documentos estandar de licitacion - … - bid - 01-0… · web view2007-07-17 · para la...

1

DOCUMENTOS DE LICITACION

para la Contratación de Obras

Proyecto: Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla

Panamá, Carretera CA-5 Norte, Tramo Inicio – Final Valle de Comayagua

SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO – LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA

Emitido el: 16 de Julio de 2007

LPI No: LPI-GGPE-DGC No. 01-07

Contratante: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

País: Honduras

Proyecto: Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del PPP, Carretera CA-5 Norte, Sección I: Desvío de San Antonio – Libramiento de Comayagua

2

Indice General

Sección I. Instrucciones a los Oferentes.........................................................................................4Sección II. Datos de la Licitación...................................................................29Sección III. Países Elegibles..........................................................................41Sección IV. Formularios de la Oferta..............................................................44Sección V. Condiciones Generales del Contrato............................................63Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato...........................................91Sección VII. Especificaciones Técnicas de Construcción..............................125Sección VIII. Planos......................................................................................181Sección IX. Lista de Cantidades...................................................................183Sección X. Formularios de Garantía............................................................191Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria).....................................................192Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza).......................................................................194Garantía de Cumplimiento (bancaria o fianza)............................................................................196Garantía por Pago de Anticipo (bancaria)...................................................................................197Garantía de Calidad de Obra (bancaria o fianza).........................................................................198Llamado a Licitación....................................................................................199Sección XI. Criterios de Evaluación..............................................................203


3

Glosario

Contrato de Préstamo:

También llamado convenio de Financiación o Convenio de Préstamo, es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual el último otorga y el primero acepta un préstamo y donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes.

Coordinador de proyecto BID:

Ingeniero Civil debidamente colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Consultor de la DGC/SOPTRAVI encargado de coordinar las acciones que se susciten entre SOPTRAVI y el BID.

Coordinador del proyecto:

Ingeniero Civil debidamente colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, consultor de la firma especializada, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, La Supervisión, GGPE y la DGC.

El Ministerio La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de la República de Honduras, representante del Gobierno.

Firma

Especializada:

Firma Especializada en gerencia y seguimiento de proyectos que le da apoyo al GGPE.

GGPE Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución, dependiente de la Dirección General de Carreteras, (SOPTRAVI) encargado de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.

INCOTERMS: Normas Internacionales de Comercio.

La Dirección La Dirección General de Carreteras (DGC), dependencia de El Ministerio

La Supervisión: La Firma Consultora o Persona contratada para la supervisión del proyecto, denominado en algunos documentos como la Supervisión, también conocido como Director de Obra.

Oferente: Es el que presenta una oferta en una licitación. Otros términos sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, postor, contratista, etc.

OPEP Organización de Países Exportadores de Petroleo.

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad, presentado por escrito por un oferente durante cualquier etapa del proceso de licitación, ya sea ante alguna autoridad competente del país donde se lleve a cabo la adquisición o directamente ante el Banco.


4

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Indice de CláusulasA. Disposiciones Generales........................................................................................61......................Alcance de la licitación...............................................................................................62. ...................Fuente de fondos........................................................................................................63. ....................Fraude y corrupción....................................................................................................64. ....................Oferentes elegibles...................................................................................................105......................Calificaciones del Oferente.......................................................................................116......................Una Oferta por Oferente............................................................................................147......................Costo de las propuestas.............................................................................................148......................Visita al Sitio de las obras.........................................................................................14B. Documentos de Licitación....................................................................................159......................Contenido de los Documentos de Licitación...............................................................1510....................Aclaración de los Documentos de Licitación..............................................................1511....................Enmiendas a los Documentos de Licitación................................................................15C. Preparación de las Ofertas...................................................................................1612....................Idioma de las Ofertas................................................................................................1613....................Documentos que conforman la Oferta........................................................................1614....................Precios de la Oferta..................................................................................................1615....................Monedas de la Oferta y pago.....................................................................................1716....................Validez de las Ofertas...............................................................................................1717....................Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta.1818....................Ofertas alternativas de los Oferentes..........................................................................1919....................Formato y firma de la Oferta.....................................................................................20D. Presentación de las Ofertas.................................................................................2120....................Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas......................................................2121....................Plazo para la presentación de las Ofertas....................................................................2122....................Ofertas tardías..........................................................................................................2223....................Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas.........................................................22E. Apertura y Evaluación de las Ofertas...................................................................2224....................Apertura de las Ofertas.............................................................................................2225....................Confidencialidad......................................................................................................2326....................Aclaración de las Ofertas..........................................................................................2327....................Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento.............................................2428....................Corrección de errores................................................................................................2429....................Moneda para la evaluación de las Ofertas...................................................................2530....................Evaluación y comparación de las Ofertas...................................................................2531....................Preferencia Nacional.................................................................................................26


5

F. Adjudicación del Contrato.....................................................................................2632....................Criterios de Adjudicación..........................................................................................2633....................Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas....2634....................Notificación de Adjudicación y firma del Contrato.....................................................2635....................Garantía de Cumplimiento........................................................................................2736....................Pago de anticipo y Garantía.......................................................................................2837. Conciliador............................................................................................................................28


6

7

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “día” significa día calendario.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

8

Sección I: Instrucciones a los Oferentes (IAO)

3. Fraude y corrupción

3.1 El Banco exige que todos los Oferentes están obligados a seguir las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de adquisición y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indica a continuación:

i. “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre los bienes;

(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero;

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito;


9


(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras, consultores individuales, prestatarios (incluyendo beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores, contratistas (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto financiado por el Banco, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado en un proceso financiado por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario;

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma como inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en


10


sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.or g ). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias deberán ser presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1.

(e) Cualquiera de las sanciones descritas en el literal b) de esta Cláusula serán impuesta por el Banco en forma pública.

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados por un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que los Oferentes: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigación de fraude y corrupción, y la disponibilidad de los individuos o empleados o agentes de las firmas que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. Si los Oferentes se rehúsan a cumplir con alguna solicitud del Banco, el Banco podrá tomar, a su exclusivo criterio, medidas apropiadas contra los Oferentes.

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a


11


observar las normas pertinentes;(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las

políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean


12


considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de las IAO, será descalificado.

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o


13


actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del


14


Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por


15


ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.

6. Una Oferta por Oferente

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su


16


las obras propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de los Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)Sección II Datos de la Licitación (DDL)Sección III Países ElegiblesSección IV Formularios de la OfertaSección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Sección VII Especificaciones y Condiciones de CumplimientoSección VIII PlanosSección IX Lista de CantidadesSección X Formularios de Garantías

10. Aclaración de los Documentos de Licitación

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al


17


Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos que conforman la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);

(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14. Precios de la Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar


18


el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la Oferta y pago

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes


19


deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;


20


(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan


21


en la carta de intención.

18. Ofertas alternativas de los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

19. Formato y firma de la Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del


22


Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la presentación de las Ofertas

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de


23


conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO.

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO,


24


estarán indicados en los DDL.

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

26. Aclaración de las Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier


25


Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

28. Corrección de 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente


26


errores con los requisitos de losDocumentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación y comparación de las Ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades pero incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios sean


27


cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

31. Preferencia Nacional

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros

IAO

F. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de Adjudicación

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.


28


34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato

34.1 Antes de la expiración de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Contrato, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.

34.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

35. Garantía de Cumplimiento

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto


29


estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.

36. Pago de anticipo y Garantía

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.

37. Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.


30

Sección II. Datos de la Licitación Los siguientes Datos de la Licitación (DDL) complementan las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las IAO.


IAO 1.1 El Contratante es: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

Las Obras son:El tramo cuenta con una longitud de 12.65 Kilometros (de Est. 0+000 ó 4+800 a 17+450). Las obras en este tramo consisten en la construcción de 2 nuevos carriles en toda la longitud, al lado derecho de la carretera existente, rehabilitación de los 2 carriles existentes en toda la longitud, Incluyendo 105 ml de puentes (Tujaca L= 60ml y Canquigue L=45 ml).Asimismo, la construcción de dos pasos a desnivel en las intersecciones: Desvío a la Paz (El conejo) y Aeropuerto Palmerola–Parques industriales (Univeler y Alimentos Maravilla). Para estos pasos a desnivel, se están gestionando los fondos necesarios para su construcción los cuales de no obtenerse serán excluidos del proyecto, situación que deberán tomar en cuenta los participantes.

La longitud se desarrolla en una zona en general llana o con suaves pendientes en el Valle de Comayagua, lo que se traduce en un alineamiento sencillo. El diseño geométrico proyectado prevé carriles de 3.65 metros de ancho, con banquinas u hombros de 2.40 metros de ancho, un espesor promedio de carpeta asfáltica de 10 cm.

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar el nivel de servicio actual de este tramo de la carretera CA-5 que es columna vertebral de la Economía Hondureña.

El nombre e identificación del contrato son:Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá, Carretera CA-5 Norte; Sección I: Desvío San Antonio – Libramiento Comayagua

Proceso No. LPI-GGPE-DGC No. 01-07

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: El plazo estimado para la construcción es veinte (20) meses a partir de la

31

Sección II. Datos de la Licitación

fecha indicada en la Orden de Inicio.

IAO 2.1 El Prestatario es:Gobierno de la República de Honduras.

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos”abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá, Tramos de la Carretera CA-5 Norte.Número: PRESTAMO BID 1565/SF-HOFecha: 15 de Septiembre de 2004

Este proyecto será financiado, además de los fondos propios del Préstamo, con fondos de la OPEP y Aporte Local. Uno de los componentes del proyecto es la construcción de dos (2) pasos a desnivel en las Intersecciones: Desvìo a la Paz y Aeropuerto Palmerola - Parque Industrial Unilever, para los cuáles se están gestionando los fondos con la OPEP. En caso de que no se consigan los recursos de la OPEP se gestionarán fondos nacionales y de no lograrlo, los Pasos a Desnivel se eliminarán del Proyecto y se harán Pasos a Nivel, modificando consecuentemente las cantidades de obra.

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es:Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá, Carretera CA-5 Norte; Tramo Inicio – Final Valle de Comayagua, Sección I: Desvío San Antonio – Libramiento Comayagua.

Nota aclaratoria sobre los Pasos a Desnivel El Conejo y Unilever:El diseño de estos pasos a desnivel será cambiado por la Supervisión al inicio de la ejecución del contrato de supervisión; los planos y cantidades de obra que se estarán entregando en la fecha de retiro de documentos, son los correspondientes al diseño original, por lo que al finalizar el nuevo diseño, siempre y cuando se haya obtenido el financiamiento para la construcción de los mismos, se hará la orden de cambio respectiva para incorporar al contrato las cantidades de obra definitivas.

IAO 5.2 Es de carácter obligatorio la presentación de la información financiera y de la experiencia del personal clave propuesto para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los formularios incluidos en la Sección IV, ya que ambos factores serán evaluados nuevamente según los criterios definidos en la Sección XI “Criterios de


32


Evaluación”. Estos formularios son: 5) Información para la Calificación, 6) Situación financiera y 7) Currículum del personal clave.

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se modifica de la siguiente manera:

“No Aplica”

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es:

No podrá sub-contratar más del porcentaje indicado en la Ley de Contratación del Estado.

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO se modifican de la siguiente manera: “Ninguna”

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se modifican de la siguiente manera:

La información solicitada en los incisos (a) y (b) deberá ser presentada solamente si ha habido cambios con respecto a la precalificación realizada para este proyecto en Diciembre de 2004 y Marzo de 2005.

La información solicitada en los incisos (d) y (e) debe ser conforme a los formularios incluidos en la Sección IV y a la Sección XI Criterios de Evaluación.

IAO 5.5 (a) y (b) Presentar una “declaración jurada” de acuerdo a lo indicado en la Sección VI Criterios de Evaluación, Etapa I, numeral 3.

5.5 (c) El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

No. de Orden

Cantidad Descripción

1 1 Planta de trituración y clasificadora de agregados(Cap. 100 ton/hora)

2 1 Planta de asfalto 3 7 Tractor 140 HP o similar 4 4 Tractor 300 HP o similar 5 5 Motoniveladora 140 HP o de mayor capacidad6 6 Cargadora 2.5 - 4 yardas cúbicas o de mayor capacidad7 4 Retroexcavadora 75 HP o similar8 4 Excavadora 135 HP o de mayor capacidad9 2 Compactadora pata de cabra 10-20 Ton.

Autopropulsada


33


No. de Orden

Cantidad Descripción

10 3 Compactadora neumática 8 ó más toneladas11 3 Compactadora de rodillo liso vibratorio 8 ó más

toneladas12 3 Compactadora doble de rodillo metálico13 1 Desintegrador de pavimento tipo rotomixer/RR-250 o

similar 14 2 Colocadora de mezcla asfáltica ( Finisher)15 1 Esparcidora de agregados16 1 Distribuidor de asfalto 2,000 galones mínimo17 3 Tanque cisterna 2,000 galones o similar18 3 Tanque cisterna 3000 - 5000 galones o similar19 18 Volqueta 10 - 12 m3 o similar 20 2 Camión dosificador de concreto 21 2 Grúas de 50 toneladas

IAO 5.5 (d) La evaluación se hará conforme a lo indicado en la Sección XI Criterios de Evaluación.

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de:

La evaluación se hará conforme a lo indicado en la Sección XI Criterios de Evaluación.

IAO 5.6 “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. La evaluación se hará conforme a lo indicado en la Sección XI Criterios de Evaluación.

B. Documentos de Licitación

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI)Dirección General de Carreteras (DGC)Atención: Ing. Melvin Omar MarínezEdificio de la DGC.Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.


34


Teléfonos: DGC (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194 y GGPE (504) 225-1490, Fax (504) 225-4967Correo Electrónico: [email protected] enviar copia a [email protected]

Período de Aclaración a los Documentos (Preguntas y Respuestas):Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Licitación podrá solicitarla por escrito al Contratante en la dirección abajo indicada, a más tardar catorce (14) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de las Solicitudes. El Contratante responderá a toda petición de aclaración de los documentos de Licitación que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar diez (10) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de las Solicitudes.

C. Preparación de las OfertasIAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es:

Español

IAO 13.1 Documentos que debe presentar el Oferente y el orden en que deben ser presentados es como se detalla a continuación:

Documentos que conforman la Oferta:a. Ofertab. La garantía de mantenimiento de ofertac. Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios)d. El formulario y los documentos de Información para la Calificación

(declaración de mantener la misma o mejor situación de la que tenía cuando fue precalificado, situación financiera, currículo vitae del personal propuesto, información sobre el equipo)

e. Formulario de Declaración Jurada

Documentos que se deben acompañar a la Oferta::f. Formulario de Plan de Trabajo y Equipog. Certificado del Proveedorh. Formulario de Contratoi. Formularios de Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos de

Materiales, Mano de Obra y Equipoj. El documento de licitación

Las fichas técnicas de precios unitarios deberán ser elaboradas conforme se establece en la Cláusula CGC 38.3 de las CEC. El precio unitario que resulte del análisis de costos debe coincidir o ser aproximadamente igual al aplicado en la oferta (Formulario No.2), de no ser así deberá ser corregida la ficha de


mailto:[email protected]



35


costos antes de que se haga la adjudicación del contrato y deberá constar en el Informe de la Comisión Evaluadora. El precio que prevalecerá es el aplicado en la oferta.

Para facilidad del Oferente y compatibilidad con la Dirección, se recomienda el uso de un Software moderno de Costos y Presupuestos, que sea capaz de realizar el análisis de precios unitarios en la forma requerida y emitir los reportes en formatos similares a los solicitados o exportar la información a una hoja electrónica de Excel para adaptar la información al formato de oferta.

El Oferente debe presentar en la Oferta la cotización de los materiales que estarán sujetos a ajuste de precios, de no hacerlo podrá subsanarlo hasta antes de la adjudicación del contrato y de incumplir con esta obligación, NO se hará reconocimiento de aumentos que pudieran producirse durante la ejecución del contrato. No obstante, de haber disminciones con respecto al precio del material considerado en la ficha de costos, le será aplicada la reducción.

Los “Documentos que conforman la Oferta”, deben ser presentados de acuerdo a los formatos que se incluyen en la “Sección IV Formularios de la Oferta” y “Sección X Formularios de Garantías”, de no hacerlo de esta manera, será motivo de descalificación.

IAO 14.4 Los precios unitarios “estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC modificada en las CEC.

El oferente debe hacer las proyecciones que considere pertinenete para compensar los incrementos de precios de todos aquellos insumos que no estarán cubiertos por el ajuste de precios considerado en la sub-cláusula 47.1 de las CEC.

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es:

Lempira

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será:

Banco Central de Honduras

La tasa de cambio será la de compra ( 1 US$ = Lps. __________) establecida por el Banco Central de Honduras.

Fecha del Tipo de Cambio: 20 días calendario antes del último plazo fijado para la presentación de ofertas


36


IAO 15.4 Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO

El monto del contrato será pagado COMO MÁXIMO 90% en dólares de los Estados Unidos de América (sin incluir los Imprevistos), y el 10% en Lempiras.

El monto de los imprevistos (establecidos en el cuadro de cantidades y actividades, Formulario No.2), será pagado en Lempiras.

Nota: Los Imprevistos comprenden: Trabajos por día o administración delegada y Ajuste de precios de algunos materiales tal como se definen en la Cláusula 47 de las CGC modificada en las CEC.

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de:

Ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas establecida por el Contratante. Si fuese necesario, de suceder lo planteado en la IGO 34.3 inciso c) de los Datos de la Licitación; se solicitará ampliar el periodo de validez de la oferta.

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco reconocido o una empresa aseguradora debidamente establecidos en el sistema bancario nacional, pudiendo éste ser corresponsal de un Banco Extranjero, en una de las siguientes formas: garantía bancaria; carta de crédito irrevocable, un cheque de caja, un cheque certificado emitido por una entidad aceptable para el Contratante; o una fianza emitida por una aseguradora.

Se deberá utilizar el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”. La Garantía de la Oferta será por el monto indicado en la sub-cláusula IAO 17.2

IAO 17.2 Monto y Período de Validez de la Garantía de la Oferta:

Diez Millones de Lempiras (Lps.10,000,000.00) ó Quinientos Diez Mil Dólares de Estados Unidos de América (U.S. $ 510,000.00). El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser de ciento cincuenta (150) días calendario a partir de la fecha en que se reciban las ofertas. Si fuese necesario, de suceder lo planteado en las IGO 34.3 inciso c) de los Datos de la Licitaciónas IEO, se solicitará ampliar el periodo de validez de la Garantía..


37


IAO 18.1 “No se considerarán” Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es

El Original más tres (3) copias.

IAO 19.2 El documento de licitación también debe ser firmado (firma corta) en todas sus páginas y adjuntado a la Oferta.

D. Presentación de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:

Atención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasSecretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI)Dirección General de Carreteras (DGC)Edificio de la Secretaría, Salón de Usos Múltiples, 1er. Piso.Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.Teléfonos: DGC (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194 y GGPE (504) 225-1490, Fax (504) 225-4967Correo Electrónico: [email protected] enviar copia a [email protected]

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1 .

Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá, Carretera CA-5 Norte; Sección I: Desvío San Antonio – Libramiento Comayagua

Proceso No. LPI-GGPE-DGC No. 01-07 IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE:

día 31 de Agosto de 2007 a las 10:00 A.M.

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:

día 31 de Agosto de 2007 a las 10:00 A.M.





38


E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:

Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.

Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), 1er Piso

Ciudad: Comayagüela M.D.C., HONDURAS

Fecha: 31 de agosto de 2007

Hora: 10:00 a. m., Hora oficial de la República de Honduras

IAO 30.2 (b) Excluyendo los trabajos por día.

F. Adjudicación del Contrato

IAO 34 En caso de que el Oferente resultare adjudicatario, deberá presentar previo a la firma del contrato, en un período no mayor de 10 días calendario contados a partir de la fecha de adjudicación, los siguientes documentos:

1. Documentos de identificación personal del representante legal (fotocopia).

2. No haber sido objeto de sanción administrativa firme en expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años, constancia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

3. Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social, constancia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

4. Constancia de la Procuraduría General de la República de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras.


39


Los cuatro numerales anteriores solo aplican para empresas nacionales, y para empresas extranjeras que hayan trabajado en los últimos cinco años en Honduras.

Si se trata de una firma extranjera Individual o en Consorcio que no ha trabajado anteriormente en el país, el Oferente deberá presentar a el Contratante previo a la firma del Contrato los siguientes documentos legales:

1. En caso de consorcios el acuerdo o convenio por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participación y su relación con el Contratante; así mismo deberá designar mediante poder mancomunado un representante o gerente único.

2. Certificación de la resolución del Poder Ejecutivo acreditando su autorización para ejercer el comercio en Honduras.

3. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Mercantil en Honduras.

4. Inscripción en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras, dependiente del Ministerio de la Presidencia de la República.

Nota: En el caso de ser un Oferente extranjero, debe hacer las previsiones necesarias para la presentación de los documentos aquí requeridos, ya que el trámite de los mismos toma un tiempo considerable. El Contratante no se hace responsble por atrasos que se puedan generar por esta causa, en la suscripción del contrato.


40


IAO 34.3 En relación a la Firma del Contrato, el Oferente deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) El Contratante enviará al Oferente Seleccionado, el contrato para la respectiva revisión cuando el BID haya dado la “No Objeción para la firma”. El Oferente Seleccionado deberá devolverlo con sus observaciones, si las tuviere, a más tardar dentro de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de recibido. La firma del contrato se hará cuando el Contratante le haga la notificación al Oferente Seleccionado de que ya está listo para ser suscrito, acto que se llevará a cabo en las oficinas del Contratante.

b) En caso que el Oferente Seleccionado no se presente a firmar el contrato en la fecha que le indique el Contratante, éste se reserva el derecho de anular la adjudicación y suscribir el contrato con el Oferente que haya quedado en segundo lugar.

c) De acuerdo a las Estipulaciones Especiales del Convenio de Préstamo No. 1565/SF-HO, Cláusula 4.01parrafo (b)(ii) y (c), El Contratante antes de la firma del contrato (Adquisición de Obra) deberá presentar a la consideración del BID, prueba de que se tiene, con relación a los inmuebles donde se construirán las obras del Proyecto, la posesión legal, las servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras, y evidencia sobre la implantación de la Estrategia Ambiental y Social del Proyecto y, en especial, del plan de reasentamiento acordado con el Banco para moradores de los predios afectados por las obras del Proyecto.

Si se diera el caso, que el contratante no cumple con dicha disposición en el tiempo propuesto a la satisfacción del BID, en consecuencia los oferentes deben de considerar en sus propuestas las salvedades siguientes:

(i) Que la firma del contrato de obras estará sujeta al cumplimiento del requisito establecido por el BID antes mencionado.


41


(ii) El plazo máximo que se permitirá transcurrir entre la fecha de adjudicación y la de firma del contrato de obras, será de seis (6) meses calendario y el mecanismo de reconocimiento de mayores costos que se utilizará durante dicho plazo, de ser del caso; será conforme lo establecido en las CEC, Cláusulas 47.

(iii) Que la garantía de mantenimiento de oferta cubra el plazo máximo adicional de seis (6) meses calendario a que se refiere el párrafo (ii) anterior.

IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será:

Puede ser “una Garantía Bancaria” o “una Fianza”, utilizando para ello el formulario respectivo incluido en la Sección X.Formularios de Garantía.

La fecha de presentación de esta garantía es conforme se indicada en la sub-cláusula CGC 52.1 de las CEC.

IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato excluyendo los imprevistos.La forma de pago será de acuerdo a lo indicado en las CEC Cláusula 51.1

IAO 37.1 No se nombrará el Conciliador.

Los Oferentes tendrán un plazo de diez (10) días calendario a partir de la fecha de la notificación, de acuerdo con la Cláusula 34.1 de las IAO, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el Contratante y podrá también presentarse al Banco.


42

Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota:. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo administrado por el Banco.

A continuación se presentan 3 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen aún mas los criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la última opción:

-----------------------------------

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

a) Países Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Países no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia y Suiza.

--------------------------------

43


1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Fondo Multilateral de Inversiones.

a) Lista de Países:

i. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Republica de Corea, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

--------------------------------------

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

(Incluir la lista de países)]

---------------------------------------

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.


44


Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.


45

Sección IV. Formularios de la Oferta

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 46

1.Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberá ser pagado de conformidad con las CGC.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.



De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________



2.Formulario de Declaración Jurada

Fecha: Préstamo No.: Llamado a licitación No.:

A: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) Dirección General de Carreteras (DGC)Ing. Melvin Omar MartínezBarrio La Bolsa, Comayaguela M. D. C.

Yo, ________________________ mayor de edad, Representante Legal de la Firma

Consultora _______________________________ mayor de edad, y con domicilio de _______________ declaro bajo juramente que no estoy impedido ni mi representada para contratar con el Estado de Honduras ni comprendido en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (*).

Y, para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los ___________ del mes de ____________ del ___________.

____________________________Firma Representante Legal

___________________________Nombre

Esta Declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público, debidamente colegiado.



3.Formulario de Plan de Trabajo y Equipo

El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de todas las declaraciones y respuestas a las preguntas que en adelante se hacen. Este cuestionario deberá presentarse junto al Formulario de Propuesta. El no presentar este cuestionario podrá ser causa para rechazar la propuesta.

1. Explique brevemente su plan general y distribución para la ejecución del trabajo propuesto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿ Piensa usted sub-contratar cualquier porción del trabajo propuesto?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Que Instalación de su propiedad está disponible para usar en el trabajo propuesto?

No. Detalle Descripción Estado Años Uso Lugar donde se Encuentra

4. Si se le adjudicara el Contrato ¿Qué equipo piensa usted comprar, que sea indispensable para el

trabajo propuesto?

No. Descripción Modelo Año de Fabricación No de Serie Capacidad

NOTA:Esto no constituye un compromiso del Contratante a otorgar las respectivas divisas.

6. ¿De qué manera y cuando pagará usted el equipo que adquiera?



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Que finalidades y qué compras efectuaría con el anticipo otorgado?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. ¿Tiene intenciones de alquilar algún equipo para este trabajo?Si así fuera, dé el tipo, cantidad y razones para alquilarlo.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No. Descripción Modelo Año de Fabricación No de Serie Capacidad

9. Ha ejecutado usted contratos o ha recibido ofertas serias para todos los materiales dentro de los

precios usados en el cálculo de su propuesta? Indique los artículos, pero no dé los nombres de representantes o fabricantes._______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 10. Presentar adjunto, Programa de Trabajo Propuesto para los conceptos de obra (diagrama de Gant con

ruta crítica) y Plan de Movilización e Inversión del Anticipo expresado en porcentaje.

Fecha: __________________________ ______________________ Nombre de la Empresa o APCA ________________________________ ________________________ Nombre del Representante Firma del Representante

Observaciones:

Si necesitara más espacio, adjunte páginas adicionales. Escriba la invitación, fecha y nombre de la organización en cada página.

Proporcione tabla separada para cada tipo de equipo. Use línea separada para cada ítem de mayor importancia. Si es necesario utilice páginas adicionales



4.Certificado del Proveedor

CERTIFICADO DEL PROVEEDOR(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

A:

Carta de Crédito del Banco Emisor No.

No. de Referencia del Banco Confirmador Señores:Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los bienes suministrados. La definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.)

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comparador como sigue:

FACTURA(S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRAMONEDA

COSTO DEL FLETE Y

SEGURO DE LOS BIENESNumero FECHA NUMERO FECHA

TOTAL

INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan) (*)

TIPO DE ENVIO (X)

MONEDA COSTO DEL FLETEAire Tierra Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País)

SUB-TOTAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR ORIGEN DE LOS BIENES

PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)

Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se indican en dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, órdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para venderlas, excepto los aquí mencionados. (Si usted pagó o irá a pagar, adjunte una declaración).

SUB-TOTAL

INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)

PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO

NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO SUB-TOTAL

TOTAL

*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Países miembros del BID:ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA.

El certificado de proveedor deberá ser firmado por un oficial o el Representante autorizado del proveedor.

FIRMA



CERTIFICADO DEL PROVEEDORFECHA:

5. Información para la Calificación

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.

1. Firmas o miembros de APCAs

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención]

Lugar de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL]

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ]

Nombre del Proyecto y País

Nombre del Contratante y Persona a quien contactar

Tipo de obras y año de terminación

Valor del Contrato (equivalente en moneda

nacional)(a)(b)

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]



Equipo Descripción, marca y antigüedad (años)

Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades

disponibles

Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero

(nombre de la arrendadora), o por

comprar (nombre del vendedor)

(a)(b)

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo Nombre Años de Experiencia (general)

Años de experiencia en el cargo propuesto

(a)(b)

(a)(b)

1.6 Los informes financieros de los últimos tres (3) años: balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente]



1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión(a)(b)

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista(nombre y dirección)

Experiencia en obras similares

(a)(b)

1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]

2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información].

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que:

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

3. Requisitos adicionales

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL.



6. FORMULARIO DE SITUACION FINANCIERA

Nombre legal del Solicitante: ____________________ Fecha: ____________________Nombre legal del miembro de la APCA:______________ IPP No.: ___________________

LPI No.: __________________ Página _______ de _______

A completar por el Solicitante y, en el caso de una APCA, por cada uno de los miembros integrantes.

Información financiera en equivalente de US$

Información histórica correspondiente a los ______ (__) años anteriores (equivalente en miles de US$)

Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n Prome-dio

Coefi-ciente medio

Información del Balance

Total del Pasivo (TP)

Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo (PC)

Información tomada del Estado de Resultados

Total del Ingreso (TI)

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situación financiera del Solicitante o del miembro integrante de una APCA, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo;

b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador certificado;c) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los

estados financieros;d) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados

y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).



7. FORMULARIO DE CURRICULUM VITAE

Propuesto para el cargo: _____________________

I. DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO:Edad: Documento de

Identidad:Estado Civil: Teléfonos:Nacionalidad: e-mail:Dirección:

II. PERFIL PROFESIONAL (Breve resumen de la experiencia profesional más destacada)

III. ANTECEDENTES ACADEMICOS

3.1 Títulos Universitarios y/o TécnicosCarrera Grado Institución Año de Graduación

3.2 Registro o Matrícula Profesional y/o Técnica

Organismo / Institución No. de Registro

3.3 Estudios en Proceso o IncompletosCarrera o Curso Institución Desde (mes

y año)Hasta (mes y

año)

3.4 Cursos, Talleres y/o Seminarios (solo los vinculados al servicio requerido)

Nombre Institución Desde (mes y año)

Hasta (mes y año)



IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Detallar los trabajos por proyecto y cargo. Iniciar con el actual o más reciente hasta completar el historial profesional o la experiencia requerida para la evaluación. Para cada proyecto deberá llenarse la tabla siguiente:

1) Nombre del Proyecto:

Empresa o Institución:Cargo o Posición: Nombre del Cargo Desde (mes/año) Hasta (mes/año)

Datos del Proyecto: Monto (US$): Longitud (Km o mts):

Localización:Breve Descripción del Proyecto:

Fuente de Verificación de la Información

Empresa o Institución:Persona de Contacto:Teléfonos:e-mail:

Principales Actividades o Funciones:

2) Nombre del Proyecto:

Empresa o Institución:Cargo o Posición: Nombre del Cargo Desde (mes/año) Hasta (mes/año)

Datos del Proyecto: Monto (US$): Longitud (Km o mts):

Localización:Breve Descripción del Proyecto:

Fuente de Verificación de la Información

Empresa o Institución:Persona de Contacto:Teléfonos:e-mail:

Principales Actividades o Funciones:



V. CONOCIMIENTO DEL IDIOMA ESPAÑOL

Conocimiento del Idioma: Escribe Lee Habla EntiendeMuy BuenoBuenoRegularNada

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad y autorizo a la Dirección General de Carreteras para que investigue la veracidad de la información aquí suministrada. En caso de que a (Indicar nombre completo del Proponente) se le adjudique el contrato objeto de la licitación, me comprometo a prestar mis servicios profesionales a esta empresa en el cargo (indicar la posición asignada)

(Firma y Sello Profesional)_________________________Nombre: (indicar nombre completo del titular del currículo vitae que antecede)Fecha: (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede.)

e



8.Contrato

{Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________en presencia de: _______________________________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]



9. Formularios de Análisis de Precios Unitarios, presupuestos de materiales, mano de obra y equipo

Membrete de la Empresa OferenteANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

ACTIVIDAD: UNIDAD: FECHA:

DESCRIPCION UNID RENDIMIENTO P.U. Total (Lps.)

A.- MATERIALES

Total Impuestos (Lps.)Total Materiales (Lps.) 0.00

B.- MANO DE OBRA

Total Mano de Obra (Lps.)C.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Total (Lps.)RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

Materiales % 0.00Mano de Obra % 0.00Equipo y Herramientas % 0.00

Total Costo Directo (Lps.) 0.00COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales y Administración %Utilidad %

Total Costo Indirecto (Lps.) 0.00

TOTAL PRECIO UNITARIO

NOTAS:1) El desglose de precios unitarios debe ser elaborado conforme se establece en las CEC. Los rendimientos deben

indicar que cantidad de materiales, de horas-hombre y horas-equipo, se requieren para ejecutar “una unidad de la actividad respectiva”.

2) El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en el Presupuesto.

Membrete de la Empresa OferentePRESUPUESTO DE MATERIALES

PROYECTO:



UBICACIÓN: Fecha:

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

TOTAL MATERIALES

Membrete de la Empresa OferentePRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

PROYECTO:UBICACIÓN: Fecha:



Item Categoría Horas -Hombre

Precio Unitario

Precio Total

TOTAL MANO DE OBRA

Membrete de la Empresa OferentePRESUPUESTO DE EQUIPO

PROYECTO:UBICACIÓN: Fecha:



Item Descripción del equipo Cantidad Horas

Precio Unitario

Precio Total

(Lps/Hr) (Lps)

TOTAL EQUIPO y Herramientas

Sección V. Condiciones Generales del ContratoIndice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales............................................................................65



1......................Definiciones...........................................................................................................652. ....................Interpretación.........................................................................................................673......................Idioma y Ley Aplicables........................................................................................684......................Decisiones del Gerente de Obras...........................................................................685......................Delegación de funciones........................................................................................686......................Comunicaciones.....................................................................................................687......................Subcontratos...........................................................................................................688......................Otros Contratistas...................................................................................................689......................Personal..................................................................................................................6810....................Riesgos del Contratante y del Contratista..............................................................6911....................Riesgos del Contratante.........................................................................................6912....................Riesgos del Contratista..........................................................................................7013....................Seguros...................................................................................................................7014....................Informes de investigación del Sitio de las Obras.....................................................7015....................Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato.................................7116....................Construcción de las Obras por el Contratista...........................................................7117....................Terminación de las Obras en la fecha prevista.........................................................7118....................Aprobación por el Gerente de Obras.....................................................................7119....................Seguridad...............................................................................................................7120....................Descubrimientos....................................................................................................7121....................Toma de posesión del Sitio de las Obras...............................................................7122....................Acceso al Sitio de las Obras...................................................................................7223....................Instrucciones, Inspecciones y Auditorías...............................................................7224....................Controversias.........................................................................................................7225....................Procedimientos para la solución de controversias.................................................7226....................Reemplazo del Conciliador....................................................................................72B. Control de Plazos.......................................................................................7327. …………..Programa................................................................................................................7328....................Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación......................................................7329....................Aceleración de las Obras.......................................................................................7430....................Demoras ordenadas por el Gerente de Obras.........................................................7431....................Reuniones administrativas.....................................................................................7432....................Advertencia Anticipada.........................................................................................74C. Control de Calidad.....................................................................................7533....................Identificación de Defectos.....................................................................................7534....................Pruebas...................................................................................................................7535....................Corrección de Defectos..........................................................................................7536....................Defectos no corregidos..........................................................................................75D. Control de Costos......................................................................................7637....................Lista de Cantidades................................................................................................7638....................Modificaciones en las Cantidades..........................................................................7639....................Variaciones............................................................................................................7640....................Pagos de las Variaciones........................................................................................7641....................Proyecciones de Flujo de Efectivos......................................................................7742....................Certificados de Pago..............................................................................................7743....................Pagos......................................................................................................................7744....................Eventos Compensables..........................................................................................78



45....................Impuestos...............................................................................................................7946....................Monedas.................................................................................................................8047....................Ajustes de Precios..................................................................................................8048....................Retenciones............................................................................................................8049....................Liquidación por daños y perjuicios........................................................................8150....................Bonificaciones........................................................................................................8151....................Pago de anticipo.....................................................................................................8152....................Garantías................................................................................................................8253....................Trabajos por día.....................................................................................................8254....................Costo de reparaciones............................................................................................82E. Finalización del Contrato...........................................................................8255....................Terminación de las Obras......................................................................................8256....................Recepción de las Obras..........................................................................................8357....................Liquidación final....................................................................................................8358....................Manuales de Operación y de Mantenimiento........................................................8359....................Terminación del Contrato......................................................................................8360. Fraude y Corrupción................................................................................................................8461....................Pagos posteriores a la terminación del Contrato....................................................8862....................Derechos de propiedad...........................................................................................8963....................Liberación de cumplimiento..................................................................................8964....................Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco...........................................8965. Elegibilidad..............................................................................................................................89


67

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario;Meses significa meses calendario.

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los

Sección V. Condiciones Generales del Contrato 68

materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación.

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las



CEC.

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la



totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley Aplicables

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

4. Decisiones del Gerente de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegación de funciones

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.



8. Otros Contratistas

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.



11. Riesgos del Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista

13. Seguros

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas



requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de las Obras por el Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.



18. Aprobación por el Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan



conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos para la solución de controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

26. Reemplazo del Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos27. Programa

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el



pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

29. Aceleración de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.



31. Reuniones administrativas

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia Anticipada

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad33. Identificación de

Defectos33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

35. Corrección de 35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de



Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Períodode Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36. Defectos no corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.



D. Control de Costos37. Lista de

Cantidades37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

38. Modificaciones en las Cantidades

38.1 Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programasactualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las Variaciones 40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos,



no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.



43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo



que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.



45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.



48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

49. Liquidación por daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.



51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la



Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato55. Terminación de

las Obras55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56. Recepción de las Obras

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58. Manuales de Operación y de Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.

59. Terminación del Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la



otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación;

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y Corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato



por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

60. Fraude y Corrupción

60.1 El Banco exige que todos los Contratistas están obligados a seguir las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de adquisición y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 60.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre los bienes;



(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras, consultores individuales, prestatarios (inclutyendo beneficiaries de donaciones), compradores, organismos ejecutores y contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto financiado por el Banco, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado financiado por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario;

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma como



inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.or g ). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias deberán ser presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 60.1.

(e) Cualquiera de las sanciones descritas en el literal b) de esta Cláusula serán impuesta por el Banco en forma pública.

60.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados por un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Contratistas permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que los Contratistas: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigación de fraude y corrupción, y la disponibilidad



de los individuos o empleados o agentes de las firmas que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. Si el Contratista se rehúsa a cumplir con la solicitud del Banco, éste podrá tomar, a su exclusivo criterio, medidas apropiadas contra ese Contratista.

60.3 El Contratista deberá declarar y garantizar:

(a) que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y nos obligamos a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no hemos tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco;

(g) que reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta Cláusula Cláusula 60.1 (b).



61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante.

63. Liberación de cumplimiento

63.1Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar



el Contrato en el plazo de 14 días.65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de

países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un país miembro; oii. ha establecido su domicilio en un país miembro

como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

65.4 El Contratista deberá suministrar el formulario denominado "Certificado de Proveedor", contenido en los Formularios del Contrato, declarando que los bienes tienen su origen en un país miembro del Banco. Este formulario deberá ser entregado al Contratante, como condición para que se realice el pago de los Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Contratista información adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.


95

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC.


CGC 1.1 (e) También llamado Convenio.CGC 1.1 (o) El Contratante es Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI),

Dirección General de Carreteras

Dirección del Contratante es:Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI)Dirección General de Carreteras (DGC)Atención: Ing. Melvin Omar MartínezBarrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.Teléfonos: (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194Correo Electrónico: [email protected] enviar copia a [email protected]

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Contratista es:Nombre de la empresa:Representante legal:Dirección del Contratista es

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras:

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de ejecución de veinte (20) meses calendario contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio, plazo que incluye el período de movilización del Contratista y el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares.

La fecha prevista de terminación podrá ser modificada únicamente por el Contratante, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 28 de estas CEC.


96

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el que nombre la empresa Supervisora contratada por el Contratante para la supervisión de la construcción de las obras y que le será notificado oportunamente al Contratista. Un sinómino es Director de Obras.

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en la Carretera CA-5 Norte, Tramo: Inicio-Final Valle de Comayagua, Sección I: Desvío de San Antonio-Libramiento de Comayagua, en el departamento de Comayagua, República de Honduras.

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es la que se indique en la Orden de Inicio.

La Orden de Inicio será emitida cuando se hayan cumplido los requisitos indicados en la ley de Contratación del Estado y el Contratista haya entregado a la DGC una copia impresa, firmada y sellada por el Representante Legal de la Empresa, de los planos de construcción que le fueron proporcionados en formato digital junto al Documento de Licitación. El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha indicada en la orden de inicio. Los trabajos incluyen la movilización al sitio de las obras.

CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en:

El tramo cuenta con una longitud de 12.65 Kilometros (de Est. 0+000 ó 4+800 a 17+450). Las obras en este tramo consisten en la construcción de 2 nuevos carriles en toda la longitud, al lado derecho de la carretera existente, rehabilitación de los 2 carriles existentes en toda la longitud, Incluyendo 105 ml de puentes (Tujaca L= 60ml y Canquigue L=45 ml).Asimismo, la construcción de dos pasos a desnivel en las intersecciones: Desvío a la Paz (El conejo) y Aeropuerto Palmerola–Parques industriales (Univeler y Alimentos Maravilla). Para estos pasos a desnivel, se están gestionando los fondos necesarios para su construcción los cuales de no obtenerse serán excluidos del proyecto, situación que deberán tomar en cuenta los participantes. La longitud se desarrolla en una zona en general llana o con suaves pendientes en el Valle de Comayagua, lo que se traduce en un alineamiento sencillo. El diseño geométrico proyectado prevé carriles de 3.65 metros de ancho, con banquinas u hombros de 2.40 metros de ancho, un espesor promedio de carpeta asfáltica de 10 cm.

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar el nivel de servicio actual de este tramo de la carretera CA-5 que es columna vertebral de la Economía Hondureña.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Sección VI: Condiciones Especiales del Contrato 97

Especificaciones Especiales de Construcción Especificaciones Generales para la Construcción (Tomo 5

Manual de Carreteras) Planos de Construcción Contrato de Medidas de Mitigación SERNA-SOPTRAVI Fichas Técnicas de Análisis de Precios Unitarios Presupuesto de Materiales Presupuesto de Mano de Obra Presupuesto de Equipo Desglose de Precios de Tarifa de Alquiler de Equipo Plan de Movilización al Proyecto e Inversión del Anticipo Programa de Trabajo o Programa de Ejecución del Proyecto Plan de Seguridad e Higiene Plan de control de calidad

El orden de prioridad es como aparecen en la lista precedente.

Además, forman parte del Contrato, los siguientes documentos: Convenio para la Ejecución de obras en áreas disponibles del

Proyecto suscrito entre SOPTRAVI y el Contratista.

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español, así como toda comunicación hablada o escrita relacionada con el proyecto.

La ley que gobierna el Contrato es la ley de Honduras

El contratista deberá cumplir entre otros con la Ley y Reglamentos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y del Comité Intercolegial de Registro y Clasificación de Empresas (CIRCE). Deberá presentar al Contratante a los treinta (30) días después de suscrito el contrato y cada doce (12) y cuando el Contratante lo solicite, los siguientes documentos:

a) La Constancia de inscripción y solvencia de la empresa en el CICH y en el CIRCE.

b)Constancia de Inscripción y solvencia en el CICH, de cada uno de los Ingenieros Civiles que formen parte del personal del Oferente.

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: 1. El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites

razonables, para la ejecución de sus actividades a:

1.1.Los Supervisores empleados por el Contratante en la Zona de Obras y su personal;

1.2.El personal del Contratante; y

1.3.El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecución, en la



Zona de Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier Contrato que el Contratante realice con relación a, o como complemento a las obras.

2. Para garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas, el Contratante ordenará al Contratista mediante una Orden de Ejecución:

2.1.Poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del Contratista.

2.2.Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y

2.3.Suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea.

3. El Contratista construirá una oficina techada, en esta pieza se encontrará permanentemente un juego de planos actualizados de construcción, libro de bitácora y especificaciones de construcción; los cuales estarán a toda hora a disposición. La pieza será equipada con una unidad de aire acondicionado, electricidad, servicio de agua potable, sanitario, asimismo deberá ser suficientemente ventilada y con la cerrajería necesaria para la seguridad de la instalación. El área de la oficina techada será de 50 metros cuadrados como mínimo, la cual será para uso exclusivo de la Supervisión del Proyecto

Tales prestaciones se deberán considerar por el Contratista dentro de los gastos administrativos de la oferta.

CGC 9.1 Personal Clave: Deben ser los profesionales propuestos por el Contratista en su Oferta. Además, debe mantener en el sitio del proyecto un Ingeniero Mecánico para dar mantenimiento al equipo de construcción y un Ingeniero Civil para Programación y Costos que tenga la experiencia y conocimiento comprobada en trabajos de campo en construcción o supervisión de carreteras y puentes.

CGC 13.1 Los seguros que deberá contratar el Contratista y las coberturas mínimas de éstos serán:

1. Seguros contra daños a terceros

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser



provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía.

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

El monto del seguro contra daños a terceros y responsabilidad Civil se establece como mínimo en un 30 % (treinta por ciento) del monto del contrato.

2. Seguro contra accidentes de trabajo.

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación. El Contratista mantendrá indemne al Contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.

El Contratista cumplirá, además con lo establecido por la legislación y reglamentación aplicable en su país de origen en lo que respecta a su personal extranjero trabajando en el país del Contratante.

El monto del seguro contra accidentes de trabajo no deberá ser menor a 20 salarios mínimos en la rama de construcción vigente a la fecha de suscribir el contrato, por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el Contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionado por la compañía de seguros que deberá ser el mismo de la planilla del personal contratado para la ejecución de la obra y verificado mediante certificación del Director de Obra. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros para que se inscriba a los nuevos empleados, así como al Director de Obra para el registro de los mismos, en un término no menor de siete días a partir de la contratación.

3. Seguros contra los riesgos en la Zona de Obras.

El Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación aplicable, un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción, del material de construcción o de la realización. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales.



El monto del seguro contra riesgos en la Zona de Obras se establece en un 100 % (cien por ciento) del monto del contrato.

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: los que se encuentran en el Informe del Estudio del Proyecto, los que podrán ser vistos por el Contratista en las oficinas del Contrantate y, en caso necesario se le podrá entregar copia electrónica de los mismos previa solicitud por escrito que deberá dirigir a la DGC.

Lugares de Extracción u obtención de los materiales de préstamo (SubCláusula 22.2 de las CGC).

El Contratante pondrá a disposición del Contratista un listado de los lugares de extracción, obtención de los materiales de préstamo, Los costos de ocupación y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correcta correrán a cargo del Contratista; el Contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del director de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extracción o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del Contrato.

Los bancos de préstamo para explotación de materiales para hacer sustituciones en inestabilidades diversas, para balastado, terraplenes, sub-base, base u otros fines, serán propuestos por el Contratista y deberán ser identificados detalladamente en su oferta, sin que ello represente la aceptación implícita de los mismos y sin que lo releve de la responsabilidad de cumplir con todas las especificaciones y regulaciones exigidas por los documentos contractuales.

La selección y propuesta de los bancos será formulada por el Contratista ante el Ente Contratante. El Ingeniero Supervisor o Director de Obra hará la evaluación de las características de los materiales y dará su dictamen al Contratante. Para cambiar el banco de préstamo, se requiere la aprobación del Director de Obra y del Contratante. No obstante, la calidad final de la obra construida con los materiales obtenidos de estos bancos de préstamo es responsabilidad única del Contratista.

En la selección de los diferentes Bancos de Materiales el Contratista deberá considerar que los materiales deberán cumplir estrictamente con las especificaciones correspondientes para cada actividad involucrada, y que en dichos bancos se tengan las cantidades mínimas necesarias para los requerimientos de obra.

El costo por la adquisición y por la explotación del Banco de Material deberá incluirse dentro del costo unitario del respectivo concepto de obra y no recibirá pago por separado, considerándose implícito en el item de balastado, préstamo, terraplenes, sub-base, base o concepto especifico.



La SOPTRAVI, a través de su Unidad Ambiental prestará la colaboración necesaria a quien corresponda (propietario privado y/o municipalidad), para la obtención de los permisos y autorizaciones respectivos para la explotación de los bancos de materiales ante los propietarios o Municipalidad correspondientes.

En el caso especifico de la sub base, el Contratista deberá considerar que para cumplir las especificaciones, no debe descartar la posibilidad de triturar materiales y uso de explosivos para los materiales de Terracería.

Se aclara que los sitios de bancos de materiales, que aparecen en cualquiera de los documentos que forman parte de esta licitación, son informativos de lugares probables para ser utilizados como Banco de Material y no son obligatorios a usar por el Contratista.

A excepción de la Licencia Ambiental y derecho de vía o que se indique lo contrario en estos Documentos, será responsabilidad del Contratista obtener a su costo, las licencias, permisos, etc. que fueran requeridos por leyes, decretos o reglamentos de la república de Honduras o de los Municipios que tengan jurisdicción en la obra.

Cuando el Contratista considere conveniente y necesario para el bien del proyecto, utilizar bancos de préstamos para explotación de materiales distintos a los propuestos por el Contratante, deberá tomar en cuenta lo siguiente:

El banco de materiales deberá estar concesionado Deberá advertir o comunicar al Contratante a través de su

oferta el uso de un nuevo banco de préstamo Definir en su oferta los bancos de préstamo Los materiales de los bancos de préstamos deberán

cumplir las especificaciones técnicas requeridas correspondientes para cada una de las actividades en que serán usados.

CGC 17.1 El Contratista debe iniciar los trabajos conforme se indica en la sub-cláusula 1.1(z) de estas CEC.

CGC 19 Se adiciona a esta Cláusula lo siguiente:

1. Avisos y Publicaciones.- Debido a que la vía sobre la cual se realizará el proyecto, es la más importante del país y considerando que por ella circulan un alto volumen de vehículos, con un considerable porcentaje de tráfico de transporte de carga, alrededor del 40%, es necesario informar, orientar y advertir al usuario sobre los trabajos que se estén realizando y sobre las condiciones actuales del proyecto, con el propósito de brindarle seguridad a la población



circundante del proyecto, y en particular a los usuarios de la vía.

En ese sentido, la Dirección General de Carreteras ha estimado conveniente y necesario que el contratista sea el responsable de hacer las publicaciones periódicas y que el costo sea considerado por los oferentes dentro de los precios unitarios de las actividades de su oferta, tomando en cuenta el medio de publicación, tipo de publicación y la frecuencia siguientes:

Los avisos o publicaciones deberán hacerse en dos periódicos impresos de mayor circulación nacional, uno en San Pedro Sula y el otro en Tegucigalpa.

La leyenda será redactada por la supervisión y aprobada por la DGC

El área de impresión será de un cuarto de página interior, en blanco y negro.

Las publicaciones se harán una vez por semana, los días Lunes ó Viernes, durante el plazo contractual del proyecto o durante se estén ejecutando las obras.

En el caso que sea necesario, hacer alguna (as) publicación (es) escrita en un área mayor a la antes indicada, se harán la equivalencia entre el número de publicaciones semanales de un cuarto vrs. la publicación mayor a un cuarto. Asimismo podrá realizarse publicaciones verbales por medio de las Radio emisoras del país, cuyos pagos serán estimados en equivalentes.

(Ejm. Una página = (1/4 de página x 4)

2. Plan de Seguridad e Higiene.- En la ejecución de este Contrato, el Contratista deberá cumplir con las Leyes nacionales de Honduras relativas a seguridad, salud y sanidad. Para ello y como condición previa al pago de la primera porción del anticipo y al inicio de los trabajos, el contratista, deberá preparar un plan de seguridad aplicable al total de las actividades y para todo el proceso de ejecución del proyecto. Dicho plan será revisado por el Supervisor y aprobado por el Contratante, en el mismo deberá considerar la estrategia para la implementación y seguimiento de las medidas de protección, los dispositivos de seguridad y el equipo protector y tomará todas las medidas que juzgue como razonablemente necesarias, para la seguridad y la salud tanto del personal del Contratista, así como la de los peatones y vehículos que circulan en las inmediaciones o cercanía del proyecto durante el periodo de construcción. El contratista dispondrá de diez días para implementar las medidas una vez aprobado dicho plan de seguridad, si en ese tiempo no han sido implementadas o si durante



la revisión de la implementación de dicho plan la supervisión le notifica la necesidad de mejorar alguna medida ya prevista en el plan y el contratista no lo hace en un máximo de diez días, la supervisión ordenará la salida de las obras de aquel personal del contratista que a su juicio esté arriesgando su vida o su salud y ordenará la paralización de los trabajos en que esté(n) involucrado(s) sin que esto signifique un motivo para que el contratista reclame tiempo perdido y simultáneamente se le sancionará con la penbalización que corresponda de acuerdo a estas CEC. El Contratista llevará un registro completo de todos los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso del trabajo comprendido en este Contrato y de los cuales resulten muertes, enfermedades o daños personales que requieran atención médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo. El Plan de Seguridad será revisado trimestralmente en las reuniones de trabajo que el Supervisor del proyecto programará oportunamente.

En tal sentido para garantizar la seguridad del personal, el Contratista deberá presentar una constancia de posesión del equipo de seguridad y/o intención de compra, para su personal y personas involucradas en el proyecto (personal de la SOPTRAVI, BID, etc.) como son: cascos, guantes, fajas de fuerza, chalecos, botas y otros implementos que consideren necesarios. Esta cantidad estará en función del número de personal profesional, técnico y de campo que tiene estimado contratar y del personal que llegará a inspeccionar el proyecto.

Para garantizar la seguridad dentro de la obra y fuera del perímetro de la obra, se deberá señalizar con rótulos informativos.- este plan incluirá, pero no se limitará a los siguientes conceptos: señalización vial diurna y nocturna, rotulación y señales de alerta en todo el equipo, personal encargado de indicar desvíos, presencia de maquinaria, etc. Es de vital importancia también para la higiene dentro del proyecto, la utilización de letrinas movibles y la cantidad estará en función del número de empleados que contratará.

3. El Contratista deberá cumplir estrictamente con las recomendaciones establecidas en el Manual de Normas para Proyectos de Infraestructura de la SOPTRAVI y del Manual Centro Americano de Normas Ambientales para proyectos viales..

4. Restricciones temporales al paso de vehículos y personas solo serán aprobadas por el Director de Obra cuando el Contratista haya realizado y obtenido aprobación de gestiones ante la autoridad local de la Dirección Regional de Tránsito.

5. Seguridad y protección del medio ambiente.- Con el objeto de proteger el medio ambiente del área de influencia directa e indirecta del proyecto y la seguridad de las personas y bienes, el contratista deberá implementar el Plan de Gestión Ambiental y



Social incorporado en los Estudios de Evaluación Ambiental respectivo. Se anexa a este documento el contrato de medidas de mitigación entre la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA) y la Secretaría de Obra Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) para el desarrollo del proyecto, las recomendaciones estipuladas dentro del contrato deberán ser consideradas dentro de los documentos de licitación y contrato de construcción.

CGC 20 Se adiciona:Materiales, objetos y vestigios encontrados.- Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter artístico, arqueológico o histórico, que son patrimonio nacional, así como restos humanos, el Contratista notificará de ello inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la reglamentación en vigor. Además el Contratista observara y cumplirá las recomendaciones emanadas del programa de rescate arqueológico ejecutado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) previo al inicio de las obras .

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) conforme al Convenio para la ejecucion de obras en areas disponibles del proyecto suscrito entre SOPTRAVI y el Contratista.

CGC 24.1 Controversias.- Arreglo Directo entre las Partes

En el caso de que el Contratista considere presentar algún reclamo al Contratante, éste lo hará de la forma siguiente:

1. Presentar por escrito la intensión de reclamo a la DGC dentro de los próximos diez (10) días calendario después de que ocurra el hecho o evento que origina el reclamo, transcurrido dicho plazo, el Contratista no podrá presentar ningún tipo de reclamo al Contratante eximiéndolo de toda responsabilidad.

2. En el caso de que la intensión de reclamo se presente como corresponde en base a lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista tendrá 15 días calendario posterior a la fecha de presentación de la intensión de reclamo para presentar su reclamo formal con toda la documentación de soporte de dicho reclamo. Si no se presenta dentro de este plazo, el reclamo queda sin valor y efecto liberando al Contratante de toda responsabilidad relacionada con dicho reclamo.

3. El Contratante, actuando a través de la DGC con apoyo de la Supervisión analizarán el reclamo formal con la documentación de soporte y se podrá pronunciar dentro de los próximos treinta días (30) días después de recibida la nota de reclamo formal

CGC 25.1 Al no haber acuerdo entre las partes, el asunto pasará a buscar



solución por la vía de la Conciliación, para lo cual se seguirá el procedimiento descrito en la sub-cláusula 25.2 de estas CEC.

CGC 25.2 Se adiciona:

Solución por conciliación Si el Contratista considera que el Gerente de Obra o el Contratante, ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días contados a partir de la notificación de la decisión de la DGC. También el Contratante, si lo considera conveniente puede someter la controversia a solución por conciliación.

El Conciliador debe informar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días siguientes después de haber recibido la notificación de la controversia.

El Conciliador será nombrado de común acuerdo por el Contratista y el Contratante. Los honorarios del Conciliador serán fijados en función de la Ley de Conciliación y Arvitraje de Honduras y al arancel del Colegio Profesional respectivo a que pertenezca el Conciliador.

CGC 25.3 En el caso de arbitraje, todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente contrato será resuelto conforme a la ley de conciliación y arbitraje de la republica de Honduras.

El lugar del arbitraje es: Tegucigalpa, M.D.C.

CGC 26.1 En caso de no haber acuerdo entre el Contratista y el Contratante, La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o Colegio de Abogados de Honduras, según la maeria de que se trate la controversia.

B. Control de Plazos



CGC 27.1 El Plan de Movilización e Inversión del Anticipo y el Programa de Trabajo serán presentados primero junto con la oferta en la fecha de licitación y, posteriormente el Contratista deberá presentarlos de manera definitiva para la revisión detallada, con los costos expresados en los montos reales ofertados para la aprobación del Gerente de Obras y de la DGC, dentro de diez (10) días a partir de la firma del Contrato.

PLAN DE MOVILIZACIÓN E INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Los requerimientos que debe cumplir este documento son los siguientes:

1. Se deberá considerar que el anticipo otorgado deberá ser invertido en su totalidad en el proyecto en un plazo no mayor al indicado en las CEC Sub-Cláusula 51.1

2. Detallar todas las tareas involucradas en la movilización al sitio del proyecto con la correspondiente asignación de fechas y costos.

3. Detallar con claridad cada uno de los conceptos como ser: bienes, materiales, uso de equipos, transporte, construcción de planteles, oficinas, y demás insumos que sean para uso y servicio exclusivo del proyecto y que el Contratista planee adquirir con los fondos del anticipo.

4. El detalle de conceptos debe ser con asignación de costos y fechas, de tal manera de tener un flujo de caja que muestre el costo de los insumos a adquirir y los plazos en que estos insumos serán incorporados al proyecto.

5. El programa debe ser elaborado preferiblemente en Ms Project y se debe presentar por separado el cronograma y el flujo de caja.

PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE CONSTRUCCION. Los requerimientos que debe cumplir este documento son los siguientes:

1. El sistema de programación debe estar basado en el método CPM con indicación de ruta crítica, utilizando para ello el Ms Project.

2. Metodología de Construcción.- Procedimientos constructivos propuestos para reducir tiempos y costos y que además indique:

Como organizará los frentes de trabajo (dar información como: cuantos frentes, ubicación de éstos, funciones, equipo, personal y materiales para cada frente, etc.)

Que supuestos ha considerado en el análisis de la programación de la obra. Estrategia a seguir cuando se dañe el equipo disponible. Otras consideraciones que realice el Contratista.



3. Análisis climatológico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la ejecución del proyecto, para lo cual hará uso de registros estadísticos de una estación pluviométrica o pluviográfica, representativa de la zona del proyecto. Con el resultado de este análisis deberá elaborar el calendario de días de lluvia y/o vientos de la zona del proyecto y considerar su efecto en la producción diaria.Este calendario debe ser indicado en el Ms Project.

4. Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y Precios Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, detallar cuando corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la actividad principal.

5. Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan (feriados, vacaciones, días de suspensión de labores por efecto del clima de acuerdo al análisis climatológico realizado).

6. Relacionar las actividades asignándole los predecesores en el orden lógico y definir la ruta crítica. Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando se utilicen deberá acompañarse una explicación de porque se ha considerado la delimitación.

7. Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito debe ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden. Por tratarse de puntos de control del avance de las obras y ser de cumplimiento obligatorio, se deberá indicar en el programa de trabajo, de manera clara las fechas en que estarán finalizados al 100 % los hitos o metas que se establezcan en el Contrato.

8. Asignación de cantidades de recursos (materiales, mano de obra y equipo) a cada actividad obra detallada en el cuadro de actividades y precios con la indicación del calendario específico.

9. Acompañar una memoria de cálculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos de obra de mayor incidencia en costo y tiempo.

10. Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y precios y en base a ello obtener el flujo de desembolso.

11. El programa deberá ser impreso en tamaño carta o legal y estará compuesto por los siguientes documentos:

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores;



b. Calendario de los recursos (materiales, mano de obra y equipo) por cada concepto de obra y por cada mes de duración;

c. Flujo de Caja.d. Además, se deberá acompañar la documentación soporte como ser:

las memorias de cálculo o justificaciones de las duraciones de las tareas, tabla de rendimientos de equipo y mano de obra, el análisis climatológico, el flujo de caja y la metodología de construcción. Toda la documentación debe ser entregada en forma impresa y digitalizada (modificable).

El Programa de Trabajo constituye el documento legal mediante el cual el Contratista se compromete a ejecutar los trabajos contratados en la secuencia y en la cantidad de obra establecida para todos y cada uno de los conceptos de obra del Contrato y el Contratista está obligado a su implementación y a la incorporación de los recursos e insumos necesarios para la completación de los hitos o metas del proyecto tal como se hayan establecido en dicho programa de trabajo.

Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes correspondientes, a los cuales está obligado el Contratista cuando así lo solicite la Supervisión y/o la DGC, deberá ser oficializado mediante las firmas de las tres partes involucradas, empresa contratista, empresa supervisora y gobierno (GGPE y DGC). Este documento pasará a formar parte del Contrato de Construcción.



CGC 27.2 SEGUIMIENTO O ACTUALIZACION AL PROGRAMA DE TRABAJO Y REPROGRAMACION.

Para el seguimiento o actualización mensual y re-programación cuando corresponda, se procederá de la siguiente manera:

1. Grabar previamente la línea base, lo cual significa que no deben ser cambiados las actividades predecesoras y que el programa o la reprogramación, debe quedar tal como fue aprobado.

2. Registrar la información referente a los porcentajes de avances para cada tarea o sub-tarea, las fechas reales de inicio y finalización de cada una de ellas sin afectar la información de la línea base programada. (Usar la función de seguimiento del Ms Project)

3. El Contratista debe entregar cada mes al Gerente de Obras, el Programa actualizado como se indica en el numeral 2. precedente, en copia dura y magnética modificable, de no hacerlo se le aplicará la penalización indicada en la sub-cláusula 27.3 de estas CEC. La Supervisión lo revisará y lo incluirá en los informes mensuales que presentará al Contratante.

4. El Contratista deberá analizar junto con la Supervisión las razones de los desfases si los hubiere y dará las soluciones para recuperarlos. Tales razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta “notas” del Ms Project.

5. El Contratista estará obligado a cumplir con el Programa de Trabajo aprobado para la ejecución del proyecto, y consecuentemente con la programación física y financiera mensual. En el caso de presentarse una reduccion imputable al Contratista en el porcentaje de avance físico mensual programado con respecto al ejecutado, esta reducción no deberá ser mayor al diez porciento (10%), en caso contrario, se calificará como incumplimiento y será penalizado en la forma indicada en la sub-cláusula 49.1 inciso f). Para este análisis los valores de porcentaje de avance físico a comparar serán “acumulados” calculados a partir de los montos de obra programados y ejecutados.

6. En el caso de reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista como se indica en la sub-cláusula 49.1 inciso f), se debe mantener la duración total de la obra dentro del plazo contractual y a las actividades pendientes de ejecutar que se encuentren desfasadas, se les modificará la fecha de finalización, aumentando la duración y manteniendo la fecha de inicio como fue programada originalmente.

7. Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista y hubiere que ampliar el plazo contractual, se deberá realizar el análisis indicado en la Cláusula 28 de estas CEC.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días.

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de Cincuenta Mil Lempiras (Lps50,000.00).



CGC 27.4 El Contratista podrá modificar el Programa de trabajo por las razones y en la forma indicada en la sub-cláusula CGC 27.2 de estas CEC y por razones debidamente justificadas. En cualquier caso, se requiere de la revisión de la Supervisión y la aprobación del Contratante.

Las modificaciones al Programa de trabajo por causas imputables al Contratista serán penalizadas conforme a la sub-cláusula CGC 49.1 de estas CEC.

CGC 28 El procedimiento para otorgar prórroga del plazo contractual es como sigue:

1. El Contratista presentará una carta de solicitud a la DGC con copia a la Supervisión, acompañando las evidencias que justifiquen el tiempo solicitado y una re-programación que muestre como ha sido afectada la ruta crítica, para lo cual debe justificar por cada item, el cambio en la duración con respecto al Programa de Trabajo vigente; así mismo, debe dar las justificaciones en caso de hacer cambios en las actividades predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad.

2. La Supervisión deberá analizar la solicitud y emitir un dictamen a más tardar

dentro de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la copia de dicha solicitud. Remitir este dictamen a la DGC con copia al Contratista y al GGPE.

3. La Firma Especializada de Apoyo al GGPE analizará la solicitud y el dictamen de la Supervisión y emitirá su opinión sobre el caso a la DGC dentro de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de recepciòn del dictamen de la Supervisión.

4. La DGC resolverá sobre dicha solicitud y lo comunicará al Contratista con copia a la Supervisión y al GGPE.

5. La reprogramación aprobada por la DGC será legalizada con las firmas de los representantes del Contratista, la Supervisión y la DGC.

6. Con la prórroga aproba por la DGC, se procederá a realizar la Modificación del Contrato para legalizar la ampliación del plazo.

Los valores abajo indicados serán considerados como los límites mínimos arriba de los cuales se considera que existirá inclemencia climática para otorgar una ampliación de plazo justificada en días de lluvia o viento.

- Lluvia de más de 50 mm en 24 horas o más de 100 mm en 4 horas en la Zona de las Obras.

- Viento de más de 100 km/h en la Zona de las Obras.

La medición de los datos de lluvia y viento se efectuará en la estación meteorológica más cercana a la Zona de las Obras.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Doce (12) meses, contado a partir de la fecha de finalización de los trabajos que conste en el Acta de Recepción Definitiva.



D. Control de Costos

CGC 38 a) Aumento del Alcance de las Obras.Cuando el monto final del contrato sea superior que el original, el Contratista no tendrá derecho a ser indemnizado.

b) Disminución del Alcance de las Obras

Cuando el monto final del contrato sea menor que el original en un porcentaje superior al treinta por ciento (30%), el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado en la cuenta final por el perjuicio que haya podido sufrir como consecuencia de esta disminución, lo cual deberá ser demostrado.

c) Variación en las cantidades de un Concepto de Obra en Particular

Cuando la cantidad de una actividad de obra en particular disminuya más de un treinta por ciento (30%) de la cantidad originalmente contratada, debido a órdenes de cambio y modificaciones realizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en estos documentos, el Contratista tendrá derecho a solicitar a la DGC con copia a la Supervisión, la revisión del precio unitario respectivo, para lo cual presentará los análisis que demuestren la forma en que ha sido afectado, solicitud que deberá ser revisada por la Supervisión, quien dará su dictamen técnico a la DGC y ésta resolverá si procede o no el reclamo. De igual manera, la DGC podrá, previa negociación con el Contratista, hacer la reducción de un precio unitario cuando las cantidades de obra de un concepto en particular excedieran más de un treinta por ciento (30%) con respecto a la contratada originalmente.

En el caso que se diere una variación superior al porcentaje indicado en un concpeto determinado y si procediere el aumento o reducción del precio unitario original, el precio unitario revisado se aplicará solamente al valor absoluto del diferencial entre la cantidad prevista originalmente en el contrato y la cantidad real ejecutada, restándole a esa diferencia el porcentaje de variación antes indicado sobre la cantidad prevista, de tal manera que el monto a pagar se determinaría como se indica a continuación:

A: Cantidad a Pagar con el Precio Unitario Revisado.

= [ / Cantidad Prevista – Cantidad Real Ejecutada / – 30% de Cantidad Prevista ]

B: Monto a Pagar con Precio Unitario Revisado = A x Precio Unitario Revisado.

C: Cantidad a Pagar con el Precio Unitario Originalmente contratado.

= Cantidad Real Ejecutada – A

D: Monto a Pagar con Precio Unitario Originalmente contratado

= C x Precio Unitario Originalmente Contratado

A: Monto Total que se pagaría en un Concepto de Obra con variación superior al 30%

= B + D



CGC 38.3 Desglose de los Precios Unitarios

El análisis deberá contener un detalle minucioso de todas las partes que constituyen el precio unitario de cada una de las actividades contractuales, para lo cual deberán ser utilizados los formularios incluidos en el numeral 9. de la Sección IV Formularios. Se requiere que el análisis de precios unitarios cumpla con lo siguiente:

a) El costo directo del análisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes, cada uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la mano de obra y (3) el equipo y herramientas.

b) Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los rendimientos y el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto en obra y debe presentarse junto con la oferta la respectiva cotización que respalde el precio aplicado. Se debe acompañar un desglose separado del precio por unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la cotización.

c) Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoría, los rendimientos en horas-hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que correspondan.

d) Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo detallado, debe estar respaldada por el respectivo desglose del precio unitario, el que deberá ser presentado de acuerdo al formato diseñado por el GGPE y que forma parte de este Documento de Licitación.

e) Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-máquina y cantidad de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que corresponda el análisis de precios.

f) Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a los impuestos.

g) El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra detallados en el formulario de la Oferta.

h) Adicional a los análisis de precios unitarios, se debe presentar el presupuesto de materiales, el presupuesto de mano de obra y el presupuesto de equipo, detallando la lista de cada uno de estos insumos con sus cantidades, unidades y precios por unidad respectivamente de tal manera que la suma de los tres componentes sea igual al costo directo del monto ofertado.



i) Los Costos Indirectos deben ser desglosados en sus diferentes componentes (personal profesional y administrativo, planteles, seguros, garantías, servicios públicos, instalaciones especiales, etc.) asignándole los montos e indicando como se obtuvo el valor aplicado en la ficha de costos.

Estos análisis podrían servir de base para cualquier ajuste, ponderación o cálculo que se requiera realizar durante la ejecución del proyecto, por lo cual la información suministrada deberá ser cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo requerido. Así mismo serán utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no prevista y los trabajos por día.

Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aquí estipulada, el Contratante se reserva el derecho de hacer la interpretación que a su juicio sea la más adecuada para ser utilizada en cualquier análisis que se requiera durante la ejecución del proyecto.

CGC 40 Actividades de Obra que no tienen precios aplicables en el contrato.

Cuando surjan actividades de obra no previstas para las cuales no existan Precios Unitarios en el contrato, el Director de Obra solicitará al Contratista la propuesta de los nuevos precios. El desglose de precios unitarios deberá ser elaborado conforme se describe en la sub-cláusula 38.3 de estas CEC..Los precios de los insumos (materiales, mano de obra y equipo) y el porcentaje de costos indirectos será el mismo de la oferta de la licitación y en caso de haber variaciones entre los diferentes conceptos ofertados, se aplicará el menor valor que figure entre todas las fichas de costos.

Si en las listas de precios de los insumos que forman parte de las fichas de costos de la licitación, no existiera alguno de los materiales, mano de obra o equipo que se requiera para la determinación del precio unitario del nuevo concepto, se solicitará al Contratista la propuesta de un precio razonable acorde con los precios de insumos que priven en el mercado en el momento de la negociación y se registrará la fecha de origen del precio unitario para fines de realizar el ajuste de precios a partir de esa fecha, si correspondiere de acuerdo a la Cláusula 47 de estas CEC

El Director de Obra revisará los análisis de precios unitarios y dará su dictamen sobre los mismos a la DGC, para su aceptación o rechazo. El nuevo precio unitario una vez aprobado por la DGC será aplicado al concepto de obra que corresponda para fines de pago, el cual podrá ser a través del Renglón de Administración Delegada o ser incorporado al contrato mediante una Orden de Cambio o Modificación al mismo para realizar el pago a través del Item que corresponda.



.Si no fuere posible acordar los nuevos precios dentro de un plazo de 30 días calendario, el trabajo se realizará por el sistema “Trabajos por día”o Administración Delegada, registrando cada día el consumo de cantidades de materiales, horas trabajadas en las diferentes categorías de la mano de obra y horas de equipo utilizadas, de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula 53 de estas CEC.

CGC 41.0 Se modifica:

Cuando se efectúe una reprogramación de obra, el contratista deberá proporcionar al DGC con copia a la supervison una proyeccion actualizda del flujo de efectivo del proyecto.

CGC 42.7 Se adiciona la sub-cláusula 42.7, Pago por inventario de materiales

El Contratante pagará al Contratista por el aprovisionamiento de los siguientes materiales, hasta un 50 % (cincuenta por ciento) de su valor declarado justificado por el Contratista con facturas de compra y con base en la constatación semanal y mensual por el Director de Obra de su presencia en la Zona de Obras, de su estado y de sus buenas condiciones de almacenamiento:

- Barreras metálicas (m)- Cemento (bolsa de 42.5kg)- Acero de refuerzo (kg)

- Agregados para concreto (m3) - Agregados triturados para capa de sub base y base (m3) (listos para

colocación)- Asfaltos (T)- Gaviones (m3)- Tubos de concreto reforzado

CGC 43 El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta y cinco (45) días calendario después de la fecha en que se ha recibido la factura y la estimación en la Dirección General de Carreteras en Tegucigalpa a través del Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución (GGPE) sin errores, ni correcciones y debidamente aprobada por el Director de Obra.

CGC 44.1 La determinación si es o no un “Evento Compensable” se hará basado en un análisis de la Supervisión, el cual deberá ser sometido a la consideración y aprobación de la DGC.

CGC 44.2 Se requiere la aprobación de la DGC para modificar el monto o el plazo del Contrato.

CGC 45 Se adiciona lo siguiente:

El Contratista, sus proveedores, abastecedores y Subcontratistas, pagarán todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole establecidos por la Ley de Honduras, que se encuentren vigentes veintiocho (28) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.



CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempira

Los pagos al Contratista se harán como máximo noventa por ciento (90%) en dólares de los Estados Unidos de América (sin incluir los impuestos) y el diez por ciento (10%) en Lempiras a los precios unitarios ofertados que se encuentran en el Apéndice “A” y de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada.

La tasa de cambio será la de compra, UN DÓLAR (US$.1.00) equivale a __________ Lempiras establecida por el Banco Central de Honduras, en la fecha ______ de _____ de 2007 (veinte (20) días calendrio antes del último plazo fijado para la presentación de ofertas).

CGC 47.1 El Contrato “está” sujeto a ajuste de precios de conformidad con el procedimiento siguiente:

Se aplicará el Ajuste de Precios, incrementos o disminuciones que se produzcan durante la ejecución de las obras, a los siguientes productos a utilizar: Cemento Asfáltico tipo AC-20 para mezcla, asfaltos rebajados tipo RC-250 para riegos de Liga y tipo MC-70 para Imprimación, acero de refuerzo y el Cemento Pórtland, conforme al diferencial de Precios que resulte al confrontar la cotización de precios del material empleado para preparar los respectivos Precios Unitarios de Oferta con los Precios prevalecientes al momento de la respectiva compra, evidenciada mediante factura que certificará el Supervisor. Ambos precios a confrontar serán en “Puestos en Obra” y en las mismas condiciones.

Las cantidades a reconocer deberán ser certificadas por el Supervisor, de acuerdo a los porcentajes, ratas o tasas de aplicación efectiva de cada producto, en base a las correspondientes fórmulas de diseño aprobadas por el Supervisor y los resultados de laboratorio o campo, sin incluir desperdicios de ninguna naturaleza. Las facturas servirán para establecer el precio aplicable en función de la fecha de compra y de las cantidades que se hayan consumido de cada factura, para lo cual el Supervisor llevará el respectivo control.

El reconocimiento de los Mayores Costos se hará en Lempiras, moneda nacional de Honduras, a cuyo efecto la porción a reconocer en U.S, Dólares, se convertirá a LEMPIRAS empleando la tasa cambiaría de venta, según datos oficiales del Banco Central de Honduras, correspondientes al día de la respectiva factura de compra que presente el Contratista y que certifique el Supervisor. Se considera que cualquier eventual incremento en otros insumos del contrato, se encuentra cubierto por el beneficio cambiario que genera la entrega de divisas en una porción mayoritaria del contrato.

En caso de haber variación entre el precio de la cotización y el utilizado en la ficha de costos, se aplicará el que resulte mayor. Si el Contratista no presentó la cotización del material en la fecha indicada en las IAO, no se le reconocerán los aumentos que pudieran producirse durante la ejecución del contrato; no obstante, se le aplicarán las reducciones que correspondan, si se produjeran decrementos en el precio del material con respecto al considerado en la ficha de costos.

El Contratista al momento de la compra de los materiales sujetos a ajuste de precios y cuyos precios no están controlados por el gobierno, deberá realizar previamente



por lo menos tres (3) cotizaciones, a efecto de obtener el mejor precio y será requisito previo al pago del ajuste que corresponda, la presentación de dichas cotizaciones junto con la factura de compra, documentos que deberán ser verificados por la Supervisión.

El ajuste de precios de los materiales a que se refiere esta SubCláusula se limitará a las actividades de obra que se detallan en la Tabla No.1 del Apéndice B y solamente al material indicado en cada actividad de obra considerada en dicha Tabla No.1. No habrá ningún tipo de ajuste de precios en actividades de obra y materiales que no figuren en esta tabla.

Además de los materiales antes mencionados, el Contratante hará un ajuste de precios al Contratista, por la variación en el precio del diesel que ocurra durante la ejecución de las obras. Para tal efecto, se aplicará el consumo unitario indicado en la Tabla No.2 del Apéndice C, denominada “Tabla de Consumo Unitario de Diesel para el ajuste de precios”; de tal manera que la cantidad de galones de diesel a reconocer será el producto de la cantidad de obra ejecutada por el consumo unitario de diesel que le corresponda a cada actividad de obra detallado en la tabla referida. El monto a reconocer será la cantidad total de galones por la diferencia de precios del galón de diesel ocurrida entre la fecha veintiocho (28) días antes de la presentación de ofertas y el precio vigente ponderado del periodo que se ejecutó la obra. Las actividades de obra que estarán sujetas al ajuste de precios por diesel se limitan a las contempladas en dicha tabla No.2. Los precios del diesel por galón, tanto en la fecha de origen como en el momento de ejecutada la obra, serán los precios oficiales establecidos en las tablas que maneja la Dirección General de Carreteras.

El monto a reconocer puede ser un ajuste positivo o negativo, dependiendo si han habido incrementos o decrementos en los precios.

Si en el mismo período que abarque una determinada Estimación de obra se suscitan dos o más valores del precio de uno de los insumos sujetos al ajuste de precios, se deberá realizar una ponderación de dichos valores de acuerdo a su duración en el período de la Estimación, a fin de obtener un solo valor representativo para todo el período en que se haya ejecutado la obra y que va a ser facturado.

De los materiales y el combustible (Diesel) acordados y antes mencionados, no se reconocerá ningún costo por incremento en los precios fuera del plazo estipulado en el contrato para la ejecución del proyecto.

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: no se hará la retención a que se refiere esta Cláusula.



CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras se detalla en los siguientes numerales. Así mismo se detallan otras multas que le serán aplicadas al Contratista durante la ejecución del proyecto, en caso de incumplir con sus obligaciones contractuales. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios es del diez por ciento (10%) del precio del contrato.

Para todas las multas el monto del Contrato se expresará en Lempiras a la tasa de cambio contractual descrita en la sub-cláusula CGC 46.1 de estas CEC.

a) El Contratista está obligado a presentar las garantías requeridas por el Contratante en las fechas indicadas en las sub-cláusulas CGC 51.1 y CGC 52.1 de estas CEC; por cada día de demora en la presentación de las garantías, se le aplicará una multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

b) El Contratista deberá dar inicio a los trabajos en el sitio de la obra a más tardar en la fecha indicada en la sub-cláusula CGC 1.1 (z) de estas CEC; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. Además en caso de no iniciar los trabajos en la fecha señalada, el Contratista pagará al Gobierno un uno por ciento (1%) sobre el monto del anticipo por cada mes que se tarde en dar comienzo a los trabajos.- En caso de que el atraso abarque una fracción de mes, el monto correspondiente a esa fracción será proporcional a los días transcurridos desde el último mes completo.

c) El Contratista estará obligado a cumplir con el Plan de movilización y Uso del Anticipo aprobado por la DGC, si el Contratista modifica la ejecución de dicho plan sin autorización de la DGC, disminuyendo en mas de 15 % para cada uno de los conceptos ofrecidos y evaluados se le aplicará una multa por cada concepto, de CIEN LEMPIRAS (L.100) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de los valores adeudados, sin prejuicio a la posibilidad de ejecutar la garantía de anticipo otorgada por el Contratista. Esta multa aplica en la misma forma, en el caso de retrasos por más de tres (3) días calendario con respecto a las fechas programadas para la incorporación de los recursos e insumos al proyecto.



.d) El Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado

en las CEC Sub-Cláusula 1.1 (r). Por cada día de demora en la finalización y entrega de la obra, el Gobierno aplicará una multa de TREINTA MIL LEMPIRAS exactos ( Lps.30,000.00) contado a partir del dia siguiente de la fecha de finalización del plazo del Contrato, hasta la recepción final de la obra.- Los valores que se generen de la aplicación de dicha multa, serán deducidos de los montos adeudados al Contratista; sin perjuicio de las acciones que el Gobierno pudiese ejecutar en virtud de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

e) El Contratista está obligado a mantener el Superintendente del proyecto durante la ejecución de las obras. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a que el Gobierno deduzca en concepto de multa la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS (Lps.15,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicación de éste literal, la Supervisión deberá adjuntar con cada solicitud de pago mensual del Contratista una constancia en que se establezca que el Superintendente está presente en la realización de las actividades del proyecto.

f) Si el Contratista no cumple con el avance físico mensual programado (acumulado) en la forma descrita en la sub-cláusula 27.2 numeral 8, se aplicará una retención de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 5,000.00) por cada mes que se esté evaluando y por cada uno por ciento (1%) o fracción arriba del porcentaje mencionado en dicha sub-cláusula. Se continuarán haciendo dichas retenciones hasta el mes en el cual, el Contratista haya cumplido con el valor aceptable para el avance físico programado (acumulado), en cuya estimación se hará la devolución de las retenciones realizadas a esa fecha, siempre que la recuperación del atraso se haga en un plazo no mayor a tres meses; en caso contrario, se convertirá en multa y los valores retenidos en ese trimestre no le serán devueltos. Al aplicar una multa deberá re-programarse la obra y en el caso de haber incumplimiento nuevamente, se volverá a aplicar el proceso descrito y así sucesivamente hasta que finalice el proyecto.

Si al final del plazo contractual el Contratista incumple con la finalización de los trabajos contratados, se le aplicará la multa descrita en el inciso d) de esta sub-cláusula y, le serán devueltas en el pago final las retenciones que se le hubieren hecho en el último trimestre previo a la finalización del plazo contractual.

g) El Contratista a su cuenta y costo colocará dos (2) rótulos informativos (inicio y final del proyecto), de acuerdo a lo que le indique la Dirección General de Carreteras, el tamaño de los rótulos deberá ser de 4.00 metros en su longitud mayor por 2.00 metros en su longitud más corta. Los rótulos tendrán que estar colocados a más tardar, 45 días después de la orden de inicio, en caso contrario el Contratista pagará una multa de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps.5,000.00) mensuales por cada mes de atraso, hasta que se hayan colocado los rótulos.



h) Una vez aprobado el Plan de Seguridad, el contratista estará obligado y dispondrá de diez (10) días para implementar las medidas de Seguridad de dicho plan, si en ese tiempo no han sido implementadas o si durante la revisión de la implementación de dicho plan la supervisión le notifica la necesidad de mejorar alguna medida ya prevista en el plan y el contratista no lo hace en un máximo de diez (10) días, por el incumplimiento de lo dispuesto en éste Literal, dará lugar a que el Gobierno deduzca en concepto de multa la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.50,000.00) por cada vez que incumpla el requerimiento de la supervisión o de la DGC – GGPE en lo referente a lo antes señalado, la cual se aplicará de manera directa deduciéndola del valor correspondiente al pago de la estimación de obra siguiente al desarrollo de dicho evento. Además, se aplicará al Contratista una multa de MIL LEMPIRAS (Lps.1,000.00) diarios si no presenta el Plan de Seguridad e Higiene en la fecha establecida en estas CEC, CGC 19.

i) El Contratista está obligado a cumplir con todas las condiciones contractuales. Si el Contratista se niega o se resiste a cumplir con cualquier requerimiento contractual que le haga la Supervisión o el Contratante, se le aplicará una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps.500.00) diarios por cada día que se demore en atender cada requerimiento, contado a partir de la fecha que esté estipulado en el Contrato para el cumplimiento de la obligación y si no hubiere fecha definida, será a partir de la fecha que le sea estipulada en la correspondencia que se le gire al respecto, sin perjuicio al derecho del Contratante de rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía de cumplimiento del mismo. Se excluyen los casos mencionados en los literales anteriores, para los cuales ya esta definida la respectiva penalización.

Los montos generados por la aplicación de estas multas serán deducibles automáticamente y sin requerimiento alguno, de los valores de la estimación siguiente al periodo evaluado o de cualquier valor que se le adeuda al Contratista. No obstante, si el Contratista considera que es incorrecta la aplicación de una multa, puede presentar al Contratante las justificaciones que correspondan, debidamente documentadas para que éste decida si procede o no la aplicación de la penalización.

CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es: NO APLICA



CGC 51.1 Los pagos por anticipo serán:

El gobierno suministrará al Contratista en concepto de anticipo, hasta un veinte por ciento (20%) del monto del contrato como máximo o un porcentaje menor que solicite el contratista, excluyendo el valor de los Imprevistos (Trabajos por día y ajuste de precios de materiales específicos).

El Anticipo otorgado deberá ser invertido en su totalidad en el plazo no mayor a los primeros seis meses del plazo contractual y deberá ser ejecutado conforme al Plan de Movilización al Proyecto y Plan de Inversión del Anticipo descrito en las CEC Cláusula 27.1.

El anticipo será pagado en dos partes; la primera porción será por un 50% de su valor y la moneda de pago será en Lempiras; la segunda porción será por el otro 50% y la moneda de pago será en Dólares de los Estados Unidos de América. Las fechas de pago será de la siguiente forma:

La primera porción se tramitará dentro de los cinco (5) días después de que el Contratista haya cumplido a satisfacción del Contratante con la presentación de la garantía correspondiente, misma que debe cubrir el 100% del monto del anticipo. La fecha de presentación de la garantía es dentro de los diez (10) días hábiles después de suscribir el contrato.

La segunda porción se tramitará dentro de los cinco días (5) después de que el Contratista haya demostrado que ha cumplido con el Programa y Plan de Inversión del Anticipo correspondiente a la primera porción, para ello el Contratista deberá hacer las liquidaciones correspondientes.

En caso de haber una ampliación en el monto del contrato, no se dará anticipo por el valor de la ampliación.



El Contratista estará obligado a depositar en una cuenta bancaria independiente, de las cuentas ordinarias de la empresa y en una institución bancaria reconocida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros los fondos del anticipo recibido y también a presentar en cada Estimación de Pago Mensual o en cualquier tiempo que se lo solicite la DGC y hasta el consumo total del monto recibido en concepto de anticipo, el estado de esa cuenta con una liquidación del fondo otorgado como anticipo según el Formulario Tipo que le proporcione el GGPE, adjuntando en cada caso la documentación de soporte que demuestre que los conceptos detallados corresponden a gastos efectuados por bienes, servicios, materiales, uso de equipo, transporte, mano de obra y demás insumos adquiridos para uso exclusivo del Proyecto. Los gastos reportados deberán estar de acuerdo al “Plan de Movilización al Proyecto y Plan de Inversión del Anticipo” tanto en concepto como en costo y fecha programada de incorporación al Proyecto. Además, el saldo del anticipo en cada liquidación de gastos deberá balancear financieramente con el saldo del estado de cuenta bancaria.

Para verificar la autenticidad de las copias de la documentación soporte, el Contratista deberá presentar los originales y una vez realizada la verificación, le serán devueltos.La Dirección y la Supervisión harán una evaluación de cada liquidación presentada por el Contratista para asegurarse que la inversión del anticipo se está ejecutando en el proyecto objeto de este contrato, conforme al Plan de Movilización e Inversión de Anticipo y de no ser así, el Contratista estará sujeto a la penalización establecida en el contrato. Además, si la inversión total ejecutada disminuye más del 15% con respecto a la inversión programada, la Dirección ordenará la deducción del saldo del anticipo entregado en la estimación de obra más próxima y aplicará la multa correspondiente sin perjuicio a la ejecución de la garantía de anticipo presentada por el Contratista si el valor de la estimación mas próxima fuese insuficiente. La multa aplica también en la misma forma, en el caso de retrasos por más de tres (3) días calendario con respecto a las fechas programadas para la incorporación de los recursos e insumos al proyecto.

Adicionalmente, si el Contratista incumpliere con el Programa de Movilización al Proyecto y Plan de Inversión del Anticipo correspondiente a la primera porción del anticipo, no se le entregará la segunda porción del anticipo hasta que cumpla con las condiciones de la primera porción.

CGC 51.3 En la estimación final o en la penúltima, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente del anticipo pagado al Contratista.

CGC 52.1 El monto de la garantía de cumplimiento del Contrato será del 15 % (quince por ciento) del valor total del contrato y tendrá una vigencia de tres meses mayor al tiempo de ejecución del contrato. En caso de ampliación del tiempo de contrato por más de (1) un mes, la



vigencia de la garantía deberá ampliarse hasta noventa días después de la nueva fecha prevista de terminación.

La fecha límite de presentación de esta garantía deberá ser a más tardar diez (10) días hábiles después de la firma del contrato o en otra fecha que le indique el Contratante.

CGC 53 Trabajos por día o Administración Delegada:

El Contratista deberá poner a disposición del Director de Obra, cuando éste lo solicite, el equipo, el personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar trabajos accesorios o emergentes, a los incluidos en el Contrato. Además, cuando surja la necesidad de un trabajo cuyo precio unitario no esté contemplado en el Contrato, la Supervisión y el Contratista con la aprobación de la Dirección acordarán los precios unitarios que correspondan para estos trabajos, mediante el procedimiento descrito en la Cláusula CGC 40 de estas CEC; de no llegar a un acuerdo, los trabajos se harán por Administración Delegada, partida que en general se rige por lo aquí dispuesto.

1. Cuando existan los fondos disponibles en el respectivo renglón presupuestario, todo trabajo a pagar por el renglón de Administración Delegada, deberá ser ordenado por la Supervisión con la autorización de la Dirección, , mediante la emisión de una Orden de Trabajo para el Contratista con copia simultánea a la Dirección, en el formato proporcionado por el GGPE, donde la Supervisión hará una descripción clara del trabajo, las especificaciones técnicas aplicables, la metodología y alcances del trabajo, el presupuesto estimado de acuerdo al procedimiento de pago aquí estipulado, la duración estimada y la fecha de inicio. Así mismo, adjuntará los dibujos con los detalles constructivos si correspondiere. Para efectos de un control adecuado, la Supervisión asignará un número correlativo a las Órdenes de Trabajo por Administración Delegada, emitidas durante la ejecución del proyecto.

2. La Supervisión puede emitir Ordenes de Trabajo por Administración Delegada, sin autorización de la DGC, dentro de los límites de montos como se detalla en la siguiente tabla:

Rangos de Montos de Contratos de Construcción sin Imprevistos y sin Cláusula Escalatoria (Lps)

Monto Máximo de Cada Orden de Trabajo sin

autorización de la DGC (Lps)

Monto máximo en Ordenes por

Mes ( Lps.)

Hasta 20 millones de Lps. 25,000.00 50,000.00Mayor que 20 millones y Menor o igual que 50 millones

40,000.00 80,000.00

Mayor que 50 millones 50,000.00 100,000.00

3. Se aceptará una variación de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%)



entre el costo real del trabajo ordenado y el presupuesto estimado por la supervisión en la Orden de Trabajo.

4. El Contratista no debe aceptar órdenes de trabajo que no sean emitidas mediante el formato oficial y legalizado mediante el procedimiento aquí establecido, ya que hacerlo, el Contratante no asume responsabilidad para el pago.

5. La descripción de la calidad del trabajo, calidad de materiales y normas de destreza, será según se describe en la Especificación respectiva, en lo que corresponda a cada caso o actividad.

6. Registros: Cada día el representante del Contratista y la Supervisión prepararán los registros del trabajo ejecutado mediante Administración Delegada. Se harán copias de estos registros en formularios especialmente preparados para tal fin y deberán ser firmados por los representantes de la Supervisión y del Contratista, quedándose cada uno con una copia.

7. El Contratista no estará obligado a ejecutar trabajos por Administración Delegada cuando estos sobrepasen el monto total establecido en el renglón presupuestario contractual.

8. Los Trabajos por Administración Delegada no tendrán compensación por tiempo adicional, a menos que se compruebe que su ejecución afecta la ruta crítica del programa de trabajo. De darse esta situación, la Orden de Trabajo deberá ser sometida junto con la re-programación respectiva, a la aprobación de la Dirección.

9. La compensación a que tendrá derecho el Contratista, para los trabajos por Administración Delegada se determinará en la forma siguiente:

a. Mano de Obra: Por la mano de obra y por el capataz directamente encargado de la operación específica, se le pagará al Contratista:

El valor real de los sueldos por él pagados, pero a precios que no excedan aquellos pagados por mano de obra similar empleada en el proyecto, determinados por La Supervisión.

El recargo por concepto de Beneficios Sociales prefijado en estos documentos cuyo valor es de uno punto noventa y tres sesenta y cinco (F=1.9365).

Se reconocerán los valores realmente pagados por el contratista y comprobados mediante la presentación de facturas y planillas, más el porcentaje de costos indirectos o sobre costos utilizados en las tarjetas de



desglose de precios unitarios.

b. Materiales: Por todos los materiales aceptados por La Supervisión y usados en el trabajo, comprobados mediante la presentación de facturas o recibos (conforme a los precios de mercado vigentes en el momento de la compra), se le pagará al Contratista el valor real de los mismos, incluyendo gastos de transporte, agregándosele a dicho valor, el porcentaje de costos indirectos o sobre costos utilizados en las tarjetas de desglose de precios unitarios.

c. Equipo o maquinaria: Se reconocerá el costo directo del equipo utilizado en el desglose de los precios unitarios mostrados en las tarjetas de costos, más el porcentaje de costos indirectos o sobre costos mostradas en las mismas. El pago de alquiler deberá incluir; el pago de operador, así como de los combustibles y lubricantes. No se hará concesión alguna por el uso de herramientas pequeñas y equipo operado a mano (sin motor).

En los literales a, b y c, anteriormente descritos, en el caso de haber diferencias o discrepancia en los costos directos del equipo y/o los porcentajes de costos indirectos entre las distintas tarjetas de costos, se usara el costo directo del equipo y el porcentaje de costos indirectos que sea menor en cualquiera de dichas tarjetas.

10.Los precios de la mano de obra, equipo y materiales cubrirán todos los seguros necesarios, el uso y mantenimiento de herramientas y accesorios de planta (por ejemplo: carretillas, tablones, bombas de mano, herramientas de mano), superintendencia, gastos generales y utilidades y, en el caso de equipo operado mecánicamente, los salarios de los operadores y asistentes, materiales consumidos, combustibles y mantenimiento, y en general todo lo necesario para ejecutar cabalmente el trabajo.

11.Los valores de alquiler de equipo que corresponden a los valores utilizados en la preparación de los precios unitarios de la oferta durante el proceso de licitación, se aplicarán solo para aquel equipo en buen estado de operación que esté disponible en el sitio de las obras y sea usado en el trabajo por Administración Delegada.

12.El costo de los materiales cubrirá su entrega en el sitio de los trabajos. Se estima que dicho acarreo incluye todas las jornadas de regreso del equipo de transporte.

13.Los costos por vigilancia y alumbrado adicional, necesarios especialmente en el trabajo por administración, no se pagarán separadamente.

14.El costo de transportación del equipo desde cualquier sitio en el proyecto al punto de trabajo por administración, se pagará en



forma separada. Durante el tiempo de transportación de la unidad se pagará el 40% de su tasa horaria cuando la distancia sea mayor que 6 km. Para menos de 6 km. no se pagará por la unidad, pero si se pagará el equipo que transporte a esa unidad.

15.Supervisión: No se hará reconocimiento de pago alguno para superintendencia general.

La facturación por trabajos ejecutados por Administración Delegada, será preparada por el Contratista en los formularios diseñados por el GGPE para tal fin y será presentada a La Supervisión. Dichas facturaciones serán incluidas en la Estimación de Pago de la obra ejecutada correspondiente al mes en que se realizó el trabajo ordenado.

E. Finalización del Contrato



CGC 55.1 Terminación de las Obras

1. El Contratista notificará por escrito al Gerente de Obras con copia a la DGC, la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. El Gerente de Obras, procederá inmediatamente, a realizar la inspección de los trabajos y dará a conocer los resultados de dicha inspección mediante nota dirigida a la DGC con copia al Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibida la notificación del Contratista, en la cual liste las actividades pendientes, si las hay, que resulten de controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, la fecha en que deben ser finalizadas y dará su recomendación sobre si se deben o no recibir las obras.

2. Cuando las obras estén listas para ser recepcionadas el Gerente de Obras preparará un informe donde conste la fecha de terminación de los trabajos y además: a) los resultados de la inspección física de las obras ejecutadas, b) los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepción de las obras, c) los resultados de la constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato, d) los resultados de la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción, e) los resultados de la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrrenos y lugares a su estado normal y f) los resultados de la constación relacionada con la terminación de los trabajos que estuvieran incompletos, g) las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final. Este informe debe ser presentado a la DGC, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles después de finalizada las actividades pendientes, si las hay o, si no las hay, después de recibida la notificación del Contratista de haber finalizado los trabajos.

3. Después de recibido el informe del Gerente de Obras, la DGC nombrará una Comisión de Recepción para que haga la verificación de los trabajos, quienes emitirán el Acta de Recepción Final, si la obra está conforme al contrato y de no estarlo se podrá hacer una Recepción Provisional, para lo cual se suscribirá el Acta respectiva en la que conste cuáles son los defectos o imperfecciones y la fecha en que deben ser corregidos.

4. Se podrán hacer recepciones parciales de tramos completos y funcionales, siempre que la DGC lo considere conveniente. El procedimiento para la recepción será igual al descrito en los numerales 1., 2. y 3. que preceden.



CGC 55.2 Se adiciona esta Sub-Cláusula: Requisitos y Pruebas previo a la Recepción de las obras

1. Utilizando el rugosímetro y el deflectómetro que provea la SOPTRAVI en coordinación con el Supervisor de la obra y previo a la recepción provisional o definitiva de las obras se llevarán a cabo las siguientes pruebas:

a. Para la aceptación del pavimento de Carpeta asfáltica de diversos espesores, se seguirá el siguiente procedimiento:

i. IRI (Índice de Rugosidad Internacional) el cual se considera aceptable si es menor o igual que 2.0 m/km;

ii. Si el IRI es mayor que 2.0 y menor o igual que 2.5 m/km el Contratista será multado con un 5% del valor de la carpeta aplicada al tramo en cuestión por cada décimo desviado en el IRI.

iii. Si el IRI se encuentra entre un valor mayor a 2.5 y menor o igual que 3.0 m/km, el Contratista nivelará por su cuenta en un espesor medio de 5.00 cm y se volverá a medir el IRI a fin de verificar que cumpla con lo requerido.

iv. Si el IRI es mayor que 3.00 m/km no se aceptará, es decir no se recibirá el pavimento hasta que el Contratista haga la reconstrucción total del mismo y cumpla con el valor de IRI requerido.

v. La medición de rugosidad se realizará en tramos de 200 m en ambos sentidos de la calzada. En cada tramo evaluado se obtendrá el promedio de los IRI tomados (IRIp), el cual será el factor determinante para la aceptación del proyecto; su respectiva Desviación Estandar (De) y a partir de ello se calcula el IRI representativo (IRIr), de acuerdo a la siguiente formula: IRIr= IRIp + 1.645 De.

2. Las deflexiones se tomarán con viga Benkelman, o por el método de Carga Dinámica FWD u otro método autorizado por AASTHO que tenga la respectiva correspondencia a uno de los métodos anteriores. La deflexión promedio, deberá ser inferior o igual a 0.5 mm en una longitud no mayor de 200 metros. Las deflexiones se medirán bajo la aplicación de una carga sobre el pavimento de 4.1 ton. cada 50 metros, alternando las huellas del carril correspondiente (huellas del borde y centro de la calzada). Esta prueba no aplica en los casos que solamente se realiza una sobre capa o recapeo sobre carretera existente.

3. Datos de recepción geométrica por capa de pavimento, de terracería y de obras de concreto hidráulico.

4. Datos de recepción geotécnica de terracería, capas de pavimento, obras de concreto hidráulico.



El Contratista está obligado a realizar a su costo durante la ejecución del proyecto como parte de sus propios controles de calidad, las pruebas necesarias para asegurar el cumplimiento de los valores permisibles exigidos en esta Sub-Cláusula y que serán evaluados por el Contratante previo a la recepción de las obras.

CGC 56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras a partir de la fecha de finalización total de las obras de acuerdo al contrato y sus documentos, que se estipule en el Acta de Recepción Final.

El Contratista debe presentar una garantía de calidad de obra a más tardar cinco (5) días hábiles después de suscribir el Acta de Recepción Final de los trabajos, por el período establecido en la subcláusula 35.1 y por un monto del cinco por ciento (5%) del valor final del contrato.

En caso de recepciones parciales, el período de la garantía de calidad comenzará a contarse a partir de la fecha que conste en el Acta de Recepción Parcial de cada tramo recibido. El monto de la garantía de calidad será el cinco por ciento (5%) del monto final correspondiente al tramo respectivo.

CGC 57.1 Liquidación Final.- Se sustituye por lo siguiente:

El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato, diez (10) días hábiles después de la finalización de los trabajos. El Gerente de Obras realizará la revisión correspondiente y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro del término antes señalado una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago, mismo que será enviado al Contratante.

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el NO APLICALos planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el NO APLICA

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de NO APLICA

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es: Treinta días (30) calendario el cual podría ser ampliado si sconviene a los intereses del Estado.

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es NO APLICA



CGC 61.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante, éste lo comunicará al Contratista por lo menos con treinta (30) días de anticipación. Los pagos a que tendrá derecho el Contratista serán únciamente los que se indican en esta Cláusula. El Contratante no tendrá que indemnizar al Contratista por costos de otro tipo, directos o indirectos que deje de percibir por la rescición del Contrato.

F. Otras Disposiciones

CGC 66 Se adiciona esta Cláusula: Equipo

El Contratista está obligado a mantener el equipo esencial para la ejecución de los trabajos de acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condición o estado que la ofrecida, debiendo requerir de la autorización de la Supervisión y de la Dirección para retirarlo del proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en las condiciones ofertadas, con la simple instrucción de la supervisión deberá retirarlo del proyecto y sustituirlo por otro que si cumpla con lo ofrecido por el Contratista en un término no mayor del requerido para que la actividad en ejecución no se desfase.

CGC 67 Se adiciona esta Cláusula: Uso de Bitácora

El uso diario de la bitácora es obligatorio tanto por el Contratista como por la Supervisión. La custodia de la bitácora corresponde a la Supervisión y siempre debe estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la Supervisión hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto.

CGC 68 Se adiciona esta Cláusula: Mantenimiento de la vía existente

Con el objetivo de que la carretera objeto de este proyecto o la alterna cuando sea el caso, durante el plazo de construcción, presente en todo momento condiciones aceptables de transitabilidad, velocidades de circulación vial razonables y por ende disminución de tiempos de circulación, disminución de tiempos de espera y evite gastos adicionales de combustible a los usuarios, el Contratista se compromete a darles mantenimiento continuo desde el inicio del proyecto hasta la finalización del mismo, considerando además los aspectos de seguridad necesarios para las obras del proyecto, sus empleados, los usuarios de la vía, peatones, etc.

Los costos para este mantenimiento deberán ser incluidos y distribuidos por el Contratista en los costos del proyecto por lo que esta actividad no será objeto de pago en forma separada bajo ningún concepto.



CGC 69 Se adiciona esta Cláusula: Publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta

El Contratista a su costo deberá realizar la publicación del Acuerdo Legislativo en el Diario Oficial La Gaceta, cuando corresponda hacer esta publicación de acuerdo a la ley.

CGC 70 El Contratista está obligado a informar al Contratante de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser ejecutados bajo el contrato, con el propósito de tomar las medidas correctivas que correspondan. La comunicación debe hacerla a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista lo hará responsable de los perjuicios que se generen en su contra o en contra del Contratante.



APENDICE “A”

PRESUPUESTO CONTRACTUAL



APENDICE “B”TABLA No.1

ACTIVIDADES DE OBRA Y MATERIALES SUJETOS A AJUSTE DE PRECIOS

ITEM CONCEPTO DE OBRA UNID Materiales a Reconocer en Ajuste de Precios

PAVIMENTO Y OBRAS CONEXAS

Imprimaciòn con Asfalto MC-70 Gal Asfalto MC-70 Capa de Liga Gal asfalto RC-250 Carpeta Asfàltica ton Asfalto AC-20 Acera peatonal m2 Cemento y Acero Bordillo Tipo 1 (emergente) ml Cemento y Acero Tipo 2 (rebajado) ml Cemento y Acero Tipo 4 (bordillo cuneta) ml Cemento y Acero Tipo 7 (discontínuo) ml Cemento y Acero Protector de pavimento ml Cemento y Acero

DRENAJE MENOR CAJAS Y TRAGANTES

Concreto clase "A" f'c=210Kg/cm2 (cajas y tragantes) m3 Cemento Concreto clase "B" f'c=210Kg/cm2 ( muros de cajas) m3 Cemento Concreto clase "C" (f'c=130Kg/cm2) m3 Cemento Acero de Refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg Acero Acero de Refuerzo fy=2800 Kg/cm2 Kg Acero

MISCELANEOS Poste de concreto para defensa ml Cemento y Acero

Puentes sobre rìo Tujaca, Canquigue y Pasos a Desnivel Concreto Clase "A" (f´c=280Kg/cm²) m3 Cemento Acero de Refuerzo, Grado 60, fy=4200Kg/cm² Kg Acero Vigas postensadas c/u Cemento y Acero Pretil ml Cemento y Acero

9.0 Obras de Mitigaciòn Ambiental Cuneta revestida de concreto m2 Cemento



APENDICE “C”Tabla No.2

TABLA DE CONSUMO UNITARIO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE OBRA SUJETAS A AJUSTE DE PRECIOS POR DIESEL

No. ACTIVIDAD DE OBRA UNIDCONSUMO UNITARIO DE

DIESEL

1.0 MOVIMIENTO DE TIERRA Desmonte y Desbrozo Ha 180.0000 gal/Ha Excavación y Terraplèn (Exc.General) m3 0.2857 gal/m3 Excavación en roca m3 0.5319 gal/m3 Remoción de derrumbes m3 0.1077 gal/m3 Acarreo Adicional (Sobreacarreo) m3 km 0.0434 gal/m3-km

2.0 PAVIMENTO Sub-base granular m3 0.6817 gal/m3 Base granular m3 0.8247 gal/m3 Base granular reciclada m3 0.6887 gal/m3 Imprimaciòn con Asfalto MC-70 Gal 0.0540 gal/Gal Capa de Base Bituminosa Mezclada en Planta m3 0.7953 gal/m3 Carpeta Asfàltica ton 0.9469 gal/Ton Escarificacion Carpeta Asfaltica m2 0.0349 gal/m2 Bordillo de concreto ml 0.2529 gal/ml

3.0 DRENAJE MENOR TCR De diámetro 24" Tipo III m 2.2773 gal/ml TCR De diámetro 30" Tipo III m 2.7486 gal/ml TCR De diámetro 36" Tipo III m 2.8789 gal/ml TCR De diámetro 42" Tipo III m 3.5566 gal/ml TCR De diámetro 48" Tipo III m 4.3752 gal/ml TCR dia. 60" Tipo III M 5.2242 gal/ml TCR De diámetro 72" Tipo III m 6.4147 gal/ml Excavación de canales m3 0.2286 gal/m3

4.0 OBRAS ESTRUCTURALES varias Excavación para estructuras (cajas y tragantes) m3 0.1866 gal/m3 Concreto clase "A" f'c=210Kg/cm2 (cajas y

tragantes) m3 0.8308 gal/m3 Concreto clase "B" f'c=210Kg/cm2 ( muros de

cajas) m3 0.8308 gal/m3 Concreto Ciclópeo m3 0.9617 gal/m3 Mampostería (cabezales,muros y vados) M3 0.1307 gal/m3

5.0 PUENTES Excavación para estructuras m3 0.1866 gal/m3 Concreto f´c = 210 Kgs/cm2 M3 0.8308 gal/m3 Concreto Clase "A" (f´c=280Kg/cm²) m3 0.8308 gal/m3 Viga pretensada 40 m ml 1.6000 gal/ml Hincado de Pilotes c/u 45.0000 gal/Unid Sapilotes (pilotes fundidos en sitio) ml 1.9439 gal/ml



Sección VII. Especificaciones Técnicas de Construcción

GUIA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIONE INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES (EE)

Nota aclaratoria: Las referencias de las especificaciones que aparecen al lado de cada una de las actividades en la tabla siguiente, son de carácter informativo e ilustrativo y no relevan al Contratista de la responsabilidad de verificar y constatar que tales referencias son correctas.

En este documento se usan las siguientes abreviaturas:

Abreviatura SignificadoDGC Dirección General de CarreterasEE Especificación Técnica EspecialEGC Especificaciones Generales para la Construcción, edición Diciembre 1996MC/ECCPR Manual Centroamericano / Especificaciones para la Construcción de Carreteras y

Puentes Regionales.

CONCEPTO DE OBRA REFERENCIAMOVIMIENTO DE TIERRA

Desmonte y Desbrozo Sección 201 y Sección 202 de las EGC y EE-201Excavación y Terraplén (Excavación General)

Sección 203 de las EGC

Acarreo Adicional (Sobre-acarreo) Sección 204 y Sección 205 de las EGC PAVIMENTO Y OBRAS CONEXAS

Sub-base granular EE-304 Sub-baseBase triturada EE-304 BaseBase Reciclada EE-304 Base RecicladaImprimación con asfalto MC-70 Sección 405 de las EGC y EE-405Capa de liga Sección 404 de las EGC y EE-404Carpeta Asfáltica EE-401Escarificaciòn Carpeta Asfàltica EE-Escarificación Carpeta AsfálticaRestitución de Gálibo EE-Restitución de GáliboSellado de Grietas EE-Sellado de GrietasBacheo superficial EE-Bacheo SuperficialBacheo profundo EE-Bacheo ProfundoAcera peatonalBordillo (Tipos: I, 2, 4 y 7) EE-609Bordillo protector de pavimento EE-609

DRENAJE MENORTubería TCR todos los diámetros Sección 603 de las EGC y EE-603 CAJAS Y TRAGANTESExcavaciòn Estructural Sección 206 de las EGC y EE-206Concreto de todas las clases Sección 601 de las EGC



CONCEPTO DE OBRA REFERENCIAAcero de Refuerzo Sección 602 de las EGCMarco y rejilla de metal para tragante Sección 604 de las EGC y EE-604

MISCELANEOSCercado del Derecho de Vía Sección 607Baranda tipo flex-beam, Tipo 1 y Tipo 2 (incluye secciones terminales)

Sección 606 de las EGC y EE-606

Poste de concreto para defensa EE-623SEÑALIZACION VIAL

Demarcación horizontal colocada en caliente a) por extrusión EE – 633 Señalización Horizontalb) por proyección neumática EE – 633 Señalización HorizontalSeñalización Vertical Señal romboidal de 0.71 m EE – 634 Señalización VerticalSeñal de Pare de 0.75 m EE – 634 Señalización VerticalSeñal de Ceda el Paso de 0.80 m EE – 634 Señalización VerticalSeñal cuadrada de 0.76 EE – 634 Señalización VerticalSeñal Rectangular: De Ciclovía de 0.62 x 0.46 m EE – 634 Señalización Vertical De 0.61 x 1.22 m EE – 634 Señalización Vertical De 0.80 x 1.10 m EE – 634 Señalización Vertical De 2.40 x 0.40 m EE – 634 Señalización Vertical De 2.40 x 0.80 m EE – 634 Señalización Vertical De 2.40 x 1.20 m EE – 634 Señalización Vertical De 2.40 x 1.20 m para columna con Pescante, no incluida.

EE – 634 Señalización Vertical

De 1.80 x 0.40 m EE – 634 Señalización Vertical Cartel de Identificación de Ruta CA-5N De 0.61 m


Cartel Mojón Kilómetro: De 0.30 x 1.20 m EE – 634 Señalización Vertical De 0.30 x 0.76 m EE – 634 Señalización VerticalColumna con pescante para soporte de señal, incluida la base base)


ILUMINACION Columna de Hormigón de 12 m: Con doble brazo metálico EE – Columna de Concreto Con Simple brazo metálico EE – Columna de ConcretoColumna de hormigón de 9 m de altura, con simple brazo metálico.

EE – Columna de Concreto

Artefacto para alumbrado EE – Artefacto para AlumbradoLámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión: De 150 w EE – Lámpara de Sodio de Alta Presión De 400 w EE – Lámpara de Sodio de Alta Presión



CONCEPTO DE OBRA REFERENCIACaño de hierro galvanizado con cupla de 2” de diámetro.

EE – Caño de Hierro Galvanizado

Boquilla de Fundición de Aluminio EE – Boquilla y Contratuerca de Fundición de Aluminio

Caño de PVC reforzado rígido para 10 Kg/cm2 de 4” de diámetro.

EE – Caño de PVC Reforzado Rigido para 10 Kg/cm2 de 4” de Diámetro

Cable Unipolar de Cobre: Calibre AWG 12 EE – Cables Subterráneos Calibre AWG 10 EE – Cables Subterráneos Calibre AWG 8 EE – Cables Subterráneos Calibre AWG 6 EE – Cables Subterráneos Calibre AWG 4 EE – Cables Subterráneos Calibre AWG 3 EE – Cables Subterráneos Calibre AWG 1 EE – Cables SubterráneosVarilla de Aterrizaje de Cobre con alma de acero.

EE – Varilla de Aterrizaje de Cobre con Alma de Acero

Caja Estanca de aluminio fundido de 300 x 300 x 200 mm

EE – Caja Estanca de Aluminio Fundido

Placa de Montaje EE – Placa de MontajeBase Portafusible EE – Base PortafusibleFusible de Porcelana EE – Fusible de PorcelanaFotocélula EE – FotocélulaHormigón Clase B (F`c = 210 Kg/cm2) para base de columnas de iluminación.

EE – Bases de Columnas de Iluminación

Tablero de Iluminación y toma de energía para: intersección.

EE – Tablero de Iluminación y Toma de Energía

Remoción y colocación de línea eléctrica EE – Remoción y Colocación de Línea EléctricaRemoción y colocación de línea telefónica EE – Remoción y Colocación de Línea Telefónica

PUENTES Y CAJAS-PUENTESExcavación Estructural Sección 206 de las EGCConcreto de todas las Clases Sección 601 de las EGCAcero de refuerzo Sección 602 de las EGCVigas postensadas Sección 601A de las EGCApoyos de neopreno dureza 60 ASTM Sección 635 de las EGCPretil (Puente Tujaca y Canquigue)Excavación General (Canalización) Sección 203 de las EGC

OBRAS DE PROTECCION AMBIENTAL Encespado Sección 629 de las EGC y EE - 629Plantación de Arbustos Sección 626 de las EGCPlantación de Especies Forestales Sección 626 de las EGC y EE – 626Plantas Ornamentales Sección 626 de las EGC y EE – 626Vetiver, zacate camerùn, y espadas San Miguel

Sección 628 de las EGC y EE - 628

Obras Ambientales en Drenaje MenorMuros de gaviones EE-630Revestimiento de Colchonetas EE-Revestimiento de Colchonetas



CONCEPTO DE OBRA REFERENCIACuneta Revestida de Concreto Sección 622 de las EGCGeotextil de 200 gr/m2 EE-GeotextilVertedero enchapado de piedra Sección 622 de las EGC


138

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION

La construcción de las obras se regirá por las Especificaciones Generales para la Construcción, edición Diciembre 1996 contenidas en el tomo 5 del Manual de Carreteras de la Dirección General de Carreteras. Para los conceptos de obra no contemplados en las Especificaciones Generales para la Construcción o cuyo alcance difiere sustancialmente de dicho contenido se han preparado las presentes Especificaciones Técnicas Especiales, las cuales complementan las Especificaciones Generales.

EE - 201 DESMONTE Y DESBROZO

Las provisiones de la “Sección 201 DESMONTE Y DESBROZO” y de la Sección 202 REMOCION DE ESTRUCTURAS Y OBSTACULOS” de las EGC se aplicarán, con las siguientes modificaciones y aclaraciones:

1. El trabajo consiste en lo descrito en los Artìculos 201.01 de la Sección 201 Desmonte y Desbrozo y 202.01 de la Sección 202 Remoción de Estructuras y Obstáculos.

El Ingeniero indicará, los árboles que deberán ser conservados por motivos ornamentales o de sombra, y el Contratista cuidará de que no sufran daño. Al derribar árboles se cuidará que en su caída no causen daños a los árboles marcados para conservarse.El Ingeniero podrá exigir que los árboles sean cortados en trozos de la copa hacia abajo, para prevenir el deterioro de estructuras, otros árboles o peligros para el tránsito.Solo previa autorización del Ingeniero y de la entidad correspondiente de protección del medio ambiente, se podrá disponer mediante quema de los árboles cortados; en cuyo caso se apilarán los materiales producto de la tala en una zona limpia dentro del derecho de vía y se quemarán solo después de haberse adoptado las precauciones necesarias para evitar la propagación del fuego. El Contratista será directamente responsable por cualquier propagación de incendio y daños causados a la propiedad ajena por los trabajos comprendidos en este concepto.

2. Queda aclarado que en función de lo establecido en el Artículo “201.03 Medición”, se utilizará el método “(A) Por unidad de superficie (Hectáreas).

3. Asimismo, en el Artículo 201-04 Forma de pago, corresponde considerar la alternativa “(A) Por unidad de superficie” (Hectárea).

4. La remoción de estructuras y obstáculos se ejecutará según lo establecido en la “Sección 202 – Remoción de Estructuras y Obstáculos”. Con relación al Artìculo “202.03 Medición”, se aclara que no se realizará ningún tipo de medición.

5. Con respecto al Articulo 202.04 Base para el Pago, se aclara que esta obra no incluye partida separada para “Remoción de Estructuras y Obstáculos” y tal trabajo se considerará incluido en el concepto de obra “Desmonte y Desbrozo”

Sección VII: Especificaciones Técnicas 139

EE - 203 EXCAVACIÓN Y TERRAPLEN

Las provisiones de la “Sección 203 EXCAVACIÓN Y TERRAPLÉN” de las EGC se aplicarán, con las siguientes modificaciones y aclaraciones:

1.Zonas de los rellenos tipo terraplén.

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las tres zonas siguientes, cuya geometría se definirá en el Proyecto:Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos capas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m).

2. MaterialesLos materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por la Supervisión de las Obras.Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra.En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:

Puesta en obra en condiciones aceptables. Estabilidad satisfactoria de la obra. Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en

proyecto.El Proyecto o, en su defecto, el Supervisor de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales disponibles.El Supervisor de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro de Órdenes o Bitácora.

Clasificación de los materialesDesde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se clasificarán en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso).

Suelos seleccionadosSe considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:Contenido en materia orgánica inferior al cero punto dos por ciento (MO< 0,2%).Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento ( SS< 0,2%).Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx < 100 mm)Cernido por el tamiz Nº 40 menor o igual que el quince por ciento (# 40 < 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:– Cernido por el tamiz Nº 10, menor del ochenta por ciento (# 10 < 80%).– Cernido por el tamiz Nº 40, menor del setenta y cinco por ciento (# 40 < 75%).– Cernido por el tamiz Nº 200 inferior al veinticinco por ciento (# 200 < 25%).– Límite líquido menor de treinta ( LL< 30).



– Índice de plasticidad menor de diez ( IP< 10).

Suelos adecuados

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes:Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO< 1%).Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero punto dos por ciento ( SS< 0,2%).Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx < 100 mm).Cernido por el tamiz Nº 10, menor del ochenta por ciento (# 10< 80%).Cernido por el tamiz Nº 200 inferior al treinta y cinco por ciento (# 200 < 35%).Límite líquido inferior a cuarenta ( LL< 40).Si el límite líquido es superior a treinta ( LL> 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro ( IP> 4.

Suelos tolerables

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO< 2%), Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%),.Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%).Límite líquido inferior a sesenta y cinco ( LL< 65).Si el límite líquido es superior a cuarenta ( LL> 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [ IP> 0,73 ( LL– 20)]. Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor, y presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).Con el ensayo de colapso se mide la compresibilidad que puede tener un suelo, usando como referencia la prueba del proctor modificado, es lo contrario a medir la expansión de un suelo que se realiza en la prueba del CBR. Hinchamiento libre según inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal.

Uso por zonas

Teniendo en cuenta las condiciones básicas indicadas anteriormente en este artículo, se utilizarán, en las diferentes zonas del relleno tipo terraplén, los suelos que en este apartado se indican.

Coronación

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR > 5). Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el Supervisor de las obras. No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos solubles mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias.



CimientoEn el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las condiciones de drenaje o impermeabilidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR > 3).

NúcleoSe utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados, siempre que su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR > 3). Grado de compactación

El Proyecto, o en su defecto el Supervisor de las Obras, señalará, entre el Próctor normal o el Próctor modificado, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea inferior: En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia.En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en dicho ensayo.El Proyecto o, en su defecto, el Supervisor de las Obras, podrán especificar justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra.

Humedad de puesta en obra

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta:La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Especificaciones Especiales).El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por ejemplo expansividad o colapso).La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento (–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia. En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Próctor de referencia. Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la energía de compactación.



Control de la compactación

El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada capa cumple las condiciones de densidad seca y humedad, según lo establecido por el Proyecto y el Supervisor de las Obras, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. A este efecto, el control se efectuará por el método de «Control de producto terminado», a través de determinaciones «in situ» en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Supervisor de las Obras podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). Con este método de «Control de producto terminado» se considerará que la compactación de una capa es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: La densidad seca «in situ» es superior al máximo valor mínimo establecido en este Pliego, en el Proyecto o por el Supervisor de las Obras, y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa ( Ev2) es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente:– En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales ( Ev2 > 50 MPa) para los suelos seleccionados y treinta megapascales ( Ev2 > 30 MPa) para el resto. – En coronación, cien megapascales ( Ev2 > 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta megapascales ( Ev2 > 60 MPa) para el resto.En este ensayo de carga sobre placa, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos punto dos ( K< 2,2). Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las características del material o de la obra, y previa autorización del Supervisor de las Obras, las determinaciones «in situ» de densidad, humedad, y módulo de deformación se complementarán por otras, como los ensayos de huella o el método de «Control de procedimiento » a partir de bandas de ensayo previas. En estas últimas deberán quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de ejecución, equipos de extendido y compactación, espesores de capa, humedad del material y número de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las condiciones de densidad, saturación, módulo de deformación y relación de módulos que se acaban de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el número de capas a realizar será, al menos, de tres (3). El Proyecto o el Supervisor de las Obras podrán establecer la utilización de ensayos complementarios para la comprobación del comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo (como los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.).El ensayo de Cross-hole es utilizado para determinar el comportamiento del relleno o de determinadas características del mismo. Su equivalente es el la prueba de Penetración Standard (SPT), que es un método para medir la compacidad de los suelos.

Ensayos de referencia

a) Ensayo de Compactación ProctorEl Proyecto, o en su defecto el Supervisor de las Obras, señalará, entre el Próctor o el Próctor modificado, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado. En este sistema de control, se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:Pertenencia al mismo tipo de clasificación definidas anteriormente.Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al tres por ciento (3%).



Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Próctor de referencia no superiores al dos por ciento (2%).Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de los resultados del controlEl volumen de cada uno de esos grupos será mayor de veinte mil metros cúbicos (20.000 m3). En caso contrario se recurrirá a otro procedimiento de control. En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento,no será aplicable el método de control de producto terminado mediante ensayos Próctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa, con alguno complementario como el de huella, o el método de control de procedimiento, según determine el Supervisor de las Obras.

b) Ensayo de carga con placa Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. En caso de necesidad, el Proyecto podrá fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma indicada, en cuyo caso deberá establecer los valores correspondientes a exigir para el módulo de deformación del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relación K entre módulos de segundo y primer ciclos de carga.

c) Ensayo de la huellaEn el caso de realizar el ensayo de la huella, para control de asientos, se aplicará sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado. El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Supervisor de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes:En cimiento, núcleo y espaldones: cinco milímetros (5 mm).En coronación: tres milímetros (3 mm).

Este ensayo mide la deformación producida por una carga normalizada en un determinado tramo, denominado empíricamente prueba de carga en carreteras (en Honduras), donde con una volqueta cargada medimos la deformación producida por la llanta.

Determinación “in situ”

a) Definición de loteDentro del tajo a controlar se define como «lote», que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola capa de terraplén los siguientes criterios:Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos metros (500 m).La fracción construida diariamente.La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y procedimiento de compactación.Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni capas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y capa.

b) Muestras y ensayos a realizar en cada lote Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:



Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de a superficie definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad.Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Supervisor de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Supervisor de las Obras así lo indique, a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos anteriormente en este artículo y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado y nucleares. Para espesores de capa superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la capa.

Análisis de resultados

Las determinaciones de humedad y densidad «in situ» se compararán con los valores de referencia anteriormente definidos en este artículo. Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este. Además al menos el 70 por 100 (70%) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Supervisor de las Obras. La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego. Dichas líneas límite, salvo indicación en contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (–2%) y más 1 por 100 (+1%) de la óptima. En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (–1%) y más 3 por 100 (+3%) de la óptima de referencia. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona superficial o de borde de la cual la muestra sea representativa. En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados o los valores aceptables indicados por el Supervisor de las Obras para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote.



Medición y pago

Los rellenos tipo terraplén se abonarán (pagarán) por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario podrá abonarse (pagarse) el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.No serán de pago los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni los aumentos no previstos en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Supervisor de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del terraplén.

EE – 304 BASE O SUB-BASE GRANULAR

Las Especificaciones Técnicas Especiales EE-304 SUB-BASE y EE-304 BASE que se describen a continuación, sustituyen la Sección 304 BASE O SUB-BASE GRANULAR de las EGC de la DGC.

EE – 304 SUB BASE

La presente Especificación Técnica Especial sustituye la Sección 304 – Base o Sub-Base Granular de las EGC en lo relativo a la Subbase.

1. Descripción

Este trabajo consistirá en el suministro, colocado y compactado de los materiales de la sub-base, de conformidad con los alineamientos, espesores y secciones transversales, indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero y de acuerdo a estas especificaciones.

2. Materiales

Los materiales suministrados bajo este concepto, serán el producto de la explotación del material granular proveniente de bancos naturales o de río que requieran procesamiento o no, o producto de mezcla de diferentes bancos aceptados en todos los casos por el Ingeniero.

Los bancos de explotación de materiales no se limitarán a los propuestos en los planos, pudiendo el Contratista o el Ingeniero, seleccionar otros bancos, que en todos los casos deberán ser aprobados por el Ingeniero. Esta aprobación inicial no implica necesariamente la aceptación final de los agregados que el Contratista suministre de tales fuentes, ni exime a éste último de cumplir con todos los requisitos especificados.

3. Granulometría y Calidad del Material

El material se conformará a los requisitos de granulometría siguientes:



Tamaño de Tamiz % que Pasa2” 1001 ” 75 - 953/8” 40 - 75No.4 30 - 60No.10 20 - 45No. 40 15 - 30No.200 5 - 20



Los trabajos requeridos para obtener estas graduaciones, podrán incluir la selección en la fuente de materiales, clasificación de tamaños, trituración, tamizado o mezcla con otros materiales, mediante el uso de equipos y de acuerdo con las características de la respectiva fuente.

Límites de Consistencia: la fracción del material que pasa por el tamiz No.40, deberá tener las siguientes características:

- El índice de plasticidad no será mayor de 6. (Ensayo AASHTO T -90- 70).- El límite líquido no será mayor de 30. (Ensayo AASHTO T -89- 76).- El material que pase la malla No.200 combinado con partículas blandas o pizarras fácilmente

deleznables que puedan convertirse en material fino, no deberá exceder el 12 % de la muestra total.

- El valor de soporte del material, determinado mediante el Ensayo AASHTO T-193, no deberá ser menor de 35.

Todas las características anteriores las deberá cumplir el material después de haber sido colocado y compactado en obra y así lo verificará la Supervisión; es decir que esas serán sus cualidades remanentes y el Contratista tomará para ello las previsiones necesarias.

No obstante lo anterior, la Supervisión podrá efectuar los controles pertinentes del material en banco.

Para el control de los requerimientos enunciados, se extraerán muestras por lo menos cada 100 metros.

4. Proceso Constructivo

El Contratista deberá proveer señales y medidas de seguridad en el área de trabajo, de modo de evitar accidentes y mantener la circulación vehicular en forma razonable.

El material de sub-base se esparcirá sobre la sub-rasante o superficie existente previamente acondicionada a línea y nivel según lo estipulado en la correspondiente sección de las Especificaciones. El material será extendido mediante el uso de motoniveladora o equipo distribuidores, capaces de regar el material de acuerdo a los requerimientos de pendientes y coronamientos, en los espesores y anchos diseñados, sin permitir la segregación de los materiales.

La sub-base se construirá en capas no mayores de diez (10) centímetros de espesor compactado, excepto en el caso que el Contratista pueda construirla en capas mayores de 10 cm. mediante la utilización de compactadores vibratorios, probando a satisfacción del Ingeniero que puede obtener las densidades requeridas en dicho trabajo, previa la construcción de un tramo de prueba.

En todo caso, el material será distribuido y compactado de tal forma que al completarse el proceso, se obtengan las dimensiones y características especificadas, en todo su espesor y ancho.

El material compactado, a un contenido de humedad que no difiera en ± 2 % de la humedad óptima de compactación, deberá alcanzar por lo menos el 95 % de la densidad El control de la densidad máxima determinada por la prueba AASHTO T-180. (Próctor Modificado). El control de la densidad en obra se hará mediante las pruebas ASSHTO T191-6l o método del cono de arena.

La compactación deberá comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro y deberá continuar hasta que todas las capas queden compactadas, en todo su ancho y espesor, a las densidades señaladas anteriormente.



Si durante el proceso constructivo existiere un cambio apreciable en la granulometría o demás características del material, o se verificase un cambio de la fuente o banco de extracción, se establecerán los nuevos requerimientos para el control de la calidad de los materiales.

La superficie acabada deberá tener la suficiente estabilidad para soportar el equipo usado en la construcción y el tránsito que circule por la carretera.

Durante el proceso constructivo y hasta la completación de la sub-base, se deberá mantener la superficie de la sub-rasante libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al Contratista se le causen deformaciones indebidas, se deberá proteger de manera satisfactoria a su cuenta y riesgo.

La superficie terminada de la sub-base no deberá variar en más de dos (2) cm. por debajo del nivel indicado en los planos o el señalado por el Ingeniero, ni se permitirá material por encima de dicho nivel.

Cualquier variación en exceso de esta cantidad se corregirá mediante escarificación añadiendo o quitando material, y luego explanándolo, humedeciéndolo y compactándolo, todo a cuenta y riesgo del Contratista.

Si después de aceptada la sub-base, el Contratista demorase la construcción de la base, deberá reparar a su costo todos los daños en la sub-base y reestablecerla al mismo estado y nivel en que fue aceptada.

5. Método de Medición

La sub-base se medirá en metros cúbicos (m3), en la obra después de su compactación y se calculará multiplicando la longitud construida por el área transversal, calculada según 10 indicado en los planos u ordenado por el Ingeniero.

El material de sub-base utilizado para corregir depresiones en la sub-rasante no se medirá para pago. Los metros cúbicos de la sub-base así medidos cubrirán el pago total por este concepto y no se incluirán pagos de ninguna otra clase de excavación.

6. Base para el Pago

La sub-base será pagada al precio unitario de contrato por metro cúbico de material colocado y compactado, pago que constituirá plena compensación por: Extraer, triturar, remover, transportar, colocar, mezclar, humedecer y compactar los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás imprevistos necesarios para completar este concepto, incluyendo señales y medidas de seguridad tal como se especifica en estos documentos y en los planos o como sea ordenado por la Supervisión.

No se hará pago alguno por el material que el Contratista coloque por encima de los niveles especificados o para rellenar depresiones de la sub-rasante.

No se efectuará pago adicional alguno cuando al material de bancos se le deban incorporar otros materiales a fin de que reúna las características especificadas.

Se deberán incluir en el precio unitario de Contrato: Todos los gastos que pudieran surgir por el descapote y preparación de las zonas a explotar; los gastos por alquiler de los planteles para explotar las fuentes o bancos de materiales, así como también los costos de arreglo, construcción o derecho para transitar por las franjas de acceso a dichas fuentes o bancos y los costos de las instalaciones provisionales, así como los costos por la explotación de los materiales cuando las fuentes se encuentren dentro de terrenos municipalidades o privados.



El Departamento de Derecho de Vía de la Dirección General de Caminos asistirá al Contratista en la obtención de los permisos para explotar las fuentes de materiales localizados en terrenos nacionales o municipales.

6. Control de Calidad

6.1 Control de procedenciaAntes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de trituración. Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: - Humedad natural- Granulometría por tamizado, - Límite líquido e índice de plasticidad, - Proctor modificado- Equivalente de arena

6.3 Control de ejecuciónSe considerará como «lote», que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén (hombros), o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. Las muestras se tomarán y los ensayos «in situ» se realizará en puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.Sobre cada lote se realizarán los siguientes ensayos:

Humedad natural (6 ud) Densidad «in situ (6 ud) Carga con placa (1 ud)

Dentro de la capa a controlar se define como «lote», que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola capa del relleno los siguientes criterios:

Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos metros (500 m ).

La fracción construida diariamente. La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y

procedimiento de compactación.

Dentro de la zona definida por el lote se escogerán las siguientes muestras independientes: Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie

definida como lote. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad. Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un punto por cada cien metros

(100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se realizarán ensayos de humedad y densidad.

Determinación de deformaciones: En la zona de transición se harán dos (2) ensayos de huella por cada uno de los lotes definidos con anterioridad, en el resto de las zonas podrá bastar con un (1) ensayo de huella por lote, salvo indicación en contra del Proyecto o del Supervisor de las Obras, realizando estas pruebas el Contratista bajo el control de la supervisión.



La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre el material en las condiciones de densidad y humedad exigidas, en particular el ensayo de huella habrá de ejecutarse nada más terminar la compactación de la capa correspondiente, evitando especialmente la formación de una costra superior de material desecado. En caso de duda, y en cualquier caso que el Supervisor de las Obras así lo indique, dicho aspecto habrá de comprobarse e incluso podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. Para medir la densidad seca «in situ» podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de la arena, etc.).

EE – 304 BASE

La presente Especificación Técnica Especial sustituye la Sección 304 – Base o Sub-Base Granular de las EGC en lo relativo a la Base.

1. Descripción

Este trabajo comprende la construcción de una base de grava o de roca triturada, colocada de acuerdo con las dimensiones, espesores y cotas señaladas en los planos u ordenadas por el ingeniero.

2. Materiales

El material suministrado bajo este concepto será el producto de la trituración de grava, piedra natural o roca dura y resistente, que cumpla con los requisitos establecidos en esta sección.

Por lo menos el 75% del material de base retenido en la malla No.4, deberá tener como mínimo dos caras fracturadas. El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los angeles (AASHTO-T96), deberá presentar un desgaste menor de 50%. Deberá estar libre de materia orgánica, terrones de arcilla y otros componentes deleznables. El coeficiente de limpieza, no deberá ser inferior a dos (2).

El material que pasa la malla No. 200 combinado con partículas blandas o pizarras fácilmente deleznables que puedan convertirse en material fino, no deberá exceder el 12 % de la muestra total.

El cernido por el tamiz Nº 200 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz Nº 40.

El índice de lajas o índice laminar, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). Esta prueba nos indica la medición del grosor del árido, conocida tambien como Índice Laminar y es utilizada en tratamientos superficiales.

El material será «no plástico»

En las capas de base, los valores del módulo Ev2 determinado según el ensayo de placa de carga no serán inferiores a 120 MPa.

El material de base debe de estar de acuerdo con lo especificado en AASHTO M. 147-5, Gradación A.

La gradación granulométrica de los materiales será la siguiente:

Tamaño de Tamiz % que Pasa2” 1001 ” -3/8” 30 - 65No.4 25 - 55



No.10 15 - 40No.40 8 - 20No.200 2 - 8



El valor del "Equivalente de arena" deberá ser mayor de 35. El valor soporte (CBR) del material determinado mediante el ensayo AASHTO T-193, usando el método AASHTO T-180, para compactar las muestras, no deberá ser en ningún caso menor de 80.

Todas las características anteriores las deberá cumplir el material después de haber sido colocado y compactado en obra y así lo verificará la Supervisión; es decir que esas serán sus cualidades remanentes y el contratista tomará para ello las previsiones necesarias. No obstante lo anterior, la Supervisión podrá efectuar los controles pertinentes del material en banco.

Las fuentes de materiales así como los procedimientos y equipos utilizados para la extracción y elaboración de los agregados requeridos, deberán ser aprobados por el Ingeniero; esta aprobación no implica la aceptación posterior de los agregados que el contratista suministre o elabore de tales fuentes ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta Especificación.

Los bancos de explotación de materiales no se limitarán a los propuestos en los planos, pudiendo el contratista o el Ingeniero seleccionar otras fuentes, que en todos los casos deberán de contar con la aprobación del Ingeniero.

Los procedimientos y equipo de explotación, clasificación, trituración y eventual lavado, así como la forma de almacenamiento, deben permitir el suministro de un producto de características uniformes. Si el Contratista no cumpliere con estos requisitos, el Ingeniero podrá exigir los cambios que considere necesarios.

3. Proceso Constructivo

El equipo a utilizar podrá comprender: Motoniveladoras, Distribuidores, Camiones Tanque para Agua, Cilindro Metálico, Compactadores, Neumáticos y Vibratorio s y Vehículos de Transporte. Las respectivas capacidades de elaboración, transporte, conformación y compactación deberán permitir un progreso armónico en la construcción.

Antes de proceder con la construcción de la Base, la Sub-Base existente deberá estar completada de acuerdo con lo especificado en su correspondiente sección de las Especificaciones. El Contratista deberá proveer medidas y señales de seguridad acordes las regulaciones de SECOPT, de modo de evitar accidentes y mantener la circulación vehicular.

El material se extenderá en una o dos capas de espesor similar, mediante el uso de motoniveladoras o equipos distribuidores sin permitir la segregación de los materiales y de acuerdo a los requerimientos, pendientes y coronamientos establecidos.

El Contratista proveerá y usará las plantillas, cordeles y reglas aprobadas por el Ingeniero, que servirán para controlar la construcción de la Base, de acuerdo a los alineamientos, bombeos, espesores y pendientes especificados u ordenados por el Ingeniero.

La compactación mínima que se deba alcanzar, será la que corresponda al 100% de la Densidad Máxima determinada mediante el ensayo AASHTO T-180, Método D (Próctor Modificado) cuyo control se hará mediante el ensayo AASHTO T-191 -61 método del cono de arena.



Las áreas de la base inaccesible para los equipos de compactación autopropulsados, deberán compactarse satisfactoriamente mediante el uso de compactadores mecánicos manuales aprobados.

Si la sub-base se llegare a mezclar con los materiales de Base, el Contratista por su cuenta removerá el material mezclado, explanará y recompactará la sub-base, antes de volver a colocar la Base.

La compactación de la Base podrá comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro, con excepción en las curvas peraltadas donde la compactación comenzará en el borde interno de la curva y avanzará hacia el borde alto.

Las deformaciones y demás daños que el equipo del Contratista cause a la base colocada, serán reparados por su cuenta.

Las tolerancias geométricas admisibles para la aceptación de la base serán las siguientes:

- La distancia entre el eje central de la vía y el borde de la base no será menor que la indicada en los planos o la ordenada por el Ingeniero.

- El espesor verificado con perforaciones en la base terminada, no deberá ser inferior a un centímetro del espesor proyectado.

- La comprobación de la regularidad de la base con una regla de 3 metros de largo, no deberá acusar diferencias superiores a un centímetro en ninguno de sus puntos.

Si después de aceptada la base, el Contratista demorare la construcción de la superficie de rodadura, deberá reparar a su costo todos los daños en la base y la restablecerá al mismo estado en que fue aceptada.

4. Método de Medición

La base se medirá en metros cúbicos (M3) en la obra después de su compactación, aproximados al M3 completo, colocada y terminada de acuerdo con esta especificación y las cotas y dimensiones señaladas en los planos u ordenadas por el Ingeniero. No se medirán cantidades en exceso de las ordenadas.

5. Forma de Pago

El pago se hará por metro cúbico de base compactada al precio unitario del contrato.

El precio unitario cubrirá todos los costos de explotación, trituración, clasificación, carga, acarreo, descarga, colocación, distribución, mezcla, humedecimiento y compactación de los materiales utilizados en la construcción de la base. Asimismo incluirá la colocación y disposición de señales de seguridad y control de tráfico, tal como se especifica en estos documentos y en los planos o como sea ordenado por la Supervisión.

Deberá incluir además, los costos que pudieran surgir en el alquiler de los planteles para explotar las canteras o fuentes de materiales; la limpieza y preparación de las zonas a explotar, los costos de las instalaciones provisionales, así como también los costos del arreglo, construcción o derecho para transitar por las franjas de acceso a las fuentes o canteras de materiales, así como los costos por la explotación de los material cuando las fuentes se encuentren dentro de terrenos municipales o privados.



El Departamento de Derecho de Vía de la Dirección General de Caminos asistirá al Contratista en la obtención de los permisos para explotar las fuentes de materiales localizados en terrenos nacionales o municipales.

En general, incluirá todos los costos relacionados con la correcta construcción de este concepto.

6. Control de Calidad

6.1 Control de procedenciaAntes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de trituración. Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: - Humedad natural- Granulometría por tamizado, - Límite líquido e índice de plasticidad, - Proctor modificado- Equivalente de arena- Índice de lajas-CBR- Desgaste Los Ángeles- Coeficiente de limpieza (se medirá o detectara la proporción de impurezas como terrones de arcilla, materia vegetal y otras materias extrañas presentes en el material.) es similar a la prueba de equivalente de arena (AASHTO-T-176).

6.2 Control de producciónSe realizarán los siguientes ensayos:- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos material:

Próctor modificado Equivalente de arena Granulometría por tamizado.

Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea menos material:

Índice de lajas Límite líquido e índice de plasticidad Coeficiente de limpieza

Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de mate producido, o una (1) vez al mes si se emplea menos material:

Desgaste Los Ángeles

6.3 Control de ejecuciónSe considerará como «lote», que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si esta fuere menor. Las muestras se tomarán y los ensayos «in situ» se realizará en puntos previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.



Sobre cada lote se realizarán los siguientes ensayos: Humedad natural (6 ud) Densidad «in situ (6 ud) Carga con placa (1 ud)

EE - 304 BASE RECICLADA

1. DESCRIPCIÓN

El trabajo comprende la preparación de la superficie de apoyo de la capa de mezcla asfáltica que será colocada en los hombros de la carretera existente.

El trabajo comprende la escarificación de 15 cm de la capa granular existente, la incorporación de material granular para alcanzar las cotas indicadas en el proyecto, la incorporación del material producto del escarificado, la compactación y perfilado de la capa en los espesores indicados.

2. MATERIALES

Rige lo especificado en el punto 304.02 de las EGC, agregándose que el Contratista deberá proponer la fórmula de obra, la que deberá corresponderse con algunas de las granulometrías indicadas en el punto 703.04. En el caso de la capa de base el valor soporte relativo deberá ser mayor o igual a 80%.

3. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Rige lo especificado en el punto 304.03 del EGC y lo especificado en la especificación complementaria “Construcción de bases y sub-bases granulares”.

4. MEDICIÓN

Rige lo especificado en el punto 304.04. La capa de base reciclada será medida en m³.

5. FORMA DE PAGO

Rige lo especificado en el punto 304.05. El pago se realizará por m³ de base granular reciclada compactada.

EE - 405 IMPRIMACIÓN CON ASFALTO MC-70

Las provisiones de la Sección 405 CAPA DE IMPRIMACION de las EGC de la DGC, edición Diciembre 1996 se aplicarán, con las siguientes aclaraciones:

1. El asfalto lìquido o emulsión asfàltica para imprimaciòn serà medido en galones.2. El material bituminoso para el riego de imprimación que se aplique en la base granular, será asfalto

de curado rápido tipo MC-70 que debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO.3. Antes de construir cada capa se aplicará un riego de liga a la capa anterior, en cantidad de 0.4 a 0.9

litros (0.1 a 0.24 galones) por metro cuadrado de asfalto de curado rápido tipo MC-70 a una temperatura de 60 a 80 grados centígrados.

EE - 404 CAPA DE LIGA



Las provisiones de la Sección 404 CAPA LIGANTE de las EGC de la DGC, edición Diciembre 1996 se aplicarán, con las siguientes aclaraciones:

1. El asfalto para la capa ligante serà medido en galones.2. El material bituminoso para el riego de liga que se aplique en la base granular y a las losas de

concreto o pavimentos, será asfalto de curado rápido tipo RC-250 que debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO.

3. Antes de construir cada capa se aplicará un riego de liga a la capa anterior, en cantidad de 0.3 a 0.6 litros (0.08 a 0.15 galones) por metro cuadrado de asfalto de curado rápido tipo RC-250 a una temperatura de 60 a 80 grados centígrados.

EE-401 - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

La siguiente Especificación Especial sustituye a la Sección 401 PAVIMENTOS ASFALTICOS MEZCLADOS EN PLANTA de las “Especificaciones Generales para la Construcción” de la Dirección General de Carreteras, Edición Diciembre, 1996

9.01 Descripción. Este trabajo comprende la aplicación de un riego de liga a una base granular o a un pavimento existente, y la posterior colocación de una capa de concreto asfáltico mezclado en planta, de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Ingeniero.

9.02 Materiales

9.02.01 Riego de Liga. El material bituminoso para el riego de liga que se aplique en la base granular y a las losas de concreto o pavimentos, será asfalto de curado rápido tipo RC-250 que debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO.

9.02.02 Asfalto Sólido. El material bituminoso para el concreto asfáltico será cemento asfáltico AC-20, que debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO M20 o AASHTO M226 para el grado especificado. El Contratista queda obligado a presentar al Ingeniero los certificados de embarque del asfalto recibido, conteniendo los ensayos del laboratorio practicados. La dotación mínima del cemento asfáltico será de 5%

9.02.03 Concreto Asfáltico Mezclado en Planta. El concreto asfáltico consistirá en una combinación de agregado grueso triturado, agregado fino y llenante mineral, uniformemente mezclada en caliente con asfalto sólido en una planta fija.

9.02.04 Agregado Grueso. La porción de agregado retenido en el tamiz No. 8 se denominará agregado grueso y será el producto de roca triturada o grava triturada. Las rocas y gravas trituradas estarán constituidas por material limpio, denso y durable, libre de polvo, terrones de arcilla u otras materias objetables, que puedan impedir la adhesión completa del asfalto a los agregados pétreos.El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de Los Angeles, ensayo AASHTO T-96, deberá presentar un desgaste menor del 35% para agregado grueso.El agregado triturado no deberá mostrar señales de desintegración ni de una pérdida mayor del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de solidez en sulfato de sodio, según el ensaye AASHTO T-104.Por lo menos el 75% en peso de las partículas retenidas en el tamiz No. 4 deberá tener dos caras fracturadas.El índice de lajas o índice laminar de las distintas fracciones del árido grueso deberá cumplir que sea menor del 30%



El contenido de impurezas del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura deberá cumplir que sea mayor de 0.5. Con esta prueba se determina el comportamiento de los áridos de una carpeta asfáltica ante la acción abrasiva de las llantas de los vehículos.

9.02.05 Agregado Fino. La porción de agregado que pasa tamiz No. 8 se denominará agregado fino y consistirá de arena triturada o una combinación de esta con arena natural. En ningún caso la mezcla llevará más del 10% de arena natural o de río. El agregado fino se compondrá de granos densos, limpios, duros, de superficie rugosa y angular, libres de terrones de arcilla o de material objetable que pueda impedir la adhesión completa del asfalto a los granos. El material fino de trituración se producirá de piedra o de grava que cumpla los requisitos exigidos para el agregado grueso.

9.02.06 Llenante Mineral. Esta fracción consistirá de polvo de trituración, polvo de piedra caliza, polvo de dolomita, cal, cemento Pórtland y cualquier otro material mineral inerte no plástico. Estará seco y libre de terrones o grumos. Al ensayar su granulometría mediante la prueba AASHTO T-37 deberá cumplir con la siguiente graduación:Pase Tamiz No. 30 100Pase Tamiz No. 50 95 - 100Pase Tamiz No. 200 70 – 100

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste.La densidad aparente del polvo mineral deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

9.02.06-b Aditivos.El Supervisor de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Supervisor de las Obras.

9.02.07 Gradación. El conjunto de agregado grueso, agregado fino y llenante mineral deberá ajustarse a la siguiente graduación:

Tamaño de Tamiz % en Peso de Material que Pasa

3/4” 1001/2” 90 - 100No. 4 44 - 74No.8 28 - 58No.50 5 - 21No.200 2 - 10



El valor del equivalente de arena del material que pasa por la malla No. 4 deberá ser mayor de 45 al ejecutar la prueba en frío antes de su ingreso a la planta.La arena deberá tener una esfericidad no menor al 45 % según se determine por la prueba AASHTO T-304 Ensayo A.

9.02.08 Explotación de Materiales y Elaboración de Agregados. Las fuentes de materiales así como los procedimientos y equipos usados para la explotación de éstos y para la elaboración de los agregados requeridos deberán ser aprobados por el Ingeniero. Esta aprobación no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes ni lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificación.

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, eventual lavado y el sistema de almacenamiento deben permitir el suministro de productos de características uniformes, si el Contratista no cumple con estos requisitos, el Ingeniero podrá exigir los cambios que considere necesarios.

9.02.09 Mezcla de Concreto Asfáltico

a) Diseño. El Contratista deberá suministrar al Ingeniero con suficiente antelación a la pavimentación, muestras representativas (y ensayadas) de los agregados y del cemento asfáltico que se propone utilizar, así como la fórmula de trabajo que utilizará. El Ingeniero con base en ellas aprobará la fórmula o mezcla de trabajo, a la cual el Contratista se deberá ajustar dentro de las tolerancias especificadas en el apartado d). La fórmula establecerá el porcentaje del agregado total que deberá pasar por cada tamiz y el porcentaje de asfalto en la mezcla. El porcentaje en peso del cemento asfáltico establecido se determinará de acuerdo con los siguientes criterios Marshall:

Criterio Mínimo MáximoNúmero de golpes / cara 75Estabilidad KN. 12.5Flujo cm. 0.2 0.35Vacíos % 3 5Vacíos en el agregado mineral % 15 18Vacíos llenos de asfalto % 65 75Estabilidad Remanente 75RBV 75 85Relación Llenante / Asfalto 0.6 1.2Espesor película de asfalto micrones 6 10



El porcentaje en peso del cemento asfáltico no podrá ser menor que 5%El Ingeniero no aceptará ninguna mezcla ni autorizará la construcción de pavimento antes de haber establecido la fórmula de trabajo. La fórmula seguirá vigente hasta que el Ingeniero apruebe por escrito su modificación.

b) Ensayos y Compactación. Las mezclas asfálticas se ensayarán conforme al Método Marshall y la estabilidad y los porcentajes de vacíos y de asfalto serán determinados siguiendo los criterios del Asphalt Institute de los Estados Unidos de Norte América. Los porcentajes del asfalto y la granulometría usados en las mezclas se determinarán mediante el ensayo de extracción AASHTO por centrifugado.

La densidad de la base asfáltica terminada deberá ser mayor del 98% de la densidad de laboratorio, determinada esta por medio de las briquetas elaboradas con 75 golpes por lado de acuerdo a la categoría del tránsito de diseño. La densidad del pavimento se determinará dentro de los tres (3) días siguientes a la colocación de la mezcla. La mezcla deberá ser impermeable.

La susceptibilidad de la mezcla asfáltica a la humedad debe ser mayor o igual a 80, determinada por el Ensayo Lottman modificado AASHTO T-283. Si el Contratista lo considera necesario puede usar aditivos anti-desnudamiento, en caso de hacerlo, el procedimiento a seguir debe ser aprobado por la Supervisión.

La Supervisión podrá realizar otras pruebas que considere necesarias para evaluar la calidad de la mezcla asfáltica.

c) Temperatura. El cemento asfáltico y los agregados pétreos serán calentados en la planta entre 150 y 165 grados centígrados. La mezcla de concreto asfáltico al salir de la planta deberá tener una temperatura no menor de 150 grados centígrados.El cemento asfáltico en el momento de producir la mezcla en la planta asfáltica deberá tener una viscosidad entre 150 y 300 centistokes (75-150 segundos Saybolt-Furol).

d) Tolerancia Admisible de la Mezcla. Todas las mezclas de concreto asfáltico deberán ajustarse a la fórmula de trabajo, dentro de los siguientes límites de tolerancia, respecto a dicha fórmula.Tamiz ½ 7Tamiz No. 4 7Tamiz No. 16 4Tamiz No. 50 4Tamiz No. 200 2Contenido de asfaltoPor peso de mezcla total 0.25

e) Preparación de los Agregados. Los agregados producidos deben ser acopiados separadamente de acuerdo a su tamaño y / o procedencia. Los montículos de acopio no tendrán una altura mayor 3.0 metros y al alcanzar esta altura deberán nivelarse con equipo mecánico hasta lograr una forma plana, a fin de evitar la segregación desde el inicio del proceso. El piso de los planteles de acopio será uniforme, relativamente plano y con desagües adecuados.

No se utilizarán los 10 cm inferiores de los acopios, ni los agregados que se hayan contaminado con materiales indeseables. Cualquiera que sea el tipo de planta mezcladora a emplear, en ningún caso se dispondrá de menos de tres (3) tolvas independientes en frío para alimentar la planta, cuyas salidas deberán ser individuales y separadas. En cada tolva se introducirán fracciones distintas de agregados, según lo indique el Ingeniero. Los áridos podrán separarse en las siguientes tres fracciones, a) pase 3/4” y retenido en 3/8” ; b) pase 3/8” a No. 200 y c) arena triturada de pase No. 4 a pase No. 200.



De cualquier forma, el agregado grueso será separado en fracciones y acopiado en montículos distintos, empleando como tamiz de corte el de 3/8”, para ser ingresados separadamente desde su respectiva tolva.

Si dos agregados de la misma graduación provienen de distinta fuente, deberán acopiarse e ingresarse en forma independiente.

Los áridos podrán ingresarse al secador o tambor mezclador, según sea el tipo de planta, siempre y cuando no tengan una humedad en los acopios mayor del 5 % en peso.

La Supervisión tomará muestras en frío por lo menos de cada 200 metros cúbicos de cada fracción de agregados producidos, a fin de controlar sus características.

f) Preparación del Asfalto. El cemento asfáltico se calentará a la temperatura especificada en tanques especiales, evitando su sobrecalentamiento. El suministro del asfalto al mezclador deberá ser continuo y a temperatura uniforme.

g) Elaboración de la Mezcla. Cualquiera que sea el tipo de planta a utilizar, deberá ser de tal tamaño y eficiencia que produzca un mínimo de 60 toneladas por hora con el propósito de garantizar la continuidad en el proceso constructivo.

El Contratista deberá presentar el certificado de una firma especializada en el tipo de planta a utilizar, en el cual se garantice que dicha planta y sus controles trabajan eficientemente.

1. Planta por Pesadas ( Bachada )La máquina debe ubicarse en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de materiales se efectúen cómodamente. Los movimientos en sus distintas partes serán sincronizados de manera que se produzca una mezcla uniforme que cumpla las especificaciones.

En función de la humedad de los agregados se regulará la abertura de las tolvas en frío para darles salida. Los áridos se secarán y calentarán en la planta antes de llevarlos al mezclador, debiendo ajustarse el soplete para no dañar los agregados y evitar que se recubran de una capa de hollín.

Después de calentados los agregados se tamizarán en tolvas en caliente separadas. La balanza para pesar los materiales deberá tener una capacidad del doble de cada pesada o bachada y deberá hallarse, así como los recipientes para pesar cada agregado, completamente aislada de las vibraciones del resto de la planta.

La planta estará equipada con un tanque derretidor y otro de almacenamiento del asfalto caliente con capacidad para todo un día de trabajo con termómetro graduado hasta por lo menos 200oC, ubicado próximo a la válvula de descarga y en forma completamente visible para el operador.

La máquina tendrá medidores del tiempo de mezclado, de los agregados solos y también después de añadido el material asfáltico.

Los agregados se mezclarán primero en seco, después se les adicionará el llenante mineral, si éste debe agregarse, por último se incorporará el asfalto, mezclándose todos por un tiempo no menor de 45 segundos, contados a partir del momento en que se adicionó el asfalto y hasta que todas las partículas se recubran de betún y se produzca una mezcla homogénea.



Se tomará en cuenta que el asfalto incorporado a altas temperaturas deberá de ser corregido por volumen a la temperatura de referencia de 15oC, a fin de obtener el porcentaje que indique la fórmula de diseño en peso.

2. Planta Continua o de Tambor Mezclador

La máquina se ubicará en un lugar que permita que el acopio y movimiento de materiales se realice cómodamente.De acuerdo al número de fracciones de agregados, habrá igual cantidad de predosificadores en frío, pero en ningún caso menor de tres, cuyas aberturas se regularán en función del diseño de la mezcla y la humedad que tengan los áridos en las tolvas, para ser transportados por una banda hacia al mezclador, en forma continua y uniforme, sin producirse variaciones de caudal. Para este tipo de plantas se cumplirá escrupulosamente con lo relativo al acopio e ingreso separado de los agregados, establecido en 9.02.09 e)”Preparación de los Agregados”

La banda transportadora deberá tener dispositivos que registren sincronizadamente el peso de los agregados conducidos desde cada tolva. El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de materiales estará sincronizado de tal forma que mantenga una relación constante de volúmenes que no altere las proporciones de la fórmula de mezcla. A tal efecto la planta deberá tener controles automáticos que garanticen la producción de una mezcla homogénea.

Las paletas del tambor mezclador deberán ser ajustables a fin de poder regular la salida de la mezcla preparada, así como también la inclinación del tambor-mezclador para controlar el tiempo de mezclado.

La incorporación del asfalto se hará mediante una bomba calibrada que permita medir el volumen a incorporar en función de la cantidad de agregados ingresados al tambor.

El tiempo de mezclado se medirá en números de revoluciones o vueltas que el tambor dé con los agregados solos y después el número de revoluciones del tambor ya con el asfalto adicionado. En todo caso el tiempo de mezclado del conjunto variará desde un mínimo de 30 segundos hasta 60 segundos aproximadamente. Se tomará en cuenta que no debe recalentarse el asfalto y que este ingresa a una alta temperatura, por lo que deben hacerse las correcciones volumétricas a la temperatura de referencia de 15 o

C para obtener en la mezcla el porcentaje correcto de betún que ordena la fórmula de diseño en peso. La tolva de almacenamiento final de la mezcla deberá contar con los dispositivos necesarios para impedir su segregación, particularmente en lo que respecta a su caída hacia el equipo de acarreo.

9.03 Procedimientos Constructivos

9.03.01 Equipo. Los equipos para la ejecución de los trabajos en general comprenden: planta fija, balanzas, barredora, equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto, pavimentadora (finisher), cilindro metálico preferiblemente vibratorio, compactador de llantas y vehículos de transporte.Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, especialmente la planta mezcladora, el Ingeniero podrá ordenar su reemplazo, reparación o la suspensión de los trabajos, si así lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y acabado de las obras.No se permitirá el estacionamiento en las áreas donde se hayan aplicado materiales asfálticos.

9.03.02 Condiciones Meteorológicas. La temperatura atmosférica mínima admisible para poder ejecutar los trabajos de riego de liga y/o colocación de la carpeta asfáltica es de quince grados centígrados (15 oC). Se prohíbe pavimentar cuando existan condiciones de lluvia.



9.03.03 Preparación de la Superficie. Veinticuatro (24) horas antes de iniciar la colocación de la base asfáltica en un tramo, la superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Si la superficie imprimada ha estado expuesta excesivamente al tráfico o la lluvia y sea criterio del Ingeniero que su mantenimiento no ha sido adecuado, se deberán efectuar las pruebas necesarias para comprobar que no se ha afectado la estabilidad de las capas inferiores. Las áreas deterioradas y destruidas de la imprimación o de pavimentos existentes deberán ser previamente reparadas a entera satisfacción del Ingeniero y de acuerdo con procedimientos establecidos.La superficie donde se va a colocar la carpeta asfáltica de rodadura se deberá limpiar previamente y cuando esté completamente seca se le aplicará un riego de liga de asfalto de curado rápido tipo RC-250, en proporciones que podrán variar desde 0.3 a 0.6 litros (0.08 a 0.15 galones) por metro cuadrado de superficie. La temperatura de aplicación será de 60 a 80 grados centígrados.

9.03.05 Avance de la Obra. No se permitirá trabajo alguno cuando el equipo de transporte, extensión o compactación sea insuficiente de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60% de la capacidad de mezcla de la planta.

9.03.06 Extensión. La mezcla se extenderá uniformemente y sin dejar sobresaltos mediante el uso de una máquina pavimentadora, de acuerdo con los alineamientos, ancho y espesores señalados en los planos o determinados por el Ingeniero. La máquina deberá poder colocar espesores desde 1.5 a 7.5 cm y en anchos desde 2.4 hasta 4.0 metros o más. Las máquinas pavimentadoras serán de un tamaño tal que puedan colocar un mínimo de material equivalente a 20 metros de una trocha, en forma continua. En las áreas de obstáculos inevitables y sobre-anchos que no permitan el uso de la pavimentadora, la mezcla podrá ser extendida a mano, con la aprobación del Ingeniero.

9.03.07 Compactación. Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida se harán mediciones y se corregirá cualquier defecto. Luego se efectuará una cuidadosa compactación en forma continua hasta la terminación del trabajo. Se deberá disponer permanentemente y como mínimo, de un cilindro metálico preferiblemente vibratorio para el cilindrado inicial y final, y de un compactador neumático para el cilindrado intermedio, ambos autopropulsados. En el caso que el cilindro metálico utilizado sea vibratorio, el acabado final se hará sin operar el vibrador.

La mezcla se compactará a la máxima temperatura posible pero nunca a menos de 100 oC y tan pronto esta operación pueda comenzar, siempre y cuando el cilindro a juicio del Ingeniero no cause desplazamientos indebidos o grietas en la mezcla. Para la compactación inicial se usará un cilindro de aproximadamente 10 toneladas o menos, del tipo vibratorio. El cilindrado deberá empezar por los bordes e ir avanzando gradualmente hacia el centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde inferior hacia el superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada paso en la forma fijada por el Ingeniero y hasta que la superficie total haya sido cilindrada.

Las paradas del cilindro al final de cada faja cilindrada deberán quedar distantes entre si un metro por lo menos.

Los desplazamientos ocurridos como consecuencia del reversamiento en la dirección del cilindro o por causas similares se corregirán inmediatamente mediante el uso de rastrillos y la adición de mezcla fresca. Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida, formando mas bien en éstos ligeros chaflanes.

La carpeta solamente será puesta en servicio cuando haya endurecido y en ningún caso, antes de seis (6) horas de haberse completado la compactación.



9.03.08 Juntas. Las juntas de construcción de una capa de concreto asfáltico deberán ser verticales. Antes de colocar nueva mezcla, el borde vertical de la capa adyacente deberá pintarse con asfalto de liga de curado rápido.

9.03.09 Riego de Liga. Antes de construir cada capa se aplicará un riego de liga a la capa anterior, en cantidad de 0.3 a 0.6 litros (0.08 a 0.15 galones) por metro cuadrado de asfalto de curado rápido tipo RC-250 a una temperatura de 60 a 80 grados centígrados.

Antes de colocar la carpeta asfáltica se deberá esperar un tiempo mínimo de por lo menos una hora (1) para permitir la evaporación del solvente del asfalto RC-250.

9.03.10 Pavimento sobre Puentes

Las losas de los puentes se pavimentarán con concreto asfáltico, de calidad igual a la de la capa de rodadura, previa aplicación del riego de liga especificado. Durante la ejecución del riego y de la pavimentación, el Contratista deberá proteger con lonas, papel, etc., todas aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o por los equipos. El Contratista será responsable de todos los daños que causen sus operaciones y en consecuencia los trabajos de reparación, limpieza y repintado necesarios serán a su exclusivo cargo.

9.03.11 Reparaciones. Todos los defectos del pavimento no advertidos durante la colocación y compactación, tales como partes altas, juntas irregulares, segregaciones encontradas en la mezcla, (localizadas o generalizadas), depresiones y huecos, deberán ser corregidos de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

9.04 Tolerancias. Las tolerancias admisibles para la aceptación del pavimento de concreto asfáltico serán:La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa de rodadura del pavimento, excluyendo sus chaflanes, no deberá ser más de dos (2) centímetros inferior a la distancia señalada en los planos o determinada por el Ingeniero.El espesor, verificado por medio de perforaciones en el pavimento terminado en promedio no deberán acusar diferencias mayores de medio (1/2) centímetro; sin que las anteriores variaciones lleguen a ser tendencias generadas por error en la construcción. Las diferencias de espesor de la capa de base, dentro de los límites que determine el Ingeniero, se podrá compensar mediante el aumento del espesor de la capa de rodadura.Las tolerancias para la calidad y características de los materiales y mezcla serán las dadas en la sub-sección “materiales” de la presente EE.

9.05 Deficiencia en la Calidad de la Mezcla. La mezcla que muestre señales de haber sido sobrecalentada, será rechazada y deberá ser desechada por el contratista.

La mezcla deberá ser virtualmente impermeable, las áreas permeables localizadas o generalizadas, así como los defectos de calidad, construcción o acabado con respecto a lo especificado, tales como áreas inestables por exceso de asfalto, pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las tolerancias indicadas o deficiencias de espesor mayores que las admisibles serán removidos por el contratista y el pavimento reconstruido en el tramo afectado o en su defecto construirá una capa de rodadura adicional a opción del Ingeniero y de acuerdo con los procedimientos aprobados por éste. Estas reparaciones se harán por cuenta del contratista y sin ningún pago adicional.



9.06 Servicios Varios del Contratista. El contratista deberá suministrar para el servicio de la supervisión un local para el laboratorio de campo, localizado en tal forma que la planta de asfalto sea completamente visible desde sus ventanas. El local será sometido a la aprobación del Ingeniero y deberá estar dotado de servicios satisfactorios de energía eléctrica, agua y sanitarios. El espacio para el laboratorio deberá ser de siete (7) metros por cuatro (4) metros como mínimo.

9.07 Medición. La medida del concreto asfáltico será en toneladas métricas (1 ton = 1,000 Kgs). Para el cálculo del peso en toneladas se medirá los espesores, largo y ancho teóricos indicados en los planos (colocado y compactado), por la Densidad Real de la Mezcla Asfáltica colocada en obra aprobada, conforme a los resultados de laboratorio que obtenga el Supervisor en cada jornada de trabajo. Si de la comprobación de espesores resulta que el espesor real es mayor al espesor teórico, se pagará el espesor teórico y; si el espesor real es menor que el espesor teórico, se pagará el real; siempre y cuando haya sido aceptado por el Ingeniero y con una tolerancia no mayor del 4% entre el espesor teórico y el espesor real.

9.08 Pagos. Los pagos serán al precio unitario de contrato por tonelada métrica de concreto asfáltico para carpeta de rodadura aceptado; precio que será compensación total por los costos de explotación, clasificación, trituración, eventual lavado y almacenamiento de todos los agregados, inclusive su carga, transporte y descarga; la aplicación del riego de liga; el suministro, calentamiento, almacenamiento y manejo del asfalto sólido; la producción de la mezcla asfáltica y su transporte al sitio de utilización, la carga o descarga, extensión, compactación y acabado de la mezcla, y la señalización diurna y nocturna de la vía durante los trabajos de pavimentación; así como cualquier reparación por trabajo defectuoso que señale el Ingeniero.

El precio unitario deberá cubrir además las provisiones necesarias para dar paso al tráfico circulante, los costos de alquiler de los planteles para explotar las fuentes de materiales o canteras, el descapote y preparación de las zonas por explotar, los costos del local para el laboratorio y en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos aqui especificados.

EE - ESCARIFICACION DE CARPETA ASFÁLTICA

1. DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en una operación de escarificado de la capa superior de la calzada pavimentada existente a temperatura ambiente, incluyendo las áreas de los puentes y en los hombros existentes. Los perfiles a obtener serán los indicados en los perfiles tipo y demás documentación del proyecto.

La profundidad de la escarificación para el caso de los puentes existentes será la necesaria para lograr las cotas establecidas en los documentos del proyecto. Para el caso de los hombros la misma estará constituida por el espesor de la carpeta asfáltica y/o del tratamiento bituminoso de los mismos y en todo su ancho.

2. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOSEl escarificado de la carpeta deberá ejecutarse a temperatura ambiente es decir sin su calentamiento por la acción de equipos ambulo-operantes.

La acción de escarificado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicación de altas temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometría de los agregados ni las propiedades del asfalto existente.



Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la acción de escarificación, el Contratista deberá reparar las mismas con mezcla asfáltica.

El material extraído deberá ser acopiado lateralmente a los hombros o en los lugares indicados por el Ingeniero hasta una distancia media no mayor de 4 kilómetros. Durante el manipuleo del material deberá evitarse la contaminación del mismo con suelos o materiales extraños, como asimismo tomar los recaudos necesarios para evitar su pérdida o deterioro.

El material de escarificación acopiado como se indicó mas arriba será utilizado en la conformación de la base reciclada de agregado pétreo a colocarse en la calzada y los hombros a reconstruir.

A fin de evitar la acumulación de agua sobre la calzada escarificada, el Contratista deberá realizar sangrías o drenes, toda vez que la superficie de la calzada quede por debajo del nivel de los hombros.

Cuando el pavimento de concreto asfáltico esté ubicado próximo a cordones o guardaruedas de puentes y no pueda ser extraído con el equipo de fresado, la misma deberá ser removida utilizando otros métodos, debiendo resultar una superficie adecuada.

La escarificación del pavimento podrá ser realizado en varias etapas hasta alcanzar el espesor requerido debiendo quedar una superficie final nivelada y sin fracturas.

La tolerancia de las cotas de la superficie resultante respecto de las cotas de proyecto serán de 1.0 cm en más o en menos.

En los casos en los que al final de una jornada de labor no se haya completado la escarificación de la sección del pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a los 3 cm, los mismos deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para el tránsito. En forma similar se suavizarán los bordes transversales que queden al final de la jornada. Cualquiera fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren próximos a la zona de operación de los equipos. Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento adyacentes que queden en servicio ni a las obras de arte aledañas.

Deberán señalizarse las áreas en operación y las secciones que quedan afectadas por la realización parcial o total de este trabajo. La transitabilidad de dichas áreas deberá mantenerse en por lo menos una mano y en sentido alternado.

El Ingeniero queda facultado para exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas de seguridad adoptadas.

El Contratista deberá contar por lo menos con un equipo de escarificado en frío cuya potencia y capacidad productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo.

3. MEDICIÓN

Los trabajos de escarificación de la carpeta existente se medirán en metros cuadrados, multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados.



4. FORMA DE PAGO

Los trabajos de escarificación medidos como se indica en el numeral anterior, se pagarán por metro cuadrado al precio unitario de contrato para el ítem correspondiente.

Este precio será compensación total por el escarificado del pavimento necesario para lograr las cotas o espesores indicados en el proyecto, por el soplado y barrido de la superficie, por la carga, transporte, descarga y acopio del material resultante hasta los sitios establecidos en la documentación o indicados por el Ingeniero, por la reparación con mezcla asfáltica de los defectos producidos por el escarificado, incluidos los materiales y por todo otro trabajo o gasto necesario para la correcta realización de la tarea especificada.

EE - RESTITUCION DE GALIBO

1. DESCRIPCION

La restitución de gálibo consiste en una capa de mezcla asfáltica elaborada como está especificado en “EE-401 Carpeta Asfáltica”, de espesor y ancho variable que será aplicada en los sectores en los que el gálibo del pavimento actual se encuentre fuera de lo establecido en los planos del proyecto o en donde lo indique el Ingeniero. Antes de los comienzos de los trabajos el Contratista junto con el Ingeniero recorrerán el pavimento existente replanteando los lugares donde se realizará este trabajo. No se reconocerán pagos por trabajos realizados fuera de los lugares indicados.

2. RIEGO DE LIGA

Previo a la aplicación de la capa de mezcla asfáltica mencionada en 1 se aplicará una capa de riego de liga tal como está especificado en el presente pliego.

3. MEDICION

La medición se realizará por tonelada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas como antecede serán pagadas a los precios unitarios de contrato por tonelada de mezcla asfáltica colocada como indican las presentes especificaciones técnicas.

EE - SELLADO DE GRIETAS

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la Sección “414.) Sellado de fisuras y grietas en las juntas (empates) en pavimentos asfálticos” del MC/ECCPR. Los apartados o subsecciones allí citados responden a los contenidos en el MC/ECCPR.

Las siguientes Secciones y Subsecciones relativas a los diferentes materiales a ser utilizados en esta parte de las obras son:

Cemento asfáltico 702.01Material de secado 703.13Emulsión asfáltica 702.03



Agregado fino 703.01Material de sello 712.01 (a)Lechada asfáltica 410Asfalto Rebajado 702.02

2. Antes de comenzar los trabajos el Ingeniero junto con el representante del Contratista recorrerán la totalidad del tramo replanteandose el 100% de las fisuras a reparar. No se medirán no pagarán trabajos de sellados de grietas fuera de las zonas marcadas por el Ingeniero.

3. Con relación a lo establecido por la Subsección 414.08 Medición, queda aclarado que el Sellado de grietas serán medidos por metro lineal de fisura reparada.

4. Con relación a la Subsección 414.09 Pago, el ítem de pago lleva la designación siguiente: “Sellado de grietas”.

EE - BACHEO SUPERFICIAL

1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches de un camino existente, con mezcla bituminosa preparada en caliente, previa ejecución de un riego de liga. Para estos trabajos rige lo establecido en la Especificación Particular "Bases y carpetas de mezclas asfálticas preparadas en caliente”.Previo a la realización de cualquier trabajo se replantearán y ubicarán junto al Ingeniero la totalidad de las superficies de pavimento que requieran este tratamiento. No se reconocerán pagos por trabajos realizados en lugares no indicados por el Ingeniero.

2. MEZCLA BITUMINOSA

Se deberá utilizar la misma mezcla bituminosa que la especificada en la Especificación “Bases y Carpetas asfálticas preparadas en caliente”.

3. CONSTRUCCION

3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE A REPARAR

La superficie a reparar se preparará de modo que el fondo se presente seco, firme y uniforme y si es necesario, se cortarán convenientemente los bordes para hacerlos más rectos y verticales.

El espesor mínimo de bacheo será de 2 cm.

3.2. RIEGO DE LIGA

Antes de distribuir la mezcla se efectuará un riego de liga según el procedimiento descripto en la especificación correspondiente.

3.3. DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA



La distribución de la mezcla podrá efectuarse a mano y su compactación se realizará como está establecido en la especificación correspondiente, salvo que el volumen total a colocar sea menor de 50 m3 en cuyo caso podrá usarse pisones metálicos de sección efectiva y pesos no menores de: 15 cm. por 15 cm. y 10 kilogramos, respectivamente. Cuando los baches a reparar tengan una profundidad mayor de 6 centímetros, la mezcla será colocada en capas de espesor no mayor de 6 centímetros con riego de liga intermedio.

4. LIBRADO AL TRANSITO

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la mezcla.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

5.1. TERMINACIÓN SUPERFICIAL

Colocando una regla recta de 3 m paralela al eje del camino, no se acusarán depresiones de más de 4 mm con respecto a la misma.

Esta exigencia se deberá mantener hasta la recepción definitiva.

En el caso que no se cumpla esta condición el Contratista está obligado a efectuar a su costo las correcciones necesarias.

5.2. CALIDAD DE LA MEZCLA Y COMPACTACIÓN

Deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones correspondientes.

6. MEDICION

La medición se realizará por tonelada.

7. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas como antecede serán pagadas a los precios unitarios de contrato por tonelada de mezcla asfáltica colocada como indican las presentes especificaciones técnicas.

EE - BACHEO PROFUNDO

1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el bacheo profundo de sectores del pavimento previo a la ejecución de las tareas de repavimentación mediante el saneamiento de todas las capas estructurales (ligadas y no ligadas) que se encuentran en mal estado, llegando incluso a involucrar la subrasante, de considerarse ello necesario por el Ingeniero. Para estos trabajos rige lo establecido en las siguientes Especificaciones: “Construcción de base y subbase granular”, “Ejecución de riego de Liga”, “Ejecución de riego de imprimación” y “Bases y carpetas de mezclas asfálticas preparadas en caliente” y lo establecido en la “Sección 203 - Excavación y Terraplén” de las EGC.



Previo a la realización de cualquier trabajo se replantearán y ubicarán junto al Ingeniero la totalidad de las superficies de pavimento que requieran este tratamiento. No se reconocerán pagos por trabajos realizados en lugares no indicados por el Ingeniero.

2. MEZCLA BITUMINOSA

Los materiales granulares a utilizar deberán responder a lo indicado en la Especificación Particular “Construcción de base y subbase granular”.

La mezcla bituminosa a utilizar será la indicada en la Especificación “Bases y Carpetas asfálticas preparadas en caliente”.

3. CONSTRUCCION

3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE A REPARAR

La superficie a reparar se preparará de modo que el fondo se presente seco, firme y uniforme y si es necesario, se cortarán convenientemente los bordes para hacerlos más rectos y verticales.

3.2. COMPACTACION DE LA BASE DE ASIENTO

Para la compactación de la base de asiento, la que puede estar a nivel de subrasante o a nivel de otra carpeta granular rige lo indicado en la especificación correspondiente. En el caso que las dimensiones del bache sean pequeñas se podrá utilizar pisones metálicos de sección efectiva y pesos no menores de: 15 cm por 15 cm y 10 kilogramos, respectivamente.

3.3. DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE LAS CAPAS GRANULARES

La distribución de la mezcla podrá efectuarse a mano y su compactación se realizará como se halla establecido en la especificación correspondiente, salvo que el volumen total a colocar sea menor de 50 m3 en cuyo caso podrá usarse pisones metálicos de sección efectiva y pesos no menores de: 15 cm por 15 cm y 10 kilogramos, respectivamente.

Los espesores de las capas granulares deberán ser similares a los existentes.

3.4. RIEGO DE LIGA

Antes de distribuir la mezcla se efectuará un riego de liga según el procedimiento descripto en la especificación correspondiente.

3.5. DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA

La distribución de la mezcla podrá efectuarse a mano y su compactación se realizará como está establecido en la especificación correspondiente, salvo que el volumen total a colocar sea menor de 50 m3 en cuyo caso podrá usarse pisones metálicos de sección efectiva y pesos no menores de: 15 cm. por 15 cm. y 10 kilogramos, respectivamente. Cuando los baches a reparar tengan una profundidad mayor de 6 centímetros, la mezcla será colocada en capas de espesor no mayor de 6 centímetros con riego de liga intermedio.



4. LIBRADO AL TRANSITO

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la mezcla.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

5.1. TERMINACION SUPERFICIAL

Colocando una regla recta de 3 m paralela al eje del camino, no se acusarán depresiones de más de 4 mm con respecto a la misma.Esta exigencia se deberá mantener hasta la recepción definitiva.

En el caso que no se cumpla esta condición el Contratista está obligado a efectuar a su costo las correcciones necesarias.

5.2. CALIDAD DE LAS MEZCLAS Y COMPACTACION

Deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones correspondientes.

6. MEDICION

La medición se realizará por m2 (metro cuadrado).

7. FORMA DE PAGO

El bacheo ejecutado de acuerdo a lo establecido en la presente especificación y aprobado por el Ingeniero, será pagado por metro cuadrado (m2) de bacheo ejecutado, a los precios unitarios de contrato para el ítem: “Bacheo profundo”.

EE - 609 BORDILLOS

1. Este trabajo consiste en la ejecución de bordillos de hormigón de cemento portland, con o sin armadura. Las dimensiones, el perfil transversal del cordón cuneta, así como la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones de los planos.

Los mismos responden a la tipificación siguiente:

Tipo 1 EmergenteTipo 2 RebajadoTipo 3 SeparadorTipo 4 Bordillo-cunetaTipo 5 Bordillo-cuneta elevadoTipo 6 BadénTipo 7 DiscontinuoBordillo protector de pavimento

2. Materiales: Rige lo especificado en la Sección “601 Hormigón estructural”, aplicándose lo pertinente en Clase A.



3. Ejecución: Rige lo especificado en el Art. 601.05 a 09.

4. Medición y pago

La ejecución de bordillos de hormigón se medirá en metros lineales (ml), de acuerdo con lo establecido precedentemente y conforme a las dimensiones dadas en los planos o fijadas por el Ingeniero.

El pago se efectuará por metro lineal y será compensación total por la preparación de la superficie de asiento, la provisión al pie de obra de todos los materiales, así como por la mano de obra y el equipo y por todo otro gasto necesario para completar los trabajos en la forma especificada.

EE- 603 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (TCR)

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 603 - Alcantarillas de tubo y desagües de agua pluvial” de las EGC.

2. Con relación a lo establecido por el Art. 603.02, queda aclarado que en esta obra todos los tubos para alcantarillas serán de concreto reforzado y sus materiales deberán satisfacer los requisitos especificados en la Sección “706-Tubería de hormigón, de arcilla, de fina y PVC”, Artículo “706.02-Tubería de hormigón reforzado”.

EE - 206 EXCAVACION ESTRUCTURAL

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 606 – Excavación para Estructuras” de las EGC.

2. Con relación a lo establecido por el Artìculo 206.09, queda aclarado que en esta obra no se hará pago separado para la “Excavación para Puentes” si no, que la misma se pagará como “Excavación Estructural”

EE-604 MARCOS Y REJILLAS DE METAL TIPO

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 604-Pozos de inspección, tragantes, acceso y sumideros” de las EGC.

2. Con relación a lo establecido por el Artículo 604.05, queda aclarado que los ítem de pago se denominan:

- Marco y rejilla de metal: a) Para tragante vertical- Marco y rejilla de metal: b) Para tragante horizontal- Marco y tapa de metal para pozo de inspección

EE – 606 BARANDA TIPO FLEX-BEAM

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 606 - BARANDA DE DEFENSA” de las EGC, con lo que se complementa a continuación.



2. En el Artículo 606.03 para el relleno de los hoyos de los postes, se utilizará una mezcla de concreto de 210 Kg/cm2

3. En el Art. “606.05 Medición” debe interpretarse que la baranda de defensa será medida por metro lineal entre ambos extremos de la misma, incluyendo los anclajes finales y las secciones o alas terminales, para cada uno de los tipos indicados en los planos.

4. En el Artículo “606.06 Forma de Pago” debe interpretarse que las cantidades de baranda de defensa determinadas según las disposiciones que anteceden, serán pagadas por metro lineal, al precio unitario del contrato para el tipo especificado que corresponda, colocada completa en la obra, incluyendo las secciones terminales, para los ítem siguientes:

Baranda tipo “flex-beam”. Tipo 1.Baranda tipo “flex-beam”. Tipo 2.

El pago por metro lineal será compensación total por la provisión de todos los materiales necesarios, carga, descarga y colocación de vigas metálicas, secciones terminales, postes de fijación, cortes y soldaduras de chapas, excavaciones, relleno con hormigón y con material apto y su compactación, elementos reflexivos, pintura, remachado o soldadura de los pernos, mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra tarea necesaria, a fin de ejecutar correctamente los trabajos según lo especificado.

Para todos los materiales metálicos necesarios para la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá justificar ante el Ingeniero que la procedencia de los mismos es de un proveedor autorizado mediante la presentación de las facturas de compra respectivas.

EE – 623 POSTE DE CONCRETO PARA DEFENSA

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 623 MOJONES, SEÑALES Y POSTES INDICADORES”, de las EGC.

2. Con relación a lo establecido por el Art. “623.02 Materiales”, queda aclarado que el poste para defensa es de concreto reforzado y cumplirán en lo relativo al material, lo establecido en la Sección 601 Hormigón, en la Sección 602 Varilla de refuerzo y en la Sección 708 Pinturas.

3. La unidad de medida será la unidad. Los mismos se construirán de acuerdo a los planos y especificaciones respectivas.

EE-633 SEÑALIZACION HORIZONTAL

Esta Especificación Especial sustituye la Sección 633 de las EGC.

1. DESCRIPCION

Estos trabajos comprenden la ejecución de la demarcación horizontal de la carretera ya sea mediante la aplicación de material termoplástico en caliente por extrusión o por proyección neumática y responderán a lo establecido en la Sección “634 - Señales permanentes sobre el pavimento” del MC/ECCPR.



2. MATERIALES

Los materiales deberán cumplir con lo establecido en el Artículo “718.17 - Demarcación termoplástica” y “718.19 - Esferas de vidrio”, del MC/ECCPR.

3. MEDICION

La medición se efectuará por m2 (metro cuadrado) de superficie efectivamente demarcada sobre el pavimento.

4. FORMA DE PAGO

Los trabajos indicados precedentemente serán pagados por m2 (metro cuadrado) a los precios establecidos en el contrato para el ítem:

- Demarcación horizontal, colocada en caliente Sub-ítem a) Por extrusión Sub-ítem b) Por proyección neumática

EE - 634 SEÑALIZACION VERTICAL

1. Para estos trabajos rige lo establecido en la Sección “634 - Señalización Vertical” de las EGC, la que se complementará como sigue:

2. En el Artículo “634.05 - Características de los soportes” se aclara que el proceso a aplicar en el apartado (A) será el de cincado por inmersión en caliente, con las características indicadas en el citado apartado.

3. El Artículo “634.09 - Medición y forma de pago” queda anulado y reemplazado por el siguiente texto:

La señalización vertical se medirá y pagará por unidad de señal efectivamente colocada en los lugares y de acuerdo a lo indicado por los planos, las presentes especificaciones y la aprobación del Ingeniero. El pago será efectuado para los siguientes ítems de obra establecidos en el contrato:

ITEM Descripción Señalización Vertical Unidad de

pagoSeñal romboidal de 0.71 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo preventiva romboidal de 0.71m de lado y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo A (3m de longitud)

c/u

Señal de Parada de 0.75 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo reglamentaria octogonal de señal de Pare de 0.75m entre lados y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo C (3m de longitud)

c/u

Señal de Ceda el Paso de 0.80 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, reglamentaria triangular de Ceda el Paso de 0.80m de lado y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo C (3m de longitud)

c/u

Señal Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, c/u




pagocuadrada de 0.76

reglamentaria cuadrada de 0.76m de lado y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo C (3m de longitud)

Señal Rectangular:De Ciclovía de 0.62 x 0.46 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva , grado ingeniería, señal de ciclovía,rectangular de 0.62m x 0.46m y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo F (2.5m de longitud)

c/u

De 0.61 x 1.22 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo preventiva rectangular delineador de objetos, de 0.61m x 1.22m y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo B (1.60m de longitud)

c/u

De 0.80 x 1.10 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, reglamentaria con texto rectangular de 0.80m x 1.10m y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo C (3m de longitud)

c/u

De 2.40 x 0.40 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo informativa rectangular de 2.40m x 0.40m y 2 postes soporte en perfil de acero pintado, Tipo C (3m de longitud)

c/u

De 2.40 x 0.80 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo informativa rectangular de 2.40m x 0.80m y 2 postes soporte en perfil de acero pintado, Tipo D (3.5m de longitud con varillas transversales)

c/u

De 2.40 x 1.20 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo informativa rectangular de 2.40m x 1.20m y 2 postes soporte en perfil de acero pintado, Tipo E (4.0m de longitud con varillas transversales)

c/u

De 2.40 x 1.20 m para columna conPescante, no incluida.

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo informativa rectangular de 2.40m x 1.20m para columna con pescante, no incluida

c/u

De 1.80 x 0.40 m

Señal en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, tipo informativa rectangular de 1.80m x 0.40m y 2 postes soporte en perfil de acero pintado, Tipo C (3.0m de longitud)

c/u

Cartel de Identificación de Ruta CA-5N de 0.61 m

Cartel en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, de identificación de Ruta CA-5N de 0.61m entre lados y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo F (2.5m de longitud)

c/u

Cartel Mojón Kilómetro: De 0.30 x 1.20 m

Cartel en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, mojón kilómetrico de 0.30m x 1.20m y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo B (1.6m de longitud)

c/u

De 0.30 x 0.76 m

Cartel en chapa galvanizada y lámina reflectiva grado ingeniería, mojón kilómetrico de 0.30m x 0.76m y poste soporte en perfil de acero pintado, Tipo G (1.20m de longitud)

c/u

Columna con Columna con pescante para soporte de señal de 1.20m x 2.40m en c/u




pagopescante para soporte de señal, incluida la base.

banderola de altura libre 6.00m y pescante de 5.5m de largo, incluida la base



EE - COLUMNA DE CONCRETO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere al suministro e instalación de las columnas de iluminación de concreto de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos.

2. MATERIALES: Las dimensiones de las columnas y sus brazos así como el acero de los mismos serán las indicadas en los planos, el poste y los brazos cumplirán con la Sección 721.02 del MC/ECCPR.El concreto del poste cumplirá con la Sección 601 de las EGC y el acero de refuerzo con la Sección 602 de las EGC.Los brazos de acero serán galvanizados de acuerdo a la norma AASHTO M 111 (ASTM A123) o pintadas con esmalte sintético del color que seleccione el Contratante. Esta protección será similar a las columnas tubulares de acero.Los brazos tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de cables y alojamiento de tableros, cuyas medidas y disposiciones se dan en los planos preparados a tal efecto.

3. BASES DE EMPOTRAMIENTOLas columnas se empotrarán por medio de bases de hormigón, según planos de detalles que forman parte de este pliego, dimensionadas según el tipo de columnas. Una vez fraguadas las bases se colocarán las columnas cuidando muy especialmente su verticalidad y alineación con las columnas adyacentes.Fraguada la base de hormigón, se colocará la columna, llenándose el espacio restante con arena seca, coronándose la parte superior con mortero de cemento portland y arena en proporción 1:3, de 2” de profundidad.

5. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de columna instalada y aprobada por el Ingeniero.

6. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo a los precios unitarios de contrato establecidos para cada uno de los siguientes ítems:

ITEM DESCRIPCION Unidad de Pago

Columna de Hormigón de 12 m de altura con doble brazo metálico.

Columna de hormigón para alumbrado de 12 metros de altura libre, con doble brazo metálico de 3 metros y 16° de inclinación.

c/u

Columna de Hormigón de 12 m de altura con simple brazo metálico.

Columna de hormigón para alumbrado de 12 metros de altura libre, con simple brazo metálico de 3 metros y 16° de inclinación.

c/u

Columna de Hormigón de 9 m de altura con simple brazo metálico.

Columna de hormigón para alumbrado de 9 metros de altura libre, con simple brazo metálico de 3 metros y 16° de inclinación.

c/u



El pago constituye reconocimiento por el suministro del poste de concreto reforzado, del brazo metálico, su transporte e instalación según indican los planos respectivos.

EE - ARTEFACTO PARA ALUMBRADO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere al suministro e instalación de los artefactos para alumbrado según indican los planos y estas especificaciones.

2. MATERIALES: El artefacto de alumbrado será del tipo de emboque construido en aluminio inyectado con cubierta de policarbonato, el mismo será apto para una lámpara de vapor de sodio de hasta 400w. Como referencia se indica el Tipo Philips SRP822

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de artefacto de alumbrado instalado y aprobado por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por unidad de acuerdo a los precios unitarios de contrato establecidos para el ítem Artefacto para Alumbrado.


Artefacto para Alumbrado

Artefacto para alumbrado de emboque, construido en aluminio inyectado con cubierta de policarbonato, para lámpara de sodio de hasta 400w, tipo philips srp822 o similar.

c/u



EE - LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere al suministro e instalación del conjunto de las lámparas de vapor de sodio de alta presión, balasto, ignitor y capacitor según indican los planos y estas especificaciones.

2. MATERIALES:

2.1 LAMPARAS

La lámpara debe ser del tipo tubular, el vidrio debe ser reflectivo y resistente al impacto térmico. La vida útil nominal de las mismas debe ser de 24000 horas como mínimo. La vida útil funcional de la lámpara, entendiendo por tal el número de horas a las cuales el flujo decrece en un 20% con respecto al inicial (a las 100 horas), no será inferior a 6.000 horas.La lámpara no deberá alterar las características establecidas, aún cuando para su funcionamiento tengan lugar temperaturas de hasta 400º C en el bulbo y de hasta 250º C en el casquillo.Cada lámpara deberá llevar grabadas la inscripción DGC en el casquillo y en la ampolla, en forma indeleble.Como referencia se indican el modelo SON-T de Philips.

2.2 BALASTOEl balasto electromagnético debe cumplir con las normas IEC 60922-60923 y IEC 60926-60927 y poseer una garantía del fabricante de 5 años.La aislación del balasto deberá ser tal que permita el funcionamiento normal del mismo en un ambiente de aire quieto a 50º C, saturado de humedad, en períodos alternados de funcionamiento y descanso de 12 horas cada uno.La tensión máxima que proporcionará a circuito abierto, no superará el máximo admitido por el fabricante para el tipo y potencia de la lámpara que alimenta.Con una tensión de entrada igual al 80% de la nominal, deberá suministrar a circuito abierto, una tensión de encendido no inferior a la mínima establecida para el tipo y potencia de la lámpara que alimenta.Como referencia se indican los modelos BNS 150 y BNS 400 de Philips para las lámparas de 150 y 400w respectivamente.

2.3 IGNITOREl ignitor debe cumplir con las normas IEC 60926,60927 y IEC 6662 y poseer una garantía del fabricante de 5 años, el mismo debe ser apto para las lámparas de vapor de sodio correspondiente.Este elemento deberá poseer un dispositivo tal que, producido el encendido, se desconecte inmediatamente y en forma automática del circuito y ser además del tipo hermético.Su aislación será tal que permita su correcto funcionamiento en las condiciones ambientales ya enunciadas para el balasto.Como referencia se indica el modelo INS 50/400 de Philips.

2.4 CAPACITOREl capacitor deberá poseer un valor de capacidad tal que el factor de potencia resultante del conjunto balasto-capacitor-lámpara sea igual o superior a 0,9 funcionando a tensión nominal. El capacitor será del tipo hermético y podrá ser seco o en baño de aceite sintético.

2.5 CONEXIONADO



El conexionado se hará mediante fichas polarizadas y todos los cables utilizados en el conexionado interno serán aptos para soportar altas temperaturas. No se usará amianto u otros materiales higroscópicos.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por conjunto instalado de cada una de las potencias requeridas y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por unidad de acuerdo a los precios unitarios de contrato establecidos para los ítems siguientes:


Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W

Conjunto formado por lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150w, balasto electromagnético, ignitor y capacitor para corregir el factor de potencia a 0,9. marca de lámpara: philips, general electric o similar. marca equipo auxiliar: philips o similar.

c/u

Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 400 W

Conjunto formado por lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400w, balasto electromagnético, ignitor y capacitor para corregir el factor de potencia a 0,9. marca de lámpara: philips, general electric o similar. marca equipo auxiliar: philips o similar.

c/u



EE - CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO CON CUPLA DE 2” DE DIAMETRO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere al suministro e instalación de caño de hierro galvanizado con cupla, de 2” de diámetro según indican los planos y estas especificaciones.

2. MATERIALES: El caño debe llevar rosca en ambos extremos. El diámetro interior del mismo es de 2 inch. La tubería debe cumplir con la Sección 721.01 Material eléctrico a) tubería conduit 2) Tubería metálica del MC/ECCPR.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por metro lineal de caño galvanizado colocado y aprobado por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por metro lineal de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem siguiente:


Caño de hierro galvanizado con cupla de 2” de diam.

Caño de hierro galvanizado con cupla, roscado en ambos extremos. diametro: 2"

m

EE - BOQUILLA Y CONTRATUERCA DE FUNDICION DE ALUMINIO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere al suministro e instalación del conjunto de boquilla y contratuerca de fundición de aluminio apto para caño de hierro galvanizado de 2” de diámetro según indican los planos y estas especificaciones.

2. MATERIALES: El material de la boquilla y la contratuerca será fundición de aluminio.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de conjunto instalada y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem siguiente:


Boquilla y contratuerca de fundición de aluminio.

Conjunto formado por boquilla y contratuerca de fundición de aluminio, apto para caño de hierro galvanizado diámetro: 2"

c/u



EE - CAÑO DE PVC REFORZADO RIGIDO PARA 10 Kg/cm² DE 4” DE DIAMETRO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere al suministro e instalación de caño de PVC reforzado en los lugares donde indican los planos y según estas especificaciones.

2. MATERIALES: El diámetro interior del mismo es de 4 inch. La tubería debe cumplir con la Sección 721.01 Material eléctrico a) tubería conduit 1) Tubería y ductos de PVC metálica del MC/ECCPR. Se emplearán caños de policloruro de vinilo rígido P.V.C., de presión nominal 10 kg/cm², terminación en un enchufe hembra. Todos los caños y accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de vinilo rígido virgen, sin plastificante ni materiales de carga. Los caños deben ser homogéneos, libres de grietas visibles, agujeros, materiales extraños, ampollas, hendiduras o cualquier otra falla.

3. CUIDADOS CONSTRUCTIVOSDurante la construcción de la obra el Contratista protegerá los extremos de las tuberías con tapones de madera o PVC para evitar la entrada de agua y su obstrucción con material suelto, concreto o mortero.Las caños o tuberías deberán estar libres de daños o golpes, limpias, libres de polvo, material suelto. Las tuberías obstruidas deberán ser removidas y reparadas.La aislación del caño de plástico debe acusar una resistencia de 200 megohms por metro a 500 volt, después de haber estado sumergido en agua a 20º C durante 24 horas y a 60º C durante los 30 minutos previos al ensayo.

4. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por metro lineal de caño de PVC reforzado de 4“, colocado y aprobado por el Ingeniero.

5.- Cruces de calles subterráneos e ingreso de vehículosEn los cruces de calles existentes, la perforación se hará por medio de tuneleras, a la profundidad mínima de un (1) m. respecto del nivel de calzada; no se permitirán cruces a cielo abierto, salvo en casos de fuerza mayor, debidamente justificados y autorizados por el Ingeniero. En los casos de ingreso de vehículos ó pasajes peatonales la perforación se realizará de la misma forma que la descripta anteriormente para los cruces de calles subterráneos, salvo indicación contraria del Ingeniero, a la profundidad mínima de 0.70m del nivel de vereda. Se colocarán caños de P.V.C. rígidos, de 4” de diámetro, 10 kg/cm2, un (1) caño por conductor más un (1) caño de reserva por cada cruce.

6. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por metro lineal de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem Caño de PVC reforzado rígido para 10Kg/cm² de 4” de diámetro descrito a continuación:


Caño de PVC reforzado rígido para 10 Kg/cm2 de 4” diam.

Caño de PVC reforzado rígido para 10kg/cm2, de 5,3mm de espesor de pared.diámetro: 4"

m



El pago del ítem incluye la realización de las zanjas y su relleno posterior, la realización de túneles si fuese necesario, el suministro transporte e instalación del caño.

EE - CABLES SUBTERRANEOS

1. DESCRIPCIONEste ítem consiste en el suministro e instalación de los cableados subterráneos y la realizació de la protección adecuada de los mismos.

2. MATERIALES

Cables: Los mismos serán cables unipolares de cobre, con aislamiento de PVC, 1.1KV, tipo subterráneo sin armar, marca Pirelli o similar, de los calibres indicados en los planos. Se debe utilizar un código de colores para individualizar cada cable.Ladrillos: Serán de arcilla del tipo ladrillos de construcción y cumplirán con la Sección 704.01 de las EGC.

3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

3.1. Sondeos: En los casos donde se requiera zanjeo, previamente a la realización de éste, el Contratista requerirá los planos de interferencias. Caso contrario efectuará sondeos de la zona correspondiente a una profundidad de 0,80 m. Los resultados del sondeo se consignarán en un croquis que se entregará al Ingeniero, la cual determinará el lugar más adecuado para el tendido de los conductores. En caso de que surgieran dudas, el Ingeniero ordenará la ejecución de nuevos sondeos, donde lo estimara necesario.

3.2.- Apertura y preparación de zanjas: Para la colocación de los conductores subterráneos, se abrirá una zanja de 0,30 m. de ancho y 0,60 m. de profundidad. Esta profundidad podrá ser susceptible de modificación, cuando las condiciones locales así lo exijan, y para ello, será necesario contar con la conformidad del Ingeniero.La apertura de zanjas destinadas a la colocación de los cables, se efectuará ajustándose a las indicaciones de los planos respectivos de la instalación. Su trazado podrá apartarse de esas indicaciones cuando presenten dificultades u obstáculos subterráneos. En este caso en el terreno se procederá a introducir las modificaciones que se consideren necesarias, siendo imprescindible la autorización del Ingeniero.Para la colocación del cable subterráneo se empleará mano de obra adiestrada y en cantidad suficiente, debiendo cuidarse en especial no doblar el mismo con radios menores a los permitidos de acuerdo a su sección y no golpearlo o dañar su aislación.El fondo de la zanja se nivelará y compactará distribuyéndose uniformemente una cama de arena de aproximadamente 0,15 m de espesor, de forma tal de cubrir los cables.

3.3.- Protección mecánica de los cables: Una vez tendidos los cables y tapados con arena, se colocará una hilera de ladrillos asentados en la arena y en no menos de 8 cm sobre los cables. Los ladrillos se colocarán longitudinalmente, con respecto a la traza del tendido. No se aceptarán medios ladrillos, salvo que se trate de completar tramos y se colocarán de manera que se toquen unos a otros.Cuando los obstáculos encontrados en el terreno obliguen a colocar los cables a una profundidad menor a la fijada, deberá utilizarse para su protección caños de PVC reforzado, caños de fibrocemento u otra alternativa que autorice el Ingeniero.



3.4.- Llenado de la zanja: Antes de proceder a la operación de llenado, el Contratista dará aviso al Ingeniero para que ésta lo autorice. El llenado comenzará volcándose con palas, tierra tamizada, la que se apisonará ligeramente. Luego se echará otra capa aproximadamente de 20 cm de espesor, apisonándose nuevamente.El resto de la tierra se echará en dos veces asentando y apisonando fuertemente cada una de ellas. El uso de agua para acelerar el asentamiento de la tierra en la zanja, se considerará una mejora en el procedimiento indicado y su empleo será facultativo del Contratista.

3.5.- El cable entre dos columnas sucesivas, o bien entre gabinetes de comando y columnas deberá ser instalado en un solo tramo, sin uniones o empalmes intermedios.Los cables deberán entrar y salir en la columna por la abertura prevista en la misma y las conexiones se harán en todos los casos en la bornera prevista en el tablero de la columna.

4. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por metro lineal de cable colocado para cada calibre de cable.

5. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por metro lineal de cable aceptado de acuerdo a los precios unitarios de contrato establecidos para cada uno de los siguientes ítems:


Cables Subterráneos Unipolar de Cobre:De Calibre AWG 12 Cable unipolar de cobre, aislacion de pvc, 1,1kv, tipo

subterraneo sin armar, marca pirelli o similar.calibre awg 12.

mts.

De Calibre AWG 10 Cable unipolar de cobre, aislacion de pvc, 1,1kv, tipo subterraneo sin armar, marca pirelli o similar.calibre awg 10.

mts.


mts.


mts.


mts.


mts.


mts.



El pago de los cables subterráneos incluye el suministro e instalación de cable, la preparación y relleno de las zanjas con los materiales necesarios para su relleno, la protección mecánica de los cables, la realización de los sondeos necesarios, los accesorios y terminales de conexión de cobre estañado y todo otro trabajo indicado en esta especificación.

EE - VARILLA DE ATERRIZAJE DE COBRE CON ALMA DE ACERO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem refiere a la excavación necesaria, al suministro e instalación de la varilla de puesta a tierra y el posterior relleno de la excavación, según indican los planos y estas especificaciones.

2. MATERIALES:La varilla debe ser de cobre con alma de acero de 5/8 inch y 8 pies de largo.El conductor de conexión debe ser desnudo de cobre, de calibre AWG 3 y 3 metros de largo, vinculado mediante soldadura cuproaluminotérmica.El conjunto debe cumplir con la norma del Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad 467

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de varilla puesta a tierra instalada y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem descrito a continuación:


Varrilla de aterrizaje de cobre con alma.

Varilla de aterrizaje de cobre con alma de acero, de 5/8" x 8', con conductor desnudo de cu de seccion awg 3 y 3 metros de largo vinculado mediante soldadura cuproaluminotermica.

c/u

El pago del ítem incluye la realización de la excavación necesaria, el suministro, transporte e instalación de la varilla según indican los planos, el cable de conexión, los tornillos y accesorios necesarios así como el posterior relleno de la excavación realizada.



EE - CAJA ESTANCA DE ALUMINIO FUNDIDO

1. DESCRIPCIÓN: El ítem consiste en el suministro e instalación de cajas de aluminio fundido, ubicadas según indican los planos y de acuerdo a estas especificaciones.

2. MATERIALES:La caja estanca será de aluminio fundido con grado de protección IP66, ésta será libre de sopladuras u otras imperfecciones tendrá una tapa hermética atornillada con burlete de goma esponjosa, terminación esmalte sintético gris.El moldeo de la fundición será en seco, debiendo obtenerse una fundición limable, admitiéndose porosidades pequeñas y localizadas. Se rechazarán piezas con poros aislados mayores de 6 mm o con porosidades pequeñas en gran extensión. También se rechazarán si los poros o inclusiones afectan los lugares sometidos a gran esfuerzo, como ser orejas de fijación o zonas próximas a bisagras. La caja será sometida a una inspección por el Ingeniero luego de su maquinado completo (que podrá comprender torneado, cepillado, perforado, amolado y arenado) y antes de aplicar la mano de imprimación antióxida, inspección por la que se autorizará a la terminación del producto con el esmalte sintético.En un lugar adecuado, dentro de la caja se dispondrá un borne de conexión a tierra, robusto, identificado con la coloración convencional.Los tornillos de la tapa serán de bronce.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de conjunto de caja para cada tipo de tamaño instalada y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por unidad de acuerdo a los precios unitarios de contrato establecidos para el siguiente item:


Caja estanca de aluminio fundido de 300x300x200 mm

Caja estanca de aluminio fundido, grado de proteccion ip66, con tapa atornillada y burlete de goma esponjosa, terminacion esmalte sintetico gris. medidas aproximadas 300x300x200mm.

c/u



El pago incluye la provisión de los tornillos de sujeción necesarios, el suministro de la caja, su tapa, los burletes y su instalación.

EE - PLACA DE MONTAJE

1. DESCRIPCIÓN: El ítem consiste en el suministro e instalación de placas de montaje para la alimentación de las columnas de alumbrado, ubicadas según indican los planos y de acuerdo a estas especificaciones.

2. MATERIALES:La placa de montaje estará construida en resina epoxi. Sus medidas serán de 250x250x10mm.Los tornillos de sujeción serán de bronce.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de conjunto de caja para cada tipo de tamaño instalada y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem Placa de montaje. El pago incluye la provisión de los tornillos de sujeción necesarios, el suministro de la placa de montaje y su instalación.

EE - BASE PORTAFUSIBLE

1. DESCRIPCIÓN: El ítem consiste en el suministro e instalación de la bases portafusibles ubicadas según indican los planos y de acuerdo a estas especificaciones.

2. MATERIALES:La base portafusible será del tipo a maneta seccionable, para fusible de porcelana calibrado.Los tornillos de sujeción serán de bronce.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de base portafusible instalada y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem Base Portafusible. El pago incluye la provisión de los tornillos de sujeción necesarios, el suministro de la base y su instalación.

EE - FUSIBLE DE PORCELANA

1. DESCRIPCIÓN: El ítem consiste en el suministro e instalación de los fusibles de porcelana ubicados según indican los planos y de acuerdo a estas especificaciones.

2. MATERIALES:La protección del fusible será de porcelana, el calibre será para 10A.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de fusible instalado y aprobado por el Ingeniero.



4. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem Fusible de porcelana.

EE - FOTOCELULA

1. DESCRIPCIÓN: El ítem consiste en el suministro e instalación de las fotocélulas de comando de la iluminación ubicadas en la columna de iluminación más cercana al Tablero de Comando y de acuerdo a estas especificaciones.

2. MATERIALES:Las fotocélulas o interruptor automático a celda fotoeléctrica serán aptas para una corriente alterna de 220V. La capacidad del fotointerruptor será de 10 a 20 A para el accionamiento directo de lámparas, y de 3 A cuando acciona directamente al contactor de mando a distancia.

3. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de fotocélula instalada y aprobada por el Ingeniero.

4. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato establecido para el ítem Fotocélula.

EE - BASES DE COLUMNAS DE ILUMINACION

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 601-HORMIGON ESTRUCTURAL” de las EGC, la que se complementará como sigue.

2. Las bases se construirán en el lugar utilizando moldes desmontables y dejando las escotaduras necesarias para la entrada y salida de los cables subterráneos, todo de acuerdo a planos. Una vez efectuadas las excavaciones y antes del llenado de las bases, se solicitará la inspección correspondiente que dará la conformidad por escrito, caso contrario no se aprobarán los trabajos.Las bases, una vez construidas, y hasta el momento de la colocación de las columnas, deberán taparse con madera, chapa u otro material resistente y cubrirse éste con tierra de obra, para evitar la obturación del agujero de empotramiento.Deberá calcularse la cantidad necesaria para tapar todas las bases que se encuentren en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior. Previo al hormigonado, el Contratista tomará los recaudos necesarios, en los casos que así lo requieran, para prever la ranura de entrada de cables, siguiendo las instrucciones del Ingeniero.En caso de encontrarse deficiencias en el terreno de la obra, el Contratista deberá construir las bases apropiadas a esas condiciones, sin que ello implique adicional alguno. A tal fin deberá presentar a la Inspección de Obra, el proyecto de la base, que deberá ser aprobado por escrito previo a la ejecución del trabajo.

5. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por metro cúbico de hormigón colocado.

6. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por metro cúbico de hormigón aceptado al precio unitario de contrato establecido para el ítem Hormigón clase “B” (f´c=210 Kg/cm²) para base de columna de iluminación.

El precio pagado será compensación por la excavación y relleno necesarios para la construcción de la base, además de las tareas y materiales indicados en la Sección 601 de las EGC.



EE - TABLERO DE ILUMINACION Y TOMA DE ENERGIA

1. DESCRIPCIÓN: El ítem consiste en el suministro e instalación de los tableros de comando de la instalación de iluminación ubicados según indican los planos y de acuerdo a estas especificaciones. El Contratista también deberá proveer e instalar los transformadores y realizar los trámites de instalación de servicio.

2. MATERIALES:Los mismos se encuentran especificados en los planos respectivos.Todo el gabinete será sometido a un proceso que asegure la eliminación de óxidos, se le aplicará un inhibidor de óxidos y posteriormente se le darán dos manos de esmalte sintético para intemperie.

3. INSCRIPCIONESEl Contratista o su Subcontratista debe estar inscripto en el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH). Así mismo el Contratista deberá presentar una constancia emitida por el CIMEQH, corroborando su respectiva inscripción y aprobación.

4. TAREAS INCLUIDAS

4.1 Línea Aérea de Alta TensiónEs obligación del Contratista la extensión de la red primaria en la longitud necesaria hasta la proximidad del transformador, así como instalar los cables de alta tensión hasta los terminales primarios del transformador, cumpliendo con las normas eléctricas del ENEE a efecto de garantizar la calidad del montaje de las estructuras primarias, del transformador y los accesorios correspondientes.A efectos de cuantificar dicha instalación el Contratista recorrerá la zona del proyecto para estimar el costo de la(s) extensión(es) de la línea de Alta Tensión. Los mismos serán prorrateados en el precio del ítem. La incidencia de esta tarea será incluida en los análisis de precios.

4.2 TransformadoresEl Contratista debe adquirir los transformadores de acuerdo a la potencia de cada circuito y luego realizar por intermedio de ENEE su instalación y la toma de energía para la instalación de de iluminación.En la instalación del transformador debe incluir los costos de sus sistemas de pararrayos, cajas cortacircuitos y la puesta a tierra. La instalación de estos sistemas serán suministrados por el Contratista y su instalación será en cumplimiento a las normas de construcción y medición de la ENEE.El desglose de esta tarea será marcado en el análisis de precios.

4.3 Entrada en servicioEl Contratista instalará, probará y dejará en perfecto estado de funcionamiento la acometida de baja tensión que se extenderá desde los bornes del transformador hasta el tablero indicado en los planos.El Contratista será el responsable de gestionar ante ENEE los trámites respectivos para la aprobación y recepción del proyecto. Debe incluir los costos de timbres (sellos), solvencias y planos que este trámite requiere.El desglose de esta tarea será indicado en los análisis de precios.



4.4 Suministro e instalación del Tablero de ComandoEl Contratista debe suministrar e instalar el tablero de comando incluyendo todos los elementos indicados en los planos, además deberá tener en cuenta los cables unipolares de conexión interna de los distintos calibres con sus terminales de cobre estañados, la construcción de una base de apoyo de concreto simple de f´c=210Kg/cm² y la preparación del terreno para esta base.La preparación del terreno consistirá en la nivelación y apisonado del mismo en una superficie que sobrepase en un metro las dimensiones de la base en todo su perímetro.La base se construirá en hormigón de piedra sin armar. Una vez instalado el encofrado se procederá a la construcción de la base de concreto de dimensiones en planta 0.50m mayor a la dimensión del gabinete en cada lado y de una profundidad de 0.50m. En el transcurso de esta operación deberán colocarse los caños para entrada y salida de los cables subterráneos y de la puesta a tierra del gabinete.El Contratista deberá colocar en el anverso de la portezuela de los tableros una descripción del número de circuito y las luminarias a que alimenta (debe incluirse un croquis), con caracteres escritos a máquina y en papel que tenga la mayor durabilidad, laminado posteriormente en plástico transparente.El desglose de esta tarea será indicado en los análisis de precios.

4.5 Pruebas de aceptaciónEn presencia del Ingeniero, El Contratista debe verificar el funcionamiento de todo el sistema eléctrico.Desde las terminales en los interruptores termomagnéticos en los paneles, el Contratita antes de energizar el sistema eléctrico hará pruebas de aislamiento entre cada uno de los conductores de fase y la polaridad a tierra. Utilizará para ello un probador de aislamiento de 500 voltios DC. En caso que se encuentren cortocircuitos o niveles bajos aislamiento se procederá de inmediato a su corrección a cuenta del Contratista.

5. MEDICIÓN: La medición de este ítem se realizará por unidad de Tablero de iluminación y Toma de Energía instalados y aprobados por el Ingeniero.

6. FORMA DE PAGO: El pago de acuerdo a lo especificado se realizará por unidad de acuerdo a los precios unitarios de contrato establecido para los siguientes ítems:Tablero de Iluminación y Toma de Energíaa) Para intersecciónb) Para iluminación urbana

Los primeros se ubican en las intersecciones rurales iluminadas y los segundos se ubican en la zona urbana de Comayagua.

El pago del ítem constituye reconocimiento por el suministro e instalación de: los gabinetes de chapa, los interruptores, contactores, reles, borneras, pilotos, pulsadores, llave conmutadoras, riel de soporte, cablecanal de PVC, carteles identificatorios y además de los cables unipolares de conexión interna de los distintos calibres con sus terminales de cobre estañados.

El Contratista también debe incluir en este ítem el costo de: suministro e instalación de los transformadores y toma de energía, extensión de la línea de alta tensión si fuese necesario, realizar la acometida de baja tensión desde los transformadores hasta los tableros de comando, realizar y coordinar con el Contratante y el Ingeniero los trámites necesarios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como ser su aprobación de diseño, recepción de proyecto e instalación de servicio de medición.



El Ingeniero podrá realizar pagos parciales de este ítem de acuerdo a la ficha de precio unitario realizada en la oferta, reservando el 20% del ítem hasta la puesta en funcionamiento de la instalación.

EE - REMOCION Y COLOCACION DE LINEA ELECTRICA

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la Sección “636.) Sistemas eléctricos para alumbrado o señalamiento” del MC/ECCPR. Los apartados o subsecciones allí citados responden a los contenidos en el MC/ECCPR. Se adjunta copia de la Sección 636 mencionada.

2. Con relación a lo establecido por la Subsección 636.02, se acompañan también las respectivas Subsecciones allí citadas.

3. Con relación a lo establecido por la Subsección 636.09 Medición, queda aclarado que la remoción y colocación de línea eléctrica será medida por metro lineal.

4. Con relación a la Subsección 636.10 Pago, la primera fase de la misma queda modificada de la siguiente manera: Las cantidades aceptadas y aprobadas por la inspección que hayan sido medidas conforme a la sección anterior, se pagarán según el precio unitario establecido en el contrato para el ítem “Remoción y colocación de línea eléctrica”.

EE - REMOCION Y COLOCACION DE LINEA TELEFONICA

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la Sección “636.) Sistemas eléctricos para alumbrado o señalamiento” del MC/ECCPR. Los apartados o subsecciones allí citados responden a los contenidos en el MC/ECCPR. Se adjunta copia de la Sección 636 mencionada.

2. Con relación a lo establecido por la Subsección 636.02, se acompañan también las respectivas Subsecciones allí citadas.

3. Con relación a lo establecido por la Subsección 636.09 Medición, queda aclarado que la remoción y colocación de línea telefónica será medida por metro lineal.

4. Con relación a la Subsección 636.10 Pago, la primera fase de la misma queda modificada de la siguiente manera: Las cantidades aceptadas y aprobadas por la inspección que hayan sido medidas conforme a la sección anterior, se pagarán según el precio unitario establecido en el contrato para el ítem “Remoción y colocación de línea telefónica”.

EE – 629 ENCESPADO

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la “Sección 629-Encespado” de las EGC.

2. Con relación a lo establecido en el Artículo “629.08 Colocación del césped” la aplicación se efectuará según lo establecido en 629.08 (A).



3. Con relación a lo establecido por el Artículo “629.10 Medición” corresponde la medición en metros cuadrados (m2).

4. Con relación a lo establecido por el Artículo “629.11 Forma de pago” queda aclarado que el precio establecido en el contrato para el ítem “Encespado en cuadros” constituye la compensación total por todos los trabajos previstos en las especificaciones y los planos y a cuanto indique el Ingeniero, no correspondiendo ningún otro pago citado en este artículo.

EE – 630 GABIONES

1. La Sección 630 de las EGC se sustituye por lo establecido en la Sección “253 - Gaviones y Colchones de revestimiento” del MC/ECCPR. Los apartados o subsecciones aqui citados responden a los contenidos en el MC/ECCPR con las modificaciones que se detallan a continuación:

2. Con relación a la “Subsección 253.02 Materiales” el Geotextil debe cumplir con las provisiones estipuladas en la “EE – GEOTEXTIL” de estas Especificaciones Técnicas Especiales.

3. Con relación a lo establecido por la Subsección 253.10 Medición, queda aclarado que los muros de gaviones serán medidos por metro cúbico (m3).

4. Con relación a la Subsección 253.11 Pago, el ítem de pago lleva la designación siguiente: “Muro de gaviones” El pago será la compensación total por el trabajo indicado en esta Sección exceptuando el GEOTEXTIL que se pagará como un concepto separado.

EE - REVESTIMIENTO DE COLCHONETAS

1. Para este ítem corresponde la aplicación de lo establecido en la Sección “253 Gaviones y Colchones de Revestimiento” del MC/ECCPR. Los apartados o subsecciones aqui citados responden a los contenidos en el MC/ECCPR, con las modificaciones que se detallan a continuación:

2. Con relación a la “Subsección 253.02 Materiales” el Geotextil debe cumplir con las provisiones estipuladas en la “EE – GEOTEXTIL” de estas Especificaciones Técnicas Especiales.

3. Con relación a lo establecido por la Subsección “253.10 Medición”, queda aclarado que los revestimientos de colchonetas serán medidos por metro cúbico (m3).

4. Con relación a la Subsección “253.11 Pago”, el ítem de pago lleva la designación siguiente: “Revestimiento de colchonetas”. El pago será la compensación total por el trabajo indicado en esta Sección exceptuando el GEOTEXTIL que se pagará como un concepto separado

EE - GEOTEXTIL



1. DEFINICION

Este trabajo consistirá en la aplicación de una manta geotextil a efectos de evitar el pasaje de suelos finos hacia los gaviones y colchonetas proyectados, de acuerdo a las estipulaciones de estas especificaciones y a lo indicado en los planos del proyecto.

2. MATERIALES

El geotextil deberá cumplir con las siguientes características:

- Gramaje mínimo: 200 gr/m2.- Alargamiento a rotura: 70% en cualquier sentido (ASTM D 4395)- Resistencia al punzonamiento del pistón CBR: 2.800 N- Resistencia al reventado: 2.250 kPa (ASTM D 3786)- Resistencia a la tracción (carga distribuida): 20 KN/m (ASTM D 4595)- Resistencia a la tracción (carga concentrada): 1.680 N (ASTM D 4632)

3. METODO CONSTRUCTIVO

3.1. GENERAL

La metodología que a continuación se indica es de carácter general, pudiendo variarse según las especificaciones del fabricante del geotextil y conforme a las necesidades de cada obra y sus particularidades, tales como: equipamiento disponible, temperatura ambienta, precipitaciones, humedad, estado de superficie a recubrir.

3.2. CORRECCION DE DEFECTOS LOCALIZADOS

Todas las áreas que tengan defectos localizados deben ser abiertas, retiradas las capas deficientes y recompuestas las zonas con material similar, de modo tal que se consiga una superficie de contacto y/o apoyo uniforme.

Si fuera necesario se efectuarán drenajes en la zona a tratar, ya que las deficiencias observadas pueden estar relacionadas con la presencia de agua en el lugar (sea del nivel freático, por capilaridad o por lluvia retenida).

3.3. CORRECCION DE DEPRESIONES E IRREGULARIDADES

Todas las depresiones o irregularidades tales como: asentamientos o elevaciones localizadas, roturas circunstanciales, etc., serán regularizadas y compactada.

3.4. INSTALACION DE LA MANTA GEOTEXTIL

La manta de geotextil podrá ser instalada manualmente o con auxilio de equipos apropiados y será instalada lo más tensa posible, evitando la generación de arrugas.

Una vez instalada la manta de geotextil sobre el sitio en la forma en que se ha establecido, se dispondrán las colchonetas o gaviones con los agregados pétreos respectivos que son los elementos a proteger.



Cuando se trate de gaviones, el geotextil se cerrará de forma tal que los mismos queden envueltos en él. En el caso de las colchonetas, el geotextil se aplicará solamente sobre la superficie a recubrir.

4. MEDICION Y PAGO

El geotextil se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de superficie útil colocada, conforme a la superficie dada en los planos o establecida por el Ingeniero.

El pago por metro cuadrado será compensación total por la provisión de todos los materiales necesarios para limpieza, provisión y colocación de manta de geotextil, mano de obra, equipos, herramientas, etc., y toda otra tarea necesaria para ejecutar los trabajos según lo establecido en las especificaciones.

EE1 – 626 PLANTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES

1. El Contratista deberá realizar la plantación de especies forestales de acuerdo a las indicaciones de este programa.

2. Las plantas deben colocarse en bolsas de 7” x 8” de diámetro.3. Las especies forestales a plantar serán guayacán (guiacum sanctus), sauce, acacia roja, acacia

amarilla, carao, llama del bosque, ceiba, caoba, carreto, indio desnudo, guazimo, leucaena, cedro y almendro de río.

4. La cantidad de plantas de cada especie será equitativa, tolerándose que alguna especie sobrepase a la otra hasta un 2 por ciento tomado sobre el total.

5. Regirá para este ítem la Sección 626 de las EGC. Se indica que el precio del ítem incluye el agua necesaria para riego durante todo el tiempo de duración de la obra y hasta la comunicación de la Recepción Provisional de las obras.

6. El Contratista en el análisis de precio desglosará la provisión del agua de riego posterior a la plantación. El porcentaje del mismo será retenido en la certificación por el Ingeniero y el retenido será certificado liberado mensualmente de acuerdo al tiempo restante hasta la Recepción Provisoria.

EE2 - 626 PLANTAS ORNAMENTALES

1. El Contratista deberá realizar la plantación de plantas ornamentales de acuerdo a las indicaciones de este programa.

2. Las plantas deben colocarse en bolsas de 7” x 8” de diámetro.3. Las especies de arbustos ornamentales a plantar serán: napoleón, mar pacífico, limonaria y

trueno.4. La cantidad de plantas de cada especie será equitativa, tolerándose que alguna especie sobrepase

a la otra hasta un 2 por ciento tomado sobre el total.5. Regirá para este ítem la Sección 626 de las EGC. Se indica que el precio del ítem incluye el agua

necesaria para riego durante todo el tiempo de duración de la obra y hasta la comunicación de la Recepción Provisional de las obras.


EE - 628 VETIVER, ZACATE CAMERÚN Y ESPADAS SAN MIGUEL



1. El Contratista deberá realizar la plantación de vetiver, zacate Camerún y espadas de San Miguel de acuerdo a las indicaciones de este programa.

2. La cantidad de plantas de cada especie será equitativa, tolerándose que alguna especie sobrepase a la otra hasta un 2 por ciento tomado sobre el total.

3. Regirá para este ítem la Sección 628 de las EGC, haciéndola extensiva a las especies indicadas en esta especificación. Se indica que el precio del ítem incluye el agua necesaria para riego durante todo el tiempo de duración de la obra y hasta la comunicación de la Recepción Provisional de las obras.

4. La unidad de medida serán la unidad, y la medición se realizará por los haces realmente plantados.



195

Sección VIII. Planos

Se encuentran en carpeta separada.

Sección IX. Lista de Cantidades 197

Sección IX. Lista de Cantidades


198

TOTAL

Lps1.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1.01 Desmonte y Desbrozo Ha 47.201.02 Excavación y Terraplèn (Exc.General) m3 292,004.771.03 Acarreo Adicional (Sobreacarreo) m3 km 263,667.00

SUB-TOTAL Movimiento de Tierra2.0 PAVIMENTO Y OBRAS CONEXAS

2.01 Sub-base granular m3 33,901.862.02 Base granular m3 35,394.522.03 Base granular reciclada m3 19,656.032.04 Imprimaciòn con Asfalto MC-70 Gal 89,586.002.05 Capa de Liga Gal 23,463.002.06 Carpeta Asfàltica ton 67,166.782.07 Escarificaciòn Carpeta Asfàltica m2 46,973.512.08 Restitución de gálibo Tn 40.322.09 Sellado de grietas m 1,600.002.10 Bacheo superficial Tn 437.002.11 Bacheo profundo m² 337.422.12 Acera peatonal m2 655.00

Bordillo2.13 Tipo 1 (emergente) ml 426.502.14 Tipo 2 (rebajado) ml 656.002.15 Tipo 4 (bordillo cuneta) ml 698.002.16 Tipo 7 (discontínuo) ml 969.002.17 Protector de pavimento ml 115.30

SUB-TOTAL Pavimento3.0 DRENAJE MENOR

3.01 TCR De diámetro 24" Tipo III m 298.003.02 TCR De diámetro 30" Tipo III m 448.003.03 TCR De diámetro 36" Tipo III m 52.003.04 TCR De diámetro 42" Tipo III m 26.003.05 TCR De diámetro 48" Tipo III m 176.003.06 TCR De diámetro 72" Tipo III m 230.00

CAJAS Y TRAGANTES3.07 Excavación para estructuras (cajas y tragantes) m3 3,899.123.08 Concreto clase "A" f'c=210Kg/cm2 (cajas y tragantes) m3 796.723.09 Concreto clase "B" f'c=210Kg/cm2 ( muros de cajas) m3 115.483.10 Concreto clase "C" (f'c=130Kg/cm2) m3 14.043.11 Acero de Refuerzo fy=4200 Kg/cm2 Kg 4,657.993.12 Acero de Refuerzo fy=2800 Kg/cm2 Kg 83,638.403.13 Marco y rejilla de metal para tragante vertical c/u 35.00

SUB-TOTAL Drenaje Menor4.0 MISCELANEOS

4.01 Cercado del Derecho de Vìa m 11,976.354.02 Retiro de cercos de alambre m 12,728.904.03 Baranda tipo flex-beam, Tipo 1 ml 7,290.004.04 Baranda tipo flex-beam, Tipo 2 ml 12.004.05 Poste de concreto para defensa c/u 32.00

SUB-TOTAL Miscelaneos

SOPTRAVI - DGCGRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION (GGPE)

Proyecto: Mejoramiento de la Carretera CA-5 NortePRESUPUESTO BASE - SECCION I - Longitud = 12.65 Kms

De Est. 4 + 800 a Est. 17+450 San Antonio - Comayagua

UNIDAD CANTIDADITEM CONCEPTO DE OBRA P.U. Lps.


TOTAL

Lps4.0 MISCELANEOS

4.01 Cercado del Derecho de Vìa m 1,016.704.02 Retiro de cercos de alambre m 929.504.03 Baranda tipo flex-beam, Tipo 1 ml 1,862.004.04 Baranda tipo flex-beam, Tipo 2 ml 0.004.05 Poste de concreto para defensa c/u 4.00

SUB-TOTAL Miscelaneos5.0 SEÑALIZACION VIAL

Demarcación horizontal, colocada en caliente5.01 Por extrusión m2 266.885.02 Por proyección neumática m2 441.555.03 Señal romboidal de 0.71m c/u 0.005.04 Señal de Pare de 0.75m c/u 2.005.05 Señal de Ceda el Paso de 0.80m c/u 4.005.06 Señal cuadrada de 0.76m c/u 0.00

Señal rectangular c/u5.07 De ciclovía, de 0.62m x 0.46m c/u 0.005.08 De 0.61m x 1.22m c/u 0.005.09 De 0.80m x 1.10m c/u 0.005.10 De 2.40m x 0.40m c/u 0.005.11 De 2.40m x 0.80m c/u 7.005.12 De 2.40m x 1.20m c/u 0.005.13 De 2.40m x 1.20m para columna con

pescante, no incluida c/u 0.005.14 De 1.80m x 0.40m c/u 0.005.15 Cartel de identificación de Ruta CA-5N ( 0.61m) c/u 0.00

Cartel mojón kilométrico c/u5.16 De 0.30m x 1.20m c/u 0.005.17 De 0.30m x 0.76m c/u 0.005.18 Columna con pescante para soporte de señal,

incluida la base c/u 0.00SUB-TOTAL Señalizaciòn Vial

6.0 ILUMINACIONColumna de hormigón de 12 metros de altura

6.01 Con doble brazo metálico Nº 0.006.02 Con simple brazo metálico Nº 84.006.03 Columna de hormigón de 9 metros de altura,

con simple brazo metálico Nº 0.006.04 Artefacto para alumbrado Nº 73.00

Lámpara de vapor de sodio de alta presión 0.006.05 De 150w Nº 0.006.06 De 400w Nº 76.006.07 Caño de hierro galvanizado con cupla de 2" de

diámetro m 135.006.08 Boquilla y contratuerca de fundición de aluminio Nº 330.006.09 Caño de PVC reforzado rígido para 10Kg/cm² de

4" de diámetro m 230.00

SOPTRAVI - DGCGRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION (GGPE)

Proyecto: Mejoramiento de la Carretera CA-5 NortePRESUPUESTO BASE - SECCION I

De Est. 4 + 800 a Est. 17+450 San Antonio - ComayaguaPasos a Desnivel en las Intersecciones:Desvìo a la Paz y Aeropuerto Palmerola - Parque

Industrial Unilever

ITEM CONCEPTO DE OBRA UNID CANTIDAD P.U. Lps.



Fecha _____________________ ______________________________

Nombre ___________________ Firma del Represntante de la Empresa o APCA

Sección X. Formularios de GarantíaProyecto: Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del PPP, Carretera CA-5 Norte, Sección I: Desvío de

San Antonio – Libramiento de Comayagua


Se adjuntan en esta Sección los formularios para la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías.


206

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

Garante: [indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)Dirección General de CarreterasAtención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasBarrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C.

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] a simple requerimiento y al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, sin que la SOPTRAVI tenga que sustentar su reclamo, manifestando en su solicitud que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así se le solicita, o (ii)

Sección X. Formularios de Garantía 207

no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta garantía permanecerá en vigor durante el período de validez de la oferta, el cual comienza el (indicar día, mes y año) y finaliza el (indicar día, mes y año). Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha de finalización del período de validez de la oferta.

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]



Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta



es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto durante el período de validez de la Oferta, el cual comienza el _(día, mes y año)________ y finaliza el ____(día, mes y año)___.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________ Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________ ______________________________________[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) autorizado(s)

_________________________________ _______________________________________[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]



Garantía de Cumplimiento (bancaria o fianza)(Incondicional)

Garante: [Indique el Nombre del Garante, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]



GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

POR CUANTO [nombre del Contratista] (en lo sucesivo denominado”el Contratista”) se ha obligado en virtud del contrato No. [número de referencia del Contrato] fechado el _____ de _______ de a suministrar [descripción de los bienes y servicios conexos] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR TANTO se ha convenido en dicho contrato que el Contratista le suministrará una garantía [indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo] por el monto indicado en el contrato, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR TANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en lo sucesivo denominado el Contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente Contrato, en garantes a nombre del Contratista y en favor del Contratante, por un monto máximo de [monto de garantía expresado en cifras y letras] y nos obligamos a pagarle dicha suma al Contratante en el lugar de su residencia, en forma incondicional y a simple requerimiento, tan pronto SOPTRAVI nos notifique por escrito que el Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin necesidad de que se pruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.

El Garante conviene por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto desde la fecha de la Orden de Inicio de los trabajos hasta no más tarde de noventa (90) días después de la fecha de finalización de las obras que conste en el Acta de Recepción Final de las Obras, por lo que la validez de esta Garantía comienza el _____ de _____ de _______ y finaliza el ______ de ______ de ________

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de _________________

[firma][en calidad de]



Garantía por Pago de Anticipo (bancaria)[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

Garante: [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)Dirección General de CarreterasAtención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasBarrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C


GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] en el lugar de su residencia y a simple requerimiento, contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras o no lo ha invertido de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato.

El Garante conviene por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto desde la fecha de la Orden de Inicio de los trabajos hasta la fecha de finalización de las obras que conste en el Acta de Recepción Final de las Obras o hasta que el monto del anticipo haya sido amortizado completamente, por lo que la validez de esta Garantía comienza el _____ de _____ de _______ y finaliza el ______ de ______ de ________





Garantía de Calidad de Obra (bancaria o fianza)(Incondicional)

Garante: [Indique el Nombre del Garante, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]



GARANTIA DE CALIDAD No. [indique el número de la Garantía]

POR CUANTO [nombre del Contratista] (en lo sucesivo denominado”el Contratista”) se ha obligado en virtud del Contrato No. [número de referencia del Contrato] fechado el _____ de _______ de a suministrar a la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en lo sucesivo denominado “el Contratante”, [descripción de los bienes y servicios conexos] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR TANTO se ha convenido en dicho contrato que el Contratista le suministrará una garantía [indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo] por el monto indicado en el contrato, con el objeto de garantizar la calidad de la obra construida en cuanto a la obligación que tiene el Contratista de reparar y corregir defectos o sustituir todo o parte de la obra construida en virtud del Contrato, lo cual incluye pero no se limita a problemas que puedan surgir por efecto de uso inadecuado o carente de calidad de procedimientos constructivos, mano de obra, materiales y equipo; asi como, problemas que pudieren surgir por efecto de mantenimiento inadecuado dado por el Contratista a la obra hasta la fecha de traspaso de la misma a posesión del Contratante.

Y POR TANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI):

NOS CONSTITUIMOS en virtud del Contrato, en garantes a nombre del Contratista y en favor del Contratante, por un monto máximo de [monto de garantía expresado en cifras y letras] y nos obligamos a pagarle dicha suma al Contratante en el lugar de su residencia, en forma incondicional y a simple requerimiento, tan pronto SOPTRAVI nos notifique por escrito que el Contratista no ha cumplido con su responsabilidad relativa a la calidad de la obra, sin necesidad de que se pruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.

El Garante conviene por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto durante un (1) año, contado a partir de la fecha de finalización de los trabajos que conste en el Acta de Recepción Final, por lo que la validez de esta Garantía comienza el _____ de _____ de _______ y finaliza el ______ de ______ de ________





Llamado a Licitación


214

PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLÁNTICO DEL PLAN PUEBLA

PANAMA, CARRETERA CA-5 NORTE; Sección I: Desvío Villa San Antonio – Libramiento Comayagua

PRESTAMO BID 1565/SF-HO Licitación No. LPI - GGPE - DGC No. 01 - 07

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB 395-642/04 del 02 de noviembre del 2004.

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto: Mejoramiento Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá Carretera CA-5 Norte, tramo Inicio – Final Valle de Comayagua, Sección I: Desvío Villa de San Antonio – Libramiento Comayagua, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato que se suscriba para ejecutar dicho proyecto. Este contrato será financiado conjuntamente con fondos de la OPEP actualmente en proceso de aprobación y Aporte Local.

3. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en adelante llamado “Contratante”, a través de la Dirección General de Carreteras, INVITA a las Empresas y Consorcios, Constructoras precalificadas en Diciembre/2004 y Marzo/2005, abajo indicadas que estén interesadas en participar en este proceso, a retirar Documentos de Licitación Pública Internacional para actualizar su precalificación y presentar ofertas en sobres cerrados, para la ejecución de las obras del proyecto antes mencionado.

No. Empresas Constructoras1 Consorcio CONHSA PAYSA - LINARES -

SEDECO2 Constructora ETERNA3 Constructora HISPANICA4 Consorcio SERMACO - WILLIAM y MOLINA5 Constructora PRODECON6 Corporación M & S7 Constructora ASTALDI8 Constructora SBI9 Constructora SANTOS Y COMPAÑÍA

10 Constructora NACIONAL, S.A.11 Constructora Concay, S.A.12 Constructora ELSAMEX

Llamado a LicitaciónREPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDADIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Llamado a Licitación 215

La Sección I Desvío de San Antonio-Libramiento de Comayagua, cuenta con una longitud de 12.65 Kilómetros (de Est. 0+000 ó 4+800 a 17+450). Las obras en esta sección consisten en la construcción de 2 nuevos carriles en toda la longitud, al lado derecho de la carretera existente, rehabilitación de los 2 carriles existentes en toda la longitud, Incluyendo 105 ml de puentes (Tujaca L= 60ml y Canquigue L=45 ml). Asimismo incluye la construcción de dos pasos a desnivel en las intersecciones: Desvío a la Paz (El conejo) y Aeropuerto Palmerola–Parques industriales (Unilever y Alimentos Maravilla). Para estos pasos a desnivel, se están gestionando, ante la OPEP, los fondos necesarios para su construcción los cuales de no obtenerse serán excluidos del proyecto, situación que deberán tomar en cuenta los participantes. La longitud se desarrolla en una zona en general llana o con suaves pendientes en el Valle de Comayagua, lo que se traduce en un alineamiento sencillo. El diseño geométrico proyectado prevé carriles de 3.65 metros de ancho, con banquinas u hombros de 2.40 metros de ancho, un espesor promedio de carpeta asfáltica de 10 cm

El plazo de construcción de las obras, previsto por el Gobierno, es de veinte meses (20 meses) calendario; sin embargo el plazo de construcción de las obras será el que proponga el licitador en su oferta, siempre y cuando dicho plazo sea menor que el anterior.

Para la realización de las obras comprendidas en la Sección I, se tiene presupuestado un monto aproximado de US$ 15.9 Millones de dólares de Estados Unidos de América, de los cuales US$. 4.5 millones de dólares corresponden a los Pasos a Desnivel antes descritos.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , y está abierta a los Oferentes de países elegibles antes mencionados, según se define en los Documentos de Licitación.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Director General de Carreteras y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

6. Los requisitos de calificación incluyen la presentación de una declaración jurada donde el Oferente certifique que su situación es igual o mejor que la que demostró tener cuando fue precalificado; demostrar capacidad financiera de acuerdo a los estados financieros de los últimos tres (3) años; demostrar que cuenta con el personal profesional calificado para ejecutar el proyecto y; demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial para ejecutar el proyecto. El sistema de evaluación será “cumple” ó “no cumple” y se considerarán en la evaluación de los precios ofertados solamente a aquellos oferentes que hayan cumplido con los requisitos antes indicados, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el documento de licitación. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

7. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en Español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, sin costo alguno, a partir del lunes 16 de julio de 2007.

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. del viernes 31 de agosto de 2007. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:00 a. m. del viernes 31 de agosto de 2007.


Llamado a Licitación 216

9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la Oferta” por el monto de Diez Millones de Lempiras (Lps.10,000,000.00) ó Quinientos diez Mil Dólares estadounidenses (US$.510,000.00).

10. Las direcciones referidas arriba son:

a. Dirección para la Compra de Documentos e Información Adicional

Atención: Ing. Melvin Omar Martínez, Director General de CarreterasCon copia al GGPESOPTRAVI, Dirección General de Carreteras (DGC), 1er. PisoBarrio la Bolsa, Comayagüela, Honduras C.A.Teléfono DGC: (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194Teléfono GGPE: (504) 225-1490, 225-4949, Fax (504) 225-4967Correo Electrónico: [email protected] Enviar copia a [email protected] Página Web. www.soptravi.gob.hn;

b. Dirección para la presentación y apertura de las ofertas

Atención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasSOPTRAVI, Dirección General de Carreteras (DGC)Edificio de la Secretaría, Salón de Usos Múltiples, 1er. Piso.Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

.

Comayagüela, M.D.C., 16 de julio del año 2007

ROSARIO BONANO MELVIN OMAR MARTINEZ Ministro Director


http://www.soptravi.gob.hn/


217

Sección XI. Criterios de Evaluación

Tal como se indicó en la invitación a licitar, podrán participar en este proceso solamente las empresas y consorcios que fueron precalificados para este proyecto en Diciembre de 2004 y Marzo de 2005. La evaluación se hará en dos etapas, en la Etapa I se revisará si los oferentes cumplen con los documentos legales requeridos en las IAO y se hará una evaluación para determinar que oferentes continúan manteniendo su estado de “precalificados”; en la Etapa II, se revisarán las ofertas económicas de los oferentes que continúen precalificados de acuerdo a resultados de la Etapa I. La adjudicación se hará al Oferente que presente la Oferta más baja y que cumpla con todos los requerimientos establecidos en la Etapa I.

ETAPA I:

El sistema de evaluación es “cumple” o “no cumple”, por lo que los oferentes que no cumplan con alguno de los requerimientos, no serán considerados en la evaluación de la Etapa II y consecuentemente serán descalificados de este proceso. Estos requerimientos son los siguientes:

Requerimientos Condición1. Presentar los documentos legales requeridos en las IAO Debe Cumplir

2. Presentar la Oferta de acuerdo a los formularios que se acompañan en el Documento de Licitación, “Sección IV Formularios de la Oferta” y “Sección X Formularios de Garantía”

Debe Cumplir

3. Presentar una declaración jurada donde certifique que su situación es igual o mejor que la que demostró tener cuando fue precalificado en relación a los siguientes aspectos:

i. Elegibilidadii. Historial de incumplimiento de contratos

iii. Experiencia de la empresa

En caso de que la situación haya cambiado, el oferente lo deberá hacer constar en dicho documento y dar las explicaciones que correspondan.

Debe Cumplir

4. Demostrar capacidad financiera, de acuerdo a los estados financieros de los últimos tres (3) años (2004, 2005 y 2006). La evaluación se hará de acuerdo a los criterios indicados en la Tabla No.1 de estos criterios de evaluación.

Debe Cumplir

5. Demostrar que cuenta con el personal profesional calificado para ejecutar el proyecto. La evaluación se hará de acuerdo a los criterios indicados en la Tabla No.2.

Debe Cumplir

6. Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL, sub-cláusula 5.5 (c), para lo cual deberá ser propietario o tener acceso asegurado al equipo mediante convenios de alquiler,

Debe Cumplir

Sección XI. Criterios de Evaluación 218

Requerimientos Condiciónarrendamiento financiero (leasing), contrato promesa de compra - venta u otros medios comerciales, o subcontratación aprobada. En el caso que la empresa no posea equipo propio y utilice una de las formas antes mencionadas, deberá incluir en la Oferta la evidencia, que el proveedor del equipo lo pondrá a disposición del Oferente, dentro del periodo de mantenimiento de la Oferta, en caso que se le adjudique el contrato. El equipo que se considerará en la evaluación, será el que se encuentre en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a la “Información para la Calificación” que presente el Oferente en el Formulario respectivo que se incluye en la Sección IV “Formularios de la Oferta”.

Para efecto de evaluar la “Experiencia del Personal” según criterios detallados en la Tabla No.2, se tomará en cuenta las definiciones siguientes:

Personal Clave: es el Gerente de Proyecto y el Ingeniero Residente Jefe o Superintendente de Obra, ambos deben ser profesionales de la Ingeniería Civil, quienes serán evaluados independientemente, por lo que será necesario que se proporcione información detallada de cada uno, de acuerdo a los formularios respectivos incluidos en la Sección IV “Formularios de la Oferta”.

Experiencia Profesional.- Son los años de experiencia en proyectos en general que tenga el profesional propuesto, considerando todo tipo de trabajo ejecutado en el área profesional de la Ingeniería Civil .

Experiencia en el cargo.- Son los años de experiencia que tenga el profesional propuesto trabajando en actividades iguales o similares a las del cargo requerido para este proyecto.

Cantidad de proyectos similares.- Es el número o cantidad de proyectos similares en los que haya trabajado el profesional propuesto, desempeñándose como profesional de la Ingeniería Civil en cualquier cargo que le hayan asignado dentro de la estructura organizativa del staff profesional del proyecto.

Proyecto Similar.- Para efectos de evaluación se considerará que son proyectos similares aquellos que guardan un mayor o menor grado de similitud dependiendo del tipo de trabajo involucrado y que incluye entre sus actividades y condiciones más importantes las siguientes:

o Las Obras son realizadas en una zona urbana o interurbana con mediano a alto tráfico.o El tipo de proyecto puede ser: rehabilitación de carreteras pavimentadas, mejoramiento de

carreteras pavimentadas y pavimentación de carreteras o cualquier otro proyecto que haya incluido entre sus actividades principales las siguientes: movimiento de suelos, colocación de pavimento asfáltico, construcción de puentes y cajas de concreto armado, alcantarillas de tubería de concreto y señalamiento vial.

o El monto del proyecto supera los cinco (5) millones de dólares USA o su equivalente en Lempiras (aplicando la tasa de cambio vigente a la fecha de inicio del proyecto, según fuente del Banco Central de Honduras).

ETAPA II:



Esta etapa consistirá en evaluar las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los criterios establecidos en la Etapa I, y la adjudicación del contrato se hará al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación.

A continuación se encuentran las Tablas No.1 y No.2 antes mencionadas.


220

Tabla No.1Criterios de Evaluación para Situación Financiera

Solicitante Documentación RequeridaFactor Requisito Entidad Única Todas las Partes

Combinadas Cada Parte Por lo menos una ParteSub-Factor

Historial de resultados financieros

Presentación de estados financieros auditados correspondientes a los últimos Cinco [5] años, para poner de manifiesto la solidez de la situación financiera actual del Solicitante:

Coeficiente medio de Liquidez: (Activo a corto plazo/ Pasivo a corto plazo) deberá ser mayor que uno (1.00).

Debe cumplir el requisito N/A N/A Debe cumplir el

requisitoFormulario de

Situación Financiera con

anexos

Coeficiente medio de Endeudamiento: (Total Pasivo/ Total Activo) menor que cero punto noventa (0.90).

Debe cumplir el requisito N/A N/A Debe cumplir el



anexos

Coeficiente medio de Rentabilidad: (Utilidades antes de Impuestos / Total del Ingreso) igual o mayor que Uno por ciento (1%)

Debe cumplir el requisito

Debe cumplir el requisito N/A Debe cumplir el



anexos

Capital de Trabajo:Disponibilidades de acuerdo al estado financiero del último año (2006).


Debe cumplir el requisito N/A N/A Formulario de


anexos




Historial de Créditos:Mediante presentación de Certificaciones emitidas por las instituciones Bancarias donde se muestren los periodos y los montos de las líneas de crédito otorgadas al Solicitante en los últimos tres años y el manejo de las mismas.


Certificaciones bancarias

Copia de documentos que

acrediten el Historial de

Créditos



Tabla No.2Criterios de Evaluación para Experiencia del Personal



Capacidad en materia de personal.

El solicitante deberá contar con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos que se indican en el recuadro. El solicitante deberá proporcionar información acerca del personal propuesto quienes deberán cumplir los requisitos que se especifican en el recuadro.Los años de experiencia profesional, años de experiencia en el cargo y la cantidad de proyectos similares, son valores mínimos requeridos que deben ser cumplidos.


Debe cumplir el requisito N/A N/A

Información para la

Calificación

y

Formato de Curriculum

Vitae


Cargo Experiencia Profesional

(años)

Experiencia en el Cargo (años)

Cantidad de Proyectos Similares

Gerente de Proyecto 15 5 3Ingeniero Residente Jefe o Superintendente de Obra.

15 5 3

documentos estandar de licitacion - … - bid - 01-0… · web view2007-07-17 · para la...

Documents