r e s o l

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda.

Secretaría de Obras Públicas.

OBRA: "SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ -S A N TA VICTORIA ESTE -

DPTO.RIVADAVIA-PROVINCIA DE SALTA"

CONTRATACION N° .../2018

LOCALIDAD: La Curvita

MUNICIPIO: Santa Victoria Este

DEPARTAMENTO: Rivadavia

PROCEDIMIENTO: Contratación Art 12 - Ley 6.838

LAODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado

LUGAR DE APERTURA: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA -Secretaría de Obras Públicas - Centro Cívico Grand Bourg - Salta - Capital

PECHA DE APERTURA:

= LAZO DE EJECUCIÓN: 90 (noventa) días corridos

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.417.269,42 (Pesos Cuatro millones cuatrocientos diecisiete

i~i! doscientos sesenta y nueve con 42/100). Abril 2018.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTAMinisterio de Infraestructura, Tierra y Vivienda

Secretaría de Obras Públicas

OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ -

SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVINCIA DE SALTA “

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACIÓN: La obra será ejecutada en el Paraje La Curvita, Municipio de Santa Victoria Este, Dpto.

Rivadavia, Provincia de Salta.

OBJETO: La Obra tiene como objeto la construcción de una red de media tensión en 33kv., una red de baja

tensión y pilares domiciliarios.-

CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: La obra se ejecutará por métodos constructivos

tradicionales y en un todo acuerdo a la Reglamentación vigente y normas del buen construir.

1._TRABAJOS PRELIMINARES

2._CONSTRUCCIÓN DE BASES

3._MONTAJE DE POSTES Y COLUMNAS

4._ CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS AÉREAS POTENCIA 100 KV.

5._COLOCACIÓN DE PILARES DE MEDICIÓN Y DERIVACIONES DOMICILIARIAS. CANTIDAD 185

(CIENTO OCHENTA Y CINCO).

6._TENDIDO, TENSADO Y CONEXIÓN DE CABLEADO DE RED DE BAJA TENSION Y RED DE MEDIA

TENSION EN 33KV Y COLOCACIÓN DE 20 PUNTOS DE LUZ CONEXIÓN DIRECTA.

7._COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO CONFORMADO

CON ARTEFACTOS IP54 Y LAMPARAS A LED POTENCIA 100 WATTS.

8.JJM PIEZA FINAL DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.417.269,42 (Pesos Cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil doscientos

sesenta y nueve con 42/100) Abril 2018.

^ ^ , PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) días corridos.

ES COPIA FIELDEL ORIGINAL

RESOLUCION W: 3 5 2-

Obra : Suministro de Energia Eléctrica para el Nuevo emplazamiento de la comunidadla curvità -Santa Victoria Este-Dpto. Rivadavia -Provincia de Salta

ELECTRIFICACION LAS CURVITAS

N° ITEM UNID CANTIDADCOSTO

UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO ITEM

1 Red de Media Tensión en 33kv Km. 0,54 $ 473.565,70 $ 255.725,48 $ 255.725,48

2 Centro de transfor nación Trifásico de 100 kva , en 33kv u. 2,0 $280.812,18 $ 561.624,36 $ 561.624,36

3 Redes de Baja Tensión km. 2,8 $300.162,56 $ 840.455,17 $ 840.455,17

4 Pilares u. 120,0 $ 8.445,40 $ 1.013.448,60 $ 1.013.448,60

Punto de Luz de alumbrado Publico (Brazo ,Artefacto ,célula fotoeléctrica)

u. 30,0 $4.457,27 $ 133.718,09 $ 133.718,09

SUBTOTAL $ 2.804.971,69

GASTOS GENERALES 10% $ 280,497,17BENEFICIOS 10% $ 280.497,17

TRANSPORTE 7% $ 196.348,CíSUBTOTAL $ 3.562.314,Oí

I.V.A. 21% $ 748,085,95ingresos Brutos 3,0% $ 106.869,42TOTAL $4 .417.269,4/

ES COPIA FIELDEL ORIGINAL

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

/

CONTRATACION N° ~/2018

OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ - SANTA VICTORIA

ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROV DE SALTA”

Las Condiciones Generales que rigen para la presente Obra, son las establecidas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” para Contratación y Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas (Aprobado por Res. n° 681/09- S.O.P.), el cual debe entenderse como parte del presente Legajo de Obra.

Dicho Pliego puede ser consultado en las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Centro Cívico Grand Bourg, dentro del horario normal de trabajo.

La presentación de la Propuesta por parte del oferente y la firma del Contrato por parte del Contratista implican cabal conocimiento por parte de los mismos de las Condiciones Generales que rigen para la Obra, contenidos en el Pliego mencionado.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

o f a PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RESOLUCION W ó b ¿

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA TIERRA Y VIVIENDA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATACION N° —/2018 - ARTÍCULO N° 12 LEY 6838

OBRA: "SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ - SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA -

PROV DE SALTA”

CAPITULO I - CONSIDERACIONES PREVIAS

Art. 1o: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCES

El presente pliego establece las condiciones que se aplicarán para la adjudicación, contratación y ejecución de Obras Públicas y/o Provisiones que se llevarán a cabo bajo el contralor de la Secretaría de Obras Públicas.

Art. 2°: DENOMINACIONES:

En lo sucesivo y a los efectos de su aplicación en las Cláusulas de los Documentos Contractuales se emplearán las siguientes denominaciones:

• S.O.P.: Por la Secretaría de Obras Públicas.• SR. SECRETARIO: Por la autoridad máxima de la Secretaría de Obras Públicas.• PROPONENTE: Por la persona o Empresa que ofrezca en la Compulsa de Precios la construcción de

obras y/o provisión.• ADJUDICATARIO: Por el Proponente a quien se adjudica la ejecución de las Obras Concursadas y/o

Provisión por el Acto Administrativo pertinente.• CONTRATISTA: Por el Adjudicatario que concierte con la S.O.P. un Contrato de ejecución de obras y/o

Provisión.• INSPECCIÓN: Por el personal que acredite la S.O.P. ante el Contratista para vigilar el estricto

cumplimiento de las obligaciones que a este último le imponen los documentos contractuales.

Art. 3o: RÉGIMEN LEGALEl presente Concurso se regirá, por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Presente Pliego de

Condiciones Particulares, por la normativa provincial y municipal que se indica a continuación, en todo lo que no se anteponga a los documentos antedichos y siguiendo el orden de prelación indicado en el Artículo 7.3. del Pliego de Bases y Condiciones Generales:a) Ley N° 6838 de Sistema de Contrataciones de la Provincia de Salta, decreto 1448/96 (reglamentario de la

anterior) y sus modificatorias, Decretos 1658/96 y 2629/97; Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta, Ley N° 7070 y Dto.3097/00 de Medio Ambiente, normativa legal de la Provincia referente a gravámenes y tributos, vigente y aplicable a la normativa.

b) Normativa de la Municipalidad de la jurisdicción correspondiente, y recomendaciones de los entes prestatarios de los servicios públicos.

c) Las normas técnicas que indique la Memoria Descriptiva del Presente Pliego.d) Ley de Seguridad Eléctrica Provincial N° 7469 y su Decreto Reglamentario N° 3473/07.e) Circulares y comunicaciones emitidas por el Comitente a los adquirientes de Pliego.CAPITULO II - BASES DE LA COMPULSA

Art. 4o: PROCEDIMIENTOS y MODALIDAD DE CONTRATACION

El presente llamado se realiza en el marco del procedimiento denominado Contratación D irecta , establecida en el Capítulo II, Artículos 8 inc., c) y 12 de la Ley N° 6838 y Decretos Reglamentarios.

La contratación se efectuara por la modalidad de Ajuste Alzado, por lo que la cotización se hará por el monto total por el cual el oferente se compromete a ejecutar la obra completa, de acuerdo al fin, uso y destino

-*■'.con que ha sido proyectada y/o especificada en el legajo técnico, según surja del estudio de precios y cómputos V ; realizado por el oferente en base a los planos y demás especificaciones de la obra, como así también de las h] ¡condiciones del terreno y demás factores influyentes propios de la localización de la obra.

En virtud del sistema de contratación, la Secretaría y la Dirección no se responsabilizan de los errores u ^omisiones de cómputo y/o presupuesto que pudiera contener el legajo técnico de la obra. Es obligación del

-O ES COPIA FIEL ¿ DEL ORIGINAL

RjÉSÜü. 352 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES£2,

/

#3

oferente la revisión y corrección de aquellos, ajustando su propuesta al proyecto de la obra y cotizando en consecuencia en base al cómputo real y correcto. Por consiguiente el contratista no tendrá derecho al pago de obras imprevistas, adicionales, complementarias, o de cualquier otra naturaleza, fundado en los aludidos errores u omisiones. . /

Art. 5o: INFORMES, REFERENCIAS Y DATOS QUE DEBEN CONOCER LOS PROPONENTES PARA FORMULAR SU OFERTA:

Además de lo estipulado en el Artículo 3o, son de aplicación en este llamado:

f) Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta, Ley N° 7070 y Dto.3097/00 de Medio Ambiente, normativa legal de la Provincia referente a gravámenes y tributos, vigente y aplicable a la normativa.

g) Normativa de la Municipalidad de la jurisdicción correspondiente que contemple lo inherente a la construcción; normas y recomendaciones de los entes prestatarios de los servicios públicos.

h) Las norm as técn icas que indique la M em oria Descriptiva del Presente Pliego.i) Circulares y comunicaciones emitidas por el Comitente a los adquirientes de Pliego.j) Estudio minucioso del Legajo de la Obra y/o Provisión (Presupuesto, Pliego de Condiciones para Obras y/o

Provisiones a contratarse, especificaciones, documentación gráfica, etc.), k) Los proponentes deberán procurarse todas las informaciones de carácter local que puedan influir en la

determinación del costo de las obras y/o provisión como ser: precio del material y de la mano de obra, y todo otro elemento que podría constituir un factor influyente en el justi-precio del monto de la oferta que va a efectuar.

Art. 6o: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Las Propuestas se presentarán en la Secretaría de Obras Públicas - Centro Cívico - Grand Bourg - Salta - C. P. N° 4.400.

Art. 7o: ENTREGA DEL PLIEGO - CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados podrán consultar los pliegos de la Obra en la Secretaría de Obras Públicas, desde el Los interesados podrán consultar adquirir y retirar los pliegos de la obra en el lugar, días y horas determinados en la publicación.

Si durante el análisis y elaboración de la propuesta los posibles oferentes tuvieren dudas, dificultades en la interpretación, o detectaren errores en el legajo técnico de la obra, deberán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes a la Dirección hasta cinco (5) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura.

La Dirección contestará de igual forma haciendo conocer a todos los interesados que hayan adquirido los pliegos las respuestas suministradas, las que formarán parte de las bases y del contrato.

Las aclaraciones serán notificadas hasta dos días hábiles administrativos antes de la fecha de la apertura en los domicilios en la ciudad de Salta que los interesados hayan declarado al retirar los pliegos.

Sin perjuicio de ello los interesados deberán notificarse de las aclaraciones que se formularan hasta las horas 14:00 del día hábil anterior al de la apertura, en las oficinas de la Dirección, ubicadas en Av. Los Incas s/n, Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta (Primer Piso).

La omisión de notificarse en las Oficinas de la Dirección por parte del interesado no responsabiliza al Comitente de las imprevisiones en que incurriera por considerarse conocidas y aceptadas todas las aclaraciones formuladas en tiempo y forma.

Art. 8o: PRESENTACION DE LA PROPUESTA - SOBRE N° 1

La presentación de la propuesta se admitirá hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura, en sobre cerrado que ostentará el nombre del oferente, la individualización de la compulsa y contendrá lo siguiente:

a) Solicitud de admisión redactada en idioma español conforme al formulario inserto en el legajo de la obra (Anexo 1).

b) Constancia de constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior al 1% del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 26 del Decreto N° 1448/96.Original o fotocopia autenticada del Certificado de Capacidad Válido Únicamente para Licitar o Certificado para Contrataciones Directas o Concursos de Precios hasta 7.500 Jómales otorgado por el Subprograma Contratistas de Obras Públicas de la U.C.C., con capacidad para la obra objeto de la contratación y declaración jurada de sus compromisos de obras en ejecución y/o adjudicadas. Los oferentes no inscriptos en el mencionado Subprograma podrán presentar la certificación establecida en el Art. 57 del Decreto 1448/96 y sus modificaciones, adjuntando declaración jurada de compromisos de obras. La declaración de capacidad comprometida deberá presentarse obligatoriamente aunque no exista ningún compromiso.

i h

ti- < 1

J

Q K QO O ^ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

d) Recibo de compra del legajo y/o certificando su adquisición en tiempo y forma (Original o fotocopia autenticada), o comprobante de invitación al presente llamado.

e) Certificado de habilitación para la realización de la tarea de Asesor Técnico del profesional que intervino án el estudio del Legajo Técnico, emitido por el respectivo Consejo Profesional o Colegio, para la obra motivo de la compulsa.

f) Un sobre cerrado que se dará en llamar Sobre N° 2 y que contendrá la propuesta propiamente dicha.g) Firmas del proponente y su asesor técnico, habilitado en el/ las área /s especializadas/s del objeto de la

obra, en toda la documentación.h) Cumplimiento de la Ley de Sellos en toda la documentación presentada.

i) Las propuestas serán automáticamente rechazadas y devueltas al oferente en el acto de apertura, sin abrirse el Sobre N° 2, cuando se hubieran omitido los requisitos exigidos en los incisos a), b), c), d), / f)

Los restantes recaudos a observar podrán ser cumplimentados dentro de los dos días hábiles siguientes a la clausura del acto de apertura.

Vencido dicho plazo, con la sola constancia en actas de las observaciones y sin necesdad de notificación previa, serán desestimadas las ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos y comunicada tal situación al Programa Registro de Contratistas y demás organismos con incumbencia en el tema.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - SOBRE N° 2

Una vez constatada la presentación de la documentación que integra el Sobre N° 1, y si no media ninguna razón de rechazo automático se procederá a la apertura del Sobre N° 2.

El Sobre N° 2, establecido en el inciso f) del artículo anterior, y que será presentado en duplicado, ostentará solamente el nombre del oferente y la identificación de la Compulsa, y será presentado dentro del Sobre N° 1, perfectamente cerrado, conteniendo la propuesta propiamente dicha, con la totalidad de sus fojas foliadas correlativamente y conformada por la siguiente documentación:

a) El formulario de Propuesta, según modelo incluido en el legajo, redactado en idioma español, sin enmienda, raspaduras, testado o entre líneas que no hayan sido salvados al pie, consignando todos los datos requeridos en el mismo e indicando el monto total ofertado en cifras y letras y la relación porcertual ce aumento o disminución con respecto al presupuesto oficial. LA PROPUESTA DEBERÁ ESTAR EXPRESADA A VALORES VIGENTES A LA FECHA DE APERTURA DE LA CONTRATACION. Anexo 2.

b) Planilla de Cómputo y Presupuesto, según modelo tipo incluido (Anexo3).c) Plan de Trabajos con diagrama de barras horizontales con porcentajes de ejecución de los distintos íterrs

con los respectivos importes mensuales de certificación e importes acumuladosd) Análisis de Precios de los ítems que componen el presupuesto elaborado por el Oferente de acuerdo al

modelo según Anexo 4 y las indicaciones contenidas en el Art. 9o del presente pliego. En el caso de rubroso ítems, que en el presupuesto oficial estén consignados como globales, el oferente deberá realizar el análisis de preciso lo más desglosado posible a los efectos de su evaluación.

e) Planilla de Composición de Gastos Generales e Indirectos, de acuerdo a lo especificado en el Art. 10° del presente pliego. Anexo 5.

f) Firmas del Proponente y su asesor técnico, habilitado en el/las área/s especializada/s del objeto de la obra, en toda la documentación. Cuando la misma persona suscriba la propuesta como Proponente y Aseser Técnico deberá firmar por cada una de las responsabilidades asumidas.

g) Soporte Magnético de lo especificado en los ítems b), c) y d).h) Cumplimiento de la Ley de Sellos en toda la documentación presentada.

Salvo lo especificado en los incisos g) y h) que podrán ser cumplimentados dentro de los dos días hábiles siguientes a la clausura del acto de apertura, el resto de la documentación que conforma el Sobre M° 2 es considerada imprescindible y la omisión de alguno de estos requisitos será causal de rechazo automático.

Se deja establecido que a los efectos de la formulación de las ofertas los proponentes deberán tener en cuenta que serán desestimadas aquellas que superen en un 5 % (cinco por ciento) el monto del Presupuesto Oficial Actualizado según lo estipulado en el Art. N° 15 apartado 2 del presente pliego.

Art. 9o: ANÁLISIS DE PRECIOS, COMPUTOS Y PRESUPUESTO:De presentación obligatoria, con los precios vigentes a la fecha de apertura de la licitación, para

^jsVpllo el oferente debe tener en cuenta para la valorización de su propuesta que los análisis de precios de los ítems ‘-cNflue conforman la obra deben ser realizados de la manera más desglosada posible, incluyéndose en el presente ^Pliego, planillas cuya matriz deberá ser respetada, que obran en Anexo 4.

El oferente deberá observar el estricto cumplimiento de lo normado por los organismos competentes í-ít^specto al precio de la mano de obra vigente correspondiente a la fecha de apertura de sobres, según Arexo 5.

fin caso de resultar los valores cotizados inferiores a los que marca el Subprograma Registro de Contratistas er ^(¿ualquiera de las categorías de la construcción, se DESESTIMARÁ LA OFERTA.

j 'yQ ÍX 9o O 1 f .

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 10°: COMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES E INDIRECTOS:

El oferente deberá presentar como parte de su propuesta, Planilla de Composición de Gastos Generales e Indirectos según formulario adjunto en el legajo. En la misma se indicará la incidencia porcentual de los distintos conceptos que a su juicio integran los mencionados gastos.

La lista de conceptos de los Gastos Generales e Indirectos en el formulario es enunciativa, pudiendo agregar los oferentes aquellos que estime como parte integrante de los mismos, respetando la clasificación indicada.

No debe asignarse porcentaje de incidencia a los conceptos que se incluyan como ítems o estén valorizados específicamente en los análisis de precios de los ítems del presupuesto.

Art. 11°: ACOPIOS

No se prevé aplicar régimen de acopio.

Art. 12°: REPRESENTANTE TECNICO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA (P.B.C.G. Cap.9)

1. REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 9.1 del P.B.C.G., deberá contar con un Representante Técnico.

El mismo deberá poseer el Título de Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico o Ing. Civil, y con antecedentes demostrables en obras de similar magnitud y envergadura, matriculado en el Consejo profesional respectivo y en los organismos y empresas vinculadas al Proyecto.En cuanto a las responsabilidades y obligaciones del Representante técnico vale lo expresado en el Artículo 9.2

del P.B.C.G.-

Art. 13°: ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán abiertas y leídas en Acto Público, en la S.O.P. el día y horario fijados para tal efecto, o en el día hábil inmediato siguiente, si aquél fuese feriado, sin esperas ni tolerancia de ninguna especie.

La apertura se efectuará por el sistema de doble sobre de apertura simultánea, estando contenido el Sobre N° 2 dentro del Sobre N° 1. En primer lugar se procederá a la apertura de los Sobres N° 1 de todos los oferentes, realizándose luego la apertura de los Sobres N° 2 de aquellos oferentes que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en el artículo N° 8 del presente pliego.

Los oferentes que presencien el acto serán invitados a formular observaciones al cierre del mismo, las que se harán constar en el acta. A partir de allí la documentación estará exclusivamente a disposición de la Comisión Evaluadora, no pudiendo tener acceso a la misma persona alguna ajena a tal Comisión.

Art. 14°: GARANTÍA DE LA PROPUESTA (P.B.C.G. - CLÁUSULA 4.7)

La garantía de la propuesta deberá cubrir el UNO por cierto (1%) del valor del presupuesto oficial, y estará constituida o endosada, según corresponda, a favor de la “Secretaría de Obras Públicas, Provincia de Salta”, la que podrá integrarse en cualquiera de las formas indicadas en el artículo 26° del Decreto N° 1448/96 reglamentario de la Ley N° 6838, exceptuando lo previsto en el Apartado 2 incisos a), c).

Los proponentes están obligados a mantener sus ofertas por un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del llamado, en su defecto perderán el Importe del Depósito de Garantía.

Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas caducarán, salvo prórroga en común acuerdo.

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Art. 15°: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION

La recomendación de preadjudicación se realizará a la “oferta evaluada como la más c o n v e n ie n te ”, tom ándose como criterio para establecer lo expresado el estudio y recomendación que realizará

^Comisión de Preadjudicación de:

1. Los componentes de los análisis de precios (de Acuerdo a lo estipulado en el Art. 9o Inc. D ) - sobre N° 2- del Decreto 1448), en donde se verificará el equilibrio de la estructura de sus precios, los valores y rendimientos fijados, la consonancia con los estándares reales de producción de mano de obra y de equipos propuestos, y la concordancia de ellos en lo referente a materiales, bienes, equipos y elementos de construcción con los precios de plaza

C f & Q ' J M '

^^rsTERlO DE tt- TIERRA Y VI

ES COPIA FIEL:o d e l o r ig in a l .TARIA DE 06RAS PUS.

T(JK\

¿CION N° 3 5 2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2. La razonabilidad de la propuesta global efectuada por el oferente, tomando como referen? presupuesto oficial actualizado mediante el índice de Costo de la Construcción (ICC) Nivel General que proporciona el INDEC, vigente a la fecha de apertura de sobres

3. La coherencia del Plan de Trabajos propuesto.Durante la evaluación el Comitente podrá requerir a los oferentes las aclaraciones que estime necesarias.De superar en forma satisfactoria la etapa antedicha, la Licitación será preadjudicada a la oferta más

conveniente que cumpla con todos los criterios mencionados.

Art 16°: IMPUGNACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Los Oferentes podrán realizar las observaciones que consideren pertinentes en el mismo acto de apertura. Posteriormente al mismo podrán realizarlo por escrito y con las formalidades del caso, en un plazo de2 (dos) días hábiles administrativos subsiguientes.

La recomendación de preadjudicación emitida por la Comisión, podrá ser observada dentro del plazo de3 (tres) días hábiles de notificada la misma.Las observaciones e impugnaciones a los actos administrativos que dicte el Comitente, deberán ser presentadas por escrito ante la S.O.P., en el domicilio consignado en el artículo siguiente, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación formal de ellos y deberán estar firmadas por el Oferente o su Representante Legal. Estas serán resueltas según lo dispone la normativa provincial.Art. 17°: DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS: (Art. 36 Dec. 1448 -

último párrafo)

Adjudicada la obra, la S.O.P. dispondrá de oficio el reintegro del depósito de garantía de la propuesta del 1 % (Uno por ciento) a los Proponentes que no hayan resultado favorecidos o en su defecto, si transcurrido el plazo de mantenimiento de oferta no se hubiese adjudicado la obra, los proponentes tendrán derecho a reclamar la devolución de dicho depósito, conjuntamente con la retractación de su oferta.

Art. 18°: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: (Art. 36 Dec. 1448)

Entre la S.O.P. y el adjudicatario se firmará el Contrato de Obra.

En caso de no presentarse a suscribir el Contrato, dentro de los 7 (siete) días de comunicada la adjudicación, el Adjudicatario perderá el Depósito de Garantía y todo otro derecho, sin perjuicio de las acciones a q ie hubiera lugar.

Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá completar la siguiente documentación:

1. Constancia debidamente legalizada de que la empresa se encuentra afiliada a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

2. Certificado de habilitación para la realización de la tarea de Asesor Técnico del profesional que estará a cargo de la Obra, emitido por el respectivo Consejo Profesional o Colegio.

3. Certificado definitivo expedido por el Registro de Contratistas.4. Garantía de cumplimiento de Contrato según artículo 19°.5. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.6. Constancia de regularización fiscal individualizada como F-500 y F-500/A DGR.7. Pliego Licitatorio firmado8. Cumplimiento de la Ley de Sellos

Art. 19°: MONTO Y DEPOSITO DE GARANTÍA DEL CONTRATO: (Art. 26 ley 6838, Art. 26 Dec.1448)

El Contratista afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante el Depósito de Garantía equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto del Contrato en la forma que establece el Art. 26 del Decreto Reglamentario N° 1448/96, quedando excluido el Pagaré.

Ar.. 20°: REDACCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El Contrato de Obra será redactado por la Asesoría Legal de la S.O.P. con acuerdo del Contratista, no apartándose de preceptos enunciados en los pliegos que conforman el legajo de la obra.

Cumplido, se procederá a la firma del Contrato, en cuyo acto, además, el Contratista rubricará todas y cada una de las hojas que conforman el legajo de la obra y/o provisión en prueba de aceptación, conocimiento y

nformidad.

Los gastos de sellado de Contrato se harán de acuerdo a lo que dispone la Ley de la materia y estarán .árgo exclusivo del adjudicatario sin derecho a reembolso de ninguna especie.

cíon h5 3 5 2a-a ^ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 21°: DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Salta, sometiéndose a la jurisdicción d los Tribunales Ordinarios del Departamento Capital de la Provincia, debiendo comunicar en forma inmediata „ por escrito los cambios de domicilio realizados. / ' V ,

Art. 22°: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:

Los precios estipulados en el Contrato son invariables, sean cuales fueren los errores u omisiones que contuvieran, salvo la concurrencia de la situación establecida en el Artículo 40° de la Ley 6838, sus decretes reglamentarios o las normas provinciales que resulten de aplicación.

CAPITULO IV - INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

Art.23°: GASTOS DE INSPECCION

Como complemento de lo normado en la Cláusula 10.6. del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se fijan las siguientes particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por acontecimiento de equivalente al 5% del total del monto de obras a contratar.

b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción.

c) Accidentes del personal del Contratista (ART): previa iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una ART, conforme a la Ley Nacional n° 24.557, debidamente certificado. Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: la cantidad de personas y sus sueldos mensuales son los siguientes

1 (un): Inspector de Obra, por un monto mensual individual de $ 22.300,00 (Pesos, Veintidós Mil Trescientos con 00/100)1 (un): Sobrestante de Obra, por un monto mensual individual de $ 16.000,00 (Pesos, Dieciséis Mil con 00 / 100).

La vigencia de la totalidad de los Seguros se extenderá desde la fecha de inicio de las obras hasta su Recepción Definitiva.

Provisión de ropa y calzado de trabajo acorde a la zona de emplazamiento de la obra, para 2 (dos)personas.

Art. 24°: INICIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS

Dentro de los 7 (siete) días de firmado el contrato, se impartirá la orden de iniciación de les trabajos.Se efectuará, conjuntamente con la inspección, el replanteo de las obras y se realizarán los

relevamientos (topográficos, consultas a otros organismos, etc.) necesarios para su correcta ejecución, de acuerdo al arte del buen construir, realizando el contratista, por escrito todas las observaciones o aclaraciones que estime necesarias para la construcción, funcionamiento y operación de la obra.

Art. 25°: CARTEL DE OBRA

Estará a cargo de la Contratista y forma parte de la lista de conceptos que componen los Gastos Fijos- a cotizar dentro de la Planilla de Gastos Generales e indirectos la ejecución de 1 (un) Carteles de Obra, el q je responderá a las siguientes características:

Las medidas exteriores totales serán de 3,00 m de alto por 6,00 m de ancho respectivamente. _a superficie del cartel será de chapa galvanizada BWG N° 20 sin pintar, la estructura estará constituida por un reticulado de 1,00 m por 1,00 m de caños estructurales de 30 mm. x 40 mm. x 1,2 mm, pintado con antióxido y pintura sin tética sobre el que se fija rá adecuadam ente la chapa.

El cartel propiamente dicho se realizará impreso sobre vindico autoadhesivo 3M o similar opaco con 'vun iones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido con laminado UV 3IV c

si'm lar en frío. El perímetro de la unión entre chapa y vinílico debe ser reforzado con adhesivo especia y remaches.

El arte publicitario será realizado por la Secretaría de Prensa y Difusión con aporte de los datos, planos, alitocad y/o otros que la empresa tiene obligación de acercar a dicha secretaría. La Contratista deberá contar cón el visto bueno por escrito de la Secretaría de Prensa y Difusión, caso contrario no se dará cumplimentada la

/^ ligac ión .

ES CÓíPÍá FÍEL :J? DEL ORIGINAL

MINiSTcRIO DE ri-'RA TIERRA Y VI m

t|'J>

El cartel será instalado por la Contratista en el lugar que indique la Inspección en una estructura metálica terminada igual que el bastidor o de escuadría de madera, según diseño y cálculo elaborado por el mismo y aprobado por la Inspección.

EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE ARTICULO EN TIEMPO Y FORMA IMPLICARA NO DAR CURSO AL PRIMER CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA.

Art. 26°: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La S.O.P. inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia, contralor, dirección y tasación de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la INSPECCIÓN DE OBRAS.

Art. 27°: DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

En la Supervisión de la obra se llevará 1 (un) libro único en el que se documentarán los siguientesregistros:

• Actas• Órdenes de Servicio• Notas de Pedidos

A tales efectos, el Contratista proveerá el libro encuadernado en forma de bloc, con hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará la Supervisión y copias que ésta indique.

El libro, que deberá proveer el Contratista, serán de tapa dura y foliados, de hojas rayadas. La cantidac de hojas será indicada por la Supervisión. La primera hoja del libro estará sellada e intervenida con las firmas del Supervisor y Representante técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.

El libro deberá ser entregado por el Contratista al Comitente antes de que comiencen los trabajes.El libro deberá permanecer en la Obra durante la ejecución de la misma, y quedará en poder de la

Inspección al momento de la recepción provisoria.La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará en forma legible. No deberán

contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. El papel carbónico a utilizar será de doble faz.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADO” tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

Ó D ¿ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

• Registro de Actas

Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la Supervisión juzgue necesario consignar.

• Registro de Órdenes de Servicio

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Supervisión imparta al Contratista,Sólo será usado por la Supervisión o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la Supervisión.Extendida la orden de servicio por la Supervisión, se le entregará el duplicado al representante del Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Supervisión.No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Supervisión al Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de \órdenes de servicio habilitado a tal efecto.En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.Se aplicará al Contratista una multa del 1 %o (uno por mil) del monto contractual actualizado por cada ocasión en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no procediera a su cumplimiento.

• Registro de Notas de Pedido

Este registro será llevado por el Contratista y en él se extenderán los pedidos, reclamos y cualquier otra ^¿^comunicación que desee formalizar ante la Supervisión. Esta firmará conjuntamente con el Contratista, o su

•«representante, las Notas de Pedido que se extiendan en concepto de notificación, fclfe Spp se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Supervisión que los

^efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de Pedido habilitado a

f "

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

/

CAPITULO V - EJECUCION DE LAS OBRAS

Art. 28°: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos, materia del Contrato, dentro del plazo de 90. (noventa) días corridos.

Art. 29°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista deberá adoptar en tiempo oportuno todas las disposiciones propias y necesarias y usará de las precauciones debidas, a fin de evitar daños a personas o perjuicios a propiedades. Si no obstante elle, ocurriese algún accidente o se produjera daño o perjuicios a personas o propiedades, el Contratista deberá proceder de inmediato a reparar el daño o a indemnizar el perjuicio producido.

Art. 30°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentaciones policiales, etc., vigentes en el lugar de emplazamiento de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas, reglamentos, etc., por sí o por la acción de sus dependientes.

Art. 31°: PERJUICIOS POR LLUVIAS, CRECIENTES, DEFECTOS DEL SUELO U OTROS MOTIVOS

No se atenderán reclamaciones algunas, durante la ejecución de las obras ni curante el plazo de garantía, por perjuicios provocados por lluvias, crecientes, defectos del suelo u otros motivos, salvo que tuviesen causas directas o indirectas en disposiciones de las Autoridades Públicas y que al mismo ti3mpo el Contratista presente sobre ellos la reclamación oportuna, en el término perentorio de diez (10) días después del acontecimiento.

El Contratista está obligado a denunciar por escrito, antes de iniciar la construcción de una obra cualquiera, los errores de proyecto que puedan activar mayores defectos producidos por las lluvias, crecientes, defectos del suelo u otros motivos.

Si no hiciese la denuncia en el término establecido no podrá alegar en su descargo deficiencias d3 Droyecto que debió conocer antes de la ejecución.

Art. 32°: TRABAJOS EJECUTADOS NO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos llevados a cabo que no estuvieran conforme a las Ordenes de Servicio comunicadas al Contratista, o que no respondieran a las Especificaciones Técnicas, aunque fueran de mayor valor que los sstipulados, podrán ser rechazados y en este caso, aquel los demolerá y construirá de acuerdo con lo estipulado 3n el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que le aplique la S.O.P. por tal infracción, ya sean rechazados o no los trabajos.

Art. 33°: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN Y GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS

Los abastecimientos de materiales o la ejecución de los trabajos que fueren obvies e incidieran en la correcta funcionalidad de la obra, serán obligatoriamente realizados por el Contratista con tedos los accesorios necesarios para tal fin y uso a que se destina la obra.

En consecuencia el Contratista no podrá conceptuar como adicionales esos abastecimientos o trabajos, os que, por otra parte, serán análogos a los estipulados en el contrato.

El Contratista deberá garantizar la buena calidad de los materiales y también a las obras de las depredaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.

Art. 34°: PAGO DE IMPUESTOS Y PATENTES

Son a cargo exclusivo del Contratista todos los trámites y gastos necesarios para la aprobación de les planos, pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales que inciden en la ejecución de la obra. Asimismo deberá abonar el consumo de agua, energía eléctrica, gas, teléfono, etc., que efectuare hasta la entrega definitiva de la obra.

- APITULO VI - EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

35°: RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonará íntegramente los salarios estipulados según normas y disposiciones vigentes y dará cumplimiento estricto a las disposiciones qúo determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y del pago de certificados, a falt& de cumplimiento de dichas obligaciones.

RESOLUCION N° ‘3 5 2PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

La inspección verificará en forma fehaciente el cumplimiento de la inclusión de todo el personal de la obra en los registros de la ART.

Art. 36°: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista será el único responsable ante la S.O.P. por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra, sin excepción alguna. La S.O.P. podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentare en reclamación y cuya legitimidad resultare de las constancias establecidas en los Libros de Jornales.

Comprobadas las infracciones de falta de pago al personal por parte del Contratista, la S.O.P. pasará a la Autoridad del Trabajo correspondiente, los antecedentes del caso a los efectos que hubieren lugar.

CAPITULO VII - LIQUIDACIÓN Y PAGO

Art. 37°: DE LOS CERTIFICADOS:

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato y que se encuentren debidamente aprobados, serán medidos en presencia del Contratista o su Representante Técnico y se liquidarán mensualmente, dentro de la primera quincena del mes inmediato siguiente a aquél en que se realizaron, mediante Certificados Provisorios de Obra.

La Inspección notificará al Contratista, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, la fecha y hora en que efectuará la medición de los trabajos. Esta se realizará, salvo impedimento fundado, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, dejándose constancia firmada por la Inspección y el representante del Contratista en el Libro de Ordenes de Servicios; si éste último no asistiera no podrá manifestar posteriormente disconformidad alguna con lo actuado.

En caso de divergencias en la medición, se anotarán las mismas en la constancia mencionada en el párrafo anterior, debiendo el Contratista fundamentarlas mediante Nota de Pedido en los términos perentorios establecidos para los recursos por la Ley de Procedimientos Administrativos. Hasta tanto se resuelvan las divergencias la Secretaría de Obras Públicas extenderá un Certificado Provisorio según su criterio.

Para el caso de trabajos que quedaran ocultos por el desarrollo de las obras, el Contratista deberá solicitar oportunamente por medio de Nota de Pedido, la presencia de la Inspección para la medición de los mismos. Si esta no concurriera en un plazo de cinco (5) días hábiles de recibida dicha nota, el Contratista podrá continuar los trabajos, consignando previamente en el Libro de Notas de Pedidos las mediciones correspondientes a los trabajos que no podrán medirse posteriormente.

Los certificados se liquidarán en función de las cantidades medidas, estableciéndose una relación porcentual con el monto total del ítem para el caso de contrataciones por Ajuste Alzado y en función de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas para el caso de ítems por Unidad de Medida.

Los certificados parciales constituirán documentos provisorios de pago, sujetos a correcciones, rectificaciones y/o ajustes; los que realizarán, de advertirse un error, en el siguiente certificado. Todos los certificados parciales de obra estarán sujetos a los resultados que produzca la certificación y liquidación final de obra.Art. 38°: FONDOS DE REPARO:

A los efectos de la constitución del Fondo de Reparo de cada certificado, se deducirá un 5% (cinco por ciento) el que se retendrá hasta la Recepción Definitiva en carácter de Garantía.

La forma de integración del Fondo de Reparo se hará según Decreto N° 2843 de común acuerdo entre las partes al momento de la formalización del contrato.

Art. 39°: FORMA DE PAGO:

Se otorgará a la Contratista un anticipo de Obra del 20% (veinte por ciento) del monto del Contrato, el que deberá garantizarse por el total de su monto con una Póliza de Seguro de Caución, y que será descontado proporcionalmente conforme a certificaciones y avance de obra.

El pago de los certificados se realizará en las condiciones establecidas en la Ley Provincial N° 6838, decretos reg lam entarios y dem ás norm as sobre la m ateria, estableciéndose el pago de los m ism os en treinta días corridos contados a partir la emisión del certificado.CAPITULO VIII - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS-DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE

. GARANTÍA Y FONDOS DE REPARO

. 40°: RECEPCIÓN PROVISORIA:

La Recepción Provisoria se llevará a cabo por la Inspección quien labrará el Acta pertinente con la rvención del Contratista y su Representante Técnico, la que será aprobada en última instancia por el retario de la S.O.P.

c / . r o u N í ' se c r e ta r ia o

MINISTERIO DE IHHpTIER&mVVI

ÉS COPIA BEL DEL ORIGINAL : Iffev

ATARIA DE OBRAS Pl-

JCTUkA,

RESOLUC 2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

La Recepción Provisoria se efectuará cuando la obra se encuentre terminada estrictamente con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones Técnicas.

El tiempo real insumido en la ejecución de la obra, se computará desde la fecha del ACTA DE REPLANTEO hasta la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA.

La diferencia entre este lapso y el señalado en los Pliegos como Plazo de Ejecución de Obra, añadiendo las prórrogas autorizadas, determina el número de días de demora susceptible de multas en que ha incurrido el Contratista. Todos los plazos o términos se computan en días calendarios.

Art. 41°: PLAZO DE GARANTÍA

Entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de las Obras mediará el Plazo de Garantía estipulado en 180 (ciento ochenta) días corridos.

Durante el Plazo de Garantía el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de todas las reparaciones por defecto o desperfectos provenientes de la mala calidad o deficiente ejecución de los trabajos.

Art. 42°: RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el Plazo de Garantía establecido tendrá lugar la Recepción Definitiva.La misma se realizará con las mismas formalidades que la Provisoria, previa comprobación del buen

estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.

Art. 43°: DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA Y FONDOS DE REPARO

Efectuada la Recepción Definitiva se procederá a la devolución de los Depósitos de Garantía y Fondos de Reparo.

Previamente se deducirán todos los cargos que se hubieran formulado al Contratista por incumplimiento del Contrato, multas, etc.

Si el saldo resultase favorable al Contratista el importe respectivo se le abonará dentro de los 30 (treinta) días de aprobada la Recepción Definitiva.

Si la liquidación arrojase saldo en contra del Contratista éste deberá abonar el importe respectivo dentro de los 10 (diez) días de notificado el saldo a depositar.

Art. 44: LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista está obligado a dejar éstos y los terrenos adyacentes, perfectamente limpios y emparejados, retirando todos los materiales sobrantes, como asimismo ejecutar desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta de Recepción Provisoria, mientras en la obra terminada y a su juicio, no haya dado el Contratista debido cumplimiento de lo antes dicho, que será por cuenta exclusiva del mismo.

Art. 45: PLANOS CONFORME A OBRA

En el acto de Recepción Provisoria el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a obra ejecutada, confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos de la compulsa, con la constancia de haber sido aprobado por la Inspección de Obra.

CAPITULO X - JURISDICCIÓN CONTENCIOSA - ADMINISTRATIVAArt. 46°: Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los Contratos de Obras Públicas derivadas de los mismos, deberán debatirse ante la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa, renunciando expresamente el Contratista a toda otra jurisdicción.

RESOLUCION N‘ 352PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO 1

SOLICITUD DE ADMISION Y DECLARACION JURADA

3r. Secretario de Obras Públicas

Los que suscriben:.

/ ' I

Salta,......d e ...................... de 20...-

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la Empresa................................................................................................................................................................................................... con asiento en calle.............................................................. N° ...................... de la ciudad de ......................................................

orovincia de ...................................... , con Teléfono/fax N° ................................. inscripta en el Registro de

Contratistas de la Provincia bajo el N° .................... teniendo como Asesor/es Técnico/s al/os

3r./es:..........................................................................................................................................................................

Don título/s profesional/es d e ....................................................................................................................................

■¡ con matrícula/s del Colegio o Consejo Profesional N °....................solicitan se tenga por presentada la oferta al

Compulsa de Precios de la Obra, “.........................................................................................................”

A tal efecto acompañan la documentación completa exigida en el Artículo 83 de las

Condiciones Particulares que forman parte de este Pliego y que consta d e ..........Folios.

Expresamente aceptan la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si

la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o

deficiencias al cumplimiento del Pliego de este Concurso.

Manifiesta/n además con carácter de declaración jurada, que:

1) Conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Aclaratorios y demás

documentación integrante del Pliego de la Contratación.

Conocen los precios vigentes de materiales, equipos, mano de obra, y demás elementos que forman parte

de la estructura de costos de la obra.

No se encuentran incursos en ninguna de las inhabilidades para ser oferente (Artículo N° 49° de la N° Ley

6838 y normas complementarias).

Se comprometen a ejecutar, en caso de resultar adjudicatarios, todas las obras previstas en la

documentación de la contratación en las condiciones y por el precio total ofertados.

Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras, durante un plazo de Sesenta (60) días,

según lo dispuesto en el Artículo N° 14 del Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo declaran que constituyen domicilio legal en la ciudad de Salta, en calle....................

........................... N°.....................Teléfono......................... Fax................................. -

Saludan a Ud. atentamente.

2 )

3)

4)

5)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Firma del Proponente

RESOLUCION N* ^ 5 2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES . ^ 1

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA /Salta........de de 20...-

El/los que suscribe/n

por la Empresa denominada

propone/n ejecutar la Obra:

en la localidad d e ......................la modalidad de contratación de

departamento .............de esta provincia mediante contratación por, completamente terminada de acuerdo a la función,

uso y destino para el que ha sido proyectada, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones del

pliego de la obra y la documentación que se adjunta y que forma parte de la oferta, por el precio global de pesos:

Declara/n expresamente que conoce/n perfectamente el terreno donde se emplazarán las obras, como

igualmente las condiciones de transporte, provisión de materiales, mano de obra, como así todo otro factor

vaíorativo e influyente que pudiera incidir en la determinación del valor de su oferta, la que formula/n según el

cómputo correcto de la obra.

Saluda/n a Ud. atentamente.-

($ ), lo

que representa un aumento/disminución del

oficial, plazo de ejecución d e ....... (................

........... por ciento (...........%), con respecto al presupuesto

) días corridos.

Firma del Proponente

O V C

R E S O L U C I O N Ó D & PLIEGO de c o n d ic io n e s p a r t i c u la r e s

ANEXO 3PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO

Los oferentes deberán presentar con su oferta (Sobre 2) Planilla de Cómputos y Presupuesto según la matriz indicada en este anexo, en la que deberán incluirse todos los rubros e ítems que a juicio del oferente constituyen

la obra ofertada.

Los costos unitarios ítems deberán responder obligatoriamente a los consignados en los respectivos análisis de precios del Anexo 4.

OBRA:OFERENTE:

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTON° Descripción de Rubros e

ítemsUnidad Cantidad Costo

UnitarioTotal %

Incidencia1 Trabajos Preliminares1.1 Proyecto Ejecutivo1.2 Replanteo2 Movimiento de suelos2.12.2

N° Nombre del Rubron.1 Nombre del Itémn.2

n.nSUBTOTAL 1 (Suma de los totales de todos los Rubros)Gastos Generales (......% de Subtotal 1)Beneficios (......% de Subtotal 1)SUBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Gastos Generales + Beneficios)I.V.A. (21% del Subtotal 2)Actividades Económicas (......% del Subtotal 2)PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Subtotal 2 + I.V.A + Ac. Econ..)

Firma/s de/los Asesor/es Técnico/s Firma del Proponente

J

ANEXO 4

Item: Unidad:Designación: Rendimiento: (Unidades /día)Mes de Origen:

A - MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS:

#7

R E S O L U C IO N N ° 3 5 2 PUEG° DECOND'010 N 6 S | J ? /

/ANALISIS DE PRECIOS / ^

Material Cantidad Costo Unitario Costo

O

Costo total de los materiales por unidad (1)

C) Los costos de los materiales serán los indicados en la planilla:Jl) PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS A AFECTAR A OBRA

B - EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION:

Designación Cantidad Costo Horario

n

Costo total horario del equipo: ( 1 )

Costo del equipo por unidad de ítem: ( I I ) = (1 ) / Rendimiento Equipo

(**) Los costos de los equipos serán los indicados en la planilla:I) PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS A AFECTAR A OBRA

C - MANO DE OBRA:

Categoría Cantidad Costo Horario Costo

Oficial especial m

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Costo horario de la mano de obra: ( 2 )

Costo de mano de obra por unidad de ítem: ( III ) = ( 2 ) / Rendimiento M. de 0.

) El costo horario será el que se obtiene de la planilla:■yrt) PLANILLA DE COSTO HORARIO DE MANO DE OBRA A AFECTAR A OBRA

■STO TOTAL DEL ITEM: ( IV ) = ( I ) + ( II ) + ( III ) íRI^ECIO: ( V ) = ( IV ) x Coeficiente Resumen

ES COpI a f Ie l ;£ § k S 8 ! G I N A L

.RIA DE OBRAS PU>

CTl'kA,

RESOUJCION N“PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO 5FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓNDE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS

OBRA:PROPONENTE:

N°ORDEN CONCEPTO INCIDENCIA

PORCENTUAL1.- Gastos Fiios1.1 Cartel de obra1.2 Cerco de obra1.3 Oficina de Inspección y Obrador1.4 Depósitos y talleres en obra1.5 Tasas y derechos de construcción e instalaciones1.6 Instalación de fuerza motriz1.7 Compra de Pliego1.8 Aval Propuesta1.9 Sellado Contrato1.10 Honorarios y gastos por estudio de propuesta1.11 Transporte e instalación de equipos y herramientas

Subtotal 1

2.- Gastos a realizar durante la eiecución de la obra2.1 Gastos relacionados con la Inspección2.1.1 Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)2.1.2 Combustibles y lubricantes movilidad Inspección2.1.3 Chofer movilidad Inspección2.1.4 Personal de apoyo a la Inspección2.1.5 Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)

Subtotal 2.12.2 Gastos por personal de apoyo y conducción2.2.1 Conducción Técnica2.2.2 Capataces2.2.3 Laboratoristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos2.2.4 Choferes2.2.5 Serenos2.2.6 Administrativos2.2.7 Personal de conservación durante el período de garantía2.2.8 Seguro del personal de obra

Subtotal 2.22.3 Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal2.3.1 Papelería y útiles2.3.2 Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)2.3.3 Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)2.3.4 Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)2.3.5 Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)2.3.6 Equipamiento oficina (Amortización)2.3.7 Seguros (excluido el del personal)2.3.8 Aval Contrato2.3.9 Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)

Subtotal 2.3

Subtotal 2 (2.1+2.2+ 2.3)

Total Gastos Generales e Indirectos 100,00

Firma/s de/los Asesor/es Técn¡co/s Firma del Proponente

ES COPi FIEL DELORIGIMÄL

rájecucioNEiíéfS' 3rATARIA DE OBRAS ’ Uft

Ri t í i i r * 1

OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ -SANTA VICTORIA ESTE

-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALEstará a cargo de la Empresa Contratista la elaboración, presentación ante EDESA S.A. y los trámites de aprobación del Proyecto Ejecutivo de la obra. Este trámite deberá realizarse una vez firmada el Acta de Inicio, para comenzar los trabajos con el proyecto aprobado.De la misma forma estará a cargo de la Contratista la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social acotado al área de influencia directa de la Obra.El Estudio deberá ser presentado ante esta Secretaría para que la misma tramite el Certifica­do de Aptitud Ambiental ante la autoridad competente.• El Estudio deberá ser realizado en un todo de acuerdo al texto de la Ley 7070 y Regla­

mentación.• Los profesionales que realicen el trabajo deberán estar incluidos en el Registro de Con­

sultores para Estudios de Impacto Ambiental y Social que obra en la Secretaría de Am­biente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.

• El informe deberá ser presentado en una copia impresa firmada en todas sus hojas por los consultores y sellada por el consejo Profesional y una versión digital en CD.

A) LINEA DE M. T. EN 33 Kv.DESCRIPCION: La presente Obra comprende la provisión transporte y montaje para la construcción de Línea de Media Tensión en 33 Kv., en con una longitud aproximadamente de 0.54 kmtrs, disposición triangular con hilo de guarda

TRAZADO: La línea se construirá de acuerdo a lo estipulado en los planos ejecu­tivos a realizarse, donde se señalan la totalidad de la estructuras.

CONDUCTOR DE ENERGÍA: Se utilizará cable desnudo AI.Ac. de 50/8 mm2 de sección, de acuerdo a normas IRAM 2187 y 2112.

La altura mínima de los conductores inferiores s/el terreno normal será de 6,50 m.-TENSIÓN MECÁNICA DEL CONDUCTOR: La tensión máxima de los conducto­res de la nueva línea será de 8 Kg./mm2 en la condición crítica de cálculo.VANOS Y DISPOSICIÓN DE LOS CONDUCTORES: El vano máximo será de 80 mts.APOYOS: Serán de H°A° vibrado o centrifugado para las columnas como para las crucetas en las retenciones y desvió.EMPOTRAMIENTO: El empotramiento de los apoyos será igual al 10 % de la longitud total del mismo, como mínimo, de acuerdo a las normas vigentes. FUNDACIONES: Serán a bloque único, de hormigón simple y tendrán una resis­tencia a la compresión mínima de 170 Kg./cm2 a los 28 días, ensayando según normas IRAM 1524, IRAM 1546 e IRAM 1603, calculadas por el método de SULZBERGER.

J=S COPIA FIELy¿PEL ORIGINAL

A. COf i '

'ARIA DE Oft RAS FU6.

OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ-SANTA VICTORIA ESTE

-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

El Hormigón Simple para fundaciones tendrá un dosaje de 250 Kg. de cemento por m3. La granulometría de las arenas corresponderán a las denominadas media y gruesa, el tamaño del ripio estará entre los 2 y 4 cm. Los áridos para el hor­migón se dosificaran por separado, no admitiéndose la ripiosa (mezcla de arena y ripio).

Cuando se ejecuten las fundaciones deberá instalarse el caño de PVC para el pa­so del conductor de puesta a tierra.

❖ AISLADORES: En los apoyos, tanto en los de alineación (MN03) como en las retenciones (cadenas de MN12) se utilizarán aisladores del tipo cerámico.

❖ MONTAJE: El montaje deberá realizarse guardando las normas que imponen el arte y la técnica.

El encrucetado de las estructuras deberá realizarse en el suelo.

Los postes que no sean descargados directamente en piquete serán transporta­dos en alzaprima, prohibiéndose el arrastre por el suelo.

No se permitirá el montaje de estructuras con aisladores ya colocados.

El procedimiento propuesto deberá garantizar el respeto de las tensiones mecáni­cas que resulten de las tablas de tendido de conductores y de las siguientes con­diciones:

1. La tracción sobre el cable no debe sobrepasar en ningún caso las tensiones mecánicas admisibles ni provocar tiros indebidos sobre las estructuras.

2. El manipuleo no debe producir raspaduras ni da(os mecánicos al cable, ni tampo­co los aparatos o herramientas utilizadas.

3. Los anclajes provisorios deben hacerse por medio directo o auxiliar, sin que se produzcan compresiones que dañen o doblen al cable.

4. El contratista deberá ejecutar la obra conforme la tabla de tendido, tiros y flechas para todos los vanos de cinco en cinco grados centígrados, entre las temperatu­ras de cero grado y la máxima correspondiente a la zona. La inspección verificará las condiciones del tendido con las tablas de tendido aprobadas admitiéndose una tolerancia de + 5 % siempre que se verifiquen las distancias mínimas a tierra y otras instalaciones.

PUESTA A TIERRA:a) CONEXIÓN A TIERRA: En el tramo comprendido entre la estructura y el dís- persor a tierra (Jabalina), el conductor será de acero tipo MN100, unido con sol­dadura cuproaluminotérmica. Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC incorporado en el hormigón de la base. El valor máximo de resistencia de tie­rra para la estructuras será de 10 ohm, por lo que se deberá instalar la cantidad de jabalinas necesarias para obtener dicho valor­ía) ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA: Los electrodos o dispersores de pues­ta a tierra estarán constituido por jabalinas tipo Copperweld con una longitud mínima de 1,50 mts., 0=5/8", que y serán colocadas a 1 mt. de distancia de la

ES COPIA FIEL PEL QRiGfKtAjT I'

0 A. OCR __io?T&im t

OS ORRA.S P!,f

IWRAtSTRUCTl'FíA

RESOLUCION N° 852OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­

PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ-SANTA VICTORIA ESTE-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

parte más alejada de la base. Los dispersores deberán estar separados entre sí por 6 mts. como mínimo.-

❖ TRABAJOS COMPLEMENTARIOS :EI proponente deberá considerar los siguien­tes trabajos complementarios:

^ Las podas de árboles necesarias para la ejecución de la obra, previa autorización municipal, Vial o del organismo que correspondiera, dejando 2,50 mts. de espacio mínimo entre los conductores y la vegetación.-

S Antes de proceder a la remoción de veredas y contrapisos, el Contratista realizara sondeos según la indicación del inspector de obras, con el objeto de determinar la ubicación definitiva de los conductores eléctricos, caños de agua, cables telegráfi­cos etc.

Cuando se realicen trabajos que obstaculicen el transito de vehículos o peatones deberán colocarse las se(ales reglamentarias. El contratista será el único respon­sable por la falta de señalización.

Cuando se deba realizar el tendido de conductores, el contratista solicitará la pre­sencia del inspector de obras con no menos de 48 hs. de anticipación, sin la cual no podrá comenzar los trabajos.

Todos los elementos sobrantes de obra como ser tierra, escombros etc., serán transportados hacia los vaciaderos públicos.

❖ TERMINACIÓN: La contratista deberá proveer el total de los materiales necesa­rios para realizar la presente obra, debiendo quedar la misma completamente terminada y lista para la puesta en servicio.

En consecuencia se considerarán incluidos en la oferta todos los materiales y tra­bajos necesarios a tal fin.

❖ NORMAS: Las columnas, crucetas, conductores, aisladores, morsetería en gene­ral, etc., deberán ser materiales nuevos sin uso y de primera calidad, y cumplir es­trictamente con las normas IRAM especificas de cada material, todo lo cual será verificado y aprobado por la inspección de obras previamente al montaje.

❖ ZONA DE SEGURIDAD: Para comenzar con el replanteo el Contratista deberá realizar la limpieza y/o poda de la traza a lo largo de la línea a los fines de su puesta en servicio, en condiciones seguras, conforme a normas vigentes.-

Se indica que todos los gastos que originen estos trabajos deberán estar incluidos en el precio total de la oferta, incluido indemnizaciones que pudieran surgir. -

REPLANTEO DE LA TRAZA: La contratista procederá a efectuar el replanteo total de la traza. Si existiera diferencia entre su replanteo y el indicado en planos realizará la respectiva consulta, a través de la inspección de obra, para estable­cer y proceder a la modificaciones del caso si fuera necesario no reconociéndose adicional alguno en este caso.-MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA: Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, el contratista solicitará a la inspección de la obras la aprobación del instrumental para efectuar la medición de las mismas. La Inspec­ción de Obras establecerá un plan de mediciones de estructuras en base a la ca­racterísticas del terreno, de forma tal que se compruebe el 20% de las tomas de

RESOLU 3*52&

OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA C URVITÀ-SA N TA VICTORIA ESTE

—DPTO.RIVADAVIA -PR O VIN C IA DE SALTA"

tierra. Los valores máximos admisibles serán de 3 Ohm para los Descargadores, 5 ohm para el neutro del transformador y 10 Ohm para las estructuras de H°A° conforme a las especificaciones técnicas vigentes en EDESA en tal sentido.-

TERRENOS Y SERVIDUMBRES

Estará a cargo de la Contratista la gestión de los permisos de paso o servidum­bre que fueran necesarios (Municipalidad, Vialidad, Ferrocarriles, Telecom, etc.) para la ejecución de las obras. Previo a la ejecución de los trabajos en propieda­des ajenas a la Secretaria, el Contratista deberá acordar con la Inspección de Obras la estimación del daño que se pueda ocasionarse a terceros como conse­cuencia de la realización normal de los mismos. Estará a cargo del Contratista el pago de las indemnizaciones, daños y perjuicios causados a terceros por negli­gencia o culpa que le fueran imputables.CORTES DE ENERGÍA: Cuando el Contratista necesitare cortar el suministro de energía en el lugar de emplazamiento de la obra, para la ejecución de los traba­jos, deberá coordinar con el inspector de obra y el distrito correspondiente los horarios de cortes con 7 días de anticipación, con el objeto de no entorpecer el suministro de energía eléctrica en la zona afectada. En el caso de prolongación del tiempo estipulado será absoluta responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que se reclamen a esta Empresa, como así también el pago de los da­ños, si correspondiere aceptando desde ya esta obligación sin reparos ni condi­ciones. Simultáneamente por cada 15 min. de atraso esta Empresa cobrara una multa de Pesos

❖ B) CENTROS DE TRANSFORMACION AEREO:*> DESCRIPCIÓN: El presente comprende la provisión de todos los materiales y ma­

no de obra, necesaria para la instalación y montaje de un centro de transformación aérea tipo biposte de hasta 100 KV. p/33 Kv. sobre apoyos de H°A°. s/plano norma­lizado por EDESA S.A., con un transformador de 100 KV de relación 33/ 0,400- 0,231 Kv.- cantidad dos centros de transformación.

❖ UBICACIÓN: Según plano ejecutivo.❖ APOYOS: Serán de H°A° centrifugado o vibrado.❖ CORTES DE ENERGIA: Los cortes de energía necesarios para realizar estos tra­

bajos serán comunicados a la inspección, programándose de tal forma que coinci­dan con los cortes requeridos para el RUBRO (A).-

❖ CONDUCTORES DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR EN B.T.: desde la salida ce los bornes de B.T. del trafo hasta los seccionadores tipo APR se utilizará cable t po Sintenax de Cu. de 1,1 Kv. de 1x120 mm2 de sección, en doble terna.-

❖ PUESTA A TIERRA: Se realizará de acuerdo a lo indicado en las normas de EDE­SA S:A., consistiendo en seis jabalinas tipo copperweld de 1,5 mts conectadas en- t'e si por conductor de Cu de 50 mm2 y unidas al mismo con soldaduras cuproalu- ninotérmicas, debiéndose obtener un valor máximo de 3 ohm.-

La puesta a tierra del neutro del transformador será colocada en el primer poste de la red de baja tensión.-

’! DESCARGADORES: Serán del tipo OXIDO DE ZINC antivandálico , con desligador . de 33 Kv. 10 KA., en su parte inferior estarán conectado al conductor colector de 10

/ j f nm2 de Cu como se indica en el plano de Subestación Transformadora, y serán

;OPlA /̂ OHEJHCUCIONEWE' ;>'CTARIADE OBRAS PU&...

RESOLUCION VP 352OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­

PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ-SANTA VICTORIA ESTE-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

instalados en la parte posterior de la cruceta inferior donde se efectúa la derivación para los Centro de Transformación.

❖ TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Deberá ejecutar los siguientes trabajos:

1. Las podas de árboles que sean necesarias, previa autorización municipal.-2. Acondicionamiento, limpieza y reposición de las veredas y sectores afectados por

la obra.-3. La verificación del traslado a las nuevas instalaciones de eventuales instalaciones

de terceros (como por ejemplo: vídeo cable).-

C) REDES AEREAS DE BAJA TENSION

DESCRIPCIÓN: El presente Rubro comprende la provisión transporte y montaje para la construcción de REDES de BAJA TENSIÓN cantidad 2.8 kilómetros con conductores preensamblados sobre Columnas de H°A°V° de 7,50/600/3 en las re­tenciones y Desvíos; y sobre postes de madera tratada de 7,50 mts en las suspen­siones. No se permitirá utilizar valores inferiores a los que figuran en el plano. CONDUCTOR DE ENERGÍA: En los tramos a construir será cable preensamblado aislado en polietileno reticulado (XLPE), de acuerdo a las normas IRAM 2263 co­rrespondiente. Las secciones se indican en el plano adjunto.

TENSIÓN MECÁNICA DEL CONDUCTOR: La tensión máxima de los conductores de la nueva línea será de 8 Kg/mm2 en la condición crítica de cálculo.-

❖ HERRAJES Y MORSETERIA: Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, collares, etc. serán de PRIMERA CALIDAD, las cuales serán verifica­das por el Inspector de Obra antes de su montaje. Cuando la Inspección lo consi­dere se colocarán precintos dentados de plástico para dar rigidez al haz preensam­blado.-

❖ DATOS GARANTIZADOS: El proponente deberá adjuntar planilla de datos garanti­zados de todos los elementos del presente Concurso

TERMINACIÓN: El Contratista deberá proveer el total de los materiales necesarios para realizar la presente obra, debiendo quedar la misma completamente termina­da y lista para la puesta en marcha. En consecuencia se considerarán incluidos en la oferta todos los materiales y trabajos necesarios a tal fin.-

Se destaca que las longitudes expresadas en el presente Pliego son indicativas, por lo tanto queda desestimado todo reclamo de ADICIONAL que pudiere surgir an- te divergencias de lo expresado en el pliego.

1 «A.^N O R M A S : Los postes y crucetas de madera terreno, dejando el lugar de operación 9?$bre de obstáculo, desperdicios de material y de basuras debiendo retirar todo el

aterial sobrante o instalaciones temporales, tan pronto como su uso no sea nece- rio.-

c a r o l .w aSECRETAR/A

tmSTERIO DF ¡i T l ü H í w Y V t

^ O P I A jp’f jé i '

l

«EJECUCION E !NB ?¡T ATARIA DE OBRAS PUF.

OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ -SANTA VICTORIA ESTE

-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

Se indica que todos los gastos que originen estos trabajos deberán estar incluidos en el precio total de la oferta, incluido indemnizaciones que pudieran surgir. -

❖ REPLANTEO DE LA TRAZA: El Contratista procederá a efectuar el replanteo total de la traza. Si existiera diferencia entre su replanteo y el indicado en planos reali­zará la respectiva consulta, a través de la Inspección de Obras, para establecer y proceder a la modificaciones del caso si fuera necesario, no reconociéndose adi­cional alguno en este caso.-

❖ TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Se deberá ejecutar en los lugares necesarios los siguientes trabajos:

1. Poda de árboles, previa autorización de la municipalidad.-2. Acondicionamiento, limpieza y reposición de veredas y frentes de inmuebles afec­

tados, con material a cargo del contratista.-❖ VANOS Y DISPOSICIÓN DE LOS CONDUCTORES: El vano máximo no debe

sobrepasar los 30 mts. Los conductores serán suspendidos por medio de morse- tería para conductores preensamblados que deben fijarse a las columnas. En con­secuencia al diseñar las estructuras se deberá tener en cuenta esta situación para dejar los agujeros que correspondan. En las retenciones deberá utilizarse también en los casos que fuere necesario collares de Fe Galvanizado. En caso de que lo solicite la Inspección, el Contratista deberá colocar un dinamómetro para verificar el tensado del conductor.

❖ EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD: El uso de equipo completo de seguridad será exigido para todo el personal de obra, no admitiéndose en la misma la permanencia de personas que carezcan del equipo reglamentario de seguridad, compuesto esencialmente por casco, guantes, botines y cinturones de seguridad, los que de­berán ser de primera calidad y en óptimo estado de conservación.

❖ PERMISOS MUNICIPALES: El Contratista deberá respetar la reglamentación mu­nicipal en lo que se refiere al trazado y construcción de la obra, y será responsable de presentar ante el Municipio la documentación exigida.

❖ D) REDES AEREAS DE ALUMBRADO PUBLICO

La presente obra comprende la provisión de materiales e instalación sobre postes o columnas de redes de baja tensión de EDESA S.A., de 20 (veinte) puntos de Luz”, conforme a la siguiente descripción:

PUNTO DE LUZ:Se entiende por “Punto de Luz” al conjunto formado por: artefacto, brazo soporte, fotocontrol, lámpara, equipo de arranque, cables (se incluye conductor piloto) y to-

^ do otro elemento necesario para su correcto funcionamiento, en concordancia a las cripciones:

RESOLUCION N°OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM- %

PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ -SANTA VICTORIA ESTE-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

Serán marcas de primera linea. Con artefacto que cumpla con el grado de protec­ción IP54 y lámpara a Led potencia de 100 watts.

BRAZO SOPORTE:Serán de Hierro Galvanizado de 0 1 y %” x 2,30 mts. de desarrollo con ángulo de 15°, provistos de 2 (dos) abrazaderas con bulones; para postes de madera, de­biéndose prever de abrazaderas más grandes para columnas de Hormigón Arma­do.La altura de montaje, será indicada por el Inspector de Obra.COMANDO:Las luminarias serán comandadas por intermedio de sensores de luz y conectadas en forma directa.

PROTECCION:El circuito estará protegido con grampa PKD14 con fusible incorporado normaliza­do.CONDUCTORES:Las conexiones internas de la luminaria serán con cable con aislación para alta temperatura. Los conductores para el conexionado a la red y para el resto de la ins­talación, será con cable Tipo Taller subterráneo de 3 x 2.5 mm2.CONEXIONADO:El conexionado a la red se efectuará con Morsetos Tipo Dentados PKD 14.

ALIMENTACION:Para alimentar las luminarias a instalar, se deberá colocar conductor piloto tipo pre- ensamblado de 2x25 mm2 como mínimo, siendo la sección definitiva la que resulte del cálculo de caída de tensión, que deberá realizar la Empresa Contratista, y pre­sentar a la Municipalidad conjuntamente con el resto de la documentación.El costo de la instalación del conductor piloto, incluido los accesorios, debe ser te­nido en cuenta por el Oferente en la respectiva Oferta.

TRAMITES DE HABILITACION:El tramite de conexionado a la red de EDESA S.A., correrá por cuenta de la Em­presa Contratista, dejando todas las instalaciones en perfecto estado de funciona­miento. La Contratista en su Oferta, deberá incluir los derechos de conexión, que fi­je la Distribuidora.

NORMAS VIGENTES:Para la presente obra rige la Ley N° 6838 de Contrataciones de la Provincia de Sal­t a .

La presente obra se regirá también por las Especificaciones Comerciales de EDE­SA S.A., Ley de Seguridad Eléctrica N° 7469 y su Decreto Reglamentario N° 3473/07.

simismo se regirá por la siguiente Especificación Técnica: “Exigencias y Normas écnicas Generales para la Confección y Ejecución de Proyectos de Alumbrado

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

¡EJECUCION E !N£ .Jf.TARIA DE OBRAS F

OBRA “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO EM­PLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD LA CURVITÀ -SANTA VICTORIA ESTE

-DPTO.RIVADAVIA -PROVINCIA DE SALTA"

Público” - ANEXO IX y Ordenanza 3307/81, de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.Toda otra especificación técnica que no estuviere contemplada en los mismos, se regirá por las Normas integradas al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para las Obras Civiles) y de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica Argentina).

TRAMITES VARIOS:

La Empresa Contratista, antes de comenzar con la ejecución de la obra, deberá gestionar ante el Municipio la aprobación de la obra, previo visado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingeniero y Profesiones Afines de la provincia, co­rriendo por cuenta de esa Empresa los gasto que demande dicha gestión, debiendo comunicar a la Inspección de la Obra, la aprobación de estos tramites.

❖ E) PILARES DE MEDICION DOMICILIARIAS

❖ DESCRIPCIÓN: El presente Rubro comprende la provisión transporte y montaje de 185 acometidas domiciliarias (pilares premoldeados) según las normas AEA 95150 (Edición 2007) - Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Su­ministro y Medición de B.T.; y AEA 90364 (Edición 2006) - Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmueble.

❖ CAÑO DE BAJADA: caño de hierro galvanizado en caliente (IRAM-IAS U 500 2502) de longitud 3 mts., diámetro 32 mm. (1” y %), espesor de pared mayor o igual 1,6 mm, preaislado internamente para Un igual o mayor a 1.000 volt, y curva de materiales aislante (PVC) de diámetro 32 mm apta para intemperie.

❖ CAJA DE MEDIDOR MONOFASICO: medidas mínimas 240x170x160 mm, caja y tapa de material aislante con protección UV (ASTM G154) autoextinguible (IEC 60695-1) grado de protección mínimo IP43 resistente al impacto mínimo IK 10 y ri­gidez dieléctrica mayor o igual a 1000 volt.

❖ CANALIZACION PRINCIPAL: será de material aislante, caño rígido semipesado de PVC autoextinguible diámetro mínimo 25 mm (1”) y conectores de material aislante.

❖ LINEA PRINCIPAL: conductores unipolares Cu./PVC 450/750 volt., sección minima 4 mm2.

❖ TABLERO PRINCIPAL: el gabinete para este tablero será de material aislante (ais- lación clase II) apto para intemperie y debe ser instalado en el mismo pilar de medi­ción. según 771.20.3.1 de AEA 90364.Debera contar con interruptor diferencial de 2x25Amper sensibilidad 30 mA.

E S C O P I A F IE L . H F S O R I G I N A I .

la

^ * rac/

isauq