memoria descriptiva...memoria descriptiva demolicion y desmantelamiento de locales en Áreas de...

1

MEMORIA DESCRIPTIVA

DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO DE LOCALES EN ÁREASDE AZOTEA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRITO FEDERAL

Propietario: Poder Judicial de la Federación(Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Ubicación: 16 de Septiembre No. 38, Colonia Centro,C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc,México, D.F.

Régimen de Propiedad: Federal

2

ANÁLISIS URBANO

Antecedentes

El Edificio Alterno 16 de Septiembre de la Suprema corte de Justicia de la Nación, se localizadentro del perímetro “A” de la zona de monumentos del centro histórico de la ciudad deMéxico. En breve reseña mencionamos la declaratoria que se dio para delimitar la zona delactual Centro Histórico.“El día 11 de abril de 1980, en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de laFederación, se declaró una zona de monumentos históricos denominada "Centro Históricode la Ciudad de México", en la Ciudad de México, Distrito Federal. Comprende un área de9.1 kilómetros cuadrados, formada por 668 manzanas donde se ubican edificios civiles yreligiosos construidos entre los siglos XVI y XX”

Localización:

Estado: Distrito FederalMunicipio o Delegación: CuauhtemocLocalidad: Centro HistóricoColonia o Barrio: CentroCalle y Número: 16 de Septiembre n° 38Código Postal: 06000

3

Traza Urbana

La zona comprendida por los perímetros "A" y "B", queda incorporada al régimen previstopor la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y a suReglamento, que prevén que es de utilidad pública la protección de las zonas y monumentoshistóricos y la investigación, conservación, restauración y recuperación de los monumentosque integran el patrimonio cultural de la Nación.

Plano de la zona de monumentos del "Centro Histórico de la Ciudad de México"

4

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CENTRO HISTÓRICO

Plano de Zonificación y Normas de Ordenación,de la Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda

Dentro del programa parcial de desarrollo urbano del centro histórico, se observa queel espacio que ocupa el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosseñala que el uso de suelo es de Equipamiento, y esto indica que solo se podráutilizar para espacios de orden publico: como, centros de salud, educativos,culturales, de culto, de asistencia social y deportivos, galerías, mercados yhospitales, quedando prohibido la utilización de este tipo de espacios, paracomercios, habitación, servicios, industria o infraestructura.

5

Descripción del edificio

En el año de 1910 se inició la construcción del Edificio del Banco de Londres yMéxico, la cual estuvo a cargo del Ing. Miguel Ángel de Quevedo y fue inauguradoen el mes de octubre de 1913. En el año de 1945 el Banco realiza una ampliación yesta fue encargada a una comisión integrada por el Arq. Enrique de la Mora yPalomar y los Ingenieros Viviano Valdez, Ricardo Cícero y Garita y José Revolledo,en la cual se agregaron cuatro pisos al edificio original. En el año 1982 ya convertidoel Banco en Banca Serfín, se realiza una nivelación del Edificio instalando pilotes decontrol, debido a un hundimiento sufrido de 1.20 metros, con la participación delingeniero Manuel González (autor del rescate de la Catedral Metropolitana) y seconstruye una sala de juntas para el Consejo de Administración en el séptimo piso. Apartir del 15 de septiembre de 1997, es propiedad de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, en donde actualmente se albergan oficinas administrativas de laInstitución.

Edificio original del Banco de Londres y México

Edificio considerado de estilo arquitectónico ecléctico, formado por cuerpos horizontales. Laestructura del edificio es de concreto y acero; los muros son de tabique y el recubrimientoexterior es de cantera. Compuesto de cuerpos en sentido horizontal, cada cuerpo mantieneuna unidad constructiva, determinada por el estilo de las ventanas y la elección de ciertosornamentos. En el primer cuerpo predominan las ventanas de cinco puntos, forjadas enherrería y las ménsulas de cantera, rodapié adiamantado de mármol circunda en segmentos,en las secciones del rodapié se colocaron las rejillas del sótano existente, las ménsulas quesostienen la cornisa del primer cuerpo están adornadas con hojas de acanto y terminan ensu parte baja con un león, la puerta principal ubicada en el imafronte es de herrería y en eltímpano abundan las formas vegetales, el dintel está circundado por una ornamentación deguirnaldas y la clave tiene figuración humana, además se encuentra flanqueada porménsulas con motivos fitomorfos en las que se sostienen farolas. En el segundo cuerpopredomina la doble ventanería rectangular y las columnas jónicas ubicadas en el imafronte;las ventanas inferiores tienen balcones con balaustradas de cantera y enjuta con frondasincrustadas, en estas mismas enjutas están las ménsulas que sostienen los balcones de lasventanas, las columnas del imafronte están divididas de la siguiente forma: un capitel jónico,

6

un fuste con dos tercios estriados y un tercero liso que los divide un anillo de guirnaldas yunos festones. El tercer cuerpo las ventanas son aperaltadas, tienen frontones quebradoscon clave trapezoidal, que enmarcan los mascarones de rostros mitológicos de rasgoshumanos y animales, la ventana del imafronte está flanqueada por cariátides, los rematesson variados de estilo jónico y esculturas, ornamentados con festones y guirnaldas. El cuartocuerpo es la parte de ampliación que armoniza con los cuerpos originales, integrandoalgunos elementos ornamentales, en la cornisa principal se repiten las ménsulas del primercuerpo y las ventanas de medio punto y se agregan balaustradas de cantera, este cuerporompe el plano de la fachada original, intercalando volúmenes que sobresalen y que seremeten para formar unas torres que se integran de forma vertical a los módulos principalesde la primera edificación, cada torre está rematada por un símbolo, las que dan a la calle deBolívar, tienen un emblema heráldico y un escudo de la ciudad de México y las que dan a lacalle de 16 de Septiembre, un escudo de la ciudad de México, un anagrama del Banco deLondres y México y un emblema heráldico, siempre leyéndolos de izquierda a derecha.

Vista de puerta de acceso a “Librería Silvestre Moreno Cora” Vista de puerta de acceso de personal sobrela calle de 16 de Septiembre

Vista de la fachada de lado del imafronte” Detalle de las Cariátides del imafronte

7

JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de demoliciones y desmantelamientos de locales existentes en áreas de azotea delEdificio Alterno 16 de Septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizarán parareubicar áreas de servicios en espacios de planta baja del edificio de Bolívar 30, así como para retirarcargas no originales del edificio, dejando en su estado original el área de azotea, sin que se modifiqueel Uso de Suelo.

En cumplimiento al Art. 242 del R.C.D.F. vigente se requiere realizar los trabajos en horario nocturnode lunes a viernes de las 22:00 hrs. a las 5:00 hrs. del día siguiente y sábados y domingos en horariolibre, para lo cual se cumplirá con dicho artículo solicitando la autorización respectiva para estoshorarios.

TRABAJOS A REALIZARLos trabajos que se requieren son demoliciones de un tanque elevado y dos locales de servicios ydesmantelamiento de dos locales de elementos prefabricados, que se describen a continuación:

DEMOLICIONESDemolición por medios manuales y mecánicos. Se considera la demolición total de todos loselementos constructivos hasta ras de losa de concreto de azotea, la nivelación de piso a base demortero cemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda el área producto de lademolición, así como las áreas aledañas que lo requieran, con acabado igual al existente a base desistema impermeabilizante de asfaltos modificados APP marca PASA, modelo Cover Ply APP laminarmulticapa prefabricado, granular de 4.5 mm en color rojo, así como el retiro del material producto delos trabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluyendo retiro de ventanas de perfiltubular, demolición de escalones forjados, hasta un 1.00 m de altura, cadenas, castillos y demáselemento estructurales hasta el nivel de losa azotea.

Tanque elevado con capacidad de 16.80 m3, con medidas de 5.58 x 5.46 m x 1.70 de altura, y a2.58 m sobre el nivel de azotea compuesto por muros y tapa de concreto armado de 10 a 15 cmde espesor y columnas de concreto armado de 0.48 x 0.48 m, en una área de 30.46 m2.

Local de servicios en azotea, compuesto por muros de block con aplanados a base de morterocemento-arena y techumbre a base elementos prefabricados de panel Multypanel, con medidasde 5.64 x 12.34 m x 4.26 m de altura sobre el nivel de azotea, en una área de 67.51 m2.

Local de servicios en azotea, compuesto por elementos prefabricados de Durock en muros conaplanados a base de mortero cemento-arena y techumbre a base elementos prefabricados delámina de asbesto acanalada, con medidas de 4.85 x 3.30 m x 2.58 m de altura sobre el nivel deazotea, en una área de 16.05 m2.

DESMANTELAMIENTOSDesmantelamiento de caseta de local de servicios en azotea compuesta a base de elementosprefabricados Multipanel de 1 1/2“ de espesor en muros y techumbre, por medios manuales ymecánicos Se considera el retiro y desmontajes de puertas, ventanas, lámparas, accesorioseléctricos, piso de madera con acabado vinílico, estructura metálica base, compuesta por elementosde PTR 2” x 2” y Monten de 6” x 2”, escalera metálica, y todo aquel elemento que componga la casetay retiro de todos los elementos constructivos hasta ras de losa de azotea, colocándose en el lugarindicado por la supervisión, nivelación de piso a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4,impermeabilización nueva en toda el área producto de la demolición, así como las áreas aledañas quelo requieran, con acabado igual al existente a base de sistema impermeabilizante de asfaltosmodificados APP marca PASA, modelo Cover Ply APP laminar multicapa prefabricado, granular de4.5 mm en color rojo, así como el retiro del material producto de los trabajos desarrollados fuera delas instalaciones del edificio.

Caseta prefabricada, con medidas de 9.50 x 12.60 m x 5.06 m de altura sobre el nivel de azotea,en una área de 119.70 m2.

Caseta prefabricada, con medidas de 7.00 x 4.75 m x 3.11 m de altura sobre el nivel de azotea.en una área de 33.25 m2.

8

PROTECCIONES A COLINDANCIASSe colocara en todas las áreas aledañas y de forma perimetral al área a demoler y a desmantelar,protecciones en piso a base madera de triplay de 19 mm de espesor y malla sombra hasta una alturade 5.10 m en todo momento, para protección de áreas e instalaciones aledañas, así como el retirototal de todo tipo de instalaciones indicadas por la supervisión, previo al desmantelamiento, retiro deescombros hasta lugar permitido por las autoridades, todo tipo de desconexiones, maniobras, todoslos acarreos verticales y horizontales, elevaciones dentro y fuera de obra y protecciones en áreasaledañas.

En cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Residuos Sólidos del D.F., y artículo 243 del R.C.D.F.,vigentes, el material producto de la demolición será retirado del área de trabajo hasta la planta baja ylos residuos sólidos que se generen, serán depositados en el sitio de reciclaje y/o relleno sanitario queautorice la Secretaria del Medio Ambiente del G.D.F.

En cumplimiento al artículo 236 de RCDF vigente, se anexa al expediente el programa de obra de lostrabajos a realizar y los volúmenes de obra a demoler y acarrear, así mismo se informa que paraestos trabajos de desmantelamiento y demolición, no se utilizaran explosivos sino herramientamecánica (martillo neumático) y menor (marros, macetas, cuñas y cinceles)

En referencia al Artículo 238 del RCDF:Se cuenta con el visto bueno de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio ArtísticoInmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes - INBA

Se cuenta con la autorización de obra de la Dirección de Licencias, Inspecciones y Registro delInstituto Nacional de Antropología e Historia – INAH.

Se cuenta con el dictamen favorable del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de DesarrolloUrbano y Vivienda del GDF.

Se cuenta con la autorización del plan de manejo de residuos de la Secretaria del Medio Ambiente delGDF.

2015

UBICACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE No. 38, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D. F.FECHA: AGOSTO 2015

CLAVE C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN SOBRE EL CÁTALOGO

DEM.01 Demolición por medios manuales o mecánicos de tanque elevado concapacidad de 16.80 m3, con medidas de 5.58 x 5.46 m x 1.70 de altura,y a 2.58 m sobre el nivel de azotea, sin recuperación de materiales,compuesto por muros y tapa de concreto armado de 10 a 15 cm deespesor y columnas de concreto armado de 0.48 x 0.48 m, se considerala demolición total de los elementos hasta ras de losa de concreto delocal existente, se deberá considerar el retiro de todas las instalacionesexistentes y todas aquellas instalaciones que se encuentren ubicadas enel espacio que ocupaba el tanque elevado de la azotea, resanes de pisoa base de mortero cemento-arena en proporción 1:4, impermeabilizaciónnueva en toda el área producto de la demolición, el retiro del materialproducto de los trabajos desarrollados fuera de las instalaciones deledificio, incluye: retiro de escombros hasta lugar permitido por lasautoridades, todo tipo de desconexiones, andamios, maniobras, todoslos acarreos verticales y horizontales, elevaciones dentro y fuera deobra, protecciones en áreas aledañas, todo tipo de materiales, mano deobra calificada, equipo de seguridad, trazos, uso y depreciación deequipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lonecesario para la correcta ejecución. Ver ubicación en planos DEM-03,DEM-04. P.U.O.C.T.

PZA 1.00

DEM.02 Demolición por medios manuales o mecánicos de local de servicios enazotea, compuesto por muros de block con aplanados a base de morterocemento-arena y techumbre a base elementos prefabricados de panelMultypanel, con medidas de 5.64 x 12.34 m x 4.26 m de altura, sinrecuperación de materiales, considerando la demolición de entrepisointerior de concreto armado de 10 cm de espesor, se considera lademolición total de todos los elementos constructivos hasta ras de losade concreto de azotea, nivelación de piso a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda el áreaproducto de la demolición, el retiro del material producto de los trabajosdesarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye: retiro deescombros hasta lugar permitido por las autoridades, retiro de falsoplafón, luminarias y accesorios eléctricos con recuperación demateriales, todo tipo de desconexiones, andamios, maniobras, todos losacarreos verticales y horizontales, elevaciones dentro y fuera de obra,protecciones en áreas aledañas, todo tipo de materiales, mano de obracalificada, equipo de seguridad, trazos, uso y depreciación de equipo yherramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lonecesario para la correcta ejecución. Ver ubicación en planos DEM-02,DEM-04. P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA: DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LOCALES EN ÁREAS DE AZOTEADE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRTO FEDERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

1









DEM.03. Demolición por medios manuales o mecánicos de local de servicios enazotea, compuesto por elementos prefabricados de Durock en muroscon aplanados a base de mortero cemento-arena y techumbre a baseelementos prefabricados de lámina de asbesto acanalada, con medidasde 4.85 x 3.30 m x 2.58 m de altura, retirando armadura metálica, sinrecuperación de materiales, se considera la demolición total de todos loselementos constructivos hasta ras de losa de concreto de azotea, sedeberá considerar en el movimiento de instalaciones existentes, etc., ytodas aquellas instalaciones que se encuentren ubicadas en el espacioque ocupaba el local retirado de la azotea, nivelación de piso a base demortero cemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva entoda el área producto de la demolición, el retiro del material producto delos trabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye:retiro de escombros hasta lugar permitido por las autoridades, todo tipode desconexiones, andamios, maniobras, todos los acarreos verticales yhorizontales, elevaciones dentro y fuera de obra, protecciones en áreasaledañas, todo tipo de materiales, mano de obra calificada, equipo deseguridad, trazos, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpiezadurante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para la correctaejecución. Ver ubicación en planos DEM-02, DEM-04. P.U.O.C.T.

PZA 1.00

DEM.04 Desmantelamiento de caseta de local de servicios en azotea compuestaa base de elementos prefabricados Multipanel de 1 1/2“ de espesor enmuros y techumbre, con recuperación de materiales, por mediosmanuales o mecánicos, con medidas de 9.50 x 12.60 m x 5.06 m dealtura, considerando el retiro y desmontajes de puertas, ventanas,lámparas, accesorios eléctricos, piso de madera con acabado vinílico,estructura metálica base, compuesta por elementos de PTR 2” x 2” yMonten de 6” x 2”, escalera metálica, y todo aquel elemento quecomponga la caseta, con recuperación de materiales y retiro de todos loselementos constructivos hasta ras de losa de azotea, colocándose en ellugar indicado por la supervisión, nivelación de piso a base de morterocemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda elárea producto de la demolición, el retiro del material producto de lostrabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye:retiro de escombros hasta lugar permitido por las autoridades, todo tipode desconexiones, maniobras, todos los acarreos verticales yhorizontales, elevaciones dentro y fuera de obra, protecciones en áreasaledañas, todo tipo de materiales, mano de obra calificada, equipo deseguridad, trazos, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpiezadurante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para la correctaejecución. Ver ubicación en planos DEM-01, DEM-05. P.U.O.C.T.

PZA 1.00

2









DEM.05 Desmantelamiento de caseta de local de servicios en azotea compuestaa base de elementos prefabricados Multipanel de 1 1/2“ de espesor enmuros y techumbre, con recuperación de materiales, por mediosmanuales o mecánicos, con medidas de 7.00 x 4.75 m x 3.11 m dealtura, considerando el retiro y desmontajes de puertas, lámparas,accesorios eléctricos, y todo aquel elemento que componga la caseta,con recuperación de materiales y retiro de todos los elementosconstructivos hasta ras de losa de azotea, colocándose en el lugarindicado por la supervisión, nivelación de piso a base de morterocemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda elárea producto de la demolición, así como las áreas aledañas que lorequieran, el retiro del material producto de los trabajos desarrolladosfuera de las instalaciones del edificio, incluye: retiro de escombros hastalugar permitido por las autoridades, todo tipo de desconexiones,andamios, maniobras, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra,limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreasadyacentes con madera, plástico y cartón, materiales, mano de obra,uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para sucorrecta ejecución. Ver ubicación en planos DEM-01, DEM-06.P.U.O.C.T.

PZA 1.00

NOTA 1:Todas las medidas deberán ser verificadas y a su vez ajustadasen obra.

NOTA 2: Se deberá de considerar en todos los trabajos todo el equipo yherramientas, que así se requieran y que no estén considerados dentrodel proyecto y cuyo costo no deberá impactar en el precio contratado

NOTA 3: Es obligatorio el uso de equipo de seguridad básico (casco,botas con casquillo, guantes, tapones auditivos, faja, arnés, doblecuerda de vida, en caso de ser necesario, y gogles) por los trabajadoresde la empresa, de lo contrario la supervisión y el personal de la S.C.J.N.,está facultada para retirar al personal que no lo porte.

3


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICASUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA


ESPECIFICACIONES PARTICULARES


UBICACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE No. 38, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D. F.AGOSTO 2015

CLAVE CONCEPTO

1 de 4


DEM-01 Demolición por medios manuales o mecánicos de tanque elevado con capacidad de 16.80 m3, conmedidas de 5.58 x 5.46 m x 1.70 de altura, y a 2.58 m sobre el nivel de azotea, sin recuperaciónde materiales, compuesto por muros y tapa de concreto armado de 10 a 15 cm de espesor ycolumnas de concreto armado de 0.48 x 0.48 m, se considera la demolición total de los elementoshasta ras de losa de concreto de local existente, se deberá considerar el retiro de todas lasinstalaciones existentes y todas aquellas instalaciones que se encuentren ubicadas en el espacioque ocupaba el tanque elevado de la azotea, resanes de piso a base de mortero cemento-arenaen proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda el área producto de la demolición, así comolas áreas aledañas que lo requieran, con acabado igual al existente a base de sistemaimpermeabilizante de asfaltos modificados APP marca PASA, modelo Cover Ply APP laminarmulticapa prefabricado, granular de 4.5 mm en color rojo, el retiro del material producto de lostrabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye: demolición de muros y tapalosa de concreto, cadenas, columna y demás elemento estructurales hasta el nivel de losa de localexistente, retiro de escalera metálica marina compuesta de perfil tubular de 1” de 2.00 m de altura,se deberá de colocar en todas las áreas aledañas y de forma perimetral al área a demoler,protecciones en piso a base madera de triplay de 19 mm de espesor y malla sombra hasta unaaltura de 4.60 m en todo momento, el retiro total de todo tipo de tubería hidráulica de diferentesdiámetros, debiendo segar temporal o definitivo hasta el punto indicado por la supervisión, previo ala demolición, retiro de escombros hasta lugar permitido por las autoridades, todo tipo dedesconexiones, andamios, maniobras, todos los acarreos verticales y horizontales, elevacionesdentro y fuera de obra, protecciones en áreas aledañas, todo tipo de materiales, mano de obracalificada, equipo de seguridad, trazos, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpiezadurante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecución. Ver ubicación enplanos DEM-03, DEM-04. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

DEM-02 Demolición por medios manuales o mecánicos de local de servicios en azotea, compuesto pormuros de block con aplanados a base de mortero cemento-arena y techumbre a base elementosprefabricados de panel Multypanel, con medidas de 5.64 x 12.34 m x 4.26 m de altura, sinrecuperación de materiales, considerando la demolición de entrepiso interior de concreto armadode 10 cm de espesor, se considera la demolición total de todos los elementos constructivos hastaras de losa de concreto de azotea, nivelación de piso a base de mortero cemento-arena enproporción 1:4, impermeabilización nueva en toda el área producto de la demolición, así como lasáreas aledañas que lo requieran, con acabado igual al existente a base de sistemaimpermeabilizante de asfaltos modificados APP marca PASA, modelo Cover Ply APP laminarmulticapa prefabricado, granular de 4.5 mm en color rojo, el retiro del material producto de lostrabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye: retiro sin recuperación demateriales de ventanas a base de perfil tubular, demolición de escalones forjados, hasta un 1.00 m







CLAVE CONCEPTO

2 de 4

de altura, cadenas, castillos y demás elemento estructurales hasta el nivel de losa azotea, sedeberá de colocar en todas las áreas aledañas y de forma perimetral al área a demoler,protecciones en piso a base madera de triplay de 19 mm de espesor y malla sombra hasta el nivelsuperior de la cubierta en las colindancias oriente y sur en todo momento y alerón con mallasombra en área de colindancias norte y poniente según se indica en plano PPC-01, el retiro totalde todo tipo de instalaciones indicadas por la supervisión, previo a la demolición, retiro deescombros hasta lugar permitido por las autoridades, retiro de falso plafón, luminarias y accesorioseléctricos con recuperación de materiales, todo tipo de desconexiones, andamios, maniobras,todos los acarreos verticales y horizontales, elevaciones dentro y fuera de obra, protecciones enáreas aledañas, todo tipo de materiales, mano de obra calificada, equipo de seguridad, trazos, usoy depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lonecesario para la correcta ejecución. Ver ubicación en planos DEM-02, DEM-04. Precio unitariopor unidad de obra completamente terminada.

DEM-03 Demolición por medios manuales o mecánicos de local de servicios en azotea, compuesto porelementos prefabricados de Durock en muros con aplanados a base de mortero cemento-arena ytechumbre a base elementos prefabricados de lámina de asbesto acanalada, con medidas de 4.85x 3.30 m x 2.58 m de altura, retirando armadura metálica, sin recuperación de materiales, seconsidera la demolición total de todos los elementos constructivos hasta ras de losa de concretode azotea, se deberá considerar en el movimiento de instalaciones existentes, el reordenamiento yreubicación de instalaciones eléctricas etc., y todas aquellas instalaciones que se encuentrenubicadas en el espacio que ocupaba el local retirado de la azotea, nivelación de piso a base demortero cemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda el área producto dela demolición, así como las áreas aledañas que lo requieran, con acabado igual al existente a basede sistema impermeabilizante de asfaltos modificados APP marca PASA, modelo Cover Ply APPlaminar multicapa prefabricado, granular de 4.5 mm en color rojo, el retiro del material producto delos trabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye: demolición de cadenas,castillos y demás elemento estructurales hasta el nivel de losa azotea, se deberá de colocar entodas las áreas aledañas y de forma perimetral al área a demoler, protecciones en piso a basemadera de triplay de 19 mm de espesor y malla sombra hasta una altura de 2.60 m en todomomento, el retiro total de todo tipo de instalaciones indicadas por la supervisión, previo a lademolición, retiro de luminarias y accesorios eléctricos con recuperación de materiales, retiro deescombros hasta lugar permitido por las autoridades, todo tipo de desconexiones, andamios,maniobras, todos los acarreos verticales y horizontales, elevaciones dentro y fuera de obra,protecciones en áreas aledañas, todo tipo de materiales, mano de obra calificada, equipo deseguridad, trazos, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de lostrabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecución. Ver ubicación en planos DEM-02, DEM-04.Precio unitario por unidad de obra completamente terminada.







CLAVE CONCEPTO

3 de 4

DEM-04 Desmantelamiento de caseta de local de servicios en azotea compuesta a base de elementosprefabricados Multipanel de 1 1/2“ de espesor en muros y techumbre, con recuperación demateriales, por medios manuales o mecánicos, con medidas de 9.50 x 12.60 m x 5.06 m de altura,considerando el retiro y desmontajes de puertas, ventanas, lámparas, accesorios eléctricos, pisode madera con acabado vinílico, estructura metálica base, compuesta por elementos de PTR 2” x2” y Monten de 6” x 2”, escalera metálica, y todo aquel elemento que componga la caseta, conrecuperación de materiales y retiro de todos los elementos constructivos hasta ras de losa deazotea, colocándose en el lugar indicado por la supervisión, nivelación de piso a base de morterocemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nueva en toda el área producto de lademolición, así como las áreas aledañas que lo requieran, con acabado igual al existente a basede sistema impermeabilizante de asfaltos modificados APP marca PASA, modelo Cover Ply APPlaminar multicapa prefabricado, granular de 4.5 mm en color rojo, el retiro del material producto delos trabajos desarrollados fuera de las instalaciones del edificio, incluye: colocar en todas lasáreas aledañas y de forma perimetral al área a desmantelar, protecciones en piso a base maderade triplay de 19 mm de espesor y malla sombra hasta una altura de 5.10 m en todo momento, paraprotección de áreas e instalaciones aledañas, así como el retiro total de todo tipo de instalacionesindicadas por la supervisión, previo al desmantelamiento, retiro de escombros hasta lugarpermitido por las autoridades, todo tipo de desconexiones, maniobras, todos los acarreosverticales y horizontales, elevaciones dentro y fuera de obra, protecciones en áreas aledañas, todotipo de materiales, mano de obra calificada, equipo de seguridad, trazos, uso y depreciación deequipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para lacorrecta ejecución. Ver ubicación en planos DEM-01, DEM-05. Precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

DEM-05 Desmantelamiento de caseta de local de servicios en azotea compuesta a base de elementosprefabricados Multipanel de 1 1/2“ de espesor en muros y techumbre, con recuperación demateriales, por medios manuales o mecánicos, con medidas de 7.00 x 4.75 m x 3.11 m de altura,considerando el retiro y desmontajes de puertas, lámparas, accesorios eléctricos, y todo aquelelemento que componga la caseta, con recuperación de materiales y retiro de todos los elementosconstructivos hasta ras de losa de azotea, colocándose en el lugar indicado por la supervisión,nivelación de piso a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4, impermeabilización nuevaen toda el área producto de la demolición, así como las áreas aledañas que lo requieran, conacabado igual al existente a base de sistema impermeabilizante de asfaltos modificados APPmarca PASA, modelo Cover Ply APP laminar multicapa prefabricado, granular de 4.5 mm en colorrojo, el retiro del material producto de los trabajos desarrollados fuera de las instalaciones deledificio, incluye: demolición de base de concreto armado con medidas de 6.40 x 4.15 m por 20 cmde espesor, colocar en todas las áreas aledañas y de forma perimetral al área a desmantelar,protecciones en piso a base madera de triplay de 19 mm de espesor y malla sombra hasta unaaltura de 3.15 m en todo momento, así como el retiro total de todo tipo de instalaciones indicadaspor la supervisión, previo al desmantelamiento y demolición, retiro de escombros hasta lugar







CLAVE CONCEPTO

4 de 4

permitido por las autoridades, todo tipo de desconexiones, andamios, maniobras, elevaciones,acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreasadyacentes con madera, plástico y cartón, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipoy herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver ubicación en planos DES-01,DEM-01, DEM.05. Precio unitario por unidad de obra completamente terminada

NOTA: ESTAS ESPECIFICACIONES ESTARÁN COMPLEMENTADAS CONESPECIFICACIONES GENERALES ANEXAS

* De existir una contradicción entre planos y documentos (catalogo, especificaciones particulares,especificaciones generales, etc.) La contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que de no ser así la contratista tendrá que realizarlas correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional para la SupremaCorte, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de lostrabajos).




ESPECIFICACIONES GENERALES



CLAVE CONCEPTO

1 de 4


Los trabajos incluirán la mano de obra, todo tipo de herramienta, equipo, acarreos, lasmedidas y equipos de protección y seguridad que se requieran y todo lo necesario para lacorrecta ejecución de los trabajos indicados por la supervisión.

El material producto de demolición, retirado y sustituido quedará previamente en poder de laSuprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de realizar la desincorporacióncorrespondiente cuando así sea el caso, previo al desalojo de los materiales por parte de laempresa.

Los trabajos deberán incluir limpieza general en todo momento

Todas las áreas donde se desarrollaran los trabajos indicadas en el proyecto, se verificaranantes y durante el proceso de obra, realizando los ajustes pertinentes, para la correctaejecución de los trabajos

En todos los trabajos se considera lo necesario para mantener en forma constante unalimpieza permanente del inmueble (área de trabajo), en la cual la supervisión indicara a lacontratista el área designada para el depósito temporal de materiales producto dedesmontaje, retiros y/o demoliciones, manteniendo este sitio limpio cuando menos un día a lasemana.

Se deberá de considerar en todos los trabajos, todos los equipos y herramientas, que así serequieran y que no estén considerados dentro del proyecto y cuyo costo no deberá impactaren el precio contratado

Los trabajos consideran todo tipo de reparaciones producto de los trabajos de demoliciones,desmantelamientos y retiros temporales realizados en todas las áreas indicadas y anexas,considerando todos los resanes, chaflanes, renivelaciones, entortados y/o rellenos de firmepara dar pendientes hacia las bajadas de aguas pluviales existentes, así como todas lasimpermeabilizaciones, en áreas donde se retiraron muros e instalaciones, así comoreposiciones de cualquier elemento constructivo y de instalaciones en área azotea, con losmismos materiales existentes en las áreas aledañas.

En todo momento se considerara el retiro temporal de elementos constructivos o instalacionesque se requiera o que impidan la correcta elaboración de los trabajos y su posteriorcolocación una vez concluidos estos, como instalaciones, chaflanes, tuberías, equipos, etc.

En las superficies e instalaciones afectadas por los trabajos no deberán existir materialessueltos ni faltos de sujeción o conexión, debiendo quedar resanadas y conectadascorrectamente, respetando las características y calidad de los materiales.

La contratista deberá considerar en el presupuesto los elementos para proteger las áreasaledañas como, pisos, muros, pretiles y todo elemento que pudieran afectarse durante elproceso de todos los trabajos







CLAVE CONCEPTO

2 de 4

El sistema de retiro del material producto de las demoliciones y desmantelamientos será abase de malacates, según procedimiento y logística de la empresa adjudicada, colocado delado de la fachada oriente del edificio, considerando todo tipo de protecciones en el espacioque ocupara el trayecto del malacate, desde el área de azotea hasta el nivel de piso.Se podrán utilizar las escaleras de servicio para el retiro de materiales que puedan cargarse,como ventanas, puertas, paneles, etc., debiendo colocar protecciones para evitarafectaciones en los materiales y acabados que componen la escalera de servicio.

Se considera la demolición total de todos los elementos constructivos hasta ras de losa deconcreto de azotea, se deberá considerar en el movimiento de instalaciones existentes, elreordenamiento y reubicación de instalaciones eléctricas, y en su caso las instalaciones devoz y datos, de aire acondicionado, de sistema contra incendios, etc., y todas aquellasinstalaciones que se encuentren ubicadas en el espacio que ocupaba el local retirado de laazotea, previa indicación y autorización de la supervisión.

La contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros,utilizando los medios y dispositivos que se requieran para este objeto, previo acuerdo con lasupervisión.

En todos los trabajos a desarrollar se establece el retiro de material de desecho producto delas demoliciones y/o retiros, se considerara el acarreo interior y exterior a zona de carga deestos, al medio de transporte, trasladando y descargando al sitio permitido por lasautoridades, operador, vehículo, pagos de tiro y todos los gastos que estos originen.

No se permitirá el uso de los elevadores del edificio para la elevación de equipos,herramientas y materiales a suministrar, ni para su descenso por concepto de retiro, sepodrán utilizar las escaleras de servicio del edificio, o en su caso la contratista deberá deprever el uso de elementos mecánicos para este fin, pudiendo ser malacates colocados en lospatios interiores, previa autorización del lugar específico por la supervisión, debiendoconsiderar las protecciones necesarias para no dañar los elementos del edificio (ventanas,individuos, vehículos y aquellos elementos propios del edificio)

Para los trabajos de retiro de material, almacenamiento temporal del material y el desalojo, sedeberá evitar sobrecargar los tableros de la azotea, esto es, evitando dejar que se acumuledemasiado material de retiro en la azotea, así como se deberá de proteger laimpermeabilización de la azotea con triplay de 19 mm de espesor, en todo momento.

En los conceptos de retiro temporal se considera el resguardo, maniobras y acarreos internosque permitan desarrollar los trabajos adecuadamente y sin que estas maniobras afecten, elprecio contratado y el funcionamiento de este alto tribunal, aun cuando sean traslados dentrodel área de trabajo.

La limpieza general de la obra y las reparaciones que se requieran en las áreas de trabajo yáreas adyacentes durante el proceso de la obra, deberá ser considerada por el contratistacomo parte de los costos indirectos de sus precios.







CLAVE CONCEPTO

3 de 4

Es obligatorio el uso de equipo de seguridad básico (casco, botas con casquillo, guantes,tapones auditivos, faja, arnés, doble cuerda de vida, en caso de ser necesario, y gogles) porlos trabajadores de la empresa, de lo contrario la supervisión y el personal de la S.C.J.N.,está facultada para retirar al personal que no lo porte, y en caso de que ningún trabajadorcuente con este, se detendrán los trabajos hasta que no estén equipados debidamente, sinque los retrasos sean imputables a la S.C.J.N.

El personal de la empresa deberá mostrar un comportamiento moral y respetuosos dentro delas instalaciones de la S.C.J.N. y solicitar a la supervisión un espacio en el cual puedanrealizar los cambios de vestuario para que estos no sean realizados en espacios abiertos.

Ante cualquier daño causado por personal de la empresa ya sea por descuido, accidente ofalta de protección a las áreas aledañas o instalaciones, esta deberá de realizar la reparacióncorrespondiente y/o la reposición plena, cubriendo el pago de los gastos generados por sucuenta, y sin cargo alguno para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la supervisiónrecibirá estos, hasta que sean de su entera satisfacción, pudiendo inclusive detener cualquiertipo de pago a favor de la empresa como medio para la obtención de las respuestasnecesarias.

La empresa proporcionará al representante de la Dirección General de Infraestructura Física,información cada vez que se le solicite sobre el avance de los trabajos y del personal de lostrabajos desarrollados, así como de las conclusiones parciales obtenidas hasta ese momento,con el objeto de que se verifique el rubro particular.

La supervisión y todo el personal de la empresa, se manejarán en los interiores del edificioAlterno 16 de Septiembre con ropa distintiva (en color y logotipo de la empresa), dobleidentificación; es decir; portarán el gafete de visitantes, así como el propio, con sus datospersonales claramente legibles y programarán diariamente sus actividades conjuntamentecon la supervisión de la Dirección General de Infraestructura Física, para tener registro diariodel desarrollo de los trabajos en el área.

Para la utilización de los servicios de los núcleos sanitarios, estos serán proporcionados porla S.C.J.N., por lo que se deberá seguir las indicaciones de los lineamientos de uso y limpiezainternos, en el lugar indicado por la Supervisión de la S.C.J.N.

El concursante deberá considerar, salvo que se indique lo contrario, que la Suprema Corte deJusticia de la Nación proporcionará sanitarios, agua y energía eléctrica para herramientamenor, por lo que no deberá considerar en sus análisis de precios unitarios estos insumos yserá el responsable único del buen uso de todo ello, excepto para los equipos de corrientetrifásica

Los horarios para la realización de trabajos serán en horario de 22:00 a 05:00 hrs.aproximadamente, mismos que serán establecidos conjuntamente con la supervisión de laDirección General de Infraestructura Física.







CLAVE CONCEPTO

4 de 4

La empresa deberá dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Residuos Sólidos del D.F., yartículo 243 del R.C.D.F., vigentes, para el material producto de la demolición el cual seráretirado del área de trabajo hasta la planta baja y los residuos sólidos que se generen, serándepositados en el sitio de reciclaje y/o relleno sanitario que autorice la Secretaria del MedioAmbiente del G.D.F.

En cumplimiento al artículo 236 de RCDF vigente, se deberá anexar al expediente elprograma de obra de los trabajos a realizar y los volúmenes de obra a demoler y acarrear, asímismo se informa que para estos trabajos de desmantelamiento y demolición, no se utilizaranexplosivos sino herramienta mecánica (martillo neumático) y menor (marros, macetas, cuñasy cinceles)

Los horarios para la programación y revisión de trabajos desarrollados serán en horariomatutino, fines de semana y días festivos, mismos que serán establecidos conjuntamente conla supervisión de la Dirección General de Infraestructura Física

La S.C.J.N. nombrará un representante de la Dirección General de Infraestructura Física,para coordinar y dar seguimiento a los alcances solicitados en el presente informe.

La limpieza se realizara durante y al final de cada jornal en forma gruesa y al término de laobra se realizarán trabajos de limpieza fina.

Cualquier duda o aclaración respecto a esta especificación será atendida por supervisióninterna de la S.C.J.N.

CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS (HASTA 290,000 UDIS)

D E C L A R A C I O N E SI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo “la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este instrumento manifiesta que:I.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, dela Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.I.2 La presente contratación fue autorizada por el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta 290,000 UDIS),de conformidad con lo previsto en el artículo 42, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de laSuprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y serviciosrequeridos por este Tribunal.I.3 El Director General de Infraestructura Física, está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, del Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientospara la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.I.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal06060, en la ciudad de México, Distrito Federal.II. “El Contratista” por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que:II.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para prestar los trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económica necesariospara tal fin.ll.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte deJusticia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este AltoTribunal.II.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado “Proveedor”III. La “Suprema Corte” y “El Contratista” declaran que:III.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas sedirigirán a los domicilios indicados en los antecedentes I.4 y II.3 de este instrumento.lll.2 El acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de AdministraciónVI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, elCódigo Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A SPrimera. Condiciones generales. “El contratista” se compromete a proporcionar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo ycondiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades.El pago señalado en la presente cláusula, cubre el total de los trabajos contratados, por lo cual “la Suprema Corte” no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional.Segunda. Pena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10% al valorde los trabajos que no se hayan realizado a satisfacción de la Suprema Corte.En caso de incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la realización de los trabajos, equivalente almonto que resulte de aplicar el 10 al millar diario a la cantidad que importen los trabajos no ejecutados dentro del plazo indicado en el apartado inciso “fecha de entrega” de la carátula del ContratoSimplificado y no podrá exceder del 10% del monto total contratado.Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales “El contratista” deberá presentar la o las facturas a nombre de la “Suprema Corte” según consta en la cédula deidentificación fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración I.4 de esteinstrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar.Cuarta. Modificaciones de este instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 12, fracción XXII;143 fracción II y 163 fracción II del referido Acuerdo General VI/2008.Quinta. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento total de este contrato simplificado, se presentará fianza expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, por elimporte equivalente al 10% del monto total del contrato simplificado, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el texto que este Alto Tribunalle indique. Dicha garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado.Sexta. Garantía de vicios ocultos. Para garantizar la obra pública el contratista sustituirá la fianza otorgada para el cumplimiento del contrato, por otra equivalente al 10% del importe del contrato, afin de que responda de los defectos que resulten, por vicios ocultos de la obra pública. La vigencia de esta garantía será de un año posterior a la firma del finiquito, misma que deberá ser entregadadentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se efectúe el acto de entrega – recepción de los trabajos y de la carta de finiquito debidamente autorizada y firmada por la supervisión de laSuprema Corte de Justicia de la Nación.Séptima. Inexistencia de relación laboral. “El contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable delas obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadorespresentasen en su contra o de “la Suprema Corte”, en relación con los trabajos motivo de este contrato.“La Suprema Corte” estará facultada para requerir a “El contratista” los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVITe IMSS.En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “El contratista”, ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de “la Suprema Corte”, “El contratista” deberá reembolsar latotalidad de los gastos que erogue “la Suprema Corte”, por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridadcompetente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a “la Suprema Corte” de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido.Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por “la Suprema Corte” de las facturas que se encuentren pendientes de pago,independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.Octava. Bitácora. Se procederá de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de laNación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal.Novena. Reducción de obra. La Suprema Corte podrá reducir las cantidades contratadas cuando sea necesario, conforme al proyecto ejecutivo o las circunstancias de la obra. En ningún caso sepodrán reducir cantidades contratadas con el objeto de pactar conceptos adicionales que tengan la misma función durante la vida de la obra y cuyo costo sea mayor al originalmente contratado.Décima. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a “El Contratista” con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de “la Suprema Corte”, por lo que “El Contratista”, porsí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a la primera.Décima primera. Rescisión. Queda expresamente convenido que “la Suprema Corte” podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que“El contratista” deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concursomercantil o liquidación.Antes de declarar la rescisión, “la Suprema Corte” notificará por escrito las causas respectivas a “El contratista” en su domicilio señalado en la declaración II.3 de este instrumento, con quien en elacto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebasque estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de “la Suprema Corte” determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a “El contratista” en su domicilioseñalado en la declaración II.3 de instrumentoDécima segunda. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términosde lo dispuesto en los artículos 1°, 7° y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta.De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información,a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6° Constitucional, “El contratista” se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni porconferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso deincumplimiento la “Suprema Corte” podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional.Décima tercera. Resolución de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, “El contratista” se somete expresamente a las decisiones delTribunal Pleno de “la Suprema Corte” renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11, fracción XX, de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.Decima cuarta. Deberá presentar testimonio en el que se confiere la capacidad legal para representar a la empresa en procedimientos de contratación y cualquier acto con el vinculo contractual. Enel caso de personas físicas presentar una identificación oficial.

Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones I.4 y II.3 de esteinstrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL “CONTRATISTA”

Nombre Firma Fecha

(Papel membretado del participante)

ANEXO 7

Concurso Público Sumario 11501223/DICOMAS

México, Distrito Federal a XX de XXXXX de 2015

CARTA DE PROTESTA

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre de la persona física o del representante legal de la empresa participante) actuando anombre y representación de (Nombre de la empresa participante). Por medio del presentemanifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los quedeclaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que conocemos el Acuerdo General deAdministración VI/2008, de fecha 25 de septiembre de 2008, por lo que en tal tenor no nosencontramos en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 48, fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII y X, así como 58 fracción, XVI, del instrumento normativo antes referido.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 8



CARTA DE DE DOMICILIO LEGAL

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física

(Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre y representaciónde (Nombre de la empresa participante) Por medio de la presente manifiesto que en el domicilio________________________ recibiré toda clase de notificaciones de los actos derivados delprocedimiento respectivo, incluyendo los derivados de la adjudicación correspondiente, e inclusotodos los relacionados con la contratación que, en su caso, llegue a celebrarse derivado delconcurso público sumario identificado con número 11501223/DICOMAS para la contratación de laobra pública relativa a la “Demolición y desmantelamiento de locales en áreas de azotea en uninmueble ubicado en el Distrito Federal”.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 9



Relación de contratos celebrados entre _________________ y _______________ de acciones deobra, presentado por “la Contratista”________________________________________.

No. No. delContrato

DescripciónObra Ejecutada

Nombre y Teléfonodel Cliente

Monto deContrato

Periodo deEjecución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por este conducto autorizo de la forma más amplia a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónpara que verifique por cualquier medio la veracidad de la información señalada en este formato.

Nota: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Hoja 1 de 1

Anexo 10

Resumen de Currículum Vitae(EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

FECHA: _______________________

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMATO CON INFORMACIÓN REQUERIDA DE CURRICULUM DEL PARTICIPANTEINFORMACIÓN REQUERIDA QUE DEBERÁ INCLUIREL CURRÍCULUM QUE PRESENTE LA EMPRESA OBSERVACIONES PARA EL LLENADO

1 Razón Social

2 Nombre Comercial

3 Ubicación Oficina Matriz Dirección, teléfono (s), fax, correo electrónico, horario de labores

4 Número del Registro Federal de Contribuyente

5 Número de la escritura pública del acta constitutiva

6 Giro Transcribir el giro que aparece en el acta constitutiva

7 Año de inicio de operaciones

8 Antecedentes*Breve recuento, en caso de que la empresa se haya fusionadocon otra, anexando copia de la documentación comprobatoria.*Objeto, Ideales y Misiones de la empresa.

9 Historial*Breve recuento sobre la trayectoria de la empresa que ayude ademostrar su experiencia en desmantelamiento y demolición deinstalaciones.

10 Estructura Organizacional Anexar organigrama de la empresa, debiendo contener puestoscon nombres.

11 Relación de sus principales clientes

*Deberá listar los principales clientes, para los que durante losdos últimos años, haya prestado los servicios desmantelamiento ydemolición de instalaciones.

*Para cada cliente, indicará la razón social, el nombre de lapersona que sea su contacto, la dirección y los teléfonos.

12 InfraestructuraCantidad de inmueblesCantidad de vehículosCantidad de elementos

13 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO 11



Compromiso de cumplir con las normas y reglamentos aplicables al proyecto, así como con lasnormas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará la obra, presentado por “laContratista”____________________________________.

Expreso el compromiso de mi representada para cumplir con todas las normas y reglamentosvigentes aplicables al desarrollo de la obra a que se refiere al presente concurso. Así como lasespecificaciones generales y particulares de construcción propuestas por la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Al mismo tiempo, enlisto las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará laejecución de la obra que se derive del proyecto referido.

No. Norma o Especificación Título de la Norma o Especificación1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

MESQUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE

OBSERVACIONES

6

% DE AVANCE ACUMULADO

1 2

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOFICIALIA MAYOR


PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS53 4

% DE AVANCE PARCIAL

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

No. DE CONCURSO

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

MES Y/OQUINCENA

% DEL PERIODO

% ACUMULADO

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA NÚM. TOTAL DE JORNADAS5

OBSERVACIONES

10 13 14 1563 4

3 41 2

1 2 11

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


PROGRAMA DE MANO DE OBRA

OFICIALÍA MAYOR

16 246

18 19 205

21 22127 8 23179


OBRA:

NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

MES Y/OQUINCENA

% DEL PERIODO% ACUMULADAS



PROGRAMA DE MAQUINARIA

161 2

1 2 11 246

18 19 205

21 22127 8 23179 10 13 14 1563 4

3 4DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA NÚM. TOTAL DE HORAS

5

OBSERVACIONES


OBRA:

NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:


NO. DE CONCURSO

FECHA DE INICIO

OBRA FECHA DE TERMINACION

MES Y/O

QUINCENADESCRIPCIÓN DEL PERSONAL

NÚM.TOTAL DE

JORNADAS 5

OBSERVACIONES

15 1662

3 4

3 4

1 2

1 11 127 8 23179 10 13 14 24

6

18 19 20

5

21

% DE AVANCE PARCIAL PERIODO% DE AVANCE ACUMULADO DEL PERIODO



PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

22

REPRESENTANTEEMPRESA FIRMA


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAO B R A :

N O . D E C O N C U R S O :

F E C H A D E I N I C I O :

F E C H A D E T E R M I N A C I Ó N :

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSP.U. DESCRIPCIÓN UNID AD

CL AVE

M ATE RI ALES UNID AD C ANTI D AD P.U. IMPORTE

SUM A

M ANO DE OBR A

SUM A

HERR AMIENTA, M AQUIN ARÍ A Y EQUIPO

SUM A

AUXILI ARES O B ÁSICOS

SUM A

A) COSTO DIRE CTO (M AT. + M .O. + (HERR + M AQ + EQ) + AUXILI ARES) =

B) COSTO INDI RECTO % IND. X (C. D. ) =

C) SUBTOTAL (C. D. + C. I . ) =

D) COSTO FIN ANCI AM IENTO % FIN X (C) =

E) SUBTOTAL (C + D) =

F) UTIL ID AD =

TOTAL PRECIO UNI TARIO ( E + F ) =

E M P R E S A R E P R E S E N T A N T E F I R M A


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAO B R A :

N O . D E C O N C U R S O :

F E C H A D E I N I C I O :

F E C H A D E T E R M I N A C I Ó N :

ANÁLISIS DE INDIRECTOS

D E S C R I P C I Ó N

T O T A L D E C O S T O S I N D I R E C T O S E N $O F I C I N A S C E N T R A L E S

( A N U A L E S )E N S I T I O ( T I E M P O D E

D U R A C I Ó N D E L O ST R A B A J O S )

% $ % $I H O N O R A R I O S

1 . - P E R S O N A L D I R E C T I V O

2 . - P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I V O

3 . - P E R S O N A L T É C N I C O

4 . - P E R S O N A L E N T R Á N S I T O

5 . - C U O T A P A T R O N A L D E L I M S S E I M P U E S T O A D I C I O N A L S O B R ER E M U N E R A C I O N E S P A G A D A S P A R A L O S C O N C E P T O S D E L 1 A L 3

7 . - P A S A J E S Y V I Á T I C O S

I I D E P R E C I A C I Ó N M A N T E N I M I E N T O Y R E N T A S

1 . - E D I F I C I O S Y L O C A L E S

2 . - T A L L E R E S Y B O D E G A S

3 . - I N S T A L A C I O N E S G E N E R A L E S

4 . - M U E B L E S Y E N S E R E S

5 . - D E P R E C I A C I Ó N O R E N T A Y O P E R A C I Ó N D E V E H Í C U L O S

I I I S E R V I C I O S

1 . - C O N S U L T O R E S , A S E S O R E S , S E R V I C I O S Y L A B O R A T O R I O

2 . - E S T U D I O S E I N V E S T I G A C I O N E S

I V F L E T E S Y A C A R R E O S

1 . - D E C A M P A M E N T O S

2 . - D E E Q U I P O S D E C O N S T R U C C I Ó N

3 . - D E M O B I L I A R I O

V G A S T O S D E O F I C I N A

1 . - P A P E L E R Í A Y Ú T I L E S D E E S C R I T O R I O

2 . - C O R R E O S , T E L É F O N O S , F A X Y R A D I O

3 . - S I T U A C I Ó N D E F O N D O S

4 . - C O P I A S Y D U P L I C A D O S

5 . - L U Z , G A S Y O T R O S C O N S U M O S

6 . - G A S T O S D E C O N C U R S O S

V I S E G U R O S Y F I A N Z A S

1 . - P R I M A S P O R S E G U R O S

2 . - P R I M A S P O R F I A N Z A S

V I I D E P R E C I A C I Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y R E N T A D E C A M P A M E N T O S

V I I I T R A B A J O S P R E V I O S Y A U X I L I A R E S

1 . - C O N S T R U C C I Ó N Y C O N S E R V A C I Ó N D E C A M I N O S D E A C C E S O

2 . - M O N T A J E S Y D E S M A N T E L A M I E N T O D E E Q U I P O

T O T A L D E C O S T O S I N D I R E C T O S :

A N Á L I S I S D E C O S T O S I N D I R E C T O S

C O S T OI N D I R E C T O SA N U A L E S E N

O F I C I N A SC E N T R A L E S

$

C O S T OI N D I R E C T O E N

O F I C I N A SC E N T R A L E S C O N

C A R G O A L AO B R A

% D E I N D I R E C T O S = =

( E N O F I C I N AC E N T R A L )


S I T I O $

C O S T O D I R E C T OT O T A L D E L O ST R A B A J O S D EL A O B R A Q U E

S E L I C I T E


S I T I O $% D E I N D I R E C T O S =

( E N O B R A )C O S T O D I R E C T O

T O T A L D E L O ST R A B A J O S D EL A O B R A Q U E

S E L I C I T E $

P O R C E N T A J E T O T A L D E I N D I R E C T O S = % D E I N D I R E C T O S E N O F . C E N T R A L E S = % D EI N D I R E C T O S E N S I T I O :

%

E M P R E S A R E P R E S E N T A N T E F I R M A



ANÁLISIS DE UTILIDAD

Por este medio manifiesto que el porcentaje de utilidad propuesto para este concurso

será del (%) el cual incluye todos los impuestos.


NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:


OBRA:



CÁLCULO DE FINANCIAMIENTOIMPORTE MATERIALES =

IMPORTE MANO DE OBRA =

IMPORTE MAQ. Y EQUIPO =

COSTO DIRECTO =

PERIODO OBRA A EJECUTAR EN ELPERIODO

PAGOS GASTOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DIFERENCIA INTERESES PORFINANCIAMIENTO

ANTICIPO ESTIMACIONES IMPORTEIMPORTE

ACUMULADO(1)

ANTICIPOGASTOS

DIRECTOS EINDIRECTOS

IMPORTEMENSUAL

IMPORTEACUMULADO

(2)(1) – (2) (*)

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO SUMA DE INTERESESPOR FINANCIAMIENTO

TASA DE INTERÉS ANUALIZADA QUE APLICARÁ EN EL ANUAL = MENSUAL = (ESPECIFICAR LA TASA DE REFERENCIAUTILIZADA CPP , TIP, CETES)

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOSUMA DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO = 100

COSTO DIRECTO TOTAL = COSTO INDIRECTO TOTAL

(*) ACUMULADO NEGATIVO POR TASA DE INTERÉS MENSUAL

NO. DE CONCURSO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:OBRA:


FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

QUINCENA QUINCENA QUINCENA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DE LA NACIÓNSUPREMA CORTE DE JUSTICIA

OBSERVACIONES

AVANCE PARCIAL $

AVANCE ACUMULADO $

2 3 4N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE FECHA DE

INCIOFECHA DE

TERMINACONDURACIÓN

QUINCENA1

EMPRESA

No. DE CONCURSO

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA

RESPRESENTANTE FIRMA

1 de 4

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

I. En el texto de la fianza, deberá constar la siguiente leyenda:

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la ComisiónNacional de Seguros y Fianzas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones deSeguros y Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hastapor la cantidad de $__________(--/100 moneda nacional), y hasta 20% más en el supuesto deque por algún motivo deba incrementarse el costo de la obra contratada, para garantizar por partede la empresa _______________, con domicilio en la calle ______número ____, colonia__________, delegación ___________, código postal ____, ________, el fiel y exactocumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contratosimplificado número _____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación yla empresa ____________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad$_________(---/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado.

“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y_________________________, con el objeto .de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones a cargo de “la Contratista”, para la ejecución de la obra públicaconsistente en el _________________, ubicado en la calle José María Pino Suárez número 2,colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional)más el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que (la obra pública oservicios según sea el caso) haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se hayarealizado el pago de la estimación de finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte de Justiciade la Nación la carta de finiquito expedida por ___________ y para su cancelación será necesariacomunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato simplificado número_____________, la fianza otorgada por la empresa __________ tendrá plena vigencia durante lasubstanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley deInstituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de queprocediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianzarequerida.

2 de 4

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando exista subcontratacióncon la autorización expresa de la “Suprema Corte”.

- La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses quese generen por éstos en los términos contratados.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente fianza, conforme a los procedimientos señalados enlos artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo cubrir el importecorrespondiente a la obligación principal, así como el pago de intereses que se llegaren a generar.Tratándose de prórrogas en el plazo de ejecución pactadas en algún instrumento de la mismanaturaleza del contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordadoen el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo deatraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20% adicional al originalmentepactado.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando enforma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener”.

3 de 4

FORMATO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por "- Nombre dela afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Comisión Nacional deSeguros y Fianzas , de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por lacantidad de (el monto de la fianza será del 10% del importe del contrato efectivamente ejercidoincluido el impuesto al valor agregado) $__________ (_________________________________),para garantizar, por parte de______________________________, con domicilio en la calle de __________, Colonia____________________________________________, la reparación de los defectos por viciosocultos que se pudieran presentar en (los bienes o servicios contratados según sea el caso).

"La afianzadora” expresamente declara:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno yAdministración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato número_________________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y_____________________, con domicilio en la calle de_______________, colonia, ____________con el objeto de garantizar la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentaren (título del objeto)______________________a cargo de ___________________, con un montototal contratado que asciende a la cantidad de $_______ (___________________________), más elimpuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato número ______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta un año contado a partirde la firma del finiquito correspondiente (en caso de obra pública) o hasta un año contado a partirde la recepción total de los trabajos por medio de acta entrega-recepción (según sea el caso de losbienes, servicios o trabajos contratados) y para su cancelación será necesaria comunicación expresay por escrito a la afianzadora, por parte de la Dirección General de Infraestructura Física de laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente fianza, conforme a los procedimientos señalados enlos artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En todo caso, el plazopara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta los defectos por vicios ocultos, nopodrá exceder de un año contado a partir de la fecha del acta de entrega – recepción(según sea el caso de los bienes, servicios o trabajos contratados) o bien, a partir de la firma delfiniquito correspondiente (según se trate de obra pública).

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza,así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Cortede Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones delTribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretary hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracciónXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener."

4 de 4

FORMATO DE LO QUE DEBERÁ CONTENER EL SEGURO DERESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

“La Contratista” deberá exhibir dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que sefirme el contrato, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en que incurra el personalasignado para los (trabajos o servicios) de (la obra pública o servicios según sea el caso)consistente en el ________________, en los bienes, empleados o visitantes del lugar durante eldesempeño de sus funciones; para lo cual deberá presentar fianza de seguro expedida a su favorpor institución autorizada, que ampare dos veces el monto total contratado sin incluir el impuestoal valor agregado, esto es, la cantidad de ______________________ (_____________________--/100 moneda nacional) por los daños derivados de su responsabilidad civil hacia terceros que sellegare a presentar durante el desarrollo de (la obra pública o servicios según sea el caso), en elentendido que cubrirá los riesgos durante todo el plazo de ejecución de la (la obra pública oservicios según sea el caso), desde la apertura de la bitácora de la obra y hasta el acto de entregarecepción de la misma, ya que de no hacerlo así, “la Suprema Corte” no erogará pago alguno hastaen tanto no haya sido renovada dicho seguro.

El seguro que la aseguradora correspondiente emita a “la Contratista”, contendrá como mínimo lassiguientes especificaciones: vigencia; nombres, domicilios de los contratantes y firma de laempresa aseguradora; la designación de la cosa o de la persona asegurada; la naturaleza de losriesgos garantizados; el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esteseguro; el monto de la garantía y la cuota o prima del seguro en términos del artículo 20 de la Leysobre el contrato de seguro; y, que garantiza la responsabilidad civil por daños a terceros o a “laSuprema Corte” con motivo de la conducta que asuma “la Contratista” por sí, o a través de supersonal o del que haya contratado o subcontratado.

Para efecto de la última especificación, “la Contratista” deberá solicitar a la aseguradora inserte lasiguiente leyenda: (Nombre de la afianzadora) garantiza la responsabilidad civil de los empleadosy trabajadores del asegurado frente a terceros.

memoria descriptiva...memoria descriptiva demolicion y desmantelamiento de locales en Áreas de...

Documents