1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

No. ________________ EN LAS QUE SE ESTABLECEN LAS BASES

A LAS QUE SE SUJETARA LA LICITACION RELATIVA A: __________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Hermosillo, Sonora a __ de _________ del ____.

2

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

No. ________________

Relativa a:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________.

C O N T E N I D O

A).- Convocatoria a la Licitación (Forma E-2.b)

B).- Apéndices que se anexan a estas Bases:

1. Relación de los documentos legales y de la Proposición Técnica y Proposición Económica

(Formas E-3)

2. Manifestación escrita de conocer el sitio de los Trabajos (Forma E-3.a).

3. Manifestación de asistencia o no a la Junta de Aclaraciones.

4. Carta de Compromiso de la Proposición Económica.

5. Instructivo para el Análisis Detallado de Precios Unitarios (Forma E-5) y Formato para el Análisis del Costo Directo: Hora-Máquina.

6. Especificaciones particulares y términos de referencia.

7. Relación de Maq, y Equipo de Construcción que se empleará en la Obra, (Forma E-4)

8. Programas e instructivos de llenado.

Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos (Forma E-6)

Calendarización de la ejecución de los trabajos (Forma E-6.a),

de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6.b),

de Utilización de Materiales y Equipo de Instal. permanente en la Obra (Forma E-6.c),

de Utilización de Personal Técnico, Admtvo. y de Servicios (Forma E-6.d),

de Montos mensuales de utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6.e)

de Montos mensuales de Utilización de Materiales y Equipo de Instalación Permanente en la Obra (Forma E-6.f)

de Montos de Personal Técnico, Administrativo y de Servicios (Forma E-6.g)

9. Catálogo de conceptos y cantidades de trabajo para Expresión de Precios Unitarios y Monto Total de la Proposición (Forma E-7).

10. Modelo del Contrato de Obra Pública (Forma E-8).

3

Forma E-2.b

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a __ de _________ del ____.

INVITACION A LA LICITACION

A las que se sujetará la CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL

ELECTRONICA No. _________________ relativa a: ___________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________. con cargo a la inversión autorizada tanto por la Secretaría de Hacienda en Oficio No.

_______________ de fecha ________________, Recurso Federal. Para los fines de la Presente Convocatoria a la Licitación, en lo sucesivo se denominará “LA CONVOCANTE” a la Junta de Caminos del Estado de Sonora y “EL CONCURSANTE” a la persona física o moral que participe en esta Licitación.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- “LA CONVOCANTE” mostrará por una sola vez el sitio donde se ejecutarán los trabajos, así como los bancos de materiales, para lo cuál los interesados deberán presentarse el

día __ de _____________ del _____ a las __:__ hrs en las oficinas de la Junta de Caminos en la

Residencia de ___________, Sonora, que incluirá un recorrido por todos los tramos. Esta visita será optativa y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales y otras características y sus implicaciones de carácter técnico al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan manifestado su interés en participar en la licitación, así como aquellos que autorice “LA CONVOCANTE”. A quienes así lo deseen con posterioridad a la realización de la visita se les permitirá el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre y cuando los soliciten con anticipación de por lo menos 24 horas a la conclusión del período de venta, aunque no será obligatorio para “LA CONVOCANTE” designar a un técnico que guíe la visita.

SEGUNDA.- Al formular las Propuestas Técnicas y Económicas, “EL CONCURSANTE” reconoce y tomará en cuenta las consideraciones siguientes:

a) Que el plazo de ejecución de los trabajos en referencia es de: __ días naturales. Fecha de

inicio __ de _______________ del ____.

b) El plazo de ejecución de los trabajos señalado en el inciso anterior será el máximo permitido, pero “EL CONCURSANTE” podrá comprometerse a terminar los trabajos en un plazo menor, lo cual no influirá en la determinación de la ganadora.

c) Que para la iniciación de los trabajos y para la compra de materiales y equipos de instalación

permanente en la obra se otorgará un 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate; anticipo que se deberán amortizar totalmente dentro del ejercicio y proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados debiéndose liquidar el o los faltantes por amortizar en la última estimación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 143 del Reglamento vigente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” deberá presentar a la Dirección de Obras de esta Junta de Caminos del Estado de Sonora, un programa en el que establezca la forma en que aplicará dicho anticipo en la obra, y durante el desarrollo de la obra el contratista deberá enviar la información a la Dirección de Obras, conforme a la cual acredita el cumplimiento del citado programa.

4

d) Que “LA CONVOCANTE” verificará la Supervisión y Control de Calidad de los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista, el tener permanentemente personal y equipo para llevar a cabo el control Geométrico y de Calidad de los trabajos.

e) Que en caso de que le sea adjudicado el Contrato, este se celebrará a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

No se podrá Subcontratar parte alguna de los trabajos materia de esta convocatoria a la licitación.

f) La presente Licitación es de carácter nacional, la presentación de las propuestas deberán ser en idioma español, y cotizarse en pesos mexicanos.

g) Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, así como en las proposiciones presentadas por “EL CONCURSANTE”, podrá ser negociada.

h) La empresa que resulte ganadora, como requisito para la firma del contrato, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación.

i) Que para la ejecución de los trabajos se utilizarán las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, normativa para la infraestructura de transporte, las cuales están disponibles, en el siguiente domicilio de Internet: http//normas.imt.mx, en el apartado de carreteras.

j) Cuando algún licitante haya enviado sus propuestas por la vía electrónica, podrá acudir físicamente al acto y, en su caso, entregar sus propuestas impresas al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, con lo cual será anulada la propuesta enviada en forma electrónica, misma que no será abierta; en caso de que un mismo licitante presente proposición por la vía electrónica y también la entregue a través del servicio postal o de mensajería, prevalecerá la presentada en forma escrita. Cualquiera de estas circunstancias se asentará en el acta correspondiente.

Para envío de las propuestas técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la CONTRALORIA le proporcione.

En el envío electrónico de propuestas, la documentación anexa que conforme a estas bases de licitación sea obligatorio entregar a la convocante, podrá enviarse a través de las siguientes alternativas:

VIA ELECTRONICA: Todos los documentos serán incluidos en la vía electrónica, por lo que corresponderá a los participantes grabar los archivos que los contengan y anexarlos a sus respectivas propuestas técnicas y económicas.

VIA MIXTA: En el supuesto de que algunos documentos no fueren susceptibles de ser grabados en archivos electrónicos, sea porque el interesado no cuente con las herramientas informáticas para hacerlo, o porque el documento mismo no pueda ser reproducido digitalmente, o porque se requiera en original, deberá entregarlo a más tardar en forma personal, o a través del servicio postal o de mensajería en el lugar, día y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo hacer mención de dicha circunstancia en la propuesta que transmita electrónicamente. Por lo que hace a los demás documentos que sí pudieron grabarse en archivos electrónicos, estos deberán acompañar, por la vía de la transmisión electrónica, a las respectivas propuestas técnicas y económicas.

Las propuestas técnicas y económicas que a elección del licitante sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica deberán elaborarse en formatos WORD, EXCEL, PDF,

5

AUTOCAD, HTML o en su caso, utilizar Archivos de Imagen Tipo JPG o GIF, Archivos de los siguientes sistemas de costos OPUS 2000 y NEODATA, según se requiera.

Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran las Propuestas, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de Licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de

identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la CONTRALORIA, conforme al procedimiento establecido en el acuerdo.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la CONTRALORIA les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

“EL LICITANTE” deberá presentar de acuerdo con los formatos entregados en el “ANEXO DOCUMENTACION LEGAL”, “ANEXO PROPUESTA TECNICA” y “ANEXO PROPUESTA ECONOMICA”, y bien formularlos por su cuenta, siempre y cuando se respete la estructura y la información solicitada en los mismos. En caso de presentarse documentos cuya forma, estructura e información no se apeguen a la de los anexos, la propuesta será desechada. Así mismo aquellas empresas que inicien su procedimiento en forma electrónica, así deberán de concluirlos, es decir no podrán cambiar el procedimiento una vez iniciado.

TERCERA.- El contratista al que se le adjudique el contrato, aceptará que le sea retenido de cada una de las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, estipulado en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual se reflejará en el análisis de precio unitario, como se muestra en la forma E-5.

CUARTA.- Las proposiciones Técnica y Económica integradas en la forma que describe la

Cláusula Décima de esta convocatoria, deberán presentarse a las __:__ hrs. del día __ de

___________ del ____, en la sala de actos de la Junta de Caminos sito en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N, en Hermosillo, Sonora. Donde se llevará a cabo el Acto de presentación y apertura de las proposiciones, presidido por Servidor Público designado por “LA CONVOCANTE”, conforme al procedimiento establecido por el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Junio del 2009, y los Artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento y en presencia de los CONCURSANTES que asistan al acto y, en su caso, del Representante de la Secretaría de la Contraloría General y de los invitados presentes. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por parte de “EL CONCURSANTE”. A los actos de este procedimiento de licitación por Convocatoria a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia al menos el día anterior a la fecha del acto al que pretenda asistir y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

6

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciendo constar la documentación presentada, entregando el acuse de recibido a la empresa en la que se establecerá que documentos se entregó y que documentos faltaron, hecho que quedará asentado en el acta, sin que ello implique la evaluación de su contenido. El acuse de recibido es el que se establece en las formas E-3, y que se encuentra dentro de los anexos de las presentes bases, el cual será llenado por la empresa y presentado en este acto, y el servidor público que presida el acto, anotará en este acuse que documentos se entregaron y cuáles no. De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán el catalogo de conceptos (Forma E-7). Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, dará lectura al importe total de cada proposición. El servidor público que presida el acto verificará que la persona que entrega la proposición cuente con una identificación y acreditación de su representación, quienes así lo acrediten podrán hacer las aclaraciones, que deseen o se les pidan, de lo contrario solamente participaran en el acto con el carácter de observador. Se levantará acta, que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en las que se harán constar el importe de cada una de las propuestas, y la recepción de los documentos que se recibieron de parte de los licitantes.

QUINTA.- En el Acto mencionado en la Cláusula Cuarta, se dará a conocer el día, la hora y el lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación, al que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, así mismo en ese mismo acto, se dará a conocer a los licitantes la información a cerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, levantándose el Acta correspondiente en la que se hará constar en su caso, el nombre de ”EL CONCURSANTE” seleccionado. La falta de firma o asistencia de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. El Gobierno del Estado de Sonora, a través de La Junta de Caminos, llevará a cabo la evaluación de las propuestas de la siguiente manera: 1.- El sistema de evaluación de la solvencia de las proposiciones que se aplicará es el de mecanismo binario: que consiste en determinar la solvencia de las propuestas a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante. 2.- Los criterios que se utilizaran para determinar la solvencia de las propuestas será el de verificar que las mismas cumplan con los aspectos establecidos en los Art. 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar los actos, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de las propuestas, no será objeto de evaluación, ni motivo para desechar las proposiciones.

Durante la evaluación de las propuestas, “LA CONVOCANTE” podrá solicitar aclaraciones o aportación de información adicional, para realizar la correcta evaluación siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la propuesta.

7

SEXTA.- Al formular las proposiciones “EL CONCURSANTE” tomará en cuenta lo siguiente.

a).- Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Junio del 2009, y su Reglamento vigente y actualizado el día 28 de Julio del 2010 en el DOF; la Normatividad para la Infraestructura de Transporte de la SCT de cada uno de sus libros, y las Especificaciones Particulares, en su caso; los Precios Unitarios señalados en el Catálogo de conceptos y Cantidades de Trabajo para Expresión de Precios Unitarios y Monto Total de la proposición (Forma E-7) deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la (Forma E-5) y a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y conforme a las Cláusulas del Contrato de Servicio Relacionado con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado (Forma E-8).

b).- Que en relación con los precios unitarios a que se alude en el inciso anterior, cuando los costos que sirvieron de base para calcularlos sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos y que impliquen un aumento del valor total de los trabajos aún no ejecutados dentro del programa, amparados por el Contrato, el Contratista en los términos de los Artículos números 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Quinto de su Reglamento, podrá solicitar la revisión de los costos, lo anterior sin perjuicio de aplicar en los casos que proceda la reducción de los precios unitarios, en los términos antes mencionada y la Dependencia, si procede, aplicará, en su caso, el procedimiento establecido en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, afectando el importe del o de los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra de equipo y materiales de instalación permanente en los trabajos.

c).- Que deberá tener permanentemente un técnico que sea su representante. Este técnico deberá tener suficiente experiencia en los trabajos de la índole de la que se llevará a cabo; facultado en los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; tendrá también obligación de conocer ampliamente la Normatividad para la Infraestructura de Transporte de la SCT, el Proyecto y sus Especificaciones.

d).- El contratista al cual le sea adjudicado el contrato, estará obligado a mantener limpio el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos, desde el desarrollo hasta el final de la misma.

También se deberán tomar en cuenta la normatividad ecológica vigente para estos tipos de trabajos, como lo son el manejo de hidrocarburos, letrinas, etc.; dicha normatividad deberá ser cumplida como se estipula. Para el caso de todos los bancos de materiales, incluyendo el del agua, es responsabilidad exclusiva de la Empresa la localización y permisos de explotación de los mismos.

e).- Al elaborar su propuesta “EL CONCURSANTE” deberá considerar que durante el desarrollo de los trabajos como mínimo utilizará un 30% de mano de obra nacional, con respecto a los materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente en los trabajos, deberá utilizarse preferentemente de origen nacional sin ser limitante.

f).- En caso de resultar ganador deberá presentar una fianza expedida por una institución afianzadora mexicana legalmente autorizada a favor de la SECRETARIA DE HACIENDA, para garantizar el debido cumplimiento de los contratos, la cual deberá presentar a la firma del mismo, así mismo una fianza por el importe total de los anticipos que reciban, la cual presentaran en un plazo no mayor de 15 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo, y una vez concluidos los trabajos el contratista quedará obligado a presentar una fianza por el 10% del importe de los trabajos ejecutados como garantía de los vicios ocultos

8

que resultaren en los trabajos.

g).- Que para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales por trabajos ejecutados, y su importe le será liquidado una vez que las mismas sean revisadas y validadas por el RESIDENTE de “LA CONVOCANTE”, todo esto en un plazo no mayor de 20 días Naturales contados a partir de la fecha que se hayan autorizado las estimaciones, por parte del residente mencionado anteriormente, fecha que debe hacerse constar en las bitácoras y en las propias estimaciones.

Que para el trámite de las estimaciones estás deberán de contener como mínimo lo siguiente: números generadores, las notas de bitácoras, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y gráficas de avances físico-financiero.

En los casos en que “LA CONVOCANTE” no cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud del Contratista, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista y conforme lo establece el Artículo No. 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. h).- Los interesados en participar en la presente licitación, deberán presentar, como fecha límite, en el acto de presentación y aperturas de las propuestas, por dentro o por fuera ( a elección de los licitantes ) del sobre que contiene su propuesta, la siguiente documentación.

1.- Relación detallada de las obras similares, a las de la presente licitación (muy importante, que en esta relación aparezca “exclusivamente”, obras similares a la de la presente licitación), durante los últimos 5 años, tanto de la empresa como del personal técnico de la misma, estas relaciones deberán de contener nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos, importes por ejercer, fechas de inicio y terminación, teléfono y domicilio del contratante y si la obra fue concluida en costo y tiempo

(debiendo incluir al menos copia de dos contratos de obras similares en tipo y monto

a los de la presente licitación, que incluya además de todas las firmas el presupuesto

y el programa, y que sea dentro de los últimos 5 años, ya sea con particulares o en

alguna administración pública, así como escrito del contratante, en el que exponga

cual fue el resultado de estos dos contratos), esta relación deberá presentarse en el formato preestablecido, anexo a las presentes bases No. RPP-JCS-1, así como el currículum de cada uno de los profesionales técnicos, que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características, técnicas y magnitudes similares a las de la presente licitación.

2.- Acreditar capital contable mínimo disponible de $____________, así como su capacidad

financiera, mediante la presentación de original o copia certificada y copia simple de los estados financieros dictaminados o no, de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, debiendo anexar copia simple de la cédula profesional del contador público, así como copia simple de la autorización para formular dictámenes vigentes, otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo esto del auditor que firma los estados financieros o bien, original o copia certificada y copia simple de su declaración anual del año fiscal inmediato anterior, y los pagos provisionales del presente ejercicio, en la que se acredite el capital contable mínimo requerido, en la Convocatoria, de estos balances se verificará los siguientes aspectos: A) El capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a

9

realizar en los dos primeros meses, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero. B) Que tenga capacidad para pagar sus obligaciones. C) El grado que el licitante depende del endeudamiento y rentabilidad de la empresa.

3.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los

supuestos del Art. 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni declarado en suspensión de pagos o en quiebra, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas, morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Art. 33, fracción XXIII, de la propia Ley.

Aquellas empresas que se encuentren, bajo los supuestos a que se refiere el segundo párrafo, de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que pretendan participar en este procedimiento de contratación, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planos o programas que previamente hayan realizado incluyen, supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados, apegados a las condiciones del mercado. En el caso de que esta manifestación la realicen con falsedad, se sancionará a “EL LICITANTE”, conforme al título sexto.

4.- Presentar copia de las facturas y/o pedimentos con los que compruebe que cuenta con la

maquinaria y equipo mínimo indispensable que requiera, tomando como base, los rendimientos y equipo presentado en su propuesta, para la ejecución de la obra, así mismo presentar relación de esta maquinaria en la que indique si es de su propiedad, arrendada,

con o sin opción a compra, su ubicación exacta (ya que la misma será revisada físicamente), modelo, uso actual, fecha en que se puede disponer de ella para esta obra, en el caso de maquinaria arrendada, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultaré ganador, esta relación es distinta al documento 4 de la propuesta técnica, en este caso se relacionará toda la maquinaria con la que cuenta la empresa y en la relación del documento 4 de la propuesta técnica, se relacionará exclusivamente la que utilizará en la obra, motivo de la presente licitación, esta relación deberá presentarse en el formato prestablecido, anexo a las presentes bases No. RPP-JCS-2.

5.- Deberán acreditar los interesados escrito en el que manifieste el domicilio, para oír y

recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Artículo 42 del Reglamento de la Ley), así como su correo electrónico.

6.- escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: de la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y del Representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó y de su identificación oficial. En el caso de que el interesado sea representado en los actos de apertura de proposiciones para esta Licitación, deberá presentar escrito en el que

10

manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, y original y copia de una identificación con fotografía, esta información deberá presentarse en el formato prestablecido, anexo a las presentes bases No. RPP-JCS-3.

7.- Copia simple por ambos lados de la identificación vigente con fotografía, tratándose de

personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

8.- Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de las dependencias o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

9.- Relación de obras, en las que se le hayan hecho efectivas las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos, así como relación de contratos, que hayan sido objeto de rescisión administrativa, en los últimos 5 años, con declaración bajo protesta de decir verdad.

10- Certificación de calidad en sus procesos relacionados con el objeto de la obra, con el que cuente la empresa, emitido conforme a la Ley Federal sobre metrología y normalización.

11.- Escrito en el cual manifieste, si en su empresa laboran personal con discapacidad, indicando el porcentaje que representa este personal, del total de la planta laboral, cuyas altas, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se hayan dado con seis meses de

antelación, a la fecha prevista para la firma del contrato respectivo (__ de _________ del

____), obligándose a presentar original y copia para cotejo de las altas mencionadas, esto en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

12.- Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesten que son de nacionalidad mexicana, (tanto las empresas como las personas físicas).

13.- Presentar un historial de los contratos suscritos con dependencias y entidades, describiendo nombre de la dependencia, descripción de la obra e importe y período de ejecución, en los que hayan cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones en caso de haberlos celebrados; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contrato alguno, con dependencias y entidades, esto deberá de manifestarlo en escrito bajo protesta de decir verdad, este historial deberá presentarse en el formato prestablecido, anexo a las presentes bases No. RPP-JCS-4.

14.- Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de sus

obligaciones fiscales o bien que tiene celebrado convenio para pago diferido o en parcialidades.

15.- Documentación con la que compruebe la acreditación de cumplimiento de las

obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, en materia de capacitación.

11

En caso de que el licitante se encuentre inscrito, en el registro único de contratistas, no será necesario presentar la información o documentación que haya presentado, para la obtención de dicho registro, bastando únicamente exhibir la constancia de dicho registro o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada. Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los siguientes documentos: 1.- Tratándose de personal moral testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, acta constitutiva donde se otorga el poder del representante legal y última modificación, así como identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados, del represente legal. 2.- En caso de persona física copia certificada del acta de nacimiento o en su caso carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en territorio nacional, e identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, “LA CONVOCANTE” deberá efectuar revisiones preliminares, respecto a la especialidad experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta de la propuesta técnica y económica, es decir la documentación señalada anteriormente, expidiéndose una constancia de esta revisión, la cual deberá presentarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo anterior es optativo para los licitantes, por lo que si así lo desean, podrán presentar esta documentación en dicho acto, dentro del sobre o por fuera de él, esta revisión preliminar podrá realizarse como límite hasta dos horas antes de la fecha y hora pactada para el acto de presentación y apertura de proposiciones. La presentación de estos documentos, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica. Cuando la propuesta ganadora, haya sido presentada en forma conjunta, el contrato será firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, quienes serán responsables solidarios o mancomunados según se establezca en el propio contrato. Lo anterior sin prejuicio de que las personas que integran la proposición conjunta, puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

SEPTIMA.- Al formular su Proposición “EL CONCURSANTE” reconoce:

a).- Que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como la disponibilidad de materiales, mano de obra en la región donde se realizarán los trabajos, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del

12

lugar de los trabajos y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la Proposición, ni para la reprogramación de los trabajos.

b).- Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de los trabajos terminados, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyen por razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento y de la utilidad; que los datos tales como abundamiento de materiales y otras características, los ha proporcionado la “LA CONVOCANTE” únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad de ”EL CONCURSANTE” juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró “LA CONVOCANTE”, por ejemplo en la características de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los Precios Unitarios.

c).Que los materiales utilizados en la ejecución de los trabajos deberán cumplir con lo establecido en la Normatividad para la Infraestructura de Transporte de la SCT.

d).Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de los trabajos anotadas por “LA CONVOCANTE” en la Forma E-7 justificará reclamación del Contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

e). Que aceptará y considerará dentro de sus análisis de precios unitarios, fuera del costo directo, la retención del 5 al millar para la Secretaría de la Función Pública, como derecho de supervisión.

f).Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo (Forma E-7) y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta Convocatoria a la Licitación.

g).Que presenta análisis de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en el catálogo (Forma.E-7), estableciendo separadamente los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del Contratista en relación con los precios respectivos.

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaría y equipo de construcción.

El costo de los materiales deberá incluir lo relativo a pago de permisos, regalías y en general todos aquellos costos que incidan en su producción o fabricación.

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la obra, incluyendo los asociados a los de calidad de los trabajos, seguros y fianzas. Para la presentación de los precios unitarios y básicos.

En los análisis de indirectos, se deberá considerar el costo del señalamiento preventivo, el cual deberá ser nuevo, de buena calidad y suficiente, el cual, al término de los trabajos, pasara a ser propiedad de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determine este factor.

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación deberán considerase los gastos que realizará “EL CONCURSANTE” en la ejecución de los trabajos, los pagos por

13

anticipo que se otorgue y que los pagos de las estimaciones que recibirá por trabajos ejecutados, se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de que se hubieren aceptado y firmado por las partes, así como la tasa de interés que aplicará, deberá ser con base a un indicador económico específico, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.

El cargo por la utilidad será fijado por “EL CONCURSANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

h).- Que al contrato y sus modificaciones, en su caso, se agregarán los respectivos Programas de Calendarización de la Ejecución de los Trabajos(Forma E-6.a), de utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6.b), de utilización de Materiales y Equipos de Instalación Permanente en la Obra (Forma E-6.c) y de utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicios (Forma E-6.d), así como los Programa Dinámicos Detallados correspondientes a los Presupuestos autorizados para cada modificación, y por lo tanto se compromete y obliga a formular de común acuerdo con “LA CONVOCANTE” dichos documentos.

i).- Que los ajustes al Programa de Calendarización de la Ejecución de los Trabajos (Forma E-6-a) y al Programa de utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6.b), motivados por lo que se indica anteriormente, no implicará cambio en los precios unitarios señalados por el mismo en el Catálogo (Forma E-7).

j).- No será motivo de reclamación de precio por presiones o reclamaciones que tenga la empresa por Asociación de Transportistas, reclamando los acarreos de material. Para los que apliquen Tarifas en sus acarreos se tomará en cuenta las tarifas de carga de material para la construcción autorizadas por la Dirección General de Transporte del Estado de Sonora; así mismo no se aceptarán convenios entre “EL CONCURSANTE” y Uniones o Asociaciones de Transportistas en este renglón, que no estén autorizados por la citada dirección, incluyendo los incrementos a dichas tarifas.

k).- Las regalías por extracción de agua y todos los materiales pétreos necesarios para la

construcción de la obra, serán incluidas en sus respectivos precios unitarios. l).- Que elaborará los diferentes programas en estricto apego al instructivo, que se anexan a

cada uno de ellos. m).- En la elaboración de la propuesta deberá considerarse que para el pago de cada

estimación se anexará los números generadores, las notas de bitácoras, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y gráficas de avances físico-financiero, considerando su costo dentro de los indirectos de su propuesta.

n).- En la elaboración de la propuesta deberá considerar que en caso de requerir personal

eventual, este será contratado de la región donde se realicen los trabajos, así mismo que aquellos insumos que requiera los trabajos, primeramente agotará las posibilidades de adquirirlos con empresas de la región, esto será verificado por el personal de “LA CONVOCANTE”. Esto es con el fin de contribuir en la medida de lo posible, a mejorar la situación económica de la región, que actualmente atraviesa por una crisis.

o).- En la elaboración de la propuesta deberá considerar que los señalamientos que utilice,

para la desviación de tráfico y todas aquellas para evitar accidentes y en general los indicadores de los trabajos, deberán ser de primera calidad y preferentemente nuevos, así mismo que deberán de ser lo suficientemente visibles y en la cantidad suficiente de

14

tal forma que sea apreciada a distancia de los trabajos, esto mismo en lo que utilice el personal que se encuentra laborando en los trabajos, debiendo de considerarse esto dentro de los gastos indirectos.

p).- Que deberá presentar el cálculo del Factor de Salario Real, conforme a lo siguiente: Calculará el factor de salario real “Fsr”, entendiéndose como la relación de los días

realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

Fsr = Ps (__TP_) + __Tp__ TI TI Donde: Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley de Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. TI= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagados obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los

trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos: I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalación y servicios de

comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Debiendo presentar este análisis como documento No. 5 de la propuesta técnica, anexando el tabulador de salario base de mano de obra, por jornada diurna de 8 horas e integración de los salarios.

q).- Deberá presentar como documento No. 6 de la propuesta técnica, el procedimiento

constructivo propuesto, para cada uno de los conceptos, donde demuestre que el

15

licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en la propuesta.

r).- Que en caso de resultar ganador, la bitácora se llevará bajo el esquema de bitácora

electrónica implementado por la secretaría de la función pública, a través de internet, por lo que deberá contar con un superintendente, debidamente capacitado para que pueda llevar esta bitácora, debiendo contar este con firma electrónica emitida por el SAT.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece que para este contrato se utilizará la bitácora electrónica, por lo que tanto “LA JUNTA” como “EL CONTRATISTA” deberá contar con el personal debidamente capacitado y acreditado para poder operar este sistema.

s).- Debido a que las Dependencias y Entidades Gubernamentales, están obligadas a

utilizar el Sistema Compranet, en su nueva versión denominada Compranet 5.0, de

acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 28 de Junio del

2011, se exhorta a los participantes a que se registren en Compranet, para participar

en los procesos de licitaciones públicas, ya que es necesarios que realicen dicho

procedimiento, debido a que por cuestiones técnicas del sistema Compranet 5.0,

tanto para recursos federales como estatales, sin dicho registro que proporciona

información de los proveedores y/o contratistas, las Unidades Convocantes NO

podrán avanzar en el uso del sistema, y por lo tanto no se podrá concluir el proceso

de licitación.

Para su registro, los licitantes deberán solicitar ante el Servicio de Administración

Tributaria (SAT) su certificado digital, una vez obtenido el registro, podrá realizarse

en línea proporcionando los datos más importantes de la persona física o moral.

Para mayor información, se proporciona la siguiente liga, que explica en forma

detallada el registro en Compranet:

https://sites.google.com/site/webcompranet/informacion-y-ayudas/licitante

Finalmente se les recuerda la importancia de tomar el curso de capacitación en

línea de Compranet 5.0 que ofrece la Secretaría de la Función Pública y que es

posible consultar en la siguiente liga:

https://sites.google.com/site/webcompranet/avisos.

OCTAVA.- El catálogo de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de Precios Unitarios y Monto total de la Proposición (Forma E-7) se formulará de acuerdo con lo siguiente:

a).- Se llenará preferentemente a máquina y de ser manuscrito se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la Forma E-7, deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

b).- Se anotarán los precios unitarios con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí, y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precios unitarios correspondiente.

c).- En caso de que en las operaciones aritméticas, exista uno o más errores se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de “LA CONVOCANTE” y el monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas, así mismo en caso de errores en las cantidades de trabajo, anotadas por “EL CONCURSANTE”, se

16

tomarán en cuenta las de “LA CONVOCANTE”.

d).- De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y el monto total.

e).- Para el llenado del catálogo de conceptos, en la última hoja al final de la suma contendrá el monto total de esta hoja y además el monto total de la proposición; y en las hojas anteriores indicará nada más el monto de esta hoja.

NOVENA.- Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con la presente

Licitación, se hará JUNTA DE ACLARACIONES, cuya asistencia será optativa el día __ de

_________ del ____ a las __:___ hrs. en la sala de actos de la Junta de Caminos, sito en Blvd. Ignacio Soto y Pedregal S/N en Hermosillo, Sonora; levantándose Acta de Aclaraciones.

La asistencia de la Junta de Aclaraciones, es optativa, quienes deseen plantear alguna duda, deberá hacerlo por escrito, manifestando su interés en participar y proporcionando los datos generales del interesado, datos que deben de ser los señalados en el Art. 61, Fracc. VI del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin la presentación de este escrito no podrán solicitar ninguna aclaración, o a través de los medios electrónicos que se hayan previstos en la convocatoria a la licitación, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos, sobre la Convocatoria, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por “LA CONVOCANTE”. En caso de existir modificaciones de la convocatoria a la licitación que como consecuencia afecten las condiciones de la Convocatoria, se publicará como lo establece el artículo 18 del reglamento, así mismo en el acta que se levante se anotarán en forma clara y precisa las preguntas y respuestas que se formulen poniéndose a disposición de los presentes y ausentes dicha acta.

Cualquier modificación a las bases de Licitación derivado de la Junta de Aclaraciones, será considerada como parte integrantes de las propias bases de Licitación.

Las solicitudes de aclaración que se presenten deberán de ser por escrito y plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación, cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, aquellas solicitudes que no se presenten en la forma señalada, podrán ser desechadas por la convocante.

DECIMA.- Las propuestas técnica y económica deberán presentarse dentro de un solo sobre cerrado en forma inviolable claramente identificado en su parte exterior y deberán quedar integradas de acuerdo a la siguiente descripción, firmadas por “EL CONCURSANTE” en cada una de sus hojas, en el caso de que el interesado sea representado en los actos de apertura de proposiciones para esta Licitación, deberá presentar Carta Poder simple al efecto para intervenir en dichos actos, y original y copia de una identificación con fotografía, esta documentación deberá ir dentro del sobre.

I.- PROPUESTA TECNICA.- Se deberá anexar la (Forma E-3), que contiene la relación de los documentos de la Propuesta Técnica, haciendo la aclaración de que el hecho de no anexar dicho documento, no será causa de desechamiento de la propuesta. Los siguientes documentos en la forma que se señalan deberán incluirse dentro del sobre de la Propuesta Técnica.

1.- Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos (Forma E-3.a).

17

2.- Manifestación de asistencia o no a Juntas de Aclaración.

3.- Explosión de insumos editada señalando cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.

4.- Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando si son de su propiedad o arrendadas, con o sin opción de compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos, en el sitio de los trabajos, para el caso de maquinaria arrendada, presentará carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

5.- Cálculo del factor de Salario Real conforme se establece en la Cláusula Séptima inciso p) de las presentes bases. debiendo anexar el tabulador de salario base de mano de obra, por jornada diurna de 8 horas, e integración de los salarios.

6.- Procedimiento constructivo, conforme se establecen en la Cláusula Séptima inciso q) de las presentes bases.

7.- Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos. (Forma E-6.a)

8.- Programa de utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6.b)

9.- Programa de utilización de Materiales y Equipos de instalación permanente (forma E-6.c)

10.- Programa de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios (Forma E-6.d).

II.- PROPUESTA ECONOMICA.- Se deberá anexar la (Forma E-3.), que contiene la relación de los documentos de la Propuesta Económica, haciendo la aclaración de que el hecho de no anexar dicho documento, no será causa de desechamiento de la propuesta. Los siguientes documentos en la forma que se señalan deberán incluirse dentro del sobre de la Propuesta Económica.

1.- Carta Compromiso de la Proposición.

2.- Manifestación por escrito de su conformidad con la retención del 5 al millar para la Secretaría de la Función Pública.

3.- Catálogo de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma E-7), este documento formará el presupuesto de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

4.-Análisis detallado del total de los precios unitarios y sus básicos de los diversos conceptos, que deberán ser formulados por “EL CONCURSANTE” de acuerdo con la (Forma E-5). Para la presentación de los precios unitarios y básicos.

5.-Análisis de los costos horarios activos de la maquinaria de construcción de acuerdo al formato que se anexa a la Forma E-5. El análisis del cálculo e integración de los costos horarios se realizaran con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, así como también los criterios que se señalan en Título Segundo Capítulo Sexto, Artículos del 194 al 206 y sus correlativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo anexar el indicador económico específico utilizado para el análisis de costos horarios de los equipos, el cual será el mismo que se utilice para el análisis del financiamiento.

6.- Análisis de los costos indirectos desglosados en los correspondientes a las

18

administraciones de oficina centrales, de la obra y seguros y fianzas, incluyendo tanto los montos como los porcentajes de cada uno de los subconceptos que intervienen en los rubros antes mencionados, conforme se indica en estas Bases y en el Título Segundo, Capítulo Sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.- Análisis del costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará “EL CONCURSANTE” en la ejecución de los trabajos. Las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere aceptado y firmado por la residencia.

La tasa de interés aplicable deberá ser calculada por el Contratista con base a un indicador económico específico; el cuál no podrá ser cambiado o sustituido durante la

vigencia del Contrato, (debiendo de adjuntar copia del indicador económico

utilizado).

El cargo por utilidad será fijado por el Contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

8.- Programa de Montos mensuales de Ejecución de los Trabajos (FORMA E-6)

9.- Programa de Montos mensuales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción (FORMA E-6.e)

10.- Programa de Montos mensuales de adquisición de Materiales y Equipos de Instalación Permanente, (Forma E-6.f)

11.- Programa de Montos mensuales de Utilización de Personal Obrero, Técnico, Administrativo y de Servicios (FORMA E-6.g).

12.- “LA CONVOCANTE” proporcionará las Bases que regirán la presente Licitación, incluyendo las Especificaciones Particulares y los Trabajos por Ejecutar (Forma-E-2.b). Así como el Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado (Forma E-8), y el Licitante presentará un escrito en hoja membretada de la Empresa y firmada por el representante legal, en el que declare que recibió estos documentos y que esta de acuerdo con ellos y los ha tomado en cuenta para la elaboración de su propuesta. Indicando en el mismo el número de la Licitación y la descripción de la Obra.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a esta, deberán de estar foliados, en todas y cada una de las hojas que lo integren, al efecto se deberán numerar de manera individual, las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos distintos de la propuesta.

La proposición deberá ser firmada por la persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, excepto el catálogo de conceptos y los programas (documentos 7, 8, 9 y 10 de la técnica y documentos 3, 8, 9, 10 y 11 de la propuesta económica), los cuales deberán ser firmados en cada hoja, el licitante que resulte ganador previo a la formalización del contrato deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su propuesta.

En este acto se revisará, que en forma cuantitativa se presente la totalidad de los documentos solicitados, tanto de la propuesta técnica como de la económica, los cuales serán recibidos para su revisión detallada, cuando los licitantes omitan presentar en este acto algún documento que no afecte la solvencia técnica o económica o bien algún documento distinto al de la propuesta que corresponda a escritos bajo protesta de decir

19

verdad, podrá presentarlos en un lapso no mayor de 24 horas posteriores a la celebración de este acto, entendiéndose por documentos que afectan la solvencia técnica o económica los siguientes: de la propuesta técnica los documentos 6, 7, 8, 9 y 10 y de la económica 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11.

En el caso de que dos o mas personas presenten conjuntamente una propuesta en esta Licitación, de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 36 de la Ley, como Anexo (sin formato), se deberá establecer con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, debiendo acreditarse dicha designación, deberán presentar copia del convenio que celebraron para agruparse y el cual deberá contener como mínimo lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e incluirse dentro del sobre de la Propuesta Técnica.

DECIMA PRIMERA.- “LA CONVOCANTE” determinará durante el Acto de presentación y apertura de Proposiciones, cuáles propuestas contienen la totalidad de los documentos solicitados en la convocatoria a la licitación y cuáles no, y que las recibe para su revisión detallada. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de análisis. “LA CONVOCANTE”, sin perjuicio de la aceptación que se haga de los documentos y de que los reciba para su revisión detallada, posteriormente podrá descalificar aquellas proposiciones que:

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, tanto en la convocatoria a la licitación, como en su invitación, así como la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la convocatoria a la licitación.

2. Contravengan lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3. No contengan completos los datos básicos relativos a costos de materiales y costos horarios de la maquinaria y equipo.

4. No presenten completos los análisis de los costos horarios activos e inactivos de la maquinaria y equipo, calculados con valor de adquisición de equipo nuevo.

5. No expresen claramente en el análisis del costo de financiamiento que se tomó en cuenta, en su caso, el anticipo que se otorgue y que las estimaciones se cubrirán dentro de los veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Que el costo de financiamiento haya sido calculado partiendo de costos directos e indirectos supuestos o que no correspondan, o que las erogaciones no coincidan con los análisis de precios y los programas de ejecución de los trabajos, utilización de maquinaria y equipo, adquisición de materiales y de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios.

6. Si no especifica cual fue la tasa de interés utilizada, la cual deberá de estar respaldada por algún indicador económico específico, como puede ser la Tasa de Interés Interbancaria, Cetes, etc., y que sea la que utilice en sus análisis del costo de financiamiento y en costos horarios del equipo.

20

7. No se apliquen los cargos por indirectos, financiamiento y utilidad como se indica en la Forma E-5.

8. No sean congruentes entre si los Programas de Utilización de la Maquinaria, el de utilización de Personal Técnico Administrativo y de Servicios y el de Programa de Ejecución de Obra y Montos Mensuales de Trabajo.

9. No se ajusten los Programas de ejecución de los trabajos y Montos Mensuales de Trabajo al plazo señalado en las presentes bases.

10. No contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios y el resumen de los mismos, solicitados por “LA CONVOCANTE”.

Contengan uno o varios precios unitarios no remunerativos cuyo importe sea significativo respecto al monto total de la Proposición.

Haga intervenir destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo en los análisis detallados de precios unitarios.

Cuando uno o varios precios unitarios de los más representativos se encuentren mal analizados y como consecuencia presenten desviaciones.

11. No coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados con letra en la Forma E-7.

12. No presenten completos los datos requeridos en los análisis detallados para la determinación del costo directo en los términos de la forma E-5 en la que para tal objeto proporciona “LA CONVOCANTE”.

13. Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “LA CONVOCANTE” en estas Bases y conforme a las cuales se efectuará la Licitación y llevará a cabo los trabajos.

14. No satisfagan cualquiera de los requisitos estipulados en estas Bases y sus Apéndices, presentar incompletos u omitir cualquier documento, que no hayan sido detectados en el Acto de Presentación y Apertura de cualquiera de las Proposiciones.

15. No presenten análisis detallado de los costos indirectos desglosando los cargos de administraciones central y de obra, fianzas y seguros, con importes y porcentajes.

16. No sean congruentes entre si los programas de montos mensuales de materiales, mano de obra y maquinaria con el costo directo de la propuesta.

17. Si se comprueba que algún o algunos de los licitantes hayan acordado con otro o con otros elevar o disminuir, el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo o información que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando ello se detecte de la forma o términos en que se presentan las propuestas.

18. Cuando en cualquiera de los documentos o sus anexos de una propuesta, exista alguna alteración, tachadura o enmendadura en lo anotado, será desechada dicha propuesta.

19. Omitir firmar por el representante legal de algún documento, de los señalados en la Cláusula Décima antepenúltimo párrafo, en cada una de sus hojas.

20. Que no indique el monto de la utilidad y el porcentaje que representa de la suma del costo directo, indirectos y financiamiento.

21. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa.

22. Que exista incongruencia entre el volumen de materiales propuestos con el requerido, según las especificaciones para la ejecución de los trabajos, y esto sea representativo con el costo y calidad de la propuesta.

23. Que en los análisis de Precios Unitarios no se contemple maquinaria y mano de obra mínima necesaria para la ejecución de los trabajos, según las especificaciones y esto sea representativo en el costo y calidad de la propuesta.

21

24. Cuando presente incongruencia técnica en la programación de la ejecución de los conceptos, es decir que se programe la ejecución de un concepto que afecta por la fecha de ejecución a otro, así como no incluir la maquinaria mínima necesaria para la ejecución del tipo de trabajo de que se trata.

25.- Cuando uno o varios precios unitarios presentados en su propuesta excedan a los correspondientes precios vigentes en el mercado de tal forma que resulte inconveniente para “LA CONVOCANTE”, o presenten desviaciones que afecten la ejecución de los trabajos.

26.- Que resulten inviables técnica o económicamente.

27.- Que el catálogo de conceptos o cualquier otro documento presentado en la propuesta no venga firmado por el apoderado legal de acuerdo a la escritura constitutiva o por el representante legal acreditado.

28.- Incongruencia entre el programa de utilización de maquinaria y la relación de maquinaria que utilizará (documento No. 8 y 4 de la propuesta técnica).

29.- La falta de presentación de los escritos o manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, solicitados como requisitos, para participar en la presente licitación.

30.- No haber considerado en su propuesta los cambios y modificaciones, que se hayan establecidos en la Junta de Aclaraciones.

31.- El importe de su propuesta resulte superior al importe autorizado, para la ejecución de estos

trabajos.

32.- En sus análisis de precios unitarios, los rendimientos de maquinaria no sean los adecuados para

la ejecución de los trabajos, así como que presenten incongruencias con los rendimientos de obras, equipos o con el personal.

33.- En los análisis de precios unitarios, no presente los materiales adecuados o solicitados para la

correcta ejecución de los trabajos.

35.- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por “LA CONVOCANTE” que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Será causa de desecho de la proposición, el incumplimiento de al menos uno de los requisitos establecidos en las presentes Convocatoria a la licitación.

DECIMA SEGUNDA.- DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. En la revisión de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” determinará si cada una cumple sustancialmente con los requerimientos de los documentos de la Licitación. Para el propósito de este punto, una proposición cumple sustancialmente con los requisitos, si no tiene desviaciones o reservas importantes en los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación. Una desviación o reserva importante es aquella que afecta la calidad o desarrollo de los trabajos o limita de una manera sustancial la oferta y los derechos de “LA CONVOCANTE” sobre la ejecución del contrato o que afecte la posición competitiva de otras

22

ofertas que cumplan con los documentos de Licitación.

Si una proposición no cumple sustancialmente con alguno de los requisitos establecidos en la

presente Convocatoria a la Licitación, será rechazada por “LA CONVOCANTE”, todo esto con fundamento y conforme lo establecen los Artículos 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así mismo en caso de cancelación de la Licitación, por las causas señaladas en el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se aplicará lo establecido en el Artículo 70, 71 y 72 de su Reglamento.

DECIMA TERCERA.- “LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la Licitación, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de Licitación, sus precios no fueran aceptables, y se expedirá una nueva Convocatoria, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 71 del Reglamento de la Ley mencionada. Así mismo se procederá a declarar desierta la licitación, en caso de que la propuesta que resulte ganadora, rebase el monto autorizado para la ejecución de la obra. En ambas situaciones se procederá a realizar un segundo proceso de licitación por Convocatoria a cuando menos tres personas.

DECIMA CUARTA.- Las proposiciones presentadas por los CONCURSANTES serán conservadas por “LA CONVOCANTE”, en forma ordenada y sistemática, toda la documentación presentada por un lapso de tres años a partir de su recepción, sin embargo los licitantes podrán solicitar una copia de la misma para algún trámite de inconformidad, sin embargo “LA CONVOCANTE” conservará el original de esta documentación.

Las propuestas desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “LA CONVOCANTE” podrá proceder a su devolución o destrucción.

DECIMA QUINTA.- “EL CONCURSANTE” seleccionado deberá presentar para su cotejo original ó copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal, y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, el cual estará obligado a formalizar, el día

__ de ________ del ___, esto en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a presentar la fianza de cumplimiento del contrato y la de los anticipos, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha del fallo, conforme al Artículo 48 fracción I,II del mismo ordenamiento, finalmente una ves concluidos los trabajos deberá presentar garantía por el equivalente al 10% del monto ejercido de los trabajos, para garantizar vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, dicha garantía se presentará previo a la entrega recepción de la obra, conforme al Artículo 66 de la multicitada Ley. De no cumplir con dichos requisitos “EL CONCURSANTE” será sancionado conforme lo establece el Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a los Artículos 267 y 268 de su Reglamento.

DECIMA SEXTA.- En el caso de que “LA CONVOCANTE” no firmara el contrato respectivo, “EL CONCURSANTE” seleccionado, sin incurrir en responsabilidad, de acuerdo a lo estipulado en el

23

Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá determinar no ejecutar la obra. En ese supuesto, “LA CONVOCANTE” lo indemnizará por los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el Contratista para preparar y elaborar su propuesta, exclusivamente a los conceptos señalados en el Artículo 70 y 82 del Reglamento de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- En base a lo establecido en el Artículo 33 fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se estípula que aquel licitante al que se le adjudique el contrato, si no lo firmara por causas imputables a él mismo, será sancionado en los términos del Artículo 78 de la misma Ley y el Artículo 267 de su Reglamento.

DECIMA OCTAVA.- En la revisión de los costos de los ajustes resultantes, para efecto de la aplicación del Artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Quinto de su Reglamento, se afectará en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra de equipo y materiales de instalación permanente en la obra.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos o índices que determine el Banco de México. Cuando los relativos que requiera “EL CONCURSANTE” o “LA CONVOCANTE” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA CONVOCANTE” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

DECIMA NOVENA.- Si en el proceso de ejecución de los trabajos se presentarán conceptos originados por razones de obra extraordinaria, emergencias, cambios de proyecto, etc., que no estén considerados en el catálogo de la presente Licitación, podrá solicitar la autorización de los precios unitarios fuera de presupuesto, siempre que cumplan con los requisitos e indicaciones que a continuación se relacionan:

1.- Presentar a la ejecutora solicitud original, debidamente firmada y fechada, relacionando los conceptos de obra para los que se solicita autorización de precios unitarios.

2.- Indicar el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos, describiendo ampliamente las tareas realizadas, personal, equipo, materiales y herramientas utilizadas y condiciones reinantes durante su ejecución.

3.- Acompañar la solicitud de un croquis ilustrativo del concepto a realizar, indicando las características generales del mismo, volumen a ejecutar así como fotografías de apoyo.

4.- Presentar también, matriz de cada precio unitario y según sea el caso, anexar copia de la documentación que ampare la adquisición de insumos que interviene en el análisis del precio y que no estén incluidos en la Licitación, pudiendo ser dicha documentación facturas, recibos, etc.

5.- En este análisis de precios se deberá considerar los mismos porcentajes de indirectos, costos por financiamiento y de utilidad, así como costos y rendimientos convenidos en el contrato original. Y en general a lo dispuesto en los Artículos 99, 100, 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA. INCONFORMIDADES.- Las personas interesadas deberán inconformarse por escrito o por medios remotos de comunicación electrónica, que al afecto establezca la Secretaría de la Función Pública, en caso de ser por escrito será en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe

24

INN, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. Del procedimiento de contratación, que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando dichos actos se relaciones con: 1.- La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones, manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones. En este supuesto; la inconformidad solo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento, según lo establecido en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los 6 días hábiles siguientes a la celebración de la última Junta de Aclaraciones. 2.- Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición dentro de los 6 días hábiles siguientes a la celebración de la Junta Pública, en la que se de a conocer el fallo, o de que se haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre Junta Pública. 3.- La cancelación de la licitación, en este supuesto, la inconformidad solo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los 6 días hábiles siguientes a su notificación. 4.- Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecido en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formulación del contrato o en su defecto el plazo legal. En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad solo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma. La Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. Es necesario que todos los documentos que se presenten en la solicitud, estén debidamente firmados e indicando el nombre de la persona que legalmente tenga autorización para ello. Los escritos que se presenten, deberán contener:

25

1) El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público. Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer término;

2) Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón;

3) El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;

4) Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y

5) Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables. Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promoverte y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el contrato.

En la inconformidades que se presenten a través Compra Net, deberá, utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promoverte, se sujetará a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA. EL PROCESO SERA CONFIDENCIAL. Después de abrir públicamente las proposiciones, toda información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las mismas, así como recomendaciones concernientes a la adjudicación del contrato, no será dada a conocer a ningún licitante o a otras personas no oficialmente relacionadas con este proceso, hasta que se haya realizado la evaluación y se haya anunciado la adjudicación del contrato.

Así mismo, se establece en las presentes bases, que toda información y/o documentación que “EL CONCURSANTE” presente, será de uso confidencial, es decir que no podrá ser proporcionada a ninguna persona o institución, que no este oficialmente relacionada a este proceso. En este mismo sentido “EL CONCURSANTE” acepta, que toda la información que se genere con relación a la presente licitación, es confidencial y no podrá ser uso de ella para su difusión en algún medio, es propiedad y uso exclusivo de “LA CONVOCANTE” y al aceptar las presentes bases, acepta con ello respetar esta confidencialidad.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA

DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

__________________________________

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT

26

Forma E-3

ACUSE DE RECIBO Licitante: ______________________________________________________________________

Licitación No. _________________ OBRA: _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_____________________________________. DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL ACTO DE APERTURA

Y PRESENTACION DE PROPUESTA

PROPUESTA TECNICA:

No. DOCUMENTO ENTREGO

SI NO

1.- Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos (Forma E-3.a)

2.- Manifestación de asistencia o no a Juntas de Aclaración

3.- Explosión de insumos.

4.- Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción.

5.- Cálculo del factor de Salario Real.

6.- Procedimiento constructivo.

7.- Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos.

8.- Programa de utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción

9.- Programa de utilización de Mat. y Equipo de instalación permanente en los trabajos

10.- Programa de utilización de personal obrero, técnico, administrativo y de servicios

PROPUESTA ECONOMICA:

No. DOCUMENTO ENTREGO

SI NO

1.- Carta Compromiso de la Proposición.

2.- Manifestación por escrito de su conformidad con la retención del 5 al millar

3.- Catálogo de conceptos y cantidades de trabajo.

4.- Análisis detallado del total de los precios unitarios y sus básicos.

5.- Análisis de los costos horarios activos de la maquinaria de construcción.

6.- Análisis de los costos indirectos.

7.- Análisis del costo de financiamiento de los trabajos.

8.- Programa de Montos mensuales de Ejecución de los Trabajos

9.- Programa de Montos mensuales de Utilización de Maquinaria y Equipo.

10.- Programa de Montos mensuales de Adq. de Mat. y Eq. de Instalación Permanente.

11.- Programa de Montos mensuales de Utilización de Personal.

12.- Manifestación de estar de acurdo con las bases de licitación y sus anexos.

Hermosillo, Sonora a ___ del mes de _______ del ____

RECIBI:

PERSONA QUE PRESIDIO EL ACTO

DE APERTURA

___________________________________

ING. FRANCISCO ACUÑA RASCON

27

Forma E-3b

ACUSE DE RECIBO Licitante: ______________________________________________________________________

Licitación No. _____________ OBRA: _________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________. DOCUMENTACION DISTINTA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

PRESENTADA EN EL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS

No. DOCUMENTO ENTREGO

SI NO

1.- Capacidad Técnica.

2.- Capacidad Contable.

3.- Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos del Art. 51 y 78, y los términos del Art. 33, fracción XXIII, de la propia Ley.

4.- Presentar copia de las facturas y/o pedimentos con los que compruebe que cuenta con la maquinaria y equipo mínimo indispensable que requiera.

5.- Escrito en el que manifieste el domicilio, para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

6.- Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.

7.- Copia simple por ambos lados de la identificación vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

8.- Manifestación escrita de que se abstendrán de adoptar conductas para que, servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de licitación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

9.- Relación de obras, en las que se le hayan hecho efectivas las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos, así como relación de contratos, que hayan sido objeto de rescisión administrativa,

10.- Certificación relacionada con el objeto de los trabajos.

11.- Escrito personal con discapacidad.

12.- Escrito Nacionalidad Mexicana.

13.- Escrito, donde presente un historial de los contratos suscritos con dependencias y entidades.

Hermosillo, Sonora a ___ del mes de _______ del ____

RECIBI:

PERSONA QUE PRESIDIO EL ACTO

DE APERTURA

___________________________________

ING. FRANCISCO ACUÑA RASCON

28

Forma E-3.a

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO

DE LOS TRABAJOS

Hermosillo, Sonora, __ de __________ del ____.

JUNTA DE CAMINOS DEL

ESTADO DE SONORA

P R E S E N T E .

Me refiero a la CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No.

_______________ relativa a: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________. para manifestar a Usted que ésta Empresa conoce el sitio de ejecución de los trabajos, y por ello ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de dicho concurso.

A t e n t a m e n t e

_____________________________

Nombre y Cargo del Signatario

_____________________________

_____________________________

Nombre de la Empresa.

29

MANIFESTACION DE ASISTENCIA O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Hermosillo, Sonora, __ de __________ del _____.

JUNTA DE CAMINOS DEL

ESTADO DE SONORA

P R E S E N T E .

Me refiero a la CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No.

__________________ relativa a: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. Para manifestar a Usted que ésta Empresa asistió a la Junta de Aclaraciones y que ha considerado y tomado en cuenta lo que en ella se acordó para la elaboración de la propuesta, aceptando y estando de acuerdo en lo estipulado en el acta de dicha Junta.

A t e n t a m e n t e

_____________________________

Nombre y Cargo del Signatario

_____________________________

_____________________________

Nombre de la Empresa.

30

CARTA DE COMPROMISO

Hermosillo, Sonora a __ de ____________ del ____.

Junta de Caminos del

Estado de Sonora.

Presente.

Me refiero a la CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No.

______________ relativa a: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________. para manifestar a Usted el compromiso que esta Empresa asume, en caso de que nuestra propuesta por un monto de $____________ Son: (______________________________________ ______________________________________) más I.V.A. sea seleccionada para realizar la obra, objeto de esta Licitación, la cabal terminación de acuerdo al Proyecto, a las Especificaciones Particulares y a las Normas de Construcción e Instalaciones actualizadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; las Cláusulas de la Convocatoria a la Licitación y el Contrato de Obra Pública, documentos que manifiesto conocer.

Atentamente

_____________________________

Nombre y Cargo del Signatario

___________________________

Nombre de la Empresa

31

Forma E-5

INSTRUCTIVO PARA ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS

ACLARACIONES.- En los análisis de Precios Unitarios que presente “EL CONCURSANTE”, deberá tomar en cuenta lo indicado en las Bases de Licitación, los criterios que se señalan en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento y en particular en lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Sexto del Reglamento de la citada Ley. En lo relativo a costos de mano de obra, materiales, maquinaria y herramienta en lo que respecta a rendimientos, por ciento de gastos indirectos, financiamiento y utilidad, los proponentes deberán tomar en cuenta, para cada caso, los datos producto de su propia experiencia.

DATOS BASICOS

I.- MANO DE OBRA: PRESTACIONES

CATEGORIA SALARIO

BASE

LEY FED. TRAB. SEGURO

SOCIAL

SALARIO REAL

________________ $____________ $____________ $____________ $____________

________________ _____________ _____________ _____________ _____________ (El proponente deberá enlistar todas las categorías del personal obrero que intervenga en la Obra no se deberá incluir al mando medio).

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

II.- MATERIALES:

D E S C R I P C I O N PRECIO PUESTO EN OBRA ___________________________ $_____________________________________________ ___________________________ $_____________________________________________ El proponente deberá enlistar todos los materiales que sean necesarios comprar para realizar la obra)

___________________________ ___________________________ ___________________________

$_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $______________________________________________

32

--- 2 ---- III.- MAQUINARIA:

NOMBRE Y CAPACIDAD COSTO HORARIO ___________________________ $_____________________________________________ ___________________________ $_____________________________________________ El proponente deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en la obra y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios activos de la maquinaria de construcción)

___________________________ ___________________________

$_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________ $_____________________________________________

NOTA: Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como lo de aquellos

materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse por separado mediante el análisis de costo respectivo.

IV.- INDIRECTOS:

(Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por separado deberán presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando lo correspondiente a administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas, incluyendo tanto los montos como los porcentajes de cada uno de los subconceptos, y al que se deberá acompañar el programa de utilización del personal encargado de la dirección, control geométrico y de calidad supervisión y administración de los trabajos).

CARGO POR INDIRECTOS_____________________

V.- FINANCIAMIENTO:

(Análisis detallado del costo de financiamiento especificando la tasa de interés aplicable con base a un indicador económico específico, y tomando en cuenta el anticipo que se otorga, y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere aceptado y firmado por las partes.

CARGO POR FINANCIAMIENTO _____________

VI.- UTILIDAD: (La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los costos directos más indirectos más financiamiento).

CARGO POR UTILIDAD ______________________

33

--- 3 ---

VII.- .5% INSPECCION Y SUPERVISION SFP: (Sobre el precio unitario, incluyendo indirectos más financiamiento más utilidad se deberá considerar un porcentaje del .5% para la Inspección y Supervisión de los trabajos por parte de SFP, sin afectar los indirectos, financiamiento y utilidad).

CARGO POR INSP. Y VIGILANCIA ___________________

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONCEPTO:_________________________________________________________________

(Número de concepto, Norma y descripción del concepto ____________________________________________________________________________ correspondiente, tomados de la Forma E-7). DESARROLLO: (El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de ejecución del concepto de obra, materia de análisis, de acuerdo con el procedimiento constructivo planeado para su realización y asimismo seguirá en cada caso, para el establecimiento de los cargos que correspondan, el orden que para éstos se han señalado en el Título Segundo, Capítulo Sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en la Normatividad para la Infraestructura de Transporte de la SCT; y para cada análisis presentará un resumen del mismo, integrado de acuerdo con lo aquí establecido: mano de obra, materiales, maquinaria y herramienta, costo indirecto, costo de financiamiento, utilidad y cargo por inspección y vigilancia). Se deberán presentar además de los análisis de Precios Unitarios, los análisis de precios básicos.

34

--4--

RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO I.- MANO DE OBRA: ______________________ $_____________________ ______________________ $_____________________ ______________________ $_____________________

CARGO POR MANO DE OBRA $___________________ II.- MATERIALES: ______________________ $_____________________ ______________________ $_____________________ ______________________ $_____________________

CARGO POR MATERIALES $___________________ III.- MAQUINARIA: _____________________ $__________________ _____________________ $__________________ _____________________ $__________________

CARGO POR MAQUINARIA $___________________

CARGO POR HERRAMIENTA $___________________ CARGO POR INSTALACIONES $___________________

COSTO DIRECTO $___________________

______% INDIRECTOS $___________________ S U M A $___________________

______% FINANCIAMIENTO $___________________ S U M A $___________________

______% UTILIDAD $___________________ ____ 5% SFP $___________________ S U M A $___________________

PRECIO UNITARIO $___________________ =================

Ciudad de a de del ______

____________________________

(Firma)

_________________________

(Nombre de la Empresa)

_________________________________

(Nombre y Cargo del Representante

que Firma).

35

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TERMINOS DE REFERENCIA

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No.

_________________ relativa a: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. Se deben considerar como Especificaciones La normatividad para la Infraestructura de transporte de la SCT., así como las especificaciones particulares, términos de referencia y trabajos por ejecutar, que se anexan a las presentes bases.

36

INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE ANEXOS

Forma E-6 Programa calendarizado de montos mensuales de ejecución de los trabajos

En cada mes se anotara el monto a ejercer en cada concepto, sumando el total del mes para todos los

conceptos (suma vertical) y el total de la obra por concepto (suma horizontal)

* Este programa deberá ser congruente con el programa calendarizado de ejecución de los trabajos

(forma E-6.a) así como con el resto de los programas

Forma E-6.a Programa calendarizado de ejecución de los trabajos

Se deberá presentar por cada concepto utilizando barras de Gant en el renglón correspondiente

representando el periodo de ejecución de ese concepto, y se deberá anotar la cantidad de volumen

que se ejecutara por mes, realizando la suma total de volumen por concepto (suma horizontal).

* Este programa deberá ser congruente con el programa calendarizado de montos mensuales de

ejecución de los trabajos (forma E-6); congruentes los volúmenes de cada concepto, con los que

tengan relación entre si, así como con el resto de los programas

Forma E.6.b Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción.

Se deberá presentar anotando en la columna DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO el tipo

de maquina y denominación; en la columna CANTIDAD HORAS se anotara la cantidad de horas

totales efectivas que serán utilizadas por cada una de la maquinaria para la realización de los trabajos

de la presente obra.

En las columnas del calendario mensual se deberá presentar utilizando barras de Gant en el renglón

inferior representando el periodo de utilización de cada maquinaria, y en el renglón superior la

cantidad de horas mensuales.

* Este programa deberá ser congruente con la forma E-4 y con el programa de montos mensuales

de utilización de la maquinaria y equipo (forma E-6.e) así como con el resto de los programas

Forma E.6.c. Programa calendarizado de utilización de materiales y equipos.

Se deberá presentar anotando en la columna DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O

EQUIPOS el tipo de material que se utilizara para la realización de los trabajos; en las columnas

UNIDAD DE MEDIDA Y VOLUMEN se anotara la cantidad total de material que será utilizado

hasta la conclusión de la obra y su unidad de medida.

37

En las columnas del calendario mensual se deberá presentar utilizando barras de Gant en el renglón

inferior representando el periodo de utilización de cada material, y en el renglón superior la cantidad

mensual de material utilizado.

* Este programa deberá ser congruente con el programa calendarizado de montos mensuales de

adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (forma E-6.f) así como con el resto de

los programas.

Forma E.6.d. Programa calendarizado del personal obrero, técnico, administrativo y de servicios.

Se deberá presentar anotando en la columna CATEGORIA la categoría del puesto del personal que

intervendrá en la ejecución de la obra, indicando en la columna CANTIDAD DE PERSONAL si se

trata de personal obrero, técnico, administrativo o de servicios, y la cantidad de personal que se

empleara para la realización de los trabajos. No deben incluirse el personal que se utiliza en la

maquinaria (operadores y choferes).

En las columnas del calendario mensual se deberá presentar utilizando barras de Gant en el renglón

inferior representando el periodo de utilización del personal, y en el renglón superior la cantidad de

jornales en que se empleara cada uno del personal de manera mensual.

* Este programa deberá ser congruente con el programa de montos mensuales de utilización del

personal obrero, técnico, administrativo y de servicios (forma E-6.g) así como con el resto de los

programas

Forma E.6.e. Programa de montos mensuales de utilización de la maquinaria y equipo

Se deberá presentar anotando en la columna DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO el tipo

de maquina y denominación; en la columna CANTIDAD HORAS se anotara la cantidad de horas

totales efectivas que serán utilizadas por cada una de la maquinaria para la realización de los trabajos

de la presente obra.

En las columnas del calendario mensual se deberá presentar en el renglón correspondiente el monto

mensual que erogara cada una de la maquinaria.

En la columna TOTAL se deberá anotar el monto total que erogara cada una de la maquinaria para la

realización de los trabajos (suma horizontal), en el entendido que este monto total será la suma que

erogara cada maquinaria en todos los meses.

* Este programa deberá ser congruente con el programa calendarizado de utilización de la

maquinaria y equipo de construcción (forma E-6.b) así como con el resto de los programas y con la

forma E-4.

Forma E.6.f. Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalación

permanente.

Se deberá presentar anotando en la columna DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O

38

EQUIPOS el tipo de material que se utilizara para la realización de los trabajos; en las columnas

UNIDAD DE MEDIDA Y VOLUMEN se anotara la cantidad total de material que será utilizado

hasta la conclusión de la obra y su unidad de medida.

En las columnas del calendario mensual se deberá presentar anotando en el renglón correspondiente

el monto mensual que erogara cada material.

En la columna TOTAL se deberá anotar el monto total que erogara cada material hasta la conclusión

de los trabajos (suma horizontal), en el entendido que este monto total será la suma que erogara cada

material en todos los meses.

* Este programa deberá ser congruente con el programa calendarizado de utilización de materiales

y equipos (forma E-6.c) así como con el resto de los programas.

Forma E.6.g. Programa de montos mensuales de utilización del personal obrero, técnico,

administrativo y de servicios.

Se deberá presentar anotando en la columna CATEGORIA la categoría del puesto del personal que

intervendrá en la ejecución de la obra, indicando en la columna CANTIDAD DE PERSONAL si se

trata de personal obrero, técnico, administrativo o de servicios, y la cantidad de personal que se

empleara para la realización de los trabajos. Sin incluir personal que se utiliza en el uso de

maquinaria y equipo (choferes y operadores).

En las columnas del calendario mensual se deberá presentar utilizando barras de Gant en el renglón

inferior representando el periodo de utilización del personal, y en el renglón superior el monto que

erogara cada uno del personal de manera mensual.

En la columna TOTAL se deberá anotar el monto total que erogara cada personal hasta la conclusión

de los trabajos (suma horizontal), en el entendido que este monto total será la suma que erogara cada

personal en todos los meses.

* Este programa deberá ser congruente con el programa calendarizado del personal obrero,

técnico, administrativo y de servicios (forma E-6.d) así como con el resto de los programas.

Forma E.4 Relación de maquinaria y Equipo de Construcción

Se deberá presentar anotando en la columna DENOMINACION el nombre de la maquinaria, en la

columna MODELO el modelo de la misma, en las columnas PROPIO, RENTADO Y POR

ADQUIRIR se deberá señalar cual es el caso de cada una, en la columna USOS ACTUALES se

deberá anotar el tipo de trabajo que actualmente esta realizando o si esta sin uso, en la columna

UBICACIÓN FISICA ACTUAL el lugar donde se encuentra la maquinaria a la fecha de la

Licitación y en la columna de FECHA DE DISPONIBILIDAD, en el lugar de los trabajos, se anotará

la fecha en que se podrá tener este equipo en el sitio de la obra.

39

NOTA: si se requiere más de una maquinaria se deberá describir por separado para cada

una de ellas sus características (modelo, marca, No. Serie, etc.) dentro de este mismo

formato (Forma E-4)

FORMA (E-8)

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. _________________________, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVES DE LA JUNTA DE

CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA

JUNTA”, REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA EMPRESA _____________________________,

REPRESENTADA POR EL C. ___________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA: “LA JUNTA” declara que: A).- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con

recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda en Oficio No. Oficio No. ____________ de fecha __________, partida presupuestal No. __________

____________________, obra No. _____. Recurso Federal.

B).- Señala como domicilio convencional para todo lo referente al presente Contrato,

en Blvd. Ignacio Soto S/N y Pedregal, Colonia San Luis en Hermosillo, Sonora.

C).- Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, y se adjudicó mediante un procedimiento de contratación mediante ________________ de fecha ___________.

D).- El Director General de La Junta de Caminos del Estado de Sonora, se encuentra

facultado para representar a este Organismo para adquirir o arrendar Bienes y Servicios, que requieren para el cumplimiento de los programas encomendados y suscribir los documentos correspondientes.

E).- Que “LA JUNTA” es un Organismo público descentralizado, de la Administración

Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creada mediante Decreto de Ley No. 36 publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 19 de Junio de 1986, cuyo objeto es llevar a cabo acciones relativas a la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Carretera, derivada de los programas convenidos.

F).- Que su representado, el C. Enrique Pesqueira Pellat, es el Director General de

este Organismo, de acuerdo a Designación del C. Gobernador del Estado otorgada mediante escrito, de fecha 18 de Septiembre del 2009.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” Declara:

40

A)- Que acredita su existencia legal mediante Escritura Pública No. _______, Volumen ___ de fecha __________________, ante la fe del Notario Público No. __, Lic. __________________, en _______________. Registro Público de la Propiedad y Comercio No. ____, Sección _________, de fecha _____________. La _______________________, acredita su personalidad como Representante Legal, mediante Escritura Pública No. ____, Volumen ___ de fecha __________________, ante la fe del Notario Público No. __, Lic. __________________, en _______________. Registro Público de la Propiedad y Comercio No. ____, Sección _________, de fecha _____________. Así mismo, “EL CONTRATISTA” conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano en cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

B)- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

C)- Que cuenta con experiencia y capacidad técnica y financiera, que se requiere para

cumplir en todo lo que se refiere al presente contrato.

D)- Que tiene establecido su domicilio en: __________________________________ ___________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E)- Bajo protesta de decir la verdad que no se encuentra en los supuestos

establecidos en el Art. 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que no se encuentra declarado en suspensión de pagos o en quiebra.

F)- Que conoce el contenido y los requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Que conoce el contenido del presupuesto y programa de trabajo, que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulen la ejecución de los trabajos.

G)- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de supervisión del

presente contrato, a fin de considerar las características de la zona, la disponibilidad de los materiales y mano de obra, así como las condiciones físicas, químicas y climatológicas del lugar, que tendrá un control de los materiales contaminantes y entregará la obra limpia, o sea la basura que se genere por la ejecución de la obra será retirada, estando conformes en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecución de los trabajos.

H)- Declara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

I.- Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto sobre Tenencias o uso de Vehículos (ISTUV), correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal actual y el inmediato anterior por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años inscritos en el RFC, la

41

manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al período de inscripción.

II.- Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto sobre Tenencias o Uso de Vehículos (ISTUV). Y en caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que no han incurrido durante el presente ejercicio fiscal en causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

III.- Que llevó a cabo la solicitud de opinión ante el SAT, en los términos del Apartado 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal, para el 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Diciembre del 2011.

Las partes contratantes manifiestan su conformidad en asumir los Derechos y Obligaciones que adquieren al formalizar este contrato, con sujeción a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: “LA JUNTA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de la obra consistente en: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________, y éste se obliga a prestarlos conforme a lo establecido en el presupuesto, programa de trabajo, especificaciones y términos de referencia y normas de calidad, que forman parte integral del presente contrato, así mismo deberá acatar lo que establece en los diversos ordenamientos señalados en el inciso “F” de la declaración segunda de este Contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es de: $____________ (SON: _______________________________________________ /100 M.N.), más el 16% del I.V.A. $_____________ (SON: ________________________ ______________________ /100 M.N.), dando un total de $____________ (SON: ____________________________________________ /100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, en un período de ____ días naturales con una fecha de inicio del _____________ al _____________, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por la “LA JUNTA”. La fecha de inicio y de terminación señalada se diferirá automáticamente en caso de que el anticipo señalado en la cláusula quinta, no sea entregado oportunamente, estableciéndose la nueva fecha de inicio un día posterior a la fecha de entrega del mismo y la de terminación, observando el mismo plazo establecido.

“LA JUNTA” supervisará en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, quien por su conducto dará a “EL CONTRATISTA” por escrito a través de la bitácora electrónica las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste a las especificaciones correspondientes, así como a realizar la inspección de todos los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya a usar en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición o fabricación.

42

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se establece que para este contrato se utilizará la bitácora electrónica, por lo que tanto “LA JUNTA” como “EL CONTRATISTA” deberá contar con el personal debidamente capacitado y acreditado para poder operar este sistema. En el caso de que “LA JUNTA” modifique los trabajos a realizar, entregará a “EL CONTRATISTA” los nuevos datos, con la anticipación necesaria para reprogramar el plazo de ejecución de los trabajos.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA JUNTA" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

QUINTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para la compra y producción de materiales, que se requieran y demás insumos “LA JUNTA” otorgará un anticipo por el 30% (treinta por ciento) de la asignación aprobada al contrato correspondiente al primer ejercicio presupuestal, para que se realice en el sitio de los trabajos: La construcción de oficinas y en su caso, para los gastos de traslado de equipo e inicio de los trabajos y demás insumos que deberán otorgar y que importa la cantidad de: $________________ (SON: _________________________________ ___________________________/100 M.N.), incluye el 16% del I.V.A. y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en dichos trabajos. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” previo a la fecha pactada para inicio de los trabajos, establecida en la cláusula tercera y dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya entregado en forma satisfactoria la fianza correspondiente, de no entregarse este anticipo en la forma pactada, será motivo para que automáticamente se difiera la fecha de inicio y terminación de los trabajos. La amortización del anticipo se sujetará al procedimiento establecido al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Las partes están de acuerdo que el anticipo subsecuente, que en su caso se otorgue, se regulará por lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEXTA : FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto de la obra del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones por periodos no mayores a un mes pudiendo ser en periodos menores, y se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha que haya sido autorizado por la Residencia de que se trate. En cada estimación, se deberá anexar los números generando las notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio (de laboratorio externo y de laboratorio de “LA JUNTA”), reportes fotográficos, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes y gráficas de avance físico-financiero. Como requisito para el trámite de cada estimación y pago de la misma, la empresa constructora de la

43

obra deberá de estar al corriente en su programa de ejecución y haber tramitado en tiempo y forma las estimaciones de obra. En los casos en que “LA JUNTA” no cumpla con los plazos establecidos en el primer párrafo, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórrogas para pagos de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme lo señalado en el segundo párrafo del Art. 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente.

SEPTIMA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar ante “LA JUNTA”, las garantías a que haya lugar con motivo: del cumplimiento del presente contrato, del anticipo que le sea otorgado por “LA JUNTA”, y de calidad y vicios ocultos de la siguiente manera: a) Una fianza expedida por una institución afianzadora mexicana legalmente

autorizada, que garantice la correcta inversión de los anticipos recibidos, constituida a favor de la SECRETARIA DE HACIENDA, por la suma de los anticipos otorgados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A...), debiendo presentarla dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación, la cual estará vigente hasta la amortización total del mismo.

b) Una fianza expedida por una institución afianzadora mexicana legalmente

autorizada, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, constituida a favor de la SECRETARIA DE HACIENDA, por el 10% (diez por ciento) del monto del presente contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), debiendo presentarla dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

La garantía de cumplimiento del presente Contrato estará vigente hasta la fecha en que se hayan recibido formalmente los trabajos de la obra materia del presente documento por parte de “LA JUNTA”, y “EL CONTRATISTA” haya presentado la garantía a que se hace referencia en el siguiente inciso.

c) Para garantizar las obligaciones relativas a responder por los defectos que

resultaren en la obra, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en el Código Civil para el Distrito Federal en materia Federal. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles, ”EL CONTRATISTA” deberá presentar en la fecha de terminación de la obra estipulada en este documento, o modificación, en su caso: una fianza equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe total ejercido de la obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del importe en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía tendrá una vigencia de doce

44

meses, a partir de la fecha de terminación de los trabajos, la que se hará constar en el Acta de recepción formal de los mismos, elaborada por “LA JUNTA”.

Cada una de las pólizas de fianzas referidas en esta Cláusula deberá contener además las siguientes declaraciones expresas: I. Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

II. Que para su cancelación será requisito indispensable la conformidad

expresa y por escrito de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

III. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

IV. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación

expresa y por escrito de la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.

V. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos

legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

VI. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de

ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

VII. Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien el finiquito y en caso de existir saldos a cargo del contratista, hasta que se haga la liquidación correspondiente.

La adjudicación del contrato obligará a la Dependencia o “LA CONVOCANTE” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los 30 días naturales siguientes al de la notificación de la adjudicación, no podrá formalizarse contrato alguno, que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 48 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, sujetándose a lo establecido en los Artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Quinto de su Reglamento. En caso de mano de obra, se aplicará a la plantilla del personal, las variaciones que determine la comisión nacional de salarios mínimos. La revisión de los costos se realizará mediante solicitud por escrito que presente "EL CONTRATISTA" a "LA JUNTA", quien llevará a cabo los estudios necesarios para

45

determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud solo será considerada cuando los conceptos de los trabajos que sean fundamentales, estén realizándose de acuerdo al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no exista en ellos demora imputable a "EL CONTRATISTA".

De considerar procedente la petición de "EL CONTRATISTA" y después de haber evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, "LA JUNTA" ajustará los precios unitarios, los aplicará a los conceptos de trabajos conforme a programa, que se ejecuten a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, de acuerdo al Artículo 58 y 57, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La verificación por parte de "LA JUNTA" de los trabajos para su recepción, ya sea total o parcial, se realizará conforme a los lineamientos y requisitos, dentro de los 15 días naturales, a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" comunique a través de la bitácora y excepcionalmente por escrito a "LA JUNTA" la terminación de los mismos, como lo establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé. Una vez que "LA JUNTA" haya constatado que estén debidamente concluidos y a su entera satisfacción, procederá a su recepción dentro de los 15 días naturales a la fecha en que hayan sido verificados, elaborándose el acta correspondiente. "LA JUNTA" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. Si en la revisión mencionada anteriormente se encuentran deficiencias en la terminación de los trabajos, durante esta verificación solicitará a "EL CONTRATISTA", la reparación que corresponda, conforme a las condiciones requeridas en el contrato, prorrogándose el plazo para la entrega recepción, por el periodo que se acuerde para la reparación de las deficiencias. En la fecha señalada "LA JUNTA" recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente.

Para dar por terminados, parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos en el contrato, estos deberán elaborar dentro del término de 30 días naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, todo esto siguiendo lo establecido en los Artículos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA.-REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "LA JUNTA" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. El superintendente deberá tener además, la suficiente capacitación para llevar la bitácora electrónica y contar con la firma electrónica que proporciona el SAT.

46

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de "LA JUNTA", en relación con los trabajos de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra materia del presente contrato

deberán satisfacer lo que corresponda aplicar a la Normatividad para la Infraestructura de Transporte de la SCT vigente, o en las especificaciones que en su caso ordene “LA JUNTA”; en caso de haber discrepancia entre ellas, prevalecerán las últimas. Cuando lo ordene “LA JUNTA”, los materiales que se utilicen para la ejecución de los trabajos materia del presente Contrato, deberán ser oportunamente muestreados y sometidos a las pruebas de laboratorio que se requieran, efectuándose de acuerdo con las normas fijas de la Normatividad para la Infraestructura de Transporte de la SCT.

DÉCIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando por requerimientos propios de los trabajos sea necesario realizar trabajos no incluidos en el presupuesto autorizado para el presente Contrato, "EL CONTRATISTA" deberá dar aviso a “LA JUNTA”, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el importe de dichos trabajos, adjuntando el análisis correspondiente. “LA JUNTA” resolverá, y autorizará en su caso. Si como consecuencia de estos trabajos extraordinarios es necesario modificar el monto o el plazo de ejecución del contrato, será necesaria la formulación de un dictamen técnico del residente en el que establezca y justifique las razones que dieron origen a estas modificaciones, las cuales deberán de soportar documentalmente, y el convenio que se celebre elaborarse conforme a los Artículos del 99 al 109 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del presente Contrato, cumplan con las normas de calidad correspondientes, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos objeto del presente contrato se efectúen a satisfacción de “LA JUNTA”, así como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA JUNTA” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total. Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de “LA JUNTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar por su cuenta la reparación y/o reposición inmediata de los trabajos o de partes de éstas, que le ordene “LA JUNTA”, a través de “LA DIRECCION DE OBRAS”, cuando haya ejecutado sin ajustarse a los datos de construcción, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. Durante la realización de los trabajos materia del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener la limpieza general de la obra, de sus partes y

47

de las zonas adyacentes de trabajo; si no procediera así, acepta que “LA JUNTA” podrá realizarla directamente o a través de terceros, con cargo a él mismo. Se obliga a que en caso de requerir personal eventual, este será contratado de la región donde se realicen los trabajos, así mismo que aquellos insumos que requiera la obra, primeramente agotará las posibilidades de adquirirlos con empresas de la región, esto será verificado por el personal de “LA JUNTA”.

Que durante el desarrollo de los trabajos, en cada entrega de asfalto que se vaya utilizar en la obra, deberá ir acompañada de un documento que acredite la buena calidad del producto, extendida por un laboratorio externo que será contratado y pagado por la empresa y cuyo costo está considerado dentro de los indirectos. “LA JUNTA” verificará la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario. Cualquier retraso en la ejecución de la obra, bien sea por deficiencias del laboratorio de “EL CONTRATISTA” o porque “LA JUNTA” rechace trabajos que a su juicio resulten de mala calidad, será de la exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

“LA JUNTA” es la dueña de los derechos inherentes a la propiedad intelectual de este contrato, y de toda la información relativa a los proyectos, presupuestos, etc., de los trabajos, y es responsabilidad de “EL CONTRATISTA” guardar toda la discreción, para que la misma no sea divulgada ni utilizada por terceros, sin la autorización de “LA JUNTA”.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales, serán determinadas en función de los importes de los trabajos que no se hayan ejecutado, conforme al programa de trabajo convenido, considerando para el cálculo de las mismas, el avance físico de los trabajos, conforme a la fecha de corte pactado para el pago de las estimaciones, las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado, si como consecuencia del avance de los trabajos este resulta menor del que debió realizarse "LA JUNTA", procederá a:

I.- Retener en total el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia entre el importe de los conceptos realmente ejecutados y el importe de los que debió realizar, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de estos conceptos, hasta la de la revisión, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, los conceptos mal ejecutados se tendrán como no realizados. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. En la revisión anterior, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que, en tal evento, "LA JUNTA" hará las modificaciones que a su juicio procedan. De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en los contratos, y trabajos pendientes de ejecutar, estas seguirán en poder de "LA JUNTA". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales, que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de retenciones económicas. Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, resulta saldo a favor de "EL CONTRATISTA", "LA JUNTA" deberá devolver dicho saldo a "EL CONTRATISTA", sin que esto genere

48

gasto financiero alguno.

II.- Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada multiplicados por los meses transcurridos hasta que los trabajos queden concluidas y recibidas a satisfacción de "LA JUNTA". Una vez cuantificadas las penas convencionales, estas se harán del conocimiento de "EL CONTRATISTA", mediante nota de bitácora o escrito. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que determine el atraso en el cumplimiento. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA JUNTA" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA JUNTA" podrá optar entre, exigir el cumplimiento del contrato o por la rescisión del mismo. En caso de que "LA JUNTA" opte por la rescisión del contrato, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y por su reglamento, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a juicio de "LA JUNTA", hasta por el monto de las garantías otorgadas. Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, si ha lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en las propias Reglas.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "LA JUNTA" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva, esta no podrá ser indefinida, y de ser posible se indicará la temporalidad de la misma, posteriormente el contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. La suspensión señalada anteriormente se llevará a cabo acatando lo establecido en los Artículos del 144 al 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA: Las partes podrán dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; Se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, todo esto en estricto apego a lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 150, 151, 152 y 153 de su Reglamento.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

49

"LA JUNTA" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA JUNTA", además de que se apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. “EL CONTRATISTA” acepta que cuando sea “LA JUNTA” la que determine rescindir éste contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, en tanto que si “EL CONTRATISTA” es el que decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “LA JUNTA”, sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan. 1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos de éste contrato dentro de los 15 días

siguientes a la fecha convenida, que por escrito le señale “LA JUNTA”, sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que hubieren sido rechazadas como defectuosas por “LA JUNTA”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo justificado, no

acata las órdenes dadas por escrito por “LA JUNTA”. 4.- Si no da cumplimiento al Programa de Trabajo y, a juicio de “LA JUNTA”, el atraso

puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado. 5.-Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de

carácter laboral y el Seguro Social. 6.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o se hace cesión de bienes en

forma que afecte este contrato. 7.- Si se subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o

los derechos derivados del mismo. 8.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA JUNTA” y a las dependencias oficiales que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

9.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como

requisito el tener esa nacionalidad. 10.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el

presente contrato. 11.- En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, similar a las

antes expresadas.

50

12.- Transfiera los derechos de cobro derivado del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “LA JUNTA”.

13.- Incumpla con el compromiso que adquirió, al momento de la suscripción del

contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LA JUNTA” para la ejecución de los trabajos.

En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA JUNTA” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisión. Si “LA JUNTA” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en esta cláusula, lo comunicará a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo no mayor de 10 días hábiles, exponga lo que a derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por este, “LA JUNTA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibidos los argumentos expuestos por “EL CONTRATISTA”, según el Artículo 61 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DÉCIMA NOVENA.- RETENCIONES: "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones: a) El 0.5% (CINCO AL MILLAR) como derecho por el servicio de Inspección y

Vigilancia, destinado a la Secretaría de la Función Pública.

VIGESIMA.- DEDUCCION: "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran por trabajos ejecutados, se le deduzca el 30% (treinta por ciento) hasta amortizar totalmente el anticipo que le fue otorgado.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos, objeto de este contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. Es facultad de "LA JUNTA", realizar la inspección de todos los materiales que "EL CONTRATISTA" vaya a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de esta, o en los lugares de adquisición o fabricación. En los casos de incumplimiento en pagos de estimaciones y de ajustes de costos a "EL CONTRATISTA", como cuando ésta haya recibido pagos en exceso, los procedimientos a seguir serán los que se estipulan en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de suscitarse controversia prevista en el capítulo tercero del título séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se celebrará reunión entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo, levantándose un acta de los acuerdos tomados, de no llegar a ningún acuerdo se invitará a un representante de la Secretaría de la Contraloría General, para que participe como asesor en una segunda

51

reunión, en caso de no llegar a ningún acuerdo, serán resueltos por los tribunales federales.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la Cd. de Hermosillo, Sonora, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los __ días del

mes de __________ del ____.

“POR LAS PARTES”

POR “LA JUNTA”

EL DIRECTOR GENERAL

_____________________________

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT

POR “EL CONTRATISTA”

_______________________________

“TESTIGOS”

EL DIRECTOR DE OBRAS DE

LA J.C.E.S.

_________________________________

ING. MANUEL MARTIN F. VALENZUELA

ENCISO

UNIDAD DE LICITACIONES Y

CONTRATOS, DE LA J.C.E.S.

________________________________

ING. FRANCISCO ACUÑA RASCON

52

Formato No. RPP-JCS-3

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS

FACULTADES DEL REPRESENTANTE Licitación No. :________________________ Obra: _______________________________ El suscrito c. _______________________________________ en mi carácter de representante legal de la empresa ______________________________________, manifiesto bajo protesta decir la verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por mí y por mi representada en todo lo referente a la licitación no. ________ relativa a: ______ y suscribir las propuestas y toda la documentación que se requiera de acuerdo a los siguientes datos:

De la persona moral:

- Denominación o razón social: __________________________________

- RFC: ______________________________________________________

- Domicilio:___________________________________________________

- Descripción del objeto social de la empresa: _______________________

__________________________________________________________ - Relación de los nombres de los accionistas:

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

- Acta constitutiva No._________ volumen _____de fecha ___ de _____ del

_____ante notario público No. ___ de la ciudad de ______________ Lic.

______________________ inscrita en el registro público de la propiedad y de

comercio con numero_____ sección ______ de fecha ____ de _____ del

_____.

- El poder del representante legal de la empresa consta en el acta

No._________ volumen _____de fecha ___ de _____ del _____ante notario

público No. ___ de la ciudad de ______________ Lic.

______________________ inscrita en el registro público de la propiedad y de

comercio con numero_____ sección ______ de fecha ____ de _____ del____.

- datos de la identificación oficial del representante

legal____________________________________________________________

_________________________________________________(se anexa copia)

- En caso de que el acta constitutiva original haya tenido modificaciones

presentar los siguientes datos: acta No._________ volumen _____de fecha ___

de _____ del _____ante notario público No. ___ de la ciudad de ____________

Lic. ____________________ inscrita en el registro público de la propiedad y de

comercio con numero_____ sección ______ de fecha ____ de _____ del____.

del acta de la última modificación.

53

_____________________________________

ATTE

Nombre y cargo del signatario

Nombre de la empresa