DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS RIO NEGRO
LICITACION PUBLICA Nº 11/18
OBRA DELPLAN CASTELLO
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
INTENDENCIA GENERAL DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO
MAYO DE 2018
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
1
INDICE GENERAL
CARÁTULA ___________________________________________________________ 8
ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES ______________________________ 9
CAPITULO I - NORMAS GENERALES _____________________________________ 9
Artículo 1º.- De la Documentación ________________________________________ 9
Artículo 2º.- Terminología y Abreviaturas ___________________________________ 9
Artículo 4º.- Consulta y entrega de Pliegos __________________________________ 9
Artículo 5º.- Aclaraciones y consultas _____________________________________ 10
CAPITULO II - DE LOS OFERENTES _____________________________________ 10
Artículo 6º.- Capacidad de los oferentes ___________________________________ 10
Artículo 7º.- Conocimiento de la documentación y del trabajo. __________________ 10
CAPITULO III - DE LAS PROPUESTAS ____________________________________ 10
Artículo 8º.- Presentación y documentación. ________________________________ 10
Artículo 9º.- Sistema de contratación _____________________________________ 11
Artículo 10º.- Ofertas complementarias (variantes) ____________________________ 12
Artículo 11º.- Lugar de la recepción ________________________________________ 12
Artículo 12º.- Plazo mantenimiento ________________________________________ 12
Artículo 13º.- Garantía de la oferta ________________________________________ 12
Artículo 14º.-Responsabilidad del oferente __________________________________ 12
CAPITULO IV - DE LA LICITACION Y ADJUDICACION _______________________ 13
Artículo 15º.- Acto licitatorio ______________________________________________ 13
Artículo 16º.- Exclusión de proponentes ____________________________________ 14
Artículo 17º.- Adjudicación de la propuesta __________________________________ 14
CAPITULO V - DEL CONTRATO _________________________________________ 14
Artículo 18º.- Firma del Contrato __________________________________________ 14
Artículo 19º.- Pliego y planos de obra ______________________________________ 14
Artículo 20.- Documentos contractuales ___________________________________ 15
CAPITULO VI - DE LA INICIACION Y EJECUCION DE LA OBRA _______________ 15
Artículo 21º.- Plan de trabajos: ___________________________________________ 15
Artículo 22º.- Orden de iniciación __________________________________________ 16
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
2
Artículo 23º.- Acta de iniciación ___________________________________________ 17
Artículo 24º.- Suspensión de los trabajos ___________________________________ 17
CAPITULO VII - DEL OBRADOR Y MATERIALES ___________________________ 17
Artículo 25º.- Daños a personas y propiedades _______________________________ 17
Artículo 26º.- Construcción provisional para oficinas, materiales y enseres. _________ 18
Artículo 27º.- Higiene y alumbrado ________________________________________ 18
Artículo 28º.- Instrumental y mobiliario______________________________________ 18
Artículo 29º.- Vigilancia y alumbrado de la obra ______________________________ 18
Artículo 30º.- Energía y agua potable ______________________________________ 18
Artículo 31º.- Limpieza de la obra. _________________________________________ 18
Artículo 32º.- Responsabilidad por infracciones administrativas __________________ 19
Artículo 33º.- Mantenimiento del tránsito y medidas de seguridad ________________ 19
Artículo 34º.- Abastecimiento de materiales _________________________________ 19
Artículo 35º.- Materiales a emplear ________________________________________ 20
Artículo 36º.- Ensayos y pruebas __________________________________________ 20
Artículo 37º.- Materiales rechazados _______________________________________ 20
Artículo 38º.- Vicios en los materiales y obra _________________________________ 20
Artículo 39º.- Errores de obras por trabajos defectuosos _______________________ 20
Artículo 40º.- Agua de construcción ________________________________________ 21
Artículo 41º.- Ejecución de la obra con arreglo a su fin _________________________ 21
Artículo 42º.- Seguro de obra _____________________________________________ 21
Artículo 43º.- Derechos y trámites de importación y sistemas patentados __________ 21
Artículo 44º.- Medios de transporte ________________________________________ 21
Artículo 45º.- Accesos __________________________________________________ 21
Artículo 46º.- Instalación del obrador y campamento del Contratista. ______________ 21
Artículo 47º.- Fotografías ________________________________________________ 22
Artículo 48º.- Planos conforme a obra ______________________________________ 22
Artículo 49º.- Cartel de Obra _____________________________________________ 22
Artículo 50º.- Receso de actividades _______________________________________ 23
Artículo 51º.-Perjuicios por lluvias y otros motivos ____________________________ 23
CAPITULO VIII - DE LA DIRECCION E INSPECCION ________________________ 23
Artículo 52º.- Inspección ________________________________________________ 23
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
3
Artículo 53º.- Representación del Departamento en Obra _______________________ 23
Artículo 54º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes del
Departamento. _________________________________________________ 24
Artículo 55º.- Personal técnico del Contratista ________________________________ 24
Artículo 56º.- Representación del Contratista en Obra _________________________ 24
Artículo 57º.- Libro de Ordenes de Servicio. _________________________________ 25
Artículo 58º.- Libro de comunicaciones _____________________________________ 25
Artículo 59º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicio ______________ 26
Artículo 60º.- Permanencia de la documentación en obra _______________________ 26
Artículo 61º.- Interpretación de los documentos de Contrato. ____________________ 26
Artículo 62º.- Multa por incumplimiento de la resistencia característica especificada
para hormigones. _______________________________________________ 26
Artículo 63º.- Trabajos nocturnos y en días no laborables_______________________ 26
Artículo 64º.- Pago de personal ___________________________________________ 27
Artículo 65º.- Seguro del personal de la obra ________________________________ 27
Artículo 66º.- Seguro del Personal de Inspección de Obra ______________________ 27
CAPITULO IX - TRABAJOS NO CONTRATADOS ___________________________ 27
Artículo 67º.- Trabajos no contratados, modificaciones y/o adicionales ____________ 27
Artículo 68º.- Precios de los trabajos adicionales o ampliaciones _________________ 28
Artículo 69º.-Trabajos que ejecute el Departamento por cuenta del Contratista ______ 29
CAPITULO X - DE LA CERTIFICACION Y PAGO ____________________________ 29
Artículo 70º.- Normas de medición ________________________________________ 29
Artículo 71º.- Obras cubiertas y trabajos de medición ulterior imposible. ___________ 29
Artículo 72º.- Certificaciones _____________________________________________ 30
Artículo 73º.- Fondos de reparo ___________________________________________ 30
Artículo 74º.- Materiales de Acopio. ________________________________________ 30
Artículo 75º.- Confección de certificados ____________________________________ 30
Artículo 76º.- Importe neto a certificar y deducciones. __________________________ 31
Artículo 77º.- Pago de los certificados ______________________________________ 31
Artículo 78º.- Gastos Generales __________________________________________ 31
CAPITULO XI - DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS ________________________ 31
Artículo 79º.- Recepción de las obras ______________________________________ 31
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
4
Artículo 80º.- Recepción Provisoria. _______________________________________ 31
Artículo 81º.- Plazo de garantía ___________________________________________ 32
CAPITULO XII - DISPOSICIONES VARIAS _________________________________ 32
Artículo 82º.- Interpretación del presente Pliego ______________________________ 32
Artículo 83º.- Plazo de ejecución __________________________________________ 32
Artículo 84º.- De la rescisión. _____________________________________________ 33
Artículo 85º.- Aplicación de multas ________________________________________ 33
Artículo 86º.- Subcontratistas _____________________________________________ 33
Artículo 87º.- Responsabilidad por subcontratos ______________________________ 33
Artículo 88º.- Mantenimiento de los Servicios de Riego y Drenaje Penalidades ______ 33
Artículo 89º.- Yacimientos y Canteras ______________________________________ 34
Artículo 90º.- Alcances de la información contenida en los Pliegos. ______________ 34
Artículo 91º.- Permisos de Paso. __________________________________________ 35
Artículo 92º.- Normas de Higiene y seguridad en el Trabajo. ____________________ 35
Artículo 93º.- Visado de planos de proyecto. _________________________________ 36
CAPITULO XIII - CLAUSULAS RELATIVAS A LA FORMULACION DE LAS
PROPUESTAS _______________________________________________________ 36
Artículo 94º.- Metodología constructiva _____________________________________ 36
Artículo 95º.- Análisis de Precios __________________________________________ 36
Artículo 96º.- Forma de cotizar ___________________________________________ 37
PLANILLA DE EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA __________________________ 40
MODELO DE DECLARACION JURADA ___________________________________ 42
MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA GARANTIA DE PROPUESTA__________ 42
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES ___________________________ 45
Artículo 1.- Objeto de la Contratación __________________________________ 45
Artículo 2.- Consultas de la documentación ______________________________ 45
Artículo 3.- Presupuesto Oficial ________________________________________ 45
Artíclo 4.- Plazo contractual ___________________________________________ 45
Artículo 5.- Apertura de las Ofertas _____________________________________ 46
Artículo 6.- Acopio ___________________________________________________ 46
Artículo 7.- Período de Garantía - Recepción Definitiva. _____________________ 46
Artículo 8.- Alternativas de cotización. ___________________________________ 46
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
5
Artículo 9.- Visita a obra _______________________________________________ 47
Artículo 10.- Pago de los certificados ____________________________________ 48
Artículo 11.- Seguros __________________________________________________ 48
11.1 Seguro de Obra ___________________________________________________ 48
11.2 Seguro de la Inspección de obra. _____________________________________ 48
Artículo 12.- Aplicación de la Ley Provincial N° 5.252 _______________________ 48
Artículo 13.- Inspección de Obra ________________________________________ 48
Artículo 14.- Cantidades a ejecutar ______________________________________ 49
Artículo 15.- Multas a Aplicar ___________________________________________ 49
Artículo 16.- Equipamiento para la Inspección _____________________________ 49
Artículo 17.- Anticipo Financiero. ________________________________________ 50
Artículo 18.- Obrador y Vivienda para la Inspección. ________________________ 50
Artículo 19.- Instrucciones Generales Sobre La Forma De Cotizar ____________ 50
Artículo 20.- Contenido de las Propuestas ________________________________ 50
20.1.- Presentación de las Propuestas _____________________________________ 50
20.2.- Contenido del Sobre Nº 1 __________________________________________ 51
20.2.1.- Solicitud de Admisión ____________________________________________ 51
20.2.2.- Instrumentos de carácter general: __________________________________ 52
20.2.3.- Documentación Societaria ________________________________________ 53
20.2.4.- Documentación Fiscal ____________________________________________ 53
20.2.5.- Documentación Económico - Financiera _____________________________ 53
20.2.6.- Garantía de Mantenimiento de la Oferta ______________________________ 53
20.2.7.- Propuesta Técnica ______________________________________________ 54
20.3.- Contenido del Sobre Nº 2 __________________________________________ 55
20.4.- Presentación de las Ofertas _________________________________________ 55
ARTÍCULO 21.- Firma del contrato y Acta de inicio de obra __________________ 55
ARTÍCULO 22.- Capacidad técnico - financiera ____________________________ 55
Artículo 23.- Cláusulas Para Revisión De Precios __________________________ 55
Artículo 24.- Cálculo y Verificación de Diseño de las Obras __________________ 56
Artículo 25.- Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley S Nº 3228. ______________ 56
I. Especificaciones Técnicas Generales _____________________________ 58
I.1. Estudios Topográficos: _______________________________________________ 58
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
6
I.2. Implementación del Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) ____________________ 59
I.3. Planos Definitivos de las Obras Civiles: __________________________________ 61
I.4. Construcción de obrador e instalaciones anexas __________________________ 61
I.5 Señalización de obras y desvíos ________________________________________ 64
I.7 Limpieza de obra ____________________________________________________ 66
I.8 Carteles de obra ____________________________________________________ 66
I.9 Equipos a utilizar en la ejecución de las obras _____________________________ 67
II. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
(OBRAS CIVILES) ______________________________________________ 68
III. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ____________________________________ 81
III.1 Recepción Provisional _____________________________________________ 81
III.2 Periodo de garantía ________________________________________________ 82
III.3 Recepción Definitiva _______________________________________________ 82
IV. MEMORIA descriptiva __________________________________________ 83
1.- INTRODUCCION ___________________________________________________ 83
2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS _____________________________ 87
2.1. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I __________ 87
2.2 OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL COLECTRO PLUVIAL P2 AL
CANAL SECUNDARIO III _______________________________________________ 90
2.3 LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL P2____________________ 91
V. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES __________________ 100
v.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I _________ 100
ITEM 1.1: Limpieza, desmalezamiento y extracion de arboles _______________ 100
ITEM 1.2: Excavación y perfilado de cajero: ______________________________ 101
ITEM 1.3: Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre
cajero 102
ITEM 1.4: Construcción y colocación de compuertas ______________________ 103
ITEM 1.5: Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal ________________ 105
I ITEM 1.6: Hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm ____ 110
ITEM 1.7: Demolición muro para empalme canal __________________________ 113
ITEM 1.8: Muros de cierre vanos: _______________________________________ 114
ITEM 1.9: Adecuación obra de toma canal terciario: _______________________ 114
ITEM 1.10: Reparaciones generales en dársena CANAL PRINCIPAL: _________ 115
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
7
v.2 OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL PLUVIAL II AL CANAL
SECUNDARIO III _____________________________________________________ 116
ITEM 2.1: Excavacion y relleno para Obra de Arte _________________________ 116
ITEM 2.2: HORMIGON ARMADO PARA Obra de Arte _______________________ 118
ITEM 2.3: HORMIGON ARMADO SECCION RECTANGULAR DE CANAL 3,0 X
1,60 m 118
ITEM 2.4: Construccion y colocacion de compuertas 1,25 X 1,10 m __________ 119
v.3 LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL 2 ________________________ 120
ITEM 3.1: Desbosque y limpieza ________________________________________ 120
ITEM 3.2: Extracción de tocones y retiro de troncos _______________________ 122
ITEM 3.3: Excavación y Perfilado de Talud _______________________________ 123
ITEM 3.4: Relleno conformación de banquinas ___________________________ 125
ITEM 3.5: Provisión y colocación de tranqueras __________________________ 126
VI. PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL _______________ 127
VII. PLANILLA DE OFERTA ________________________________________ 128
VIII. DOCUMENTACION GRAFICA ___________________________________ 129
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
8
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
CARÁTULA
OBJETO: La presente licitación tiene por objeto la contratación de mano de obra,
material y equipos necesarios para la ejecución de obras de conducción, recuperación y
mejoramiento del sistema de conducción de aguas pluvioaluvionales del Canal Colector
Pluvial Dos de la Ciudad de Cipolletti.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos
Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Dos con Treinta y
Cuatro Centavos ($38.452.502,34) IVA incluido.-
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija el plazo de ejecución en DOCE (12) meses
corridos.
CAPACIDAD TECNICO–FINANCIERA: El certificado de habilitación asignado por el
Consejo de Obras Publicas de Río Negro necesario para la presentación de las ofertas,
deberá estar encuadrado dentro de las especialidades: VII – Hidráulica, debiendo su
sumatoria, ascender a un monto de pesos $38.452.502,34.
Este encuadramiento, implica que dicha capacidad debe conformarse
necesariamente con la especialidad mencionada.
FECHA DE APERTURA: La apertura de las ofertas se realizará el día 31 del mes
de julio de 2018 a las 12.00 hs. en Sede Central del Departamento Provincial de Aguas,
sito en la calle San Martín Nº 249 Viedma, Provincia de Río Negro.
RECEPCION DE OFERTAS: Las ofertas se recibirán en el lugar de apertura hasta
las 11.00 hs. del mismo día de apertura.
VENTA DE PLIEGOS Y CONSULTAS TECNICAS: En Sede Central del
Departamento Provincial de Aguas, sito en la calle San Martín Nº 249 Viedma, Provincia de
Río Negro.
VALOR DEL PLIEGO: El precio de venta es de Pesos Cinco Mil ($5.000).
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
9
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Artículo 1º.-De la Documentación
Los derechos y obligaciones que deriven de la Contratación y contratación de obras
que se ejecuten por cuenta del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río
Negro, se regirán por el presente Pliego de Cláusulas Legales Generales y por las Cláusulas
Particulares que se incluyan en cada caso.
Artículo 2º.-Terminología y Abreviaturas
A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento que pase a
integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones
y/o abreviaturas: "Estado" por Estado Provincial de Río Negro; "Poder Ejecutivo" por el
Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro; "Departamento" por Departamento Provincial
de Aguas; "Inspección" por el (los) Funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia de
las obras; "Oferente" toda empresa que presente una propuesta en el acto licitatorio;
"Contratista" por la Empresa obligada a ejecutar la obra; "Pliego" por toda la documentación
que integra este Pliego de Condiciones; "Contrato" por toda la documentación que integra el
contrato entre las partes; "Ley General" por Ley de Obras Públicas Nº 286; sus decretos
reglamentarios y modificaciones.
Artículo 3º.-Leyes Provinciales
Las obras que se licitan por el presente Pliego de Cláusulas Legales Generales,
quedan sometidas a las disposiciones de la Ley General, la Ley 5201, sus decretos
reglamentarios y disposiciones concordantes. Por lo tanto, las partes deberán ajustarse a
sus requisitos y a las Cláusulas Particulares, y complementarias, como es el caso de la Ley
5252, que reglamenta el derecho de prioridad de contratación con el Estado, en favor de las
personas físicas y jurídicas radicadas en la provincia de Río Negro, para las contrataciones
de obras, bienes y servicios detalladas en el Anexo I de la ley Nº 5201.
Artículo 4º.-Consulta y entrega de Pliegos
Los interesados en formular propuestas podrán consultar los Pliegos
correspondientes en el "Departamento", sito en calle San Martín 249 de Viedma, y en los
lugares indicados en las Cláusulas Particulares, dentro del horario administrativo, hasta
cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura de la Contratación.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
10
Artículo 5º.-Aclaraciones y consultas
Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico - administrativo, que deseen
formular los interesados, deberán ser presentadas por escrito en todos los casos al
Departamento, hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura de las propuestas. Las
mismas y sus respuestas, así como aquellas que el Departamento creyese oportuno realizar
de oficio, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren pliegos, hasta cinco (5) días
antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.
CAPITULO II - DE LOS OFERENTES
Artículo 6º.-Capacidad de los oferentes
Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del artículo 15º de la
Ley General. El Departamento se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e informes
complementarios sobre la capacidad y competencia de los oferentes, siempre que no se
alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre las
propuestas.
Artículo 7º.-Conocimiento de la documentación y del trabajo.
La presentación de una propuesta significará que quien la hace conoce el lugar en
que se ejecutarán los trabajos: las condiciones, características propias, objeto de la obra y
su desarrollo; que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas
en el presente Pliego y las acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demás
documentación del proyecto; y que se ha basado en ello, para hacer su oferta; que ha
recogido todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, condiciones
climáticas, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para conseguir
materiales y mano de obra y todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier
contingencia que pueda esperarse.
Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las
obligaciones que vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma
del Contrato, basado en el desconocimiento del terreno y/o del proyecto.
CAPITULO III - DE LAS PROPUESTAS
Artículo 8º.-Presentación y documentación.
Las propuestas serán presentadas en la forma establecida en el Art. 17º de la Ley
General. Sin perjuicio de los requisitos especificados en las Cláusulas Legales Particulares,
los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores (Sección Obras),
dependiente del Consejo de Obras Públicas, con calificación en firme.
Además de las especificadas en las Cláusulas Legales Particulares, las propuestas
en su sobre 2 deberán acompañarse de la siguiente:
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
11
a) Para una Sociedad Anónima: nombre de la sociedad acompañada de una copia
del acta de deliberación en que se autorice la presentación de la propuesta y su domicilio
legal en la Pcia. de Río Negro.
b) Si es una sociedad de nombre colectivo: una constancia de la nacionalidad
argentina de la sociedad: el nombre del miembro que representa la propuesta, y el domicilio
legal en la Pcia. de Río Negro
c) Para la propuesta formulada por una empresa unipersonal: dará el nombre,
apellido, domicilio real y legal en la Pcia. de Río Negro.
d) Si se trata de una empresa extranjera, deberá constituir su domicilio legal en la
Pcia. de Río Negro, aceptando jurisdicción de los tribunales provinciales y llenar los demás
requisitos expresados en los incisos a) y b) e i) en lo que corresponda.
e) Los representantes legales de una sociedad deberán acreditar que están
facultados para contratar en su nombre. Las sociedades deberán tener una duración mayor
de un año a la fecha de la recepción definitiva de la obra.
f) La designación del representante técnico con título habilitante, inscripto en el
Consejo Profesional de Ingeniería y Agrimensura de Río Negro Ley 442 y constancia de
dicha inscripción.
g) La presentación de un informe sobre elementos, equipos, máquinas y útiles que
empleará en la obra, fijando ubicación para su inspección.
h) Recibo de adquisición de la documentación oficial de la obra extendida por el
Departamento.
i) Declaración expresa del proponente aceptando la jurisdicción de la Justicia
Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con expresa renuncia del Fuero Federal.
j) Deberá acompañarse constancia de inscripción en el Registro Nacional de la
Industria de la Construcción (art. 32 ley 22.250) y libre deuda expedido por el Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)
Artículo 9º.-Sistema de contratación
Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida y precios unitarios, de
acuerdo a los precios en pesos que para cada unidad de medida de cada uno de los
renglones de la obra especificadas en la planilla "Presupuesto de las Obras" se hayan
consignado en la propuesta aprobada. Estos precios unitarios se consignarán en números y
letras, y en caso de discrepancias con el monto total de la oferta tendrán validez los precios
unitarios cotizados en letras. Dejase expresamente establecido que el precio unitario y sus
análisis de precios son invariables.
Los presupuestos se formularán aplicando dichos precios unitarios a las cantidades
previstas en las mencionadas planillas, y se considerarán como importes de las obras tan
sólo a fin de comparar las propuestas para la adjudicación, pues expresarán un importe
aproximado de los trabajos.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
12
El importe definitivo de las obras se obtendrá aplicando los citados precios unitarios,
a las cantidades de obras efectivamente ejecutadas, las que podrán diferir de las indicadas
en la planilla tanto como lo establecen los artículos 35º y 36º de la Ley General.
Los elementos, equipos, servicios y/o trabajos que resultaran necesarios para
cumplir el objeto de la presente Contratación y no están solicitados expresamente en la
Planilla de Propuesta, se considerarán incluidos en el total de los ítems que componen la
misma.
Artículo 10º.- Ofertas complementarias (variantes)
Además de la propuesta básica reglamentaria, los concurrentes podrán proponer
simultáneamente y por separado, variantes que modifiquen las bases y condiciones de la
Contratación en forma ventajosa, conforme lo establece el artículo 19º de la Ley General.
Esta documentación deberá ser presentada por triplicado.
Artículo 11º.- Lugar de la recepción
Las propuestas se recibirán en el domicilio que indiquen los avisos, hasta el día y
hora fijados para la apertura de las mismas.
Artículo 12º.- Plazo mantenimiento
Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo por un plazo de noventa (90) días
a contar de la fecha de la apertura de la Contratación. Si vencido este plazo no se hubiera
realizado la adjudicación, el Departamento podrá solicitar la ampliación de dicho plazo de
acuerdo al Artículo 22º de la Ley General.
Artículo 13º.- Garantía de la oferta
Cada oferta se acompañará con una garantía del 1% del importe del Presupuesto
Oficial, en un todo de acuerdo con el artículo 16º de la Ley General.
Dicha fianza podrá efectuarse en depósito en efectivo en la cuenta terceros del DPA,
títulos nacionales o provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por póliza
de seguro y durará hasta la firma del Contrato.
El depósito de garantía se hará a la orden del "Departamento Provincial de Aguas-
Fondos de Terceros", y hasta el día hábil anterior a la apertura de la propuesta. En el caso
de fianza bancaria o póliza de seguro deberá constituirse al fiador en liso y llano y principal
pagador, siendo extendida por todo el término del mantenimiento de la propuesta, y por la
totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, debiendo el fiador aceptar la jurisdicción
de la Justicia Ordinaria de la Pcia. de Río Negro, fijando domicilio legal en la ciudad de
Viedma y renunciar a los beneficios de división y excusión.
Artículo 14º.-Responsabilidad del oferente
El oferente deberá presentar con su oferta el número de personas a emplear con la
discriminación del tipo de funciones a cumplir (operarios, capataces, supervisores,
ingenieros, etc.)
Asimismo el oferente deberá presentar con su oferta el plan de trabajos.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
13
El oferente deberá indicar también con su oferta sus necesidades de espacio para
los obradores, playas de montaje y almacenamiento, cuyas instalaciones y mantenimiento
corren por cuenta del mismo.
En cuanto a las ofertas que incluyan servicios a prestarse o elementos diseñados y/o
fabricados por firmas subsidiarias o licenciaturas de otras de reconocida experiencia en la
materia deberán acompañarse a la oferta las garantías otorgadas y la asistencia técnica a
prestarse por las firmas originarias, especificándose concretamente la responsabilidad
asumida por éstas.
Por lo expuesto precedentemente, su presentación como oferente lo compromete al
perfecto conocimiento de las obligaciones que va a contraer y la renuncia previa a cualquier
reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basada en el desconocimiento del lugar de
ejecución de las obras, de la documentación licitatoria, del procedimientode adjudicación y
respectiva contratación.
La empresa Contratista será responsable de las gestiones a realizar ante el
Organismo competente, para la obtención del permiso y la aprobación correspondiente, con
la anticipación y continuidad necesarias.
Una eventual demora en la obra contratada que resulte atribuible a falta de diligencia
en estas gestiones, será total responsabilidad de la Contratista. Los costos por rotura o daño
de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad exclusiva de la Contratista ante
los distintos entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna a la INSPECCIÓN.
Todo trámite administrativo, solicitud de permisos ante el/los organismos
competentes, quedará por cuenta y cargo exclusivamente de la Contratista, no pudiendo
realizar reclamo alguno al Comitente.
CAPITULO IV - DE LA LICITACION Y ADJUDICACION
Artículo 15º.- Acto licitatorio
En lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del (los)
funcionario (s) competente (s) del Departamento, se procederá en acto público a abrir las
propuestas recibidas y dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido en el artículo
18º de la Ley General.
De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que contiene la "Documentación
General" y se verificará el cumplimiento de lo indicado en el artículo 17º de la Ley General.
Luego el sobre que contiene la "Propuesta Básica" dando lectura de la misma, y por
último el sobre "Oferta variante", si lo hubiera.
De todo lo actuado se labrará acta que suscriban los funcionarios y optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejará constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados, en cuyo caso, éstos tendrán obligación de firmar el
documento.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
14
En casos especiales podrá existir un lapso intermedio de preselección de oferta entre
la apertura de los sobres que contienen la Documentación y la apertura de los sobres que
contienen la Propuesta. El procedimiento a seguir en tales situaciones será indicado en las
Cláusulas Legales Particulares.
Artículo 16º.- Exclusión de proponentes
Las propuestas que se encuadren en algunas de las condiciones que se enumeran a
continuación, no serán tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicación de las obras:
a) Propuestas que no cumplan con los requerimientos exigidos en el artículo 15º de
la Ley General, como así también proponentes que se encuadran en lo establecido en el
artículo 24º, inc. a) y b) de la mencionada ley.
b) Que la propuesta no cumpla con los requisitos exigidos en las Cláusulas Legales
Particulares.
c) Que los oferentes se aparten de las estipulaciones previstas en el pliego de bases
y condiciones.
Artículo 17º.- Adjudicación de la propuesta
El Departamento analizará las propuestas presentadas y resolverá la que resulte
técnica y económicamente más conveniente.-
En todo caso, el Departamento comunicará su decisión a todos los que hubieren
participado en el acto de apertura de las propuestas.
CAPITULO V - DEL CONTRATO
Artículo 18º.- Firma del Contrato
Aceptada la propuesta por el Departamento, notificará de ello a la firma adjudicataria
en el domicilio declarado para que, en los plazos y formas establecidas en los artículos 26º y
27º de la Ley General, concurran a firmar el contrato. El Contratista deberá abonar el
impuesto de sellos correspondiente y entregará la constancia de haber dado cumplimiento al
requisito previo que establece el artículo 27º de la Ley General (mínimo cinco por ciento
(5%) del monto de Contrato), referente a la garantía de contrato.
Si no se diera cumplimiento al plazo mencionado, el oferente perderá la garantía a
que se refiere el artículo 13º de este Pliego, quedando sin efecto la adjudicación a su favor.
Artículo 19º.- Pliego y planos de obra
El Contratista recibirá sin cargo dos (2) copias autorizadas de los Pliegos de
Condiciones, Especificaciones y demás documentos que han servido para la Contratación.
Los planos muestran la naturaleza y magnitud de los trabajos a realizar; a medida
que lo requiera la marcha de los trabajos la Inspección entregará al Contratista los Planos
de detalle, diagramas y dibujos que fueran necesarios.
El Contratista deberá solicitar por escrito y con quince (15) días de anticipación
cualquier información, plano o dibujo de detalle.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
15
En caso de diferencia entre los datos contenidos en los planos generales y los de
detalle, se dará preferencia los de detalle; en caso de diferencia entre las dimensiones a
escala y las consignadas en cifras, se dará preferencia a éstas.
Artículo 20.-Documentos contractuales
Serán considerados documentos del Contrato y formarán parte del mismo o se irán
incorporando en cada oportunidad:
a) El contrato firmado por ambas partes.
b) El presente Pliego con todos los elementos enumerados en su carátula o en su
Indice General.
c) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de
Contratación que el Departamento hubiere hecho conocer por escrito a los interesados
antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontánea
decisión.
d) La oferta aprobada y sus respectivos análisis de precios.
e) El Acta de Iniciación de los trabajos.
f) El plan y diagramas de acopios y adecuación de la obra, aprobadas por el
Departamento.
g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.
h) Los planos de detalles que el Departamento entregue al Contratista durante la
ejecución de las obras.
i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación
contractual.
A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y
especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecidas en el
Apartado 14) del Artículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.
CAPITULO VI - DE LA INICIACION Y EJECUCION DE LA OBRA
Artículo 21º.- Plan de trabajos:
El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos dentro de un plazo no menor de
diez (10) días de firmado el Contrato. El incumplimiento por parte de éste al plazo
establecido, lo hará pasible de una multa equivalente al dos por ciento (2%) del depósito de
garantía por cada día de mora, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28º de la Ley
General y su reglamentación.
No obstante lo anterior, las Cláusulas Legales Particulares podrán requerir que en el
sobre correspondiente a la Documentación, se presente el Plan de Trabajos que el
proponente ha tenido en cuenta en su oferta y elaboración para la ejecución de la obra, a fin
de evaluar en la preselección o pre-adjudicación de ofertas, el grado de estudio y calidad
técnica de la metodología de ejecución considerada.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
16
El Plan de Trabajos estará concebido de modo tal que permita dar cumplimiento a la
ejecución de la obra dentro del plazo contractual.
El Plan una vez aprobado por el Departamento, será el que regule la ejecución de los
trabajos. En el caso que la marcha real de los mismos sea de un ritmo inferior al previsto o
no satisfaga las demás condiciones en él especificadas, se considerará que el Contratista
deja de satisfacer las respectivas estipulaciones contractuales; en consecuencia el
Departamento podrá proceder a la rescisión del Contrato por causas imputables al
Contratista, con las consecuencias que le pudieran corresponder a éste, conforme a lo
establecido en la Ley General.
El Departamento podrá desestimar el estudio de aquellas ofertas que no reflejen una
adecuada evaluación de la metodología constructiva reflejada en el Plan de Trabajos y
equipos presentados. Asimismo podrá solicitar todas aquellas consultas y aclaraciones que
considere necesarias. Finalmente, y previa a la firma del Contrato, el Departamento podrá
solicitar al adjudicatario la realización de las modificaciones o adecuaciones que estime
convenientes al plan original. Efectuado lo anterior a satisfacción del Departamento, quedará
automáticamente aprobado el Plan de Trabajos con los alcances previstos en el Artículo 28º
de la Ley General.
El Contratista deberá presentar al Inspector para su aprobación un Plan de Trabajos
actualizado, trimestralmente teniendo en cuenta todas las causas ocurridas en dicho período
que justifiquen tales adecuaciones o antes si ocurrieron hechos que lo hicieran necesario.
Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, el Inspector podrá retener el 1% (uno por
ciento) del Precio del Contrato del certificado de pago siguiente, y continuar reteniendo dicho
monto, hasta el momento del próximo pago que deba efectuarse después de la fecha en que
el Contratista haya presentado el Plan de Trabajos tardíamente.
Las adecuaciones se limitarán siempre que ello sea posible al desplazamiento de
exigencias o tareas, en los plazos justificados manteniéndose para los meses posteriores el
esquema originalmente aprobado y las fechas topes que para determinadas tareas o
provisiones hubieran fijado las especificaciones del contrato.
La aprobación del Plan de Trabajos por parte del Departamento no exime al
Contratista de las responsabilidades emergentes de errores o previsiones que aquel pudiera
contener; que produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejados
dificultades para realizar o terminar los trabajos con arreglo al Contrato.
Artículo 22º.- Orden de iniciación
Aprobado el plan de trabajos, el Departamento citará al Contratista dentro de los
primeros cuatro(4) días de la fecha de dicha aprobación, para que concurra a suscribir el
Acta de Replanteo de la Obra. A la misma debe comparecer el Representante Técnico quién
avalará con su firma. La no comparencia del mismo hará pasible al Contratista de la multa
establecida al final del presente artículo o, si así optara el Departamento, de una
penalización indirecta, considerando como fecha de replanteo la correspondiente al
vencimiento del plazo indicado más arriba.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
17
A los efectos del replanteo, la Inspección establecerá los puntos fijos de referencia
planiltimétrica y altimétrica que definan suficientemente el emplazamiento y las cotas a que
se ajustará la obra a realizar. El Contratista deberá conservar los mojones, estacas y
señales colocadas por la Inspección, hasta la recepción definitiva. A estos efectos, los
mojones, estacas y señales afectadas por la construcción de la obra se desplazarán de
acuerdo con la Inspección fuera de la zona de trabajo de modo que queden en forma
permanente. Su destrucción, pérdida o remoción, sin autorización de la Inspección implican
la reposición con cargo al Contratista.
Los datos del replanteo se consignarán en documentos que se agregarán a un acta
labrada en dos ejemplares de un mismo tenor que se firmará por la Inspección y el
Representante Técnico del Contratista que deberá presenciar toda la operación del
replanteo.
La incomparecencia del Representante Técnico a suscribir el Acta de Replanteo se
podrá sancionar con una multa, descrita en las Especificaciones Legales Particulares del
presente Pliego.
Artículo 23º.- Acta de iniciación
En oportunidad de iniciarse la ejecución de trabajos de replanteo, se labrará el acta
correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para
la realización de la obra.
En caso de no iniciarse los trabajos, se podrá aplicar la siguiente multa, según lo
descrito en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego.
Artículo 24º.- Suspensión de los trabajos
El Contratista no podrá, salvo en los casos establecidos expresamente en la Ley
General, suspender los trabajos, sin la previa autorización de la Inspección. El no
cumplimiento de la presente Cláusula, hará pasible al Contratista de una multa, según lo
descrito en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego.
CAPITULO VII - DEL OBRADOR Y MATERIALES
Artículo 25º.- Daños a personas y propiedades
El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones para evitar
daños en las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, a las del Departamento
e Inspección, a terceros y a las propiedades o casas del Estado o de terceros, así pudieran
provenir esos daños de maniobras en obrador o depósito o de la acción de los elementos o
causas eventuales, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la
obra al Departamento.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
18
El Departamento podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al
Contratista, el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos, hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de ellos hayan sido
definitivamente descartadas y/o aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere
lugar en derecho.
Artículo 26º.- Construcción provisional para oficinas, materiales y enseres.
El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones
provisionales, que se requieran para la realización de los trabajos y locales especiales para
la Inspección. Dicho local, deberá contar con calefacción, aire acondicionado, energía
eléctrica y sanitarios privados para la inspección de obra.
Artículo 27º.- Higiene y alumbrado
Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de
higiene por el Contratista estando también a su cargo el alumbrado, la provisión y
distribución del agua y desagües correspondientes.
Artículo 28º.- Instrumental y mobiliario
Salvo indicación contraria, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección
durante todo el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso, los
instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo y
medición de los trabajos contratados.
Asimismo, deberá facilitar el mobiliario y máquinas de oficina necesaria e
indispensable para el funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador.
Artículo 29º.- Vigilancia y alumbrado de la obra
El Contratista establecerá una vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructura y otros bienes propios o ajenos, a tal fin tendrá
servicio de guardianes diurno y nocturno.
Además colocará luces de peligro y tomará medidas de precaución necesaria en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.
La adopción de las medidas precedentes, no eximirá al Contratista de las
consecuencias de los hechos que allí se prevén.
Artículo 30º.- Energía y agua potable
La provisión y el consumo de energía eléctrica necesaria para la construcción de las
obras, serán por cuenta exclusiva del Contratista, estando también a su cargo la provisión y
distribución del agua y desagües correspondientes.
Artículo 31º.- Limpieza de la obra.
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos. Una vez terminados los mismos y previo a la medición
final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar, a su costa, de las zonas adyacentes todo el
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
19
sobrante y deshecho de los materiales de cualquier especie así como las construcciones
provisorias.
Artículo 32º.- Responsabilidad por infracciones administrativas
El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de
las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o
reglamentos.
Artículo 33º.- Mantenimiento del tránsito y medidas de seguridad
Cuando la obra se ejecutase en o a través de vías de comunicación, o cauces de
riego, o de desagües en uso, el Contratista mantendrá a su costa el tránsito o paso de agua
en ellas lo mismo que los accesos a propiedades.
El Contratista colocará por su exclusiva cuenta, para guía y seguridad del tránsito,
señales bien visibles durante el día y señales luminosas durante la noche.
Colocará además los indicadores que sean necesarios para la seguridad del tránsito,
de acuerdo a lo que disponga la Inspección. Tomará todas las medidas necesarias para
mantener los servicios de riego, desagües y evitar los daños que pudieran producirse por
interrupción de los mismos o por derrumbes o embanques de los canales.
El Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por
deficiencias de señalamientos o de medidas de protección. Terminada la obra, el Contratista
queda obligado a establecer a su estado primitivo, y a sus costas, las obras accesorias que
haya ejecutado.
Artículo 34º.- Abastecimiento de materiales
El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la
Inspección se necesite para asegurar la marcha normal de la misma. No obstante lo
anterior, deberá comunicar previamente a la Inspección de toda incorporación, certificable
por acopio o no, con el fin de prever posibles variaciones en las cantidades de obras. No
podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización.
Estará obligado también a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el
Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y equipos adoptados por el Contratista resultaren ineficientes o
inadecuados, la Inspección podrá ordenarle que los perfeccione o los reemplace por otros
más eficientes. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el
particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
20
Artículo 35º.- Materiales a emplear
Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser aprobados
previamente por la Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestras, las
que luego de aprobadas deberán permanecer en obra.
Artículo 36º.- Ensayos y pruebas
El Departamento podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere
conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras reúnen las condiciones que se
determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
instrumento de medida, balanzas, combustibles, etc. serán facilitados y costeados por el
Contratista. Esta además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que
debe encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos
de extracción, transporte, recepción, manipuleo, despacho, etc. correrán por exclusiva
cuenta de la Contratista, renunciando a cualquier reclamo o resarcimiento.
Artículo 37º.- Materiales rechazados
Los materiales rechazados, serán retirados por el Contratista dentro de un plazo no
mayor de cinco (5) días, si el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, el
Departamento procederá a su retiro, previa notificación con indicación del lugar de Depósito,
quedando a cargo del Contratista los gastos originados por este concepto.
Artículo 38º.- Vicios en los materiales y obra
Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá
ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario los
abonará el Departamento.
Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista
deberá comenzar a reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de diez (10) días a
contar desde la fecha de su notificación; de no comparecer el Contratista a ejecutar las
reparaciones, las mismas podrán ser realizadas por el Departamento a cuenta de los
importes y garantías retenidas. Transcurrido el plazo de garantía, sin la concurrencia del
Contratista a reparar las obras, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Departamento a
costa de aquél.
La recepción final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades
emergentes del Código Civil.
Artículo 39º.- Errores de obras por trabajos defectuosos
El Contratista en ningún momento podrá alegar eximición de responsabilidad por la
mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones a la documentación contractual,
fundándose en incumplimiento por parte de subcontratistas, personal, proveedores o
excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregarle detalles y planos o en la
comprobación de errores o faltas.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
21
Artículo 40º.- Agua de construcción
El agua para usos diversos, será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el
pago de los derechos que correspondiera por esos conceptos y/o transporte o
almacenamiento.
Artículo 41º.- Ejecución de la obra con arreglo a su fin
Es obligación del Contratista ejecutar los trabajos y emplear materiales adecuados
para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación
contractual resulten enteras y adecuadas a su fin.
Artículo 42º.- Seguro de obra
El Contratista deberá asegurar contra todo riesgo los materiales acopiados y
certificados, salvo indicación en contrario de este Departamento.
Artículo 43º.- Derechos y trámites de importación y sistemas patentados
El Departamento no se hará cargo de los trámites para la importación de equipos o
materiales, ni tampoco de sus derechos de importación, ni tampoco del pago de los
derechos que pudieran corresponderle por el empleo de sistemas patentados en la
ejecución de obras, en consecuencia no considerará propuestas condicionadas por estos
aspectos, pero si extenderá, a solicitud del Contratista, los certificados de necesidad cuando
ello corresponda.
Artículo 44º.- Medios de transporte
Se considera que el proponente, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las
condiciones existentes para disponer de medios de transporte. En base a ello, no se
admitirá reclamo alguno de variaciones de costos por el cambio de medios de transporte,
reconociéndose únicamente, las que se produjeran con respecto a la fecha de Contratación
para el medio de transporte realmente considerado en la propuesta.
Artículo 45º.- Accesos
Los caminos y senderos de acceso provisional serán construidos por el Contratista,
bajo su responsabilidad y a su costa. El Inspector de obra podrá solicitar que todo o parte de
ellos sean ejecutados desde el comienzo de las obras. Estos caminos y senderos ocuparán
las obras definitivas. Si por excepción un acceso debe avanzar sobre los lugares definitivos
de las obras, las ulteriores modificaciones necesarias para la ejecución de los trabajos
estarán a cargo del Contratista.
Artículo 46º.- Instalación del obrador y campamento del Contratista.
En el plazo máximo de quince (15) días desde la firma del contrato, el Contratista
deberá someter a consideración del Departamento, una memoria detallada de las
instalaciones del obrador y obras provisionales, así como la de sus servicios generales,
justificando que las medidas implementadas por él permitirán realizar las obras en las
condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
22
El Contratista tendrá a su cargo los gastos de adquisición, transporte de materiales e
instalación de los locales que serán utilizados como depósitos de materiales, talleres,
oficinas u otras instalaciones transitorias.
También estarán a cargo del Contratista todos los gastos que demande el
funcionamiento del obrador y campamento (seguridad, limpieza, alumbrado, salubridad,
higiene, etc.).
Artículo 47º.- Fotografías
A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomará un número
conveniente de fotografías de cada etapa de la construcción y no menor de una serie de
veinticuatro (24) fotografías por mes.
Asimismo el Contratista entregará dos (2) copias, en papel fotográfico, de tamaño
10cm x 15cm. aproximadamente, de cada una de las tomas, previo a la confección de cada
Certificado.
Artículo 48º.- Planos conforme a obra
Previamente a la Recepción Provisoria, el Contratista entregará a la Inspección, los
planos conforme a obra que incluyan los detalles y cotas de las obras según se
construyeron, de acuerdo a los lineamientos que en su oportunidad imparta la Inspección,
cada Obra de Arte en particular, deberá acompañarse con su respectivo cómputo métrico.
El dibujo de la totalidad de los planos podrá realizarse mediante programas de
diseño asistido por computadora CAD, totalmente compatibles con AUTOCAD versión
2.010. Los archivos correspondientes se presentarán en extensión DWG en soporte digital
(CD ROM) acompañados por una copia en film poliéster de cada plano aprobado y firmado
por la contratista.
Artículo 49º.- Cartel de Obra
El Contratista deberá proveer por su cuenta y hasta la recepción definitiva, dos (2)
carteles de 3,5m de largo por 3,5m de ancho. Los mismos serán colocados en el sitio y con
las leyendas que indique la Inspección, dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma
del Acta de Iniciación de los trabajos y deberán ajustarse a lo previsto en el Marco Jurídico
del Plan Castello.
En el deberá constar:
1- Repartición a que corresponde la obra.- 2- Localidad en que se ejecuta la obra.- 3- Denominación de la obra.- 4- Fecha de resolución autorizante, número, año de expediente.- 5- Empresa Constructora.- 6- Fecha de iniciación y plazo de entrega de la obra.- 7- Nómina del personal de la Inspección.- 8- Órgano o repartición que financia la obra.- 9- Monto total.-
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
23
10- Dirección postal de la repartición responsable de la obra, contacto telefónico y de correo electrónico para atención de reclamos y para dar respuesta a los pedidos de informes de la ciudadanía, en virtud de los derechos adquiridos por Ley B Nº 1829.-
El costo del mencionado cartel estará prorrateado dentro de los demás ítems, por lo
que no recibirá pago o reconocimiento alguno.
Artículo 50º.- Receso de actividades
El Departamento no computará en el plazo contractual el período que va desde el 23
de diciembre al 06 de enero del año siguiente inclusive.
Artículo 51º.-Perjuicios por lluvias y otros motivos
El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier
naturaleza, como ser: crecidas, aluviones, heladas, vientos y otros fenómenos
meteorológicos de carácter ordinario que puedan determinar la necesidad de reacondicionar
o reconstruir las obras ejecutadas.
No se admite reclamación alguna por daños sufridos por estas causas, salvo que los
perjuicios fueren consecuencia directa de disposiciones emanadas del Departamento y/o
Inspección y que hubieran sido observadas por el Contratista con suficiente anticipación.
CAPITULO VIII - DE LA DIRECCION E INSPECCION
Artículo 52º.- Inspección
El Departamento reserva para sí la supervisión y dirección general de los trabajos y
ejercerá la Inspección de los mismos así como la fiscalización del estricto cumplimiento del
presente Pliego por intermedio de su cuerpo técnico y de su servicio destacado en la obra
con carácter de Inspección.
Artículo 53º.- Representación del Departamento en Obra
El Departamento estará representado ante el Contratista a los efectos de la
Supervisión e Inspección de las Obras, como así también de todas las obligaciones que se
deriven de la firma del Contrato, por intermedio del Cuerpo Técnico y personal destacado
especialmente en el obrador, con carácter de Inspección.
El equipo de Inspección estará compuesto de la siguiente manera:
- 1 (un) Ing, Civil, Hidráulico o en Construcciones.
- 1 (un) Sobrestante de Obra.
La nómina del personal responsable por parte del Departamento será consignada en
el Libro de Ordenes de Servicio.
La Inspección tendrá en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y
oficinas del Contratista, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los
materiales acopiados; el Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección
sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
24
ejecución de los trabajos, en caso que resultara necesario para ejercitar las atribuciones que
le confiera el presente Pliego, la Inspección podrá requerir del Contratista, copia de las
facturas de gastos realizados y de las Cartas de Porte de todo el plantel, equipos y
materiales destinados a la obra, etc. obedecerá las observaciones o instrucciones de la
Inspección sobre los trabajos realizados que encuentra defectuosos, así como el reemplazo
de materiales que están en desacuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas. La
Inspección tendrá las atribuciones de Superintendencia sobre el o los campamentos de las
obras, debiendo el Contratista aceptar las disposiciones de la misma al respecto.
Artículo 54º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes del
Departamento.
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la
Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que
perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión de la
misma.
El Contratista no podrá censurar al personal que el Departamento afecta a la
atención de la obra, pero si tuviera causas justificadas respecto de alguno de ellos, las
expondrá por escrito, para que las autoridades resuelvan, sin que esto sea motivo para que
se suspendan los trabajos.
Artículo 55º.- Personal técnico del Contratista
El personal técnico o administrativo del Contratista que actúe en la obra y perjudique
por su conducta, la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no
sea todo lo diligente que corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la
Inspección. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, podrá solicitar al
Departamento la reconsideración de la medida.
Artículo 56º.- Representación del Contratista en Obra
El Contratista estará representado permanentemente en Obra por: un Ing. Civil,
Hidráulico o en Construcciones con título habilitante según sus respectivos planes de
estudios y experiencia de 5 años en Obras de magnitud similar, inscripto en el Consejo
Profesional de Ingeniería, y Técnicos - Ley 442 Provincia de Río Negro, el que deberá
permanecer en el lugar de la obra durante el tiempo que ella dure y con quien la Inspección
se entenderá en todo lo relativo a la misma. Deberá estar facultado para notificarse en su
nombre y representación de las órdenes de servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones a que ellas dieran lugar. Al momento del inicio de los trabajos, deberá
acreditar el pago de las tasas correspondientes en el Colegio de Ingenieros antes
mencionado
El Jefe de obra y/o Representante Técnico de la Empresa deberán presentar copias
del pago de las matriculas habilitantes y de la tasa por Representación Técnica en el CPIT.
En caso de no hacerlo dentro de los 15 días desde la firma del contrato, los mismos serán
removidos por la Inspección y la Empresa deberá presentar en un plazo no mayor a los
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
25
cinco días corridos una nueva nómina de personal, con sus correspondientes tasas y
matriculas al día, previo al inicio de las obras.-
El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su
fecha. También deberá tomar vista diaria del Libro en las dos primeras horas de trabajo
normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará
subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiese
notificado.
Dicho profesional deberá comunicar a la Inspección toda vez que se ausente de la
obra. En caso de que por cualquier motivo deba alejarse la obra por más de tres (3) días
deberá delegar sus funciones en otra persona con sus mismas facultades, hecho que
deberá comunicarse a la Inspección por medio del Libro de Comunicaciones de Empresa.
Si el Contratista optara por Representantes Técnicos diferentes para: Propuesta,
Fabricación y Ejecución o Montaje, estos deberán acreditar en cada caso mediante
"Curriculum Vitae" y referencias, experiencia no menor de cinco (5) años, respectivamente,
como proyectistas en el tipo de suministro que se solicita, en tareas de Ingeniero de fábrica,
o en el desempeño de tareas de montaje y dirección de obra.
Hasta que el Contratista no haya dado cumplimiento a cada requisito, el
Departamento se abstendrá de efectuar las inspecciones que le competen sin que ello sea
causal de prórroga de plazo.
Cuando la provisión de elementos sea hecha por Subcontratista, tanto el
Representante en fábrica como el del montaje deberán tener relación de dependencia
exclusiva con el Contratista principal y en ningún caso se aceptará que esa representación
sea ejercida por personal dependiente del subcontratista.
Restricciones: el profesional designado por la Empresa, no deberá haber prestado
servicios al Estado Provincial, en los inmediatos seis (06) meses previos a su designación.
Artículo 57º.- Libro de Ordenes de Servicio.
En lo que respecta a las instrucciones que el Departamento y/o la Inspección deba
impartir al Contratista, se dará cumplimiento en un todo de acuerdo al Artículo 32º de la
Reglamentación de la Ley General.
Artículo 58º.- Libro de comunicaciones
Además del libro de Ordenes de Servicio exigido por el Apartado 1 del Art. 32º del
Decreto Reglamentario de la Ley General, el Contratista deberá presentar otro libro de las
mismas características que se denominará Libro de Comunicaciones o Notas de Pedido. En
dicho libro la Empresa comunicará todas las observaciones, sugerencias y pedidos que
estime conveniente efectuar, las que deben ser contestadas por la Inspección mediante
Orden de Servicio dentro de un plazo no mayor de quince (15) días.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
26
Artículo 59º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicio
Si el Contratista no se aviniera a cumplir con una Orden de Servicio, se hará pasible
cada vez, de la multa que se establecen en las Especificaciones Legales Particulares del
presente Pliego, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar.
Artículo 60º.- Permanencia de la documentación en obra
Un ejemplar de la documentación especificada en el Artículo 19 del presente Pliego
deberá estar permanentemente en obra a disposición de la Inspección.
Artículo 61º.- Interpretación de los documentos de Contrato.
Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten dudas para el
Contratista, éste deberá solicitar aclaración por intermedio del Libro de Comunicaciones y
con una anticipación de quince (15) días a la ejecución de los trabajos afectados por dichas
dudas. Las demoras que se produjeran en la marcha de la obra por tal motivo serán
consideradas como causal de ampliación de plazo, de haberse cumplimentado el requisito
anterior.
Artículo 62º.- Multa por incumplimiento de la resistencia característica
especificada para hormigones.
Cuando el Contratista ejecute hormigones que satisfaciendo las exigencias
especificadas en las Especificaciones Técnicas Particulares en cuanto a resistencias
mínimas. (90% bk), no cumplieran los correspondientes valores de resistencias
características especificadas, se hará pasible de la aplicación de multas, las que se
determinarán con arreglo a lo siguiente:
a) Se establecerá diferencia entre el respectivo precio unitario de Contrato
(actualizado a la fecha en que se haya incurrido en la deficiencia) y el valor resultante de
efectuar este por un coeficiente igual al cuadrado de la relación entre el promedio de los
valores de resistencia características de especificado.
b) Aplicando el valor obtenido de acuerdo con el inciso precedente al volumen
correspondiente al hormigón observado se obtendrá el importe de la multa, el que se
deducirá del primer certificado de obra que se emita, o en defecto, de cualquier otro crédito
que el Contratista tuviera a su favor pendiente de pago.
Artículo 63º.- Trabajos nocturnos y en días no laborables
Se prohíbe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días
de descanso obligatorio sin discriminación de horas.
Cuando mediaren causas de urgencia justificadas, la Inspección autorizará a trabajar
en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo precedente, a pedido del
Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades
competentes.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
27
Artículo 64º.- Pago de personal
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones laborales vigentes.
Artículo 65º.- Seguro del personal de la obra
Todo personal obrero perteneciente al Contratista y/o Subcontratista deberá estar asegurado. Bajo ningún concepto se admitirá el autoaseguro.
Artículo 66º.- Seguro del Personal de Inspección de Obra
El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidente y
responsabilidad civil comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la
obra.
Dichos seguros serán por un monto de veinticinco (25) sueldos de cada agente y
durarán hasta la recepción definitiva de la obra.
El Departamento comunicará la nómina de personal a asegurar y los cambios que
ocurrieran en número o personas. El listado anterior fija la cantidad máxima de personas
que estarán afectadas a la fiscalización de la obra.
El Contratista deberá entregar la póliza original dentro de los treinta (30) días
corridos de comunicada la nómina del personal afectado
CAPITULO IX - TRABAJOS NO CONTRATADOS
Artículo 67º.- Trabajos no contratados, modificaciones y/o adicionales
El Departamento podrá contratar por su cuenta sin que el Contratista tenga derecho
a reclamación alguna, todo trabajo que no figure en el Contrato.
Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley General y su
Reglamentación, podrá ordenar al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos
adicionales a las obras contratadas, siempre que no alteren las Bases del Contrato.
Con el fin de enmarcar interpretaciones que pudieran limitar las posibilidades de
variación que prevé la ley 286 en los Artículos 7º, 35º y 36º, se establece que una alteración
de las bases o términos del contrato implica necesariamente la realización de trabajos o
ítems de obra de características técnicas, requerimientos de equipamiento o condiciones de
ejecución o pago sustancialmente diferentes a las que integran aquéllas.
Las cláusulas particulares podrán ejemplificar, en relación con las Bases del
Contrato, qué variaciones o modificaciones pueden incluirse en este concepto.
No se considerarán como alteración de las Bases las modificaciones de ítems
previstos, dentro del 20% o la encomienda de la ejecución de cantidades o volúmenes de
obra adicionales, o disminuciones que superando el 20% en los ítems previstos, no superen,
en conjunto el 20% del monto del Contrato.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
28
Todo trabajo ejecutado sin orden del Departamento aunque necesario y no previsto
en el Contrato, no será reconocido ni pagado al Contratista.
Artículo 68º.- Precios de los trabajos adicionales o ampliaciones
Para los casos de los adicionales de los volúmenes de obra contratados, regirán las
disposiciones de los Artículos 35º y 36º de la Ley General y su Reglamentación.
La fijación del nuevo precio de común acuerdo, será consecuencia del derecho que
le asiste tanto al Contratista como al Comitente, según se trate, respectivamente, de
disminuciones o aumentos cuando estas variaciones superen el 20% de las contratadas de
cada ítem.
Serán considerados como ítems, según los alcances de los artículos 33º y 34º de la
Ley General, exclusivamente aquellos trabajos que figuren bajo esa denominación y
enumeración en las planillas de presupuesto. Las desagregaciones o sub-ítems que en ellas
se efectúen, dentro de un ítem, no serán alcanzadas individualmente por las mencionadas
disposiciones.
En estos casos, el porcentaje de variación del ítem será calculado por sumatoria de
las variaciones que arrojen cada uno de los sub-ítems respecto de sus montos de
cotización.
Mientras no se demuestre la existencia de otros elementos que modifiquen las
pautas, proporciones, rendimientos o gastos tenidos en cuenta en la oferta, el Comitente
establece, para la fijación de los nuevos precios, la siguiente metodología:
a) Disminución en más de un 20% de la cantidad de un ítem contratado.
P.V.c= P.V. [ ( 1+Gd ) + (Gf * 0.80C) ] = válida para Ce< 0,80C
(1+Gd+Gf) Ce
b) Aumento de más de un 20% de la cantidad de un ítem contratado.
P.V.c= P.V. [ ( 1+Gd ) + (Gf * 1,20C) ] = válida para Ce< 1,20C
(1+Gd+Gf) Ce
c) Supresión total del ítem: M=GfxCxP.V.
El significado de las variables de las fórmulas es el siguiente:
P.V.c= Precio unitario o corregido de aplicación a la cantidad total ejecutada,
caso a) o a la que superen el 120% de la prevista contractualmente, caso b).
P.V. = Precio unitario de contrato.
Gd = Tanto por uno de la incidencia de los gastos directos.
Gf = Tanto por uno de la incidencia de los gastos generales.
C = Cantidad prevista en el presupuesto
Ce = Cantidad ejecutada
M = Monto a reconocer por supresión del ítem.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
29
Para la fijación del precio de trabajos adicionales que no posean ítems previstos en
el contrato, se seguirá el procedimiento siguiente:
a) Cuando existan trabajos previstos de características iguales o semejantes a los
del adicional ordenado, su precio se asimilará a las contractuales correspondientes.
b) Cuando no existan trabajos previstos de características iguales o semejantes a la
del adicional ordenado se pactará un nuevo precio para los ítems a crear.
c) Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección dejando a salvo sus derechos. En este caso, se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas cuyo detalle, con aprobación o reparos de la Inspección servirá como elemento de juicio para fijar luego el precio en instancias administrativas o judiciales.
Las modificaciones que tengan origen en cambios de tipo o calidad de materiales
comerciales o exigencias de calidad o terminación en los elaborados y/u obras dentro del los
alcances del contrato solo darán derecho al Contratista o Comitente (según se trate,
respectivamente, de aumentos o disminuciones respecto de las de Contrato) al reajuste del
precio sobre la base de los análisis de precios de la oferta, y a las modificaciones del plazo,
si correspondieran.
Artículo 69º.-Trabajos que ejecute el Departamento por cuenta del Contratista
En el caso que el Departamento, por deserción o negativa del Contratista, se viera
obligado a ejecutar los trabajos que las disposiciones contractuales establecen a cargo del
último, podrá realizarlos por administración con obreros, materiales y elementos del
Contratista o propios. En este último caso, los gastos que hubiera incurrido el Departamento
por tales causas, incrementados en un veinticinco (25%) por ciento, en concepto de gastos
de administración y dirección serán descontados de los certificados de obra.
CAPITULO X - DE LA CERTIFICACION Y PAGO
Artículo 70º.- Normas de medición
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliación de obra, etc., regirán las normas
de medición que se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
En los casos no previstos en dichas normas o en los documentos del Contrato, el
Departamento resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de
la Construcción.
Artículo 71º.- Obras cubiertas y trabajos de medición ulterior imposible.
El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para
ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podría comprobar una
vez cubiertos los trabajos. Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras se dejará
constancia del estado y medidas de tales obras y en toda otra circunstancia que se
considere conveniente.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
30
Artículo 72º.- Certificaciones
La certificación será mensual y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
42 de la Ley General y su Reglamentación.
El Departamento efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros
quince (15) días de cada mes en presencia del Representante Técnico del Contratista. Los
Certificados se realizarán en los formularios y planillas que confeccionará éste, de acuerdo a
las normas que imparta la Inspección.
La certificación abarcará los siguientes aspectos:
a) Acta de Medición
b) Certificado de Obra
c) Certificado de variaciones de costos si correspondiera.
Artículo 73º.- Fondos de reparo
Del importe liquidado en cada una de los certificados de obra y variaciones de costos
se deducirá el cinco por ciento (5%), el que se destinará a la formación del fondo de garantía
de obra establecido en el Artículo 42º de la Ley General y su Reglamentación.
Artículo 74º.- Materiales de Acopio.
Siempre que las Cláusulas Legales Particulares lo especifiquen, el Contratista podrá
acopiar en obra en los lugares reservados al efecto, los materiales necesarios para la
construcción de la misma, ya sea en parte o en su totalidad y hasta un máximo que no
exceda de las cantidades requeridas por la obra total.
Todos los materiales incluidos en los "Certificados de Acopio de Materiales" pasarán
a ser considerados como de propiedad del Estado siendo el Contratista depositario de los
mismos con todas las obligaciones que fija para el caso el Código Civil, quedando asimismo,
bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.
Asimismo, y en caso de materiales posibles de ser afectados en su calidad o en
cantidad por el transcurso del tiempo, su ritmo de acopio se adaptará al Plan de trabajos
adoptado. En todo caso deberá presentar un Plan de Acopios e incorporación de materiales,
con el fin de prever posibles modificaciones en las cantidades de ítems.
Artículo 75º.- Confección de certificados
El Contratista confeccionará un borrador de cada certificado, estando su corrección y
revisión definitiva a cargo del Departamento. El tipeado será efectuado por el Contratista.
Los certificados serán confeccionados en original y siete (7) copias y se aplicarán las
cantidades medidas y consignadas en acta respectiva. El Contratista, salvo expresa
indicación contraria, proveerá todo el material necesario para la confección de los
certificados (planillas), formularios, etc. según modelos que indiquen los pliegos o la
Inspección.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
31
Se considerarán como fecha de cada certificado la de su conformación por el
Superintendente General de Aguas. Los certificados constituirán en todos los casos
documentos provisionales sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la
recepción definitiva de la obra.
Artículo 76º.- Importe neto a certificar y deducciones.
El monto de cada certificado se obtendrá por la sumatoria de los productos de las
cantidades certificadas de cada ítem, por el correspondiente precio unitario cotizado.
Del importe de cada certificado de Obra se deducirá el 5% (cinco por ciento) que
será retenido por el Departamento, hasta la Recepción Definitiva, según Ley 286.
Artículo 77º.- Pago de los certificados
Se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 47 de la Ley General y a
lo estipulado en las Cláusulas Legales Particulares.
En cuanto a la forma de pago se deja constancia que el pago se efectuará a través
del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de agente fiduciario contratado por la Provincia
para administrar el Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 5201.
Artículo 78º.- Gastos Generales
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por
este pliego y a las cuales no se hubieran establecido ítem en el Presupuesto Oficial, incluso
los correspondientes a todos los trámites que se requieran para aprobación de planos,
inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc. se considerarán incluidos entre los
gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.
CAPITULO XI - DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS
Artículo 79º.- Recepción de las obras
Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este
Contrato, solicitará al Departamento la recepción de la obra, la que se realizará en un todo
de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII (de la Recepción y Conservación) de la Ley
General.
Artículo 80º.- Recepción Provisoria.
Previo a la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá hacerse cargo del
mantenimiento de los elementos proporcionando instrucción al personal del Departamento
Provincial de Aguas a efectos de que luego de la Recepción Provisoria en obra pueda
hacerse cargo con eficiencia de dicho mantenimiento y operación.
El primer elemento se recibirá en forma provisoria luego de cumplir con todos los
ensayos, pruebas, instrucciones al personal y entrega de toda la documentación indicada.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
32
En las Recepciones Provisorias Parciales se labrarán Actas que serán firmadas por
el Representante Técnico y la Inspección del Departamento. Se deberán entregar los planos
conforme a obra previo a la confección de la/s Acta/s de recepción provisoria.-
Artículo 81º.- Plazo de garantía
El plazo de conservación o garantía será fijado por el Pliego de Condiciones Legales
Particulares. Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable de la conservación
y reparación de las obras, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las
mismas.
Cumplido el plazo de garantía y previa las verificaciones del caso, se labrará un acta
de constancia de la recepción definitiva de la obra "Ad-referendum" de la Superintendencia
del Departamento Provincial de Aguas.
En el certificado final de obra se enumerará en forma correlativa lo siguiente:
a) Monto del contrato original
b) Adicionales y trabajos complementarios ordenados al Contratista.
c) Detalle de todos los importes cobrados con cargo a la misma y de todas las
deducciones aplicadas en concepto de multas y otros eventos.
CAPITULO XII - DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 82º.- Interpretación del presente Pliego
El presente Pliego de Condiciones debe interpretarse como una guía que oriente al
proponente sobre la naturaleza de los bienes y servicios que ha de proveer y los montados
que habrá que ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar los elementos que se liciten
en forma tal que funcionen en condiciones de explotación industrial cumpliendo
perfectamente con el objeto a que se los destina.
Si aún cuando en la descripción de los suministros los trabajos que serán a cargo del
Contratista se hubieran omitido detalles necesarios para la determinación de los mismos,
deberán entregarse completamente terminados de acuerdo con las reglas de la técnica y
conforme con los fines a que están destinados. El costo de los elementos o trabajos
secundarios o menores propios de cada ítem cotizado, así como el de los bienes y servicios
cuya provisión esté expresamente solicitada en el presente Pliego pero no consignada
individualmente en la Planilla de Propuesta, se considerarán incluidos en los precios
cotizados.
Artículo 83º.- Plazo de ejecución
El plazo de ejecución se consigna en el Pliego de Condiciones Legales Particulares y
se ajustará a lo establecido en el Artículo 29º de la Ley General y su Reglamentación.
Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos,
el Departamento otorgará la prórroga correspondiente a su solicitud siempre que demuestre
que la demora se ha producido por causas que no le son imputables, en todos los casos
será el Departamento quien establecerá a su juicio la procedencia de tales solicitudes.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
33
A efectos de considerar los casos de responsabilidad por mora en el plazo, se tendrá
en cuenta en un todo lo establecido en el Artículo 37º de la Ley General.
Cuando la finalización de las obras exceda la fecha resultante del plazo contractual y
las aplicaciones de plazo otorgadas al Contratista, éste se hará pasible de la multa normada
en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego.
Artículo 84º.- De la rescisión.
El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las
causas establecidas en el Capítulo X de la Ley General.
Artículo 85º.- Aplicación de multas
Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán
aplicadas por el Departamento a pedido de la Inspección y su monto será deducido del
importe del primer certificado que el Contratista deba recibir después de su notificación y en
último término afectando la garantía de obra, quedando obligado en este último caso el
Contratista a restituir el importe correspondiente.
Artículo 86º.- Subcontratistas
El Contratista ocupará únicamente los Subcontratistas que sean aceptados por el
Departamento.
Artículo 87º.- Responsabilidad por subcontratos
Ningún subcontrato autorizado por el Departamento eximirá al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si
las hubiere efectuado directamente.
Artículo 88º.- Mantenimiento de los Servicios de Riego y Drenaje Penalidades
El plan de trabajos y las provisiones de equipos deberán contemplar la finalización de
trabajos por obras completas, partidores, tramos de canal o desagüe habilitables.
Deberá ponerse especial énfasis en la metodología constructiva y reservas de
equipos o posibilidades de by-pass en aquellas obras singulares cuyo retraso o ejecución
parcial impidan en su momento, la restitución del servicio de riego. Como norma General,
deberán preverse preferentemente (donde la magnitud de los caudales lo permita) obras de
conducción provisoria capaces de afrontar estas contingencias. Los mayores costos que
esto origine, así como las tareas adicionales de bombeo, depresión de napa, drenaje,
movimiento de suelos, impermeabilizaciones, etc. a que dé lugar la presente indicación
serán absorbidas en su totalidad por el Contratista según su metodología.
No obstante las previsiones anteriores, la Inspección podrá negar la apertura de
nuevos frentes de trabajo u ordenar la reducción de sus alcances, cuando la proximidad de
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
34
la reiniciación de la temporada de riego, la capacidad técnica demostrada por el Contratista,
reservas de equipos o ritmo de obra precedente así lo aconsejen, a juicio de la Inspección.
Cuando las necesidades del servicio lleven a la Inspección a la habilitación de obras
incompletas o en las que deban aceptarse exigencias menores que las del Pliego, el
Departamento tendrá pleno derecho a efectuar las reducciones de precios que estime
procedentes, o la reconstrucción en un corte posterior sin que pueda el Contratista alegar
descargos de su responsabilidad por el funcionamiento de tales obras.
Teniendo en cuenta la necesidad de ejecución de trabajos durante los meses de
corte del riego no se considerarán como causales de ampliación las lluvias y heladas que
ocurrieran durante ese lapso y que no superen:
a) El número de días de lluvia promedio mensuales en el período (Anexo
meteorología)
b) El milimetraje de lluvias medio mensual promedio (Anexo meteorología)
c) El número de días de heladas (menos de 0ºC) promedio para cada mes. (Anexo
meteorología).
En caso que no sea posible en la fecha prevista, la restitución del servicio de riego el
Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del
Contrato más sus ampliaciones (según definición del Art. 19º de las Especificaciones
Legales Particulares - Parte II) por cada día de mora.
Las multas se aplicarán en forma automática y sin necesidad de intimación previa,
descontándose directamente de las certificaciones u otros créditos que tuviera el Contratista
sin perjuicio de otras acciones que pudiera emprender el Departamento.
Independientemente de las medidas legales que adopte el Departamento, en
cualquier caso, el Contratista deberá prever y ejecutar todos los trabajos necesarios para
restituir el servicio del canal, obra o dren en la fecha indicada o en el plazo o fecha que fije la
Inspección.
Los trabajos en las condiciones citadas no dará derecho al Contratista por gastos
improductivos.
Artículo 89º.- Yacimientos y Canteras
En los casos que por el tipo de obra sea necesario la explotación de canteras o
yacimientos, todos los derechos que correspondiere abonar, tanto a particulares como a la
Dirección de Minería, serán por exclusiva cuenta del Contratista.
Artículo 90º.- Alcances de la información contenida en los Pliegos.
La Documentación Licitatoria hace suficiente hincapié en la necesidad de obras de
drenaje, desagüe, depresión de napa, control de aguas o de zonas flojas o inestables
durante la construcción. En tal sentido se deja expresamente aclarado que no se aceptarán
reclamos debidos a la falta de indicación de caudales de drenaje, niveles de napa o demás
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
35
temas que no consten en los Pliegos o por la imposibilidad de realizar inspecciones o
pruebas que se le presente al oferente cuando, durante el período de las ofertas, no pueda
contar con los canales, desagües u obras de arte fuera de servicio.
En este punto, toda la documentación o datos que el Departamento pueda hacer
conocer al oferente figuran en la Memoria Descriptiva con los alcances que para tal sección
de la Documentación Licitatoria prevé la Ley 286.
Artículo 91º.- Permisos de Paso.
Para la construcción de caminos y desmontes dentro de propiedades privadas o
fiscales, el Contratista deberá gestionar ante quien corresponda y presentar al
Departamento Provincial de Aguas, antes de la formalización del inicio de obra los permisos
de paso y autorizaciones correspondientes. El costo será por cuenta y cargo de la
Contratista.
Artículo 92º.- Normas de Higiene y seguridad en el Trabajo.
a)Es responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de todas las obligaciones de:
Ley Nacional Nº 24557 – Ley de Riesgos del Trabajo
Ley 19587 – Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Decretos Nº 351/76 y 1338/96 Reglamentarios de la Ley 19587
Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo. Industria de la
Construcción.
Resolución SRT 231/96
Resolución SRT 51/97
Resolución 35/98
Resolución 319/99
Circular SP Nº 01/98
y restantes normas de aplicación.
b)El Contratista será exclusivo responsable a su cargo y costo del mantenimiento de las condiciones de Higiene y Seguridad laboral, de la entrega de indumentaria y de todos los Elementos Protección Personal necesarios, a que está obligado por las normas antes expuestas.
c)El Departamento Provincial de Aguas (DPA), se reserva el derecho de inspeccionar sin previo aviso y eventualmente suspender tareas en el caso de que se detecten incumplimientos de la normativa o condiciones inseguras durante la ejecución de los trabajos, hasta tanto se tomen las medidas pertinentes, sin que esto genere derecho al Contratista a resarcimiento alguno ni a extensión en los plazos de ejecución.
d)Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo las mismas deberán ser denunciadas mediante el Formulario 2 de Denuncia de Accidente ante la ART del Contratista dentro de las 24 hs de ocurrido tal como se exige en la normativa vigente, Así
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
36
mismo el Contratista deberá elevar mediante el Libro de Pedidos una copia de dicha denuncia, dentro del mismo plazo. En el caso accidentes Graves o Muerte deberá dentro de los cinco (5) días de ocurrido el accidente elevar la investigación del accidente debidamente conformada por el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por la ART.
e)En el mismo acto en el que se labre el acta de replanteo en las condiciones del artículo 21º del presente reglamento, el Contratista entregará mediante el Libro de Pedidos el Aviso de Inicio de Obra, debidamente sellado con el sello fechador de la ART y el listado del personal inicial de la obra con las constancias de altas selladas por la ART de cada uno de los mismos. En este mismo acto y si la obra se encontrara comprendida en la Resolución SRT 51/97 o 35/98, deberá presentar el plan de Seguridad debidamente aprobado por su ART, mediante el Libro de Pedidos.
f)El incumplimiento de cualquiera de los puntos normados en el presente artículo, dará derecho al DPA a la aplicación de las multas que correspondieran aplicar según se establece en las Cláusulas Legales Particulares.
Artículo 93º.- Visado de planos de proyecto.
Todo Proyecto ejecutivo que presente la empresa como así también los planos
conforme a obra, deberán ser visados por el Colegio de Ingeniería de la Provincia de Río
Negro.
CAPITULO XIII - CLAUSULAS RELATIVAS A LA FORMULACION DE LAS
PROPUESTAS
Artículo 94º.- Metodología constructiva
El Oferente deberá presentar la Metodología Constructiva propuesta en base a lo
especificado en este Pliego y a la visita que efectúe a la zona de ejecución de los trabajos, a
los efectos de su análisis por la Comisión de Preadjudicación. En la misma se indicarán las
características del equipo considerado para la realización de cada una de las tareas.
El Departamento se reserva el derecho de anular la propuesta que no cumpla con
este requisito.
Artículo 95º.- Análisis de Precios
2.1.- En el acto de apertura, los proponentes deberán acompañar en el sobre de la
Propuesta, por duplicado y en carpeta separada, los análisis de precios detallados de cada
uno de los ítems y materiales (comerciales y no comerciales) a incorporar a la obra en un
todo de acuerdo con el modelo que se adjunta.
2.2.- La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios,
con respecto a cantidades, precios, proporciones de mano de obra, materiales, equipos,
etc., normales en este tipo de obras para la ejecución conforme a las especificaciones
técnicas, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato, es decir
que los precios unitarios cotizados serán invariables.
2.3.- El Departamento se reserva el derecho de rechazar los análisis de precios
presentados por el proponente, pudiendo en el caso de que los mismos presenten errores,
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
37
irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las especificaciones del
Pliego, proceder a la anulación de la propuesta.
2.4.- Para los ítems de obra cuyo monto no alcance al 0,5% del valor de la
propuesta, sin sobrepasar en conjunto el 5% de la misma, el oferente podrá omitir los
correspondientes análisis de precios.
Artículo 96º.- Forma de cotizar
3.1.- Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas
correspondientes a: Amortizaciones e intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y
lubricantes, mano de obra más cargas sociales, materiales, transporte, gastos indirectos,
gastos generales, gastos financieros, beneficios y gastos impositivos, excluido I.V.A. que se
cotizará globalmente en la planilla de oferta.
3.2.- Los análisis para los ítems de obras en cuyo precio interviene el de los
materiales que se incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución, y que no sean
pagados por ítem separado (cemento, áridos, incorporador de aire, postes, alambres, etc.,)
se integrarán con las sumas correspondientes a los mismos según modelos adjuntos.
(Anexo I)
3.3.- Todos aquellos materiales para los que no se incluyan análisis de precios se
considerará en el ítem, integrando el factor "Otros materiales" (Ej. clavos, alambres,
separadores, estacas, etc.).
3.4.- Para los materiales no comerciales que integran ítem y cuyo precio está incluido
en el de éste, se deberá presentar análisis de precios con indicación del costo de mano de
obra, amortización e intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes,
transporte, costo del material o derecho de cantera, etc.) con que figura en el análisis de
precios del ítem que integra.
3.5.- El Departamento considerará a la arena y la grava que se emplee en la
ejecución de las obras como materiales no comerciales, es decir como materiales
explotados directamente por el Contratista aún en el caso que éste los adquiera a terceros.
Por tal motivo, vale para esto lo indicado en el 3.3.
3.6.- Para todos los materiales comerciales que sean transportados por ferrocarril, el
Contratista deberá consignar separadamente el costo de origen, el costo de las sucesivas
cargas y descargas, el transporte ferroviario y el de los complementarios transportes de
canteras a estación y de estación de destino a obra.
Para los restantes materiales deberá cotizarse el costo de origen, la carga, descarga,
y el transporte carretero hasta el obrador. No se pagarán segundos movimientos de un
mismo elemento o material.
3.7.- Los materiales fundamentales deberán figurar en las proporciones que deban o
se propongan emplear, según estén ellas indicadas o no en las especificaciones.
3.8.- Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos para la unidad de
medida.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
38
3.9.- Al costo-costo se lo mayorará uniformemente en todos los ítems con un
coeficiente de paso, que consiste en un valor acumulativo que contempla:
- Gastos Directos (*)
- Gastos Generales Máx.: 15%
- Beneficios Máx.: 10%
- Gastos Financieros (*)
- Gastos Impositivos (Excl. IVA)
(*) A juicio del oferente dentro de valores que se ajusten a pautas de cotización y
certificación.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
39
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM:
UNIDAD:
Equipos
Descripción Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total
Mano de Obra
Categoría Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total
Materiales
Designación Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total
Transporte y
fletes
Unidad Cantidad/Un Costo Horario Costo Total
Costo – costo
Coeficiente de paso
Total
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
40
PLANILLA DE EQUIPOS A UTILIZAR EN LA OBRA
Nº DESIGNACION POTENCIA MODELO DISPONIBILIDAD
(ALQUI/PROP)
El presente equipo estará disponible en obra en el momento que el trabajo lo
requiera.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
41
MODELO DE OFERTA
OBRA:
Señor
Superintendente General del
Departamento Provincial de Aguas
SU DESPACHO
El (Los) que suscribe (n) ..................... con domicilio en ........................... habiéndose
presentado para la Contratación Privada / Pública (el que corresponda) de fecha ....... para
la realización de las obras del rubro, ofrece (n) ejecutar los trabajos correspondientes a las
mismas, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego de Condiciones
por la suma de ................................. (en letras) ............. (.....................en números) y de
acuerdo con el formulario Oficial de la Oferta que acompaña.
Además declara que esta Propuesta es válida por ………………….. (…..) días.
............................................
Firma y Sello del Oferente
NOTA: Las ofertas deberán ser selladas a razón de Pesos Seiscientos Dieciseis
con 00/100 centavos. ($ 616.00), en valores de la Pcia. de Río Negro en la primera foja
únicamente.
Se deberá discriminar el I.V.A. actuando el Departamento como Responsable
Inscripto.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
42
MODELO DE DECLARACION JURADA
Señor
Superintendente General del
Departamento Provincial de Aguas
SU DESPACHO
La
firma................................................................................................................................que
suscribe, inscripta en el Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro con el
número..............con domicilio real en ........................................................y legal en
.......................................................declara que acepta dirimir cualquier cuestión judicial que
se suscite, en los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro, con renuncia al Fuero
Federal, que ha tomado conocimiento de la Ley Nº 286, su Reglamentación, Disposiciones y
Especificaciones Técnicas Legales Concordantes.
Saludo a Ud. muy atentamente.
...........................................
Firma y Sello del Oferente.
MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA GARANTIA DE PROPUESTA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
43
Señor
Superintendente General del
Departamento Provincial de Aguas
SU DESPACHO
A pedido de la firma....................................................................con domicilio en (calle
y ciudad).............................................nos es grato comunicar al Departamento Provincial de
Aguas de Río Negro, que este (a)......................se constituye en fiador liso, llano y principal
pagador con renuncia del beneficio de división y excusión en los términos del Artículo 2013
del Código Civil, de las obligaciones que le imparten a la citada firma en la Ejecución de la
Obra........................................según Contratación cuya apertura de propuestas tendrá lugar
el día .................. siendo la presente garantía hasta la suma de pesos ...............
......................................
En consecuencia este (a) se obliga a hacer efectivo a ese Departamento Provincial
de Aguas, la totalidad del monto y hasta cubrir la cantidad antes citada sin restricciones ni
salvedades por la aplicación de las respectivas Cláusulas Contractuales.
La presente garantía subsistirá por todo el término de mantenimiento de la Propuesta
y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, aceptando la jurisdicción de la
Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción
incluso el federal.
Se extiende la presente garantía en la Ciudad de ..............a los ..................días del
mes de ........................del año dos mil ...................
.........................................................................
Firma y Sello de CONTADOR Y GERENTE
NOTA: La garantía de Propuesta debe ser acompañada de un sellado por la suma
que resulte a razón de pesos: seis por mil (6%.) de dicha garantía.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
44
MODELO DE CONTRATO DE OBRA
Entre el Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, representado en este acto
por el Sr. Superintendente General, Ing. Fernando Curetti, por una parte, en adelante denominado “El
Departamento” y la Empresa xxxxxxxxxxx, representada por su Presidente xxxxxxxx, por una parte y en
adelante denominada “La Contratista”, acuerdan en celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes
cláusulas: --------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA: “La Contratista”se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el artículo 2° de la obra denominada
:”xxxxxxxxxx” sito en la ciudad de xxxxxxxxx Provincia de Río Negro. --------------------
SEGUNDA: La Documentación que integran este Contrato está compuesta por: Análisis de Costos,
Memoria Descriptiva, Especificaciones Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, Planilla Modelo de Propuesta, Planilla de Cómputo y Presupuesto, Planos y todo
otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual, dicha documentación
se completará con Resolución N° xxx/07, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La
normativa que rige el presente contrato se integra por Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y
Resolución N° xxxx/xx de adjudicación que corren agregados al Expediente N° xxxxxx-XX-XX. ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA “El Departamento” se obliga a pagar a “La Contratista” por la total y correcta ejecución
de la obra la suma total de Pesos xxxxx ($ xxxx.-), conforme a su oferta y condiciones agregadas en el
expediente Nº xxx-XX-XX, Cuerpo XX. La forma de pago se efectuara a través del Banco Patagonia S.A. en
su carácter de agente fiduciario de desarrollo. ----------------------------------------
CUARTA: “EL DEPARTAMENTO” en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo N° 50
de la Ley N° 286 de Obras Públicas, anticipará un XX por ciento (%XX) del Monto Contractual que asciende
a la suma de pesos xxxxxxx xxx ($ xx) lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro de N° ..............---------
--------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTA: “LA CONTRATISTA” se compromete a ejecutar la XXXX conforme a las cláusulas
enunciadas en el Pliego de Bases y Condiciones por un plazo de xxs (x) meses corridos, a partir de la fecha
de la firma del Acta de Inicio. -----------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: “La Contratista” afianza el fiel cumplimiento del presente contrato mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de Ejecución de Contrato N° XXXXXX, de la Compañía XXXXXXXXXXXXX,
por la suma total de xxx mil xx pesos ($ xxx.-), equivalente al XXXXX por ciento (XX%) del monto
contractual, monto sobre cuya base deberá tributarse el impuesto de sellos.------------
SEPTIMA: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este
contrato, no libera a “LA CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes del Artículo 1646 del Código
Civil y Correlativos .---------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVA: Las partes expresan su voluntad de someterse para todos los efectos legales del
presente contrato a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro,
renunciando expresamente al Fuero Federal.------------------------------------------------------------------
NOVENA:A sus efectos se fijan los siguientes domicilios: “El Departamento” en calle San Martín N°
249 y “La Contratista” en Calle xxxx N° xx, ámbos de la ciudad de XXXXXXXX-En prueba de conformidad,
se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Viedma, Provincia de Río
Negro, a los xx días del mes de xx de 20xx .-------------------------------------------
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
45
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
La presente licitación tiene por objeto la contratación de mano de obra, material y
equipos necesarios para la ejecución de obras de conducción, recuperación y mejoramiento
del sistema de conducción de aguas pluvioaluvionales del Canal Colector Pluvial Dos de la
Ciudad de Cipolletti.
ARTÍCULO 2.-CONSULTAS DE LA DOCUMENTACIÓN
Los planos, memoria descriptiva, presupuesto, pliego de bases y condiciones,
planillas y demás antecedentes podrán consultarse en la Dirección General de Hidráulica y
Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas - San Martín 249, Viedma.
ARTÍCULO 3.-PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Treinta y Ocho Millones
Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Dos con Treinta y Cuatro Centavos
($38.452.502,34) IVA incluido.-
ARTÍCLO 4.-PLAZO CONTRACTUAL
Fijase en DOCE (12)meses corridos el plazo contractual para la ejecución de la
totalidad de los trabajos licitados, el que será contado a partir de la fecha del replanteo, que
se realizará en la forma y oportunidad determinada en el artículo 83 del Pliego de las
Cláusulas Legales Generales.
A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en la documentación del
Contrato se considerarán:
a)días hábiles: Todos los días de la semana, excluidos medios sábados, domingos y
los declarados obligatorios o inhábiles por leyes o decretos del Poder Ejecutivo de la
Provincia y de la Nación.
b)días laborables: Todos los días hábiles en los que las condiciones meteorológicas
permitan la realización de los trabajos, al solo juicio de la Inspección.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
46
Se aclara que los días sábados, hábiles laborables se considerarán en todos los
casos como medio (½) día laborable.
c) días: Cuando se diga simplemente "días" debe entenderse solamente días
corridos.
ARTÍCULO 5.-APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se efectuará el día____ de _____de 2018, a las 12:00hs.,
en calle Sarmiento 104 de la ciudad de POMONA.. Las ofertas se recibirán hasta las 11:00
hs. del día de la apertura.
ARTÍCULO 6.-ACOPIO
No se certificará ni pagará acopio de ninguna índole.-
ARTÍCULO 7.- PERÍODO DE GARANTÍA - RECEPCIÓN DEFINITIVA.
El período de garantía se fija en Doce (12) meses a partir de la fecha de recepción
provisoria.
Durante el período de garantía correrá por cuenta y cargo del Contratista la
reposición parcial o completa de cada uno de los conjuntos que forman las obras objeto de
esta Contratación, siempre y cuando los desperfectos, deterioros o deficiencias surgidas
sean atribuidos a fallas de diseño, vicios de fabricación o deficiente montaje.
Además de todos los gastos que pudieran surgir por las causas expuestas, en caso
de ser necesario, se incluirá a cargo del Contratista el transporte, seguro y manipuleo desde
el lugar donde se encuentre hasta la fábrica de origen, y desde ésta al lugar de instalación.
El Departamento Provincial de Aguas determinará la magnitud de los desperfectos o
deficiencias, fijando asimismo el plazo máximo en que los daños deberán ser reparados. El
no cumplimiento en término de dicha reparación hará pasible al Contratista de una multa
diaria hasta que dé cumplimiento a lo establecido.
Cuando se anuncie algún desperfecto o deterioro se agregará al Plazo de garantías
los días transcurridos desde la fecha de emisión de la Orden de Servicio por el
Departamento hasta la fecha del Acta de reparación cumplida.
Finalizado el período de garantía, el Departamento otorgará la Recepción Definitiva.
ARTÍCULO 8.- ALTERNATIVAS DE COTIZACIÓN.
El oferente podrá cotizar más de una alternativa en lo referente a los materiales a
utilizar, las que deberán ajustarse al diseño de la obra y garantizar el buen funcionamiento y
durabilidad de los productos propuestos, con experiencias realizadas con los mismos en
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
47
situaciones análogas. El resto de la documentación licitatoria seguirá teniendo la misma
validez.
La forma de medición y pago deberá responder al listado de ítems indicados en la
planilla de oferta.
El oferente deberá presentar con la propuesta, los análisis de precios de los ítems,
totalmente detallados para posibilitar un mejor estudio de la oferta, y luego facilitar la
certificación y poder calcular las variaciones de precios que tuvieran lugar.
8.1 Datos Garantizados
El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e instalaciones que figuran en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma.
Dicha garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la documentación descripta en este capítulo.
Por tal razón serán desestimadas, por la Comisión de Pre-Adjudicaciones, aquellas ofertas que no contengan los datos garantizados de todos los trabajos, obras y elementos que el oferente se compromete a ejecutar y/o suministrar.
En tal sentido, las Planillas de Datos Garantizados que forman parte de este pliego deben considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de datos de cada elemento que el Oferente está obligado a presentar.
El Oferente deberá confeccionar las planillas adicionales necesarias e incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado de este capítulo, integren su oferta. Para cada uno de los ítems descriptos se especificará marca y calidad.
No se aceptará la expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente.
Las ofertas cuyos datos de provisión no aparezcan garantizados en la forma descripta, serán desestimadas.
ARTÍCULO 9.- VISITA A OBRA
A efectos de que la cotización se realice sobre bases objetivas será obligatorio, como
complemento de la presente documentación, que los señores OFERENTES o quienes ellos
designen, procedan a visitar, previo a formular sus ofertas, los lugares donde serán
ejecutados los trabajos motivo de este llamado donde se responderá sus consultas. En
consecuencia, será requisito indispensable contar con la constancia escrita de haber
realizado dicha visita. La firma que resulte adjudicataria no podrá efectuar reclamo alguno
alegando desconocimiento de las características y naturaleza del sitio donde se ejecutarán
las obras y/o tareas a realizar.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
48
La no presentación de constancia escrita de la visita junto con la oferta, será motivo
de desestimación de la misma. Se podrá reemplazar la constancia de visita a obra, por una
declaración jurada de conocimiento del terreno y renuncia expresa a todo reclamo por
causas motivadas en desconocimiento del mismo.
A los efectos de coordinar las visitas, se deberá contactar con el personal
técnico de la Delegación del Alto Valle en la ciudad de Roca, en la calle Mitre 1.015; TE
02984-439400. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs y/o Distrito de
Riego Cinco Saltos, San Martín Nº 722 – Tel. 0299-4980211 – (8303) Cinco Saltos.
Horario de atención de Lunes a Viernes de 7 a 14 hs
ARTÍCULO 10.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Se pagarán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas (Ley Nº 286).
Los mismos se efectuarán a través del Banco Patagonia S.A., en su carácter de agente
fiduciario de desarrollo.
ARTÍCULO 11.- SEGUROS
11.1 Seguro de Obra
El Contratista/Subcontratista tomará a su cargo un seguro Contra Todo Riesgo, que
incluya Responsabilidad Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, que otorgue cobertura
para la totalidad de las operaciones involucradas y durante toda la vigencia del Contrato.
Deberá incluir los daños ocasionados por el vicio o riesgo propio de los materiales utilizados.
A tales efectos en las pólizas se deberá leer como Asegurado: Contratista y/o
Subcontratista y/o Departamento Provincial de Aguas.
El original de las pólizas deberá ser entregado a la Inspección previa al inicio de los
trabajos.
11.2 Seguro de la Inspección de obra.
El monto mínimo a que hace referencia el Art. Nº 66 de las Especificaciones Legales
Generales es de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000,00).-
ARTÍCULO 12.- APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL N° 5.252
La presente Contratación Pública se regirá por la Ley Provincial N° 5.252, la cual
reglamentó el derecho de prioridad establecido en favor de las Empresas radicadas en la
Provincia de Río Negro.
ARTÍCULO 13.- INSPECCIÓN DE OBRA
La misma será llevada a cabo por el Profesional designado por el Departamento
Provincial de Aguas y el/los sobrestantes.-
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
49
ARTÍCULO 14.- CANTIDADES A EJECUTAR
El Comitente, estará facultado para disminuir las cantidades de obra, aun superando
el 20% en más o en menos, sin dar derecho a la Contratista a reclamar resarcimiento o
reclamo alguno.
ARTÍCULO 15.- MULTAS A APLICAR
El Comitente, estará facultado a aplicar las siguientes multas:
Por incomparecencia del Representante Técnico a Suscribir el Acta de Replanteo: la multa será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato por día.-
Por no Iniciación de los trabajos: la multa diaria será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato.-
Por suspensión de los trabajos: la multa a aplicar diaria será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato.-
Por no Cumplimiento de Órdenes de Servicio: será del 0.1‰ (cero coma uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato por día de sanción.-
Por no entrega de materiales para equipamiento la Inspección de Obra, falta de carteles de Obra, seguros del personal de la Inspección, falta de nombramiento y/o documentación del jefe de Obra y/o Representante Técnico: del 1‰ (uno por mil) del monto de Actualizado de Contrato por día de atraso.-
Por Incumplimiento del Plan de trabajos: cuando sin mediar causa justificada, la certificación acumulada registre una disminución superior al 10% respecto de la establecida en el Plan de trabajos aprobado, se aplicará una multa en cada mes en que presente dicha deficiencia, por el equivalente a los siguientes porcentajes del Precio del Contrato:
Atraso incurrido Multa de aplicación
Hasta 10% 0,00 o/oo
Más de 10% y hasta 20% 4 o/oo(cuatro por mil)
Más de 20% 6 o/oo(seis por mil)
Por incumplimientos del plazo contractual: del 1‰ (uno por mil) del monto de Contrato por día de atraso.-
Se entiende como monto de Contrato, al monto de Contrato Original más todos los
adicionales aprobados al día de aplicación de la multa y sus correspondientes re
determinaciones de precios calculadas según el Art. Nº 23 de las presentes
especificaciones.-
ARTÍCULO 16.- EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN
Una PC de escritorio con procesador Intel i7, disco rígido de 1 TB, memoria RAM mínima 8GB, puertos USB 2.0, monitor led de 20” (mínimo), impresora a chorro de tinta color para hojas con formato A4 y Oficio. Tarjeta de vídeo NVIDIA GeForce GT 610 2GB o similar, Motherboard ASUS - MSI – GigaByte, lectograbadora de DVD, UPS.
Un GPS modelo GARMIN MONTANA 610.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
50
Los gastos que demande lo antes enunciado, deberá considerarse dentro de los
gastos generales de la obra. Todos los elementos y vehículos provistos pasarán a ser
propiedad del DPA a partir del momento en que se entregan.-
ARTÍCULO 17.- ANTICIPO FINANCIERO.
Se otorgará un anticipo financiero del 15% (quince por ciento).
El anticipo financiero será abonado a la Contratista dentro de los quince (15) días
posteriores a la firma del contrato.
El mismo será luego descontado, a partir del primer certificado de obra, y en idéntico
porcentaje que el Anticipo Otorgado, con más la proporción correspondiente a los reajustes
que en cada periodo hayan sido aplicados al Precio Nominal Total de Contrato.
Para poder hacer uso del Anticipo Financiero, previamente la Contratista deberá
presentar póliza de caución por idéntico monto al total del importe a recibir, que tendrá como
beneficiario al D.P.A.
La demora que se produjera en la tramitación y cobro del anticipo no será causal
justificada de atraso de los trabajos, debiendo el contratista cumplimentar con el plan de
trabajos establecido y aprobado y que se pone en vigencia en el momento que se conforma
el acta de inicio.
ARTÍCULO 18.- OBRADOR Y VIVIENDA PARA LA INSPECCIÓN.
a)El Contratista deberá instalar en OBRA y para uso exclusivo de la inspección, una oficina tipo container con calefacción, baño, anafe y heladera.
ARTÍCULO 19.- INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA FORMA DE COTIZAR
A efectos de la elaboración de las respectivas cotizaciones, los Oferentes deberán
tener en cuenta que a fin de que todas las Ofertas que se reciban se encuentren en una
misma base de cotización, los precios parciales y totales consignados deberán contemplar
todos los componentes previsibles de costos directos e indirectos, gastos generales,
beneficios e impuestos.
Los precios a ser consignados en la Carta de Presentación de Oferta, así como en
las distintas planillas de cotización, estarán expresados en pesos.
ARTÍCULO 20.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
20.1.- Presentación de las Propuestas
La presentación de la Oferta deberá efectuarse en paquetes cerrados y lacrados de
modo que no puedan abrirse sin ser violados. En su parte exterior, en forma clara, se
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
51
indicará únicamente la referencia a la Contratación y el nombre del Oferente, el lugar, fecha
y hora de apertura de las Ofertas.
Los paquetes contendrán en su interior los Sobres (o paquetes) cerrados en igual
forma, identificados con las leyendas "Sobre Nº 1" y “Sobre Nº 2” y el nombre del Oferente.
Las Ofertas, serán presentadas en dos (2) paquetes, el primero conteniendo el
original de la Oferta y el restante conteniendo una copia. El “original” y la “copia” se
entregará en forma diferenciada con rótulos de identificación precisos.
Tanto la Oferta original como la copia, deberán encontrarse firmadas al pie en todas
sus fojas por el representante legal o apoderado del Oferente, con sello aclaratorio bajo
cada firma.
Como disposiciones complementarias para la presentación de las Ofertas, los
Oferentes deberán tener expresamente en cuenta que:
Cada uno de los Sobres incluirá un índice de su contenido.
La documentación contenida en cada uno de los Sobres deberá estar debidamente
encarpetada, identificada con separadores y foliada correlativamente en el extremo superior
derecho.
En caso de duda o discrepancias entre el contenido o el texto de la Oferta original y
las copias, se tendrá por válido el de la original.
Toda la documentación que se presente en los Sobres de las Ofertas tendrá carácter
de declaración jurada y cualquier omisión y/o falsedad de los datos aportados que se
comprobase podrá ser, a sólo juicio del Departamento Provincial de Aguas causa suficiente
de rechazo de la Oferta.
20.2.- Contenido del Sobre Nº 1
La documentación que debe presentar los Oferentes dentro del Sobre Nº 1 es la que
se detalla a continuación:
20.2.1.- Solicitud de Admisión
En esta Solicitud el Oferente consignará, en el orden abajo indicado:
Nombre de la Contratación para el que se solicita la admisión.
Nombre o razón social del Oferente único o de los integrantes en el caso de sociedades unidas mediante un Acta Compromiso de Vinculación entre los Integrantes del Oferente.
Manifestación expresa de aceptación de los Documentos Licitatorios y de la conformidad de su contenido.
Domicilio especial unificado en la Provincia de Río Negro, al cual se dirigirán todas las notificaciones que se practiquen al Oferente, a partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Se indicarán asimismo los números de teléfono y fax.
Domicilios reales del Oferente único y en el caso de las sociedades unidas mediante el Acta Compromiso de Vinculación el correspondiente a sus integrantes.
Recibo original de adquisición de los Documentos Licitatorios
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
52
20.2.2.- Instrumentos de carácter general:
En el Sobre Nº 1 se incluirá la siguiente documentación legal y contractual:
a)Acta compromiso del acuerdo de vinculación entre los Integrantes
En el caso de tratarse de Oferentes con más de un integrante deberá consignarse el porcentaje de participación de cada uno de los Integrantes e indicará expresamente la responsabilidad solidaria de los mismos
b)Los Documentos Licitatorios firmados en cada folio por el Proponente y su Representante Técnico.
En el caso que los oferentes se presenten asociados en Unión Transitoria (U.T.), se
deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
En el caso en que DOS (2) o más personas se presenten asociadas a la licitación,
deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los
requisitos exigidos para las U.T. por el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1463,
siguientes y concordantes).
Una vez presentadas a la licitación, no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo previa y expresa autorización del Comitente.
Todos los miembros de una U.T. deberán haber aprobado por medio de sus órganos directivos la presentación en la licitación y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T. en la Propuesta respectiva, así como el carácter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. A tales efectos, deberán acompañar copia -certificada por escribano público- de las actas emanadas de sus órganos directivos.
La U.T. deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del Contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.
Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar individualmente la totalidad de la documentación que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo unificar la representación legal, el domicilio, la garantía de oferta y el o los representantes técnicos de la obra.
Con relación al Certificado de Capacidad Técnico y Financiero expedido por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro, al momento de requerir el mismo se deberá manifestar en el formulario de la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las personas asociadas y el grado de participación de cada una de ellas.
La Capacidad requerida se alcanzará con la suma de las capacidades de los asociados afectadas por el porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho certificado expedido por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia deberá resultar que la persona física o jurídica asociada en U.T. cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para afrontar las obligaciones en forma proporcional a su participación.
Un integrante de una U.T. no podrá integrar otra ni constituirse como Proponente individual, quedando automáticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan con esta condición.
En caso de resultar preadjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, deberá acreditar en un plazo de 20 días hábiles administrativos su inscripción en la
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
53
Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro y en la Administración Federal de Ingresos Públicos, como requisito previo a la adjudicación y a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la preadjudicación con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
Para el caso en que los oferentes acompañen el compromiso formal de constitución de la U.T., dicho compromiso deberá reunir los preceptos mencionados anteriormente y el contenido que dispone el art. 1464 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Previo a la adjudicación, deberán presentar el instrumento de constitución definitivo, en el que deberá constar: a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una de las empresas asociadas, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes, ni en el contrato de la U.T., que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del Licitante. d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al Contrato.
Por último, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de prioridad de contratación con el Estado previsto en la Ley Nº 5.252 resulta necesario –teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 2º de la Ley Nº 4.187- que la o las empresas rionegrinas que la integran acrediten fehacientemente tener una participación en el objeto de la U.T. superior al 50%.
20.2.3.- Documentación Societaria
Fotocopia del contrato social o estatuto y sus modificaciones actualizadas a la fecha
de apertura de la Contratación, debidamente inscriptos en el Registro Público respectivo.
20.2.4.- Documentación Fiscal
Constancias de inscripción en:
La Dirección General Impositiva (CUIT)
La Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro para el impuesto sobre los
Ingresos Brutos, para los contribuyentes locales, o caso contrario, como comprendidos en el
Régimen de Convenio Multilateral.
Aseguradora de .Riesgo del Trabajo
20.2.5.- Documentación Económico - Financiera
Memoria y Balance de los dos últimos ejercicios anuales cerrados y aprobados. Para
el caso que a la fecha de presentación de la Oferta hayan transcurrido más de seis (6)
meses desde el cierre del último ejercicio, el Oferente deberá incluir un informe de auditoría
contable mostrando el cuadro de resultados obtenidos en los siguientes seis (6) meses
desde la fecha en que operó dicho cierre.
20.2.6.- Garantía de Mantenimiento de la Oferta
Su monto mínimo deberá ser por el 1 % del presupuesto Oficial y podrá estar
constituida en alguna de las formas y condiciones que se establecen a continuación.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
54
a) En dinero en efectivo, mediante depósito en el banco extendido a nombre del
Departamento Provincial de Aguas, en cuenta del Banco Patagonia, Nº 900001546, de la
Sucursal Nº 250 de Viedma.-
b) Seguro de Caución emitido por una Compañía Aseguradora nacional de primera
línea aprobada por el Departamento Provincial de Aguas, autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
c) Fianza bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del Departamento Provincial de Aguas, mediante el correspondiente documento afianzando al Oferente, emitido en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos del art. 1584 inciso d) y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Las garantías de mantenimiento de Ofertas deberán ser otorgadas a entera
satisfacción del Departamento Provincial de Aguas, el cual deberá prestar conformidad con
los documentos que la instrumenten y con las instituciones y personas que las otorguen.
Las garantías de mantenimiento de Oferta de los Oferentes, serán devueltas una vez
que el Adjudicatario haya constituido la Garantía de fiel cumplimiento del Contrato, previa
presentación de una solicitud por escrito en tal sentido por parte de aquellos.
20.2.7.- Propuesta Técnica
Deberá contener los siguientes elementos:
a) Conocimiento del Trabajo a realizar
El oferente deberá presentar una memoria descriptiva en la que se muestre que ha
tomado un conocimiento acabado de las obras a inspeccionar, sobre la base del
conocimiento del emplazamiento y la consideración de la información puesta a disposición
por el DPA.
b) Metodología
El Oferente deberá presentar una descripción detallada y concreta de la metodología
que propone para encarar la realización de los diferentes trabajos incluidos en la presente
contratación.
c) Plan de trabajos
El oferente deberá presentar indefectiblemente el plan de trabajos que utilizará
para la ejecución de la obra dentro de la oferta, el cual quedará aprobado, con los
cambios o modificaciones que propongas el comitente, con la notificación a la
empresa correspondiente de que ha sido adjudicataria de la obra.
d) Antecedentes empresarios
No serán requeridos.
e) Organización para la Ejecución de los Trabajos – Organigrama
El Oferente deberá presentar un organigrama de la estructura propuesta que
garantice aptitud y calificación para desarrollar satisfactoriamente todas las tareas a realizar.
f) Información adicional
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
55
Cualquier otra documentación que el Oferente considere conveniente
agregar para una mejor interpretación de su propuesta técnica de Oferta.
20.3.- Contenido del Sobre Nº 2
En el Sobre individualizado en su exterior como Nº 2, los Oferentes integrarán, la documentación que se detalla a continuación: a) La Carta de Presentación de Oferta. Su redacción debe ajustarse al texto del modelo que se incluye en el Anexo II de estas Instrucciones a los Oferentes. b) La Oferta Económica., que se confeccionará y completará según lo indicado en las presentes Instrucciones a los Oferentes.
20.4.- Presentación de las Ofertas
La Contratación se regirá por el sistema de doble sobre.
Las Ofertas (Sobres Nº 1 y Nº 2), serán recibidas hasta la fecha y hora indicadas en
el aviso de llamado a Contratación. Con posterioridad a dicha fecha y hora no se recibirá
ninguna Oferta.
La presentación de las Ofertas se efectuará en el domicilio que el Departamento
Provincial de Aguas haya indicado en el aviso de llamado a Contratación o en el que
oportunamente se comunicare a los Adquirentes mediante Circular, donde asimismo tendrá
lugar el Acto de Apertura, 1 (una) hora después de cumplido el término para dicha
presentación.
ARTÍCULO 21.- FIRMA DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO DE OBRA
Tal como se expresa en el artículo 22º de las E.L.G., una vez firmado el contrato, la
Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para concurrir a suscribir el Acta de Replanteo de la
Obra y dar comienzo de inmediato con los trabajos contratados. De no cumplir con dicho
plazo podrá ejecutarse la rescisión del contrato.
ARTÍCULO 22.- CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA
La empresa adjudicataria deberá presentar al momento de la firma del contrato el
certificado de habilitación asignado por el Consejo de Obras Públicas de Río Negro que
deberá estar encuadrado dentro de las especialidades: Nº VII – Hidráulica.
ARTÍCULO 23.- CLÁUSULAS PARA REVISIÓN DE PRECIOS
Será de aplicación lo establecido en el Decreto 1313/14. Se contemplará que la
redeterminación de los precios contractuales será en forma mensual, debiendo aclarar
expresamente que los nuevos precios obtenidos regirán para el mes siguiente al de cada
redeterminación. El mes base para la aplicación de las fórmulas previstas en el presente
Decreto será el correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas
Será de aplicación para la fórmula de redeterminación los coeficientes de la Tabla
Anexo I del Decreto, correspondientes al rubroV “Obras de Saneamiento e Hidráulica” y
contenidos en la columna 3 “Estabilización de Márgenes”.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
56
ARTÍCULO 24.- CÁLCULO Y VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE LAS OBRAS
La Contratista será la única responsable por el cálculo y/o verificación del diseño de
las obras, en lo referente a su funcionamiento hidráulico y estructural.
Todo cálculo deberá ser firmado por un profesional, con título y matricula habilitante
al día.
Todos los gastos que esta tarea ocasione, será por cuenta y cargo de la Contratista y
no dará derecho a resarcimiento o reclamo alguno.-
ARTÍCULO 25.- CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY S Nº 3228.
El Contratista deberá emplear para la ejecución de la presente obra, personal que se
encuentre en etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades
penitenciarias o alcaidías ubicadas en territorio provincial o haya sido liberado de las
mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el Comitente solicitará al Instituto de
Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se encuentren en
condiciones de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el artículo
1º de la Ley S Nº 3228 y lo notificará a su vez al Contratista.
ARTÍCULO 26.- CERTIFICADO REDAM (registro de deudores alimentarios)
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 7ºinc. d) de la Ley Nº 3475 las personas
físicas deberán presentar dicho certificado. De tratarse de personas jurídicas, tal requisito
deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
57
ANEXO I: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
Viedma,…... de............ 20....
REF.: Presentar Oferta Económicapara la Contratación Pública Nº / 17. Obra:...........
Señor
Superintendente General
del Departamento Provincial de Aguas
de la Provincia de Río Negro
Ing. Fernando Curetti
De nuestra mayor consideración:
En nuestra condición de Oferente, integrado por
…………………………………………………………………………………………….
representada por el que suscribe en su carácter de Representante Legal, se dirige al Señor
Superintendente General para manifestarle que, en caso de resultar adjudicatario de las
obras de la Contratación Nº /0…, nos comprometemos a realizar la
obra....................................................... por los precios que se indican a continuación, en los
que están comprendidos todos los trabajos requeridos en el Contrato en las condiciones
establecidas en los Documentos Licitatorios para la Oferta
Precio total por...................................................................
Pesos................................................................................... ($.............)
Sin perjuicio de lo anterior, nos damos por expresamente notificados sobre que
cualquier modificación al texto del presente modelo de Carta de Presentación de Oferta será
suficiente causal de rechazo de nuestra Oferta.
Por último, declaramos que hemos tomado acabado conocimiento y aceptado en
todos sus términos lo establecido en los Documentos Licitatorios.
Saludamos a Ud. con nuestras más
Distinguidas consideraciones.
Firma
Aclaración
Carácter del Firmante
Autenticación por Escribano Público
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
58
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
I.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
I.1.Estudios Topográficos:
En este punto se dispone la ejecución de estudios topográficos, y se establecen las
condiciones técnicas para llevarlos a cabo. Tales estudios y condiciones de ejecución serán
de aplicación obligatoria para el desarrollo del Proyecto de Implantación de Obra.
I.1.1. Relevamiento general y replanteo de ejes de obra.
Existe un relevamiento general de la obra que el CONTRATISTA deberá seguir como
apoyo previo a su propio relevamiento definitivo.
Para ello se replantearán planimétricamente las trazas de las principales obras de
conducción y los ejes principales de la obra, procediendo luego a su levantamiento
altimétrico. El replanteo se efectuará materializando los vértices de las trazas y puntos
intermedios, mediIante mojones. Éstos revestirán el carácter de mojones definitivos para la
referencia permanente de la obra.
Los mojones serán de Hormigón de 0,30 m x 0,30 m de sección y longitud mínima
1,50 m. Se colocarán en el terreno con una fundación estable, de tal modo de asegurar su
inmovilidad y resguardo de posibles remociones. En su parte superior se colocará una
chapa de hierro, al que serán referidas las mediciones planimétricas y altimétricas. Cada
mojón se identificará con caracteres alfanuméricos, mediante pintura sintética color
bermellón sobre un fondo sintético color blanco y será balizado a no menos de tres (3)
hechos existentes, los que serán pintados y numerados con los caracteres alfanuméricos
correspondientes al mojón respectivo, y pintados en forma similar a los puntualizados
anteriormente.
De cada vértice y/o mojón de referencia se confeccionará su monografía y croquis de
ubicación, la que será volcada en planos.
Todo el relevamiento se vinculará en su recorrido a ejes de rutas existentes, de tal
manera que se pueda relacionar con información existente. Se efectuará también un
relevamiento planimétrico de todos los hechos físicos existentes en la zona de laObra y el
área de influencia con conexión a los caminos de acceso y picadas existentes.
Todo el relevamiento y los mojones principales deberán vincularse a Puntos Fijos
existentes de origen Provincial o Nacional (IGM), para lo cual se hará una nivelación
geométrica cerrada en ida y vuelta. Las vinculaciones a Puntos Fijos existentes de carácter
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
59
provincial o del Instituto Geográfico Militar (IGM), deberán ser verificados por la Contratista
en las reparticiones respectivas que puedan fundamentar su correcto estado de
conservación.
Las tolerancias para cada operación, serán como máximo, las siguientes:
Tolerancias Poligonal de
Apoyo Levantamiento de
perfiles
Angular 10” n0,50
20” n0,50
Lineal 0,3 m L0,50
0,4 m L0,50
Altimétrica 0,03 m L0,50
0,05 m L0,50
I.1.2.Relevamientos complementarios.
En las inmediaciones de la obra se relevarán hechos puntuales que sirvan de
referencia, tales como picadas, caminos, cruces, líneas eléctricas, etc. Los terrenos citados
serán relevados con una densidad adecuada para poder representar la topografía en un
plano de detalle, y además se tomarán puntos de todos los accidentes topográficos, y de
hechos existentes.
I.1.3. Método y dimensionamiento de los levantamientos.
Los métodos para llevar a cabo las mediciones altimétricas, las mediciones lineales y
angulares serán propuestos por la Contratista según la etapa y alcances que corresponda a
cada tipo de obra. Asimismo, el instrumental a emplear para lograr las precisiones angular y
lineal será el que resulte necesario para cumplimentar la exigencia altimétrica impuesta.
I.1.4. Cartografía.
En todos los casos, las mediciones altimétricas se referirán al cero del Instituto
Geográfico Nacional (IGN).
I.2. Implementación del Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.)
Se establecen en el presente ítem las pautas mínimas que se deberán cumplir para
la Implementación del “Plan de Gestión Ambiental” (PGA) de la obra, correspondiente a la
etapa de construcción y mantenimiento de la misma durante la vigencia del contrato que
permite su ejecución.
Previo a esto, el Ente Contratante entregará a la Contratista las directivas finales
para la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra en su conjunto,
teniendo en cuenta todas aquellas tareas que la misma implique durante el período de
vigencia del contrato, incluyendo el período de garantía.
Conjuntamente con el PGA definitivo, la Contratista deberá presentar un programa
detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias que se requieran para
ejecutar la obra.
Los permisos que debe obtener la Contratista como mínimo serán los siguientes:
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
60
Permisos de canteras, de acuerdo al Código Nacional de Minería y los Decretos
Provinciales.
Permisos de voladuras (si correspondiera).
Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones.
Disposición de residuos sólidos.
Disposición de efluentes líquidos.
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados)
Continuación de la construcción después de hallazgos arqueológicos.
Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades
privadas, o construcción de vías de acceso.
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales competentes.
La Contratista designará a una persona física como Responsable Ambiental (RA) de
las Obras. El profesional a designar deberá contar con los antecedentes suficientes que
acrediten su idoneidad para el trabajo a realizar. La Contratista realizará la propuesta de la
candidatura del RA a la Inspección a los fines de su aprobación.
Son tareas del Responsable Ambiental (RA):
Elevar a la Inspección y al Ente Contratante informes mensuales con detalle del
grado de avance y de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA).
Elevar a las autoridades de Medio Ambiente de la Provincia los informes por
ellos requeridos.
Supervisar el cumplimiento del Plan de Monitoreo exigido en el PGA.
Comunicar en forma inmediata (antes de 24 horas) a la Inspección de Obra, toda
contingencia ocurrida, indicando sitio, origen, descripción, consecuencias,
medidas adoptadas y resultados obtenidos.
Conservar en obra el Registro de las Contingencias ocurridas para su consulta
por parte de autoridades de los distintos organismos involucrados con la Obra.
Implementar y conservar en obra el Libro de Operaciones de Residuos
Peligrosos exigido en estas Especificaciones.
Ser el referente ambiental en carácter de interlocutor técnico de la obra frente a
las autoridades provinciales, locales y la comunidad.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
61
I.3.Planos Definitivos de las Obras Civiles:
Se prepararán los planos generales de toda la OBRA en escalas convenientes para
cada tipo de elemento componente, incluyendo planos de replanteo, de fundaciones, de
H°A°, etc., con elevaciones, plantas y cortes en cantidad suficiente para su correcta
construcción. Se presentarán, además, todos los planos de detalle que indique la
Inspección, en escala adecuada.
I.4. Construcción de obrador e instalaciones anexas
Se deberán proveer e instalar obradores y depósitos de acuerdo las características
de la obra, tanto en lo concerniente a materiales como a personal.
La Contratista deberá proveer, a partir de la fecha de comienzo de las obras y hasta
la finalización del Contrato, un Obrador General, el que deberá contar con un área (tamaño)
adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la administración, depósito
de materiales y acopio de equipos acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar.
En caso de disponer de obradores afectados a un tiempo parcial con el fin de disminuir las
distancias medias de movilidad, se deberán indicar en la planilla de oferta.
La Contratista podrá utilizar el área aledaña a los terrenos donde se desarrollarán las
obras. En la misma, la Contratista podrá instalar únicamente las instalaciones, oficinas,
equipos, etc. que corresponden a la Obra objeto de este contrato, estando prohibido su uso
para cualquier otro destino salvo autorización expresa de la Inspección.
Si fuera de su interés o conveniencia, la Contratista podrá utilizar para sus
instalaciones, terrenos ubicados en otro lugar, pero serán bajo su exclusiva responsabilidad
tanto la gestión y obtención de todos los permisos para ocupar los espacios públicos o
privados, tomando a su cargo el pago de los derechos y/o tasas que correspondan para uso,
como su mantenimiento. La Contratista se hará cargo del o los arrendamientos de los
terrenos dispuestos para el emplazamiento del obrador, así como el correcto mantenimiento
de los accesos a los mismos.
La implantación de los Obradores, en las zonas de obra, serápropuesta por la
Contratista a aprobación de la Inspección y sólo se permitirá la instalación de los mismos
una vez aprobados los planos de ubicación.
Se deberá contar con un sistema de comunicaciones acorde a la característica de la
obra de manera permitir una fluida comunicación entre la Contratista y la Inspección. Todos
los servicios serán entonces a expensas de la Contratista, quien realizará las tramitaciones
correspondientes ante los Entes o Empresas prestatarias para su conexión o habilitación.
Deberá suministrar los elementos de seguridad para su personal y visitas de obra. La
Contratista tomará a su cargo la instalación, mantenimiento y operación de una sala de
Primeros Auxilios, pudiendo también contratar un servicio de emergencia con una clínica u
hospital de la zona.
Los Obradores estarán equipados con un depósito suficiente para almacenar todos
los materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
62
área seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los
materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la
Inspección.
La Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite
para la ejecución de las obras, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre
alojamiento y condiciones higiénicas del personal. La aceptación por parte de la Inspección
de las instalaciones, correspondientes al campamento citado precedentemente, no exime a
la Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades
reales de la obra durante su proceso de ejecución. Los campamentos pueden ubicarse en
zona de obradores, en otra ubicación o en localidades cercanas, no recibiendo la Contratista
compensación adicional por el traslado de personal a obra.
Será obligación de la Contratista mantener el orden y la limpieza en todas aquellas
áreas donde se almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para
transportarlos. Los materiales a almacenar se dispondrán de modo de evitar su
deslizamiento o caída.
Deben tenerse en cuenta las circulaciones peatonales y vehiculares. Las
circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vías
deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán en
forma inequívoca los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas
normales de emergencia.
La Contratista deberá instalar y mantener, en condiciones de orden y limpieza,
depósitos cerrados y resguardados para el almacenamiento de herramientas, equipos y
ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que
interfieran lo menos posible con las actividades de la Obra.
I.4.1 Oficina para la Inspección
La Contratista proporcionará en el sitio del Obrador Principal una oficina tipo container para
el uso de la Inspección..
La oficina deberá ser amueblada, climatizada y con todos los servicios de limpieza y
mantenimiento necesarios que determine la Inspección.
Las ventanas y puertas deberán contar con persianas metálicas de seguridad con
cerraduras de calidad industrial.
El acceso a la oficina con automóvil deberá ser posible cualesquiera sean las
condiciones atmosféricas. La oficina deberá contar con un área de estacionamiento con
capacidad suficiente para tres (3) camionetas como mínimo.
Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la oficina correrán por cuenta de la
Contratista (agua, electricidad, gas, etc.). La oficina contará con instalaciones de primeros
auxilios.
La Contratista deberá suministrar:
Escritorio con cuatro sillas para el Jefe de Inspección
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
63
Área de cocina con mesa y sillas para cuatro (4) personas, un refrigerador, un
horno a microondas, un dispositivo surtidor de agua, armarios y lavabos.
Baño completo con su correspondiente unidad de tratamiento de efluentes.
Instalación eléctrica con un mínimo de cinco (5) tomacorrientes. La oficina
deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en
las mesas y escritorios. Deberá instalarse artefactos exteriores para iluminar en
forma adecuada el área que rodea la oficina cuando así lo requiera la
Inspección.
Medios de comunicación necesarios (telefonía y radios) para todo el personal de
la Inspección.
La Oficina para la Inspección deberá disponer de un sistema de tensión regulada
para computación con 2 enchufes de conexión de 10 A con toma de tierra.
I.4.2. Instrumental de obra
El Contratista deberá tener para su uso y facilitar en cualquier momento a la Inspección, el
siguiente instrumental y material en el sitio de la obra:
Estación Total automática.
Un nivel a anteojo, con círculo azimutal.
Dos miras telescópicas de 4 m de altura.
Dos cintas métricas metálicas de 25 m.
Dos cintas métricas metálicas de 50 m.
Dos juegos de fichas, jalones, alambres, estacas y demás materiales que sean
necesarios para efectuar replanteos y comprobaciones en el sitio de la obra.
La Inspección podrá requerir al Contratista otros elementos si se hace necesario realizar en
obra otro tipo de ensayo o preparaciones para enviar a laboratorios reconocidos.
El Comitente no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de dichos
elementos, fuera de los considerados en los distintos ítems de la Planilla de Cotización.
Los elementos de consumo deberán ser repuestos por el Contratista, como así también
todos aquellos que se deterioren o extravíen.
Todos los elementos enumerados precedentemente estarán bajo custodia del Contratista y
éste podrá disponer de ellos una vez efectuada la Recepción Provisional de la Obra.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
64
I.5Señalización de obras y desvíos
I.5.1 Habilitación de desvíos
La Contratista deberá presentar a la Inspección los proyectos de desvío y de
señalización de las obras en correspondencia con vías de comunicación existentes de uso
público que se vean alteradas en su uso por la Obra objeto de esta licitación. Los proyectos
de desvío deberán contar con la aprobación correspondiente con anterioridad a la fecha
prevista para su implementación. En general, los trabajos se programarán y ejecutarán de
modo de ocasionar las mínimas molestias a los usuarios, adoptando medidas apropiadas
para la comodidad y seguridad de éstos.
I.5.2 Señalamiento de obras y desvíos
Es obligación de la Contratista señalizar todo el recorrido de los desvíos y caminos
auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con señales que no generen dudas, así
como la formulación de toda advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario, tanto de
día como de noche, para lo cual en este último caso será obligatorio el uso de señales y
balizas luminosas.
I.5.3 Precauciones en zonas de obras en construcción
La Contratista impedirá que el usuario de los caminos o picadas transite por tramos
que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencia y
barreras u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de carteles, señales y
balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren, como consecuencia de la
ejecución de obras o tareas de cualquier índole en los lugares afectados por las obras y
deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.
I.5.4 Responsabilidad por señalización de obra o desvíos deficientes
Queda establecido que la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
indemnizaciones o resarcimiento alguno por parte del COMITENTE, en concepto de daños y
perjuicios producidos por el tránsito público en las obras, quedando el COMITENTE eximido
de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.
I.5.5 Penalidades por señalización de obra o desvíos deficientes
Si la Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitación
de desvíos y su señalización, la Inspección no permitirá la prosecución de los trabajos a
ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su
habilitación.
Se deja aclarado que con relación a las tareas que comprende el presente Ítem, las
mismas no recibirán pago directo alguno, estando sus costos incluidos en los restantes
ítems del Contrato.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
65
I.6 Vigilancia y Seguridad
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas
y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar
los daños a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces,
protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la
Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las
personas y la protección de bienes.
Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y
obras semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección
adecuado en todas las excavaciones.
Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el
Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra
hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello dé motivo a prórrogas
de plazo.
El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que
se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo y además, se hará
pasible de una multa de hasta el equivalente del dos por diez mil del monto del contrato, por
cada infracción comprobada, pudiendo la Inspección tomar las medidas que crea
conveniente, por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa.
Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de
higiene y seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus
contenidos y alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitación y
consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego.
Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el
Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra
hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas
de plazo.
El cerco de los predios consistirá en la materialización de un aislamiento a los
lugares de obradores. Se deberá garantizar con el mismo la privacidad de los mismos y el
resguardo y seguridad de gente o personas ajenas a la obra. Se deberá mantener en
condiciones durante toda la obra. Las plantas hormigoneras deberán encontrarse cercadas,
al igual que los materiales que utilicen y fuera del alcance visual de personas ajenas a la
obra. Tendrán portones de acceso. Este ítem deberá ser aprobado por la inspección de la
obra y a su conformidad debiendo mencionarse en la oferta, cuántos obradores dispondrá la
Contratista para cumplimentar con los plazos de obra.
Además se deberá proveer un puesto de vigilancia para el control de la seguridad de
los obradores y oficinas de inspección, contando este puesto con los elementos necesarios
para tal fin. Este puesto deberá ser removido luego de la finalización de la obra.
La Contratista proporcionará el personal de seguridad para vigilar las zonas de los
trabajos y las oficinas de la Inspección y lo que se encuentre dentro de las mismas, dentro y
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
66
fuera de los horarios de trabajo durante todo el tiempo que dure la obra (día, noche, fines
de semana, feriados), disponiendo personal específico para ese fin.
I.7 Limpieza de obra
La limpieza inicial de la obra comprenderá la limpieza de toda la superficie de los
predios que serán utilizados para obradores y acopios de materiales, superficies que
deberán quedar en condiciones de instalar todas las construcciones y oficinas necesarias
para la ejecución de la obra.
Luego se deberá mantener la obra en correctas condiciones de higiene y limpieza,
para lo cual se deberá disponer en obra de personal suficiente para las tareas de limpieza.
La limpieza periódica abarca a la oficina de la Inspección, obradores, vestuarios y baños.
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista
está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes, escombros y desechos de
los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de
todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.
Además deberá proceder, si corresponde, a la reconstrucción de las instalaciones
preexistentes a la obra, como alambrados, señales, etc., en sus posiciones originales.
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta
de recepción provisional, mientras a su sólo juicio no se haya dado debido cumplimiento a la
presente disposición en las obras terminadas.
I.8 Carteles de obra
La Contratista deberá suministrar e instalar, a partir de los treinta días posteriores a
la firma del contrato DOS (2) carteles de obra en los lugares que indique la Inspección.
La Contratista deberá colocar un letrero con la leyenda y características indicadas en
el Plano Tipo referidas a la obra.
Los carteles identificatorios de la obra serán de 2,40x4,00m cuyo lado inferior deberá
estar a una altura de 1,80m del suelo, fijados sobre una estructura de base fabricada de
acero estructural. Dicha base tendrá el pie y la estructura de este mismo material y deberá
ser de fabricación soldada o similar.
Los letreros deberán colocarse con una cimentación de suficiente estabilidad como
para no caer ante la presión de un viento de 150 km/h. La Contratista deberá presentar el
cálculo estructural y el diseño detallado del conjunto de los carteles y su base a la
Inspección para recibir la aprobación de ésta antes de su fabricación.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
67
I.9 Equipos a utilizar en la ejecución de las obras
El Oferente presentará en su oferta la lista de los equipos que, como mínimo, se
compromete a utilizar en la ejecución de las obras, indicando cantidad de cada uno, marca,
modelo, número de motor, año de fabricación y si se trata de equipo propio o alquilado.
El número de equipos de cada tipo y sus características, deberán ser los necesarios
para completar los trabajos en los plazos estipulados en el Plan de Trabajo, ser adecuados
para las exigencias de las obras, el ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales.
Los equipos comprometidos deberán encontrarse disponibles y funcionando
correctamente en obra, durante los períodos previstos en el Plan de Trabajos para la
ejecución de los trabajos donde serán utilizados.
En caso de desperfecto los equipos deberán ser reemplazados por otros de iguales o
mejores características para el trabajo al que están destinados, a satisfacción de la
Inspección. Con igual criterio se procederá cuando la Inspección considere que la prestación
de alguno de los equipos utilizados no es satisfactoria o cuando el Contratista solicite
reemplazar uno o más equipos por otros.
Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones por el Contratista
durante toda su permanencia en la zona de obras.
En todos los casos el Contratista deberá solicitar autorización a la Inspección para el
ingreso o egreso de cualquier equipo, a ó de la obra.
Estarán incluidos los fletes y traslados de cada uno de los equipos, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro
de los plazos previstos, incluyendo la instalación de los campamentos necesarios para sus
operaciones. Se incluyen máquinas, obradores u otros que la empresa considere necesarios
para la ejecución de la Obra. Por lo tanto, es necesario que la Contratista defina en su
presentación del Plan de Trabajos, cuáles son los equipos propios que utilizará y cuáles
serán contratados o alquilados, considerando de acuerdo a ello que los equipos arrendados
tienen su flete incluido en el precio y no serán considerados en forma separada al momento
de su pago.
La Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservándose la Inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la
Inspección no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los
trabajos, será rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime a la
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
68
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas
dentro del plazo estipulado.
La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de
cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.
La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en
cualquier momento a disposición de la Inspección.
II. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS
CIVILES)
II.1 HORMIGON
Generalidades
Los hormigones a emplearse en las obras estarán constituidos por una mezcla íntima
de cemento portland artificial, agregados finos (arenas), agregados gruesos y agua,
debiendo ser determinada previamente la proporción exacta de cada elemento
mediante ensayos de laboratorio efectuados con los mismos materiales a utilizar en
obra y extraídos de los acopios del contratista.
El Contratista suministrará a su costo todos los medios y aparatos que se requieran
para determinar y controlar las cantidades relativas de cada material, incluyendo el
agua, cemento y tamaño de cada componente de los agregados y tales medios y
aparatos quedaran sujetos a la aprobación de la Inspección.
Tipos de hormigones
La elección de las curvas granulométricas y límites, así como el tamaño máximo del
agregado a utilizar y el asentamiento, serán facultad exclusiva de la Inspección, de
acuerdo a la utilización del hormigón y ajustadamente a las normas estipuladas en el
Reglamento CIRSOC.
Preparación del hormigón
Todos los trabajos referentes a la preparación, elaboración, colocación, compactación
y curado de los hormigones, como así también los de desencofrados, reparación y
terminado de las superficies, tuberías incluidas, juntas de construcción y tolerancias
del orden constructivo, se ejecutarán de acuerdo con las normas del CIRSOC, el
costo de los mismos estará incluido en el precio unitario del hormigón respectivo.
El Contratista deberá especificar el equipo de extracción, lavado y clasificado de los
áridos, como asimismo el equipo a utilizar para el hormigonado. La preparación del
hormigón se efectuará en hormigoneras instaladas en el lugar del moldeo o en una
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
69
planta central adecuada o en hormigoneras móviles de modelo aceptado por la
Inspección.
No se permitirá la elaboración a mano del hormigón, bajo ningún concepto.
El costo del cemento, de los áridos (grueso y fino), del agua y de cualquier aditivo que
se use estarán incluidos en el precio del hormigón respectivo. El acero se cotizará
aparte.
Todas las operaciones concernientes a la fabricación del hormigón deben estar
organizadas y coordinadas para obtener una producción lo más continua posible, a fin
de asegurar la mejor trabazón de los diversos pastones y obtener obras monolíticas.
Los dispositivos para la provisión y medición del agua a utilizar, para la fabricación
de los hormigones deben ser los adecuados para un trabajo continuo y de fácil
control, no admitiéndose el empleo de mangueras para verter agua en la
hormigonera.
Salvo autorización escrita de la Inspección, sólo se permitirá la elaboración y
colocación de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo de 5ºC
y vaya en ascenso. En el caso de temperaturas inferiores a la mencionada, el
Contratista propondrá a la Inspección el procedimiento a emplear para evitar el efecto
de éstas.
La autorización otorgada por la Inspección no releva al Contratista de la
responsabilidad por los resultados. Todos los gastos adicionales que el Contratista
deba efectuar para preparar y colocar el hormigón, durante intensos fríos correrán por
su exclusiva cuenta.
Encofrados
Los encofrados para contener hormigón y moldearlo a las líneas requeridas, serán
empleados en cualquier parte en que fueran necesarios. Cuando el carácter del
material excavado para fundar una estructura de hormigón sea tal que a juicio de la
Inspección, puede acomodarse a las líneas prescritas, el uso de encofrados no será
exigido.
El Contratista suministrará tanto el equipo, la mano de obra y los materiales para
moldes y encofrados, como los accesorios, riendas que queden dentro del hormigón,
etc. y su costo, así como el de todas las operaciones, estará incluido en el precio
unitario del hormigón.
Colocación del hormigón
El hormigón será depositado en todos los casos directamente en su posición final.
Será transportado por los medios que apruebe la Inspección y que eviten en forma
absoluta que el material se disgregue, en general, deberá hacerse en recipientes con
capacidad suficiente a transportar un pastón de la que se utilice.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
70
Las canaletas para el transporte por gravedad no serán permitidas, como así tampoco
se permitirá depositarlo en gran cantidad en un punto, para desparramarlo a lo largo
de los encofrados.
Todos los hormigones serán vibrados con vibrador de inmersión, cuyas revoluciones
(r.p.m.) sean mayores de 5.000.
Todo el hormigón deberá ser colocado en presencia de la Inspección o su
representante autorizado, después de haber comprobado el estado satisfactorio de la
fundación y/o encofrados correspondientes.
Las superficies de hormigón existente a las cuales deba ligarse hormigón nuevo y a la
superficie del hormigón reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita
considerarla íntegramente unido al nuevo hormigón que se coloque, serán
consideradas como juntas de construcción y deberán ser tratadas de acuerdo a las
normas CIRSOC.
Preparadas las juntas de construcción, serán cubiertas con una capa de mortero de
15 mm de espesor de la misma composición que corresponda al hormigón sin el
agregado grueso; el hormigón estará entonces colocado sobre el mortero fresco,
repartido en forma de recubrir las irregularidades de la superficie.
El costo de estas capas se considera incluido dentro del precio del hormigón
respectivo.
Protección y curado del hormigón
El Contratista deberá proteger el hormigón hasta su fragüe total (28 días). Las
operaciones de protección y curado del hormigón se ejecutarán de acuerdo a las
normas CIRSOC y los costos estarán incluidos en el precio unitario del hormigón.
Defectos en el hormigón
Si una vez retirados los moldes aparecieran en los hormigones, defectos como "nidos
de gravas", agujeros, etc. siendo dichos defectos de poca importancia, la Inspección
podrá autorizar el relleno de los vacíos con mortero de cemento, previo el tratamiento
que indicará la misma, de acuerdo con las normas del CIRSOC. Pero si los defectos
fueran tales, ya sea por su magnitud o por su naturaleza, que pudiera afectar las
condiciones de resistencia, aspecto, etc. de la respectiva estructura, la Inspección
ordenará la reconstrucción, según el caso, de parte o de la totalidad de la obra
defectuosa; en ambos casos todos los gastos correrán por cuenta del Contratista.
Terminación de las superficies de hormigón que queden a la vista
Inmediatamente después de haberse quitado el encofrado de una estructura o parte
de ella, se procederá a reparar las superficies que hayan resultado con defectos de
colocación o compactación o motivados por encofrados defectuosos o mal colocados.
Deben emplearse métodos de trabajo que aseguren superficies lisas, libres de vacíos
y sopladuras de aire.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
71
No se admitirán, por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades superficiales, tales
como salientes, huecos u otra anomalía que signifique a criterio de la Inspección,
factor de perturbación al normal escurrimiento de las aguas, debiendo el Contratista
subsanar o reconstruir a su cargo las zonas defectuosas, de acuerdo a las normas del
CIRSOC.
Unión de hormigones existentes con nuevos
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o
cuyo endurecimiento se ha iniciado, la superficie existente deberá ser debidamente
preparada para asegurar una buena adherencia. La preparación se iniciará tan
pronto como sea posible hacerlo después de la interrupción, sin que se perjudique la
calidad del hormigón colocado.
Al efecto se procederá a eliminar la lechada, mortero y hormigón poroso y sustancia
extraña, hasta la profundidad que sea necesaria para dejar al descubierto el hormigón
de buena calidad y las partículas de árido grueso, tratando de obtener una superficie
lo más rugosa posible.
La operación indicada se realizará mediante rasqueteado con cepillo de alambre o
chorro de agua a presión, de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigón.
Terminada la operación se procederá a lavar o sopletear enérgicamente la superficie
hasta eliminar todo resto de materia suelta. A continuación la superficie será
adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a saturarla. Antes de colocar el
hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido
quedar sobre la superficie e inmediatamente, después, se colocará sobre ella, una
capa de mortero de la misma razón Cemento/Arena y Agua/Cemento menor o igual
que la del hormigón. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo
pueda ser introducido en todos los huecos o irregularidades de la superficie.
La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colado el
mortero y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado. Las armaduras
existentes contarán con longitudes adecuadas para ser empalmadas con las nuevas y
no estarán marcadas ni disminuidas sus secciones a causa de la demolición anterior.
Las armaduras estarán libres de polvo, barro, grasa, escamas sueltas de herrumbre,
aceite, pintura o toda sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia del hormigón.
Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón en los encofrados
estuviesen cubiertas por morteros, pasta de cemento u hormigones endurecidos, se
limpiarán perfectamente hasta eliminar todo resto de dichos materiales en contacto
con las barras.
El costo de estos trabajos se considera incluido dentro del precio del hormigón
respectivo.
Curado y mantenimiento del hormigón
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CIRSOC.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
72
II.2DESBOSQUE, destronque y limpieza de terreno
Descripción de los trabajos.
Este trabajo comprende el desbosque, destronque y limpieza del terreno, dentro de
los límites descritos en cada una de las especificaciones correspondientes a cada
una de las obras.
Antes de iniciar cualquier trabajo de movimiento de suelos o ejecución de cualquier
tipo de obra, deberá llevarse a cabo en la zona de las mismas y/o de cualquier otro
lugar que interese o haga a estas, los trabajos de desbosque, destronque y limpieza
de acuerdo a estas especificaciones, extrayéndose: troncos, tocones, árboles y
arbustos con sus raíces, en su totalidad, incluyéndose también la remoción de plantas
y arbustos noleñosos, pastos, yuyos, cañaverales, sunchales, rastrojos, cultivos,
hierbas, malezas y toda otra vegetación herbácea.
Será parte integrante de este ítem toda la remoción y traslado y reposición de
alambrados, postes del tipo alambrado, telegráficos, de electrificación, etc. existentes
en las zonas donde se efectúe la obra.
La limpieza será total y el terreno deberá quedar apto para iniciar los demás trabajos,
en los anchos demarcados en las especificaciones de cada una de las obras que
forman parte de esta Contratación.
El Contratista llevará a cabo estas tareas de limpieza con todo cuidado, evitando
destruir los puntos fijos a utilizarse para referencia en la construcción de las obras.
Todo mojón o estaca que, afectada por estas tareas, deba ser removida, será
repuesta por el Contratista a su exclusiva costa.
Los residuos que resulten de los trabajos correspondientes a este ítem, deberán ser
retirados por el Contratista, bajo su responsabilidad, hasta una distancia comprendida
dentro de la "Distancia Común de Transporte", entendiéndose que los costos
inherentes a estas operaciones están comprendidos en los precios unitarios del
mismo.
El Contratista será responsable exclusivo de todo daño a terceros que pudiera
ocasionar por estas tareas de limpieza.
Cuando la obra se desarrolla en terreno de propiedad fiscal, las maderas del
desbosque, destronque y limpieza del terreno, cuya utilización no esté prevista en la
construcción, serán depositadas ordenadamente y acomodadas a un costado de la
zona afectada, disponiendo la Inspección el destino correspondiente de las mismas.
Se consideran como propuestas alternativas aceptables, convenios o acuerdos que la
CONTRATISTA establezca bajo su exclusiva responsabilidad con particulares,
instituciones privadas, organismos públicos o cualquier otro tipo de organización que
reciban el material vegetal para ser utilizado como elemento constructivo, postes, leña
o chips.
También se considera como método aceptable la disposición del material vegetal
triturado o chipeado e incorporado al suelo mediante roturación o excavación y relleno
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
73
en sitios acordados y aprobados por la INSPECCIÓN, incluidos sectores de obra
donde se hace recrecimiento de banquinas, zonas de tierras fiscales o del dominio
público hídrico, propiedades privadas que acuerden con la CONTRATISTA.
Los materiales, elementos o productos de estas tareas, que por orden de la
Inspección deban quedar como propiedad de la Sociedad, serán acopiados en las
zonas que indique la Inspección, y su custodia será por cuenta de la Contratista hasta
el retiro de obra de los mismos. Dicha custodia no podrá superar en ningún caso, el
período comprendido de construcción de la obra.
Fuera de las zonas de caminos, canteras, yacimientos, campamentos, etc., el
Contratista sólo podrá cortar árboles y plantas, con la expresa autorización de la
Inspección. Dentro de la zona de obra, la Inspección podrá disponer cuales árboles,
plantas o grupos de estos quedarán en su sitio y será por cuenta del Contratista el
cuidado y providencia para su conservación.
En tanto y en cuanto las necesidades de la obra lo permitan, se limitarán al máximo
las zonas de desbosque. Dentro de los trabajos de este ítem, quedarán también
comprendidos la limpieza y relleno de hormigueros y la de toda excavación resultante
de la remoción de árboles, arbustos, etc. y posterior rellenado y apisonado de las
mismas hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno
adyacente.
Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con
posterioridad para la ejecución de desmontes, préstamos, canales, etc. Esta limpieza
debe dejar el terreno limpio y libre de toda vegetación, de modo que su superficie sea
apta para iniciar los demás trabajos.
En cuanto al equipo empleado para los trabajos de este ítem, deberá ser previamente
aprobado por la Inspección la cual podrá exigir el cambio y/o retiro de los elementos
que no resulten aceptables y/o adecuados.
Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no
iniciando el Contratista el retiro parcial o total de los mismos, mientras los trabajos se
encuentren en ejecución, salvo de aquellos elementos para los cuales la Inspección
extienda una autorización por escrito.
Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaran deficiencias o
malos funcionamientos de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la
Inspección podrá ordenar su retiro y/o reemplazo por otro u otros de igual capacidad y
en buenas condiciones de uso.
La Inspección deberá contemplar que los trabajos comprendidos dentro de este ítem
deben llevarse a cabo en el ancho mínimo compatible con la ejecución de la obra en
zonas de suelos erosionables, a efectos de mantener la mayor superficie posible con
la cubierta vegetal existente como medio de evitar la erosión. El mismo cuidado
deberá tenerse en los lugares de instalación de campamentos, viviendas,
laboratorios, etc.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
74
La Inspección dispondrá la remoción y extracción de todo material, elementos,
árboles, piedras, etc, que por sus condiciones, estado y posición, constituyan o
puedan demostrar constituir, a su solo juicio, peligro para el personal, para el equipo
en general o para la obra, durante la ejecución o después de la puesta en servicio de
la misma.
Las tareas de desbosque, destronque, y limpieza del terreno superficial en aquellas
zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, próximos a terrenos cultivados,
deberán llevarse a cabo en el ancho mínimo compatible con las especificaciones
particulares de cada obra, para evitar la erosión de los mismos, y producir el menor
daño posible a los sembradíos, debiendo en cada caso cumplir las instrucciones de la
Inspección.
II.3 EXCAVACION
Descripción de los Trabajos
Bajo la denominación de Excavación se considerará a todo trabajo de: extracción de
suelos, excavación en desmonte, construcción, profundización y rectificación de
cunetas, zanjas y canales, incluyendo también la conformación y apisonado,
compactado, perfilado, alisado y la conservación de: taludes, soleras, banquinas,
cunetas, préstamos, yacimientos, canteras y demás superficies formadas con los
productos de la excavación o dejados al descubierto por la misma. Se considerará
dentro de Excavación a todo trabajo de excavación no previsto en las
especificaciones de cada una de las obras.
Será parte de este ítem, y en su precio se considerará incluido, todo desbosque,
destronque, limpieza y preservación del terreno en aquellos sitios que no estén
previstos en otro ítem del contrato, o en esta especificación, y que solo a juicio de la
Inspección corresponda efectuar por necesidades de la obra o inherentes a la misma,
quedando la Contratista obligada a ello y debiendo realizar los trabajos de acuerdo a
las especificaciones.
Una vez retirados y realizados el desbosque, destronque y limpieza se procederá al
retiro de la capa de tierra vegetal superior yacente en el terreno natural (destape)
cuidando que esta tierra de desecho no se mezcle con los suelos que posteriormente
serán utilizados para la construcción de terraplenes, con estos materiales de destape
han de formarse caballetes laterales de depósito, o se desparramarán sobre los
terrenos aledaños dentro de una distancia máxima de 1.000 mts. Disponiendo al
respecto la Inspección. La compactación de los mismos será la normal que se
obtenga como consecuencia del tránsito normal del equipo del transporte.
A continuación del destape se procederá a la excavación de la sección del canal,
llegado en esta etapa.
A) Canal sin revestir: En este caso la excavación llegará hasta las dimensiones de la
sección definitiva del mismo y de acuerdo a las especificaciones particulares de cada
obra.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
75
B) Canal revestido: Se llegará hasta las proximidades de las dimensiones de la
sección definitiva del mismo, de acuerdo a las especificaciones particulares de cada
obra.
Luego se procederá a compactar taludes y solera de la sección hasta alcanzar
densidades no menores que la del terreno natural, y se procederá a perfilar y alisar
los mismos hasta alcanzar las condiciones y cotas necesarias para colocar el
revestimiento.
Las excavaciones de los préstamos se deberán realizar de modo que los mismos
adopten formas regulares y sean conformados y perfilados cuidadosamente para
permitir una exacta medición del volumen excavado.
Incluyen estos trabajos, cuando en las especificaciones no se aclare en forma
explícita, el bombeo para desagote, y zanjas provisorias para desagüe. En este caso
no recibirá pago alguno, estando su precio incluido en el de los ítems en que se deba
recurrir a dicho/s trabajo/s para la ejecución de la obra ó trabajos que hacen a ella, y
su posterior relleno y compactación hasta la densidad natural de los terrenos.
El Contratista notificará a la Inspección el comienzo de todo excavación, con
anticipación suficiente, con el objeto que el personal de la Inspección y del
Contratista, realicen las mediciones previas necesarias antes de iniciar los trabajos de
extracción, de manera que posteriormente pueda determinarse el volumen excavado.
Dichos levantamientos deben efectuarse después que se realicen los trabajos
indicados en las especificaciones.
Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar por escrito a la
Inspección, los volúmenes presumiblemente excavados no serán certificados ni
pagados.
Las excavaciones se harán hasta la profundidad y con los taludes que fijan los planos
y las especificaciones particulares de cada obra. La Inspección deberá consultar con
el proyectista por cualquier modificación al respecto. No deberán efectuarse
excavaciones por debajo de las cotas proyectadas ni por debajo de las cotas de
desagüe que se hubieran previsto en los planos o fijados por la Inspección.
La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados,
estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
Los materiales provenientes de las excavaciones serán colocados por el Contratista y
a su exclusivo cargo en los lugares y en las formas previamente aprobadas por la
Inspección, hasta dentro de la distancia denominada "Distancia Común de
Transporte"; en caso de exceder esa distancia se pagará el transporte como
excedente de transporte.
Todos los depósitos resultantes de los trabajos descritos, así como de cualquier otro
tipo de trabajo y excavación, deberán ser ordenados y dispuestos de tal manera que
no ocasionen perjuicios a los terrenos vecinos y que presenten una apariencia final
agradable que no atente contra la estética del lugar.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
76
En ningún caso se certificará una excavación nueva de los materiales depositados y
que sean producto de excavaciones ya certificadas.
El material ubicado en las zonas a ser cubiertas por terraplenes, estructuras o
caminos que en opinión de la Inspección, no fuera adecuado, será retirado y ubicado
según lo disponga ésta.
El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación
de material suelto, formado durante la ejecución de los trabajos. A solicitud de la
Inspección verificará la estabilidad de los taludes y deberá por su propia cuenta y
cargo, efectuar el saneo, emparejamiento de taludes, y cualquier medida necesaria
para asegurar las cotas de excavación durante la ejecución de las obras.
II.4 FORMACION DE TERRAPLENES Y RELLENOS DE EXCAVACIONES
Descripción de los trabajos
Bajo la denominación de terraplenes debemos considerar todo trabajo relacionado
con la formación de los mismos, con material proveniente de las excavaciones para la
formación del canal, o de préstamos, yacimientos o canteras, necesarios para la
construcción de los canales, caminos y todo otro trabajo de terraplenamiento incluido
o no en otro ítem del contrato, necesario para obtener las secciones previstas en la
construcción de las obras que se licitan en este proyecto, de acuerdo con los
planos y las especificaciones respectivas.
Incluye también la conformación, perfilado, y conservación de taludes, banquinas,
cunetas, caminos, y demás superficies tomadas y formadas por los terraplenes.
También incluye el relleno de acequias y lagunas, y desagües existentes en los
cruces de los mismos.
Serán parte de este ítem y en su precio se considera incluido, todo desbosque,
destronque, limpieza y preparación del terreno en aquellos sitios que no están
previstos en otro ítem del Contrato o de esta especificación, y que a solo juicio de la
Inspección corresponda efectuar por necesidades de la obra o inherentes a la misma,
quedando el Contratista obligado a ella y se deberán realizar de acuerdo a lo previsto
en las especificaciones.
Incluyen estos trabajos, cuando en las especificaciones no se aclare en forma
explícita, el bombeo para desagote en aquellas zonas que fuese necesario para
construir el terraplén. En este caso no recibirá pago alguno, estando su precio incluido
en el de los ítems en los que se deba recurrir a dichos trabajos para la ejecución de la
obra o trabajos que hacen a ella.
El Contratista notificará a la Inspección el comienzo del terraplén, con anticipación
suficiente, con el objeto que el personal de la Inspección y del Contratista realicen las
modificaciones previas necesarias antes de iniciar los trabajos de terraplenado, de
manera que posteriormente pueda determinarse el volumen del terraplén. Dichos
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
77
levantamientos deberán efectuarse una vez realizados los trabajos indicados en las
especificaciones.
Si el Contratista hubiera realizado o iniciado algún terraplén sin notificar previamente
a la Inspección, los volúmenes presumiblemente realizados no serán certificados ni
pagados y la Inspección a su solo juicio podrá exigir la remoción del o de los tramos
ejecutados en tales condiciones o su reconstrucción en las condiciones especificadas
en la documentación.
El trabajo se medirá, certificará y pagará una sola vez, sin repetición de pago, y una
vez aprobados los mismos por la Inspección.
Sobre la superficie del terreno a la cual se realizó el desmonte, destronque y limpieza,
según lo previsto en la especificación 2, se procederá al retiro de la capa de tierra
vegetal superior yacente en el terreno natural cuidando que esta tierra de desecho no
se mezcle con los suelos que se utilizarán para la construcción del terraplén. Sobre
una superficie así básicamente obtenida y compactada al 92% del Proctor Estándar,
se colocarán capas de material suelto de espesor variable con el equipo de
compactación a utilizarse, espesor que no pasará de 0.30m de modo de asegurar la
efectividad del mismo. Estas capas que se formarán con el material útil de la
excavación (Especificación 3) y eventualmente con el de préstamos, tendrán el
sobreancho necesario para poder perfilar luego la sección definitiva. La densidad
mínima exigible para estas capas de material compactado, será del 98% de la
obtenida con el ensayo Proctor Estándar. Una vez realizados y aprobados los
terraplenes, deberán perfilarse y alisarse la solera, taludes y banquinas de modo que
se obtenga una perfecta forma geométrica de la sección transversal (incluida la del
canal, lista para recibir el revestimiento) de acuerdo a estas especificaciones, a lo
indicado en los planos del proyecto y/o dispuesto por la Inspección de la Obra.
Se aclara que el volumen de suelo adicional necesario para los sobreanchos
mencionados y a su transporte no se medirán ni certificarán ni recibirán pago especial
alguno, estando el mismo incluido en el precio unitario del presente ítem.
Durante la construcción y hasta la recepción final, el Contratista deberá proteger los
terraplenes en soleras, taludes, caminos, banquinas y cunetas de guardia a los
efectos de prevenir la erosión y mantener un correcto desagüe, de tal manera que los
mismos conserven permanentemente las características exigidas en estas
especificaciones.
Si los trabajos se realizan durante el período de servicio de riego se efectuarán
obligatoriamente (al menos dos veces) trabajos de corte de maleza en taludes,
perfilado de banquinas y de ser necesario u ordenado por la Inspección, el paso de
cadenas de arrastre para la extracción de vegetación acuática dentro del cajero.
Durante el período de corte se conservarán todos los taludes y soleras libres de
vegetación y reparando las erosiones que se produzcan por lluvia y/o vientos. Los
gastos que dichos trabajos demanden, se considerarán incluidos en el precio de
contrato del ítem Formación de Terraplenes por lo que el Contratista no recibirá por
ello pago directo alguno.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
78
Si el material del terreno existente a nivel de las cotas de la superficie de asiento del
terraplén proyectado, al solo juicio de la Inspección no fueran aptos, se profundizará
la excavación por debajo de dicha cota hasta donde la Inspección lo disponga
debiendo proveer al rellenado y compactado de acuerdo a lo especificado hasta la
cota correspondiente.
Los materiales a utilizar para la formación de los terraplenes serán en lo posible los
obtenidos como producto de la excavación para la formación de la sección del canal,
o provenientes de préstamos y por los cuales el Contratista no recibirá pago directo
alguno fuera de lo previsto en el mismo (Cláusula 3).
Las tareas descriptas quedarán definitivamente recibidas luego de producida la
prueba de carga hidráulica (canal en servicio durante una temporada de riego) y el
reperfilado y recomposición de taludes que fueran necesarios en los sitios que
hubieran deslizado superando las tolerancias.
II.5 RELLENO DE EXCAVACIONES
Descripción:
El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la
que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se la hubiese
tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección,
entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra
para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta de la Contratista.
Características del material:
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el
máximo grado de compactación.
El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle
comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido
“óptimo” de humedad de compactación determinado con el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior
especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u
otros equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de
humedad.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite
inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para
lograr el contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor.
Forma de ejecución:
Descripción:
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
79
Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20
m de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno
firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta
sobrepasar la clave del conducto en 0,60 m.
Para el resto del relleno de la excavación, se procederá a pasar el equipo mecánico
de compactación, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20
m de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de
humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime
necesario.
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr
un peso por unidad de volumen del suelo seco no inferior al 95 % del resultado
obtenido con el ensayo Proctor.
Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del
proceso de compactación a exclusivo cargo de la Contratista.
Equipos:
No se impondrán restricciones respecto al equipo a utilizar, pero el mismo será el
adecuado para alcanzar un grado de compactación tal que verifique el grado de
compactación requerido.
Ensayo de suelo:
Se realizarán ensayos Proctor Standard en la cantidad que la Inspección determine a
efectos de establecer el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco y la
humedad óptima de compactación correspondiente.
Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio que indique la Inspección.
Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará
determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los
lugares y cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se
efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que
finalice el pasaje de los equipos de compactación.
II.6 TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
Generalidades:
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes.
Lugar de depósito:
La Inspección reconocerá una distancia media de transporte de cinco (5) Kilómetros,
la que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de
excavación dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
80
II.7 CONTROL DE LAS AGUAS DURANTE LA CONSTRUCCION
El Contratista deberá, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en la
presente sección, diseñar y disponer todas las estructuras y medios necesarios para
la seguridad de las obras y prever el control de las aguas cualesquiera fuera su
origen, de tal manera que pueda realizarse la construcción de las obras en áreas
secas.
El Contratista deberá responsabilizarse totalmente por el diseño, construcción,
suministro, operación y mantenimiento de todos los elementos a utilizar con dicho
método. El Contratista será totalmente responsable de todos los daños debidos a
inundaciones de obras permanentes o temporarias, instalaciones de bombeo, equipo
de construcción y otras instalaciones y deberá reemplazar y reparar todas las obras
dañadas con la máxima celeridad.
Una vez finalizado su uso, todas las obras que sirvieron para controlar y conducir las
aguas durante la construcción y que no formen parte de las estructuras permanentes
deberán ser removidas totalmente.
No se efectuará pago por separado para el Control de las Aguas durante la
construcción, por lo tanto el costo de: diseño, construcción, mantenimiento y remoción
de obras temporarias de drenaje y/o desagüe y todos los otros costos relacionados a
la obtención de áreas libres de agua para la construcción de obras permanentes,
deberán estar incluidos o prorrateados en otros ítems de la Propuesta; a menos que
se especifique dentro de las Cláusulas Técnicas Particulares.
II.8 TRANSPORTE DE SUELOS
Este trabajo comprenderá el transporte de los materiales necesarios para la
formación de rellenos, terraplenes, recubrimientos de suelos, banquinas, depósitos y
demás partes de la obra que se ejecuten con suelos; de los materiales una vez
elaborados, y de los productos de la excavación y destape de yacimientos hasta los
sitios de depósito, cuando esos productos no se utilicen en parte alguna de la
construcción.
Llámase "Distancia total de Transporte" a la longitud que media entre el centro de
gravedad del préstamo o yacimiento utilizado para la obtención del suelo destinado a
la construcción de las obras y el centro de gravedad de la zona de depósito del
mismo, la que será medida a lo largo de la vía de transporte más corta posible, sea
que el Contratista la utilice o no.
Se denomina "Distancia común de Transporte" a aquel trayecto para el cual las
operaciones de transporte no reciben pago alguno, por estar consideradas dentro del
Item "Excavación Común", distancia que será medida en igual forma que la descrita
precedentemente.
Dicha "Distancia Común de Transporte" es de doscientos (200) metros salvo expresa
disposición contraria de las Cláusulas Técnicas Particulares.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
81
Cuando la "Distancia total de Transporte" fuera mayor que la "Distancia Común de
Transporte", la diferencia entre ambas se computará como "Distancia Excedente de
Transporte" y servirá de base para el pago del presente trabajo.
Será obligación del Contratista construir y mantener en condiciones de tránsito los
accesos necesarios para efectuar el transporte de los materiales dentro de la zona de
la obra.
Los daños que se ocasionen a la obra, propiedades y construcciones como
consecuencia de las operaciones de transporte, deberán ser reparados por el
Contratista a su exclusivo cargo, aunque los medios y recorridos utilizados para ello
hubieran sido aprobados por la Inspección
III.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
El proceso de recepción de las obras terminadas y funcionando se realizará en dos
instancias, de acuerdo con la normativa vigente: una Recepción Provisional, seguida de la
Recepción Definitiva luego de complementadas todas las observaciones de la Inspección,
cumplidos los requisitos estipulados en este Pliego y verificadas las condiciones de
funcionamiento estipuladas para el Período de Garantía.
Respecto a la terminación completa de las obras, se reitera que todas las
provisiones, obras, trabajos, estudios, cálculos, etc. indicados en los planos y documentos
del contrato y todos aquellos que sin estar expresamente especificados en dichos
documentos y que sean necesarios para que el correcto funcionamiento de las obras,
deberán ser previstos y ejecutados por el Contratista y se entenderán incluidos dentro del
precio del contrato.
La mano de obra, energía eléctrica, equipos, repuestos, insertos, anclajes, juntas y
todo otro tipo de insumos, aunque no se encuentren explícitamente definidos en el presente
Pliego, que sean requeridos para las pruebas hidráulicas, de calidad y de funcionamiento, se
considerarán incluidos en los gastos generales del Contratista, No admitiéndose reclamo de
ninguna especie como consecuencia de la extensión de las pruebas y/o ampliaciones de
tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen.
En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ámbito de las obras, las
erogaciones requeridas por el traslado del personal de la Inspección serán a cargo del
Contratista.
III.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL
Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del
llamado a Licitación, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones para
acordar la Recepción Provisional de la Obra:
Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
82
Planos conforme a obra y memorias de cálculo aprobadas y copias entregadas a
satisfacción de la Inspección, cuando correspodiera.
III.2 PERIODO DE GARANTÍA
El período de garantía de la obra se fija en doce meses (12) corridos a partir de la
fecha de recepción provisoria de la misma.
III.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA
Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del
llamado a licitación, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de las condiciones
acordadascon la Inspección.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
83
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
IV.MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- INTRODUCCION
La ciudad de Cipolletti tiene una problemática recurrente relacionada con la
evacuación de las precipitaciones de cierta magnitud que se caen sobre su ejido y en zonas
circundantes al mismo. Los desagües pluviales de la ciudad que deben evacuar el agua en
superficie, se sustentan, básicamente, en la red colectores y desagües comuneros del
sistema de riego y drenaje que actualmente administra el Consorcio de Regantes de
Cipolletti, el Municipio y el DPA
Los colectores y desagües en determinado momento, no alcanzan a evacuar el agua
precipitada, hecho que da paso al desborde de los mismos, lo cual produce el anegamiento
de las zonas aledañas en varios sectores de la ciudad. Las causas de la problemática se
atribuyen a la cantidad de agua precipitada en el ejido urbano, subrural, rural y las
escorrentías que aportan las zonas circundantes al mismo a ser evacuadas por la red de
colectores y desagües.
Imagen 1
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
84
En la Imagen 1 se muestran los principales colectores de la red de evacuación dentro
del ejido y las áreas de aporte de escorrentía hacia el mismo.
La red cuenta con un colector evacuador principal denominado PII. Éste presenta un
tramo inicial con dirección Noroeste-Sureste, y luego continua su trayecto con dirección
Norte-Sur, con algunas variantes, hacia el nivel de base que constituye el río Negro.
Como puede observarse en la imagen, hacia el colector PII confluyen desde el Oeste
las aguas provenientes de los colectores denominados: La Alianza, E1, E2, Curri Lamuel, E3
y Ex Roca. Desde el sector Noreste los desagües pluviales denominados 1, 2, 3, 4 y 5
transportan hacia el mismo colector las escorrentías originadas en las cuencas aluvionales
sitas en ese sector.
En la Imagen 1 se observa la vinculación entre las cuencas aluvionales y el colector
PII, mediante los desagües pluviales. Puede observarse que el canal principal de riego
constituye una barrera a la libre circulación de las escorrentías hacia aguas abajo. Esta
circunstancia es salvada mediante un canal colector, paralelo al principal, que intercepta
dichas escorrentías y las conduce a sifones sitos debajo de aquel, los que conectan con los
desagües pluviales 2, 3 y 4-5, y estos con el colector PII. También en la figura se muestran
zonas que se denominaron de acumulación, que son demostrativas que el canal colector
experimenta desbordes.
Cuando en la zona se producen precipitaciones intensas importantes o de
duraciones prolongadas, los caudales y volúmenes de escorrentías que se generan en las
cuencas aluvionales mencionadas, son de tal magnitud que hacen que los desagües
pluviales no puedan conducir plenamente a los mismos, produciendo desbordes que
inundan sectores aledaños, además de sobrecargar el colector P2.
Considerando que el ejido municipal ocupa una superficie de unos 100 km2 y el área
de aporte aluvional ronda los 150 km2, se observa que el impacto que produce este sector a
la hora de su evacuación por el colecto PII es muy grande.
En la Imagen 1se observa en amarillo la traza del importante Canal Colector P2 que
a excepción del canal de drenaje y pluvial Colector R1, que se ubica al Oeste de la ciudad,
es el único cuerpo receptor que se dispone para la evacuación de todos los desagües
pluviales urbanos de la ciudad de Cipolletti y también de canales de desagües de riego.
Es evidente el cuello de botella que se ha generado con el tiempo y dese los
orígenes del sistema de riego, debido a que el Canal Colector P2 no fue proyectado y
construido para tantos requerimientos de evacuación de caudales como pluviales urbanos,
aluvionales, excedentes de riego y drenaje; generando la necesidad que este canal funcione
siempre correctamente por lo que requiere mantenerse limpio, desmalezado el cajero y con
banquinas de servicio accesible.
Esto último se agrava con la problemática de ocupación de viviendas, que conforma
la urbanización denominada “Puente 83”, que representa una gran densidad de casas
unifamiliares instaladas en el espacio de servidumbre de los Canales Colector P2 y
Secundario III, dificultando el acceso a las banquinas de mantenimiento y de cualquier obra
de mejora que se requiera ejecutar sobre dichos canales.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
85
Al respecto la Municipalidad de Cipolletti ha tomado intervención ante eventos de
inundación reciente que fundamentalmente afecto al asentamiento “Puente 83”, empezado a
actuar a través de un Plan de Mejoramiento Barrial.
El plan contempla talleres y encuentros comunicacionales, educativos y
sensibilizadores que se viene realizando el Municipio de Cipolletti en conjunto con la AIC y
DPA, abordando la temática de conservación de las vías hidráulicas y el manejo de residuo
domiciliario.
Como acciones estructurales se están reordenando en lo posible los espacios de
ocupación de los terrenos, relocalizando viviendas, a los efectos de liberar el área de
banquina de servicio en el canal Colector P2 para posibilitar las tareas de limpieza y
mantenimiento. El Municipio tiene previsto el equipamiento urbano de la zona en lo referido
a dotar al área de servicios públicos e infraestructura vial.
No obstante estas medidas el canal Colector P2 no alcanzaría a evacuar las aguas
pluviales si no se realizan en el mismo costosas obras hidráulicas de saltos hidráulicos,
agrandamiento de luz de puentes y revestimiento en su sección conductiva, todo a los efecto
que conduzca mayor caudal, dado que no habría espacio para ampliar la sección conductiva
debido a la ocupación de sus márgenes. Todo esto con la complejidad de que este canal
Colector siempre se encuentra con agua por lo que las obras se encarecerían en su
materialización.
Imagen 2
Como se observa en la Imagen 2 en color verde se observa la traza del Canal Sec III
que corre paralelo al Colector P2 en amarillo, que dados los altos niveles de altura que tiene
en superficie el agua el canal de riego, porque alimenta al final del mismo a una toma de
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
86
derivación a otros canales de riego, representa un riesgo adicional a la población del
“Puente 83” dado que el nivel de las casas y calles están por debajo del nivel del agua de
dicho canal.
Imagen 3
Esto último se da sobre al otro lateral del asentamiento, como se observa en la
Imagen 3, dado que las casas se encuentran entre ambos canales.
Suprimiendo al Canal Secundario III al riego que sería reemplazado por el Aductor I,
definido en la imagen en color rojo, contaríamos con una sección conductiva que triplica la
sección conductica del Colector P2 para conducir las aguas pluviales, aluvionales y
descargas de riego.
Luego a través de una obra de interconexión se trasvasaría las aguas del Colector
P2 al Canal Secundario III, implementado una obra en las inmediaciones de su nacimiento
del Secundario III con en el Canal Principal. Este desvío de caudales evitaría tomar
intervención en la zona de la traza del Colector P2, que es tan conflictiva debido al
desarrollo urbano del “Puente 83”.
El Canal Secundario III cuenta con banquinas más despejadas dado que los
asentamientos no alcanza a ocupar la banquina de servicio y se agrega el beneficio de que
al no conducir aguas para riego bajaría el nivel de las aguas al funcionar como desagüe y
podrán evacuar las aguas pluviales del barrio en este canal, mejorando las condiciones
ambientales del lugar.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
87
2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS
Ante la problemática descripta y con el fin de aumentar la capacidad de evacuación
del Sistema del Canal Colector P2 de aguas pluvioaluvionales se plantea una primera etapa
de intervención mediante la ejecución de tres obras:
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I
OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DELCOLECTRO PLUVIAL P2 AL
CANAL SECUNDARIO III
LIMPIEZA Y DEMALIZAMIENTO CANAL COLECTOR PLUVIAL P2
2.1. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I
INTRODUCION
Se plantea con esta obra la concreción del viejo proyecto de obra hidráulica de riego
denominado “Reconversión del Canal Secundario III”. Significaría como beneficio inmediato
dejar en desuso para riego al canal Secundario III y convertirlo en un Gran Canal de
Descarga, aprovechando su gran tamaño y profundidad para drenaje de las aguas freáticas
urbanas y de las áreas de riego, y como conducción de las aguas pluviales urbanas y
aluvionales desde las bardas.
El proyecto de reconversión del Canal Secundario III es de la década del ochenta y
tenía como objetivo eliminarlo como canal de riego y reemplazarlo por cuatro (4) Canales
Aductores que toman directamente del Canal Principal. El caudal del Canal Secundario III
que originalmente conducía un caudal de 20 m3/s sería transportado por el Canal principal
que se lo reacondicionó a tal fin. Se realizaron los trabajos de modificación en el Canal
principal y de los cuatro Canales Aductores se construyeron y pusieron en funcionamiento
tres (3) quedando solo por construir el Canal Aductor I, que corre paralelo a la traza del Sec
III y se encuentra parcialmente ejecutado. Todo esto concluye que hoy el canal Secundario
III es un canal que ha quedado sobre dimensionado debido al menor caudal que se deriva
en él desde el Canal Principal, con una sección conductiva mucho mayor en relación al
caudal que hoy transporta que está en el orden de los 7 m3/s.
La toma del canal Aductor I se ubica en la progresiva 34.800 del Canal Principal,
aguas abajo y próxima a la toma del actual Secundario III. Dicho aductor luego de un
recorrido de 4,5 km como se observa en azul en la Imagen 4, llega a una dársena partidora
(donde actualmente nace el canal Secundario III), que alimenta a los canales Secundarios I
Sur, Secundario I Norte, y un canal aductor (de menor tamaño al ex sec. III, que luego de un
recorrido de 10,3 km de longitud alimenta al canal Secundario II Sur, y Terciario I del
Secundario II Sur. La traza del canal sec. III desafectada que se extiende desde Allen a
Roca, pasará a ser un descargador de excedentes del canal principal y/o Drenaje y pluvial
aprovechando su gran tamaño de sección.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
88
Imagen 4
OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de la obra es realizar las tareas faltantes poner en funcionamiento el canal
de riego Aductor I y desafectar del riego al Ex canal Sec. III para convertirlo en su totalidad
en un colector de descarga pluvioaluvional de Cipolletti y de excedentes del canal Principal.
DESCRIPCION DE LA OBRA
Los trabajos consisten principalmente en movimientos de suelos (excavaciones y
rellenos) para la formación de la sección de proyecto del canal aductor I, como así también
estructuras complementarias (tramos con secciones revestidas, reparación y/o remplazo de
compuertas, transiciones, etc); tareas que son necesarias para habilitar y poner en
funcionamiento el mencionado canal de riego.
El tramo a intervenir tiene una longitud de 4430 metros, el cual inicia en la obra de
toma (construida) sobre la progresiva 34.8 Km del Canal Principal de Riego del Sistema Alto
Valle, y su traza se desarrolla en sentido Norte-Sur cruzando las vías del FFCC Roca (Prog.
2995) y la Ruta 65 (Prog. 3019).
La sección del canal se encuentra revestida en solera y taludes -entre las
progresivas 2635 y la Ruta 65- mediante losas de hormigón y conforma una sección
trapezoidal.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Limpieza, desmalezamiento y extracción de arboles
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
89
Trabajos previos que se deberán realizar sobre la traza del canal a los fines de
materializar las excavaciones y rellenos con suelos del lugar y aporte de cantera a los fines
de conformar la sección conductiva del canal y sus correspondientes banquinas de servicio.
Excavación y perfilado de cajero:
Se refiere a las tareas necesarias para la formación de la sección de escurrimiento
de proyecto, mediante la utilización de equipos retroexcavadores.
Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre cajero:
Para conformar la sección de proyecto, es necesario realizar alteos de suelo, el cual
se realizará con material calcáreo seleccionado compactado según los requerimientos de
este tipo de obras.
Construcción y colocación de compuertas en obra de toma:
Es necesario el recambio de elementos de compuertas y guías que corresponden a
la obra original y se encuentran deterioradas por falta de operación y mantenimiento.
Hormigón Armado para sección de canal rectangular:
Por cuestiones de espacio físico, en un tramo de canal, es necesaria la
materialización de la sección rectangular de hormigón armado, reduciendo de esta manera
el ancho necesario por la ocupación del canal.
Hormigonado de losas de revestimiento:
Por similares razones a las mencionadas en el punto anterior, aunque en menor
medida, se plantea un tramo de sección revestida.
Demoliciones:
Para vincular el canal Sec. III, es necesario la demolición de tabiques en la dársena
de prog. 4.5 km
Muros de hormigón cierra vanos:
Para desvincular el actual aductor del Sec. III de la dársena en la cual descarga el
Aductor I, se plantea el cierre de 4 vanos con tabiques de hormigón armado.
Adecuación obra de toma canal terciario:
Relocalización de obra de toma de canal Terciario denominado “Secundario I Norte”
que será removida del canal Secundario II y ubicada en la intersección de la traza de este
canal y la del Canal Aductor I.
Reparaciones Generales en dársena Canal Principal
Comprenderá trabajos de reparación de estructuras existentes como muros de
contención de desbordes, reparación de revoques de paramentos fisurados, desobstrucción
y limpieza de conductos, acondicionamiento de compuertas en relación a la reposición de
suspartes faltantes, reparación de escudos y mecanismos de elevación, colocación de sellos
de estanqueidad, etc..
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
90
2.2OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL COLECTRO PLUVIAL P2 AL CANAL
SECUNDARIO III
INTRODUCION
En el Canal Colector P2 se ha registrado que conduce grandes caudales de
evacuación debido al aporte que recibe de los colectores urbanos a lo largo de su recorrido
en situaciones de lluvias intensas que lo llevan al límite de su capacidad, fundamentalmente
en el tramo que recorre en dirección Norte Sur en forma paralela al Secundario III.
Ese tramo de aproximadamente 5.300 m de largo que se extiende desde las
inmediaciones del Canal Principal al Norte, hasta inmediaciones de la Ruta 22 al Sur, donde
se empalma con el descargador del Canal de riego Secundario III, reviste gran complejidad
en lo referente al mantenimiento debido a su difícil accesibilidad a las banquinas de
mantenimiento por el asentamiento urbano del “Puente 83” que se ha producido en las
mismas.
Otro aspecto que lo caracteriza al Canal Colector es que su sección conductiva no
posee la capacidad de evacuar todo el caudal requerido de origen pluvial, de riego y
aluvional, debido a que en sus orígenes no revestía la importancia que tiene hoy y que
resulta muy difícil de intervenir con obras de ampliación dado que en este tramo existen
impedimentos por la gran cantidad de interferenciasexistentes de puentes viales, cruce con
el FFCC y la ocupación general de sus banquinas con asentamientos urbanos.
Debido a que la puesta en funcionamiento del Canal Aductor I y la consecuente
desafectación del canal Secundario III como canal de riego, queda disponible este último
con su gran sección conductiva para situaciones de emergencia de descarga del Canal
Principal y con la factibilidad de que a través de una obra de trasvase el Canal Colector P2
evacue y alivie sus excedentes de caudales.
Por lo tanto se plantea la materialización de una obra aliviadora de trasvase del
Colector P2 al Secundario III, en la zona representada en la Imagen 3a través de un canal
de conexión que descargara aguas abajo del salto que tiene el Canal Secundario III
posterior a la toma en el Canal Principal.
OBJETO DEL PROYECTO
Construir un edificio de compuertas en hormigón armado sobre la margen izquierda
del Canal Colector P2 que llevara dos (2) compuertas metálicas de 1,25 m de ancho por
1,10 m de altura con accionamiento manual por vástagos roscados y volante. La obra se
complementa con las guías de recata para mantenimiento, pasarela de operación de
compuertas, vigas de sujeción de mecanismo de elevación y puente vial adosado a los
efectos de permitir el tránsito sobre la banquina de operación y mantenimiento.
La obra se completa con un canal de evacuación que se conectará aguas abajo de la
estructura del salto existente en el Canal Secundario III que se ubica posterior a la obra de
Toma sobre el Canal principal. Debido al caudal a derivar, la velocidad del agua y el entorno
urbano donde se va a emplazar, se adopta para dicha canalización que tendrá una longitud
de 115 m, una sección transversal de escurrimiento rectangular en hormigón armado de 3 m
de ancho de fondo y 1,60 m de altura.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
91
DESCRIPCION DE LA OBRA
Excavación y relleno para Obras de Arte
Replanteada la obra se procederá a los trabajos de excavación a los efectos de
poder materializar las obras de Toma y Canal de Trasvase. Dicha excavación se realizará
con un sobre ancho suficiente para posibilitar el acceso a los niveles de fundación, armado
de encofrados, disposición de armadura y hormigonado final. Concluidos los trabajos de
ejecución de las obras y una vez desencofrada las estructuras se procederá al relleno con
los suelos de excavación de los espacios vacíos hasta el nivel de terminación superior de
las obras.
Hormigón Armado para Obra de Arte
Corresponde los trabajos de conformación de la estructura de la Obra de Toma que
contendrá las compuertas, tabiques, muros de contención y puente para circulación
vehicular de la banquina de servicio.
Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal
Corresponde los trabajos de conformación del canal que comunicará la Obra de
Toma con su descarga en el Canal Secundario III, que por su características de diseño de
sección rectangular tendrá muros laterales verticales armados y vinculados a una losa de
fondo también armada.
Construcción de compuertas
Se provisionará e instalará en la Obra de Toma dos compuertas metálicas con sus
sellos, guías, marcos y mecanismos de elevación manual.
2.3LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL P2
INTRODUCION
Las sucesivas intervenciones que se realizaron en el colector a lo largo de los años mediante trabajos de limpieza y profundización ha generado la necesidad de realizar trabajos de excavación y rectificación de taludes del cajero del canal a los efectos de darle una continua pendiente longitudinal de fondo que logrará una mayor eficiencia conductica
Otro aspecto que caracteriza al Colector P2 es la dificultad de acceder al mantenimiento de taludes y fondo de canal, debido en parte a la ocupación de casas y de no contar en general con una banquina de servicio abierta para dichas tareas.
En particular el tramo que se extiende en su recorrido final entre la Ruta 22 (Prog 5.515 m) y su desembocadura (Prog 0,00m)constituye un tramo muy importante a intervenir dado que se registra lo antes mencionado y es el tramo que conduce mayor caudal dado que en el confluye la totalidad que ingresa a el Colector P2 y la descargas provenientes del Secundario III.
En este tramo y entre las Prog. 5.515 y 3.450 m sobre margen izquierda se emplaza el Barrio “Tres Luces” que se caracteriza por tener las casa dispuestas en forma sucesiva ocupando el área de servicio del canal que da al límite de las parcelas de riego, quedando libre un sector de banquina contra el canal para ingreso, egreso y circulación del barrio.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
92
El resto de la traza del Canal Colector que se extiende desde la Prog. 3.450 m y la desembocadura (Prog. 0,00) no reviste características de canal al haberse empleado en su conducción viejos cauces del río desactivados que se caracterizan por tener secciones de escurrimiento anchas, con márgenes de suave declive, muy vegetadas que dificultan el acceso al cauce principal.
Esta situación genera serios inconvenientes al dificultar la accesibilidad para tareas de limpieza como ser el crecimiento de vegetación, desarrollo de plantas acuáticas y el retiro de los residuos urbanos solidos (RSU) que suelen originar obstrucciones en el cauce.
OBJETO DEL PROYECTO
En esta etapa de obra se plantea una importante tarea de limpieza de vegetación de
taludes, banquinas y dragado del fondo del canal, para lograr una restitución y/o ampliación
de la capacidad de conducción de agua del Colector Pluvial 2 desde la Prog. km 5,515
(Cruce Ruta Nº22) hasta la Prog. km 0,0 (desembocadura). El trabajo de dragado
corresponde a una rectificación de la pendiente del fondo uniformando la misma hasta su
desembocadura.
Seplantea constituir sobre la Margen Izquierda una banquina de mantenimiento a los
efectos de poder asegurar un libre y fácil acceso que se dificulta por la margen derecha
dada que se encuentra urbaniza.
Está previsto que dicha banquina sea consolidada solo como espacio de servicio,
evitando la circulación vecinal por la misma, dado que se colocarán tranqueras en
correlación a los límites parcelarios que solo tendrán acceso el personal de mantenimiento
como los propietarios de las chacras.
DESCRIPCION DE LA OBRA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
93
3.50
8
7
En la imagen se observa el tramo de colector a intervenir ylas progresivas
correspondientes a perfiles transversales relevados y que están representados en los
planos.
Una vez realizadas las tareas de limpieza de vegetación sobre toda el área de cajero
y banquina derecha se procederán a coordinar las tareas de dragado o profundización del
canal, conformación del talud derecho y de una banquina de servicio que de acuerdo al
tramo o sector de Canal Colector se realizarán excavaciones o rellenos, a los efectos de
mantener una altura constante en valor entre el fondo del dragado y el nivel de banquina
terminada.
Se realizarán mediciones previas topográficas, levantando los perfiles transversales
del Colector en los lugares donde figuran los perfiles de proyecto que podrán ser
complementados con intermedios a los efectos de tener una mejor definición de volúmenes
de relleno y excavación.
A los efectos de diseño hidráulico eficiente de la sección del Canal Colector se
estableció una pendiente longitudinal de fondo para todo el tramo a intervenir de valor S0=
0,0011 m/m, estableciendo su arranque en la Prog 5.515 m en correspondencia con el fondo
de la alcantarilla de la Ruta Nº 22 y en su desembocadura (Prog 0,00m) una profundización
de 0,50 m.
Estápendiente de fondo adoptada genera que en algunos sectores se profundice en
valores que no superan el metro, como en otros se registra que el fondo quedaría por debajo
de ese nivel de solera definido. Esta intervención mejorarán las condiciones de conducción
de las aguas dado que en los últimos años se registra niveles de restitución de la descarga
del Canal Colector en el río Negro bajos y es atribuible a la permanencia de bajos caudales
que conduce el río que se encuentran casi todo el año por abajo de los 450 m3/seg.
Para el tramo comprendido desde la progresiva 0 hasta la 1.950 m, será donde se
registran las mayores profundizaciones, el ancho de fondo será de 7 m y el ancho de
banquina, que se conformará con rellenos del materia extraído del cauce, será de 8 m de
longitud. La pendiente del talud será 1,5:1 (H:V).
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
94
2.50
12
7
3.50
8
7
Perfil tipo entre progresiva 0-1.950 m
Progresivas 1422 - 3450
Progresivas 3750-5515
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
95
Prog. 5.515 m Vista Aguas Arriba en MD
Prog. 5.460 m - MD
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
96
Prog. 5.200 m - MD
Prog 4.986 m - MI
Prog. 4.869 m - MI
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
97
Prog 4.474 MI Residuos Urbanos
Prog. 4320 m – MI
Prog 2.650 m - MD
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
98
Prog 2.250 m – Vista Aguas Arriba en MD
Prog 920 m Vista Aguas Abajo en Puente Metálico
Prog 45 m - MI
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
99
Prog 0,00 Desembocadura MI
Vista Aguas Arriba Desembocadura MI del Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
100
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
V.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
V.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CANAL DE RIEGO ADUCTOR I
ITEM 1.1: LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTOY EXTRACION DE ARBOLES
Comprende la limpieza y desmalezamiento de la cobertura vegetal que se ha
desarrollado a lo largo de la traza del canal a ejecutar. Específicamente comprende el tramo
de cajero y banquinas del canal que se encuentra parcialmente ejecutado.
Dentro de este ITEM se incluyen las herramientas manuales, insumos, mano de
obra, procedimientos de trabajo y aspectos de seguridad y medio ambiente a cargo de la
CONTRATISTA para el desmalezamiento de cobertura vegetal arbustiva, destronque y retiro
de raíces de árboles.
Se entiende como desbosque el corte y extracción de todo material vegetal (árboles,
arbustos, enredaderas, matas cespitosas) que conformará la sección del canal.
Las tareas de limpieza incluyen la preparación de caminos y accesos, y el
emparejamiento del terreno consistente en la nivelación de la zona afectada por los trabajos,
con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas, el movimiento de los
equipos desmalezadores de conservación y las tareas posteriores tendientes a la ejecución
de la obra.
Los productos de dichas tareas deberán ser distribuidos o dispuestos en la forma que
indique la Inspección, fuera de la zona de Obra. El Contratista será el único responsable de
los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros.
Los trabajos correspondientes a éste ítem comprenden todas las tareas
mencionadas en los párrafos anteriores y el traslado, por cualquier medio de transporte, de
todo el equipo y personal del Contratista al lugar de la obra, la prestación de la mano de
obra y la provisión de todos los materiales, maquinarias, equipos, elementos y accesorios,
trabajos complementarios, eventuales obras temporarias y todo otro elemento necesario, de
acuerdo a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas.
En caso de ser necesario para la correcta ejecución de la obra, la Contratista deberá
encargarse de la remoción, previa autorización del Ente correspondiente y de la Inspección,
de postes, alambrados, escalas hidrométricas, mojones, líneas de energía eléctrica, casillas
de bombeo, obras de arte y todo otro elemento que se requiera. Una vez finalizados los
trabajos, deberá reinstalar y/o reconstruir las instalaciones removidas restituyendo la
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
101
situación original. Asimismo, durante la ejecución de la obra deberá garantizar los servicios
que dichas instalaciones presten.
Medición y forma de pago
La presente tarea se certificará y pagará en forma GLOBAL (Gl), al precio ofertado
por el Contratista según conste en la planilla de propuesta la cotización realizada por las
tareas que involucran al Ítem.
La Inspección podrá certificar en forma parcial en función del avance de dichos
trabajos.
Estos trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato, según el “ITEM 1.1:
Limpieza desmalezamiento y extracción de arboles”.
Dicho precio será compensación total por todas las tareas o elementos necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo indicado en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 1.2: EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CAJERO:
El presente ítem comprende la excavación y perfilado necesaria para la formación de
la sección proyectada en suelos compactados, para el emplazamiento de la sección
trapecial revestida y para la sección rectangular de hormigón armado según correspondiere
en cada tramo (preparación de la superficie, emplazamiento de encofrados, etc.).
Los productos de excavación de ser aptos, serán utilizados si fueran aptos para la
ejecución de rellenos donde fuera necesario.
El contratista deberá proveer la mano de obra, materiales y equipos necesarios para
la realización de las tareas mencionadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
Generales que forman parte de este pliego de bases y condiciones.
Medición forma de pago
Toda excavación se medirá en su posición original por medio de secciones
transversales y el volumen excavado por el método de las medias de las áreas. La
profundidad de la excavación se medirá a partir del terreno natural existente luego de
realizarse un relevamiento previo el cual estará incluido en el presente ítem debiendo
prorratearse su costo.
No se computará toda excavación ejecutada por debajo de las cotas de proyecto,
como así tampoco se tendrá en cuenta la excavación demás que pudiera ejecutarse de no
corresponder los taludes con los de proyecto.
No se clasificará el material excavado para su pago, ni se harán bonificaciones
adicionales a los precios unitarios por excavación porque el material esté mojado,
compactado o por la naturaleza del mismo, como así tampoco por el tipo de equipos de
excavación necesario.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
102
Se certificará y pagará por metro cúbico (m3) de suelo movido una vez alcanzadas
las cotas y dimensiones especificadas en los planos adjuntos.
Para el caso de excavación para canales, el precio del ítem comprende también las
tareas de perfilado.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el Item
“Excavación y perfilado de cajero”.
Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos descriptos, de
acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS, incluyendo equipos, mano de
obra y cualquier otra tarea o insumo descriptos o no en estas especificaciones.
ITEM 1.3: PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL CALCÁREO
SOBRE CAJERO
El ítem comprende la ejecución de rellenos sobre la sección del canal en los perfiles
que se requiera para formar la sección de proyecto y preparando la superficie para su
posterior hormigonado en los tramos que corresponda.
2.1) Descripción:
El relleno se efectuará con material calcáreo, compactándose equipos
autopropulsados, de arrastre y con herramientas vibratorias manuales tipo “chanchas” o
“canguros”.
2.2) Características del material:
El material a utilizar para el relleno será ripio calcáreo el cual será aprobado por la
INSPECCION y tendrá las condiciones óptimas de humedad que permita la correcta
ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.
El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle
comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido “óptimo” de
humedad de compactación determinado con el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior
especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite
inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr
el contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor.
2.3) Forma de ejecución:
2.3.1) Descripción:
Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de no
mas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el
terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales y mecánicos.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
103
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr
un peso por unidad de volumen del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con
el ensayo Proctor.
Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de
compactación a exclusivo cargo de la Contratista.
2.3.2) Equipos:
No se impondrán restricciones respecto al equipo a utilizar, pero el mismo será el
adecuado para alcanzar un grado de compactación tal que verifique el grado de
compactación requerido.
2.3.3) Ensayo de suelo:
Se realizarán ensayos Proctor Standard en la cantidad que la Inspección determine a
efectos de establecer el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco y la humedad
óptima de compactación correspondiente.
Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio que indique la Inspección.
Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará
determinaciones de "peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y
cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de
transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalice el pasaje de los equipos
de compactación.
Medición forma de pago
Se certificará y pagará por metro cúbico (m3) de suelo movido una vez terminado el
relleno y la compactación.
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica en los artículos correspondientes. Se incluyen asimismo todos los gastos que
demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc.
ITEM 1.4: CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS
El CONTRATISTA deberá proveer y colocar compuertas nuevas para la obra de
toma con sus respectivas guías de elevación, marcos, sellos y rodamientos a los efectos de
reemplazar las compuertas existentes.
Las tres (3) compuertas que el CONTRATISTA deberá proveer y colocar, cerrarán
los tres (3) vanos de la obra de toma y cada compuerta tienen una ancho de 120 cm y alto
de 250 cm del tipo guillotina, construidas con chapa y perfilería metálica con sus respectivos
tratamientos anticorrosivos. Las mismas están compuestas por un bastidor, escudo y
elementos de elevación correspondientes.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
104
La compuerta a suministrar deberá ser fabricada por establecimientos regularmente
dedicados a estos trabajos o por talleres metalúrgicos especializados que acrediten
experiencia en este tipo de construcciones.
El CONTRATISTA presentará en todos los casos, planos preparados en el taller
donde se fabricará la compuerta, con los detalles de los elementos a fabricar, indicación de
sus características y condiciones de trabajo, reservándose la INSPECCIÓN el derecho de
aprobar o desaprobar, total o parcialmente, las soluciones y detalles propuestos. La
fabricación de todas las partes será diferida hasta que la INSPECCIÓN apruebe los planos y
detalles presentados.
La compuerta y sus accesorios deberán funcionar correctamente aún en las
condiciones más severas de funcionamiento a que podrá verse sometida (máxima carga de
agua, presión de sedimentos, etc.) y ofrecerá un grado adecuado de impermeabilidad bajo
las máximas cargas hidrostática diferenciales de proyecto.
Las compuertas serán de chapas de acero de espesor adecuado, con nervios
horizontales y verticales de sección suficiente para soportar sin distorsiones las máximas
cargas en la posición de cierre, de apertura parcial o apertura total.
Las compuertas se deslizan dentro de recatas metálicas embutidas en el hormigón
de la obra de toma. El contacto entre las compuertas y recatas se realizara a través de
rodamientos que disminuirán la fricción de contacto producida por la presión hidrostática.
Levarán también las compuertas rodamientos laterales que se deslizaran a través de
guías que irán soldadas a las recatas, y cumplirán la función de mantener la linealidad de la
compuerta con las recatas en su desplazamiento.
Los ejes de la ruedas serán de acero inoxidable y serán fijos vinculados a la
estructura de las compuerta a través de bancadas que serán construidas a los fines de
alojar en ellas cojinetes de bronce a los efectos de facilitar las tareas de desmontaje para
mantenimiento y reemplazo de piezas.
Las ruedas serán de acero con cromado superficial y girarán sobre los ejes fijos a las
compuertas y llevaran cojinetes de bronce u otro material que el CONTRATISTA sugiera
emplear que se adecue al funcionamiento característico de este tipo de compuerta para
canales de riego.
Se incluye la fabricación, provisión y colocación de los mecanismos de izaje para el
accionamiento de las nuevas compuertas a colocar.
El CONTRATISTA procederá a remover los mecanismos existentes tratando de
recuperarlos con la mayor integridad posible, a los efectos de poder reutilizarlos.
Se exigirá en todos los casos un perfecto deslizamiento de las compuertas, y estarán
provistos de burletes u otros dispositivos adecuados para asegurar, prácticamente, la
impermeabilidad del conjunto cuando la compuerta esté en la posición de cierre.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
105
La superficie terminada de las compuertas y guías será arenada y pintada de
acuerdo a lo indicado por la INSPECCION y las presentes especificaciones.
No se efectuará pintado alguno hasta que las superficies hayan sido limpiadas en
forma adecuada para eliminar toda contaminación y se encuentren perfectamente secas.
Se aplicara Granallado/arenado a metal casi blanco
Las pinturas a aplicar serán:
1º capa: Silicato inorgánico de zinc:60 μm min.
2º capa: Esmalte epoxi bituminoso:300 μm min.
Espesor total de película seca:360 μm min.
La primera capa se aplicará en taller. La segunda será aplicada en obra por el
Contratista una vez finalizado el montaje.
Medición forma de pago
Se certificará y pagará por UNIDAD (UN) de compuerta provista y colocada en su
posición definitiva.
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica en los artículos correspondientes.
Estos trabajos se pagarán al precio de contrato, según el Ítem 1.4 "Construcción y
colocación de compuertas".
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, equipo y mano de
obra especificado en el lugar de las obras, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
ITEM 1.5: HORMIGÓN ARMADO SECCIÓN RECTANGULAR DE CANAL
Comprende la ejecución de la sección rectangular del canal de hormigón armado del
tipo H-21 (Cirsoc) como así también las cabeceras de los sifones invertidos de cruce de calles y
entradas vehiculares.
El hormigón a utilizar estará constituido por una mezcla íntima de cemento portland
artificial, agregados finos (arenas), agregados gruesos y agua, debiendo ser determinada
previamente la proporción exacta de cada elemento mediante ensayos de laboratorio
efectuados con los mismos materiales a utilizar en la obra y extraídos de los acopios del
CONTRATISTA.
La elección de las curvas granulométricas y límites, así como el tamaño máximo del
agregado a utilizar y el asentamiento, serán facultades exclusivas de la INSPECCION, de
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
106
acuerdo a la utilización del hormigón y ajustándose a las normas estipuladas en el
Reglamento CIRSOC.
La resistencia de los hormigones a emplear será H21 (CIRSOC), con los siguientes
requisitos:
HORMIGON(
tipo )
f´c
(kg/cm²)
a/c
(máx.)
Cemento Máx.
mín.
Asentamiento
máx. mín.
Tmáx.
Agregado
(mm)
Aire
Incorp.
(%)
H21
210
0,55
400
350
10
6
25
4,5 +- 1
Todos los trabajos referentes a la preparación, elaboración, colocación,
compactación, curado de los hormigones de cemento portland, como también los
desencofrados, reparación y terminado de las superficies, juntas de construcción y
tolerancias de orden constructivo se ejecutarán de acuerdo con las normas del CIRSOC
El CONTRATISTA deberá especificar el equipo de extracción, lavado y clasificación
de áridos, como asimismo el equipo a utilizar para el hormigonado.
La preparación del hormigón se efectuará en hormigoneras instaladas en el lugar de
moldeo, o en una planta adecuada o en hormigoneras móviles de modelo aceptado por la
Inspección. No se permitirá la elaboración a mano del hormigón, bajo ningún concepto.
El costo unitario del cemento, de los áridos (grueso y fino), del agua y de cualquier
aditivo que se use, estarán incluidos en el precio del hormigón respectivo, lo mismo que el
acero que forme parte de la estructura.
Todas las operaciones concernientes a la fabricación del hormigón deben estar
organizadas y coordinadas en forma de obtener una producción lo más continua posible, a
fin de asegurar la mejor trabazón de los diversos pastones y obtener obras monolíticas.
Los dispositivos para la provisión y medición del agua a utilizar para la fabricación de
los hormigones, deben ser los adecuados para garantizar un trabajo continuo y de fácil
control, no admitiéndose el empleo de mangueras para verter agua en la hormigonera.
Salvo autorización escrita de la INSPECCION, solo se permitirá la elaboración y
colocación de hormigones, cuando la temperatura sea de 5 grados centígrados como
mínimo y vaya en ascenso. En caso de temperaturas inferiores a la mencionada, el
CONTRATISTA propondrá a la INSPECCION el procedimiento a emplear para evitar el
efecto de éstas. La autorización otorgada por la INSPECCION no releva al CONTRATISTA
de la responsabilidad de los resultados. Todos los gastos adicionales que el CONTRATISTA
deba efectuar para preparar y colocar el hormigón, durante intensos fríos correrán por su
exclusiva cuenta.
Los encofrados para contener el hormigón y moldearlo a las líneas requeridas, serán
empleados en cualquier parte en que fuesen necesarios. Cuando el carácter del material
excavado para fundar una estructura de hormigón sea tal que, a juicio de la INSPECCION,
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
107
puede acomodarse a las líneas prescriptas, el uso de encofrados no será exigido. Si en este
último caso, el volumen de hormigón fuese mayor al que se debería colocar con encofrados,
la diferencia correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA suministrará todo el equipo, la mano de obra y materiales para
moldes y encofrados, así como accesorios, riendas que queden dentro del hormigón, etc. y
su costo estará incluido en el precio unitario del hormigón.
El hormigón será depositado, en todos los casos, directamente en su posición final.
Será transportado por medios que apruebe la INSPECCION y que eviten en forma absoluta,
que el material se disgregue.
Las canaletas para el transporte por gravedad no serán permitidas, como así
tampoco se permitirá depositarlo en un punto para luego ser distribuido en el encofrado.
Todos los hormigones serán vibrados con un vibrador de inmersión y cuyas r.p.m.
sean mayores a 5.000.
Todo hormigón deberá ser colocado en presencia de la INSPECCION o su
representante autorizado, después de haber comprobado el estado satisfactorio de la
fundación y/o los encofrados correspondientes.
Las superficies del hormigón existente a las cuales deba ligarse hormigón nuevo y
las superficies de hormigón reciente que haya alcanzado una rigidez que no permita
considerarla íntimamente unido al hormigón que se coloque, serán consideradas como
juntas de construcción y serán tratadas de acuerdo a las normas de CIRSOC.
Preparadas las juntas de construcción, serán cubiertas con una capa de mortero de
15 mm. de espesor, de la misma composición que corresponda al hormigón pero sin el
agregado grueso. El hormigón estará colocado entonces sobre el mortero fresco, repartido
en forma de recubrir irregularidades de la superficie. El costo de esta capa se considera
incluido en el precio unitario del hormigón respectivo.
El CONTRATISTA deberá proteger el hormigón hasta la recepción final de la obra.
Las operaciones de protección y curado del hormigón se ejecutarán de acuerdo a las
normas CIRSOC, y los costos estarán incluidos en el precio unitario del hormigón.
Si se apreciaran defectos en los hormigones una vez retirados los moldes, como ser
"nidos de grava", agujeros, etc., siendo dichos defectos de poca importancia, la
INSPECCION podrá autorizar el relleno de los vacíos con mortero de cemento, previo al
tratamiento que indicará la misma, de acuerdo con las normas del CIRSOC. Si los defectos
fueran tales, ya sea por su magnitud o por su naturaleza, que pudiera afectar las
condiciones de resistencia, aspecto, etc., de la respectiva estructura, la INSPECCION
ordenará la reconstrucción en parte o total, según el caso, de la obra defectuosa y los costos
correrán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.
Inmediatamente después de haber retirado el encofrado de una estructura o parte de
ella, se procederá a reparar las superficies que hayan resultado con defectos de colocación,
compactación, o motivados por encofrados defectuosos o mal colocados, todos ellos a pesar
que deben emplearse métodos de trabajo que aseguren superficies lisas, libres de vacíos y
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
108
solapaduras al aire. No se admitirán, por lo tanto, ninguna clase de discontinuidades
superficiales, como salientes, huecos u otra anomalía que signifique, a criterio de la
INSPECCION, factores de perturbación al normal escurrimiento de las aguas, debiendo el
CONTRATISTA subsanar o reconstruir a su cargo las zonas defectuosas, de acuerdo con
las normas CIRSOC.
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o
cuyo endurecimiento se ha iniciado, la superficie existente deberá ser debidamente
preparada para asegurar una buena adherencia. La preparación se iniciará tan pronto como
sea posible hacerlo después de la interrupción, sin que se perjudique la calidad del
hormigón colocado.
Al efecto se procederá a eliminar la lechada, mortero y hormigón defectuoso y
sustancias extrañas, hasta la profundidad que sea necesaria para deja al descubierto el
hormigón de buena calidad y las partículas del árido grueso, tratando de obtener una
superficie lo mas rugosa posible.
La operación indicada se realizará mediante rasqueteo con cepillo de alambre,
chorro de agua a presión, de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigón. Terminada
esta operación, se procederá a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto
de materia suelta.
A continuación la superficie será adecuadamente humedecida con agua, sin llegar a
saturarla. Antes de colocar el hormigón se eliminará toda partícula o acumulación de agua
que hubiese podido quedar sobre la superficie, e inmediatamente después se colocará
sobre ella una capa de mortero de la misma razón, o menor, Cemento/Arena/Agua -
Cemento que la del hormigón. La consistencia del mortero será la adecuada para que el
mismo pueda ser introducido en todos los huecos e irregularidades de la superficie.
La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colado el
mortero y antes de que el fraguado de éste se haya iniciado. Las armaduras existentes
contarán con longitudes adecuadas para ser empalmadas con las nuevas y no estarán
marcadas ni disminuidas sus secciones a causa de la demolición anterior. Las armaduras
estarán libres de polvo, barro, grasa, escamas sueltas de herrumbres, aceites, pinturas y
toda sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia del hormigón.
El Item incluye la provisión y colocación de las barras de hierro que conformarán las
armaduras de las estructuras conforme a las indicaciones dispuestas en planos.
Las armaduras que, en el momento de colocar el hormigón en los encofrados,
estuvieran cubiertas por mortero, pasta de cemento u hormigón endurecido, se limpiarán
perfectamente hasta eliminar todo resto de dichos materiales en contacto con las barras. El
costo de estos trabajos se los considera incluidos en el precio unitario del hormigón.
Se empleará acero especial de alto límite de fluencia tipo ADN-420 o ADM-420 o
mallas metálicas AM-500, según indique los planos para cada caso. El material responderá
a las indicaciones (barras de acero para armaduras) y su colocación seguirá las indicaciones
de los planos y planillas de doblado, las que deberán ser presentadas por el CONTRATISTA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
109
5 (cinco) días antes de comenzar las tareas, y deberán estar aprobadas por la INSPECCION
para su ejecución.
Previo al hormigonado de toda la estructura, la INSPECCION controlará la correcta
disposición de la armadura, la clase y diámetros de aceros empleados, y dará autorización
por escrito, sin cuyo requisito el CONTRATISTA no podrá proceder a hormigonar la
estructura correspondiente. En ningún caso se permitirá uniones soldadas de acero de alto
límite de fluencia.
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las
armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, debiéndose
tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo
métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la
norma antes mencionada.
En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes
de las barras y la forma de anclaje de los mismos.
El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas
estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la
Inspección.
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el
CIRSOC y en las Normas IRAM, en todo lo que no se oponga a las presentes
Especificaciones.
Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las
Normas IRAM citadas.
En todo aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se
entiende que el mismo corresponde al ADN420.
El acero será almacenado, fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente
accesible para su retiro e inspección.
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será
marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma
de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con
marcas.
El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos.
El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras
fuera de las correspondientes a las mallas sin aprobación escrita por parte de la Inspección.
No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo
indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas.
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que
no resulten desplazadas durante el vaciado del hormigón.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
110
Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del
hormigón ya colocado.
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos,
espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin.
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse
separadores de hormigón. Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones.
Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición.
Las barandas metálicas estarán formadas por tubos estructurales de diámetro 1 ½’’ y
serán pintados con una mano de antioxido y dos manos de esmalte sintético.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) colocado, una vez aprobada la
ejecución. No se certificará ningún volumen de hormigón rechazado, colocado de más,
perdido, demolido, etc. No se certificará en ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos,
perforaciones, etc.).
Los volúmenes se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las
ordenadas por la INSPECCION.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem "ITEM
1.5: Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal".
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, equipo y mano de
obra especificado en el lugar de las obras, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
I ITEM 1.6: HORMIGONADO DE LOSAS DE REVESTIMIENTO ESPESOR 12 CM
Se construirá dicho revestimiento con sección trapecial, según se detalla en los
planos adjuntos con un espesor de 8 centímetros con hormigón del tipo H17 y se colocara
en el plano medio de dicho revestimiento una malla metálica tipo SIMA de Ø6 c/15x15cm.
El presente ítem, comprende la ejecución de Hormigón para la construcción del
revestimiento del canal con sección trapecial y transiciones que requiera el uso de Hormigón
elaborado.
Para el caso específico del revestimiento, el uso de encofrados deslizantes o
sistemas de colocación continua deberá justificarse técnicamente y presentar una
descripción detallada de la secuencia constructiva, con tiempos, precisiones y
características que permitan su control por parte de la Inspección.
En el curado se cumplirá lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
En esta obra en particular, el curado se logrará con el recubrimiento con membranas
aplicadas en forma líquida mediante pulverización.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
111
También podrán utilizarse para el curado láminas de polietileno, arpilleras húmedas,
e incluso en la solera, tierra húmeda e inundación mediante endicamientos transversales.
Para el relleno y/o sellado de juntas se utilizarán materiales comerciales
termoplásticos de reconocida y probada eficiencia, que reúnan buenas condiciones de
adherencia, impermeabilidad, elasticidad e inalterabilidad dentro de temperaturas extremas
(-20°C a +60°C).
Dichos materiales deberán conservar sus condiciones de elasticidad bajo cualquier
temperatura, incluso las mínimas extremas, que puedan registrarse en la zona de obras
permitiendo el libre movimiento de las estructuras sin despegarse del hormigón ni agrietarse
en su masa. No deberán fluir por gravedad ni aún a las temperaturas más elevadas que
puedan presentarse.
Deberán asimismo reunirse condiciones de ductilidad tales que admitan sin romperse
las máximas dilataciones que ocurrirán por ensanchamiento de las juntas durante las
épocas de temperaturas mínimas.
Presentarán bajo coeficiente de dilatación que reduzca a un mínimo su expansión
cuando por acción de elevadas temperaturas la apertura de las juntas alcance sus valores
mínimos.
Se construirán juntas de contracción transversales Tipo 4 en toda la extensión del
revestimiento con una separación de CUATRO (4) metros, que podrá disminuirse, con
autorización de la inspección, si ello favoreciera el procedimiento constructivo adoptado, sin
derecho a reclamo por parte de la contratista de los costos que resultaran del mayor numero
de juntas. Las mismas resultan de practicar en el hormigón en estado plástico una hendidura
normal a la superficie de profundidad igual a un tercio del espesor del revestimiento. El tipo,
las dimensiones, las formas y los materiales que se utilicen para la ejecución de estas juntas
serán las que figuren en los planos respectivos y en las presentes especificaciones.
Se colocarán juntas transversales estancas de trabajo Tipo 5 cada veinticuatro (24)
metros y/o en aquellos lugares que determinara la inspección y/o se indiquen en los planos.
Se colocarán juntas de dilatación del Tipo 2 en los lugares donde el revestimiento
sea interrumpido por obras de arte y en aquellos que determinara la Inspección y/o se
indiquen en los planos. En las juntas de dilatación y trabajo se usarán cintas waterstop de
PVC SIKA o similar (conforme se indican en los planos respectivos). Las piezas de uniones
especiales destinadas al sellado de juntas, que se cruzan o que presenten formas
especiales, deberán ser prefabricadas y contar con la aprobación previa de la Inspección.
Durante el almacenamiento, manipuleo y colocación de las cintas, las mismas
deberán preservarse absolutamente del contacto con aceites, naftas, gas oíl o productos
similares que puedan alterar las condiciones de comportamiento en el hormigón.
Además de las precedentes condiciones, los materiales empleados en la ejecución
de las juntas deberán ser resistentes al ataque de sales y sulfatos.
El perfilado de los taludes deberá realizarse inmediatamente antes de la ejecución
del hormigón para evitar la degradación de la superficie de apoyo.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
112
Las armaduras deberán colocarse y asegurarse de forma tal que las mismas se
mantengan en la posición de diseño luego del hormigonado.
En la colocación del hormigón del revestimiento, el molde deslizante o el medio de
colocación continua deberán garantizar un perfecto vibrado, alisado y mantenimiento de la
rasante. En los taludes deberá hormigonarse desde abajo hacia arriba, cuidando al máximo
que no se produzcan segregaciones en los áridos durante el colado y/o desmoronamientos
de suelos. Estos estarán libres de agua estancada, barro, escombros sueltos y toda otra
sustancia extraña y deberán haber sido compactados y humedecidos. Ningún hormigón
podrá ser colocado bajo agua.
La consistencia y trabajabilidad del hormigón se adecuarán al método constructivo
adoptado; para la consolidación del hormigón se utilizará vibrador de inmersión. Si no se
utilizaran moldes deslizantes la colocación del hormigón se efectuará con enrasadoras
deslizantes, con apoyo en guías laterales, que distribuyen el hormigón hasta conformar el
panel entre guías. La vibración se efectuará en el hormigón delante de la regla enrasadora.
Distribuido el hormigón se operará con reglas alisadoras con movimiento de vaivén de
accionamiento mecánico o manual para obtener una superficie final lisa. Se admitirá la
ejecución por tramos alternados si favorece aspectos constructivos.
Eventuales imperfecciones de terminación serán retocadas con mortero de cemento
y tareas de fratasado, que aseguren la terminación lisa y sin vacíos.
El hormigón será protegido inmediatamente contra la evaporación del agua de
mezclado. Apenas eliminada el agua de exudación se iniciará el curado mediante rociado
con agua apta mediante procedimiento aprobado, durante 24 horas, a partir de las cuales se
aplicarán productos que forman una película impermeable de poder cubritivo, buena
adherencia al hormigón, secado rápido, no agresiva, con pigmento blanco para aumentar la
reflectividad, que cumplan con las especificaciones ASTM C-309. El producto deberá ser
aprobado por la Inspección y aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante. Si
durante un período mínimo de siete días que se establece para el curado, la membrana
resultara dañada por alguna causa, se aplicará nuevamente el producto en el área afectada.
Para la ejecución de las juntas la Contratista adoptará la metodología que más le
convenga, pero tendrá bajo su exclusiva responsabilidad lograr que estas queden
ejecutadas conforme lo exigen los planos. Previamente al sellado, se efectuará la limpieza,
secado e imprimación de la superficie de la junta con material compatible con el relleno.
Las alineaciones, niveles y espesores de las obras deberán ser los marcados en los
planos o los que indique la inspección.
En general no se permitirá una desviación de los alineamientos superior a los 0,015
m. Estas desviaciones no podrán repetirse, bajo ningún concepto, en tramos consecutivos
que se encuentren a una distancia inferior a los 100 m.
En altimetría, la tolerancia será también de 0,003 m como máximo cada 100 metros.
Con relación a los espesores, solamente se aceptarán diferencias en más que no
sean superiores al 10% del espesor estipulado, debiendo tener en consecuencia un espesor
mínimo de 11 cm.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
113
Las superficies de hormigón deberán ser cuidadosamente terminadas de manera de
presentar superficies perfectamente lisas. No se admitirá, por lo tanto, ninguna clase de
discontinuidades superficiales tales como salientes, huecos u otras anomalías que
signifiquen a criterio de la inspección factores de perturbación al normal escurrimiento de las
aguas.
La malla de acero a colocar en su plano medio será del tipo SIMA electrosoldada de
Ø 6 mm y de abertura de malla 15x15cm.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE SUPERFICIE [m2] de hormigón de revestimiento
colocado, una vez aprobada la ejecución. No se certificará ninguna superficie de
revestimiento rechazada, colocada de más, perdida, demolida, etc. No se certificará en
ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos, perforaciones, etc.).
El Ítem incluyen el hormigón, los materiales que integran las juntas, la provisión de
mano de obra, materiales especiales, equipos, herramientas, encofrados, bombeos,
drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación y en general todas las
tareas descriptas en esta especificación, u otras que fuesen necesarias para la correcta y
completa ejecución de los trabajos.
Las superficies se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las
ordenadas por la INSPECCION.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem “Ítem
1.5: hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm”
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, equipo y mano de
obra especificado en el lugar de las obras, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
ITEM 1.7: DEMOLICIÓN MURO PARA EMPALME CANAL
Comprende la demolición de muro de hormigón para vincular el canal aductor I con la
dársena partidora existente.
Las tareas se realizaran con las herramientas adecuadas para no dañar las partes
existentes (marcado con amoladora con discos de corte para hormigón, martillos roto
percutores, etc.).
Los escombros que se generen, serán depositados en el lugar que indique la
inspección a no más de 5 km.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD GLOBAL (gl.), una vez aprobada la ejecución.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
114
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 1.6:
demolición muro para empalme canal”
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, mano de obra y
equipos de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 1.8: MUROS DE CIERRE VANOS:
Comprende la ejecución de pantallas en hormigón armado para cierre de vanos en
partidor de dársena de alimentación canal Secundario III.
Las especificaciones Técnicas Particulares que se deberán cumplir en el presente
ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.5“Hormigón Armado Sección Rectangular
de Canal”.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) colocado, una vez aprobada la
ejecución. No se certificará ningún volumen de hormigón rechazado, colocado de más,
perdido, demolido, etc. No se certificará en ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos,
perforaciones, etc.).
Los volúmenes se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las
ordenadas por la INSPECCION.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 1.8:
muros de cierre vanos”
Dicho precio será compensación total por la provisión del material especificado y su
colocación, en el lugar de las obras, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
ITEM 1.9: ADECUACIÓN OBRA DE TOMA CANAL TERCIARIO:
Comprende las tareas de relocalizar la obra de toma de un canal terciario que tiene
su toma en el Secundario III a la vera de la Ruta Provincial Nº 65.
El canal Terciario que tiene la denominación de “Canal Secundario I Norte”, se
emplaza colindante y al sur de la ruta provincial, será alimentado por el Canal Aductor I dado
que lo intercepta en su traza proyectada, cumpliendo el objetivo que el Canal Aductor I
alimente todas las derivaciones de riego del Canal Secundario III, a los efectos de convertir
este último en un canal descargador de desagües pluviales, drenaje agrícola y excedentes
de riego.
Básicamente los trabajos serán de reposicionamiento de la compuerta de toma del
canal terciario, anulando la actual que tiene sobre el canal Secundario III, y posicionarla en
un nuevo partidor que se construirá sobre el Aductor I, a una distancia aproximada en la
misma dirección de la traza del canal de 26 m. .
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
115
Corresponderá específicamente realizar trabajos de demolición de obras de arte de
riego a desafectar, relleno con suelos del cajero del canal terciario desafectado,
construcción en hormigón armado de las partes constituyentes del nuevo partidor y
colocación de una nueva compuerta metálica con marco y vástago roscado de izaje de
similares características a la existente.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD GLOBAL (gl.) una vez aprobada la ejecución.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 1.9:
Adecuación obra de toma canal terciario”
Dicho precio será compensación total por la provisión de equipos, materiales y mano
de obra, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 1.10: REPARACIONES GENERALES EN DÁRSENA CANAL PRINCIPAL:
Comprenderá la provisión de materiales, equipos y mano de obra para realizar los
trabajos de reparación de estructuras existentes como muros de contención de desbordes,
reparación de revoques de paramentos fisurados, desobstrucción y limpieza de conductos,
acondicionamiento de compuertas en relación a la reposición de sus partes faltantes,
reparación de escudos, mecanismos de elevación y colocación de sellos de estanqueidad.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD GLOBAL (gl.), una vez aprobada la ejecución.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 1.10:
reparaciones generales en dársena Canal Principal”
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, mano de obra y
equipos de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
116
V.2 OBRA ALIVIADORA DE TRASVASE DEL PLUVIAL II AL CANAL SECUNDARIO III
ITEM 2.1: EXCAVACION Y RELLENO PARA OBRA DE ARTE
Este trabajo comprende la extracción de material entre las cotas del suelo y las del
perfil de la superficie de apoyo de las nuevas obras de arte a ejecutar, más una revancha
que permita la correcta colocación de los encofrados y el cómodo trabajo de los operarios,
de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales indicados en los planos que se
adjuntan.
Finalizados los trabajos de excavación la superficie deberá quedar en condiciones
para la fundación de las obras, por lo que se evitara la presencia de materiales sueltos o
angulosos. Cuando la inspección lo indique, el tratamiento será completado con un
herbicida.
Los trabajos de excavación consistirán en la adecuación de los perfiles relevados
para alcanzar las cotas de fundación indicadas, según se describe en la Memoria Técnica y
en la documentación gráfica adjunta, con el equipo adecuado, sujeta al ajuste definitivo a
realizar con el relevamiento previo al inicio de los trabajos.
Todos los materiales aptos productos de las excavaciones serán utilizados, en la
medida de lo posible, en los lugares que requieran ser rellenados y/o terraplenados, los que
serán indicados por la INSPECCION “in situ”.
Todos los productos de excavación que no sean utilizados, serán transportados al
lugar que la inspección indique a una distancia no mayor a 1 km. Los depósitos de
materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a prejuicios a propiedades
vecinas. El concepto “apariencia ordenada”, deberá entenderse como posibilidad de tránsito
de vehículos livianos sobre la superficie terminada del depósito, para lo cual deberá
efectuarse un perfilado final con rastras o motoniveladoras.
Los trabajos de excavación, deberán efectuarse de manera de obtener una sección
transversal terminada, de acuerdo con las indicaciones de los planos que forman parte de
las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES y de las instrucciones que imparta la INSPECCION “in situ”.
De acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica adjunta y a lo que ordene la
Inspección “in situ”, se deberán efectuar rellenos para la conformación de las banquinas del
canal, en un todo de acuerdo a lo descripto en la MEMORIA TECNICA.
El CONTRATISTA será responsable de la obtención de la totalidad de los materiales
que sean necesarios para completar el volumen requerido para relleno, cumplimentando los
requerimientos de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS y ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES.
Los materiales a utilizar para la ejecución de los rellenos compactado deberán ser
aprobados por la Inspección. Los suelos podrán ser extraídos de canteras o ser de
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
117
productos de la excavación y nivelación de las banquinas, previa aprobación por parte de la
Inspección.
El CONTRATISTA será responsable por la planificación, provisión y operación de
todos los equipos necesarios para transporte y colocación de los materiales para relleno,
desde los lugares de extracción y/o provisión, hasta su emplazamiento definitivo en la obra.
Los trabajos incluyen la obtención, transporte y colocación del material de
compactación. La provisión y distribución del agua necesaria para la compactación. El
contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a
compactar. Los rellenos se realizarán en capas de material suelto de espesor compatible
con el equipo de compactación a utilizar, espesor que no superará los 0.30m a modo de
asegurar la efectividad del mismo.
Se evitara que los rellenos contengan restos de materia orgánica vegetal,
escombros, u otro elemento que evite la correcta compactación. A tal efecto una vez
desparramada la capa a compactar, se realizará una pasada de escarificador o rastra con
discos para proceder a la extracción de dichos elementos.
Las capas a compactar se formarán con un sobre-ancho necesario para poder
perfilar luego la sección definitiva. En estas capas se exigirá un valor de densidad mínima
del 98% de la obtenida del ensayo Proctor Estándar.
Si fuese necesario, el suelo será trabajado con rastras u otros equipos, a fín de lograr
uniformidad, la adición de agua se efectuará una vez depositado el suelo sobre el terraplén.
El agua podrá distribuirse con camiones regadores, con instalación de cañerías y
mangueras o con otros procedimientos idóneos. En la compactación de los suelos el
CONTRATISTA empleará según la naturaleza de los mismos, equipos vibrocompactadores
lisos, rodillos pata de cabra y/o neumáticos pesados.
Los trabajos correspondientes a este Item comprenden la prestación de la mano de
obra y la provisión de todos los equipos, materiales, elementos y accesorios, trabajos
complementarios, eventuales obras temporarias y todo otro elemento necesario, para
realizar los trabajos de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS y
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Los trabajos correspondientes a este ítem corresponden a la prestación de mano de
obra y a la provisión de todos los equipos, materiales, elementos y accesorios, trabajos
complementarios, eventuales obras temporarias y todo otro elemento necesario, para
realizar los trabajos de acuerdo a alas presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN [m3], calculado multiplicando la longitud
media en planta efectivamente ejecutada y terminada, por la semisuma de las áreas de las
secciones del proyecto ajustado que corresponde.
Las secciones del proyecto ajustado que se mencionan, serán las medidas al
momento de ajustar el proyecto, previo al efectivo inicio de la obra.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
118
Los trabajos se pagaran al precio unitario de Contrato estipulado para el Ítem 2.1
“Excavación y relleno para obras de arte”.
Dicho precio será compensación total por la extracción y provisión del material
especificado y su colocación en su destino final, utilización de equipos, mano de obra, y
cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a
las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 2.2: HORMIGON ARMADO PARA OBRA DE ARTE
El presente artículo, comprende la ejecución de Hormigón Armado de la obra de
compuertas descargadora a construir en la banquina izquierda del Canal Colector P2,que
contendrá platea de fundación, guías de compuerta, pantallas de contención de suelos,
pasarela de mantenimiento, vigas de apoyo de mecanismos de elevación compuerta, losa
de circulación vehicular de banquina de servicio y/o calle de acceso al barrio“Puente 83”.
Las especificaciones Técnicas Particulares que se deberán cumplir en el presente
ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.5 “Hormigón Armado Sección Rectangular
de Canal”.
Medición forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) colocado, una vez aprobada la
ejecución. No se certificará ningún volumen de hormigón rechazado, colocado de más,
perdido, demolido, etc. No se certificará en ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos,
perforaciones, etc.).
Los volúmenes se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las
ordenadas por la INSPECCION.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 2.2:
Hormigón armado para obra de arte”
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, utilización de
equipos, mano de obra, y cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución
del trabajo, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 2.3: HORMIGON ARMADO SECCION RECTANGULAR DE CANAL 3,0 X 1,60 M
El presente artículo, comprende la ejecución de Hormigón Armado del canal de
sección rectangular que vinculará la obra de compuertas con el canal Secundario III.
Las especificaciones Técnicas Particulares que se deberán cumplir en el presente
ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.5 “Hormigón Armado Sección Rectangular
de Canal”.
Medición forma de pago
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
119
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) colocado, una vez aprobada la
ejecución. No se certificará ningún volumen de hormigón rechazado, colocado de más,
perdido, demolido, etc. No se certificará en ningún caso vacío por lleno (orificios, tubos,
perforaciones, etc.).
Los volúmenes se computarán por las dimensiones indicadas en planos o las
ordenadas por la INSPECCION.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el “Ítem 2.3:
Hormigón armado para sección rectangular de canal 3,00 x 1,60 m”
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, utilización de
equipos, mano de obra, y cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución
del trabajo, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 2.4: CONSTRUCCION Y COLOCACION DE COMPUERTAS 1,25 X 1,10 M
El CONTRATISTA deberá proveer y colocar compuertas para la obra de compuertas
descargadoras del Canal Colector P2, con sus respectivas guías de elevación, marcos,
sellos y rodamientos a los efectos de reemplazar las compuertas existentes.
Las dos (2) compuertas que el CONTRATISTA deberá proveer y colocar, cerrarán
los dos (2) vanos de la obra de toma y cada compuerta tienen una ancho de 125 cm y alto
de 110 cm del tipo guillotina, construidas con chapa y perfilería metálica con sus respectivos
tratamientos anticorrosivos. Las mismas están compuestas por un bastidor, escudo y
elementos de elevación correspondientes.
Las especificaciones Técnicas Particulares que se deberán cumplir en el presente
ítem corresponderán a las descriptas del Ítem 1.4 “Construcción y colocación de
compuertas”.
Medición forma de pago
Se certificará y pagará por UNIDAD (UN) de compuerta provista y colocada en su
posición definitiva.
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica en los artículos correspondientes.
Estos trabajos se pagarán al precio de contrato, según el Ítem 2.4 "Construcción y
colocación de compuertas 1,25 x 1,10 m
Dicho precio será compensación total por la provisión del material, utilización de
equipos, mano de obra, y cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución
del trabajo, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
120
V.3 LIMPIEZA Y DRAGADO COLECTOR PLUVIAL 2
Con estos trabajos se ha previsto una importante tarea de limpieza de vegetación de
cajero y banquina derecha del canal, para lograr una restitución y/o ampliación de la
capacidad de conducción de agua del Colector Pluvial 2 desde la progresiva km 0,0
(desembocadura) hasta la Progresiva km 5,515 (Cruce Ruta Nacional Nº22).
Las tareas de limpieza de la vegetación del cajero, talud y banquina derecha se
realizará con cuadrillas de obreros equipados con motosierras y herramientas de mano, los
que realizarán las tareas de: extracción de malezas, corte de ramas y tala de troncos que
invaden el cauce.
Por otra parte serán necesarias máquinas (retroexcavadora sobre orugas, cargadora
frontal; tractor, camión, etc.) para completar la limpieza, extracción de desechos, residuos
urbanos y materialización de un camino de servicio sobre la margen derecha.
El dragado se deberá realizar con retroexcavadora o dragalina, trabajando desde la
margen derecha rectificando el fondo del canal en un ancho de 7 metros en función de la
profundidad definida en los planos de los perfiles transversales y longitudinal definido.
En los trabajos de excavación se incluye el perfilado de talud derecho con una
inclinación 1,5:1 (Horizontal: Vertical) a lo largo de todo el largo del canal a intervenir (Prog.
0-5.515 m) y en sobre un tramo (Prog. 3.750-5.515 m) se excavara la banquina a los efectos
de disminuir su nivel y que la altura entre solera y banquina no supere los 3,50 metros.
Está previsto un relleno para conformación de la banquina derecha sobre un tramo
más cerca de la desembocadura (Prog. 550-3.450 m) empleando los productos de
excavación, evitando el empleo de barros con material vegetal incorporado.
Las tareas a realizar comprenden:
Desbosque y limpieza en cajero y banquina derecha.
Extracción de tocones y retiro de troncos en cajero y banquina derecha.
Excavación del cajero con perfilado de talud.
Rellenos para recrecimientos de banquinas
Colocación de tranqueras en los accesos a la banquina derecha de servicio desde calles públicas.
ITEM 3.1: DESBOSQUE Y LIMPIEZA
Abarca las tareas de desbosque, limpieza de cajero y banquina derecha que se
realizarán en forma manual (Cuadrilla operarios con motosierra y herramientas manuales)
Dentro de este ITEM se incluyen las herramientas manuales, insumos, mano de
obra, procedimientos de trabajo y aspectos de seguridad y medio ambiente a cargo de la
CONTRATISTA para el desbosque sobre márgenes y cauce del río.
Se entiende como desbosque el corte y extracción de todo material vegetal (árboles,
arbustos, enredaderas, matas cespitosas) que dificulte el tránsito de equipos por la banquina
o el escurrimiento fluvial dentro del cauce
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
121
Mediante estos trabajos la CONTRATISTA deberá limpiar la zona banquina en
margen derecha en un anchominimode doce metros (12,00 m), libre de obstáculos, y sobre
toda la longitud (5.515,00 metros) de intervención con la obra.
Además deberá liberar obstrucciones causadas por la vegetación que ha crecido
sobre el cauce del río y dificulta el escurrimiento fluvial.
Se incluye dentro de este ITEM también la remoción de cualquier otro elemento que
dificulte la ejecución de los trabajos (alambrados, postes, tranqueras, captaciones de agua,
drenajes) y su restitución de ser necesario al final de la obra, en un todo de acuerdo y
conforme a lo indicado por la INSPECCION.
Para estos trabajos, la CONTRATISTA podrá emplear herramientas manuales
(serruchos, hachas, machetes) y herramientas o equipos mecánicos (motoguadañas,
desbrozadoras, motosierras), para el corte de la vegetación, ramas y troncos de manera de
obtener tamaños que puedan ser recogidos, cargados y trasladados dejando un ancho de
12 metros de banquina libre por el cual puedan luego circular equipos para realizar trabajos
sobre cauce y talud.
La CONTRATISTA deberá evitar dejar restos de vegetación sobre las márgenes o el
cauce del río que obstaculicen el escurrimiento fluvial, dañar obras de captación o causar
daños sobre infraestructura aguas abajo del sector de obras, durante la ejecución o
finalizada la misma.
Será de exclusiva responsabilidad y costo de la CONTRATISTA cualquier daño que
se pudiera causar sobre bienes de terceros en la ejecución de estos trabajos.
Esta tarea se realizará a lo largo de toda la traza del cauce a intervenir, en el cuál se
efectuará luego la excavación y dragado, consistirá en la remoción de la maleza, de
arbustos, como así también de todo otro impedimento natural o artificial como ser postes,
alambrados y obras existentes excepto las correspondientes a los establecimientos
productivos adyacentes.
Medición forma de pago
Se certificará y pagará por metro lineal (ml).
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica o según lo indique la inspección.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem “Ítem
13.1: Desbosque y limpieza”
Dicho precio será compensación total por la utilización de equipos, mano de obra, y
cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a
las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
122
ITEM 3.2: EXTRACCIÓN DE TOCONES Y RETIRO DE TRONCOS
Abarca las tareas de extracción de tocones y retiro de troncos en zona de banquina derecha, ambos taludes y fondo del Canal Colector P2.
Comprende la utilización de equipos (retroexcavadoras, topadoras, cargadoras,
camiones, tractor y acoplado para acopio, carga, extracción y limpieza del área.) para el
retiro del material generado producto de las tareas del Ítem anterior y el que se genere por
medio de la utilización de estos.
Los troncos de mayor diámetro que se corten con motosierra, se deberán depositar o
extraer al sitio indicado por la INSPECCION, mientras que las ramas y hojas podrán dejarse
in situ para luego ser tapadas por el producto de dragado.
Todo el personal afectado debe contar con la indumentaria y protecciones
necesarias.
Dentro de los trabajos de este Ítem quedan también comprendidos la limpieza y
rellenode toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, etc., y posterior
relleno de las mismas con apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor
que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las superficies que deban
ser excavadas con posterioridad.
Será responsabilidad del Contratista el retiro de los residuos que resulten de este
trabajo (CARGA Y TRANSPORTE), esparcido y nivelado en depósito, el cual será definido
por la Inspección dentro de un radio de 5 km, desde el lugar de extracción hasta el mismo.
Se deja expresamente prohibido el uso de productos químicos y la práctica de
quema para los trabajos especificados dentro de este ITEM.
La CONTRATISTA deberá evitar dejar restos de vegetación sobre taludes y fondo
del canal que obstaculicen el escurrimiento fluvial, la navegación, daños en obras de
captación o causar daños sobre infraestructura aguas abajo del sector de obras, durante la
ejecución o finalizada la misma.
La CONTRATISTA deberá proponer a la INSPECCION a través del Plan de Gestión
Ambiental el tratamiento y disposición final del material vegetal resultante del desbosque.
Se consideran como propuestas alternativas aceptables, convenios o acuerdos que
la CONTRATISTA establezca bajo su exclusiva responsabilidad con particulares,
instituciones privadas, organismos públicos o cualquier otro tipo de organización que reciban
el material vegetal para ser utilizado como elemento constructivo, postes, leña o chips.
También se considera como método aceptable la disposición del material vegetal
triturado o chipeado e incorporado al suelo mediante roturación o excavación y relleno en
sitios acordados y aprobados por la INSPECCIÓN, incluidos sectores de obra donde se
hace recrecimiento de banquinas, zonas de tierras fiscales o del dominio público hídrico,
propiedades privadas que acuerden con la CONTRATISTA.
Será de exclusiva responsabilidad y costo de la CONTRATISTA cualquier daño que
se pudiera causar sobre bienes de terceros en la ejecución de estos trabajos.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
123
De esta manera quedará preparada la banquina por la cual circularán los equipos
que realizarán las excavaciones sobre la sección en el cajero y banquina derecha, como
también en los rellenos de banquina derecha.
Medición forma de pago
Se certificará y pagará por metro lineal (ml).
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica o según lo indique la inspección.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem “Ítem
13.2: Extracción de tocones y retiro de troncos”
Dicho precio será compensación total por la utilización de equipos, mano de obra, y
cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a
las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 3.3: EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE TALUD
Se aplica esta denominación a la realización del dragado del Canal Colector P2,
ampliando y rectificando de esta manera la sección de escurrimiento del mismo. Se incluye
los trabajos de excavación en zona de banquina derecha y el perfilado del talud de la misma
margen.
Para la ejecución de las tareas, primeramente se deberá realizar un acceso por
medio de la tala y extracción de árboles (ítems 1 y 2), de modo que este permita el acceso y
tránsito de equipo (retroexcavadora o dragalina) hasta la costa de la margen del Brazo.
Previo a los trabajos de excavación se realzará un relevamiento topográfico de las
secciones del Canal Colector a los efectos de definir las profundidades de excavación y los
consecuentes volúmenes de excavación. Dicha tarea a cargo de la CONTRATISTA se
incluirá como trabajo previo en el ITEM.
El CONTRATISTA tramitará la autorización con el propietario para el acceso a la
banquina del canal. Se deberá prestar la correspondiente atención a no dañar, modificar o
interferir en cualquier estructura fija o no correspondiente al propietario lindante al canal.
También incluye la remoción de alambrados. Su reubicación y reconstrucción se
cargará a los Gastos Generales.
Las zonas y áreas de excavación corresponderán a las que defina el proyecto en
cada perfil transversal.
Todo el personal afectado debe contar con la indumentaria y protecciones
necesarias.
Los trabajos de dragado o excavación consistirán en la extracción de los suelos que
sea necesaria efectuar, para llegar a las secciones de proyecto y conforme a las trazas y
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
124
pendientes que se indiquen en los planos que forman parte del presente Pliego. Es decir, se
incluye extracción, y colocación lateral de acuerdo a lo que fija el proyecto.
Se ejecutará la excavación con las dimensiones y características técnicas generales
que se puntualizan a continuación:
a) Sección trapecial
b) Ancho de solera: El que se indica en los Planos que conforman el presente Pliego.
Elancho será constante en cada tramo.
c) Talud lateral: se materializarán con pendiente de uno en vertical y uno y medio en
horizontal (1V:1.5H), desde la cota de solera indicada para la progresiva de trabajo hasta la
intersección con el terreno natural y/o cota de coronamiento de recrecimiento indicada.
No se efectuará ningún tratamiento al talud, salvo su cuidadoso perfilado en la
extracción del suelo, de manera de obtener un plano continuo que no introduzca
rugosidades que aminoren la capacidad de evacuación de caudales.
d) Pendiente de fondo longitudinal indicadas en el plano. Cuando las cotas de
proyecto sean superiores a las del fondo del cauce natural, se deberán dejar sin relleno de
ningún tipo los pozos naturales existentes.
Se realizara el dragado con Equipos apropiados a tal fin, los que deberá tener una
longitud de pluma o brazo mayor a 15 metros de alcance, ya que deberá trabajar
lateralmente, en una franja de 7 m de ancho y aumentar la profundidad del lecho según se
indica en planos y perfiles.
El equipo a utilizar deberá ser previamente aprobado por la Inspección, el que podrá
exigir el cambio y/o retiro de aquellas unidades o elementos que no resulten apropiados.
Estas unidades y/o elementos deben ser provistos en número suficiente como para
completar los trabajos en el plazo contractual, no pudiendo el Contratistaproceder a su retiro
parcial o total mientras se encuentren en ejecución los trabajos, salvo aquellos para los
cuales la Inspección extienda una autorización escrita.
En caso que por cuestiones operativas, el equipo afectado a la ejecución de los
trabajos no sea suficiente como para la ejecución de los trabajos en tiempo y forma, la
Inspección podrá exigir incrementar el número de unidades y/o la incorporación de nuevos
tipos de equipos, sin que ello implique el reconocimiento de mayores costos por ningún
concepto.
Toda excavación, extracción de materiales presentes en el cajero y banquina del
canal, necesarios para obtener el trazado en planta y el tendido del talud según proyecto,
serán incluidos dentro del presente ítem.
Todos los materiales aptos producto de las excavaciones serán utilizados, en la
medida de lo posible, en los lugares que requieran ser rellenados, los que serán indicados
por la INSPECCIÓN "in situ".
Todos los productos de excavación que no sean utilizados para rellenos y/o deposito
sobre banquina, serán transportados a los lugares aprobados por la INSPECCIÓN, los que
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
125
se ubicarán a distancias no superiores a 5 km. Los depósitos de materiales deberán tener
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios a propiedades vecinas. El concepto
"apariencia ordenada", deberá entenderse como posibilidad de tránsito de vehículos livianos
sobre la superficie terminada del depósito, para lo cual deberá efectuarse un perfilado final
con rastras o motoniveladoras.
Los trabajos correspondientes a este Ítem comprenden la prestación de la mano de
obra; la provisión de todos los equipos, materiales, elementos y accesorios; trabajos
complementarios; eventuales obras temporarias; y todo otro elemento necesario, para
ejecutar los trabajos de acuerdo a la documentación gráfica y escrita adjunta.
Medición y forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3) de sección excavada según lo indicado,
una vez aprobada la ejecución. El volumen se calculará multiplicando el área media entre
dos secciones consecutivas por la longitud entre ellas.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem “ITEM
3.3: Excavación de Cauce y Perfilado de Talud”
Dicho precio será compensación total por la utilización de equipos, mano de obra, y
cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a
las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 3.4: RELLENO CONFORMACIÓN DE BANQUINAS
Abraca el recrecimiento sobre un tramo de la banquina derecha del Canal Colector
P2.
Se realizará en los lugares donde sea necesario, utilizando cuando sean aptos los
productos de excavación de cauce. El recrecimiento se realizará en los sitios indicados en
anchos de 8 o 12 metros de acuerdo a la progresiva y a las cotas indicadas en los planos
adjuntos, todo conforme también a las instrucciones que la INSPECCION imparta in-situ.
El grado de compactación será el correspondiente al que se logre con el tránsito de
equipos pesados, el cual deberá ser aprobado por la INSPECCION.
Previo a los trabajos de excavación se realzará un relevamiento topográfico de las
secciones del Canal Colector a los efectos de definir las profundidades de excavación y los
consecuentes volúmenes de excavación. Dicha tarea a cargo de la CONTRATISTA se
incluirá como trabajo previo en el ITEM.
Medición y forma de pago
Se medirá por UNIDAD DE VOLUMEN (m3)
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
126
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica o según lo indique la inspección.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el ítem “ITEM
3.4: Relleno conformación de banquina”
Dicho precio será compensación total por la utilización de equipos, mano de obra, y
cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a
las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ITEM 3.5: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TRANQUERAS
Las tranqueras serán construidas con madera dura y herrajes de hierro, de 3,50 m.
de longitud cada hoja, aro de cierre y tensor. Su colocación se hará entre dos postes
especiales de quebracho colorado de 5" de diámetro. Los postes principales de sostén de la
tranquera serán de 4,5 m. de largo, enterrados 1,50 m, con crucetas abulonadas y el poste
de cierre será de 2,5 m. de largo, enterrado un metro.
Se incluye un alambrado de vinculación entre la tranquera y el límite de la propiedad.
Medición y forma de pago
Se certificará y pagará por Unidad (Ud.) de tranquera colocada.
Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos,
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especifica o según lo indique la inspección.
Los trabajos se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el ítem “Ítem
3.5: Provisión y colocación de tranqueras”
Dicho precio será compensación total por la provisión de materiales, utilización de
equipos, mano de obra, y cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución
del trabajo, de acuerdo a las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
127
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL
1 Puesta en funcionamiento canal de riego Aductor I
1.1 Limpieza, desmalezamiento extracción de arboles (350ml) Gl 1,00 $ 325.000,00 $ 325.000,00
1.2 Excavación y perfilado de cajero m3 18.055,00 $ 75,62 $ 1.365.319,10
1.3 Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre cajero m3 18.065,00 $ 393,30 $ 7.104.964,50
1.4 Construcción y Colocación compuertas 1.20x2.50 Ud. 3,00 $ 159.732,00 $ 479.196,00
1.5 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal(prog. 2396-2594) m3 317,00 $ 16.851,09 $ 5.341.794,69
1.6Hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm (prog. 2594-
2635)m2 322,26 $ 1.030,00 $ 331.927,80
1.7 Demolición muro empalme a canal Gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
1.8 Muros cierre vanos (2.00x3.60x0.15) m3 4,32 $ 16.851,09 $ 72.796,70
1.9 Adecuación Toma Canal Terciario Gl 1,00 $ 375.000,00 $ 375.000,00
1.10 Reparaciones Generales en dársena Canal Principal Gl 1,00 $ 435.000,00 $ 435.000,00
2 Obra aliviadora de trasvase del Pluvial 2 al canal Secundario III
2.1 Excavación y relleno para Obra de arte m3 3.000,00 $ 106,00 $ 318.000,00
2.2 Hormigón Armado para Obra de Arte m3 26,00 $ 16.851,09 $ 438.128,27
2.3 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal 3x1.60m m3 165,27 $ 16.851,09 $ 2.784.945,50
2.4 Construcción y colocación de compuertas 1.25x1.10 Ud. 2,00 $ 78.750,00 $ 157.500,00
3 Limpieza y Dragado Canal Colector Pluvial 2
3.1 Desbosque y Limpieza ml 5.515,00 $ 123,00 $ 678.345,00
3.2 Extracción de tocones y retiro de troncos ml 5.515,00 $ 66,00 $ 363.990,00
3.3 Excavación y Perfilado de Talud m3 48.180,00 $ 139,00 $ 6.697.020,00
3.4 Relleno conformacion de banquinas m3 27.000,00 $ 160,00 $ 4.320.000,00
3.5 Provisión y colocación de tranqueras Ud. 9,00 $ 15.000,00 $ 135.000,00
Sub-total $ 31.778.927,56
I.V.A. 21% $ 6.673.574,79
Total $ 38.452.502,34
ITEM DESCRIPCIONCOMPUTO PRECIOS
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
VI.PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
128
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL
1 Puesta en funcionamiento canal de riego Aductor I
1.1 Limpieza, desmalezamiento extracción de arboles (350ml) Gl 1,00
1.2 Excavación y perfilado de cajero m3 18.055,00
1.3 Provisión, colocación y compactado de material calcáreo sobre cajero m3 18.065,00
1.4 Construcción y Colocación compuertas 1.20x2.50 Ud. 3,00
1.5 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal(prog. 2396-2594) m3 317,00
1.6Hormigonado de losas de revestimiento espesor 12 cm (prog. 2594-
2635)m2 322,26
1.7 Demolición muro empalme a canal Gl 1,00
1.8 Muros cierre vanos (2.00x3.60x0.15) m3 4,32
1.9 Adecuación Toma Canal Terciario Gl 1,00
1.10 Reparaciones Generales en dársena Canal Principal Gl 1,00
2 Obra aliviadora de trasvase del Pluvial 2 al canal Secundario III
2.1 Excavación y relleno para Obra de arte m3 3.000,00
2.2 Hormigón Armado para Obra de Arte m3 26,00
2.3 Hormigón Armado Sección Rectangular de Canal 3x1.60m m3 165,27
2.4 Construcción y colocación de compuertas 1.25x1.10 Ud. 2,00
3 Limpieza y Dragado Canal Colector Pluvial 2
3.1 Desbosque y Limpieza ml 5.515,00
3.2 Extracción de tocones y retiro de troncos ml 5.515,00
3.3 Excavación y Perfilado de Talud m3 48.180,00
3.4 Relleno conformacion de banquinas m3 27.000,00
3.5 Provisión y colocación de tranqueras Ud. 9,00
Sub-total
I.V.A. 21%
Total
ITEM DESCRIPCIONCOMPUTO PRECIOS
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
VII.PLANILLA DE OFERTA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RIO NEGRO
129
LICITACION PÚBLICA 11/18
“OBRAS DE AMPLIACION CAPACIDAD DE CONDUCCION COLECTORES
PLUVIOALUVIONALES”
ETAPA I - CIUDAD DE CIPOLLETTI
VIII.DOCUMENTACION GRAFICA
PLANO Nº 1: CANAL ADUCTOR I – UBICACION GENERAL DE LAS OBRAS
PLANO Nº 2: CANAL ADUCTOR I – PERFIL LONGUITUDINAL Y
TRANSVERSALES
PLANO Nº 3: COLECTOR P2 – PERFIL LONGUITUDINAL
PLANO Nº 4: COLECTOR P2 – PERFILES TRANSVERSALES
PLANO Nº 4.1:COLECTOR P2 – PERFILES TRANSVERSALES
PLANO Nº 4.2: COLECTOR P2 – PERFILES TRANSVERSALES
PLANO Nº 5: CANAL RECTANGULAR DESDE COLECTOR P2 AL SECUNDARIO III