indice - adinqn.gov.aradinqn.gov.ar/pdf/nahueve_condiciones_particulares_012019.pdf · ley 2683, de...

de 81

INDICE

GUÍA DE ACCESO RÁPIDO A TEMAS DE INTERÉS .................................................................................................. 6 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ................................................................................................. 12

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................ 14

ARTÍCULO 1. OBJETO. ......................................................................................................................................... 14 ARTÍCULO 2. INFORMACIÓN DISPONIBLE. ................................................................................................................ 14 ARTÍCULO 3. INTERPRETACIÓN. ............................................................................................................................. 14 ARTÍCULO 4. NORMATIVA. ................................................................................................................................... 15 ARTÍCULO 5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. .............................................................................................................. 15 ARTÍCULO 6. PRESUPUESTO OFICIAL. ..................................................................................................................... 15 ARTÍCULO 7. PLAZO DE EJECUCIÓN. ........................................................................................................................ 16 ARTÍCULO 8. FACULTADES DE LA AGENCIA. .............................................................................................................. 16 ARTÍCULO 9. EFECTOS JURÍDICOS DE LA POSESIÓN DE ESTE PLIEGO. .............................................................................. 16 ARTÍCULO 10. CÓMPUTO DE PLAZOS. .................................................................................................................. 17 ARTÍCULO 11. DOMICILIOS, HORARIO DE ATENCIÓN Y NOTIFICACIONES. ...................................................................... 17 ARTÍCULO 12. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN. EFECTOS. ............................................................................................... 18 ARTÍCULO 13. CONSULTAS Y CIRCULARES ACLARATORIAS. ........................................................................................ 18 ARTÍCULO 14. DESISTIMIENTO. ........................................................................................................................... 19 ARTÍCULO 15. COMISIÓN DE EVALUACIÓN. ........................................................................................................... 19 ARTÍCULO 16. RECLAMOS E IMPUGNACIONES. ....................................................................................................... 19

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES SOBRE LOS PROPONENTES ................................................................................ 20

ARTÍCULO 17. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES. ................................................................... 20 ARTÍCULO 18. CAPACIDAD PARA CONTRATAR EN LA PROVINCIA. ............................................................................... 22 ARTÍCULO 19. PRÁCTICAS INAPROPIADAS. ............................................................................................................ 22 ARTÍCULO 20. REPRESENTACIÓN LEGAL. ............................................................................................................... 22 ARTÍCULO 21. REPRESENTACIÓN TÉCNICA. ........................................................................................................... 23 ARTÍCULO 22. JEFE DE OBRA. ............................................................................................................................. 23 ARTÍCULO 23. PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ESTE PLIEGO. ....................................................................... 24 ARTÍCULO 24. PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR. ................................................................................................... 24 ARTÍCULO 25. GASTOS QUE OCASIONE A LOS PROPONENTES LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA. ................................... 24

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES SOBRE LAS PROPUESTAS. ................................................................................. 24

ARTÍCULO 26. REQUISITOS FORMALES.................................................................................................................. 24 ARTÍCULO 27. FECHA LÍMITE Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. ............ 25 ARTÍCULO 28. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO. .................................... 26 ARTÍCULO 29. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA. ....................................................... 27 ARTÍCULO 30. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. .................................................................................................... 28 ARTÍCULO 31. MODO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS. .......................................................................................... 28 ARTÍCULO 32. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS..................................................................................................... 28

CAPÍTULO IV. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS ......................................................................... 31

ARTÍCULO 33. ACTO DE APERTURA. ..................................................................................................................... 31

de 81

ARTÍCULO 34. ACTA DE APERTURA. ..................................................................................................................... 32 ARTÍCULO 35. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS EN EL ACTO DE APERTURA. ................................................................... 32 ARTÍCULO 36. VISTA DE LAS PROPUESTAS. ............................................................................................................ 33

CAPÍTULO V. ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA ........................................................................................................... 33

ARTÍCULO 37. CLAUSURA DE ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. .................................................................... 33 ARTÍCULO 38. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. ..................................................... 33 ARTÍCULO 39. INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS. ............................................................................................ 37 ARTÍCULO 40. APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS. ................................................................... 37 ARTÍCULO 41. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS. ADJUDICACIÓN................................................................................... 37 ARTÍCULO 42. ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. ................................................................................................. 37 ARTÍCULO 43. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. ................................................ 38 ARTÍCULO 44. FIRMA DEL CONTRATO. ................................................................................................................. 38 ARTÍCULO 45. CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL. ...................................................... 38

CAPÍTULO VI. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN .................................................................... 38

ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. .................................................................................................. 38 ARTÍCULO 47. ADMINISTRACIÓN Y CONTRALOR DEL CONTRATO. ............................................................................... 41 ARTÍCULO 48. COMODIDADES Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN. ........................................................................... 41 ARTÍCULO 49. PRESENCIA EN OBRA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. .......................................................................... 41

CAPÍTULO VII. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ........................................................................................................ 42

ARTÍCULO 50. CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS. ..................................................................................................... 42 ARTÍCULO 51. OBTENCIÓN DE PERMISOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA. ................................................................... 42 ARTÍCULO 52. REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA. ................................................................................................... 43 ARTÍCULO 53. PRÓRROGAS. .............................................................................................................................. 43 ARTÍCULO 54. CAUSALES QUE NO HABILITAN PRÓRROGAS. ....................................................................................... 43 ARTÍCULO 55. FORMALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS DE PRÓRROGA. ............................................................................... 44 ARTÍCULO 56. PLAN GENERAL DE TRABAJOS DEL CONTRATO. ................................................................................... 44 ARTÍCULO 57. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL EMPLAZAMIENTO. ............................................................. 44 ARTÍCULO 58. ENUMERACIÓN DE LOS LIBROS DE OBRA. .......................................................................................... 44 ARTÍCULO 59. PLANOS E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. ................................................................................. 45 ARTÍCULO 60. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ................................................................................................. 45 ARTÍCULO 61. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. .......................................................... 45 ARTÍCULO 62. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN. .................................................................................. 46 ARTÍCULO 63. PROYECTO DE DETALLE. ................................................................................................................ 46 ARTÍCULO 64. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DE LA OBRA. ................................................................................ 46 ARTÍCULO 65. ACOPIO DE MATERIALES EN OBRA. .................................................................................................. 46 ARTÍCULO 66. CAMINOS. .................................................................................................................................. 47 ARTÍCULO 67. FRANQUEO DEL INGRESO AL EMPLAZAMIENTO. .................................................................................. 47 ARTÍCULO 68. LETREROS. .................................................................................................................................. 47 ARTÍCULO 69. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO. ..................................................................................................... 47 ARTÍCULO 70. MANTENIMIENTO DEL ORDEN......................................................................................................... 47 ARTÍCULO 71. PERTURBACIONES A TERCEROS. ....................................................................................................... 48 ARTÍCULO 72. TRÁNSITO. .................................................................................................................................. 48 ARTÍCULO 73. CARGAS ESPECIALES. ..................................................................................................................... 48

de 81

ARTÍCULO 74. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL Y EXTRANJERA. .................................................................... 48 ARTÍCULO 75. PROVISIÓN DE AGUA. ................................................................................................................... 49 ARTÍCULO 76. SANIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS. ...................................................................................................... 49 ARTÍCULO 77. ALOJAMIENTO DEL PERSONAL. ........................................................................................................ 49 ARTÍCULO 78. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ......................................................................................................... 49 ARTÍCULO 79. EXAMEN DE LAS OBRAS ANTES DE SER CUBIERTAS. ............................................................................... 50 ARTÍCULO 80. OBLIGACIÓN DE DESCUBRIR LAS OBRAS. ............................................................................................ 50 ARTÍCULO 81. RETARDO EN EL RITMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS............................................................................ 50 ARTÍCULO 82. INVESTIGACIÓN DE FALLAS DE CONSTRUCCIÓN. ................................................................................... 50 ARTÍCULO 83. REPARACIONES URGENTES. ............................................................................................................ 50 ARTÍCULO 84. CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ..................................................................... 51 ARTÍCULO 85. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. .................................................. 51 ARTÍCULO 86. PLANOS CONFORME A OBRA. .......................................................................................................... 51

CAPÍTULO VIII. SEGUROS ................................................................................................................................ 52

ARTÍCULO 87. CONDICIONES GENERALES. ............................................................................................................. 52 ARTÍCULO 88. SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE..................................................................... 53 ARTÍCULO 89. SEGURO DEL MATERIAL ACOPIADO. .................................................................................................. 54 ARTÍCULO 90. SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO. .............................................................................................. 54 ARTÍCULO 91. SEGURO DE AUTOMOTORES. ........................................................................................................... 55 ARTÍCULO 92. SEGURO DE VIDA. ......................................................................................................................... 55

CAPÍTULO IX. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO. REDETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DEL CONTRATO ...... 55

ARTÍCULO 93. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO. ................................................................................................. 55 ARTÍCULO 94. ANTICIPO FINANCIERO: ................................................................................................................. 55 ARTÍCULO 95. FONDO DE REPARO. ...................................................................................................................... 56 DEL IMPORTE DE CADA CERTIFICADO, EXCEPTO DE LOS ACOPIOS E INTERESES, SE DEDUCIRÁ EL CINCO POR CIENTO (5%) QUE SE

RETENDRÁ HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA COMO GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O FONDO DE REPARO, DE ACUERDO AL

ART. 53 DE LA LEY 687. .......................................................................................................................................... 56 ARTÍCULO 96. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO. PROCEDIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE APLICACIÓN. ............ 56 ARTÍCULO 97. EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN. ............................................................... 56 ARTÍCULO 98. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REDETERMINACIÓN. .................................................................... 57

CAPÍTULO X. RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN ................................................................................................... 58

ARTÍCULO 99. LIMPIEZA A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. ...................................................................................... 58 ARTÍCULO 100. RECEPCIÓN PROVISORIA. ............................................................................................................... 58 ARTÍCULO 101. PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA. ............................................................................................ 58 ARTÍCULO 102. OBLIGACIONES PREVISIONALES Y LABORALES. ..................................................................................... 58

CAPÍTULO XI. MULTAS .................................................................................................................................... 59

ARTÍCULO 103. INCUMPLIMIENTOS Y MULTAS. ........................................................................................................ 59 ARTÍCULO 104. CARÁCTER. IMPOSICIÓN. ............................................................................................................... 59 ARTÍCULO 105. NO EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. ..................................................................... 60 ARTÍCULO 106. EJECUTIVIDAD. DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES RETENIDOS. ................................................................. 60 ARTÍCULO 107. RECURSOS. ................................................................................................................................. 60

de 81

INDICE

ANEXO I .......................................................................................................................................................... 61

ANEXO II ......................................................................................................................................................... 62

ANEXO III ........................................................................................................................................................ 63

ANEXO IV ........................................................................................................................................................ 64

ANEXO V ......................................................................................................................................................... 65

ANEXO VI ........................................................................................................................................................ 66

ANEXO VII ....................................................................................................................................................... 67

ANEXO VIII ...................................................................................................................................................... 77

ANEXO IX ........................................................................................................................................................ 78

ANEXO X ......................................................................................................................................................... 79

ANEXO XI ........................................................................................................................................................ 80

de 81

GUÍA DE ACCESO RÁPIDO A TEMAS DE INTERÉS

TEMA ARTÍCULO COMENTARIO

Información disponible 2 Proyecto Ejecutivo del Aprovechamiento.

Normativa de aplicación 4

1. Ley 687,deObras Públicas de la Provincia del Neuquén. 2. Ley 899, de Aguas de la Provincia del Neuquén. 3. Ley 1875, de Medio Ambiente de la Provincia del Neuquén y su

modificatoria la Ley 2267. 4. Ley 2184, de Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de la

Provincia del Neuquén. 5. Ley 2683, de creación del Régimen de Promoción de las Actividades

Económicas para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en la Provincia del Neuquén.

6. Decreto 1827/09 de la Provincia del Neuquén, adhiriendo al régimen del Decreto 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional, de Redeterminación de Precios de Saldos de Contratos de Obras Públicas y su modificatorio Decreto 464/14, también de la Provincia del Neuquén.

7. Ley 2750, de prioridad de contratación de mano de obra local en la Provincia del Neuquén.

8. Ley Provincial 2950, específica del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve.

Sistema de contratación 5 Unidad de medida y precios unitarios y ajuste alzado aplicado a cada uno de los ítems indicados en la Planilla de Oferta.

Presupuesto Oficial 6

Pesos ochocientos diez y seis millones doscientos sesenta y seis mil quinientos noventa y siete ($816.266.597) más el impuesto al valor agregado (IVA), lo que arroja un total de pesos novecientos ochenta y

siete millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y dos ($987.682.582), a valores de diciembre de 2018

Plazo de ejecución 7 36 meses.

Cómputo de plazos 10 En días corridos.

Domicilio de la Agencia

11

Sede de la ADI-NQN, Antártida Argentina 1245, Edificio 4, Piso 3, Centro Administrativo Ministerial, (8300) Neuquén, Provincia del Neuquén.

Dirección de correo electrónico de la Agencia

[email protected]

Consultas y circulares aclaratorias al presente Pliego

13 Consultas y pedidos de aclaración: hasta 10 días anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de las Propuestas. Respuestas y aclaraciones de oficio: hasta 7 días anteriores a esa fecha.

Desistimiento 14 Los Solicitantes podrán desistir de presentar su Propuesta sin perjuicio alguno y sin necesidad de invocar causa.

Reclamos e impugnaciones 16 Deberán ser interpuestos dentro de un plazo de 7 días de ocurrido el hecho que los origina.

Capacidad para contratar en la Provincia del Neuquén

18

Rama B (equipos pesados), Categoría VIII-Hidráulica

- Capacidad Técnica: Pesos novecientos sesenta y siete millones doscientos ochenta y un mil doscientos treinta y uno ($ 967.281.231), a valores de noviembre de 2018

- Capacidad de contratación anual: pesos cuatrocientos ochenta y tres millones seiscientos cuarenta mil seiscientos dieciséis ($ 483.640.616).

mailto:[email protected]

de 81

Prácticas inapropiadas 19

1. Prácticas corruptivas. 2. Prácticas fraudulentas. 3. Prácticas coercitivas. 4. Prácticas colusorias. 5. Prácticas obstructivas.


Representación Técnica del Proponente

21

Ingeniero Civil, Hidráulico o en Construcciones. 1. Experiencia comprobable superior a 15 años en la construcción de

obras civiles. 2. Experiencia comprobable superior a 5 años en la construcción de obras

hidráulicas.

Jefe de Obra 22 Requerimientos iguales al del Representante Técnico. Podrán unificarse los roles en un solo profesional.

Prohibiciones para participar 24

1. Quienes no hayan obtenido de la Agencia el presente Pliego. 2. Quienes no hayan cumplimentado los requerimientos que la Agencia

haya impartido mediante Circulares. 3. Quienes estén en proceso de quiebra o concurso de acreedores. 4. Quienes estén incursos en las prohibiciones generales para contratar

con el Estado Provincial.

Gastos que ocasione a los Proponentes la elaboración de su Propuesta

25 No serán reembolsados por la Agencia en ningún caso.

Requisitos formales de las Propuestas

26

1. Redactadas en idioma castellano. 2. Impresas en papel tamaño A4, sólo en original. 3. Dispuestas en carpetas de 200 fojas como máximo, foliadas

correlativamente y firmadas por el Representante Legal. 4. Una versión en formato digital, grabada en CD o DVD.

Recepción de las Propuestas 27 En el lugar, día y hora que se indique en la Convocatoria a Licitación.

Garantía de Mantenimiento de la Propuesta

28

Plazo: 120 días Monto: pesos nueve millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos veintiséis ($9.876.826) Modalidad de constitución: 1. En efectivo 2. Títulos o bonos de la deuda pública nacional o provincial 3. Afectación de créditos 4. Aval bancario 5. Seguro de caución

Contenido de las Propuestas 32

1. Carta de Presentación. 2. Información del Proponente. 3. Garantía de Mantenimiento de la Propuesta. 4. Constancia de inscripción en el CPOP y certificados de habilitación. 5. Historial de incumplimientos contractuales. 6. Listado de controversias o litigios pendientes de resolución. 7. Descripción de la experiencia en la construcción de obras civiles. 8. Descripción de la experiencia en la construcción de obras hidráulicas. 9. CV del Representante Técnico y Jefe de Obra. 10. Identificación del Grupo Consultor que tendrá a cargo el proyecto de

Detalle del Aprovechamiento.

de 81


Contenido de las Propuestas 32

11. Listado del equipamiento que el Proponente compromete a utilizar en la construcción.

12. El Pliego impreso y firmado en todas sus páginas útiles. 13. Un sobre cerrado conteniendo:

a) La Oferta económica, en pesos y con valores correspondientes al mes anterior al indicado para la apertura de la Propuestas.

b) Análisis de Precios de cada uno de los ítems. c) Plan General de Trabajos. d) Programa de certificación mensual. e) Programa de ocupación de personal.

Rechazo de las Propuestas en el Acto de Apertura

35

1. Carta de Presentación inexistente o incompleta.

2. Omisión de la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta o elaborada de manera inadmisible.

3. Falta del Sobre con la Oferta Económica

Vista de la Propuestas 36 Previa manifestación de interés por parte de algún Proponente, se habilitará la instancia dentro de un máximo de 5 días

Clausura de etapa de presentación de Propuestas

37 Vencidos los plazos establecidos en los artículos 35 último párrafo y 36 del presente Pliego, se considerará clausurada la etapa de presentación de Propuestas y se dará inicio a la etapa de evaluación.

Criterios para establecer la admisibilidad de las Propuestas

38

1. Inclusión de la Carta de Presentación en la Propuesta. 2. Tener una antigüedad empresaria mayor a 10 años. En el caso de

Proponentes Colectivos, este requerimiento es exigible solamente a la empresa que lidera el grupo.

3. No haber incurrido en incumplimientos contractuales en los últimos 5 años.

4. No tener controversias o litigios pendientes de resolución. 5. Poseer experiencia general y continua en el campo de la

construcción en los últimos 10 años. 6. Poseer experiencia específica en el campo de la construcción de

obras hidráulicas similares en los últimos 10 años En el caso de Proponentes Colectivos, se requiere que la empresa que lidera el grupo posea esta experiencia.

7. Que el Pliego firmado integre la Propuesta. 8. Que todas las observaciones formuladas por la Comisión de

Evaluación hayan sido debidamente subsanadas en tiempo y forma.

Comunicación de la inadmisibilidad de las Propuestas

39 Las Propuestas declaradas inadmisibles serán comunicadas a los involucrados.

Apertura de los sobres que contienen las Ofertas

40 La Agencia comunicará la fecha del Acto de Apertura de los sobres que contienen las Ofertas de todas las Propuestas declaradas admisibles.

Adjudicación 41

La Comisión de Evaluación realizará el dictamen aconsejando a la Agencia la adjudicación del Contrato a la Propuesta más conveniente. La Agencia resolverá al respecto y lo comunicará al interesado y a los demás Proponentes cuyas propuestas hayan sido declaradas admisibles.

Aceptación de la Adjudicación

42 El Adjudicatario deberá aceptarla en el término de 7 días de la fecha de notificación.

de 81


Plazo para presentar la documentación necesaria para la firma del Contrato

43 Quince días. Si fuese necesario constituir una UTE como requisito adicional, el plazo contemplará esta circunstancia.

Lugar y fecha para la firma del Contrato

44 La Agencia lo establecerá oportunamente y lo comunicará al Adjudicatario.

Conservación y destrucción de la documentación original

45 La Agencia podrá disponer de la documentación que los Proponentes que no resulten Adjudicatarios no la retiren dentro de los 30 días.

Control y Vigilancia directa de la

Obra 47 Inspección de Obra, dependiente de la Dirección de Obra.

Comodidades y elementos para la Inspección

48

1. Instrumental de campo para realizar los controles. 2. El Contratista facilitará el espacio, las oficinas y el

mobiliario para instalarse en el Emplazamiento (emparejamiento, provisión de agua, energía eléctrica, desagües, internet, servicio de vigilancia, etc)

Presencia en Obra del Representante Técnico

49

Mínimo 15 días por mes y en ocasión de: 1. Realizar el Replanteo de la Obra. 2. Realizar cada Medición de Obra. 3. Cuando la Inspección lo solicite expresamente. 4. Realizar la Recepción Provisoria de la Obra.

Permisos previos al inicio de la Obra

51 La Agencia dispondrá de: 1. Licencia Ambiental 2. Autorizaciones requeridas por el Código de Aguas.

Replanteo y entrega del Emplazamiento 52

El Contratista será convocado para realizarlo, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la firma de la contrata.

Inicio de la Obra Dentro de los 30 días de realizado el Replanteo.

Causales de prórrogas en el plazo de Obra

53

1. Cuando la Agencia incumpliera sus obligaciones relacionadas a dichos plazos.

2. Caso fortuito o situación de fuerza mayor 3. Otras, cuya responsabilidad fuera ajena al Contratista y

la Agencia lo justifique como tal.

Causales que no habilitan prórrogas en el plazo de Obra

54

1. Condiciones climáticas adversas con parámetros que no superen la media de los últimos 10 años.

2. Demoras imputables al Contratista. 3. Cualquier eventual ampliación de los períodos previstos

para la construcción de alguna parte de las obras que ya hubiera sido aprobada por la Inspección.

Formalización de los pedidos de prórroga

55 Deberá hacerlo el Contratista dentro de los 30 días de ocurrido el hecho que la provoca,

Plan General de Trabajos del Contrato

56 Deberá ser presentado por el Contratista dentro de los 30 días de realizado el Replanteo de la Obra y aprobado por la Agencia.

de 81

Libros de Obra 58

1. Libro de actas 2. Órdenes de servicio. 3. Libro de pedido y reclamaciones del contratista. 4. Libro de mediciones. 5. Libro diario. 6. Libro de movimiento de materiales. 7. Libro de sueldos y jornales.

Solución de controversias 62 1. Negociación directa entre las partes. 2. Mediación. 3. Instancia judicial.

Proyecto de Detalle 63 Por cuenta y cargo del Contratista.

Registro fotográfico y fílmico de la Obra

64 Por cuenta y cargo del Contratista. Registro mensual del

avance de las obras en sus distintos frentes de construcción.

Registro de datos meteorológicos

65 Por cuenta y cargo del Contratista durante el plazo de

ejecución de la Obra. Los datos quedarán en poder de la Agencia.

Acopio de Materiales 66 Conforme al Plan de Acopio programado con anterioridad.

Caminos necesarios para ejecutar las obras

67 Apertura, construcción y mantenimiento a cargo del Contratista.

Letreros 69 Instalación, mantenimiento y remoción de dos carteles a

cargo del Contratista.

Mano de Obras local y extranjera

75 Plena vigencia de la Ley Provincial 2750.

Provisión de agua 76 Por cuenta y cargo del Contratista, en el Emplazamiento.

Sanidad y primeros auxilios 77 A cargo del Contratista, los servicios médicos y sanitarios

que resulten adecuados.

Capacitación para la operación y mantenimiento del personal seleccionado por la Agencia

85 Por cuenta y cargo del Contratista. Deberá estar finalizado

antes de la Recepción Provisoria de las obras.

de 81


Manual de operación y mantenimiento de las instalaciones

86 Por cuenta y cargo del Contratista. Deberán estar disponibles para el inicio de la capacitación correspondiente.

Seguros

89 Todo riesgo de construcción y montaje.

90 Del material acopiado.

91 De accidentes de trabajo.

92 De automotores.

93 De vida del personal.

Medición

94

Mensualmente(Mes calendario).

Certificación Inmediatamente de realizada la medición.

Pago Transferencia bancaria dentro de un plazo no mayor de 60 días de emitido el Certificado.

Redeterminación de los precios de los saldos del Contrato

96

A solicitud del Contratista cuando se verifique que el valor medio del Contrato ha variado en ± 5%.La Agencia podrá de oficio, redeterminar los precios de los saldos de contrato cuando lo estime conveniente y oportuno.

97

Fórmula aplicable

a x (MA) + b x (MO) + c x (EQ) + d x (SU) + e x (EM) + f x (GG) + g x (GF)

donde:

• (MA): Precio de los materiales • (MO): Precio de la mano de obra • (EQ): Precio de los equipos • (SU): Precio de los subcontratos • (EM): Precio del equipamiento • (GG): incidencia de los gastos generales • (GF): incidencia de los gastos financieros a, b, c, d, e, f y g son los valores de la incidencia de cada uno de los factores en el costo total del Aprovechamiento.

Plazo de conservación y garantía 101 12 meses.

Multas 103

1. Por no iniciar los trabajos en el plazo fijado. 2. Por demoras en proveer los elementos para la

Inspección. 3. Por incumplimiento del Plan de Trabajo. 4. Por paralización injustificada de las tareas. 5. Por incumplir con las fechas claves. 6. Por incumplimiento de cualquier orden de servicio. 7. Por no disponer en el Emplazamiento de los libros de

Obra. 8. Por no mantener limpio el Emplazamiento. 9. Por incumplimiento del plazo de obra.

Nota: en caso de existir diferencias o contradicciones entre lo expresado en esta guía y en el texto de los artículos que le dan origen, prevalecerá lo indicado en estos últimos.

de 81

DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Aprovechamiento, Aprovechamiento Multipropósito Nahueve o Aprovechamiento Multipropósito Ingeniero Pedro Salvatori

Obra cuyas características están definidas en el Proyecto Ejecutivo y demás documentación anexa, cuya construcción se pretende realizar a partir de este Procedimiento Licitatorio.

ART Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

CA o Contratista Administrador

Empresa que normalmente no ejecuta Contratos de construcción en forma directa, sino que reúne a otras empresas especialistas que se encargan de

ello, reservándose el rol organizativo, administrativo, logístico, etc., pero asume plena responsabilidad por el cumplimiento del Contrato.

Certificado Es el documento que emite la Inspección de la Obra conforme a la Ley de Obras Públicas, en base a la medición realizada en la Obra, que una vez aprobado por la Agencia se convierte en documento de pago exigible.

CG o Contratista General Cualquier entidad que integre un conjunto de empresas que han ejecutado una determinada obra, pero sin liderarlo.

CIN Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén.

Circulares

Son las comunicaciones emitidas por la Agencia, en el marco de esta convocatoria, que tienen por objeto complementar o aclarar cualquier aspecto relacionado con este Pliego. Pueden ser a requerimiento de los interesados o de oficio.

Comitente

Es la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén, Sociedad del Estado Provincial, denominada indistintamente en este documento como Agencia o ADI-NQN SEP. La calidad de Comitente resulta de delegación administrativa con arreglo a la Ley 2950.

Consorcio de Cooperación Contrato asociativo constituido por dos o más personas en los términos de la Sección 5a del Capítulo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación y según lo previsto en el Artículo 16 de este Pliego.

Contrato Es el acuerdo de voluntades firmado entre el Adjudicatario y la Agencia, conforme a este Pliego, que regla los derechos y obligaciones entre las partes y que tiene por objeto la ejecución de las Obras.

CP o Contratista Principal Empresa que, por su participación societaria, lidera un grupo asociado para llevar a cabo una obra.

CPCP o Consejo Provincial de Obras Públicas

Organismo de la Provincia del Neuquén dependiente del Ministerio de Economía e Infraestructura, responsable del Registro de Constructores de Obras Públicas.

CV Curriculum Vitae.

EETT Especificaciones Técnicas.

Emplazamiento Son los terrenos y demás lugares puestos a disposición del Contratista por el Comitente, donde se efectuarán por parte de aquél las obras del Aprovechamiento.

Grupo Asociativo Proponente Colectivo innominado que asume el compromiso irrevocable de suscribir un contrato asociativo en los términos del Artículo 16 de este Pliego.

INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

de 81

Ley o Ley de Obras Públicas Es la Ley Provincial N° 0687 (TO Resolución 650/03 de Presidencia de la Legislatura Provincial), sus Reglamentaciones y normas que la modifican y complementan.

LMT Línea de media tensión.

Medición Es la operación técnica que se realiza dentro de los primeros quince días de cada mes, de los trabajos ejecutados en el mes anterior, destinada a determinar el avance de las Obras.

N/A No Aplicable.

Obra Denominación genérica utilizada para definir al Aprovechamiento Multipropósito Nahueve en su conjunto.

Oferta Documento, integrante de la Propuesta, que declara el valor monetario por el cual un Proponente está dispuesto a realizar la Obra.

Perímetro

Son los límites extremos del Emplazamiento y de todos los accesos, instalaciones y demás áreas de complemento ya sean temporales o permanentes que se requieran durante y después de la construcción de las Obras.

Pliego de Condiciones Particulares o Pliego

Refiere indistintamente a este Pliego y a su documentación anexa, complementaria o aclaratoria.

Procedimiento Licitatorio o Licitación

Es la secuencia de actividades necesarias para seleccionar al Contratista de la Obra.

Proponente

Es el sujeto de derecho que, habiendo solicitado y recibido la presente documentación, manifiesta válidamente su voluntad de participar en la licitación para la construcción del Aprovechamiento al presentar la correspondiente Propuesta.

Proponente Colectivo Son los sujetos que actúan en carácter de agrupación y que canalizan a un único Proponente bajo las formas admitidas en el presente Pliego (Grupo

Asociativo, Consorcio de Cooperación o UT)

Propuesta

Es la manifestación de voluntad válidamente emitida conforme al presente Pliego, mediante la cual un Proponente exterioriza su compromiso de ejecución de la Obra en todos sus aspectos (técnicos, logísticos, monetarios, etc.).

Ingeniería de Detalle Es la documentación que, con base en el Proyecto Ejecutivo del Aprovechamiento, debe elaborar el Contratista para permitir una ejecución precisa de todos sus componentes.

Proyecto o Proyecto Ejecutivo Es la documentación técnica y legal que define y fundamenta acabadamente la forma de llevar a cabo el Aprovechamiento Multipropósito Nahueve.

Replanteo

Es el conjunto de tareas que se realizarán en forma conjunta entre la Inspección y el Contratista, tendientes a marcar en el sitio de Emplazamiento, cada una de las estructuras que componen el Aprovechamiento.

SC o Subcontratista Sujeto de derecho que ha realizado trabajos en una obra contratado por el Contratista Principal, pero que no ha tenido relación directa con el comitente correspondiente.

Solicitante Es el sujeto de derecho, que solicita y a quien le es entregada la documentación necesaria para participar en la presente Licitación.

UT Unión Transitoria de las empresas, definida conforme lo establecido en la Sección 4a del Capítulo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo previsto en el Artículo 16 de este Pliego.

de 81

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente Pliego tiene por objeto regular el procedimiento a seguir en la Licitación Pública Nacional e Internacional, conforme a la Convocatoria que realiza ADI-NQN SEP destinada a seleccionar el Contratista para realizar la construcción de las Obras Civiles del APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO NAHUEVE, situado sobre el río Nahueve, Departamento Minas de la Provincia del Neuquén, República Argentina.

Este Contrato, denominado en el Proyecto Ejecutivo Contrato 1, incluye en general a todas las obras civiles de la captación, canal de conducción, cámara de carga y su canal de alivio, central de generación hidroeléctrica, canal de restitución y sus correspondientes accesos. Incluye los elementos hidromecánicos para su correcto funcionamiento, tales como rejas, compuertas, ataguías, tubería forzada, puente grúa, elementos de izaje, instalaciones eléctricas de potencia e iluminación, sistemas auxiliares, eléctricos y mecánicos, etc. Se incluye también el Contrato 3, correspondiente a la línea de transmisión en 33 kV de interconexión a la LMT Andacollo-Las Ovejas y el Contrato 4, de emplazamiento de la nueva estación hidrométrica Bella Vista, sobre el río Nahueve. Se excluyen expresamente, la provisión de todos los elementos consignados en el Contrato 2, que corresponde al equipamiento de generación, constituido por las turbinas, generadores, transformadores principales y sus auxiliares.

Artículo 2. Información disponible.

La Agencia pone a disposición de los Solicitantes, los documentos del Proyecto Ejecutivo del Aprovechamiento necesarios para elaborar su Propuesta. Se deja expresa constancia que esta información corresponde a los lugares específicos y a la oportunidad en que la misma fue obtenida o elaborada y que no representa necesariamente, las condiciones que estarán vigentes en el momento en que deban formularse las Propuestas. La Agencia no será responsable por las inferencias, deducciones, interpretaciones, extrapolaciones, utilizaciones, aplicación de conclusiones que hagan o desarrollen los Proponentes, las que serán de su propia y exclusiva responsabilidad.

Artículo 3. Interpretación.

Salvo disposición en contrario, las palabras en singular también incluyen el plural y el masculino incluye el femenino y viceversa. Los títulos y epígrafes empleados en este documento no limitan, modifican o afectan el significado de cualquier disposición de éste.

de 81

Artículo 4. Normativa.

La Etapa que regula este Pliego se regirá en general, por la legislación vigente aplicable en la República Argentina y la Provincia del Neuquén. En particular y sin que este listado tenga carácter de taxativo, resultará aplicable la siguiente normativa indicada cronológicamente:

1. Ley 0687, de Obras Públicas de la Provincia del Neuquén, su Decreto Reglamentario 108/72 y posteriores actualizaciones y demás normas legales modificatorias y complementarias.

2. Ley 899, de Aguas de la Provincia del Neuquén y su Decreto Reglamentario 790/99.

3. Ley 1875, de Medio Ambiente de la Provincia del Neuquén, su modificatoria la Ley 2267 y su Decreto Reglamentario 2656/99.

4. Ley 2184, de Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de la Provincia del Neuquén y su Decreto Reglamentario 2711/97.

5. Ley 2683, de creación del Régimen de Promoción de las Actividades Económicas para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en la provincia del Neuquén y su Decreto Reglamentario 2178/10.

6. Decreto 1827/09 de la Provincia del Neuquén, adhiriendo al régimen del Decreto 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional, de Redeterminación de Precios de Saldos de Contratos de Obras Públicas y su modificatorio Decreto 464/14, también de la Provincia del Neuquén.

7. Ley 2750, de prioridad de contratación de mano de obra local en la Provincia del Neuquén.

8. Ley Provincial 2950, específica del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve.

Artículo 5. Sistema de contratación.

Las obras se contratarán por el sistema combinado de unidad de medida y precios unitarios y ajuste alzado aplicado a los ítems que se indican en la Planilla de Oferta, que obra en el Anexo VII, conforme al Artículo 10º de la Ley de Obras Públicas.

Artículo 6. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial para la realización de las obras objeto del presente Pliego asciende a la suma de pesos ochocientos diez y seis millones doscientos sesenta y seis mil quinientos noventa y siete ($816.266.597) más el impuesto al valor agregado (IVA), lo que arroja un total de pesos novecientos ochenta y siete millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y dos ($987.682.582), a valores de diciembre de 2018

de 81

Artículo 7. Plazo de ejecución.

El plazo total de ejecución de las obras es de treinta y seis (36) meses, contados desde la fecha que se consigne en el acta de iniciación de los trabajos hasta que se produzca su Recepción Provisoria.

Artículo 8. Facultades de la Agencia.

La Agencia tendrá amplias facultades para:

1. Emitir Circulares y realizar toda otra actuación conducente a modificar o aclarar el procedimiento que regula este Pliego, con la limitación establecida en el Artículo 13 de este Pliego.

2. Prorrogar el plazo para la presentación de las Propuestas.

3. Requerir a los Proponentes ampliaciones o aclaraciones.

4. Suspender o dejar sin efecto el procedimiento que regula este Pliego en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

5. En general, realizar toda acción conducente a la mejor marcha del procedimiento regulado por este Pliego.

Artículo 9. Efectos jurídicos de la posesión de este Pliego.

El sólo hecho de recibir este Pliego implica para su poseedor:

1. El derecho a participar en la presente Licitación Pública.

2. Que conoce y acepta la legislación aplicable y todas y cada una de las condiciones y disposiciones contenidas en este Pliego y todos y cada uno de los procedimientos que emergen del mismo.

3. Que conoce y acepta todos y cada uno de los documentos incluidos en o relacionados al Pliego y que ha controlado y verificado todos los datos e informaciones que contiene y que, con la obtenida por sus propios medios, es satisfactoria y suficiente para formular su Propuesta.

4. Que conoce el sitio donde se realizarán las obras, su topografía, geología, clima, hechos existentes y demás condiciones y que ello no será justificativo para que, en caso de resultar Adjudicatario, interponer cualquier tipo de alteración de precio o plazos originados en estos factores durante la construcción de la Obra.

5. Que conoce y acepta la imposibilidad de invocar errores en la formulación de la Propuesta; así como también la imposibilidad de cuestionar o desconocer las cláusulas y disposiciones legales aplicables o relativas al Proyecto, o de las condiciones climáticas o de cualquier otra circunstancia externa que pudiere incidir en la misma.

6. Que reconoce y acepta el derecho de la Agencia a solicitar información adicional

de 81

o complementaria al Proponente o a sus integrantes o a cualquier tercero, con el propósito de verificar la exactitud y veracidad de los datos aportados.

7. Que admite que la ejecución de las obligaciones que contrae durante el desarrollo de este proceso o a posteriori, lo será a su entero costo y riesgo y que asume la responsabilidad de gestionar y obtener a su costa toda clase de permisos, exenciones, autorizaciones y licencias, tanto a nivel nacional, provincial como municipal que se requieran o sean convenientes.

8. Que acepta los criterios de admisibilidad y de calificación que surgen de este Pliego.

9. Que reconoce y aceptar el derecho de la Agencia para solicitar mejoras en las Propuestas presentadas conforme a lo previsto en la Ley de Obra Pública.

10. Que acepta de manera excluyente el derecho argentino y la sumisión a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Provincia del Neuquén, República Argentina, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.

Artículo 10. Cómputo de plazos.

Los plazos establecidos en este Pliego o los que se establezcan en las Circulares o comunicaciones emitidas en su consecuencia, se computarán en días corridos, que comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al de su notificación, salvo disposición en contrario.

Cuando el vencimiento de algún plazo coincida con un día inhábil administrativo, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil administrativo siguiente. Por día hábil administrativo se entenderá el que sea tal para la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.

Todo vencimiento de un plazo impuesto como carga u obligación en el presente Pliego o en cualquier Circular, implicará para el Proponente la pérdida automática del derecho o facultad que no se hubiere ejercido hasta ese momento.

Artículo 11. Domicilios, horario de atención y notificaciones.

A los efectos de este Procedimiento Licitatorio, la Agencia fija su domicilio legal en la calle Antártida Argentina 1245, Edificio 4, Piso 3, Centro Administrativo Ministerial (CAM) de la ciudad de Neuquén, Provinciadel Neuquén y establece que el horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, sin perjuicio de las modificaciones que disponga el Poder Ejecutivo Provincial al horario de la Administración Pública Provincial.

Los interesados deberán establecer, al solicitar esta documentación, una dirección de correo electrónico que a todos los efectos, será considerado domicilio electrónico válido para recibir notificaciones emergentes de esta licitación.

de 81

Todas las notificaciones que no se practiquen de manera personal, se harán sólo en el domicilio electrónico, salvo que por determinadas circunstancias la Agencia disponga que la notificación se practique por otro de los medios establecidos en este Pliego.

La cuenta de correo electrónico suministrada por los Interesados sólo podrá ser utilizada para enviar y recibir comunicaciones vinculadas a este Procedimiento Licitatorio y deberá en todo momento tener activada la función de recepción y lectura. Bajo estas condiciones se presumirá que el titular de la dirección de correo electrónico se encuentra en pleno y total conocimiento de todas las comunicaciones que le curse la Agencia. Mientras no medie notificación fehaciente de su cambio o constitución de uno nuevo, los domicilios se considerarán subsistentes y se tendrán por válidas todas las notificaciones que se cursen a los mismos.

A los efectos establecidos en este artículo, la Agencia establece como única dirección de correo electrónico a la que deben cursarse todas las comunicaciones, la siguiente:

[email protected]

Artículo 12. Medios de notificación. Efectos.

Las notificaciones se harán por alguno de los siguientes medios:

1. Personalmente, cumplida con el Representante Legal, el apoderado o la persona debidamente facultada por el Proponente, dejándose debida constancia en el expediente. En este caso, la notificación y en su caso el plazo respectivo, surtirá efectos y comenzará a regir desde el día de la notificación.

2. Por cédula, cursada mediante mensaje de correo electrónico, conforme se regula en este Pliego. En este caso, la notificación se tendrá por efectuada el mismo día y hora de despacho del mensaje electrónico respectivo y los plazos comenzarán a correr el día hábil subsiguiente al de la notificación.

3. Por cédula impresa en papel, al domicilio constituido. En este caso, la notificación se tendrá por efectuada el día de la recepción de la copia de la cédula y los plazos comenzarán a correr el día hábil subsiguiente al de la notificación.

4. Por carta documento, cursada al domicilio constituido. En este caso, el día de notificación y el día de comienzo de cómputo de los plazos serán los mismos que si la comunicación se hubiese cursado por cédula impresa en papel.

5. Por alguno de los demás medios establecidos en la Ley Provincial 1284.

Artículo 13. Consultas y Circulares aclaratorias.

Las consultas y pedidos de aclaración referentes a este Pliego deberán ser dirigidas al domicilio electrónico de la Agencia. Deberán referirse a temas concretos y específicos y serán recibidas hasta diez (10) días antes de la fecha



de 81

límite fijada para la presentación de las Propuestas.

Las respuestas a las consultas y pedidos de aclaración serán efectuadas exclusivamente mediante Circulares que serán notificadas conforme este Pliego, de manera simultánea a todos los Interesados hasta siete (7) días antes de aquella fecha.

Artículo 14. Desistimiento.

Los Solicitantes que hayan requerido la documentación a esta convocatoria podrán desistir de continuar el Procedimiento Licitatorio, sin perjuicio alguno y sin necesidad de invocar causa, en cualquier momento previo a la formalización de una Propuesta.

Artículo 15. Comisión de Evaluación.

La Agencia designará una Comisión de Evaluación que estará facultada para:

1. Analizar las Propuestas que se hayan considerado válidas en el Acto de Apertura.

2. Requerir a los Proponentes, en los plazos que dicha Comisión establezca, cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarios.

3. Dar curso a las impugnaciones, tratarlas y aconsejar su acogimiento o rechazo.

4. Producir el dictamen que aconseje a la Agencia acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las Propuestas.

5. Conocidos los valores de las Ofertas de los Proponentes, producir el dictamen que aconseje la adjudicación del Contrato.

6. Producir, en su caso, el dictamen que aconseje el rechazo de todas las Propuestas o que se declare sin efecto la licitación.

7. Realizar todas las demás acciones necesarias para el progreso del Procedimiento Licitatorio.

Artículo 16. Reclamos e impugnaciones.

Todas las impugnaciones deberán ser interpuestas fundadamente ante la Agencia dentro del plazo de siete (7) días desde que el reclamante conoció o debió conocer el hecho u omisión o desde que el impugnante recibió la notificación del acto cuestionado, transcurrido el cual se extinguirá todo derecho a deducirlas. Quedan excluidas las impugnaciones que versen sobre actos, hechos u omisiones acaecidos en los actos públicos, las cuales deberán ser formalizadas en el mismo acto y de manera inmediata.

de 81

La mera deducción de una impugnación no provocará la suspensión del proceso ni de sus plazos, salvo que la Agencia disponga lo contrario.

Cuando en cualquier instancia de un trámite licitatorio, un oferente o tercero interesado pretenda impugnar cualquier aspecto del mismo o la propuesta realizada por otro oferente, deberá acompañar con su presentación el comprobante de haber garantizado la misma mediante el depósito en efectivo de una suma equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial asignado a la obra de que se trate en la Cuenta Oficial que a tal efecto se indicará en el Pliego Licitatorio. Cuando en una misma presentación se formulen impugnaciones sobre distintos aspectos o sobre las propuestas de diferentes oferentes deberá garantizarse cada una de ellas de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. En ningún caso, el importe a depositar para garantizar la presentación de cada impugnación podrá ser inferior a la suma de pesos dos mil ($ 2.000).

Cuando la impugnación se hubiere realizado durante el acto de apertura de ofertas la Administración la tendrá por firme si, dentro de las 48 hs. (cuarenta y ocho horas) de realizada, el impugnante presenta la constancia de haberla garantizado en los términos establecidos en el primer párrafo. La Administración procederá a devolver los depósitos de garantía efectuados que correspondan a aquellas impugnaciones que hayan sido resueltas favorablemente dentro de los quince (15) días de dictado el respectivo acto administrativo. Los importes serán reintegrados a su valor nominal sin que corresponda ningún tipo de resarcimiento o compensación de ninguna naturaleza. Los importes de los depósitos de garantía que correspondan a aquellas impugnaciones que se resuelvan desfavorablemente serán transferidos a la cuenta correspondiente a Rentas Generales en el plazo referido en el párrafo anterior.

Las Impugnaciones se regirán supletoriamente, en cuanto a su interposición, tramitación y resolución, por los términos de la Ley Provincial Nº 1284,

La Agencia resolverá las impugnaciones deducidas en tiempo y forma con carácter definitivo.

Capítulo II. DISPOSICIONES SOBRE LOS PROPONENTES

Artículo 17. Características que deben reunir los Proponentes.

El Procedimiento Licitatorio que regula este Pliego admitirá la participación de personas humanas y jurídicas bajo forma empresaria, Consorcios de Cooperación y UT, constructoras de obras civiles, nacionales y extranjeras, que reúnan suficientes y satisfactorios antecedentes empresariales para presentar sus Propuestas de construcción de la Obra y que satisfagan además, los siguientes requisitos:

de 81

1. Los Proponentes o cualquiera de las partes que lo constituyen no deberán contar en su historial con sanciones originadas por la ejecución de una Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Deberán proporcionar evidencia satisfactoria del mantenimiento de las condiciones requeridas por este Pliego durante todo el Procedimiento Licitatorio, a satisfacción de la Agencia.

3. Los Proponentes Colectivos deberán contar con un miembro líder, con al menos el cuarenta por ciento (40%) de participación. Las restantes empresas poseerán al menos el diez por ciento (10%) de participación.

4. En el caso de Grupos Asociativos, Consorcios de Cooperación o UT, cada una de las partes que lo integren deberá declararse solidaria e ilimitadamente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades legales y contractuales vinculadas, con renuncia expresa a todo beneficio de excusión o división, incluyendo en el mismo, el acuerdo con la nominación de la empresa líder y la unificación del Representante Legal.

5. La falta de ejecución de la obra por parte del Consorcio de Cooperación o UT o de los miembros de aquéllos, según corresponda, cualquiera sea la causa jurídica o el hecho que origine la falta de ejecución, hará responsable a todos sus miembros en los términos del inciso precedente y en consecuencia asumirán automáticamente la obligación de ejecución directa de la obra hasta su total terminación. Las entidades integrantes del Proponente Colectivo, deberán obligarse a mantener la vigencia e integración de la asociación por un plazo no menor del requerido para cumplir todas las obligaciones emergentes del Contrato relacionadas con la ejecución de las Obras, esto es hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato-y agotados todos los efectos allí previstos-, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes o en los acuerdos consorciales que importen una alteración de la responsabilidad asumida, sin la aprobación previa y expresa de la Agencia.

6. Los Proponentes Colectivos podrán presentar indistintamente un compromiso irrevocable de suscribir un contrato asociativo de UT o en su caso, un Consorcio de Cooperación en caso de resultar adjudicatarios, siempre y cuando aquel instrumento refleje fielmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Pliego y en especial los previstos en el presente artículo, así como también se prevea el cumplimiento de tales recaudos en la futura UT o Consorcio de Cooperación.

7. Las sociedades extranjeras que se presenten como Proponentes Individuales o bien como miembro colectivo, deberán cumplimentar los requisitos establecidos en los artículos 118, subsiguientes y concordantes de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 19550) al momento de la presentación de la correspondiente Propuesta.

de 81

Artículo 18. Capacidad para contratar en la Provincia.

Los Proponentes deberán estar inscriptos en el registro del Consejo Provincial de Obras Públicas en la Rama B (equipos pesados), Categoría VIII-Hidráulica y obtener la correspondiente habilitación para participar en la presente Licitación.

Para satisfacer los requerimientos de esta licitación deberá acreditar una capacidad técnica de pesos novecientos sesenta y siete millones doscientos ochenta y un mil doscientos treinta y uno ($ 967.281.231)y una capacidad de contratación anual de pesos cuatrocientos ochenta y tres millones seiscientos cuarenta mil seiscientos dieciséis ($ 483.640.616).

Artículo 19. Prácticas inapropiadas.

Los Proponentes y cualquiera de las partes que lo constituyen, deberán abstenerse de incurrir en prácticas tendientes a obtener ventajas indebidas con respecto a los restantes Proponentes, bajo pena de ser excluidos del Procedimiento Licitatorio. Al sólo efecto enunciativo, se enumeran las siguientes prácticas sujetas a dicha penalidad:

1. Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente cualquier artículo, valor o efecto destinado a influenciar indebidamente las acciones de la otra parte.

2. Realizar cualquier acto u omisión, incluidas la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen o intenten engañar a alguna parte para obtener un beneficio, cualquiera sea su naturaleza o para evadir una obligación.

3. Perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes, para influenciar indebidamente las acciones de una parte.

4. Realizar acuerdos con terceros con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida las acciones de otra parte.

5. Destruir, falsificar o alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para dificultar el trabajo que deberá realizar la Comisión de Evaluación.

Artículo 20. Representación legal.

La acreditación del carácter de Representante Legal o apoderado de los Proponentes deberá hacerse mediante instrumentos extendidos ante Escribano Público de la Provincia del Neuquén. En caso de ser provenientes de extraña jurisdicción deberán contar con la legalización del Colegio Notarial respectivo.

En el caso de empresas extranjeras o grupos integrados por éstas, esta situación

de 81

deberá acreditarse mediante documentos, legalizados por la autoridad consular competente y la respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo con la legislación argentina y los convenios vigentes con el país de procedencia. Toda la documentación que se presente, deberá contar con su traducción al castellano por traductor oficial reconocido.

El Representante Legal deberá firmar, en su caso, toda la correspondencia y todas las comunicaciones que éstos cursen o dirijan a la Agencia con relación a este Procedimiento Licitatorio.

En el caso de un Proponente Colectivo, los miembros deberán unificar su representación legal con anterioridad a la presentación de la Propuesta, del modo indicado en el primer párrafo de este artículo. El representante en quien se haya unificado la representación deberá estar legalmente facultado para ejecutar todos los actos relativos a este Procedimiento Licitatorio, sin perjuicio de aquéllos que deban ser ejecutados también por los representantes legales o apoderados de cada miembro del Proponente Colectivo, según se requiera oportunamente.

Artículo 21. Representación Técnica.

Para su aceptación por parte de la Agencia, el Representante Técnico del Proponente deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer título universitario de Ingeniero Civil, Hidráulico o en Construcciones, con una experiencia comprobable superior a quince (15) años en la construcción de obras civiles y no menos de cinco (5) años en la construcción de obras hidráulicas.

2. Acreditar sus antecedentes y trayectoria profesional mediante documentación fehaciente certificada conforme se dispone en este Pliego.

Al Representante Técnico del Adjudicatario se le exigirá, antes de la firma del Contrato, la constancia de su matriculación en el CIN. Esta matrícula deberá mantenerse vigente hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

En caso de que el Proponente deseara designar a un Representante Técnico que no cumpliese con la totalidad de las condiciones requeridas en este Pliego, efectuará a la Agencia una proposición debidamente fundada para su aceptación.

Artículo 22. Jefe de Obra.

Para su aceptación por parte de la Agencia, el Jefe de Obra deberá reunir los mismos requisitos que los establecidos para la Representante Técnico.

También se exigirá al Jefe de Obra del Adjudicatario, antes de la firma del Contrato, la constancia de su matriculación en el CIN. Esta matrícula deberá mantenerse vigente hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

de 81

El Proponente podrá unificar el rol del Representante Técnico con el del Jefe de Obra.

Artículo 23. Pleno conocimiento y aceptación de este Pliego.

Los Proponentes están obligados ante la Agencia a declarar expresamente, al momento de presentar su Propuesta, que conocen y aceptan todas y cada una de las disposiciones y cláusulas de este Pliego y de sus anexos y documentación complementaria y que renuncian a alegar desconocimiento de los documentos que rigen esta Licitación, de todas las Circulares emitidas por la Agencia, de toda ley, decreto, resolución o reglamento aplicable. Este compromiso está inserto en el texto de la Carta de Presentación (Anexo I), que deberá presentar, cada Proponente, sin modificación alguna de su contenido.

Artículo 24. Prohibiciones para participar.

No podrán participar de este Procedimiento Licitatorio las empresas que:

1. No hayan obtenido de la Agencia el presente Pliego, conforme éste lo dispone.

2. No hayan cumplimentado los requerimientos efectuados por la Agencia a través de Circulares emitidas y notificadas conforme a este Pliego.

3. Estén en proceso de quiebra o concurso de acreedores.

4. Estén incursas en las prohibiciones generales para contratar con el Estado Provincial.

Artículo 25. Gastos que ocasione a los Proponentes la elaboración de su

Propuesta.

Todos los gastos incurridos con motivo del presente Procedimiento Licitatorio, sin carácter limitativo, serán por cuenta y cargo del Proponente y no serán reembolsados ni directa o indirectamente por la Agencia, en ningún caso.

Capítulo III. DISPOSICIONES SOBRE LAS PROPUESTAS.

Artículo 26. Requisitos formales.

Toda la documentación que se presente y que constituye la Propuesta tendrá carácter de declaración jurada. Si se comprobase que se informó

de 81

alguna falsedad, la Agencia podrá rechazar la quedando el participante automáticamente excluido del Procedimiento Licitatorio, perdiendo a favor del Comitente la garantía de oferta constituida conforme artículos 28 y 29 de este Pliego.

Las Propuestas deberán formularse cumpliendo los requisitos generales establecidos en este Pliego y en particular los siguientes:

1. Toda la documentación que se presente deberá estar firmada y sellada por el Representante Legal, y por el Representante Técnico en lo concerniente a documentación de carácter técnico

2. La documentación deberá estar impresa en original y una copia, en caracteres tipográficos uniformes y fácilmente legibles. Las enmiendas, correcciones, raspaduras, entrelíneas o errores deberán ser salvados por el Representante Legal. La omisión de este procedimiento determinará que no se tenga en cuenta el texto respectivo

3. Todas las Propuestas deberán redactarse, bajo pena de inadmisibilidad, en idioma castellano, en un ejemplar original y una copia, impresos en papel formato A4y archivos con extensión “PDF” grabados en CD o DVD. De surgir discrepancias entre el texto del impreso y su correspondiente archivo digital, prevalecerá el documento impreso. Los mismos requisitos deberán cumplirse para toda la documentación complementaria que acompañe a la Propuesta. Asimismo, se deberá acompañar una copia en idioma inglés en soporte digital con extensión “PDF” de la documentación correspondiente a los incisos 7°, 8° y 13° a)del artículo 32 de este Pliego.

4. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Propuesta, excepto folletos, catálogos y normas técnicas impresas, deberán estar acompañados de una traducción fidedigna al idioma castellano. A los efectos de su interpretación, la traducción prevalecerá sobre el texto original.

5. Todas las hojas deberán estar foliadas en forma correlativa.

6. La presentación de la información estará precedida de un índice de su contenido, indicando el folio correspondiente y debidamente encarpetado e identificado con separadores. Cada carpeta no deberá contener más de doscientos (200) folios.

7. La redacción de los escritos, en general, deberá ser de una calidad que asegure su fácil legibilidad e interpretación.

8. Los planos, esquemas y diagramas se presentarán en escalas apropiadas para el mismo fin.

9. Deberá garantizarse la plena compatibilidad y accesibilidad a la información digitalizada mediante programas (software) de uso público generalizado en la República Argentina.

Artículo 27. Fecha límite y lugar de entrega de las Propuestas. Acto de apertura de las Propuestas.

Las Propuestas deberán ser presentadas en el lugar fijado para la

de 81

recepción de las Propuestas hasta la hora establecida para la recepción delas mismas.

Las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha límite de recepción de Propuestas, serán rechazadas automáticamente. La Agencia facilitará a cada Proponente que realice la entrega en forma personal, el recibo correspondiente.

El lugar, la fecha y la hora de recepción de Propuestas y el acto de apertura de las Propuestas, será fijado en los avisos de convocatoria a la presente Licitación.

Artículo 28. Plazo de Mantenimiento de la Propuesta. Garantía de Mantenimiento.

La Propuesta deberá mantenerse por el término de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha del acto de apertura de los sobres que las contienen.

La Garantía de Mantenimiento de la Propuesta queda establecida en la suma de pesos nueve millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos veintiséis ($9.876.826) y deberá ser constituida por los Proponentes, mediante cualquiera de los siguientes medios:

1. Boleta de depósito en efectivo en el Banco de la Provincia del Neuquén, en la cuenta bancaria que se hará conocer a quien lo requiera, si deseara optar por esta modalidad. En ningún caso la Agencia reconocerá intereses por estos depósitos.

2. Títulos o bonos aforados a su valor nominal, al portador, de la deuda pública nacional o provincial, siempre que coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione y por la diferencia resultante si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la par se reintegrará al Oferente el excedente que resultare, previa deducción de los gastos de la ejecución. En ningún caso se reconocerán intereses por ningún concepto.

3. Afectación de créditos que el proponente tenga liquidados y al cobro en la Administración Provincial del Neuquén, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente emitida por la Contaduría General de la Provincia.

4. Aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos de los Artículos 1584, 1589 y ccds- del Código Civil y Comercial. No deberá contener fecha de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo de la misma, aun cuando fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

de 81

Deberá expresar asimismo, nombre de la entidad bancaria, con indicación si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante y con aclaración de la misma.

5. Seguro de caución de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales, particulares y suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 411/69 o con el texto ordenado según el mismo. Se admitirán también las que se allanen al Artículo 1590 del Código Civil y Comercial, declarándose fiador solidario con renuncia al beneficio de división y excusión. Todos los documentos integrantes de la Póliza serán firmados por el mismo autorizante y vendrán acompañados del recibo de pago original correspondiente por cada uno de ellos, cuando las mismas no contengan cláusulas de validez en tal sentido. Sólo se admitirán pólizas que contemplen la cláusula de reajuste prevista en el Artículo 4º de las Condiciones Generales, que para las Pólizas de Seguro de Caución fueron aprobadas por la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las pólizas deberán ser emitidas por una compañía aseguradora de primera línea mediante un contrato de seguro, ambos a entera satisfacción de la Agencia. En caso de que la compañía o el texto de la póliza fuesen rechazados por ésta, el Proponente tendrá un plazo de quince (15) días para reemplazar la compañía y/o la póliza. Además, las pólizas deberán: (a) identificar claramente las obligaciones que se garantizan, (b) establecer la obligación de pagar a la Agencia a su primer requerimiento y dentro de los quince (15) días de recibido el mismo, la suma asegurada en caso en que la Agencia le comunique, por medio fehaciente, que el Proponente ha incumplido una o cualquiera de las obligaciones asumidas conforme a este Pliego, (c) incluir la renuncia expresa a oponer la ejecución previa del tomador o a requerir cualquier demostración de su incumplimiento a dichas obligaciones.

Nota: Las garantías establecidas en los Apartados 4 y 5 deberán venir acompañados con la certificación de las firmas autorizantes, extendida por un escribano público. En caso de que la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además con la correspondiente legalización. En dichas garantías se designará a la Administración asegurada como: AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES DEL NEUQUÉN, SOCIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL – ADI-NQN SEP

Artículo 29. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta.

El incumplimiento de la obligación de mantener vigente la Propuesta dentro del plazo establecido en este Pliego, el falseamiento material y/o intelectual de información contenida en la Propuesta, la negativa a aceptar la Adjudicación o a firmar el Contrato, habilitará a la Agencia a ejecutar judicialmente dicha garantía sin

de 81

derecho de los Proponentes a oponer excepciones o los beneficios de excusión y división, quedando entendido que en tales casos las Propuestas han quedado desistidas.

Artículo 30. Devolución de las garantías.

La Garantía de Mantenimiento será devuelta a los Proponentes cuya Propuesta sea rechazada - a excepción de lo indicado en el Art. anterior- o que no resulten adjudicatarios.

Asimismo será devuelta la garantía de mantenimiento a quien resulte Adjudicatario, una vez constituida la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en tiempo y forma y a entera satisfacción de la Agencia.

Artículo 31. Modo de presentar las Propuestas.

Los Proponentes deberán presentar toda la documentación que constituye la Propuesta en una caja o envoltorio cerrado, sin elementos sueltos que puedan extraviarse. En la parte superior de la caja, deberá consignarse el nombre de esta convocatoria sin identificación del Proponente, del siguiente modo:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2018

CONVOCATORIA NACIONAL E INTERNACIONALPARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO NAHUEVE

Artículo 32. Contenido de las Propuestas.

El contenido de la Propuesta, firmado y sellado por el Representante Legal del Proponente y el Representante Técnico, este último sólo en la documentación de carácter técnico, será el siguiente:

1. Carta de presentación, siguiendo estrictamente el modelo obrante en el Anexo I de este Pliego, en la que manifieste su voluntad de participar en este Procedimiento Licitatorio conforme a los términos de este Pliego.

2. Información del Proponente, completando el modelo obrante en el Anexo II y adjuntando la correspondiente documentación de respaldo.

3. La Garantía de Mantenimiento de la Propuesta, siguiendo las pautas establecidas en el Artículo 28 de este Pliego.

4. La constancia de inscripción en el CPOP y los certificados de habilitación en lo referente capacidad técnica y de contratación anual para contratar con el estado

de 81

provincial.

5. Historial de incumplimientos contractuales de los últimos cinco (5) años. La empresa o cada una de las partes integrantes de un Proponente Colectivo, deberán completar obligatoriamente el formulario inserto en el Anexo III. Si no existen tales incumplimientos, será suficiente declarar que “no existen”, omitiendo el llenado del mencionado formulario.

6. Listado de controversias o litigios pendientes de resolución. La empresa o cada una de las partes integrantes de un Proponente Colectivo, deberán completar obligatoriamente el formulario inserto en el Anexo IV. En este rubro se incluye la incomparecencia para la firma de Contratos adjudicados. Si no existen tales incumplimientos, será suficiente declarar que “no existen”, omitiendo el llenado del mencionado formulario.

7. Descripción de la experiencia en la construcción de obras civiles en general (historial de los últimos diez (10) años o los que se posean, si la vida de la empresa es menor). La empresa o cada una de las partes integrantes de un Proponente Colectivo, deberán completar obligatoriamente el formulario inserto en el Anexo V, indicando cronológicamente, según la fecha de inicio, los contratos que demuestren el trabajo continuo durante el periodo señalado precedentemente. De todos estos antecedentes deberá presentarse el correspondiente certificado de cumplimiento contractual expedido por el respectivo comitente. Deberá indicarse además, con el mismo grado de detalle, los trabajos similares al requerido que esté desarrollando en la actualidad, así como los que tenga previsto ejecutar en los meses subsiguientes. También deberá aportar información que facilite su evaluación en cuanto a los recursos de gestión y la fiabilidad para prestar los servicios requeridos.

8. Descripción de la experiencia en la construcción de obras hidráulicas similares (historial de los últimos diez años o los que se posean, si la vida de la empresa es menor). La empresa o cada una de las partes integrantes de un Proponente Colectivo, deberán completar obligatoriamente el formulario inserto en el Anexo VI. Este requerimiento deberá ser documentado con planos, fotografías y croquis descriptivos de las obras que se acreditan. De todos estos antecedentes el Proponente deberá presentar el correspondiente certificado de cumplimiento contractual expedido por el respectivo comitente. Se define como obra hidráulica similar a las que poseen las siguientes características:

Es una obra de generación hidroeléctrica con una central equipada con una potencia instalada igual o superior a 3.000 kW y un costo igual o superior a 10 millones de U$S.

Además, deberá indicar, con el mismo grado de detalle, los trabajos similares al

de 81

requerido que esté desarrollando en la actualidad, así como los que tenga previsto ejecutar en los meses subsiguientes. También deberá aportar información que facilite su evaluación en cuanto a los recursos de gestión y la fiabilidad para prestar los servicios requeridos.

9. CV del Representante Técnico y del Jefe de Obra propuestos y los correspondientes compromisos de participación en el supuesto que la empresa resulte adjudicataria.

10. Listado del equipamiento, maquinarias y plantas de construcción de propiedad del Proponente, con indicación de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y su ubicación física actual, desglosando los de propiedad por empresas en caso de Grupos Asociativos, que el Proponente compromete utilizar en la realización de la Obra, si ésta le fuere adjudicada, llenando el formulario obrante en el Anexo VIII. La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar los equipos, maquinarias y plantas de construcción, en cuyo caso los Proponentes deberán prestar las autorizaciones correspondientes. Previo al inicio de la Obra, el Adjudicatario deberá ratificar este listado, indicando las altas y bajas con respecto al inicial presentado en su Propuesta. Este nuevo listado será analizado y deberá será probado por la Agencia, integrando la nómina de elementos a completar antes de la firma del Contrato, según lo indicado en el Artículo 42 de este Pliego.

11. El presente Pliego, impreso, firmado y sellado en todas sus páginas útiles.

12. Un sobre cerrado con la siguiente inscripción:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2018

CONVOCATORIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO NAHUEVE

OFERTA

Proponente:……………………………………………………..

Y que contendrá:

a) La Oferta económica, expresada en moneda de curso legal en la República Argentina, siguiendo el modelo de Planilla de Oferta expuesto en el Anexo VII. Los valores monetarios deberán estar calculados al mes de marzo de 2019. En todos los casos, la Agencia tomará dicho mes para evaluar la Oferta y como mes base de la Licitación, con prescindencia de la fecha que consigne el Proponente para referenciarla o de cualquier otra fecha que surgiere en la documentación de la convocatoria.

Los Proponentes efectuarán su Oferta económica en base a la información del Proyecto Ejecutivo que la Agencia pone su disposición.

de 81

b) Análisis de precios de cada uno de los ítems indicados en la Planilla de Oferta.

c) Plan General de Trabajos, con apertura a nivel de sección según la Planilla de Oferta, indicando con barras la duración mensual de cada de ellas.

d) Programa de Certificación Mensual, indicando con cantidades o porcentajes los valores que se esperan certificar conforme al Plan General de Trabajos.

e) Programa mensual de ocupación de personal, indicando la cantidad de personas que se desempeñarán en la construcción de la obra conforme al Plan General de Trabajos.

No se admitirán Variantes a la Oferta.

Capítulo IV. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Artículo 33. Acto de apertura.

En el lugar y fecha establecidos, la Agencia realizará el acto público de apertura de las cajas o envoltorios que contienen las Propuestas, no siendo necesaria la presencia de los Proponentes.

Iniciado el evento, se procederá del siguiente modo:

1. En primer término, las autoridades del acto se identificarán e informarán el nombre de quien lo preside y su cometido, disponiendo las cajas en una mesa y anunciando a viva voz los sucesivos pasos del acto.

2. En segundo término, las autoridades del acto numerarán todas y cada una de las cajas que contienen las Propuestas mediante numeración consecutiva, empezando con el número “uno”.

3. A renglón seguido y en el mismo orden en que fueran numeradas, se procederá a la apertura de las cajas y a verificar que contengan los documentos requeridos en este Pliego.

4. Los sobres que contienen las correspondientes Ofertas (punto 13 del Artículo 32) no serán abiertos en este acto. Serán individualizados con el mismo número que le correspondió a la caja que lo contenía y separados del resto de la documentación, quedando en custodia de la Agencia hasta el momento en que se disponga su apertura, conforme a las disposiciones de este Pliego.

5. Al finalizar la apertura de todas las cajas, quién preside el acto, invitará a los asistentes a que manifiesten sus observaciones u objeciones, las que se harán constar en el acta y de ser posible, se resolverán en el mismo momento.

de 81

Artículo 34. Acta de apertura.

De lo actuado en el acto de apertura, se labrará un acta que reflejará lo substancial de lo acontecido y en la que se consignará como mínimo:

1. Nombre, apellido y cargo de quienes presidan o conduzcan el acto en nombre de la Agencia y de todos los presentes que deseen firmarla.

2. Número de orden de apertura de las cajas que contienen las Propuestas e identificación de los correspondientes Proponentes.

3. La identificación de las Propuestas declaradas inadmisibles por las causales de rechazo que establece el artículo siguiente. Asimismo, constarán las Propuestas que presenten requisitos omitidos que no sean causal de rechazo, y la invitación a subsanar tales deficiencias dentro del plazo señalado en el artículo 35 último párrafo.

4. Las objeciones u observaciones que hubieran formulado los asistentes al acto y en su caso, la resolución de éstas.

5. Toda otra información que, quien presida el acto, estime de interés agregar.

El acta será suscripta por las autoridades del acto de apertura y podrá serlo por los demás asistentes.

Artículo 35. Rechazo de las Propuestas en el Acto de Apertura.

Serán rechazadas automáticamente en el acto de apertura, aquellas Propuestas que no incluyan:

1. La Carta de Presentación o esté redactada de manera imperfecta, omitiendo alguno de los puntos del texto que se consigna en el Anexo I.

2. La Garantía de Mantenimiento de la Propuesta o ésta haya sido elaborada de tal modo que resulte inadmisible.

3. El Sobre con la Oferta Económica.

Asimismo será causal de rechazo automático la exteriorización de la Oferta Económica por fuera del sobre cerrado definido en el punto 4 del Artículo 33.

Cuando ello ocurra, si el Proponente se encontrara presente en el acto de apertura, se le devolverá íntegra la Propuesta bajo debida constancia o, en su defecto, se le cursará la correspondiente notificación para que la retire posteriormente dentro del plazo que fije la Agencia, bajo apercibimiento de destrucción de la documentación en los términos autorizados en el artículo correspondiente.

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos del artículo 32, podrá ser suplida dentro del término de dos días hábiles de suscripto el acta de apertura, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, la Administración podrá disponer el rechazo de la propuesta. Si por razones de conveniencia no se procediera

de 81

al rechazo, la Administración podrá intimar al oferente para su cumplimiento dentro de los tres días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de rechazo de Propuesta. En ningún caso, las respuestas que se cursen podrán implicar modificaciones a la Propuestas originales.

Artículo 36. Vista de las Propuestas.

Hasta los siguientes dos (2) días de realizado el acto de apertura, los Proponentes que así lo deseen, podrán solicitar vista de todas las Propuestas recepcionadas por la Agencia. Ello deberá solicitarse mediante el correo electrónico a la dirección declarada por la Agencia. Vencido este plazo, la Agencia podrá denegar el pedido.

La Agencia responderá asignando al requirente, día y hora para su comparecencia en el domicilio de la Agencia, dentro de un máximo de cinco (5) días contados desde la recepción del correspondiente requerimiento.

Capítulo V. ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Artículo 37. Clausura de etapa de presentación de Propuestas.

Vencidos los plazos establecidos en los artículos 35 último párrafo y 36 del presente Pliego, se considerará clausurada la etapa de presentación de Propuestas y se dará inicio a la etapa de evaluación.

Artículo 38. Criterios para establecer la admisibilidad de las Propuestas.

Para que las Propuestas sean declaradas admisibles por la Comisión de Evaluación, debe verificarse el cumplimiento de todas las condiciones que se enumeran seguidamente:

1. Que la Carta de Presentación (requisito 1 del contenido de la Propuesta) esté incluida entre los documentos que integran la misma, siguiendo estrictamente el modelo expuesto en el Anexo I.

2. Con respecto a la antigüedad de los Proponentes (requisito 2 del contenido de la Propuesta):

de 81

REQUISITO

CONDICIÓN PARA LA ADMISIBILIDAD

ENTIDAD INDIVIDUAL

PROPONENTE COLECTIVO

EN CONJUNTO CADA EMPRESA EMPRESA LÍDER

Acreditar una existencia empresaria con una antigüedad mayor a 10 años.

Debe cumplir con el requisito.

N/A N/A Debe cumplir con

el requisito.

3. Con respecto al historial completo de incumplimiento de Contratos (requisito 5 del contenido de la Propuesta):

REQUISITO


ENTIDAD INDIVIDUAL



No ha habido incumplimiento de contratos en los últimos 5 años.

Debe cumplir con el requisito por si sola o como integrante de una asociación anterior o existente.

N/A


N/A

4. Con respecto al listado de controversias o litigios pendientes de resolución a la

fecha de presentación de las Propuestas(requisito 6 del contenido de la Propuesta). Al respecto se establece que se considera que una controversia o litigio está totalmente resuelto cuando se ha solucionado mediante el mecanismo de solución establecido en cada contrato particular y donde todas las posibles apelaciones disponibles que puedan efectuarse al Proponente han sido agotadas.

de 81

REQUISITO


ENTIDAD INDIVIDUAL



No existen controversia o litigios pendientes de resolución.


N/A


N/A

No existen litigios judiciales pendientes en los cuales el Proponente es demandado por una suma que representa más del 25% de su Patrimonio Neto, en los que se cumpla alguna de las dos circunstancias indicadas seguidamente:

- Exista una sentencia judicial favorable de la demanda, aunque no se encuentre

firme.

- Se demandare en virtud de un título que traiga aparejada la consiguiente ejecución.

Debe cumplir con el requisito por si sola o como integrante de una asociación anterior o existente

N/A


N/A

En este último caso, aun cuando se dieran todas las circunstancias descriptas, no corresponderá el rechazo de la Propuesta cuando el Proponente hubiese previsto el monto en cuestión en el pasivo del último estado contable presentado. Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados. Para el caso de un Proponente Colectivo, esta condición se aplicará a cada uno de sus integrantes y el incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a que la Propuesta de la asociación sea rechazada.

Con respecto a la incomparecencia para la firma de Contratos adjudicados:

de 81

REQUISITO


ENTIDAD INDIVIDUAL



No existen sanciones por la ejecución de una Garantía de Mantenimiento de la Propuesta.


N/A


N/A

5. Con respecto a la experiencia reciente del Proponente en la construcción de obras civiles (requisito 7 del contenido de la Propuesta):

REQUISITO


ENTIDAD INDIVIDUAL



Experiencia general en el campo de la construcción en calidad de CP o CA en los últimos 10 años con una actividad continúa

de por lo menos 9 meses por año.


N/A Debe cumplir con el requisito.

N/A

6. Con respecto a la experiencia reciente del Proponente en la construcción de

obras hidráulicas similares (requisito 8 del contenido de la Propuesta):

REQUISITO


ENTIDAD INDIVIDUAL



Experiencia específica con una participación no inferior al 30% como CP o CA, en la ejecución de dos (2) obras hidráulicas

similares en los últimos 10 años.



Debe contribuir a satisfacer el requerimiento.


7. Que la copia impresa del Pliego firmado y sellado en todas sus hojas esté

incluida en la Propuesta(requisito 12 del contenido de la Propuesta).

8. Que todas las observaciones realizadas a un Proponente con relación a la documentación presentada hayan sido satisfactoriamente subsanadas en el plazo

de 81

acordado. En caso contrario, el Proponente involucrado será pasible, además, de la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de su Propuesta.

Artículo 39. Inadmisibilidad de las Propuestas.

Las Propuestas declaradas inadmisibles por la Agencia, serán comunicadas a los Proponentes involucrados, quienes podrán interponer los reclamos que consideren pertinentes de acuerdo con lo previsto en el Artículo 16 de este Pliego.

Artículo 40. Apertura de los sobres que contienen las Ofertas.

En el día, lugar y hora establecidos por la Agencia y en acto público, al que podrán asistir los Proponentes e interesados que así lo deseen, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las Ofertas, únicamente de aquellas propuestas declaradas admisibles, obrando de la siguiente manera:

1. En primer lugar, se verificará la integridad de los sobres que han permanecido en custodia de la Agencia.

2. Verificado lo anterior, se procederá a abrir los sobres comenzando por el que corresponde al Proponente al que se individualizó con el número “uno” en el Acto de Apertura anterior.

3. A continuación, se divulgará su contenido.

Se labrará acta de todo lo actuado

Artículo 41. Análisis de las Propuestas. Adjudicación.

Las Ofertas admitidas serán analizadas por la Comisión de Evaluación, quien producirá su dictamen aconsejando a la Agencia aquélla que resulte más conveniente para adjudicar el Contrato.

En base a este dictamen, la Agencia resolverá sobre la adjudicación, la que también será notificada a todos Proponentes.

Artículo 42. Aceptación de la Adjudicación.

Producida la notificación indicada en el artículo precedente, el Adjudicatario deberá aceptar la Adjudicación dentro del plazo improrrogable de siete (7) días. La falta de aceptación expresa de esta decisión de la Agencia, determinará la automática pérdida del derecho consiguiente y habilitará a la Agencia a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta y adjudicar el Contrato a la siguiente Propuesta en orden de mérito.

de 81

Artículo 43. Documentación para presentar previo a la firma del Contrato.

Será requisito indispensable para la firma del Contrato que el Proponente dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas respecto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato y que presente, dentro de los quince (15) días de la notificación de la Adjudicación, toda la documentación faltante o que fuese necesario actualizar, conforme a este Pliego, a lo dispuesto en la Ley o a lo que requiera la Agencia para este acto.

En caso de incumplimiento, la adjudicación será dejada sin efecto, dando derecho a la Agencia a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta y a adjudicar el Contrato a la siguiente Propuesta en orden de mérito.

Cuando se trate de un Adjudicatario que integra un Grupo Asociativo y deba constituirse en un Consorcio de Cooperación o UT, según el requerimiento de este Pliego, el plazo para la firma del Contrato tendrá en cuenta esta circunstancia.

Artículo 44. Firma del Contrato.

El Adjudicatario deberá concurrir a la firma del Contrato, conforme al tenor básico obrante como Anexo IX, en el lugar y fecha que establezca la Agencia. Si no concurriera a dicho acto, la adjudicación será tenida por automáticamente desistida, dando derecho a la Agencia a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta y a Adjudicar el Contrato a la siguiente Propuesta en el orden de mérito.

Artículo 45. Conservación y destrucción de la documentación original.

La Agencia queda habilitada para destruir o disponer a su entero arbitrio, de toda la documentación original que los Proponentes hayan acompañado con sus Propuestas, si éstos no las retiraran dentro de los treinta (30) días a contar desde la firma del Contrato.

Capítulo VI. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Artículo 46. Obligaciones del Contratista.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que asume, conforme a la Ley y a este Pliego, el Contratista estará obligado a:

1. Ejecutar las obras conforme a los términos determinados por este Pliego y las reglas del arte, como asimismo por las EETT, las memorias de cálculo, planos y toda otra documentación vinculada, empleando los métodos, procedimientos y

de 81

tecnologías más modernas disponibles no sólo para ejecutarlas, sino también para garantizar el mantenimiento de las instalaciones y la correcta gestión ambiental.

2. Sujetarse fielmente a los planos y demás documentación técnica proveniente de Proyecto Ejecutivo del Aprovechamiento.

3. Acatar las órdenes, directivas o instrucciones que le imparta la Inspección y las que provengan de las autoridades de aplicación de las normas a que deban subordinarse esta licitación o el Contrato que le suceda.

4. Garantizar la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas las operaciones ejecutadas mediante los métodos de construcción desarrollados para la Obra, con independencia de cualquier aprobación que, al respecto, le hubiera sido otorgada por la Inspección.

5. Garantizar el cuidado de las Obras y de los materiales que se incorporen a las mismas.

6. Resarcir todos los daños ocasionados a terceros, al ambiente o a sus componentes con motivo o en ocasión de los trabajos inherentes o relacionados con la ejecución del Aprovechamiento.

7. Asumir a su propio costo y cargo, la reparación y puesta en condiciones de las obras o cualquier parte de éstas, en caso de producirse algún daño, pérdida o desperfecto, sea cual fuere la causa, de manera tal que, a su recepción por el Comitente, éstas se encuentren en óptimas condiciones de operación, en buen estado de conservación y de conformidad, en todo sentido, con los requisitos del Contrato.

8. Organizar y mantener a su costo y cargo, un régimen de vigilancia y control de la totalidad de las obras que componen el Aprovechamiento. En este sentido, deberá adoptar las medidas para detectar intrusos, prevenir y evitar la ejecución de actos y el desarrollo de actividades que puedan constituir un riesgo actual o potencial para la seguridad pública, para los bienes del Aprovechamiento y propiedades linderas.

9. Mantener debidamente señalizadas, valladas y vigiladas permanentemente las partes del Aprovechamiento y sus construcciones anexas, que la autoridad respectiva clasifique como "área restringida".

10. Elaborar y en su caso, poner en práctica todos los planes de contingencia que demande la construcción de Aprovechamiento y su ulterior conservación, conforme a la autorización que emita la autoridad competente respectiva.

11. Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente y sus componentes dentro y circundando el Emplazamiento, para evitar daños a las personas y propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

12. Mantener el área de seguridad en una dimensión acorde a lo determinado por la normativa y magnitud de las obras, asegurando la presencia de la cantidad

de 81

necesaria de profesionales expertos en prevención de riesgos y accidentes de trabajo.

13. Conservar permanentemente libre de obstáculos el emplazamiento y sus caminos permanentes durante la vigencia del Contrato, salvo en los casos en que la programación de las obras lo requiera.

14. Ejecutar los trámites, abonar las tasas y ejecutar los planos y demás documentos que exijan los organismos nacionales, provinciales o municipales o empresas privadas prestadoras de servicios, para la ejecución de las obras.

15. Gestionar y obtener todos los permisos o habilitaciones necesarias o convenientes para ejecutar las obras, sin que por ello tenga derecho a prórrogas de plazo o adicionales del valor del Contrato.

16. Tomar todas las previsiones y llevar a cabo todas las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad de bienes y personas durante la ejecución de las obras.

17. Mantener a la Agencia indemne de todo reclamo demanda o acción legal originada en las actividades de ejecución o inherentes a la ejecución de las obras. Al respecto deberá realizar todas las gestiones necesarias para evitar que la Agencia sea incluida en dichas demandas, acciones o reclamos y en su caso, que sea demandada y se dicte sentencia desfavorable contra esta o que deba efectuar cualquier erogación dineraria con motivo de los reclamos o efectuar prestaciones que corresponda al Contratista por su cuenta, cargo y riesgo. Si la Agencia hubiese efectuado con anterioridad pagos o prestaciones de cualquier especie, el Contratista deberá reintegrarle dichas sumas o reconocerle económicamente las prestaciones más sus respectivos intereses, dentro del plazo que le imponga la intimación respectiva que aquélla le curse.

18. No llevar a cabo ningún hecho o acción, por sí o por terceros, que afecte o pueda afectar indebidamente los derechos de la Agencia.

19. Realizar las labores con criterio técnico y de administración de empresas racionales y universalmente aceptadas, acorde con la importancia de la Obra.

20. Elaborar y entregar a la Agencia los planos conforme a obra, como instancia previa a solicitarla Recepción Provisoria de las Obras.

21. Contratar y mantener vigentes todos los seguros que sean necesarios para cubrir los riesgos derivados de la ejecución de las obras.

22. Suministrar al proveedor de las unidades generadoras las facilidades que se establecen en las EETT.

23. Comprometer sus mejores esfuerzos para mantener permanentemente informada a la comunidad de Villa del Nahueve y a sus autoridades sobre los alcances de las labores constructivas y a la solución amigable de cualquier situación conflictiva que se origine. Al respecto, deberá mantener informada a la Inspección de cualquier situación que se suscite en torno a estas cuestiones.

de 81

24. Dar cumplimiento a los deberes y obligaciones con la mayor lealtad, cuidado, probidad y diligencia habituales en un Contratista prudente y en general en un buen agente de negocios, afectando los recursos materiales, intelectuales, técnicos y humanos necesarios para lograr una adecuada y eficiente ejecución del Contrato.

Artículo 47. Administración y contralor del Contrato.

La administración y contralor del Contrato estará a exclusivo cargo de la Agencia, que la realizará a través de la Dirección de Obra del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve. Dentro de esta estructura se ha dispuesto la existencia de la Inspección de Obra, que tendrá a cargo el control y vigilancia de la obra.

La Inspección llevará a cabo las tareas especificadas en la Ley y en este Pliego, sus aclaraciones y modificaciones y podrá ejercer todas las atribuciones y facultades que se deriven o que le otorgue la Agencia para el mejor control de la ejecución de las obras.

Artículo 48. Comodidades y elementos para la Inspección.

El Contratista facilitará el espacio y el mobiliario de oficina para que la Inspección pueda llevar a cabo su cometido en Obra, proveyéndole además los servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica, desagües, señal de internet y servicio de limpieza y vigilancia. El espacio mencionado precedentemente tendrá las características solicitadas en la Especificación Técnica 1, estará dividido en por lo menos cuatro ambientes y poseerá un sanitario para uso exclusivo de la Inspección.

El Contratista proporcionará además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras.

La Inspección se proveerá de su propio alojamiento, de las comidas de su personal, de la movilidad dentro y fuera del Emplazamiento, de los elementos e insumos de oficina y de la ropa de trabajo y elementos de seguridad requeridos en la Obra.

Artículo 49. Presencia en Obra del Representante Técnico.

El Representante Técnico deberá estar obligatoriamente presente en la Obra al menos quince (15) días por mes, durante el horario de trabajo. También en las siguientes ocasiones:

1. Cuando se realice el Replanteo de la Obra.

2. En cada Medición de Obra.

3. Cuando la Inspección lo solicite especialmente a través de la emisión de la

de 81

correspondiente Orden de Servicio.

4. Al realizar la Recepción Provisoria de la Obra.

Toda ausencia deberá ser comunicada previamente a la Inspección.

El Representante Técnico gestionará y firmará, con aclaración de identidad e identificación profesional que incluirá el número de matrícula profesional, las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de esta naturaleza que sea necesario realizar en el curso de la construcción de la Obra.

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las actas, inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a la operación realizada.

Capítulo VII. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 50. Calidad de bienes y servicios.

El Contratista deberá asegurar la óptima calidad de todos los bienes y servicios que sean requeridos para cumplir con las obligaciones que asume en el Contrato, para lo cual deberá implementar y mantener vigentes sistemas de calidad que satisfagan los estándares internacionalmente admitidos en cuanto fueran aplicables, de modo tal que garantice la conformidad entre los procedimientos ejecutados por el Contratista, sus Subcontratistas y proveedores, tanto en obra como en fábrica y los requisitos establecidos en el presente Contrato.

Artículo 51. Obtención de permisos previos al inicio de la Obra.

Previamente al inicio de la Obra, la Agencia dispondrá de:

1. La Licencia Ambiental correspondiente, emitida conforme a la Ley Provincial 1875.

2. Las autorizaciones requeridas por el Código de Aguas de la Provincia (Ley 899).

3. Disponibilidad de los terrenos afectados por las obras.

4. Disponibilidad de los yacimientos de materiales para ser utilizados en la Obra.

El Contratista deberá gestionar por su cuenta y cargo, toda otra autorización, permiso o licencia que fuere impuesta como previa al inicio de la Obra por la normativa aplicable.

de 81

Artículo 52. Replanteo e inicio de la Obra.

Posteriormente a la firma del Contrato y en un plazo no mayor de treinta (30) días, el Contratista será convocado por la Inspección para realizar el Replanteo de la Obra. En este mismo acto hará entrega del Emplazamiento en que se ejecutarán la Obra.

La iniciación de los trabajos será pactada dentro de los siguientes treinta (30) días de concluido el Replanteo. De este hecho se labrará el acta respectiva. A partir de esta fecha comenzará a computarse el plazo de treinta y seis (36) meses estipulado para la ejecución del Contrato hasta la Recepción Provisoria de las obras.

Artículo 53. Prórrogas.

El Contratista podrá solicitar prórrogas para el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo anterior y de otros que, relacionados a ellos, determine la Agencia, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando la Agencia incumpliera sus obligaciones relacionadas a dichos plazos, habiendo sido previamente puesta en mora.

2. Cuando hayan ocurrido daños en las Obras por haber acaecido alguno de los supuestos de fuerza mayor y el Contratista haya procedido previamente conforme a lo establecido en el artículo de este Pliego que trata esta temática.

3. Cuando se hubiesen presentado otras circunstancias especiales cuya responsabilidad fuera ajena al Contratista, que objetivamente y a juicio de la Agencia justifiquen otorgarle una prórroga.

En todos los casos las prórrogas serán acordadas o rechazadas previo dictamen de la Inspección que deberá determinar la procedencia de la solicitud y puesta a consideración de ADI-NQN.

Artículo 54. Causales que no habilitan prórrogas.

No serán causales de prórroga de plazos los siguientes hechos:

1. Las condiciones climáticas adversas en el sitio de emplazamiento, cuyos parámetros no resulten mayores a la media de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de la firma del Contrato.

2. Las demoras en que incurra el Contratista por causas que le sean imputables.

3. Cualquier eventual ampliación de los períodos previstos para la construcción de alguna parte de las Obras, conforme artículo 56 inciso 3° del presente pliego, que hubiera sido aprobada por la Inspección a solicitud del Contratista.

de 81

Artículo 55. Formalización de los pedidos de prórroga.

La Agencia no estará obligada a resolver ningún pedido de prórroga, mientras el Contratista no haya formalizado su solicitud, la que deberá concretarse, bajo pena de inadmisibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho que la motiva, acompañando de manera contemporánea, un informe de los hechos que la justifiquen, con el detalle necesario para permitir su evaluación.

Artículo 56. Plan General de Trabajos del Contrato.

Dentro de los treinta (30) días contados a partir de la realización del Replanteo de la Obra, sobre la base del Plan General de Trabajos presentado con la Propuesta, el Contratista presentará a la Agencia el Plan General de Trabajos del Contrato, en el que deberá detallar por lo menos:

1. El tiempo que demandará la ejecución de las tareas principales, ajustado al listado de ítems indicados en la Planilla de Oferta.

2. El modo en que coordinará las acciones con los proveedores de la unidad generadora, la relocalización de las rutas y de la subestación transformadora, indicando la fecha más tardía en que debería recibir las provisiones realizadas por terceros para cumplir con el plazo de finalización de las obras.

3. Las Fechas Claves estipuladas en el Pliego de EETT, las que se consideran hitos fundamentales, cuyo cumplimiento deberá garantizarse.

El Contratista deberá someter a la evaluación y aprobación de la Agencia dicho plan y sus respectivas modificaciones.

Artículo 57. Comunicaciones y notificaciones en el Emplazamiento.

Todos los certificados, notificaciones, notas u órdenes que emita la Inspección, como asimismo todas las notas o comunicaciones que se dirijan a ésta por parte del Contratista deberán ser entregadas y recepcionadas exclusivamente en el Emplazamiento.

Para aquellas comunicaciones que el Contratista deba o decida cursar directamente a la Agencia, deberá realizarlas al domicilio establecido en el Contrato.

La Agencia podrá notificar válidamente al Contratista optando por el domicilio fijado por éste en el Contrato o el situado en el Emplazamiento sino fuere coincidente, surtiendo indistintamente el mismo efecto.

Artículo 58. Enumeración de los libros de Obra.

El Contratista deberá proveer y mantener en debida forma, en el

de 81

Emplazamiento, los siguientes libros:

1. De actas.

2. De órdenes de servicio.

3. De pedido y reclamaciones del Contratista.

4. De mediciones.

5. Diario.

6. De movimiento de materiales.

Adicionalmente, el Contratista deberá llevar un libro de sueldos y jornales habilitado especialmente para la Obra y rubricado por la autoridad laboral competente, el que será entregado a la Inspección cada vez que ésta lo requiera.

Artículo 59. Planos e instrucciones complementarias.

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, aquellos planos e instrucciones complementarias que sean necesarios a los fines del correcto control y supervisión de las Obras. La Inspección podrá solicitar, toda vez que lo estime necesario o conveniente, planos, croquis o cualquier otra documentación complementaria que razonablemente fueran necesarios para definir completamente las Obras.

Artículo 60. Caso Fortuito o Fuerza mayor.

Cuando el Contratista entendiera que algunas de sus obligaciones no pueden ser cumplidas momentánea o definitivamente por razones de caso fortuito o situaciones de fuerza mayor en los términos previstos por los artículos 792, 1730, 1733 y 1774 y concordantes del Código Civil y Comercial, deberá notificarlo a la Agencia de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley y bajo los apercibimientos allí establecidos, la cual deberá expedirse acerca de si acepta o no la ocurrencia del hecho, dentro de un plazo que no excederá de los siete (7) días. En caso de rechazo de la causal invocada por el Contratista, la Agencia o la Inspección en su caso, lo intimará para que prosiga con el cumplimiento de la obligación.

Artículo 61. Ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

Dadas las condiciones que habiliten a la Agencia a ejecutar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, ésta previamente intimará al Contratista, bajo apercibimiento y por el plazo que estime en función de las circunstancias, a que restaure el cumplimiento de la obligación pendiente. En caso de no mediar respuesta o de ser ésta insatisfactoria a juicio de la Agencia, la misma podrá proceder a la ejecución total o parcial de dicha garantía y en tal caso, el Contratista no podrá oponer excepciones en el juicio respectivo.

de 81

Artículo 62. Solución de controversias. Jurisdicción.

Tanto la Agencia como el Contratista tratarán de solucionar de buena fe, amigablemente y por medio de consultas recíprocas, toda controversia que pudiera surgir con relación a la interpretación y aplicación de este Pliego, del Contrato o de cualquier documentación contractual.

Si las controversias no pudieran ser resueltas del modo indicado en el párrafo anterior, las partes deberán acordar la convocatoria de árbitros o amigables componedores.

Fracasados estos mecanismos de solución, las controversias serán sometidas al conocimiento y resolución de los tribunales competentes del fuero procesal administrativo, con sede en la ciudad de Neuquén, con renuncia expresa de las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Artículo 63. Proyecto de Detalle.

La realización del Proyecto de Detalle, que permitirá dar precisión a los componentes de la Obra, será por cuenta y cargo del Contratista. La oportunidad de realización será con anterioridad a la ejecución física de las estructuras y deberá ser aprobado por el Comitente, previa evaluación de la Inspección.

Artículo 64. Registro fotográfico y fílmico de la Obra.

El Contratista deberá entregar mensualmente a la Inspección desde el Replanteo y hasta la Recepción Definitiva de las obras, vistas fotográficas y filmaciones en formato digital de sus distintas partes, de modo tal que sea posible conformar un registro cronológico de su evolución y de las obras terminadas. La Inspección determinará en cada caso, las vistas de conjuntos, detalles a documentar y tiempo de las filmaciones.

Artículo 65. Acopio de materiales en Obra.

El Contratista tendrá siempre en obra la cantidad de materiales que se necesiten para la buena marcha de los trabajos. La inspección labrará las actas correspondientes conforme al Art. 14 de la Ley 687. El Contratista no podrá utilizar el material acopiado para otro destino más que para el cumplimiento del objeto contractual. Todos los materiales que se acopien deberán ser debidamente resguardados de modo de conservar inalterables sus propiedades e integridad para su posterior uso en la Obra. No obstante, el Contratista deberá tomar un seguro específico que cubra monetariamente el riesgo de deterioro o pérdida por cualquier razón que pueda suscitarse.

de 81

Artículo 66. Caminos.

El costo de apertura, construcción y mantenimiento de todos los caminos necesarios o convenientes para la ejecución de las Obras, correrán a exclusivo costo, cargo y riesgo del Contratista.

Artículo 67. Franqueo del ingreso al Emplazamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley, el Contratista deberá en todo momento, franquear el ingreso y facilitar la permanencia y desarrollo de las actividades inherentes al ejercicio del poder de policía del Estado Provincial, en todos los aspectos en que este deba manifestarse.

Artículo 68. Letreros.

Los detalles para la confección e instalación de los carteles de obra se consignan en el Pliego de EETT. El Contratista deberá emplazarlos en los siguientes sitios:

1. Dos (2) en la ruta de acceso a la Villa del Nahueve, a ubicar en inmediaciones del puente sobre el río Nahueve.

2. Uno (1) a la entrada de la Villa del Nahueve.

En ambos casos, El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente para su emplazamiento y obtener, por su cuenta y cargo, los permisos que correspondan ante las autoridades competentes y mantenerlos en buen estado de conservación hasta que se produzca la Recepción Definitiva de la Obra, oportunidad en que deberá retirarlos.

Artículo 69. Limpieza del Emplazamiento.

El Contratista tendrá a su cargo la limpieza del Emplazamiento y su mantenimiento en todo momento y desde que le fuere entregada su tenencia. Similar tratamiento, recibirán todos los depósitos u otras dependencias que temporaria o definitivamente se emplacen fuera del Emplazamiento para su servicio.

Artículo 70. Mantenimiento del orden.

En todo momento el Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta inapropiada, ilegal, tumultuosa o desordenada de o entre su personal, para preservar la paz y para la protección de personas y bienes dentro y fuera de la Obra.

de 81

Artículo 71. Perturbaciones a terceros.

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras deberán ser realizadas por el Contratista, sus dependientes y Subcontratistas en forma tal de no perturbar innecesaria o indebidamente a terceros el acceso, uso, ocupación de carreteras y caminos públicos o privados, senderos o el acceso hacia o desde el Emplazamiento o de cualquier otra persona o el uso de los servicios públicos en general.

Artículo 72. Tránsito.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos a su alcance para impedir que los caminos, rutas o puentes que comuniquen con el Emplazamiento o que se utilicen para el tránsito desde o hacia éste o el que, en general requieran o demanden las obras, sufran daños o desperfectos a raíz de este. A tal fin deberá procurar por todos los medios a su alcance la elección de trayectos y la utilización de vehículos adecuados que permitan limitar y distribuir adecuadamente las cargas.

Artículo 73. Cargas especiales.

De ser necesaria la ejecución de protecciones especiales o refuerzos en caminos, rutas o puentes para evitar que éstos sufran daños como consecuencia del traslado de equipos de construcción, maquinarias o unidades o parte de unidades prefabricadas de las obras, el Contratista deberá, con la anticipación necesaria para que la marcha de las Obras no resulte alterada, poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes y acatar las instrucciones que recibiere de ellas, debiendo simultáneamente notificar de lo actuado a la Inspección. El Contratista será responsable de los atrasos que pudieran originarse en las obras por esta causa.

El Contratista deberá tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso y tránsito por las vías elegidas y estarán a su cargo los costos y gastos que demandaren la obtención de permisos para el uso de éstas, así como también la colocación de las señales que las autoridades determinen y la reparación de daños ocasionados por su uso.

Si se produjeran daños de cualquier tipo o si la autoridad competente estableciera multas por no observar las disposiciones arriba referidas, los costos y gastos, estarán a cargo del Contratista, sin derecho a reclamo alguno a la Agencia por ese concepto.

Artículo 74. Contratación de mano de obra local y extranjera.

A los efectos establecidos en el Artículo 2º de la Ley Provincial 2750, de prioridad de contratación de mano de obra local, queda establecido que:

1. El ochenta por ciento (80%), como mínimo, deberá ser argentino nativo o

de 81

naturalizado. 2. El setenta por ciento (70%), como mínimo, deberá tener domicilio legal y real en

la Provincia del Neuquén con una antigüedad de dos (2) años de residencia continuada en la misma.

La incorporación de mano de obra extranjera estará sujeta a las disposiciones convencionales y legales vigentes y el Contratista no podrá realizarla sin antes obtener los permisos de residencia o visas necesarios de las autoridades competentes, cuyo cumplimiento podrá ser verificado por la Inspección.

Artículo 75. Provisión de Agua.

El Contratista deberá proveer el suministro adecuado y constante de agua en el Emplazamiento para el consumo humano y para los demás usos inherentes a la ejecución de las Obras, conforme a las normas aplicables y las respectivas disposiciones administrativas y lo que se específica en el Pliego de EETT.

La extracción de agua del río Nahueve contará con la autorización del organismo competente en la materia. El canon correspondiente será abonado por el Contratista.

Artículo 76. Sanidad y primeros auxilios.

El Contratista deberá implementar las medidas adecuadas, a fin de preservar la salubridad, de prevenir y evitar la propagación de enfermedades y epidemias, dentro, desde o hacia el Emplazamiento e implementar dispositivos de servicios médicos y sanitarios adecuados y suficientes.

Artículo 77. Alojamiento del personal.

En lo relacionado con la alimentación, alojamiento y comodidades en el Emplazamiento del personal dependiente del Contratista, deberá cumplir con las disposiciones de la legislación laboral vigente en la materia y a lo indicado en el Pliego de EETT.

Artículo 78. Calidad de los materiales.

Todos los materiales que se emplearán en la ejecución de las obras deberán cumplir, como mínimo, con los estándares de calidad exigidos en el Pliego de EETT y estar sujetos a los muestreos y ensayos que las especificaciones o normas respectivas dispongan en el lugar de manufactura o fabricación, en el Emplazamiento o en cualquier otro lugar o lugares que pueda especificar el Contrato o en todos o algunos de esos lugares para lo cual el Contratista proveerá los medios para su realización.

de 81

Artículo 79. Examen de las obras antes de ser cubiertas.

No podrá cubrirse ni ponerse fuera de la vista parte alguna de las Obras sin la aprobación de la Inspección. El Contratista deberá dar toda clase de facilidades para que se examinen todas las obras a ser cubiertas o a ser puestas fuera de la vista, como así también para examinar las fundaciones antes de construir obras permanentes sobre las mismas.

El Contratista siempre notificará debidamente a la Inspección cuando cualquiera de dichas obras o fundaciones esté listas o próximas a estarlo, para ser examinadas.

Artículo 80. Obligación de descubrir las obras.

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras o practicar aberturas en o a través de éstas, toda vez que lo ordene fundadamente la Inspección, debiendo restablecerlas y dejarlas ulteriormente en buenas condiciones. En cualquier caso, todo el costo será soportado por el Contratista.

Artículo 81. Retardo en el ritmo de ejecución de las obras.

En cualquier caso de retardo en el ritmo y avance de las obras, la Inspección está facultada para adoptar todas las medidas adecuadas e impartir las órdenes que fuesen necesarias o convenientes, para lograr el cumplimiento de los plazos tendientes a lograr su finalización en término. El Contratista no será acreedor a ningún reconocimiento adicional por haber tenido que cumplir con dichas medidas u órdenes.

Artículo 82. Investigación de fallas de construcción.

Si durante el avance de las obras y hasta la Recepción Definitiva, apareciera cualquier defecto, imperfección u ocurriera una falla, el Contratista deberá investigar a su costo y cargo la causa y entidad de tales defectos, imperfecciones o fallas y deberá repararlos o subsanarlos dentro de los plazos y bajo las condiciones que imponga la Inspección.

Artículo 83. Reparaciones urgentes.

Si en razón de algún accidente o falla o por otro acontecimiento extraordinario que se produjere en las obras o en relación con las mismas o cualquier parte de ellas, ya sea durante su ejecución o durante el período de su puesta a punto o entrada en régimen, resultase necesario realizar trabajos de construcción, refacción o de reparación por razones de urgencia o seguridad, el Contratista estará obligado a realizar dichos trabajos o reparaciones de manera inmediata y sin más

de 81

dilación, dando oportuno y eficaz aviso a la Inspección.

Cuando a juicio de la Inspección sea necesario realizar, por razones de urgencia o seguridad, trabajos de refacción o de reparación en las obras y el Contratista no estuviere en condiciones o se rehusase a realizarlas inmediatamente, aquélla podrá ejecutarlas por sí o a través de terceros. En tal caso, el Contratista deberá facilitarle la tenencia temporaria de los sectores donde se ejecutarán tales trabajos o reparaciones y prestará todas las comodidades y facilidades necesarias, dentro del Emplazamiento, que contribuyan a posibilitar el desarrollo de las tareas.

Todos los costos y gastos en que haya justamente incurrido el Comitente al realizar los trabajos o reparaciones serán reintegrados a éste por el Contratista, pudiendo deducirlos de las sumas que éste tenga para cobrar o de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

Artículo 84. Capacitación para la operación y mantenimiento.

Con anterioridad a la fecha programada para la Recepción Provisoria de las obras, el Contratista deberá haber finalizado la capacitación del personal que la Agencia designe para operar el Aprovechamiento la que deberá hacerse en base a los manuales de Operación y Mantenimiento.

Artículo 85. Manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Con anterioridad al inicio de la capacitación contemplada en el artículo anterior, el Contratista deberá entregar a la Agencia para su aprobación, los manuales de Operación y Mantenimiento de todas las partes de la Obra, tanto de las obras civiles, como electromecánicas correspondientes. Estos manuales deberán estar redactados en idioma castellano y serán entregados al Comitente impreso en papel (un juego) y en formato digital, grabados en CD o DVD.

En caso de que dichos manuales merezcan observaciones, la Agencia los devolverá al Contratista para su adecuación en el plazo que ésta determine bajo apercibimiento de ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Adicionalmente, impondrá al Contratista de una multa conforme se establece en este Pliego, cuyo importe, a opción de la Agencia, podrá descontarse del Fondo de Reparo o a través de la ejecución de la mencionada garantía.

Artículo 86. Planos conforme a obra.

Previo a solicitarla Recepción Provisoria, el Contratista deberá realizar los Planos conforme a obra y entregarlos al Comitente, impresos en papel (un juego) y en formato digital, grabados en CD o DVD.

de 81

Capítulo VIII. SEGUROS

Artículo 87. Condiciones generales.

El Contratista contratará a su exclusivo costo y mantendrá vigentes, durante toda la vigencia del Contrato o de sus obligaciones emergentes, como mínimo, los seguros que se contemplan en este capítulo, cuyas condiciones generales de contratación serán las siguientes:

1. Todas las contrataciones de seguros deberán contar con la aprobación previa de la Agencia, la cual podrá ordenar la constitución de seguros adicionales o no previstos en función de las circunstancias.

2. El Contratista estará obligado a acreditar la contratación y pago de las primas de todos los seguros que contrate o deba contratar.

3. Los gastos que demande la toma de las pólizas, así como también los deducibles o franquicias de estas pólizas serán de cargo y costo del Contratista y sus montos deberán ser claramente señalados en la misma, a excepción de los siniestros originados por causas de fuerza mayor.

4. El Contratista requerirá la contratación de los seguros antes indicados a cada Subcontratista que emplee, o bien los incluirá en sus pólizas como asegurados adicionales.

5. Todas las pólizas firmadas por el Contratista o sus Subcontratistas contendrán una cláusula que especifique que el asegurador no podrá efectuar modificación, cambio o reducción alguna en las condiciones de las coberturas.

6. Los seguros que contrate el Contratista y sus Subcontratistas deberán contar con la aprobación previa del Comitente, antes del inicio de cualquier trabajo.

7. Si el Contratista dejase de contratar o de mantener en vigencia los seguros que está obligado a tomar conforme al Contrato, la Agencia, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiese ejercer, tendrá la facultad de contratar, mantener en vigencia o recontratar dichos seguros según corresponda, pagando las primas necesarias, pudiendo en tal caso recobrar las sumas desembolsadas por estos conceptos con arreglo a lo previsto en el artículo 84 último párrafo del presente Pliego.

8. Cuando la Agencia reciba algún reclamo de terceros por asuntos respecto de los cuales el Contratista sea responsable bajo los términos del Contrato o relacionados con ellos, aquella notificará a la brevedad al mismo, quien deberá a su propio costo, llevar a cabo todas las gestiones ante el asegurador u otros, para resolver sobre los mismos y respecto a cualquier otro litigio que surja de ellos, liberando la Agencia de toda responsabilidad a este respecto.

9. En todas las pólizas de seguro que el Contratista esté obligado a tomar, de conformidad con el Contrato, deberá incluir una cláusula por la que la respectiva

de 81

compañía aseguradora renuncia a todos sus derechos de subrogación contra la Agencia, en caso de que esta resulte civilmente responsable.

Artículo 88. Seguro de todo riesgo de construcción y montaje.

El seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá ser contratado por el Contratista conforme a las siguientes condiciones:

1. Las pólizas tendrán una duración anual y se extenderán por la totalidad del plazo de ejecución más el Período de Garantía. Cada póliza anual cubrirá progresivamente el monto de inversión de las obras realizadas hasta entonces más el valor esperable de la inversión programada para el fin del año en curso, según el Programa de Certificación Mensual (Punto c del contenido del sobre de la Oferta) y cubrirá las obras civiles, materiales, equipos, maquinarias, derechos aduaneros, imprevistos y otros que formen parte de la obra, así como campamentos e instalaciones provisionales del Contratista y de la Agencia, pero excluyendo alojamiento, mobiliario, equipamiento, herramientas, equipos y maquinarias del Contratista.

2. El seguro deberá cubrir, sobre la base de una cobertura de todo riesgo las pérdidas o daños causados por o a consecuencia de incendio, rayo, explosión, fenómenos de la naturaleza incluyendo pero no limitado a huracán, ciclón, vendaval o tornado, inundación, sismo, erupciones volcánicas, nieve o peso de nieve, granizo, deslizamiento de tierra, actos terroristas, sabotaje, pruebas y puesta en servicio, errores de diseño, material y mano de obra defectuosa, mantenimiento amplio y demás riesgos propios de construcción y montaje. Asimismo, el seguro incluirá una cobertura de responsabilidad civil por daños a terceras personas o su propiedad, como consecuencia de accidentes que ocurran durante la ejecución de los trabajos, hasta un límite del cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato o de su precio redeterminado, el que resulte más alto.

3. Este seguro incluirá una cláusula de responsabilidad civil cruzada para la Inspección y el Contratista y amparará los daños o lesiones corporales causados por ellos en el área de las obras y amparará además, las responsabilidades civiles causadas por equipo móvil dentro de ese radio.

4. El seguro considerará como asegurado principal al Contratista y en forma adicional a la Agencia y a Subcontratistas y en cuanto a sus actividades dentro de la Obra, a proveedores, ingenieros, técnicos y demás profesionales, como asimismo a bancos, instituciones financieras y todas aquellas partes involucradas en la realización de la Obra por sus respectivos derechos e intereses, e incluirá una cláusula de renuncia de los derechos de subrogación contra los mismos.

5. El seguro deberá amparar todos aquellos equipos móviles o semimóviles o pesados, propios, arrendados o alquilados con opción a compra que el Contratista utilice con motivo de los trabajos, amparando los daños físicos

de 81

ocurridos a dichos equipos, incluyendo pero no limitando como tales, los bienes del Comitente y de otros. En este caso, la Agencia deberá figurar como asegurada adicional y su cobertura será exigible mientras existan equipos circulando dentro o fuera del Emplazamiento y durante todo el tiempo de permanencia de éstos afectados a tareas del Contrato.

6. La póliza deberá contener como mínimo las siguientes cláusulas:

a) De cobertura de los gastos necesaria y razonablemente incurridos en la remoción de escombros o limpieza como consecuencia de un siniestro amparado por la misma.

b) De reinstalación automática de suma asegurada en el evento de un siniestro amparado bajo la póliza.

c) De prórroga automática de la vigencia de cobertura del seguro si la misma cesara en fecha anterior a la terminación de las Obras.

d) De cobertura de los riesgos derivados del transporte del suministro nacional y almacenaje fuera del Emplazamiento.

Las exclusiones a este seguro sólo podrán limitarse a los siguientes eventos:

1. Pérdida motivada por el pago de multas.

2. Daños a los equipos de construcción y herramientas de propiedad o arrendadas o bajo el cuidado, custodia o control del Contratista o de cualquier Subcontratista, excepto aquéllos proporcionados por la Agencia.

3. Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades (haya guerra declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, motín, disturbio, huelga, lock-out, conmoción civil, poder militar o usurpador, actos malintencionados de personas o grupos de personas que actúen por orden de o en conexión con organizaciones políticas, conspiración, confiscación, apropiación, requisición o destrucción o daño por orden de cualquier gobierno de jure o de facto o por cualquier autoridad pública.

4. Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva.

5. Actos de mala fe de los asegurados o sus representantes.

Artículo 89. Seguro del material acopiado.

Todo el material que se acopie formalmente deberá se cubierto por un seguro que lo proteja contra todo riesgo de deterioro o pérdida de sus propiedades originales, robo e incendio. Dicho seguro deberá cubrir un lapso igual al que se prevea que tardará en quedar adherido a las obras.

Artículo 90. Seguro de accidentes de trabajo.

El Contratista deberá contratar con una ART los riesgos de trabajo de

de 81

acuerdo con lo legislado en la Ley Nacional 24557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato.

Artículo 91. Seguro de automotores.

El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable. El riesgo mínimo para cubrir será la responsabilidad civil y terceros transportados, de acuerdo con leyes vigentes. Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato.

Artículo 92. Seguro de vida.

El Contratista deberá contratar los seguros de vida para su personal en relación de dependencia que exigen las legislaciones o convenciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir. Su cobertura será exigible a todo su personal durante la vigencia del Contrato. Esta misma exigencia se hará extensible al personal de los Subcontratistas.

Capítulo IX. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO.

REDETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DEL CONTRATO

Artículo 93. Medición, certificación y pago.

Al término de cada mes calendario, se realizará la medición del avance de las obras. Seguidamente se confeccionará el correspondiente Certificado. El pago de los Certificados se realizará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su emisión.

El Comitente realizará el pago de los Certificados mediante transferencia bancaria en pesos. Todos los costos y/o gastos bancarios que dicha operatoria devengue estarán a cargo del Contratista.

Artículo 94. Anticipo Financiero:

La Administración podrá proveer un anticipo financiero del 10% (diez por ciento) del monto del contrato. Aceptado el pedido de anticipo financiero, el mismo se otorgará una vez cumplidas las tres condiciones que a continuación se establecen, y dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la fecha del último hito cumplimentado, a

de 81

saber:

a) Firma del Contrato y su perfeccionamiento (Sellado de Ley), b) Presentación y aceptación por parte de la Administración, de la Garantía de

Anticipo, y c) Presentación de la correspondiente factura conforme a ley.

El anticipo mencionado se amortizará en los certificados de obra a emitir, aplicándose al monto nominal de cada uno, un descuento porcentual igual al del anticipo otorgado.

Artículo 95. Fondo de reparo.

Del importe de cada certificado, excepto de los acopios e intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de la ejecución de la obra o fondo de reparo, de acuerdo al Art. 53 de la ley 687.

Artículo 96. Redeterminación de precios del Contrato. Procedimiento y oportunidad de aplicación.

La Agencia tomará a su cargo las variaciones resultantes de las redeterminaciones de precios del Contrato. Ello se realizará de acuerdo con lo determinado por el Decreto Provincial 1827/09, de adhesión al Régimen Nacional de redeterminación de precios de los saldos de Contrato de Obra Pública establecidos por el Decreto Nacional 1295/02, modificado posteriormente por el Decreto Provincial 464/14.

El precio del Contrato correspondiente a la parte faltante de ejecutar a un determinado mes, una vez descontado lo ejecutado en dicho mes, podrá ser redeterminado a solicitud del Contratista, cuando el costo de los factores principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio del precio superior en un cinco por ciento (5%) a los del Contrato Original o al precio surgido de la última redeterminación, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° del Decreto Provincial Nº 464/14.

La variación del valor del Contrato se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, según la fórmula polinómica incluida en el artículo siguiente.

Artículo 97. Expresión matemática del factor de redeterminación.

La redeterminación del precio del saldo del Contrato, se realizará mediante la aplicación de una fórmula polinómica lineal del tipo siguiente:

a x (MA) + b x (MO) + c x (EQ) + d x (SU) + e x (EM) + f x (GG) + g x (GF)

de 81

Los coeficientes de ponderación “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” y “g” representan la incidencia del costo de cada uno de los siguientes componentes en el costo total según la Propuesta adjudicada. Estos coeficientes se mantendrán inalterables durante todo el desarrollo del Contrato. Los restantes elementos de la ecuación representan la variación del precio de:

• (MA): Materiales

• (MO): Mano de obra

• (EQ): Equipos

• (SU): Subcontratos

• (EM): Equipamiento

• (GG): Gastos generales

• (GF): Gastos financieros

La totalidad de los índices y/o precios que se empleen para calcular las redeterminaciones de precios corresponderán a precios y/o índices informados por el INDEC o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados previamente aprobados por el Comitente.

Establecida la necesidad de ajuste, la Redeterminación de Precios será calculada sobre la parte del Contrato de Obra que resta ejecutar a partir del mes inmediato siguiente a aquél en que se produce la variación.

Artículo 98. Aplicación de la metodología de redeterminación.

A los efectos de la aplicación de la metodología de redeterminación, el Contratista deberá presentar a la Inspección su Presupuesto itemizado de acuerdo con los índices de precios mencionados en el artículo anterior, si la Planilla de la Oferta del Contratista no resultara suficiente. De la misma surgirán los valores de los coeficientes a utilizar en la expresión polinómica de redeterminación de precios del Contrato. Esta planilla deberá ser aprobada por la Agencia a los efectos de consensuar los índices utilizados por el Contratista para aplicar la metodología de actualización de precios.

El Contratista adjuntará a su pedido, como mínimo:

1. Copia de documentación respaldatoria en la que se ha basado para el cálculo de los precios redeterminados.

2. Copia del último Certificado de Obra aprobado antes de la redeterminación. Se deberá incluir soporte magnético de la redeterminación en MSExcel, con las fórmulas empleadas y aplicando redondeo en la sexta (6ª) cifra decimal.

El tiempo que insuma el trámite administrativo de aprobación de las redeterminaciones de precios no generará intereses ni diferencias susceptibles de apreciación económica, por lo que el Contratista acepta dicha tramitación en estas condiciones.

de 81

A este fin, la Agencia podrá requerir al Contratista el acompañamiento de más información y documentación de la aquí citada, cuando a su exclusivo criterio lo considere oportuno y conveniente.

Capítulo X. RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN

Artículo 99. Limpieza a la finalización de las Obras.

A la finalización de las obras, el Contratista deberá retirar y disponer adecuadamente de todo equipo de construcción, material sobrante, escombros, desechos y obras temporarias, conforme a las normas ambientales respectivas, dejando la totalidad de las instalaciones y caminos en perfectas condiciones operativas y correcto estado, respecto de lo cual la Inspección labrará un acta de devolución del Emplazamiento.

Artículo 100. Recepción Provisoria.

Finalizadas las obras y efectuada la limpieza indicada en el artículo precedente, la Agencia podrá proceder a la Recepción Provisoria del Aprovechamiento una vez que haya completado satisfactoriamente las acciones indicadas seguidamente:

1. La entrega definitiva de los Planos conforme a obra. 2. La entrega de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las instalaciones. 3. La capacitación del personal designado para la operación y mantenimiento del

Aprovechamiento.

Artículo 101. Plazo de conservación y garantía.

El Plazo de Conservación y Garantía, que media entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva, queda establecido en doce (12) meses.

Artículo 102. Obligaciones previsionales y laborales.

Antes de la emisión del Certificado de Terminación de las obras el Contratista deberá presentar la constancia firmada por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción, donde conste el domicilio del Contratista y que ha cancelado hasta ese momento todas las obligaciones previsionales y laborales resultantes del Contrato.

de 81

Capítulo XI. MULTAS

Artículo 103. Incumplimientos y multas.

Se describen los siguientes incumplimientos contractuales y se establecen las siguientes multas para cada uno de ellos:

1. Por no iniciar a los trabajos en la fecha pactada en el Acta de Inicio: una multa de medio por mil (0,5 ‰) del monto del Contrato por cada día de demora.

2. Por cada día de demora, luego de treinta (30) días contados desde la fecha de comienzo de las obras, en proveer los elementos para la Inspección en la Obra: una multa de un décimo por mil (0,1 ‰) del monto del Contrato.

3. Por demoras injustificadas en el cumplimiento del Plan de Trabajo o en el cumplimiento de trabajos adicionales: una multa diaria del uno por mil (1 ‰) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese plazo, hasta su total regularización.

4. Por paralización injustificada de los trabajos: una multa de medio por mil (0,5 ‰) del monto del Contrato por cada día de demora.

5. Por incumplir con las fechas claves, conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo: una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato por cada día de demora.

6. Por incumplimiento de cualquier orden de servicio o por negarse a su firma: una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato, cada vez que ocurra.

7. Por no llevar en forma o por no poner a disposición de la Inspección cuando éstalo requiera, cualquiera de los libros que obligatoriamente debe llevar el Contratista conforme a la Ley y el Contrato: una multa del uno por mil (1 ‰) del monto del Contrato, cada vez que ocurra.

8. Por no mantener limpio el Emplazamiento de las obras: una multa del uno por mil (1‰) del monto del Contrato, cada vez que ocurra.

9. Por incumplimiento del plazo de finalización de las Obras conforme al Contrato: una multa del medio por mil (0,5 ‰) del monto del Contrato por cada día de retardo.

Artículo 104. Carácter. Imposición.

Las infracciones tendrán carácter objetivo y se configurarán con prescindencia del dolo o culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposición expresa en contrario.

Las multas serán impuestas por la Agencia al Contratista previa verificación de los hechos por la Inspección y se cobrarán, a opción de la Agencia:

de 81

1. De la primera liquidación que el Contratista tenga a su favor posterior a la imposición de la multa.

2. Del Fondo de Reparo.

3. Mediante la ejecución de la garantía de Cumplimiento del Contrato.

En caso de que los cobros de las multas se efectivizaren sobre la Garantía de Cumplimiento del Contrato, ésta deberá ser repuesta por el Contratista dentro de los siete (7) días siguientes, bajo apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía.

Artículo 105. No eximición de responsabilidades y obligaciones.

La aplicación de las multas no eximirá al Contratista de cumplir con sus obligaciones contractuales pendientes ni de su responsabilidad de indemnizar los perjuicios ocasionados a terceros por los hechos o actos realizados en ocasión de la ejecución del Contrato.

Al notificar la multa la Agencia intimará al Contratista a restaurar el cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar nuevas penalidades.

Artículo 106. Ejecutividad. Devolución de los importes retenidos.

Las multas deberán ser pagadas a la Agencia por el Contratista aun cuando éste hubiera recurrido la decisión que las hubiese impuesto. Si con posterioridad correspondiere su devolución total o parcial, o se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos a su valor nominal.

Artículo 107. Recursos.

El Contratista podrá interponer contra las decisiones de la Agencia que le impongan multas, recursos administrativos, en los términos establecidos en la Ley Provincial 1284.

La interposición de recursos no implicará bajo ningún concepto la suspensión de la ejecución del contrato

de 81

Anexo I

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor Presidente

Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén SEP Antártida Argentina 1245 – Edificio 4 – Piso 3

Neuquén – Provincia del Neuquén – República Argentina

Los abajo firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ………………………………………… Nº ……

de la Ciudad de Neuquén, y con domicilio social en la calle ……………………..…………………… Nº …… de …………………………………………, luego de examinar la documentación correspondiente a la Licitación

Pública Nº 01/2018, provista por esa Agencia para contratar la ejecución de la OBRA CIVIL E

HIDROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS DEL APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO NAHUEVE, procedemos a formular la siguiente exposición: 1) Dejamos constancia que formulamos la presente

Oferta luego de haberla estudiado acabadamente e interpretado todo su contenido, por lo que aceptamos todas y cada una de sus disposiciones y cláusulas, anexos y documentación

complementaria y que renunciamos a alegar desconocimiento de los documentos que la integran, de todas las Circulares emitidas por la Agencia, de toda ley, decreto, resolución o reglamento aplicable;

2) Que hemos visitado el sitio de emplazamiento de las obras, por lo que tenemos un conocimiento

cabal del lugar y de su área de influencia, de sus condiciones ambientales, sísmicas, hidrológicas, geológicas, climáticas y demás características que puedan tener influencia en la preparación de la

Propuesta y en el desarrollo de los tareas futuras que eventualmente nos corresponda llevar a cabo; 3) Proponemos ejecutar todos los trabajos y operaciones que en ellos se especifican para la ejecución

de las tareas con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán

cumplir las obras una vez construidas y mantenerlas en buen estado hasta la fecha de Recepción Definitiva; 4) En estas condiciones nos comprometemos a realizar todos los trabajos en un plazo de

treinta y seis (36) meses; 5) La validez de la presente Oferta se mantiene por el término deciento veinte(120) días a contar desde la fecha fijada para la apertura de las Propuestas; 6) Se acompaña

Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la suma de pesos nueve millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos veintiséis ($ 9.876.826) que ha sido cubierta por

………………………………………………………………; 7) (de corresponder1) En caso de resultar Adjudicatarios

del Contrato nos comprometemos a constituir una Unión Transitoria de Empresas con

responsabilidadmancomunadaysolidariadesusmiembros,paraoperarenlaRepúblicaArgentina,enlos términos de los Artículos. 1463 a 1469 y concordantes de su Código Civil y Comercial; 8) Que a los

fines derivados de este proceso, aceptamos la sumisión a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Provincia del Neuquén, manifestando nuestra renuncia a todo otro fuero o

jurisdicción, en especial al federal.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

________________________________________ Representante Legal

1 Este párrafo debe omitirse si la Propuesta proviene de una empresa no asociada o UTE constituida.

de 81

Anexo II

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Nombre jurídico del Proponente:

Si se trata de un Proponente Colectivo, el nombre jurídico de cada integrante y rol que se le ha asignado en la asociación:

1)

2)

3)

País de procedencia2:

Año de constitución de cada integrante del Proponente Colectivo3:

Dirección jurídica del Proponente en el país deprocedencia4:

Información del Representante Legal

Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos4:

1 De constitución de las entidades participantes y de las inscripciones en los registros públicos correspondientes.

2 En su caso, de participación efectiva de las entidades y el rol asignado a cada una.

3 Poderes que acrediten facultades suficientes de los representantes firmantes de la Carta de Presentación otorgados por Escribano Público y, en su caso, legalizados por el Colegio Notarial respectivo. En el caso de

empresas extranjeras o grupos integrados por éstas, esta situación deberá acreditarse mediante documentos legalizados por la autoridad consular competente y la respectiva apostilla, o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo con la legislación argentina y los convenios vigentes con el país de procedencia.

2 De la empresa o cada una de ellas, si se trata de un Proponente Colectivo. 3 De la empresa o cada una de ellas, si se trata de un Proponente Colectivo, en cuyo caso deberá incluirse la fecha de constitución de la asociación. 4Cuando se trate de sociedades constituidas en otro país, esta documentación deberá estar legalizada conforme a la legislación propia del lugar de origen.

de 81

Anexo III

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (historial de los últimos cinco años)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Año

Denominación

Comitente

Domicilio del Comitente

Motivo del incumplimiento

Monto total en moneda original

Monto total en dólares estadounidenses

Porción del Contrato incumplido (%)

Nota: deberá presentarse un cuadro similar por cada uno de los contratos incumplidos.

de 81

Anexo IV

LITIGIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Año

Denominación

Comitente

Domicilio del Comitente

Motivo del litigio

Monto total en moneda original

Monto total en dólares estadounidenses

Resultado como porcentaje del total de activos (%)

Nota: deberá presentarse un cuadro similar por cada uno de los litigios pendientes de resolución.

de 81

Anexo V

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL (historial de los últimos diez años)

FECHAS (mm/aaaa) IDENTIFICACIÓN

DEL CONTRATO MONTO TOTAL DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD

INICIO TERMINACIÓN

Denominación En moneda

original

Participación En 103dólaresestadounidenses

Identificación del Comitente

Tasa de cambio empleada para calcular el monto en dólares estadounidense equivalentes.

Dirección del Comitente

Avance (%)

Descripción breve de las obras realizadas

NOTAS:

Deberá presentarse un cuadro similar por cada una de las obras declaradas.

En “Participación”, indicar el porcentaje de participación en el monto del Contrato.

Si la obra no estuviera terminada al momento de presentar esta declaración, consignar el porcentaje de avance.

En la columna “Responsabilidad” indicar el desempeño de la siguiente manera:

CP: Contratista Principal (líder) CA: Contratista Administrador (líder) CG: Contratista General (no líder) SC: Subcontratista

de 81

Anexo VI

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS SIMILARES (historial de los últimos diez años)

FECHAS (mm/aaaa) IDENTIFICACIÓN

DEL CONTRATO MONTO TOTAL DEL CONTRATO

RESPONSABILIDAD ADJUDI

CACIÓN TERMINACIÓN

Denominación En moneda original

Participación En 103dólaresestadounidenses

Identificación del Comitente

Tasa de cambio empleada para calcular el monto en dólares estadounidense equivalentes.

Dirección del Comitente

Avance (%)

Descripción breve de las obras realizadas

Potencia instalada en la central de generación eléctrica (kW)

NOTAS:

Deberá presentarse un cuadro similar por cada una de las obras declaradas.

En “Participación”, indicar el porcentaje de participación en el monto del Contrato.

Si la obra no estuviera terminada al momento de presentar esta declaración, consignar el porcentaje de avance.

En la columna “Responsabilidad” indicar el desempeño de la siguiente manera:

CP: Contratista Principal (líder) CA: Contratista Administrador (líder) CG: Contratista General (no líder) SC: Subcontratista

de 81

Anexo VII

PLANILLA DE OFERTA

Los precios unitarios considerados, tanto para los ítems por unidad de medida como para los ítem con precios globales, incluirán la totalidad de los costos directos: mano de obra, materiales, equipos, etc, como los costos indirectos: gastos generales, imprevistos y beneficios que el Proponente considere aplicar, para las distintas etapas del diseño de detalle, provisión, suministro, fabricación, transporte, acopio, montaje, construcción, ensayos, habilitación, documentación conforme a obra y el cumplimiento de todo otro requisito previsto en la documentación del Contrato.

Para aquellos ítems cotizados por unidad de medida, las cantidades incluidas en esta Planilla de Oferta son aproximadas y el monto final a liquidar y pagar surgirá del número de unidades realmente ejecutadas sobre las cuales se aplicarán los precios unitarios del Contrato.

Para aquellos ítems cotizados por precios globales, los montos considerados no sufrirán modificación alguna, por lo que incluirán la totalidad de los requisitos establecidos en las correspondientes EETT.

El Proponente deberá incorporar como un gasto general de su propuesta todo otro requisito del Contrato que no tenga un ítem de pago específico, no reconociendo el Comitente suma alguna por su realización.

Los valores consignados no tendrán incorporado el IVA, el que se liquidará por separado en cada Certificado, adicionando el 21 % a su valor final.

La fecha de referencia del presupuesto elaborado por los Proponentes será al mes de marzo

de 2019.

de 81

CONTRATO 1 FECHA DE REFERENCIA: MARZO 2019

Secc

ión

Ítem Descripción Unidad

de Medida

Cantidad

Precio Unitario

Total

$

A Generales

A.1 Movilización y desmovilización del Contratista. Global - -

A.2 Limpieza de las áreas afectadas por las obras permanentes incluyendo el retiro de árboles.

ha 18,30

A.3 Suministro de oficinas para la Inspección, incluyendo agua, electricidad, gas, teléfono y señal de internet.

meses 36

A.4 Servicio de seguridad industrial e higiene en el trabajo.

meses 36

A.5 Implementación del Plan de Gestión Ambiental. meses 36

A.6 Montaje de las turbinas y generadores suministrados por el Contrato 2.

Global - -

A.7 Montaje de los transformadores principales suministrados por el Contrato 2.

Global - -

A.8

Montaje de servicios eléctricos auxiliares suministrados por el Contrato 2, incluyendo el

regulador automático de tensión, el resistor de puesta a tierra del generador, la celda de salida del generador, el panel de protección, la sincronización y medición de la potencia eléctrica y el tablero de la unidad generadora y todo otro elemento auxiliar mecánico provisto por el mencionado Contrato.

Global - -

A.9

Montaje de servicios mecánico auxiliares suministrados por el Contrato 2, incluyendo la válvula mariposa, el regulador automático de velocidad, la unidad hidráulica para el regulador de velocidad y la válvula mariposa, el sistema de lubricación con intercambiador de aceite y todo otro elemento auxiliar mecánico provisto por el mencionado Contrato.

Global - -

A.10

Montaje del sistema de automatización y control provisto por el Contrato 2, incluyendo el

sistema SCADA, el sistema de medición, los ordenadores y los paneles de control y todo otro elemento perteneciente al sistema provisto por el mencionado Contrato.

Global - -

de 81

A.11

Diseño, provisión y montaje de la conducción tritubo entre la central hidroeléctrica, la cámara de carga y las obras de cabecera, incluyendo la fibra óptica para comunicaciones, cámaras de video en la cámara de carga, sector de transiciones de canal trapecial a rectangular, obras de cabecera y la conexión con fibra óptica a la estación hidrométrica Los Carrizos. Se incluyen los monitores en la sala de control y todo otro elemento necesario para la puesta en servicio del sistema.

Global

-

A.12

Ejecución de excavaciones en materiales sueltos para la construcción de caminos permanentes, en reemplazo de existentes y accesos a diversas partes de la Obra.

m3 62.272,00

A.13

Ejecución de relleno controlado para caminos en remplazo de los existentes y de acceso en diversas partes de la Obra, incluyendo desagües pluviales, gaviones, defensas metálicas y señalización vertical.

m3 28.037,00

A.14

Instalación de una red de control con puntos fijos para la auscultación de movimientos y deformaciones en obras de cabecera, canal de conducción, cámara de carga, tuberías forzadas y central hidroeléctrica y su medición inicial. Se incluye la red de freatímetros prevista y su medición durante el período de duración del Contrato.

Global - -

A.15 Diseño, provisión y montaje del sistema telefónico interno en las obras de cabecera, cámara de carga y central hidroeléctrica.

Global - -

A.16

Diseño, provisión y montaje del sistema de medición de niveles y caudales, incluyendo el nivel en la obra de toma, el caudal derivado por la conducción, el nivel en la cámara de carga y el nivel en el canal de restitución.

Global - -

A.17 Diseño, provisión y suministro de un sistema contra incendios por medio de extintores móviles.

Global - -

A.18 Suministro de un camión equipado con una hidrogrúa para asistencia a la operación y movimiento de rejas y ataguías.

Global - -

A.19 Diseño, construcción y operación del desvío del río Nahueve y otros cursos de agua en el área de las obras.

Global - -

Subtotal Sección A: Ítems Generales (sin IVA)

de 81

B Obras de Cabecera y Derivación

B.1 Excavación en materiales sueltos. m3 59.640,00

B.2 Excavación en roca. m3 15.594,00

B.3 Ejecución de tratamientos de taludes para sostenimiento definitivo, incluyendo hormigón proyectado, anclajes y malla.

m2 240,00

B.4 Ejecución de rellenos controlados para distintos usos.

m3 8.290,00

B.5

Ejecución de hormigón Tipo H-15 para uso masivo en el azud, excluida la armadura y el cemento, incluyendo aditivos, elaboración, encofrados, colado, protección y curado.

m3 3.698,40

B.6

Ejecución de hormigón Tipo H-25 para uso estructural, excluida armadura y cemento, incluyendo aditivos, elaboración, encofrados, colado, protección y curado.

m3 3.110,00

B.7


m3 15.230,00

B.8 Suministro, doblado y colocado de armaduras de refuerzo para diferentes hormigones.

t 1.192,10

B.9 Suministro, acopio y manipuleo del cemento para elaboración de los diferentes tipos de hormigones.

t 5.502,00

B.10 Suministro y colocación de juntas estancas de PVC, tipo wáter stop de 22 cm de ancho.

m 363,00

B.11 Suministro de elementos y construcción del sistema de drenaje bajo la losa del cuenco amortiguador.

Global - -

B.12 Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de un sistema de rejas, incluyendo piezas fijas y viga pescadora.

Global - -

B.13

Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de la compuerta de nivel constante, incluida la compuerta de guardia con su sistema de accionamiento eléctrico, incluyendo las piezas fijas.

Global - -

B.14

Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de compuertas de regulación de caudal, incluyendo las piezas fijas y su

accionamiento eléctrico.

Global - -

B.15

Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de las compuertas de limpia, incluyendo las piezas fijas y su accionamiento eléctrico. Se incluye la ataguía de mantenimiento con su viga pescadora.

Global - -

de 81

B.16

Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de suministros hidromecánicos varios para la obra de cabecera, incluyendo la válvula de limpieza de la cámara de nivel constante, el conducto de conducción y la válvula para el sistema de transferencia de peces y todo otro elemento hidromecánico necesario para la operación de las obras.

Global - -

B.17 Provisión e instalación de ungrupo electrógeno para funcionamiento en intemperie de 20 kVA y su correspondiente tanque de combustible.

Global - -

B.18

Ejecución de protecciones físicas varias para las obras de cabecera, incluyendo cerco perimetral, portón de acceso y barandas metálicas en plataforma de trabajo.

Global - -

B.19 Diseño, suministro y ejecución de la red eléctrica en el sector, incluyendo el pilar de alimentación, iluminación y tomas.

Global - -

B.20 Construcción del edificio para depósito y asistencia en su mantenimiento

m2 24,00

B.21 Suministro y colocación de enrocado de protección consolidado

m3 392,00

B.22 Suministro y colocación de gaviones de 1 metro de espesor para conformar muros de sostenimiento de rellenos

m3 60,00

Subtotal Sección B: Obras de Cabecera y Derivación (sin IVA)

C Obras de Conducción

C.1 Excavación en materiales sueltos. m3 68.726,00

C.2 Excavación en roca. m3 59.119,00

C.3 Ejecución de tratamientos de taludes para sostenimiento definitivo, incluyendo hormigón proyectado, anclajes y malla.

m2 150,00

C.4 Ejecución de rellenos controlados para distintos usos.

m3 52.178,80

C.5


m3 11.720,00

C.6 Suministro, doblado y colocado de armaduras de refuerzo para hormigones.

t 1.084,79

C.7 Suministro, acopio y manipuleo del cemento para elaboración de hormigones.

t 3.516,00

C.8 Suministro y colocación de juntas estancas de PVC, tipo water stop de 22 cm de ancho.

m 2.205,00

C.9 Diseño, fabricación y suministro de las rejas de protección en sector de transición de la sección trapecial a rectangular y viceversa.

Global - -

de 81

C.10

Diseño y construcción de las obras accesorias para mantener los sistemas de provisión de agua existentes entre ambas márgenes de la obra de conducción, a partir de las vertientes.

Global - -

C.11 Diseño y construcción de las válvulas en la conducción para alimentaciones de riego y suministro de agua para consumo humano.

Global - -

C.12 Suministro, y construcción del alambrado perimetral de 7 hilos con tranqueras de acceso para delimitar zona del canal.

m 3.448,00

C.13 Suministro y colocación de gaviones para protecciones de 1 metro de altura, incluyendo el geotextil y el revestimiento de grava inferior.

m3 4.019,00

Subtotal Sección C: Obras de Conducción (sin IVA)

D Cámara de Carga

D.1 Excavación en materiales sueltos. m3 10.505,00

D.2 Excavación en roca. m3 748,00

D.3 Ejecución de tratamientos de taludes para el sostenimiento definitivo, incluyendo hormigón proyectado, anclajes y malla.

m2 20,00

D.4 Ejecución de rellenos controlados para distintos usos.

m3 506,00

D.5


m3 1.580,00

D.6 Suministro, doblado y colocado de armaduras de refuerzo para hormigones.

t 142,20

D.7 Suministro, acopio y manipuleo del cemento para elaboración de hormigones.

t 474,00

D.8 Suministro y colocación de juntas estancas de PVC, tipo water stop de 22 cm de ancho.

m 50,00

D.9 Diseño, fabricación y suministro de las rejas de ingreso a las tuberías forzadas.

Global - -

D.10

Diseño, fabricación y suministro de las compuertas de mantenimiento para la tubería forzada, incluido el sistema de accionamiento eléctrico.

Global - -

D.11

Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de suministros hidromecánicos varios para la cámara de carga, incluyendo la válvula de limpieza y todo otro elemento hidromecánico necesario para la operación de las obras.

Global - -

D.12 Diseño, suministro y ejecución de la red eléctrica en el sector, incluyendo el tablero de alimentación, iluminación y tomas.

Global - -

de 81

D.13 Diseño, suministro y ejecución de barandas metálicas de protección en distintas partes de las obras.

Global - -

Subtotal Sección D: Cámara de Carga (sin IVA)

E Tubería Forzada

E.1 Excavación en materiales sueltos. m3 4.626,00

E.2 Excavación en roca. m3 4.868,00

E.3 Ejecución de tratamientos de taludes para sostenimiento definitivo, incluyendo hormigón proyectado, anclajes y malla.

m2 30,00

E.4 Ejecución de rellenos controlados para distintos usos.

m3 9.495,00

E.5


m3 4,50

E.6 Suministro, doblado y colocado de armaduras de refuerzo para diferentes hormigones.

t 0,40

E.7 Suministro, acopio y manipuleo del cemento para elaboración de los diferentes tipos de hormigones.

t 1,35

E.8 Diseño, suministro y montaje de la tubería forzada, incluyendo soldadura, recubrimientos protectores y accesorios para su anclaje.

t 72,00

E.9 Diseño, suministro y montaje de las juntas flexibles, incluyendo todos los elementos para su fijación.

unidad 2,00

Subtotal Sección E: Tuberías Forzadas (sin IVA)

F Central Hidroeléctrica y Canal de Restitución

F.1 Excavación en materiales sueltos. m3 11.378,00

F.2 Excavación en roca. m3 11.110,00

F.3 Ejecución de tratamientos de taludes para sostenimiento definitivo, incluyendo hormigón proyectado, anclajes y malla.

m2 150,00

F.4 Ejecución de rellenos controlados para distintos usos.

m3 2.500,00

F.5

Ejecución de hormigón Tipo H-25 para uso estructural y pavimentos en accesos y estacionamientos, excluida armadura y cemento, incluyendo aditivos, elaboración, encofrados, colado, protección y curado.

m3 3.448,00

F.6 Suministro, doblado y colocado de armaduras de refuerzo para hormigones.

t 310,32

de 81

F.7 Suministro, acopio y manipuleo del cemento para elaboración de hormigones.

t 928,50

F.8 Suministro y colocación de juntas estancas de PVC, tipo water stop de 22 cm de ancho

m 143,00

F.9 Diseño, fabricación y montaje de estructura metálica para cerramiento superior y lateral, incluyendo la viga de rodadura del puente grúa.

t 37,50

F.10 Suministro y montaje de la cubierta superior y lateral en chapa galvanizada, incluyendo la aislación térmica.

m2 1.218,00

F.11 Suministro y montaje de las aberturas exteriores en chapa doblada, incluyendo los elementos de fijación.

Unidad 21,00

F.12

Diseño, fabricación y montaje del portón de acceso a la sala de montaje incluyendo la instalación eléctrica, el mecanismo de traslación y todo otro elemento necesario.

Global - -

F.13

Diseño, suministros, construcción de muros de bloques de hormigón, terminación a la vista en exteriores y terminación con revoque fino y grueso en interior de la sala de control, oficinas, sala de tableros y baterías, talleres y depósitos.

m2 102,50

F.14

Diseño, fabricación y suministro de la tabiquería liviana para la división de locales en oficinas y sala de control, incluyendo las aberturas interiores y el cielorraso aislante suspendido.

m2 58,00

F.15

Diseño, provisión y construcción del suministro de agua potable, incluyendo la toma en una vertiente existente en área de la cámara de carga, conducción, cisterna inferior de 5.000 litros, sistema de potabilización, tanque de almacenamiento de agua potable de 2.000 litros, bomba presurizadoras y distribución hasta baños, duchas y kitchenettes.

Global -

F.16

Diseño, provisión y construcción de las instalaciones sanitarias, incluyendo baños en el área de oficinas (nivel 1.090,00 msnm) y en talleres y depósitos (nivel 1.085,50 msnm) incluyendo artefactos, revestimientos y grifería.

Global - -

F.17

Diseño, provisión y construcción de kitchenette en nivel 1.090,00 msnm, incluyendo cocina, termotanque eléctrico, heladera, cocina eléctrica con horno y horno microondas.

Global - -

F.18

Diseño, provisión y montaje de elementos metálicos varios tales como, pasarelas, plataformas, escaleras metálicas y cerramientos interiores en alambre metálico, con puertas y cerradura, para la delimitación de los locales.

Global - -

F.19 Diseño, provisión y montaje de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Global - -

de 81

F.20

Diseño, provisión y montaje del sistema de suministro y distribución de energía eléctrica en baja tensión, incluyendo los tableros para los distintos servicios auxiliares.

Global - -

F.21 Diseño, provisión y montaje del sistema de iluminación interior y exterior de la central hidroeléctrica, accesos y estacionamiento.

Global - -

F.22

Diseño, provisión y suministro del sistema de calefacción de la central, incluyendo el recipiente exterior de gas licuado, las cañerías de distribución interna y los calefactores en el interior de la central.

Global - -

F.23

Diseño, provisión y montaje del sistema de aire acondicionado en área de oficinas, sala de control y sala de comunicaciones y ventilación en la nave de la central, sala de tableros, baterías y extracción de los generadores.

Global - -

F.24 Diseño, provisión y montaje del sistema de alarma contra incendios e intrusión en el edificio de la central.

Global - -

F.25 Diseño, provisión y montaje del sistema de aire comprimido para el servicio y mantenimiento.

Global - -

F.26

Diseño, provisión y montaje del puente grúa para el montaje y mantenimiento de las turbinas y generadores, incluyendo las vías de rodadura, la alimentación eléctrica y sistema de control desde el nivel 1.090,00 msnm.

Global - -

F.27 Diseño, provisión y montaje del sistema de vaciado y drenaje incluyendo las bombas y el sistema eléctrico.

Global - -

F.28 Diseño, provisión y montaje de puertas herméticas de acceso a los tubos de aspiración, pozo de vaciado y tapas metálicas varias.

Global - -

F.29

Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de las ataguías en el tubo de aspiración, incluyendo las piezas fijas, la viga pescadora y el monorriel para su accionamiento eléctrico.

Global - -

F.30 Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación de los transformadores de servicios auxiliares.

Global - -

F.31 Diseño, fabricación, suministro y montaje del sistema de puesta a tierra y protección atmosférica de las instalaciones.

Global - -

F.32

Diseño, fabricación y construcción del sistema de aislamiento y recolección de aceite de los transformadores principales, incluyendo el relleno de grava seleccionadas, vías de rodadura, el sistema de recolección de agua-aceite, conducción y tanque separador de agua y aceite.

Global - -

de 81

F.33 Suministro y colocación de colchonetas para protecciones de 0,17 metros de espesor, incluyendo el geotextil inferior.

m2 1.159,00

F.34 Ejecución del cerco perimetral y portón de acceso en el área de la cámara de carga, tuberías forzadas y central hidroeléctrica.

Global - -

F.35 Provisión e instalación de un grupo electrógeno para funcionamiento a la intemperie de 180 kVA y su correspondiente tanque de combustible.

Global - -

F.36 Diseño, fabricación, suministro, montaje y habilitación del sistema de corriente continua incluyendo cargadores y baterías.

Global - -

Subtotal Sección F: Central Hidroeléctrica y Canal de Restitución (sin IVA)

Monto Total del Contrato 1 (sin IVA)

CONTRATO 3

Secc

ión


de Medida

Cantidad

Precio Unitario

Total

$

Única

- 37 Construcción de la línea de vinculación en 33 kV desde la central hasta el nodo de interconexión a

la LMT Andacollo- Las Ovejas.

Global - -


CONTRATO 4

Secc

ión


de Medida

Cantidad

Precio Unitario

Total

$

K Nueva Estación Hidrométrica

K.1 Nueva Estación Hidrométrica Global 1,00

Subtotal Sección K: Nueva Estación Hidrométrica


Monto Total de la Oferta Contrato 1, 3 y 4 (sin IVA)

de 81

Anexo VIII

LISTADO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE EL PROPONENTE COMPROMETE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

NÚMERO DE ORDEN

MARCA MODELO AÑO DE

FABRICACIÓN FUNCIÓN DOMINIO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LUGAR DE DEPÓSITO

NOTAS:

En función, especificar el trabajo que se le asignará en la construcción del Aprovechamiento.

En dominio, especificar:

P: propio

A: alquiler

de 81

Anexo IX

CONTRATO A SUSCRIBIR CON ADI-NQN SEP

La AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES DEL NEUQUÉN SOCIEDAD DEL

ESTADO PROVINCIAL(ADI-NQN SEP), representada por ……………………………………….., D.N.I. Nº

…………………..…, con domicilio legal en la calle Antártida Argentina 1245 – Edificio 4 – Piso 3 Centro

Administrativo Ministerial (CAM), de la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del Neuquén,

República Argentina, en adelante y a todos los efectos LA AGENCIA, ENCOMIENDA a ………..

………….……………………..…, con domicilio legal en la calle ……………………..……………., y constituido en

la calle ………………………………………………………..… representada por ……………………………………….……..,

en adelante EL CONTRATISTA, en los términos de la Ley Provincial N° 0687, su reglamentación y

demás normas complementarias y de conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente Nº

…………/……, del registro de dicha Agencia, referido a la Licitación Pública Nº01/2018 y adjudicación

de la construcción de la obra civil del APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO NAHUEVE; la ejecución

por el sistema de unidad de medida y precios unitarios de todos los trabajos de resultados

correspondientes a las Obras del Aprovechamiento, comprometidos por éste en su Propuesta, hasta

su total terminación y en un todo de acuerdo con el Pliego, los documentos contractuales, toda la

demás documentación que ha servido de base para el llamado a dicha licitación que integran en un

todo la relación contractual y las siguientes Cláusulas:

PRIMERA: El monto total de la Obra motivo del presente Contrato es de pesos ………………………………

($ …...........), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a valores del mes de …………………… del año

………….

SEGUNDA: El plazo fijado para la entrega de la Obra, totalmente terminada y en condiciones de

funcionamiento, es de treinta y seis (36) meses, contados en la forma establecida en el Pliego.

TERCERA: La Garantía de Cumplimiento del Contrato del cinco por ciento (5%) sobre el monto del

presente Contrato ha sido constituida mediante póliza de seguro de caución Nº ……………………

extendida por …………………………………….. por un valor de ……………………. ($ ……………….).

CUARTA: Ambas partes hacen expresa declaración que para cualquier cuestión judicial que se suscite,

aceptan la competencia especial establecida en la cláusula transitoria V de la Constitución Provincial,

ratificando los domicilios constituidos previamente.

QUINTA: En conocimiento de sus obligaciones y derechos y como prueba de conformidad con lo

convenido, ambas partes suscriben tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Neuquén, a los ……… días del mes de …………………………. del año dos mil …………………...

___________________________________ ____________________________________

Contratista ADI-NQN

de 81

Anexo X

MODELO DE CONSTITUTO POSESORIO.

En la Provincia del Neuquén, en la obra denominada APROVECHAMIENTO

MULTIPROPÓSITO NAHUEVE, a los …….días del mes de ……………….. del año

……….., el señor ……… (Miembro de la Inspección), en representación de la Agencia

para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén, Sociedad del Estado

Provincial (ADI-NQN SEP), en cumplimiento de lo dispuesto por el acápite 3.3.14.2

del Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras

Públicas y el señor …………… (Representante de la Empresa), se constituyen en los

depósitos de la obra citada, que ejecuta la Empresa

………………………………………………………………, y se procede a comprobar la existencia

del acopio del siguiente material destinado a la mencionada obra, a saber: (describir

el material en cuestión). Las partes dejan establecido por el presente, que este acto

tiene por fin dejar debidamente perfeccionado el "Constituto Posesorio", mediante el

cual se declara formalmente que el material puntualizado precedentemente pasa a

ser de propiedad de la Administración, en su carácter de propietario de la obra,

acordándose, en consecuencia, que la mencionada Empresa, en su carácter de

Contratista Principal, se constituye en depositario de ese material con la permanente

prohibición, resultante del carácter de tal, de no poder disponer de los elementos

premencionados sino para incorporarlos a la obra en construcción que ha quedado

individualizada en este acto. La inobservancia de la prohibición señalada hará incurrir

a la firma infractora en las consiguientes responsabilidades civiles y penales, de las

que queda la misma debidamente notificada. En prueba de conformidad, firman los

comparecientes cuatro ejemplares del presente Acta, quedando el original y dos

copias en poder de la Administración, y el restante en poder de (Nombre y apellido

del Representante de la Empresa Contratista.

_____________________________ Contratista ___________________________________ Inspección

de 81

Anexo XI

LOCALIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento multipropósito Nahueve será emplazado en el tramo inferior del río homónimo, en cercanías de Los Carrizos, en el Departamento Minas, situado en NO de la Provincia del Neuquén, República Argentina. Por tratarse de un proyecto concebido en circuito hidráulico y conforme al relieve del área, el emplazamiento de los componentes de la obra se encuentra distribuido a lo largo de la margen derecha del río, en una longitud cercana a 4.100 metros, distancia que separa el azud (obra de cabecera) de la restitución de la central. Ambos se encuentran conectados por medio de un canal que conduce el agua hacia las dos turbinas que se instalarán en la casa de máquinas, destinadas a la producción de energía eléctrica que generará este aprovechamiento.

Geográficamente, el sitio de emplazamiento de la estructura de cabecera de la obra se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 37º 06´de latitud Sur y 70º 46´de longitud Oeste.

En la figura siguiente se muestra la ubicación del sitio de emplazamiento del aprovechamiento en la Provincia del Neuquén y el recorrido que es necesario realizar para su arribo.

El acceso al sitio de emplazamiento, desde la capital de la Provincia, puede realizarse por la Ruta Nacional Nº 22, hacia el Oeste, transitando por las localidades de Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Có y Zapala. Hasta este punto la distancia recorrida es de 189 km.

En la localidad citada en último término, se toma la Ruta Nacional Nº 40, con dirección NO, hasta la localidad de Las Lajas, donde cambia su rumbo al NE y luego marcadamente hacia el Norte, hasta llegar a la ciudad de Chos Malal. Esto agrega al recorrido 211 km. Este recorrido está representado con un trazo en color verde.

Otra opción para llegar a Chos Malal, la constituye la Ruta Provincial Nº 7, que permite el tránsito desde la localidad de Añelo. El acceso desde Neuquén puede hacerse recorriendo 100 km por la Ruta Provincial Nº 51 hasta llegar a Añelo. En este punto se toma la mencionada Ruta Provincial Nº 7, que vincula esta localidad con un punto de la Ruta Nacional Nº 40, en cercanías de la laguna Auquinco, luego de recorrer 190 km, de los cuales sólo 55 km son pavimentados. El tránsito de 35 km. hacia el Oeste, por la Ruta Nacional Nº 40, permite el arribo a Chos Malal. Está representado con un trazo en color rojo.

En este sitio debe tomarse la Ruta Provincial Nº 43 que conduce directamente a Los Carrizos, pasando por la localidad de Andacollo, luego de recorrer 90 km. El total recorrido desde la ciudad de Neuquén alcanza entonces a 490 km por ruta pavimentada, en la primera opción y 415 km en la segunda, de los cuales 135 km, son de camino sin pavimentar. Ello está indicado en la figura con un trazo en color azul.

indice - adinqn.gov.aradinqn.gov.ar/pdf/nahueve_condiciones_particulares_012019.pdf · ley 2683, de...

Documents