![Page 1: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/1.jpg)
MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 26 de Febrero del 2018
L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:PRESENTE
En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por ADJUDICACION DIRECTA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.
CONCURSO No.: MGT-DOP-AD-HIDRQ-2018-004
TRABAJOS: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL. DE LA COL PRAXEDIS BALBOA. D ELA CABECERA MUNICIPAL.
PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 27 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 10:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES: 28 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 11:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 01 DE MARZO DEL 2018 10:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 01 DE MARZO DEL 2018 11:00 HRS.
FALLO: 02 DE MARZO DEL 2018 A LAS 12:00 HRS.
FECHA ESTIMADA DE INICIO: 05 DE MARZO DEL 2018
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 31 DE MARZO DEL 2018
CON RECURSOS: FONDO DE HIDROCARBUROS 2018
ANTICIPO: %
En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 26 al 28 de FEBRERO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.
![Page 2: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/2.jpg)
!vIUINl^iriW LJL. iGONZÁLEZ ^
MUNICIPIO DE | ¡ MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 26 de Febrero del 2018
ING. RICARDO SANCHEZ DE LEONRepresentante Legal de:PRESENTE
En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por ADJUDICACION DIRECTA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.
CONCURSO No.: MGT-DOP-AD-HIDRQ-2018-004
TRABAJOS: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL. DE LA COL PRAXEDIS BALBOA. D ELA CABECERA MUNICIPAL.
PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 27 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 10:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES: 28 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 11:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 01 DE MARZO DEL 2018 10:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 01 DE MARZO DEL 2018 11:00 HRS.
FALLO: 02 DE MARZO DEL 2018 A LAS 12:00 HRS.
FECHA ESTIMADA DE INICIO: 05 DE MARZO DEL 2018
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 31 DE MARZO DEL 2018
CON RECURSOS: FONDO DE HIDROCARBUROS 2018
ANTICIPO: %
En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 26 al 28 de FEBRERO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.
![Page 3: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/3.jpg)
GONZÁLEZ (MUNICIPIO DE i ( MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 26 de Febrero del 2018
ING. JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZRepresentante Legal de:PRESENTE
En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por ADJUDICACION DIRECTA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.
CONCURSO No.: MGT-DOP-AD-HIDRQ-2018-004
TRABAJOS: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL. DE LA COL PRAXEDIS BALBOA. D ELA CABECERA MUNICIPAL.
PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 27 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 10:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES: 28 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 11:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 01 DE MARZO DEL 2018 10:00 HRS.
APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 01 DE MARZO DEL 2018 11:00 HRS.
FALLO: 02 DE MARZO DEL 2018 A LAS 12:00 HRS.
FECHA ESTIMADA DE INICIO: 05 DE MARZO DEL 2018
FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 31 DE MARZO DEL 2018
CON RECURSOS: FONDO DE HIDROCARBUROS 2018
ANTICIPO: %
En caso de ser confirmada su participación las baseá de licitación estarán a la disponibilidad del día 26 al 28 de FEBRERO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.
í T EfrU>ÜA | X W \
![Page 4: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/4.jpg)
ALTO] 3K.ícarbo Ü>áncí)e2 3Se le ó nCONSTRUCCIÓN OE SISTEMAS OE AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO,
«laVESTJMSENTOS. **AV*MENrTACIONHES, EDIFICACIONES» SUMINISTRO V/COLOCACIÒN DE TODO TIPO OE SEÑALAMIENTOS VIALES.
Documento: presupuesto
Concurso N°:Fecha: 01/mar/2018
Página: 1 de 2
Obra: rehabilitación de crucero vehicular sobre las vias del tren en calle allende col. praxedis Balboa de González, Tamaulipas. y habilitación de crucero vehicular en calle Joaquín Amaro para acceso a panteón municipal de González, Tamaulipas.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓNImporte Acumulado de la Hoja Anterior: i $0.00
Clave Descripción Unidad Cantidad PRECIO UNITARIO IMPORTE ENCON LETRA CON NUMERO PESOS
habilitación de cruceros en la Cabecera Municipal de González Tam.Rehabilitación de crucero en calle Allende
cv-01 Trazo y nivelación en terreno, por medios manuales, con hilo y manguera de nivel.excavación por medios mecánicos y manuales para retiro de
m2 108.00 DIECIOCHO PESOS 59/100 MXN $18.59 $2,007.72
cv-03 material existente (tipo balastre) incluye: retiro del material fuera de los limites de la obra.
m3 74.00 CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN $137.45 $10,171.30
suministro y colocación de material para relleno tipo (grava de 1cv-04 1/2" a 0") incluye: material, acarreos, fletes, mano de obra y
equipo.m3 60.00 CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 98/100 MXN $416.98 $25,018.80
sumininistro y compactacion de material inerte de banco con
cv-05 equipo mecánico, compactado al 95% proctor incluye: suministro de material, fletes, mano de obra, incorporación de' humedad, retiro de material de desperdicio.
m3 45.00DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 MXN $232.21 $10,449.45
colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2 hecho en
cv-06 obra, reforzado con varilla del no. 3 en cuadricula de 40 x 40 cm en ambos centidos y malla electrosoldada de 10x10 de incluye: cimbrado, decimbrado, vibrado, curado
m2 92.00 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 MXN $645.29 $59,366.68
suministro de colocación de ángulo metálico de 3 x 3" de 1/4"
CV-07A con anclas de fijación con ángulo de 1" ep "L" al concreto, incluye: soldadura, material, mano de obra, herramienta y equipo.
m 36.00 QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 MXN $527.67 $18,996.12
aplicación de pintura esmalte color amarillo tipo trafico sobrecv-08 ángulos metálicos para señalamiento de precaución, incluye:
material, herramienta y mano de obra.m 80.00 CATORCE PESOS 31/100 MXN $14.31 $1,144.80
IMPORTE DE Rehabilitación de crucero en calle Allende $127,154.87habilitación de crucero de acceso al panteónexcavación por medios mecánicos y manuales para retiro de
cv-03 material existente (tipo balastre) incluye: retiro del material fuera m3 74.00 CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN $137.45 $10,171.30de los limites de la obra.
Importe Parcial de esta Hoja : $137,326.17
Concursante: RICARDO SANCHEZ DE LEON Importe Acumulado : $137,326.17Firma Representante Legal
![Page 5: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/5.jpg)
Etcarïro ê>àiu(je? BeCONSTRUCCIÓN OB SISTEMAS Ufi ACUA «STABLE ¥ ALCANTARILLADO,
REVESTIMIENTOS» PAVIMENTACIONES, EDIFICACIONES, ¿UMINISTRO Y/COLOCACîÔN DE TODO TIPO OE SEftALAMIEWTOS VIALES,
Obra: rehabilitación de crucero vehicular sobre las vias del tren en calle allende col. praxedis Balboa de González, Tamaulipas. y habilitación de crucero vehicular en calle Joaquín Amaro para acceso a panteón municipal de González, Tamaulipas.
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓNImporte Acumulado de la Floja Anterior : $137,326.17
Clave Descripción Unidad Cantidad PRECIO UNITARIO IMPORTE ENCON LETRA CON NUMERO PESOS
cv-05
sumininistro y compactacion de material inerte de banco con equipo mecánico, compactado al 95% proctor incluye: suministro de material, fletes, mano de obra, incorporación de humedad, retiro de material de desperdicio.
m3 30.00DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 MXN $232.21 $6,966.30
cv-012suministro y compactacion de material champayan mejorado con cal. incluye: incorporación de humedad, tendido, compactado, acarreos del banco el fuerte de altamira, tam.
m3 45.00CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 MXN $493.83 $22,222.35
IMPORTE DE habilitación de crucero de acceso al panteón IMPORTE DE habilitación de cruceros en la Cabecera Municipal de Gonzalez Tam.
$39,359.95$166,514.82
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ANTES DE IVA $166,514.82(* CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 82/100 MXN *)
Documento: presupuesto
Concurso N°:Fecha: 01/mar/2018
Página: 2 de 2
Importe Parcial de esta Hoja : $29,188.65
Concursante: RICARDO SANCHEZ DE LEON Firma Representante LegalImporte Acumulado : $166,514.82
![Page 6: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/6.jpg)
PABLOG o n z á l e z Sá n c h e z
[TENCION: MUNICIPO DE GONZALEZ. TAMAULIPAS FECHA: 0 1 /0 3 /2 0 1 8
3ra: rehabilitación de crucero vehicular sobre las vias del tren en calle allende col. praxedis Balboa de González, Tamaulipas. y [ibilitacion de crucero vehicular en calle Joaquin Amaro para acceso a panteón municipal de González, Tamaulipas.
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Importe
Rehabilitación de crucero en calle Allende y acceso a panteón
-01 Trazo y nivelación en terreno, po r m edios manuales, con h ilo y manguera de nivel.
m2 108 .00 $2 0 .53 $ 2 ,217 .24
->3excavación po r medios mecánicos y manuales para re tiro de material existente (tipo balastre) incluye: re tiro del material fuera de los lim ites de la obra.
m3 7 4 .00 $1 5 1 .7 5 $ 1 1 ,2 2 9 .5 0
-04sum in istro y colocación de material para re lleno tip o (grava de 1 112" a 0") incluye: material, acarreos, fletes, mano de ob ra y equipo.
m3 6 0 .0 0 $4 6 0 .3 5 $ 2 7 ,6 2 1 .0 0
-05
sum in in istro y com pactacion de material inerte de banco con equipo mecánico, com pactado al 9 5 % p rocto r incluye: sum in istro de material, fletes, mano de obra, incorporación de humedad, re tiro de material de desperdicio.
m3 4 5 .0 0 $2 5 6 .3 5 $ 1 1 ,53 5 .75
■1 ■ H H H
colocación de concreto hidráulico f 'c = 2 5 0 kg/cm 2 hecho en obra, re forzado con varilla del no. 3 en cuadricula de 4 0 x 4 0 cm en ambos centidos y malla electrosoidada de 10x10 de incluye: cimbrado, decim brado, v ibrado, curado
m2 9 2 .0 0 $ 7 1 2 .3 9 $ 6 5 ,5 3 9 .8 8
J - 0 7 Asum in istro de colocación de ángulo m etálico de 3 x 3" de 1 /4 " con anclas de fijación con ángulo de 1" en "L" al concreto, incluye: soldadura, material, mano de obra, herram ienta y equipo.
m 36 .00 $ 5 82 .5 3 $ 2 0 ,9 7 1 .0 8
1 3aplicación de p in tu ra esmalte co lor am arillo tip o tra fico sobre ángulos metálicos para señalam iento de precaución, incluye: material, herram ienta y mano de obra.
m 8 0 .0 0 $15.78 . $ 1 ,262 .40
-03excavación po r medios mecánicos y manuales para re tiro de material existente (tipo balastre) incluye: re tiro del material fuera de los lim ites de la obra.
m3 7 4 .00 $ 1 51 .7 5 $ 1 1 ,2 2 9 .5 0
-05
sum in in istro y com pactacion de material inerte de banco con equipo mecánico, com pactado al 9 5 % p rocto r incluye: sum in istro de material, fletes, mano de obra, incorporación de humedad, re tiro de material de desperdicio.
m3 3 0 .00 $ 2 56 .3 5 $ 7 ,6 9 0 .5 0
! ■ sum in istro y com pactacion de material champayan m ejorado con cal. incluye: incorporación de humedad, tend ido, compactado, acarreos del banco el fue rte de altam ira, tam.
m3 4 5 .0 0 $545 .1 7 $ 2 4 ,5 3 2 .6 5
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO $183,829.50IVA(16%) $29,412.72
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA m
$213,242.22
ING. JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ R.F.C. GOSJ-73Û430-7G3 PROL. AV. PINO SUAREZ #404
COL TAMAULIPAS, EST. MANUEL, TAM.C.P. 89730 E-MAIL: [email protected] TEL: 833 366 0789
![Page 7: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/7.jpg)
CARSADescripción del proyecto: rehabilitación de crucero vehicular sobre las vias del tren en calle allende col. praxedis Balboa de González, Tamaulipas. y habilitación de crucero vehicular en calle Joaquín Amaro para acceso a panteón municipal de González, Tamaulipas.
Fecha de propuesta:
Inicio de obra:
Fin de obra:
01/mar./2018
05/mar./201831/mar./2018
Cliente: Municipio de González, Tamaulipas. Duración en días: 27Página:
Presupuesto
Clave Descripción Unidad Cantidad Precio Total:unitario
habilitación de cruceros en la Cabecera Municipal de González Tam.Rehabilitación de crucero en calle Allende
cv-01 Trazo y nivelación en terreno, por medios manuales, con hilo y manguera dé nivel.
m2 108.00 17.82 1,924.56
cv-03 excavación por medios mecánicos y manuales para retiro de material existente (tipo balastre) incluye: retiro del material fuera de los limites de la obra.
m3 74.00 131.75 9,749.50
cv-04 suministro y colocación de material para relleno tipo (grava de 1 1/2" a 0") incluye: material, acarreos, fletes, mano de obra y equipo.
m3 60.00 399.67 23,980.20
/-05 sumininistro y compactacion de material inerte de banco con equipo mecánico, compactado al 95% proctor incluye: suministro de material, fletes, mano de obra, incorporación de humedad, retiro de material de desperdicio.
m3 45.00 222.57 10,015.65
cv-06 colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2 hecho en obra, reforzado con varilla del no. 3 en cuadricula de 40 x 40 cm en ambos centidos y malla electrosoldada de 10x10 de incluye: cimbrado, decimbrado, vibrado, curado
m2 92.00 618.51 56,902.92
CV-07A suministro de colocación de ángulo metálico de 3 x 3" de 1/4" con anclas de fijación con ángulo de 1" en "L" al concreto, incluye: soldadura, material, mano de obra, herramienta y equipo.
m 36.00 505.77 18,207.72
cv-08 aplicación de pintura esmalte color amarillo tipo trafico sobre ángulos metálicos para señalamiento de precaución, incluye: material, herramienta y mano de obra.
m 80.00 13.71 1,096.80
Total de Rehabilitación de crucero en calle Allende habilitación de crucero de acceso al panteón
121,877.35
cv-03 excavación por medios mecánicos y manuales para retiro de material existente (tipo balastre) incluye: retiro del material fuera de los limites de la obra.
m3 74.00 131.75 9,749.50
cv-05 sumininistro y compactacion de material inerte de banco con equipo mecánico, compactado al 95% proctor incluye: suministro de material, fletes, mano de obra, incorporación de humedad, retiro de material de desperdicio.
m3 30.00 222.57 6,677.10
cv-012 suministro y compactacion de material champayan mejorado con cal. incluye: incorporación de humedad, tendido, compactado, acarreos del banco el fuerte de altamira, tam.
m3 45.00 473.33 21,299.85
Total de habilitación de crucero de acceso al panteón 37,726.45Total de habilitación de cruceros en la Cabecera Municipal de González Tam.
159,603.80
Subtotal de Presupuesto 159,603.80
IVA 16.00% 25,536.61Total 185,140.41
Paola Anal riguez Zavala
![Page 8: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/8.jpg)
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 02 de Marzo del 2018
FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION
L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE
Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL. DE LA COL PRAXEDIS BALBOA. D ELA CABECERA MUNICIPAL, de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se em itió F A L L O en su favor en los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me perm ito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DOP-AD-HIDRO- 2018-004 para la construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firm a del contrato antes citado.
![Page 9: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/9.jpg)
GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tarn, a 01 de Marzo del 2018
DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO
Visto para dictam inar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción
de la obra denominada: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL. DE LA COL PRAXEDIS BALBOA. D ELA CABECERA MUNICIPAL.de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que
fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el
siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada:
L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA en virtud que reúne las condiciones técnicas y
económicas requeridas por la convocante en los térm inos del artículo antes citado, así mismo
garantiza el cumplim iento del contrato y es la postura solvente más baja, con un im porte de $
185,140.41 (Ciento ochenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 41/100 m .n .) Incluyendo el I.V.A.
El presente dictamen constituye el fundam ento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.
![Page 10: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/10.jpg)
GONZÁLEZMUNICIPIO DE I MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
González, Tam. a 02 de Marzo del 2018
FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION
L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE
Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL. DE LA COL PRAXEDIS BALBOA, D ELA CABECERA MUNICIPAL, de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se em itió F A L L O en su favor en los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me perm ito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DOP-AD-HIDRQ- 2018-004 para la construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firm a del contrato antes citado.
![Page 11: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/11.jpg)
MUNICIPIO DE
GONZÁLEZMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018
CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-AD-HIDRO-2018-004
DESCRIPCION: Rehabilitación de crucero vehicular en calle Allende v Habilitar el Crucero vehicular en Calle Joaquín Antaro del acceso al Panteón Municipal , de la Col. Práxedis Balboa, de la Cabecera Municipal.
Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulipas, representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: Paola Anali Rodríguez Zavala, Representada por Paola Anali Rodríguez Zavala. a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.
D E C L A R A C I O N E S
1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.
2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.
3. Que el presente contrato se realizo por: Adjudicación Directa por io que en ei acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 01 de Marzo del 2018 y el acto de adjudicación final el dia 02 de Marzo del 2018 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.
C L A U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.
SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.
TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:
Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar pop medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, í escrito de este.
Obra materia de la presente licitación No. Hidro/2018-004
Referente a: Rehabilitación de crucero vehicular en calle Allende v Habilitar el <Joaquín Amaro del acceso al Panteón Municipal. de la Col. Práxedis Balboa, de
Plazo de ejecución: 27 dias de calendario
Fecha de iniciación de ia obra: 05 de Marzo de* 2018
Fecha de terminación de la obra:
S e r g i o
i el permiso expreso o por
ucero vehicular en Callei Cabecera Municipal.
![Page 12: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/12.jpg)
MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ<k ^
> . : m *
CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):
El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 185,140,41 ( Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesos 41/100 m .n,) Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “ E! Contratista” .
En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.
Participación Financiera.
a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “Fondo de Hidrocarburos Terrestre“ Hidro 2018” se compromete aportar la cantidad de $ 185,140,41 ( Ciento Ochenta v Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesos 41/100 m .n.) del costo total del proyecto.
QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:
“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.
SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:
Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateraimente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.
SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:
Si “ Ei Contratista” no termina ía obra en ia fecha señalada en ia ciausuia segunda de este contrato, deberá cubrir “La Contratante” ei 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.
OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:
Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ xxxx ( xxxxxxx ) que deberán ser utilizadas de ia siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se abstiene de el y los pagos se realizaran por estimación presentada.segun el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.
El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.
Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contraíante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho antfóipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.
£>< x c p O
![Page 13: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/13.jpg)
MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ
tn caso de que una vez recibido e! anticipo “Ei Contratista” no inicie ías obras dentro de! piazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.
A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,
B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:
1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos ai registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.
2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.
DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:
Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.
Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en ei plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.
El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:
A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un piazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de ia misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.
B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.
C).- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin las cuales no será recibida ia obra.
D).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con I intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.
![Page 14: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/14.jpg)
MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ' • y
A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.
B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no seresponsabilizará de los mismos.
C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.
DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:
“El Contratista" presentará a “La Contratante" dentro de ios 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10%
del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.
Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así
como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “ La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada
con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.
DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:
Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.
La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, guien jstifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial
del Estado.DATOS DEL CONTRATISTA
“El Contratista” Paola Anali Rodríguez Zavala, acredita su personalidad comer Administrador Unico con laCredencial expedida por el Instituto Nacional de Elector con clave: RDZVPL82080228M400 Acreditando su legal existencia, y Numero de Registro Patronal del Seguro Social: E8919880101:
Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No ROZP820802IP3 y CURP No. ROZP820802MTSDVL05 y su Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No. P2211 dichos Registros están vigentes.
A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.
![Page 15: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/15.jpg)
MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ
B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 315 de la Calle Benito Juárez Col. Primavera de Villa Manuel Código Postal 89730 Tel: 836-272-06-93 Cel: 836-108-04-88 del municipio de González. T a m . ,Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.
El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tarn., a los 02 día del mes de Marzo del 2018.
CONTRATANTE
C. Guillermo Veri^ge BeriPresidente Municipal de/Qonzále:
TESTIGOS
C. Qra^Ana B1er. Sindico del
CONTRATISTA
L.G.P.F. Estefanía Smith Contralor Municipal
(o e , r g io A* L e rV c m ta s
C. Profr. Sergio Cervantes GonzálSecretario del R. Ayuntamiento
![Page 16: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/16.jpg)
FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
No. MGT-DOP-HIDRO-2018-004WI.- LUGAR FECHA Y HORA:
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
DESCRIPCION: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, DE LA COL. PAXEDIS BALBOA, DE LA CABECERA MUNICIPAL., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:
H.- NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E PAOLA ANALI RODIGUEZ ZAVALA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".
LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE CRUCERO VEHICULAR EN CALLE ALLENDE Y HABILITAR EL CRUCERO VEHICULAR EN CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, DE LA COL. PAXEDIS BALBOA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.
III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:
NO CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT
REHABILITACION DE CRUCERO EN CALLE ALLENDE
cv-01
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL
M2 108.00
CV- 03
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANAUALES PARA RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE ( TIPO BALASTRE) INCLUYE: RETIRO DEL - MATERIAL FUERA DE LOS LIMITES DE LA OBRA
M3 74.00
CV-04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA RELLENO TIPO ( GRAVA DE 1 1/2"A 0") INCLUYE MATERIAL, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
M3 60.00
CV-05
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO CON EQUIPO MECANICO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES,MANO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
M3 45.00
R, AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
![Page 17: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/17.jpg)
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
cv-06
COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLA DEL NO. 3 EN CUADRICULA DE 40X40 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10DEINCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO
M2 92.00
RV-07A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE 3 X 3" DE 1/4" CON ANCLAS DE FDACION CON ANGULO DE 1" EN " L" AL CONCRETO INCLUYE: SOLDADURA , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
ML 36.00
CV-08
APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SOBRE ANGULOS METALICOS PARA SEÑALAMIENTO DE PRECAUCION , INCLUYE MATERIAL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
ML 80.00
HABILITACION DE CRUCERO DE ACCESO AL PANTEON EN CALLE JOAQUIN AMARO
CV-03
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PARA RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE ( TIPO BALASTRE) INCLUYUE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LOS LIMITES DE LA OBRA
M3 74.00
CV-05
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO CON EQUIPO MECANICO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL , FLETES, MANO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
M3 30.00
CV-012
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CHAMPAYAN MEJORADO CON CAL INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO, ACARREOS DEL BANCO EL FUERTE DE ALTAMIRA, TAM.,
M3 45.00
IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:
LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-AD- HIDRO-2018-004 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2018, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 185,140.41 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 41/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.
V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 27 (VEINTISIETE) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018.
SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 31 DE MARZO DEL 2018, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE 27 (VEINTISIETE) DIAS CALENDARIO.
R, AYUNTAMIENTO 2016-2018
y,g ii-T'íÍUDftt» «
![Page 18: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/18.jpg)
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:
EST.No. PERIODO IMPORTE
($)S/IVA
AMORTIZACIONANTI
CIPO($)C/IVA
SALDO DE LA ASIGNACION
C$)C/IVARETENCIONES No. DE
FACTURA
1 DEL: 05 AL 31 DE MARZO DEL 2018 $159,603.80 $0.00 $185,140.41 $957.62 149
RESUMEN:
CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA
IMPORTE DEL CONTRATO $185,140.41 $159,603.80
INCLUYENDO CONVENIOS
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $185,140.41 $159,603.80
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA
0.00 0.00
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA
$185,140.41 $159,603.80
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO
0.00 0.00
IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l
IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA
IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
$185,140.41 0.00 0.00
VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:
CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:
MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA
SM .UÍ t i p . ' .MÀCERO, oOI/’NiA U V A OENÍRO.■' tUDAÍ : 2, TAMWJl : > ÂS, MÊÜ ÍC >. !l .89 )0
R. AYUNTAMIENTO 2016-2018
' ¡ ' l itt I.B4C; v Y Sä y (i 7 ! .'<t ¡ I I P
![Page 19: MUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Documento: presupuesto Concurso N°: Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 2 Obra: rehabilitación de crucero vehicular](https://reader034.vdocuments.co/reader034/viewer/2022042810/5f9d61cc8f18217799242b7e/html5/thumbnails/19.jpg)
TAMAULIPAS
MUNICIPIO DEGONZÁLEZ
SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL
REPRESENTALE DEL "CONTRATISTA" L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.
SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 20 DE MARZO DE 2018 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
C O N T R A T I S T A ^
f t I 1 { Scubas
ARO:SAÚLSlFUENTES ALANIS:r e c t o r DE
Í¡1 CONI^
L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA
RECIBE
C.P.A. GUILLE 0 VERLAGE BE MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO 2016 - 201«
Cn i.l ¡. ECO. í.M AtiKHO , s / r í, COLONIA . >«»• oSN fH i), CIUDAD G0NZ.Al.E7., TAMMJttJ’AS, HÉ/CÍCO. CT.f;:* ! '< ( •
(33 CJ . CJÚ!' ' EXT! 110