empresa provincial de la energia de santa … · cable subterráneo xlpe conductor de cobre para...

Obra: E 328/2 ET 132/33/13,2 kV Chapero

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGA DE SANTA FE Unidad Proyectos - San Martn 2365 - 10Piso - Santa Fe Tel. 0342-4505782 / Fax 0342-4505783

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

OBRA E- 328/2:

ESTACIN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV CHAPERO

CIUDAD DE RECONQUISTA



OBRA E- 328/2: ESTACIN TRANSFORMADORA 132/33/13,2KV CHAPERO

INDICE GENERAL

N DESCRIPCIN PAG.

TOMO I

1 DATOS DE LA APERTURA.....................

2 MEMORIA DESCRIPTIVA.

3 CMPUTO OFICIAL..............

4 PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES (P.U.B. Y C.) ....

5 PLIEGO COMPLEMENTARIO AL P.U.B. Y C

6 ANEXO M.O.S.P.Y V ........................................................................................

7 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES...

8 RES. N 494/09 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO .

9 RES. N 19/2011 API CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL .

TOMO II

10 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES .....

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ...

TOMO III

12 DATOS TCNICOS GARANTIZADOS ............................................................

13 PLANOS ...........................................................................................................

TOMO IV

14 CRONOGRAMA DE INVERSIONES ................................................................

15 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ..............................................

16 FORMULARIO DE PROPUESTA .....................................................................

17 PLANILLAS DE COTIZACION ........................................................................



1. DATOS DE LA APERTURA



DATOS DE APERTURA

DENOMINACION:

OBRA E-328/2

ESTACIN TRANSFORMADORA 132/33/13,2KV CHAPERO

LICITACIN PUBLICA N .

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 22.519.518,11 con I.V.A. incluido.

Pesos: Veintids Millones Quinientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho, con

Once Centavos I.V.A. Incluido.

APERTURA:

Fecha: ....../....../...... Hora: Lugar: San Martn 2365 - 7 Piso Oficina 07 Santa Fe Garanta de oferta 1%: $ 225.195,18

Valor del Pliego: $ 27.916,76 + I.V.A. (Pesos: Veintisiete Mil Novecientos Diecisis con Setenta y Seis Centavos) ms IVA.

abonassiTexto2709



2. MEMORIA DESCRIPTIVA



MEMORIA DESCRIPTIVA OBRA ELECTROMECANICA

OBRA 328/2 ET 132/33/13,2 KV CHAPERO

La Estacin Transformadora 132/33/13,2 [kV], 2x30 [MVA] Chapero ser construida

dentro del predio correspondiente a la ex usina diesel que llevara el mismo nombre, y que

fuera el origen de la distribucin de la energa elctrica en esta ciudad.

Esta Estacin Transformadora ser alimentada mediante la ejecucin de la Obra E-

328/1 correspondiente a la LAT 132 kV Alimentacin de la ET Chapero.

Desde el punto de vista elctrico la configuracin de la ET Chapero ser la siguiente:

En una primera etapa se prev la instalacin de un transformador de potencia

132/34,5/13,86 kV - Y/Y/D - 30/30/30 MVA y un Centro de Distribucin constituido por un

panel de celdas de 13,2 kV de seguridad aumentada. La instalacin quedar prevista para

su futura ampliacin con otro transformador de similares caractersticas, el agregado de

otras cinco celdas de 13,2 kV y un futuro Centro de Distribucin en 33 kV constituido por

nueve celdas.

En el nivel de tensin de 132 kV la ET Chapero estar compuesta de una playa

intemperie para el montaje de los equipos, y una instalacin cubierta a construirse en el

edificio existente a refaccionar que prev Sala de Celdas para el equipamiento de 13,2 kV y

futuro de 33 kV, Sala de Comando que contendr el Tablero de Control, Bastidor de

Proteccin y Medicin, y los equipos correspondientes a las Comunicaciones. Adems el

edificio contar con un recinto independiente para la ubicacin de la Sala de Bateras con

sus correspondientes cargadores, y otras dependencias como una Depsito y un Taller de

Mantenimiento.

Desde el punto de vista elctrico, podemos decir que en el nivel de 132 kV se

construir un simple juego de barras del tipo flexible que a futuro ser seccionada mediante

un acoplamiento longitudinal mediante interruptor, tambin se construirn un campos de

entrada de lnea y un campo de acometida al transformador de potencia. Se prev la

construccin de las bases todos los campos a construirse con posterioridad, esto es el

segundo campo de entrada de lnea, el segundo campo de transformador y el campo de

acoplamiento de barras.

El nivel de 13,2 kV estar compuesto por veinticinco (23) celdas simple barra,

integradas de la siguiente forma: dos (2) celdas de entrada de transformador, diecisiete (15)

celdas Alimentadoras y Distribuidoras, dos (2) de Medicin de Tensin, dos (2) de



Alimentacin para Capacitores, una (1) de Servicios Auxiliares y una (1) de Acoplamiento

Longitudinal de Barras.

En la playa intemperie se prev adems la instalacin del Transformador Creador de

Neutro correspondiente al transformador de potencia que se instalar, y la fundacin

correspondiente para el futuro reactor del otro transformador de potencia; y la instalacin de

dos transformadores de Servicios Auxiliares relacin 13,2/0,400-0,230 kV.

Tambin se incluye en la presente Licitacin el tendido de Cable Subterrneo de 13,2

kV para realizar la primera etapa de modificacin de la Red de Distribucin de la ciudad de

Reconquista a los efectos de poder distribuir energa en forma inmediata a la finalizacin de

la construccin de la ET Chapero.



3. COMPUTO OFICIAL



A RUBRO A: PROVISIONES OBRA ELECTROMECANICA

1 Provisin de Materiales y Equipos Electromecnicos de 132 kV

1.1 Aislador Soporte de 132 KV segn Esp. Tc. Un. 3

2 Provisin de Materiales y Equipos Electromecnicos de 13,2 kV

Campo de Salida de Transformador de Potencia

2.1 Seccionador tripolar, rotativo, t/exterior, 13,2 kV. 2.000 A comando manual y a distancia segn Esp. Tc. Un. 1

2.2 Aislador Soporte de Barras 13,2 KV segn Esp. Tc. Un. 6

2.3 Descargadores sobretensiones de OZn 15 kV 10 kA. Tipo Estacin con Contador de Descarga segn Esp. Tc.

Un. 3

2.4 Cable subterrneo aislacin XLPE conductor de cobre 13,2 kV 1 x 400 mm2

pantalla de cobre 50 mm2 Cat. I segn Esp. Tc. Gl. 1

2.5 Conjunto tripolar de terminales termocontrables para Exterior tipo HVT-E-153 de Raychen o similar, segn Esp. Tc.

Cjto. 3

2.6 Conjunto tripolar de terminales termocontrables para Interior tipo HVT-1-153 de Raychen o similar, segn Esp. Tc.

Cjto. 3

Campo de Reactor de Neutro TP N 1

2.7 Reactor trifsico creador de neutro artificial Un=13,2kV - Sn=1450 kVA - Xo=12 ohm - Conexin Zig-Zag, segn Esp. Tc.

Un. 1

2.8 Cable subterrneo XLPE conductor de cobre para 13,2 kV 3 x 70 mm2 Cat. I. para alimentacin Reactor de Neutro segn Esp. Tc. Incluye la provisin de los Terminales de Conexin tipo exterior segn Esp. Tc.

Gl. 1

Transformador de Servicios Auxiliares CA

2.9 Transformadores servicios aux. 13,2/0,400-0,231 kV +/-2,5-5% - 315 KVA - Dy11 - Ucc=4% segn Esp. Tc.

Un. 1

2.10 Seccionadores Unipolares a cuchilla segn Esp. Tc. Un. 3

2.11 Cable subterrneo aislacin XLPE conductor de cobre para 13,2 kV 3 x 70 mm2 Cat. I. para alimentacin TSA segn Esp. Tc. Incluye la provisin de los Terminales de Conexin Interior y Exterior segn Esp. Tc.

Gl. 1

2.12 Aislador 13,2 kV soporte de barras acometida TSA segn Esp. Tc. N 3

2.13 Descargadores sobretensiones de OZn 15 kV 10 kA. Tipo Estacin segn Esp. Tc.

N 3

3 Provisin de Materiales para el Sistema de Playa Intemperie para el Nivel de Tensin 132 kV

Soportes y Estructuras de Hormign Armado

3.1 Prtico de HA Entrada y/o Salida de LAT 132 kV segn Esp. Tc. N 1

3.2 Prtico HA para Simple Juego de Barras con conductores AlAc 300/50 mm2 segn Esp. Tc.

N 3

3.3 Prtico de HA para Acometida al Transformador de Potencia, incluye la provisin de perfiles metlicos y accesorios de montaje segn Esp. Tc.

N 1



3.4 Soportes de HA para Montaje de Seccionadores Tripolares 132 kV con y sin cuchillas de PAT segn Esp. Tc.

N 3

3.5 Soportes de HA para Montaje de Equipos 132 kV de polos independientes segn Esp. Tc.

N 15

3.6 Soportes de HA para Montaje Acometida Transformador Servicios Auxiliares segn Esp. Tc.

N 1

3.7 Columnas de HA para soportes hilo de guardia segn Esp. Tc. N 2

3.8 Columnas de HA para Torres de Iluminacin incluye provisin de escalera metlica tipo marinera y plataforma soporte de equipos y accesorios segn Esp. Tc.

N 2

Conductores de Energa para Vinculacin de Equipos AT

3.9 Cao de Cobre de 50 mm de dimetro y 4 mm de espesor segn Esp. Tc. Gl. 1

3.10 Cable Al/Ac 300/50 mm2 segn Esp. Tc. Gl. 1

Conductor de Proteccin

3.11 Conductor de guardia AG 50 mm2 segn Esp. Tc. m 300

Herrajes, Accesorios y Morsetera de Playa

3.12 Cadena de Retencin Doble Barras 132 kV con herraje segn Esp. Tc. N 15

3.13 Cadena de Suspensin Simple 132 kV con herraje segn Esp. Tc. N 3

3.14 Herrajes y accesorios p/ retencin cable de guardia segn Esp. Tc. Gl. 1

3.15 Morsetera y accesorios para el conexionado de equipos en Playa Exterior segn Esp. Tc. Gl. 1

Sistema de Puesta a Tierra

3.16 Sistema de Puesta a Tierra segn Esp. Tc. Gl. 1

Conductores y Tableros para Interconexiones en Baja Tensin

3.17 Cables de comando, sealizacin, medicin, proteccin, F.M., comunicacin, iluminacin y tomacorrientes segn Esp. Tc.

Gl. 1

3.18 Cable subterrneo 3x120+1x70 mm2 de Cobre salida del Transformador de Servicios Auxiliares al Tablero SA en Sala de Comando segn Esp. Tc.

Gl. 1

3.19 Cable Subterrneo 3x95+1x50mm2 de Cobre para Alimentacin Tablero Tomacorrientes Tratamiento de Aceite en Playa desde Salida de Transformador de Servicios Auxiliares segn Esp. Tc.

Gl. 1

3.20 Tablero exterior de interconexin pilotos de transformadores de potencia segn Esp. Tc.

N 2

3.21 Tablero para Interruptores y Tomas Salida BT Transformador SA segn Esp. Tc.

N 1

3.22 Tablero Tomacorriente para Tratamiento de Aceite segn Esp. Tc. N 1

3.23 Tablero exterior para Distribucin circuito Iluminacin de Emergencia segn Esp. Tc.

N 2

3.24 Tablero exterior para Distribucin Iluminacin Normal, de Emergencia y Tomas CC y CA segn Esp. Tc. -

N 2



3.25 Artefactos exteriores para Iluminacin Normal y de Emergencia segn Esp. Tc.

Gl. 1

4 Provisin de Materiales para la Sala de Comando

Tablero General de Comando, Control y Sealizacin

4.1 Panel N1: Transformador de Potencia N 1 segn Esp. Tc. Gl. 1

4.2 Panel N2: Campos de Entrada LAT 132kV (Actual y Futuro) y Acoplamiento de Barras 132 kV (Futuro), 33 kV (Futuro) y 13,2 kV (Actual) segn Esp. Tc.

Gl. 1

4.3 Panel N3: Transformador de potencia N 2 (Futuro) segn Esp. Tc. Gl. 1

4.4 Panel N4: Avisos agrupados - Alarmas segn Esp. Tc. Gl. 1

4.5 Panel N5: Servicios Auxiliares de CA segn Esp. Tc. Gl. 1

4.6 Panel N6: Servicios Auxiliares de CC segn Esp. Tc. Gl. 1

5 Armario de Proteccin y Medicin

5.1 Panel N1: Armario Borneras Frontera Celdas MT segn Esp. Tc. Gl. 1

5.2 Panel N2: Transductores Celdas MT segn Esp. Tc. Gl. 1

5.3 Panel N3 Armario Borneras Frontera Playa AT segn Esp. Tc. Gl. 1

5.4 Panel N4: Transductores Playa AT segn Esp. Tc. Gl. 1

5.5 Panel N5: Proteccin y medicin LAT 132 kV Avellaneda - Chapero segn Esp. Tc.

Gl. 1

5.6 Panel N6: Protecciones y medicin Transformador de Potencia I y RN I segn Esp. Tc. Gl. 1

5.7 Panel N7: Protecciones y medicin Transformador de Potencia II y RN II. (Reserva) segn Esp. Tc.

Gl. 1

5.8 Panel N8: Protecciones y medicin LAT 132 kV Futura. (Reserva) segn Esp. Tc.

Gl. 1

5.9 Panel N9: Proteccin Acoplamientos en 132 kV (Futuro), 33 kV (Futuro) y 13,2 kV y Sub-Frecuencia segn Esp. Tc. Gl. 1

6 RTU y Gabinete de Comunicaciones

6.1 Equipamiento Comunicaciones segn Esp. Tc Gl. 1

6.2 Equipamiento Teleproteccin segn Esp. Tc. Gl. 1

6.3 Equipamiento Telecontrol segn Esp. Tc. Gl. 1

7 Cargador de Batera y Batera para la E.T.

7.1 Cargador de Batera y conmutador de carga segn Esp.Tc. N 1

7.2 Banco de Batera de Acumuladores segn Esp.Tc. N 1

8 Provisin de Materiales para Vinculaciones Subterrneas en 13,2 kV con red existente

8.1 Cable Subterrneo XLPE 13,2 kV conductor de Aluminio de 1x185 mm2 y pantalla de cobre de 50mm2. Cat. I, segn Esp. Tc.

m 13500

8.2 Conjunto tripolar de terminales termocontrables para Exterior tipo HVT-E-153 de Raychen o similar, segn Esp. Tc. Cjto. 9



8.3 Conjunto tripolar de terminales termocontrables para Interior tipo HVT-1-153 de Raychen o similar, segn Esp. Tc.

Cjto. 5

8.4 Provisin de descargadores de sobretensin tipo Lnea 15kV - 5kA; segn Esp. Tc.

Un 27

8.5 Provisin de seccionadores 13,2kV - 400A a cuchilla, uso intemperie. Apto Loadbuster. Conjunto tripolar, segn Esp. Tc.

Un 9

8.6 Provisin de materiales para el montaje seccionamiento areo segn TN231_2 en nuevo Distribuidor N 1; segn Esp. Tc.

Gl. 1



B RUBRO B: MONTAJE

1 Montaje de Materiales y Equipos Electromecnicos de 132 kV

1.1 Montaje de Transformador de Potencia 132/34,5/13,8 kV 30/30/30 MVA con Regulador Bajo Carga segn Esp. Tec.

N 1

1.2 Montaje de interruptor comando tripolar 132 kV, 1250 A, 5 GVA segn Esp. Tec.

N 1

1.3 Montaje de interruptor comando Unitripolar 132 kV, 1250 A, 5 GVA segn Esp. Tec. N 1

1.4 Montaje de seccionador tripolar 132 kV, 800 A. Disposicin polos paralelos, con cuchillas de puesta a tierra, segn Esp. Tec.

N 1

1.5 Montaje de seccionador tripolar 132 kV, 800 A. Disposicin polos paralelos, sin cuchillas de puesta a tierra, segn Esp. Tec.

N 2

1.6 Montaje de transformador de corriente 132 kV segn Esp. Tec. N 6

1.7 Montaje de transformador de tensin 132/V3; 0,11/V3 kV.segn Esp. Tc. N 3

1.8 Montaje de descargadores sobretensiones 132 kV-10 kA y contador descargas segn Esp. Tec.

N 6

1.9 Montaje de aislador Soporte de 132 KV segn Esp. Tec. N 3

2 Montaje de Materiales y Equipos Electromecnicos de 13,2 kV

Campo de Salida de Transformador de Potencia

2.1 Montaje de Seccionador tripolar, rotativo, t/exterior, 13,2 kV. 2.000 A comando manual y a distancia segn Esp. Tc.

N 1

2.2 Montaje de aislador Soporte de Barras 13,2 KV segn Esp. Tc. N 6

2.3 Montaje de descargador de sobretensiones de OZn 15 kV 10 kA tipo estacin con Contador de Descarga segn Esp. Tc.

N 3

2.4 Tendido de cable subterrneo de cobre para 13,2 kV. 1 x 400 mm2 alimentacin Celdas segn Esp. Tc.

Gl. 1

2.5 Montaje de terminal tripolar termocontrable para Exterior tipo HVT-E-153 de Raychen o similar, segn Esp. Tc.

N 3

2.6 Montaje de terminal tripolar termocontrable para Interior tipo HVT-I-153 de Raychen o similar, segn Esp. Tc.

N 3

Montaje Transformador de Servicios Auxiliares

2.7 Montaje de Transformador para Servicios Auxiliares de CA Un=13,2 kV S=315 KVA y elementos adicionales segn Esp.Tec.

N 1

2.8 Tendido de cable subterrneo de cobre para 13,2 kV. ( 3 x 70 mm2) incluido el montaje de los terminales desde la Celda de MT hasta el TSA segn Esp. Tc.

Gl. 1

2.9 Montaje de descargador de sobretensiones de OZn 15 kV 10 kA tipo estacin segn Esp. Tc.

N 3

Montaje Reactor Trifsico creador de Neutro Artificial

2.10 Montaje de reactor trifsico creador de neutro artificial Un=13,2kV - Sn=1450 kVA, segn Esp. Tec.

N 1

2.11 Tendido de cable subterrneo de cobre para 13,2 kV. 3 x 70 mm2 incluido

terminales para alimentacin RN segn Esp. Tc. Gl. 1



Montaje Celdas de MT 13,2 kV

2.12 Montaje, conexionado y puesta en servicio de Celdas 13,2 KV segn Esp. Tc.

Gl. 1

3 Montaje de Materiales para el Sistema de Playa de Intemperie para los Niveles de Tensin de 132 y 13,2 kV

Soportes y Estructuras de Hormign Armado

3.1 Montaje de Prtico de HA Entrada y/o Salida de LAT 132 kV segn Planos y Esp. Tc. N 1

3.2 Montaje de Prtico HA para Simple Juego de Barras con conductores AlAc 300/50 mm2 segn Planos y Esp. Tc.

N 3

3.3 Montaje de Prtico de HA para Acometida al Transformador de Potencia, incluye la provisin de perfiles metlicos y accesorios de montaje segn Planos y Esp. Tc.

N 1

3.4 Montaje de Soportes de HA para Montaje de Seccionadores Tripolares 132 kV con y sin cuchillas de PAT segn Planos y Esp. Tc.

N 3

3.5 Soportes de HA para Montaje de Equipos 132 kV de polos independientes segn Planos y Esp. Tc.

N 15

3.6 Montaje de Soportes de HA para Montaje Acometida Transformador Servicios Auxiliares N 1

3.7 Montaje de Columnas de HA para soportes hilo de guardia segn Planos y Esp. Tc.

N 2

3.8 Columnas de HA para Torres de Iluminacin incluye provisin de escalera metlica tipo marinera y plataforma soporte de equipos y accesorios segn plano y Esp. Tc.

N 2

Conductores de Energa para Vinculacin de Equipos 132 kV

3.9 Montaje de herrajes, accesorios y morseteria de Playa, segn Esp.Tec.. Gl. 1

3.10 Tendido de conductores de barras e interconexiones entre equipos de playa, segn Esp. Tc.

Gl. 1

Sistema de Puesta a Tierra

3.11 Construccin del Sistema de Puesta a Tierra de la ET, segn Esp.Tec. Gl. 1

4 Montaje de Cables de Comando, de Distribucin en B.T. e Iluminacin

Conductores de comando y energa BT

4.1 Cables de comando, sealizacin, medicin, proteccin, F.M., comunicacin, iluminacin y tomacorrientes segn Esp.Tec. Gl. 1

4.2 Tendido de cables y conexionado en B.T montaje de tableros de BT en Playa Exterior, segn Esp. Tc.

Gl. 1

4.3 Iluminacin normal y de emergencia Playa Exterior segn Esp.Tec. Gl. 1

5 Montaje de Materiales en Sala de Comando

5.1 Montaje del Tablero General de Comando, Control, Sealizacin, Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Contnua segn Esp.Tec.

Gl. 1

5.2 Montaje de Bastidor de Proteccin y Medicin segn Esp.Tec. Gl. 1



5.3 Montaje del Gabinete de Comunicaciones, Telecontrol y Teleprotecciones segn Esp. Tc.

Gl. 1

6 Montaje de Materiales en Sala de Batera

6.1 Montaje de Cargador de Bateras segn Esp. Tc. Gl. 1

6.2 Montaje de Banco de Bateras segn Esp. Tc. Gl. 1

7 Ejecucin de Vinculaciones Subterrneas en 13,2 kV con red existente

7.1 Tendido de Cable Subterrneo XLPE 13,2 kV conductor de Aluminio de 1x185 mm2 y pantalla de cobre de 50mm2. Cat. I, segn Esp. Tc.

m 13500

7.2 Ejecucin de terminales termocontrables conjunto tripolar Interiores y Exteriores en nuevos distribuidores, segn Esp. Tc.

Cjto. 14

7.3

Ejecucin completa de acometidas de Cable Subterrneos sobre soporte existente de LMT areas, incluye la provisin y el montaje de proteccin mecnica y el montaje de descargadores y seccionadores a cuchilla segn Esp. Tc.

Cjto. 9

7.4 Montaje de seccionamiento areo segn TN231_2 en nuevo Distribuidor N 1; segn Esp. Tc. Cjto. 1

8 Ensayos y Puesta en Servicio

8.1 Ensayos de Puestas en Servicio segn Esp. Tc. Gl. 1

9 Tareas Complementarias

9.1 Desmontaje de Celdas existentes en nave ex-usina Chapero segn Esp. Tc.

Gl. 1



Rubro C Obras Civiles

C.1 Playa Intemperie 1 PREPARACION DEL TERRENO Y TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza y Replanteo gl 1

1.2 Demoliciones gl 1

1.3 Movimiento de suelos - Compactacin m3 600,00

1.4 Relleno de canales - compactacin m3 200,00

1.5 CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRADO OLMPICO ALTURA 2.45 M m 165,00

1.6 LIMPIEZA Y VERTICALIZACIN DE CERCO DE ALAMBRADO EXISTENTE m 150,00

1.7 ALTEO, REPARACIN Y CONSTRUCCIN DE MURO MAMPOSTERA CON REJA gl 1

1.8 PROVISION Y COLOCACION DE PORTONES DE INGRESO Pza 2

1.9 PROVISION Y COLOCACION DE PORTONES DE INGRESO TRAFO Pza 2

1.10 ACCESOS gl 1

1.11 GALPON PARA ALMACENES gl 1

1.12 REPARACION DE GALPON DE SERVICIO gl 1

2 EXCAVACINES

2.1 Manuales m3 473,70



2.2 A Mquina p/pavimentos m3 630,00

2.3 A Mquina p/caeros m3 975,23

3 CAMINOS

3.1 Rotura de Pavimento Hormign Armado m2 870,00

3.2 Pavimento Hormign Armado m2 1700,00

3.3 Pavimento de hormign sin armar m2 400,00

3.4 Mejorado de ripio en calle interna con base de suelo cal

m2 850,00

4 CAMARAS Y CAEROS

4.1 Cmara tipo C3 1,20x1,20 m pza 5



4.4 Caeros dimetro 100 mm m 1426,40

4.5 Tareas civiles p/tendido de Biducto de polietileno para tendido de FO m 97,39

4.6 Camara separadora de aceites y agua gl 1

5 FUNDACIONES

5.1 Hormigon H8 Bases m3 14,05



5.2 Hormign Armado H21 Base Transformador de Potencia

m3 51,92

5.3 Hormigon H21 Base Tipo monobloque m3 86,55

5.4 H21 Base interruptor unitripolar (viga de fundacion) m3 10,65

5.5 H21 Base Trafo SA y RN (platea) m3 8,72

6 CABINA PARA EXINGUIDOR

6.1 Cabina para Extinguidor gl 1



Rubro C Obras Civiles C2 Obras Civiles Edificio

01.00 LIMPIEZA DE TERRENO Y REPLANTEO

01.00

Limpieza de terreno y replanteo m2 1000,00

02.00 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS

02.00 Excavaciones y cimientos m3 10,00

03.00 COLADO DE RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA

03.00 Colado de relleno de Densidad controlada m3 1350,00

04.00 DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGO ARMADO Y PISOS

04.01 Demolicin de estructuras de HA y pisos Gl 1,00

05.00 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS LATERALES VERTICALES

05.01 Cubierta y cerramiento lateral de panel de chapa conformada tipo "Cinter"

m2 1321,00

06.00 MAMPOSTERA Y TABIQUES DE ELEVACION

06.01 Mamposteria de ladrillos comunes esp. 30 cm m3 46,00

06.02 Mamposteria de ladrillos comunes esp. 15 cm m3 13,50

06.03 Tabiques en Placa de Roca de Yeso, esp. 10 cm. m2 276,00

06.04 Tabiques con Placas Cementicias tipo Superboard m2 260,00

07.00 CIELORRASO m2 185,00

08.00 Estructuras de Hormign Armado

08.01 Vigas de encadenado y Dintel de hormigon m3 10,00



08.02 Canales y caeros m3 56,93

09.00 ESTRUCTURAS Y ESCALERAS METALICAS

09.01 Escaleras metlicas Gl 1,00

09.02 Recupero y Restauro de Estructuras Metlicas Existentes Gl 1,00

10.00 AISLACION HIDROFUGA

10.01 Aislacion hidrofuga tipo cajon m2 78,00

11.00 PISOS

11.01 Piso de Hormign llaneado Pulido m2 1200,00

11.02 Piso exterior de hormigon granallado (vereda perimetral) m2 66,00

11.03 Piso de goma esp. 2 mm antideslizante m2 59,00

11.04 Piso losetas pre moldeadas de HA s/canal en vereda sur m2 50,00

11.05 Pisos de chapa semillada m2 120,00

11.06 Pisos de Porcelanato Pulido m2 67,00

12.00 CONTRAPISOS Y CARPETAS

12.01 Contrapiso de HP sobre terreno natural h=12cm m2 200,00

12.02 Contrapiso de HP sobre losa h=10cm m2 200,00

12.03 Carpetas m2 67,00



13.00 ZOCALOS

13.01 Zocalo de cemento m 305,00

13.02 Zocalo de madera m 258,00

14.00 Aberturas

14.01 Aberturas Nuevas de Aluminio Color Gl 1,00

14.02 Recuperacin de las Aberturas Existentes Gl 1,00

15.00 REVOQUES

15.01 Revoque impermeable + grueso + fino m2 500,00

15.02 Grueso b/revestimiento m2 2100,00

15.03 Enlucido de yeso m2 30,00

16.00 REVESTIMIENTOS

16.01 Revestimientos plstico Texturado (tipo Quimtex) m2 2600,00

16.02 Revestimiento de Porcelanato Pulido m2 190,00

17.00 Pinturas

17.01 Ltex acrlico para interiores m2 480,00

17.02 Ltex especial para Cielorrasos en Baos, Office, etc. m2 325,00

17.03 Esmalte Sinttico para Carpintera Metlica Gl 1,00



17.04 Convertidor de xido ferroso Gl 1,00

18.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

18.01 Instalacin elctrica Gral. Gl 1,00

18.02 Iluminacin Gl 1,00

18.03 Accesorios Gl 1,00

18.04 Bandeja Porta Cables Metlica Colgada Gl 1,00

19.00 INSTALACIONES SANITARIAS

19.01 Provisin de agua, artefactos y griteras Gl 1,00

19.02 Desages cloacales y pluviales Gl 1,00

19.03 Demolicin sanitario en Centro de Capacitacin Gl 1,00

20.00 VIDRIOS Y POLICARBONATOS

20.00 Vidrios y Policarbonatos m2 160,00

21.00 VENTILACION

21.00 Ventilacin Gl 1,00

22.00 SISTEMA DE SEGURIDAD

22.01 Contra incendios Gl 1,00

22.02 Alarmas sonoras Gl 1,00



23.00 LOGOTIPO Y CARTELERIA

23.00 Logo Tipo y Cartelera Pza 1,00

24.00 AIRE ACONDICIONADO

24.00 Aire acondicionado Gl 1,00

25.00 DOCUMENTACION

25.00 Documentacin Gl 1,00



Rubro C Obras Civiles C3 EJECUCION DE VINCULACIONES SUBTERRANEAS EN 13,2 KV CON RED EXISTENTE

1 Limpieza de terreno y replanteo

1

Limpieza de terreno y replanteo m 950,00

2 LEVANTAMIENTO DE ACERAS Y PAVIMENTOS

2 Levantamiento de aceras y pavimentos m 950,00

3 ZANJEO Y OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES

3 Zanjeo y obras civiles correspondientes m 950,00

4 OBRAS CIVILES PARA EMPALMES CABLE DE FIBRA OPTICA

4 OBRAS CIVILES PARA EMPALMES CABLE DE FIBRA OPTICA

u 8,00



4. PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES (P.U.B Y C.)



PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO 1 - Objeto del Pliego.

El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustar la licitacin, adjudicacin, contratacin, ejecucin y recepcin de las obras pblicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones tcnicas para cada obra.

ARTICULO 2 - Denominaciones-Significado.

A los efectos de la aplicacin de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearn las siguientes denominaciones:

ESTADO: Provincia de Santa Fe.

PODER EJECUTIVO: Es el rgano de Gobierno que ejerce la representacin de la Provincia.

MINISTERIO: Ministerio de Obras y Servicios Pblicos.

LEY: La de Obras Pblicas de la Provincia de Santa Fe.

ADMINISTRACION: rgano de la Administracin que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra

SUPERIORIDAD: Autoridad mxima de la Reparticin.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

PROPONENTE: Persona fsica o jurdica que formula la oferta.

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se adjudica la obra.

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

SUB-CONTRATISTA: Persona fsica o jurdica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del Contratista encargado de la conduccin de la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable tcnico de la Empresa.

ARTICULO 3 - Conocimiento de Antecedentes.

Quien concurre a la licitacin de una Obra Pblica no podr alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensin de las clusulas, como



asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, rgimen de los cursos de agua, agua de construccin, condiciones climticas y otras condiciones locales. No se admitir reclamo que se relacione con alguna de estas clusulas.

Tampoco se podr alegar en ningn caso, desconocimiento o mala interpretacin de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y dems elementos de la documentacin aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposicin inherente a Obras Pblicas o que con ellas tengan atingencia. ARTICULO 4 - Adquisicin de las Bases de Licitaciones - Documentaciones.

Todo interesado en concurrir a una Licitacin, debe adquirir en lugar indicado en el aviso, con una anticipacin de cuarenta y ocho (48) horas como mnimo, un ejemplar completo del Legajo de Obra, el que ser entregado por el precio que en cada caso se fije en las bases y condiciones complementarias, extendindose el recibo en forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio. ARTICULO 5 - Capacidad y Habilitacin.

La capacidad y habilitacin de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Pblicas, estn regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Pblicas. ARTICULO 6 - Bases y Condiciones Complementarias.

Debe contener entre sus clusulas, las siguientes:

1) Objeto del contrato, con una descripcin somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratacin adoptada.

2) Identificacin de todos los elementos que constituyen el proyecto.

3) Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacin.

4) Plazo para la ejecucin de los trabajos.

5) Precio de la adquisicin del Legajo de Obra.

6) Rgimen para el reconocimiento de las variaciones de Costos.

7) Detalle de los Items del Presupuesto de la Licitacin con las especificaciones pertinentes.

8) Rgimen de acopio.

9) Condiciones exigidas para el Director Tcnico de la Empresa y el Representante Tcnico de la Obra.

10) Equipo mnimo exigido para la Obra.

11) Porcentaje de retenciones en garanta a constituir para la obra.

12) Anticipo de fondos cuando la Administracin lo autorice.

13) Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteracin de Contrato, en las condiciones previstas en la Ley.

14) Seccin o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.



15) Cualquier otra clusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratacin.

ARTICULO 7 - Orden de Prelacin.

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primar el orden siguiente: 1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.

a) De detalle. b) De conjunto.

2) Pliegos.

a) Bases y Condiciones Complementarias. b) Especificaciones Tcnicas Particulares. c) nico de Bases y Condiciones. d) Especificaciones Tcnicas Generales.

3) Presupuesto Oficial.

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensin apreciada a escala y la expresada en cifras, primar esta ltima salvo que el error fuera evidente. ARTICULO 8 - Informaciones Suplementarias.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cmputos mtricos, pliegos y dems elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, debern plantearse por escrito a la Reparticin, solicitando concretamente la aclaracin que estimen necesarias, lo que podrn hacer hasta (7) das hbiles antes de la fecha fijada para abrir la propuesta y la Reparticin comunicar a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de la mencionada fecha. ARTICULO 9 - Cmputo de los Plazos.

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos sern computados en das calendarios.

CAPITULO II

LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO 10 - Lugar y Fecha de Presentacin de las Ofertas.

Debern ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacin, en horas hbiles de oficina, hasta el da y hora fijado para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacin de da y hora, se hubiere fijado para el acto un da feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitacin se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendr lugar el siguiente da hbil a la misma hora.

No sern tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, an cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.



ARTICULO 11 - Domicilio del Proponente.

El proponente deber constituir domicilio especial en la provincia. ARTICULO 12 - Presentacin.

Para presentarse a una Licitacin y para que sea vlida su concurrencia, el Proponente debe depositar por s o interpsita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el da y hora establecido para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artculo siguiente. Esta presentacin podr hacerse tambin por correo o cualquier otro medio sin responsabilidad alguna para la Reparticin por demora o extravo de cualquier origen.

En ningn caso el sobre de presentacin tendr membrete, ni inscripcin alguna que identifique al Proponente y llevar como nica leyenda la siguiente:

Licitacin de .......................... (nombre de la obra) ............................ a verificarse el da ............................................ 19 .......... a las ................ en .................. calle .............................................................. N ...................... Santa Fe. ARTICULO 13 - Documentos para la Presentacin.

Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacin son los siguientes:

1) Garanta de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o ms presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomar sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las siguientes formas: a) Dinero efectivo, en depsito del Banco Provincial de Santa Fe. b) Ttulos de la Nacin, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacin oficial. c) Crditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la provincia. d) Fianza o aval bancario a satisfaccin de la Superioridad. e) Fianza mediante pliza de seguro.

2) La documentacin a que se refiere el Artculo 4), visada por el Proponente y Director Tcnico.

3) Certificado de habilitacin para la licitacin de la obra, objeto del llamado, expedido por el Registro de Licitadores de Obras Pblicas de la Provincia.

4) Certificados de pago de los tributos fiscales que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

5) Antecedentes de la Empresa primordialmente en obras del tipo de la licitada, que permita deducir que el Proponente podr construirla.

6) La declaracin de que para cualquier cuestin que se suscite, se acepta la jurisdiccin de la justicia ordinaria de la capital de la Provincia.

7) Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacin, conteniendo nicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacin y el anlisis de precio de los tems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacin sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra, y llevar por leyenda:

Propuesta de............................................... (nombre de la Empresa)......................................

8) El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio cuando se lo solicite en el Pliego Complementario proyectados para llevar a cabo las obras



9) Detalle del equipo que dispone, o el que arrendar para realizar la Obra conforme al plan de trabajos previsto de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

10) Declaracin de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutar la Obra.

11) Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la Licitacin.

12) Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacin que la Reparticin hubiere notificado a los interesados.

13) Sellado de Ley de la Propuesta.

14) Otras formalidades que determinan los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 7, ser causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las Autoridades que lo presidan. La omisin de los requisitos exigidos por los restantes incisos podr ser suplida dentro del trmino de cuarenta y ocho (48) horas de clausurado el acto, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, ser rechazada la propuesta. ARTICULO 14 - Propuesta.

La propuesta se presentar por duplicado, redactado en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entrelinea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por la Reparticin.

Ser colocado en el Sobre Propuesta conjuntamente con el anlisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y el Director Tcnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente detallar en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada tem y total correspondiente a la propuesta.

El Director Tcnico deber poseer ttulo profesional de la especialidad de la Obra que determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe. ARTICULO 15 - Mantenimiento de la Oferta.

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten ms conveniente a criterio de la Administracin quedan automticamente prorrogadas por un trmino igual a la mitad del establecido originalmente. A tal fin la Reparticin lo comunicar oportunamente a los oferentes seleccionados. ARTICULO 16 - Acto de Licitacin.

El Acto de Licitacin se verificar en la oficina que se habilite especialmente al efecto en el da y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo presida, dems autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo.

Quienes invoquen representacin debern acreditar su personera mediante poderes otorgados en la forma que establece el Artculo 10) del Decreto 10204/58, o el que lo sustituya.



ARTICULO 17 - Apertura de los Sobres de Presentacin.

El da de la Licitacin y a la hora fijada, bajo la presidencia del seor Ministro o Subsecretario del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos, el titular de la Reparticin o funcionario formalmente autorizado con un Representante de Contadura General de la Provincia, o Contadura del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos o de la Reparticin autrquica en su caso, se anunciar el nmero de las propuestas recibidas e inmediatamente se proceder a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentacin mencionando los documentos que se acompaan.

Terminado el examen de las presentaciones, se oirn las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. ARTICULO 18 - Apertura de los Sobres de Propuesta.

Los SobrePropuesta correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacin y sern abiertos, dndose lectura de las propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrn formular las observaciones que crean necesarias. ARTICULO 19 - Observaciones.

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la Licitacin debern ser concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusin sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan. ARTICULO 20 - Acta.

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacin se labrar acta la que previa lectura, ser firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, en la que se dejar constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que adopte el Presidente.

Los proponentes tendrn derecho a dejar sentado en acta las observaciones que a su criterio sean procedentes y podrn impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del trmino de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura. La impugnacin debe ser fundada. ARTICULO 21 - Aprobacin de la Licitacin y Adjudicacin de los Trabajos.

Cumplido los trmites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgar en definitiva la aprobacin de la licitacin y adjudicar los trabajos al proponente que hubiera formulado la oferta ms conveniente.

La Superioridad puede, si no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto d derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente, si el Acto de Licitacin hubiere tenido vicios o si hubieran violado por parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad declarar nula la Licitacin.



CAPITULO III

CONTRATACION ARTICULO 22 - Contrato.

Resuelta la adjudicacin y notificada al adjudicatario, ste debe presentarse dentro de los treinta (30) das subsiguientes para suscribirse el correspondiente contrato. ARTICULO 23 - Depsito en Garanta del Contrato.

Dentro de los veinte (20) das de la notificacin de la adjudicacin y previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco (5) por ciento del importe contractual. ARTICULO 24 - Documentos del Contrato.

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucin de las obras, los siguientes documentos:

1) El presente Pliego.

2) El Pliego de Especificaciones Tcnicas Generales.

3) El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

4) El Pliego de Especificaciones Tcnicas Particulares.

5) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacin.

6) Los planos de conjunto y de detalle de la obra, planillas y dems elementos ilustrativos integrantes del Legajo de la Licitacin.

7) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacin que la Administracin hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

ARTICULO 25 - Documentos Complementarios del Contrato.

Se considera documentacin complementaria a la siguiente:

1) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucin del contrato.

2) Las Ordenes de Servicio.

3) Las Notas de Pedido.

4) El Plan de Trabajos y los Planes de Inversin y de Acopios cuando fueren requeridos, todos debidamente aprobados.

5) Los planos complementarios que la Reparticin entregue durante la ejecucin de la obra y los preparados por el Contratista.

6) Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas. ARTICULO 26 - Firma del Contrato.

El contrato ser suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de adjudicar.

Toda la documentacin agregada al expediente de obra que integre el contrato, deber ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.



El adjudicatario firmar el nmero de ejemplares que le exija la Reparticin. ARTICULO 27 - Documentacin para el Contratista.

Una vez firmado el contrato se entregar al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentacin contractual. Si el contratista necesitara ms ejemplares de esta documentacin, se le proveer al precio que establezca la Reparticin teniendo en cuenta el gasto producido. ARTICULO 28 - Transferencia del Contrato.

Firmado el contrato, el Contratista no podr transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podr autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo Contratista rena por lo menos iguales condiciones y solvencia tcnica, financiera y moral. ARTICULO 29 - Sub-Contrato.

El Contratista no podr subcontratar la totalidad de las obras y solo podr hacerlo parcialmente, previa autorizacin escrita de la Reparticin. A ese efecto el Contratista pedir por escrito dicha autorizacin, en cuya solicitud dar el nombre del Sub-Contratista, la forma de subcontratacin y las referencias de aqul, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticin, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacin de la Reparticin para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y de las responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticin obligacin alguna para con el Sub-Contratista, quin sin embargo estar sometido al rgimen de la Inspeccin. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponder al Contratista, como s las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del Sub-Contratista en la obra.

CAPITULO IV

INSPECCION DE OBRAS ARTICULO 30 - Inspeccin de los Trabajos.

La Reparticin ejercer la inspeccin, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de la jerarqua que se establezca constituir la Inspeccin de Obras. ARTICULO 31 - Inspector de Obra.

El Jefe de la Inspeccin ser representante de la Reparticin en las obras. Estar a su cargo el control y supervisin de las mismas y ante l deber reclamar el Contratista por las indicaciones y rdenes del personal auxiliar de la Inspeccin. ARTICULO 32 - Atribuciones de la Inspeccin.

La Inspeccin tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depsitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentacin pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucin, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuar las observaciones e impartir instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.



ARTICULO 33 - Direccin de los Trabajos.

La Inspeccin tendr a su cargo la direccin de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieren modificar el Plan de Trabajos presentado por el Contratista. ARTICULO 34 - Registro de Actas.

Llevar un registro de actas, que se destinar al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios especficos que se concierten entre la Inspeccin y el Contratista. ARTICULO 35 - Libro de Ordenes de Servicio.

Las relaciones entre la Inspeccin y el Contratista se mantendrn por medio de Ordenes de Servicio, que emitir la Inspeccin y que se extendern en el libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el Contratista, se llevar encuadernado por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deber ser debidamente salvada.

El Contratista est obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los trminos del contrato. ARTICULO 36 - Acatamiento.

Es obligacin del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, as como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccin, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Reparticin en los casos que corresponda. En ningn caso podr el Contratista resistir las rdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. ARTICULO 37 - Divergencia Durante la Ejecucin de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacin a una Orden de Servicio para obtener la revocacin de la misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticin, por escrito y dentro de los diez (10) das subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.

Vencido el trmino establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedar firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccin y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podr proceder a la paralizacin de la obra comunicando de inmediato la novedad a la Reparticin, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacin no se descontar del plazo previsto para la ejecucin de la obra. ARTICULO 38 - Libro de Pedidos.

El Contratista proveer el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicar con la Inspeccin cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro deber reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.



CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO 39 - Presencia del Contratista en las Obras. El Contratista o su Representante Tcnico, tiene la obligacin de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender, y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u rdenes que imparta la Inspeccin. ARTICULO 40 - Representante del Contratista.

El Contratista presentar por escrito a la Inspeccin el nombre de la persona o personas que lo representen en distintos sitios o secciones en que se subdividir el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Tcnicos, quedarn autorizados para recibir las Ordenes de Servicio que extienda la Inspeccin y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de las obras podr exigir que esta representacin sea permanente y desempeada por un profesional con ttulo habilitante. ARTICULO 41 - Personal del Contratista.

El Contratista slo emplear operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nmero, para que la ejecucin de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

An cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccin podr ordenar a ste el retiro de la obra, de todo el personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacin, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas rdenes sern apelables ante la Reparticin, cuya resolucin debe acatarse inmediatamente. ARTICULO 42 - Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajos.

El Contratista est obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacin y todas aquellas disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

As mismo ser responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacin citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiqun, suficientemente provisto con los medicamentos y tiles de curacin que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorios que puedan ocurrir a su personal. ARTICULO 43 - Salarios de los Obreros.

El Contratista no podr abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarn por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y un lugar bien destacado, se colocar una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.



El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan la prestacin de trabajo, entendindose que todas las erogaciones que ellas representan estn includas en su oferta. ARTICULO 44 - Jornales y Comprobantes de Pagos de Leyes Sociales.

El Contratista debe mantener al da el pago del personal empleado en la obra, abonar ntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensin del pago de los certificados en trmite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido ser comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccin, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deber presentar a requerimiento de la Inspeccin, el comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que le sea solicitado. ARTICULO 45 - Parte de los Trabajos.

El primer da hbil de la semana o quincena segn lo establezcan los pliegos, el Contratista remitir a la Reparticin, con la firma del sobrestante o Inspector de Obra, un parte en el que se har constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacin de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Items del Contrato.

La Reparticin establecer el formulario para la presentacin de estos partes y la inobservancia de esta disposicin podr ser penada con multa segn lo establece el Artculo 80 de este Pliego. ARTICULO 46 - Documentacin en Obra.

El Contratista conservar en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccin de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI

EJECUCION DE LOS TRABAJOS ARTICULO 47 - Plazo Para la Ejecucin de las Obras.

El Contratista realizar totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucin se entiende contado a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacin de los trabajos segn sea pertinente. El Contratista ser responsable de toda demora en la ejecucin de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. ARTICULO 48 - Interpretacin de Planos y Especificaciones.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacin de los planos para la realizacin de la obra y responder de los defectos que puedan producirse durante la ejecucin o conservacin de la misma, hasta la recepcin definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Reparticin antes de iniciar los trabajos.



ARTICULO 49 - Replanteo de las Obras.

El replanteo total o parcial ser efectuado en forma conjunta entre la Reparticin y el Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10) das de firmado el Contrato y el Contratista tendr que formalizar sus observaciones en igual trmino a partir del acto de replanteo.

Es obligacin del Contratista por s o por sus representantes en obra, participar en las operaciones de replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dar expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspeccin, no admitindose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo sern efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el Contratista, est obligado a conservar a su cargo y bajo a su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrar acta, en la que se har constar:

1) Lugar y fecha del acto.

2) Denominacin y ubicacin de las obras a ejecutar.

3) Nombre de los actuantes.

4) Todo otro antecedente que la Inspeccin crea oportuno incluir (cantidades, cmputos, croquis).

5) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.

6) El acta deber ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente autorizado y el Director Tcnico de obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, tiles u otros, ser por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriera el extravo de seales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deber pagar adems de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viticos, sueldos y jornales de los empleados de la Reparticin que tengan que intervenir. ARTICULO 50 - Iniciacin de los Trabajos.

Extendida el primer Acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) das subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo ser de veinte (20) das desde la fecha de la firma del Contrato. ARTICULO 51 - Obrador.

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacin de los Trabajos, se fijar el lugar de ubicacin del obrador, el que estar cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera de horario de trabajo permanecer cerrado y de noche convenientemente iluminado.

La Inspeccin tendr en todo momento, libre acceso al mismo.



ARTICULO 52 - Calidad y Control de los Materiales.

En todas las obras se utilizarn materiales de primera calidad, en buen estado que debern ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones tcnicas.

La Inspeccin aprobar o rechazar dichos materiales segn corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendr amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparacin, almacenamiento y utilizacin.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obra, no se permitir su utilizacin.

El Contratista a pedido de la Inspeccin, facilitar los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregar sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra. ARTICULO 53 - Abastecimiento de Materiales y tiles - Mtodos de Trabajo.

El Contratista tendr siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticin se necesite para la buena marcha de aquella. No podr utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin autorizacin de la Inspeccin.

Estar tambin obligado a usar mtodos y equipos que a juicio de la Inspeccin aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacin dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los mtodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccin, sta podr ordenar que los perfeccione o reemplace por otros ms eficaces.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccin nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en terminarla. ARTICULO 54 - Sistemas Patentados.

Si en la ejecucin de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspeccin, los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El contratista ser el nico responsable de los reclamos o juicios que se promoviere a la Administracin por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deber de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticin lo considerase conveniente, podr exigir el mantenimiento del elemento patentado y ser obligacin del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccin efectuar las gestiones y gastos necesarios con cargo al depsito de garanta del Contratista. ARTICULO 55 - Obras Ocultas.

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacin de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos.



Todo cmputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva acta. ARTICULO 56 - Vicios de los Materiales y Obras.

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras la Inspeccin podr, ordenar la demolicin, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estarn a cargo del Contratista, en caso contrario sern abonados por la Reparticin.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garanta el Contratista deber reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le seale la Reparticin. Trancurrido el mismo, dichos trabajos podrn ser ejecutados por la Reparticin a costa de aqul, formulndole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarn del fondo de reparo o de los certificados pendientes. ARTICULO 57 - Trabajos Rechazados.

La Inspeccin rechazar todos los trabajos en cuya ejecucin no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacin del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se oblig, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prrroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. ARTICULO 58 - Trabajos Nocturnos.

Las obras podrn ser ejecutadas tanto de da como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningn trabajo nocturno podr ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccin.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe ser suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucin de los trabajos. En cualquier caso, se considera que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estn incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcin al rgimen comn de trabajo (prolongacin de jornada normal, trabajos nocturnos, en das domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspeccin. ARTICULO 59 - Sealamiento y Proteccin.

Es obligacin del contratista sealar de da con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupcin u obstculo en la zona de trnsito de la obra donde exista peligro, y en las excavaciones colocar protecciones adecuadas. Adems tomar las medidas de proteccin necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista ser el nico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causa de sealamiento o proteccin deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este artculo son de carcter permanente mientras dura la ejecucin de las obras



ARTICULO 60 - Daos a Personas y Propiedades.

El Contratista tomar oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daos al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por accin de las mquinas herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucin de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correr por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistir hasta que se verifique la finalizacin de la obligacin contractual. ARTICULO 61 - Marcha de los Trabajos.

El Contratista ajustar sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la Inspeccin ordenar su intensificacin, el Contratista debe acatar sin discusin las rdenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucin de los trabajos darn lugar a la aplicacin de las sanciones que este pliego establece. ARTICULO 62 - Relaciones con otros Contratistas.

El contratista debe facilitar la marcha simultnea y sucesiva de los trabajos ejecutados por l y de los que la Administracin decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccin respecto al orden de ejecucin de los trabajos.

Adems est obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los dems contratistas, ajustndose a las indicaciones que se le imparta y al espritu de los planos y especificaciones.

Permitir adems a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energa elctrica u otros elementos, cuyo uso comn resulten indispensables para la mejor marcha de la obra, previo los convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se someter la cuestin al arbitraje de la Reparticin. Si el Contratista experimenta demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, o negligencia, o atraso de otros contratistas, deber dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccin para que sta tome las determinaciones que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estar a cargo del Contratista principal. ARTICULO 63 - Permisos Previos.

El Contratista tendr a su exclusivo cargo y costo la realizacin de los trmites y obtencin de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la Reparticin que resulten necesarios con motivo de la ejecucin de la Obra.

Los mismos debern gestionar con la antelacin suficiente para no afectar el plan de trabajos. ARTICULO 64 - Suspensin de los Trabajos.

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucin, o por otra causa, la Inspeccin juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacin de las obras contratadas, comunicar por escrito la orden correspondiente al Contratista, procedindose a la medicin de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensin, labrndose acta del resultado.



Si la suspensin de la obra excede los treinta (30) das, al trmino de ese plazo, se librarn los certificados por el trabajo realizado a satisfaccin, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por daos y perjuicios que la suspensin ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccin, el Contratista podr suspender la marcha de los trabajos durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello d lugar a ampliacin del plazo contractual. ARTICULO 65 - Prrroga para la Ejecucin de la Obra.

El Contratista podr solicitar prrroga del plazo para la ejecucin de la Obra hasta diez (10) das antes del vencimiento del plazo contractual, la que ser otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prrroga, se tomarn en consideracin especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la ejecucin de la Obra.

b) Demora comprobada en la aprobacin o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la Reparticin.

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climticas adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticin.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencin de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a juicio de la Reparticin.

ARTICULO 66 - Finalizacin de Obra. El Contratista finalizar los trabajos cuando la obra est completamente ejecutada de acuerdo a los trminos del contrato. La Inspeccin dejar constancia de la finalidad de la obra, en el Libro de Actas.

CAPITULO VII

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 67 - Medicin de la Obra.

En el libro de Actas se detallarn las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Tcnico de la obra est obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicin final, a fin de dar su conformidad expresa a los cmputos establecidos en las mismas. Su inasistencia ser considerada como aceptacin de las mediciones efectuadas por la Inspeccin

No se computarn las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si stas no han sido previas y debidamente autorizadas en cuyo caso se har constar los antecedentes que as lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccin, respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada,



deber exponer sumariamente en el cmputo respectivo, los motivos su divergencia, los que deber ampliar y fundar por escrito en el trmino improrrogable de diez (10) das.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho trmino, deber entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitindose ulterior protesta. A los efectos de la certificacin mensual, se proceder a la medicin de las obras realizadas en el mes, dentro de los primeros ocho (8) das del mes siguiente. ARTICULO 68 - Medicin de Estructuras Ocultas. En el libro de actas se detallarn las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompaarn con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretacin, sern firmados por la Inspeccin y el Contratista. Para proceder a la liquidacin de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas sern los nicos a considerar. ARTICULO 69 - Certificados de las Obras.

Las obras sern certificadas mensualmente por la Reparticin. Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Reparticin podr postergar la certificacin de los trabajos.

Los certificados sern acumulativos y tendrn el carcter de documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacin final.

El Contratista proveer oportunamente los formularios destinados a la confeccin de los certificados. ARTICULO 70 - Fondo de Reparo.

De cada certificado mensual, excluido los acopios, se deducir el importe del cinco por ciento del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendrn y constituirn el Fondo de Reparo como garanta de la buena ejecucin de los trabajos, hasta la fecha de recepcin definitiva de los mismos. Este fondo podr ser sustituido, a pedido del Contratista segn lo establece la reglamentacin de la Ley. ARTICULO 71 - Garantas (Intereses).

Las garantas constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no devengarn intereses.

CAPITULO VIII

RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 72 - Plano Conforme a Obra.

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista presentar al terminar los trabajos y antes de la Recepcin Provisoria, los planos completos conforme a la obra realizada, para su aprobacin.



ARTICULO 73 - Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccin efectuar las pruebas que establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrar por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas.

Si despus de diez (10) das de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se har pasible de la aplicacin de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Reparticin las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere. ARTICULO 74 - Recepcin.

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspeccin, la Reparticin extender dentro de los treinta (30) das de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepcin Provisional de la obra, que deber suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

La recepcin parcial de la obra se efectuar cuando existan trabajos terminados que constituyen una unidad, que en s llene la funcin para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones tcnicas, y rdenes dadas por la Inspeccin, se diferir su recepcin provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije; la Reparticin podr hacerlo por cuenta de aqul, afectndose el gasto a las sumas que estuvieran pendiente de pago, sin que ello le d derecho a reclamo alguno.

En el acta de recepcin, se dejar expresa constancia de la fecha de terminacin de los trabajos, y ser a referendum de la Superioridad. ARTICULO 75 - Plazo de Conservacin y Garanta.

Entre la recepcin provisional y la definitiva, correr el plazo de conservacin y garanta, durante el cual el Contratista es responsable de la conservacin de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucin deficiente de los trabajos.

Se exceptan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. ARTICULO 76 - Recepcin Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacin y garanta establecido, tendr lugar la recepcin definitiva que se efectuar con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacin del buen estado de la obra y verificacin de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarn las pruebas que la Reparticin estima necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcin provisional. De las Actas de recepcin deber entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX

MULTAS



ARTICULO 77 - Multas.

Adems de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los dems documentos del contrato, se impondrn multas por las causas especificadas en los artculos siguientes. La imposicin de las penalidades establecidas en este captulo, no impide la aplicacin de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del clculo de multas previstas en este Pliego y dems documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su actualizacin, conforme a su rgimen de variaciones de costo. ARTICULO 78 - Mora en la Iniciacin de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) das de la fecha del acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) das de la firma del contrato, si aquella no fuere necesaria, incurrir en una multa equivalente en el medio por mil (1/2/00) del importe del contrato por cada da de demora en iniciar las obras, considerndose que stas han dado comienzo cuando la Inspeccin extienda la constancia respectiva en el libro de actas .

La multa que se aplique por demora en la iniciacin de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nmero de das correspondientes a aqulla. Slo se incluirn en el cmputo del plazo contractual, las prrrogas y ampliaciones concedidas. ARTICULO 79 - Mora en la Terminacin de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacin de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrir en una multa equivalente al 1/2 % o medio por mil del importe del contrato por cada da de atraso en la terminacin de obra. ARTICULO 80 - Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o a los dems pliegos o a las rdenes escritas de la Inspeccin y Resoluciones de la Reparticin, se har pasible a la imposicin de multas que podrn variar del 1/2 al 10 por mil del monto del contrato, segn la importancia de la infraccin a exclusivo juicio de la Reparticin y siempre que no se trate de casos explcitamente contemplados en otros artculos. Estas multas podrn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccin. ARTICULO 81 - Procedimiento para la Aplicacin de Multas.

Producido un caso de aplicacin de multas, la Inspeccin comunicar el hecho a la Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicacin de la multa correspondiente. La Reparticin previo estudio, resolver lo pertinente.

Toda multa impuesta ser hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, y si el importe de ste no alcanzara a cubrirla, deber ser completado de los sucesivos certificados, u otros crditos pendientes.



5. PLIEGO COMPLEMENTARIO AL P.U.B. Y C.



PLIEGO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO: El presente pliego establece las bases y condiciones complementarias a que se ajustar la licitacin, adjudicacin, contratacin, ejecucin, recepcin, inspeccin y todo otro procedimiento asociado directa o indirectamente para el suministro y/o provisin de la obra pblica y todos los requerimientos propios a la misma, cuyas especificaciones se detallan por separado.

ARTICULO N 2 - DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicacin de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearn las siguientes denominaciones:

MINISTERIO: Ministerio de Obras, Servicios Pblicos y Vivienda - MOSPyV.

EPE: Empresa Provincial de la Energa de Santa Fe LEY ORGANICA N 10014/87

INSPECCION: Funcionario de la EPE encargado de la supervisin contractual de la Obra.

OFERENTE: Persona fsica o jurdica que formula la Oferta.

DIRECTOR TECNICO DE LA OBRA: Representante del Contratista encargado de la conduccin de la obra.

ARTICULO N 3: PRORROGA DE APERTURA: Se podr prorrogar el da y hora del Acto de Apertura a exclusivo juicio de la EPE segn lo establecido en el Art. N 10 del Pliego nico de Bases y Condiciones (PUBC), por razones de huelga, otras causas de fuerza mayor o razones de servicio. En todos los casos citados el Acto se efectuar el primer da hbil siguiente, a la mism

empresa provincial de la energia de santa … · cable subterráneo xlpe conductor de cobre para...

Documents