pliegos - apps.udla.edu.coapps.udla.edu.co/documentos/docs/vicerrectoria...

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO, AIRE

ACONDICIONADO,

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA

AMAZONÍA

FLORENCIA - CAQUETÁ

PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA No.001 - 2010



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


RESUMEN GENERAL

PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN DISEÑOARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO,

SANITARIO, ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA

ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA FLORENCIA – AQUETÁ.

Los presentes pliegos de condiciones contienen la información requerida para presentar

propuestas para la licitación que adelanta la Universidad de la Amazonía.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente licitación es la selección de contratistas para EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA en el Municipio de Florencia, Caquetá.

1.2 SITIO DE LOS TRABAJOS.

El sitio destinado para desarrollar el proyecto será el ubicado en Bloque 5 de la Sede Principal de la Universidad de la Universidad de la Amazonia en Florencia- Caquetá. Para cualquier información adicional sobre el detalle de su ubicación exacta favor dirigirse a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de la Amazonia.

2. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:

La presente licitación será financiada con recursos propios y de la nación (rubro DEL PROYECTO: AMPLIACION COBERTURA – CONVENIO MEN- ICETEX) aprobados por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($465.000.000.00) cuyo objeto es DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, FLORENCIA – CAQUETÁ.

LICITACIÓN PUBLICA No

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

001-2010 $ 465.000.000.00 100004795



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


3. FECHA PUBLICACIÓN PLIEGOS: A partir del 19 de Noviembre de 2010 estarán publicados en la página Web www.uniamazonía.edu.co. a los cuales los proponentes interesados podrán hacer observaciones desde el día 19 de noviembre de 2010 por correo electrónico y la Universidad de la Amazonía dará respuesta por este mismo medio.

4. APERTURA LICITACIÓN:

El día 02 de noviembre de 2010

5.2 CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES La consulta de los Pliegos de Condiciones, se podrá efectuar a partir del día 19 de noviembre de 2010, a las 8:00 AM, en la página Web de la Universidad de la Amazonia.

5.3 AUDIENCIA Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS: El día 23 de noviembre de 2010 a través de la página web de la Universidad de la Amazonia.

6. INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD RESIDUAL

Los proponentes deberán estar debidamente inscritos, calificados y clasificados en el

registro único de proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio de acuerdo con

los siguientes parámetros:

Actividad 1: Constructor

Especialidad 04: Grupos 01-02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 - 09 - 10

Actividad 2: Consultor Especialidad 08: Grupo 08

Con una capacidad residual mínima de contratación de 12.000 SMMLV

Para acreditar este requisito, el proponente debe adjuntar el original del certificado de

inscripción vigente, emitido por la correspondiente Cámara de Comercio.

http://www.uniamazonía.edu.co/



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


MUNICIPIO DE FLORENCIA


LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2010

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO,SANITARIO, ELECTRICO , AIRE

ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA,

FLORENCIA – CAQUETÁ.

VOLUMEN I CONDICIONES GENERALES

FLORENCIA, NOVIEMBRE 19 DE 2010.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


SECCIÓN I

CARTA DE INVITACIÓN PARA PROPONER

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, cuenta con los recursos necesarios para llevar

a cabo:

EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, FLORENCIA – CAQUETÁ, cuya fuente de recursos es la siguiente:

LICITACIÓN No:

FUENTE

VALOR

001-2010 Proyecto: Ampliación cobertura Convenio MEN-ICETEX

$465.000.000.00 millones de pesos

Incluidos en el presupuesto de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.

1. LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por intermedio de los actos

administrativos pertinentes, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales con la finalidad de que presenten propuestas para la realización de las obras previstas según licitación N°. 001-2010. Por lo tanto los proponentes deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en el presente pliego y cuyo objeto es:

“EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO, SANITARIO, ELECTRICO, AIRE ACONDICONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CONSIDERANDO LAS AREAS MÍNIMAS DE DISEÑO QUE SE MENCIONAN EN EL PRESENTE PLIEGO”.

NOTA: Para el proceso Licitatorio que nos ocupa, tanto la visita al sitio objeto de la obra, audiencia para precisar contenido y alcance de los términos de referencia – aclaraciones, modificaciones, presentación de propuestas y la apertura de propuestas, deberá ser efectuada de manera personal e intransferible por parte del proponente interesado, la Universidad no aceptará sustituciones, autorizaciones, delegación de funciones, poderes o similares para suplir tal exigencia. La universidad establece este mecanismo como parte del principio que los proponentes interesados, conozcan de manera directa el proceso e igualmente puedan plantear las observaciones del caso y conozcan de primera mano las demás propuestas que se presenten, aspecto que es de vital importancia para la Universidad, pues lo que se desea es que el



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


“DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO, SANITARIO,ELECTRICO,AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA DE FLORENCIA – CAQUETÁ”, cumpla con las expectativas que la comunidad universitaria tiene sobre este proyecto.

Las actividades aproximadas son:

I. DEMOLICIONES II. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

III. ESTRUCTURAS.

IV. MAMPOSTERÍA Y PAÑETES V. ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTA EN ASBESTO- CEMENTO.

VI. PISOS.

VII. CARPINTERIA METALICA Y PASAMANOS METALICO.

VIII. PINTURAS.

IX. INSTALACIONES ELECTRICAS

X. CIELO RASOS.

XI. IMPERMEABILIZACIONES. XII. REMODELACION BATERIA SANITARIA EN EL BLOQUE.

XIII. DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS.

XIV. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO.

XV. ASEO GENERAL.

PRESUPUESTO: Valor $_____________



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


2. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta, según lo establecido en el numeral C 11 de la Sección II.

3. LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, informa que el plazo de la licitación, entendido como el que transcurre entre la fecha de la apertura y el cierre de la misma, inicia el día 22 de noviembre de 2010 a las 8:00 a.m. horas y vence el día 30 de noviembre de 2010 a las 12 del medio dia., fecha en la cual las ofertas serán abiertas en acto público en las condiciones mencionadas en el aviso único de prensa que informaron sobre ésta Licitación, a menos que durante el período de licitación LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, estipule una fecha posterior.

4. Las propuestas serán depositadas personalmente por parte del oferente, no se aceptan autorizaciones, delegaciones, poderes o similares y se depositaran hasta las 12 del medio día del 30 de noviembre de 2010 en una urna cerrada y sellada localizada en las oficinas de la Vicerrectoría Administrativa de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, ubicada en la Avenida Circunvalación calle 16 Carrera 3B Barrio el Porvenir segundo piso de Florencia Caquetá.

5. Cualquier comunicación que envíen los posibles proponentes a LA UNIVERSIDAD DE

LA AMAZONIA, deberá dirigirse en la siguiente forma:

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA e – mail vadministra@uniamazonía.edu.co DIRECCIÓN: Avenida Circunvalación calle 16 Carrera 3B Barrio el Porvenir TELÉFONO No. 098 – 4352434 Ext.163 - 104 FAX 098 – 4352434 CIUDAD: Florencia DEPARTAMENTO: Caquetá

mailto:vadministra@uniamazonía.edu.co



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


SECCIÓN II

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. INTRODUCCIÓN A1. FUENTE DE RECURSOS

El (los) contrato (s) que resulten de la presente licitación será(n) financiado(s) con recursos DEL PROYECTO AMPLIACION COBERTURA – CONVENIO MEN- ICETEX del presupuesto de la actual vigencia de la Universidad de la Amazonía aprobados por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($465.000.000.00) cuyo objeto es el DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO, SANITARIO, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, FLORENCIA – CAQUETÁ.

De la misma forma LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, efectuará pagos, en pesos Colombianos, conforme a lo estipulado en el respectivo contrato que se celebre y previo visto bueno de la Interventoría.

A2. LICITANTES ELEGIBLES Y CAPACIDAD REQUERIDA. Esta invitación a presentar ofertas estará abierta a todas las personas naturales o jurídicas que estén debidamente inscritas en el Registro Único de la Cámara de Comercio, debidamente clasificados y calificados de conformidad con la Ley 80 de 1993 y los Decretos reglamentarios, en la especialidad de:

Actividad 1: Constructor

Especialidad 04: Grupos: 01-02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 - 09 – 10 Actividad 2: Consultor Especialidad 08: Grupos 08

Con una capacidad residual mínima de contratación de 12.000

S.M.M.L.V.

Para acreditar este requisito, el proponente debe adjuntar el original del certificado de inscripción vigente, emitido por la correspondiente Cámara de Comercio.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Para éste efecto se entiende por capacidad residual, la resultante de restar a la capacidad máxima del proponente el valor de los contratos por ejecutar y el valor de los contratos en ejecución, teniendo en cuenta que a este último debe restársele el valor de las actas de obra ya liquidadas, según la siguiente formula:

KR=Kc.-(Ce-AL) De donde:

KR Kc

= =

Capacidad residual Capacidad máxima de Contratación Registro Único Cámara De Comercio.

Ce AL

= =

Contratos en ejecución Actas de Liquidación

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, revisará nuevamente la capacidad residual de la posible propuesta adjudicataria del contrato, una vez terminada la evaluación y antes de colocar el informe de evaluación a disposición de los oferentes en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa, con el fin de verificar que el proponente si cuenta con la capacidad requerida para suscribir y ejecutar el contrato resultante, con fundamento en la solicitud que efectúe LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, y la inmediata respuesta escrita que bajo la gravedad del juramento está obligado a otorgar el licitante. Si de dicha verificación resultare que el proponente que ocupó el primer lugar no cuenta con el requisito esencial y mínimo de capacidad requerida en el LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, desestimará dicha propuesta y efectuará el procedimiento antes descrito al segundo proponente y así sucesivamente hasta obtener la adjudicación del contrato si fuere el caso.

Se podrán presentar también consorcios o uniones temporales, con un máximo de dos (2) integrantes, en cuyo caso, deberán cumplir con los requisitos de clasificación y calificación exigidos y que tenga uno de ellos como mínimo el setenta (70%) por ciento de la capacidad total residual solicitada. Para su conformación y cumplimiento de requisitos deberá tenerse en cuenta lo señalado en la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato.

A3. REQUISITOS LEGALES DE PARTICIPACIÓN

Además de los requisitos de elegibilidad para participar en la licitación, se requiere no estar incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. Así mismo, para participar en el presente proceso los proponentes deberán estar a paz y salvo con sus obligaciones tributarias nacionales.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Cada proponente presentará solo una oferta ya sea como persona natural o como miembro de una persona jurídica. Un proponente que presente o participe en más de una oferta será rechazado.

A fin de dar cumplimiento a estos requisitos, el proponente deberá afirmar bajo juramento que no se halla incurso en las mencionadas prohibiciones. El juramento se entenderá prestado con la firma de la propuesta.

A4. COSTO DE LA LICITACIÓN El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

A5. VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS. La visita a la zona de las obras será obligatoria y se realizara el día 24 de noviembre de 2010 a las 7:00 am, el sitio de reunión será la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa, SOLO PODRAN ASISTIR LOS INTERESADOS EN ESTE PROCESO LICITARIO QUE LLEGUEN ANTES DE LAS 7.00 A.M.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales se realizará el proyecto, no se considerará como excusa valida para posteriores reclamaciones.

Es requisito indispensable para la presentación de la propuesta el certificado de visita a la obra, el cual se expedirá a los asistentes a la misma en la fecha y hora indicados en los presentes pliegos. Los certificados se expedirán en las oficinas de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad una vez finalizada la visita.

La visita de Obra a ejecutar solo podrá realizarse por el Representante Legal del Consorcio, Unión Temporal o Propuesta Conjunta, o por la persona Natural directa que se presente, siendo requerimiento que sea profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto . No se aceptarán delegaciones, autorizaciones ni poderes. En todos estos eventos, éste deberá presentar Certificado de la Cámara de Comercio (RUP) donde lo acredite como tal, adjuntando Cédula de Ciudadanía, original de la tarjeta profesional y Vigencia de la Matrícula Profesional. El proponente debe anexar a su propuesta el certificado de visita al sitio de la Obra donde se realizará el proyecto (Documento Formal) No subsanable la no asistencia a la visita de obra en el día y hora programada. En caso de ser persona jurídica , Consorcio o Unión Temporal, en cualquiera de los casos el Representante Legal que no sea profesional en Arquitectura o



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Ingeniería Civil, deberá asistir con una persona que cumpla con éste requisito y demás soportes que lo acrediten como tal ( Tarjeta y Certificado de Vigencia ) .

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. B 1. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

Los documentos que forman parte de ésta licitación son:

6.1 La resolución motivada que abre la licitación. 6.2 El o los avisos de prensa que informaron sobre esta licitación y la

publicación en la página Web de la entidad. 6.3 Instrucciones a los Licitantes 6.4 Condiciones generales del Contrato. 6.5 Condiciones Especiales del Contrato. 6.6 Certificación de Disponibilidad Presupuestal 6.7 Documentos y formularios de la Oferta.

VOLUMEN 1.

- Sección I: Carta de Invitación para Proponer - Sección II: Instrucciones a los Licitantes - Sección III: Condiciones Generales del Contrato - Sección IV: Condiciones Especiales del Contrato - Sección V: Aspectos de Diseño y Construcción - Sección VI: Modelo de Minuta del Contrato

VOLUMEN 2

- Sección I: Formulario de la Propuesta compuesto por:

Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo No.1)

Modelo conformación Consorcio (Anexo No.2)

Modelo de Conformación Unión Temporal (Anexo No.3)

Formato de Relación del Equipo a ser Utilizado en la Obra: (Anexo 4).

Formato hoja de vida del Director de Obra (Anexo 5)

Formato hoja de vida del Residente de Obra (Anexo 6)

Carta de compromiso de la mano de obra regional (Anexo 7)

Formato Experiencia General del Proponente (Anexo No.8)

Presupuesto de Obra a todo costo: (Anexo 9).

Cuadro de contratos en ejecución y por ejecutar (para proponentes nacionales) (Anexo 10).



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Resumen de la Propuesta (Anexo No.11)

Estructura orgánica del proponente (Anexo 12)

Plan de inversión del Anticipo (Anexo 13)

Análisis de precios unitarios, para efectos de Interventoría (Anexo 14).

Programa detallado para la ejecución de las obras y de inversión. El proponente deberá anexar programas que aclaren la respectiva oferta.(Anexo 15)

Costo de mano de obra incluyendo Prestaciones y seguridad social.(Anexo16)

Listado de Materiales Básicos (Anexo 17)

Especificaciones Técnicas ( Anexo 18 )

Certificado de registro del proveedor en el SICE.

Certificado de registro del bien, Servicio u obra ofrecido en el SICE

B 2 LAS MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE

LICITACIÓN EMITIDOS LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los pliegos de la Licitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de las propuestas. Si el proponente omite suministrar toda la información requerida en los documentos de licitación o presenta una oferta que no se ajuste en todos sus aspectos a dichos documentos, el riesgo será de su cargo y el resultado será el rechazo de su oferta, exceptuando aquellos casos que se refieran a documentos o información que se consideren de forma más no substanciales dentro del proceso, todo ello de acuerdo con el principio establecido en el artículo 25 numeral 15, inciso 2do, de la Ley 80 de 1993.

Los pliegos de condiciones estarán publicados a partir del 19 de Noviembre de 2010 en la página Web www.uniamazonia.edu.co a los cuales los proponentes interesados podrán hacer observaciones entre el día 23 de Noviembre de 2010 por correo electrónico: [email protected] y la Universidad les dará respuesta por este mismo medio dentro de estas fechas.

B 3. ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. Se celebrará una audiencia ( si alguno de los proponentes lo solicita formalmente) con el objeto de precisar el contenido y el alcance de los mencionados

http://www.alcaldiadeflorencia.gov.co/

mailto:[email protected]



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los que intervengan. Lo anterior, no impide que dentro del plazo de la presente licitación, cualquier proponente solicite aclaraciones sobre los documentos de licitación, mediante comunicación dirigida a LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por cualquier medio de comunicación escrito a la dirección indicada en el llamado a licitación. LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, dará respuesta por escrito a las solicitudes de aclaración que reciba antes del último día de la fecha de cierre de la Licitación. Se enviará copia escrita de las respuestas de LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, a todos los posibles proponentes que hayan adquirido los pliegos de condiciones de la Licitación.

B 4. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, podrá en cualquier momento y antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación, en cuyo caso LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, notificará las enmiendas mediante comunicación escrita, a su dirección registrada; una vez conocidas dichas enmiendas serán de obligatorio cumplimiento para los proponentes, en cuyo caso LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, otorgará el tiempo requerido para que los proponentes efectúen las correspondientes enmiendas.

Además, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, si lo considera conveniente, expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación.

B 5 PRÓRROGA DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN. LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, tendrá la facultad discrecional de no prorrogar el plazo para la presentación de ofertas teniendo en cuenta que el plazo único es el establecido por la Universidad de la Amazonía.

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.

C 1. IDIOMA.

La oferta que prepare el proponente, la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambien el proponente y LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, deberán redactarse en idioma español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el proponente podrá estar en otro idioma a condición de que se encuentre acompañado de una traducción al español, la cual prevalecerá a los efectos de interpretación de la oferta.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


C 2. DOCUMENTOS MINIMOS INTEGRANTES DE LA OFERTA.

La oferta constará de los documentos que se relacionan a continuación: - Formularios de la propuesta, documentos e información que se soliciten en

este, diligenciados de conformidad con los numerales relacionados con la preparación de las ofertas y las instrucciones en él contenidas.

- Garantía de Seriedad de la Oferta por el 20% del presupuesto oficial expedida por una entidad aseguradora, con una vigencia desde la fecha de presentación de la propuesta y un mes más.

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional - Certificado de existencia y representación legal, si fuere el caso. - Balance General y Estados financieros del oferente al Corte Diciembre 31 de

2009). - Documento de constitución del consorcio o unión temporal, de acuerdo con los

requerimientos de ley, si fuere el caso. - Certificado de inscripción en el Registro Único de la Cámara de Comercio,

vigente a la fecha de cierre de la presente licitación. - Los documentos soportes para determinar la Capacidad Residual del oferente. - Certificación de la visita al sitio de la obra expedida por LA UNIVERSIDAD. - Declaración de renta año gravable 2009.

El proponente deberá diligenciar en forma satisfactoria, como parte de su oferta los diferentes formularios que hacen parte de los documentos de la licitación a fin de acreditar la conformidad de su oferta con los términos de los documentos de la Licitación.

El proponente deberá incluir al diligenciar los formularios requeridos, aquellos comentarios que a su juicio sean necesarios para demostrar que la oferta se ajusta substancialmente a las condiciones y especificaciones establecidas por LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

C 3. PRECIOS DE LA OFERTA.

El proponente indicará en el formulario de cantidades y precios (Anexo 9) correspondiente, anexo a este pliego, los precios unitarios (Anexo 14) y totales de las obras que propone construir con arreglo al contrato (s) que resulte de la presente licitación. Sin perjuicio de la facultad de LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. El proponente elaborará los análisis de precios unitarios de acuerdo con el diseño que se proponga y las especificaciones técnicas del Código Nacional de Sismoresitencia (Anexo 9 y 18). Dicho diligenciamiento es de carácter obligatorio



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


y en el evento de que el precio unitario de algún ítem sea Cero deberá consignarse este valor en el respectivo formulario. Dichos precios unitarios servirán al proponente como elemento para determinar el valor de su oferta, más no se considera documento de la misma y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características y especificaciones de la obra. En caso de que se presenten inconsistencias o errores, prevalecerán los precios de los análisis unitarios sobre los del formulario de cantidades y precios correspondientes. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se le causaren por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el precio total de la oferta.

C 4. MONEDA DE LA OFERTA. El proponente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.

C 5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE PROPONENTES. Los proponentes además de cumplir substancialmente con los términos del pliego de condiciones, deberán acreditar mediante las pruebas documentarias referidas, los siguientes requisitos de verificación: Certificado de Registro expedido por la Cámara de Comercio exigido como requisito de participación para los proponentes; Para efectos de la capacidad residual el proponente deberá presentar un informe del estado de los contratos por ejecutar y en ejecución. Será requisito para la adjudicación del contrato, que el proponente cumpla con los requisitos de capacidad y calificación referidos, en caso de que los incumpla, la oferta será rechazada.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, los proponentes deben suministrar a LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, la siguiente información:

- Las personas jurídicas, anexarán el certificado de existencia y representación legal, el cual debe haber sido expedido por la Cámara de Comercio respectiva, dentro de los 45 días calendario anteriores a la fecha fijada para el cierre de la presente licitación. Si de los documentos enunciados se desprende que el representante legal requiere de autorización especial para presentar la propuesta, ésta deberá hacer parte de los documentos de la misma. - Informes sobre el estado financiero del proponente consistentes en declaraciones de utilidades y pérdidas, balances y de Auditoria para el último año, y una autorización del proponente para solicitar referencias bancarias.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


En caso de que el oferente sea un consorcio o una unión temporal, deberán proporcionarse los documentos correspondientes de cada uno de los integrantes. (Toda la información financiera solicitada debe corresponder a la vigencia fiscal del año 2009.)

C 6. CONDICIONES DE PAGO.

En la preparación de la oferta el proponente deberá tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en las Secciones IV - Condiciones Especiales del Contrato y V - Minuta del Contrato.

C 7. PROGRAMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

Los proponentes deberán presentar sus ofertas teniendo en cuenta el plazo máximo fijado por LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, para la ejecución de las obras objeto del contrato, el cual es de: SEIS (06) MESES.

El plazo propuesto que no exceda el estipulado, constituirá factor de cumplimiento más no factor de evaluación.

El proponente respaldará su propuesta en términos de plazo solicitado con un programa general de los trabajos que tiene que realizar. Este programa deberá elaborarse para la obra objeto de la presente licitación y será presentado en Anexo 15 , indicando los tiempos e inversiones para la ejecución de las mismas, así como el plazo total en días calendario necesario para cada una de las actividades y su terminación definitiva.

Si la propuesta sobrepasa el plazo máximo indicado por LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, la oferta será rechazada.

El proponente debe estudiar detalladamente la forma de ejecución de las obras materia de esta licitación y presentar los programas de inversiones (anexo 15) y de equipo físico (Anexo 4).

En la preparación de estos programas se deberán tener en cuenta las condiciones climáticas y topográficas de la región y evaluar las condiciones de producción y adquisición de los materiales, de tal manera que el avance físico de la obra se de en forma armónica, teniendo en cuenta lo observado por el proponente en la visita de obra.

En los programas se indicará claramente el valor de las inversiones periódicas y el orden de los trabajos dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa.

Siempre que lo solicite el interventor, deberán proporcionar para su información, datos escritos de lo que se tiene descrito para la ejecución de las obras.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Los programas de construcción se elaborarán utilizando un sistema de Barras y deben tener en cuenta lo siguiente:

La secuencia de las actividades El tiempo para cada una de las actividades Los tiempos de traslado entre una actividad y otra.

Si la propuesta sobrepasa el plazo máximo indicado por el LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, la oferta será rechazada.

El proponente en el momento en que sea notificado de que ha sido favorecido con la adjudicación, se pondrá en contacto con LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, con el objeto de ajustar y detallar el programa dentro de los marcos propuestos por él en su oferta y en los tiempos previstos por LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA para la ejecución de la obra.

Este trabajo lo entregará al Interventor en el momento de elaborar la correspondiente Acta de Iniciación de la obra y deberá incluir lo siguiente:

Programa de barras.

El programa de trabajo acordado con La Universidad de la Amazonía será obligatorio para las partes, no podrá modificarse sin causa plenamente justificada y estará vigente hasta tanto se apruebe su modificación por escrito por parte de la Universidad de la Amazonía. El Contratista proveerá suficiente personal, planta de construcción y equipo y deberá trabajar los turnos necesarios para que se realice de acuerdo con el programa de avance aprobado. Durante el periodo de construcción el Contratista colaborará con la Interventoría en la elaboración de un gráfico de avance de la obra conforme al programa aprobado, donde indicará semanalmente por lo menos el avance real de los trabajos, los porcentajes totales de obra realizados hasta la fecha, el personal utilizado, los suministros y los equipos y enviará copia a La Universidad de la Amazonía dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.

Con base en el mencionado control de avance, al término de cada periodo se determinará el valor del trabajo efectuado en cada actividad y se comparará con el valor programado hasta la fecha según el diagrama en barras correspondiente al programa de trabajo vigente.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


El contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo.

(Capítulo IV PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES Decreto 1295 de 1994). TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DEBEN ESTAR INSCRITOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (DECRETO 2170 DE 2002) Anexo 16.

C 8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS. Se aceptaran alternativas técnicas siempre y cuando estas no signifiquen condicionamiento para la adjudicación. Estas alternativas deben ser acompañadas de toda la información necesaria para su evaluación. Las alternativas ofrecidas serán consideradas bajo sus propios meritos independientemente de la propuesta básica presentada. Sólo se consideran las alternativas presentadas por el proponente cuya oferta básica sea evaluada como la más baja y siempre y cuando se dé cumplimiento a los criterios de adjudicación determinados en el pliego de condiciones.

Será opcional para LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA considerarlas y aceptarlas.

C 9. VALIDEZ DE LAS OFERTAS. Las propuestas deben estar vigentes y válidas durante el período señalado LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, para la constitución de la garantía de seriedad de la oferta.

En circunstancias extraordinarias, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, podrá solicitar a los proponentes que extiendan el período de validez de sus ofertas; la solicitud y las respuestas de los proponentes deberán ser hechas por cualquier medio de comunicación escrito. No se podrá obligar a los proponentes a acceder a la prórroga ni les será permitido de ninguna manera modificar su propuesta.

A los proponentes que acepten la prórroga del período de validez de la oferta les será requerido que extiendan la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en la forma correspondiente.

C 10. PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OFERTA

Existe disponibilidad presupuestal para efectuar los pagos a que se obliga LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, en la presente licitación con recursos



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


provenientes del proyecto “Ampliación de cobertura convenio MEN-ICETEX” del presupuesta de la actual vigencia aprobados por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($465.000.000°°) cuyo objeto es el DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL HIDRAULICO, SANITARIO, ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, FLORENCIA – CAQUETÁ.

C 11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El proponente suministrará como parte de su oferta una garantía de seriedad por un valor equivalente al diez (10%) total de la propuesta.

La garantía de seriedad de la oferta estará expresada en pesos Colombianos y se presentara mediante póliza de garantía emitida en forma aceptable para LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente firmada por el tomador.

Así mismo, su vigencia deberá iniciar el día 30 de noviembre de 2010 y termina el día 30 de diciembre de 2010.

La oferta no acompañada de garantía de seriedad con su correspondiente recibo de pago será rechazada por LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. En el evento en que la garantía de seriedad no se halle ajustada a los términos indicados en los párrafos anteriores en cuanto a fechas y valor, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, solicitará las correcciones, antes de comenzar el proceso de evaluación.

En el evento de que se presentaren prórrogas en los términos de licitación cuando la ley contractual así lo prevé, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, podrá solicitar la prórroga de la garantía de seriedad de la oferta a todos y cada uno de los oferentes, requisito necesario para conservar la calidad de proponente de la licitación y ser el posible adjudicatario del contrato.

En todo caso, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, se obliga a devolver las garantías correspondientes a las ofertas presentadas y que no fueron favorecidas con la adjudicación del contrato, tan pronto como sea posible, salvo a los proponentes clasificados en primero y segundo lugar, a los cuales se les regresará una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo, esto es, que se haya firmado el contrato, cumplidos los requisitos de legalización del mismo y efectuada la constitución de la póliza única de cumplimiento y demás amparos respectivos, y su aprobación por parte de LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva: Si el proponente retira su oferta durante el período de validez de la misma.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Si el proponente no acepta la corrección de su precio de oferta, de conformidad con lo estipulado en el presente pliego de condiciones. En caso de que la oferta sea aceptada, si el proponente no firma el contrato dentro de los términos establecidos o no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo.

C 12. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

El proponente preparará dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el “original” y “copia” del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de la copia.

El original y la copia de la oferta serán mecanografiadas o escritas en tinta indeleble, foliadas y firmadas por el Representante Legal de la firma proponente o por una o más personas debidamente autorizadas para presentar propuestas de conformidad con la documentación presentada sobre existencia y representación legal. Si el Representante Legal y/o proponente no es Arquitecto, la propuesta deberá ser abonada por un profesional debidamente matriculado y con tarjeta profesional en la profesión mencionada. Todas las páginas de la propuesta llevarán las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta.

La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la(s) persona(s) que firma(n) la oferta. En caso contrario las correcciones se entenderán como no efectuadas.

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

D 1. EMPAQUE E IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

El original y la copia de la oferta serán colocadas por separado, en sobres debidamente cerrados y marcados así: “ORIGINAL”, “COPIA” especificando el nombre de la propuesta ofrecida. Si algún proponente no cumple este punto su oferta será rechazada.

Los sobres cumplirán con las siguientes características:

- Estarán dirigidos a:

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA DIRECCIÓN: Avenida Circunvalación Calle.16 Carrera 3 B Barrio El Porvenir OFICINA: Vicerrectoría Administrativa LICITACION PUBLICA N° 001-2010



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


OBJETO: DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, FLORENCIA – CAQUETÁ. PROPONENTE DIRECCION TELEFONO_ MUNICIPIO: Florencia DEPARTAMENTO: Caquetá

Indicarán el nombre del proyecto, el número del llamado a licitación y las palabras “NO ABRIR ANTES DE LA (señalar fecha de cierre de la licitación y apertura de la urna)”, además el nombre y dirección de proponente a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada TARDÍA.

Si los sobres fuesen entregados sin cerrar o sin las constancias requeridos en este numeral, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, no tendrá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.

D 2. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Los oferentes deberán entregar sus ofertas en la dirección antes indicada a más tardar el día 30 de noviembre de 2010 a las 12 del medio dia. (hora en la cual se cerrara la puerta de acceso a la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa).

D 3. OFERTAS TARDÍAS.

La(s) oferta(s) que reciba LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, después del plazo estipulado por ella para la recepción, serán rechazadas y devueltas al proponente en las mismas condiciones que fueron recibidas.

D 4. MODIFICACIONES Y RETIRO DE OFERTAS.

El proponente podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, siempre y cuando la petición de modificación o retiro sea recibida por La Universidad de la Amazonía mediante comunicación escrita, antes de la fecha señalada para el cierre de la licitación.

La comunicación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada y enviada por el proponente de conformidad con el numeral 22 de esta Sección. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


E 1. APERTURA DE OFERTAS POR LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. Las ofertas se abrirán en acto público en presencia de los representantes de los proponentes que asistan, en el sitio, hora y fecha señalados en el aviso de prensa que informaron sobre esta Licitación o en lo establecido en los adendos modificatorios que se produzcan con respecto al cierre de la misma, en donde se anunciarán los nombres de los mismos, se foliarán y rubricarán las ofertas por parte de LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, se leerá el valor de las ofertas básicas y de la propuesta alternativa, así como los demás pormenores que se estimen convenientes.

De todo lo anterior se dejará constancia en acta que será suscrita por los funcionarios a quienes se les haya delegado la facultad para efectuar los actos y trámites inherentes a la realización de la licitación y por los proponentes presentes que así lo deseen.

Después de la apertura de las propuestas las informaciones referentes al examen, clasificación, evaluación y comparación de las mismas y recomendaciones concernientes a la adjudicación del contrato, se consideran públicas y por ende cualquier persona que demuestre interés como proponente podrá conocerlas, y solicitar bajo su costa las respectivas copias, con las restricciones estipuladas en la ley contractual.

E 2. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO.

La información relativa del análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, comunique a los proponentes que los informes de evaluación de las propuestas se encuentran a disposición de los proponentes en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa de LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, para que presenten las observaciones correspondientes del presente pliego de condiciones.

Todo intento de un licitante para influir en un procesamiento de las ofertas o decisión sobre la evaluación por parte del contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese licitante.

E 3. ACLARACIÓN DE OFERTAS.

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, a su discreción podrá pedir a un proponente que aclare su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el valor ni



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


en los aspectos substanciales de la propuesta. La fecha límite para la contestación de las mismas, la fijará LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, en la respectiva comunicación, estableciendo para ello un plazo razonable.

E 4. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS PROPUESTAS POR LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Antes de proceder a la evaluación del cumplimiento de las condiciones técnicas de la licitación, se procederá a efectuar un examen preliminar de las propuestas con el fin de determinar si cada una de ellas se encuentra completa y si cumplen con los requisitos esenciales de la Licitación, entre otros:

- Documentos mínimos integrantes de la oferta - Si los documentos de la licitación han sido debidamente firmados - Si las garantías presentadas son las exigidas, en término y condiciones en el pliego.

Las ofertas que no cumplan con los anteriores requisitos serán rechazadas y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el proponente

E 5. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.

LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, verificará que las ofertas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera:

La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el Precio Total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, teniendo como base los precios contemplados en el listado de materiales a utilizar, los cuales deben de concordar con los análisis de precios unitarios de lo contrario prevalecen los primeros y se ajustarán tanto los análisis de precios unitarios como el precio total de la oferta. Luego de hacer las correcciones anteriores y cuando el valor final una vez corregidos sea superior al 10% por exceso o por defecto del presupuesto originalmente presentado, dará lugar al rechazo de la propuesta del licitante.

Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas.

E 6. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS y DISPONIBILIDAD DE LAS EVALUACIONES.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, evaluará el día 01 de diciembre de 2010 las propuestas, los aspectos técnicos, jurídicos , económicos y conceptuales de diseño, efectuando un estudio y análisis con el fin de determinar si las propuestas se encuentran conformes a las condiciones técnicas, jurídicas , económicas y conceptuales de diseño exigidas y reflejadas en este pliego como son entre otras: plazo, ejecución, equipo mínimo requerido, personal propuesto, capacidad del proponente, cumplimiento en contratos anteriores , calidad en la solución de diseño arquitectónico y todas aquellas que se soliciten en la sección IV - Condiciones Especiales del Contrato. Las ofertas que no cumplan con estos requisitos serán rechazadas.

Una vez que LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, haya determinado cuales ofertas se ajustan esencialmente a los documentos de licitación y a las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y conceptuales de diseño exigidas por el pliego, procederá a su evaluación detallada y comparación.

En la evaluación detallada de las ofertas, LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, determinará para cada condición estipulada en el párrafo primero de este numeral la ponderación o valor de las mismas, considerando los siguientes factores de verificación como por ejemplo: plazo (no es factor de evaluación sino de cumplimiento); cumplimiento en contratos anteriores, capacidad financiera, experiencia, equipo y factores de calificación como el factor económico (precio) de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2170 de 2002.

Se efectuarán las correcciones de los errores aritméticos de acuerdo con lo estipulado en el numeral respectivo del presente pliego de condiciones.

El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos, no será objeto de evaluación, pero si la oferta es significativamente inferior en plazo establecido en los pliegos, no será evaluada conforme al artículo 29 de la ley 80 de 1993.

En todo caso la evaluación de las ofertas se realizará dentro del plazo estipulado para ello y la evaluación de las mismas estará en disposición de los oferentes en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa durante el periodo comprendido entre el 02 al 09 de diciembre de 2010.

Con las propuestas que cumplan todos los requisitos, es decir que se consideren propuestas hábiles, se hará la comparación y evaluación, con la metodología que se indica a continuación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

F 1. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

La Universidad de la Amazonía adjudicará el contrato que resulte de la presente



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


licitación, el día 13 de diciembre del 2010 . Al proponente cuya oferta se ajuste a los documentos de licitación, y haya sido evaluada como la de mayor puntaje o sea la más favorable. Ofrecimiento más favorable es aquel que, una vez evaluado en su conjunto, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como : Criterios de diseño planteado y solución arquitectónica mas favorable a las necesidades de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA , cumplimiento, experiencia, organización, plazo, equipo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos que se realiza en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato, resulta ser el más ventajoso para la entidad, determinando que dicho proponente está calificado para cumplir satisfactoriamente el contrato de acuerdo con los requerimientos consagrados en este pliego de condiciones.

Para efectos de la evaluación de la Propuesta, se tendrá en cuenta lo estipulado en el decreto 2170 de 2002 en lo referente a los factores de verificación: Capacidad jurídica y Financiera, Experiencia General , Plazo, Capacidad Operacional (Equipo y maquinaria) Capacidad Administrativa (Personal Ofrecido) y los factores de Calificación: Valor de la propuesta tal como se detalla en el siguiente numeral verificación y calificación de las propuestas.

La Universidad de la Amazonía efectuará la adjudicación mediante acto administrativo debidamente motivado. Cuando medie solicitud de algún proponente la adjudicación se efectuará en audiencia pública conforme y dentro de los términos preceptuados en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993.

F 2. DERECHO DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior La Universidad de la Amazonía se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas en cualquier momento y declarar desierta la licitación en el mismo término de la adjudicación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria se hará mediante acto administrativo motivado en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a dicha decisión, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del proponente o proponentes afectados por esta decisión.

F 3. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicación se hará mediante Resolución motivada que se notificará personalmente al proponente o proponentes favorecidos en la forma y términos establecidos para los actos administrativos.

Si la adjudicación no se hubiese realizado en audiencia pública, la Universidad de la Amazonía comunicará por escrito, tal decisión, al proponente favorecido con el



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


fin de que procedan a notificarse personalmente de la Resolución. A los proponentes no favorecidos se les comunicará el 13 de diciembre de 2010.

F 4. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Simultáneamente con la notificación al proponente seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, La Universidad de la Amazonía, le enviará la minuta del contrato incluida en los documentos de licitación, a la cual se habrán incorporado las condiciones particulares de la oferta y todos los aspectos de aclaración que las partes estimen conveniente.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término establecido y que corresponde el 15 de diciembre de 2010, La Universidad de la Amazonía, hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubierto por el valor de la garantía. En este evento, La Universidad de la Amazonía, mediante acto administrativo motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo de suscripción del contrato, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable.

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, el contratista seleccionado otorgará una garantía de cumplimiento con los demás amparos correspondientes de conformidad con las condiciones del contrato y en forma satisfactoria para La Universidad de la Amazonía.

La circunstancia de que el proponente favorecido no cumpla lo dispuesto en este numeral, constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


SECCION III CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. APLICACION Las siguientes condiciones generales serán aplicables a todos los contratos celebrados por La Universidad de la Amazonía para la construcción de obras civiles, como resultado de la presente licitación.

2. IDIOMA DEL CONTRATO

Todos los documentos del Contrato se elaborarán en idioma Español.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del Contrato, como anexos al mismo, los siguientes documentos:

* La propuesta presentada por el Contratista, con las aclaraciones si hubiesen procedido.

* Los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas.

* Las modificaciones a los pliegos de condiciones que se hagan mediante adendos antes del cierre de la licitación.

* Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante la ejecución del Contrato.

* La garantía única de cumplimiento con los diferentes amparos a que haya lugar.

* Los demás documentos que se consideren pertinentes

4. PERMISOS Y PATENTES

El Contratista será responsable por toda reclamación que pueda presentarse por concepto de violación a las patentes con los sistemas de trabajo, materiales, etc. y serán por su cuenta todos los gastos que puedan ocasionarse por tal concepto.

5. COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS

La Universidad de la Amazonía se reserva el derecho de celebrar otros Contratos de objeto distinto al presente en calidad o cantidad, relativos al proyecto y de ejecutar ciertas operaciones en conexión con el mismo, por sus propios medios. El Contratista deberá permitir a la Universidad de la Amazonía en la ejecución de



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


otros trabajos, la introducción y almacenamiento de materiales y el desarrollo normal de sus labores.

El Contratista deberá planear y ejecutar la obra en tal forma que permita coordinar su trabajo con el de otros Contratistas.

El Contratista deberá reparar prontamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a los trabajos de otros Contratistas o de La Universidad de la Amazonía. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos Contratistas en relación con su trabajo, deberá ser solucionado o decidido por el Interventor.

El Contratista deberá suspender la ejecución de cualquier parte de los trabajos o desarrollarlos en la forma que lo ordene el Interventor, cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros Contratistas o de La Universidad de la Amazonía. Sin embargo, si la suspensión o cambio de método afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras contratadas, el Contratista tendrá derecho a una ampliación del plazo acordado para la entrega de la obra, que será convenido de común acuerdo entre La Universidad de la Amazonía y el Contratista y si fuere procedente, en aplicación de la Ecuación Contractual que establece la Ley, a un mayor valor.

Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro Contratista, deberá inspeccionar dichas obras e informar al Interventor sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento a lo anterior, implicará la aceptación por parte del Contratista, de las obras que están ejecutando terceros. El Contratista será responsable por la obra ejecutada por él, con excepción de cualquier daño posterior que resulte de defectos en la obra de otros Contratistas, no previsibles en el momento de ejecutar el trabajo contratado.

6. CESION Y SUBCONTRATACION

El Contrato que se firme entre el Contratista y La Universidad de la Amazonía es intransferible. Al contratista no le será permitido subcontratar totalmente o ceder el Contrato o parte de éste a otra persona o entidad, salvo autorización expresa y escrita de la Universidad de la Amazonía.

El Contratista informará a la Universidad de la Amazonía el nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la información adicional que permita a la misma evaluar su idoneidad. El Contratista será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra la Universidad de la Amazonía.

Si en cualquier momento La Universidad de la Amazonía notifica que considera



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el Contratista deberá tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre la Universidad de la Amazonía y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el Contratista totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos.

En el caso de un Contrato celebrado entre la Universidad de la Amazonía y un consorcio o unión temporal, no podrá haber cesión entre los miembros que lo integran.

7. INSPECCION Y SUPERVISION

La Universidad de la Amazonía verificará la ejecución y cumplimiento de las actividades del los Contratista por medio de un Interventor, quien deberá ser independiente de la entidad contratante y del contratista. El Interventor podrá ser una persona natural o jurídica especializada con experiencia en la materia.

El Interventor representará a la Universidad de la Amazonía y será intermediario entre éste y el Contratista, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del Contrato.

Todos los materiales y equipos estarán sujetos a la inspección y prueba de la Universidad de la Amazonía, en cualquier lugar, durante el período de ejecución del Contrato. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, dará a los inspectores designados por la Universidad de la Amazonía todas las facilidades y asistencia necesaria para el cumplimiento de sus deberes, con seguridad y comodidad.

La aceptación o el rechazo de materiales y equipos, serán hechos tan pronto como sea posible. Sin embargo, dicha inspección o aceptación no exonerará al Contratista de su responsabilidad por los materiales y equipos que no cumplieren con los requerimientos que estos documentos ni de cualquier otra responsabilidad relativa a defectos y otras fallas que pudieren ser encontradas posteriormente, ni impondrá a la Universidad de la Amazonía responsabilidad alguna en este sentido. El interventor responderá en general en los términos establecidos en la Ley 80/93 y reglamentarios por sus actuaciones u omisiones.

8. MULTAS

En caso que el Contratista no cumpla con algunas de las obligaciones del Contrato, éste pagará a la Universidad de la Amazonía, multas en la forma establecida en las secciones IV – Condiciones Especiales del Contrato y V – Minuta del Contrato- La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el Contratista, podrá ser deducida de cualquier saldo pendiente, sin que ello implique que se libera del cumplimiento de todos los compromisos adquiridos al



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


firmar o al aceptar el Contrato. La aplicación de tales multas se entiende sin perjuicio de que en un momento la Universidad de la Amazonía proceda a declarar la caducidad del contrato, hacer efectivas las garantías y seguros que el Contratista se compromete a constituir a favor de éste.

9. GARANTIA UNICA

El Contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, otorgará una garantía única de cumplimiento a favor de la Universidad de la Amazonía que tendrá por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista frente a la Universidad de la Amazonía, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato de obra civil. La Garantía única incluirá como riesgos amparados y valores mínimos los siguientes: El valor del amparo del anticipo deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título o pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo y debe extenderse por la vigencia del Contrato y tres meses más. El valor del amparo de cumplimiento será igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de duración del contrato y un mes más. El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. El valor de los amparos de estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos, será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato y deberá extenderse por un periodo de cinco (5) años, a partir de la entrega de la obra, bien o servicio. El valor de la garantía única de cumplimiento será cancelado a la Universidad de la Amazonía como indemnización por las pérdidas que le causaren el incumplimiento del contratista a sus obligaciones contractuales.

La garantía única estará expresada en moneda colombiana y se presentará mediante garantía expedida por Compañía de Seguros, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato. Esta garantía será devuelta por la Universidad de la Amazonía a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

Se deberá cubrir la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa, por un valor del veinte (20%) del valor del contrato y por un término del tiempo de ejecución del contrato y 18 meses mas.

10. CADUCIDAD

La declaratoria de caducidad deberá proferirse por la Universidad de la

Amazonía mediante resolución motivada, conforme a los hechos constitutivos estipulados en la Ley 80 de 1993, en la cual se expresarán la(s) causa(s) que dio lugar a ella y se ordenará hacer efectivas las multas, si no se hubieren decretado



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


antes, y la garantía de cumplimiento. La resolución que declare la caducidad, se notificará personalmente al contratista

Afectado. Si ello no fuere posible por los procedimientos consagrados en la ley administrativa. Contra dicha providencia, cabe el recurso de reposición interpuesto ante el Señor Rector de la Universidad de la Amazonía dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación o de su publicación.

En el caso de declararse la caducidad del Contrato, el Contratista deberá pagar a la Universidad de la Amazonía una indemnización equivalente al valor de los perjuicios que éste sufra, haciendo efectivas las garantías otorgadas y las retenciones constituidas conforme a estos pliegos de condiciones. Sin perjuicio de lo anterior y en todo caso la Universidad de la Amazonía podrá exigir al Contratista todas las indemnizaciones a que haya lugar de conformidad con la Ley. Declarada la caducidad, la Universidad de la Amazonía ocupará las obras o los bienes en el estado en que se encuentren en aquel momento.

Para el pago de las instalaciones, equipo, herramientas, materiales y demás elementos que la Universidad de la Amazonía ocupe una vez caducado el Contrato, se procederá de la siguiente manera:

Para el equipo de construcción se utilizarán los cánones de arrendamiento detallados por el Contratista en su propuesta. Para unidades que no hayan sido incluidas en la propuesta se calculará el canon de arrendamiento de acuerdo con el sistema que tiene la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), con base en los valores comerciales del equipo al momento de la caducidad, que haya determinado la Universidad de la Amazonía, previo peritazgo.

Para las instalaciones se pagará un canon de arrendamiento mensual correspondiente al medio por ciento (0.5%) del costo real de las mismas.

Para las herramientas y equipos menores se convendrá con el Contratista un canon de arrendamiento.

Declarada la caducidad, el Contratista no tendrá por ello derecho a indemnización alguna.

11. PRORROGAS AL PLAZO

Si como consecuencia de la construcción de obras extras o adicionales de cualquier clase, o por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el Contratista requiere una prórroga al término de duración del Contrato, así se lo hará saber por escrito motivado al Interventor, quien una vez estudie las razones y hechos que fundamentan dicha solicitud deberá determinar,



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


si hay lugar a ella. Dicha prórroga deberá ser aprobada por la Universidad de la Amazonía y deberá constar en contrato adicional firmado por las partes.

12. IMPUESTOS Y DERECHOS

El Contratista deberá cubrir todos los impuestos y derechos con que sea gravado por el Gobierno y las entidades públicas bajo cuya jurisdicción se ejecute el Contrato, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en el Contrato.

13. ARBITRAJE

Las diferencias que se presenten entre el Contratista y la Universidad de la Amazonía que no sean resueltas de común acuerdo entre las partes serán dirimidas de conformidad con lo estipulado en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

14. SUJECION A LA LEY Y A LOS TRIBUNALES COLOMBIANOS

Los Contratos que celebre la Universidad de la Amazonía como resultado de la presente licitación, están sometidos a la ley colombiana y a la jurisdicción de los tribunales competentes.

15. INTERVENTORIA

Las principales atribuciones de la Interventoría son:

* Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecución del Contrato.

* Exigir el cumplimiento del Contrato y de sus especificaciones en todas o cualquiera de sus partes.

* Estudiar, recomendar y decidir los cambios substanciales que sean necesarios o convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos a consideración de la Universidad de la Amazonía.

* Practicar diaria y permanente la inspección de las obras contratadas teniendo en cuenta el diseño y los planos presentados y aprobados por el Comité Evaluador de la presente licitación.

* Ordenar que se rehagan las obras o se repongan los materiales que se consideren defectuosos.

* Verificar en asocio del Contratista el cómputo mensual de la obra ejecutada para los efectos del acta de pago.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


* Vigilar el buen uso y conservación de los equipos de propiedad de la Universidad de la Amazonía que, eventualmente estén al servicio del Contratista para la ejecución del Contrato.

* Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar su cumplimiento.

* Todas las demás atribuciones de la Universidad de la Amazonía que en el Contrato y sus anexos se contemplen y se correspondan directamente a la Interventoría.

Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre La Universidad de la Amazonía y/o la Interventoría y el Contratista, deberán hacerse por escrito.

El Contratista deberá cumplir prontamente cualquier orden que dicte el Interventor. Sin embargo, si el Contratista considera que algunas de las exigencias están fuera de lo estipulado en el contrato o si considera injusta una orden del Interventor o de sus auxiliares, deberá manifestar su inconformidad por escrito a la Universidad de la Amazonía, durante los tres (3) días siguientes al recibo de la misma, señalando claramente y en detalle las bases sobre las cuales funde su reclamación. Si el Contratista no hace uso de este término, las órdenes o decisiones del Interventor se considerarán como definitivas.

En caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre el Interventor y el Contratista, la situación será presentada a la Universidad de la Amazonía. Si el Contratista rehúsa o descuida el cumplimiento de cualquier orden del Interventor, éste notificará por escrito al Contratista sobre el incumplimiento del Contrato, señalando específicamente las omisiones o infracciones.

Con base en tal notificación, el Interventor podrá descontar de las actas de pago subsiguientes, el valor de lo exigido que no haya sido cumplido por el Contratista. El monto de la suma a descontar será determinado por el Interventor.

Si posteriormente el Contratista corrige las omisiones o infracciones a entera satisfacción del Interventor, éste incluirá en los pagos futuros el monto descontado, siempre y cuando no hayan resultado costos adicionales para la Universidad de la Amazonía por motivo de la omisión del Contratista, los que deberán ser evaluados por el Interventor.

Si el Contratista descuida o rehúsa cumplir las órdenes de la Interventoría, la Universidad de la Amazonía puede notificar por escrito al Contratista con diez (10) días de anticipación su intención de ejecutar por sí o por medio de terceros lo ordenado por la Interventoría, en este caso todos los costos en que incurra la Universidad de la Amazonía serán cargados al Contratista.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


El pago de estas sumas será descontado en primer lugar de las actas del Contratista, en segundo lugar de las sumas retenidas de conformidad con el Contrato y en tercer lugar de la garantía de cumplimiento, todo esto sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

De igual forma, las funciones de la interventoría y su aplicación, se efectuaran de conformidad con lo establecido en la Ley y Decretos nacionales.

16. TRAZADO Y DISPOSICION

Para todo lo relacionado con construcciones y/o instalaciones, el Contratista localizará las obras, siguiendo los detalles indicados en los planos aprobados el Comité Evaluador bajo la supervisión del Interventor.

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, con el fin de ajustarse al proyecto. El costo de estas medidas, así como el costo de las modificaciones a las estructuras que sea necesario ejecutar debido a las diferencias de alineamientos o cotas, será por cuenta del Contratista.

17. VARIACION DE CANTIDADES Y COSTOS

Cuando sea necesario modificar las cantidades, plazo y/o el valor contractual convenido y no se tratare de un reajuste a los precios acordados, las partes suscribirán un contrato adicional, el cual se entenderá perfeccionado, (cuando se trate de modificaciones en el valor y/o plazos), con un acta firmada entre la Universidad de la Amazonía y el Contratista, previa prórroga y/o aumento de las garantías otorgadas.

En los contratos adicionales que impliquen un aumento en el valor del contrato, se debe tener en cuenta que el valor del contrato no podrá adicionarse en más del 50% del valor inicial.

Toda prórroga del plazo, cuando los índices de la fórmula de reajuste no se congelen, será competencia exclusiva de La Universidad de la Amazonía En el caso de contratos adicionales relacionados con plazo y valor, requerirán de las solemnidades a que hubieren lugar acorde con el contrato principal.

18. OBRAS PROVISIONALES Y SERVICIOS

El Contratista levantará en el sitio de la obra un campamento para almacenamiento de equipos, materiales y demás productos necesarios para la ejecución de las obras, de acuerdo con el programa.

Este campamento, así como todas las demás actividades para la ejecución de la



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


obra, deberán efectuarse dentro del área establecida para las mismas y en ningún caso en las vías públicas.

19. MEDIDAS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS En la ejecución de obras, el Contratista deberá proveer por su cuenta, las instalaciones y personal de vigilancia necesarios para dar la suficiente seguridad a sus empleados, a los de la Universidad de la Amazonía y a terceros, aplicando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones, además de las indicadas en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato.

El Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán de acuerdo con estas normas para someterlo a la previa aprobación del Interventor, quien podrá además, ordenar las medidas adicionales que considere necesaria.

El Contratista deberá responsabilizar al jefe de la obra por el cumplimiento de dichas medidas, exigiéndole efectuar visitas diarias a los frentes de trabajo.

El Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada protección de las estructuras de servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán de cargo del Contratista el valor de las reparaciones que sea necesario ejecutar debido a daños ocasionados por él en estas estructuras.

20. MEDIDAS AMBIENTALES

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente y las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Los permisos, licencias y autorizaciones serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de la Universidad.

21. AVANCE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Si a juicio del Interventor, el ritmo de realización de la obra o de alguna de sus etapas es demasiado lento para asegurar su cumplimiento en la fecha acordada en el programa de trabajo, el Interventor deberá comunicárselo por escrito al Contratista, quien en forma inmediata y con la previa aprobación del Interventor deberá adoptar las medidas que considere necesarias para acelerar su ejecución, con el objeto de terminar en la fecha estipulada en el programa de trabajo.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


22. PAGO La Universidad de la Amazonía se compromete a pagar al Contratista el valor del contrato resultante de la presente licitación, de la siguiente manera:

Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor contractual pagado por La Universidad de la Amazonía al Contratista una vez perfeccionado el Contrato, el cual será consignado en cuenta a nombre de LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA -CONTRATISTA, que será manejada por el tesorero de La Universidad y el contratista, de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado por el contratista y previo visto bueno de la interventoría, es requisito indispensable para la entrega del mismo la respectiva legalización del contrato y la aprobación de las garantías por parte del interventor.

El cincuenta por ciento (50%) restante La Universidad de la Amazonía lo pagara mediante pagos parciales mensuales conforme al avance de ejecución del contrato de obra, previa presentación de las facturas y cuentas de cobro correspondientes a los ítems sujetos de cobro desarrolladas en el período mensual, que deberán contar con el visto bueno del interventor, a los cuales se descontará un cincuenta por ciento (50%) como amortización al anticipo.

Las facturas deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior

Dentro de los Treinta (30) días calendario siguiente al recibo de cada factura, la Universidad de la Amazonía efectuará su pago total y sujeto a los desembolsos de la Universidad de la Amazonía.

23. USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCION

Siempre que en opinión del Interventor las obras o una parte de las mismas estén en condiciones de ser utilizadas y los intereses La Universidad de la Amazonía requieran su uso, éste podrá tomar posesión de las mismas.

La Universidad de la Amazonía o terceros autorizados por él, podrán, cuando lo estimen necesario, montar o instalar equipos en las obras en ejecución, siempre y cuando tales equipos hagan parte de las estructuras cuya ejecución se adelanta, para lo cual, el Contratista deberá prestar toda la colaboración que le sea solicitada sin que este hecho signifique que la obra contratada sea recibida La Universidad de la Amazonía.

El uso o posesión por La Universidad de la Amazonía de obras o de parte de las mismas, no eximirá al Contratista de sus obligaciones, ni implicará a la



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Universidad de la Amazonía a los derechos adquiridos en el desarrollo del contrato.

24. RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION FINAL

Una vez terminado el Contrato a satisfacción de la Universidad de la Amazonía y el Contratista haya otorgado la garantía de estabilidad y calidad de la obra, se levantará dentro de los dos (2) meses siguientes el acta de liquidación con intervención de las partes, en la cual se hará constar el cumplimiento de lo anteriormente prescrito y las cantidades totales ejecutadas, con inclusión de las reparaciones efectuadas.

La Universidad de la Amazonía expedirá el correspondiente Certificado de Liquidación Final y Recibo del Contrato, en que conste que el Contratista le ha hecho entrega de las obras a satisfacción, así como la fecha de terminación y aceptación de los resultados de las pruebas e inspecciones efectuadas.

El acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, estará sujeta a las solemnidades usuales en los contratos y mediante ella deberán autorizarse los pagos contenidos de la última acta y el valor de los reajustes pendientes por liquidar, si fuere el caso.

25. INDEMNIDAD

Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones, será necesario además que el Contratista suscriba una constancia en la que manifiesta que asume la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitación en contra de la Universidad de la Amazonía, por motivos que hayan sido imputables al Contratista de acuerdo con lo establecido en el Contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación del Contrato.

26. GARANTIA UNICA - AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

En desarrollo de la póliza única de garantía, La Universidad de la Amazonía exigirá al Contratista un amparo de estabilidad de la obra, la que tendrá por objeto asegurar que la obra no sufrirá deterioros que impidan la utilización o el servicio para el cual se ejecutó, ni perderá las características de armonía, seguridad y firmeza en su estructura.

En caso que el Contratista no cumpla con las indicaciones de la Universidad de la Amazonía, éste podrá, después de comunicarle su intención por escrito al Contratista, ejecutar por sus propios medios o utilizando a terceros, las reparaciones que sean necesarias, pero sin eximir al Contratista de cualquiera de sus responsabilidades. Los costos totales y gastos en que incurra La Universidad de la Amazonía por tal concepto, le serán cobrados al Contratista



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


haciendo efectiva la garantía. Queda entendido que ninguna acta o estipulación contractual podrá eximir al Contratista de las responsabilidades antes anotadas.

27. DEFECTOS DE EJECUCION

El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del Contrato, derivados de planos, fabricaciones, replanteo, localización y montaje efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción o mano de obra deficiente utilizados en la obra contratada. Así mismo, se obliga a llevar a cabo bajo su costo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Si las reparaciones que se efectúen, a juicio de La Universidad de la Amazonía pueden razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, La Universidad de la Amazonía podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista, mediante notificación escrita enviada dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

28. LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y EQUIPOS

Durante el desarrollo de las obras, el Contratista deberá en todo momento mantener los sitios en que éstas se realizan limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basura, sea cual fuere su procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del Contrato.

A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el Contratista deberá eliminar y sacar del sitio de la obra todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando el lugar en un estado completo de limpieza, a satisfacción del Interventor. Así mismo, dejará las zonas de préstamo, las carreteras de acceso y otras áreas de trabajo utilizadas, en las mismas condiciones iniciales encontradas, drenadas y niveladas de acuerdo con lo requerido por el Interventor. Si así no se hiciere, el Interventor podrá hacer que se limpie el lugar y se ponga nuevamente en condiciones higiénicas y presentables a su entera satisfacción.

29. ESPECIFICACIONES

Las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se ejecutarán las obras objeto del Contrato, serán suministradas por el contratista de acuerdo al diseño y actividades de construcción presentadas, estas serán aprobadas por el Comité



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Evaluador, teniendo siempre en cuenta las especificaciones contempladas en el Código Nacional de Sismo resistencia, a las cuales el Contratista deberá dar estricto cumplimiento.

Si el Contratista desea o necesita desviarse de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someterse a aprobación del Interventor un informe en el cual se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que va a aplicar. Si el Interventor no las aprueba, el Contratista deberá ajustarse a los requisitos estipulados en estas especificaciones.

30. TERMINACION O REDUCCION DEL CONTRATO La Universidad de la Amazonía mediante resolución motivada podrá terminar o modificar el objeto del contrato, por cualquiera de las causas contempladas en la ley contractual. Contra esta resolución procede solamente al recurso de reposición, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas que pueda intentar el Contratista. El Contratista renuncia expresamente a reclamar perjuicios e indemnizaciones por tal medida, pero tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos de licitación y legalización y el valor de la obra que haya alcanzado a realizar de acuerdo con las normas y especificaciones contractuales.

SECCION IV

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones especiales del contrato que figuran a continuación, serán complementarias de las condiciones generales del contrato. En caso de conflicto, las disposiciones de este capítulo prevalecerán sobre las condiciones generales del contrato.

1. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Para esta licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio o Uniones Temporales, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos (ANEXO 2 O 3 Respectivamente)

Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en la Sección II de estos pliegos.

Deberán designar la persona que, para todos los efectos (incluyendo la presentación de la oferta y el contrato en caso de ser adjudicado), los representará.

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes, deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


interior del Consorcio. Las relaciones que se dan frente a la Universidad de la Amazonía, se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros.

Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión, deberán determinar el alcance, extensión y contenido de la participación de cada uno en la ejecución del objeto contratado, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que incurrió en la falta o en el incumplimiento específico de que se trate.

Las personas o firmas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos en lo legal y acompañar los documentos requeridos, en el presente pliego, como si fueran a participar en forma independiente

La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal efecto, las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse los documentos que lo acredite como tal.

Los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán ceder su participación en los mismos a terceros sin previa autorización escrita de la Universidad de la Amazonía. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal.

La capacidad de contratación del Consorcio o Unión Temporal será igual a la suma de las capacidades de cada uno de sus integrantes.

2. ARBITRAMENTO El mecanismo formal de solución de diferencias que se aplicará conforme a lo establecido en las condiciones generales del contrato será acorde a la Ley General de Contratación, Ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios.

3. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial del contratista, éste reconocerá y pagará a la Universidad de la Amazonía una suma equivalente al 0.5 por mil del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, hasta el 10% del valor del contrato, con fundamento en los perjuicios que sufra, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias por la vía judicial a que hubiere lugar. PARAGRAFO: La Administración de la Universidad queda autorizada de manera expresa a imponer la multa, en el evento en que sea del caso aplicarla.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACION



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


La Universidad de la Amazonía, teniendo en cuenta lo señalado en los numerales 28, 30 y 31 de la Sección II, realizará la evaluación detallada de las ofertas considerando los factores técnicos y económicos como se señala a continuación, expresada en puntaje.

5. VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1 FACTORES DE VERIFICACIÓN

Se procederá a realizar el análisis Jurídico, Experiencia, Operacional (equipo), Administrativo (personal ofrecido) de los documentos que lo integran, con el fin de determinar, de acuerdo con la ley y las exigencias de este pliegos de condiciones, cuales propuestas son admisibles. Serán admisibles aquellas propuestas que obtengan en cada uno de los criterios “Admisible”

CRITERIO A EVALUAR RESULTADO DE LA

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Proyecto Arquitectónico y estructural

ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE Equipo

Condiciones de Experiencia

Capacidad Financiera

TOTAL ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE

Es indispensable que la propuesta haya obtenido en todos los criterios “es Admisible “ para pasar a la etapa de factores de calificación, la propuesta que obtenga tan solo uno o mas “no admisible” será rechazada

A. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico se evaluará bajo los siguientes parámetros: Implantación de crecimiento del proyecto planteado: En este punto se

tendrá en cuenta la volumetría, la implantación del proyecto, factores ambientales, las áreas libres y el espacio público y el área de crecimiento lograda.

Presentación completa de los planos y documentos solicitados: La

documentación deberá ser como mínimo la solicitada de ninguna manera se admitirán propuestas incompletas. Los planos mínimos que deberá contener el proyecto serán los siguientes los cuales se presentarán en escala libre de



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


1:125 a 1:50 en formato de libre escogencia desde un cuarto de pliego en adelante:

Localización

Planos arquitectónicos: Plantas, cortes, fachadas, planta de cubierta.

Planos estructurales

Planos de instalaciones hidráulicas.

Planos de instalaciones sanitarias.

Planos eléctricos generales.

Planos de Aire Acondicionado.

Otros documentos:

Presupuesto detallado de obra.

Cronograma de actividades.

Funcionabilidad en el desarrollo del proyecto por etapas: En este punto se tendrá en cuenta la facilidad para que el proyecto pueda ser construido por etapas sin generar conflictos en el momento de construir la etapa que se continúe.

B. EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO

El proponente deberá relacionar el equipo ofrecido en el formulario respectivo indicando e! lugar donde se encuentra el mismo, de manera que la Universidad pueda verificar cuando así lo requiera su existencia, condiciones y características y disponibilidad para iniciar trabajos en la Universidad de la Amazonía.(Anexo 4)

El equipo mínimo requerido y exigido dentro de esta licitación es el siguiente:

EQUIPO

Dos (2) mezcladoras de 1 Bulto

Dos (2) vibradores de concreto

Una (1) rana compactadora.

Veinticinco (25) Secciones de andamio

Una pluma de capacidad de carga 100 Kg.

El proponente deberá acreditar la propiedad del equipo mediante alguno de los siguientes documentos:



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Factura que cumpla con los requisitos legales y tributarios, acompañada del recibo de pago de impuesto de timbre, cuando hubiere lugar a su cancelación.

Compromiso de alquiler y disponibilidad

Contrato de compraventa, acompañado del recibo de pago de impuesto de

timbre, cuando hubiere lugar a su cancelación.

Tarjeta de propiedad, para el equipo que legalmente requieran de este documento, es obligatorio aportarlo para acreditar las características del mismo

Otros documentos que de acuerdo con expresas disposiciones legales tengan efectos jurídicos para demostrar la propiedad.

La propiedad del equipo mínimo exigido, se certificara mediante leasing, manifiesto de aduana, factura de compra, tarjeta de propiedad o documento de alquiler y disponibilidad.

La falta de equipo mínimo exigido al relacionado y / o su documento respectivo de propiedad o alquiler tendrá un “no admisible” con lo cual se rechazara la propuesta.

C. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

La experiencia del personal básico solicitado por la Universidad de la Amazonía, será verificado así:

Director de Obra Admisible. Residente de Obra Admisible.

“Admisible” se otorgará de acuerdo a los siguientes requisitos:

C 1. Director de obra:

Deberá ser un arquitecto o ingeniero civil, con una experiencia general la cual se acreditará anexando copia de la tarjeta profesional y el acta de grado o diploma, en el cual se pueda cuantificar el tiempo de experiencia requerido, el cual será como mínimo diez (10) años. (Anexo 5).

C 2. Residente de obra:

Deberá ser arquitecto o ingeniero civil, con una experiencia general la cual se acreditará anexando copia de la tarjeta profesional, y el acta de grado o



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


diploma, en el cual se pueda cuantificar el tiempo de experiencia requerido, el cual será como mínimo cinco (5) años. (Anexo 6).

El incumplimiento de este requisito conlleva a que la propuesta sea “No admisible” lo que conlleva al rechazo de la misma.

C 3. Protección a la mano de obra regional:

Los proponentes interesados, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la Región, se comprometen bajo juramento la Universidad, en caso de resultar elegido, en vincular, toda la mano de obra no calificada que llegue a requerir con personal residenciado en el Municipio de Florencia, para tal efecto presentará un documento en hoja tamaño carta color blanco en el que exponga su compromiso en este aspecto, la cual hará parte integral de la propuesta y cuya ausencia generará rechazo de la misma. Anexo 7

C 4. Experiencia General:

El oferente deberá ser Arquitecto o firmas constituidas por un Arquitecto y un ingeniero con experiencia en Diseño y Construcción de Obras carácter educativo, que haya contratado como máximo dos obras en los últimos cuatro años, y cuya fecha de terminación de las obras este dentro del tiempo estipulado a partir de la apertura oficial de la presente licitación, en una cuantía acumulada superior a Mil Cien Millones de pesos M/cte. ($1.100.000.000) y un área mínima construida acumulada de 1.000 M2, cada una de las obras deberá presentar certificación en la cual se estipulen los metros cuadrados diseñados, construidos y el valor de cada contrato.

El incumplimiento de este requisito conlleva a que la propuesta sea “No admisible” y por lo tanto será rechazada anexo 8.

NOTA 1: Para los consorcios o Uniones temporales, por lo menos uno de los integrantes debe ser Arquitecto con experiencia en Diseño y Construcción de obras civiles en la cual se involucre mínimo obras de dos pisos en adelante.

D. CAPACIDAD FINANCIERA

Por la capacidad financiera del proponente se verificara lo siguiente:

CONCEPTO admisible/ no admisible

Capital de Trabajo admisible/ no admisible Índice de Endeudamiento admisible/ no admisible



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Índice de Capacidad de Pago admisible/ no admisible Cupo de crédito residual admisible/ no admisible

------------------------------- TOTAL admisible/ no admisible

Los índices financieros se determinarán a partir del Balance Fiscal y el Estado de Ganancias y Pérdidas del proponente a 31 de diciembre de 2009, firmado por Contador Titulado, debiéndose incluir en la propuesta copia de la matrícula del Contador y antecedentes disciplinarios. De igual forma anexar la declaración de renta correspondiente al periodo gravable del año 2009, incluyendo las Notas a los Estados Financieros, certificados por el Contador, acompañado del Dictamen de Estados Financieros del Contador Externo. La capacidad financiera será la verificación de “Admisible o “no Admisible” obtenidos en cada uno de los conceptos mencionados. Para el caso de consorcios y Uniones Temporales se deberán incluir los estados financieros mencionados anteriormente para cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal.

D.1 Capital de Trabajo

El capital de trabajo del proponente es el activo corriente menos el Pasivo Corriente.

Para Consorcios y uniones temporales el capital de trabajo será la suma de cada uno de los miembros. El puntaje por capital de trabajo se asignará así:

CAPITAL DE TRABAJO

Mayor ó igual al 20% del valor de la propuesta Admisible

Si el capital del trabajo fuere menor al 20%, la propuesta es “No Admisible”.

D.2 Índice de Endeudamiento

El índice de endeudamiento es el resultado de dividir el Pasivo Total entre el Activo Total por cien.

Para consorcios y uniones temporales, el índice de endeudamiento se obtendrá al dividir la suma de Pasivos Totales de los miembros por la suma de los Activos Totales de los mismos. El puntaje será:

% DE ENDEUDAMIENTO



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Menor ó igual al 50% Admisible Si el índice de endeudamiento resultare mayor al 50%, la propuesta es “No Admisible”

D.3 Capacidad de Pago

El índice de capacidad de pago se calculará dividiendo del Activo Corriente por el Pasivo Corriente.

Para Consorcios y Uniones Temporales el índice de Capacidad de Pago se obtendrá de dividir la suma de los Activos Corrientes por la suma de los Pasivos Corrientes de los miembros. Los puntajes se asignarán así:

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE PAGO

Mayor ó igual a 2 Admisible

Cuando el índice de Capacidad de Pago sea menor a 2, la propuesta es “No Admisible”

Cuando el proponente obtenga en cualquiera de los indicadores financieros “No Admisible” su propuesta será rechazada.

Cuando la propuesta obtenga “No Admisible” será rechazada y no se tendrán en cuenta para la evaluación de los factores de calificación.

6 . FACTORES DE CALIFICACIÓN

CRITERIO A EVALUAR RESULTADO DE LA

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Factor Económico 30 PUNTOS

Factor Financiero Factores Conceptuales de Diseño

30 PUNTOS

40 PUNTOS

Puntaje máximo: 100 puntos.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


SE EXCLUIRAN AQUELLAS PROPUESTAS QUE ESTEN POR ENCIMA DEL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y POR DEBAJO DEL 95% DEL PRESUPUESTO OFICIAL. (Estimado en $465.000.000.oo).

La media geométrica del valor de las propuestas se determinará calculando la raíz n+1 del producto de las propuestas ADMISIBLES y el presupuesto oficial. La formula a aplicar es:

Pm n 1

P1xP2xP3x..........PnxPo

Donde:

Pm = Medía Geométrica del Precio

n = Número de propuestas Admisibles

P1, P2, P3 Po

= =

Precio de las Propuestas Admisibles Precio del Presupuesto Oficial

Valor de la oferta: Se calificará con 30 puntos al valor de la oferta que se encuentre entre el 100% y el 95% de la media Geométrica. 25 puntos entre el 95 % y el 90 %. 20 puntos entre el 100.1% y el 105%. NOTA: Las propuestas que no se encuentren en estos rangos de la media geométrica tendrán 0 puntos para la calificación.

Una vez evaluado lo anterior el comité consignará sus observaciones y evaluaciones en el acta de selección y calificación de las propuestas indicando cual de los oferentes ocupo el primer lugar de elegibilidad, documento que será entregado al ordenador del gasto para así estudiar el citado informe y proceder a la adjudicación del mismo.

CRITERIO DE DESEMPATE:

La Universidad de la Amazonía adjudicará la presente licitación al proponente que obtenga el mayor puntaje total. En caso de presentarse empate definitivo entre dos ó más proponentes, se adjudicará al que a juicio de la Junta de Licitaciones y el Arquitecto Asesor presente las mejores condiciones de solución arquitectónica y constructiva y de máxima realización de obra, dentro del promedio de costos y cantidad de ejecución de terminados finales, del proyecto Bloque de Profesores de la Universidad de la Amazonía.

7. PLAZO

El plazo máximo establecido para ejecutar el contrato resultante de la presente licitación, es de seis (06) meses.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


8. COMITÉ EVALUADOR Para la evaluación de las propuestas existirá un Comité Evaluador que estará conformado por: Un Arquitecto Asesor y la Junta de Licitaciones de la Universidad. Los cuales evaluarán las propuestas de acuerdo a los criterios de valoración que se describen, de los cuales algunos serán de tipo admisible / no admisible, y existirán además los criterios que serán calificables (obtendrán un puntaje) y se aplicarán solo a las propuestas que sean admisibles en este proceso.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


SECCION V

ASPECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (CONCEPTUALES).

A. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

El proponente deberá presentar los diseños debidamente elaborados a nivel de proyecto arquitectónico que deberá considerar los siguientes parámetros:

Integración e implantación ideal del proyecto con el entorno inmediato:

El proyecto deberá tener en cuenta la volumetría la cual deberá responder a las condiciones del lugar y del sitio, la implantación del proyecto, factores ambientales, las áreas de circulación y estar, el espacio público y la integración con la organización espacial de la Universidad.

Facilidad en el desarrollo del proyecto por etapas: El proyecto deberá

prever su construcción por etapas sin generar conflictos en el momento de construir cada una de las mismas.

Funcionalidad: El proyecto deberá ser totalmente funcional sus áreas

deberán ser cómodas y no deberán generar conflictos con las funciones a realizar en cada una de ellas, cumpliendo las normas técnicas y ambientales de las aulas existentes y la ampliación lograda (Iluminación, ventilación, de relación y demás normas técnicas).

Será potestativo del Asesor del proyecto y La Junta de Licitaciones de la Universidad de la Amazonía o a quien corresponda por delegación , el análisis detallado de cada una de las propuestas presentadas en su aspecto de solución arquitectónica, estructural e implantación del proyecto y la dependencia de éstas con los tres factores de diseño analizados anteriormente y estos darán un puntaje de 40 puntos a la propuesta que a juicio de La Universidad de la Amazonía , llene todas las expectativas en cuanto a solución integral con todo el Conjunto Construido de la Universidad y la solución al programa planteado. El segundo lugar tendrá un puntaje de 20 puntos y el tercer lugar tendrá 10 puntos. De acá en adelante el puntaje será de 0 puntos.

Debe tenerse en cuenta también la relación que existirá entre los dos niveles de pisos planteados, su relación con futuras etapas y el enmalle con las construcciones existentes, de acuerdo al siguiente detalle:



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ESPACIOS EN LA FORMULACION DELPROYECTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5

ESPACIOS

TIPO DE ESPACIO

RELACION CON OTROS

ESPACIOS

SERVICIOS

ACTIVIDADES

EXTERIORES

Áreas abiertas taludes y jardines Existentes

Público

Espacio público contenido en el espacio público, perimetrales y contemplativos Bloque 5 Aulas

Circulación peatonal. Acceso a las aulas

propuestas

Contemplativa

Zona de Conexión con otros bloques

Circulación cubierta

Relación espacial con todos los bloques de la Universidad y áreas aledañas

De relación inmediata

De circulación y relación horizontal vertical.

INTERIORES

Servicios sanitarios existentes

Público

Relacionado con el hall de acceso lateral

Servicios sanitarios de los usuarios

Uso de los alumnos

Zonas de circulación y relación.

Público Relación con zonas de escaleras y áreas de circulación cubierta

Circulación interior abierta

Circulación de alumnos.

Aulas Privado Contiguo a zonas de circulación y de otras aulas

Area privada para el desarrollo de las actividades docentes y curriculares

Áreas privadas para la función docente.

Las áreas mínimas que se deberán contemplar dentro del proyecto serán las siguientes:

ASPECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

1. PRIMER PISO: 386.oo M2 aproximadamente.

Área de Circulaciones exteriores relación con aulas: 124.00 aproximadamente-



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


Área de escaleras: 22.oo m2. Aproximadamente.

Área de aulas: 200.oo m2 Aproximadamente

Área de baños: 40.oo m2 Aproximadamente.

2. SEGUNDO PISO: 442.00 M2 Área de Circulación y conexiones: 146.oo M2

Área de Aulas : 296.oo M2.

AREA TOTAL APROXIMADA DEL DISEÑO: 828.00 M2 Los planos mínimos que deberá contener el proyecto serán los siguientes los cuales se presentarán en escala libre de 1:125 a 1:50 en formato de libre escogencia desde un cuarto de pliego en adelante:

Localización

Planos arquitectónicos: Plantas, cortes, fachadas, planta de cubierta.

Planos estructurales. Memorias de cálculo estructural.

Planos de instalaciones hidráulicas.

Planos de instalaciones sanitarias.

Planos eléctricos.

Planos de Aire Acondicionado.

B. CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA BLOQUE DE SALAS DE PROFESORES UNIAMAZONIA

En la primera etapa se contemplará la construcción de los siguientes capítulos, y estarán de acuerdo a lo proyectado y estipulado por cada proponente en el proyecto propuesto.

► DEMOLICIONES: Se ejecutará todo lo necesario para habilitar la continuación de la Construcción de la primera etapa y la ampliación de aulas proyectada.

► CIMIENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO: Excavaciones,

Cimientos, zapatas, vigas de cimentación, columnas, placas aligeradas, vigas aéreas, viga canal y todo lo que el proponente considere necesario para su construcción y ampliación.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


► MAMPOSTERIA Y PAÑETES: Se consideran Muros, alfajías, prefabricados en concreto, mesones, pañetes, de acuerdo a las cantidades del proyecto presentado.

► ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS DE CUBIERTA: Cerchas,

correas y cubierta de acuerdo al diseño propuesto. ► PISOS: Se considerarán alistado de pisos, acabado de pisos y guarda

escobas. ► CARPINTERIA METALICA Y PASAMANOS METALICO: Se consideran

Ventanería, Marcos,Barandas metálicas, Puertas en lámina. ► PINTURAS: Acabados interiores y exteriores de acuerdo a la propuesta

presentada. ► INSTALACIONES ELECTRICAS: Se consideran todas las Instalaciones

Eléctricas necesarias y programadas para el desarrollo del proyecto. ► CIELO RASOS: Se determinaran de acuerdo al criterio de diseño y acabados

propuestos. ► IMPERMEABILIZACIONES: De acuerdo al manejo del diseño se proveerá de

las impermeabilizaciones necesarias para placas y viga canales. ► REMODELACION DE BATERIA SANITARIA: De acuerdo a la batería

existente se propondrá una remodelación y adecuación total de esta área concordante con el diseño propuesto.

► DESAGUES: Se tendrá en cuenta lo requerido para desagües de aguas lluvias

en la nueva propuesta de cubierta presentada. ► INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO: Se consideran todas las

Instalaciones tanto de ductería, como de rejillas y salidas para equipos, lo mismo que la ubicación de los sitios de las Unidades Condensadoras.

► ASEO GENERAL: Tendrá en cuenta todo el aseo requerido para la entrega

final de las obras en el mejor estado.

Deberá presentarse Presupuesto detallado de obra y Cronograma de actividades.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXOS



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION

Florencia,

Doctor LUIS EDUARDO TORRES GARCIA Rector Universidad de la Amazonía Ciudad

Asunto: LICITACIÓN PUBLICA No.001-2010

Señor RECTOR: De conformidad con LA LICITACION de la referencia, presento a Usted mi propuesta, precisando al respecto lo siguiente:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al o a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta al o los firmantes tienen interés comercial en esta propuesta ni en el probable contrato que de ella se derive.

Que conozco las especificaciones técnicas, PLIEGOS DE CONDICIONES, los requisitos en ellos establecidos y todos los documentos relacionados con el Concurso, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.

Que en el caso de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a suscribir el correspondiente contrato, de conformidad con el texto incluido como minuta en los pliegos de condiciones, y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y con las vigencias establecidas en los documentos de LA LICITACION.

Que no existen respecto del proponente incapacidades o causales de inhabilidad o incompatibilidad alguna que, de acuerdo con las normas vigentes, pudiera impedir o viciar la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento

Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo cumplir con el objeto dentro del término fijado en el contrato, y una vez perfeccionado, a suscribir el acta de iniciación, a cumplir la programación de la propuesta presentada, y dar cumplimiento total de las obligaciones contraídas como consecuencia de la firma del contrato, a más tardar dentro de los CINCO (5) días siguientes a la fecha de suscripción del acta de iniciación respectiva.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


El suscrito certifica que recibió los siguientes adendos (escribir No. y fecha de cada uno).

El suscrito solicita que las comunicaciones relativas a este Concurso se le envíen a la siguiente dirección:

Nombre y firma del Proponente CC. No.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 2 MODELO CONFORMACION CONSORCIO

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO

Para participar en LICITACIÓN PUBLICA No.001-2010 que tiene por objeto.

Integrantes Del Consorcio: Representante legal:

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante

Duración: Por el tiempo del contrato y el de liquidación.

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la Licitación, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente a la Universidad.

3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo.

No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización de la Universidad de la Amazonía.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el Representante Legal tendrá las siguientes facultades:

1. 2. 3. 4. 5.

Para constancia se firma a los días del mes de del 2010.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 3 MODELO DE CONFORMACION UNION TEMPORAL

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido la ------------------ --------------------------------para participar en la licitación o concurso pública(o) No. 001-2010 que tiene por objeto._ .

Integrantes de la Unión Temporal:

Representante legal:

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante

Duración: Por el tiempo del contrato y el de Liquidación.

Compromiso: Al conformar la Unión Temporal para participar en la licitación, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente a la Universidad.

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.

No revocar la Unión Temporal por el término de duración del contrato y el de liquidación.

5.No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin la autorización previa de la Universidad de la Amazonía.

ORGANIZACION INTERNA DE LA UNION: Para la organización de la Unión Temporal el Representante Legal tendrá las siguientes facultades:



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


1. 2. 3. 4. 5.

Para constancia se firma a los días del mes de 2010.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 4 RELACION DEL EQUIPO OFRECIDO

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPONENTE

FECHA

DESCRIPCION DEL EQUIPO

CAPACIDAD PROPIO O ALQUILADO

LUGAR DE INSPECCION

FIRMA DEL PROPONENTE



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO No. 5 HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR

Hoja 1 de 2 NOMBRE DEL PROPONENTE :

1. DATOS PERSONALES NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO

DIRECCIÓN

No. TELEFONO FAX

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO

INSTITUCIÓN

LUGAR

FECHA DE GRADO

DURACION DE LOS ESTUDIOS

(AÑOS) MES AÑO

3. ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA SEÑALADOS

TITULO

LUGAR Y FECHA


(AÑOS)

TARJETA PROFESIONAL No.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional.

FIRMA:


DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO,

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA


ANEXO No. 5 HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO A OCUPAR hoja 2/2

Ord

en

No

. d

el

co

ntr

ato

OBJETO DEL PROYECTO

ENTIDAD CONTRATANTE

LOCALIZACION

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO LABORADO DEDICACION (En Meses) Referido a la experiencia específica requerida

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO EN ENTIDADES ESTATALES

1 2 3 4 5

EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE O EMPLEADO EN EMPRESAS PRIVADAS 1 2 3 4

5 NOTA: Mantener la numeración ascendente en los proyectos relacionados y referenciar el No. del contrato con la Entidad que desarrolló el proyecto

Dentro de la casilla correspondiente al objeto del proyecto se deben describir clara y únicamente las actividades relacionadas con la experiencia específica exigida.

El período laborado debe corresponder únicamente al período laborado por el profesional en las actividades relacionadas con la experiencia específica exigida.





FIRMA



ACONDICIONADO,



ANEXO No. 6 HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE

Hoja 1 de 2 NOMBRE DEL PROPONENTE :

1. DATOS PERSONALES NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO

DIRECCIÓN

No. TELEFONO FAX

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO

INSTITUCIÓN

LUGAR

FECHA DE GRADO


(AÑOS) MES AÑO

3. ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA SEÑALADOS

TITULO

LUGAR Y FECHA


(AÑOS)



ACONDICIONADO,



TARJETA PROFESIONAL No. La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional.

FIRMA:





ANEXO No. 6 HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO A OCUPAR hoja 2/2

Ord

en

No

. d

el

co

ntr

ato

OBJETO DEL PROYECTO

ENTIDAD CONTRATANTE

LOCALIZACION

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO LABORADO DEDICACION (En Meses) Referido a la

experiencia específica requerida

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO EN ENTIDADES ESTATALES

1 2 3 4 5

EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE O EMPLEADO EN EMPRESAS PRIVADAS 1 2 3

4 5 NOTA: Mantener la numeración ascendente en los proyectos relacionados y referenciar el No. del contrato con la Entidad que desarrolló el proyecto

Dentro de la casilla correspondiente al objeto del proyecto se deben describir clara y únicamente las actividades relacionadas con la experiencia específica exigida.

El período laborado debe corresponder únicamente al período laborado por el profesional en las actividades relacionadas con la experiencia específica exigida.

FIRMA



ACONDICIONADO,

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA BLOQUE 5 DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA


ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO

Florencia,

Doctor LUIS EDUARDO TORRES GARCIA. Rector Universidad de la Amazonía Ciudad

Asunto: PROTECCION A LA MANO DE OBRA REGIONAL LIC. PUBLICA No.001-2010.

Señor RECTOR:

De conformidad con la convocatoria de la referencia, presento a Usted mi COMPROMISO, de contratar en la región la mano de obra calificada y no calificada.

Atentamente,

Nombre y firma del Proponente CC. No.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO No. 8

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

PROPONENTE.

Concurso No.

FECHA HOJA No. DE

CONTRATO

NO. ENTIDAD

CONTRATAN

TE

OBJETO DEL

CONTRATO FECHA

INICIACION FECHA

TERMINACION VALOR

CONTRATO VALOR EN

SMMLV

TOTALES

NOTA: Anexar Certificados los cuales deben contener: Nombre de la entidad contratante, objeto del contrato, valor del

contrato, fecha de iniciación y fecha de terminación; para el caso de contratos ejecutados como parte de un Consorcio o Unión Temporal, informar el porcentaje de participación de los proponentes de dicho contrato, y firma del funcionario competente.




ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 9

CUADRO DE PRESUPUESTO

ITEM

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

V/UNITARIO

V/PARCIAL



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 10

CUADRO DE CONTRATOS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR NOMBRE DEL PROYECTO

PROPONENTE

FECHA HOJA No DE

CONTRATO

ENTIDAD

CONTRATANTE

FECHA

INICIACION

FECHA

TERMINACION

ESTADO (EN EJECION O

POR EJECUTAR) *

VALOR DEL

CONTRAT O

FIRMA DEL PROPONENTE *NOTA: EN CASO DE ENCONTRARSE EL CONTRATO EN EJECUCION ANEXAR ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO No. 11

RESUMEN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá llenar el siguiente formulario que es resumen de los requisitos solicitados:

Concurso Publico No. 001 –2010 FOLIO

NOMBRE DEL PROPONENTE:

VALOR DE LA PROPUESTA:

PLAZO DE ENTREGA:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

ENTIDAD ASEGURADORA:

DOMICILIO LEGAL:

TELEFONOS Y FAX:

PLAZO PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EN ...MESES)

Indique si presenta la siguiente información y documentación:

a) Carta de presentación b) Resumen de la propuesta c) Constancia de recibo de Adendos d) Certificado de Constitución y Gerencia e) Garantía de seriedad de la propuesta con su recibo de pago

Certificado de inscripción en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio Estado financiero del proponente Los anexos debidamente diligenciados con sus soportes respectivos



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 12

EST R U C T U R A O R G AN IC A D EL PR O PO N EN T E



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO N° 13

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR

VALOR TOTAL




ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 14

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO – PROPUESTA

OBJETO

I - EQUIPO

ITEM PROPONENTE

UNIDAD

DESCRIPCION UND REND. TARIFA V/UNITARIO V/PARCIAL

II - MATERIALES

SUBTOTAL

DESCRIPCION UND CANT DESP. V/UNITARIO V/PARCIAL

III - TRANSPORTE

SUBTOTAL

DESCRIPCION Vol-Peso DISTAN M3 O TON TARIFA V/PARCIAL

SUBTOTAL

IV - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PREST. T/JORNAL RENDIMIENT V/PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

AJUSTE AL PESO

COSTO DIRECTO TOTAL



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO15

CRONOGRAMADE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO

CAPITULO

DESCRIPCION

VALOR PORC. DEL

TOTAL TIEMPOENMESES

PERIODOENEJECUCION

TOTAL INVERSIONES

PERIODOENEJECUCION

MENSUAL ACUMULADO



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 16

COSTO DE MANO DE OBRA (INCLUYENDO PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

PROPONENTE

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA

DESCRIPCION NOMINA PLANILLA SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES

ANALISIS DE CUADRILLAS

TIPO DE CUADRILLA JORNAL JORNAL + PRESTACIONES SOCIALES



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO 17

LISTA DE MATERIALES BASICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPONENTE

FECHA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO




ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


ANEXO No. 18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO Y ESTUDIO DE SUELOS

Se señalan a continuación algunas normas y especificaciones generales que deben ser tenidas en cuenta para el diseño en lo que hace referencia a concretos y acero de refuerzo.

NOTA: Para efecto del cálculo y diseño estructural en la Vicerrectoría Administrativa se encuentran los respectivos estudios de suelos para su información.

Referencia: Estructura básica en concreto, estructuras especiales y acero de refuerzo para:

► Zapatas ► Vigas amarre inferior ► Vigas amarre superior ► Viga – canal ► Columnas ► Placa aligerada entrepiso ► Placa maciza entrepiso ► Escalera concreto armado ► Acero refuerzo 34.000 PSI ► Acero refuerzo 60.000 PSI

Esta especificación contiene los requisitos que deben cumplir los cimiento de concreto reforzado, tales como zapatas, cimientos corridos, vigas de amarre, cimientos de muros, columnas, placas, escaleras. Se permitirá fundir los cimientos en concreto reforzado directamente contra las paredes verticales de la excavación su a juicio del interventor esto no representa una disminución de la calidad del trabajo.

Las dimensiones, clase de concreto refuerzo y demás detalles se consignan en los planos estructurales los cuales serán suministrados por el oferente y deberán cumplir lo que a continuación se describe sobre cimentación y estructura:



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


La cimentación y estructura de concreto reforzado deberán cumplir con las siguientes especificaciones.

1. Resistencia del concreto a la comprensión después de 28 días de fraguado.

F c 210 Kg. / cm2 (3.000 Psi)

2. Resistencia del acero en el límite elástico mínimo

Fy= 4.200 Kg / cm2 (60.000 Psi) Acero corrugado para barras mayores e Iguales a la No. 4

Fy = 2.400 Kg / cm2(34.000 Psi) Acero para barras menores e iguales A la No. 3

3. Durante la construcción, las formaletas, materiales utilizados y su colocación

deberán cumplir lo estipulado en el código colombiano de construcciones Sismo resistente, lo estipulado en los capítulos: Norma NSR – 98.

a. Materiales b. Calidad del concreto c. Mezclado y colocación del concreto d. Formaletas, tuberías embebidas y juntas e. Detalles del refuerzo

4. El código antes mencionado hace parte de éstas especificaciones.

5. Las placas se medirán por metro cuadrado descontando los vacíos.

6. Las columnas se medirán por metro lineal, su longitud será la distancia neta

entre vigas o entrepisos, se descontará la altura de zapatas y espesores de vigas aéreas de amarre. Es decir, la longitud de columnas que se pagará es la distancia libre de la columna.

7. Las vigas de amarre inferior y superior se medirán por metro lineal.

8. El oferente, en el análisis unitario de cada ítem, deberá incluir la totalidad de

las formaletas (Si es del caso), materiales, herramientas, equipos y mano de obra para su correcta ejecución.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


9. La deficiente evaluación de las formaletas, cantidades de materiales, herramientas, equipos y mano de obras en los análisis de precios unitarios, se tendrá en cuenta en la evaluación de las ofertas: si es aceptada no podrá revisarse ni presentar reclamación alguna en el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de la obra.

10. La cantidad de acero en obra se evaluará utilizando los pesos unitarios

establecidos en el código colombiano de construcciones Sismo resistentes Norma NSR – 98.

Todos los factores que indican en el peso como norma, desperdicios, etc deberán ser tenidos en cuenta en el análisis del precio unitario correspondiente.



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


MINUTA DEL CONTRATO



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


CONTRATO DE OBRA No._ DEL 2010.

CONTRATISTA : __________________

OBJETO : __________________

VALOR : $________________

PLAZO : __________________

Entre los suscritos a saber: LUIS EDUARDO TORRES GARCIA , mayor de edad, vecino de Florencia, Departamento del Caquetá, portador de la cédula de ciudadanía No , quien en su calidad de Rector actúa en nombre y representación de La Universidad de la Amazonía, ente autónomo del orden nacional, creada por la ley 60 de 1.982 y reconocida institucionalmente mediante resolución 6533 de 1.983, emanada el Ministerio de Educación Nacional, y quien para los efectos legales se denominará LA UNIVERSIDAD , por una parte y por la otra el (la) , identificado (a) con la

cédula de ciudadanía No. de , MATRICULA PROFESIONAL No. , obrando en su propio nombre y quien para todos los efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hacemos constar que hemos celebrado el presente contrato el cual se celebra mediante Licitación pública de conformidad a ley 80 de 1.993 y el decreto 2170/2002 y demás normas complementarias, se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto el DISEÑO ARQUITECTONICO,ESTRUCTURAL,HIDRAULICO,SANITARIO, ELECTRICO , AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA –FLORENCIA ,CAQUETA, de conformidad con los items, descripción de obras y cantidades propuestas según cotización presentada por el CONTRATISTA, que para todos los efectos hace parte integral de este contrato. PARAGRAFO: Las cantidades de obras consignadas son aproximadas y representan un estimativo del trabajo por ejecutar, en consecuencia podrán disminuir o aumentar en el desarrollo del contrato. Cualquier variación requiere la aprobación del Rector de la Universidad de la Amazonía, pero el valor de ellos se tendrá en cuenta, si fuere el caso, para elaborar el contrato adicional respectivo. Cuando la modificación de las cantidades de obras no implique variación en el precio y/o en el plazo del contrato, se elaborará un acta que deberá ser suscrita por el Interventor, el contratista y la aprobación del Rector de la Universidad. SEGUNDA: CANTIDADES, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS.- Las características de trabajo



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


objeto del presente contrato, se deben ajustar en todo a lo solicitado por la Universidad en las cantidades, especificaciones y precios que se indicarán en la propuesta y en los cuales en ninguno de los casos habrá reajustes: TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor de este contrato se fija en la suma de ($ ), y cubre los costos directos e indirectos y utilidades del CONTRATISTA a causa de la ejecución de las obras objeto de este contrato. PARAGRAFO: El valor total de la obra será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente recibidas a satisfacción por LA UNIVERSIDAD por los respectivos precios unitarios pactados con el CONTRATISTA. CUARTA: FORMA DE PAGO.- LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: a) Un anticipo del CINCUENTA por ciento (50%) equivalente a ($_ )M/CTE, una vez perfeccionado y legalizado el contrato para lo cual se elaborará la respectiva acta de iniciación de obra. b) El cincuenta por ciento (50%) restante en actas parciales y/o recibo final del contrato y liquidación del mismo. QUINTA: PLAZO DE ENTREGA.- El CONTRATISTA se obliga a entregar el objeto del presente contrato en un plazo de SEIS (06) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación. Que para todos los efectos legales tendrá estipulado el perfeccionamiento del contrato. PARAGRAFO: En caso de prórroga en el tiempo del contrato, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostrado por parte del Contratista, y comprobada por parte de la UNIVERSIDAD, se ampliará el plazo de entrega de común acuerdo entre las partes. SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Además de las obligaciones de este contrato, el CONTRATISTA, de modo especial se obliga: a) Utilizar material de primera calidad para la obra. b) A contratar personal con experiencia y capacidad para las labores contratadas. c) A entregar la obra y sus dependencias libre de escombros, herramientas, etc., dejando las instalaciones completamente aseadas. d) Entregar la obra en el término fijado. e) Acatar las ordenes impartidas por el Interventor. f) Presentar un cronograma de ejecución de obra el cual se ceñirá al objeto del contrato y un plan de inversión y ejecución del anticipo en caso que se le haya entregado, para lo cual se abrirá una cuenta conjunta con la entidad y el contratista para el manejo del mismo (Decreto 2170-2002). PARAGRAFO 1: Para efectos del cumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA declara conocer ampliamente el contenido de los Artículos 12 y 14 de la Ley 14 de 1975 y de igual forma se obliga a dar cumplimiento cabal a lo preceptuado en dichos artículos. PARAGRAFO 2: Ningún CONTRATISTA podrá iniciar las obras, objeto del presente contrato, sin la previa coordinación y autorización por parte del Interventor respectivo. Cualquier inconsistencia técnica derivada en la no observancia de esta disposición, será responsabilidad absoluta del CONTRATISTA. SEPTIMA: REGISTRO FOTOGRAFICO.- El CONTRATISTA



ACONDICIONADO,


AMAZONÍA


se obliga a entregar un registro fotográfico que visualice el estado antes y después de la realización de la obra contratada, en un número acorde con el tamaño de la misma. OCTAVA: INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION Y LIQUIDACION UNILATERAL.- Este contrato se rige por los conceptos enunciados por las disposiciones contenidas en los Artículos 15, 16, 17 y 61 de la Ley 80 de 1993. NOVENA: LIQUIDACION, CADUCIDAD Y RESPONSABILIDAD.- EL presente contrato se rige para los anteriores efectos por los artículos 60, 18, 26 y otros que reglamentan, reforman o modifiquen la Ley 80 de 1993. EXCLUSION DE RELACION LABORAL.- El CONTRATISTA empleará por su cuenta, riesgo y responsabilidad el personal; sin que en ningún momento se establezca vinculación alguna de tipo laboral con la UNIVERSIDAD, además deberá afiliarlos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, tal y como lo establece el Decreto 2170 del 2002. DECIMA PRIMERA: DE LA RESPONSABILIDAD.- El CONTRATISTA con la sola firma de este contrato, se hará responsable personalmente, por los daños causados a terceros, por acciones u omisiones, para lo cual desarrollará el objeto de este contrato por su propia cuenta, riesgo y bajo su propia responsabilidad. DECIMA SEGUNDA: MULTAS.- En caso de incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte del CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD impondrá multas al CONTRATISTA, hasta por un valor máximo del uno por mil (1 x 1000) diarios, por cada día de incumplimiento, mediante resolución motivada. DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, el CONTRATISTA pagará a la UNIVERSIDAD a titulo de pena pecuniaria una suma equivalente al 5% del valor del contrato, sin perjuicios de que la UNIVERSIDAD pueda solicitar la indemnización de perjuicios. DECIMA CUARTA: GARANTIAS.- El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA en una compañía de seguros, cuya matriz este aprobada por la respectiva superintendencia, póliza única de cumplimiento que cubra los siguientes riesgos: a) De cumplimiento del Contrato, por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia del presente contrato y un (1) mes más. b) De buen manejo e inversión del anticipo, por el 100% del valor del mismo y un término igual a la vigencia del contrato y dos (2) meses más. c) De Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, en cuantía equivalente al 5% del valor del contrato y sus adiciones, vigente durante la ejecución del contrato y tres años más. d) Responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 20% del valor del contrato, vigente durante su ejecución y dieciocho (18) meses más. e) De Estabilidad de la obra, en una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y por una vigencia igual a la duración del contrato y cinco (5) años más. . PARAGRAFO: El contratista se obliga a adquirir las pólizas de Garantía dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato DECIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEYES.- Para todos los efectos legales, el domicilio


DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO,

AIRE ACONDICIONADO,

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS BLOQUE 5 PRIMERA ETAPA UNIVERSIDAD DE

LA AMAZONÍA

FLORENCIA -

CAQUETÁ

contractual es la ciudad de Florencia Caquetá, y el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993. DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El CONTRATISTA declara conocer los Artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, y afirma bajo juramento no encontrarse incurso en ninguno de los causales de inhabilidad ni de incompatibilidad para contratar con la UNIVERSIDAD, juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato. DECIMA SEPTIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. - El presente contrato se imputará con cargo al rubro, código PROYECTO AMPLIAACION COBERTURA: CONVENIO IMEN-ICETEX por $

de la vigencia presupuestal del año 2010. DECIMA OCTAVA CESION Y SUBCONTRATOS.- El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente este contrato sin autorización previa expresa y escrita de la UNIVERSIDAD. DECIMA NOVENA: INTERVENTORIA.- Estará a cargo de

, quien queda facultado para intervenir en la ejecución de este mismo, solicitar informes, evaluar la eficiencia en su cumplimiento y todas las demás funciones dadas al interventor por normas vigentes, será su obligación verificar que los trabajadores que laboren en la obra ó labor contratada se encuentren afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales (Decreto 2170/2002), y todas las demás obligaciones establecidas en el manual de contratación de la UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA en los artículos 48 y 49 que hablan de la interventoría. VIGESIMA: CONTROL.- El control fiscal posterior lo ejercerá la Contraloría General de la República. La ciudadanía podrá ejercer el control de acuerdo al Artículo 66 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes como manifestación del acuerdo de voluntades en él contenidas. Para su ejecución requiere de la constitución y aprobación de la (s) pólizas (s) respectiva (s), el registro de reserva presupuestal, publicación en el Diario Oficial, pago de la estampilla prouniversidad de la Amazonia correspondiente al 3% del valor del presente contrato y el pago del impuesto de timbre, los costos por la obtención y legalización del presente contrato correrán por cuenta del contratista.

Para constancia se firma en Florencia, Departamento del Caquetá, a los días del mes de del año dos mil 2010.

LUIS EDUARDO TORRES GARCIA Rector UNIAMAZONIA Contratista

Asesor Jurídico UNIAMAZONIA

Vo.Bo.

pliegos - apps.udla.edu.coapps.udla.edu.co/documentos/docs/vicerrectoria...

Documents