la Dirección Local Hidalgo Informa a la Gerencia de Construcción de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, sobre reunión de trabajo efectuada el 24 de abril de 2007 en Oficinas Centrales refiriendo particularmente la fecha compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo, para la liberación de los terrenos donde se construirá la Presa, se anexa minuta de trabajo en la que se informa mediante un calendario de acciones que el día 30 de mayo se tendrá la liberación de dichos terrenos. Con memorando No. BOO.04.07.02.-350 de fecha 23 de mayo de 2007, la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo la evaluación de alternativas para la construcción de la Presa de Almacenamiento con materiales graduados y enrocamiento con cara de concreto. Con memorando No. BOO.E.11.3.2/000764 de fecha 17 de julio de 2007, y en alcance a los memorandos Nos. BOO.04.05.-0361 y BOO.04.05.-0405 de fechas 14 de junio de 2007 y 05 de julio de 2007, respectivamente, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola las observaciones solventadas. Con memorando No. BOO.01.04.-0001923 de fecha 28 de agosto de 2007, la Gerencia Técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, envía a la Dirección Local en Hidalgo copia del memorando No. BOO.05.02.02.-415 de fecha 17 de agosto de 2007 girado por la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos en el que se señala que la Presa desde el punto de vista hidrológico e hidráulico cumple los requerimientos mínimos de seguridad, sin embargo se requiere el número de concesión del agua para continuar con la autorización de la obra. En respuesta a dicha petición con memorando No. BOO.E.11.3/000978 de fecha 04 de septiembre de 2007 se remite copia del Título de Concesión solicitado. En respuesta al memorando BOO.E.11.3.2/000764 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola con memorando No. BOO.04.05.-0553 de fecha 23 de agosto de 2007, envía a la Dirección Local Hidalgo nuevamente las observaciones de la obra civil del Proyecto Ejecutivo para su atención, por lo que mediante memorando No. BOO.E.11.3.2/001161 de fecha 28 de septiembre de 2007 la Dirección Local Hidalgo envía los planos observados con sus respectivas correcciones. Mediante memorando No. BOO.05.01.05.-429 de fecha 18 de septiembre de 2007, la Gerencia del Consultivo Técnico comunica a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos que el proyecto de Presa es conceptualmente aceptable para fines de construcción. Con oficio No. BOO.E.11.3.- 001245 de fecha 17 de octubre de 2007, se solicitó la publicación de las prebases en la página de internet de la Comisión Nacional del Agua al Subgerente de Proyectos Institucionales, de la Gerencia de Informática y



Telecomunicaciones. El día 01 de noviembre de 2007 la Comisión Nacional del Agua publica en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria No. 006 que contiene la Licitación Pública Nacional No. 16101076-039-07 para la Construcción de la Presa de almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, con fecha estimada para el inicio de los trabajos el 26 de diciembre de 2007 y de terminación 26 de diciembre de 2010 y plazo de ejecución de 1097 días naturales; así mismo en esta convocatoria se incluye la Licitación Pública Nacional No. 16101076-040-07 para la Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo, declarándose esta como desierta, por los motivos que en el acta de fallo de fecha 14 de diciembre de 2007 se señalan. (Documentado en el punto No. 7). Con fecha 18 de octubre de 2007 mediante memorandos Nos. BOO.E.11.3.2/001270 y BOO.E.11.3.2/001649 de fecha 19 de diciembre de 2007, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola el informe final del Proyecto Ejecutivo incluyendo la solventación de las observaciones. Mediante memorando No. BOO.R01.04.01.-0002826 de fecha 05 de diciembre de 2007, la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, envía a la Dirección Local Hidalgo la Autorización Interna para Construcción o Modificación por la Comisión Nacional del Agua de Obras en Cauces y Zonas Federales. Con memorando No. BOO.E.11.3.-001656 de fecha 19 de diciembre de 2007, la Dirección Local en Hidalgo envía a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola la actualización del Dictamen de la Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental de la Presa “El Yathé”, para que sea ingresado a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo cual permitirá estar en condiciones de ejecutar la obra. El 30 de enero de 2008, se firma el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, adjudicándose a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., por un importe de $309’674,550.42 (trescientos nueve millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 42/100 M.N.) más Impuesto al Valor Agregado, con fecha de inicio 11 de febrero de 2008 y fecha de terminación 11 de febrero de 2011, con un plazo de ejecución de 1097 días naturales, difiriéndose en dos ocasiones la fecha de comunicación del fallo, siendo la primera para el 21 de diciembre de 2007 y la segunda para el 17 de enero de 2008, fecha en la cual se adjudicó el contrato. (Documentado en el punto No. 7). Con fecha 30 de enero de 2008, la empresa Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., presenta inconformidad ante el Órgano Interno de Control en la CONAGUA sobre actos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección



Local Hidalgo de la Comisión Nacional de Agua, relacionado con la Licitación Pública Nacional No. 16101076-039-07, contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0064 de fecha 01 de febrero de 2008, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo las observaciones a la instrumentación y tratamiento de la cimentación. Con fecha 06 de febrero de 2008 mediante oficio No. 16/005/0.1.1.-0269/2008, el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Agua admite a trámite la inconformidad presentada por el apoderado legal de la empresa denominada Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., en contra de los “actos del procedimiento de contratación, consistentes en la evaluación de las propuestas presentadas, la elaboración y emisión del pretendido dictamen que debió servir como base del fallo, y del acta del diecisiete de enero de dos mil ocho, del fallo recaído en la licitación pública nacional No. 16101076-039-07, celebrada en la Dirección Local de Hidalgo del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO “EL YATHÉ” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESTADO DE HIDALGO”; asignándole el expediente No. 002/2008, enviando copia de documento al Área Convocante. En este documento se anota textualmente, entre otros aspectos, lo siguiente: Apartado Tercero, punto 1, inciso d): “Así mismo, deberá señalar si de decretarse la suspensión del procedimiento concursal de cuenta, se pudiera ocasionar perjuicio al interés social o contravenir disposición de orden público, o bien, si de continuarse con el mismo se ocasionarían daños y perjuicios a esa dependencia”. Punto 2 “… en un plazo no mayor de seis días hábiles contado a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio, deberá rendir a esta autoridad un informe circunstanciado respecto de la inconformidad presentada por el C. Sergio Manzinas Zaldívar, en su carácter de Apoderado Legal de la empresa denominada Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., y aporte los documentos vinculados con el caso, acompañando las copias certificadas de la documentación que sustente la información que proporcione, incluyendo copia certificada…” Adicionalmente se señala, que la Dirección Local Hidalgo rinda al Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, un informe circunstanciado respecto de la inconformidad presentada.



En respuesta al apartado Tercero, punto 1, inciso d) señalado con anterioridad; mediante oficio No. BOO.E.11.3/00575 fechado en Pachuca de Soto, Hidalgo, el 08 de febrero de 2008, la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua da contestación al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Agua, precisando en esencia que de suspender el procedimiento concursal se ocasionaría graves perjuicios al interés social y económico, según se detalla en el documento de referencia. A través del oficio No. 16/0050.1.1.-0360/2008 de fecha 13 de febrero de 2008, del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, comunica a la Dirección Local Hidalgo en el Acuerdo Segundo la NO suspensión del procedimiento de contratación de referencia, bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa. En atención al apartado Tercero, punto 2 del documento del que se da respuesta; mediante oficio No. BOO.E.11.3/00633 fechado en Pachuca de Soto, Hidalgo, el 18 de febrero de 2008, la Dirección Local Hidalgo rinde informe solicitado entregando toda la documentación requerida, y contestando a todas y cada una de las imputaciones de la inconforme. Con fecha 20 de febrero de 2008, mediante oficio No. 16/05/0.1.1.-0464/2008, el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, notifica a las partes involucradas en la mencionada inconformidad que el área emisora de este documento “no puede conocer del asunto en comento, en virtud de que dicha atención se llevará a cabo conforme a lo establecido por el Artículo 47, fracción I, numeral 1, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, por los servidores adscritos a la Dirección General de Inconformidades de la propia Dependencia de Estado…” Mediante memorando No. BOO.E.11.3/000311 de fecha 14 de marzo de 2008, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, nuevamente el informe final del Proyecto Ejecutivo con las observaciones ya solventadas. Es de señalarse, que en la fecha de suscripción del contrato se consideró en la Cláusula correspondiente a la asignación presupuestal para el ejercicio 2008, un importe de $72’042,835.44 (setenta y dos millones cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos 44/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, tomando en consideración el programa de ejecución de obra acumulado hasta diciembre de 2008, incluyendo lo correspondiente a diciembre de 2007, presentado por “El Contratista”; sin embargo la asignación presupuestal consignada en el Oficio de Liberación de Inversión para el ejercicio 2008, solamente permitía disponer de $64’230,674.78 (sesenta y cuatro millones doscientos treinta mil seiscientos setenta y cuatro pesos 78/100 M.N.), situación que obligó a través de un Convenio Modificatorio respecto a las cláusulas segunda párrafo segundo y quinta párrafo primero y modificación al programa de ejecución de obra del contrato en referencia, de fecha 18 de



marzo de 2008, respecto del monto del anticipo a otorgar, y por las mismas razones la modificación del programa de ejecución de obra. (Documentado en el punto No. 7.) Con oficio No. 511.1.2/0123 del 14 de marzo del 2008 La Dirección General de Programación y Presupuesto, autoriza Oficio de Liberación de Inversión No. 511.1/0392 para llevar a cabo el programa de Ampliación de Distritos de Riego. Con oficio No. 511.1.2/0148 de fecha 04 de abril de 2008, es cancelado por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en razón a que en forma errónea fue asignado al programa S078 de Ampliación de Distritos de Riego, debiendo ser asignado en el Programa K113 de Ampliación Infraestructura de Riego. (Documentado en el punto No. 7.) Mediante Licitación Pública Nacional, Convocatoria No. 004 del 01 de abril de 2008, la Comisión Nacional del Agua lanzó la segunda convocatoria para la Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, adjudicándose a la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de .C.V., con fecha de inicio 11 de febrero de 2008 y fecha de terminación 11 de febrero de 2011, con un plazo de ejecución de 1097 días. (Documentado en el punto No. 7.) Con fecha 29 de abril de 2008, la Dirección Local Hidalgo, mediante oficio número BOO.E.11.0.1/127, ingresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, una vez que el Gobierno del Estado de Hidalgo ha hecho entrega del expediente técnico justificativo, en cumplimiento a los compromisos adquiridos en la celebración del Convenio de Coordinación. El 12 de mayo de 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante oficio No. SGA/DGGFS/712/0938/08, hace requerimiento a la Unidad Jurídica de la Dirección Local Hidalgo de información técnica y legal faltante en el expediente técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, requerimiento que a su vez es trasmitido por la Dirección Local Hidalgo al Gobierno del Estado de Hidalgo. Respecto de la inconformidad presentada por la empresa Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., con fecha 12 de mayo de 2008, el Director General de Inconformidades de la Secretaria de la Función Pública, ante la presencia del Director General adjunto “B” mediante resolución No. 115.5.919 resuelve que “es infundada la inconformidad promovida por la empresa Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V. por conducto de su Apoderado Legal, el C. Sergio Manzinas Zaldívar”. Sobre esta resolución y de manera inmediata procedía la elaboración de un convenio para el diferimiento de las fechas de inicio y terminación del plazo de ejecución; sin embargo este trámite no pudo concretarse en ese momento en razón a que aún no se contaba con la



autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, asunto a resolver por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, en atención al Convenio de Coordinación que celebran el 27 de octubre de 2006, por una parte, la Federación, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, caminos de acceso, canal de liga y acciones de mitigación ambiental, en el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, y fomentar el Desarrollo Regional. Con oficio No. 511.1.2/0372 del 02 de junio del 2008, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emite Oficio de Liberación de Inversión No. 511.1/0733, de fecha 29 de mayo de 2008 para llevar a cabo el Programa K113 de Ampliación Infraestructura de Riego, motivo por el cual, y una vez realizados los trámites correspondientes, con fecha 16 de junio de 2008 se hace entrega del anticipo a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., relativo al contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP por un importe de $19’269,202.43 (diecinueve millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos dos pesos 43/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, en atención a que hasta en ese momento se contó con la radicación de recursos en el Sistema Integral Financiero y al cumplimiento por parte de “El Contratista” de la documentación requerida, tal como, fianzas de cumplimiento, de anticipo y factura. (Documentado en el punto No. 7.) Con fecha 04 de junio de 2008, la Dirección Local Hidalgo, mediante oficio No. BOO.E.11.0.1/141, ingresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la información técnica y legal faltante solicitada para complementar el expediente técnico justificativo para el trámite de autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Con memorando No. BOO.E.11.5.4/000758 de fecha 06 de junio de 2008, la Dirección Local Hidalgo solicita a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola se realicen las modificaciones al calendario de inversiones del Proyecto “El Yathé” con cargo al programa de Ampliación de Distritos de Riego con clave de registro CPPI No. 0716B000021, así mismo la Gerencia de Construcción da respuesta mediante memorando No. BOO.04.07.03.-258 de fecha 19 de junio de 2008, donde se instruye a la Dirección Local Hidalgo que deberá ponerse en contacto con la Subgerencia de Factibilidad Técnica de Proyectos de Inversión, misma que a través de atenta nota de fecha 23 de junio de 2008 informa a la Gerencia de Construcción que no corresponde a la Subgerencia en comento intervenir en las modificaciones antes descritas en los documentos referidos. Con fecha 06 de junio de 2008, la Dirección Local Hidalgo emite el fallo de la Licitación Pública Nacional No. 16101076-014-08, adjudicándole a la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas S.A. de C.V. el Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP. (Documentado en el punto No. 7.)



Con fecha 10 de junio de 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante oficio No. SGA/DGGFS/712/1199/08, requiere a la Unidad Jurídica de la Dirección Local Hidalgo realizar adecuaciones en el expediente técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, solicitando a la vez sea trasmitido por la misma Dirección al Gobierno del Estado de Hidalgo. Con fecha 17 de junio de 2008, la Dirección Local Hidalgo y la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., suscriben el contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, que deviene de la Licitación Pública Nacional No. 16101076-014-08 para la realización de los trabajos de Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, en el Estado de Hidalgo, con fecha de inicio el 01 de julio de 2008 y fecha de término el 30 de julio de 2011. (Documentado en el punto No. 7.) El 30 de junio de 2008, la Dirección Local Hidalgo, mediante oficio No. BOO.E.11.0.1/192, ingresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las adecuaciones al estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En contestación al oficio No. SGA/DGGFS/712/1444/08 emitido por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, la Delegación Federal en el Estado de Hidalgo con oficio No. 133.02.03.694.2008 08001602 de fecha 22 de julio de 2008, da contestación al requerimiento realizado, informando que se solicitó la opinión al Consejo Forestal Estatal, respecto al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en atención a lo anterior los consejeros otorgaron opinión favorable para que se continúe con los trámites respectivos de autorización ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con memorandos Nos. BOO.04.05.-0397 y BOO.04.05.01.-0521 de fechas 04 de agosto de 2008 y 09 de octubre de 2008, respectivamente, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo las observaciones realizadas a la obra civil, tratamiento de cimentación, instrumentación, bancos de materiales y carpeta dos del informe final. En respuesta a los presentes con fecha 11 de diciembre de 2008 mediante memorando No. BOO.E.11.3.3/002029 la Dirección Local Hidalgo envía los planos del Proyecto Ejecutivo con las correcciones a las observaciones realizadas. El 25 de agosto de 2008 se celebra Convenio para diferir las fechas de inicio y terminación del plazo de ejecución del contrato de Servicios de Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, a cargo de la empresa contratista Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V.; dándose como fundamento para su suscripción que el importe del anticipo debió ponerse a disposición de El “Contratista” antes del 01 de julio de 2008, fecha pactada para el inicio de los trabajos, mismo que fue entregado a El “Contratista” el día 12 de agosto de 2008; con la aclaración de que a esa fecha aún se encontraba en trámite la



autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, formalizándose el inicio de los trabajos de supervisión con esta misma fecha. (Documentado en el punto No. 7.). Con fecha 29 de agosto de 2008 con oficio No. BOO.E.11.0.1/0278, la Dirección Local Hidalgo notifica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se ha cumplido con el requisito de realizar el depósito al Fondo Forestal por concepto de compensación ambiental para obtener la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Con oficio No. SGPA/DGGFS/712/1880/08 del 02 de septiembre de 2008, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comunica la resolución para autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del proyecto Presa de Almacenamiento “El Yathé”. El 15 de septiembre de 2008 se celebra Convenio para diferir las fechas de inicio y de terminación del plazo de ejecución del Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, a cargo de la empresa contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; dándose como fundamento para su suscripción que el importe del anticipo debió ponerse a disposición de El “Contratista” antes del 11 de febrero de 2008, fecha pactada para el inicio de los trabajos, mismo que fue entregado a El “Contratista” el día 16 de junio de 2008; adicionalmente y conforme a lo indicado al párrafo que antecede, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace del conocimiento a la Dirección Local Hidalgo de la Resolución para Autorizar el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales para desarrollar el Proyecto Presa de Almacenamiento “El Yathé”, el día 04 de septiembre de 2008, razón por la que se realiza el Convenio de referencia, para diferir la fecha de inicio y de terminación del contrato, quedando como nuevas fechas del día 22 de septiembre de 2008 al día 23 de septiembre de 2011. (Documentado en el punto No. 7.). Con fecha 22 de septiembre de 2008, se inician los trabajos para la construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, con las actividades de desmonte y recuperación de flora y fauna. En el mes de octubre de 2008, se inician los trabajos de excavación en la zona de desplante de la cortina, con la instrucción a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., de que en observancia de los requerimientos de las especificaciones de construcción correspondientes, la profundidad de la excavación se deberá llevar hasta alcanzar la roca fija. Con fecha 11 de noviembre de 2008, ante la problemática de haber efectuado excavaciones de 8.50 m. sobre el talud de la margen derecha en una longitud de 40.00 m., con el propósito de retirar de la zona material con propiedades mecánicas bajas (tobas pumíticas), las que de acuerdo con las especificaciones de construcción se consideran no aptas para el desplante de la cortina, y al no haberse detectado a esa fecha estratos de roca con las características requeridas en las mencionadas especificaciones, se le da la instrucción a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., para que en adelante la profundidad de las



excavaciones en la zona de tobas alcance únicamente los 2.00 m., hasta en tanto se realicen los estudios de mecánica de suelos para la toma de decisiones a que haya lugar. Con fecha 14 de noviembre de 2008 mediante escrito No. 0808PY-GTOAAP-CE-0012, la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., emite escrito al Residente Encargado del Proyecto “El Yathé”, donde hace constar que en la visita realizada el pasado 12 de noviembre de 2008 por personal de Ingeniería y Geología de la Dirección Local Hidalgo y de Oficinas Centrales, se observó que el tipo de material existente para la fundación de la cortina en su margen derecha, no corresponde a roca para el desplante del PLINTO, por lo que se les ordenó por parte del Residente que a partir del 13 de noviembre, sólo se excave para despalmar en la margen derecha a una profundidad de 2.00 m., y que en fechas próximas estarán de nuevo en la obra el personal de Ingeniería y Geología de CONAGUA para observar el tipo de terreno en la zona despalmada; cabe hacer la aclaración de que este despalme no está en la zona estudiada en la geología del eje de la cortina, sino en el desplante del PLINTO, localizado a una distancia de 120.00 m. del eje; por lo que una vez que efectuado el despalme, los técnicos de oficinas centrales tomarán la determinación de las adecuaciones al proyecto. Con fecha 20 de noviembre de 2008, se confirma a la Contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., mediante oficio No. BOO.E.11.3.3./020 la instrucción para que las excavaciones en la zona de tobas alcance únicamente los 2.00 m. Con fecha 21 de noviembre de 2008, se realiza visita técnica por parte de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola y de la Gerencia del Consultivo Técnico a la zona del proyecto, para realizar un recorrido a la obra y revisar los estudios geológicos con los que se elaboró el Proyecto Ejecutivo. Con esta misma fecha 21 de noviembre de 2008, mediante nota de bitácora No. 081 se le ordena a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., que no traslade más maquinaria al sitio de la obra, con el propósito de evitar o minimizar posibles reclamaciones por tiempos muertos de maquinaria inactiva, ya que era de preverse que no podrán ejecutarse conceptos de trabajo relevantes diferentes a las excavaciones en la zona de desplante de la cortina y a la obtención de material para enrocamiento, lo anterior tomando en consideración que las condiciones presentes en el sitio donde se desplantará la cortina resultaron diferentes a los supuestos durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo de una cortina de enrocamiento y que se requerirá de un lapso razonable de tiempo para realizar estudios geotécnicos que suministren datos para analizar la estabilidad y seguridad estructural de la cortina; cabe aclarar que adicionalmente a la maquinaria existente en el sitio de los trabajos, se incorporaron con posterioridad equipos que fueron utilizados para la explotación y almacenamiento del material para enrocamiento.



Con fecha 25 de noviembre de 2008 se reafirma la instrucción a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., para que las excavaciones en la zona de tobas alcance únicamente los 2.00 m., debido a la indicación dada el 12 de noviembre de 2008 por parte de la Residencia de la Obra, aclarando que para efecto de cuantificación de los trabajos ejecutados se considerará como espesor autorizado para excavación los 2.00 m. en la zona de tobas, en ambas márgenes, que se mencionaron de manera verbal y quedó registrado en la nota de bitácora No. 72 el día 11 de noviembre de 2008. Con fecha 26 de noviembre de 2008 personal del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, encabezado por el Director de este Organismo, Ing. Efrén Villalón Figaredo, realiza visita de reconocimiento al sitio de la obra para constatar el inicio de los trabajos. Con fecha 12 de diciembre de 2008 la Gerencia del Consultivo Técnico de Nivel Central, emite Memorando No. BOO.05.01.04.-545, en el que recomienda realizar un levantamiento geológico para obtener una reinterpretación del modelo geológico de la boquilla, instruyendo una revisión detallada del Proyecto Ejecutivo, principalmente en lo que se refiere al desplante del PLINTO. Con fecha 15 de diciembre de 2008, la Dirección Local Hidalgo instruye al Residente encargado del Proyecto “El Yathé” a través del memorando No. BOO.E.11.3.3/05539, para que se le ordene a la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., realice los trabajos de perforación con recuperación de núcleos NQ, para obtener la interpretación del modelo geológico en la zona del PLINTO. En cuanto al seguimiento de los avances en la ejecución de la obra, se tiene como programa vigente, el modificado mediante Convenio de fecha 18 de marzo de 2008 y difiriendo la fecha de inicio al 22 de septiembre de 2008, según Convenio de fecha 15 de septiembre de 2008, sucediendo que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, los trabajos ejecutados representan un importe acumulado de $4’556,959.41 (cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 41/100 M.N.), resultando superior al importe programado para ese mismo periodo, el cual es de $4’475,068.59 (cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil sesenta y ocho pesos 59/100 M.N.). Con fecha 06 de enero de 2009, mediante memorando No. BOO.E.11.3.3/00003, la Dirección Local Hidalgo informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola que se le ha ordenado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., la realización de los trabajos de perforación con recuperación de núcleos NQ, para obtener la interpretación del modelo geológico en la zona del PLINTO, de conformidad al oficio No BOO.05.01.04.-545.



Con fecha 08 de enero de 2009, la constructora Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., inicia los trabajos de perforación con recuperación de núcleos de roca para obtener datos que permitan elaborar la reinterpretación del modelo geológico de la boquilla en la zona del PLINTO. Una vez concluidos los trabajos de excavación hasta una profundidad de 2.00 m. en la zona de desplante de la cortina y realizadas previamente las actividades de desmonte y despalme del banco de roca, con fecha 14 de enero de 2009, la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., inició la explotación del banco de roca, ejecutando los conceptos de obtención de material de enrocamiento y el almacenamiento de 200,000.00 m3 de dicho material, finalizando el almacenamiento el día 12 de junio de 2009, con lo que se evitaron tiempos muertos por inactividad de la maquinaria que se ocupó en la ejecución de éstas actividades. Con fecha 16 de enero de 2009, personal del la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, de la Gerencia del Consultivo Técnico, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo efectuaron visita técnica para determinar la localización de los sitios para realizar cuatro perforaciones con recuperación de núcleos sobre el eje del PLINTO, concurriendo a dicho recorrido técnicos de la empresa de consultoría Technoproject, S.A. de C.V., quienes por encargo de la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., emitirán una opinión sobre el proyecto de la cortina de enrocamiento, manifestando que a la espera de los resultados de los estudios que determinen las propiedades mecánicas de los materiales de los diferentes estratos donde se desplantará la cortina, adelantaron que de acuerdo a su experiencia, era factible la construcción de una cortina de enrocamiento, con la adecuación al proyecto del desplante del PLINTO. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000131 de fecha 26 de enero de 2009, la Dirección Local Hidalgo remite a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos que conforman el Proyecto Ejecutivo conteniendo las modificaciones realizadas en atención a las recomendaciones emitidas con anterioridad. Con fecha 30 de enero de 2009, personal de la Gerencia del Consultivo Técnico, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo, efectuaron visita técnica a solicitud de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., a fin de determinar los estudios geológicos para el desplante del PLINTO a realizar por la contratista, acordándose que se seguirían realizando cuatro perforaciones con recuperación de núcleos.



Con fecha 06 de febrero de 2009, personal de la Gerencia del Consultivo Técnico, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo, efectuaron visita técnica para supervisar los trabajos de perforación con recuperación de núcleos. Con fecha 11 de febrero 2009, se realiza reunión de trabajo con personal de la Gerencia del Consultivo Técnico de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola de la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Dirección Local Hidalgo, conformando un equipo de trabajo presidido por el Subdirector General en las oficinas de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola en donde se manifiesta verbalmente que se realicen los estudios necesarios para determinar la factibilidad de continuar con la construcción de la cortina de enrocamiento y en caso de no ser factible, tomar la decisión de realizar una de materiales graduados que garantice la estabilidad de la estructura; instruyendo el C. Subdirector General a los presentes, para continuar reuniéndose cada semana para informar sobre los avances que se tengan, conforme las actividades y responsabilidad que a cada área le competa. Se anexa minuta de la reunión de trabajo. Con memorando No. BOO.04.05.-095 de fecha 13 de febrero de 2009 y en particular a los compromisos adquiridos en la reunión antes mencionada la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola remite a la Dirección Local Hidalgo las especificaciones para la obtención de muestras inalteradas y determinación de parámetros geotécnicos de los materiales sobre los que se desplantará la cortina. En respuesta al documento antes mencionado con memorando No. BOO.E.11.3.-001320 de fecha 17 de agosto de 2009, la Dirección Local Hidalgo informa que las especificaciones antes mencionadas fueron incluidas en el concurso para la obtención de muestras inalteradas y determinación de parámetros geotécnicos de los materiales sobre los que se desplantará la cortina. Con memorando No. BOO.05.01.03.-68 de fecha 26 de febrero de 2009, la Gerencia del Consultivo Técnico atiende memorando No. BOO.04.05.-116 de fecha 19 de febrero de 2009 mediante el cual se solicita acordar una propuesta para elegir parámetros de resistencia al esfuerzo cortante del subsuelo donde se desplantará la cortina, con respecto a lo anterior la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola comunica que con base a la información disponible entregada por la Dirección Local Hidalgo, se emiten comentarios considerando urgente complementar el programa de investigación del subsuelo. Derivado de la visita efectuada el día 21 de noviembre de 2008, con memorando No. BOO.04.05.-152 de fecha 09 de marzo de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola realizó las siguientes precisiones, entre las que destaca que las condiciones geológicas no son adecuadas para el desplante de una cortina de enrocamiento con cara de concreto.



En la reunión semanal del día 04 de marzo de 2009, se toma la determinación consensada por el equipo de trabajo de adecuar la cortina de enrocamiento con cara de concreto y realizar una de materiales graduados con corazón impermeable, para lo cual la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, solicita nuevos estudios de geotecnia, para calcular la sección de la cortina, manifestando el Consultivo Técnico “…que dadas las características del material excavado, durante el proceso de limpias, el material de la cimentación, no se consideraba apto por su baja resistencia y alta deformabilidad para el desplante de la cortina de enrocamiento con cara de concreto; recomendando como la opción más viable técnicamente, una cortina de materiales graduados con núcleo impermeable. En la minuta realizada se consigna que atendiendo a instrucciones superiores, las Gerencias de Proyectos y del Consultivo Técnico procederán a brindar el apoyo técnico al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y a la Dirección Local Hidalgo, para realizar los trabajos necesarios relativos a la adecuación…”, (se anexa minuta de trabajo). Con fecha 05 de marzo de 2009, personal de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo, realizaron visita al sitio del proyecto para determinar las propiedades del material del banco de roca en explotación y las propiedades de los posibles bancos de arcilla, así como realizar un recorrido a detalle en la zona de desplante de la cortina una vez concluidas las excavaciones hasta una profundidad de 2.00 m. Con fecha 01 de abril de 2009, personal de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo, llevaron a cabo visita a fin de definir los sitios donde se realizarán los muestreos para la obtención de muestras inalteradas para determinar los parámetros mecánicos de los estratos donde se desplantará la cortina. Con memorando No. BOO.04.05.-201 de fecha 02 de abril de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola remite a la Dirección Local Hidalgo las conclusiones derivadas de la visita técnica anteriormente citada. En atención al mencionado documento mediante memorando No. BOO.11.4/000458 de fecha 13 de abril de 2009 la Dirección Local Hidalgo informa sobre la localización de los bancos de material impermeable. En cuanto al otorgamiento de los anticipos, se han entregado un total de $34’656,996.43 (treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, en dos exhibiciones, correspondiendo para el ejercicio 2008 el importe de $19’269,202.43 (diecinueve millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos dos pesos 43/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y de $15’387,794.00 (quince millones trescientos ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado para lo correspondiente al ejercicio 2009, lo que de acuerdo con lo establecido en el Convenio de fecha 18 de marzo de 2008, el primero representa el 30% de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio 2008; y



para el segundo el 30% de la suma de las asignaciones del primer ejercicio más el segundo ejercicio restándole el anticipo otorgado en el primero de los ejercicios. (Documentado en el punto No. 7.).

Con memorando No. BOO.11.4/000458 de fecha 13 de abril de 2009, la Dirección Local Hidalgo comunica la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola la localización en los sitios que se tomaran las muestras inalteradas y esta semana se dará inicio a su obtención.

Mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/000575 de fecha 30 de abril de 2009, la Dirección Local Hidalgo informa a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola que los trabajos de geotecnia para el desplante de la cortina de la Presa “El Yathé” se iniciaron el 15 de abril de 2009, así mismo se comunica que con fecha 27 de abril de 2009 se entregó a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola el Proyecto del Dique de Cierre. En respuesta a lo anterior la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola mediante el memorando No. BOO.04.05.-251 de fecha 11 de mayo de 2009, hace del conocimiento a la Dirección Local Hidalgo que de las muestras obtenidas en los bancos servirá para una definición preliminar de él o los bancos más adecuados para la construcción. Con fecha 30 de abril de 2009, la Dirección Local Hidalgo y la empresa GEOTEC, S.A. de C.V., celebran Contrato de Obra Pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-CIH-418-RF-I3, para obtención de muestras y ensayes para determinar las propiedades mecánicas de los estratos donde se desplantará la cortina, el dique; así como de los bancos de materiales que se utilizarán en la construcción de la Presa “El Yathé”, Estado de Hidalgo, con un monto de $715,121.13 (setecientos quince mil ciento veintiún pesos 13/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, con período de ejecución de 45 días naturales, con fecha de inicio 30 de abril de 2009 y fecha de terminación el día 13 de junio de 2009. (Documentado en el punto No. 7.). Con memorando No. BOO.04.05.-0251 de fecha 11 de mayo de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola le comunica a la Dirección Local Hidalgo que la información que se obtenga servirá para una definición preliminar del o los bancos mas adecuados Con memorando No. BOO.E.11.3.-000630 de fecha 14 de mayo de 2009, la Dirección Local Hidalgo comunica la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los comentarios a las observaciones de la visita. Mediante memorando No. BOO.04.05.-252 de fecha 14 de mayo de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola informa a la Dirección Local Hidalgo que en atención a instrucciones superiores de apoyar técnicamente a la Dirección Local en la modificación del diseño de la cortina, se encuentra en proceso de establecer una sección de materiales graduados, solicitando proporcionar de forma oficial la información técnica que



servirá de base para la definición del proyecto de la cortina. Por lo que con memorando No. BOO.E.11.3.-000769 de fecha 10 de junio de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía los Estudios Geológicos y Geotécnicos llevados a cabo en el sitio donde se localizará la construcción de la Presa “El Yathé”. Con fecha 04 de junio de 2009 la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola mediante oficio No. BOO.04.-224 dirigido a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. en respuesta a su solicitud S/N de fecha 28 de mayo de 2009 la Subdirección antes descrita agradece su ofrecimiento e informa que la misma lleva a cabo la definición de la sección estable de la cortina con base en los resultados de los estudios geotécnicos complementarios realizados por la Dirección Local Hidalgo. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0373 de fecha 08 de junio de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola le entrega a la Dirección Local Hidalgo copia de los 6 planos del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento El Yathe. El 10 de junio de 2009 se celebra convenio de ampliación del monto y plazo de ejecución del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-09-CIH-418-RF-I3 a cargo de la empresa contratista GEOTEC, S.A. de C.V., dándose como fundamento para su suscripción el obtener en el laboratorio los valores de las pruebas de consolidación dimensional y de permeabilidad de las muestras de los materiales explorados. Ampliándose el plazo de ejecución al 23 junio de 2009, lo que representa un incremento en plazo del 22.22%, y en monto sufre un incremento del 13.26% equivalente a $94,800.00 (noventa y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. (Documentado en el punto No. 7.). Con memorando No. BOO.E.11.3/000769 de fecha 10 de junio de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los Estudios Geológicos y Geotécnicos para el proyecto de la cortina de materiales graduados. Con fecha 12 de junio de 2009, personal del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección Local Hidalgo y de la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., efectúan visita a la obra para supervisar los trabajos que se realizan en ambas márgenes del arroyo El Sabino para identificar la superficie y volumen del material de depósito no apto para el desplante de la cortina. Con fecha 15 de junio de 2009 se lleva a cabo reunión en la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, con la presencia de personal de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, de la Gerencia del Consultivo Técnico, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo y de la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., en la cual los representantes de dicha empresa manifiestan su punto de vista para continuar el proyecto basados en los estudios geotécnicos



ordenados por ellos; sin embargo estos fueron descartados en razón de que no cumplían con los alcances de las especificaciones establecidas por la CONAGUA. Con fecha 26 de junio de 2009, personal de la Gerencia del Consultivo Técnico, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección Local Hidalgo y de la Contratista GEOTEC, S.A. de C.V., realizaron recorrido al sitio de la obra con la finalidad de conocer los sitios de donde se obtuvieron las muestras para las pruebas triaxiales y determinar las características de estos materiales; así mismo, se verificó el tipo de terreno existente en el arroyo El Sabino, determinándose la remoción de la toba pumítica para poder desplantar la cortina, adicionalmente se visitó el banco de explotación de roca en el cual se determinó un posible cambio, ya que el porcentaje de obtención de roca es bajo. Con memorando No. BOO.11.3.-000953 de fecha 30 de junio de 2009, la Dirección Local Hidalgo solicita a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola la revisión y registro del nuevo calendario de inversiones. En reunión de trabajo de fecha 08 de julio de 2009, efectuada en las Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, con la presencia de personal de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, de la Gerencia del Consultivo Técnico, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola entrega preliminarmente a la Dirección Local Hidalgo 8 (ocho) copias heliográficas de los planos correspondientes a la adecuación al proyecto con cortina de materiales graduados y corazón impermeable, para su análisis cualitativo y cuantitativo. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0373 de fecha 08 de julio de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola hace del conocimiento a la Dirección Local Hidalgo que como apoyo a lo solicitado en la reunión antes mencionada se entregó de forma oficial dicha documentación. En la Segunda Sesión Ordinaria Regional del COCOA, el 14 de julio de 2009, en el formato de Proyectos de Inversión (OBRAS), en el apartado de Comentarios la Dirección Local Hidalgo de la CONAGUA informó: Durante el proceso de excavación para el desplante de la cortina se hallaron condiciones distintas a las consideradas en el Proyecto Ejecutivo, haciéndose necesario la obtención de más datos sobre las características de la zona, por lo que se efectúa la obtención de muestras y ensayos para determinar las propiedades mecánicas de los estratos donde se desplantarán la cortina y el dique, y una revisión al Proyecto Ejecutivo, lo que ha retrasado la construcción de la presa; conservándose esta información al igual que en reportes anteriores, en razón de que a esa fecha se continuaba con los estudios para la adecuación de dicho proyecto y toma de decisiones por las autoridades competentes.



Con memorando No. BOO.04.05.04.-0374 de fecha 16 de julio de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Dirección Local Hidalgo planos topográficos de la localización de la cortina, misma que le fue entregada mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001034 de fecha 20 de julio de 2009. Con memorando No. BOO.04.05.-449 de fecha 16 de julio de 2009, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Dirección del Organismo Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala informe del avance que tienen los trámites con la empresa contratista para la reanudación de los trabajos de construcción de la Presa “El Yathé”, por lo que en respuesta a lo anterior mediante correo electrónico el Director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México con fecha 30 de julio de 2009 envía el presupuesto de cortina con rezaga de roca. Con memorando No. BOO.E.11.3.-001034 de fecha 20 de julio de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos pedidos en el memorando. BOO.04.05.04.-0374 Con memorando No. BOO.04.05.04.-0400 de fecha 23 de julio de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola remite a la Dirección Local Hidalgo los comentarios con relación a los memorandos Nos. BOO.E.11.3.-01034 y BOO.04.05.04.-374. En respuesta a lo anterior con memorando No. BOO.R01.03.-0332 de fecha 12 de agosto la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola plano y resumen de las observaciones realizadas. Con memorando No. BOO.04.05.04.-409 del 03 de agosto de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola se dirige a la Dirección Local Hidalgo, y en particular al memorando No. BOO.E.11.3.-001071, con el objeto de que se garantice la calidad y potencialidad de los materiales que se emplearan en el corazón impermeable, señalando que es necesario realizar el estudio definitivo de bancos, con base en un número suficiente y representativo de pozos a cielo abierto, muestras y ensayes de laboratorio, para garantizar la calidad y cantidad de los materiales. Con memorando No. BOO.04.05.04.-000 de fecha 04 de agosto de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, da sus comentarios a la Dirección Local Hidalgo respecto a la revisión de la información para el tratamiento de la cimentación Con fecha 14 de agosto de 2009 se realiza visita técnica al sitio de la obra por parte del Consultivo Técnico, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, en la cual recomiendan la perforación de seis exploraciones geológicas sobre el eje de la cortina en diámetro NQ y recuperación de



núcleos con una inclinación de 20º al eje y 40 m. de profundidad esto con la finalidad de definir el tratamiento de cimentación apropiado sobre el eje de la cortina. Con atenta nota No. BOO.R01.03.-0013 de fecha 19 de agosto de 2009, la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola que en atención a la visita técnica realizada el 14 de agosto de 2009 al sitio de la presa “El Yathé” fue con la finalidad de marcar y determinar los puntos probables para las pruebas que se tienen que realizar para hacer el proyecto de la plantilla de tratamiento y el programa de inyecciones para la pantalla que se pretende realizar en la Presa “El Yathé”. Sobre el particular Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola con memorando No. BOO.04.05.04.-432 de fecha 25 de agosto de 2009 hace del conocimiento de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México las aclaraciones derivadas de la atenta nota antes descrita. Con memorando No. BOO.E.11.3./001410 de fecha 24 de agosto del año en curso, se solicitó a la Gerencia de Recursos Financieros tramitar la ampliación para comprometer recursos para los años fiscales 2010, 2011 y 2012, para la Autorización Plurianual de Obra Pública, Adquisiciones y Arrendamientos o Servicios cuya Ejecución o Recursos rebasan la Programación - Presupuestación del ejercicio fiscal 2009, de los contratos No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP cuyo objeto es la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y obras complementarias, Estado de Hidalgo; Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, motivo: Supervisión, Control y Seguimiento de la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Mediante oficio No. BOO.07.02.-001985 de fecha 28 de agosto de 2009, la Gerencia de Recursos Financieros de la CONAGUA, se dirige al Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haciendo referencia a la contratación plurianual para construcción de la presa de almacenamiento “El Yathé” y obras complementarias en los ejercicios 2007, 2008, y 2009, por lo cual la Dirección Local Hidalgo, solicita se gestione en el PROGRAMA PRESUPUESTARIO “K113 Programa de Ampliación de Infraestructura de Riego”, ampliación plurianual para comprometer recursos para los años fiscales 2010, 2011 y 2012, para llevar a cabo la continuación de los contratos Nos. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP y SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP; toda vez que se presentaron situaciones no previstas durante el proceso licitatorio, firma de contratos, pago de anticipos, inicio de obra y modificación a la cortina de la presa. Con fecha 01 de septiembre de 2009 la Gerencia de Recursos Financieros mediante memorando No. BOO.07.02.- 002008 BIS, informa a la Dirección Local Hidalgo que con Oficio No. 312.A.- 000620 (1) del 1 de septiembre de 2009 la SHCP autorizó las peticiones de referencia, signado por el C. Ing. Carlos A. Treviño Medina, Director General de Programación y Presupuesto B.



Con memorando No. BOO.05.01.04.-306 de fecha 03 de septiembre de 2009 la Gerencia del Consultivo Técnico informa a la Dirección Local Hidalgo que derivado de la visita de inspección realizada el día 14 del mismo mes la cual tuvo por objetivo opinar sobre el tratamiento de inyectado se recomendó efectuar pruebas de permeabilidad así como de inyección debido a que algunas tobas se consideran no inyectables. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/149 del 18 de septiembre de 2009 La Residencia General ordena al Superintendente de Construcción de la empresa I.C.A S.A de C.V. La perforación de seis perforaciones geológicas sobre el eje de la cortina con diámetro NQ y recuperación de núcleos con una inclinación de 20º al eje y 40 m. de profundidad asimismo deberá realizar las pruebas de permeabilidad tipo LEFRANC o LUGEON de acuerdo a los cambios litológicos encontrados, esto con la finalidad de definir el tratamiento de cimentación apropiado sobre el eje de la cortina. Con memorando No. BOO.E.04.05.01/0631 de 18 de Diciembre de 2009, La Gerencia de Proyectos de Infraestructura envía a la Dirección local Carpeta con 12 Planos del Proyecto Ejecutivo de la Obra Civil. Con memorando No. BOO.04.05.04.-0479 de fecha 24 de septiembre de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola informa a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola (OCAVM) sobre el criterio para el diseño de la granolumetría requerida para los filtros en la cortina de la Presa. En seguimiento a lo anterior con memorando No. BOO.R01.03.08.-0000432 de fecha 05 de octubre de 2009 la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México informa a la Dirección Local Hidalgo la conveniencia de contar con los estudios necesarios para someterlas al escrutinio de la Gerencia del Consultivo Técnico y la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola. En el mes de septiembre de 2009, se llegó a la determinación de que el costo original de la obra se incrementaría aproximadamente en un 33% por la adecuación del proyecto, tomando como base el catalogo de precios unitarios de concurso; determinación que consideró diferentes análisis de propuestas del mes de julio al mes de septiembre del mismo año, analizando diversas secciones de construcción de la cortina hasta lograr la opción definitiva, de donde deriva la inclusión de 14 conceptos de trabajo extraordinarios y adicionales al catálogo de concurso - contrato; respetando en todo momento las características del proyecto como son: longitud, altura de cortina y capacidad de almacenamiento del vaso; destacándose el hecho de que los trabajos realizados hasta la fecha son aprovechables en la adecuación del proyecto de la cortina a base de materiales graduados y corazón impermeable, ya que esta estructura de acuerdo a lo sugerido por las Gerencia del Consultivo Técnico y de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola garantiza la estabilidad y seguridad de la cortina.



Conforme a la situación descrita en el párrafo anterior y considerando que existían elementos suficientes y competentes para arribar a una decisión que nos permitiera cumplir con lo establecido en el Artículo 134 Constitucional en el sentido de garantizar las mejores condiciones para nuestra Institución, mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 01589 de fecha 29 de septiembre de 2009 la Dirección Local en Hidalgo solicita la intervención de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola para orientar a esta Dirección en el sentido de adoptar la definición procedente, toda vez que el programa de obra autorizado para el contrato refleja un atraso considerable derivando en un sub ejercicio por la indefinición a las adecuaciones del proyecto que nos ocupa. Con Memorando No. BOO.05.01.04.-403 del 22 de octubre de 2009 la Gerencia del Consultivo Técnico solicita a esta Dirección Local Hidalgo información de la sección geológica transversal y longitudinal sobre el cauce. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0521 de fecha 23 de octubre de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, entrega a la Dirección Local Hidalgo doce planos del Proyecto Ejecutivo de la obra civil de la presa, y respecto de los proyectos de Tratamiento de Cimentación e Instrumentación, hasta contar con los resultados de los trabajos recomendados por el Consultivo Técnico e estará en posibilidad de establecer una propuesta. En respuesta a lo anterior, mediante memorando No. BOO.04.-666 de fecha 27 de octubre de 2009, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola manifiesta a la Dirección Local Hidalgo que en referencia con la inquietud que prevalece para tomar la decisión de continuar con los trabajos es preciso invocar el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se establece que las dependencias o entidades podrán suspender en todo o en parte los trabajos contratados, por cualquier causa justificada y los titulares de las mismas y los Órganos de Gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar en su caso la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. Así mismo podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave para el Estado o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. De acuerdo con los comentarios vertidos y con base en las atribuciones delegadas a esta Dirección Local, según el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Comisión del Agua, se considera que la decisión para continuar con los trabajos, está dentro de sus facultades, sin que medie ninguna otra autorización y que en caso de que dicha



Dirección decidiera continuar la ejecución de los trabajos con la empresa adjudicataria del contrato sería conveniente solicitar la asesoría de la Subdirección General Jurídica para evitar que se incurra en alguna imprecisión en la interpretación y aplicación de la legislación y normatividad vigentes. Con oficio No. BOO.E.11.3/06053 de fecha 29 de octubre de 2009 la Dirección Local Hidalgo comunica a la empresa Tlaloc, S.A. de C.V. que en virtud de que los requisitos técnicos y económicos son convenientes presentados se le informa que le fue adjudicado el contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-IH-493-RF-D para realizar el estudio de permeabilidad en la boquilla de la Presa “El Yathé”, ubicada en Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mismo que tendrá una vigencia del 03 de noviembre de 2009 al 07 de diciembre de 2009. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/170 del 30 de octubre de 2009 La Residencia General entrega al Superintendente de Construcción de la empresa I.C.A S.A de C.V. los resultados de la pruebas de laboratorio de los materiales ensayados que se utilizaran en la adecuación del proyecto. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0543 de fecha 05 de noviembre de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, pide a la Dirección Local Hidalgo que la información que pidió el Consultivo Técnico sea entregada en forma paralela para definir el tratamiento de la cimentación mas adecuado. Mediante comunicación No. 16/005/0.1.2-0869/2009, de fecha 05 de octubre de 2009 el titular del área de Auditoría Interna solicita la intervención del Director Local en Hidalgo, para que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles se remita un informe pormenorizado sobre la situación que guarda el Proyecto y Obra denominada “El Yathé” en el Estado de Hidalgo. Con el oficio No. BOO.E.11.-05758 de fecha 12 de octubre de 2009 se remite al titular del área de Auditoría Interna un Informe pormenorizado sobre la situación que guarda el Proyecto y Obra denominada “El Yathé” en el Estado de Hidalgo. Con fecha 16 de octubre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.- 001639 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos correspondientes a la adecuación de la cortina para que se realicen las observaciones correspondientes y tener en breve la aprobación del proyecto en comento. A través de memorando No. BOO.E.11.4.- 001640 de fecha 19 de octubre de 2009, la Dirección Local Hidalgo solicita a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos estructurales de la obra de toma, desagüe de fondo, vertedor y tratamiento de la cimentación correspondientes a la adecuación del proyecto.



Con fecha 19 de octubre de 2009 se llevo a cabo reunión de trabajo en oficinas centrales con la participación del Director General, Órgano Interno de Control, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, Subdirección General Técnica, Subdirección Jurídica, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, Gerencia del Consultivo Técnico, Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Dirección Local Hidalgo con el objeto de informar el avance alcanzado en las adecuaciones al proyecto. Derivado de esta reunión se instruye a la Dirección Local Hidalgo llevar a cabo los estudios necesarios que permitan asegurar la estanqueidad del vaso de la cortina, situación que una vez atendida permitirá dar continuidad a la ejecución del proyecto, así mismo se solicito la integración del Libro Blanco del Proyecto “El Yathé”. La Gerencia del Consultivo Técnico con fecha 22 de octubre de 2009 solicita a la Dirección Local Hidalgo mediante memorando No. BOO.05.01.04.-403 la sección geológica transversal y longitudinal sobre el cauce, registros históricos de la evolución del nivel freático y pruebas de permeabilidad de los 6 sondeos efectuados en el eje de la cortina. En respuesta al documento antes descrito con fecha 23 de octubre de 2009 con memorando No. BOO.E.11.3.- 001666 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico la información solicitada. Con fecha 23 de octubre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001667 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los registros de barrenos exploratorios propuestos por la Gerencia del Consultivo Técnico. Mediante memorando No. BOO.04.05.01.-521 con fecha 23 de octubre de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo 12 planos que integran el Proyecto Ejecutivo de la obra civil de la Presa “El Yathé”, así como la documentación del Proyecto Ejecutivo de la obra mecánica y eléctrica quedando pendientes los planos de tratamiento de cimentación e instrumentación, los cuales están condicionados a los resultados que se tengan de los trabajos que fueron recomendados por la Gerencia del Consultivo Técnico. En la Tercera Sesión Ordinaria Regional del COCOA, el 27 de octubre de 2009, en el formato de Proyectos de Inversión (OBRAS), en el apartado de Comentarios la Dirección Local Hidalgo de la CONAGUA informó: que con Oficio No. 16/005/0.1.2.-0869 de fecha 5 de octubre del año en curso, signado por C.P. Alejandro R. de Pando Muñoz, Titular del Área de Auditoría Interna, solicito informe pormenorizado sobre la situación que guarda el proyecto “El Yathe” en el Estado de Hidalgo. En seguimiento a lo anteriormente descrito, con fecha 13 de octubre de 2009 la Dirección Local Hidalgo da respuesta con Oficio No. BOO.E.11.- 05758 de fecha 12 de octubre del año en curso.



Con oficio No. BOO.E.11.3/06053 de fecha 29 de octubre de 2009 la Dirección Local Hidalgo comunica a la empresa Tlaloc, S.A. de C.V. que en virtud de que los requisitos técnicos y económicos son convenientes presentados se le informa que le fue adjudicado el contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-IH-493-RF-D para realizar el estudio de permeabilidad en la boquilla de la Presa “El Yathé”, ubicada en Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mismo que tendrá una vigencia del 03 de noviembre de 2009 al 07 de diciembre de 2009. Con fecha 30 de octubre de 2009 fue adjudicado a la empresa Tlaloc, S.A. de C.V. el contrato de Obra Pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-IH-493-RF-D para realizar el estudio de permeabilidad en la boquilla de la Presa “El Yathé”, ubicada en Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mismo que tendrá una vigencia del 03 de noviembre de 2009 al 07 de diciembre de 2009. En respuesta a los memorandos antes descritos con fecha 05 de noviembre de 2009 a través de memorando No. BOO.04.05.01.-0548 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo las observaciones y comentarios. Por lo que con memorando No. BOO.E.11.3.-001817 de fecha 17 de noviembre de 2009 la Dirección Local Hidalgo se envía los resultados definitivos de los seis sondeos practicados sobre el eje de la cortina incluyendo las pruebas Leugeon, Lefranc y plano de localización. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0543 de fecha 05 de noviembre de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, pide a la Dirección Local Hidalgo que la información que pidió el Consultivo Técnico sea entregada en forma paralela para definir el tratamiento de la cimentación mas adecuado. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0548 de fecha 05 de noviembre de 2009 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Dirección Local Hidalgo la solventación de las observaciones y remitan la información geológica corregida para proceder en su caso, a los proyectos de tratamiento de cimentación e instrumentación. Por lo que con memorandos Nos. BOO.E.11.3.-001817 y BOO.E.11.3.-001818 de fecha 17 de noviembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo atendió instrucciones en forma paralela y envía los resultados definitivos de los seis sondeos practicados sobre el eje de la cortina incluyendo las pruebas Leugeon, Lefranc y plano de localización. Mediante memorando No. BOO.05.01.- 467 de fecha 1 de diciembre de 2009, la Gerencia del Consultivo Técnico envía a la Dirección Local Hidalgo, Estimación y conclusiones de las posibles filtraciones con base en la información disponible, desde el punto de vista de permeabilidad del embalse.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/183 del 01 de diciembre de 2009 la Residencia General envía a la Supervisión los Costos Adicionales por atraso en la entrega del proyecto definitivo y los costos adicionales por condiciones distintas en el sitio de los trabajos reclamaciones hechas por la empresa I.C.A S.A de C.V. para su revisión. Con fecha 08 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001971, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico los resultados de 8 (ocho) sondeos exploratorios realizados sobre el eje de la cortina, los resultados de 5 (cinco) pruebas de permeabilidad tipo Matsuo Akai y plano heliográfico de la localización de los pozos a cielo abierto. Mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001972 de fecha 08 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola los resultados de 8 (ocho) sondeos exploratorios realizados sobre el eje de la cortina, los resultados de 5 (cinco) pruebas de permeabilidad tipo Matsuo Akai y plano heliográfico de la localización de los pozos a cielo abierto. Con memorando No. BOO.E.11.3.-02009 de fecha 09 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola en forma impresa y electrónica, los planos con las modificaciones propuestas. Mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 2010 de fecha 11 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola copias de 12 planos del Proyecto Ejecutivo, para su revisión y comentarios. Con fecha 15 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 2031, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico 12 planos del Proyecto de Almacenamiento “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, que fue adecuada para una cortina de materiales graduados, con el objetivo de que se emita la nueva autorización al proyecto antes descrito. Mediante correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2009, el C. Rafael Reyes Tirado, por instrucciones de la Lic. Georgina Velasco, Gerente de Procedimientos Administrativos remite a la Dirección Local Hidalgo, los convenios adicionales modificatorios de la Presa Yathe, mismos que podrán ser suscritos (DLHGO), ya que cumplen con el aspecto jurídico de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, quedando bajo su responsabilidad el aspecto técnico de los mismos. En seguimiento al correo anterior de fecha 17 de diciembre de 2009, Lic. Georgina Velasco , Gerente de Procedimientos Administrativos; por instrucciones del Lic. Jesús Becerra, reenvía los ejemplares de los convenios modificatorios adicionales ya revisados y reitera que la (DLHGO), puede suscribir dichos convenios al amparo de lo



dispuesto por el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, una vez obtenida la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Con fecha 18 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.05.02.02.- 1198, la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, refiere al memorando No. BOO.E.11.4.- 2031 de fecha 15 de diciembre de 2009 e informa a la Dirección Local Hidalgo de la: “Autorización Interna para Construcción o Modificación por la CNA de Obras en Cauces o Zonas Federales”, con Folio No. 138 y con vigencia al 19 de septiembre de 2012. Con memorando No. BOO.04.05.01.- 0630 de fecha 18 de diciembre de 2009, la Gerencia de Proyectos de infraestructura Hidroagricola envía a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagricola, la carpeta de planos del Proyecto Ejecutivo de la Obra Civil, los cuales han sido revisados y aprobados. Con memorando No. BOO.04.05.01.- 0631 de fecha 18 de diciembre de 2009, la Gerencia de Proyectos de infraestructura Hidroagricola envía a la Dirección Local Hidalgo, la carpeta de planos del Proyecto Ejecutivo de la Obra Civil, los cuales han sido revisados y aprobados. El 21 de diciembre de 2009, se celebra Convenio Adicional de Modificaciones para aumentar el monto y el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios y tiempo determinado No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP.Cláusula Tercera: (Se aumenta el plazo de ejecución del contrato en 362 días naturales. Consecuentemente el plazo de ejecución total del contrato resulta ser de 1459 días naturales, por lo que “El Contratista” se obliga a terminar los trabajos el día 19 de septiembre del 2012, de conformidad con el nuevo Programa de Obra). En el que intervinieron: Por la Comisión Nacional del Agua el C. José Luís Matía Sandoval, en su carácter de Director Local y por la otra el C. Ing. Enrique Jaime Mata, en su carácter de Apoderado Legal de la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. para aumentar en monto y plazo de ejecución de la obra quedando:

MODIFICACION AL MONTO

IMPORTE (MDP) IMPORTE MODIFICADO (MDP)

INCREMENTO (%)

Contrato Original 309,674,550.42

Convenio Adicional 87835561.52 397,510,111.90 28.36



MODIFICACION AL PLAZO

PLAZO EN DIAS

INCREMENTO EN DIAS

PLAZO TOTAL MODIFICADO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

Contrato Original

1.097 11-Feb-2008 11-Feb-2011

Convenio Adicional

362 1,459 22-Sep-2009 19-Sep-2012

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/189 del 22 de diciembre de 2009 La Residencia General entrega al Superintendente de Construcción de la Empresa I.C.A S.A de C.V. 12 planos definitivos para la adecuación del proyecto de una cortina de materiales graduados con corazón impermeable. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/192 del 23 de diciembre de 2009 La Residencia General envía al Superintendente de Construcción de la Empresa I.C.A S.A de C.V. los términos en que fue firmado el Convenio Adicional de Modificaciones para aumentar el monto y plazo de ejecución del contrato de obra publica No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP para la Construcción de la Presa de almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, comunicándole la inclusión de los 14 conceptos de trabajo extraordinarios y adicionales al catalogo de concurso y fueron considerados con carácter provisionales para la elaboración de este Convenio Adicional de Modificaciones para Aumentar el Monto y Plazo de Ejecución ya que no han sido revisados y autorizados. Con fecha 18 de enero de 2010, mediante memorando No. BOO.07.- 0035 la Subdirección General de Administración, refiere al oficio No. UCAOP/208/0389/2009 del 18 de diciembre de 2009 y solicita al Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, se envíe el listado de obras a desarrollar por este Órgano Administrativo Desconcentrado para el presente ejercicio con el fin de atender el requerimiento de la SFP. Con memorando No. BOO.E.11.3.- 000042 de fecha 18 de enero de 2010, la Dirección Local Hidalgo entrega a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola de manera impresa y magnética el estudio realizado para el Diseño de los Filtros para la Construcción de la Cortina de Materiales Graduados de la Presa de Almacenamiento “El Yathe”, llevados a cabo por la empresa Tlaloc, S.A. de C.V., para su revisión y en su caso su aprobación. Con memorando No. BOO.E.11.3.- 000043 de fecha 18 de enero de 2010, la Dirección Local Hidalgo entrega a la Gerencia del Consultivo Técnico de manera impresa y magnética el estudio realizado para el Diseño de los Filtros para la Construcción de la Cortina de



Materiales Graduados de la Presa de Almacenamiento “El Yathe”, llevados a cabo por la empresa Tlaloc, S.A. de C.V., para su revisión y en su caso su aprobación. En seguimiento al Memorando No. BOO.07.- 0035 de fecha 18 de enero de 2010, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, mediante memorando No. BOO.R01.03.- 0134 de fecha 25 de enero de 2010 y con el fin de atender el requerimiento de la SFP, propone a la Subdirección General de Administración la construcción de la Presa “El Yathe” en el Estado de Hidalgo, dentro de la jurisdicción de ese Organismo de Cuenca. En respuesta a lo anterior, mediante memorando No. BOO.E.11.3.- 000045 de fecha 19 de enero de 2010, la Dirección Local Hidalgo remite a la Gerencia de Construcción los programas de obra de los contratos No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP y SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, con la finalidad de hacer de su conocimiento las actividades a realizar. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/008 del 28 de enero de 2010 la Residencia General envía a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola el Programa de Obra del contrato SGIH-OCAVM-HGO-08-407-RF-LP. PARA REALIZART LOS TRABAJOS DE Supervisión de la construcción de la presa de almacenamiento El Yathe”. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/016 de fecha 29 de Enero de 2010, La Residencia General, informa a la asociación de usuarios de riego unidad Alfajayucan, que no tiene ningún inconveniente que el material producto de desperdicio sea utilizado para la rehabilitación de canales y caminos de operación del modulo de riego. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/017 de fecha 29 de Enero de 2010, La Residencia General, Informa a la Supervisión, que no tiene ningún inconveniente que el material producto de desperdicio sea utilizado para la rehabilitación de canales y caminos de operación del modulo de riego, por lo que a partir del día 30 de enero de 2010 dicho modulo ingresara con el equipo necesario. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/018 de fecha 29 de Enero de 2010, La Residencia General, Informa a la Constructora, que no tiene ningún inconveniente que el material producto de desperdicio sea utilizado para la rehabilitación de canales y caminos de operación del modulo de riego, por lo que a partir del día 30 de enero de 2010 dicho modulo ingresara con el equipo necesario. Con fecha 02 de febrero de 2010, mediante memorando No. BOO.04.05.01.- 047 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola, refiere al memorando No. BOO.E.11.3.- 000042 de fecha 18 de enero del actual y proporciona a la Dirección Local Hidalgo, las observaciones derivadas del análisis y revisión efectuada por personal de esa Gerencia de la información proporcionada, solicitando sean turnadas a la empresa responsable de la



ejecución de los trabajos, y se remita el informe con las observaciones solventadas para que el Diseño de los Filtros sea considerado en la construcción de la Presa citada.

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/031 de fecha 15 de Febrero de 2010, La Residencia General, informa a la Contratista, la autorización de la modificación del proyecto, y sus características. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/032 del 16 de febrero de 2010 la Residencia General informa al contratista que en contestación al escrito No. 0808PY-CSM-CE-VMRV-CE00211 del 28 de enero de 2010 esta deberá tramitar los permisos correspondientes para la explotación de los volúmenes faltantes bancos de materiales del nuevo proyecto, anexando plano de bancos con coordenadas y las características de los materiales. Con memorando No. BOO.E.11.3./000181 con fecha de 17 de Febrero de 2010, el Director Local solicita a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos correspondientes a la instrumentación de la cortina de materiales graduados de la presa de Almacenamiento “El Yathé”. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/033 del 17 de febrero de 2010 la Residencia General autoriza el desmonte y despalme del banco el voladero y el banco ubicado en la zona del vaso. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/034 del 17 de febrero de 2010 la Residencia General y en contestación al escrito No. 0808PY-CONSJJGM-CE233 del 17 de febrero de 2010 se hace entrega de las especificaciones correspondientes a la adecuación del proyecto. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/035 del 19 de febrero de 2010 la Residencia General, se informa a la Supervisión, que todo el personal a disposición de la Residencia General deberá permanecer desempeñando sus funciones en el sitio de la obra, partir del 01 de marzo deba checar la entrada y salida. Así mismo se informo que con fecha 21 de diciembre de 2009, se celebro Convenio Adicional de Modificaciones para aumentar el monto y el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. Mediante memorando No. BOO.E.11.3.- 000209 de fecha 24 de febrero de 2010, la Dirección Local Hidalgo solicita a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola apoyo para llevar a cabo la revisión de la solicitud de precios unitarios extraordinarios por parte de la Empresa Constructora Ingenieros Civiles y Asociados, S.A. de C.V., para la “Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan en el Estado de Hidalgo, al amparo del Contrato SGIH-OCAVAM-HGO-07-CIH-484-RF-LP.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/036 del 26 de febrero de 2010 la Residencia General informa a la Constructora, autoriza la explotación del banco de arena denominado el Voladero que será utilizado como filtro. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/037 del 26 de febrero de 2010 la Residencia General informa a la Supervisión, autoriza la explotación del banco de arena denominado el Voladero que será utilizado como filtro. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/038 del 01 de Marzo de 2010 la Residencia General, informa a la Supervisión, tomando en cuenta el trabajo actual de la obra, Se notifica que el Ing. Mariano Aguilar Guzmán, se encuentra calificado para desempeñar de manera provisional el cargo de Jefe de Supervisión. Quien deberá desempeñar las funciones a su cargo a partir de 01 de marzo de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/041 del 02 de Marzo de 2010 la Residencia General, informa a la Supervisión, que autoriza el pago de horas extras laboradas en el mes de Febrero del personal mencionado. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/039 del 02 de Marzo de 2010 la Residencia General, entrega a la Supervisión, una copia en electrónico del reporte semestral correspondiente al periodo Septiembre 2009-Marzo 2010 de dicho informe presentado por esta Comisión a SEMARNAT. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0020 del 05 de marzo de 2010 la Residencia General envía a la Dirección Local Hidalgo los Análisis de Ajuste de Costos del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-407-RF-LP. Para su revisión y en su caso autorización. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/041 del 02 de Marzo de 2010 la Residencia General, informa a la Supervisión, que autoriza el pago de horas extras laboradas en el mes de Febrero del personal mencionado. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0021 del 05 de marzo de 2010 la Residencia General informa a la Subdirección de Administración de la D: L: H. que se considere y se tengan los recursos los recursos para el pago del tramite SEMARNAT-04-008 Modificaciones a los Proyectos Autorizados en materia de Impacto Ambiental. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/043 del 05 de marzo de 2010 la Residencia General entrega el plano del Desagüe de Fondo- Plano de Tubería y Detalles.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/044 del 08 de marzo de 2010 la Residencia General, informa a la Constructora, que la propuesta presentada por ustedes respecto del diseño del filtro de grava-arena fue aceptada con ligeros cambios. El 9 de marzo de 2010, el Director General del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México envía a la Dirección Local Hidalgo Nota Informativa de la reunión llevada a cabo en la Subdirección de Infraestructura Hidroagricola, para precisar detalles de la visita que realizó Ing. Alejandro Gómez Ruíz a la Presa de Almacenamiento “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo; en la cual quedo plasmado lo siguiente: El Ing. Campos, quedo de enviar un nuevo catálogo con los volúmenes definitivos que arroja la adecuación del Proyecto. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0022 del 10 de marzo de 2010 la Residencia General envía a la Encargada del Área de Saneamiento y Calidad del Agua de la Subdirección Técnica Operativa un Cd. Que contiene el Tercer Informe Semestral de Cambio de Uso del Suelo. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0023 del 10 de marzo de 2010 la Residencia General solicita a la Subdirección de Administración de la D: L: H. nuevamente los recursos para el pago del tramite SEMARNAT-04-008 Modificaciones a los Proyectos Autorizados. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/045 del 11 de marzo de 2010 la Residencia General informa a la contratista que derivado de la visita del 04 de marzo de los corrientes al proyecto por personal de Consultivo Técnico, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola y Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, observaron que los tamaños de la roca colocada en algunos casos no tienen los tamaños especificados, la explicación que se dio es que el material obtenido del banco Alfajayucan sale muy lajeado con tamaños adecuados y que al colocar y compactar la roca esta se fragmenta y se reducen los tamaños. Por lo que se propuso agotar el material que se tiene en almacén y continuar explotado dicho banco para obtener la rezaga de roca faltante, asimismo se procederá a la explotación del banco denominado Ejido de Santa Maria La Palma. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/047 del 11 de marzo de 2010 la Residencia General informa a la empresa I.C.A S.A de C.V que los expedientes de las reclamaciones en sus escritos Nos. 0808PY-CONSJJGM-CE233; 0808PY-GPRJRMN-CE-161; 0808PY-GP-CE-LFGG-181; 0808PY-CONS-CE-JJGM-182 y 0808PY-GP-CE-LFGG-194 se encuentran en revisión y a su vez será presentada a Oficinas Centrales para que nos definan lo procedente. Con memorando No. BOO.E.11.3/00287 la Dirección Local Hidalgo Solicita a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, se determiné los bancos de toma que se utilizaran en el desplante de la cortina



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/050 del 22 de marzo de 2010 la Residencia General, se le informa a la Constructora, que el día 23 de Marzo es el último día para tramitar el anticipo y estimaciones de los meses de enero y febrero, por lo que se instruye hacer entrega de la finanza del anticipo 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/051 del 23 de marzo de 2010 la Residencia General, se le informa a la Constructora, la propuesta sobre el afianzamiento para el ejercicio 2010. Es factible por lo que se instruye tramitar la finanza correspondiente para el pago del anticipo relativo al presente ejercicio por un importe de $8820461.53. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/052 del 25 de marzo de 2010 la Residencia General le envía a la contratista copia simple del oficio No. BOO.E.11.0.1/00031 de fecha 24 de febrero de 2010 donde se le informa a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental las modificaciones al proyecto original. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/053 del 25 de marzo de 2010 la Residencia General le envía a la Supervisión copia simple del oficio No. BOO.E.11.0.1/00031 de fecha 24 de febrero de 2010 donde se le informa a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental las modificaciones al proyecto original Con oficio No. BOO.E.11.3.4/054 del 25 de marzo de 2010 la Residencia General, se informa a la Supervisión, los porcentajes indicados son los que deberán presentar de manera mensual para el pago de dichos ajustes. En atención al memorando No. BOO.E.11.3.-000181, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, mediante memorando BOO.04.05.04.- 0134 de fecha 29 de marzo de 2010, remite los planos y Especificaciones Técnicas correspondientes al Proyecto de Instrumentación de la Presa de Almacenamiento “El Yathe”. Lo anterior con el objeto de que se inicie a la brevedad la instalación de la instrumentación propuesta, dado el grado de avance en la construcción del proyecto. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/055 del 30 de marzo de 2010 la Residencia General se le instruye a la contratista para que inicie la instalación de la Instrumentación en la cortina, anexando las especificaciones correspondientes. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/056 del 30 de marzo de 2010 la Residencia General se le instruye a la Supervisión para que inicie la instalación de la Instrumentación en la cortina, anexando las especificaciones correspondientes. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/057 del 31 de marzo de 2010 la Residencia General, se le instruye a la Supervisión, presentar a esta Residencia de manera expedita copia de los generadores de obra de las estimaciones 19 y 20, correspondientes a enero y febrero.



Con Memorando No. BOO.04.07.- 162 del 05 de abril de 2010 la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, comunica a la Dirección Local Hidalgo que para estar en condiciones de brindar el apoyo solicitado, es necesario se realice una primera revisión y análisis y ya con los resultados obtenidos y contando con las razones fundadas y explicitas que dieron origen a dicha solicitud, de les pueda brindar el apoyo solicitado. En respuesta al Memorando No. BOO.E.11.3.- 000209 de fecha 24 de febrero de 2010, la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, mediante memorando No. BOO.04.07.- 162 de fecha 05 de abril del 2010; comunica que, para estar en condiciones de brindar el apoyo solicitado, es necesario que se realice una primera revisión y análisis ya con los resultados obtenidos y contando con las razones fundadas y explicitas que dieron origen a dicha solicitud. Con Memorando No. BOO.E.11.03.- 000365 de 05 de abril de 2010, el Director Local, envía al Gerente del Consultivo Técnico los resultados de las pruebas de inyección y de permeabilidad realizadas en la margen derecha. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/060 del 09 de Abril de 2010, la Residencia General, le instruye a la Supervisión, llevar a cabo la revisión y análisis del citado informe para que a su vez turne a esta Residencia General sus opiniones. En respuesta a lo antes descrito la Dirección Local Hidalgo, mediante correo electrónico de fecha 9 de abril de 2010, envía a la Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua, la ficha técnica debidamente requisitada. Con memorando No. BOO.E.11.3.- 000364 de fecha 06 de abril de 2010 la Dirección Local, envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola los resultados de las pruebas de inyección y de permeabilidad realizadas sobre el eje de la cortina margen derecha y en el cauce del arroyo El Sabino. Con memorando No. BOO.E.11.3.- 000365 de fecha 06 de abril de 2010 la Dirección Local, envía a la Gerencia del Consultivo Técnico los resultados de las pruebas de inyección y de permeabilidad realizadas sobre el eje de la cortina margen derecha y en el cauce del arroyo El Sabino. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/061 del 09 de Abril de 2010, la Residencia General, le informa a la Supervisión, es necesario que se realice una primera revisión y análisis y ya con los resultados obtenidos y contando con las razones fundadas y explicitas que dieron origen a dicha solicitud.



Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0035 del 14 de abril de 2010 la Residencia General informa a la Subdirección de Administración el acuerdo para el pago del anticipo 2010 a la empresa I.C.A. S.A. de C.V. por un monto de $ 8’820,460.58 Con oficio No. BOO.E.11.3.4/067 del 20 de abril de 2010 la Residencia General, solicita a la Supervisión, a la brevedad posible entregar a esta dependencia los resultados obtenidos por usted de la revisión efectuada a dichas reclamaciones. Con Oficio No. BOO.E.11.3.4/066 de fecha 21 de abril de 2010, la Residencia General, informa al Ente Supervisor que en relación a la plantilla de personal que hasta este momento no ha sido cubierta en su totalidad, se le instruye para que de manera expedita presente a esta Residencia General para su revisión y en su caso autorización los Currículo Vitae del siguiente personal:

No. Esp. Concepto

V.6.1.1

Jefe de Supervisión

V.6.1.2

Ingeniero Supervisor de Obra

V.6.1.3.a

Ingeniero Supervisor para el Control de Calidad (sin el tratamiento de la cimentación)

Debiendo tomar en cuenta la experiencia solicitada en las especificaciones para poder dar cumplimiento a los requerimientos que establece el presente contrato.

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/068 del 21 de abril de 2010 la Residencia General, solicita a la constructora, el endoso de disminución de monto de la fianza CIBOO2-000891-643 a un importe de 10´231,743.28. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/071 del 22 de abril de 2010 la Residencia General, le indica a la Supervisión, la revisión de la autorización para la explotación de los bancos de materiales pétreos que se enlistan. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/076 del 30 de abril de 2010 la Residencia General, instruye a la Supervisión, para que en base a los resultados de citadas pruebas que fueron realizadas, seleccione los materiales que se utilizaran en la cortina. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/077 del 30 de abril de 2010 la Residencia General, informa que la empresa Supervisora será la responsable de determinar la calidad de los materiales a utilizar en la colocación del filtro, así mismo se envía copia de Informe de Diseño de los Filtros de Protección del Núcleo y del suelo de cimentación.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/078 del 03 de Mayo de 2010 la Residencia General, autoriza a la Supervisión, las propuestas para realizar los trabajos de Topógrafo y cadenero estadalero, por lo cual se deberán presentar a laborar a partir del 01 de mayo de 2010 Con oficio No. BOO.E.11.3.4/080 del 03 de mayo de 2010 la Residencia General, informa a la Supervisión, el diseño de los filtros de grava-arena para la construcción de la cortina de materiales graduados deberá ajustarse al diseño de filtros presentados por la empresa TLALOC S.A de C.V. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/081 del 03 de mayo de 2010 la Residencia General y en relación al oficio No. 0808PY-CONSJJGM-CE323 de fecha 28 de abril de 2010 en el que presenta nuevos conceptos de acuerdo a la adecuación del proyecto, se le informa que se requiere presentar su análisis de precios unitarios de los citados conceptos. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/082 del 03 de mayo de 2010 la Residencia General, se Comunica a la Supervisión, se deberán poner de acuerdo con el C. Mayolo Benítez González y Julio Torres Chávez, para que seleccionen el tipo de formato para cada prueba de laboratorio. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/083 del 03 de mayo de 2010 la Residencia General, informa a la Supervisión, deberá anexar a los resultados los reportes, comentarios, sugerencias o recomendaciones. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/088 del 06 de mayo de 2010 la Residencia General, informa a la Supervisión, El personal no cumple con los requerimientos autorizados por lo que se pide envíen nuevas propuestas. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/091 del 11 de mayo de 2010 la Residencia General envía a la contratista tres planos del Desagüe de Fondo y complementan a los enviados anteriormente. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/094 del 12 de mayo de 2010 la Residencia General, envía a la Supervisión, procedimiento para el cálculo de las calas y los filtros. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/095 del 13 de mayo de 2010 la Residencia General, se informa a la supervisión, proceda a la revisión de la información en la carpeta que la constructora entrego y haga sus observaciones correspondientes, debiendo de informar a esta Residencia General dichas autorizaciones se estén cumpliendo.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/096 del 13 de mayo de 2010 la Residencia General, se Informa a la supervisión, los resultados de arcilla ubicadas es el Yathecito y Dongüiño están incompletos. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0038 del 14 de mayo de 2010 la Residencia General envía a la Encargada del Área de Saneamiento y Calidad del Agua de la Subdirección Técnica Operativa un Cd. Que contiene el Tercer Informe Anual de Condicionantes y Términos del Resolutivo de Impacto Ambiental. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/097 del 20 de mayo de 2010 la Residencia General, informa al apoderado legal de la Supervisión, es aceptado el profesionista propuesto a desempeñar el cargo de Jefe de Supervisión. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/098 del 21 de mayo de 2010 la Residencia General, informa al apoderado legal de la Supervisión, todos los oficios, bitácoras deberán ser firmados por el nuevo profesionista que desempeña el cago de jefe de supervisión. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/099 del 24 de mayo de 2010 la Residencia General ordena a la contratista rellenar la sobre excavación del desagüe de fondo con los materiales que integra la cortina hasta alcanzar el nivel de plantilla para el encofrado de la tubería. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0043 del 26 de mayo de 2010 la Residencia General envía a la Subdirección de Administración los documentos correspondientes al contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-09-CIH-493-RF-D. Correspondiente al Estudio de Permeabilidad de la Boquilla de la Presa “El Yathe” adjudicado a la empresa Tlaloc Ingeniería S.A. de C.V. Con memorando No. BOO.E.11.3.-000637 de fecha 27 de mayo de 2010, el Director Local le solicita a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, la definición de los trabajos y recomendaciones a los mismos para el tratamiento de la cimentación, toda vez que la empresa Contratista ha manifestado la urgencia para dar inicio a la colocación del material impermeable. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/100 del 31 de mayo de 2010 la Residencia General informa a la contratista que en relación al oficio No. 0808PY-CONSJJGM-CE364 de fecha 31 de mayo de 2010 en el cual hace su propuesta para la instrumentación de la cortina, se le comunica que se pondrá a consideración de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola

En alcance al memorando No. BOO.E.11.3.- 000364 de fecha 06 de abril de 2010, la Dirección Local Hidalgo mediante memorando No. BOO.E.11.3.- 000637 de fecha 27 de mayo del año en curso solicito a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola la definición de los trabajos y recomendaciones a los mismos para el tratamiento de cimentación.



En respuesta a los memorandos antes descritos, relativos a la construcción de la Presa de Almacenamiento el Yathe, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, mediante memorando BOO.04.05.04.- 0253 de fecha 31 de mayo de 2010 envía a la Dirección Local Hidalgo sus comentarios: (Esta Gerencia considera de mayor importancia que esa Dirección Local solicite a la autoridad técnica las conclusiones respecto a estos trabajos, con especial énfasis en la conveniencia de realizar un tratamiento de cimentación). Con oficio No. BOO.E.11.3.4/101 del 31 de mayo de 2010 la Residencia General, se Informa a la Supervisión, fue aceptada la propuesta para que el profesionista mencionado desempeñe el cargo de Supervisor para el control y vigilancia ambiental. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/102 del 31 de mayo de 2010 la Residencia General, autoriza a la Supervisión, el pago de horas extras laboradas en el mes de Mayo del personal mencionado. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/104 del 01 de junio de 2010 la Residencia General, autoriza a la supervisión el personal propuesto. Con memorando No. BOO.E.11.3.- 000681 de fecha 31 de mayo de 2010, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola la propuesta de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. para llevar a cabo los trabajos de instrumentación de la cortina. En atención al memorando BOO.04.05.04.- 0253 de fecha 31 de mayo de 2010 de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola, la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México con memorando No. BOO.R01.03.08.- 0000145 de fecha 04 de junio de 2010, solicita a la Gerencia del Consultivo Técnico su opinión y conclusiones sobre los resultados del tratamiento de cimentación. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0044 del 01 de junio de 2010 la Residencia General envía a la Dirección Local Hidalgo, el segundo análisis de ajuste de costos presentado por la empresa I.C.A. S.A. de C:V. para su revisión y en su caso autorización correspondiente. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/105 del 02 de junio de 2010 la Residencia General informa que en visita efectuada con la supervisión a los trabajos de excavación roca del desagüe de fondo se encontró que algunos barrenos son de mayor profundidad al requerido.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/106 del 02 de junio de 2010 la Residencia General informa a la contratista que deberá terminar el abatimiento de los taludes y retiro de material producto de excavaciones e iniciar con la limpieza para el desplante del corazón impermeable que en visita efectuada Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0045 del 04 de junio de 2010 la Residencia General solicita a la Subdirección de Administración los recursos para el pago de derechos de conformidad con el articulo 194 H de la Ley Federal de Derechos para modificaciones a proyectos autorizados en materia de Impacto Ambiental. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/108 del 04 de junio de 2010 la Residencia General solicita a la contratista información requerida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT para continuar el tramite SEMARNAT-04-008 “Modificaciones a Proyectos Autorizados en Materia de Impacto Ambiental” Con oficio No. BOO.E.11.3.4/110 del 04 de junio de 2010 la Residencia General, Se informa a la afianzadora SOFIMEX, S.A no existe ninguna reclamación. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0047 del 10 de junio de 2010 la Residencia General envía a la Subdirección de Asistencia Técnica Operativa de la D:L:H. la información solicitada. En atención al memorando No. BOO.05.01.04.- 206 de fecha 10 de junio de 2010, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico el informe impreso y electrónico (CD), con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000798 de fecha 14 de junio de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/111 del 11 de junio de 2010 la Residencia General, Solicita a la Supervisión, información sobre el resultado del tratamiento de cimentación de la presa el Yathé. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/112 del 11 de junio de 2010 la Residencia General envía planos complementarios para la construcción de la Obra de Toma. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000798 el Director Local le envía al Consultivo Técnico, la información, con el objetivo de realizar la revisión y análisis para estar en posibilidades de emitir opinión técnica sobre el tratamiento de cimentación de la presa “El Yathé”, Hgo. Se levanta Acta Circunstanciada el día 15 de junio de 2010, en la cual intervienen los representantes de I.C.A. S.A. de C.V.; Supervisión, OCAVM y Residencia General, para hacer constar las excavaciones excedentes originadas en la zona del corazón impermeable y



filtros del desagüe de fondo del km. 0+180 al km. 0+260.de la construcción de la presa “El Yathe” Con oficio No. BOO.E.11.3.4/114 del 17 de junio de 2010 la Residencia General envía planos complementarios de la transición de entrada y salida del Desagüe de Fondo. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/115 del 17 de junio de 2010 la Residencia General, envía a la Supervisión, plano del desagüe de fondo No. RC-YATHE-07, plano de transición de entrada Salida. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/116 del 22 de junio de 2010 la Residencia General informa a la contratista que con Memorando No. BOO.E.04.05.04.-0295. La Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola considera positiva la propuesta presentada por esa empresa siempre y cuando las innovaciones no se contrapongan a los objetivos del proyecto de instrumentación. En respuesta al memorando No. BOO.E.11.3.- 000681 de fecha 31 de mayo de 2010, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola emite el 21 de junio de 2010 con memorando No. BOO.04.05.04.- 0298 comentarios y conclusiones con la finalidad de que la Dirección Local cuente con suficientes elementos técnicos de juicio para tomar una decisión respecto a la propuesta presentada. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/119 del 23 de junio de 2010 la Residencia General instruye a la contratista para que inicie a la brevedad los trabajos de colocación de material impermeable. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/0120 del 23 de junio de 2010 la Residencia General, solicita a la Supervisión, llevar a cabo la revisión de los resultados de las radiografías a la unión de la tubería del desagüe de fondo. En seguimiento al memorando No. BOO.R01.03.08.- 0000145 de fecha 04 de junio de 2010, la Gerencia del Consultivo Técnico con memorando No. BOO.05.01.04.- 230 de fecha 28 de junio de 2010, emite a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México sus comentarios y recomendaciones sobre los resultados del tratamiento de cimentación e informa que será necesario adecuar el proyecto. Con circular No. BOO.E.11.3.4/000003 de fecha de 29 de junio de 2010, el Director Local instruye que todos los vehículos oficiales deberán pernoctar en las instalaciones de CONAGUA a partir del término de la jornada laboral del día 02 de Julio y hasta el día 05 de Julio del presente año.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/121 del 30 de junio de 2010 la Residencia General informa a la contratista los porcentajes de ajuste de costos que deberá presentar para los meses de agosto a diciembre de 2009. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/122 del 30 de junio de 2010 la Residencia General solicita a la contratista la fianza de cumplimiento que respalde la estimación 2 de ajuste de costos. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/123 del 30 de junio de 2010 la Residencia General, autoriza a la Supervisión, la firma del Ing. Salvador Silva Contreras, como válida para los siguientes actos: informes, firma de bitácora de obra y de supervisión Con memorando No. BOO.E.05.01.04/0230 de Fecha 28 de Junio de 2010, el Consultivo Técnico remite comentarios a la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola, respecto a las pruebas de permeabilidad de la presa el Yathé. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/125 del 01 de julio de 2010 la Residencia General, envía a la supervisión, memorando No. BOO.05.01.04.-230, con fecha de 28 de junio de 2010, signado por la Gerencia del Consultivo Técnico. El 2 de julio de 2010, mediante correo electrónico la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, envía para conocimiento y efectos a la Dirección Local Hidalgo el Memorando No. BOO.04.- 246 de fecha 01 de julio de 2010, mediante el cual se hace mención al requerimiento solicitado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, para que sea remitida copia certificada del plano de la Presa de Almacenamiento El Yathe. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/126 del 04 de julio de 2010 la Residencia General comunica ampliación al plazo del resolutivo S.G.P.A./DGIRA.-DG.-0596/07. Así mismo instruye nuevamente a la contratista para que inicie a la brevedad los trabajos de colocación de material impermeable. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/128 del 06 de julio de 2010 la Residencia General, le instruye a la Supervisión, Debido a los constantes errores que presentan las estimaciones generadas por la contratista, se solicita revisar minuciosamente las mismas de acuerdo a los generadores de obra ejecutada Con memorando No. BOO.E.11.3.- 000966 de fecha 13 de julio de 2010 la Dirección Local Hidalgo emite a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México algunas observaciones a las recomendaciones giradas por la Gerencia del Consultivo Técnico el 28 de junio de 2010 con memorando No. BOO.05.01.04.- 230.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/129 del 14 de julio de 2010 la Residencia General le instruye a la contratista que derivado a la revisión de obra pagada deberá aplicar una deductiva a los concepto 1.1.2.2.1; 1.1.5.1.3 lo anterior debido a que estos trabajos se efectuaron en la obtención carga y descarga de enrocamiento proveniente de bancos cuyos materiales considerados como no competentes para la colocación de enrocamiento en la cortina y fueron llevados al banco de desperdicio. En alcance al Memorando No. BOO.E.11.3./ 000974 de fecha 14 de julio de 2010, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola informa a la Dirección Local Hidalgo con Memorando No. BOO.04.05.- 0354 de fecha 19 de julio de 2010, que la Gerencia a su cargo no designará personal para participar en la visita a ese importante proyecto hidroeléctrico y reitera las observaciones establecidas en su Memorando No. BOO.04.05.04.- 0298 del 21 de junio de 2010. Con memorando No. BOO.E.11.1.0.1/001026 de fecha 16 de Julio de 2010, del Director Local le comunica al Residente General solicita la designación de subenlaces de transparencia en cada una de las aéreas de la dirección local Con fecha 19 de julio de 2010, mediante Memorando No. BOO.05.01.- 255 la Gerencia del Consultivo Técnico refiere al Memorando No BOO.R.01.03.08.- 00185 de fecha 14 de julio de 2010 e informa a la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México que la decisión final sobre la conveniencia de efectuar las recomendaciones y ajustes propuestos, corresponde a quien se ha encargado de concebir y desarrollar el proyecto ejecutivo. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/130 del 20 de julio de 2010 la Residencia General informa a la contratista que aun no se cuenta con la resolución por parte de SEMARNAT para la exploración del banco de Santa Maria la Palma, autorizando de manera provisional la explotación del banco localizado aguas arriba de la cortina en la zona inundable. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/055 de fecha 20 de julio de 2010, la Residencia General Informa a la Subdirección General Enlace Administrativo, que en relación al ejercicio 2010 Y en específico a la clave SIF 12774 correspondientes al contrato de obra pública núm. SGIH-OCAVM-HGO-07- CIH-484-RF-LP, adjudicado a la empresa de "Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. para la construcción de la presa de almacenamiento "El Yathe" y Obras complementarias Estado de Hidalgo, esta Residencia General pone a disposición la cantidad de $15'930,144.27, cuyo monto no afecta las metas establecidas para este ejercicio presupuestal. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/131 del 21 de julio de 2010 la Residencia General informa a la contratista que la cláusula Décimo Primera del contrato para ceder los derechos de cobro a



favor de una institución de crédito que mas convenga a sus intereses no es correcta debiendo corregir a la Cláusula Décimo Segunda: Responsabilidad del Contratista. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/133 de 28 de Julio de 2010, el Director Local, autoriza para que los derechos de cobro sobre estimaciones por la empresa Ingenieros Civiles y Asociados S.A de C.V., puedan ser cobradas por la Institución de crédito que designe para tal efecto la Constructora, por lo que a la brevedad deberá informar a esta Dependencia a esta dependencia a que institución de crédito cederá los derechos de cobro. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/134 del 29 de julio de 2010 la Residencia General informa a la contratista que una vez revisadas y analizadas por la empresa Supervisora los soportes para la autorización de la reclamaciones presentadas se considera que no son procedentes, asimismo se le hace entrega del plano correspondiente para la inyección de la cimentación. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/057 de fecha 30 de julio de 2010, la Residencia General envía a la Subdirección General Enlace Administrativo la fianza No. 1248996 de fecha 25 de agosto de 2008 de la afianzadora Sofimex, S.A., correspondiente al adendum por Convenio para Diferir las Fechas de Inicio y Terminación del Plazo de Ejecución del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SGIH-OCAVM-HGO-08-407-RF-LP, para la ejecución de los trabajos consistentes en Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo, adjudicado a la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/058 de fecha 30 de julio de 2010, la Residencia General envía a la Subdirección General Enlace Administrativo, la fianza No. 1013005 de fecha 24 de mayo de 2010 de la afianzadora Sofimex, S.A., correspondiente a la estimación de ajuste de costos' que comprende el periodo del 25 de agosto de 2008 al 31 de diciembre de 2009 del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SGIH-OCAVM-HGO-08- 407-RF-LP, para la ejecución de los trabajos consistentes en Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo, adjudicado a la empresa Consultaría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V. Con Memorando No. BOO.R01.03.-0209 fecha 02 de agosto de 2010, la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México refiere al Memorando No. BOO.05.01.- 255 de la Gerencia del Consultivo Técnico y solicita a la Dirección Local Hidalgo que por conducto de la Residencia General de Construcción de la Presa El Yathe, se proceda a solicitar si así procede al ajuste al proyecto correspondiente, con la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola en Oficinas Centrales.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/140 del 03 de agosto de 2010 la Residencia General, se le informa a la Supervisión, los igns. Encargados de realizar las funciones de Ing. Supervisor de obra y Supervisor para el control de calidad (sin el tratamiento de cimentación) deberán permanecer en el sitio de los trabajos durante la jornada laboral. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/060 de fecha 06 de agosto de 2010, la Residencia General le informa a la Subdirección de Enlace Administrativo en específico a la existencia de pinturas rupestres encontradas en el sitio en donde se están llevando a cabo los trabajos de este proyecto., Al respecto le informo que con fecha 28 de julio de 2010 se recibió en la Dirección Local el oficio No. 84.01/886/10 de fecha 20 de julio del presente año, signado por el Centro INAH Hidalgo, en el que basados en los artículos 5, 25, 35 Y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, solicitan a esta Comisión solventar los gastos necesarios que resulten de los trabajos arqueológicos para la debida protección de las pinturas y monumento encontrados. Por lo anteriormente mencionado me permito solicitarle a Usted que se informe a esta Residencia si hay alguna partida presupuestal en la que puedan ser considerados dichos gastos para poder estar en condiciones de cumplir con lo establecido en la mencionada Ley. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/141 del 09 de agosto de 2010 la Residencia General informa a la contratista que derivado a las lluvias presentadas en el mes de julio será necesario desaguar a la brevedad el recinto localizado en el desplante de la cortina. Asimismo se le informa que deberá entregar el cuarto informe semestral del cambio de uso del suelo correspondiente al periodo Abril-Septiembre. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/062 del 19 de agosto de 2010 la Residencia General envía información solicitada por la Subdirección Técnica Operativa de la D:L:H. para la realización de trabajos de explotación en el bordo de la represa que se encuentra en la comunidad de Don Guiño para sus trámites correspondientes. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/145 del 20 de agosto de 2010 la Residencia General, envía a Supervisión, el oficio 133.02.03.678.2010 (102063) de fecha de 16 de Agosto de 2010, signado por el Delegado federal en el Estado de Hidalgo, para su conocimiento. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/146 del 24 de agosto de 2010 la Residencia General informa a la contratista que fue negada la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales del banco de roca de Santa Maria La Palma, por lo que se autoriza sea explotado el banco de roca denominado El Corralito que se localiza aguas arriba de la cortina en la zona inundable. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/148 del 26 de agosto de 2010 la Residencia General informa a la contratista que se recibió solicitud para la construcción de un puente vehicular para dar salida de las cosechas que quedaron sin comunicación por la construcción del dique de liga.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/149 del 26 de agosto de 2010 la Residencia General recibe oficio No. 0808PY-CONSJJGM-CE417 de fecha 12 de agosto de 2010 en el que hace entrega de la propuesta técnica y económica de la Instrumentación de la cortina para su revisión y aprobación, por este conducto se les autoriza la propuesta presentada. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/065 del 31 de agosto de 2010 la Residencia General envía al Área de Saneamiento y Calidad del Agua de la D.L.H. el IV informe Semestral del Cambio de Uso del Suelo correspondiente del periodo de abril a septiembre de 2010 El 20 de septiembre de 2010, mediante memorando No. BOO.E.11.0.1.- 001393 se designa al C. Ing. Baldomero Gabino Noriega como auxiliar de la Residencia del Proyecto denominado Presa de Almacenamiento “El Yathe” y Obras Complementarias que se desarrolla en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo. Con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/152 del 21 de Septiembre de 2010 la Residencia General informa a la contratista que a partir del 20 de septiembre de 2010 el Ing. Baldomero Gabino Noriega ha sido designado por el Director Local Hidalgo, como auxiliar de la Residencia. El cual llevará a cabo la administración, control y seguimiento de las acciones que se enumeran. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/153 del 21 de Septiembre de 2010 la Residencia General, comunica a la Supervisión, el Ing. Baldomero Gabino Noriega ha sido designado como auxiliar de la Residencia del proyecto mencionado y para efectos de lo anterior llevara a cabo la administración, control y seguimiento de las actividades aquí mencionadas. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/156 del 24 de septiembre de 2010 la Residencia General informa a la contratista en relación al Recurso de Revisión tramitado en contra de la resolución de fecha 16 de agosto de 2010 en el que se niega la autorización del Proyecto denominado “Banco de Roca Santa Maria La Palma” por el C. Toribio Ramírez Martínez, Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Maria La Palma, en donde se informa el procedimiento a seguir para que la resolución salga positiva. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/165 del 05 de octubre de 2010 la Residencia General le informa a la contratista que en atención a su similar No. 0808PY-CONSJJGM-CE429 en el que nos informa que no fue autorizado el cambio de uso del suelo en terrenos forestales para la explotación del banco de Santa Maria La Palma y la necesidad de obtener 2’000,000 de M3. De roca se le aclaran sus comentarios respecto al banco alterno.



Con memorando No. BOO.E.11.3.4/075 de fecha 06 de octubre de 2010, la Residencia General le informa a la Subdirección de Enlace Administrativo que en especifico al oficio No. YATHE/1.652/2010 de fecha 06 de octubre de 2010, en el que solicitan a esta Residencia General adelantar la calendarización de los recursos asignados para el contrato que nos atañe. Por lo anterior solicito a Usted tenga a bien adelantar los recursos asignados para este contrato dentro de la clave presupuestal No. 2010.16.B49.3.2.05.00.003.K135.61047.3.1, ya que no se cuenta con el recurso necesario para cubrir el importe de la estimación correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del año en curso. Con memorando No. BOO.04.- 380 de fecha 06 de octubre de 2010, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, comunica a la Dirección Local que en relación a su solicitud formulada mediante correo electrónico, el 04 de octubre, referente a otorgar anuencia para que la obra se concluya hasta el 20 de diciembre, por el alto grado de complejidad del proyecto, me permito comunicar a Usted que no existe inconveniente a que la obra concluya en la fecha solicitada, sin embargo, debo aclararle que, en atención al Numeral 42 de los Lineamientos de fecha 28 de julio de 2010, de que el SIAF se mantendrá abierto para pago hasta el 3 de diciembre, implica que las estimaciones que no ingresen a esa fecha, se corre el riesgo de convertirse en pasivo, y en su caso se pagarán con cargo al presupuesto 2011 de esa Dirección Local a su cargo; sin embargo, es urgente el registro de los contratos en PCOM. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/169 del 11 de octubre de 2010 la Residencia General entrega información del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP para la Construcción de la Presa de almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo por este conducto se le informa que todos los trabajos extraordinarios derivados por el atraso en la instrumentación serán imputables al contratista. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/211 del 18 de noviembre de 2010 la Dirección Local Hidalgo hace entrega a la SEMARNAT el cuarto informe Semestral de Cambio de Uso del Suelo del citado proyecto. Oficio No. BOO.E.11.3.4/170 del 11 de octubre de 2010 la Residencia General, se instruye a la Constructora, informe sobre la situación en cuanto a flora y fauna que se está rescatando. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/172 del 12 de octubre de 2010 la Residencia General comunica a la constructora que podría ser causa de suspensión de la obra el hecho de que los encargados de la reubicación de la flora y fauna esta no sea reubicada como se tiene acordado con SEMARNAT. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/173 del 13 de octubre de 2010 la Residencia General comunica a la constructora que la Supervisora reporto que en el turno nocturno salieron bajas dos



capas de material impermeable por lo que deberá realizar los trabajos necesarios para cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de la obra sin que estos sean imputables a la Comisión. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/174 del 13 de octubre de 2010 la Residencia General da respuesta a su escrito No. 0808PY-CONSJJGM-CE-425 de fecha 18 de agosto 2010, de los aspectos más relevantes que afectan el avance de los trabajos. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/081 de fecha 13 de octubre de 2010, la Residencia General le solicita a la Subdirección de Enlace Administrativo una reducción de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) a la clave S.I.A.F.F. No. 201 0.16.B49.3.2.05.00.003.K135.61 03.3.1 con código S.I.F. No. 12,144, para que a su vez se realice la transferencia de ese importe a la clave S.I.A. F.F. No. 201 0.16.B49.3.2.05.00.003.K135.61 07.3.1 con código S.I.F. No. 12,588, toda vez que en esta clave no se cuenta con el recurso necesario para cubrir el importe-de la estimación No. 28 del periodo del 01 al 30 de septiembre del año en curso, correspondiente al contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CI H-407 -RF-LP para los trabajos de Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la. Presa de Almacenamiento El Yathé y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo.

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/175 del 14 de octubre de 2010 la Residencia General, se comunica a la Supervisión, mediante el oficio BOO.E.11.3.4/0175 de fecha 14 de octubre de 2010 se dio instrucciones a la empresa contratista para que a la brevedad todo el material colocado que sobre pasa los tamaños máximos sean retirados o se ejecute un papeo para retirar todos los sobre tamaños, tendrá que darle al material que se colocara para el filtro de arena el tratamiento indicado. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/177 del 15 de octubre de 2010 la Residencia General, se informa a la Supervisión, Con oficio No. BOO.E.11.3.4/0173 de fecha 13 de octubre de 2010 se le dieron las instrucciones a la empresa contratista para que el material colocado sea retirado y colocado de acuerdo a lo establecido en las especificaciones, sin que estos trabajos sean imputables a esta comisión. Con memorando No. BOO.04.07.03.- 427 de fecha 20 de octubre de 2010, la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola; informa a las Dirección Local Hidalgo que con fecha 20 de octubre de 2010, recibió memorando No. BOO.04.05.- 0521 de fecha 18 de octubre de 2010, de la Gerencia de Proyectos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, donde da a conocer las recomendaciones para el desplante del material impermeable y solicita se realice las operaciones necesarias enviado los comentarios al respecto.



Con memorando No. BOO.E.11.3.4/085 de fecha 20 de octubre de 2010, la Residencia General le solicita a la Subdirección de Enlace Administrativo el adelanto del calendario del mes de diciembre por un importe de $35'557,987.27 (treinta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 27/100 M.N.) al mes de noviembre del presente año de la clave S.IAF.F. No. 2010.16.B49.3.2.05.01.003.K135.6103.3.1 y código S.I.F. No. 12,774, cuenta establecida para el contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP adjudicado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de C.v. para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, toda vez que el importe calendarizado para el mes de octubre se ha ejercido al 100% y se cuenta con un saldo por pagar de la estimación No. 27, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre por $ 4'062,930.33 (cuatro millones sesenta y dos mil novecientos treinta pesos 33/100 M.N.) Y la estimación correspondiente al periodo de ejecución del mes de octubre, mismas que se pagarán con recurso del mes de noviembre, lo que implica que no se pueda cubrir el importe de la estimación programada para ese mes, cabe mencionar que se nos informo que el ejercicio fiscal 2010 se cerrará el día 25 de noviembre, por otro lado se tiene previsto ejercer el importe total de la asignación presupuestal de este año en el mes de noviembre.

Con memorando No. BOO.E.11.3./090 del 22 de octubre de 2010 la Residencia General solicita a la Dirección. Local Hidalgo la revisión del ajuste de costos presentada por la empresa contratista I. C. A. S. A. de C.V. en particular el factor de arranque previsto en el Ar5ticulo 146 del Reglamento de la LOPSRM. Que viene aplicándose del 12.30 % acumulado de noviembre de 2007 a septiembre de 2008 lo anterior es de que dicho factor fue obtenido en su momento a partir del catalogo para la cortina de enrocamiento. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/185 del 25 de octubre de 2010 la Residencia General, autoriza a la Supervisión, la colocación de las 2 silletas en las depleciones de la obra de toma de propuesta por la constructora. Con Memorando BOO.E.11.3./001609 del 27 de Octubre de 2010, La Dirección Local Hidalgo informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola que la colocación de material impermeable se encuentra en la 1890 por lo que ya no se pueden atender las recomendaciones hechas por la gerencia de proyectos para batir el talud a 2:a 1 Con oficio No. BOO.E.11.3.4/195 del 04 de noviembre de 2010 la Residencia General, solicita a la Supervisión, alternativas (perfil, secciones y volúmenes), para definir donde se ubicara el vertedor. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/096 de fecha 08 de noviembre de 2010, la Residencia General le solicita a la Subdirección de Enlace Administrativo, la transferencia de recurso por $ 1,000.000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) de la partida con el código 12774 de la empresa Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V. a la partida de la empresa Consultaría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., código 12,588. Alfajayucan, Hgo., a 08 de noviembre de 2010. Así mismo se solicita el adelanto del calendario del mes



de diciembre al mes de noviembre de la clave S.I.A.F.F. No. 2010.16.B49.3.2.05.00.003.K135.6107.3.1 y código S.I.F. No. 12,558, cuenta establecida para el contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP adjudicado a la empresa Consultaría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V. para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/198 de fecha 08 de noviembre de 2010, la Residencia General hace entrega a la Supervisión COSTOS S.A. de C.V. Por medio del presente se hace entrega de: 1 (una) video cámara digital SONY, modelo DCR-SR85/E E33. 1 Cable conector de audio y video RSA 1 Cable USB 1 Handy Cam Station 1 Adaptador para voltaje 1 control remoto inalámbrico 1 Manual de usuarios 1 Cd-Rom Lo anterior para Que por su conducto se lleve a cabo las videos filmaciones de la obra en comento y se de cumplimiento a lo establecido en el concepto V.6.2.3,b.610s términos de referencia del citado contrato. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/200 del 10 de noviembre de 2010 la Residencia General, se devuelve a Supervisión, la estimación número 2 de ajuste de costos con un periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de Septiembre de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/201 del 10 de noviembre de 2010 la Residencia General, se devuelve a Supervisión, la estimación número 2 de ajuste de costos con un periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de Septiembre de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/202 del 10 de noviembre de 2010 la Residencia General hace la devolución de la estimación de ajuste de costos para su corrección. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/206 del 16 de noviembre de 2010 la Residencia General, envía a Supervisión, Especificaciones para los trabajos de perforación. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/208 del 18 de noviembre de 2010 la Residencia, informa a la Supervisión sobre la localización de Pozas. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/209 del 18 de noviembre de 2010 la Residencia instruye a la contratista para que realice los tramites faltantes de los bancos de arcilla de Don Guiño,



asimismo se le comunica que es necesario llevar a cabo la plantación de los trabajos para la explotación del banco de arcilla denominado El Yathecito. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/214 del 19 de noviembre de 2010 la Residencia General, instruye a la Supervisión sean considerados los volúmenes correspondientes a la obtención de carga y descarga de materiales en la Estimación 29 del mes de Octubre de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/215 del 19 de noviembre de 2010 la Residencia General, solicita a la Supervisión los soportes con los cuales se determino el monto de la estimación No. 29 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2010. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/217 del 23 de noviembre de 2010 la Residencia General, envía una copia simple de la autorización de porcentaje de ajuste de costos para el contrato de referencia, firmado por el Director Local de esta comisión. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/219 del 25 de noviembre de 2010 la Residencia General, Se instruye a la Supervisión que deberá presentar esta misma 2 horas por cada semana de ejecución; los videos tendrán que ser tomados de lunes a viernes, con una duración de 24 minutos para cada día. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/222 del 10 de diciembre de 2010 la Residencia informa al contratista que las fianzas que se expidieron para garantizar el anticipo se liberaran hasta que se compruebe que este ha sido amortizado en su totalidad. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/226 del 14 de diciembre de 2010 la Residencia informa a la contratista que el diseño de las mezclas para la resistencia para la compresión simple es de 100 kg. /cm2 alcanzados a los siete días, por lo que deberá ajustar su diseño. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/001830 del 14 de diciembre de 2010 el Director Local Hidalgo, José Luís Matia Sandoval, designa la Ing. Baldomero Gabino Noriega como Residente de Obra responsable de los asuntos relativos a los contratos Nos. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe” y Obras Complementarias y el contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP para la Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/228 del 17 de diciembre de 2010 la Residencia informa a la Supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en relación a su escrito YATHE/01.736/2010 de fecha 16 de diciembre de 2010, en donde entre otras cosas informa que se le indico a la contratista verificar la dosificación del mortero empleado mediante ensayos previos a la mezcla hasta obtener la dosificación que garantice la resistencia solicitada, haciendo la contratista caso omiso a las indicaciones dadas por la Supervisión y continuando con la



inyección., se informa, que mediante nota de bitácora de obra, se deberá condicionar el pago de los trabajos ejecutados, al cumplimiento de la calidad especificada de la lechada, y dejara a responsabilidad del contratista continuar con los trabajos, condicionando que si no cumple con la resistencia especificada, las cantidades ejecutadas así, no será objeto de pago, sugiriendo a la contratista someter a consideración, la dosificación de la lechada que garantice la resistencia especificada. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/232 del 22 de diciembre de 2010 la Residencia comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., en atención su escrito 0808PY-CONS-MLOR-CE-0545/10 de fecha 21 de diciembre de 2010 en donde solicita la autorización para que esta dependencia de la continuidad de las actividades de inyección con lechada en la margen izquierda, al respecto le informo lo siguiente., Al respecto, esta Residencia no tiene antecedentes de haber suspendido los trabajos en cuestión, así mismo, no se tiene inconveniente para continuar, siendo responsabilidad de ese contratista dar cabal cumplimiento a las especificaciones del concepto de trabajo y cumplir con la calidad solicitad por el proyecto, previa aprobación de la Supervisión mediante reportes de campo. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/235 del 22 de diciembre de 2010 la Residencia informa a la Supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en relación a su escrito YATHE/01.741/2010 de fecha 22 de diciembre de 2010, donde pone a consideración las pruebas realizadas al mortero hidráulico para la inyecciones de la pantalla impermeable, para las acciones que considere pertinente esta Residencia General, Al respecto de la revisión de las especificaciones originales del contrato, como las ampliadas por el consultivo técnico, amabas coinciden con la dosificación la dosificación siguiente: El inyectado de lechada de cemento se hará con una mezcla única de agua-cemento dosificada por peso, con una relación de 0.8:1, y resistencia a la compresión simple de 90 a 100 kg/cm2 a 7 días, y mayor de 140 kg/cm2 a los 28 días. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/236 del 23 de diciembre de 2010 la Residencia comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a sus escritos, No. 080BPY-CONSJJGM-CE537 y 0808PY-CONSJJGMCE548 de fechas, 15 de diciembre y 22 de diciembre de 2010, respectivamente, donde se hace el planteamiento de diversos aspectos para la ejecución de la obtención de arcilla prevista en el proyecto que nos ocupa. Con relación al corte al 22 de noviembre del presente donde consigna los datos de volúmenes obtenidos de material arcilloso, cabe señalar que estos serán verificados contra los reportes de campo realizados través de la Supervisora, COSTOS, S. A. de C. V. haciendo la aclaración que los volúmenes definitivos, serán los que sean colocados de acuerdo a la especificación respectiva. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/222 Bis del 10 de diciembre de 2010 la Residencia comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY-CONSJJGM-CE533 de fecha 18 de noviembre de 2010, en donde entre otras cosas solicitan revisar los datos anexos que les envía el fabricante, al respecto le informo: Las características del la válvula



de chorro divergente en relación al del proyecto cambio de 3.50 m3/Seg a 5.0 m3/Seg., por lo que deberá considerarlo para su fabricación. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/238 del 24 de diciembre de 2010 la Residencia informa a la Supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en relación a su escrito de fecha 20 de diciembre de 2010, en el que pone a consideración de esta Comisión para su consideración el curriculum del C. Ing. Isauro García Locatzin como Jefe de supervisión, en substitución del Ing. José Antonio Cabrera Quintanar, al respecto le informo que una vez analizada minuciosamente el curriculum del citado profesionista propuesto por usted, le comunico: • Es aceptado el Ing. ISAURO GARCIA LOCATZIN, para desempeñar el cargo de Jefe de Supervisión, Concepto V.6.1. lo anterior en vista de cumple con el perfil solicitado por esta Comisión. • Deberá de desempeñar las funciones establecidas en el artículo 86 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y en los Términos de Referencia del contrato, a partir de enero de 2011., dicho profesionista, estará bajo las órdenes de la Residencia General, con capacidad de decisión y poder de mando y que deberá conocer las condiciones generales de contratación tanto de obra como de la propia Supervisión y Control de Calidad. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/239 del 24 de diciembre de 2010 la Residencia comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., que a partir del mes de enero de 2011, el suscrito en mi carácter de Residente General he tenido a bien designar como Jefe de supervisión al C. Ing. Isauro García Locatzin, en substitución del Ing. José Antonio Cabrera Quintanar, por lo anterior a partir de esa fecha deberá proporcionar las facilidades para las actividades inherentes a la supervisión, vigilancia y control de los trabajos en cuestión, a si como la verificación de las estimaciones y los generadores respectivos como apoyo a esta Residencia General, profesionista y que además realizara las funciones establecidas en el artículo 86 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. Con oficio No. UNCP/309/NC/0.-0015/2011 de fecha 10 de enero de 2011 la Dirección General Adjunta de Normatividad de Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública da respuesta al Oficio BOO.E.11.3.4/233 signado por el C. Ing. Baldomero Gabino Noriega, Residente General de Proyecto Presa el “El Yathe”, mediante el cual consulta sobre la factibilidad de sustituir el primer factor de ajuste de costos de 12.30% acumulado para el período de noviembre de 2007 a septiembre de 2008, determinado como base al programa original, por un nuevo factor determinado, para el mismo periodo, conforme al nuevo programa convenido. La Dirección General Adjunta de Normatividad de Contratación con OFICIO No. UNCP/309/NC/0.-0015 /2011., de fecha 10 de enero de 2011, en atención a su oficio BOO.E.11.3.4/233 mediante el cual consulta sobre la factibilidad de sustituir el primer factor de ajuste de costos de 12.30% acumulado para el período de noviembre de 2007 a



septiembre de 2008, determinado con base al programa original, por un nuevo factor determinado, para el mismo período, conforme al nuevo programa convenido, derivado de la adecuación del proyecto para la ejecución de los trabajos de "Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras complementarias en el Estado de Hidalgo" los cuales se realizan bajo el contrato de obra pública número SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RFLP celebrado sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado con la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., sobre el particular hace comentarios en los términos consignados en el escrito de referencia. Con escrito 0808PY-CONS- JJGM- CE-573 de fecha 11 de enero de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General su autorización para la explotación del banco denominado "BANCO LA HUAPILLA" someter el material a cribado y acarreo de dicho material al banco de almacenamiento en obra para su mezclado y homogenización, una vez teniendo el material impermeable autorizado se enviara para su colocación en el corazón impermeable de la cortina. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CONSJJGM-CE576 de fecha 11 de enero de 2011, hace entrega a la Dirección Local de los precios unitarios que obedecen estrictamente al procedimiento ejecutado en campo solo faltará aplicarle en su momento los resultados del laboratorio.

Con escrito 0808P Y-CONSJJGM-CE574, de fecha 13 de Enero del 2011, la contratista ICA S.a. de C.V., solicita a de la manera más atenta presentar su equipo de laboratorio a las 9:00 hrs en [as oficinas de ICA en el proyecto mañana vienes 14 de Enero para hacer las pruebas conjuntamente de la calidad de los materiales de cada banco autorizado por la CONAGUA. Oficio No. BOO.E.11.3.4/000025 de fecha 14 de enero de 2011,la Dirección Local, solicita al Ing. José Luis Campos Gómez, solicita un informe detallado, con las razones, fundamentación, y justificación técnica, que se presentaron o que dieron origen, para que resolviera, la procedencia de cada uno de las precios unitarios que se incluyeron derivados de la firma del convenio al contrato de fecha 21 de diciembre de 2009, acompañado de las especificaciones respectivas y de los elementos considerados, a partir de los elementos contemplados en las bases de licitación del contrato. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-574 de fecha 17 de enero de 2011, da respuesta al oficio No. BOO.E.11.3.4/006 de la Residencia General manifestando que es pertinente hacer notar que el desfasamiento en la fecha de inicio de los trabajos no se debió a causas imputables a mi representada y, si bien es cierto que el anticipo le fue cubierto en la fecha que se indica, también lo es que simplemente se cumplió a cabalidad con lo que sobre el particular dispone la fracción I del artículo 50 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dado que conforme a tal precepto, el anticipo debe ponerse a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, sin que el artículo citado establezca el periodo de antelación con el



que se tenga que pagar y menos aun prevé sanciones como las que indebidamente pretende el organismo, pues la única que señala dicho precepto se refiere al supuesto de rescisión del contrato. Con escrito 0808PY-CONS JJGM- CE-580 de fecha 17 de enero 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., informa a la Residencia General que se le va a presentar el precio unitario extraordinario para la obtención del material impermeable de la presa "El "Yathecito", además le puedo decir que a este banco se le aprecia un alto porcentaje de desperdicio y p ara la explotación del banco denominado "El Matha", como ya está enterado y lo hemos comentado, se requiere la reconstrucción total de 13.00 Km. de camino de acceso de la entrada al Proyecto hasta el sitio de la explotación, debe de tenerse un acceso en condiciones para que transiten eficientemente las unidades de acarreo cargadas de material. En seguimiento a la circular No. BOO.07.06.- 0054 de fecha 18 de enero de 2011, y en particular a la Visita de Inspección ID 025/2010 (Cédula de Observaciones Núm. 6), la Dirección Local Hidalgo mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/ 0000101 de fecha 09 de febrero de 2011 envía a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, las aclaraciones y precisiones que justifican la atención a dichas observaciones por la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública, de la Secretaría de la Función Pública. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000045 de fecha 18 de enero de 2011 la Dirección Local Hidalgo refiere la construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe” y Obras complemetarias y en particular al concepto de Selección, fabricación, suministro, instalación y prueba de la válvula de chorro divergente de 48” de diámetro, previsto para el proyecto. E informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola que la Contratista Ingenieros Civiles, Asociados, S.A., de C.V., ha hecho la invitación a esta Dirección Local para realizar una visita a las instalaciones del fabricante para ver los avances de la fabricación de la misma. Por lo que se hace extensiva la invitación antes descrita. Con fecha 20 de enero de 2011, mediante correo electrónico y por instrucciones del Coordinador de Atención de Organismos Fiscalizadores, se envía por esta vía la circular No. BOO.07.06.- 0054 de fecha 18 de enero de 2011, a la Dirección Local Hidalgo y solicita la atención a la Observación generada por la Secretaría de la Función Pública, con motivo de la Visita de Inspección ID 025/2010 y en específico, a la Cédula de Observaciones Núm. 6. Solicitando las aclaraciones y precisiones que justifiquen la atención de dicha Observación a más tardar el 23 de febrero del presente año.

Con fecha 21 de enero de 2011, mediante memorando No. BOO.04.05.01.- 017 la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola refiere y emite sus comentarios con respecto al correo electrónico enviado por el C. Ing. Baldomero Gabino Noriega, Residente General de la Presa de Almacenamiento El Yathe, Municipio de Alfajayucan; mediante el cual solicita apoyo para analizar un diseño de filtro realizado por la Empres ICA con el objeto



de estar en posibilidad de oficializarlo y exigir su cumplimiento durante la construcción de la obra. Con fecha 24 de enero de 2011, la Gerencia de Recursos Financieros mediante memorando No. BOO.07.02.-000080 de fecha 24 de enero de 2011, comunica que con fundamento en lo establecido en el artículo 7 d la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, envía el cronograma de plazos establecidos por la Gerencia de Recursos Financieros para efecto de los trámites ante la DGPP, afín de que se haga del conocimiento de las áreas. Con Oficio No. BOO.E.11.3.4/00267 de fecha 25 de enero de 2011, la Dirección Local para dar atención a la solicitud del Delegado del Centro INAH Hidalgo mediante oficio No. 84.01/1526/10 de fecha 29 de noviembre de 2010, relacionada con la solicitud del censo de la construcción del vaso El Yathecito, y el acueducto localizado en el área afectada por los trabajos de la construcción de la presa "El Yathe", adjunto copia simple del citado censo, que consta en los expedientes de esta CONAGUA mismo que se hizo mención en el Oficio No. BOO.E.11.3.4/06336 de fecha 24 de noviembre de 2010. Con Memorando No. BOO.E.11.3./009 de fecha 25 de enero de 2011, la Residencia General le proporciona la información solicitada al Jede del Departamento de Programación, en su correo de fecha 25 de enero del 2011 en donde solicita se le envié el programa del Yathe de obra y supervisión para elaborar un informe del programa anual 2010 del yathe obra y supervisión y el histórico por año, al respecto, conforme a programas contractuales que constan en expedientes de esta Residencia.

Con memorando No. BOO.E.11.3.4/010 de fecha 25 de enero de 2011, la Residencia General, comunica a la Dirección Local que una vez que se comunique el o los Oficios de la Liberación de Inversión de la asignación aprobada para el presente ejercicio, posteriormente es importante gestionar una ampliación al presupuesto para el cumplimiento de las metas y objetivo del proyecto, así como la fecha de terminación para el 2012, de lo contrario, habría que tomar medidas necesarias y hacer modificaciones a los contratos y en particular a sus programas de ejecución. Con fecha 26 de enero de 2011, mediante escrito 0808PY-CSM-AGR-CE00595/11, la contratista ICA S.a. de C.V., informa a la Residencia General del Proyecto, que en relación al Plan de Ejecución de los Trabajos conforme al catálogo de que involucra la obtención de permisos para la explotación de bancos de materiales, cambio de uso de suelo incluye estudio técnico ambiental para la liberación de los bancos de materiales; me permito informarle que a partir del desistimiento a la' interposición del recurso de revisión se han generado costos ....extras cuyo monto asciende a $151,624.35 (Ciento Cincuenta y un mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 35/100 M.N). Las actuaciones anteriormente mencionadas representan la estrategia jurídica idónea para obtener la liberación del Banco de Roca Santa María la Palma.



Mediante escrito O808PY-CSM-AGR-CE00593/11 de fecha 26 de enero de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., manifiesta que en relación al Plan de Ejecución de los Trabajos conforme al catálogo pe que involucra el rescate y reubicación inmediata de cactáceas, incluye materiales, equipo y mano de obra. Solicito le sea asignada a la empresa que represento el lugar para llevar a cabo la reubicación de cactáceas, ya que las plantas que tenemos en resguardo han llegado a una talla optima para llevar a cabo dicha actividad. Con escrito 0808PY-CSM-AGR-CEDD596/11 de fecha 26 de enero de 2011, en relación al Plan de Ejecución de, los Trabajos conforme al catálogo de que involucra el rescate y reubicación inmediata de cactáceas, incluye materiales, equipo y mano de obra. Solicito le sea asignada a la empresa que represento el lugar 'para llevar a cabo la reubicación de orquídeas, ya que las orquídeas que tenernos en resguardo en el Vivero Temporal Forestal empiezan a presentar deshidratación debido a que no se encuentran adheridas a un tronco rugoso vivo el cual es su hospedero idóneo. Con escrito YATHEl1.769/2011 de fecha 26 de enero de 2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A. de C.V, enviar a usted los siguientes informes de control de calidad de resistencias de concreto hidráulico, de colados, calidad de materiales colocados en la cortina de la presa, informando además que la arena para filtro F1 colocada sigue sin cumplir con los requerimientos de calidad establecidos sin que a la fecha la contratista realice las acciones necesarias para solventar estas irregularidades. Con Memorando No. BOO.04.07.03.- 0016 de fecha 27 de enero de 2011 la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, refiere al Memorando No. BOO.E.11.3/010 de fecha 25 de enero del 2011 signado por el C. Residente General; mediante el cual está solicitando una inversión de $ 271.6 millones de pesos, tanto para la obra como la supervisión de acuerdo a los Programas pactados e informa a la Dirección Local Hidalgo que para este ejercicio 2011, al Proyecto El Yathe, se le asignó el total registrado en el calendario fiscal vigente en el Flujo de Inversiones en el año 2010. En razón de lo anterior solicita realizar la solicitud de modificación, inmediatamente después de que se comunique el Oficio de Liberación de Inversiones 2011. Mediante oficio 0808PY-CONS-JJGM-CE-0598/11 de fecha 27 de enero de 2011 anexo al presente los resultados preliminares de las pruebas de radiografía realizadas a la soldadura aplicada en las juntas de la tubería de acero de 48" de diámetro, correspondiente a la Obra de Toma, localizadas en cadenamientos 0+228.05, 259.50 y 0+260.50. En fecha 28 de enero de 2011, mediante escrito YATHE/1.773/2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A. de C.V, informó de las humedades del material de arcilla que presentan en su estado natural, en banco y se comparan estas con la humedad óptima de cada material.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/027 de fecha 31 de enero de 2011, la Residencia General comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., que en atención a su escrito 0808PY-CSM-ARG-CE580/11 de fecha 17 de enero de 2011 , relacionado con la explotación de los bancos de material impermeable denominados P. el Matha y P. El Yathecito., quedan a responsabilidad de ese contratista iniciar la explotación de los bancos en cuestión ya que estos, con apropiada anticipación están avalados. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY- CONSJJGM-CE607 de fecha 03 de febrero de 2011, informa a la Residencia General que en particular a la falta de potencial de los bancos de arcilla para la construcción del núcleo impermeable de la presa a base de material impermeable,1.- la CONAGUA estableció los bancos de arcilla, así como su potencialidad para explotarlos, 2.-A la echa no hemos podido establecer y mantener una planeación debido a que para iniciar la colocación de la arcillas en el Mes de Septiembre del 2010 se tenía un volumen almacenado de 58,000 m3c y a la fecha solo tenemos almacenados 11,000 m3c. 3.- No se puede cumplir con las fechas de terminación según el Convenio Adicional pactado a Septiembre del 2012, a que a la fecha faltan 378,880 m3c por colocar, 4.- Se tiene afectaciones por tener una subutilización de todo el equipo de construcción de la cortina, ya que como es de su conocimiento, la arcilla "manda" y rige el crecimiento y colocación de los materiales varios, 5.- Los bancos que no solicitan explotar carecen de un acceso "El Mata y "El Yathecito" y las condiciones son diferentes a los ya explotados, caso particularmente del "El Yathecito", ya que de esto resulta imposible le explotar y utilizar el material comprometido por la CONAGUA en la información proporcionada para la elaboración del correspondiente convenio modificatorio. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -CONSJJGM-CE608 de fecha 03 de febrero de 2011, informa la Residencia General que derivado del convenio adicional en tiempo y monto en Diciembre de 2009 al haber una adecuación de proyecto debido a las condiciones geológicas no previstas en los estudios preliminares, esta adecuación trajo como consecuencia la búsqueda de bancos de explotación principalmente de arcilla, al no tener el conocimiento de la cantidad y longitud de los nuevos caminos a Bancos préstamo para su construcción y mantenimiento la contratista no tiene forma de 10dificar su indirecto para adicionarlo a su propuesta. Por otro lado las afectaciones que se tuvieron durante el 2008 y 2009 por falta de proyecto nos impiden seguir financiando la obra, derivado de lo anterior si se requiere construir algún acceso a estos bancos se hará con previa autorización de Ud. Por recursos asignados aplicándoles el indirecto aprobado; además es importante se nos defina el alcance de los trabajos a ejecutar, entendiendo que durante el periodo de utilización del camino, se deberán de tener recursos para su correspondiente mantenimiento, mismos que se deberán de contabilizar para su reconocimiento y pago. Con escrito YATHE/01.77812010 de fecha 04 de febrero de 2011, la empresa supervisora COSTOS S.a. de C.V., informa a la Residencia General que en relación a los trabajos de perforación e Inyección para el tratamiento de cimentación en la margen izquierda de la presa “EI Yathe", Hgo. Anexo a la presente me permito entregarle los resultados obtenidos



en cada uno de los 42 barrenos de 10 m de profundidad así como las graficas de las secuencias primarias y secundarias con los consumos de lechada de inyección en litros y las cantidades de cemento y aditivo utilizados en estos trabajos. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -CONSJJGM-CE616, de fecha 08 de febrero de 2011, informa a la Residencia General que de acuerdo al artículo 72 del RLOPYSRM, se produjo un incremento de más del 25% del monto del contrato producto de la adecuación de proyecto, por lo que por éste medio le solicitamos indique fecha y hora para la conciliación de lo que a juicio procede en relación al ajuste del indirecto por él % que rebasa el 25% que menciona el artículo 72 de la mencionada Ley, en el entendido que una vez que se a aprobado el mismo, se podrá proceder a la conciliación de las actividades extraordinarias que se nos están solicitando, siendo los casos de la construcción del camino de acceso y mantenimiento al banco "El Mata" para la explotación de los materiales correspondientes al núcleo impermeable de la Presa, y la explotación en condiciones diferentes a las ofertadas por lCA y ofrecidas por CONAGUA en las bases de licitación, así como en el convenio firmado el pasado mes de Diciembre de 2009. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/0000101 de fecha 09 de febrero de 2011, la Dirección Local envío a la Dirección General del Organismo de Cuenca, Aguas del Valle de MExico, Cedula de Observaciones Núm, 6 derivada a los resultados de la Visita de Inspección ID 025/2010 can las aclaraciones y precisiones que justifican la atención a dichas observaciones por la Unidad de Control y Auditoria de Obra Pública de la Secretaría de la Función Púbica para que por su conducto sea enviada a la Coordinación de Atencion a Organismos Fiscalizadores a efecto de integrarla y enviarla al Órgano Fiscalizador dentro plazo normativo. Con escrito YATHE/01.785/2011 de fecha 09 de febrero de 2011, solicitan a la Residencia General, gire las instrucciones necesarias a quien corresponda para que a la brevedad posible nos se han remitidos con las firmas de autorización de la Residencia General a cargo del lng. José Luis Campos Gómez, correspondientes los planos actualizados conforme a las autorizaciones generadas por dicha Residencia General durante la ejecución de los trabajos, mismos que continuación relacionados y que se refieren; a la construcción de la presa de almacenamiento "El Yathe" y obras complementarias para el Estado de Hidalgo. Con Memorando No. BOO.R01.03.08.- 0162 de fecha 10 de febrero de 2011; La Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, envía a la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores la Cedula de Observaciones No. 6 derivada de los resultados de la visita de Inspección ID 025/2010 con las aclaraciones y precisiones. Con escrito 0808PY-CONSJJGM-CE 618 de fecha 10 de febrero de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., manifiestan a la Residencia General que dado las condiciones de falta de



bancos de arcilla con potencial requerido para cumplir el programa del contrato que nos rige se pone a su disposición el siguiente equipo mayor utilizado en la colocación de los diferentes materiales del cuerpo de la cortina a partir del 08 de Febrero. La Residencia General, con oficio no. BOO.E.11.3.4/040 de fecha 10 de febrero de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en atención al escrito 0808PY-CONST JJGMCE618, de fecha 1 de febrero de 2011 y 0808PY-CONST JJGM-CE607 de fecha 03 de febrero de 2011., en donde hace referencia particularmente a la falta de potencia de los bancos de arcilla ara la construcción del núcleo impermeable de la presa a base de material impermeable y hacen diferentes comentarios, al respecto le informo que, la puesta a disposición del equipo mayor utilizado en la colocación de materiales en la cortina a partir del 08 de febrero del presente año, comunicado mediante escrito 0808PY-CO SJJGM-CE618 de fecha 10 de febrero del presente, no es procedente y no se justifica reprogramación alguna.

Con Oficio No. BOO.E.11.3.4/040 de fecha 10 de febrero de 2011, la Residencia General informa a la contratista ICA S.a. de C.V; que la puesta a disposición del equipo mayor utilizado en la colocación de materiales en la cortina a partir del 08 de febrero del presente año, comunicado mediante escrito OSOSPY-CONSJJGM-CE618 de fecha 10 de febrero del presente, no es procedente y no se justifica reprogramación alguna por los comentarios expuestos ya que se considera que estos han sido desvirtuados. El 11 de febrero de 2011, se celebra minuta de trabajo entre personal de la CONAGUA del OCAVM, Dirección Local, la contratista ICA y Supervisión COSTOS S.A de C.V., y levantan minuta con los siguientes acuerdos: • Se realizara la visita a todos los bancos de explotación de arcilla iniciando el día lunes 14

de febrero a las 9:00hrs las tres partes CONAGUA, COSTOS E ICA para verificar el potencial del banco con base a las CONAGUA, condiciones naturales.

• ICA le solicita a la residencia el estudio del contenido de humedad que realizo en el banco Huapilla para comparar las condiciones de ese material con el Yatecito.

• El banco de Chapantongo se descarta por el incremento de kilometraje. • Se solicita el expediente de laboratorio de todos los bancos del convenio adicional • Se presentara la justificación por parte de ICA de la posible suspensión de la ICA colocación de los materiales en cuerpo de la cortina • Se solita a la Dirección Local asigne fecha para revisión de los 14 Precios Unitarios del

Convenio Adicional Con escrito de la supervisión COSTOS S.A. de C.V., YATHE/01.792/2011 de fecha 12 de Febrero 2011, le informa a la Residencia General que en relación a la solicitud de la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S. A. de C. V. en escritos 0808PY-CONS-JJGM-CE-589, 0808PY-CONS-JJGM-CE-235-A, 0808PY-CONSJJGM- CE-248-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE-299-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE-311-A, 0808PYCONS- JJGM-CE-384-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE-401-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE-437-A, 0808PY-CONS-JJGM-



CE-459-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE-4 72-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE- 509-A, 0808PY-CONS-JJGM~CE-551-A, 0808PY-CONS-JJGM-CE-589-A, donde hace entrega de los estudios de ajustes de costos de los mese de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010 y con fundamento en lo establecido en la cláusula octava del contrato y en el articulo Artículo 105 segundo párrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas, se informa que el estudio de ajuste de costos presentado para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre, y octubre de 2010, podría no ser procedente. Con escrito 0808PY-CONSJJGM-CE622 de fecha16 de febrero de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., manifiesta que como la Residencia General Asevera que las condiciones del Banco "El Corralito son iguales a las del Banco "Alfajayucan" le solicitamos las pruebas de laboratorio que confirmen este hecho, ya que si cambian y de acuerdo a la ley expresamente el articulo No. 77 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados por las Mismas, El Contratista deberá presentar la documentación y apoyos necesarios para su revisión y Si la Dependencia está presentando un precio extraordinario sin estar conciliado por "Las Partes" de ninguna manera estamos de acuerdo en que se aplique hasta que se tengan las pruebas contundentes de que las condiciones son iguales. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/020 de fecha 16 de febrero de 2011, La Residencia General del Proyecto Presa “El Yathe”; informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola de una reunión de trabajo del día 11 de febrero de 2011, llevada a cabo en las Oficinas de la Dirección Local Hidalgo donde se abordó el tema relacionado con la disponibilidad de material impermeable de bancos, en la zona y en particular a la utilización inmediata del material disponible en el banco denominado vaso “El Yathecito”, para la formulación de corazón impermeable de la cortina con base en los resultados de laboratorio. Así mismo refiere que en dicha reunión el Director Local, instruyo a la Residencia para realizar la consulta con la recomendación emitida en el Memorando No. BOO.04.05.04.- 0409 de fecha 3 de agosto de 2009 y en razón de lo anterior solicitar su opinión a lo antes descrito. Con oficio No. BOO.E.11.3,4/052 de fecha 22 de febrero de 2012, la Residencia General comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., Por lo anterior y conforme a lo asentado en el Oficio No, BOO.E.11.3.4/027. de fecha 31 de enero de 2011 Y con base en la celebración del convenio adicional del contrato ,la construcción, adecuación de los mismos de acceso a los bancos en cuestión, está autorizada y las erogaciones que se realicen serán reconocidas para efecto de pago al amparo de contrato que nos ocupa, siendo responsabilidad de la contrista a dar previo aviso al inicio de los trabajos a esta Residencia y al Ente Supervisor, para que de forma coordinada. Se lleven a cabo el registro y control de los gastos generados por los cantidades de trabajo realmente ejecutadas.



La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 059 de fecha 23 de febrero de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a sus escritos 0808PY -CONS-JJGM-CE-624/1 O y 0808PY -CONSJJG-CE-629 de fecha 17 y 21 de febrero de 2011 respectivamente, en base a la solicitud a la autorización de los volúmenes ejecutados de obtención de materiales para la construcción de la cortina medidos en los bancos de almacén provisional, con la finalidad de no modificar el flujo financiero de la propuesta, al respecto le comunico y se aclara que esta será aplicable solo hasta alcanzar el 90% del volumen del proyecto ya colocado, al 10% restante se aplicara las especificaciones originales del contrato sin la aplicación de dicha ampliación, y al final de la obra se realizaran los ajustes correspondientes a los conceptos de trabajo relativos a la obtención de materiales, de tal forma que los volúmenes pagados por concepto de obtención de materiales correspondan a los efectivamente colocados en el cuerpo de la cortina. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/028 de fecha 24 de febrero de 2011, la Residencia General, informa a la Dirección Local que con base en la revisión del estudio presentado, se detectó quese consideró un programa de ejecución diferente al programa convenido, entregado por la Residencia General, por lo que dicho estudio se devuelve, con la finalidad de proceder a su corrección respectiva, tomando en consideración el programa del convenio modificatorio de fecha 21 de diciembre de 2009, que incluye exclusivamente los catorce precios unitarios extraordinarios y adicionales al catálogo de concurso, entregado en su momento por la Residencia General, por lo que solo será procedente el estudio de ajuste de costos de los meses de noviembre, diciembre de 2010 y para los mese que restan deberá presentarse de conformidad con el artículo 148 fracción II. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -CONSJJGM-CE630 de fecha 24 de febrero de 2011, dado la falta de Bancos de arcilla para el corazón impermeable de la Cortina, le solicitan a la Residencia General, realice las pruebas necesarias para poder iniciar la explotación de los probables bancos según la lista y croquis anexos. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-GPROYORV-CE633 de fecha 24 de febrero de 2011 informa a la Residencia General el Status que guarda el asunto comentado con Ustedes el pasado 11 de Febrero del 2011 en la Reunión sostenida en las oficinas de la Dirección General de CONAGUA en Estado de Hidalgo en presencia del C. Director Local, donde se comento que la falta de Bancos de material impermeable (Arcilla) con el potencial necesario para continuar como lo marca la Programación Contractual, respetando los procedimientos de construcción correctos ha afectado el desarrollo del la construcción en general, comentándole de igual forma que lo más conveniente para las partes era hacer una suspensión programada en la colocación de los materiales de respaldo, y unir esfuerzos para la ubicación de los bancos que tengan el potencial requerido para la construcción del núcleo impermeable de la Presa, paralelamente a ésta localización, seguir explotando los bancos detectados a la fecha, en el entendido que no se cuenta con el volumen total, esta suspensión programada a la que hacemos referencia la llevamos a cabo el pasado 13 de Febrero del 2011 como es de su conocimiento.



Con fecha 24 de febrero de 2011, mediante correo electrónico la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores hace del conocimiento a la Dirección Local Hidalgo el oficio No. DGAAOP/047/2010 del 23 de febrero de 2011 emitido por el Director General Adjunto de Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública y solicita información relacionada con el control y seguimiento a la calidad de los trabajos de las obras públicas y en particular al Contrato No. SGIH-OCAVAM-HGO-07-CIH-484-RF-LP que le fue adjudicado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., para la ejecución de los trabajos consistentes en: Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/030 de fecha 24 de febrero de 2011,la Residencia General pone de conocimiento a la Dirección Local que se han detectado diez y ocho precios unitarios no previstos en e¡ catálogo del contrato, que el contratista asegura que ya fueron autorizados por la Residencia de Obra en el periodo en que estuvo a cargo del Ing. José Luis Campos Gómez y que no han sido autorizados por esa Dirección Local, inclusive algunos de estos precios unitarios, fueron incluidos para pago en las estimaciones aprobadas por la Residencia de obra a su cargo de dicho funcionario, implicando para el contratista que estos están autorizados, ya que al aplicarlos para pago avaló la procedencia de la inclusión al contrato, situación que podría ser cuestionado por los Organismos Fiscalizadores. Con memorando No. BOOO.E.11.3.4/000175 de fecha 24 de febrero de 2011, la Dirección Local, comunica al Ing. José Luis Campos Gómez que en forma adicional al memorando No. BOO.E.11.3.4/000025 de fecha 14 de enero de 2011, se solicita un informe circunstanciado y/o detallado, con las razones, fundamentación, y justificación técnica, que se presentaron o que dieron origen, para que resolviera usted, la procedencia de cada uno de los 18 precios unitarios que se anexan al presente, mismos que el contratista argumenta que ya fueron autorizados durante su gestión , acompañado de las especificaciones respectivas y de los elementos considerados, a partir de los elementos contemplados en las bases de licitación del contrato. Con fecha 24 de febrero de 2011, mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/028, la Residencia General informa a la Dirección Local de la solicitud de Ajuste de Costos de la Contratista ICA S.A de C.V. y que del estudio realizado se concluye que solo es procedente el estudio de ajuste de costos de los meses de noviembre, diciembre de 2010, y para los meses restantes de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción I, por lo que dicho estudio se devuelve, con la finalidad de proceder a su corrección respectiva, tomara en consideración el programa del convenio modificatorio de fecha 21 de diciembre de 2009, que incluye exclusivamente los catorce precios unitarios extraordinarios y adicionales al catálogo de concurso, entregado en su momento por la Residencia General. Con fecha 24 de febrero de 2011, mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/00666, la Dirección Local, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., le comunica que solo será procedente el



estudio de ajuste de costos de los meses de noviembre, diciembre de 2010, y para los meses restantes de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción I, por lo que dicho estudio se devuelve, con la finalidad de proceder a su corrección respectiva, tomara en consideración el programa del convenio modificatorio de fecha 21 de diciembre de 2009, que incluye exclusivamente los catorce precios unitarios extraordinarios y adicionales al catálogo de concurso, entregado en su momento por la Residencia General. Con escrito 0808PY-CONSSIVIC-CE640 de fecha 25 de febrero de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General la liberación y autorización para ser explotado el banco "Boxtho 1" de material impermeable (arcilla), el supervisor inmediato dé campo Sr. Mayolo Benítez González de la dependencia de CONAGUA, en la visita de campo que realizamos el pasado 16 de febrero del año en curso en el cual visualmente considero que el material cumple con la calidad del material requerida, quedando pendiente la realización del muestreo que lo llevo a cabo el día 23 de febrero de este año, quedando pendiente los resultados de las pruebas de laboratorio. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/029 de fecha 29 de febrero de 2011, la Residencia General informa el Contratista está solicitando una ampliación a las especificaciones del contrato en cuestión y es opinión de la Residencia General procedente ampliar las especificaciones de los conceptos de trabajo concernientes a la obtención de materiales para la formación de la cortina y particularmente al material impermeable, grava arena bien graduada, arena bien graduada, rezaga de roca y enrocamiento, en la parte correspondiente a criterios y medición , de tal forma que para efecto de pago de los conceptos de obtención en cuestión sean liquidados medidos en los bancos de almacenamiento temporal , y al final realizar un ajuste para que los volúmenes de obtención correspondan exactamente a los efectivamente colocados conforme al convenio para ampliar las especificaciones de contrato, En respuesta al memorando BOO.E.11.3.4/020 del 16 de febrero de 2011, relativo a la colocación de materiales en el núcleo impermeable de la Presa de Almacenamiento El Yathe, Municipio de Alfajayucan, Hidalgo; la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola con memorando No. BOO.04.05.04.- 067 de fecha 01 de marzo de 2011, refiere al memorando BOO.04.05.04.-0409 y en particular a la recomendación (material de los bancos Vaso El Yathe y Vaso El Yathecito), que tenía por objeto aprovechar esos materiales, dado que habían mostrado una mayor resistencia al esfuerzo cortante, suficiente impermeabilidad, y una baja deformabilidad, por lo que eran adecuados para su colocación en la parte inferior del núcleo impermeable. No obstante ello, los materiales recomendados no fueron utilizados ya que, como se constató durante la visita del 13 de diciembre de 2010, ante esta situación existe la posibilidad de que la parte inferior del núcleo impermeable presente importantes deformaciones a futuro e informa a la Dirección Local Hidalgo que es recomendable monitorear el comportamiento de la cortina durante la etapa constructiva, con el objeto de detectar cualquier posible anomalía.



Con escrito 0808PY-GPROORV-CE649 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 01 de marzo de 2011, solicita indicaciones a la Residencia General, referentes a la construcción de la línea en media tensión de 13200 volts, 3 fases, 3 hilos, 60hz. y 1760 m. de longitud, formada por: estructuras tipo, 3 cortacircuitos fusible tipo xs, rnonopolares para 14.4 kV, 100 amps. Continuos, 10,000 amps., asimétricos. apartarrayos para 12 kv. Incluye postes de concreto de 11 metros con una resistencia a la carga de ruptura de 700 kg; estructuras tipo, cable desnudo de aluminio tipo acsr calibre 1/0 awg y accesorios necesarios, todo de acuerdo a normas de CFE y especificaciones técnicas Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/ 00742 de fecha 02 de marzo de 2011 la Dirección Local Hidalgo envía a la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores la Información requerida en medio magnético, dando atención en tiempo a la solicitud arriba señalada. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-GPROYORV-CE650 de fecha 02 de marzo de 2011, le solicitan a la Residencia General de la manera más atenta se aboque la Residencia General a su digno cargo a resolver la "INFINIDAD" de situaciones pendientes que tiene el Proyecto con antigüedades algunas de más de 18 meses, que aunque ya se lo hemos mencionado en otras ocasiones en forma verbal y por escrito, ahora como ejemplo le mencionaremos solo algunas de ellas en el documento de referencia. Con escrito 0808PY-GPROORV-CE651 de fecha 02 de Marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., le informa a la Residencia General Le recordamos nos entregue a la brevedad posible los planos buenos para ejecución de la Estructura de Excedencias, así mismo comentarle que aun no se han entregado los detalles comentados en su oficina acerca de la Estructura de Salida de la Obra de Toma todo lo anterior para poder cumplir con el programa de obra firmado y autorizado por la adecuación de proyecto, de lo contrario y como van pasando los días cuando se tenga toda la información completa del Proyecto se le entregará la reprogramación correspondiente. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito de fecha 03 de marzo de 2011, 0808PY-GPROORV- CE652 hacen entrega para su revisión, conciliación y aprobación de los 14 Precios Unitarios que substituirán a los provisionales que se anexaron al catalogo en el Convenio Adicional. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 072 de fecha 03 de marzo de 2011, le comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., se envía planos que se enlistan el el oicio de referencia para que por su conducto se entreguen al Contratista, y se de seguimiento a la construcción y supervisión de los trabajos. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000211 de fecha 04 de marzo de 2011, comunica al Ing. José Luis Campos Gómez, que con base en el escrito 0808PY-GPROYORV-CE-650 de fecha 02 de marzo de 2011, la empresa Ingenieros Civiles Asociados S.A. de CV solicita la se resuelva asuntos pendientes que tiene el proyecto con



antigüedad, algunas de más de 18 meses y que fueron originados durante su gestión y que siguen siendo de su responsabilidad, por lo que se requiere un informe del estado que guarda cada uno de los asuntos pendientes, las razones fundadas y justificación técnica que les dieron origen, conforme a los asuntos reclamados en el documento de referencia. En atención al oficio No. DGAAOP/047/2010 del 23 de febrero de 2011, con fecha 09 de marzo de 2011 la Coordinación de Atención a Organismos Fiscalizadores envía vía electrónica a la Dirección Local Hidalgo acuse del Oficio No. BOO.07.06.- 026 del 04 de marzo de 2011, recibido por personal de la SFP el 04 de los corrientes, por el cual se entregó documentación e información requerida en el oficio arriba señalado. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito0808PY -GPRO-ORV-CE656 de fecha 9 de marzo de 2011, comunica a la Residencia General que particularmente al material extraído del Banco "El Yathecito" autorizado por la Residencia que fue depositado en la plataforma de Almacenamiento cerca del Banco de Desperdicio, le solicitamos las instrucciones a seguir para poder dejarlo listo para su colocación en la Cortina. Con escrito 0808PY-GPROORV-CE655 09 de Marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., le recuerda a la Residencia General les entregue a la brevedad posible los planos buenos para ejecución de la Estructura de Excedencias (Vertedor), así mismo comentarle que aun no se han entregado los detalles comentados en su oficina acerca de la Estructura de Salida de la Obra de Toma todo lo anterior para poder cumplir con el programa de obra firmado y autorizado por la adecuación de proyecto, de lo contrario y como van pasando los días cuando se tenga toda la información completa del Proyecto se le entregará la reprogramación correspondiente. Mediante correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2011, el supervisor externo especialista de la UCAOP de la Secretaría de la Función Pública informa a la Dirección Local Hidalgo que el día 15 de marzo de 2011 se llevará a cabo la Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011 y en razón de lo anterior solicita los generales de los funcionarios de CONAGUA, para elaborar la Orden de Visita arriba señalada. Con fecha 14 de marzo de 2011, mediante correo electrónico la Dirección Local Hidalgo envía al supervisor externo especialista de la UCAOP de la Secretaría de la Función Pública los generales de los funcionarios de CONAGUA, para elaborar la Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011. Con Oficio de Liberación de Inversión No. 511.1/0632 de fecha 18 de marzo de 2011, se autoriza el proyecto ejecutivo del canal de interconexión “El Yathe-zona de riego alfajayucan”, del distrito de riego 100, municipio e Alfajayucan, Hgo.



En seguimiento a la Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011, la Dirección Local Hidalgo con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con Memorando No. BOO.E.11/ 000237 de fecha 15 de marzo de 2011 designa al C. Ing. Baldomero Gabino Noriega como Enlace para atender la Visita antes descrita, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 31 y 32 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. Mediante Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011 de fecha 15 de marzo de 2011, la Dirección General Adjunta de Auditoria Pública de la UCAOP de la SFP; solicita a la Dirección Local Hidalgo suministrarle todos los datos e informes del contrato No. SGIH-OCAVAM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, Adjudicado a la Empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., y la designación de un servidor público con conocimiento técnico, que atienda los requerimientos y participe en la visita y recorrido a los sitios de los trabajos. En atención a la Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011, Con oficio No. BOO.E.11/ 01051 de fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección Local Hidalgo informa a la Dirección General Adjunta de Auditoria Pública de la UCAOP de la SFP, que con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con Memorando No. BOO.E.11/ 000237 de fecha 15 de marzo de 2011 ha tenido a bien en designar al C. Ing. Baldomero Gabino Noriega, Residente General del Proyecto Presa “El Yathe”, Hidalgo., para efectos de la atención de la Visita arriba señalada. Con fecha 15 de marzo de 2011, siendo las 10:00 horas con folio No. 0021101 (Orden No. 002/11), el especialista externo designado por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, hace entrega formal del Original de la Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011 de fecha 15 de marzo de 2011, al Director Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua y en razón de lo anterior el especialista externo expone el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública. Derivado de la Orden de Visita de Verificación de Calidad de Obra Pública No. 002/2011 llevada a cabo el día 15 y 16 de marzo de 2011, se concluyó con el Cuestionario de Visita de Verificación de Calidad de Obra que consta de (8) hojas. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -GPRO-ORV -CE-670/11 de fecha 15 de marzo de 2011, informa a la Residencia General que en relación al concepto No. 1.1.4.1.a Obtención, Carga y Descarga de material impermeable para la Cortina y Dique proveniente de Bancos de préstamo, por este medio le solicitamos de manera más atenta nos proporcione bancos liberados para la explotación de este material, ya que como se comento



en la reunión del pasado Lunes 14 de Marzo del presente en las Oficinas de la Dirección Local el material impermeable es la ruta critica del proyecto y se deben unir esfuerzos para cumplir con las fechas contractuales. Referente al Banco "El Mayorazgo" le comentamos que aún no se ha podido contactar con la dueña del predio, lCA seguirá gestionando hasta lograr llegar un arreglo para la explotación de este Banco en beneficio de la obra. Con escrito de la contratista No. 0808PY-GPRO RV-E669-A de fecha 16 de marzo de 2011, hacer oficial la entrega de los 14 Precios Unitarios a la Dirección Local, que sustituirán a los provisionales que se anexaron al catálogo en el Convenio Adicional y haciendo referencia a nuestro oficio No. 0808PYGPROORV-CE669 en donde le hacemos entrega a la Residencia General de estos Precios Unitarios, en los cuales se incluyen las modificaciones de acuerdo a las conciliaciones previas realizadas con esta Residencia General del proyecto, adjunto al presente la información respectiva. Con fecha 18 de marzo de 2011, mediante escrito No. 0808PY-GPROORV-CE675, la contratista ICA S.A. de C.V; hacen entrega para su revisión, conciliación y aprobación del Precio Unitario de Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 1 1'2" a %" proveniente de la trituración de roca. Mediante correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2011, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola emite copia de conocimiento del Oficio No. BOO.04.- 072 dirigido al Titular del Órgano Interno de fecha 16 de marzo de 2011 a la Dirección Local Hidalgo, mediante el cual refiere al oficio No. 16/005/0.1.-117/2011 de fecha 10 de marzo de 2011 y en particular a los llamados Proyectos Emblemáticos a cargo de la Comisión Nacional del Agua; en razón de que el Órgano Interno tiene programado llevar a cabo un proceso de inspección permanente a los citados proyectos (Relación Anexa) y en particular a la (Presa de Almacenamiento El Yathé, Hidalgo). Con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-678/11 de fecha 23 de marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V, hace entrega a la Residencia General del precio Unitario relativo al conceptos extraordinario ejecutado del Camino de Acceso al Banco Santa María "La Palma" le hacemos llegar le precio unitario para su revisión y autorización en su caso de los siguiente concepto. Con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-684/ 11 de fecha 24 de marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita se le otorgue anticipo para los ejercicios 2011 y 2012. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/055 de fecha 25 de marzo de 2011, la Residencia General, informa a la Dirección Local, la solicitud realizada en escrito No, OSOSPY-GPRO-ORV-CE-684/11 de fecha 24 de marzo de 2011 oficio dirigido al Director Local de esta Comisión y turnado con copia a esta Residencia, donde solicita el pago del anticipo para el presente ejercicio o ejercicios restantes, manifestando que es opinión de esta Residencia,



que es conveniente para esta Comisión hacer un adendo en el contrato y otorgar el anticipo acorde con las Bases de Licitación y a la propuesta presentada por el contratista, es decir para los ejercicios 2011 y 2012, además de que se pudiera tener un beneficio en los avances de la ejecución de los trabajos. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/086 de fecha 25 de marzo de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que con la finalidad de no descapitalizar a esa empresa durante el periodo de autorización, se comunica, que en tanto no se tenga precios unitarios autorizados se aplicara los precios unitarios de concurso consignados en el catálogo del contrato original de los conceptos No. 1.1.3.1 y No, 1.1.4.1 y los conceptos de trabajo respectivos de acarreo, No. 1.1.5.1.1. y No. 1.1.5.2.1, en forma provisional. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000283 de fecha 25 de marzo de 2011 la Dirección Local Hidalgo refiere al concepto de fabricación, suministro, instalación y prueba de la válvula de chorro divergente de 48” de diámetro, previsto para el proyecto y en particular a la invitación de la Contratista Ingenieros Civiles, Asociados, S.A. de C.V., para realizar una visita el próximo lunes 30 de marzo de 2011 a las instalaciones del fabricante para ver los avances de la fabricación de la válvula arriba señalada y hace extensiva la invitación a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola para que designe al personal que aprobó el plano del proyecto y acompañe a dicha visita al Residente General del Proyecto Presa “El Yathe”, Alfajayucan, Hgo. Con fecha 29 de marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., mediante escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-704 /11, pone consideración la Residencia General los siguientes aspectos de los trabajos que ejecutamos para la "OBTENCIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE DE DIFERENTES BANCOS" Y "LA COLOCACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE EN EL CORAZÓN DE LA CORTINA" Con fecha 29 de marzo de 2011, mediante correo electrónico la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola envía a la Dirección Local Hidalgo el: Oficio de Liberación de Inversión para el año 2011 (OLI 511.1.-0632 K02), Términos de Referencia elaborados por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola y Memorando No. BOO.04.05.02.- 117 de fecha 28 de marzo de 2011 del “Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión “El Yathé-Zona de Riego Alfajayucan”, del Distrito de Riego 100, Municipio de Alfajayucan, el cual tiene programado un monto de $1´000,000, para ejercerse en este ejercicio fiscal. Con Oficio No. BOO.E.11.3.4/089 de fecha 29 de marzo de 2011, la Residencia General, hace entrega a la contratista ICA S.a. de C.V., de los planos que se enlistan: PLANOS DE LA CORTINA DE MATERIALES GRADUADOS: No. 1"PLANO GENERAL Y DE LOCALlZACION H1 DE 2 (Plano único, no hay H2 de 2). No. 1 PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 01 DE CAD. 0+000 AL CAD 0+330, 2 PLANO DE SECCIONES



TRANSVERSALES 02 DE CAD. 0+340 AL CAD 0+460, 3 PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 03 DE CAD. 0+470 AL CAD 0+570, 4 PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 04 DE CAD. 0+580 AL CAD 0+ 705. De igual forma se hace entrega de los planos del dique de liga de materiales graduados que se enlistan: PLANO DEL DIQUE DE LIGA DE MATERIALES GRADUADOS DIQUE-SCT-03 SECCIONES TRANSVERSALES DIQUE DE LIGA DEL CAD. 0+600 AL CAD. 0+880, DIQUE-SCT-03 PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE DE LIGA, DIQUE-SCT-03 SECCIONES TRANSVERSALES DIQUE DE LIGA DEL CAD. 0+900 AL CAD. 1+280, DIQUE-SCT-03 SECCIONES TRANSVERSALES DIQUE DE LIGA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+280, DIQUE-SCT-03 SECCIONES TRANSVERSALES DIQUE DE LIGA DEL CAD. 0+300 AL CAD. 1+580. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CONSJMC-CE692 de fecha 29 de marzo de 2011, le solicita a la Residencia General, la liberación y autorización para ser explotado el banco "La Noria 11I"de material impermeable (arcilla), el cual se localiza en el ejido San Lucas a un costado del banco que se encuentra en explotación La Noria 11,dicho bance tiene una superficie de 17,091.37 m2 y de acuerdo con los sondeos de de exploración realizados tiene un espesor de 1.20 metros, por lo que se prevé obtener un volumen de 20,509.64 m3. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CONSJMC-CE693 de fecha 29 de marzo de 2011, le solicita a la Residencia General la liberación y autorización para ser explotado el banco "San Francisco Sacachichilco" de material impermeable (arcilla), el cual se localiza en el ejido San Francisco Sacachichilco, el banco tiene una superficie de 20,134.11 m2 y de acuerdo con los sondeos de de exploración realizados tiene un espesor de 1.50 metros, por lo que se prevé obtener un volumen de 30,201.16 m3. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-694/11 de fecha 29 de marzo de 2011, informan a la Residencia General que no se puede iniciar la colocación de material impermeable contemplado para inicio del Mes de Abril del presente, dado que se debe tener material listo para colocación de aproximadamente 50,000 m3, por este motivo le solicitamos una vez más bancos de arcilla además de solicitarle su autorización para incrementar los recursos para acelerar el secado del mismo, lo anterior para poder cumplir con la fecha requerida por la Dirección Local. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000304 de fecha 30 de marzo de 2011 la Dirección Local Hidalgo refiere los escritos 0808PY-GPROORV-CE663 de fecha 14 de marzo signados por el superintendente de Construcción de la Contratista ICA, S.A. de C.V., donde presenta el reclamo referente a “Subutilización de recursos de mano de obra y equipo” y a los “Costos Indirectos Generados por el Atraso en la entrega del Proyecto Ejecutivo Definitivo”, durante el ejercicio 2009 e informa al Organismo de Cuenca de Aguas de Valle de México que esta Dirección Local no tiene atribuciones contempladas en el artículo 79 fracción VI y en razón



de lo anterior solicita apoyo para su revisión, análisis y dictamen, respecto al reclamo del contratista arriba señalado. Mediante Oficio Núm. 16/005/0.1.-245/2011 de fecha 31 de marzo de 2011 el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua refiere al oficio No. 16/005/0.1.-117/2011 de fecha 10 de marzo de 2011, a través del cual, se envió al Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, la relación de auditores designados como enlace para el seguimiento de los Proyectos Emblemáticos, dentro de los cuales, se encuentra el denominado “Presa de Almacenamiento el “Yathé”, Hidalgo., y notifica a la Dirección Local Hidalgo que en razón de lo anterior se designó al Ing. Jorge Suzuri Narajara, para los efectos de seguimiento en las Obra y contratos del Proyecto en mención. Así mismo solicita que en un plazo que no debe exceder de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de este documento, se entregue la información de las obras. Con escrito 0808PY-CONSSMC-CE708 de fecha 31 de marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General la autorización para tramitar el informe previo de uso de suelo y ETJ, permisos necesarios con las autoridades correspondientes, municipales, estatales, federales, para la explotación de los bancos de material impermeable (arcilla) del banco "San Francisco Sacachichilco". Con escrito 0808PY-CONSSMC-CE710 de fecha 31 de marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General, autorización para tramitar el informe previo de uso de suelo y ETJ, permisos necesarios con las autoridades correspondientes, municipales, estatales, federales, para la explotación de los bancos de material impermeable (arcilla) del banco "La Noria III". Con escrito 0808PY-CONSSMC-CE711 de fecha 31 de marzo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General, autorización para tramitar el informe previo de uso de suelo y ETJ, permisos necesarios con las autoridades correspondientes, municipales, estatales, federales, para la explotación de los bancos de material impermeable (arcilla) del banco "La Noria II". La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CONSSMC-CE-709 de fecha 31 de marzo de 2011, solicita a la Residencia General la autorización para tramitar el informe previo de uso de suelo y ETJ, permisos necesarios con las autoridades correspondientes, municipales, estatales, federales, para la explotación de los bancos de material impermeable (arcilla) del banco "El Matha". Con fecha 01 de abril de 2011 mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/000305, la Dirección Local Hidalgo refiere al Oficio de Liberación de Inversión 2011 No. 511.1/0632 de fecha 18 de marzo de 2011, donde se autorizó para el presente ejercicio una inversión de $ 1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo el “Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión “El Yathe-Zona de Riego Alfajayucan” del Distrito de Riego 100,



Municipio de Alfajayucan y solicita a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola su apoyo relativo a Asesoría Técnica en el Proyecto Ejecutivo. Memorando No. BOO.E.11.3.4/035 de fecha 31 de marzo de 2011, el Ingeniero José Luis Campos Gómez, informa la Dirección Local que con relación a las funciones de la Residencia General para Supervisar, Vigilar y Controlar los trabajos de la construcción y supervisión de la Presa de almacenamiento "El Yathe" y Obras complementarias, Esta o de Hidalgo, realizada durante su gestión, al trámite de entrega recepción del informe de los asuntos y estado que guarda la Residencia de Obra, y en particular a sus similares No. 000025. 000175, 000211 Y 000324, de fecha 14 de enero, 24 de febrero, 04 de marzo y 01 de abril de 2011, respectivamente, en donde se me solicita un informe detallado, con las razones, fundamentaciones y justificación técnica, que se presentaron o dieron origen a la procedencia de cada uno de los precios unitarios en cuestión, asimismo la situación actual de los catorce precios unitarios conciliados de forma definitiva. Con fecha 02 de abril de 2011,la contratista ICA S.A. de C.V:, mediante escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-714/11 informa a la Residencia General que en relación a los Tratamientos con Inyecciones de la Margen Izquierda y dado que se les proporciono las gráficas de control desde el 04 de febrero del año en curso, le comento que seguimos en espera de la información necesaria para ejecutar las pruebas de permeabilidad con el objeto de verificar la zona tratada; así mismo le comento que la Supervisión presiono para que se trajera el equipo de perforación, mismo que se encuentra en el proyecto desde el 14 de febrero del presente} el cual le informo que de no contar con la información solicitada será retirado del proyecto. Mediante correo electrónico de fecha 05 de abril de 2011 la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, envía a la Dirección Local Hidalgo la Normatividad en Materia de Obras Publicas y en particular del inciso 4.3.4 donde se establece que los precios unitarios deben ser autorizados por el ejecutor de la obra, lo anterior con el fin de proceder en el caso de reclamo de subutilización de recursos de ICA. Mediante Memorando No. BOO.04.05.04.- 138 de fecha 05 de abril de 2011, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola refiere al Memorando No. BOO.E.11.3.4./00057 de fecha 25 de marzo de 2011 mediante el cual se remitió los resultados de ensayes granulométricos totales (mallas e hidrómetro) de los bancos “El Yathecito” y “El Mathá”, a utilizarse en la construcción del núcleo impermeable de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan, Hidalgo; y en razón de lo anterior envía a la Dirección Local Hidalgo relatoría del: Filtro de Protección del Núcleo Impermeable y Filtro Horizontal de Protección al Material de Desplante y reitera lo establecido en el Memorando BOO,04.05.01.- 017 del 21 de enero del 2011, en el sentido de que la Residencia debe verificar que los materiales de la obra cumplen con los requisitos de un adecuado diseño de filtros.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/099 de fecha 05 de abril de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en atención a sus escritos 0808PY-GPRO-ORV-CE-704/11 de fecha 29 de marzo de 2011, donde solicita acelerar el secado del material extraído de los bancos vaso el Yathecito y vaso El Matha, deberá haber coordinación entre ese contratista y el Ente Supervisor, para la aprobación y reconocimiento de los trabajos para efectos de pago y dar las facilidades a la Supervisión para la realización de las pruebas, toma de fotografías y videos, previo a su ejecución, ya que sin esas acciones no será reconocido ningún volumen para pago. Es de comentar que los trabajos inherente a los traspaleos para el secado de material provocado por la temporada de lluvia que se avecina, no será reconocido para efectos de pago, toda vez que dicho banco ha estado disponible para su explotación, desde la firma del convenio adicional y la planeación es de la responsabilidad de ese Contratista.

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 01552 de fecha 06 de abril de 2011, la Dirección Local Hidalgo refiere al Oficio Núm. 16/005/0.1.-245/2011 de fecha 31 de marzo de 2011 mediante el cual se solicita información y documentación en relación a los contratos que conforman al Proyecto (Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe”, Hidalgo) y envía dentro del plazo señalado la información solicitada. Con fecha 07 de abril de 2011, mediante correo electrónico la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México refiere la reclamación de la Empresa ICA, la cual se envió al Ing. Alberto Fernández para su revisión y dictamen e informa a la Dirección Local Hidalgo que es conveniente que la analice también el Residente que estuvo en ese periodo (Ing. Paulo Crisanto Juárez Calva), con la finalidad de que aclare varias situaciones que reclama ICA. Mediante memorando No. BOO.04.07.03.- 0106 de fecha 07 de abril de 2011, la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola refiere al memorando No. BOO.04.07.03.- 0016 de fecha 27 de enero de 2011 e informa a la Dirección Local Hidalgo que de acuerdo a la negociación efectuada, para celebrar el convenio para la continuación de la construcción de la Presa El Yathé , deberán de tomar en cuenta que la inversión programada anualmente en el convenio, sea superior a lo programado anualmente en el Flujo de Inversiones vigente de la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP, para proceder a solicitar la “Modificación del Flujo de Inversiones”. Con fecha 08 de abril de 2011, mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/000342 la Dirección Local Hidalgo refiere al memorando No. BOO.E.11.3.4/035 de fecha 31 de marzo de 2011, signado por el Ing. José Luis Campos Gómez, en donde pone a consideración de esta Dirección los precios unitarios definitivos que se derivaron de la celebración del convenio adicional celebrado el 21 de diciembre de 2009 e informa a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, que esta Dirección no cuenta con las atribuciones contempladas en el artículo 79 fracciones VI y IX del Reglamento Interior de la



CONAGUA, referente a la aplicación de las bases técnicas en materia de ejecución de obras públicas y en el organigrama no se tiene autorizado un área responsable de la ejecución de los trabajos, conforme al artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la Misma, y en razón de lo anterior solicita apoyo para su revisión, análisis, respecto de los precios unitarios de los conceptos de trabajo adicionales del Convenio Adicional. Con fecha 14 de abril de 2011 la contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-GPRO-ORV-CE-735/11, enviado a la Residencia General con el fin de someter a consideración el “Estatus” que guarda el proyecto de Construcción; y en particular la explotación de los Bancos de ARCILLA en proceso como son “EL MATHA” y “EL YATHECITO”. Así mismo informa que desde el día de ayer la Unión de Fleteros decidió suspender los acarreos por no contar el camino con las condiciones mínimas necesarias para ser transitadas por sus unidades. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/069 de fecha 13 de abril de 2011, la Residencia General, envía la Estimación No. 34 (treinta y cuatro) del Periodo: del 01 al 28 de febrero de 2011, por un Importe sin IV A. de $ 5, 539,916.14, a la Subdirección de Enlace Administrativo del contrato SGIH-OCAVM-HGO-07-crH-484-RF-LP Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe " y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, adjudicado a la contratista ICA S.A. de C.V. Con fecha 14 de abril de 2011, mediante correo electrónico la Residencia General del Proyecto “El Yathé”, envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola consulta derivada de la demanda de material impermeable del proyecto contra la escases en la zona y a la presión del contratista para asignar Banco de este material e informa que se tiene levantada un área de material arcilloso con un potencial suficiente para la culminación del mismo y en virtud de lo anterior solicita su asesoría y punto de vista, respecto a la posibilidad de utilizar este material en el núcleo impermeable de la cortina. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito0808PY -GPRO-ORV-CE-728/11 de fecha 13 de abril de 2011, comunica a la Residencia General que en relación al recorrido conjunto que hicimos el día de ayer al Banco "El Yathecito, le estamos anexando al presente el precio unitario correspondiente, mismo que obedece estrictamente a los trabajos que realizaremos y que se comentaron en campo con Ud. y que consistirán en el "TRASPALEO DEL MATERIAL" para lograr un secado parcial y lograr cargas y descargas eficientes a camiones esto sobre terraplenes construidos con material no compactable (peines). Cabe mencionar que en este procedimiento estamos considerando una excavación continua sin importar que el material a excavar presenta un contenido de ARENA por lo que se mezclará con la arcilla a excavar, debiendo su laboratorio confirmar con cierta periodicidad "LA CALlDAD" de dicha mezcla para su correcta utilización.



Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000359 de fecha 15 de abril de 2011, la Dirección Local le informa a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, Mediante Oficio de Liberación de Inversión No. 511.1/0617 de fecha 17 de marzo de 2011, se libero una asignación para el citado proyecto una cantidad de $133,222,141.00 (Ciento treinta y tres millones doscientos veintidós mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N), el cual es consistente con el flujo de inversión registrado en SHCP con pesos a 2011, sin embargo, contra programa de ejecución de los contratos, donde para los ejercicios de 2008 a 2010 se tienen las erogaciones realmente realizadas con cargo al proyecto, no hay consistencia por lo que se requiere una regularización, actualización o adecuación de calendario del flujo de inversión conforme a las necesidades actuales del proyecto, con base en los programas contractuales, para estar en posibilidad de erogar los recursos aprobados para el proyecto, en forma adecuada durante los ejercicios fiscales del 2011 y 2012, conforme a la tabla que se anexa al citado memorando. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 107 de fecha 15 de abril de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que es necesario que el personal de esa empresa, este consiente que el material a explotar será aquel que cumpla con la calidad especificada en el contrato para el concepto 1.1.4.1 relativo a la obtención de material impermeable, sin perjuicio de que en el banco el Yathecito, se acepte el material con el porcentaje de arena existente, pero en la zona previamente aprobada por el Ente Supervisor. Con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-736 de fecha 16 de abril de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V, hace entrega a la Residencia General, para su revisión, conciliación y aprobación del precio unitario así como la documentación relacionada a los trabajos de abatimiento de taludes en ladera de la cortina. Con fecha 18 de Abril del 2011, contratista ICA S.A. de C.V; mediante escrito PY-GPRO-ORV-CE-728/11, solicito de la manera más atenta ordene a quien corresponda que no se haga la RETENCIÓN que la Residencia General pretende aplicar a la Estimación del periodo del 1°. al 31 de Marzo del año en curso, le, ya que a la fecha POR RAZONES NO IMPUTABLES a nuestra Empresa se están retrasando algunos trabajos que debieran estarse ejecutando, concretamente a la COLOCACIÓN DE MATERIALES EN LA CORTINA lo anterior es de todos sabido que por la falta de material impermeable para el corazón de la cortina se han tenido que suspender en forma parcial dichas colocaciones, para respetar los procedimientos de construcción establecidos y que emanan de la buena aplicación de las técnicas de la Ingeniería.

Con fecha 18 de Abril de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V; mediante escrito PY-GPRO-ORV-CE-738/11, hace comentarios al oficio número BOO.E.11.3.4/107 de fecha 15 de Abril de 2011, de la Residencia General, de los bancos “El Yathecito, “Las Golondrinas” y “El Matha”.



Con memorando No. BOO.E.11.3.4/073 de fecha 19 de abril de 2011, la Residencia General solicita autorización para la modificación del precio unitario del contrato No. SGJH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, No. 1.2.5.2.2.1 FABRICAR, TRANSPORTAR, PRESENTAR Y SOLDAR TRAMO DE TUBO RECTO DE 6,100 mm. DE LONGITUD CON UN DIÁMETRO DE 1219 mm (48") Y ESPESOR DE 12.7 mm (1/2"), ROLADO EN FRÍA, CON SIETE ANILLOS CIRCUNFERENCIALES, DE LOS CUALES CUATRO LLEVAN ANCLAS LA PLACA CON QUE SE FABRICARÁ EL TUBO SERÁ DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN A·36 GR. B, LA FABRICACIÓN SE SUJETARA A LO CONSIGNADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, LA PLACA DE LOS ANILLOS CIRCUNFERENCIALES ES DE 76.2 mm DE ALTO Y DE 9.23 mm (3/8") DE ESPESOR. Con un precio unitario de $ 69,355 .58

Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 074 de fecha 19 de abril de 2011, la Residencia General solicita autorización de ajuste de costos al contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-O8-CIH-407-RF-LP, que le fue adjudicado a la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A de C.V, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Con fecha 19 de abril de 2011, mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/075, la Residencia General remite a la Dirección Local Solicitud de autorización de porcentaje de Ajuste de Costos para el Contrato No. SGIHOCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, adjudicado a la contratista ICA S.A. de C.V., para la ejecución de los trabajos consistentes en: Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/000396 de fecha 19 de abril de 2011, solicita a la Dirección General, solicita del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, apoyo para la revisión, análisis y dictamen de los factores de ajuste de costos, conforme al estudio de ajuste de costos presentado por la empresa, lo anterior considerando que esta Dirección Local no tiene atribuciones contempladas en el artículo 79 fracción VI y IX del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, para la aplicación de las bases técnicas en materia de ejecución de obras públicas, así como para revisar, dictaminar y autorizar los pagos que a su juicio considere que son 'procedentes de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma y demás normatividad sobre la materia, además de que el mismo Reglamento Interior de esta CONAGUA, en el organigrama de esta Dirección no se tiene autorizado un área responsable de la ejecución de los trabajos, conforme al artículo 2 fracción 111 , del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000397, de fecha 19 de abril de 2011, la Dirección Local solicita apoyo para la revisión, análisis y dictamen del estudio y autorización de los factores



de ajuste de costar' conforme al estudio de ajuste de costos presentado por la empresa ICA S.A. de C.V, a la Dirección General del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000398, de fecha 19 de abril de 2011, la Dirección Local solicita apoyo para la revisión, análisis y dictamen de la solicitud del contratista ICA S.A. de C.V., de la autorización de un precio unitario no previsto en el contrato. La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/073 de fecha 19 de abril de 2011, solicita autorización para la modificación del precio unitario del contrato No. SGI-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP Con Memorando BOO.04.05.04.-164 de fecha 20 de abril de 2011, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, le comunica a la Dirección Local que en relación al Memorando No. BOO.E.11.3.4.1357 del 15 de abril de 2011, mediante el cual solicita la opinión técnica de esta Gerencia respecto a la factibilidad de utilizar material proveniente de la presa Vicente Aguirre (Golondrinas) en la construcción. del núcleo impermeable de la Presa de Almacenamiento El Yo thé, municipio de Alfajayucan, Hidalgo, de acuerdo con la información que se establece en su memorando, antes citado, el material del banco "Golondrinas" ( CL) es similar al de los bancos "El Yathecito" y "El Mathá", por lo que sería igualmente factible su utilización en la construcción del núcleo impermeable.

Con fecha 20 de abril de 2011, la Residencia General, mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/104, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V; que en relación al escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE728 de fecha 18 de abril de 2011, en donde hace referencia a la retención relativa a la estimación del periodo del 1° al 31 de marzo de 2011, los argumentos de la falta de materiales impermeable y la decisión de suspender las actividades de colocación de materiales, obedecen en decisiones y estrategias que son de la estricta responsabilidad de la contratista para dar cumplimiento al programa de construcción antes mencionado Con fecha 20 de abril de 2011, la Residencia General, mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/111, comunica a la contratista que la solicitud presentada en el escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-661 de fecha 11 de Marzo de 2011 se tendrá por aprobado, quedando pendiente la revisión, análisis y conciliación de los factores de ajuste de costos para su posterior autorización. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -GPRO-ORV-CE-741 de fecha 20 de Abril de 2011, comunica a la Residencia General que en relación al oficio número YATHE/01.864/2011 del Ente Supervisor de fecha 18 de Abril del Presente, tienen los comentarios vertidos en el documento de referencia. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 08088PY-GPROORV-CE744/11, de fecha 20 de abril de 2011 menciona a la Residencia General, algunos de los temas que están pendientes



por resolver la Residencia, Revisión y autorización de la Estimación correspondiente al mes de Marzo del 2011, El pago de la instrumentación de la cortina, La conciliación del nuevo precio del filtro grava-arena, Autorizar los 14 precios conciliados por la adecuación de Proyecto, Conciliar el precio del camino al Banco Santa María "La Palma", Banco "El Yathecito" y "El Matha", conciliar los nuevos precios de los Bancos de "Huapilla", "La Noria" "Bordo Nuevo Boxtho" y "El Yathecito" primera etapa, así mismo informa que por falta de autorización de la segunda etapa del Banco "El Yathecito" y la rectificación del camino hacia el Banco "El Matha" se ponen a su disposición los siguientes equipos mayores. Con fecha 20 de abril de 2011, la Residencia General, mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/110, comunica a la contratista que en relación a su escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-738/11, de fecha 18 de abril de 2011, en donde vierte comentarios respecto del Oficio No. BOO.E.11.3.4/107 de fecha 15 de abril de 2011, de esta Residencia General, esa contratista, deberá proponer a esta Residencia General su propuesta de adecuación a fin de determinar lo conducente, situación que a la fecha no se ha dado, por lo que el equipo que pone a disposición ubicado en el banco Vaso el Matha, consignado en su escrito 08088PY-GPROORV-CE744/11, de fecha 20 de abril de 2011, no es procedente. La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/080 de fecha 26 de abril de 2011, solicita a la Dirección Local la inclusión del precio unitario al catalogo del Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. del concepto 1.1.4.2.a, relativo a la Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 1 ½”," a ¼”., proveniente de la trituración de roca. Incluye obtención de roca, acarreo a planta de trituración, carga a la trituradora, trituración, cribado, desperdicio y acarreo a la cortina $ 258.65 m3. La Residencia General memorando No. BOO.E.11.3.4/077 de fecha 26 de abril de 2011, solicita autorización para la modificación del precio unitario del Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP., concepto 1.1.3.1.a No obtención carga y descarga de material impermeable, para la cortina y dique, proveniente del banco de préstamo “El Yathecito”, con un precio de $ 199.66 m3. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 114 de fecha 26 de abril de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY -GPRO-ORV-CE-670/11, de fecha 15 de marzo de 2011, en donde solicita se proporcione bancos liberados para la explotación de material de arcilla, se sugiere concentrar los insumos disponibles y necesarios en los bancos del Vaso El Yathecito, el Matha y Golondrinas, con cuya disponibilidad de material de dichos bancos se estima obtener el volumen que demanda el proyecto, además de comentar que por las características de dichos bancos, se estima que es posible abrir los frentes necesarios para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos convenidos. Con fecha 27 de abril de 2011, la Dirección Local, comunica al Delegado del Centro INAH Hidalgo que con relación al Oficio numero:84.01/0601/11 de fecha 25 de abril de 2011, de



esa Delegación, donde solicita apoyo por parte de esta Dirección Local para que un grupo de seis estudiantes y tres profesores, dirigidos por el Arq. Tarcisicio Pastrana, Doctor en Arquitectura, Profesor Investigador SEPI ESIA Techamalcalco IPN, puedan ingresar a la zona de construcción de la Presa "El Yathe", con el propósito de realizar el registro de algunas medidas de sistemas constructivos, así como de un levan amiento topográfico del acueducto de la presa el Yathecito, no tiene inconveniente alguno Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/404 de fecha 27 de abril de 2011, la Dirección Local, solicita apoyo para la revisión, análisis y dictamen a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, para la autorización de un precio unitario no previsto en el contrato, lo anterior tomando en consideración que esta Dirección Local no tiene atribuciones contempladas en el artículo 79 f acción VI y IX del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, para la aplicación de las bases técnicas en materia de ejecución de obras públicas, así como para revisar, dictaminar y autorizar los pagos que a su juicio considere que son procedentes de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma y demás normatividad sobre la materia, además de que el mismo Reglamento Interior de esta CONAGUA , en el organigrama de esta Dirección no se tiene autorizado un área responsable de la ejecución de los trabajos, conforme al artículo 2 fracción" 1, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma. La Dirección local con memorando No. BOO.E.11.3.4/000418 de fecha 27 de abril de 2011, autoriza la inclusión de los precios unitarios nuevos al catalogo de conceptos del Contrato N° SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, que se enlistan en el documento de referencia, dichos precios unitarios están integrados de conformidad con la información contenida en el memorando BOO.E 11.3.4/035 de fecha 31 de marzo de 2011,signado por el Ing. José Luis Campos Gormes, dejando con sin efecto el Oficio BOO.E. 1.3.4/192 de fecha 23 de diciembre de 2009 relacionado con los precios unitarios provisionales. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/000417 de fecha 28 de abril de 2011, informa a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, que la Residencia General del proyecto, opina que el proponer una adecuación respecto al ancho de la plantilla del canal ante mostrado, se podría estar modificando el comportamiento estructural del vertedor y con la finalidad de no incurrir en imprecisiones en la construcción conforme al proyecto, de la manera más atenta, se solicita nos confirme el ancho del canal del vertedor de 15.00 m., tal como se indica en el plano "VERTEDOR PLANO GENERAL" enviados por esa Gerencia a su digno cargo. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/000408 de fecha 28 de abril de 2011, comunica a la Residencia General que se autoriza la solicitud hecha en memorando No. BOa.E.11.3.4/082 de fecha 28 de abril de 2011, de extraer material de azolve depositado en el vaso de la presa Vicente Aguirre (Golondrinas), cuyas características cumplen con la



calidad especificada para la formación del c razón impermeable de la cortina de la Presa de almacenamiento "El Yathe". Con memorando No. BOO.E.11.3.4/082 de fecha 28 de abril de 2011, la Residencia General, informa a la Dirección Local, que de conformidad con la necesidad de material impermeable para construcción de la presa en cuestión y las exploraciones realizadas para aprovechar el material de azolve depositado en la presa Vicente Aguirre (Golondrinas) dando así mayor capacidad de almacenamiento Con fecha 28 de abril de 2011, con escrito de la contratista 0808PY-GPRO-ORV-CE-752/11, comunican a la Residencia General que con respecto a la explotación de los Bancos El Yathecito, EL Matha y Las Golondrinas, me permito recordarle que en El Yathecito.-No tenemos Precio Unitario para el nuevo procedimiento Constructivo para su ejecución; En El Matha .-Las condiciones del Camino de Terracerías para el acarreo del material NO CUMPLE con los mínimos requisitos normados por la SCT, provocando que la "Unión de Fleteros " no acepten transitar por este camino para realizar dichos trabajos , así mismo el PU presentado por nosotros requiere de su revisión y autorización; y En Las Golondrinas.-No tenemos un documento "LEGAL" para la explotación de este banco, aclarando que requerimos una instrucción de la CONAGUA clara y concisa para evitar sanciones futuras de las Autoridades competentes en el tema Ambiental. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/117 de fecha 28 de abril de 2011, en seguimiento al escrito de la contratista 0808PY-GPRO-ORV-CE-752/11, la Residencia General comunica a la contratista ICA S.a. de C.V., que se extiende el presente oficio para autorizar a ese contratista, proceder con la extracción del material de azolve de la presa Vicente Aguirre (Golondrinas) y su aprovechar amiento como material impermeable, conforme a las instrucciones giradas anteriormente. Con escrito de fecha 28 de abril de 2011, la contratista ICA S.a. de C.V., 0808PY-DJCP-UGM-CE-748/11, manifiesta su extrañeza ante la actitud de CONAGUA, particularmente de su Residencia General representada por Usted , al pretender desconocer los acuerdos previstos en el Convenio Adicional (los cuales son vigentes y que sustituyen a los previstos En el contrato de Obra Original). La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -GPRO-ORV-CE-755/11 de fecha 28 de abril de 2011, dirigido a la Residencia General y particularmente a los comentarios verbales emitidos por la Supervisión y Ud. en cuanto a la calidad del material proveniente del Banco "El Yathecito" le tenemos la siguiente pregunta: ¿El material que se está obteniendo actualmente del Banco "El Yathecito" asi como el que ya tenemos acopiado en el Banco de Almacenamiento, entre que elevaciones se deberá colocar en la cortina?.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/119 de fecha 02 de mayo de 2011, la Residencia General le envía a la contratista ICA S.A. de C.V., la autorización definitiva de la inclusión al catalogo del contrato de los precios unitarios, conforme al memorando No. BOO.E.11.3.4/000418 de fecha 27 de abril de 2011. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -GPRO-ORV-CE-760/11 de fecha 02 de mayo de 2011, informan a la Residencia General que Insisten en que se tiene que respetar el Catálogo de Conceptos autorizado por "La Comisión" para la celebración del Convenio Adicional con fecha 21 Diciembre de 2009 , el cual se celebró en apego a la normatividad aplicable y en el cual se anexaron los 14 conceptos relacionados a las actividades en cuestión, por lo que le solicitamos atentamente se aplique la deductiva - aditiva de los conceptos estimados erróneamente y aplicar los conceptos que correspondan a los anexados en el mencionado Convenio mientras termina su revisión de los precios unitarios presentados. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/120 de fecha 03 de mayo de 2011, la Residencia General le envía a la Supervisión COSTOS S.A. de C.V., la autorización definitiva de la inclusión al catalogo del contrato de los precios unitarios, conforme al memorando No. BOO.E.11.3.4/000418 de fecha 27 de abril de 2011. Con memorando No. BOO.E.113.4/083 de fecha 03 de mayo de 2011, le comunica a la Subdirección de la Unidad Jurídica y Titular del Modulo de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, que la Residencia General , durante el segundo bimestre del año en curso , no ha generado nuevos expedientes que pudieran ser clasificados como reservados y que se requiera reportar como clasificados y desclasificados. Con fecha 03 de mayo de 2011, la Residencia General, mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/084, presenta a la Dirección Local la Solicitud de autorización de factor de Ajuste de Costos para el Contrato No. SGIH OCAVM-HGO-07-CI H-484-RF-LP., para los meses de febrero y marzo de 2011. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/085 de fecha 03 de mayo de 2011 la Residencia General informa a la Dirección Local que con escrito 0808PY-GPRO-ORVCE749/11 de fecha 28 de abril de 2011, en donde la Contratista solicita que se reconsidere la homologación de los insumas del presupuesto del concurso con los índices de Banco de México, utilizados para la determinación del porcentaje de ajuste de costa que fueron autorizados por la Residencia General a cargo del Ing. Jase Luis Campos Gómez, en los periodos de septiembre de 2008 a diciembre de 2009. Y que en virtud de que la Residencia General, no cuenta con la homologación a que hace alusión el contratista, ni este lo presenta, por lo anterior, en opinión de esta Residencia es necesario requerir la documentación que haga constar la



conciliación que argumenta el contratista, mismos que de estar conciliados y firmad os debidamente por las partes, podría servir de base para la revisión y autorización de los porcentajes de ajustes de costos solicitados a esa Dirección Local, mediante Memorando BOO.E.11.3.4/075 de fecha 19 de abril de 2011. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000479 de fecha 17 de mayo de 2011, Dirección Local, le informa a la Gerencia de proyectos, que con relación a los planos del proyecto relativo con la línea eléctrica, No. PAY-HGO-CELEC- 1; PAY-HGO-C-ELEC-2; PAY-HGO-C-ELEC-3 y PAY-HGO-C-ELEC-4, denominados "DIAGRAMA UNIFILAR Y TRIFILAR"; "SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 15 KVA, Y RED DE ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR"; "TABLERO ELECTRICO y RED DE TIERRAS" Y "PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW Y RED DE FUERZA Y CONTROL" respectivamente, enviada por esa Gerencia a su digno cargo, mediante escrito 0808PY-GPROORV-CE649 de fecha 01 de marzo de 2011 (se anexa copia), la empresa constructora Ingenieros Civiles Asociados, S. A. de C.V. informo que existen variaciones entre los datos técnicos de los planos y los lineamientos vigentes de la Comisión Federal de Electricidad. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CSM-FLR-CE00784/11, de fecha 18 de mayo de 2011, Informa a la Residencia General que iniciaremos la etapa de preparación del sitio del Banco de Material Pétreo identificado como Santa María Las Palmas, a partir del día 19 de Mayo del 2011. Con escrito de la empresa Supervisora COSTOS S.A. de C.V., YATHE/01.887/2011 de fecha 19 de mayo de 2011, el Ing. José Luis Campos Gómez, informan a la Residencia General que en relación a la solicitud de forma económica, realizada por el Ing. José Luis Campos Gómez, nuevamente se realiza la entrega de los generadores de la volumetría total de la cortina de materiales graduados y volúmenes totales del dique de liga, información que será utilizada para la entrega-recepción de la residencia del proyecto. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY- CONS-SMC-CE.-790/11, de fecha 19 de mayo de 2011, se hace la notificación que con esta fecha se reinicia con la carga y descarga de material de rezaga proveniente de banco para la colocación construcción formación de cortina, dicha actividad se reiniciara en el segundo turno, esta actividad se desarrollara con los recursos citados en el documento de referencia. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -GPRO-ORV-CE-798/11 de fecha 25 de mayo de 2011, informa a la Residencia General que en particular a la revisión de Precios Unitarios de Conceptos No Previstos en el Catálogo de Concepto~ del Contrato, los cuales fueron entregados a "La Comisión" mediante oficios 0808PY-GPROORV-CE675 de fecha 18 de Marzo de 2011, 0808PY-GPRO-ORV-CE699 de fecha 29 de Marzo de 2011 y 0808PYGPRO- ORV-CE736 de fecha 16 de Abril de 2011 , comenta que de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas aplicable a nuestro contrato y al artículo 77 del Reglamento de esta Ley, le solicitamos designe personal para la conciliación de estos Precios Unitarios ya que "La Contratista" se ve



afectada< por no-poder estimar al Precio Real estos conceptos, siendo que ya se ha cumplido el plazo establecido en dicha normatividad para su autorización. Con atención al memorando No. BOO.E.11.3.4/000443 de fecha 08 de mayo de 2011 de la Dirección Local, con fecha 25 de mayo de 2011, mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/S/N el Ing. José Luis Campos Gómez, da su justificación técnica de los otros requerimientos que quedaron pendiente de los memorandos No. BOO.E.11.3.4/000211de fecha 04 de marzo de 2011 y No. BOO.E.11.3.4/000175 de fecha 24 de Febrero de 2011. Con fecha 13 de mayo de 2011, Memorando No. BOO.E.11.3.4/460, la Dirección Local, y en seguimiento al memorando No. 800.04.05.04.-138 de fecha 05 de abril de 2011, de esa Gerencia de Proyectos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, donde dio a conocer a la Dirección Local el resultado del diseño de filtro de la cortina para protección d I corazón impermeable de la cortina, con]a finalidad de dar cabal cumplimiento de la ejecución de los trabajos el proyecto, al respecto y de conformidad con los planos "PRESA YATHE CORTINA SECCIONES Y DETALLES" del proyecto adecuado en diciembre de 2009, que fueron enviados por esa Gerencia a su digno cargo, el filtro formado por grava-arena, dado a nacer en el memorando citado para protección del corazón impermeable, será colocado en la sección adyacente a corazón impermeable, es decir, aguas arriba yaguas abajo, en sustitución de la sección arena indicada en el mismo plano. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/125 de fecha 12 de mayo de 2011, la Residencia General se llevó a cabo una revisión del diseño de filtros de la cortina, derivándose que la Dirección Local turno a esta Residencia General para su atención el memorando 800.04.05.04.-138 de fecha 05 de abril de 2011, de la Gerencia de Proyectos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagricola dio a conocer para el cabal cumplimiento en la ejecución de los trabajos del proyecto. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/130 de fecha 13 de mayo de 2011, en atención al escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-GPRO-ORV-CE-774/11 en donde solicitan se les asigne la localización del banco de arena bien graduada, la Residencia General les comunica que en tanto los bancos de arena, aprobados mediante Oficio No. BOO. E. 3.4/065 de fecha 20 de abril de 2010, no se agoten deberán continuar explotándose. Con Escrito 0808PY-CEX-785 de fecha de 16 de mayo de 2011, la empresa constructora ICA S.A de C.V presenta a la Residencia General el Precio Unitario Abatimiento de Talud.

Con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE -787/11, de fecha 19 de mayo de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General, se les autoricé el precio extraordinario: Acarreo y sobreacarreo de material impermeable proveniente del Banco "El Matha" a las plataformas de homogenización del Proyecto por un precio de $ 129.44 m3.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/134 de fecha 20 de mayo de 2011, la Residencia General de comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-787/11, la Dirección Local, ha aprobado realizar los Acarreo y sobreacarreo de material impermeable proveniente del Banco "El Matha" a las plataformas de homogenización del Proyecto, por un costo directo de $ 71.46 (Setenta y un pesos 46/100 M.N.) por metro cubico, que resulta de dividir $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por viaje entre 7 m3 solicitado por el sindicato de fleteros, restando por llevar a cabo el trámite de revisión y conciliación con los coeficientes de abundamiento e indirectos que resulten para determinar el precio unitario. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/137 de fecha 20 de mayo de 2011, La Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que se autoriza el pago de dichas cantidades adicionales en la estimación de trabajos ejecutados sin la necesidad de celebrar a un convenio respectivo en virtud de que dichas cantidades adicionales a la fecha no han rebasado el presupuesto autorizado para el contrato. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-GPRO-ORV-CE-791/11 de fecha 20 de mayo de 2011, informan a la Residencia General que se deberá conciliar el precio unitario extraordinario correspondiente de carreo y sobreacarreo de material impermeable proveniente del Banco "El Matha" a mas tardar el día Martes 24 de Mayo del presente año de otra manera se suspenderán las actividades de explotación hasta que el precio este conciliado y autorizado por la CONAGUA. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/00478 de fecha 20 de mayo de 2011, le comunica al Ing. José Luis Campos Gómez que con relación al memorando No BOO.E.11.3A/095 de fecha 17 de mayo de 2011de fecha de la Residencia General, donde expone que con cargo del contrato No. SGIH-O'CAVM-HGO-08-CIH-407- RF-LP que le fue adjudicado a la empresa Consultarla Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, SA de C,V., para los servicios de "Supervisión y Control de Calidad para la construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo, se contempla el pago de una computadora portátil (Laptop) marca Acer, Modelo Aspire 8920-6889, que se tiene resguardada a su nombre (se anexa copia) y que físicamente no se ha encontrado en las oficinas de la Residencia General, ni documentación que soporte que se está utilizando para 10s fines previstos en el contrato, conforme a la especificación establecida. La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/078 de fecha 23 de mayo de 2011, solicita a la Dirección Local la inclusión del precio unitario del contrato SGIH-OCAVM-HGO-07-CI H-484-RF-LP., del concepto 1.1.5.1.4 relativo al acarreo y sobreacarreo de material m3 proveniente del banco vaso El Matha, incluye el acarreo a través del camino de accesos El Matha, en la distancia comprendida desde el banco hasta su descarga en el banco de almacenamiento, con un precio unitario de $ 129.44/M3.



La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY -GPRO-ORV-CE-788/11, hace entrega a la Residencia General de la Reprogramación solicitada, en la reunión del 9 de Mayo de presente en la Dirección Local ajustando las actividades en tiempo y monto convenido.

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/138 de fecha 25 de mayo de 2011, la Residencia General de comunica a la contratista ICA S.A. de C.V, que en relación a su escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-791/11 de fecha 20 de mayo de 201, que esta Residencia General procederá de conformidad con las obligaciones y derechos que emanan del contrato y los lineamientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento para el trámite de los precios unitarios no previstos y por lo pronto, se comunica que su solicitud fue remitida a la Dirección Local, mediante Memorando BOO.E.11.3.4/078 de fecha 23 de mayo de 2011, donde se contempla el costo de $ 500.00 por viaje de 7 m3, demandado por el sindicato de Fleteros y aprobado por la Dirección Local. Con escrito de la supervisión COSTOS S.A. de C.V., YA THE/1.900/2011, de fecha 25 de mayo de 2011, hace entrega a la Residencia General de varios informes de control de calidad. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000532 de fecha 25 de mayo de 2011, comunica al Ing. José Luis Campos Gómez que con relación al memorando No. 800.04.05.01.-215 de fecha 23 de mayo de 2011, signado por el Ing. Antonio Mosqueda Tinoco, Gerente de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, don e de conformidad con información proporcionada, comunica una modificación en la localización y trazo del eje de la estructura del desagüe de fondo, que implico haber ejecutado un mayor excavación, al encontrase 9.67 m. debajo de lo indicado en los planos del proyecto ejecutivo, solicitándole la aclaración a la modificación que se cita y en caso de existir ésta, para realizar modificación, se debió haber procedido conforme lo establece el artículo 84 fracción VI del Reglamento del Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente para el contrato en cuestión, comentándole que como dicha modificación no fue comunicada a esta Dirección Local, será de su responsabilidad los daños de operación, calidad y funcionamiento de la obra, por lo que se solicita presentar informe circunstanciado de dicha situación.

Oficio No. BOO.E.11.3.4/139 de fecha 26 de mayo de 2011 la Residencia General, por instrucciones de la Dirección Local de Hidalgo, se turna a esa empresa, la demanda emitida por la Alianza Indígena Mexicana A.C de fecha 14 de mayo de 2011 relativo a la demandan arreglar viviendas afectadas o reubicación de otras, derivado de la operación con explosivos de mayor impacto para la obtención de materiales para la obra: Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe", con la finalidad de que esta CONAGUA, cuente con elementos para elaborar un comunicado a la Presidencia de la República, del estado que guarda dicho reclamo, considerando los soportes documentales con que cuente esa empresa. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CSM-ENHL-CE-801 / 2011, de fecha 26 de mayo de 2011, le solicita a la Residencia General la AUTORIZACIÓN PARA LA



DISPOSICIÓN DE AGUA DE LA PRESA "LAS GOLONDRINAS", El agua es necesaria para la correcta ejecución de los trabajos contratados para la construcción de la presa. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/141 de fecha 27 de mayo de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que con fundamento en lo establecido' en la especificación técnica de construcción en la Generalidad A16 ABASTECIMIENTO DE AGUA, donde se estableció que el banco de agua para la ejecución de los trabajos fue el vaso el Yathecito -y considerando que a la fecha se ha consumido, por medio del presente se autoriza la disposición de agua de la presa Vicente Aguirre (Golondrinas), hasta que se restituya el banco originalmente previsto o instrucciones de esta Residencia. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/000533 de fecha 27 de mayo de 2011, la Dirección Local, le solicita apoyo a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, para llevar a cabo el diseño de los filtros correspondientes conforme a los lineamientos establecidos y así poder determinar las características granulométricas de los filtros y continuar con el desarrollo de los trabajos, la, Presa " EI Yathe". Con memorando No. BOO.E.11.3.4/104 de fecha 31 de mayo 2011, la Residencia General entrega la estimación No. 7 de ajuste de Costos del periodo del 01 al 31 de marzo de 2011, por un importe de $4,701,133.38, de la contratista ICA S.A. de C.V. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/042 de fecha 01 de junio de 2011, la Residencia General, comunica a la contratista ICA S.A de C.V., que como complemento al Oficio No. BOO.E.11.3.4/141 de fecha 27 de mayo de 2011, en do de, se da contestación al escrito No 0808PY-CSM-ENHL-CE-801/2011, solicitando fuente de abastecimiento de agua, en virtud de haberse agotado el banco de agua denominado Vaso Yathecito, originalmente previsto en las bases de licitación del contrato que nos ocupa, que la autorización emitida en Oficio No. BOO.E.11.3.4/141 de fecha 27 de mayo de 2011, de esta Residencian General, por el momento queda sin efecto, hasta nueva instrucción por escrito de esta Residencia, por lo que es conveniente la coordinación entre esa empresa, el Ente Supervisor y esta Residencia, para buscar nuevas fuentes de abastecimiento conforme a las alternativas, que en orden cronológico se citan descartando las no factibles: a) Excavación de cárcamos dentro del embalse del vaso abajo del nivel freático, b) Agotarse pozas de agua ubicadas en la zona aguas abajo de la cortina del vaso, e) Adquisición de agua provenientes de pozos de la Comisión de Aguas del untamiento de Alfajayuca, c) cualquier otro pozo privado de las distintas comunidades de la zona aledaña al proyecto y determinar la más conveniente para el proyecto, solicitando para cada alternativa presentar la propuesta económica, fin de evaluarla para su autorización.

Con memorando No. BOO.04.05.04.-0238 de fecha 01 de junio de 2011, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, en atención al Similar No. BOO.E.11.3.4/000460 de la Dirección Local, anexa los límites recomendables para la siguiente capa establecida en



el proyecto como grava-arena, los cuales se establecieron tomando en consideración las características del filtro de arena recomendados en el memorando antes citado. Con fecha 01 de junio de 2011, mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/02639, se informa que la empresa Consultaría Supervisión Técnica y Operación en Sistemas SA de CV ha habilitado al C. Benjamín' Benítez Badillo, para realizar las siguientes funciones y alcances: Analizar, revisar y conciliar los precios unitarios no previsto en el contrato que presente ese contratista, así como el de revisar y conciliar ajuste de costos de conformidad con lo establecido en el contrato y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con la Misma y su Reglamento, de manera de no incurrir en incumplimiento y garantizar el cumplimiento de la integración de los precios y los soportes establecidos en la legislación vigente para el contrato y estar en posibilidades de liquidar al contratista por los trabajos, ejecutados conforme a las especificaciones establecidas, al amparo del contrato, sin generar responsabilidades para la CONAGUA. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/142 de fecha 01 de junio de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que derivado de la temporada de estiaje y el nivel bajo del agua almacenada en el Vaso de la Presa Vicente Aguirre (Golondrinas), y en general ante la escases de agua en la región, por el momento no es conveniente extraer agua del vaso citado, toda vez que dicha situación y la falta de lluvias, ha provocado un desconcierto en la población y a esta CONAGUA, por lo que la autorización emitida en Oficio No. BOO.E.11.3.4/141 de fecha 27 de mayo de 2011, de esta Residencia General, por el momento queda sin efecto, hasta nueva instrucción por escrito de esta Residencia. Por lo anterior, es conveniente la coordinación entre esa empresa, el Ente Supervisor y esta Residencia, para buscar nuevas fuentes de abastecimiento. La Dirección Local con oficio No.BOO.E.11.3.4/ 02639 de fecha 01 de junio de 2011, comunica a la contratista ICA S.A de C.V., que la empresa Consultoría Supervisión Técnica' y Operación en Sistemas S.A. de C.V. ha habilitado al C. Benjamín Benítez Badillo, para realizar las siguientes funciones y alcances: Analizar, revisar y conciliar los precios unitarios no previsto en el contrato que presente ese contratista, así como el de revisar y conciliar ajuste de costos de conformidad con lo establecido en el contrato y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con la Misma y su Reglamento, de manera de no incurrir en incumplimiento y garantizar el cumplimiento de la integración de los precios y los soportes establecidos en la legislación vigente para el contrato y estar en posibilidades-de liquidar al contratista por los trabajos, ejecutados conforme a las especificaciones establecidas, al amparo del contrato, sin generar responsabilidades para la CONAGUA, por lo anterior se solicita la coordinación con la Residencia General, para programar la regularización de los rezagas, de la autorización de los precios unitarios no previstos y reclamos de ese contratista.



Con escrito 0808PY-GPRO-OR -CE-803/11 de fecha 02 de junio de 2012, la contratista ICA S.A. de C.V., refiriéndonos a nuestro similar 0808PY-GPRO-OR -CE-802/11 donde le solicitamos de la manera más atenta se nos revise el PRECIO UNITARIO , para la OBTENCIÓN, CARGA, ACARREO INTERNO HASTA 1 KM, DE GRAVA-ARENA BIEN GRADUADA CON TAMAÑO MÁXIMO DE 3.8 CMS. (1 %") DE DIÁMETRO A FINOS PROVENIENTE DE BANCOS DE ROCA, nos permitimos anexar al presente, el Precio Unitario con las observaciones hechas por Ud. en revisión que le hicimos a dicho precio el pasado 1° De Junio de año en curso. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/S/N de fecha 02 de junio de 2011, el Ing. José Luis Campos Gómez, aclara al Director Local sobre las modificaciones que se realizaron al Desagüe de Fondo y Obra de Toma. Con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-805/11, de fecha 02 de junio de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., le informa a la Residencia General que en relación a la Caseta de operación de la Estructura de Salida de la Obra de Toma, se le informa que el día de hoy llegó al proyecto la Válvula de Chorro Divergente, y aunque se fabrico de acuerdo al diseño de proyecto, revisando en campo, las dimensiones del muro en el que quedará embebida, se hace necesario ajustarlo por1lo que para ello se solicita su autorización. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/145 de fecha 03 de junio de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que tal y como en el estudio y memoria técnica entregada por esa contratista mediante escrito 0808PY-CONSJJGM-CE236 de fecha 26 de febrero de 2010, como el material almacenado no cae dentro de los limites granulométricos especificados, dicho material deberá pasar por un proceso de cribado o clasificado para obtener un material que este dentro de los limites granulométricos, de lo contrario este no podrá ser colocado en la cortina. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/146 de fecha 03 de junio de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en atención al escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-815/11 de fecha 30 de mayo de 2011, en donde hacen entrega del precio unitario correspondiente al suministro del agua obtenida de la presa Vicente Aguirre (Golondrinas), no se requiere de autorización ya que no se obtendrá agua de dicho vaso. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/147 de fecha 03 de junio de 2011, la Residencia General le comunica a la Empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V., que conforme al curriculum presentado por esa Contratista, mediante YATHE/01.910/2011 de fecha 01 de junio de 2011, esta Residencia General estima que el perfil cumple con lo establecido en la minuta de trabajo de fecha 09 de mayo de 2011, en el punto 3 para analizar y conciliar los precios unitarios y revisar ajuste de costos, y deberá iniciar funciones a la brevedad.



Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000550 de fecha 03 de junio de 2011, la Dirección Local le solicita atentamente a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, su valiosa intervención como administrador del PPI (Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica); a efecto de que se solicite realizar la siguiente adecuación del flujo de inversión conforme a lo siguiente, para estar en posibilidad de dar continuidad a los trabajos y concluir la obra durante el ejercicio fiscal del 2012. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000551 de fecha 03 de junio de 2011 la Dirección Local, en atención al memorando No. 800.04.05.01.- 223 de fecha 27 de mayo de 2011, de la Gerencia de Proyectos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, en donde solicita no llevar a cabo ninguna modificación al Proyecto ejecutivo de la Obra de excedencia, y que la ejecución de de esta obra se lleve a cabo con apego a los planos del Proyecto Ejecutivo que le fueron proporcionados por la Gerencia el 20 de julio de 2009, le comunica que no se pretende hacer una modificación al proyecto ejecutivo de la obra de excedencia, sin embargo, derivado de que se detecto una variación a la topografía contemplada en el proyecto ejecutivo enviado por esa Gerencia y la real del terreno natural, construir tal y como está el proyecto ejecutivo del 20 de julio de 2009, implica hacer una excavación de 221,650.28 m3, y adecuando el mismo proyecto a la topografía del terreno natural real, se estima que el volumen de excavación se reduce a 98,259.80 m3, logrando una economía en la construcción de la Obra de Excedencias aproximadamente de $ 1'308,344.79 y considerando la situación presupuestal del proyecto, nuevamente se solicita su opinión para que de ser factible, se revise la propuesta y emita su opinión al respecto y determinar lo procedente. OFICIO No. BOO.E.11.3.4/ 02642 de fecha 06 de junio de 2011, la Dirección Local, envía al Jefe de Supervisión de la Empresa COSTOS S.A. de C.V., derivado de los acuerdos de la minuta del 09 de mayo de 2011, para la habilitación del área para revisión y análisis de precios unitarios no previstos en el contrato dentro de los alcances del contrato y en relación al escrito 0808PYGPROORV- CE663, de fecha 14 de marzo de 2011, signados por el Superintendente de Construcción de la Contratista ICA SA de C.V., donde presenta el reclamo referente a "Subutilización de recursos de mano de obra y equipo" y a los "Costos indirectos generados por el atraso en la entrega del proyecto ejecutivo definitivo", durante el ejercicio 2009. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/02641 de fecha 06 de junio de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., a los acuerdos de la minuta del 09 de mayo de 2011, para la habilitación del área para revisión y análisis de precios unitarios no previstos en el contrato dentro de los alcances del contrato y al el reclamo relativo al concepto de trabajo no previsto en el contrato, No 1.1.4.2.a "Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 1 1/2" a 1/4" proveniente de la trituración de roca. Incluye obtención de roca, acarreo a planta de trituración, carga a la trituradora, trituración, cribado, desperdicio y acarreo a la cortina", para colocación como filtro en la cortina de la Presa El Yathe., lo anterior a efecto de que esa



supervisión lleve a cabo su revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente. Oficio No. BOO.E.11.3.4/149 de fecha 07 de junio de 2011, la Residencia General comunica a la Contratista ICA S.A. de C.V., que en virtud de haberse agotado el banco de agua denominado Vaso Yathecito, originalmente previsto en las bases de licitación del contrato que nos ocupa. Con fundamento en lo establecido en la especificación técnica de construcción en la Generalidad A 16 ABASTECIMIENTO DE AGUA, donde se estableció que el banco de agua para la ejecución de los trabajos fue el vaso el Yathecito y considerando que a la fecha se ha consumido, se autoriza la disposición de agua del manantial Sacachichilco, hasta que se restituya el banco originalmente previsto o por instrucciones de esta Residencia. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-GPRO-ORV-CE-815/11 de fecha 08 de junio de 2011, Solicitan a la Residencia General la autorización para la obtención y acarreo del agua banco "San Francisco Sacachichilco", ya que es un concepto no previsto en conceptos original y al mismo tiempo anexo al presente le hacemos entrega Unitarios correspondiente a dicha actividad, los cuales son: AGUAd1.- OBTENCIÓN, CARGA Y ACARREO A 1ÉR KM DE AGUA OBTENIDO "SAN FRANCISCO SACACHICHILCO" PARA TERRACERIAS, AGUA02.- ACARREO DE AGUA A KMS SUBSECUENTES OBTENIDA DEL BANCO "SAN FRANCISCO SACACHICHILCO" PARA TERRACERIAS.

Memorándum No. BOO.04.05.-0247 de fecha 08 de junio de 2011, la Gerencia de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola comunica que en atención al memorando No. BOO.E.11.3.4/000479 de fecha 17 de mayo del año en curso, de la Dirección Local, hacer de su conocimiento que ya que básicamente las variaciones de datos técnicos anotados en planos Nos. PAY-HGO-C-ELEC-1; 2; 3; Y 4 elaborados en su oportunidad por esta Gerencia, radican en: El voltaje de la línea eléctrica en media tensión que actualmente es de 23000 volts; la conducción de esta línea la cual deberá ser en tres fases 4 hilos con neutro corrido (línea de guarda)y por último que la altura de los postes debe ser de 12.75m., por lo que esta Gerencia no tiene inconveniente en llevar a cabo la actualización de los mencionados planos así como de las respectivas especificaciones técnicas y catálogo de conceptos de trabajo cantidades de obra precios unitarios, mismos que me permito remitir adjunto al presente, adicionan un nuevo plano conteniendo esquemas de las estructuras AD-30, RD30 y RSA, y que los datos técnicos con los que inicialmente se formularon los planos y documentación complementaria a estos, fueron tomados del proyecto original y confirmado en su momento telefónicamente por personal de la Dirección Local. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/000588 de fecha 09 de junio de 2011, le comunica al Ing. José Luis Campos Gómez que considerando que la Residencia General, informa también que se detecto que hay documentos que hacen constar que durante su gestión, la contratista le entrego físicamente dicha videocámara, argumentando esta que la



falta de CO, no es imputable a dicha empresa, ya que al no contar físicamente con dicha videocámara, se encontró imposibilitado de reproducir los videos y editarlos en CO, conforme a la especificación, por lo que previo a la entrega de la Residencia, deberá aclarar y solventar dicha situación, mediante la solicitud al contratista del reintegro correspondiente. Mediante Memorando No. BOO.E.04.07.03/114 de fecha 09 de Junio de 2011, la Residencia General emite su opinión a la Dirección Local sobre considerando los antecedentes con que cuenta esta Residencia, a la fecha no sería conveniente la celebración de un convenio adicional para modifica el monto y plazo en tanto no se tengan más avance del proyecto, sin embargo se pudiera justificar la suspensión parcial de los trabajos y en forma particular a la colocación de materiales para la formación de la cortina, Por lo que se somete a consideración para llevar a cabo la reprogramación sin modificar el plazo y monto del contrato. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000591 de fecha 09 de junio de 2011, la Dirección Local, respecto, derivado de la problemática para la obtención del material impermeable tratada en las minutas del 11 de febrero del 2011 y el 09 de mayo de 2011, y descrito en su memorando BOO.E.11.3.4/114 de fecha 09 de junio de 2011, se autoriza llevar a cabo la reprogramación sin modificar el monto y plazo del contrato, en tanto no se tengan más avance del proyecto y se tenga regularizado los rezagos en los precios unitarios no previstos en el contrato. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/02640 de fecha 09 de junio de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., los documentos relativo al precio unitario extraordinario correspondiente de carreo y sobreacarreo de material impermeable proveniente del Banco "El Matha", para llevar a cabo su revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000590 de fecha 10 de junio de 2011, la Dirección Local comunica a la Gerencia de Proyectos que con personal a cargo de la Residencia, se llevó a cabo todas las recomendaciones vertidos en su Memorando No. 800.04.05.01.-0244, de fecha 07 de junio de 2011 relativo con el Proyecto Ejecutivo del Vertedor Definitivo para su construcción, resultando el proyecto ejecutivo definitivo para construcción del vertedor que se adjunta impreso y en CD, lo anterior para que de no tener inconveniente sea validado por esa área -a su digno cargo, estando la Residencia General en disponibilidad en cualquier momento de poder hacer las adecuaciones que a través de su área recomiende, hasta que a su juicio esté correcto. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-GPRO-O V-CE-765/11 de fecha 10 de junio de 2011, comenta a la Residencia General que en alcance del oficio 0808PY-GPRO-ORV-CE-765/11 referente a la reprogramación de los trabajos por causas no imputables a la contratista y que además a la falta de bancos de arcilla y por el proceso constructivo se vieron directamente afectadas en su ejecución las actividades de obtención de enrocamiento, rezaga y grava-arena, ya que la falta de dichos bancos generara que no



se/contara por sus altos costos de arrendamiento con parte del equipo mayor para la colocación de estos materiales, principalmente de enrocamiento (ver anexo 01), lo que causara que los niveles de producción de los demás materiales tuviera que disminuir, dado que su proceso de obtención implica una clasificación previa para su producción final, por tales motivos, se le solicita que se reprogramen de igual forma estos trabajos a la solicitud de reprogramación que del material impermeable (arcilla), así como de todas las actividades que aunadas a la falta de bancos de arcilla y de la construcción de la cortina. Con escrito de la supervisión COSTOS S.A. de C.V., YATHE/1.921/2011 enviar a la Residencia General un informe de calidad de este material muestreado con fecha 13 de junio de 2011. La muestra ensayada no cumple con los requisitos granulométricos establecidos por la Dependencia que usted representa mediante oficio BOO. E.11.3.4/125 de fecha 12 de mayo de 2011. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-GPRO-ORV-CE-817/11 de fecha 14 de junio de 2011, Hace entrega a la Residencia General del contrato celebrado con la comunidad de San Francisco Sacachichilco, en el que se fija las tarifas por el obtención del agua en $6.50 por metro cubico. La supervisión COSTOS S.A. de C.V., con escrito YATHE/1.919/11 de fecha 14 de junio de 2011, le envía a la Residencia General en respuesta al escrito de la contratista ICA S.A. de C.V, 0808PYGPRO-ORV-CE-699/11 de fecha 29 de marzo de 2011, los expedientes ahí citados, como sustento, apoyo y análisis en el tratamiento en el precio unitario relacionado con la explotación de bancos de arcilla. Con memorando No. BOO.04.07.-0171 de fecha 15 de junio de 2011, la Gerencia de Proyectos, le informa a la Gerencia de Recursos financieros que se requiere una adecuación al calendario fiscal del ejercicio 2011, en virtud de que la asignación anual no ha correspondido a lo programado y en los ejercicios 2008 y 2009, no se ejercicio el total consignado en el flujo de inversión. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY- CONS-SMC-CE.-818, de fecha 15 de junio de 2011, le informa a la Residencia General que el material del banco la noria se está agotando por lo tanto se procederá a colocar el material proveniente del banco Boxtho 1 (Bordo nuevo) y Boxtho 11. La Residencia General, con Oficio No. BOO.E.11.3.4/. 0282, de fecha 17 de junio de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que mediante escrito PACHJ142/130611 de fecha 13 de junio de 2011, el sindicato antes citado, comunica sobre problemas con las tarifas de los servicios de acarreos y solicitan a esta Dirección Local una cita para tratar dicho asunto y aunque dicha problemática afecta el desarrollo de los trabajos que al amparo del contrato que se tiene firmado, en forma particular esta fuera del contexto y responsabilidad de esta CONAGUA, debido a que se refiere a aspectos laborales con



terceros contratados por esa empresa, previsto en la Cláusula Decima del contrato que nos ocupa y en las especificaciones del contrato establecidas para los conceptos de trabajo de los acarreos, siendo importante mantener el desarrollo de los trabajos sin interrupciones, por lo que se exhorta a ese contratista a buscar un arreglo y resolver la problemática planteada. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/02930 de fecha 22 de junio de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., los documentos relativos al precio unitario extraordinario correspondiente a "Fabricar, transportar presentar y soldar tramo de tubo recto de 6,100 mm. de longitud con un diámetro de 1219 rnrn. (48") y espesor de 12.7 mm (1/2"), rolado en frio, con 7 anillos circunferencia les, de los cuales llevan ancla de placa con que se fabricara el tubo será de placa de acero al carbón A-36 GR.B, la fabricación se sujetara a lo consignado en las especificaciones técnicas del equipo, la placa de los anillos circunferenciales es de 76.2 mm de alto y de 9.23 mm ( 3/8 ") de espesor", lo anterior para que proceda con la revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente, lo anterior considerando que esta Dirección Local no tiene atribuciones contempladas en el artículo 79 fracción VI del Reglamento Interior de la CONAGUA, referente a la aplicación de las bases técnicas en materia de ejecución de obras públicas y en el organigrama de esta Dirección no se tiene autorizado un área responsable de la ejecución de los trabajos, conforme al artículo 2 fracción 111, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, y en seguimiento a la minuta de trabajo de fecha 09 de mayo de 2011, llevada a cabo por personal de CONAGUA de la Contratista Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., y de esa Supervisión, y en particular al punto 3. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/02988 de fecha 22 de junio de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., la documentación soporte presentada por el contratista, relativo a la solicitud el precio unitario respectivo, para que su revisión, análisis y en su caso conciliación y de ser el caso llevar a cabo el trámite para la autorización, de esta Dirección Local relativos los conceptos de trabajo para "Pago de regalías por concepto de obtención de agua del banco denominado Manantial de San Francisco Sacachichilco"; "Acarreo en el primer kilómetro de agua proveniente del banco denominado Manantial de San Francisco Sacachichilco" y "Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de agua proveniente del banco denominado Manantial de San Francisco Sacachichilco". Con escrito 0808PY -GPRO-LFGG-CE-824/11 de fecha 23 de junio de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., le informa a la Residencia General que mediante el oficio No. BOO. E.11.3.4/125 de fecha 12 de mayo de 2011, la Residencia General de Proyecto instruye a esta contratista producir nuevos materiales tanto horizontal como vertical como soporte del material impermeable obtenido de los Bancos de "El Yathecito "El Matha" según las figuras 1 y 2 del memorándum BOO.04.05.138,· por lo que hasta que no se tenga la colocación del material impermeable de dichos bancos, le solicitamos instruya a la Supervisora para continuar colocando dicha arena para filtro como se ha venido colocando, acorde con lo establecido en el Oficio No BOO. E.11.3.4/036 de fecha 26 de febrero de 2010.



La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 158 de fecha 23 de junio de 2011, comunica que en atención al escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-822/11 de fecha 22 de junio de 2011, escrito donde se hace entrega a esta Residencia General la estimación No. 8 de ajuste de costos para su revisión y autorización, por lo que con base en la propuesta de esta Residencia realizada mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/156 de fecha 20 de junio de 2011, se deduce que esa empresa está aceptando en forma provisional los factores de ajuste de costos comunicados, en tal virtud, se comunica que se procederá con el trámite de autorización de la Dirección Local para su aplicación, y una vez que se cuente con dicha autorización, se le comunicara para que sean considerados y asentado en la estimación correspondiente. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/160 de fecha 24 de junio de 2011, la Residencia General le solicita a la empresa supervisora COSTOS S.A. de C.V., llevar a cabo una prueba de laboratorio con base en el material depositado en el banco de almacenamiento para utilizar en la cortina como diseño de filtro para proteger el corazón impermeable, de tal manera de contar con los proporcionamientos que mezclados estén dentro de la granulometría especificada en el Oficio BOO.E.11.3.4/125 de fecha 12 de mayo de 2011. Del resultado de las pruebas, deberá entregárselo al contratista para que lleve a cabo las acciones necesarias inherentes al proceso de cribado y clasificación para que dicho material colocado en la cortina cumpla cabalmente con la granulometría especificada, y se realice la función de supervisión de la calidad del material para la colocación en la cortina conforme a lo especificado. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/159 de fecha 24 de junio de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A de C.V., que con base en el Oficio BOO.E.11.3.4/036 de fecha 26 de febrero de 2010, donde en su momento la Residencia general, indicó al contratista que el material de arena para filtro del banco la Nopalera, cumple con las especificaciones correspondientes (curva granulométrica) y desde un inicio se han utilizado en todo el proceso de ejecución y solo se tuvo instrucciones por parte de dicha Residencia en relación al sobretamaños que presentaba durante el proceso de ejecución, este problema se solvento cribando el material para eliminar los sobretamaños como se ha venido colocando y aprobando por la Residencia General, se comunica que exigirá el cumplimiento de la granulometría comunicada en el Oficio BOO.E.11.3.4/125 de fecha 12 de mayo de 2011, colocada desde el reinicio de las actividades de colocación a partir de mayo pasado a la fecha, ya que la nueva granulometría del filtro fue diseñada para proteger el material impermeable que se colocará en la cortina, proveniente de los bancos de "Yathecito" y el "Matha. Con escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-836/11 de fecha 24 de junio de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V, hace entrega a la Residencia General del precio Unitario, denominado: 1.1.4.2.a "OBTENCIÓN, TRITURACIÓN, CARGA, ACARREOS Y DESCARGA DE GRAVA



ARENA BIEN GRADUADA CON TAMAÑOS DE GRAVA HASTA DE 3.8 CMS. (1 %") DE DIÁMETRO A 1.9 CMS (%"); INCLUYE: ACARREOS INTERNOS PEDRERA-TRITURADORA, TRITURADORA-PLATAFORMA DE ALMACENAJE Y PLATAFORMA DE ALMACENAJE CORTINA, PROVENIENTE DE BANCOS DE ROCA" OFICIO No. BOO.E.11.3.4/ 02989 de fecha 24 de junio de 2011 la Dirección Local envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., para que su revisión, análisis y en su caso conciliación y de ser el caso llevar a cabo el trámite para la autorización, de esta dirección Local relativo a los conceptos de trabajo para" Obtención carga y descarga de material impermeable", "Acarreo en el primer kilómetro de material impermeable", "Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de material impermeable" y "Colocación de material impermeable en la cortina" , proveniente de los bancos La Noria 1, Nuevo Boxtho, Boxtho II, La Noria II, Huapilla y Yathecitho 1 etapa. Memorando No. BOO.E.11.3.4/000636 de fecha 24 de junio de 2011, la Dirección Local, comunica a la Residencia General que con base en la opinión de la Residencia General donde expone que de la revisión del estudio de ajuste de costos presentado por la empresa contratista y considerando la variación de los costos de los insumos registrados en los índices Nacionales de Precios al Productor con servicios determinados por el Banco de México, para el período de Enero 2010 a Abril 2011, Y el procedimiento establecido en el Artículo 57 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente para el contrato; esta Dirección Local autoriza la aplicación al contrato los porcentajes de ajuste de costos de manera provisional que se relacionan en el citado memorando. Con Oficio NO 84.01/0788/11 de fecha 27 de junio de 2011, dirigido a la Dirección Local, el Delegado del Centro INAH Hidalgo, solicita tenga a bien hacernos sus apreciables comentarios, sobre el "Proyecto de Salvamento Arqueológico Presa el Yathé: la prospección de superficie", que se pretende realizar entre el organismo desconcentrado. a su cargo y esta institución, a efecto de que se puedan realizar los trámites necesarios para formalizar el convenio remitido. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/127 de fecha 27 de junio 2011, la Residencia General entrega la estimación No. 8 de ajuste de Costos del periodo del 01 de enero del 2010 al 30 de abril 2011, por un importe de $6,080,591.86, de la contratista ICA S.A. de C.V. Con fecha 28 de junio de 2011, el Jefe del Área de Programación de la Dirección Local, comunica a la Residencia General que En referencia al Memorando No. 800.07.02.- 000455 el cual hace referencia que a partir del 1 de Marzo la captura y ejecución del Sistema de Información Integral para el seguimiento del Programa Anual de Obra Pública (SIPAO) es responsabilidad del personal operativo. En este sentido hago de su conocimiento que esta área de Programación tiene el rol de análisis de datos, por lo que cualquier duda al respecto



tendrá que ser dirigida a la Subdirección General de Administración o a la Gerencia de Recursos Financieros. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/164 de fecha 29 de junio de 2011, la Residencia General, le comunica al contratista ICA S.A. de C.V., que la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, envío la curva granulométrica que se anexa, correspondiente al diseño del filtro de grava-arena, bien graduada para proteger el filtro de arena entregado mediante Oficio antes citado, con la finalidad de dar cabal cumplimiento en la ejecución de los trabajos de colocación de la cortina conforme a los planos de la cortina. Es de mencionar que el diseño de filtro de grava-arena en cuestión fue elaborado conforme a los criterios de diseño establecidos en la normatividad vigente de la Dependencia, instruyendo a ese contratista dar cabal cumplimiento en la granulometría y la calidad de los materiales.

Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000666 de fecha 30 de junio de 2011, la Dirección Local informa que con fundamento en lo establecido por el artículo 75 fracción 11 y 78 fracción IX del Reglamento Interior de la CONAGUA, publicado en el diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, adjunto al presente convenio de colaboración enviado por la Delegación del INAH, Hidalgo con la finalidad, en coordinación con dicha Delegación se lleve a cabo la revisión de dicho instrumento en sus aspectos legales, lo anterior derivado del Oficio No. 84.01/151/11 de fecha 03 de febrero de 2011, emitido por la Delegación deI INAH, Hidalgo, relativo a la necesidad de celebrar un convenio de colaboración para llevar a cabo los trabajos inherentes a el proyecto denominado "Proyecto de salvamento arqueológico presa El Yathe: la prospección de superficie", y las actividad de rescate que incluye la extracción, la protección y conservación de la pintura rupestre localizada en la margen izquierda de la ladera de donde se alojara la cortina de la presa, considerada como patrimonio cultural, arqueológico e histórico. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 03069 de fecha 30 de junio de 2011, se solicita presentar una propuesta técnica y económica, con la descripción de las actividades que se realizarán mediante el convenio de colaboración, incluyendo los términos de referencia describiendo los alcances para realizar todas las actividades requeridas, incluyendo un catálogo de conceptos, unidades cantidades, el análisis de los precios propuestos de cada rubro, en forma desglosada, e importes que integran el total de la propuesta, acompañado del programa de ejecución y erogaciones que reflejen el avance y programa de pagos a cubrir por parte de esta Comisión, con la finalidad de revisar y llevar a cabo la formalización del citado convenio. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V 0808PY-GPROY-ORV-CE- 840/11 de fecha 30 de junio de 2011 le entregamos nuevamente a la Residencia General de los estudios de Ajuste de Costos correspondientes a los meses de Enero de 2011 a Abril de 2011 en los cuales se están haciendo las modificaciones respectivas en base a su oficio no. 800.E.11.3.4/156 de fecha 20 de Junio de 2011.



Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-GPROY-ORV-CE-839/11 de fecha 30 de junio de 2011, informa a la Residencia General que Simultáneamente a la entrega de esta solicitud, apegándonos a la normatividad aplicable y tomando como referencia el artículo 148 del RLOPYSRM anexamos a esta solicitud el Estudio de Ajuste de Costos correspondiente a dicho mes, para su amable revisión, conciliación y/o autorización y que se están haciendo las consideraciones de acuerdo a su oficio no. BOO.E.11.3.4/156 de fecha 20 de Junio de 2011. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000666 de fecha 01 de julio de 2011, la Dirección Local informa al Subdirector General de administración que en la Residencia General del Proyecto "El Yathe" a cargo de esta Dirección Local, para los contratos No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, para la "Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras Complementarias, Edo Hidalgo", y el contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, de "Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras Complementarias, Edo, Hidalgo, procedió a la captura de dichos contratos en el sistema, con el apoyo de personal del Área de Programación de esta misma Dirección Local, sin embargo no fue posible dar de alta los datos en dicho sistema, toda vez que previamente a su captura, ya se habían realizado pagos de estimaciones con cargo al presente ejercicio, que no permitían la captura y legalizar estos contratos en él sistema. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/164 de fecha 01 de julio de 2011, la Residencia General comunica a la contratista Ica S.A. de C.V., que de conformidad con la reunión llevada a cabo en la Dirección Local el día 27 de junio de 2011 relacionada con la estimación No. 37 donde ese Contratista, presento volúmenes de conceptos de trabajo, aplicando Precios Unitarios, que no están autorizados por la Dirección Local, por instrucciones de esta, de conformidad con el artículo 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunica que no se autorizara las estimaciones que incluyan Precios Unitarios que no hayan sido autorizados y/o aprobados por escrito por parte de la Dirección Local. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000667 de fecha 01 de julio de 2011, la Dirección Local, en relación al tratamiento de cimentación en la Margen Izquierda, donde se alojará la cortina de la Presa. envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, los resultados de la pantalla de inyección realizada mediante la formación de dos líneas paralelas al eje de la cortina, con una separación de 6 metros alterna a tres bolillos de 3" de diámetro y 10 metros de profundidad, con la finalidad de solicitar su valioso apoyo para revisión y opinión de la información y de ser el caso solicitar una visita de campo con personal de esa Gerencia, con la finalidad de tener la definición de los trabajos y/o recomendaciones al respecto, toda vez que el contratista cuenta con el equipo y está solicitando los trabajos a seguir. La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/130 de fecha 05 de julio de 2011, informa a la Dirección Local que en particular a la demanda emitido por la Alianza Indígena



Mexicana A.C., de arreglar las viviendas afectadas o reubicación de otras, derivado de la operación con explosivos de mayor impacto para la obtención de materiales para la obra: Construcción de la Presa de Aímacenamiento "El Yathe", por lo que se informa que el escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-830/11 de fecha 01 de julio de 2011, signado por la empresa Ingenieros Civiles Asociados S.a. de CV, donde comunica la posición de ese Contratista con relación a los reclamos en cuestión, fue entregado a la Alianza citada el 01 de julio de 2011, por esta Residencia General, mediante Oficio BOO.E.11.3.4J166 de fecha 1 de julio de 2011. Oficio No. BOO.E.11.3.4/173 03119 de fecha 07 de julio de 2011, la Dirección Local autoriza la inclusión al catalogo del contrato del precio unitario no previsto al catálogo del contrato, lo anterior para estar en posibilidad de liquidar ese contratista por los trabajos ejecutados conforme al concepto 1.1.5.1.4 “ACARREO Y SOBREACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DEL BANCO VASO EL MATHA, (INCLUYE EL ACARREO A TRAVÉS DEL CAMINO DE ACCESO EL MATHA, EN LA DISTANCIA COMPRENDIDA DESDE EL BANCO DE OBTENCIÓN HASTA SU DESCARGA EN EL BANCO DE ALMACENAMIENTO) “, con un precio de $ 129.36/M3.

Con escrito de la contratista 0808PY~CEX-849 de fecha 11 de julio de 2011, la contratista hace entrega de los precios unitarios para su revisión y autorización, de las actividades realizadas en el Banco “Las Golondrinas” y preguntar cuál es el status de los precios unitarios que le fueron entregados a Ia CONAGUA. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY- CONS-SMC-CE.-858 de fecha 13 de julio de 2011, le informa a la Residencia General de la incorporación de la subcontratista IACSUR, Ingenieros Arquitectos y Constructores del Sur, para realización de las pruebas de laboratorio de los trabajos relacionados con la construcción de La Presa de Almacenamiento "El Yathe". Con Escrito 0808PY-CEX-857 de fecha 13 de julio de 2011, la empresa constructora ICA S.A de C.V, informa a la residencia que se realizo un recorrido con personal de campo de la Dependencia y Supervisión COSTOS S.A. de C. V. al banco de roca Santa María la Palma en la cual se informo de las condiciones que presenta dicho banco y se determino la zona, área del banco a explotar, así mismo se quedo en mutuo acuerdo de iniciar con la barrenación para realización de la voladura a cielo abierto. La contratista ICA S.A. de C.V, con escrito 0808PY -GPRO-ORV -CE-862/11, de fecha 14 de julio de 2011, anexa el "NUEVO" análisis de Precio Unitario DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: OBTENCIÓN DE MATERIAL PARA FILTRO CON UNA GRANULOMETRÍA DE 1 1/2" A 1/4" PROVENIENTE DE BANCOS DE ROCA; INCLUYE: Desmonte y despalme del Banco, Explotación del Banco con uso de Explosivos, Trituración y Cribado del material hasta cumplir con la Curva Granulométrica de Proyecto, Carga y



Acarreo 1 er. Km de Planta Trituradora a Patio de Almacén y de Patio de Almacén a Sitio de Colocación (Cortina). Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000718 de fecha 15 de julio de 2011, la Dirección Local comunica al Ing. José Luis Campos Gómez, Con escrito 0808PY-CEX-849 de fecha 11 de julio de 2011, el Contratista Ingenieros Civiles de Asociados está requiriendo información sobre el estado que guarda de la solicitud realizada mediante escrito 0808PY-CONSJJGM-CE349 de fecha 24 de mayo de 2010, para la autorización de los precios unitarios de los conceptos relativos al suministro e instalación de Válvula Mariposa de 48” y Válvula de Chorro Divergente de 48”, con un importe de $ 239,876.80 y de $ 2,105,983.93 respectivamente para su inclusión al catálogo de conceptos, se le solicita información relativa al seguimiento que se dio durante su gestión a dicha solicitud y del estado actual en que se encuentra la solicitud, así como su opinión de la procedencia de dicha solicitud y en su caso la descripción de las razones que motivaron dicha procedencia.

La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/131 de fecha 15 de julio de 2011, informa a la Dirección Local que para el contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, adjudicado al contratista Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., para la "Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo." mediante escrito 0808PY-CEX-849 de fecha 11 de julio de 2011, el Contratista requiere información sobre el estado que guarda de la solicitud realizada mediante escrito 0808PY-CONSJJGM-CE349 de fecha 24 de mayo de 2010, para la autorización de los precios unitarios de los conceptos relativos al suministro e instalación de Válvula Mariposa de 48" y Válvula de Chorro Divergente de 48", con un importe de $ 239,876.80 Y de $ 2,105,983.93 respectivamente para su inclusión al catálogo de conceptos, por lo que se le solicita su apoyo a fin de requerir al Ing. José Luis Campos Gómez, sobre el seguimiento de dicha solicitud, la opinión de su procedencia, y en su caso la descripción de las razones que la motivaron. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000719 de fecha 18 de julio de 2011, la Dirección Local, comunico al Ing. José Luis Campos Gómez, que a partir de esta fecha, he tenido a bien designarlo como Enlace de esta Dirección Local Hidalgo para atender la Auditoría No. 10/2011 "Obra Pública", descrita en el Oficio No. 16/005/0,1.2.- 197/2011 de fecha 13 de julio de 2011, signado por el LC. Ramón Avilés Cordero, Titular del área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua. Lo anterior con el objeto de atender en tiempo y forma la Auditoría arriba señalada, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 31 y 32 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, en relación con el artículo 86 del mismo ordenamiento. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY- CONS-SMC-CE.-865 de fecha 18 de julio de 2011, informa a la Residencia General que se deja constancia de los acuerdos tenidos con la Residencia de Proyecto CONAGUA, Supervisión COSTOS S.A.de C.V., y la



contratista Ingeni4ros Civiles Asociados S.A. de C.V., en la reunión del pasado 15 de Julio del presente año, y que se enlistan en el escrito de referencia. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000720 de fecha 18 de julio de 2011, la Dirección Local, comunico al Ing. Baldomero Gabino Noriega, que a partir de esta fecha, he tenido a bien designarlo como Enlace de esta Dirección Local Hidalgo para atender la Auditoría No. 10/2011 "Obra Pública", descrita en el Oficio No. 16/005/0,1.2.- 197/2011 de fecha 13 de julio de 2011, signado por el LC. Ramón Avilés Cordero, Titular del área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua. Lo anterior con el objeto de atender en tiempo y forma la Auditoría arriba señalada, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 31 y 32 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, en relación con el artículo 86 del mismo ordenamiento. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 0322 7 de fecha 18 de julio de 2011, la Dirección Local Le informa al Área de Auditoría Interna que se ha designado a los CC. Baldomero Gabino Noriega y José Luis Campos Gómez, Residentes Generales; para efectos de la atención de la Orden de Auditoría No. 10/2011 "Obra Pública". Con fecha 19 de julio de 2011, se levanta el acta de presentación y apertura de proposiciones, correspondiente a la licitación pública LO-016B00007-N47-2011, relativa al Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión “El Yathé-Zona de Riego Alfajayucan”, del Distrito de Riego 100, Municipio de Alfajayucan Hgo., que forma parte del proyecto para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/180 de fecha 19 de julio de 2011, la Residencia General comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY-CEX-861 de fecha 14 de julio de 2011, en donde solicita la autorización del pago de volúmenes adicionales del concepto 1.1.1.2 DESPALME DE MATERIAL, NO APTO PARA CIMENTACIÓN Y/O DE LOS BANCOS DE PRÉSTAMO y de conformidad con el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente para el contrato, es de comentar que únicamente se considerarán cantidades adicionales a las previstos en el catálogo del contrato, aquellas cantidades de trabajos considerados dentro del proyecto, que sean solicitadas y conciliadas con la supervisión y esta Residencia, ya que si ese contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la Residencia y/o Ente Supervisor, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Con Memorando No. BOO.E.11.3.1134 de fecha 20 de julio de 2011, la Residencia General le informa a la Dirección Local que considerando la asignación comunicada a través del



Oficio de Liberación de Inversión, con un importe de $ 133,222,141.00 Y conforme al programa contractual, se estima que dicha asignación alcanzará para cubrir las erogaciones del contrato por concepto de los trabajos ejecutados programados para el mes de Agosto-Septiembre, observando un déficit para el presente ejercicio 2011, que podría cubrirse con de un Oficio de Liberación de Inversión adicional para el presente ejercicio por un importe aproximado de $65,000,000.00 implicando una ampliación a la asignación 2011 ,para quedar con un importe total de $ 198,222,141.00. OFICIO No. BOO.E.11.3.4/ 03579 de fecha 20 de julio de 2011 se le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que se autoriza la inclusión de precios unitarios extraordinarios al catálogo del contrato del concepto 1.1.5.1.5. OBTENCIÓN CARGA Y ACARREO A 1ER. KM DE AGUA OBTENIDA DEL BANCO "SAN FRANCISCO SACACHICHILCO PARA TERRACERÍAS. (Veinticinco pesos 78/100 M.N.) Por metro cúbico, con un precio de $ 25.78/M3. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/767 de fecha 22 de julio de 2011 a la Dirección del Organismo de cuenca Agua del Valle de México, solicita su valiosa intervención a fin de gestionar la tramitación e recursos adicionales mediante un Oficio de Liberación de Inversión adicional para el presente ejercicio, por un importe aproximado de $65,000,000.00 que modificaría la asignación 2011 a un importe de $198,222,141.00. Mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/03597 de fecha 25 de julio de 2011, la Dirección Local en relación al Oficio No. 16/005/0.1.2.2.-029/2011, en donde el auditor supervisor del Órgano Interno de control de la CONAGUA, solicita proporcionar la información y/o documental en un plazo que no exceda del día 25 de julio de 2010, la Residencia General hace entrega de la información solicitada derivada de la orden de auditoría numero 10/2011 "Obra Pública" emitida por Titular del Área de auditoría Interna del Órgano Interno de control en la Comisión Nacional del Agua, mediante el oficio 16/005/0.1.2.-0197/2011 del 13 de julio de 2011. Con escrito YATHE/01.955/2011 de fecha 27 de julio de 2011, hacen entrega a la Residencia General de 3 CD que contienen los planos que se enlistan en el escrito de referencia, lo anterior para el envió de estos a quien corresponda para su autorización definitiva. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/184 de fecha 27 de julio de 2011, la Residencia General le informa a ala contratista ICA S.a. de C.V., que mediante escrito YATHE/1.956/2011 de fecha 27 julio de 2011, la Supervisión, informó a esta Residencia General que ese contratista, ha colocado material que no ha sido puesto a consideración de la Supervisión para su aprobación acorde con las especificaciones establecidas, no obstante a dicho material ya colocado, el Ente Supervisor ha realizado las pruebas de calidad en relación a dichas especificaciones, obteniendo como resultado el incumplimiento al mismo. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-876, de fecha 28 de julio de 2011, hacen entrega a la Residencia General nuevamente de los precios de obtención y



colocación de material impermeable de los diferentes bancos explotados a la fecha, para su revisión, conciliación y aprobación y le solicitamos amablemente dar seguimiento a este tema ya que estos precios se entregaron por primera vez el 29 de Marzo de 2011 mediante oficio 0808PYGPRO-ORV-CE-699/11 y aún no hemos tenido respuesta, lo cual nos afecta directamente. Así mismo le hacemos entrega nuevamente del precio unitario de concreto ciclópeo utilizado en la estabilización de taludes. Con escrito YATHE/01.959/2011 de fecha 28 de julio de 2011, hacen entrega en forma de préstamo de nuestro juego de planos originales, los cuales son los autorizados por el Ing, José Luis Campos Gómez de la CONAGUA para la construcción de la presa de almacenamiento "El Yathe", mismos que se relacionan en el escrito de referencia. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-GPRO-ORV-CE-877/11 de fecha 29 de julio de 2011, le comunica a la Residencia General que entienden que su solicitud del Precio Unitario Extraordinario "OBTENCIÓN DE MATERIAL PARA FILTRO CON UNA GRANULOMETRÍA DE 11/2" A 1/4" PROVENIENTE DE BANCOS DE ROCA; INCLUYE: Explotación del Banco con uso de Explosivos, Trituración y Cribado del material hasta cumplir con la Curva Granulométrica de Proyecto, Carga y Acarreo 1er. Km de Planta Trituradora a Patio de Almacén y de Patio de Almacén a Sitio de Colocación (Cortina)", está revisada y aprobada por la Residencia General de CONAGUA, por lo que, de no existir inconveniente de su parte, procederemos a incluir este concepto en nuestras estimaciones que estamos conciliando correspondientes al mes de Junio del año en Curso, solicitándole además que emita el documento definitivo de autorización.

Con oficio No. BOO.E.11.3.4/187 de fecha 02 de agosto de 2011, la Residencia General realiza consulta Unidad de Normatividad de Contratación Pública sobre cuál de los anteriores criterios es el adecuado en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con la Misma y su Reglamento. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-888 de fecha 02 de agosto de 2011, le comenta a la Residencia General que los trabajos a ejecutar requieren de procesos especiales, laboriosos y que nos generarán sobrecostos que no están contemplados en el contrato, a la fecha tenemos presentado el PRECIO UNITARIO PARA EL FILTRO DE 1 ½ Y ¼ con antigüedad de más de 60 días y no se nos ha resuelto, por lo que nos vemos en la necesidad de suspender la nueva producción del DISEÑO que se nos ha solicitado, hasta que tengamos resuelto el Precio del Filtro anterior y tengamos en revisión los nuevos trabajos que se nos están requiriendo. Con escrito YATHE/1.968/2011 de fecha 02 de agosto de 2011, la contratista COSTOS S.A. de C.V., hace mención a la Residencia General del estatus en que se encuentran los conceptos de precios unitarios presentados por la contratista ICA S.A. de C.V.



La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX1870 de fecha 02 de agosto de 2011 solicitan se les informe cual es el status de los precios unitarios de los conceptos no previstos que le fueron entregados a la CONAGUA y aún no hemos tenido respuesta. 2011 le informan a la Residencia General que en atención al oficio BOO.E.11.3.4/190 de fecha 03 de Agosto de 2011, donde nos comenta que los precios de obtención y colocación de material impermeable del Banco Don Guiño (Don Guinyo) ya han sido autorizados y que es de extrañar que los precios de los demás bancos los volvamos a presentar, es de comentar que se los entregamos nuevamente haciendo algunas modificaciones en base a observaciones de la supervisión y revisión de nuestro personal, con la finalidad de hacer más ágil este proceso del cual seguimos en espera de sus comentarios, para que después los pueda autorizar y de ser necesario se volverán a entregar para llegar a un acuerdo entre las partes. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/192 de fecha 03 de Agosto de 2011, la Residencia General informa a la empresa supervisora COSTOS S.A. de C. V., derivado de la auditoria 10/2011, el auditor solicita aclaración respecto a qué existe duplicidad en varios conceptos y específica mente solicita aclaración de los siguientes 1.1.4.1.a, 1.1.4.3.a, 1.1.5.1.1.a, 1.1.5.1.1.b, 1.1.5.2.1.a,descritos en el oficio de referencia.

Con memorando No. BOO.E.11.3.4/142 de fecha 03 de agosto de 2011, el Ing. José Luis Campos Gómez, pone a consideración de la Dirección Local para su autorización, revisión y pago lo relativo a las válvulas de desagua e fondo y obra de toma del proyecto. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 191 de fecha 03 de agosto de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito O 08PY-CEX-849, 0808PY-CEX-849 de fecha 11 de julio y 02 de agosto de 2011, respectivamente, en donde presenta Ios precio unitario para los conceptos de trabajo relativos con la obtención y colocación, del material impermeable proveniente del Banco Las Golondrinas y solicita información relativa al estatus de los precios unitarios que fueron entregados a esta Comisión, se le comunica el estatus en que se encuentra la solicitud pre entada por esa contratista. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 193 de fecha 04 de agosto de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY-CEA-888 de fecha 02 de agosto de 2011, en donde nuevamente insinúa una posible suspensión de los trabajos, relacionado con el incumplimiento de la calidad de los materiales de filtros de arena a colocar para protección el corazón impermeable, y de grava arena para protección del filtro de arena, al respecto se hacen los comentarios y aclaraciones signadas en el escrito de referencia. Con escrito de la supervisión COSTOS S.A. de C.V., YATHE/1.970/2011 de fecha 04 de agosto de 2011, en respuesta a su oficio con número BOO.E.11.3.4/192 de fecha 3 de



Agosto 2011, en donde se nos pide la aclaración del porque existe duplicidad en algunos conceptos y en específicos a los siguientes: 1.1.4.1.a, 1.1.4.3.a, 1.1.5.1.1.a., 1.1.5.1.1.b, 1.1.5.2.1.a, le comenta a la Residencia General que dentro de las obras que comprende la construcción de la presa, se está construyendo un dique compuesto por materiales graduados, cuyos volúmenes ejecutados también fueron aplicados los precios provisionales, ahora bien una vez, que salieron los precios autorizados estos fueron autorizados específicamente para la formación de la cortina, por lo cual a la fecha no se cuenta con los precios unitarios específicamente para el dique, por lo que existen volúmenes de la formación del dique faltantes por deducir, los cuales se aplicaran una vez que se autorice los nuevos precios unitarios para dichos trabajos, cuyo importe pagado con precios unitarios provisionales ascienden a un monto de $2,492,509.07. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/146 de fecha 05 de agosto de 2011, el Ing. José Luis Campos Gómez, le solicita a la Dirección Local, la autorización de inclusión de los precios unitarios correspondientes a la instrumentación de la cortina de materiales graduados. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-893 de fecha 06 de agosto de Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-891 de fecha 27 de julio de 2011, Requiere a la Residencia General que a la brevedad se les autorice, cualquiera de los dos procesos descrito en el escrito de referencia ya que sin su AUTORIZACIÓN no pueden proceder a ejecutar ningún trabajo, provocando retrasos en la producción de los materiales del filtro. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/03580 de fecha 08 de agosto de 2011, le comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en relación al escritos 0808PY -CEX-849 de fecha 11 de junio de 2011, signados por el Superintendente de Construcción de la Contratista ICA SA de C.v., donde solicita autorización de cinco precios unitarios extraordinarios correspondiente a la "Obtención", "Colocación", "Acarreo en el primer kilómetro' y "Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero' todos, de material impermeable proveniente del Banco "Las Golondrinas", así como el relativo a "Fabricación y colocación de concreto Ciclópeo", en particular al Memorando No. BOO.E.11.3.4/139 de fecha 05 de agosto de 2011, signado por el Residente General, en función de lo anterior, anexa los documentos relativos los precios unitarios extraordinarios correspondiente, para llevar a cabo su revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente. Con Oficio No. OA10/2011-0197-02 de fecha 09 de agosto de 2011, el auditor, derivado de la orden de auditoría Núm. 10/2011 instruida mediante el oficio 16/005/0.1.2-197/2011 de fecha 13 de junio de 2011 Y notificada al Titular de la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua el pasado 18 de julio del actual, al respecto del convenio No. 2 al contrato SGIH-OCVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, y en relación a la ampliación en uso del concepto No. V.6.2.1.a, solicita a la Residencia General la copia de las visitas agentadas por el personal usuario de dicho vehículo, relacionadas con la supervisión, vigilancia y control de calidad de



las obras en proceso de construcción, así como actividades administrativas relacionadas al contrato referenciado, de igual forma la explicación de la relación que existe entre los DISTRITOS DE RIEGO 03-100-112 Y los trabajos de construcción de la PRESA EL "YATHE" lo anterior comprendido entre el periodo del 1 de junio de 2009 al 1 de agosto del corriente Con escrito de la contratista ICA S.a. de C.V., 0808PY-CEX-894 de fecha 09 de agosto de 2011, solicita a la Residencia General de la manera más atenta se emita el documento correspondiente a la Autorización del PU del Filtro de 1 ½ a 1/4 convenido con el Director Local Hidalgo y nuestro Director de Construcción a fin de poder incorporar este concepto en nuestra siguiente Estimación. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/202, de fecha 11 de agosto de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a sus escritos 0808PY-GPROV-ORV-CE-839/11, 0808PY-CEX-871 de fecha 30 y 23 de junio respectivamente y en particular al escrito YATHEI01.96412011, signado por el Ente supervisor, a la revisión de los estudios de costos presentado por ese contratista, es de señalar que en la revisión del estudio de ajuste de costos, se han detectado imprecisiones en el estudio, las cuales se requiere sean adecuadas. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 03628 de la Residencia General de fecha 11 de agosto de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que se puede observar que ese contratista no tiene claridad, ni precisión en su reclamo y con el precio unitario presentado en su escrito 0808PY-GPRO-ORV-CE-862/11 de fecha 14 de julio de 2011, se entiende que está dejando sin efecto los precios unitarios anteriormente presentados, incluyendo el presentado en su escrito 0808PY-GPROORV-CE675 de fecha 18 de marzo de 2011, por lo que su solicitud para autorizar este ultimo precio unitario no es procedente. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000826 de fecha 11 de agosto de 2011, la Dirección Local comunica a la Dirección de Organismo de Cuenca aguas del Valle e México que derivado de la orden de auditoría 10/2011 "Obra Pública", que se está llevando a cabo por el Órgano Interno de Control de esta CONAGUA, enfocada a los contratos de obra y servicios celebrados, por esta Comisión Nacional del Agua. Al respecto para el contrato N" SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, ubicada en el municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo., Adjudicado al Contratista Ingenieros Civiles Asociados S. A. de C. V., los auditores comunicaron la Residencia de Obra la observación referente que se debe contar con los planos originales y debidamente firmados por el área responsable del proyecto, se solicita de no tener inconveniente para girar sus amables instrucciones para la aprobación y firma respectiva de los planos en cuestión. Memorando No. BOO.E.11.3./147 de fecha 12 de agosto de 2011, la Residencia General, informa a la Dirección Local que es indispensable la solicitud de una ampliación a la asignación del presente ejercicio, con un presupuesto de $65,000,000.00, adicional, o de lo



contrario habría que tomar medidas necesarias y hacer modificaciones contractuales, tales como una suspensión por falta de recursos o la celebración de un convenio modificatorio de ampliación del plazo de ejecución, implicando un desfasamiento de la fecha de terminación de la obra prevista y evitar que la contratista no continúe con el avance de trabajo programado para no incurrir en un reclamo de pago de gastos financieros, ya que de continuar con el ritmo de trabajo, no alcanzará el presupuesto y se incurrirá en reclamo de gastos financieros a la contratista. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 000827, de fecha 12 de agosto de 2011, la Dirección Local solicita a la Gerencia de Proyecto de Infraestructura Hidroagrícola que de no tener inconveniente sea revisado, y en su caso validado por esa área a su digno cargo, para proceder con la entrega al contratista e inicio de los trabajos de la construcción, lo anterior derivado de las recomendaciones realizadas se han llevada a cabo diferentes reuniones con la participación de personal de la Subgerencia de Diseño de Presas, a su digno cargo y personal de la Residencia General de la Presa "El Yathe", para llevar a cabo la elaboración de la adecuación proyecto ejecutivo, con los procedimientos óptimos, adoptar la misma geometría, localización y trazo del canal de descarga del proyecto originalmente previsto, con base en las condiciones y normas para la proyección de dicho vertedor, resultando el proyecto ejecutivo definitivo para su construcción. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/3629 de fecha 12 de agosto de 2011, la Dirección Local informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que debido a la temporadas de lluvias se verán afectados los bancos de material impermeable por lo que esta Dirección Local, autoriza a la Residencia General llevar a cabo una Suspensión parcial, a partir del 21 de julio de 2011, hasta que se restituya los condiciones óptimas para continuar con los trabajos de obtención, los conceptos de trabajo que se enlistan a continuación: 1.1.4.1.a OBTENCION, CARGA, y DESCARGA DE MATERIAL IMPERMEABLE, PARA LA CORTINA Y DIQUE, PROVENIENTE DE BANCOS DE PRÉSTAMO, 1.1.5.1.1.a ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL IMPERMEABLE DEL CONCEPTO: 1.1.4.1.a y 1.1.5.2.1.a SOBREACARREOS EN LOS KILO METROS SUBSECUENTES AL PRIMERODEL MATERIAL IMPERMEABLE CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS: 1.1.4.1.a. Con memorando o. BOO.E.11.3.4/1083 de fecha 14 de agosto de 2011, la Dirección Local solicita e no tener inconveniente a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola para su revisión y en su caso validación por esa Área, del proyecto ejecutivo del vertedor.

Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-901 de fecha 15 de agosto de 2011, le informa a la Residencia General que salvo que se les indique lo contrario estamos girando instrucciones a nuestro personal de producción de llevar a cabo las siguientes acciones:-Parar totalmente la colocación del filtro en el cuerpo de la cortina, esto de acuerdo a lo indicado por usted, lo que nos evitara discusiones innecesarias, ya que el mismo no será reconocido para su pago.- Cambiaremos el tren de trituración que se encuentra actualmente



instalado en el proyecto, buscando la mejor alternativa que se apague a las nuevas necesidades. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/204 de fecha 15 de Agosto de 2011, la Residencia General comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que de acuerdo a las obras complementarias que están consideradas como parte integral de la infraestructura de la presa y optimizar el riego a nivel parcelario e incrementar la cobertura, se tiene contemplado el proyecto ejecutivo del canal de interconexión, Yathe, zona de riego Alfajayucan, mismo que a partir del día 11 de Agosto del presente, se llevo a la formalización del contrato SGIH-OCAVM-HGO-11-IH-456 -RS-LP, para ello este proyecto se realizara dentro de la zona donde la empresa que usted representa lleva a cabo los trabajos correspondientes a la Presa, por lo cual esta Residencia General, pide de su colaboración, para que las personas de la contratista, Salho, S.A.de C.v., puedan ingresar a las instalaciones sin ningún inconveniente, siempre y cuando ingresen con el equipo de seguridad correspondiente (botas de trabajo, casco, chaleco de seguridad y gafete credencial) de la empresa correspondiente. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/210 de fecha 16 de agosto de 2011, la Residencia General hace entrega al auditor del Órgano Interno de Control de esta CONAGUA de las copias fotostáticas de la agenda del Director Local José Luis Matia Sandoval, donde se aprecia las visitas que se han realizado agendadas a los canales de riego del los distritos 003, 100 Y 112, así como las visitas de supervisión a la presa "El Yathé y para atender asuntos administrativos derivados de la construcción de la presa "El Yathé" en las oficinas centrales de la CONAGUA en la ciudad de México, así como a las oficinas del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, para tratar asuntos relacionados con la obra en comento, que fueron solicitadas derivado de la orden de auditoría numero 10/2011 "Obra Pública" emitida por Titular del Área de auditoría Interna del Órgano Interno de control en la Comisión Nacional del Agua, mediante el oficio 16/005/0.1.2.-0197/2011 del 13 de julio de 2011, notificada a la Dirección Local Hidalgo de esta Comisión Nacional de Agua el pasado 18 de julio de 2011 y en atención al oficio OA 10/2011-0197-02 de fecha 09 de agosto de 2011, donde se solicita información relacionada a la auditoria 10/2011 "Obra Pública" del contrato SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, y en particular a la ampliación de los alcances del concepto del contrato No. V.6.2.1, "Vehículo para transporte de personal". Con oficio No. BOO.E.11.3.4/205 de fecha 16 de agosto de 2011, la Residencia General comunica a la Supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en atención al desarrollo de los trabajos se ha detectado que se ha suspendido parcialmente los siguientes frentes: colocación de material impermeable y los trabajos de inyección para el tratamiento de inyección de la cortina. Al respecto, derivado de lo anterior existe la necesidad de establecer una plantilla mínima del personal de Supervisión y de conformidad con lo previsto en los términos de referencia, en la Cláusula G: Plantilla de personal y equipo, segundo párrafo, quedo establecido que es responsabilidad de ese Ente Supervisor, notificar de forma inmediata sobre dichas suspensiones.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/206 de fecha 16 de Agosto de 2012, la Residencia General instruye a la empresa constructora ICA S.A de C.V, referente a el filtro de grava-arena.

Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/207 de fecha 17 de Agosto de 2011, la Residencia General, comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que no es procedente su solicitud para la autorización del P.U obtención de material para filtro con una granulometría de 1 1/2" a 1/4" proveniente de bancos de roca; incluye: Desmonte y desplante de banco, explotación del banco con uso de explosivos, trituración y cribado del material hasta cumplir con la curva granulométrica del proyecto, carga y acarreo 1 km de planta trituradora a patio de almacén y de patio de almacén a sitio de colocación (cortina).

Con memorando No. BOO.E.11.3.4/150 de fecha 18 de agosto 2011, la Residencia General entrega la estimación No. 9 de ajuste de Costos del periodo del 01 de febrero del 2011 al 30 de junio 2011, por un importe de $6,322,849.21, de la contratista ICA S.A. de C.V. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-904 de fecha 19 de agosto de 2011, le informa a la Residencia General que derivado del oficio de la Dirección Local de CONAGUA con número BOO.E.11.3.4/03629 de fecha 12 de Agosto de 2011, mediante el cual nos informa que debido a las condiciones actuales de los bancos de explotación de material impermeable, se verán suspendidos parcialmente y afectados los avances de la ejecución de los trabajos esta contratista se vio en la necesidad de parar varios equipos y además no ha podido recuperar el indirecto respectivo de estos trabajos, por lo que le solicitamos se nos reconozca para pago esta situación. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000853 de fecha 19 de Agosto de 2011 de la Dirección Local, le comunica a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola que derivado del proceso Licitatorio No. L0016B00007-N47-201, para el Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión "El Yathé-Zona de Riego Alfajayucan", del Distrito de Riego 100, Municipio de Alfajayucan Hgo., que forma parte del proyecto para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, los servicios relacionados al Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión "El Yathé-Zona de Riego Alfajayucan", del Distrito de Riego 100, Municipio de Alfajayucan Hgo, fue adjudicado mediante el contrato W SGIH-OCAVM-HGO-11-IH-456-RF-LP, a la empresa Salho, Construcciones y Consultoría S.A de C. V. con datos ahí consignados. Con escrito 0808PY-CEX-903 de fecha 19 de agosto de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General la autorización del precio del tubo que se adjunta al citado escrito, para hacer los ajustes correspondientes.



Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-911 de fecha 25 de agosto de 2011, le manifiesta a la Resdiencia General que en particular a nuestro oficio No. 0808PY-CEX-909 de fecha 23 de Agosto del presente en donde se le muestra a Ud. gráficamente los arreglos de trituración comparando el equipo de concurso para producir material de grava-arena 1 1/2" a finos contra el equipo utilizado para la producción del filtro autorizado por la CONAGUA iniciando en 01 de Abril del 2010 y terminando el 9 de Mayo del 2011 de grava-arena de 1 1/2" a 1/4 “ le solicitamos fecha, lugar y persona para conciliar el precio extraordinario correspondiente ya que nos hemos recibido contestación alguna. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/153 de fecha 26 de agosto de 2011, la Residencia General le comunica a la Dirección Local que derivado de la intervención del Instituto Nacional de antropología Hidalgo, para llevar a cabo los trabajos de prospección Arqueológica para la ubicación y registro de los Monumentos Arqueológicos y las labores de desprendimiento, traslado protección, conservación, traslado y montaje de dos conjuntos de pinturas rupestres, que se localizan en el área de construcción y de afectación de La Presa "El Yathé", se requiere asignar recursos para aportarlos al citado Instituto para llevar a cabo esos trabajos por parte de este Derivado de lo anterior de afectar cualquiera de los Oficios de Inversión de Liberación anteriores, es necesario generar cedulas de insuficiencia presupuestal para comprometer los recursos requeridos de ambos convenios, solicitando girar instrucciones a quien corresponda, la sea asignado el número de convenio de colaboración respectivo. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/154 de fecha 26 de agosto de 2011, la Residencia General, le comunica a la Subdirección de Enlace Administrativo que con el fin de realizar una modificación presupuestaria a la calendarización SGIH-OCAVN-HGO-II-IH-456-RS-LP., para el PROYECTO EJECUTIVO DEL CANAL DE INTERCONEXIÓN “EL YATHE” ZONA DE RIEGO ALFAJAYUCAN, DISTRITO DE RIEGO 100 MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HGO ya que por cuestiones técnicas, el contrato se adjudico el 03 de agosto de 2011, motivo por el cual no se han ejercido, los recursos conforme a lo previsto. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/154 de fecha 26 de agosto de 2011, la Residencia General le comunica la Subdirección de Enlace Administrativo que de acuerdo al reporte del calendario registrado en el Sistema Integral Financiero, se tendrá un saldo disponible de $ 1'161,096.56 con IVA incluido, que podrá ser aplicado a las necesidades de los trabajos que se ejecutan bajo contrat9s con terceros dentro del Proyecto de la Construcción de la Presa "El Yathe", por lo que de no tener, inconveniente se realizaran las transferencia internas de recursos dentro del mismo proyecto. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000897 de fecha 26 de agosto de 2011, la Dirección Local le solicita a la Gerencia De Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola apoyo, para que de no tener inconveniente proporcione la cedula profesional del proyectista encargada del diseño derivado del memorándum No. BOO.04.05.-0247 de fecha 08 de junio de 2011, signado por esa Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, a su digno cargo,



en donde se hace la actualización de los planos eléctricos del proyecto, especificaciones técnicas y catálogo de conceptos de trabajo, ya que al hacer los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad, esta tiene implementado el Sistema denominado SISPROTER, para dar de alta en el sistema la obra. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/154 de fecha 30 de agosto de 2011, la Residencia General le comunica a la Dirección Local que considerando los comentarios de los auditores en su oficio No. OA 10/2011-197-02 de fecha 09 de agosto de 2011, donde han comentado que después del vencimiento del convenio en referencia, el citado vehículo, debería aplicarse al transporte exclusivo de la Residencia de Obra, sin embargo, considerando que se cuenta con vehículo de la Comisión, en opinión de esta Residencia General, pudiera ya no requerirse esta, y aprovechar el importe programado para este concepto, para cubrir conceptos de trabajo necesarios para el contrato. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/096 de fecha 31 de marzo de 2011, la Residencia General comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito No. 0808PYGPRO-ORV-CE-672/11, de fecha 16 de marzo de 2011, donde hace llegar para revisión y autorización el concepto de un precio unitario nuevo, denominado "Obtención y clasificación de material no competente encontrado con características distintas de las fijadas en el proyecto para la obtención cargas y descarga de enrocamiento proveniente de bancos (volumen medido en banco de desperdicio)" y tomando en cuenta que el volumen de material denominado no apto, es producto de la explotación del banco de concurso Alfajayuca, se considera que esta en los supuestos del porcentaje de desperdicio y este debió haberse considerado dentro del precio unitario relativo a 1.1.4.6 "Obtención carga y descarga de enrocamiento proveniente de bancos" por lo que en opinión de esta Residencia de Obra, su solicitud de precio unitario no es procedente. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-912 de fecha 29 de agosto de 2011 solicita a la Residencia General, que antes de realizar cualquier actividad de voladura n el banco mencionado, se solicita la inclusión de los gastos por afectación a terceros para el recio unitario de excavación de roca proveniente del banco Santa María la Palma, ya que de lo contrario no se iniciara actividad alguna y todo el equipo se pondrá a disposición de la CONAGUA y no será responsabilidad de la empresa afectaciones que se tengan en el programa convenido. Con fecha 29 de agosto de 2011, se celebra Convenio de Colaboración la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Antropología Historia con el objeto de realizar las labores de desprendimiento, traslado, protección, conservación, traslado y montaje de dos conjuntos de pinturas rupestres que se localizan en el área donde se construye la presa denominada “El Yathe”, ubicada en el municipio de Alfajayucan, estado de Hidalgo.



Con fecha 29 de agosto de 2011, se celebra Convenio de Colaboración la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Antropología Historia con el objeto de realizar las para llevar a cabo las labores de prospección arqueológica en el proyecto denominado "proyecto de salvamento arqueológico presa el Yathe. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/215 de fecha 30 de agosto de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación al escrito No 0808PY-CEX-912 de fecha 29 de agosto de 2011, y a inclusión de los gastos por afectación a terceros para el precio unitario de excavación de roca proveniente del Banco Santa María “La Palma” ya que de lo contrario no iniciara actividad alguna y todo el equipo se pondrá a disposición de la CONAGUA, por lo que se estima que con dicho Ejido deberá realizar los trámites para disponer del Banco completamente liberado de la problemática que se presenta y las erogaciones que resulten podrían ser considerados dentro del pago de regalías respectivas, y para el reconocimiento del pago de dichas regalías deberá presentar la documentación comprobatoria el costo por concepto de regalías. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/156 de fecha 31 de agosto de 2011, la Residencia General comunica a la Dirección Local que mediante el Oficio de Liberación de Inversión No. 511.1/0617 de fecha 17 de marzo de 2011, se libero una asignación para el citado proyecto una cantidad de $133,222,141.00 (Ciento treinta y tres millones doscientos veintidós mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N) para los liquidar los trabajos ejecutados al amparo de los contratos y observando que actualmente se cuenta con un Déficit presupuestario y derivado de la reunión llevada a cabo el día 22 de agosto de 2011, donde se acordó llevar a cabo compensaciones del presupuesto a fin de lograr su erogación evitando subejercicio. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/157 de fecha 31 de agosto de 2011, la Residencia General comunica a la Dirección Local que es importante señalar que actualmente el frente de obtención de material impermeable está suspendido y con lo descrito anteriormente podría reiniciarse, sin embargo se tiene el inconveniente del déficit presupuestario para el presente año, ya que para ejecutar trabajos en el mes de septiembre, implicaría mayor numero de maquinaria inactiva en caso de una suspensión, requiriendo de forma urgente la autorización de recursos adicionales para el presente ejercicio a los autorizados. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-928 de fecha 01 de septiembre de 2011, solicita a la Residencia General se le autorice el factor de ajuste de costos para el mes de julio de 2011. Con memorando No. BOO.04.05.-00401 de fecha 01 de septiembre de 2011, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola le comunica a la Dirección Local que en relación a la solicitud de apoyo contenida en el memorando No. BOO.E.11.3.4/000897 de fecha 26 de agosto de 2011, no teniéndose inconveniente en acceder a lo solicitado para lo cual en concordancia con los nombres plasmados en los planos en cuestión, a continuación para los



efectos que se estime procedente, se relacionan nombres y cedulas profesional del personal que los formulo: José Maldonado Rosas 3195675 y Juan Carlos Cosme Espinosa 635483. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/220 de fecha 01 de septiembre de 2011, la Redisencia General le comunica a la contratista Ica S.a. de C.V., que en relación al escrito No 0808PY-CEX-894 de fecha 09 de agosto de 2011, en donde hace comentarios de algunos pendientes que requieren solución inmediata y en particular al punto cinco de su escrito de referencia, relativo los trabajos de tratamiento de impermeabilización realizados sobre la margen izquierda, se informa, que por el momento los trabajos de impermeabilización, ya no son necesarios por lo que, no se continuaran ejecutando. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/219 de fecha 01 de septiembre de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito No 0808PY-CEX-913 de fecha 30 de agosto de 2011, en donde solicitan a la brevedad se resuelvan los siguientes temas enlistados en el escrito de referencia. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/159 de fecha 05 de septiembre de 2011, la Residencia General hace entrega se la hace entrega en electrónico (1 Cd), que contienen el 6° Quinto Informe Semestral de Cambio de Uso de Suelo, correspondiente del mes de marzo septiembre de 2011, derivado del Oficio y No. SGPA/DGGFS/712/1880/08 de fecha 02 de septiembre de 2008 y para que esté en condiciones de contar con los elementos suficientes para la formulación de los informes de cumplimiento correspondientes a los que está obligado esta Comisión a presentar a las diferentes Autoridades Ambientales. Con Escrito No. YATHE/01.1006/2011 de fecha 06 de Septiembre de 2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a esta Residencia General, el día 10 de Mayo de 2011, la contratista ICA continúo con los trabajos de trituración obteniendo y almacenando hasta la fecha actual un vol. de 96,978.03 m3 material abundado y aplicando el factor de 1.30% el volumen es de 74,567.72 m3, teniendo un corte de volumen almacenado de 45,370.18 m3 a partir de la fecha 09 de Mayo de 2011. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/222 de fecha 08 de septiembre de 2011, le comunica a la Contratista Ica S.A. de C.V., que en relación al escrito No 0808PY-GPRO-ORV-CE-785 de fecha 16 de mayo de 2011, relativo a su solicitud de autorización de precio unitario nuevo, se le comunica de nueva cuenta que los trabajos ejecutados han sido ejecutados y pagados de conformidad en lo previsto originalmente en el contrato y su solicitud de un precio unitario no previsto para dichos trabajos no es procedente. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/223 de fecha 08 de septiembre de 2011, la Residencia General le comunica ala contratista que en relación al escrito No 0808PY-CEX-913 de fecha 30 de agosto de 2011, en donde solicita el nombre del ingeniero eléctrico y copia de la cedula profesional del encargado del diseño de la obra eléctrica, en el escrito de referencia se



relacionan los nombres y cedulas profesionales del personal encargado del diseño y el proyecto eléctrico. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-934 de fecha 08 de septiembre de 2011, hacen entrega a la Residencia General de la copia del estudio geológico del Banco "Alfajayucan" para los fines que convenga. Con memorando No. BOO.E.11.3.2/S/N de fecha 09 de septiembre de 2011, el Director Local comunica a la Residencia General que ha sido designado con fundamento al desarrollo de los trabajos para la construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe", con para llevar a cabo la Supervisión y control de los trabajos relativo a los proyectos de; 1.- Proyecto de salvamento Arqueológico Presa "El Yathe". 2.-Realizar labores de desprendimiento, traslado, protección, conservación, traslado y montaje de dos conjuntos de Pinturas Rupestres que se localizan en el área de donde se. construye la Presa denominada "El Yathe" ubicada en el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, adjudicado al Instituto Nacional de Antropología e Historia mediante contratos SGIH-OCAVM-HGO-ll-CIH-5l8-RF-CC y SGIH-OCAVM-HGO-ll- IH-519-RF-CC, respectivamente. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-935 de fecha 09 de septiembre de 2011 le informa a la Residencia General que en particular a los precios unitarios (conceptos no previstos) de Concreto ciclópeo en zona de corazón impermeable para regularización de talud y suministro y colocación de tubo recto de 6.10m con un anillo atiesador, le comento que: Le entregamos nuevamente estos Precios Unitarios modificándolos en base a revisiones que se han hecho con la Supervisión C.O.S.T.O.S. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-935 de fecha 10 de septiembre de 2011 solicita a la Residencia General se le autorice el factor de ajuste de costos para el mes de agosto de 2011. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 0000163, de fecha 13 de septiembre de 2011, la Residencia General, solicita a la Dirección Local que Considerando que ya no hay recursos para pagar trabajos que se pudieran ejercer en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se solicita instrucciones al respecto. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/04063 de fecha 13 de septiembre de 2011, la Dirección Local solicita al Delegado del Centro INAH Hidalgo, el número de cuenta y datos el beneficio al cual se le tendrá que depositar por los convenios celebrados entre esta CONAGUA y ese INAH. Con fecha 13 de septiembre de 2011, se celebro reunión con personal de CONAGUA, ICA S.A de C.V y la empresa Supervisora COSTOS S.A. de C.V., levantándose los acuerdos descritos en la misma.



Con memorando No. BOO.E.11.3.4/159 de fecha 13 de septiembre de 2011, la Residencia General hace entrega a la Subdirección de Enlace Administrativo, se le hace entrega del AICO DEL CONTRATO GGIH-OCAVM-HGO-11-IH-456-RF-LP, PROYECTO EJECUTIVO DEL CANAL DE INTERCONEXIÓN “EL YATHE” ZONA DE RIEGO ALFAJAYUCAN, DISTRITO DE RIEGO 100 MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HGO, para su registro en el Sistema Integral Financiero (SIF) y proceder en el ejercicio de los recursos de forma oportuna. Con escrito de la contratista Ica S.A. de C.V., 0808PY-CEX-938 de fecha 13 de septiembre de 2011, informan a la Dirección Local de los nuevos precios unitarios que han solicitado para su revisión y en su caso la autorización correspondiente y solicitan su intervención para poder resolverlos y resarcir económicamente a la citada empresa. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 0000162, de fecha 14 de septiembre de 2011, la Residencia General, solicita a la Dirección Local apoyo con la finalidad de hacer una recalendarización, acorde a las necesidades de los contratos y poder ejercer los recursos de meses anteriores, con la finalidad de solventar los compromisos de pago de estimaciones en los contratos cargados a esta clave presupuestal. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 0000161, de fecha 14 de septiembre de 2011, la Dirección Local solicita a la Subgerencia de Presupuesto, apoyo con la finalidad de hacer una recalendarización, acorde a las necesidades de los contratos y poder ejercer los recursos de meses anteriores, con la finalidad de solventar los compromisos de pago de estimaciones en los contratos cargados a esta clave presupuestal. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/160 de fecha 15 de septiembre de 2011, se hace entrega de los documentos que se enlistan, en el documento de referencia, correspondiente a la formalización de los convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo anterior para dar de alta en el Sistema Integral financiero y poder ejercer los recursos en forma oportuna ya que por falta de pago dicho INAH no puede iniciar los trabajos y está afectando la continuidad de la construcción de la presa. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000970 de fecha 19 de septiembre de 2011, la Dirección Local comunica a la Residencia General que el Ing. Raúl Navarro Garza, comunico vía telefónica que existe una disponibilidad de $ 26’ 000,000.00, que se gestionaran para cubrir el déficit presupuestario para la continuidad de los trabajos de obra y supervisión contratados dentro del Proyecto Presa de Almacenamiento el Yathé. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-940 de fecha 19 de septiembre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.v, hace entrega de 17 precios unitarios modificándolos en base a la nota de bitácora No. 40 de fecha 02 de septiembre de 2011.



Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-941 de fecha 20 de septiembre de 2011, informa a la Residencia General que se han agotado los volúmenes del catalogo de conceptos, de las actividades ambientales que en el mismo se describen. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-943 de fecha 21 de septiembre de 2011, hace comentarios a la nota de bitácora No. 60 de fecha 19 de septiembre e 2011 de la Residencia General, con los que consideran queda sin efecto la solicitud de la Residencia de deducir los pagos en exceso de la estimación No. 14 de Ajuste de Costos. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/165 de fecha 21 de septiembre de 2011, la Residencia General solicita a la Dirección Local autorización de un precio unitario nuevo acorde con la solicitud de la contratista los trabajos realmente ejecutados la modificación en el Precio Unitario1.2.5.2.2.1. La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/166 de fecha 21 de septiembre de 2011, solicita a la Dirección Local, analice, revise, autorice e incluya al catalogo del contrato No.SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP., del precios unitarios no previstos No. 1.2.5.2.12.a.1 fabricar, realizar pruebas hidrostáticas y de funcionamiento en fabrica, pintura, trasportar, instalar y probar en obra una válvula de chorro divergente para tubo de 1219.2 mm (48") de diámetro interior, incluyendo tornillería para sujeción de sellos de acero de acero inoxidable y tornillería restante en acero sea 4720, sellos, husillos para transmisión y empaques, la fabricación y pintura se sujetara a lo consignado en las especificaciones técnicas del equipo., y concepto1.2.5.2.12.1 suministrar, realizar pruebas hidrostáticas y de funcionamiento en fabrica, pintar, trasportar, instalar y probar en obra válvula de mariposa con actuador mecánico de engranes para tubo de 1219 mm. (48") de diámetro interior, incluyendo tornillería para su instalación con bridas tipo ansin N 16.1, clase 125 del mismo diámetro., la fabricación y pintura se sujetara a lo consignado en las especificaciones técnicas del equipo. Con precios unitarios de $ 1,690,588.49/Pza. y $ 233,382.62/Pza., respectivamente. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/167 de fecha 22 de septiembre de 2011, la Residencia General informa a la Dirección Local que en relación a los conceptos de trabajos de obtención, acarreos y colocación de material impermeable de la cortina, cuyos precios no previstos están en revisión y análisis, se adjunta el precio unitario no previsto, que presento el contratista, donde se está haciendo incidir los coeficientes de abundamiento determinados, en forma diferente a la propuesta original, sin embargo por tratarse de un precio unitario no previsto, se tiene la incertidumbre de la incidencia del factor en la integración del mismo, por lo que con la finalidad de tener certeza en su revisión y análisis, se estima necesario solicitar apoyo a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, para que sea sancionado la estructura e integración de análisis del precio unitario a nivel de consulta, ya que al aplicarse a los precios unitarios en revisión y conciliación, impactaran en el contrato.



Con memorando No. B00.07.02.-001312 de fecha 22 de septiembre de 2011, la Gerencia de Recurso Financieros, informa a la dirección Local que se tiene una disponibilidad presupuestaria por el importe solicitado, atreves del acuerdo de ministración No. 801.1.-151 (11) del 26 de mayo del presente año autorizado por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000991 de fecha 23 de septiembre de 2011 la Dirección Local le informa a la Gerencia de Construcción que mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/167 de fecha 22 de septiembre de 2011 de la Residencia General del proyecto, informó que a solicitud del contratista, se han llevado a cabo pruebas de laboratorio para la determinación del coeficiente de abundamiento que se realizaran para la integración del precio unitario no previsto en el contrato que están en revisión y análisis, en virtud de que a partir de la adecuación del proyecto de una cortina de enrocamiento a una cortina de materiales graduados, se tuvo la necesidad de buscar nuevos bancos de material para la formación del corazón impermeable de la cortina, proveniente de bancos diferente a los previstos originalmente en el contrato que están resultando con características y propiedades propias para la formación del corazón impermeable, pero con diferentes coeficientes de abundamiento, que el contratista está reclamando, cuyos valores se estiman por arriba de los promedios que normalmente se manejan en este tipo de trabajos. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000992 de fecha 23 de septiembre de 2011 la Dirección Local le informa a la Gerencia de Proyectos que mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/167 de fecha 22 de septiembre de 2011 de la Residencia General del proyecto, informó que a solicitud del contratista, se han llevado a cabo pruebas de laboratorio para la determinación del coeficiente de abundamiento que se realizaran para la integración del precio unitario no previsto en el contrato que están en revisión y análisis, en virtud de que a partir de la adecuación del proyecto de una cortina de enrocamiento a una cortina de materiales graduados, se tuvo la necesidad de buscar nuevos bancos de material para la formación del corazón impermeable de la cortina, proveniente de bancos diferente a los previstos originalmente en el contrato que están resultando con características y propiedades propias para la formación del corazón impermeable, pero con diferentes coeficientes de abundamiento, que el contratista está reclamando, cuyos valores se estiman por arriba de los promedios que normalmente se manejan en este tipo de trabajos. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/04198 de fecha 23 de septiembre de 2011, la Dirección Local, envía a la Supervisión COSTO S.A.de C.V. y en relación al Memorando NO. BOO.E.11.3.4/165 de fecha 21 de septiembre de 2011, signado por el Residente General del Proyecto, escrito 0808PY-CEX-935 de fecha 09 de septiembre de 2011 del Contratista, donde manifestó que no acepta el precio unitario que les fue entregado mediante Oficio No. BOO. E.11.3.4/03599 de fecha 10 de agosto de 2011, bajo el argumento que no fue firmado de aceptación el precio unitario determinado, presentando su análisis de precio unitario para revisión y análisis, para llevar a cabo su revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/234 de fecha 23 de septiembre de 2011, se consulta sobre cuál de los criterios es el adecuado en términos de la LOPSRM, sobre la aplicación de ajuste de costos. Con fecha 23 de septiembre de 2011, el Titular del Órgano Interno de Control del Órgano Interno de Control le informa al Director del Organismo de Cuenca aguas del Valle de México, los resultados del seguimiento de la auditoria Directa ID 025/2010, efectuada por la Unidad de Control y Auditoria de Obra Pública de la SFP. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/000990 de fecha 23 de septiembre de 2011, la Dirección Local, solicita al Ing. José Luis Campos Gomes, que es de su responsabilidad los asuntos pendientes que no haya atendido durante su gestión y que generen algún conflicto que ponga a la CONAGUa en desventaja. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/04197 de fecha 23 de septiembre de 2011, le comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en relación al Memorando No. BOO.E.11.3.4/166 de fecha 21 de septiembre de 2011, signado por el Residente General del Proyecto, en atención a solicitud del contratista mediante escritos No. escrito 0808PY-CEX-849 y 0808PY-CONSJJGM-CE-349 de fechas 11 de julio de 2011 y 24 de mayo de 2010, emitido por el contratista en donde solicita la inclusión al catalogo del contrato de dos precios relativos a las válvulas de mariposa y de chorro divergente de 48", y con base en la justificación emitida por el Ing. José Luis Campos Gómez, mediante Memorando BOO.E.11.3.4/000142 de fecha 03 de agosto de 2011 se adjunta la documentación respectiva para que esa supervisión lleve a cabo su revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente; se adjunta el análisis de precio unitario revisado por esta Residencia General. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-946 de fecha 27 de septiembre de 2011, someten a consideración la Residencia General el estudio de costos indirectos originados por la suspensión parcial en los trabajos de obtención y acarreo de material impermeable para el corazón de la cortina. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-947 de fecha 27 de septiembre de 2011, solicitan a la Residencia General que a fin de regularizar en forma definitiva los precios unitarios de obtención, acarreo de material de arcilla, se revisen los abundamientos Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-871 de fecha 27 de septiembre de 2011, hacen entrega a la Residencia General nuevamente del estudio de ajuste de costos correspondientes de enero a agosto de 2011. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/168 de fecha 28 de septiembre de 2011, la Residencia General solicita a la Dirección Local, girar instrucciones al área respectiva a fin de auxiliar en



la solución del problema o solicitar que se permita ejercer los recursos por fuera del sistema SIPAO. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/236 de fecha 28 de septiembre de 2011, la Dirección Local Hidalgo, solicita al Delegado del Centro INAH Hidalgo, su valioso apoyo para informar sobre el estado que guarda la formalización de dichos convenios, mediante la firma por parte de las autoridades de dicho Instituto, a fin de poder gestionar la transferencia de los recursos, e iniciar los trabajos relativos con el rescate y reducir los tiempos de inactividad de la construcción de la Presa. Con escrito de la contratista ICA S.A. de C.V., 0808PY-CEX-949 de fecha 28 de septiembre de 2011, entregan nuevamente para su autorización 32 (treinta y dos) Precios Unitarios modificándolos en base a revisiones realizadas en conjunto con personal autorizado de la supervisión COSTOS, estos son los precios de cada banco de préstamo que se han explotado a la fecha, de acuerdo a lo convenido por usted en la reunión del 27 de Septiembre de 2011, por lo que le solicitamos amablemente dar su visto bueno a estos para su inclusión en el catálogo de conceptos. Con escrito de la contratista Ica S.A. de C.V., 0808PY-CEX-953 de fecha 28 de septiembre de 2011, solicita que se le indique con quien turnaran el asunto de la pretensión de aplicar una deductiva por volúmenes pagado, aplicando un precio que no es congruente con la especificación y el catalogo del contrato, a fin de exponer lo que corresponde y resolver a la brevedad. Con escrito de la contratista Ica S.A. de C.V., 0808PY-CEX-954 de fecha 29 de septiembre de 2011, solicita a la Dirección local que se le indique a que área de esa Dependencia serán re-direccionados la resolución de pendientes técnicos-administrativos, derivados de la ejecución de los trabajos, y quienes serán las personas indicadas para conciliar y dar solución a estos temas pendientes, esto para solicitar se nos agende una reunión técnica y apoyar lo conducente. Se enlistan en el escrito de referencia. Con memorando NO. BOO.E.11.3.4/070 de fecha 29 de septiembre de 2011, la Residencia General entrega a la Subdirección de Enlace Administrativo , copia del oficio del Delegado del Centro INAH Hidalgo No. 84.01/1438/11 de fecha 14 de septiembre de 2011, signado a la Dirección Local, comunica el número de cuenta concentradora de dicho Instituto, para el depósito del importe de los trabajos del Convenio No.GGIH-OCAVM-HGO-11-CIH-518-RF-CC., de Colaboración para llevar a cabo las labores de Prospección Arqueológica en el proyecto denominado Proyecto Salvamento Arqueológico Presa “EL YATHE y AICO respectivo, mismo que fue devuelto por personal de su área a cargo del Sistema Integral Financiero, no fue posible su registro en el sistema SIF, por no estar capturado y comprometido en el Sistema SIPAO, dichos recursos.



Con oficio No. BOO.E.11.3.4/04197 de fecha 23 de septiembre de 2011, la Dirección Local envía a la supervisión COSTOS S.A de C.V.,en atención a solicitud del contratista mediante escritos No, escrito OB08PY-CEX-849 y 0808PY-CONSJJGM-CE-349 de fechas 11 de julio de 2011 y 24 de mayo de 2010, emitido por el contratista en donde solicita la inclusión al catalogo del contrato de dos precios relativos a las válvulas de mariposa y de chorro divergente de 48", y con base en la justificación emitida por el Ing. José Luis Campos Gómez, mediante Memorando BOO.E.11.3.4/000142 de fecha 03 de agosto de 2011, para llevar a cabo su revisión, análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente; se adjunta el análisis de precio unitario revisado por esta Residencia General. La Dirección Local con Memorando No. BOO.E.11.3.4/000976 de fecha 30 de septiembre de 2011, solicita a la Subdirección General de Administración que considerando que la obra de la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe", es considerada como proyecto emblemático y con la finalidad de no suspender dicha obra, su intervención para girar instrucciones a efectos de tramitar la transferencia de recursos con la finalidad tramitar la transferencia de recursos con la finalidad de llevar a cabo la ampliación presupuestaria por $ 27'000,000.00 en el presente ejercicio para la partida del proyecto de referencia en las claves presupuestarias ahí citada. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/239 de fecha 30 de septiembre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que no se estima necesario que lo referente al asunto de la deductiva por volúmenes pagados aplicando un precio que no es congruente con lo establecido con la especificación del catalogo del contrato sea resuelto por funcionarios de la ciudad de México, por lo anterior y con fundamento en la Clausula Sexta: FORMA DE PAGO, cuarto párrafo, se reclama el pago efectuado en las estimaciones No. 6, 7, 8, 9, 10,11,21 Y 22, correspondiente al periodo del 01 de febrero del 2009 al 31 de mayo del 2010, relativo a volúmenes de material ejecutados para el concepto No. 1.1.4.6 relativa al concepto Obtención, Carga y descarga proveniente de bancos y que fueron indebidamente pagados con el precio unitario del concepto 1.1.2.1 excavación en roca para desplante de la cortina, plinto y ataguias, por un importe recuperado de $5, 533,491.53. Con Escrito No. YATHE/01.1026/2011 de fecha 30 de Septiembre de 2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a esta Residencia General que por motivos de cambio de maquinaria por parte de la Constructora ICA S.A de C.V, se suspendió las actividades del segundo turno, pero a partir del 03 de octubre esta maquinaria será utilizada en ambos turnos, por lo que le solicitamos se reconsidere mantener la plantilla hasta la fecha autorizada para el mes de octubre.

Con Escrito No. YATHE/01.1030/2011 de fecha 30 de Septiembre de 2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, solicita a la Residencia General la asignación de recursos adicionales para la conclusión de los servicios de Supervisión y control de calidad para la construcción de la presa de almacenamiento El Yathé, correspondientes al ejercicio 2012,



anexando el programa propuesto en el cual se tomo como base la plantilla autorizada del mes de septiembre de 2011, y factores probables de autorización para el ajuste de costos. Con escrito 0808PY-CEX-953 de fecha 05 de octubre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., le hacen entrega a la Residencia General, del Precio Unitario de este Concepto No Previsto para su revisión, conciliación y autorización, este precio es complemento a los conceptos: 1.1.4.3.0. "Obtención, carga y descarga de arena bien graduada para filtros, proveniente del banco La Nopalera", 1.1.3.7.0. Colocación de arena bien graduada en la cortina proveniente de bancos (La Nopalera), 1.1.5.1.1.b Acarreo oler km de arena y 1.1.5.2.1.b Acarreo kms subsecuentes de arena del banco la Nopalera ya que estas actividades intervienen en la elaboración de dicho filtro. La Residencia General Con oficio No. BOO.E.11.3.4/241 de fecha 05 de octubre de 2011, comunica a la contratista ICA S.a. de C.V., que en relación a los escrito Nos. No 0808PY-CEX-947 y No. 0808PY-CEX-949 de fecha 27 y 28 de septiembre de 2011, respectivamente, relativo a su solicitud de regularización de precios unitarios y que se revisen los abundamientos analizados en campo de material impermeable, en primera instancia, se comunica que los valores de abundamiento consignados en los precios unitarios presentados mediante escrito No. 0808PY-CEX-949 de fecha 28 de septiembre de 2011, difieren sustancial mente de los valores de abundamientos determinados por el Ente Supervisor durante la ejecución de los trabajos, así como de los valores de abundamiento consignados en los precios unitarios presentados por ese Contratista en escrito No. 0808PYGPRO-ORV-CE699 y 0808PY-CEX-876 de fecha 29 de marzo y 28 de julio del 2011 respectivamente, además de que dichos valores que pretende aplicar a los precios unitarios que reclama, no corresponden a un comportamiento normal de los materiales que se muestrearon, por lo que dichos resultados son cuestionables. Con escrito 0808PY-CEX-965 de fecha 05 de octubre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicitan a la Residencia General se les entregue de forma oficial los resultados de los trabajos de cálculo de factores de abundamiento realizados en el laboratorio e control de calidad de la empresa Supervisora COSTOS. Con escrito 0808PY-CEX-766 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 05 de octubre de 2011, le solicita a la Dirección Local en relación en particular a sus comunicados 0808PY-CEX-925,del 31 de Agosto del 2011 y 0808PY-CEX-954de fecha 29 de Septiembre del 2011 (anexamos copia para referencia), donde le solicitamos de la manera más atenta se nos direccione con quien Usted así lo considere para la solución a nuestras solicitudes de obra, considerando necesario se resuelvan nuestras solicitudes que en reiteradas ocasiones hemos planteado, sin omitir comentarle que el retraso en las soluciones genera desfases en el desarrollo del Proyecto, así como sobrecostos que le haremos llegar para su posterior autorización. La Dirección local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001046 de fecha 06 de octubre de 2011, solicita apoyo al Director General el Organismo de cuenca aguas el Valle de México a



fin de girar sus instrucciones a fin de elaborar el Oficio de Liberación de Inversión respectivo y así poder ejercer dichos recursos en forma oportuna, dando continuidad a la obras que se ejecutan al amparo del proyecto en cuestión. Siendo importante señalar que los contratos a cargo del Oficio de Liberación de Inversión no fueron suspendidos con la finalidad de no originar gastos adicionales por reclamo de gastos no recuperables, sin embargo el no disponer de dichos recursos conforme a la calendarización citada, podría generar reclamo de gastos financieros. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/244 de fecha 06 de octubre de 2011, la Residencia General le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que se aplicara la deductiva, por las razones descritas en el citado documento. Con escrito 0808PY-CEX-970 de fecha 07 de octubre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., comunica a la Residencia General que procederán a conciliar los conceptos con la Dirección Local. La supervisión COSTOS S.A. de C.V., con escrito YATHE/1.1040/11 de fecha 10 de octubre de 2011 le informa a la Residencia General que consideran que los cálculos realizados por su laboratorio se efectuaron de acuerdo a las especificaciones correspondientes y a las condiciones reales de los trabajos. Con escrito 0808PY-CEX-971 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 10 de octubre de 2011, poner a consideración de la Residencia General el PRECIO UNITARIOS EXTRAORDINARIO para el concepto de: OBTENCIÓN, CARGA Y DESCARGA DE ENROCAMIENTO PROVENIENTE DEL BANCO STA. MA. LA PALMA, para su revisión y en su caso la autorización correspondiente. Con oficio No. BOO.E.112.3.4/247 de fecha 11 de octubre de 2011, la Residencia General comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que es de considerar que con base a lo anterior, el peso vorumétrico seco máximo obtenido de un promedio de pruebas, repercutirá en un menor esfuerzo constructivo que deberá ejecutar el contratista, respecto a considerar el valor mayor de dichas pruebas, sin embargo, de acuerdo a la bibliografía y recomendaciones de la Gerencia de Proyectos con dicho promedio se alcanzara el objetivo estructural del material impermeable.

Con memorando No. B00.R01.03.-0458 de fecha 11 de octubre de 2011, dirigido a la Gerencia de Proyecto de Infraestructura Hidroagrícola la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, anexa la Nota de la Residencia General en la Presa El Yathé, del Ing. José Luis Campos Gómez, del 30 de septiembre de 2011, en la cual hace referencia al Proyecto del vertedor de la Presa de Almacenamiento el Yathé, el cual originalmente esta propuesto en la margen derecha y debido a que como se puede apreciar en el plano anexo, su desplante quedaría en un terreno que no es factible para soportar la estructura del vertedor, por lo que se sugiere cambiarlo a la margen izquierda, para que desplante en roca firne,



solicitándole amablemente que después de analizar esta propuesta, se programe una visita al sitio de la Presa, para verificar lo que considere necesario. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/1084 de fecha 11 de octubre de 2011, la Dirección Local, solicita al Ing. José Luis Campos Gómez, que con relación a los escritos 0808PY-CEX-925, 0808PY-CEX-938, 0808PY-CEX-954, de fecha 31 de agosto, 13 y 29 de septiembre de 2011, respectivamente, de la contratista Ingenieros Civiles Asociados S.A. de CV; en donde se refiere a la solución de pendientes técnico-administrativos y controversias técnicas derivadas de la ejecución de los trabajos del contrato y solicitan el apoyo de esta Dirección para dar solución a los temas que se enlistan en los escritos de referencia entre ellos, lo relativo a los precios unitarios de la instrumentación, y en virtud de que en la citada minuta de trabajo, se estableció que usted atendería con la Contratista este asunto, por medio del presente le solicito un informe circunstanciado de los resultados y acuerdos que a la fecha se han alcanzados. Con escrito YATHE/1.1041/2011 de fecha 12 de octubre de 2011, la supervisión COSTOS S.a. de C.V., hacen mención a la Residencia General del estatus en que se encuentran los conceptos d precios unitarios presentados por la contratista ICA S.A. de C.V. Con memorando No. BOO.E.11.3.4/001087 de fecha 14 de octubre de 2011, la Dirección Local comunica a la Residencia General que considerando la problemática planteada en el memorando de referencia, donde esa Residencia General expone los motivos y razones por lo que opina que es procedente hacer extensivos precios unitarios del catálogo del contrato, y la inclusión de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo del contrato, por medio del presente, con la finalidad de poder liquidar al contratista los trabajos ejecutados para la adecuación del camino de acceso al banco Vaso “El Matha”, se autoriza la aplicación extensiva de los precios unitarios del catálogo del contrato que a continuación se citan, a fin de liquidar al contratista por lo trabajos ejecutados para la adecuación del camino de acceso. Con fecha 14 de octubre de 2011, se celebra la reunión de trabajo entre personal de la CONAGUA, la contratista ICA S.A. de C.V., y la Supervisión COSTOS S.A. de C.V., en la cual se tomaron acuerdos relativos a: pruebas de laboratorio, abundamiento de arcilla y filtro, precio grava-arena de 1 ½” 1 ¼”, banco el Matha, conceptos presentados por ICA y pendientes de autorización por parte de CONAGUA.

La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-974 de fecha 14 de octubre de 2011, le informa a la Residencia General que consideran que esta, debería aclarar a los responsables de la Supervisión COSTOS, cual deberá ser el procedimiento para calcular los factores de abundamiento de un banco homogéneo.

La Residencia General con oficio no. BOO.E.11.3.4/248 de fecha 14 de octubre de 2011, para efectos administrativos consulta al Titular de la Unidad de Normatividad de Contratación Pública Secretaria de la Función Pública, sobre cuál sería la interpretación el Artículo 186 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con la



Misma, ultima reforma publicada el 29 de Noviembre de 2011 y vigente para el contrato de referencia, en su fracción I del citado Artículo, ya que existe un conflicto de la interpretación del mismo, ya que cada criterio tiene resultados diferentes como se muestra en el ejemplo citado en el citado oficio. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/248 de 14 de Octubre de 2011, la Residencia General, solicita su opinión a la Función Publica referente al ajuste de costos del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP.

Con escrito 0808PY-CEX-975 de fecha 17 de octubre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General que se les autorice el factor de ajuste de costos para el mes de septiembre de 2011.

Con escrito 0808PY-CEX-976 de fecha 17 de octubre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., solicita a la Residencia General que se les autorice de forma provisional los factores para los meses de mayo a septiembre de 2011. La supervisión COSTOS con escrito YATHE/01.1045/2011 de fecha 18 de Octubre de 2011, informa a la Residencia General que en atención al oficio No. BOO.E.11.3.4/229, de fecha 15 de septiembre de 2011, es de aclarar que esta empresa en el momento de la contratación solo cotejo la documentación así como su experiencia en obras, presentada por el C. J. Guillermo Zaragoza González, confiando en la ética profesional de esta persona, por lo anterior esta empresa se encuentra sorprendida de sobre manera y se le informa a la residencia que se contacto al C. J. Guillermo Zaragoza González, para realizar la aclaración pertinente y mostrar la documentación con la que fue contratado. Con escrito PACHJ219/18102011, de fecha 18 de octubre de 2011, el Comité Ejecutivo Nacional de la del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES, SIMILARES y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, solicita al Gobernador Constitucional del estado de Hidalgo, su intervención para el reconocimiento de unas nuevas tarifas, respecto a los trabajos que se realizan en la obra denominada construcción del la presa El Yathe y obras complementarias en el Estado de Hidalgo. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 250 de fecha 19 de octubre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en particular a su escrito 0808PY-CEX-973 de fecha 14 de octubre de 2 11, en donde está solicitando la asignación del banco de material impermeable para poder continuar con la construcción de la cortina. Al respecto, mediante nota de bitácora No. 73 de fecha 3 de Octubre de comunicado el reinicio de las actividades de explotación del banco de material "El Yatha", con el cual se reanuda las actividades de obtención de material impermeable para la cortina. Con escrito 0808PY-CEX-984 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 20 de octubre de 2011, poner a consideración de la Residencia General el precio unitario relativo a “Controlar



infecciones por muerte de la flora y fauna acuática de la presa El Yathecitho debido a la sequia presentada a solicitud del cliente y sanidad acuícola del Estado de Hidalgo”. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/254 de fecha 20 de Octubre de 2011, la Residencia General la Residencia General le comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que derivado de la auditoría número 10/2011 practicada al contrato, el Órgano Interno de Control emitió la CEDULA DE OBSERVACIONES, obligando a Residencia a proceder con la solventación ya que se verifico que la Cedula Profesional es la No. 0846467 consignada en el currículo presentado, en la página de internet denominada Registro Nacional de Profesionista de la Secretaria de Educación Pública, efectivamente corresponde al nombre del C. Pedro Guzmán, por lo que el currículum presentado y puesto a consideración por esa supervisora a Con escrito 0808PY-CEX-985 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 21 de octubre de 2011, le entrega a la Residencia General la Tabla de aplicación de los factores de ajuste de costos de acuerdo a la amortización real de los anticipos y para los factores de mayo de 2011 a septiembre de 2011 se están empleando los factores determinados por ICA. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 04499 de fecha 21 de octubre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en particular a sus escritos:0808PY-CEX-925, 0808PY-CEX-938, 0808PY-CEX-954, 0808PY-CEX-966, de fecha 31 de agosto, 13, 29 de septiembre y 05 de octubre de 2011, respectivamente, en donde solicita la solución de pendientes técnico-administrativos. y controversias técnicas derivadas de la ejecución de los trabajos del contrato y con base en lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, solicitan el apoyo de esta Dirección para dar solución a varios temas y de la revisión de la cláusula Vigésimo Cuarta antes citada vinculado con el análisis del documento presentado, es de observar que de conformidad con el inciso a de dicha cláusula se establece que se deberá exponer el problema técnico y/o administrativo indicando las causas y motivo que le dieron origen, anexando la documentación que sustente su petición mismos que deberán presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido, por lo antes descrito es de observar que su documento no cumple con lo establecido en dicha cláusula para llevar a cabo el procedimiento invocado ya que dicho documento contempla diferentes temas en listado y no incluye las causas y motivo que le dieron origen ni la documentación soporte establecida. Con escrito 0808PY-CEX-986 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 22 de octubre de 2011, le informa a la Residencia General que la citada Contratista tiene claro la NO PROCEDENCIA de está y fue única y exclusivamente decisión suya el levantar una consulta a la Secretaria de la Función Pública para despejar sus dudas al respecto por lo que no se entiende su solicitud de respuesta a este tema. Con escrito 0808PY-CEX-987 de la contratista ICA S.A. de C.V., de fecha 22 de octubre de 2011, le informa a la Residencia General, que en el listado de conceptos que está



presentando para reconocimiento de pago de las actividades realizadas en la primera etapa del camino al Matha y en general de los demás caminos de acceso. La supervisión COSTOS con escrito YATHE/01.1051/2011 de fecha 24 de Octubre de 2011, informa a la Residencia General que en atención al oficio No. BOO.E.11.3.4/254, de fecha 20 de octubre de 2011, hacemos la aclaración que los trabajos para los que fue contratado el C. J. Guillermo Zaragoza González, fueron desempeñados y entregados .a la Residencia General del Proyecto en tiempo y forma en el periodo de sus funciones, no existiendo aclaraciones al respecto, por lo que se deduce que el trabajo realizado por el personal en cuestión, fue cumplido conforme a los alcances del contrato, no existiendo restricción alguna para el desempeño de sus funciones. Consideramos que si bien existió alguna omisión por nuestra parte, en ningún momento se pretendió sorprender o actuar con dolo alguno. la Residencia de obra mediante escrito No. FBR-065-2008 de fecha 25 de agosto de 2008, del C. J. Guillermo Zaragoza González, es presumiblemente falso incumpliendo con el perfil establecido en los términos de referencia y con lo establecido en el contrato, lo que vinculado con la observación descrita por el Órgano Interno de Control, donde solicita la aclaración del pago de un importe de $ 435,845.43 que incluye el pago de las cantidades consignadas en las estimaciones de la No. 01 a la No, 13 que comprende el periodo del 25 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009 con cargo a los conceptos de trabajo CONCEPTO No. V.6.1.1- JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTO NO. V. 6.1.2.a-SOBREPRECIO POR HORAS EXTRAS DE ING. SUPERVISOR DE OBRA, con precios unitarios de $ 38,330.95/mes y $ 416.19/hr. por lo que en términos de los lineamientos de lo establecidos en la bitácora electrónica, previo a la recuperación de pagos en exceso, se solicita presente los argumentos por dicho pago. Con Memorando No. BOO.E.11.3.4/204 de fecha 26 de octubre de 2011, la Residencia General envía a la Subdirección de Enlace Administrativo se le solicita hacer el depósito a las cuantas concentradoras del Instituto Nacional Antropología e Historia, por montos autorizados en dichos convenios, conforme a los datos y montos citados en el documento de referencia. Con oficio No. BOO.E.11.3.4/236 de fecha 27 de octubre de 2011, la Dirección Local solicita apoyo del Director General del INAH Hidalgo, para iniciar los trabajos relativos con el rescate y reducir los tiempos de inactividad de la construcción de la Presa, aprovechando el presente para comunicaRle que ya se han realizado las gestiones de la transferencia de los recursos objeto de los convenios. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001166 de fecha 28 de octubre de 2011, comunica al Ing. José Luis Campos Gómez que en atención al memorando No. BOO.E.11.3.4/208 de fecha 28 de octubre de 2011, signado por la Residencia General del Proyecto Presa "El Yathe" y a su memorando No. BOO.E.11.3.4/191 de fecha 17 de octubre de 2011, donde emite su respuesta a la solicitud de esta Dirección local signada en



memorando No BOO.E.11.3.4.10718 de fecha 15 de julios de 2011, relacionado con los precios unitarios de piezas especiales para el Contrato N° SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, que le fue adjudicado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados S.A. de CV., para la ejecución de los trabajos consistentes en: Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, al respecto se le hacen los comentarios que se vierten el documento de referencia. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/04616 de fecha 28 de octubre de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., la documentación relativos los precios unitarios extraordinarios correspondiente a 15 precios unitarios no previstos, correspondientes a diferentes piezas especiales para las tuberías en la obra de toma y desagüe de fondo inherente a tramos de tubería de acero, válvulas y copies dresser", debiendo considerar para la revisión los comentarios incluidos en el memorando No. BOO.E.11.3.4/203 de fecha 28 de octubre de 2011, de la Residencia General. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/04617 de fecha 28 de octubre de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., la documentación los documentos relativos los precios unitarios extraordinarios correspondiente a la obtención, acarreo y sobreacarreo de material impermeable proveniente de los Banco Don Guiño 1, 11, 111, IV V, VI, El Arco, Boxtho I, II, La Noria I,II, III, La Huapilla, El Yathecitho, El Matha y Las Golondrinas, solicitado por la contratista ICA S.a. de C.v., mediante escrito No. 0808PYCEX- 949 de fecha 28 de septiembre de 2011, en donde solicita la revisión, análisis y en su caso la inclusión al catalogo de conceptos del contrato inherentes a la obtención, acarreo y colocación del material impermeable proveniente de los diferentes bancos aprobados para su explotación, derivado de la adecuación de la cortina de enrocamiento, a cortina de materiales graduados donde la cantidad de material impermeable incremento sustancialmente y la disponibilidad del material en varios bancos de material con propiedades y características distintas, con base en el Memorando No. BOO.E.11.3.4/202 de fecha 28 de octubre de 2011, signado por el Residente General. Con fecha 31 de octubre de 2011, se celebro la minuta de junta de trabajo entre personal de la CONAGUA la contratista ICA y la Supervisión COSTOS, levantándose los acuerdos de diferentes asuntos pendientes como son: conciliación de PU filtro de ½” a ¼”, factor e ajuste e costos, PU abatimiento de talud margen derecha, material impermeable, PU piezas especiales, instrumentación de la cortina, tarifas de fleteros, PU concreto ciclópeo, PU tubo de 48”. La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/203 de fecha 28 de octubre de 2011, solicita a la Dirección Local, el análisis, revisión, autorización e inclusión al catalogo del contrato NO. SG IH-OCA VM-HGO-07 -CI H-484-RF-LP. de los 15 precios unitarios no previsto, correspondiente a "Diferentes piezas especiales en la obra de toma y desagüe de fondo inherente a tramos de tubería de acero, válvulas y copies dresser y que se enlistan en el escrito de referencia.



La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY·CEX-996 de fecha 03 de noviembre de 2011, hacen entrega del Precio Unitario del Concreto Ciclópeo para regularización de talud, para su revisión, conciliación y autorización.

Con Escrito No. YATHE/01.1056/2011 de fecha 01 de Noviembre de 2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, Informa a la Residencia General sobre el reclamo de la constructora ICA S.A de C.V, referente a los trabajos del abatimiento de taludes no es procedente de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción.

Con Escrito No. YATHE/01.1058/2011 de fecha 02 de Noviembre de 2011, la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la residencia copia de un convenio para su análisis y consideración el cual pongo a su consideración para que sea analizado, esto derivado de los trabajos de la explotación del Banco de Roca denominado Santa María La Palma, donde se considero por parte de la contratista la reubicación de una vivienda que se encuentra en zona de riesgo.

La supervisión COSTOS con escrito YATHE/01.1062/2011, de fecha 03 de noviembre de 2011, solicita a la Residencia General que se les indique el avance en los trámites para el retiro de dicha pintura, esto es con la finalidad de informarle a la empresa contratista ya que en reiteradas ocasiones ha solicitado de forma verbal información sobre la liberación del tramo en mención argumentando que requieren iniciar con el abatimiento de talud en esa zona. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-998 de fecha 04 de noviembre de 2011, hace entrega a la Residencia General del convenio para firma y autorización para iniciar con los trabajos de reubicación de vivienda que se encuentra cercana al banco de roca Santa María la Palma a efecto de que no exista una afectación en el patrimonio de la "La Beneficiaria", misma que se realizara en un terreno propiedad de la misma. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito., 0808PY-CEX- 1000 de fecha 04 de noviembre de 2011, informa a la Residencia General que se ha iniciado la gestoría de la revisión autorización para la construcción del proyecto' "Obra Eléctrica en La Construcción d la Presa de Almacenamiento ElYathe en el Alfajayucan Estado de Hidalgo" ante la Comisión Federal de Electricidad; así mismo se aclara que se inicia el tramite en base al Proyec o Actualizado enviado por la Supervisión COSTOS mediante Oficio YATHE/01.943/2011y recibido por esta contratista el día 13 de julio del 2011, solicitando además apoyo para que se ha proporcionada la siguiente información que es solicitada por el SISPROTER de la CFEy que es necesaria, para continuar con el Proceso de Gestoría ante CFE. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/ 04675 de fecha 04 de noviembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que con relación a la revisión que se ha



venido realizando al estudio del ajuste de costos, autoriza de manera definitiva los factores de ajuste de costos que se relacionan en el documento de referencia. La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/04676 de fecha 04 de noviembre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que se autoriza desglose de precio unitario del catálogo del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484- RF-LP, lo anterior con base en la opinión y justificación de la Residencia General en relación al alcance de las especificaciones, planos e proyecto del contrato, la ejecución de los trabajos y los argumentos expuestos, donde opina que es procedente el desglose del precio unitario del catálogo del contrato, para no incurrir en pagos en exceso al contratista por el pago de anillos que estaban contemplados en los planos originales y en el precio unitario del concepto de trabajo 1.2.5.2. "Fabricar, transportar, presentar y soldar tramo de tubo recto de 6,100 mm. de longitud con un diámetro de 1219 mm (48") y espesor de 12.7 mm 1/2")" rolada en frio preparado en sus extremos para soldadura de campo, con siete anillos circunferenciales, d los cuales cuatro llevan anclas la placa con que se fabricará el tubo será de placa de acero al carbón A-36 gr. la fabricación se sujetara a lo consignado en las especificaciones técnicas del equipo, la placa de los anillos circunferenciales es de 76.2 mm e alto y de 9.23 mm (3/8") de espesor," ya que no se suministraron e instalaron los i sumos de acorde con lo previsto originalmente, requiriendo el desglose para no incurrir en pagos en exceso, por lo que esta Dirección Local autoriza el desglose del precio unitario del contrato que se describe en el documento de referencia.

Con Escrito 0808PY-CEX-995 de fecha 04 de Noviembre de 2011, la constructora ICA S.A de C.V, informa a la residencia General, que no se cuenta con volúmenes de conceptos ambientales: 1.R.M.f.5 Ejemplares de Flora reproducidos y reimplantados o donados de acuerdo al protocolo en vivero ambiental, 1.R.M.f.2 Rescate y reubicación inmediata de cactáceas, 1.R.M.f.4 Recolección de esquejes para la reproducción de vivero, 1.R.M.f.2.4 Rescate y reubicación de anfibios y 1.R.M.f.2.2 Rescate y reubicación de reptiles, por lo cual solicita sean autorizados para dar cabal cumplimiento al protocolo de acciones de rescate de flora y fauna hoja 17 de 24 del proyecto.

La Dirección Local con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 04677 de fecha 07 de noviembre de 2011, autoriza la inclusión del precio unitario nuevo al catalogo del contrato del concepto1.1.4.2.a relativo a Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 1 ½” a ¼” proveniente de la trituración de roca. Incluye obtención de roca, acarreo a planta de trituración, carga a la trituradora, trituración, cribado, desperdicio y acarreo a la cortina, sin incluir el pago de regalías, con un precio unitario de $ 125.72 m3. Con Escrito 0808PY-CEX-1001 de fecha 08 de Noviembre de 2011, la empresa constructora ICA S.A de C.V, informa a la Residencia General que estará llevando a cabo revisiones a todos los vehículos que ingresen a las instalaciones del Proyecto, de acuerdo al Capitulo 1 del Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.



La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/227 de fecha 14 de noviembre de 2011, informa a la Subdirección de Enlace Administrativo que los asuntos tratados en los memorando enlistados en el documento de referencia, a la fecha no se tienen antecedentes de la atención del total de ellos, sin embargo, no obstante de que el Ing. José Luis Campos Gómez haya elaborado sus respectivas respuestas o aclaraciones, estos deberán formar parte de la entrega recepción que se deberá llevar a cabo, toda vez que con la intervención del Órgano Interno de Control en dicha entrega, podrá deslindar responsabilidades de las funciones encomendadas. La Dirección Local con memorando NO. BOO.E.11.3.1.-001215 de fecha 14 de Noviembre del 2011, envía al Gerente de Recursos Financieros en la Subdirección General de Administración de la Conagua, para tramite de pago la relación de estimaciones correspondientes a los contratos con cargo a esta asignación que en suma importa la cantidad de $ 27,821,127.22 (Veintisiete millones ochocientos veinte un mil ciento veintisiete Pesos 22/100 M.N.).

La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/218 de fecha 14 de noviembre de 2011,comunica a la Dirección Local que derivado del requerimiento de bancos de materiales adicionales a los originalmente previstos, se pone a consideración de la Dirección Local, informándole que el día lunes 14 de noviembre de 2011, a las 14:00 Hrs, se llevara a efecto una reunión con el las oficinas del Gobierno del Estado a fin gestionar la ampliación del convenio o la celebración de uno nuevo, que cubra las acciones previstas en el convenio original, hasta la terminación de las obra a cargo del Proyecto, solicitando la participación de la Dirección Local. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1005 de fecha 15 de noviembre de 2011, solicita a la Residencia General, se les autorice el factor de ajuste de costos para el mes de octubre de 2011. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 268 de fecha 16 de noviembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a los escrito del contratista ICA S.A de C.V., 0808PY-CEX-97 y 00808PY-CEX-970 y de fecha 07 y 14 de octubre de 2011, relacionado con las pruebas de laboratorio para regularizar los precios unitario que incluyen los factores de abundamiento del material impermeable, solicitando por ese contratista y de conformidad con lo acordado, anexo al presente el escrito YATHE/0.1925 Bis/2011 de fecha 23 de junio de 2011, que contiene las pruebas de laboratorio entregadas por la Empresa Supervisora a esta Residencia general, y con fines de conciliación se pone a su consideración para su aceptación los factores de abundamiento, con la finalidad de continuar con la revisión de los precios unitarios respectivos, o en caso contrario ese contratista deberá presentar los argumentos técnicos existentes para desvirtuar la norma utilizada, para la no aceptación de dichos factores de abundamiento, consignados en la tabla anexa, ya que



de lo contrario no se podrá hacer nuevas pruebas, mas aun cuando no se hacen las pruebas consistentes y se pretende validar resultados en forma ventajosa para ese contratista. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 269 de fecha 16 de noviembre de 2011, Le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que de conformidad con las especificaciones del contrato y los argumentos de la solicitud en el sentido de que el banco Sta. Ma. La Palma representa un índice de dureza de 7.0 en la escala de Mohs, rayar al banco contractual, se considera que no es procedente, ya que desde origen quedo definido los términos para clasificar la dureza del material y la dureza consignada del banco Santa María La Palma esta dentro del rango de la dureza especificada para el banco contractual. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1004 de fecha 16 de noviembre de 2011, le informa a la Residencia General hacen entrega del análisis de los Costos Indirectos No Recuperados por Condiciones Distintas en la obra correspondiente al periodo de Enero de 2010 a Octubre de 2011considerando las reprogramaciones correspondientes. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/270 de fecha 16 de noviembre de 2011, comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en complemento a los Oficio BOO.E.11.3.4/122 de fecha 06 de mayo de 2011, y No BOO.E.11.3.4/222 de fecha 08 de septiembre de 2011 y donde se comunicó que la solicitud del precio unitario denominado como excavación para abatimiento de taludes en laderas de la cortina, no es procedente, de acuerdo a la minuta levantada con motivo de la reunión que se llevó a cabo con esta CONAGUA, en conjunto con el Ente Supervisor, el día.14 de octubre de 2011, en el punto número cinco, se aclara como se ejecutaron los trabajos con el Ing. Javier Marín, de la empresa Supervisora, mismo que en escrito No. YATHE/01.1056/2011, de fecha 01 de noviembre de 2011, se anexa copia, donde expone su opinión ratificando la no procedencia de la solicitud. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/000149 de fecha 17 de noviembre de 2011, Instruye al Ing. José Luis Campos Gómez a firmar los planos que se citan en el escrito YATHE/01. 785/2011 de fecha 09 de febrero de 2011, la empresa Consultaría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S. A. de C. V., en cuestión para regularizar su gestión y no obstruir la continuidad de las funciones de la Residencia, que corresponden a la obra ejecutada durante su gestión, que contempla entre otros las secciones transversales de topografía después de las excavaciones del desplante para alojar la cortina, abatimiento de taludes de las laderas, la construcción e instalación de las tuberías de obra de toma y desagüe de fondo, información que es indispensable y que fue su responsabilidad supervisar durante la ejecución de dichos trabajos, a cargo de la Residencia General a su cargo. La Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola con memorando No. BOO.04.05.01.-00544, de fecha 17 de noviembre de 2011, comunica a la Dirección Local que en relación al memorando No. BOO.E.11.3.4/1083 de fecha 14 de agosto de 2011 mediante el cual remite para su revisión la propuesta de adecuación del proyecto ejecutivo



de la obra de excedencia sobre la margen derecha, sobre el particular se envían las observaciones como resultado de la revisión efectuada por personal de la Gerencia, mismas que se encuentran indicadas en los planos que se le devuelven, solicitando su intervención para que sean atendidas. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1010 de fecha 21 de noviembre de 2011, le informa a la Residencia General que en particular a su oficio BOO.E.11.3.4/04675 de fecha 04 de Noviembre de 2011, mediante el cual autoriza los factores de Ajuste de Costos correspondientes 1periodo de Enero de 2010 a Septiembre de 2011, que hay una discrepancia en el factor de Septiembre de 2011 ya que el factor obtenido por ICA es de 1.2662, por lo que le solicito amablemente se revise entre las partes este análisis. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1009 de fecha 22 de noviembre de 2011, le reiteran a la Residencia General que se les Informe el procedimiento empleado por el laboratorio de la Supervisión para la obtención de los datos presentados y poder realizar un análisis que derive en los argumentos técnicos que justifiquen la ejecución de pruebas consistentes para la obtención de los factores de abundamiento definitivos. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001233 de fecha 22 de noviembre de 201 informa a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola que una vez subsanadas y atendidas las observaciones, indicadas en los planos enviados, se envían para su verificación y aprobación los cinco planos que integran la estructura siguientes No. 13 PLANTA Y PERFIL DEL VERTEDOR; No 14 PLANO GENERAL Y ESTRUCTURAL DEL VERTEDOR; Plano No.· 15 SECCIONES DE PROYECTO 1 DE 3; No. 16 SECCIONES DE PROYECTO 2 DE 3 Y No. 17 SECCIONES DE PROYECTO 3 DE "3, con la finalidad de entregar al contratista para su construcción. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 276 de fecha 23 de noviembre de 2011, comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en particular al Oficio No. BOO.E.11.3.4/03580 de fecha 08 de agosto de 2011, signado por la Dirección Local, donde le fu remitido para revisión y conciliación del precio unitario relativo a a fabricación y colocación de concreto ciclópeo, solicitado por la contratista en el escrito 0808PY-CEX-84 de fecha 11 de junio de 2011 y a la reunión celebrada el día 03 de noviembre de 2011, con personal de esa empresa supervisora, de la contratista ICA S.a. de C,V., y de esta Residencia General, donde se acordó que la integración del precio unitario se debería integrar de conformidad con la dosificación está establecida en el punto A36 CONCRETO CICLÓPEO de las bases de licitación que establece un volumen de concreto por metro cubico de 0.38 y un volumen de piedra por metro cubico de 0.72, lo anterior para que sea considerado para la integración del precio unitario definitivo, con base en el precio unitario solicitando por el contratista de $ 1,916.61 por metro cubico en el escrito de referencia. La supervisión COSTOS S.A. de C.V., mediante YATHE/01.1071/2011 de fecha 23 de noviembre de 2011, comunica a la Residencia General que en relación al último



levantamiento efectuado al banco de roca "El Corralito" del cual es de su conocimiento se extrae la roca tipo C y tipo B, Rezaga, grava de 3" para filtro de grava y grava ¾” para mezcla para filtro de arena para la construcción de la cortina de la presa en mención, este presenta un avance en su explotación del 80% aproximadamente por lo que se prevé a finales de enero del año 2012 se agote en su totalidad. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 276 de fecha 23 de noviembre de 2011, comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en relación al Oficio No. BOO.E.11.3.4/03580 de fecha 08 de agosto de 2011, signado por la Dirección Local, donde le fu remitido para revisión y conciliación del precio unitario relativo a la fabricación y colocación de concreto ciclópeo, solicitado por la contratista en el escrito 0808PY-CEX-849 de fecha 11 de junio de 2011 y a la reunión celebrada el día 03 de noviembre de 2011, con personal de esa empresa supervisora, de la contratista ICA S.A. de C.V y de esta Residencia General, donde se acordó que la integración del precio unitario se debería integrar de conformidad con la dosificación establecida en el punto A36 CONCRETO CICLÓPEO de las bases de licitación que establece un volumen de concreto por metro cubico de 0.38 y un volumen de piedra por metro cubico de 0.72. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1011 de fecha 24 de noviembre de 2011, solicita la autorización de la Residencia General de estar utilizando el material del banco "Las Golondrinas" y "El Yathecito", ambos materiales con el criterio de utilizarlo en capas completas de material. La Residencia General con Oficio No. BOO.E.11.3.4/279 de Fecha 24 de Noviembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY-CEX-100 de fecha 04 de noviembre de 2011, donde se nos solicita apoyo para proporcionar información sol citada por el SISPROTER de la CFE, al respecto se le comunica que de acuerdo a las especificaciones generales de construcción, en el numero clave 1.2.5.5.15 "LEGALIZACIÓN DE LA OBRA ELÉCTRICA EJECUTADA, dicha información deberá ser proporcionada por el contratista y llevar a cabo lo necesario para la legalización de la obra ante CFE., con cargo al concepto de trabajo escrito en el catalogo del contrato. Sin embargo esta Residencia proporcionara apoyo de ser necesario relativo a información de los datos relacionados, ya que esta CONAGUA ha venido trabajando con la CFE atreves de diversos contratistas. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 278 de fecha 24 de noviembre de 2011, comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., que en seguimiento al escrito 0808PYCEX- 1011 de fecha 24 de noviembre de 2011, signado por la empresa Ingenieros Civiles Asociad S.A de C.V., referente a los bancos de material impermeable "Las Golondrinas" y "El Yathecito", al respecto le solicito su opinión y hecha por la constructora Ingenieros Civiles Asociados SA de C.V. comentarios, lo anterior para que esta Residencia General cuente con elementos suficientes para atender la solicitud.



La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 277 de fecha 24 de noviembre de 2011, comunica a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., en seguimiento al escrito 0808PY-CEX-1009 de fecha de noviembre de 2011, signado por el contratista, referente a los factores de abundamiento, con la finalidad de atender la solicitud de la contratista, se solicita informe el procedimiento empleado por esa Supervisión, mediante el cual fueron obtenidos los resultados de las pruebas de abundamiento realizadas a los diferentes bancos, presentadas en su escrito Yathe/0.1925 Bis/2011 de fecha 23 de junio de 2011, conforme a la solicitud anexo del contratista. La contratista ICA S.A. de C.V., con nota de campo 0808PY-CEX-0011 de fecha 25 de noviembre de 2011, entregan a la Residencia General, la relación y plano de los Caminos de Acceso e Internos que a la fecha se han construido para el desarrollo del Proyecto. En esta relación y plano se están clasificando e identificando los Caminos contemplados en la Licitación con una longitud total de 16,601.17metros y os Caminos Adicionales NO incluidos en nuestra Propuesta con una longitud total de 41,373. 3 metros, lo cual nos indica que en 2.49 veces se ha rebasado la cantidad contractual, por lo que le solicitamos que nos reconozca para pago en ese mismo número de veces el importe considerado para este rubro en nuestra propuesta, es decir, se tenía contemplad un importe de $ 2,372,690.77(Dos millones Trescientos Setenta y dos mil Seiscientos Noventa esos77/100 m.n.) el cual multiplicado por 2.49 veces nos arroja un importe de $5,908,0 0.02 (Cinco millones Novecientos Ocho Mil 02/100 m.n.) de esta manera se conservan las consideraciones contractuales y se evitan controversias por la conciliación de los volúmenes ejecutados para este rubro. Con Escrito No. YATHE/01.1074/2011 de fecha 25 de Noviembre de 2011, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a la Residencia General, de acuerdo a los datos efectuados a la fecha se cuenta con un volumen almacenado de arcilla de 157,000 1n3; distribuidas de la siguiente manera: 28,000 m3 presa "El Yathecito" y 129 000 m3 de "Las Golondrinas" en 3 almacenes ubicados en la margen izquierda de la cortina de la presa. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001242 de fecha 28 de noviembre de 2011 hace la consulta a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola en relación al contrato W SGIH-OCAVM-HGO-11-IH-456-RF-LP Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión "El Yathé-Zona de Riego Alfajayucan", del Distrito de Riego 100, Municipio de Alfajayucan Hgo., Que forma parte del proyecto para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, adjudicado a la empresa, Construcciones y Consultoría Salho, S.A de C. V., en seguimiento de mi anterior No. BOO.E.11.3.4/00853, solicitando su apoyo de supervisión del proyecto en comento, por lo que derivado de la entrega del proyecto por parte de la contratista, por medio del presente solicito de su apoyo para que a través de su personal sea revisado y emita sus observaciones o comentarios para proceder en consecuencia, conforme a las cinco carpetas que se anexan.



La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001243 de fecha 28 de noviembre de 2011 hace la consulta a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, sobre las acciones a realizar para gestionar la adecuación del flujo de inversión y de ser necesario una ampliación a la asigna ión de la cartera de proyecto, registrado en la SHCP. La supervisión COSTOS S.A. de C.V., mediante YATHE/01.1076/2011 de fecha 29 de noviembre de 2011, comunica a la Residencia General que en relación a su oficio No. BOO.E.11.3.4/278 de fecha 24 de Noviembre de 2011, en el cual solicita opinión y comentarios referentes al escrito de la contratista ICA S.a. de C.V., 0808PY-CEX-1011 de fecha 24 de Noviembre del año en curso, es de comentar que de acuerdo al proceso constructivo de la colocación de arcilla en el corazón impermeable de la cortina, no ningún problema si se coloca material de bancos distintos siempre y cuando sean capas completas y estén bien documentadas y localizadas las elevaciones de cada capa y u procedencia, y se apeguen estrictamente al proceso constructivo de este concept y estén dentro de especificaciones. La contratista ICA S.A. de C.V., con nota de campo 0808PY-CEX-0011 de fecha 30 de noviembre de 2011, le informa a la Residencia General que en referencia a las especificaciones del material que constituye la cortina "arcilla" que está sien o extraída del banco "El Matha", solicitamos se realice las pruebas de laboratorio para determinar el factor de abundamiento de este material de manera conjunta la dependen lo. Supervisión COSTOS y la constructora ICA, con la finalidad que verifiquen el procedimiento' de determinación y los datos que dicha pruebas arrojen, sea más eficiente y eficaz la liberación del material para su colocación y se observe y se tomen las consideraciones pertinentes ya que esta arcilla se encuentra semihúmedo y con alto grado de humedad. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1014 de fecha 01 de diciembre de 2011, comunica a la Residencia General que en relación al Oficio No. BOO.E.11.3.4/279 de Fecha 24 de Noviembre de 2011 se le informa que esta contratista difiere de la interpretación que CONAGUA está haciendo con respecto a las especificaciones del concepto con numero de clave 1.2.5.5.15 "Legalización de la Obra Eléctrica Ejecutada", por lo que con el propósito de apoyar al Proyecto, ICA le informa a CONAGUA que cuenta dentro de su INFRAESTRUCTURA con la Unidad de Negocio "ICA INGENIERÍA" y que en caso de que s a autorizado por CONAGUA un nuevo Precio Extraordinario por la elaboración de Proyecto de la OBRA ELÉCTRICA ésta iniciara a la brevedad dicha elaboración de Proyecto para cubrir la necesidades demandadas. La supervisión COSTOS S.A. de C.V., mediante YATHE/01.1079/2011 de fecha 01 de diciembre de 2011, comunica a la Residencia General del procedimiento que empleo el laboratorio de esta la determinación de los valores consignados en la tabal anexa al Escrito Yathe/0.1 925 Bis/2011 de fecha 23 de junio de 2011, de los diferentes bancos de arcilla, fueron realizados bajo la norma NMX-C-416-0NNCE-2003 y está contenido en las especificaciones de SCT, Manual M .MMP.1.08/03 MMP. MÉTODOS DE MUESTREO y



PRUEBA DE MATERIALES, Parte 1. SUELOS Y MATERIALES PARA TERRACERlAS, Titulo 08. Masas Volumétricas y Coeficientes de Variación Volumétrica de la forma citada en el documento de referencia. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1015 de fecha 03 de diciembre de 2011, le informa a la Residencia General, de la escases de materia tipo 4 en la obtención de de material para el chapeo o enrocamiento tipo C, e el banco explotado actualmente "El Corralito", hecho que lleva a presentarse una actividad critica en el avance de la cortina, una vez que ya se llego olla elevación 1917.00 msnm, tanto aguas arriba como aguas debajo de la cortina, elevación que demarca el inicio de las banquetas de proyecto de losCAD0+450.00al 0+550con un ancho de 40.00m, que conlleva la obtención de 24,000.00m3 de roca de sobre tamaño para dar el chapeo, la cara de enrocamiento de 3.0m establecida en el proyecto es necesario se autorice la explotación de un nuevo banco de roca de con las calidades, características propicias para la obtención de la roca a utilizarse en lascaras enrocadas. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1016 de fecha 03 de diciembre de 2011, le informa a la Residencia General que para cumplir con la grafica granulométrica autorizada es necesario realizar el proceso descrito, paro lo que de la manera más atenta le agradeceremos se les reconozca los trabajos ya ejecutados con este proceso, así como autorizar este mismo para el volumen faltante. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY-CEX-1017 de fecha 03 de diciembre de 2011, le informa a la Residencia General que con el fin de una vez más intentar subsanar la determinación de los precios unitarios de la obtención de los materiales de arcilla, nuevamente solicitamos a la Residencia de Obra realizar en conjunto las pruebas necesarias definitivas para obtener los coeficientes de abundamiento de los diferentes bancos de arcillas. Con fecha 5 de diciembre de 2011, en las oficinas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, siendo las 11:00 horas del, se levanta el Acta Circunstanciada a efecto de hacer constar la documental faltante del seguimiento No. 16/2011, al amparo de los contratos de servicios números SGIH·OCAVM-HGO-07-CIH-484- RF-LP y SGIH·OCAVM-HGO·08-CIH-407-RF-LP, celebrado con las empresas INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA y OPERACIÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V., cuyo objeto es: "Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo" y " Supervisión y Control de Calidad para la "Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé' y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo", con importes de $309,674,550.424 y $16,9 4,034,66 ambas cantidades sin IVA y periodos de ejecución del 11 de febrero de 2008 al 11 de febrero de 2011 y 25 de agosto de 2008 al de febrero de 2011 respectivamente y a los convenios modificatorios para el incremento de montos y tiempo, el primero por $87,835,561.48.



La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1013 de fecha 06 de diciembre de 2011, le informa a la Residencia General que en relación al oficio No. BOO.E.11.3.4/270 del 16 de Noviembre del 2011 referente su argumento de la no procedencia del precio extraordinario abatimiento de talud en la margen derecha al respecto se detalla claramente que es un trabajo extraordinario motivado por los cambio de proyecto solicitando a Ud. rectifique su dictamen y se inicie la conciliación de este precio unitario correspondiente, se hace la aclaración que se utilizará el mismo procedimiento en la Margen izquierda de la Cortina. Con fecha 06 de diciembre de 2011, se llevo a cabo la minuta de reunión realizada en las oficinas de la residencia general del proyecto presa "El Yathe" con personal de la empresa supervisora denominada CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMA S. A. DE C. v. así como de la residencia general del proyecto, relativo a la deductiva, derivada de la observación emitida por el órgano interno de control de la auditoria no. 10/2011 obra pública, practicada los contratos de la construcción de la presa "El Yathe", relativo a: que se presento una cedula profesional que no corresponde a su personal. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001280 de fecha 07 de diciembre de 2011, informa a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas el Valle de México, que en relación al Proyecto de Inversión registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la Construcción de la Presa de almacenamiento "El Yathe", cuya descripción cita: "Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 millones de Metros cúbicos y obras complementarias que permitirán consolidar 2950 ha al riego", con clave de cartera 07168000021, Numero de solicitud: 15907 es necesario realizar la adecuación del flujo de inversión registrado en la SHCP, acorde con el avance y las erogaciones ejercidas. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001285 de fecha 07 de diciembre de 2011, informa a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas el Valle de México, que derivado del “ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL RESULTADO DEL SEGUIMIENTO NO. 16/2011 DE LA AUDITORÍA 10/2011 "OBRA PÚBLICA”, de fecha 5 de diciembre de 2011, del Órgano Interno de Control de esta CONAGUA, enfocada a los contratos de obra y servicios celebrados, por esta Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de verificar que los actos inherentes a la contratación, ejecución, supervisión, pago, entrega recepción y puesta en operación de las obras y servicios relacionados se hayan realizado con apego a criterios de economía, eficiencia y transparencia y a la normatividad que los regula, correspondiente a los ejercicios 2010 y primer semestre de 2011 y en sus caso a ejercicios anteriores y como alcance al Memorando No. BOO.E.11.3.4/000787 de fecha 28 de julio de 2011 donde se solicitó la aprobación de los planos del proyecto modificados del Presa El Yathe, que se utilizan para la construcción. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001280 de fecha 07 de diciembre de 2011, solicita a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas el Valle de México,



por este conducto me permito solicitar a usted su apoyo, con personal de laboratorio de control de calidad de ese organismo a su cargo con la finalidad de resolver una controversia con referencia al cálculo del porcentaje del abundamiento contenido en los acarreos de la obtención de arcilla de distintos bancos la cual está siendo utilizada para la formación del corazón impermeable de la cortina en la construcción de la presa "El Yathe". La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 285 de fecha 07 de diciembre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que derivado del número de reuniones que se han generado para tratar el asunto en mención y a la fecha no se haya llegado a un acuerdo por ambas partes se tomo la determinación de contar con la opinión de una tercería por lo que se solicito, la intervención del laboratorio de control de calidad del Organismo de Cuenca de Agua del Valle de México y una vez que se tenga la confirmación de apoyo se le hará saber la fecha para la realización de las pruebas en mención. La Dirección Local con memorando No. BOO.E.11.3.4/001312 de fecha 07 de diciembre de 2011, le comunica al Ing. José Luis Campos Gómez que se le otorga un término perentorio de 15 quince) días hábiles contados a partir de que quede legalmente notificado del presente memorándum, entregue al suscrito los proyectos de solución a los asuntos pendientes de su atención, así como solventar las observaciones derivadas de la auditoría número 10-2011 "Obra Pública". La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 286 de fecha 08 de diciembre de 2011, le comunica al Titular del área de auditoría Interna del Órgano Interno de control que la Residencia General atendió la citada observación mediante minuta de reunión realizada n la oficina de la Residencia General del Proyecto Presa "El Yathe", con personal de la empresa supervisora, relativo a la observación emitida por el Órgano Interno de Control, de fecha 07 de diciembre de 2011 misma que se adjunta. La supervisión COSTOS S.A. de C.V., mediante YATHE/01.1082/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, comunica a la Residencia General que erivado de la dificultad presentada a la fecha para obtener roca tipo C de 0.60 cm a 1.0 mts de diámetro para la chapa de 3 metros de espesor y en virtud de que los avances de la construcción de la cortina están a nivel de la banqueta elevación 1917.00 MSNM para lo cual se requiere un volumen aproximado de 24,000 m3 de roca tipo C para la chapa en esa zona, anexo al presente le envió un proyecto que en caso de ser necesario podría solucionar la problemática actual, por lo que se solicita revisar y en su caso autorizar dicha propuesta con la finalidad de hacérsela saber a la empresa contratista y así dar continuidad a los trabajos que se vienen ejecutando en la cortina y evitar retrasos. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1018 de fecha 09 de diciembre de 2011, solicitan a la Residencia General que se respete lo acordado en el punto no. 3 de la minuta de fecha 9 de Mayo de 2011 celebrada entre CONAGUA-ICA-COSTO en las oficinas de la Dirección Local en Pachuca, Hidalgo, ya que a petición de la CONAGUA la empresa Supervisora COSTOS habilitó un área para analizar y .conciliar Precios Unitarios y Ajuste de Costos y designó



mediante oficio BOO.E.11.3.4/02639 de techo 01 de Junio d, 2011 personal con el que se revisarían los precios unitarios y ahora solicita que se revisen con otro personal de la CONAGUA ya que se ha vuelto costumbre desacreditar el trabajo realizado por personal capacitado ocasionando repetir el trabajo ya hecho y atraso en la solución de los pendientes. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1026 de fecha 12 de diciembre de 2011, comunica a la Residencia General que de acuerdo con el punto no. 5 de la minuta celebrada el día 31 de Octubre de 2011en las oficinas de la CONAGUA en Pachuca Hidclqo. le hacemos entrega de los inventarios físicos de Maquinaria del periodo Septiembre de 2008a Diciembre de 2009,los cuales forman parte el Estudio de Subutilización de Mano de Obra y Maquinaria dé dicho periodo, y le solicitamos nos indique que otra información requiere, esto con la finalidad de continuar con la revisión de los Estudios de Recuperación Económica entregados mediante oficios 0808PY-GP- E-LFGG-180, 0808PY -GP-CE-LFGG-181 y 0808PY -GPAAP-CE-194. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1027 de fecha 12 de diciembre de 2011, comunica a la Residencia General, que en relación al abatimiento del talud en la margen izquierda de la cortina, a continuación se presenta el procedimiento que se realizara con este fin, una vez sean retirados las pinturas rupestres encontradas en esta zona. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 289 de fecha 12 de diciembre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito 0808PY-CEX-1004 de fecha 16 de noviembre de 2011 en donde hace entrega del análisis de los Costos Indirectos No Recuperados por Condiciones Distintas en la obra correspondiente al periodo de Enero de 2010 a Octubre de 2011, se le comunica a ese contratista los términos bajo el cual se deberá presentar el estudio de revisión de los indirectos, es de comentar, que dentro de estos términos se estableció que la revisión deberá efectuarse, respecto a la totalidad del plazo y monto contratado, incluyendo los que se deriven del convenio modificatorio, sin embargo en el estudio presentado en su escrito 0808PY-CEX-1004 de fecha 16 de noviembre de 2011, únicamente está presentando el correspondiente al plazo de enero del 2010 a octubre de 2011, por lo que en opinión de esta Residencia General, ese contratista debe presentar el estudio integral respecto a la totalidad del plazo y monto contratado para que esta Residencia General proceda al envió a la Dirección Local para su revisión, análisis y dictamen respectivo. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 287 de fecha 12 de diciembre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., en particular a su escrito 0808PY-CEX-1014 de fecha 01 de diciembre de 2011, en donde informa que ese contratista difiere de la interpretación que esta CONAGUA está haciendo con respecto a las especificaciones del concepto con numero de clave 1.2,5.5,15 "Legalización de la Obra Eléctrica Ejecutada". Al respecto, tal y como ese contratista cita su escrito No 0808PY -CEX-1 000 los planos del proyecto de la obra eléctrica actualizados para la Presa El Yathe, les fueron entregados por el Ente Supervisor mediante escrito YATHE/1.943/2011 de fecha 13 de julio de 2011, no



siendo necesario la autorización de un nuevo precio unitario para la elaboración de dicho proyecto. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 291 de fecha 12 de diciembre de 2011, le comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación al escrito 0808PY-CEX-1026 de fecha 12 de diciembre de 2011, donde comenta que hace entrega de los inventarios físicos de maquinaria del periodo-de septiembre de 2008 a diciembre de 2009, derivado del punto No. 5 de la minuta celebrada el día 31 de octubre de 2011 de conformidad el contenido del Oficio No, BOO.E.11.3.4/004499 de fecha 21 de octubre de 2011, de la Dirección Local, claramente se describe que dentro del instrumento celebrado entre las partes, quedo convenido que durante el periodo que reclama se ordenaron las diferentes actividades descritas que le fueron encomendadas en el periodo 2008 y 2009, con lo cual se evitaron tiempo inactivo de la maquinaria en obra, o en otras palabras no existió tal subutilización del equipo que pretende reclamar. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1029 de fecha 13 de diciembre de 2011, solicita a la Residencia General, que derivado de las condiciones de la obra misma y dado que entre la realización de la pruebas de laboratorio, conciliación de los precios extraordinarios y el pago final pasa un tiempo considerable le solicitamos de la manera más atenta nos autorice el precio provisional de costo directo de los análisis presentados de acuerdo al oficio No. 0808PY -CEX-949 de fecha 28 de septiembre del 2011. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1029 de fecha 13 de diciembre de 2011, informa a la Residencia General con su oficio BOO.E.11.3.4/285 de fecha 07 de Diciembre de 2011 relacionado con la controversia en la determinación de los coeficientes de abundamiento del material impermeable utilizado en el corazón de la cortina, por medio dio del presente le comento que estamos de acuerdo en que se solicite el apoyo de una Tercería que nos ayude a ambas partes en la determinación de esos coeficientes, solo que creemos y solicitamos amablemente que esa Tercería se elija en común acuerdo ya que consideramos que la CONAGUA no puede ser juez y parte mediante la intervención de su laboratorio de control de calidad del Organismo de Cuenca de Agua del Valle de México, por lo que sugerimos buscar una asesoría neutral. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 292 de fecha 13 de diciembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito YATHE/01.1 bS2/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, en el cual pone a consideración de esta Residencia General una alternativa constructiva en lo referente al concepto de enrocamiento tipo C de 0.60 cm a 1.0 m de diámetro para la chapa de enrocamiento de banqueta de la cortina en la elevación 1917.00 MSNM. Al respecto, dicha propuesta debe indicarse como una sugerencia al contratista, ya que las actividades forman parte del procedimiento constructivo que es responsabilidad de este y en caso de que este la lleve a cabo, deberá



cuidarse en este caso que dicha propuesta no implique reclamación o revisión alguna del precio unitario pactado en el contrato. Lo anterior considerando que se dejo a responsabilidad del contratista la liberación y explotación del banco de Roca Santa María La Palma y que a la fecha no se ha iniciado. Con fecha 14 de diciembre de 2011, se lleva a cabo reunión de trabajo entre personal de la COANAGUA, la contratista ICA S.A. de C.V. y la supervisión COSTOS S.A. de C.V., levantándose los acuerdos ahí consignados de los siguientes temas: Obtención de Roca tipo C, Manejo del Banco de Desperdicio, Abatimiento de talud en Margen Izquierdo de la Cortina, Obtención de Filtro de ¾” a Finos, Obtención de material arcilla proveniente de "el Yathécito", Subestación y cuarto de emergencia, Banco de Roca Santa María La Palma. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 293 de fecha 14 de diciembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito No. 0808PY-CEX-1b13 (0808PYCEX- 1113) de fecha 06 de diciembre de 2011, donde hace comentarios COn relación al contenido 1 del Oficio No. BOO.E.11.3.4/270 de fecha 16 de noviembre de 2011 de esta Residencia General, referente a la no procedencia del precio extraordinario abatimiento de taludes en la margen derecha. Al respecto, cabe hacer mención q1+ el concepto de la excavación para el desplante de la cortina no se puede considerar como Un caso excepcional, ya que dicho concepto de trabajo es completamente ajeno al tipb de estructura que se va a desplantar y más aun cuando se trata de una excavación que conlleva incertidumbre de las formaciones que se pueden encontrar en el subsuelo al ser descubiertos y buscando un desplante que cumplan con las características adecuadas para soportar la estructura de que se trate. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1032 de fecha 14 de diciembre de 2011, informa a la Residencia General, que en relación a los acarreos de material impermeable proveniente del desazolve del vaso de la presa del banco denominado EI Matha", le informamos con carácter de urgente que nuevamente se han presentado accidentes en el camino que lleva a este banco de préstamo. Estos accidentes tuvieron lugar los días 13 y 14 de diciembre os cuales se describen brevemente, posteriormente se hará entrega del reporte de los incidentes. La Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, con memorando No. BOO.04.05.01.-00589 de fecha 14 de diciembre de 2011, le informa a la Dirección Local que en base al nuevo levantamiento topográfico realizado en la margen derecha por esa Dirección Local, esa Gerencia procedió a llevar a cabo la revisión del Proyecto Ejecutivo de la Obra e Excedencia, por lo que se pude constatar que el Proyecto Ejecutivo cumple satisfactoriamente con los criterios de diseño y normatividad vigente en esta Institución.



La Residencia General con memorando No. BOO.E.11.3.4/231 de fecha 14 de diciembre de 2011, solicita a la dirección Local la revisión del estudio de Ajuste de Costos para el Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH- 484-RF-LP., para el mes de octubre de 2011. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 295 de fecha 15 de diciembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito No. 0808PY-CEX-1027 de fecha 12 de diciembre de 2011, donde describe el procedimiento para autorización del Abatimiento de Talud en la Margen Izquierda para que sea autorizada. Al respecto, se le comunica que dicho asunto fue tratado y comunicado a ese contratista, mediante nota de bitácora No. 126 de fecha 12 de diciembre de 2011. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 295 de fecha 15 de diciembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en relación a su escrito No. 0808PY -CEX-1 029 de fecha 13 de diciembre de 2011, donde solicita se les autorice el precio provisional del costo directo de los análisis presentados del cuerdo a su escrito 0808PY-CEX-949 de fecha 28 de septiembre de 2011. Al respecto, se le comunica que no es procedente la solicitud de ese contratista, en virtud de que para la liquidación por los trabajos que se vienen ejecutando, ya se están aplicando precios unitarios provisionales, que son substancialmente mayores a los precios unitarios propuestos en el catalogo de conceptos del' contrato y no se ha interrumpido el pago de las estimaciones conforme a lo pactado, con lo que se ha garantizado no descapitalizar a ese contratista. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito No. 0808PY-CEX-1033 de fecha 15 de diciembre de 2011, informa a la Residencia General que en particular a su oficio no. BOO.E.11.3.4/291

de fecha 12 de Diciembre de 2011 relacionado con el Estudio de Recuperación Económica "Subutilización de Recursos de Mano de Obra y Maquinaria por falta de Proyecto Ejecutivo", por medio del presente le comentamos que diferimos con la interpretación que le está dando al párrafo del Convenio Adicional al que usted hace alusión y en el cual basa su argumentos (segundo párrafo de la página 4 de 12), el cual se transcribe en el escrito de referencia. Con Oficio UNCP/309/NOP/0.-0170/2011 de fecha 15 de Diciembre de 2011, la función pública responde a la consulta referente a de que manera deben afectarse el factor de actualización y los ajustes de costos para las estimaciones generadas en el último trimestre de una anualidad, cuando el porcentaje de anticipo concedido fue mayor al 100% de la asignación real al final del ejercicio.

Con Oficio UNCP/309/NOP/0.-0171/2011 de fecha 15 de Diciembre de 2011, la función pública responde a la consulta referente al cálculo de ajuste de costos.

La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ 296 de fecha 16 de diciembre de 2011, comunica a la contratista ICA S.A. de C.V., que en atención a su escrito No. 0808PYCEX- 1032 de fecha 14 de diciembre de 2011, en donde informa sobre accidentes en el camino de acuerdo al banco "El Matha" y la situación del atraso de los trabajos, solicitando



reconsideración de la petición realizada en escritos 0808PY-GPRO-ORV-CE 738/11 inciso 4 y 0808PY-GPRO-ORV-CE741/11 inciso 5 de fecha 18 y 20 de abril de 2011, respectivamente. Al respecto, es de comentar dichas peticiones fueron atendidas por esta Residencia General en Oficio N. BOO.E.11.3.4/110 de fecha 20 de abril de 2011. La Residencia General con oficio No. BOO.E.11.3.4/ .O5143 de fecha 16 de diciembre de 2011, envía a la supervisión COSTOS S.A. de C.V., los documentos y CD relativos a la solicitud de ajuste de costos correspondiente al mes de octubre de 2011,y la revisión del mes de septiembre de 2011 a efecto de que lleve a cabo el análisis y conciliación a fin de que esta Dirección dictamine lo procedente, respecto a la solicitud de ajuste de costos de la Contratista Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., presentada mediante escrito 0808PY-CEX-1005 de fecha 15 de noviembre de 2011, para el mes de octubre de 2011, 0808PY-CEX-1010 de fecha 21 de noviembre de 2011 y en particular al Similar No. BOO.E.11.3.4/231 de fecha 14 de diciembre de 2011, signado por el Residente General. La contratista ICA S.A. de C.V., con nota de campo NTC008 de fecha 19 de diciembre de 2011, informa a la Residencia General que con fecha 20 de Diciembre de 2011se continuará la colocación de material impermeable proveniente del Banco “El Yathecito” y ubicada en el Almacén 2 de Arcilla, procurando en todo momento como lo indica la nota, colocar capas completas. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/297 de fecha 20 de diciembre de 2011, la Residencia General hace entrega a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V de los planos correspondientes al proyecto autorizado de obra de excedencias, a asimismo instruye a esta para que sean entregados a la constructora a fin de dar seguimiento a la construcción y supervisión de los trabajos. La contratista ICA S.A. de C.V., con escrito 0808PY.CEX-1035 de fecha 20 de diciembre de 2011, solicita a la Residencia General se les autorice el factor de Ajuste de Costos para el mes de Noviembre de 2011. Con escrito 0808PY-CEX-103 de fecha 21 de diciembre de 2011, la contratista ICA S.A. de C.V., le describe a la Residencia General el procedimiento para su autorización del Abatimiento de Talud en Margen Izquierda para el desplante de la cortina n el área de colocación de material impermeable y de acuerdo al procedimiento instruido en la Nota de Bitácora Electrónica de Obra Pública No" 129. Mediante Memorando No. BOO.E..04.07.03/0407 de fecha 21 de Diciembre de 2011, donde la Subgerencia de Apoyo a la Supervisión de Obras, comunica a la Dirección de Infraestructura Hidroagricola, los recursos con los que cuenta actualmente en el presupuesto así mismo indican el trámite a seguir para la adecuación de este para el Proyecto Presa de Almacenamiento el Yathe.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/300 de fecha 21 de Diciembre de 2011, esta Residencia General informa al contratista ICA S.A de C.V, que de acuerdo a la auditoria 10/2010 “Obra Publica” se derivo la observación denominada 23017 Aplicación de ajuste de costos sin comprobación documental, que consiste en haber aplicado factores de ajuste de costos a estimaciones de trabajos que presentaron atraso en su ejecución y no se aplicaron los factores de ajuste de costos a los trabajos ejecutados conforme el programa de obra convenido, se adjunta el cálculo y análisis de las deductivas que arrojan un Importe de $2,043,250,.80, misma que será necesario aplicar en la próxima estimación de ajuste de costos.

Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/301 de fecha 22 de Diciembre de 2011, informa a la constructora ICA S.A de C.V, que el procedimiento para el abatimiento de talud de la margen izquierda para el desplante de la cortina fue previsto desde las bases de licitación y en consecuencia en la propuesta, por lo tanto el procedimiento planteado es responsabilidad de ese contratista de conformidad con lo establecido en las mismas especificaciones técnicas de construcción. La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo con oficio N° SGPA/DGFS/712/3604/11, de fecha 24 de noviembre de 2011, comunica a la Subdirección de la Unidad Jurídica, que en relación a su oficio N° BOO.E.11.0.1/00428 de fecha 19 de octubre de 2011, por medio del cual remite el sexto informe semestral con motivo del cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto denominado Construcción de la Presa El Yathe, el cual fue autorizado mediante oficio N° SGPA/DGGFS/712/1880/08 de fecha 02 de septiembre de 2008, se ha revisado la información del proyecto referido y se concluye que contiene los elementos necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de los termino de la autorización referida. Con Escrito No. YATHE/01.1087/2011 de fecha 26 de Diciembre de 2011, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V hace entrega a la constructora ICA S.A de C.V, de los planos del proyecto ejecutivo de la obra de excedencias autorizado, lo anterior, afín de que proceda con el inicio de los trabajos para dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el programa de ejecución convenido.

Con Escrito 0808PY-CEX-1037 de fecha 27 de Diciembre de 2011, el Contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General revisar el cálculo de los Ajustes de Costos correspondiente, de acuerdo a la amortización real del anticipo otorgado, considerando los importes de la obra estimada y las reprogramaciones convenidas, para su amable revisión, conciliación y/o autorización.

Con Escrito 0808PY-CEX-1040 de fecha 02 de Enero de 2012, el Contratista ICA S.A de C.V, solicita el status de los pendientes: 1.-Caminos de acceso adicionales 2.- Factores de abundamiento de material impermeable 3.- Precios Unitarios de Pzas. Especiales, Filtro de



3/4" o malla no. 200 4.-Factores de Ajuste de Costos de los meses: Septiembre 2011, Octubre 2011 y Noviembre 2011 5.- Dictamen Instrumentación 6.- Estudios de Recuperación Económico: Indirectos y Subutilización de Mano de Obra y Equipo.

Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/002 de fecha 02 de Enero de 2012, Esta Residencia General Informa al representante de la empresa Supervisora Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas S.A de C.V, del cambio de Jefe de Supervisión así como los requisitos que debe tener para poder desempeñar dicho cargo.

Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/003 de fecha 02 de Enero de 2012, se le informa a la constructora ICA S.A de C.V, el nombre del nuevo Supervisor de Obra.

Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/001 de fecha 02 de Enero de 2012, se solicita a la Dirección Local la revisión para autorización del factor de ajuste de costos correspondiente al mes de Noviembre de 2011.

Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/002 de fecha 03 de Enero de 2012, se le informa a la Dirección Local el nombre del nuevo profesionista que ocupara el cargo de Jefe de Supervisión, afín de darlo de alta para utilizar el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública.

Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00001 de fecha 03 de enero de 2012, la Dirección Local, envía a la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, documentos y CD relativos a la solicitud de ajuste de costos correspondientes al mes de Noviembre de 2011, a efectos de que lleve acabo el análisis y conciliación afín de que esa Dirección Local dictamine lo procedente.

Mediante Escrito No. YATHE/01.1098/2012 de fecha 06 de Enero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, entrega a la Residencia General estudio para el cálculo del factor de ajuste de costos, en formato electrónico, a aplicarse a partir de octubre de 2011 y del 01 de noviembre de 2011.

Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/004 de fecha 06 de enero de 2012, la Residencia General solicita al departamento de Recursos Financieros de la Dirección Local, la corrección de los datos tales como los techos financieros, así como los datos asignados y clave de cartera de los contratos vigentes, esto para que sean cargado el sistema SISPE.

Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/004 de fecha 06 de Enero de 2012, la Residencia General comunica a la constructora ICA S.A de C.V, sobre el estatus de los pendientes por resolver: 1.- Caminos de acceso, 2.- Factor y abundamiento de material Impermeable 3.-P.U de Pzas. Especiales, Filtro de ¾ a malla No. 200 4.- Factores de Ajuste de Costos de los meses: Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011. 5.-Dictamen Instrumentación. 6.- Estudio de Recuperación Económica: Indirectos y Subutilización de mano de Obra y Equipo.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00656 de fecha 08 de enero de 2012, la Dirección Local Hidalgo comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que la Residencia General procederá aplicar en la próxima estimación la deductiva del importe pagado de $5, 533,491.53. Mediante Memorando No. BOO.E.11.5.0.2/000012 de fecha 09 de Enero de 2012, el Departamento de Programación de la Dirección Local, informa a la Residencia general que su solicitud de claves presupuestales, serán enviadas al área de recursos financieros, que es la encargada de realizar estos trámites. Mediante Memorando No. BOO.E.11.5.0.2/005 de fecha 10 de Enero de 2012, la Residencia General, solicita su opinión al Organismo de Cuenca Aguas Valle de Mexico, a los resultados de los valores de abundamiento obtenidos de las pruebas de laboratorio. Con Escrito 0808PY-CEX-1074 de fecha 09 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, comenta a la Residencia General, que el precio 1.1.2.2.1 "Excavación en roca para el desplante de la Cortina, Plinto y Ataguías" está mal aplicado por lo que se debe aplicar el precio 1.1.4.6 "Obtención, carga y descarga de enrocamiento, proveniente de bancos". Mediante Memorando No. BOO.E.11.03.04/0021 de fecha 09 de Febrero de 2012, la Residencia General informa a la Dirección Local que comunico a la contratista la asignación presupuestal y se advirtió el no establecer ningún compromiso superior a dicha asignación, sin embargo con la finalidad de no contraer compromisos que pudieran contravenir con lo estipulado en el contrato se comunico a la contratista la asignación presupuestal y se considera necesario lo escrito en el oficio de referencia. Mediante Memorando No. BOO.04.05.01.-038 de fecha 10 de Enero de 2012, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola, comenta a la Dirección Local del estatus de los planos del Proyecto Ejecutivo correspondientes al Desagüe de Fondo y Obra de Toma. Mediante Memorando No. BOO.E.11.03.04/0030 de fecha 11 de Enero de 2012, la Dirección Local informa al Ing. Baldomero Gabino Noriega, requiere su asistencia en la oficina de la General sita en calle Independencia s/n, Colonia Centro, Alfajayucan, Hidalgo 11:00 del día 20 de enero de 2012, para recibir los asuntos de la Residencia General del Proyecto Presa "El Yathe", relacionando los asuntos de su gestión. Mediante Memorando No. BOO.E.11.03.04/0031 de fecha 11 de Enero de 2012, la Dirección Local informa al Ing. José Luis Campos Gómez, requiere su asistencia en la oficina de la Residencia General sita en calle Independencia s/n, Colonia Centro, Alfajayucan, Hidalgo 11:00 del día 20 de enero de 2012, para que realice la Entrega de la General del Proyecto Presa "El Yathe", relacionando los asuntos de su gestión.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/005 de fecha 11 de Enero de 2012, la Residencia General aclara ala empresa constructora ICA S.A de C.V, varios aspectos referente a las deductivas aplicadas a ese contratista. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000027 de fecha 12 de Enero de 2012, la Dirección Local, hacen la invitación al Órgano Interno de Control Aguas del Valle de México para que asista a la entrega recepción de la Residencia General del Proyecto “El Yathe”. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/007 de fecha 13 de Enero de 2012, la Residencia General emite su opinión a la Dirección Local referente a que procede el ajuste de recio unitario mismo que se anexa, solicitando la autorización de inclusión al catalogo del contrato para estar en posibilidades de liquidar al contratista por los trabajos ejecutados y emitir un nuevo dictamen referente a "Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 1 1/2" a 1/4" proveniente de la trituración de roca”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/008 de fecha 13 de Enero de 2012, la residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que las estimaciones pagadas de ajuste de costos, se derivo la observación denominada 23017 Aplicación de ajuste de costos sin comprobación documental, que consiste en haber aplicado factores de ajuste de costos a estimaciones de trabajos que presentaron atraso en su ejecución y no se aplicaron los factores de ajuste de costos a los trabajos ejecutados conforme el programa de obra convenido, acorde con lo que marca el Artículo 58 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Con Minuta de trabajo de fecha 13 de Enero de 2012, personal de la Residencia General, Empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, empresa Constructora ICA S.A de C.V, concilian los precios extraordinarios. Mediante Memorando No. BOO.E.11.03.04/010 de fecha 16 de Enero de 2012, la Residencia General consulta a la Dirección Local sobre la factibilidad de gestionar el techo financiero registrado en la cartera de $117, 194,945.00, y sea autorizado para su erogación en el presente ejercicio y estar en posibilidad de dar continuidad a los contratos para la ejecución de los contrabajos. Mediante Memorando No. BOO.E.11.03.04/011 de fecha 16 de Enero de 2012, la Residencia General solicita a la Dirección Local, la gestionar la donación de una estación meteorológica Davis Modelo Wireless Vantage PRO 2 o similar, para instalarla como marca el proyecto de obra, así como asesoría para su instalación. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/009 de fecha 16 de Enero de 2012, la Residencia General envía a la Dirección Local adjunto Proyecto de refrendo del Convenio de Coordinación elaboración y revisado en coordinación con el área jurídica de esta Dirección



Local, tomando como base el originalmente firmado, mismo que se adjunta con la finalidad que por su conducto sea gestionado dicho refrendo. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00076 de fecha 16 de Enero de 2012, la Dirección Local comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, la autorización del P.U “Concreto ciclópeo F'C=140 Kg/cm2 en zona de corazón impermeable para regularización de talud”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00077 de fecha de 16 de Enero de 2012, la Dirección Local comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, la autorización del P.U “Obtención, carga y acarreo del 1er Km de 1 ½ “ a ¼” proveniente de la trituración de roca. $133.07 m3 acarreo a planta de trituración, carga a la trituradora, trituración, cribado, desperdicio y acarreo sin incluir el pago de regalías”. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000045 de fecha 16 de Septiembre de 2012, se le consulta al titular de Recursos Financieros de la Subdirección de Administración, sobre la factibilidad de gestionar el techo financiero registrado en la cartera de $ 117,194,945.00 Y sea autorizado para su erogación en el presente ejercicio y estar en posibilidad de dar continuidad a los contratos para la ejecución de los trabajos a cargo del citado proyecto. Con Escrito 0808PY-CEX-1055 de fecha 17 de Enero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, comunica a la Residencia General que no se hace responsable de las posibles filtraciones a aparecer en fa cortina en la mar en izquierda, entre las elevaciones 1912.0 y 1917.0 msnm una vez que se lleve a cabo el llenado de la presa, ya que las condiciones fijadas por la dependencia y la supervisión no cumplen con el proyecto entregado para ejecución en forma original a realizar en el abatimiento del talud de la margen izquierda de la cortina. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/010 de fecha 18 de Enero de 2012, la Residencia General informa a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V que el Ing. José Luis Campos Gómez manifestó que esta pendiente hacer la deductiva correspondiente de 15 meses de los cuales fue pagado dicho concepto sin embargo al no contar con el producto esperado es de considerar que dicho concepto no fue ejecutado. Con minuta de Trabajo de fecha 18 de Enero de 2012, personal de la residencia general, empresa constructora ICA S.A de C.V y empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, se firman acuerdos, resultado de la conciliación de los Precios Unitarios de Piezas Especiales. Con Escrito 0808PY-CEX-1057 de fecha 23 de Enero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, envía la solicitud para la autorización de ajuste de costos para el mes de Diciembre 2011. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000073 de fecha 23 de Enero de 2012, La Dirección Local informa a la Residencia General, una vez que se cuente con el mencionado



Oficio de Liberación de Inversión, por el importe autorizado para el presente ejercicio, se podrá iniciar, para que se deberá preparar la justificaciones de conformidad con la normatividad vigente. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00289 de fecha 23 de Enero de 2012, solicita apoyo al titular de la Unidad de Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Hidalgo, para realizar las gestiones para ampliar la agencia del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, hasta la conclusión de la obra o en su defecto gestionar la subscripción de un nuevo convenio, donde se prorroguen las acciones previstas a realizara durante la construcción de la presa hasta su terminación. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/013 de fecha 23 de Enero de 2012, la Residencia General informa que de acuerdo a las observaciones derivadas de la auditoria 10/2011, se instruye a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, para resarcir los asuntos descritos según oficio, para el caso de ser necesario, deberá solicitar al contratista la presentación del precio unitario acorde con las actividades que realmente se realizaron durante la ejecución de los trabajos. Mediante Memorando No. BOO.R01.03.08/0031 de fecha 24 de Enero de 2012, la Subdirección General de Infraestructura, instruye a la Residencia General sobre la validación de los planos del Proyecto Ejecutivo correspondientes al Desagüe de Fondo y Obra de Toma. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/012 de fecha 25 de Enero de 2012, la Residencia General, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que no deberá hacer ningún compromiso superior a la asignación de $ 100,833,400 con IVA ya que a la fecha no se cuenta con la autorización expresa de recursos adicionales. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/014 de fecha 25 de Enero de 2012, la Residencia General se envían al Subdirector de Enlace Administrativo, en copias certificadas los convenios celebrados con el INAH, de fecha 29 de Agosto de 2011, lo anterior para efectos procedentes. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/014 de fecha 25 de Enero de 2012, la residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, como base para la elaboración del proyecto de la cortina de materiales graduados, marcando las acciones a realizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, por lo que se estima llevar a cabo los trabajos conforme a lo proyectado. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/018 de fecha 26 de Enero de 2012, la Residencia General se aplicara una deductiva, ya que no se cuenta con el producto referente al concepto No. V.6.2.3.b.6 Cámara de Video Digital.



Mediante Escrito No. YATHE/01.1104/2012 de fecha 26 de Enero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la Residencia General, los resultados de los coeficientes de abundamiento del material procedente del banco de arcilla, "El Mathá" obtenidos por el laboratorio de esta Supervisión. Mediante Escrito No. YATHE/01.1105/2012 de fecha 26 de Enero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a la residencia general que de acuerdo a las instrucciones de esta, se procederá a realizar la verificación del grado de compactación en el núcleo impermeable aplicando el peso volumétrico seco máximo promedio obtenido en los diferentes muestreos correspondientes a cada banco de material. Con Escrito 0808PY-CEX-1059 de fecha 26 de Enero de 2012, la empresa contratista, solicita a la Residencia General, se convoque a una reunión extraordinaria urgente afín de poder determinar y revisar los montos antes mencionados en su Oficio No. BOO.E.11.3.4/012 de fecha 25 de Enero de 2012. Con Escrito 0808PY-CEX-1062 de fecha 26 de Enero de 2012, la empresa contratista, solicita a la Residencia General, emita un Dictamen con la modificación correspondiente de los precios unitarios de pzas especiales. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000099 de fecha de 26 de Enero de 2012, la Dirección Local, solicita a la Subdirección General de Infraestructura la autorización de los precios unitarios extraordinarios. Mediante Escrito No. YATHE/01.1109/2012 de fecha 27 de Enero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, hace de su conocimiento a la Residencia General, de las observaciones que esta realizo a los planos del Proyecto Ejecutivo de Obra de Excedencias. Mediante Escrito No. YATHE/01.1108/2012 de fecha 27 de Enero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V envía a la Residencia General, copia electrónica de los planos de despalme de la cortina. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00506 de fecha 27 de Enero de 2012, la Dirección Local, Informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, queda sin efecto el contenido del oficio No. BOO.E.11.3.4/02639 de fecha 01 de junio de 2011. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/019 de fecha 27 de Enero de 2012, la Residencia General, Informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, queda sin efecto el contenido del oficio No. BOO.E.11.3.4/02639 de fecha 01 de junio de 2011. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/016 de fecha 27 de Enero de 2012, la Residencia General informa la situación sobre la deductiva derivada de la recomendación emitida por el Órgano Interno de control de la auditoria No. 10/2011 "Obra Pública", practicada a los contratos de la construcción de la presa "el Yathe".



Mediante Escrito No. YATHE/01.1111/2012 de fecha 30 de Enero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, hace entrega a la Residencia General de la tabla de resumen ejecutados de obtención de material impermeable de los diferentes bancos. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/020 de fecha 30 de Enero de 2012, la residencia instruye a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, sobre el movimiento en cuanto a personal de esa supervisión. Con Escrito 0808PY-CEX-1069 de fecha 31 de Enero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General los precios unitarios filtro de ¾” a la malla No. 200. Con Escrito 0808PY-CEX-1070 de fecha 31 de Enero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General los análisis de Precio Unitario Extraordinario recorte de material impermeable para su amable revisión, conciliación y autorización. Con Escrito 0808PY-CEX-1071 de fecha 01 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General, el Precio Unitario Obtención de Enrocamiento Menor a 0.80 M proveniente del banco "EL Corralito" y "Santa María la Palma". Con Escrito 0808PY-CEX-1072 de fecha 01 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General, el P.U precio unitario colocación de enrocamiento de 1x 1m con acomodo para presentación aparente proveniente del banco "ELCORRALlTO" y "SANTAMARIA LA PALMA" Con Escrito 0808PY-CEX-1072 de fecha 02 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General, el P.U colocación de enrocamiento de 1 x 1 m con acomodo para presentación aparente proveniente del banco "El Corralito" y "Santa María La Palma”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/597 de fecha 02 de Febrero de 2012, la Residencia General solicita al Gobierno del Estado de Hidalgo información de la inversión realmente ejercida de los años anteriores en el ámbito Estatal, a fin de hacer una recalendarización integral de los recursos, tanto Federales como Estatales para que de haber algún saldo no ejercidos en años anteriores, sea incluida en las gestiones que realizara esta Comisión ante la SHCP, se adjunta flujo de inversión registrada en la página de internet de dicha Secretaria. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00659 de fecha 07 de Febrero de 2012, la Dirección Local realiza una consulta a la Función Publica sobre una recalendarización financiera.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/027 de Fecha 07 de Febrero de 2012, la Residencia General, instruye a la empres supervisora COSTOS S.A de C.V que de acuerdo a los asuntos pendientes derivados por la entrega recepción, se requiere la validación de dichos cambios en apoyo a la Residencia General en turno. Mediante Escrito No. YATHE/01.1114/2012 de fecha 07 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, pone a consideración de la Residencia General los porcentajes de ajuste de costos de Noviembre de 2010 a Diciembre de 2011, correspondientes a la empresa supervisora. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00598 de fecha 07 de Febrero de 2012, la dirección local envía al titular del área de auditoria interna del Órgano Interno de Control, la documentación soporte para la solventación de todas y cada una de las observaciones derivadas de la auditoria 10/2011 “Obra Publica”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/026 de fecha 08 de Febrero de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, sobre los reclamos por recuperación de gastos indirectos y Gastos no recuperables no son procedentes. Mediante Memorando No. BOO.04.-0097 de fecha 09 de Febrero de 2012, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagricola comenta a la Dirección Local Hidalgo, que esa Subdirección General ya descentralizó las funciones para la revisión, análisis y conciliación de los precios unitarios de conceptos extraordinarios incluyendo los ajustes de costos, hacia las áreas ejecutivas; por otra parte es preciso mencionar que tampoco disponemos de personal para atender exclusivamente la problemática del contrato que nos ocupa. Mediante Escrito No. YATHE/01.1116/2012 de fecha 10 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la Residencia General el desglose de actividades que la empresa Contratista ICA S.A. de C.V. realizo en los distintos caminos de acceso para la extracción de los materiales. Con fecha 10 de Febrero de 2012, los ejidatarios del ejido Alfajayucan y personal de la residencia General sostuvieron una reunión donde se derivó la minuta de trabajo de la misma fecha. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/032 de fecha 10 de Febrero de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que las actividades de recorte de material impermeable (pateo) corresponden a las erogaciones incluidas dentro del precio unitario de colocación de materiales, por lo que esta actividad no puede ser considerado en forma independiente.



Con Escrito 0808PY-CEX-1075 de fecha 11 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A. de C.V, solicita a la Residencia General, revise, concilie y autorice el análisis de precio unitario extraordinario recorte de material impermeable. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00671 de fecha 13 de Febrero de 2012, la Dirección Local Hidalgo informa a la Residencia General que esa Dirección está de acuerdo en dejar sin efecto el acuerdo celebrado entre esta CONAGUA, el Contratista y el Ente Supervisor de fecha 24 de febrero de 2011, donde se donde se acordó autorizar el pago por separado al contratista los volúmenes ejecutados al amparo de los conceptos de obtención y colocación de materiales en la cortina, derivado de la solicitud de la misma contratista. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/00178 de fecha 13 de Febrero de 2012, la Dirección Local instruye a la Residencia General, a proceder a realizar las gestiones correspondientes para la elaboración de los oficio de liberación del proyecto. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/035 de fecha 13 de Febrero de 2012, la Residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V., dar atención al asunto sobre la renovación del contrato de renta del predio denominado “El Polvorín” recordándole que cualquier acción que se tome por parte de los ejidatarios que pudiera afectar el desarrollo del proyecto será responsabilidad de esa contratista. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/036 de fecha 13 de Febrero de 2012, la Residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V ., que queda bajo responsabilidad de esa contratista, los volúmenes de material que se tengan almacenados y no estén colocados en la cortina, conforme a lo especificado, deberá proceder a su colocación, conforme a las instrucciones del Ente Supervisor. Mediante Escrito No. YATHE/01.1118/2012 de fecha 13 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, pone a su consideración y en su caso autorización la forma de proceder con la colocación del material pagado y almacenado en el banco de roca "El Corralito" a esa Residencia General. Con Escrito 0808PY-CEX-1076 de fecha 13 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V solicita a la Residencia General, nos resuelvan a la brevedad los Precios Unitarios Extraordinarios en discusión y así poder resarcir los impactos económicos que ha sufrido nuestra obra. Mediante Escrito No. YATHE/01.1120/2012 de fecha 14 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, entrega a la Residencia General, la relación de los factores para el periodo Septiembre de 2011 a Noviembre de 2011. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/022 de fecha de fecha 15 de Febrero de 2012, la Residencia General, comunica a la Dirección Local sobre el status del tramite del OLI para el presente ejercicio del proyecto.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000183 de fecha 15 de Febrero de 2012, la Dirección Local Hidalgo, realiza una consulta a la Subdirección general Jurídica de la Comisión Nacional del Agua sobre el convenio de coordinación con Gobierno del Estado de Hidalgo. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00730 de fecha 15 de Febrero de 2012, la Dirección Local solicita apoyo a Gobierno del Estado para atender las peticiones de los Ejidatarios del ejido “Alfajayucan”, para que esto no ocasione retrasos en los trabajos. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00729 de fecha 15 de Febrero de 2012, la Dirección Local, exhorta a la empresa constructora ICA S.A de C.V a continuar con los trabajos de "Obtención, carga y descarga de enrocamiento, proveniente de bancos". Mediante Oficio No. PACHJ23/150312 de fecha 15 de Febrero de 2012, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes, similares y conexos de la republica Mexicana solicitan a la Dirección Local Hidalgo la actualización de las tarifas en los acarreos varios del material para la obra. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/039 de fecha 16 de Febrero de 2012. La Residencia General informa a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V proceda con el cálculo del importe del monto a deducir del concepto 1.1.2.2.1 "Excavación en roca para el desplante de la cortina, plinto y ataguías" en base a los volúmenes ejecutados y generadores de las estimaciones números: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 Y 22. Con Escrito 0808PY-CEX-1078 de fecha 16 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, una reunión para comentar lo referente a la deductiva de material no Apto que se pretende realizas a esa constructora. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/037 de fecha 16 de Febrero de 2012, la Residencia General, envía a la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, los planos y catalogo a fin de que el Contratista proceda con el inicio de los trabajos para dar cumplimiento a las actividades programadas en el programa de ejecución convenido. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/039 de fecha 16 de Febrero de 2012. La Residencia General informa a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que se reitera la instrucción de no considerar para pago volúmenes de materiales medidos en el almacén y apegarse a las especificaciones originales del contrato, que establece que los volúmenes de obtención y acarreo serán pagados por volúmenes de obra terminada, medidos en la cortina conforme al proyecto. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/040 de fecha 16 de Febrero de 2012, la Residencia General, informa a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que con la finalidad de



continuar con la revisión del estudio de ajuste de costos, deberá subsanar dichas observaciones y presentar un nuevo estudio. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000043 de fecha 16 de Febrero de 2012, la Dirección Local Hidalgo solicita al Director técnico de OCAVM, la la donación una estación climatológica completa marca Davis Modelo Wireless Vantage PRO 2 o similar. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000187 de fecha 16 de Febrero de 2012, la Dirección Local, solicita a el Organismo de Cuenca Aguas del valle de México, con la finalidad de atender la recomendación del Órgano Interno de Control, es necesario contar con una opinión del área responsable del proyecto, sobre la justificación descrita, que fue elaborada por el Residente General en turno Ing. José Luis Campos Gómez, a fin de determinar lo conducente, en lo que respeta al Desagüe de Fondo. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/041 de fecha 16 de Febrero de 2012, la Residencia General, solicita al titular de la Residencia de la Procuraduría de Tenencia de la Tierra Ixmiquilpan, una copia del plano catastral de la superficie y limites de cada uno de los ejidos afectados por la construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe”. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000149 de fecha 17 de Febrero de 2012, la Dirección Local instruye al Ing. José Luis Campos Gómez, a firmar los planos que se citan en el escrito YATHE/01. 785/2011 de fecha 09 de febrero de 2011, la empresa Consultaría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S. A. de C. V. en cuestión para regularizar su gestión y no obstruir la continuidad de las funciones de la Residencia. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/023 de fecha 17 de Febrero de 2012, la Residencia General comenta a la Dirección Local, que a la fecha esta Residencia general no ha recibido un informe de los asuntos a cargo del Ing. José Luis Campos Gómez. Con Escrito 0808PY-CEX-1079 de fecha 17 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, el Nuevo Proyecto con la Rufa Autorizada por CFE para continuar con las gestiones correspondientes y con las observaciones marcadas por la misma dependencia. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/043 de fecha 20 de Febrero de 2012, la Residencia General, comunica a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V por medio del presente se le comunica que dicha Supervisión deberán hacer del conocimiento a la contratista los resultados de los coeficientes de abundamiento correspondientes a las muestras obtenidas en el banco "El Matha”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/044 de fecha 20 de Febrero de 2012, la Residencia General, solicita a la empresa constructora ICA S.A de C.V , solicita su opinión al respecto



del dictamen Geólogo presentado por la contratista en escrito 0808PY-CONSJJGM-CE382 de fecha 22 de junio de 2010 emitida durante su construcción. Mediante Escrito No. YATHE/01.1123/2012 de 21 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, instruye a la empresa constructora ICA S.A de C.V, a colocar el material para el filtro según se especifica en el oficio en cuestión. Mediante Escrito S/N de fecha 22 de Febrero de 2012, ejidatarios del ejido “Alfajayucan”, solicitan que se gestione ante Gobierno del Estado, la indemnización de los predios afectados que aun no han sido indemnizados, de lo contrario dichos terrenos serán desbloqueados hasta que sea atendida nuestra petición. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/026 de fecha 22 de Febrero de 2012, la Residencia General informa a la Dirección Local sobre las peticiones echas por los ejidatarios del ejido “Alfajayucan” y se envía plano con la zona que son reclamados por el Comisariado Ejidal para su indemnización. Mediante Escrito No. YATHE/01.1123/2012 de fecha 22 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V envía a la Residencia General, la propuesta y el alcance de acuerdo a la plantilla autorizada, factores provisionales del nuevo programa para la ejecución de trabajos. Mediante minuta celebrada el 22 de Febrero de 2012, con personal de la empresa constructora ICA S.A de C.V, CONAGUA y ejidatarios del ejido “Alfajayucan”, donde se trataron asuntos como el contrato de arrendamiento del predio del “polvorín” y marino de acceso. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/045 de fecha 22 de Febrero de 2012, la Residencia General, instruye a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que derivado de la auditoria 10/2011 “Obra Publica”, se proceda a la revisión y conciliación de los precios unitarios extraordinarios. Derivado de la Reunión de trabajo celebrada el día 22 de Febrero de 2012 con personal de la empresa constructora ICA S.A de C.V y personal de la Residencia General concilian el precio unitario obtención y colocación de material impermeable. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/046 de fecha 22 de Febrero de 2012, la Residencia General, solicita a la empresa contratista ICA S.A de C.V, se solicita dar facilidades para, que con previa identificación se permita el acceso a los ejidatarios de "Alfajayucan", para el cruce de una a otra margen de la presa. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/027 de fecha 23 de Febrero de 2012, la Residencia General informa a la Dirección Local Hidalgo que derivado de la observación relativa a “Si



ya cuentan con los planos firmados por las autoridades correspondientes, de las modificaciones efectuadas al proyecto", se estima que conforme a la recomendación de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola deI OCAVM, las modificaciones y los planos terminados pudiera considerarse que están validados por la Residencia General con apoyo de la Supervisión con lo que pudiera solventarse la recomendación del Órgano Interno de Control de referencia. Mediante Escrito No. YATHE/01.1124/2012 de fecha 23 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, comunicar que el presupuesto notificado que es por la cantidad de $ 3'050,610.00 indicando que incluye IVA y ajuste de costos, solamente alcanzaría para cubrir hasta la primera quincena de mayo del presente año. Mediante Escrito No. YATHE/01.1125/2012 de fecha 23 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, solicita a la Residencia General, solicite a Comisión Federal de Electricidad informe los motivos por los cuales fueron desechadas las otras 2 alternativas propuestas para la Obra Eléctrica. Mediante Escrito No. YATHE/01.1129/2012 de fecha 23 de Febrero de 2012, la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, respecto a la validación de los cambios en la estructura del desagüe de fondo solicitada, está implícita en las instrucciones recibidas en su momento por la Residencia General y en los términos de referencia, ya que este Ente supervisor no está facultado para hacer cambios o modificaciones del proyecto ejecutivo. Mediante Escrito No. YATHE/01.1126/2012 de fecha 23 de Febrero de 2012 la empresa Supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la Residencia General, el análisis y monto a deducir que este ente Supervisor realizo de acuerdo a lo revisado en las estimaciones en mención, dando un importé total global de este concepto 1,1.2.2.1 "Excavación en roca para desplante de la cortina, planta y ataguías" incluyendo acarreos al banco de desperdicio de $ 5'141,038,33. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00759 de fecha 23 de Febrero de 2012, la Dirección Local informa a Gobierno del Estado sobre las peticiones echas por los Comisariados del Ejido “Alfajayucan”, así mismo comenta que es necesario coordinar acciones para que de ser necesario se proceda a la liberación de dichos terrenos atendiendo la petición. Mediante Nota de reunión de fecha 23 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a la Residencia General, de los avances obtenidos en la reunión efectuada entre la constructora ICA S.A de C.V y miembros de ALlDMEX alianza indígena para el desarrollo de México, respecto a las afectaciones que se su citaron por parte de la Contratista (ICA) con respecto a 30 casas, que fueron afectadas por efecto de volcaduras en la explotación del banco de Alfajayucan.



El día 23 de Febrero de 2012, se realiza una reunión con personal de Gobierno del estado, Residencia General, empresa supervisora COSTOS S.A de C.V y el comité de ejidatarios del ejido “Alfajayucan”, derivado de esta se firmo la minuta de la misma fecha donde Gobierno del Estado llega a los acuerdos ahí establecidos con los ejidatarios. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/028 de fecha 24 de Febrero de 2012, la Residencia General solicita a la Subdirección de Enlace Administrativo de la Dirección Local Hidalgo, apoyo para que se lleve acabo las gestiones para hacer la modificación de los recursos para el contrato de la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/029 de fecha 24 Febrero de 2012, la Residencia General, comunica a la Dirección Local Hidalgo, que se requiere una adecuación del calendario, en virtud de que la asignación anual no ha correspondido a lo programado y en los ejercicio 2010 no se ejerció el total consignado en el flujo de inversión, por lo cual, es necesario modificar el calendario fiscal del ejercicio 2012 y estar en condiciones de ejecutar los trabajos de la obra conforme a lo programado. Con Escrito 0808PY-CEX-1080 de fecha 24 de Febrero de 2012, la empresa Supervisora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General, la Solicitud del Factor de Ajuste de Costos del mes de Enero de 2012. Con Escrito 0808PY-CEX-1084 de fecha 24 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, informa a la CONAGUA, que derivado a que a la fecha no se cuenta con las autorizaciones de los Precios Unitarios, el suministro y colocación de instrumentación en la cortina de la Obra, el 01 de Marzo de 2012, se procederá al retiro de los equipos previamente instalados, liberándose de cualquier responsabilidad. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00766 de fecha 27 de Febrero de 2012, la Dirección Local Hidalgo, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que se autoriza el precio unitario “Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 1 ½” a ¼” proveniente de la trituración de roca. Incluye obtención de roca, acarreo a planta de trituración, carga a la trituradora, trituración, cribado, desperdicio y acarreo a la cortina, sin incluir el pago de regalías. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00767 de fecha 27 de Febrero de 2012, la Dirección Local Hidalgo, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que se autoriza los factores de ajuste de costos del periodo Septiembre 2011 a Noviembre 2011. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00768 de fecha 27 de Febrero de 2012, la Direccion Local Hidalgo, comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que se autoriza los Precios Unitario correspondientes a las piezas especiales.



Con Escrito 0808PY-CEX-1085 de fecha 27 de Febrero de 2012, la empresa contratista, solicita a la Residencia General, asigne al personal encargado para revisar y conciliar los Precios Unitarios de los Conceptos No Previstos. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/031 de fecha 27 de Febrero de 2012, la Residencia General, solicita a la Gerencia de Factibilidad Técnica de Proyecto de Pre Inversión, un Cambio de calendario que modifica el monto total de inversión. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/047 de fecha 27 de febrero de 2012, la Residencia informa al Órgano Interno de Control, el estado que guardan los asuntos de esta residencia General al momento de la entrega Recepción llevada acabo por el Ing. José Luis Campos Gómez y el Ing. Baldomero Gabino Noriega. Mediante Tarjeta Informativa de fecha 27 de Febrero de 2012, la Residencia General, le informa a la Dirección Local Hidalgo, sobre el estado en que se encuentra la firma del convenio de coordinación con el estado de Hidalgo. Con Escrito 0808PY-CEX-1088 de fecha 28 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, informa a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, mediante un informe sobre los motivos por los cuales fueron desechadas las otras 2 alternativas para la Construcción de la Línea de Media Tensión para la Electrificación de la Presa El Yathe. Con Minuta de fecha 28 de Febrero la Residencia General en conjunto con la empresa constructora ICA S.A de C.V, llega a los acuerdos ahí mencionados referentes al material impermeable y al filtro de 3/4" a malla No. 200. Con Oficio S/N de fecha 28 de Febrero de 2012, el Comité de Ejidatarios del Ejido “Baxthe”, solicitan a la Dirección Local Hidalgo, su apoyo e intervención ante quien corresponda, esta con la finalidad de que se continúe con el desazolve de la presa "El Matha". Mediante Escrito No. YATHE/01.1130/2012 de fecha 29 de Febrero de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, presenta a la residencia General, el factor de ajuste de costos correspondiente al mes de Enero de 2012. Mediante Oficio No. 16/005/0.1.4.-454/2012 de fecha 29 de Febrero de 2012, la Secretaria de la Función Pública, solicita a la Residencia General, información referente al acta entrega. Mediante Oficio No. 16/005/0.1.4.-491/2012 de fecha 29 de Febrero de 2012, la Secretaria de la Función Pública, otorga a la Residencia General, una prorroga de 2 días para la entrega de la documentación que solicito referente a la entrega-recepción.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/050 de 29 de Febrero de 2012, la Residencia General solicita al Órgano Interno de Control, una prórroga para la entrega el original de la copa certificada ya que derivado de la carga de trabajo y se carece de personal para su envió dentro del plazo establecido así como lo distante ya que esta residencia está ubicada en el Municipio de Alfajayucan, Edo, de Hidalgo., El día 29 de Febrero de 2012, se realiza una reunión con personal de Gobierno del estado, Residencia General y el comité de ejidatarios del ejido “Alfajayucan”, derivado de esta se firmo la minuta de la misma fecha donde Gobierno del Estado llega a los acuerdos ahí establecidos con los ejidatarios. Con Escrito 0808PY-CEX-10956 de fecha 29 de Febrero de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, sea incluido el concepto 1.2.5.2.4.C. FABRICAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR ZINCHO DE SOLERA PARA SUJECiÓN DE TUBO, INCLUYE: SOLERA DE 4"X 1/2", PLACAS, ANCLAS Y TUERCAS, el cuál fue conciliado con personal de la CONAGUA en sus oficinas de Alfajayucan. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/049 de fecha 29 de Febrero de 2012, la Residencia General, hace de su conocimiento al Órgano de Control de la Comisión Nacional del Agua, que la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V en comento, presentó una cédula profesional que no corresponde a su personal. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/00023 de fecha 01 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, instruye a la Residencia General que deberá abstenerse de aplicar la deductiva respectiva en un plazo de un mes. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/00024 de fecha 01 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, solicita al Director General de Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, llevaran a cabo las gestiones de la recalendarización y el incremento a los importes registrados en la SHCP y en su caso los recursos faltantes se podrían estar programando para ejercerse hasta el 2013. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000222 de fecha 01 de Marzo de 2012, la Dirección Local solicita al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, su apoyo para gestionar la recalendarización de los recursos, considerando una posible transferencia de los contratos con importes mayores a los requeridos. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/032 de fecha 01 de Marzo de 2012, la Residencia General informa a la Dirección Local Hidalgo, es necesario recalendarizar a fin de poder dar continuidad a las obras que se llevan a cabo con cargo al proyecto presa de Almacenamiento “El Yathe”.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000222 de fecha 01 de Marzo de 2012, la Residencia General informa a la Dirección General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, que para llevar a cabo la modificación al calendario, se requeriría que la Dirección Local Hidalgo tuviera suficiencia presupuestal en otras partidas y transferir a las partidas de los contratos con cargo al proyecto y así seguir dando continuidad a la obra. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/032 de fecha 01 de Marzo de 2012, la residencia General solicita apoyo a la Dirección Local Hidalgo es de mencionar que se requiere una recalendarización y para llevar a cabo dicha modificación al calendario, solicita de su apoyo para gestionar suficiencia presupuestal para gestionar la transferencia de recursos. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/052 de fecha 01 de Marzo de 2012, la Residencia General hace entrega al Órgano Interno de Control de una copia certificada del Acta Administrativa de Entrega Recepción de los Recursos y Asuntos Inherentes a la Residencia General de Obra solicitada. Con Escrito 0808PY-CEX-1096 de fecha 01 de Marzo de 2022, la empresa constructora ICA S.A de C.V, informa a la Residencia General, que no esta de acuerdo con dicho Dictamen del Precio Unitario Obtención, carga y acarreo a 1er km de filtro de 11/2" a :4" proveniente, ya que de acuerdo a la revisión del análisis adjunto, resulta un precio distinto de $ 136.52 (ciento treinta y seis pesos 52/100 m.n.), por lo que le agradeceremos se rehaga dicho dictamen a fin de corregir el error. Mediante Escrito No. YATHE/01.1133/2012 de fecha 02 de Marzo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que se realiza nuevamente ola devolución de la estimación No. 44 del periodo 15 de noviembre de 2011 al 31 de Diciembre de, realizando la aclaración que no es procedente la estimación ya que cuenta con inconsistencias. Mediante Escrito No. YATHE/01.1132/2012 de fecha 02 de Marzo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, hace de su conocimiento el por que fueron desechadas las 2 opciones propuestas para la obra eléctrica por parte la Comisión Federal Electoral. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00786 de fecha 02 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, los Precios Unitarios Autorizados correspondientes a la Instrumentación. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00786 de fecha 02 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, envía al Órgano Interno de Control, documentación para solventar las recomendaciones derivadas de la auditorio 10/2011 “Obra Publica”. Mediante Escrito No. YATHE/01.1134/2012 de fecha 02 de Marzo de 2012, la empresa supervisora hace entrega a la residencia General, del estudio para el cálculo del factor de



ajuste de costos, en formato electrónico y duro, a aplicarse a nuestros servicios a partir del 01 de Enero del 2012. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/084 de fecha 04 de Marzo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, de conformidad al programa convenido se exhorta a continuar con las obligaciones contractuales hasta agotar la asignación presupuestal comunicada y en su momento se le notificara sobre la disponibilidad y autorización de presupuesto adicional a ejercer para el presente ejercicio y proceder en consecuencia. Con Escrito 0808PY-CEX-1097 de fecha 06 de Marzo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, envía a la Residencia General, el análisis que esta contratista ha realizado' para valorizar los trabajos de los Caminos de Acceso Adicionales que se han construido debido a las condiciones de la obra esto para que sea tan amable de revisarlo y proceder a su conciliación y/o autorización. Con Minuta 06 de Marzo de 2012, personal de la empresa constructora ICA S.A de C.V, empresa supervisora COSTOS S.A de C.V y Residencia General, firman acuerdos referentes a la instrumentación, pruebas de abundamiento, caminos de acceso, programa de obra y fleteros. Mediante Escrito No. YATHE/01.1135/2012 de fecha 07 de Marzo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, informa a la Residencia General, consideramos que no es procedente la deductiva que pretende aplicar por el concepto V.6.2.3.b.6 cámara de video digital, ya que de acuerdo a las indicaciones de la Dirección Local Hidalgo, se hizo entrega de la cámara de video a la Residencia General. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/037 de fecha 08 de Marzo de 2012, la Residencia General solicita a la Residencia General, la autorización de la contratación de los servicios de supervisión mediante un convenio de modificación de ampliación del monto del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/00853 de fecha 09 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, solicita a Gobierno del Estado de Hidalgo, su apoyo para contar con la información relativa sobre las acciones realizadas y por realizar para la construcción del canal de liga a cargo de la gestión del Gobierno del Estado de Hidalgo, toda vez que las erogaciones realizadas por esta Comisión relacionadas con la construcción de la presa a la fecha han rebasado el presupuesto estimado y registrado en la cartera del proyecto de la SHCP. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3/SN de fecha 12 de Marzo de 2012, la Direccion Local Hidalgo informa a la Residencia General que se aboque al cierre de Bitácoras conforme a la metodología que se plasma en el “Manual de Usuario en línea de la BEOP”.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/056 de fecha 13 de Marzo de 2012, la residencia General informa a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que deberá de revisar el cálculo para la actualización de sus básicos, pues algunos traen diferencias que afectan la integración de dicho factor; así mismo no deberá incluir en el estudio la relación de conceptos y cantidades los conceptos que se han transmitido por ese ente Supervisor a propiedad de ésta Comisión. Mediante Escrito S/N de fecha 14 de Marzo de 2012, la empresa Salho Construcciones y Consultoría S.A. de C.V, hace entrega de las correcciones solicitadas por la supervisión en dicho proyecto mismas que han sido solventadas. Mediante Escrito No. YATHE/01.1141/2012 de fecha 14 de Marzo de 2012, la empresa supervisora, en atención al oficio BOO.E.11.3.4/028 de fecha 09 de febrero de 2012, en el cual nos comunica que la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $ 3,050,610.00 incluye IVA y ajuste de Costos. y solicita la elaboración de un nuevo programa para la ejecución de trabajos hasta el importe de dichos recursos, envía lo solicitado por la Residencia General. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/054 de fecha 14 de Marzo de 2012, la Residencia General, informa a la empresa Supervisora, que esta Residencia da su aprobación para que ese Ente Supervisor presente su propuesta de cambio para la inclusión de cantidades adicionales al catalogo del contrato convenido, mismo que deberá de presentar a esta Residencia para gestionar ante el titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/057 de fecha 15 de Marzo de 2012, la Residencia General, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V es aplicable a precios unitarios no previstos en el catalogo del contrato, cuando al contratista no se le realiza ninguna retribución por los trabajos ejecutados, situación que no es el caso, ya que de conformidad con la minuta levantada el 09 de mayo de 2011, la Dirección Local autorizó liquidar los trabajos ejecutados, aplicando provisionalmente los precios unitarios autorizados mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/418 de fecha 27 de abril de 2011, por lo que no es procedente su solicitud. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/045 de fecha 16 de Marzo de 2012, la Residencia General, que es necesario ampliar 24% al monto total de la inversión para el proyecto Presa de Almacenamiento “El Yathe”. Mediante acuerdo para autorización de convenio Modificatorio No. 2 de fecha 16 de Marzo de 2012, la Residencia General justifica los motivos por el cual es necesario ampliar plazo del contrato No. SGlH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP adjudicado ala empresa supervisora COSTOS S.A de C.V.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/039 de fecha 16 de Marzo de 2012, la Residencia General envía al Área Jurídica de esa Dirección Local Hidalgo, el convenio modificatorio No. 2 del contrato No. SGlH-OCAVM-HGO-08-CIH-407 RF-LP adjudicado a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V y las razones fundadas para su validación de esa área. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000282 de fecha 20 de Marzo de 2012, la Dirección Local, solicita al titular de la Dirección de Recursos Financieros, que es necesario ampliar 24% al monto total de la inversión para el proyecto Presa de Almacenamiento “El Yathe”. Con Escrito 0808PY-CEX-1103 de fecha 20 de Marzo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita la intervención de la Dirección Local Hidalgo, para resolver la petición de los Transportistas quien solicitan la actualización de las tarifas de acarreo de material. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/059 de fecha 20 de Marzo de 2012, la Residencia General, informa al Órgano Interno de Control, que derivado de la acta de entrega se detectó hechos consumados que pudieran considerar como irregulares, que se exponen en el oficio en mención. Mediante Memorando No. No. BOO.R01.04.01.-0000308 de fecha 20 de Febrero de 2012, la Subgerencia de Hidrología e Ingeniería de Ríos hace entrega a la Dirección Local Hidalgo de una Estación Automatizada Climatológica inalámbrica marca DAVIS modelo VANTAGE PR02, misma que tiene a resguardo el personal de la Subgerencia de Hidrología e Ingeniería de Ríos, para lo cual he girado instrucciones para que se realicen los trámites administrativos para el cambio de resguardo de dicho equipo y se haga la entrega al almacén de esa Dirección Local a su cargo. Con fecha 21 de Marzo de 2012, en conjunto con personal de la Residencia General, empresa constructora ICA S.A de C.V y empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, realizan un recorrido por los caminos de acceso a bancos de préstamo quedando asentado en documento firmado que dichos caminos de acceso a los bancos de préstamo ya existían, por lo que la contratista solo les dio mantenimiento para su transito durante el periodo de explotación. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000293 de fecha 22 de Marzo de 2012, la Dirección Local informa al titular de la Dirección de Recursos Financieros, que es necesario ampliar 24% al monto total de la inversión y se propone un nuevo calendario de inversión. Mediante Escrito No. YATHE/01.1146/2012 de fecha 22 de marzo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la Residencia General, los resultados de los coeficientes de abundamiento del material procedente del banco de arcilla "Don Guinyo" obtenidos por el laboratorio de esta Supervisión.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/045 de fecha 22 de Marzo de 2012, la Residencia General, informa a la Dirección Local Hidalgo, En lo que respecta a la solicitud del sindicato de transportistas, desafortunadamente de conformidad con el artículo 83 del Reglamento antes citado, en opinión de esta Residencia esa Dirección Local no podría intervenir en un incremento diferente a lo pactado en el contrato, sin embargo seria recomendable exhortar al sindicato a continuar con la prestación de los servicios y conciliar una actualización de las tarifas en forma análoga a la clausula de ajuste de costos pactada en el contrato. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01069 de fecha 22 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, informa al Sindicato de Trabajadores de Autotransportes, Similares y Conexos de la Republica Mexicana que la petición de ese sindicato para la intervención de esta Dirección Local, desafortunadamente y de conformidad con la Legislación que rige el contrato de obras públicas no es posible, sin embargo se exhorta a ese sindicato a conciliar con la contratista con base en los incrementos reales de los insumos que intervienen en los servicios de acarreo, y continuar con la prestación de los servicios.

Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/046 de fecha 22 de marzo de 2012, La Residencia General solicita a la Dirección Local Hidalgo, la autorización por parte de esa Dirección Local para la celebración del convenio modificatorio del monto, del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP adjudicado a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V. Con Escrito 0808PY-CEX-1110 de fecha 22 de Marzo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, observamos que existe una diferencia en el Precio 1.2.5.2.1.e FABRICAR, TRANSPORTAR, PRESENTAR Y COLOCAR TRAMO DE TUBO DIFUSOR DE LONGITUD TOTAL DE 4230 mm. FORMADO CON TRAMO DE TUBO DE 48" Y LONGITUD DE 1680 MM, EL CUAL ENCAMISA y SE TRASLAPA 680 MM CON OTRO TRAMO DE TUBO DE 42" Y LONGITUD DE 3230 MM, EL CUAL ESTA BRIDADO EN UN EXTREMO Y EL OTRO EXTREMO BISELADO PARA SOLDADURA CON ATIESADORES A CADA 48 CM EN LA ZONA DE TRASLAPE, EL TUBO SERÁ ESPECIFICACIÓN ASTM-A-53 GR-B AL CARBÓN, INCLUYE DOS ANILLOS ATIESADORES ENBEBIDOS EN EL MURO, ya que se concilió en $152,074.19 (ciento cincuenta y dos mil setenta y cuatro pesos 19/100 m.n.), por lo que le solicitamos amablemente que se anexe a este precio la brida de 42" para complementario. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000390 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Subdirección General de Administración de Recursos Financieros, solicita a la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagricola turna a esa Gerencia la solicitud para modificar el calendario Fiscal del proyecto “Construcción de la Presa de Almacenamiento el Yathe y Obras Complementarias del Estado de Hidalgo”. Con Escrito 0808PY-CEX-1106 de fecha 23 de Marzo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Función Publica se señale día y hora para que tenga verificativo la Audiencia de Conciliación.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000292 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo, solicita al titular de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola, nuevamente de su apoyo para que a través de su personal sea revisado el Proyecto Ejecutivo del Canal de Interconexión "El Yathé-Zona de Riego Alfajayucan", y emita sus observaciones o comentarios para proceder en consecuencia. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/062 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Residencia General, hace entrega al Órgano Interno de Control, de copias certificadas de la información solicitada referente a que la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V presento una cedula profesional que no corresponde a su personal. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/063 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Residencia General, entrega al Órgano Interno de Control, En complemento al oficio No. BOO.E.11.3.4/059 de fecha 20 de marzo de 2012, relacionado con el acta de entrega de la Residencia General del Proyecto "El Yathé" donde se entrego informe con copias simples, con el presente se hace entrega de los mismos anexos ahora en copia certificada en sustitución de las copias simples enviadas anteriormente correspondiente . Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/047 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Residencia General, solicita a la Dirección Local Hidalgo, su apoyo para girar instrucciones para adelantar los recursos conforme al nuevo calendario del Proyecto Presa “El Yathe”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01068 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo en conjunto con la Residencia General, le comunican a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que en el precio unitario 1.2.5.2.1.d "fabricar transportar presentar y colocar tramo de tubo, longitud de 1800 mrn, astm-a-53 gr-b, con un diámetro de 1067 mm (42") y espesor de 12.7 mm (1/2") con brida tipo anillo clase 150 en un extremo y el otro extremo con un maquinado medio, el tubo será especificación, la fabricación se sujetara a lo consignado en las especificaciones técnicas del equipo una imprecisión involuntaria, por lo cual se hace la corrección. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01070 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Dirección Local Hidalgo comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que la problemática sobre la actualización de las tarifas de acarreo requeridas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes. Similares y Conexos de la Republica Mexicana, que se presenta en el desarrollo de los trabajos fue prevista desde las bases de licitación del contrato, por lo que esta CONAGUA no tiene responsabilidad alguna sobre dicha problemática y no puede intervenir. Mediante Memorando No. BOO.07.2/000390 de fecha 23 de Marzo de 2012, la Gerencia de recursos Financieros envía a la Direccion de Infraestructura Hidroagricola, copia de la solicitud para modificar el calendario fiscal del Proyecto Construcción de la Presa de



Almacenamiento “El Yathe”, para su revisión y en caso de ser aprobado sea turnado a esa Gerencia. Con Escrito 0808PY-CEX-1081 de fecha 24 de Marzo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Comisión Nacional del Agua, una reunión de trabajo con la finalidad de aclarar y solucionar las diferencias respecto a la deductiva de material no apto. Mediante minuta de trabajo de fecha 27 de Marzo de 2012, personal de la residencia General, ICA S.A de C.V y COSTOS S.A de C.V, se llegan a los acuerdos ahí mencionados referentes a los factores de abundamiento y material impermeable. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/066 de fecha 28 de Marzo de 2012, la Residencia General instruye a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que es necesario que esa Supervisión en forma similar habilite el personal de campo para atender las funciones encomendados en el contrato de referencia, a fin de cubrir los horarios de trabajo implementados por el contratista. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/055 de fecha 28 de Marzo de 2012, la Residencia General envía al Departamento de enlace Administrativo la estimación No. 45 del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, que comprende el periodo del 01 al 31 de enero de 2012, con un importe sin IVA $ 8,651,478.21 para su pago. Mediante Escrito No. YATHE/01.1154/2012 de fecha 30 de Marzo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la residencia General el informe en el cual contiene las cantidades de material, rendimiento de personal y tiempo de ejecución de los trabajos de la colocación de cal de los peses muertos en la presa el Yathecito. Con Escrito 0808PY-CEX-1119 de fecha 09 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, envía a la Residencia General los Estudios de Ajuste de Costos de los meses Noviembre de 2011, Diciembre de 2011 y Enero de 2012. Con Escrito 0808PY-CEX-1120 de fecha 09 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, hace del conocimiento de la Residencia General, que a la fecha no hemos recibido noticias de nuestra solicitud de audiencia de conciliación presentada por nosotros ante lo Secretaria de la Función Publica, por lo que agradeceremos se nos autorice nuevamente diferimiento de la aplicación de dicha deductivo, hasta no tener-resuelto este asunto con la intervención de dicha Secretaria. Mediante Escrito No. YATHE/01.1159/2012 de fecha 11 de Abril de 2012 de fecha 11 de abril de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, solicita a la Residencia General de Obra las claves presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012: SISPI,SISPE, y CODIGO DE EGRESOS ya que son necesarias para la elaboración de las estimaciones.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.0.1/01300 de fecha 11 de Abril de 2012, la Dirección Local Hidalgo informa a la empresa constructora que su solicitud de diferimiento de la aplicación de dicha deductiva, no es procedente ya que en dicho caso se procederá conforme al último párrafo de la cláusula sexta antes citada del contrato, es decir, el contratista, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, que se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión. Con Escrito 0808PY-CEX-1127 de fecha 11 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, envía a la Residencia General el calculo Gastos no recuperables por condiciones distintas en la obra para su revisión y autorización el cálculo general de la afectación, la cual consideramos necesario resarcir a la brevedad ya que debido a esta y otras circunstancias que le expondremos posteriormente, la empresa se ha visto seriamente afectada. Con Escrito 0808PY-CEX-1128 de fecha 11 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, envía a la Residencia General la valorización de estos Caminos con las longitudes revisadas en campo y conciliadas entre las partes, esto en base a la minuta celebrada en las oficinas del Proyecto el día 6 de Marzo de 2012. Con escrito S/N de fecha 12 de Abril de 2012, el comité de ejidatarios de la comunidad de Baxthe solicita a la Dirección Local Hidalgo apoyo a fin de mantener sin interrumpir los trabajos a fin de que en la próxima temporada de lluvias, podamos almacenar este vital líquido, que servirá para el desarrollo del ejido. Con Escrito 0808PY-CEX-1129 de fecha 12 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General el pago de los conceptos correspondientes a piezas especiales. Con Escrito 0808PY-CEX-1130 de fecha 12 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General encontrar el Precio Unitario Extraordinario Obtención del Permiso de Explotación del Banco de Roca Santa María La Palma, no previsto en el catálogo original, esto para que proceda a su revisión y autorización. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/055 de fecha 12 de Abril de 2012, la Residencia General, envía a la Subdirección de enlace Administrativo de la Dirección Local Hidalgo la recalendarización del Proyecto Construcción de la Presa de Almacenamiento el “Yathe”. Mediante Escrito No. YATHE/01.1165/2012 de fecha 13 de Abril de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V informa a la Residencia General, la situación que guarda el tubo difusor instalado en el desagüe de fondo.



Con fecha 13 de Abril de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V hace entrega de la póliza de fianza No. 101J005 por un monto de $2, 137,552.82 (dos millones ciento treinta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 82/100 M.N). Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/056 de fecha 13 de Abril de 2012, la Residencia General, comunica a la Unidad Jurídica de la Dirección Local Hidalgo, la situación derivada de la deductiva que se desea aplicar a la empresa. Mediante Memorando No. BOO.E.11.0.1/00258 de fecha 13 de Abril de 2012, la Unidad jurídica de la Dirección Local Hidalgo realiza a la Residencia General, recomendaciones sobre la aplicación de la Deductiva que se le pretende realizar a la empresa constructora ICA S.A de C.V. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/174 de fecha 16 de Abril de 2012, la Residencia General, solicita a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V la ampliación de la fianza por el 10%. Con Escrito 0808PY-CEX-1132 de fecha 17 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, que para el concepto 1.2.8.1.6.b Mes de equipo de instrumentación en labores de montaje y lecturas, solicitamos se nos aclare como determina los 83 jornales para el Técnico, a lo cual en particular para este concepto le estamos entregando adjunto a este oficio la matriz de Precio Unitario correcta de este concepto que en realidad es la mano de obra de la instrumentación por mes. Con Escrito 0808PY-CEX-1132 de fecha 18 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Direccion Local Hidalgo, se otorgue el plazo necesario para que nuestra solicitud de revisión ante la Secretaria de la Función Pública corra el trámite necesario a fin de determinar la procedencia o no de la deductiva que se nos pretende hacer. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/077 de fecha 19 de Abril de 2012, la Residencia General instruye a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V aplicar los ajustes de costos a los conceptos de suministro y adquisición de los materiales de acuerdo a los factores de ajuste de costos acumulados a los periodos de ejecución física, es decir considerando como ejecución física las fechas de adquisición de acuerdo a las de facturas de adquisición consideradas. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/060 de fecha 20 de Abril de 2012, la Residencia General envía a la Unidad Jurídica de la Dirección Local Hidalgo, copia del proyecto de Convenio Modificatorio para su revisión. Con Escrito 0808PY-CEX-1135 de fecha 23 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, envía a la Residencia General los Precios Unitarios de obtención, acarreos y colocación de material impermeable para su autorización.



Mediante Memorando No. BOO.04.07.03/0104 de fecha 24 de Abril de 2012, la Subgerencia de Apoyo a la supervisión de Obras de Infraestructura Hidroagricola informa a la gerencia de Recursos Financieros que referente a la modificación del Calendario Fiscal del Proyecto "Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe”, esa área no tiene inconveniente en que se continúe con el trámite antes señalado, ante la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y obras complementarias, Estado de Hidalgo. Con Escrito 0808PY-CEX-1172 de fecha 23 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, Precio Unitario por Concepto No Previsto Informe de Seguimiento al Resolutivo del Cambio de Uso de Suelo y Entrega del Informe a si mismo se solicita a esta dependencia se haga el correspondiente pago por la elaboración de los seis informes que hasta el momento se han entregado. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01499 de fecha 25 de Abril de 2012, la Dirección Local comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, hace del conocimiento de ese contratista, que independientemente del motivo de la aplicación de la deductiva en cuestión, derivado que se refiere a un pago de trabajos ejecutados pero liquidados indebidamente con un precio unitario de un concepto de trabajo distinto a los especificados, con el presente oficio nuevamente se le ratifica que es necesario, la aplicación de la deductiva en la estimación de los trabajos ejecutados en el mes de marzo, incluyendo los ajustes de costos. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/066 de fecha 26 de Abril de 2012, la Residencia General solicita a la Dirección Local, apoyo para realizar una consulta a la Función publica referente al reclamo de la empresa constructora de Recuperación de Costos Indirectos. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01536 de fecha 27 de Abril de 2012, la Residencia General informa a la Secretaria de la Función Publica, estudio de gastos no recuperables por concepto de supuestos costos indirectos, presentado pudiera no apegarse al procedimiento previsto, es de considerar que el contrato se encuentra vigente y los trabajos están en proceso de ejecución, por lo que en apego al artículo 59 cuarto párrafo, considerando que dicho contrato ha sido modificado con un aumento por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato y del plazo de ejecución, se solicita la autorización de esa Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. Con Escrito 0808PY-CEX-1139 de fecha 27 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General el pago de sobreacarreo del concepto 1.1.3.10 colocación de rezaga de roca en la cortina proveniente de banco, considerando volúmenes retroactivos a este. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/079 de fecha 27 de Abril de 2012, la Residencia General, informa a la empresa constructora ICA S.A de C.Vque en relación al concepto 1,2,8,1,6,b "Mes de equipo de instrumentación en labores de montaje y lecturas", la cantidad



determinada para los jornales corresponde a los reportes mensuales generados durante la supervisión para estos trabajos soportados por el Ente Supervisor conforme a los reportes de un total de tres técnicos diarios para las labores de montaje y lecturas del equipo de instrumentación, así como una visita semanal de otros dos técnicos para estas actividades, Por lo anterior, se considera que el personal descrito corresponde a la mano de obra que esta participando en la ejecución, por lo que la matriz entregada no puede considerarse para su revisión, ya que la mano de obra consignada es distinta. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/080 de fecha 27 de Abril de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, Es de comentar que ratificando lo establecido en las diversas reuniones referente a la necesidad de tomar en cuenta los periodos de utilización real de los caminos durante la ejecución de los trabajos para determinar el costo de mantenimiento, esta Residencia le hace entrega del análisis contemplando dichas observaciones, con el fin de continuar con la conciliación y/o autorización. Mediante Escrito No. YATHE/01.1171/2012 de fecha 30 de Abril de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V informa a la Residencia General, ya que esta empresa no ha conseguido contactar al C. J. Guillermo Zaragoza González, y para delimitar la falta en que se incurriese por nula ética profesional del C. J. Guillermo Zaragoza González, la empresa consultoría, supervisión técnica y operación en sistemas s. a. de cv., ha interpuesto denuncia de hechos, delito de fraude y usurpación de profesión mas lo que resulte. Con Escrito 0808PY-CEX-1139 de fecha 30 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General instrucciones a la brevedad posible ya sus instrucciones fuero no hacer ningún compromiso por un monto superior al autorizado y para ejercer el saldo calculado solo requeriremos de la primera semana de Mayo del año en curso. Con Escrito 0808PY-CEX-1140 de fecha 30 de Abril de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, hace a la Direccion Local Hidalgo, algunos comentarios con respecto a su Oficio de Referencia (Oficio No. BOO.E.11.3.4/01489) donde se ordena que se aplique una "Deductiva" a nuestra estimación de Marzo 2012, por un trabajo ejecutado por nosotros. Con Escrito 0808PY-CEX-1145 de fecha 02 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, envía a la Residencia General, valorización de estos Caminos con las longitudes revisadas en campo y conciliadas entre las partes, esto en base a las minutas celebradas en las oficinas del Proyecto el día 21 de Marzo de 2012 y 20 de Abril de 2012. Con Escrito 0808PY-CEX-1146 de fecha 02 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, comunica a la Residencia General, que para agotar el presupuesto autorizado, se ejecutarían algunas actividades hasta el 9 de Mayo de 2012 (una semana a partir de hoy) por lo que habría la necesidad de suspender los trabajos en ese momento por causas no imputables a nosotros, por lo que le solicitamos urgentemente nos de instrucciones al



respecto ya que de otra manera se pondrán a disposición los equipos y mano de obra existentes en el proyecto. Con Escrito 0808PY-CEX-1147 de fecha 02 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Direccion Local Hidalgo, gire la instrucción a fin de esperar la conciliación ante la Secretaria de la Función Publica y determinar la procedencia de dicha deductiva, considerando que su autorización no violara ni contraindicará ninguna observación ya que el mismo Reglamento de la LOPSRM lo considera. Con Escrito 0808PY-CEX-1149 de fecha 02 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, comunica a la Residencia General, nuestra propuesta Técnica y Económica para la instrumentación de la cortina fue aprobada por el Residente en turno, Por lo que consideramos extemporáneo su intención de modificar un presupuesto previamente autorizado. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/081 de fecha 02 de mayo de 2012, la Residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, la solicitud de inclusión del precio unitario Recorte de Material Impermeable (pateo) al contrato en cuestión, no es procedente. Con Escrito 0808PY-CEX-1148 de fecha 03 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General, Precio Unitario Extraordinario de Acarreo de Material del banco El Matha en el cual se esta considerando el factor de abunda miento conciliado y la tarifa del Sindicato de Fleteros previamente autorizada, esto para que proceda a su revisión y autorización Con Escrito 0808PY-CEX-1150 de fecha 04 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, presenta a la Residencia General, la documentación que se ha generado con relación a nuestra solicitud para la intervención de la Secretaria de la Función Publica para el asunto relacionado con una intención de deductiva que se nos pretende aplicar a nuestras estimaciones y del cual consideramos que no es procedente. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/070 de fecha 04 de Mayo de 2012, la Residencia General envía a la Subdirección de Enlace Administrativo de la Dirección Local Hidalgo, la estimación No. 47 del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP que comprende el periodo del 01 al 31 de marzo de 2012, con un importe sin IVA $7, 382,098.48, para el pago correspondiente. Mediante Memorando No. BOO.E.11.0.1/000447 de fecha 04 de Mayo de 2012, comunica a la residencia General, que comparezca a la celebración de la audiencia señalada para las 10:00 horas del día lunes 14 de mayo del año que transcurre, en donde ofrezca pruebas y alegue lo que a los interese de esta Dirección Local convenga de conformidad con lo previsto en los artículos 95, 287 Y demás relativos aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dando seguimiento puntual al procedimiento conciliación al



rubro señalado, por lo que deberá periódicamente informar al suscrito los resultados de la atención del asunto que se le encomienda atender. Mediante Memorando No. BOO.E.11.0.1/068 de fecha 04 de Mayo de 2012, la Residencia General envía a la Unidad Jurídica para que una vez realizada las correcciones señaladas por esa Unidad Jurídica, por medio del presente, se hace entrega de cuatro juegos impresos del Convenio Modificatorio para aumentar el monto del contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a base de precio unitario y tiempo determinado No. SGIH-OCAVM-HGO- 08-CIH-407-RF-LP, lo anterior con la finalidad de que se continúen con la formalización del instrumento mediante la firma de esa Subdirección y devuelto a esta Residencia General para continuar con la recopilación de las firmas correspondientes. Con Escrito 0808PY-CEX-1159 de fecha 05 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, instrucciones a la brevedad ya que la Residencia General comenta que no se debe hacer ningún compromiso por un monto superior al autorizado y para ejercer el saldo calculado solo requeriremos de la primer semana del mes de Mayo del año en curso, ya que de no contar con el presupuesto necesario para continuar con los trabajos nos veremos en la necesidad de liquidar nuestros recursos (mano de obra) a si como los equipos que a partir del próximo 9 de Mayo del 2012 quedaran "ociosos". Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/085 de fecha 08 de Mayo de 2012, la Residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, una vez que se cuente con la respuesta de la Secretaria de la Función Publica, se procederá a la revisión y análisis correspondientes, y los importes que se determinen serán considerados para los ajustes que procedan de la revisión de los indirectos, ya que dicho rubro queda incluido, por lo que no se autorizara un pago independiente para este concepto. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/087 de fecha 08 de Mayo de 2012, la Residencia General le instruye a la empresa constructora ICA S.A de C.V preparar la información al respecto y sea presentada a esta Residencia tanto impresa como en electrónico (CD), a más tardar el día, 17 de mayo de los corrientes, para su revisión y observaciones respectivas. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/088 de fecha 08 de Mayo de 2012, la Residencia General informa a la empresa supervisora, toda vez que ya está próxima la entrega del informe anual en materia de impacto ambiental correspondiente al periodo mayo de 2011 a mayo de 2012., se le instruyo a la citada contratista, preparar la información al respecto y sea presentada a esta Residencia tanto impresa como en electrónico (CD), a más tardar el día, 17 de mayo de los corrientes, para su revisión y observaciones respectivas. Por lo que esa empresa Supervisora, deberá dar seguimiento a estas instrucciones, lo anterior para estar en posibilidades de integrar los citados informes, para su presentación en los términos y fechas requeridos por las Autoridades Ambientales.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/089 de fecha 08 de Mayo de 2012, la Residencia General informa a la empresa contratista ICA S.A de C.V, al respecto, ratificando lo comunicado en el Oficio No. BOO.E.11.3.4/084 de fecha 04 de mayo de 2012, recibido por ese contratista el 08 de mayo de 2012, y ampliando el comentario en el sentido que de conformidad con el concentrado de estimaciones que contempla la obra ejecutada y los precios unitarios aplicados para el concepto No. 1.1.4.1.a, relativo a la obtención de materia impermeable para la formación del dique, relacionado se tiene un volumen de 37,352 m3 ejecutado y pagado con un precio unitario de $ 56.62, sin embargo, derivado que mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/000418 de fecha 27 de abril de 2011, la Dirección Local, dejo sin efecto los precios unitarios aplicados, es de considerar que dejar sin efecto el precio unitario antes ciado, por lo que se esta realizando el cálculo para determinar el monto de la deductiva por aplicar o considerar como saldo a ejecutar con cargo al presupuesto autorizado. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/091 de fecha 08 de Mayo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, deberá realizar el análisis de precio unitario, que sería gestionado para su autorización conforme a de las pruebas de laboratorio realizadas durante los trabajos de la explotación del banco entregadas a ese contratista, a sí como las pruebas realizadas en forma conjunta del día 23 de enero de 2012. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/092 de fecha 08 de Mayo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que a partir de la firma de la estimación No. 47 de trabajos ejecutados en el periodo del 01 al31 de marzo de 2012, al amparo del contrato en cuestión, que incluye la deductiva en comento por un monto de $ 3,821867.83 sin IVA, conciliado y aceptado por las partes, se estará en espera de la resolución de la Secretaria de la Función Pública, por lo que se dejan a salvo sus derechos que se deriven de la conciliación solicitada por ese contratista. Con Escrito 0808PY-CEX-1160 de fecha 09 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, el séptimo informe de seguimiento al cambio de uso de suelo Mayo 2012. Con Escrito 0808PY-CEX-1160 de fecha 09 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, que de no tener respuesta de liberación de algún Banco de Arcilla con las condiciones y características técnicas contractuales respecto al contenido de humedad y granulometría correspondiente, en 10 días calendario a partir de esta fecha se pondrá disponible el siguientes equipo: Descripción Cantidad Excavadora 330 1 Vibracompactador Cat 1 Camión Articulado Cat 740 2



Con Escrito 0808PY-CEX-1162 de fecha 10 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, la solicitud del Factor de Ajuste de Costos del mes de Marzo de 2012, para su autorización. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/070 de fecha 10 de mayo de 2012, la Dirección Local Hidalgo envía a la Función Publica un informe donde se exponen los argumentos dando contestación a cada uno de los hechos manifestados por la contratista ICA S.A de C.V , referente a la tipificación de material producto de la explotación del banco “ALFAJAYUCAN”. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/090 de fecha 10 de mayo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que el coeficiente de abundamiento no puede ser incidido en el análisis del precio unitario, ya que de conformidad con las especificaciones, este coeficiente de abundamiento, no afecta directamente a los trabajos de colocación y compactación, razón por la cual no es procedente Ia inclusión y autorización de un precio unitario extraordinario para este concepto. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/091 de fecha 10 de mayo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, con la salvedad de la procedencia autorizada de los mismos y esta Residencia General únicamente continuó y concluyo el procedimiento de autorización de los precios unitarios respectivos a la instrumentación a partir de los antecedentes generados por el Residente General en turno. Con Escrito 0808PY-CEX-1162 de fecha 10 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, se autorice nuestra solicitud de Precios Unitarios del Banco Donguiño y así podamos resarcir el deteriorado flujo de efectivo que ha venido afectando al proyecto en los últimos tiempos. Mediante Escrito No. YATHE/01.1175/2012 de fecha 11 de Mayo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V hace entrega a la residencia General del reporte elaborado conjuntamente con la contratista en cumplimiento Semestral de Cambio de Uso de Suelo de SEMARNAT correspondiente al periodo Octubre 2011 a Marzo 2012. Mediante Oficio No. 16/005/0.1.1.-0684/2012 de fecha 11 de Mayo la Función Publica notifica a la Dirección Local Hidalgo, que en la audiencia programada para el 14 de mayo de 2012, manifieste lo que a sus interesen convengan. Mediante Escrito No. YATHE/01.1190/2012 de fecha 14 de Mayo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la Residencia General el reporte con Relación a los trabajos que se encuentra haciendo el Gobierno del Estado de Hidalgo con respecto al apoyo para realizar el peritaje a las casas afectadas por la detonación de explosivos para el aprovechamiento del Banco de material Alfajayucan.



Con fecha 14 de Mayo de 2012, se realiza la primera audiencia de conciliación referente al Material No Apto, con personal de la constructora ICA S.A de C.V y la residencia General, en instalaciones de la Función Publica, donde se firma el acta de la misma fecha. Mediante Memorando No. BOO.00.02.01.2.-04017 de fecha 14 de Mayo de 2012, la Gerencia de Procedimientos Administrativos, comunica a la Direccion Local Hidalgo, en opinión de esa gerencia no resulta jurídicamente procedente ampliar mediante un Convenio Modificatorio algo que por el transcurso del tiempo se extinguió al cumplirse la fecha prevista para tal efecto, no obstante ello, también resulta claro que a la fecha tanto el Gobierno del Estado de Hidalgo como ésta Comisión Nacional del Agua han venido realizando acciones tendientes a cumplir con el objeto mismo del Convenio de Coordinación, por lo que bajo este supuesto podría alegarse válidamente que las obligaciones derivadas del mismo subsisten hasta en tanto no se cumpla con el objeto para, el cual fue suscrito dicho acuerdo de voluntades, por lo que se sugiere la elaboración de un convenio adicional al de Coordinación en el que se incluya en el rubro de antecedentes. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01686 de fecha 15 de Mayo de 2012, la Direccion Local informa al órgano Interno de Control, que acorde con los antecedentes para la determinación del importe de la deductiva en cuestión, como esta se deriva de pagos realizados en forma indebida, ya que de conformidad con las especificaciones del contrato, la forma de medición, fue realizada en forma diferente, incumpliendo con lo pactado, por lo que no es posible acceder a la petición del contratista. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/097 de fecha 15 de Mayo de 2012, la Residencia General solicita a la Secretaria de la Función Publica, diferir la fecha y hora señalada, para llevara a cabo la audiencia de conciliación, para una fecha posterior. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/099 de fecha 23 de Mayo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, en relación a la solicitud de precio unitario, para el concepto relativo a la Obtención del Permiso de Explotación del Banco de Roca Santa María La Palma, al respecto se comunica a ese contratista que su solicitud no es procedente toda vez que dicho concepto de trabajo ya fue liquidado en la estimación NO.25 de trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 31 de julio de 2010. Con Escrito 0808PY-CEX-1174 de fecha 24 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, una reunión urgente el próximo sábado 26 del mes y año en curso a fin de levantar Acta Circunstanciada donde se asienten los recursos que quedaran a su disposición y lo conducente. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/104 de fecha 24 de Mayo de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, en opinión de esta Residencia existen recursos para la ejecución de los trabajos, por lo que de ser el caso, el 5 de junio próximo se le cita para determinar lo conducente.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/078 de fecha 25 de Mayo de 2012, la Residencia General, informa a la Subdirección de Asistencia Técnica de la Dirección Local Hidalgo, sobre la insuficiencia presupuestal que el proyecto presa “El Yathe” presenta a la fecha. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/080 de fecha 25 de Mayo de 2012, la Residencia General, informa a la Dirección Local Hidalgo, sobre la insuficiencia presupuestal que el proyecto presa “El Yathe” presenta a la fecha. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/01891 de fecha a 28 de Mayo de 2012, la Direccion Local Hidalgo informa a Gobierno del Estado de Hidalgo, que en virtud de que no se ha tenido respuesta, se solicita de la manera más atenta, nos canalice con el área que ese Gobierno determine a fin que se interactué y se traten asuntos relacionados con la construcción y al convenio en Coordinación con gobierno del Estado. Con Escrito 0808PY-CEX-1174 de fecha 24 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, solicitamos nuevamente se nos considere el precio extraordinario referido ya que el concepto autorizado por el Ing. José Luis Campos Gómez 7.M.V.0 solo contemplaba la Gestión Estatal de los bancos de préstamo según la instrucción por parte de CONAGUA. Con Escrito 0808PY-CEX-1166 de fecha 28 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, da respuesta a la Función Publica, al informe de la CONAGUA rendido en el presente procedimiento, correspondiente al Oficio No. BBO.E.11.3.4/095. Con Escrito 0808PY-CEX-1178 de fecha 29 de Mayo de 2012, la empresa constructora ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, la Acta Circunstanciada y anexos de la misma. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/105 de fecha a 29 de Mayo, la Residencia General, exhorta a la empresa constructora ICA S.A de C.V, a considerar la importancia y necesidad de dar atención a dicha problemática, ya que esta pudiera derivar un conflicto social para la CONAGUA y el desarrollo de los trabajos que amparan el contrato, pudiendo desprenderse alguna afectación a los mismos, y de ser el caso la causa sería imputable a ese contratista Mediante Escrito No. YATHE/01.1182/2012 de fecha 30 de Mayo de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V envía a la Residencia General el informe del dique de liga para su revisión de los volúmenes estimados en el que se detecto que se tienen pagos exceso por un total de $ 3722,330.70 por concepto de obra pagada no ejecutada. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/106 de fecha a 31 de Mayo, la Residencia General, comunica a la empresa constructora ICA S.A de C V, que los importes aquí mencionados, deberán ser considerados como saldo pendiente de ejecutar con cargo a la asignación comunicada para el presente ejercicio.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/083 de fecha 31 de Mayo de 2012, la Residencia General, informa a la Dirección Local Hidalgo, que con base en la solicitud de adecuación del calendario fiscal del Proyecto de Inversión registrado en la SHCP, donde se esta ampliando recurso presupuestal en el presente ejercicio por un importe adicional de $ 70,129,081.00 incluyendo IVA, al respecto, de existir disponibilidad presupuestal producto de ahorros y economías, dicho importe seria ejercido en lo que resta del presente ejercicio, de acuerdo a las necesidades de los contratos, en su caso, se solicita que dicho importe se calendarice conforme al calendario descrito en este memorando. Con Escrito 0808PY-CEX-1180 de fecha 02 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, emite a la Residencia General, comentarios derivado de su instrucción de no ejercer más presupuesto del comunicado en el escrito No. BOO.E.11.3.4/012 del 25 de Enero del 2012 queriendo aplicar deductivas de los almacenes de materiales y trabajos ejecutados en el dique para prolongar la insolvencia del proyecto. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/085 de fecha 04 de Junio de 2012, la Dirección Local Hidalgo comunica a la Residencia General tomar las medidas pertinentes, se instruye a realizar una suspensión parcial del contrato W SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP y en particular a las actividades de campo, misma que deberá realizarse a partir el 05 de junio de 2012. Con Minuta de Trabajo de fecha 04 de Junio de 2012, personal de la empresa constructora ICA S.A de C.V, la Dirección Local Hidalgo, Gobierno del Estado y UFIC se firman acuerdos por los daños a viviendas ocasionados por la explotación del Banco Alfajayucan. Mediante Memorando No. BOO.E.11.0.1/00387 de fecha 04 de Junio de 2012, la Unidad jurídica de la Dirección Local Hidalgo informa a la Residencia General, se le recomienda coordinarse con el Subdirector de Asistencia Técnica Operativa, a fin de que le manifieste las observaciones y sean incluidas en el multicitado convenio, a efecto de que se tenga a bien seguir con el trámite correspondiente. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/109 de fecha 04 de Junio de 2012, la Residencia General comunica a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que es necesario tomar las medidas pertinentes, por lo que se instruye a realizar una suspensión parcial del contrato y en particular las actividades de campo, misma que deberá de realizarse a partir del 05 de junio de 2012, y tentativamente hasta el día 01 de julio de 2012. Con fecha 05 de Junio de 2012 se levanta el acta de suspensión parcial del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, ya que El día viernes 1 de Junio del año en curso, vecinos de las comunidades de Buenavista, Santa María La Palma, y la Cruz Baxthe bloquearon los caminos de acceso a las instalaciones donde se encuentra ubicada la construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" argumentando daños a sus viviendas ocasionadas por el uso de explosivos por parte de la empresa encargada de la



construcción ICA S.A. de C.V. exigiendo el resarcimiento de los daños a la empresa constructora desde hace más de 2 años sin que a la fecha se les halla atendido en sus reclamos, por tal motivo tomaron las instalaciones hasta que se les cumplan sus peticiones. Mediante Oficio DGCSCP/312/DGAC/0. -566/2012 de fecha 05 de Junio de 2012, la Secretaria de la Función Publica informa a la Residencia General que la próxima audiencia de conciliación será el dio 25 de Junio de 2012 a LAS 10:00 AM de conciliación así como algunas recomendaciones descritas en el oficio antes mencionado. Con Escrito 0808PY-CEX-1171 de fecha 05 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, el "Estudio de Afectación Económica en la Obtención y Colocación de Materiales de la Cortina, Presa el Yathé” el cual arroja un importe de $78,051,081.64 (setenta y ocho millones cincuenta y un mil ochenta y un pesos 64/100 M.N.), para su revisión y autorización correspondiente para que nuestra empresa pueda recuperar parte de las erogaciones derivadas de esta problemática. Con Escrito 0808PY-CEX-1181 de fecha 05 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General la solicitud del Estudio de Ajuste de Costos correspondiente al mes de Junio de 2012, para revisión, conciliación y/o autorización. Con Oficio DGCSCP/312/DGAC/0.-556/2012 de fecha 05 de Junio de 2012, la Secretaria de la Función Publica, comunica que de difiere la fecha de audiencia de conciliación para el día 25 de Junio de 2012. Con Escrito 0808PY-CEX-1182 de fecha 05 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, los Precios Unitarios de material Impermeable en los cuales estamos incluyendo los datos conciliados de cribado, secado, desperdicio y abundamiento, solicitándole proceda a su autorización definitiva. Con Escrito 0808PY-CEX-1190 de fecha 06 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Dirección Local Hidalgo que se proceda con imparcialidad a fin de resolver las Aditivas-Deductivas y no solo tratar de aplicar Deductivas como se ha venido haciendo. Mediante Oficio No. 16/005/0.1.1. 0805 /2012 de fecha 06 de Junio de 2012, la Secretaria de la Función Publica, solicita a la Dirección Local Hidalgo información referente al contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, que fue adjudicado a la empresa denominada CONSUL TORíA, SUPERVISiÓN TÉCNICA Y OPERACiÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/111 de fecha 06 de Junio de 2012, la Residencia General, entrega plano denominado "Planta Poligonal de Afectaciones y Caminos de Acceso" en el cual se desglosa la superficie afectada de 19.60 Ha, al comité de ejidatarios de Alfajayucan.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/088 de fecha 06 de Junio de 2012, la Residencia General envía a la Subdirección Asistencia Técnica de la Dirección Local Hidalgo, el convenio modificatorio de la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, corregido de acuerdo a las observaciones echas por esa Subdirección. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02079 de fecha 06 de Junio de 2012, la Dirección Local Hidalgo se hace del conocimiento de ese contratista, que debido a que la deductiva por aplicar se deriva, primero; de un precio unitario contenido en el catalogo del contrato para el concepto de trabajo no, 1.2.5.2.2., fabricar, transportar, presentar, y soldar tramo de tubo recto de 6,100 mm de longitud con un diámetro de 1219 mm (48”) y espesor de 12.7mm (1/2”) rolado en frio, preparado en sus extremos para soldadura de campo, con siete anillos circunferenciales, de los cuales cuatro llevan anclas la placa con que se fabricara el tubo será de placa de acero al carbón A-36 GR.B, la fabricación se sujetara a lo consignado en las especificaciones técnicas del equipo, la placa de anillos circunferenciales es de 76,2 mm de alto y de 9.23 mm (3/18”), de espesor, que comprende el suministro e instalaron de tubería de acero de 48” de diámetro, y la colocación de anillos atizadores. donde se autorizo un desglose para poder liquidar por separado el sinestro de la tubería y por otro lado la colocación de ros anillos atizadores. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/112 de fecha 07 de junio de 2012, la Residencia General solicita a la empresa COSTOS S.A de C.V, proporcione domicilio y correo electrónico de la empresa a donde pueda ser notificada. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/113 de fecha 07 de Junio de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora es necesario tomar en cuenta las observaciones anteriormente señaladas y subsanarlas y presentar un nuevo estudio ara los meses Noviembre, Diciembre 2011 y Enero, Marzo y Abril 2012. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/113 de fecha 07 de Junio de 2012, la Residencia General a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que ha venido presentando varias versiones de precios unitarios, para los mismos conceptos, sin describir las razones de las nuevas versiones presentadas, y desconociendo acuerdos tomados en minutas, con lo cual esta generando una gran confusión y retardando la conciliación, ya que a la fecha existen ocho versiones diferentes de estos precios unitarios presentados, por lo que se solicita presentar los argumentos, causas, razones y fundamentos que desacrediten cada una de las versiones presentadas anteriormente y así determinar la procedencia de revisar esta ultima versión. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/117 de fecha 07 de Junio de 2012, la Residencia General informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, en opinión de esta Residencia General procederían para el trámite de autorización, sin perjuicio de que ese Contratista con el Ente Supervisor, se concilie los insumos y rendimientos observados durante su ejecución.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/118 de fecha 07 de Junio de 2012, la Residencia General infoema a la empresa constructora ICA S.A de C.V, los precios unitarios del filtro ¾” a ¼” de protección al núcleo impermeable que en opinión de esta Residencia General procederían para el trámite de autorización. Con Escrito 0808PY-CEX-1194 de fecha 07 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, informa a la Direccion Local Hidalgo, referente a la toma de los ejidatarios de las instalaciones del proyecto por causas no imputables al contratista, el costo diario que genera por tener el equipo en y el personal sin realizar ninguna actividad, tomando como base para el equipo los costos horarios en espera y para el personal el salario por turno de acuerdo al presupuesto de oferta. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000555 de fecha 08 de junio de 2012, la Dirección Local Hidalgo comunica a la Subdirección General de Infraestructura se está requiriendo un documento ejecutivo para explicar las razones de incrementar en un 24% la inversión considerada originalmente y donde se asegure que no existirá un nuevo incremento en el presupuesto de proyecto para su conclusión, para estar en condiciones de dar atención a dicho requerimiento, se adjunta el Citado documento elaborado en esta Dirección Local con la finalidad de solicitar su apoyo para que las áreas involucradas a su digno cargo. Con Escrito 0808PY-CEX-1195 de fecha 08 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, informa a la Residencia General, que consideramos extemporáneo su observación realizada a los Ajustes de Costos de Noviembre, Diciembre de 2011 y Enero, Marzo, Abril de 2012, además que tenemos lo seguridad de que el Estudio fue entregado completo. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02079 de fecha 11 de Junio de 2012, la Dirección Local Hidalgo informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V los asuntos pendiente que han sido atendidos, siendo de su completa responsabilidad y obligación la atención a fin de dar soluciones. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/119 de fecha 11 de Junio de 2012, la Residencia General realiza a la Secretaria de la Función Publica, la consulta,1 sobre las razones que dieron origen a lo asentado en el último párrafo del acuerdo QUINTO descrito en el oficio No. DGCSCP/312/DGAC/DC/0.-566/2012, de fecha 05 de junio de 2012 emitido por la Dirección de Conciliaciones "B" de la Dirección General Adjunta de Conciliaciones de esa Secretaría. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02078 de fecha 11 de Junio de 2012, la Dirección Local informa a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que el costo diario equipo en espera y personal debido al paro de labores en la Presa de Almacenamiento “El Yathe”, son imputables a esa contratista y esta CONAGUA no tiene ninguna responsabilidad.



Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02080 de fecha 12 de Junio de 2012, la Direccion Local Hidalgo se le comunica al Director de Construcción de la empresa constructora ICA S.A de C.V, que se estima que el conflicto generado a nombre de ese contratista, podría provocar un incumplimiento al contrato, por lo que con fundamento en lo previsto en último párrafo del artículo de la Clausula Novena del contrato se solicita la sustitución del Superintendente de Construcción Ing. Oscar Ruiz Valero, y nombrar a otro representante que funja con dicho O que reúna los requisitos establecidos. Con Escrito 0808PY-CEX-1199 de fecha 12 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, resarciera el Nuevo Precio Unitario 1.1.4.3.a. Obtención, carga y descarga de arena bien graduada para filtros en la cortina, proveniente de bancos, ya que la, elaboración, revisión, conciliación y autorización de ese concepto ya fue realizada en dos ocasiones, además que lo sigue considerando para respaldo de la cara de concreto que NO APLICA para el proyecto actual, consideraciones que se hicieron desde Diciembre de 2009. Con Escrito 0808PY-CEX-1220 de fecha 12 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, informa a la Residencia General, que el procedimiento aplicado al concepto 1.1.4.3.0.2. obtención carga, acarreo y descarga de m3 $33.92 arena bien graduada para la cortina, como respaldo de la cara de concreto, proveniente de bancos, con una mezcla de grava-arena 35-65% sin agregado grueso, no es el correcto, debido a que no se apega a la Ley, de Obras Públicas ni su Reglamento además de que sigue considerando el proyecto anterior, ya que lo considera para' respaldo de la cara de concreto, elemento que NO APLICA en el proyecto actual. Mediante Escrito No. YATHE/01.1189/2012 de fecha 13 de Junio de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, envía a la Residencia General, la información solicitada CURP del administrador único y el representante legal. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/095 de fecha 13 de Junio de 2012 la Residencia General, envía a la Unidad Jurídica de la Dirección Local Hidalgo el convenio modificatorio No. 2 de la empresa Supervisora corregido esto para firma. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.-285 de fecha 13 de Junio de 2012, la Subdirección de Asistencia Técnica de la Dirección Local, emite algunas recomendaciones a la Residencia General sobre la solicitud de prorroga del plazo para la construcción de la presa “El Yathe”, en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para el canal de interconexión y ampliación de la vigencia y superficie del resolutivo del cambio de uso de suelo hasta Diciembre de 2013. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02120 de fecha 14 de Junio de 2012, la Direccion Local Hidalgo envía a La Secretaria de la Función Publica cabe señalar que se recibió copia del documento del contratista según escrito No. 0808PY -CEX-1166 de fecha 28 de mayo de 2012, y de la lectura del mismo, es de considerar que el contenido de dicho escrito, está



fuera del objeto del procedimiento de conciliación, ya que en lugar tratar el asunto por posibles desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato, como se puede observar, en gran parte se refiere a una serie de acusaciones, infundadas y que corresponden a apreciaciones subjetivas que no son susceptibles de comprobación, como se demuestra en el contenido del oficio en cuestión. Con Escrito 0808PY-CEX-1199 de fecha 14 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, Quinto Informe de Seguimiento a la Manifestación de Impacto Ambiental. Con Escrito 0808PY-CEX-1200 de fecha 14 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, la aprobación de secciones y volúmenes referente a la minuta del 9 de abril 2012. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000591 de fecha 15 de junio de 2012, la Dirección local Hidalgo, informa a la Subdirección General de Infraestructura que en Complementando la observación, inherente a: asegurar que no existirá un nuevo incremento en el presupuesto del proyecto para su conclusión, es de comentar que de conformidad con la adecuación del proyecto ejecutivo de la cortina de la presa, realizado para asegurar su estabilidad, ocasiono el incremento en el volumen de materiales que conforman la estructura, así como su costo, una vez determinado el diseño geométrico de la cortina en forma definitiva, no existe razón alguna para que se pudiera tener un incremento adicional. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02121 de fecha 15 de Junio de 2012 la Dirección Local Hidalgo envía al Órgano Interno de Control la documentación inherente a las copias debidamente certificados y la información solicitada referente al Contrato N" SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, que le fue adjudicado a la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S. A. de C. V. para la ejecución de los trabajos consistentes en: Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathe" y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Mediante Memorando No. BOO.04.07.3/0153 de fecha 15 de Junio de 2012, la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagricola solicita a la Dirección Local una declaración donde se asegure que no existirá un nuevo incremento en el presupuesto del Proyecto Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathe” y Obras Complementarias del Estado de Hidalgo para su conclusión. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/102 de fecha 15 de Junio de 2012, la Residencia General comunica a la empresa constructora ICA S.A de C.V, que para darle continuidad a su solicitud se relacionan los precios unitarios presentados por esa contratista y los precios unitarios conciliados, que se relacionan es necesario que nos comunique los precios unitarios que no corresponden con los P.U. conciliados correspondientes a las piezas especiales.



Con Escrito 0808PY-CEX-1199 de fecha 18 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, solicita a la Residencia General, se realice un corte financiero los más detallado posible considerando todos los pendientes de autorización y pago para no rebasar o el presupuesto autorizado y determinar si es que procede algún importe por deducir. Con Escrito 0808PY-CEX-1203 de fecha 19 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Residencia General, la solicitud el Estudio de Ajuste de Costos correspondiente al mes de Mayo 2012. Con escrito S/N de fecha 19 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, formulan a la Comisión Nacional de Agua, sobre las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de los trabajos de la obra construcción de la presa de almacenamiento “El Yathe”. Con escrito S/N de fecha 19 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, envía al General de Brigada Diplomado del estado Mayor, información relativa al control de explosivos en el “Proyecto Presa El Yathe”. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/106 de fecha 20 de Junio de 2012, la Residencia envía a la Subdirección de Enlace Administrativo de la Dirección Local Hidalgo, la estimación No. 49 del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP que comprende el periodo del 01 al 31 de mayo de 2012, con un importe sin IVA $ 6,258,170.72, para el pago correspondiente. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/128 de fecha 20 de Junio de 2012, la Residencia General comunica a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, que se requieren los requisitos necesarios para poder realizar los trámites para prorrogar el plazo de la resolución de impacto ambiental para la continuación de la construcción de la presa "El Yathe" y obras complementarias, ampliar la vigencia de las acciones derivadas del resolutivo del cambio de uso de suelo y ampliar la superficie de cambio de uso de suelo por la construcción del canal de interconexión al canal principal Vicente Aguirre. Mediante Escrito No. YATHE/01.1196/2012 de fecha 21 de junio de 2012, la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V envía a la Residencia General, memoria descriptiva de los trabajos que se realizan el laboratorio de la supervisión para la obtención del coeficiente de abundamiento como parte del control de calidad del material impermeable durante los trabajos de explotación de los bancos de material. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/108 de fecha 21 de Junio de 2012, la Residencia general envía al Departamento de enlace Administrativo la estimación No. 15 (Ajuste de Costos) del contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07 -CIH-484-RF-LP, que comprende el periodo del 01 al 31 de mayo de 2012, con un importe sin IVA $ 2,060,815.62 para su pago.



Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/109 de fecha 21 de Junio de 2012, la Residencia General entrega a la Subdirección de Asistencia Técnica de la Dirección Local Hidalgo, 1 CD que contiene el Quinto Informe Anual de Condiciones y Términos del resolutivo de Impacto Ambiental. Con Escrito 0808PY-CEX-1204 de fecha 21 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V emite comentarios aclaratorios referente a la autorización de los Precios Unitarios correspondientes a Piezas Especiales. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/129 de fecha 21 de junio de 2012, la Residencia General, envía a la empresa supervisora Convenios modificatorio No 2 con firmas autógrafas, para aumentar el monto del Contrato de referencia, celebrado el 26 de abril de 2012, incluyendo sus anexos (catálogo y programa de ejecución de los trabajos). Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/111 de fecha 21 de Junio de 2012, la Residencia General entrega a la Unidad Jurídica de la Dirección Local Hidalgo convenios modificatorios No. 2 adjudicado a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V con firmas autógrafas para aumentar el monto y plazo a si como la fianza original esto para su resguardo. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/114 de fecha 21 de Junio de 2012, la Residencia General informa a la Dirección Local Hidalgo sobre el bloqueo de los acceso a la obra por los pobladores de las comunidades de Santa María la Palma, Buenavista y la Cruz Baxthe. Con fecha 25 de Junio de 2012, se realiza la segunda audiencia conciliación referente al Material No Apto, con personal de la constructora ICA S.A de C.V, la residencia General y de la Función Publica, donde se levanta el acta de la misma fecha. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/131 de fecha 25 de junio de 2012, la Residencia General comunica al Órgano Interno de Control, con la finalidad de deslindar responsabilidades, se hace la consulta en el sentido de, si es necesario que las posibles irregularidades, incluyendo posibles pagos en exceso, realizados con anterioridad al acto de entrega recepción del 20 de enero de 2012, fecha de la entrega recepción del cargo de la Residencia de obra, queden exentos de revisión y reclamo, sin ninguna responsabilidad para el suscrito, a fin de que el contratista Ingenieros Civiles Asociados. S. A. de C. V. no se queje en el sentido de tener un interés personal de afectarlo. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/116 de fecha 26 de Junio de 2012, la Residencia General informa a la Dirección Local Hidalgo sobre la situación derivada del bloqueo de los acceso a la obra por los pobladores de las comunidades de Santa María la Palma, Buenavista y la Cruz Baxthe. Mediante Memorando No. BOO.E.11.3.4/000651 de fecha 27 de junio de 2012, la Dirección Local Hidalgo informa a la Residencia General que en relación a la contratista de



supervisión, con base en lo antes expuesto, es necesario ampliar la suspensión hasta por un mes más, sin embargo es necesario también prescindir de personal exclusivamente necesario para apoyando de las funciones de la Residencia General, tales como la gestión de la ampliación de la vigencia de la manifestación de impacto ambiental, analistas de ajuste de costos y precios unitarios no previstos que se encuentren en rezago, apoyo topográfico y captura y elaboración de los distintos documentos e informes que tengan en proceso. Con Escrito 0808PY-CEX-1076 de fecha 27 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la Direccion Local Hidalgo el estudio referente a las afectaciones económicas sufridas por esta contratista por efectos de aplicar el índice CP41rama 3301, la aplicación de tal índice resulta en un incremento del precio del diesel. Con Escrito 0808PY-CEX-1206 de fecha 28 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V, entrega a la empresa supervisora COSTOS S.A de C.V, Secciones para revisión del desplante de T.N por limpiezas. Con Escrito 0808PY-CEX-1207 de fecha 28 de Junio de 2012, la empresa contratista ICA S.A de C.V entrega a la Residencia General, el nuevo programa de obra incluyendo los precios extraordinarios y ajustando los conceptos de obra de acuerdo a las aditivos y deductivos realizadas, para su revisión y autorización correspondiente. Mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/138 de fecha 29 de junio de 2012, la Residencia General comunica a la empresa supervisara COSTOS S.A de C.V que es necesario tomar las medidas pertinentes, por lo que se le comunica que la suspensión parcial de la cual fue informado mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/109 de fecha 04 de junio de 2012 se vera ampliada hasta por un mes más, sin embargo será necesario prescindir de personal exclusivamente necesario para el apoyo de las funciones de la Residencia General, tales como la gestión de la ampliación de la vigencia de la manifestación de impacto ambiental, analistas de ajuste de costos y precios unitarios no previstos que se encuentren en rezago, apoyo topográfico y captura y elaboración de los distintos documentos e informes que se tengan en proceso.

4. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del proyecto. • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Tratados de Libre Comercio suscritos o que en el futuro sean celebrados por México con

Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público que contengan disposiciones en materia de obra pública

• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.



• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. • Ley Federal de Instituciones de Fianzas. • Ley Federal sobre Metrología y Normalización. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. • Ley Federal de Procedimiento Administrativo. • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. • Ley Federal del Derecho de Autor. • Ley General de Deuda Pública. • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. • Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. • Código Civil Federal. • Código Fiscal de la Federación. • Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas • Reglamentos de las leyes anteriores que resulten aplicables. • Plan Nacional de Desarrollo para el periodo correspondiente. • Programa de Desarrollo Institucional para el período correspondiente. • Programas Sectoriales vigentes. • Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicación del Requisito de

Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratación de Obras Públicas que Celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

• Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional.

• Acuerdo por el que se dan a conocer los Casos de Excepción Sobre el Contenido Nacional a Requerir en los Procedimientos de Contratación de Obras Públicas para Proyectos Llave en Mano o Integrados Mayores, Convocados Bajo la Cobertura de los Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público Contenidos en los Tratados de Libre Comercio.

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de ahorro para la Administración Pública Federal.

• Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República.



• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para el Uso de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, en el Envío de Propuestas Dentro de las Licitaciones Públicas que Celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y para la Presentación de las Inconformidades por la Misma Vía.

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

• Bases Generales en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina presupuestaria a observar por la Comisión Nacional del Agua, durante el Ejercicio Fiscal vigente.

• Criterios, disposiciones o lineamientos que emita la Comisión Nacional del Agua en materia de autorizaciones plurianuales.

• Normatividad interna de la Comisión Nacional del Agua. • Disposiciones Administrativas aplicables en materia de obras públicas y servicios

relacionados con las mismas, emitidas por autoridades en el ámbito de su respectiva competencia.

5. Vinculación del Programa y/o Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiales. En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y 2007-2012 se establece, en uno de sus objetivos rectores, que “El Crecimiento con calidad solo es posible si se considera responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos económico y social, con el medio ambiente y los recursos naturales”. Corresponde al Estado la creación de las condiciones para un desarrollo sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales a largo plazo, sobre la base de una sólida cultura a favor del medio ambiente. En el año 2000 el Gobierno del Estado de Hidalgo a petición de los usuarios del Distrito de Riego 100 y de campesinos de la región, nuevamente promueve la idea de incrementar la capacidad de almacenamiento para el Sistema de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan estableciéndose como Compromiso Presidencial su construcción, asignándole el Folio MRAO01775 de fecha 14 de febrero de 2001, bajo la premisa de que el objetivo del proyecto no es incrementar la superficie de riego, sino consolidar la que cuenta con infraestructura pero que no recibe agua suficiente. Fortalecer el crecimiento económico del Valle del Mezquital, zona de alta marginalidad en el Estado de Hidalgo; las áreas a beneficiar se encuentran en los municipios de Alfajayucan, Ixmiquilpan y Tasquillo, y cuentan con riego precario, por lo cual no se abrirán nuevas tierras



al cultivo. Esta Presa permitirá cambiar la forma de aprovechar las aguas excedentes de la Presa Endhó, ya que actualmente su utilización es incierta, pues dependen de la oportunidad de los escurrimientos que se captan mediante una serie de presas y derivadoras enclavadas en los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan que en su conjunto su capacidad de almacenamiento no es suficiente. Se cuenta con un Convenio de Coordinación celebrado por la Federación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con el objeto de conjuntar acciones y recursos para la: construcción de la presa de almacenamiento “El Yathé” y obras complementarias, Estado de Hidalgo; que considera acciones de mitigación ambiental en el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, para fomentar el desarrollo regional. En el citado Convenio “LA COMISIÓN” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” expresan su voluntad de conjuntar acciones y recursos para realizar las obras del proyecto denominado: Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. Obras que se localizan en el Municipio de Alfajayucan, del mismo Estado; señalándose que “LA COMISION”, aportará los gastos necesarios para la ingeniería, administración, supervisión y la construcción de la presa y obras complementarias, y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará la cantidad de $102’513,809.00 (ciento dos millones quinientos trece mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponden al 20 % del total del costo de la obra; importe que cubrirá las indemnizaciones de los terrenos y bienes distintos a la tierra que ocuparán las obras, embalse de la presa y aquellas superficies que resulten con afectación por la construcción de la presa, cambio de uso del suelo, así como por el camino y los accesos a los bancos de materiales. Acciones realizadas por “LA COMISIÓN”

• Estudios Geológicos de la Boquilla • Estudios Geológicos del Vaso • Estudios Básicos y Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social y

Ambiental para el proyecto de la presa de almacenamiento “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo

• Proyecto Ejecutivo. • Permisos y trámites para la construcción de la presa • Licitaciones para la construcción, supervisión del proyecto y estudios Geológicos

de detalle. Contratación Estudios:



Contrato No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-090-RF-LP Objeto: Estudio de geología y geotecnia de la presa “El Yathé”, Municipio de

Alfajayucan, Estado de Hidalgo. Contrato No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-173-RF-LP Objeto: Segunda etapa de Estudio de geología y geotécnia en el Vaso de la presa “El

Yathé”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo. Contrato No. GAVM-GP-HGO-05-402-RF-I3 Objeto: Complementación de los estudios de factibilidad técnica, económica, social y

ambiental de la presa de almacenamiento “El Yathé”, Estado de Hidalgo. Contratación Proyectos Contrato No. SGIH-AVM-HGO-06-GP-407-RF-LP, Objeto: Proyecto Ejecutivo de la presa de almacenamiento El Yathé, Estado de

Hidalgo. Contratación Obra Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP Objeto: Construcción de la presa de almacenamiento “El Yathé” y obras

complementarias, en el Estado de Hidalgo. Contratación Supervisión Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP Objeto: Supervisión y control de calidad para la construcción de la presa de

almacenamiento “El Yathé” y obras complementarias, Estado de Hidalgo. Contratación Geología de Detalle y Estudios. Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-09-CIH-418-RF-I3 Objeto: Obtención de muestras y realizar ensayo para determinar las propiedades

mecánicas de los estratos donde se desplantaran: La cortina, el dique, así como los bancos de materiales que se utilizaran en la construcción de la presa de almacenamiento “El Yathé”.



Acciones faltantes de realizar por “LA COMISIÓN” • Continuación en la construcción de la cortina de la presa • Construcción del canal conexión que sale de la obra de toma de la presa “El Yathé” al

Canal Principal Vicente Aguirre, para un gasto de 3.5 M3/Seg. y una longitud aproximada de 8.5 Km.

Acciones realizadas por “GOBIERNO DEL ESTADO” • Indemnización de terrenos y bienes distintos a la tierra, afectados por la construcción

de la presa incluye cortina, vaso, caminos y banco de roca. • Cambio de uso del suelo. • Construcción de camino de acceso a la obra. Acciones faltantes de realizar por “GOBIERNO DEL ESTADO” • Realizar los trámites de donación, a favor del Gobierno Federal, de los terrenos

adquiridos para realizar la construcción de la presa de almacenamiento El Yathé”, camino de acceso y canal de liga, e inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad Federal, para quedar bajo la administración de “LA COMISIÓN”.

6. Síntesis Ejecutiva del Proyecto. El Proyecto Hidroagrícola denominado “El Yathé”, pretende mediante la construcción de una presa de almacenamiento, consolidar una superficie de 2,950 hectáreas que se riegan con deficiencias en la Unidad del Distrito de Riego 100; en el Municipio de Alfajayucan, en el Estado de Hidalgo. De las 13,068 hectáreas que actualmente son dominadas por la infraestructura existente, solamente 7,988 hectáreas en promedio reciben servicio de riego precario porque el agua almacenada en el sistema de las Presas Endhó, Javier Rojo Gómez y Vicente Aguirre, es insuficiente; es por tal situación que surge la idea de incrementar la capacidad de almacenamiento para el Sistema de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan. Así, en 1984 se realizan reconocimientos geológicos de la boquilla; sin embargo, por falta de recursos el proyecto se congela y es hasta el año 2000 cuando el Gobierno del Estado lo promueve nuevamente a petición de los usuarios del Distrito de Riego 100 y de campesinos de la región, estableciéndose como Compromiso Presidencial su construcción, asignándole el Folio MRAO01775 de fecha 14 de febrero de 2001, bajo la premisa de que el objetivo del



proyecto no es incrementar la superficie de riego, sino consolidar la que cuenta con infraestructura pero que no recibe agua suficiente. El 19 de diciembre de 2001, la Gerencia del Consultivo Técnico efectúa una visita de inspección al proyecto de la Presa “El Yathé”, en la cual se determina que a reserva de confirmar la impermeabilidad del vaso de almacenamiento y de la boquilla, se considera que la litología observada de basaltos y tobas en alternancias es aceptable para el desplante de cualquier tipo de cortina, por lo que se propone realizar las exploraciones tanto en forma vertical como inclinada, para estar en posibilidad de cruzar los planos potenciales de fracturamiento, celebrándose al efecto dos contratos para la ejecución de estudios geológicos y geotécnicos, realizados en el periodo de mayo a noviembre de 2003. En el mes de marzo de 2002 la Gerencia Estatal en Hidalgo comunica a la Gerencia Regional Aguas de Valle de México que en ese momento se considera prematuro llevar a cabo la licitación del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, ya que se carece entre otras cosas de los estudios Hidrológicos y Geológicos que nos puedan definir la factibilidad técnica para llevar a cabo la construcción de la obra, por lo que para el presente ejercicio se tiene programado llevar a cabo por parte de la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y de manera coordinada con la GEDHI y esta Gerencia Estatal, los Estudios Básicos, Anteproyecto y Evaluación Social para fines de inversión de dicho proyecto. El 03 de julio de 2002, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México comunica a la Gerencia Estatal en Hidalgo, que hasta ese momento no se disponen de recursos presupuestales para la contratación de todos los estudios requeridos, así mismo reitera que conforme a los acuerdos del 02 de julio de 2002, se iniciará de inmediato, por administración el Estudio Hidrológico conjuntamente con la Gerencia Estatal en Hidalgo y con el apoyo con la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral. En el mes de febrero de 2003, la Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral solicita opinión y recomendaciones sobre los Términos de Referencia correspondientes al Estudio Geológico y de Geotecnia de la Presa “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan Hidalgo, en el que se indica que en lo que se refiere a los conceptos correspondientes al Estudio Geológico (2.3.2) se consideran adecuados. Con fecha 05 de marzo de 2003, la Gerencia del Consultivo Técnico en atención a la solicitud antes mencionada considera que de acuerdo al resultado de esta primera etapa de estudio, se podrá definir la conveniencia de continuar las investigaciones y efectuar los demás estudios complementarios que se requieren.

Mediante Licitación Pública Nacional, del 22 de abril de 2003, la Comisión Nacional del Agua lanza convocatoria para Estudio de Geología y Geotecnia de la Presa “El Yathe”, Municipio



de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, adjudicándose el Contrato No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-090-RF-LP el 16 de mayo de 2003 a la empresa Ingeniería de Evaluación y Prospección, S.A. de C.V. por un monto de $860,067.28 (ochocientos sesenta mil sesenta y siete pesos 28/100 M.N.), con fecha de inicio contractual del 26 de mayo de 2003 y fecha de terminación el 31 de agosto de 2003, con un plazo de ejecución de 98 días naturales.

El día 19 de agosto de 2003, mediante Licitación Pública Nacional, la CONAGUA lanzó la convocatoria para la Segunda Etapa de Estudio de Geología y Geotecnia en el Vaso de la Presa “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan Estado de Hidalgo, adjudicándose el Contrato No. SGP-AVM-HGO-03-GEDHI-173-RF-LP a la empresa Ingeniería de Evaluación y Prospección, S.A. de C.V. por un monto de $ 749,981.10 (setecientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos 10/100 M.N.), firmándose el Contrato el día 05 de septiembre de 2003, con fechas de inicio y terminación contractual del 05 de Septiembre de 2003 al 15 de Noviembre de 2003, con un plazo de ejecución de 72 días naturales.

El mes de diciembre de 2003, la Gerencia del Consultivo Técnico informa a la entonces Gerencia Estatal en Hidalgo, que en seguimiento a la revisión y análisis de los Estudios de Geología y Geotecnia de la Presa “El Yathé”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo”, así como de las reuniones celebradas en los meses de octubre y diciembre de ese año, se concluye que el sitio es aceptable desde el punto de vista geológico, con lo que se continuó con las etapas del proyecto referentes a la realización de los Estudios Básicos de Impacto Ambiental, Agropecuario, Organización y Administración, Anteproyecto, Estudio de Mercado y Bancos de Materiales, así como del propio Proyecto Ejecutivo. En el mes de mayo de 2004, la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala informa a la Subdirección General de Programación que los resultados de los estudios de bancos de materiales realizados en conjunto por la Gerencia Estatal en Hidalgo y la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, identificaron grandes distancias de acarreos para el material arcilloso, resultando en un alto costo de la cortina, así como para la opción de cortina de concreto y que al ser evaluados preliminarmente en un Análisis Costo-Beneficio, hacen inconvenientes dichas alternativas. En el mes de junio de 2004, la Gerencia Estatal en Hidalgo informa a la Gerencia del Consultivo Técnico que se atendieron las recomendaciones del análisis comparativo de alternativas para la construcción de la Presa “El Yathé”, determinando que la alternativa de menor costo es la de enrocamiento con cara de concreto y aún representa inversiones importantes, por tal motivo se propone la alternativa de sobre elevar la cortina existente. En el mes de noviembre de 2004, la Gerencia Estatal en Hidalgo le informa a la Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala que de acuerdo a la reunión sostenida el día 29 de octubre de 2004 con la presencia del Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, Gerente de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola y el Gerente de



Construcción, se presentaron los resultados obtenidos del análisis preliminar costo-beneficio de la alternativa de presa sección gravedad a ser construida en 3 etapas; con el objeto de solicitar la opinión respecto a la conveniencia de continuar con los estudios de factibilidad del citado proyecto para alternativas distintas a la de una presa de materiales graduados que fue desechada por los altos costos del material impermeable. Los comentarios externados por los presentes, fueron en el sentido de que es conveniente continuar los estudios de factibilidad para determinar el tamaño óptimo de la presa, bajo la posibilidad de que sea construida en una sola etapa. Con fecha 14 de marzo de 2005 se llevó a cabo el concurso para contratar los servicios de Complementación de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental de la Presa “El Yathé”, Estado de Hidalgo, adjudicándose el contrato: No. GAVM-GP-HGO-05-402-RF-I3 a la empresa BASIN, S.A. de C.V. por un monto de $598,053.24 (quinientos noventa y ocho mil cincuenta y tres pesos 24/100 M.N), con fecha de inicio 15 de abril de 2005 y fecha de terminación 14 de julio de 2005, teniendo un plazo de ejecución de 91 días naturales. Considerando que los resultados de estos estudios fueron favorables en cuando a Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental. Con fecha 01 de julio de 2005, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México los Términos de Referencia para la contratación del Proyecto Ejecutivo de la Presa “El Yathé” y el programa de licitación, así mismo solicita sean integrados en las bases. Mediante Convocatoria No. 004 del 11 de mayo de 2006, la CONAGUA convoca a los interesados en participar en la licitación para la Ejecución del Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, Estado de Hidalgo, firmándose el Contrato No. SGIH-AVM-HGO-06-GP-407-RF-LP el día 02 de junio de 2006 adjudicado a la empresa Tecnología y Sistemas, S.A. por un monto de $1’142,737.56 (un millón ciento cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete pesos 56/100 M.N.), cuya fechas de inicio el 02 de junio de 2006 y de terminación al 30 de septiembre de 2006, teniendo un plazo de ejecución de 121 días naturales. En el mes de septiembre de 2006, la Gerencia Estatal en Hidalgo envía a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, el capítulo correspondiente al Estudio de Avenidas en la Presa “El Yathé” solicitando su opinión y validación de los datos del proyecto ahí referido. Con referencia al oficio anteriormente citado la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos envía a la Gerencia Estatal en Hidalgo el gasto de diseño para el periodo de retorno de 10,000 años. Al estimarse que el Proyecto Ejecutivo registraba un avance considerable en su revisión, y dado que ya se disponía de asignación presupuestal autorizada para el ejercicio 2007,



contando con planos del proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, especificaciones de construcción, normas de calidad y programa de obra; al amparo del Artículo 24, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el día 01 de noviembre de 2007 la CONAGUA publica en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria No. 006 que contiene la Licitación Pública Nacional No. 16101076-039-07 para la Construcción de la Presa de almacenamiento “El Yathé” y obras complementarias, en el Estado de Hidalgo, con fecha estimada para el inicio de los trabajos el 26 de diciembre de 2007 y de terminación 26 de diciembre de 2010, plazo de ejecución de 1097 días naturales; con cuyas acciones inicia el proceso licitatorio que concluye el 17 de enero de 2008 con la emisión del fallo correspondiente, a favor de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. Es de hacerse notar, que previamente a las gestiones técnicas y administrativas para el desarrollo del proyecto de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, en el mes de octubre se suscribió un Convenio de Coordinación entre la Federación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con objeto de conjuntar acciones y recursos para la construcción de dicha presa de almacenamiento; sin embargo el expediente técnico justificativo de los compromisos adquiridos fue entregado por el Gobierno Estatal con extemporaneidad, razón por la cual, hasta el 06 de mayo de 2008 la Dirección Local Hidalgo ingresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En abril de 2007, la Dirección Local Hidalgo Informa a la Gerencia de Construcción de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, sobre reunión de trabajo efectuada el 24 de abril de 2007 en Oficinas Centrales refiriendo particularmente la fecha compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo, para la liberación de los terrenos donde se construirá la Presa. Con fecha 28 de agosto de 2007, la Gerencia Técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, envía a la Dirección Local en Hidalgo copia del memorando No. BOO.05.02.02.-415 de fecha 17 de agosto de 2007 girado por la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos en el que se señala que la Presa desde el punto de vista hidrológico e hidráulico cumple los requerimientos mínimos de seguridad. En septiembre de 2007, la Gerencia del Consultivo Técnico comunica a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos que el proyecto de Presa es conceptualmente aceptable para fines de construcción. El día 01 de noviembre de 2007 la Comisión Nacional del Agua publica en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria No. 006 que contiene la Licitación Pública Nacional No. 16101076-039-07 para la Construcción de la Presa de almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, con fecha estimada para el inicio de los trabajos el 26



de diciembre de 2007 y de terminación 26 de diciembre de 2010 y plazo de ejecución de 1097 días naturales; así mismo en esta convocatoria se incluye la Licitación Pública Nacional No. 16101076-040-07 para la Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. El 05 de diciembre de 2007, la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, envía a la Dirección Local Hidalgo la Autorización Interna para Construcción o Modificación por la Comisión Nacional del Agua de Obras en Cauces y Zonas Federales. El 30 de enero de 2008, se firma el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo, adjudicándose a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., por un importe de $309’674,550.42 (trescientos nueve millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 42/100 M.N.) más Impuesto al Valor Agregado, con fecha de inicio 11 de febrero de 2008 y fecha de terminación 11 de febrero de 2011, con un plazo de ejecución de 1097 días naturales. Con fecha 30 de enero de 2008, la empresa Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., presenta inconformidad ante el Órgano Interno de Control en la CONAGUA sobre actos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional de Agua, relacionado con la Licitación Pública Nacional No. 16101076-039-07, contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. Con fecha 06 de febrero de 2008 mediante oficio No. 16/005/0.1.1.-0269/2008, el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Agua admite a trámite la inconformidad presentada por el apoderado legal de la empresa denominada Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V.. A través del oficio No. 16/0050.1.1.-0360/2008 de fecha 13 de febrero de 2008, del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, comunica a la Dirección Local Hidalgo en el Acuerdo Segundo la NO suspensión del procedimiento de contratación de referencia, bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa. Mediante Licitación Pública Nacional, Convocatoria No. 004 del 01 de abril de 2008, la Comisión Nacional del Agua lanzó la segunda convocatoria para la Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé” y Obras Complementarias, en el Estado de Hidalgo. Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, adjudicándose a la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de .C.V., con fecha de inicio 11 de febrero de 2008 y fecha de terminación 11 de febrero de 2011, con un plazo de ejecución de 1097 días.



Con fecha 29 de abril de 2008, la Dirección Local Hidalgo ingresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, una vez que el Gobierno del Estado de Hidalgo hizo entrega del expediente técnico justificativo, en cumplimiento a los compromisos adquiridos en la celebración del Convenio de Coordinación. Respecto de la inconformidad presentada por la empresa Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., con fecha 12 de mayo de 2008, el Director General de Inconformidades de la Secretaria de la Función Pública, ante la presencia del Director General adjunto “B” mediante resolución No. 115.5.919 resuelve que “es infundada la inconformidad promovida por la empresa Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V. por conducto de su Apoderado Legal, el C. Sergio Manzinas Zaldívar”. Con fecha 17 de junio de 2008, la Dirección Local Hidalgo y la empresa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., suscriben el contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, que deviene de la Licitación Pública Nacional No. 16101076-014-08 para la realización de los trabajos de Supervisión y Control de Calidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, en el Estado de Hidalgo, con fecha de inicio el 01 de julio de 2008 y fecha de término el 30 de julio de 2011. Con fecha 29 de agosto de 2008 la Dirección Local Hidalgo notifica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se ha cumplido con el requisito de realizar el depósito al Fondo Forestal por concepto de compensación ambiental para obtener la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En septiembre de 2008, es recibido en las oficinas de la Dirección Local Hidalgo el oficio No. SGPA/DGGFS/712/1880/08 del día 02 del mismo mes y año, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comunica la resolución de la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del proyecto Presa de Almacenamiento “El Yathé”; razón por la que el 15 de septiembre de 2008 se celebra Convenio para diferir las fechas de inicio y terminación del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, a cargo de la empresa contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; quedando como nuevas fechas de inicio el día 22 de septiembre de 2008 y de terminación el 23 de septiembre de 2011. De conformidad con este Convenio, el 22 de septiembre de 2008 inician los trabajos para la construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, realizándose actividades de desmonte y recuperación de flora y fauna, y durante el mes de octubre del mismo año, se ejecutan trabajos de excavación en la zona de desplante de la cortina, con la instrucción de parte de la Residencia de Obras de la CONAGUA a la empresa Ingenieros Civiles



Asociados, S.A. de C.V., que por requerimientos de las especificaciones de construcción, la profundidad de la excavación deberá llegar hasta localizar roca fija. El mes de noviembre de 2008, la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., emite escrito al Residente Encargado del Proyecto “El Yathé”, donde hace constar que en la visita realizada el 12 de noviembre de 2008 por personal de Ingeniería y Geología de la Dirección Local Hidalgo y de Oficinas Centrales, observaron que el tipo de material existente para la fundación de la cortina en su margen derecha, no corresponde a roca para el desplante del PLINTO, por lo que se ordenó a la contratista que a partir del 13 de noviembre, sólo se excavara para despalmar en la margen derecha a una profundidad de 2.00 m., con la indicación de que en fechas próximas estará de nuevo en la obra personal de Ingeniería y Geología de la CONAGUA a fin de conocer el tipo de terreno existente en la zona despalmada; y con ello tomar las decisiones necesarias en la construcción del proyecto. Al tomarse dicha decisión fue para evitar o minimizar posibles reclamaciones por tiempos muertos de maquinaria inactiva de la contratista, ya que era de preverse que no podrían ejecutarse conceptos de trabajo relevantes diferentes a las excavaciones en la zona de desplante de la cortina y a la obtención de material para enrocamiento, considerando además que las condiciones presentes del sitio de los trabajos resultaron diferentes a las previstas durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo para una cortina de enrocamiento y que se requeriría de un lapso de tiempo razonable para realizar estudios geotécnicos que aporten datos suficientes para analizar la estabilidad y seguridad estructural de la cortina; en tal circunstancia se hace la precisión a la contratista de no trasladar más maquinaria al sitio de los trabajos, con la aclaración de que el único equipo adicional que se incorporó a la obra fue el utilizado para la explotación del banco y almacenamiento de roca. El mes de diciembre de 2008, personal del Consultivo Técnico a Nivel Central señala que es necesario realizar un levantamiento geológico para obtener una reinterpretación del modelo geológico del perfil de la boquilla, así como contar con el modelo geológico – geotécnico del sitio; y recomienda realizar una revisión muy detallada del Proyecto Ejecutivo, principalmente en lo que al desplante del PLINTO se refiere, debido a que de acuerdo con lo observado en los núcleos, las tobas presentan diferentes grados de compacidad y resistencia, así como de fracturamiento, lo que implica la posibilidad de comportamientos diferentes entre secciones adyacentes de la cortina, lo que puede comprometer la seguridad de la obra. En enero de 2009, personal del la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, de la Gerencia del Consultivo Técnico, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo, efectuaron un recorrido de obra para determinar la localización de los sitios para realizar cuatro perforaciones con recuperación de núcleos sobre el eje del PLINTO, concurriendo también a dicho recorrido técnicos de la empresa de consultoría Technoproject, S.A. de C.V., quienes por encargo de la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., emitirían una opinión sobre el proyecto de la cortina de



enrocamiento, manifestando que la espera de los resultados de los estudios que determinen las propiedades mecánicas de los materiales de los diferentes estratos donde se desplantará la cortina, adelantaron que de acuerdo a su experiencia, era factible la construcción de una cortina de enrocamiento, con la adecuación al proyecto en el desplante del PLINTO. El 11 de febrero de 2009, se realiza reunión de trabajo con personal de la Gerencia del Consultivo Técnico de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola de la Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Dirección Local Hidalgo, conformando un equipo de trabajo presidido por el Subdirector General en las oficinas de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, donde se manifiesta por las partes que intervienen, realizar los estudios necesarios para determinar la factibilidad de continuar con la construcción de la cortina de enrocamiento según proyecto autorizado, y en caso de no ser factible, tomar la decisión de hacer las adecuaciones técnicas y volumétricas correspondientes, para la realización de una cortina a base de materiales graduados que garantice la estabilidad de la estructura; con la condicionante de respetar la capacidad de almacenamiento del vaso de la presa, así como la altura y longitud de dicha cortina. Cabe mencionar que las acciones realizadas durante los meses de enero y febrero de 2009, no quedaron registradas por escrito, toda vez que los resultados serían plasmados en documentos específicos al término de los estudios correspondientes; y en reunión del mes de marzo de 2009, el Consultivo Técnico manifestó que dadas las características del material excavado durante el proceso de limpias, éste no se consideraba apto por su baja resistencia y alta deformabilidad para el desplante de la cortina de enrocamiento con cara de concreto, recomendando como opción más viable técnicamente, una cortina de materiales graduados con núcleo impermeable; acordándose que las Gerencias del Consultivo Técnico y la de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola brindarían apoyo técnico al Organismo de Cuenca y a la Dirección Local Hidalgo para realizar los trabajos necesarios relativos a la adecuación del proyecto de la cortina. Con fecha 30 de abril de 2009, la Dirección Local Hidalgo y la empresa GEOTEC, S.A. de C.V., celebran Contrato de Obra Pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-CIH-418-RF-I3, para obtención de muestras y ensayes para determinar las propiedades mecánicas de los estratos donde se desplantará la cortina, el dique; así como de los bancos de materiales que se utilizarán en la construcción de la Presa “El Yathé”, Estado de Hidalgo. Con fecha 15 de junio de 2009 se lleva a cabo reunión en la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, con la presencia de personal de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, de la Gerencia del Consultivo Técnico, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo y de la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., en la cual los representantes de dicha empresa manifiestan su punto de vista para continuar el proyecto basados en los estudios geotécnicos



ordenados por ellos; sin embargo estos fueron descartados en razón de que no cumplían con los alcances de las especificaciones establecidas por la Comisión Nacional de Agua. El día 08 de julio de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola entrega de manera preliminar y económica a la Dirección Local Hidalgo, adecuación al proyecto de la cortina a base de materiales graduados y corazón impermeable, consistente en 8 (ocho) copias heliográficas de los planos que involucran el diseño de la cortina, desagüe de fondo, obra de toma y vertedor, para su análisis cualitativo y cuantitativo, con la finalidad de hacer una estimación de los volúmenes y costos de la adecuación al proyecto. Para la Segunda Sesión Ordinaria Regional del COCOA, el 14 de julio de 2009, en el formato de Proyectos de Inversión (OBRAS), en el apartado de Comentarios la Dirección Local Hidalgo de la CONAGUA informó: Durante el proceso de excavación para el desplante de la cortina se hallaron condiciones distintas a las consideradas en el Proyecto Ejecutivo, haciéndose necesario la obtención de más datos sobre las características de la zona, por lo que se efectúa la obtención de muestras y ensayos para determinar las propiedades mecánicas de los estratos donde se desplantarán la cortina y el dique, y una revisión al Proyecto Ejecutivo, lo que ha retrasado la construcción de la presa; conservándose esta información al igual que en reportes anteriores, en razón de que a esa fecha se continuaba con los estudios para la adecuación de dicho proyecto y toma de decisiones por las autoridades competentes. Durante el mes de septiembre de 2009 y una vez realizada la cuantificación volumétrica, se llegó a la determinación de que el costo original de la obra se incrementa en aproximadamente un 33% del valor original del contrato, por la adecuación del proyecto con la aplicación de los precios unitarios de concurso de la empresa ganadora; determinación que consideró diferentes análisis de propuestas del mes de julio al mes de septiembre del mismo año, analizando previamente diversas secciones de construcción de la cortina hasta lograr la opción definitiva, de donde deriva la consideración de 14 conceptos de trabajo de cantidades excedentes y extraordinarias al catálogo de concurso - contrato; respetando en todo momento las características del proyecto como son: longitud y altura de cortina, y capacidad de almacenamiento del vaso; destacándose el hecho de que las actividades realizadas hasta la fecha serán aprovechables al 100% como parte de la adecuación del proyecto de la cortina a base de materiales graduados y corazón impermeable, ya que esta estructura de acuerdo a lo recomendado por las Gerencias del Consultivo Técnico y de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, garantiza la estabilidad y seguridad de la misma; y con ello se logrará brindar los beneficios a la población usuaria del servicio como lo fue planeado y autorizado en su momento. Conforme a la situación descrita en el párrafo anterior y considerando que existían elementos suficientes y competentes para arribar a una decisión que nos permitiera cumplir con lo establecido en el Artículo 134 Constitucional en el sentido de garantizar las mejores



condiciones para nuestra Institución, la Dirección Local en Hidalgo solicita la intervención de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola para orientar a esta Dirección en el sentido de adoptar la definición procedente, toda vez que el programa de obra autorizado para el contrato refleja un atraso considerable derivando en un sub ejercicio por la indefinición a las adecuaciones del proyecto que nos ocupa. En respuesta a lo anterior la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola manifiesta a la Dirección Local Hidalgo que en referencia con la inquietud que prevalece para tomar la decisión de continuar con los trabajos es preciso invocar el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se establece que las dependencias o entidades podrán suspender en todo o en parte los trabajos contratados, por cualquier causa justificada y los titulares de las mismas y los Órganos de Gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar en su caso la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. Así mismo podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave para el Estado o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. De acuerdo con los comentarios vertidos y con base en las atribuciones delegadas a esta Dirección Local, según el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Comisión del Agua, se considera que la decisión para continuar con los trabajos, está dentro de sus facultades, sin que medie ninguna otra autorización y que en caso de que dicha Dirección decidiera continuar la ejecución de los trabajos con la empresa adjudicataria del contrato sería conveniente solicitar la asesoría de la Subdirección General Jurídica para evitar que se incurra en alguna imprecisión en la interpretación y aplicación de la legislación y normatividad vigentes. El 05 de octubre de 2009 el titular del área de Auditoría Interna solicita la intervención del Director Local en Hidalgo, para que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles se remita un informe pormenorizado sobre la situación que guarda el Proyecto y Obra denominada “El Yathé” en el Estado de Hidalgo. Con fecha 12 de octubre de 2009 se remite al titular del área de Auditoría Interna un Informe pormenorizado sobre la situación que guarda el Proyecto y Obra denominada “El Yathé” en el Estado de Hidalgo. Con fecha 19 de octubre de 2009 se llevo a cabo reunión de trabajo en oficinas centrales con la participación del Director General, Órgano Interno de Control, Subdirección General de



Infraestructura Hidroagrícola, Subdirección General Técnica, Subdirección Jurídica, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, Gerencia del Consultivo Técnico, Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Dirección Local Hidalgo con el objeto de informar el avance alcanzado en las adecuaciones al proyecto. Derivado de esta reunión se instruye a la Dirección Local Hidalgo llevar a cabo los estudios necesarios que permitan asegurar la estanqueidad del vaso de la cortina, situación que una vez atendida permitirá dar continuidad a la ejecución del proyecto, así mismo se solicito la integración del Libro Blanco del Proyecto “El Yathé”. La Gerencia del Consultivo Técnico con fecha 22 de octubre de 2009 solicita a la Dirección Local Hidalgo mediante memorando No. BOO.05.01.04.-403 la sección geológica transversal y longitudinal sobre el cauce, registros históricos de la evolución del nivel freático y pruebas de permeabilidad de los 6 sondeos efectuados en el eje de la cortina. En respuesta al documento antes descrito con fecha 23 de octubre de 2009 con memorando No. BOO.E.11.3.- 001666 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico la información solicitada. Con fecha 23 de octubre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001667 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los registros de barrenos exploratorios propuestos por la Gerencia del Consultivo Técnico. Mediante memorando No. BOO.04.05.01.-521 con fecha 23 de octubre de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo 12 planos que integran el Proyecto Ejecutivo de la obra civil de la Presa “El Yathé”, así como la documentación del Proyecto Ejecutivo de la obra mecánica y eléctrica quedando pendientes los planos de tratamiento de cimentación e instrumentación, los cuales están condicionados a los resultados que se tengan de los trabajos que fueron recomendados por la Gerencia del Consultivo Técnico. En atención a la reunión sostenida el 19 de octubre de 2009 con el Director General, con oficio No. BOO.E.11.3/06053 de fecha 29 de octubre de 2009 la Dirección Local Hidalgo comunica a la empresa Tlaloc, S.A. de C.V. que en virtud de que los requisitos técnicos y económicos son convenientes, se le informa que le fue adjudicado el contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-IH-493-RF-D para realizar el Estudio de Permeabilidad en la Boquilla de la Presa “El Yathé”, ubicada en Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mismo que tendrá una vigencia del 03 de noviembre de 2009 al 07 de diciembre de 2009. Con memorando No. BOO.04.05.01.-0548 con fecha 05 de noviembre de 2009 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola solicita a la Dirección Local Hidalgo la solventación de las observaciones y remitan la información geológica corregida para proceder en su caso, a los proyectos de tratamiento de cimentación e instrumentación. Por lo



que con memorandos Nos. BOO.E.11.3.-001817 y BOO.E.11.3.-001818 de fecha 17 de noviembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo atendió instrucciones en forma paralela y envía los resultados definitivos de los seis sondeos practicados sobre el eje de la cortina incluyendo las pruebas Leugeon, Lefranc y plano de localización. Mediante memorando No. BOO.05.01.- 467 de fecha 1 de diciembre de 2009, la Gerencia del Consultivo Técnico envía a la Dirección Local Hidalgo, Estimación y conclusiones de las posibles filtraciones con base en la información disponible, desde el punto de vista de permeabilidad del embalse. Con fecha 08 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001971, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico los resultados de 8 (ocho) sondeos exploratorios realizados sobre el eje de la cortina, los resultados de 5 (cinco) pruebas de permeabilidad tipo Matsuo Akai y plano heliográfico de la localización de los pozos a cielo abierto. Mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001972 de fecha 08 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola los resultados de 8 (ocho) sondeos exploratorios realizados sobre el eje de la cortina, los resultados de 5 (cinco) pruebas de permeabilidad tipo Matsuo Akai y plano heliográfico de la localización de los pozos a cielo abierto. Con memorando No. BOO.E.11.3.-02009 de fecha 09 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola en forma impresa y electrónica, los planos con las modificaciones propuestas. Mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 2010 de fecha 11 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola copias de 12 planos del Proyecto Ejecutivo, para su revisión y comentarios. Con fecha 15 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 2031, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico 12 planos del Proyecto de Almacenamiento “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, que fue adecuada para una cortina de materiales graduados, con el objetivo de que se emita la nueva autorización al proyecto antes descrito.

7. Acciones Realizadas.



En este apartado se integra la documentación suficiente que permita la evaluación de las principales acciones realizadas durante la ejecución del proyecto, la cual incluye como mínimo lo referente a los siguientes puntos:

7.1 AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES 7.1.1 Presupuestos de Egresos de la Federación (2003 – 2009) 7.1.2 Solicitudes de La Comisión Intersecretarial de Gasto de Financiamiento.- para el caso

que nos ocupa, no hubo acuerdo de la Comisión Intersecretarial de Gasto de Financiamiento, sin embargo este Proyecto derivado del compromiso presidencial No. MRAO0177501775 asumido por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Vicente Fox Quezada, se contó con autorización correspondiente en los Presupuestos de Egresos de la Federación en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

7.1.3 Autorizaciones Presupuestales por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 7.1.4 Modificaciones presupuestales 7.1.5 Autorizaciones de inversión multianual

7.2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGP-AVM-HGO-03-DEGHI-090-RF-LP

7.2.1 Proceso de contratación

• Presupuesto Interno • Programa de licitación • Bases de licitación • Publicación de la Convocatoria • Recibos de empresas que compraron Bases de Licitación • Juntas de Aclaraciones • Acta de la presentación y apertura de proposiciones • Comprobantes y relación de ofertas enviadas por medios remotos de

comunicación electrónica (no aplica) • Documentos que comprueben solvencia de las condiciones legales, técnicas y

económicas requeridas • Cumplimiento a las Bases de Licitación



• Análisis de precios unitarios y tabla comparativa de ofertas por concepto de obra y Precios Unitarios.

• Análisis de los básicos de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción

• Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos • Dictamen del Fallo de la Licitación • Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.2.2 Contratación

• Contrato formalizado • Garantías por anticipo y cumplimiento del Contrato • Constancia de entrega de anticipos al contratista

7.2.3 Ejecución • Notificación de la ubicación de la residencia de obra, nombre y cargo del

representante de la CONAGUA. • Entrega al contratista de las áreas donde se realizará la obra • Pago y recibo de Estimaciones • Convenios modificatorios al Contrato Original • Acta de Entrega-Recepción y finiquito de la obra contratada

7.2.4 Informe Final (anexo 1)

7.3 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGP-AVM-HGO-03-DEGHI-173-RF-LP


• Presupuesto Interno • Programa de licitación



• Bases de licitación • Publicación de la Convocatoria • Recibos de empresas que compraron Bases de Licitación • Juntas de Aclaraciones • Acta de la presentación y apertura de proposiciones • Comprobantes y relación de ofertas enviadas por medios remotos de


económicas requeridas • Cumplimiento a las Bases de Licitación • Análisis de precios unitarios y tabla comparativa de ofertas por concepto de

obra y Precios Unitarios. • Análisis de los básicos de mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción • Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos • Dictamen del Fallo de la Licitación • Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.3.2 Contratación


7.3.3 Ejecución

• Pago y recibo de Estimaciones • Convenios modificatorios al Contrato Original • Acta de Entrega-Recepción y finiquito de la obra contratada




7.4 COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA PRESA “EL YATHÉ”, ESTADO DE HIDALGO. (Planos, anexo 3)

7.5 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGIH-AVM-HGO-06-GP-407-RF-LP

7.5.1 Proceso de contratación • Presupuesto Interno • Programa de licitación • Bases de licitación • Publicación de la Convocatoria • Recibos de empresas que compraron Bases de Licitación • Juntas de Aclaraciones • Acta de la presentación y apertura de proposiciones • Comprobantes y relación de ofertas enviadas por medios remotos de


económicas requeridas • Cumplimiento a las Bases de Licitación • Tabla comparativa de ofertas por concepto de obra y Precios Unitarios. • Dictamen del Fallo de la Licitación • Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.5.2 Contratación

• Contrato formalizado • Garantías por anticipo y cumplimiento del Contrato • Constancia de entrega de anticipos al contratista • Análisis de los básicos de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción



• Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos




7.5.5 Planos del Proyecto Ejecutivo (anexo 5) 7.6 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP




económicas requeridas • Análisis de los básicos de mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción • Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos



• Cumplimiento a las Bases de Licitación • Tabla comparativa de ofertas por concepto de obra y Precios Unitarios. • Dictamen del Fallo de la Licitación • Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.6.2 Contratación • Contrato formalizado • Garantías por anticipo y cumplimiento del Contrato • Constancia de entrega de anticipos al contratista



7.7 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-485-RF-LP

• Publicación de la Convocatoria • Recibos de empresas que compraron Bases de Licitación • Acta de la presentación y apertura de proposiciones • Emisión del Fallo • Notificación de la cancelación del fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.8 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP







construcción • Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos • Cumplimiento a las Bases de Licitación • Tabla comparativa de ofertas por concepto de obra y Precios Unitarios. • Dictamen del Fallo de la Licitación • Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.8.2 Contratación



representante de la CONAGUA. • Entrega al contratista de las áreas donde se realizará la obra • Pago y recibo de Estimaciones • Convenios modificatorios al Contrato Original



• Acta de Entrega-Recepción y finiquito de la obra contratada

7.9 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGIH-OCAVM-HGO-09-CIH-418-RF-I3

7.9.1 Proceso de contratación • Presupuesto Interno • Bases de licitación • Juntas de Aclaraciones • Acta de la presentación y apertura de proposiciones • Comprobantes y relación de ofertas enviadas por medios remotos de



construcción • Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos • Cumplimiento a las Bases de Licitación • Análisis de precios unitarios y tabla comparativa de ofertas por concepto de

obra y Precios Unitarios. • Dictamen del Fallo de la Licitación • Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.9.2 Contratación

• Contrato formalizado • Garantías por anticipo y cumplimiento del Contrato

7.9.3 Ejecución



• Notificación de la ubicación de la residencia de obra, nombre y cargo del representante de la CONAGUA.

• Entrega al contratista de las áreas donde se realizará la obra • Pago y recibo de Estimaciones • Convenios modificatorios al Contrato Original • Acta de Entrega-Recepción y finiquito de la obra contratada

7.10 Mitigación del Impacto Ambiental

7.11 Cambio de Uso de Suelo

7.12 Correspondencia General

7.13 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SGIH-OCAVM-HGO-11-IH-456-RF.


• Presupuesto Interno • Bases de licitación • Juntas de Aclaraciones • Acta de la presentación y apertura de proposiciones • Comprobantes y relación de ofertas enviadas por medios remotos de



construcción • Análisis de Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Otros Cargos • Cumplimiento a las Bases de Licitación • Análisis de precios unitarios y tabla comparativa de ofertas por concepto de

obra y Precios Unitarios. • Dictamen del Fallo de la Licitación



• Emisión del Fallo • Notificación a las propuestas no ganadoras

7.14 CONVENIO DE COLABORACIÓN No.GGIH-OCAVM-HGO-11-CIH-518-RF-CC. 7.15 CONVENIO DE COLABORACIÓN No.GGIH-OCAVM-HGO-11-CIH-518-RF-CC.

7.16 CONVENIO DE MODIFICACIONES PARA AUMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO DE

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP. ACCIONES REALIZADAS

a) PROGRAMAS DE TRABAJO

Se anexan los programas de obra escaneados. b) PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO

Oficio de liberación de inversión No. 511.1/617 de fecha 17 de marzo de 2011 Oficio de liberación de inversión No. 511.1/3114 de fecha 09 de noviembre de 2011 Oficio de liberación de inversión No. 511.1/0548 de fecha 22 de febrero de 2012

c) INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES • Mediante memorando No. BOO.04.05.01.-521 con fecha 23 de octubre de 2009, la Gerencia

de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo 12 planos que integran el Proyecto Ejecutivo de la obra civil de la Presa “El Yathé”, así como la documentación del Proyecto Ejecutivo de la obra mecánica y eléctrica quedando pendientes los planos de tratamiento de cimentación e instrumentación, los cuales están condicionados a los resultados que se tengan de los trabajos que fueron recomendados por la Gerencia del Consultivo Técnico.

• Acta entrega Recepción llevada a cabo el día 20 de enero de 2012, de los asuntos relativos a los contratos de obra pública para la Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras complementarias, Estado de Hidalgo., llevada a cabo entre el C. Ing. José Luis Campos Gómez, quien dejo de ocupar el cargo de Residente General del Proyecto



Presa “El Yathe” adscrito a la Dirección Local Hgo., de la Comisión Nacional del Agua y el suscrito Ing. Baldomero Gabino Noriega.

d) DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, ENTRE ESTA, CORRESPONDIENTE A LOS TRAMITES Y REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS, INCLUYENDO UN CUADRO RESUMEN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO Y, EN SU CASO EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS RECURSOS ENTERADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; A LOS CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE OTROS. No ha sido constante la asignación autorizada para el proyecto conforme a las ejecuciones reales, por lo que ha existido la necesidad de realizar gestiones para adecuar el flujo financiero acorde con las necesidades reales del proyecto. Se anexa al presente el avance físico financiero con corte al mes de julio de 2012.

Seguimiento y Control.

8.1. Informes periódicos sobre los avances y situación del proyecto.

El proceso constructivo de la cortina inicia el 22 de septiembre de 2008 con la localización y trazo del eje de la cortina, rescate y recuperación de flora y fauna que se tienen en el sitio y actividades de desmonte. En el mes de octubre de 2008, se inician los trabajos de excavación en la zona de desplante de la cortina, sobre la margen derecha se observó que el tipo de material existente para la fundación de la cortina no era apto para el desplante del PLINTO, en el mes de diciembre el Consultivo Técnico, emite Memorando No. BOO.05.01.04.-545, en el que recomienda realizar un levantamiento geológico para obtener una reinterpretación del modelo geológico de la boquilla. Con fecha 16 de enero de 2009, personal del la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, de la Gerencia del Consultivo Técnico, del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Dirección Local Hidalgo efectuaron visita técnica para determinar la localización de los sitios para realizar cuatro perforaciones con recuperación de núcleos sobre el eje del PLINTO. Con fecha 14 de enero de 2009, la contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., inició la explotación del banco de roca, ejecutando los conceptos de obtención de material de enrocamiento y el almacenamiento de 200,000 m3 de dicho material, finalizando el almacenamiento el día 12 de junio de 2009, con lo que se evitaron tiempos muertos por inactividad de la maquinaria que se ocupó en la ejecución de éstas actividades.



El 11 de febrero 2009, se realiza reunión donde se ordenan los estudios necesarios para determinar la factibilidad de continuar con la construcción de la cortina de enrocamiento y en caso, tomar la decisión de adecuarla a una cortina de materiales graduados que garantice la seguridad y estabilidad de la estructura.

Derivado de los estudios realizados el Consultivo Técnico recomienda que la opción más viable técnicamente sea una cortina de materiales graduados con núcleo impermeable, es de hacer notar que los trabajos que se han realizado a la fecha son aprovechados al 100 % en la adecuación de la cortina.

En cuanto al otorgamiento de los anticipos, para el ejercicio 2008 se entregó un importe de $19’269,202.43 (diecinueve millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos dos pesos 43/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, y para el ejercicio 2009 se entregó un importe de de $15’387,794.00 (quince millones trescientos ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado para lo cual se ha entregado un total de $34’656,996.43 (treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, en dos exhibiciones.

Se tiene un avance Físico al mes de julio de 2012 de $ 325, 842,448.88 (trescientos veinticinco millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 88/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y el Financiero de $ 321,967,104.85 (trescientos veintiún millones novecientos sesenta y siete mil ciento cuatro pesos 85/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Acciones realizadas para corregir y/o mejorar su ejecución.

Una vez realizados los estudios solicitados para el diseño de la cortina de materiales graduados con memorando No. BOO.04.05.01.-373 de fecha 08 de julio de 2009 y memorando No. BOO.04.05.01.-521 de fecha 23 de octubre de 2009 La Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, hace entrega a la Dirección Local Hidalgo de 12 copias heliografiícas de los planos correspondientes a la Obra Civil del Proyecto Ejecutivo de la presa de almacenamiento El Yathé, con cortina de materiales graduados, los cuales sirvieron de base para la cuantificación de la obra, cuyo costo aproximado es del 33 % mayor al contratado. Falta por definir el tratamiento de cimentación de la cortina de materiales graduados, ya que se están realizando los estudios que fueron recomendados por la Gerencia del Consultivo Técnico, para el diseño del tratamiento de la cimentación.



8.2 Intervenciones de control y auditorías practicadas y atención a observaciones determinadas. Se llevo a cabo la Visita de Inspección Núm. ID 025/2010 / Requerimiento de Información Núm. ID 025/2010_2 de fecha 16 de agosto de 2010, respecto de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Con orden de verificación No. 002/11, con fecha de visita 15 y 16 de marzo de 2011, se realizo a la Dirección Local Hidalgo CUESTIONARIO DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE OBRA del contrato SGIH-OCAVM-HGO-07 CIH-484-RF-LP, para la Construcción de la Presa de Almacenamiento "El Yathé" y Obras Complementarias. Con fecha 18 de julio de 2011, se levanta el acta de inicio de auditoría derivada de la orden de auditoría 10/2010 "Obra Pública", a través del oficio No 16/005/0.1.2.-197/2011, de fecha 13 de julio de 2011, emitida por el Lic. Ramón Avilés Cordero, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua al Lic. José Luis Matia Sandoval, Director Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua.

8. Resultados y Beneficios Alcanzados. Es de señalarse que con motivo de la diversa problemática que se ha presentado en el desarrollo del proyecto para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, al día de hoy no ha sido cristalizado el propósito que dio origen a la concepción de la obra; sin embargo y valorando la adecuación del citado proyecto para su debida conclusión, ello permitirá lograr las metas y objetivos establecidos de brindar el beneficio esperado por los usuarios y campesinos de la región, beneficiando con ello a 2,602 familias, y a la vez dar cumplimiento al Compromiso Presidencial acordado en su momento.

9. Informe del Titular de la Dirección Local Hidalgo, responsable de la ejecución del proyecto. El día 1º de mayo de 2009, el suscrito toma posesión como Titular de la Dirección Local Hidalgo, nombramiento emitido por el Director General de la Comisión Nacional del Agua, para hacerme cargo del debido cumplimiento de las atribuciones establecidas por función en el Reglamento Interior del Órgano Administrativo Desconcentrado; es así que dentro de los asuntos prioritarios que se advierten durante la presente gestión, está el resolver la problemática de orden técnico-administrativo para dar continuidad al Proyecto Hidroagrícola denominado Presa de Almacenamiento “El Yathé”, localizado en el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, el que con su construcción pretende consolidar una superficie de 2,950



hectáreas que se riegan con deficiencias en el Distrito de Riego 100, del Municipio de Alfajayucan, en dicha Entidad. Según el historial documentado y contenido en los archivos de la Dirección Local a mi cargo, existe el antecedente que desde el año de 1984 se realizan reconocimientos geológicos de la boquilla, cuyas acciones no pudieron continuarse por la falta de recursos económicos, derivando en que dicho proyecto fuera congelado; reactivándose hasta el año 2000 cuando el Gobierno del Estado de Hidalgo lo promueve por petición de los usuarios del Distrito de Riego 100 y campesinos de la región; estableciéndose como Compromiso Presidencial registrado con el Folio MRAO01775 de fecha 14 de febrero de 2001, bajo la premisa de que el Objetivo del Proyecto no es incrementar la superficie de riego, sino consolidar la que cuenta con infraestructura pero no recibe agua suficiente. Con base en dicho acuerdo, el mismo año y con la participación del Consultivo Técnico del Nivel Central y de la entonces Gerencia Regional de Aguas del Valle de México, como áreas normativas, se efectúan visitas de inspección al sitio donde se desarrollaría el proyecto, emitiéndose opiniones sobre la litología observada de basaltos y tobas en alternancias consideradas como aceptables para el desplante de cualquier tipo de cortina, proponiéndose ejecutar las exploraciones tanto en forma vertical como inclinada, para interceptar los planos potenciales de fracturamiento. Mediante No. BOO.05-01-04.-432 con fecha 5 de diciembre de 2003, la Gerencia del Consultivo Técnico informa que en seguimiento a la revisión y análisis de los Estudios de Geología y Geotecnia practicados a la Boquilla y Vaso, y de las reuniones llevadas a cabo, se concluye que el sitio es aceptable desde el punto de vista geológico, con lo cual se continuó con las etapas del proyecto relativas a Estudios Básicos como son: Impacto Ambiental, Agropecuario, Organización y Administración, Anteproyecto, de Mercado y Banco de Materiales. A partir de dichos estudios que resultaron favorables en cuanto a Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental para la Construcción de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, hace entrega de los términos de referencia a la entonces Gerencia Regional Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo correspondiente; por lo que al mes de octubre de 2006, dicha Gerencia de Proyectos solicita el Informe Final, recibiéndolo de la entonces Gerencia Estatal en Hidalgo, el mes de noviembre del mismo año. Al disponerse de asignación presupuestal para el ejercicio 2007 y el expediente del Proyecto Ejecutivo respectivo, el mes de noviembre de ese año se pública la convocatoria No. 006 para la realización de la Licitación Pública Nacional 16101076-039-07, con fecha estimada de inicio de los trabajos el 26 de diciembre de 2007 y de terminación el 26 de diciembre de 2010, teniendo un plazo de ejecución de 1,097 días naturales; de cuyo evento resultó



ganadora la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., a quién se le adjudica el Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP de fecha 30 de enero de 2008, por un importe de $309’674,550.42 más el IVA, con fecha de inicio 11 de febrero de 2008 y fecha de terminación 11 de febrero de 2011, que equivale a 1,097 días naturales; con la aclaración de que en dos ocasiones fue diferida la comunicación del fallo; la primera, el 21 de diciembre de 2007 y la segunda, el 17 de enero de 2008, cuando se adjudica el contrato. Después de esta decisión, el 30 de enero de 2008, la empresa denominada Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V., se inconforma ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, sobre actos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, en relación con la Licitación Pública Nacional No. 16101076-039-07, Contrato No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. Iniciado el proceso administrativo para la atención de la inconformidad por servidores públicos del referido Órgano Interno de Control; con fecha 20 de febrero de 2008 y por conducto de su Área de Responsabilidades quien notifica a las partes involucradas que esa misma instancia fiscalizadora …”no puede conocer del asunto en comento, en virtud de que dicha atención se llevará a cabo conforme a lo establecido por el Artículo 47, fracción I, numeral 1, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, por los servidores adscritos a la Dirección General de Inconformidades de la propia Dependencia de Estado…” Posteriormente el 21 de febrero de 2008 la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. comparece a desahogar la vista del acuerdo de fecha 13 de febrero de 2008 notificada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de la Comisión Nacional del Agua. Respecto de lo enunciado, con fecha 12 de mayo de 2008, el Director General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública emite la resolución y resuelve que es infundada la inconformidad promovida por la empresa denominada Constructora de Infraestructura Latinoamericana, S.A. de C.V. Con motivo de todo lo antes señalado, así como a la falta de entrega de la autorización del cambio de uso del suelo en terrenos forestales, competencia del Gobierno Estatal, en atención al Convenio de Coordinación suscrito entre la Federación por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para la Construcción de la presa de almacenamiento “El Yathé”; dicha obra no pudo dar inicio de manera formal e inmediata, conforme se establecía en el programa originalmente contratado, motivo por el cual se formaliza un Convenio el día 15 de septiembre de 2008, una vez que se tuvo noticia de que el día 02 del mismo mes y año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos



Naturales comunica de manera oficial a la Dirección Local Hidalgo la resolución de autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para el desarrollo del proyecto de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”; en tal circunstancia, el referido Convenio se formaliza para diferir las fechas de inicio y determinación del plazo de ejecución del contrato de obra No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, quedando como nuevas fechas de inicio el 22 de septiembre de 2008 y terminación el 23 de septiembre de 2011. Conforme al último programa autorizado, en el mes de octubre de 2008 se ejecutaron trabajos de excavación en la zona de desplante de la cortina, con la instrucción al contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., que por requerimientos de las especificaciones de construcción, la profundidad de la excavación debería llegar hasta localizar roca fija; así, en el mes de noviembre del mismo año, ante la problemática de haber efectuado excavaciones de más de 8.50 metros sobre el talud de la margen derecha y con una longitud de 40 metros con el propósito de retirar de la zona material con propiedades mecánicas de baja capacidad de carga (tobas pumíticas), las que de acuerdo con las especificaciones de construcción se consideran no aptas para el desplante de la cortina, y al no haberse detectado a esa fecha estratos de roca con las características requeridas, se instruye al contratista para que en adelante la profundidad de las excavaciones alcance únicamente 2.00 metros hasta en tanto se realicen los estudios de mecánica de suelos para la toma de decisiones correspondiente. En el mismo mes de noviembre de 2008, la Contratista mediante escrito a la Residencia de Obras hace constar que en visita realizada por personal de Ingeniería y Geología de la Dirección Local Hidalgo y de Oficinas Centrales, observaron que el material existente para la fundación de la cortina en su margen derecha, no corresponde a roca para el desplante del PLINTO; ratificando la instrucción a la Contratista de excavar solamente para despalmar en la margen derecha a una profundidad de 2.00 m. con la finalidad de cumplir con lo estipulado en las especificaciones de construcción en cuanto a la preparación de la cimentación. Después de una serie de visitas a la obra y de intervenciones del personal técnico especializado de la CONAGUA, y de instrucciones para realizar diversos estudios geológicos en la zona de la cortina, según se detalla en el apartado de ANTECEDENTES y de SÍNTESIS EJECUTIVA del presente Libro Blanco; en uno de esos resultados se anota: se recomienda realizar una revisión muy detallada del Proyecto Ejecutivo, principalmente en lo que al desplante del PLINTO se refiere, debido a que de acuerdo con lo observado en los núcleos, las tobas presentan diferentes grados de compacidad y resistencia, así como de fracturamiento, lo que implica la posibilidad de comportamientos diferentes entre secciones adyacentes de la cortina, lo que puede comprometer la seguridad de la obra. Con base en estos resultados se continuó profundizando en los estudios necesarios para que el personal especializado dictaminara lo procedente, y así se llega al mes de diciembre



de 2008, haciéndose una evaluación físico – financiera del programa vigente modificado, según el Convenio de fecha 15 de septiembre de 2008, determinándose que los trabajos ejecutados acumulan un importe de $4’556,959.41, superior en $ 81,890.91 al monto programado al cierre de 2008; esto independientemente de no haber podido lograr un avance mayor ocasionado por el tipo de suelo encontrado y que, es sujeto de análisis para la dictaminación final procedente. A partir del mes de enero de 2009 se continúa con los estudios mencionados, concluyendo la contratista con los trabajos de excavación en la zona de desplante de la cortina, continuando las actividades en la explotación del banco de roca realizando las actividades de desmonte, despalme, obtención de roca y acarreo al sitio señalado para su almacenamiento, obteniéndose un volumen de 200,000.00 m3; actividad que concluye el mes de junio de 2009, evitándose con ello tiempos inactivos de la maquinaria en la obra. Es prudente destacar que en el mes de febrero de 2009 se realizó reunión de trabajo en las oficinas de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, manifestándose por las partes que intervinieron, la necesidad de realizar los estudios necesarios para determinar la factibilidad de continuar con la construcción de la cortina de enrocamiento y en caso de no ser factible, tomar la decisión de hacer la adecuación mediante la construcción de una cortina a base de materiales graduados que garantice la seguridad y estabilidad de la estructura, con la condicionante de respetar la capacidad de almacenamiento, así como la altura y longitud de la cortina; dándose la instrucción del Titular del área mencionada de continuar las reuniones semanales para informar sobre los avances logrados, conforme a la responsabilidad de cada una de las áreas participantes. En la primera Sesión Ordinaria Regional del COCOA del 26 de febrero de 2009, se informa de la problemática presentada en la excavación de la cortina, lo que obliga a la obtención de más datos sobre las condiciones y características de la zona y de una revisión para su adecuación, lo que no ha permitido que el programa de obra avance, advirtiéndose que a partir del mes de enero ya se refleja un atraso en la ejecución de las actividades. En el mes de marzo de 2009, el Consultivo Técnico señala que dadas las características del material excavado, el correspondiente a la cimentación no se consideraba apto por su baja resistencia y alta deformabilidad para el desplante de la cortina de enrocamiento con cara de concreto; recomendando como opción viable técnicamente, la construcción de una cortina de materiales graduados con núcleo impermeable; acordándose que el referido Consultivo Técnico y la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola brindarían apoyo técnico al Organismo de Cuenca y a la Dirección Local Hidalgo para la adecuación al proyecto. En abril de 2009 se continúa con otros estudios contratados por la Dirección Local Hidalgo con la empresa GEOTEC, S.A. de C.V., para determinar las propiedades mecánicas de los estratos donde se desplantará la cortina, dique de cierre, así como los bancos de materiales



que se utilizarán en la construcción de la Presa “El Yathé”, con fecha de entrega de resultados el 13 de junio de 2009. Adicionalmente a este estudio, durante los meses de junio y julio se realizaron visitas técnicas de Servidores Públicos del Nivel Central, del Organismo de Cuenca y de la Dirección Local Hidalgo, emitiendo observaciones y recomendaciones previas a la realización de la cortina. El mismo mes de julio de 2009, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola entrega de manera preliminar y económica a la Dirección Local Hidalgo, la adecuación al proyecto de la cortina a base de materiales graduados y corazón impermeable, consistente en 8 (ocho) planos que involucran el diseño de la cortina, desagüe de fondo, obra de toma y vertedor, para efecto de análisis cualitativo y cuantitativo, a fin de tener un estimado de los volúmenes de la nueva alternativa de la cortina. En la Segunda Sesión Ordinaria Regional del COCOA celebrada el 14 de julio de 2009, nuevamente se volvió a reportar la problemática existente en el desplante de la cortina, mencionándose el estatus de las gestiones realizadas, precisándose el retraso en la construcción de la presa; razón por la que en el Acta Administrativa de la misma fecha, en el apartado de INFORME DE GESTIÓN, “Proyectos de Inversión”, se asentó: “El Titular del Órgano Interno de Control solicitó al Director Local Hidalgo que con respecto a la problemática presentada en la obra de construcción de la presa de almacenamiento el Yathé, es importante se considere la participación del Órgano Interno de Control para estar en tiempo de coadyuvar en dicha problemática”. Se informa que de manera oficial en el mes de agosto de 2009 hemos intervenido ante la Gerencia de Recursos Financieros de la CONAGUA, para que tramite la ampliación a fin de comprometer recursos para los años fiscales 2010, 2011 y 2012, y así lograr la autorización plurianual para los Contratos de Obra Pública No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP correspondiente a la Construcción de la Presa “El Yathé” y No. SGIH-OCAVM- HGO-08-CIH-407-RF-LP, para la Supervisión Externa de la Construcción de la misma Presa. En respuesta a lo anterior con memorando No. BOO.07.02.- 002008 BIS de fecha 1 septiembre de 2009 la Gerencia de Recursos Financieros mediante memorando No. BOO.07.02.- 002008 BIS, informa a la Dirección Local Hidalgo que con Oficio No. 312.A.- 000620 (1) del 1 de septiembre de 2009 la SHCP autorizó las peticiones de referencia, signado por el C. Ing. Carlos A. Treviño Medina, Director General de Programación y Presupuesto B. Con base en la información y documentación generada durante el desarrollo de los estudios realizados con motivo de la presencia de condiciones distintas presentadas en los materiales para el desplante de la cortina de la Presa de Almacenamiento “El Yathé”, al mes de septiembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo de la CONAGUA a mi cargo, se determina que el costo original del contrato se incrementa en aproximadamente un 33% considerando la obra adicional y extraordinaria derivadas de la adecuación a la cortina, con base en la



información de que se dispone al mes de septiembre de 2009, respetando en todo momento las características del proyecto como son: longitud y altura de la cortina para lograr la misma capacidad del vaso de almacenamiento; destacándose que los trabajos realizados hasta la fecha, serán aprovechados en la adecuación de la cortina de materiales graduados y corazón impermeable, ya que esta estructura de acuerdo con lo recomendado por las Gerencias del Consultivo Técnico y de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, garantiza la estabilidad y seguridad de la cortina. Conforme a la situación descrita y considerando que existían elementos suficientes y competentes para arribar a una decisión que nos permitiera cumplir con lo establecido en el artículo 134 constitucional en el sentido de garantizar las mejores condiciones para nuestra institución, mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 01589 de fecha 29 de septiembre de 2009 la Dirección Local en Hidalgo solicita la intervención de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola para orientar a esta Dirección en el sentido de adoptar la definición procedente, toda vez que el programa de obra autorizado para el contrato refleja un atraso considerable derivando en un sub ejercicio por la indefinición a las adecuaciones del proyecto que nos ocupa. En respuesta a lo anterior, mediante memorando No. BOO.04.-666 de fecha 27 de octubre de 2009, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola manifiesta a la Dirección Local Hidalgo que en referencia con la inquietud que prevalece para tomar la decisión de continuar con los trabajos es preciso invocar el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se establece que las dependencias o entidades podrán suspender en todo o en parte los trabajos contratados, por cualquier causa justificada y los titulares de las mismas y los Órganos de Gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar en su caso la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. Así mismo podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave para el Estado o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. De acuerdo con los comentarios vertidos y con base en las atribuciones delegadas a esta Dirección Local, según el Artículo 86 del Reglamento Interior de la Comisión del Agua, se considera que la decisión para continuar con los trabajos, está dentro de sus facultades, sin que medie ninguna otra autorización y que en caso de que dicha Dirección decidiera continuar la ejecución de los trabajos con la empresa adjudicataria del



contrato sería conveniente solicitar la asesoría de la Subdirección General Jurídica para evitar que se incurra en alguna imprecisión en la interpretación y aplicación de la legislación y normatividad vigentes. Mediante comunicación No. 16/005/0.1.2-0869/2009, de fecha 05 de octubre de 2009 el titular del área de Auditoría Interna solicita la intervención del Director Local en Hidalgo, para que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles se remita un informe pormenorizado sobre la situación que guarda el Proyecto y Obra denominada “El Yathé” en el Estado de Hidalgo. Con el oficio No. BOO.E.11.-05758 de fecha 12 de octubre de 2009 se remite al titular del área de Auditoría Interna un Informe pormenorizado sobre la situación que guarda el Proyecto y Obra denominada “El Yathé” en el Estado de Hidalgo. Con fecha 16 de octubre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.- 001639 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos correspondientes a la adecuación de la cortina para que se realicen las observaciones correspondientes y tener en breve la aprobación del proyecto en comento. A través de memorando No. BOO.E.11.4.- 001640 19 de octubre de 2009 la Dirección Local Hidalgo solicita a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola los planos estructurales de la obra de toma, desagüe de fondo, vertedor y tratamiento de la cimentación correspondientes a la adecuación del proyecto. Con fecha 19 de octubre de 2009 se llevo a cabo reunión de trabajo en oficinas centrales con la participación del Director General, Órgano Interno de Control, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, Subdirección General Técnica, Subdirección Jurídica, Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, Gerencia del Consultivo Técnico, Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Dirección Local Hidalgo con el objeto de informar el avance alcanzado en las adecuaciones al proyecto. Derivado de esta reunión se instruye a la Dirección Local Hidalgo llevar a cabo los estudios necesarios que permitan asegurar la estanqueidad del vaso de la cortina, situación que una vez atendida permitirá dar continuidad a la ejecución del proyecto, así mismo se solicito la integración del Libro Blanco del Proyecto “El Yathé”. La Gerencia del Consultivo Técnico con fecha 22 de octubre de 2009 solicita a la Dirección Local Hidalgo mediante memorando No. BOO.05.01.04.-403 la sección geológica transversal y longitudinal sobre el cauce, registros históricos de la evolución del nivel freático y pruebas de permeabilidad de los 6 sondeos efectuados en el eje de la cortina. En respuesta al documento antes descrito con memorando No. BOO.E.11.3.-001818 de fecha 17 de



noviembre de 2009 la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico la información solicitada. Con fecha 23 de octubre de 2009 con memorandos Nos. BOO.E.11.3.- 001666 y 001667 la Dirección Local Hidalgo envía a las Gerencias del Consultivo Técnico y de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola, respectivamente, los informes finales de los estudios de geología y geotecnia en su primera y segunda etapa, y el Proyecto Ejecutivo de la Presa “El Yathé”, realizados en los años 2003 y 2006. Mediante memorando No. BOO.04.05.01.-521 con fecha 23 de octubre de 2009 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo 12 planos que integran el Proyecto Ejecutivo de la obra civil de la Presa “El Yathé”, así como la documentación del Proyecto Ejecutivo de la obra mecánica y eléctrica quedando pendientes los planos de tratamiento de cimentación e instrumentación, los cuales están condicionados a los resultados que se tengan de los trabajos que fueron recomendados por la Gerencia del Consultivo Técnico. Con oficio No. BOO.E.11.3/06053 de fecha 29 de octubre de 2009 la Dirección Local Hidalgo comunica a la empresa Tlaloc, S.A. de C.V. que en virtud de que los requisitos técnicos y económicos son convenientes presentados se le informa que le fue adjudicado el contrato de obra pública No. SGIH-OCAVM-HGO-09-IH-493-RF-D para realizar el estudio de permeabilidad en la boquilla de la Presa “El Yathé”, ubicada en Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mismo que tendrá una vigencia del 03 de noviembre de 2009 al 07 de diciembre de 2009. En respuesta a los memorandos antes descritos con fecha 05 de noviembre de 2009 a través de memorando No. BOO.04.05.01.-0548 la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola envía a la Dirección Local Hidalgo las observaciones y comentarios. Por lo que con memorando No. BOO.E.11.3.-001817 de fecha 17 de noviembre de 2009 la Dirección Local Hidalgo se envía los resultados definitivos de los seis sondeos practicados sobre el eje de la cortina incluyendo las pruebas Leugeon, Lefranc y plano de localización. Mediante memorando No. BOO.05.01.- 467 de fecha 1 de diciembre de 2009, la Gerencia del Consultivo Técnico envía a la Dirección Local Hidalgo, Estimación y conclusiones de las posibles filtraciones con base en la información disponible, desde el punto de vista de permeabilidad del embalse. Con fecha 08 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001971, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico los resultados de 8 (ocho) sondeos exploratorios realizados sobre el eje de la cortina, los resultados de 5 (cinco)



pruebas de permeabilidad tipo Matsuo Akai y plano heliográfico de la localización de los pozos a cielo abierto. Mediante memorando No. BOO.E.11.3.-001972 de fecha 08 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola los resultados de 8 (ocho) sondeos exploratorios realizados sobre el eje de la cortina, los resultados de 5 (cinco) pruebas de permeabilidad tipo Matsuo Akai y plano heliográfico de la localización de los pozos a cielo abierto. Con memorando No. BOO.E.11.3.-02009 de fecha 09 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola en forma impresa y electrónica, los planos con las modificaciones propuestas. Mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 2010 de fecha 11 de diciembre de 2009, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagricola copias de 12 planos del Proyecto Ejecutivo, para su revisión y comentarios. Con fecha 15 de diciembre de 2009 mediante memorando No. BOO.E.11.4.- 2031, la Dirección Local Hidalgo envía a la Gerencia del Consultivo Técnico 12 planos del Proyecto de Almacenamiento “El Yathe”, Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, que fue adecuada para una cortina de materiales graduados, con el objetivo de que se emita la nueva autorización al proyecto antes descrito. Se advierte que el avance real que presenta la obra al 31 de octubre de 2009, es de $30’373,266.12 (treinta millones trescientos setenta y tres mil doscientos sesenta y seis pesos 12/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; contra un avance financiero programado a la misma fecha por $95’207,131.84 (noventa y cinco millones doscientos siete mil ciento treinta y un pesos 84/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; ello representa un atraso significativo en el cumplimiento al programa autorizado, originado por las causales anteriormente descritas, siendo necesario definir a la brevedad la situación de esta obra para evitar que se sigan registrando incumplimientos al programa de ejecución. Como complemento a todo lo anteriormente señalado, se estima que de acuerdo a los antecedentes de las diferentes obras responsabilidad de la CONAGUA nunca son ejecutadas sin sufrir modificaciones, ya que los estudios realizados de manera previa y durante la ejecución de los trabajos, que son el soporte de los Proyectos Ejecutivos autorizados, requieren adecuaciones para su conclusión, a cambio de brindar seguridad y estabilidad, además de otros beneficios que traerá consigo su construcción; en este sentido sometemos a la amable consideración de las autoridades internas y externas que deban de intervenir en la decisión de que se continúe o se cancele el proyecto “El Yathé”, conforme a lo siguiente:



Primero.- En términos de economía y de beneficios directos, se estima que la opción viable es la continuación y conclusión del proyecto de la presa El Yathé, mediante la construcción de una cortina de materiales graduados con corazón impermeable, ya que el incremento en su costo sólo impactará en aproximadamente un 33% del contrato original, de acuerdo a la información con que se cuenta al mes de septiembre de 2009, que comparado con un estudio de costo – beneficio, se encuentra dentro de un rango aceptable, según la normatividad marcada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Segundo.- De tomarse la decisión de promover la terminación anticipada del contrato vigente, habrá que considerar al día de hoy y en términos de lo que señala el artículo 60 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que el procedimiento no se encuadraría en ninguna de las causales que ahí se señalan para poder actuar en consecuencia; sin embargo y de llevarse a la práctica ésta gestión, ello resultaría más oneroso para el Estado, en razón a que tendrán que determinarse los gastos no recuperables a las contratistas según lo señala el artículo 122 del Reglamento de la Ley invocada; además de que no se cumplirá con el objetivo fundamental de brindar servicio a los usuarios y campesinos de la región, y tampoco se estaría cumpliendo con un Compromiso Presidencial; esto, independientemente de toda la inversión que se ha canalizado en el desarrollo y adecuación del proyecto. Tercero.- Una vez realizada la gestión y finiquito correspondiente a las empresas titulares de los Contratos No. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP y SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, procedería de inmediato la publicación de una nueva convocatoria, con el consecuente riesgo de no ser asignada la obra en una primera vuelta, lo que llevaría a una inversión mayor en tiempo, además de la falta de oportunidad para su puesta en operación en un futuro inmediato. Cuarto.- Conforme a lo señalado en los numerales segundo y tercero, y una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que de llevarse a cabo la licitación en el año 2010 se corre el riesgo de que el monto del contrato impacte aproximadamente en un 15% adicional al valor originalmente contratado, mas las cantidades de obra complementarias a la adecuación del proyecto, por lo que se estima que la obra pudiera rebasar los 500 millones de pesos, esto significa que se rebasaría la cartera asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esta obra, cuyo monto asciende a $485,191,798.00 (cuatrocientos ochenta y cinco millones ciento noventa y un mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), por lo tanto el costo-beneficio sería negativo. Conforme a lo antes expuesto, con fecha 22 de diciembre de 2009, se celebró el convenio adicional No, 1 que modifico el contrato de la siguiente forma, el importe se incremento en un monto de $ 87,835,561.52, mas el impuesto al valor agregado, que representa el 28.36 % respecto al importe original del contrato, para quedar un nuevo importe del contrato más



convenio en $ 397,510,111.90 mas el impuesto al valor agregado y el plazo de ejecución del contrato, se incremento en 362 días naturales, que representan el 33.00 % del plazo original del contrato, para quedar un nuevo plazo de ejecución del contrato más convenio de 1459 días naturales, derivándose un nuevo programa convenido con fecha de terminación 19 de septiembre de 2012. Con fecha 9 de junio mediante memorando No. BOO.E.11.3.4/00591 de fecha 9 de junio de 2011, derivado de la problemática para la obtención del material impermeable tratada en la minuta del 11 de febrero y el 09 de mayo de 2011, así como la información del a Residencia de obra, se autorizó se llevar a cabo una reprogramación para modificar el programa de ejecución de los trabajos del convenio adicional No. 1 sin modificar el monto y el plazo del contrato convenidos. En acuerdo del 17 de noviembre de 2011, derivado de la comunicación de los recursos autorizados para el proyecto donde para el ejercicio de 2012, se comunico un importe a autorizar de $100,833,400.00, incluyendo IVA y ajuste de costos, y con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2011, el cual fue insuficiente para cubrir el importe programado en el contrato, se autorizó a la residencia general la celebración de una nueva reprogramación ajustado a la asignación disponible para el contrato, mediante la elaboración de un nuevo programa de ejecución de los trabajos para el contrato, modificando el programa anterior convenido, sin modificar el monto y el plazo de ejecución contractual, y una vez que se cuente con una ampliación presupuestal se procederá en consecuencia. A partir del 1 de junio de 2012, se suspendieron las actividades de obra, derivado del bloqueo de los accesos a la obra por un grupo de personas afectadas en sus viviendas por el uso de explosivos de la contratista ICA, S. A. de C. V. durante la explotación del banco de roca denominado Alfajayucan, cuyos afectados demandan indemnización al contratista, conflicto que a la fecha persiste sin solución. De lo anterior esta Dirección Local, mediante Oficio No. BOO.E.11.3.4/02314 de fecha 27 de junio de 2012, comunico al contratista que los costos directos de maquinaria y mano de obra inactiva que pretendió cobra a esta CONAGUA, no era procedente. Con Oficios No. Oficio No. BOO.E.11.3.4/02667 de fecha 13 de julio de 2012, Oficio No. BOO.E.11.3.4/ 02078 de fecha 11 de junio de 2012, se comunico al contratista, que esta es responsable de los daños y perjuicios que se generen o deriven del conflicto y con Oficios No. Oficio No. BOO.E.11.3.4/02080 de fecha 12 de junio de 2012, se solicito la sustitución del Superintendente de Construcción Ing. Oscar Ruiz Valero, y nombrar a otro representante que funja con dicho O que reúna los requisitos establecidos, derivado del rechazo de los afectados que demandan indemnización al contratista. Así mismo es importante señalar que mediante oficio No. BOO.E.11.3.4/02846 de fecha 23 de julio de 2012, derivado del convenio de Coordinación Celebrado en octubre de 2006, entre esta CONAGUA y Gobierno del Estado de Hidalgo, con el objeto de conjuntar acciones y recursos para el proyecto presa “El Yathe”, esta la Dirección Local comunica a la

por medio de la presente, se les informa que, como … · del sistema de presas que abastece al...

Documents