departamento de precios unitarios y licitaciones … · comitÉ de obra pÚblica municipal bases de...

DIRECCION DEOBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONES

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL BASES DE LICITACIÓN: CEN-DOOTSM-56074002-012-2015

LICITACION PUBLICA DE CARÁCTER ESTATAL CARÁCTER DE LA LICITACION: ESTATAL

PÁG. 1 DE 90 C. ALDAMA S/N. COL. CENTRO, C.P. 86750

TELEFONOS: 9133320024

CARPETA “A”

(Propuesta Técnica) LICITACIÓN No. CEN-DOOTSM-56074002-012-2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP0105.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO OP0106.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO OP0109.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0241.- COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS,CENTLA, TABASCO OP0114.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0022.- COL. EMILIANO ZAPATA, CENTLA, TABASCO

EMPRESA LICITANTE: REPRESENTANTE LEGAL:







DOCUMENTO I

LA PERSONA QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA PARA PRESENTAR PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL CASO DE NO CONTAR CON LAS FACULTADES QUE OTORGA EL ACTA CONSTITUTIVA O UN PODER NOTARIAL, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE, EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, SUSCRITA ANTE DOS TESTIGOS PARA PARTICIPAR EN DICHO ACTO, ASÍ COMO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE QUIEN ASISTA AL ACTO, (DE LOS TESTIGOS SOLO PRESENTAR COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA). (ESTA DOCUMENTACIÓN A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE PODRÁ PRESENTARLA DENTRO O FUERA DEL SOBRE).







DOCUMENTO I

FRONTERA, CENTLA, TABASCO, A; XX DE XXXXX DE 2014

ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PRESENTE: POR MEDIO DE LA PRESENTE OTORGO AL C. ________________________, PODER AMPLIO CUMPLIDO Y BASTANTE PARA QUE EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ACUDA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y PRESENTE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN N° ________________, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: _____________________________________. DE IGUAL FORMA SE LE OTORGA DICHO PODER PARA LOS EFECTOS DE QUE FIRME EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN EL ACTA QUE SE LEVANTE CORRESPONDIENTE A DICHO ACTO.

ACEPTO EL PODER OTORGANTE

SR.________________________ SR.________________________

TESTIGO TESTIGO

SR.________________________ SR.________________________

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente.







DOCUMENTO II COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES RESPECTIVAS, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO PODRÁ ADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN.







DOCUMENTO III PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS, ORIGINAL (PARA COTEJAR) Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO, LA QUE DEBERÁ ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; PARA PERSONAS FÍSICAS, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJAR) Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE NACIMIENTO, Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE. PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 40 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.







DOCUMENTO IV COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CEDULA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO (VIGENTE).







DOCUMENTO V DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.







DOCUMENTO V

DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO

DE TABASCO.

(Lugar y fecha) ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, declaro, bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A t e n t a m e n t e

_________________________ Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente.







DOCUMENTO VI IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS.







DOCUMENTO VII ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA JURÍDICO COLECTIVA MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL OTORGANTE Y DEL REPRESENTANTE.







DOCUMENTO VII

(PERSONAS JURIDICO-COLECTIVAS)

(Lugar y fecha)

(Señalar el nombre de la persona moral)__ Manifiesto que mi representante cuenta con facultades suficientes para comprometerse a mi nombre en la presente licitación No. ___________________ Relativo a la obra:___________________ ubicada en:____________________________ de acuerdo a los siguientes datos:

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes: ________________________________________________________________________________ Denominación o Razón Social: _______________________________________________________________________________________________ Descripción del objeto social de la empresa: _________________________________________________________________________________ Relación de los Nombre de los Accionistas: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

No. y fecha de la escritura pública en las que conste el acta constitutiva:

No. y fecha de las reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó:

_______________________

_______________________ ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________________________________________________________ Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: ___________________________________________________________________________________

__________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:

Nombre del representante o apoderado legal: ______________________________________________________________________________

No. y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para

________________________________________________________________________________________

suscribir la propuesta:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los protocolizó: _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ (Nombre y firma del representante legal)

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su conten ido, preferentemente, en el orden indicado.







DOCUMENTO VIII ESCRITO DONDE EL APODERADO MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA AUTORIZACIÓN DE FIRMAS Y ANTEFIRMAS A EMPLEARSE EN LA PROPUESTA.







DOCUMENTO VIII

MANIFESTACIÓN DE FIRMAS Y ANTEFIRMAS

(Lugar y fecha) ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 Fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que las firmas y antefirmas a emplearse en la propuesta serán las siguientes:

________________________ _________________________ Nombre y Firma Nombre y Antefirma

LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.










ANEXO 1T PLANEACION INTEGRAL Y

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS







ANEXO 2T

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU LOCALIDAD FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.







ANEXO 2T

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

CANTIDAD. DE EQUIPOS

TIPO Y CARACTERÍSTICAS (MODELO, CAPACIDAD, ETC.)

FECHA DE DISPONIBILIDAD EN

LA OBRA

UBICACIÓN FÍSICA

PROPIETARIO O ARRENDADOR (1) USOS ACTUALES

NOTA: DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.







ANEXO 3T CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL SUPERINTENDENTE DEBE TENER LA ESPECIALIDAD DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES Y ESTAR AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, DEMOSTRÁNDOLO CON LA COPIA SIMPLE DE SU CEDULA PROFESIONAL. NOTA: EN EL CASO DE NO SER PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA SE DEBERA DE ADJUNTAR CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONISTA.







ANEXO 3T (Lugar y fecha)

LICITACIÓN No.: OBRA: LOCALIDAD:

NOMBRE: (1) FIRMA DEL PROFESIONAL: (3)

DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON

CARÁCTER DE PERIODO

CARGO QUE DESEMPEÑARA EN ESTA OBRA

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL: (2) PROFESION: (4) ESPECIALIDAD: (5)

EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION

1. SE ANOTA EL NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL TECNICO. 2. SE ANOTA EL NUMERO DE LA CEDULA DEL PROFESIONAL TECNICO. 3. ESTE ESPACIO ES PARA LA FIRMA DEL PROFESIONAL TECNICO. 4. SE ANOTARA EL NOMBRE COMPLETO DE LA LICENCIATURA DEL PROFESIONAL TECNICO. 5. SE ANOTARA EN SU CASO, LA(S) ESPECIALIDAD(ES) DEL PROFESIONAL TECNICO. 6. SE ANOTA LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN QUE HAYA INTERVENIDO YA SEA CON

EL LICITANTE, CON OTRO CONTRATISTA, DEPENDENCIAS O PARTICULAR, DEBIENDO ANOTARLO TAMBIEN.

7. SE DEBERA ESPECIFICAR EL CARGO EN LOS TRABAJOS EN QUE HAYA INTERVENIDO (EJEMPLO: SUPERVISOR, RESIDENTE, SUPERINTENDENTE, ASESOR, ADMINISTRADOR ETC)

8. SE DEBERA DE ANOTAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DEL PERIODO EN QUE INTERVINO EN LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PUNTO 6.

9. ESPECIFICAR SI SE ENCARGARA DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA.

(6)

(7) (8) (9)

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS, SIENDO ESTE DE CAR ÁCTER INDIVIDUAL Se deberá anexar: 1.-Copia simple de Cédula Profesional del personal que se encargará de la ejecución de los trabajos.










ANEXO 4T IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE LAS CARÁTULAS DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES QUE TENGA O HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL, ASÍ COMO CON LOS PARTICULARES DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.







ANEXO 4T

(Lugar y fecha) ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los contratos de obra que esta empresa ha celebrado en los ultimos tres años son los siguientes:

Contratante Descripcion de las Obras Importe Contratado

Fecha de terminación

Nota: en caso de no tener obras vigentes, también se deberá manifestar en el presente documento. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente







ANEXO 5T MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL “H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA” LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, DEBIENDO ANEXAR LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS, LA RELACIÓN DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO EJECUTIVO Y LAS ESPECIFICACIONES.







ANEXO 5T

(Lugar y fecha) ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 27 Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y particulares de construcción, las leyes y reglamentos aplicables y nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Nombre y firma del apoderado o representante legal NOTA: Se deberán anexar debidamente firmados

1.- Relación de planos 2.- Especificaciones 3.- Normas de calidad de los materiales

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.







RELACIÓN DE PLANOS

No. DESCRIPCIÓN CLAVE



Nombre y firma del apoderado o representante legal El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.







ANEXO 6T

a).- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO OTORGAR LOS TRABAJOS REFERENTES A LA PRESENTE LICITACIÓN EN SUBCONTRATACIÓN.

b).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO MATERIALES Y EQUIPOS

DE INSTALACION PERMANENTE.







ANEXO 6T a)

MANIFIESTO DE SUBCONTRATACIÓN

(Lugar y fecha) ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, le manifiesto que (Si o No) subcontrataremos partes de los trabajos de la obra, las cuales se detallan a continuación: Sin otro asunto que tratar nos despedimos de usted, quedando a sus órdenes. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.










ANEXO 6T b)

MANIFIESTO DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

(Lugar y fecha)

ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 27 Fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos y hemos considerado en la integración de nuestra propuesta, que el H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, NO proporcionara los materiales y/o equipos de instalación permanente. Sin otro asunto que tratar nos despedimos de usted, quedando a sus órdenes. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.










ANEXO 7T

1.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA PERSONA DESIGNADA POR EL H. AYUNTAMIENTO. 2.- COPIA DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ADENDUMS; EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SOLO PODRÁN SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LAS BASES, SUS ANEXOS Y LAS CLAUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO LOS LICITANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES.







ANEXO 8T MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, ANEXANDO COPIA, DEBIDAMENTE FIRMADA, DEL MODELO DE CONTRATO.







ANEXO 8T

(Lugar y fecha) ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos el contenido del modelo de contrato y estar de acuerdo en ajustarnos a sus términos. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Nombre y firma del apoderado o representante legal NOTA: Se deberán anexar debidamente firmado:

1.- Modelo de contrato El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente.







ANEXO 9T

MODELO CONTRATO



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CARÁCTER DE LA LICITACION: ESTATAL

31 DE 90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV ICIOS

MUNICIPALES

CONTRATO N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. OBRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LOCALIDAD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DATOS DE AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

LICITACIÓN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVIDAD: xxxxxxxxxxxxxxxx

CLAVE PROGRAMÁTICA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OFICIO DE AUTORIZACION: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FECHA DE AUTORIZACION: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNIDAD RESPONSABLE : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FUNCION: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARTIDA: IMPORTE AUTORIZADO:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METAS: xxxxxxxxxxxxxxxxx

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FECHA DE CONTRATO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANTICIPO: (30%) xxxxxxxxxxxxxxxxx.

FECHA DE VISITA DE OBRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLAZO DE EJECUCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FECHA DE ADJUDICACIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FECHA DE INICIO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FECHA DE TERMINACIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxx OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN VISITA DE OBRA Y NO CONTEMPLADAS EN PROYECTO:

xxxxxxxxxxxxxxxx

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIO FISCAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIUDAD O POBLACIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPRESENTANTE LEGAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

R.F.C.: xxxxxxxxxxxxxxxx

REG. I. M. S. S.: xxxxxxxxxxxxxxxx

TELÉFONO : xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y LIC ITACIONES



32 DE 90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV ICIOS MUNICIPALES

Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el Municipio de Centla, Tabasco por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a quien en lo sucesivo se denominara “EL AYUNTAMIENTO” , representado por los C.C. C.P. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ en calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA y el PROFESOR IGNACIO ALFONSO GARAVITA VIDAL en calidad de SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA . Por la otra parte la empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominará “EL CONTRATISTA”, representada por el (la) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. En su carácter de REPRESENTANTE LEGAL de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S: I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA: I.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa

del Estado de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, correspondiendo a “EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo.

I.2.- El C. C.P. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ, acredita su personalidad como PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CENTLA con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de fecha 05 de julio de 2012, misma que se ratifica con el Acta de Instalación de Cabildo Municipal de fecha 01 de enero del año 2013.

I.3.- Así mismo, el C. PROFR. IGNACIO ALFONSO GARAVITA VIDAL , acredita su personalidad como

Tercer Regidor y Síndico de Hacienda de Egresos, con la Constancia de Mayoría Expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadano de Tabasco de fecha 05 DE JULIO DE 2012, misma que se ratifica con el Acta de Instalación de Cabildo Municipal de fecha 01 DE ENERO DE 2013.

I.4.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento

Constitucional de Centla, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 Fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar el programa de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

I.5.- Que representa a una entidad pública denominada “Municipio de Centla” y tiene establecido su

domicilio legal, para los efectos de este contrato, en la calle Aldama s/n. Colonia Centro, Código Postal 86750 en la Ciudad de Frontera, municipio de Centla, estado de Tabasco y su Registro Federal de Contribuyentes es MCE-850101-2WA.

I.6.- El costo de los trabajos, motivo de este contrato, será cubierto con recursos: RAMO 33,

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. I.7.- Los trabajos, objeto de este contrato se adjudicaron a LA EMPRESA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . mediante el procedimiento de contratación, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER ESTATAL Y DICTAMEN NUMERO XXXXXXXXXXXXXXX, lo anterior en base a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, Emitiéndose el acta de fallo con fecha XX XXXXXXX XXXXXXX, en virtud de que este garantizó la ejecución de los trabajos, en las condiciones y términos requeridos, que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.




33 DE 90


II.- EL CONTRATISTA DECLARA: II.1.- Ser una persona XXXXXXX y que acredita su existencia con la credencial de elector

expedida por el Instituto Federal Electoral número XXXXXXXXXXXX y su registro federal de contribuyentes es el N° XXXXXXXXXXXX, acredita que cuenta con el registro de seguro social XXXXXXXXX Así mismo declara ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder el beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado de este contrato.

II.2.- Que tiene capacidad jurídica, legal y reúne las condiciones técnicas y económicas para contratar y

obligarse a la ejecución de los trabajos de la obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ello.

II.3.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del presente contrato así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

II.4.- Que tiene establecido su domicilio legal en: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CENTLA, TABASCO, Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

III.- LAS PARTES DECLARAN: III.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. III.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los trabajos referentes a la obraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigente, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato.




34 DE 90


SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El importe del presente contrato es por la cantidad de: $ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX M.N.) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). TERCERA.- PLAZOS. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de XX Días Calendario naturales, siendo la fecha de inicio el día XXXXXXXXXXXXXXXX y la terminación el día XXXXXXXXXXXXX “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” , comunique a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusión de los trabajos encomendados. “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a elaborar el acta de recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos. Ambas partes convienen elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física. CUARTA.- ANTICIPO. Otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30.00% (treinta por ciento) del monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de $ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX/XXX M.N.) Incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en caso de otorgarse el anticipo este se aplicara para que el contratista realice en el sitio de los trabajos sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en caso, para gastos de traslados de maquinaria y equipos de construcción o la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. El anticipo será entregado a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibición y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. El importe del anticipo concedido será puesto a dis posición del contratista en la dirección de Finanza Municipal del 11 al 14 de febrero de 2015, de acuer do a lo establecido en el Artículo 53 fracción I y III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado s con las mismas del Estado de Tabasco. Para la amortización de los anticipos este se aplicara al importe de cada estimación de trabajo ejecutado por el contratista, el cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado en los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización, ni afectación en el ajuste de costo, salvo a los cambios del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado y de acuerdo a que el presupuesto actualizado será la base para solicitar de cada ejercicio presupuestal el anticipo correspondiente. El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente: a).- cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue. b).- en caso que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción v del art. 53 de la ley procederá de la siguiente manera :




35 DE 90


1.- el porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primer y segundo ejercicio conforme al programa convenido; 2.- el porcentaje de3 amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido Y 3.- en caso que la obra se ejecute en mas de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes deberán realizarse como se indica en el inciso a).- de esta fracción. c).- en caso que exista un saldo por amortizar, este se deberá liquidar en la estimación final, es decir; la última que se presente para su pago por parte del contratista. QUINTA.- GARANTÍAS. Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba “EL CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo. Que los anticipos serán garantizados de acuerdo a lo señalado en el art. 65 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato. Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Municipio de Centla y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación. La pólizas en las cuales sean expedidas las fianzas deberán las siguientes declaraciones expresas de la institución que lo otorgue: I).- que la fianza se otorga en los términos de este contrato y los artículos 51 y 52 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco. II).- que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de la obra a que se refiere la fianza o exista espera su vigencia quedara automáticamente programada en concordancia con dicha prorroga o espera. III).- que la fianza garantiza la ejecución de la obra, materia de este contrato, aun cuando partes de ella se subcontraten de acuerdo con las establecidas en el mismo. IV).- que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del municipio de Centla, tabasco, por conducto de la dirección de finanzas municipal. V).- que la institución afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95, 95 Bis y 118 de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor. La fianza se cancelara cuando “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven en este contrato. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, obligaciones o responsabilidades, “EL AYUNTAMIENTO” procederá a hacer efectiva la fianza conforme a lo establecido en el art. 63 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco.




36 DE 90


Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior , por lo que previamente a la recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” a su elección , deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. SEXTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES Y/O SUPERVISIO N DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 81 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se obliga a designar. Anticipadamente a la iniciación de los trabajos, un representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el cual deberá conocer con amplitud el proyecto ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogos de conceptos o actividades de obra, programa de ejecución y de suministro, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato; así como estar capacitado para el manejo de la bitácora de obra, además que deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Así mismo “EL AYUNTAMIENTO” de conformidad con el artículo 56, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco y articulo 82 de su reglamento, establecerán LA RESIDENCIA DE OBRA y la SUPERVISION, por escrito, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá de recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante “EL CONTRATISTA” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá de estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO. De conformidad con el artículo 57 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales. El contratista deberá de presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan autorizadas dentro de dicho plazo estas se resolverán e incorporaran en las siguientes estimaciones. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse directamente por “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra, las fechas de corte de las estimaciones serán los días 15 y último día del mes correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.




37 DE 90


El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL AYUNTAMIENTO” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o de mala calidad y, en su caso el pago en exceso que se haya efectuado. De conformidad con el artículo 101 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco, “EL CONTRATISTA” deberá de acompañar a cada estimación para la comprobación de la calidad de los trabajos, las pruebas de laboratorio las cuales se realizaran en los laboratorios que determine “EL AYUNTAMIENTO” , por lo que toda obra cuyos conceptos ameriten la demostración de la calidad solicitada en el presupuesto del proyecto contratado, obligatoriamente se realizara la prueba física de laboratorio de materiales correspondiente para lo cual se observara como mínimo lo siguiente: El laboratorio de materiales debe de estar establecido legalmente, que cuente con un domicilio fiscal, razón social, número de registro, nomenclatura de la dirección, número exterior, en el que se observe la existencia de mobiliario, equipamiento con utensilios propios del uso de un laboratorio a fin. “EL AYUNTAMIENTO” por conducto del residente de obra proporcionara a “EL CONTRATISTA” por escrito el listado de los laboratorios que cumplan con los requisitos solicitados por “EL AYUNTAMIENTO” para realizar las pruebas de laboratorio así como el número de pruebas. En las pruebas de materiales debe estar presente el superintendente de construcción, el residente de obra, el supervisor de obra de la contraloría municipal e invariablemente el ingeniero responsable del laboratorio con sus ayudantes, los cuales tomaran las exposiciones fotográficas suficientes tanto del sitio especifico como del lugar de forma general de tal manera que evidencié fehacientemente que las pruebas son reales. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el catálogo de conceptos, se pagarán a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad, el financiamiento y el costo de las obligaciones estipuladas en las bases de la licitación y en el contrato. Los precios unitarios que se consignen en el anexo del contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el reglamento de la misma ley, y en el presente contrato. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” , sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el catálogo de conceptos, se procederá de la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “EL AYUNTAMIENTO” , estará facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “EL AYUNTAMIENTO” , considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos con la intervención de “EL CONTRATISTA” , y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En base a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones por:

SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL. ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA

………….. 0.5% ( CINCO AL MILLAR )




38 DE 90


CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

………….. 0.2% (DOS AL MILLAR)

Los pagos de las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Centla, en la calle Aldama s/n. de la Cd. de Frontera, Centla, Tabasco. OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. “EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa de obra, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparará mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar “EL AYUNTAMIENTO” retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no sean concluidos. Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a “EL AYUNTAMIENTO” , por cada día de atraso, y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado. El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10 (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. NOVENA.- REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PA GOS EN EXCESO. Conforme a lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO”. DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la Fracción II del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar dicho pago.




39 DE 90


DÉCIMA PRIMERA.- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE RESCIS IÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” podrá rescindir administrativamente el contrato en los términos del Artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y en caso de presentarse alguna de las causas, establecidas en el Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I.- Se iniciará a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente. II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción I de esta cláusula.

DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE SUSPE NSIÓN DE OBRA. “El AYUNTAMIENTO” podrá suspender temporalmente, en todo o partes, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en los términos del Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Tabasco, y el Artículo 111 de su Reglamento. “El AYUNTAMIENTO” a través de los servidores públicos designados, podrá ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales. Así mismo podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio. DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Cd. De Frontera, Centla, Tabasco; por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.




40 DE 90


El presente contrato se firma en la ciudad de Frontera, del Municipio de Centla, estado de Tabasco, el día XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX

POR EL MUNICIPIO DE CENTLA:

C.P. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA.

PROFR. IGNACIO ALFONSO GARAVITA VIDAL. TERCER REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA DE

EGRESOS.

POR EL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX4

TESTIGOS

LIC. JULIO CESAR MAY

CHAN ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO.

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

HOJA PROTOCOLIZADA DE FIRMAS RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” , REPRESENTADO POR LOS C.C. C.P. RAMON HERNANDEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA, TABASCO Y PROFR. IGNACIO GARAVITA VIDAL EN CALIDAD DE TERCER REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS POR LA OTRA PARTE: LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXX.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




41 DE 90


ANEXO 10T DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR EL ESTADO FINANCIERO AUDITADO AL ULTIMO AÑO ANTERIOR.




42 DE 90


ANEXO 11T PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE: PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS EN VOLÚMENES. EN EL CASO DE QUE EN LA LICITACION SE ESTEN CONSIDERANDO DOS O MAS OBRAS LOS PROGRAMAS DEBERAN DE PRESENTARSE SEPARADO PARA CADA OBRA




43 DE 90


ANEXO 11T

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS


FECHA PROBABLE DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: ________ AÑO:

CLAVE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE

1 2 3 4 5 6 7 PORCENTAJE (%)

A B C D N A.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA,

SEGÚN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

B.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO

EL ORDEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

C.- LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE

CONCEPTOS.

D.- CANTIDAD DE OBRA A EJECUTAR INDICADA EN EL

CONCEPTO DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE

PROGRAMARA LA CANTIDAD DE OBRA A EJECUTAR Y EN BARRAS.

ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

SE DEVERA DE ANEXAR EN EXCEL Y MEDIO MAGNETICO EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS





44 DE 90


ANEXO 12T BASES DE LICITACIÓN




45 DE 90


DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 30 FRACCIÓN II, 31, 34 FRACCIÓN I Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTLA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE ALDAMA S/N DE LA CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, PONE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA DE REFERENCIA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LAS SIGUIENTES:

BASES DE CONTRATACIÓN: CEN-DOOTSM-56074002-012-2015

GENERALIDADES: LICITACIÓN NO. CEN-DOOTSM-56074002-012-2015 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN: OP0105.- CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS, LOCA LIDAD: 0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO OP0106.- CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS, LOCA LIDAD: 0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO OP0109.- CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS, LOCA LIDAD: 0241.- COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA, TABASCO OP0114.- CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS, LOCA LIDAD: 0022.- COL. EMILIANO ZAPATA, CENTLA, TABASCO ORIGEN DE LOS RECURSOS: 33.- RAMO 33-FIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENT IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS .

DECLARACIONES: PRIMERA).- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA DE: OP0105.- 25 DIAS CALENDARIO Y FECHA ESTIMADA DE INI CIO: 19 DE OCTUBRE DE 2015 OP0106.- 25 DIAS CALENDARIO Y FECHA ESTIMADA DE INI CIO: 19 DE OCTUBRE DE 2015 OP0109.- 10 DIAS CALENDARIO Y FECHA ESTIMADA DE INI CIO: 19 DE OCTUBRE DE 2015 OP0114.- 6 DIAS CALENDARIO Y FECHA ESTIMADA DE INIC IO: 19 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUNDA).- ESPECIALIDAD REQUERIDA. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS, SE REQUIERE LA ESPECIALIDAD EN RECONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y REMODELACIÓN (110) TERCERA).- LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SI TIO, JUNTA(S) DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.




46 DE 90


LOS LUGARES, FECHAS Y EVENTOS DERIVADOS DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, SERÁN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE RELACIÓN:

EVENTO FECHA HORA LUGAR

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS (OBLIGATORIA)

03 DE OCTUBRE DE 2015

10:00 HRS

PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL CD. FRONTERA, CENTLA.

JUNTA DE ACLARACIONES (OBLIGATORIA)

03 OCTUBRE DE 2015

15:00 HRS

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL CD. FRONTERA, CENTLA.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

09 DE OCTUBRE DE 2015

14:00 HRS


FALLO 13 DE

OCTUBRE DE 2015

12:00 HRS


FIRMA DEL CONTRATO 15 DE

OCTUBRE DE 2015

EN HORAS

HABILES


CAPITAL CONTABLE REQUERIDO

$ 1,200,000.00 ( UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. )

LAS BASES DE LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES P ARA SU CONSULTA: DESDE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONES, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ALDAMA S/N, DE LA CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. Y PARA SU VENTA: LOS INTERESADOS PODRAN ADQUIRIRLAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONES, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ALDAMA S/N, DE LA CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, $ 4,000.00 ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. ) (CUARTO).- ANTICIPO. SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30.00% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA EN UNA SOLA EXHIBICION, CONFORME AL ARTICULO 53 FRACCION II DE LA LEY DE




47 DE 90


OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LABORES, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, O LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. QUINTA).- IDIOMA O IDIOMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS. TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, DEBERÁ SER ENTREGADA EN IDIOMA ESPAÑOL. SEXTA).- MONEDA O MONEDAS QUE SE PRESENTAN LAS PROP OSICIONES. LOS LICITANTES PRESENTARAN SU PROPUESTA EN MONEDA PESO MEXICANO. SÉPTIMA).- GARANTÍAS.

a) PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS QUE, EN SU CASO RECIBA EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

b) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CENTLA Y ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBERÁ ACEPTAR EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

c) PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% /CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

OCTAVA).- TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE. NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTE DE LOS TRABAJOS. NOVENA).- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN DEBERAN DE SER




48 DE 90


AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 60 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. EL AUMENTO O REDUCCION DEBERA DE CONTAR POR ESCRITO. EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

• LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE. DÉCIMA).- CONDICIONES DE LAS BASES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, NO PODRÁN SER NEGOC IADAS. DÉCIMA PRIMERA).- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN FORMA COMPLETA, Y ORDENADA, DEBIENDO UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y PROPORCIONADOS POR EL “H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA”, EN CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS DATOS REQUERIDOS. LOS LICITANTES PREPARARÁN SU PROPUESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTAS BASES, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, AFECTEN A AQUÉLLAS. EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME LO ESTIPULA EL ART. 31 CUARTO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, DEBERÁ FIRMAR EN FORMA AUTÓGRAFA SU PROPOSICIÓN. LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN UN SOBRE CERRADO DE MANERA INVIOLABLE QUE CONTENDRÁ POR SEPARADO, LA PROPUESTA TÉCNICA "CARPETA A" Y LA PROPUESTA ECONÓMICA "CARPETA B", DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PROPUESTA PODRÁ ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE. LAS PROPUESTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS EN FORMA AUTÓGRAFA (FIRMA EN ORIGINAL) POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, APODERADO, O EN SU CASO LA PROPUESTA DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO. SE PODRÁN UTILIZAR LOS FORMATOS CUYOS MODELOS SE ANEXAN O AQUELLOS QUE ELABORADOS POR EL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN ESTAS BASES. LA INFORMACIÓN PODRÁ PRESENTARSE PROCESADA EN COMPUTADORA O PLASMADA EN EL FORMATO MEDIANTE MÁQUINA DE ESCRIBIR O FORMA MANUSCRITA, ESCRIBIÉNDOSE EN LETRA DE IMPRENTA DE MANERA LEGIBLE, Y DEBERÁ PRESENTARSE SIN RASPADURAS, NI ENMENDADURAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA. SE SUGIERE PRESENTAR LA PROPUESTA CON BROCHE, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS PUNTOS NO IMPLICA DESCALIFICACIÓN, PERO SI SON CONVENIENTES PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO.




49 DE 90


LOS LICITANTES SON LOS UNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPUESTAS SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN DE ANOTARSE EN NÚMERO Y LETRA, EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL. EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO OBTENIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO AL EFECTUAR LA OPERACIÓN DE LOS VOLUMENES DE OBRA, CON LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL CONCURSANTE EN EL ANEXO 11E (CATALOGO DE CONCEPTOS). DE ACUERDO CON LAS CORRECCION QUE EN SU CASO EFECTUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SE MODIFICARAN LOS IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA, EL QUE RESULTE SERA EL MONTO CORREGIDO PARA EFECTO DE LA COMPARATIVA. QUE DEBERAN DE PRESENTAR LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA SOLICITADOS, EN EL ANEXO 11E, ESTABLECIENDO POR SEPARADO: LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS Y LO RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EN SU CASO, EL LICITANTE PODRA PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PRECESADOS POR COMPUTADORA SIEMPRE QUE AL HACERLO RESPETE EL CONTENIDO DE LOS FORMATOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. QUE AL ELABORAR LOS ANALISIS DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, DEBERAN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CASO DE QUE LOS HUBIERE, LA OMISION DE ALGUNO DE ELLOS SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE Y POR LO TANTO NO SERA MOTIVO DE RECONSIDERACIONES POSTERIORES EN LOS PRECIOS UNITARIOS. AL FORMULAR SU PROPUESTA LOS LICITANTES RECONOCEN LO SIGUIENTE: A).- QUE REALIZARON LA VISITA DE OBRA (ART. 37 FRACCION XVI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 22 DE SU REGLAMENTO) RELATIVA A LA LICITACION, Y QUE SE TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES, CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION, COMPENETRANDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES EN NINGUN CASO SERVIRA PARA POSTERIORMENTE JUSTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NI PARA SOLICITAR MODIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA. EL COSTO DE LA VISITA DE LA OBRA Y DE JUNTA DE ACLARACIONES ES A CARGO DEL LICITANTE, SE RECOMIENDA LLEGAR CON ANTELACION A LA HORA INDICADA EN ESTAS BASES, PARA ANOTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y/O EL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UITARIOS Y LICITACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, LOS LICITANTES QUE LLEGUEN DESPUES DE LA HORA INDICADA YA NO TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR.




50 DE 90


QUE PARA EL ANALISIS DE SUS PROPUESTAS SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE EFECTUO EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDAS. SI HAY UN DESFACE DE TIEMPO POR CAUSAS AJENAS A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN LA PUERTA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE PROCEDERA A PASAR EL REGISTRO DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES PRESENTES Y NADA MAS PODRAN PARTICIPAR LOS LICITANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ANOTARON EN EL TIEMPO INDICADO, ACUDIERON Y SE REGISTRARON EN LA ACTA DE VISITA DE OBRA Y HUBIERAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACION. LAS PREGUNTAS Y ACLARACIONES REFERENTES AL PROYECTO Y A LAS PRESENTES BASES, SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES PRESENTARLAS POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONESPOR LO MENOS 48 HORAS DE ANTICIPACION A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA RESOLVER ESTAS EN LA MENCIONADA JUNTA. B).- QUE DEBERA DE CONTAR CON UN LABORATORIO CERTIFICADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SIENDO SU COMPLETA RESPONSABILIDAD LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS, LOS COSTOS QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO SERA CON CARGO EN SUS INDIRECTOS EN EL RUBRO RESPECTIVO. DÉCIMA SEGUNDA).- DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS TÉCN ICAS Y ECONÓMICAS QUE SE RUBRICARAN. EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR LO MENOS UN SERVIDOR PÚBLICO, Y DOS LICITANTES SI ASISTIERE ALGUNO, RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA, EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 11T); DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EN DONDE SE CONSIGNAN PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION; LA CARTA COMPROMISO (ANEXO 1E), EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 11E) Y EL PROGRAMA DE CONCEPTOS DE OBRA DE LOS TRABAJOS POR MONTOS (ANEXO 12E). DÉCIMA TERCERA).- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE L CONTRATO. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: LA DEPENDENCIA ADJUDICARA EL CONTRATO A LA PERSONA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES, PREVIA EVALUACIÓN Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, Y 34, 35 Y 36 DE SU REGLAMENTO, REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN, GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA MISMA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI UNA VEZ CONSIDERADOS LOS CRITERIOS ANTERIORES RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO. DÉCIMA CUARTA).- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y DESECH AMIENTO. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS




51 DE 90


LICITANTES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. SERÁN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE TABASCO.

I. LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES II. LA PROPUESTA QUE NO PRESENTE FIRMA AUTÓGRAFA O ANTEFIRMA DE ACUERDO AL

DOCUMENTO VIII POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE SER PRESENTADA POR PERSONAS ASOCIADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO.

III. PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTES NOMBRE, YA SEA POR SÍ MISMO O FORMANDO PARTE DE CUALQUIER COMPAÑÍA O ASOCIACIÓN.

IV. NO SE ANEXEN LOS CÁLCULOS DESGLOSADOS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO COMO SE SOLICITA.

V. LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SEAN MAYOR A LO SOLICITADO. VI. SE OMITA LA FIRMA EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA Y

QUE SEA DETERMINANTE EN EL MONTO, PLAZO O SOLVENCIA DE LA PROPUESTA. EN LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE TABASCO.

I. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA”

II. QUE SE ENCUENTRE EL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY. CON EXCEPCIÓN DE LA FRACCIÓN IX.

III. ESTÉN EN SITUACIÓN DE MORA O INCUMPLIMIENTO CON RESPECTO A OTRAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

IV. SE ENCUENTRE DECLARADA EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS. V. LA COMPROBACIÓN DE QUE LOS LICITANTES SE HAYAN PUESTO DE ACUERDO PARA

ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS. VI. LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE, NO COINCIDAN CON

MATERIALES, RENDIMIENTOS Y MANO DE OBRA, CONFORME AL CALCE ASENTADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

VII. SE OMITAN UNA O MÁS DE LAS COTIZACIONES SOLICITADAS O LA TOTALIDAD DE LOS ANÁLISIS DE P.U. NO SEAN EL NÚMERO SOLICITADO.

VIII. QUE NO RESPETE EN SU TOTALIDAD LOS CAMBIOS ACORDADOS EN LA MINUTA DE ACLARACIONES DE DUDAS, ESPECIFICACIONES Y ALCANCES, RELATIVAS AL CONCURSO.

IX. CUALQUIER OTRA CAUSA SIMILAR A LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DIFICULTE LA COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

DÉCIMA QUINTA).- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO.




52 DE 90


A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, ASI MISMO DEBERA DE MANIFESTAR POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A. QUE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE R.F.C. B. QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO

POR IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO LAS DISTINTAS A LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES, PROVISIONALES O DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A 2013 Y 2014 O POR LOS MISMOS IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES AÑOS DE INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERÁ AL PERIODO TRASCURRIDO DESDE LA INSCRIPCIÓN Y HASTA LA FECHA QUE PRESENTEN EL ESCRITO.

C. QUE NO SE TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A ISAN E ISTUV, ESTATALES Y MUNICIPALES.

EL CONTRATISTA GANADOR DEBERA ENTREGAR OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FAVORABLE (POSITIVA) DEL SAT A LA FIRMA DEL CONTRATO. EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTAR QUE NO HAN INCURRIDO DURANTE 2013 Y 2014 EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DÉCIMA SEXTA).- FIRMA DE CONTRATO. EL LICITANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADOS EN LA CONVOCATORIA Y/O EN EL FALLO DE DICHA LICITACION, O DENTRO DE LOS (DIEZ) 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES (ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO), EN CASO QUE EL LICITANTE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 81 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERA DE PRESENTAR TAMBIEN LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA) AR T. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ART. 32-D, CFF) RELATIVO A LOS HECHOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I Y LOS APARTADOS DE LA “A” A LA “F” DE LA REGLA 2.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 (ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION), TRAMITE QUE DEBERA DE REALIZAR SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PORTAL DEL SAT EN LA OPCION “MI PORTAL” . DECIMA SEPTIMA.- MARCO LEGAL TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DEBE APEGARSE A LO ESTIPULADO EN LA LOPYSRM. DEL EDO. DE TABASCO, SU




53 DE 90


REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN ESTA MATERIA. ES CONVENIENTE LEER CON DETENIMIENTO LOS ANEXOS, ES PECIFICACIONES, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y TODA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES YA QUE EN ALGUNOS SE INDICA QUE ES NECESARIO ESPECIFICAR CON CLARIDAD O INCLUIR ALGÚN DOCUMENTO QUE ACREDITE EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, PROPIEDAD O UBICACIÓN DE ALGUNA MAQUINARIA O EQUIPO ESPECIFICO, ETC., YA QUE EL EVALUADOR CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO LAS DESVIACIONES DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES O ANEXOS, POR LO QUE ESTA RESOLUCIÓN SE DEBERÁ APEGAR ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO, EL ANÁLISIS DE ESTOS DATOS TAMBIÉN INFLUIRÁ AL DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DEL CONTRATO QUE SEA SOCIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA O DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PODRÁ, VOLUNTARIAMENTE, APORTAR EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CADA UNA, LO QUE DEBE QUEDAR ESTIPULADO EN EL CONTRATO. PARA LA APLICACIÓN DE LA RETENCIÓN EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE SEÑALE SU ACEPTACIÓN O NEGATIVA. DÉCIMA OCTAVA).- CATALOGO DE CONCEPTOS, MODELO DE C ONTRATO, PLANOS Y PROYECTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARE S, DE NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ACTA DE VISITA DE OBRA, ACTAS DE JU NTAS ACLARATORIAS MODIFICACIONES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS A LOS LICITA NTES COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES (ESTOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE DE LAS BASES Y SE ANEXAN A LAS PRESENTES). LOS PLANOS Y PROYECTOS QUE SE PROPORCIONEN A LA EMPRESA SERÁN CONSIDERADOS PARA CUANTIFICACIÓN DEL CONCURSO, Y LOS DE CONSTRUCCIÓN SERÁN PROPORCIONADOS A LA EMPRESA ADJUDICADA. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y DEBERÁN SER AGREGADAS A LAS BASES. DECIMA NOVENA).- LA PROPUESTA SE INTEGRARA DE ACUER DO AL ORDEN INDICADO Y DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DOCUMENTOS LISTADOS: LA PROPUESTA CONSTARA DE UN SOBRE QUE CONTENDRÁ DOCUMENTOS ORIGINALES:

• CARPETA DE LA PROPUESTA TÉCNICA "A" • CARPETA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA "B".

EL CUAL DEBERA ESTAR IDENTIFICADO CON LOS SIGUENTES DATOS:

• DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE. • CARACTER DE LA LICITACION.




54 DE 90


• SOBRE UNICO. • LICITACION NUM. • DESCRIPCION DE LA OBRA. • LOCALIDAD. • CONTRATISTA. • FECHA DE APERTURA

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

LA CUAL DEBERA ESTAR IDENTIFICADO CON LOS SIGUENTES DATOS: • DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE. • CARACTER DE LA LICITACION. • "CARPETA A" PROPUESTA TECNICA. • LICITACION NUM. • DESCRIPCION DE LA OBRA. • LOCALIDAD. • CONTRATISTA. • FECHA DE APERTURA.

I).- LA PERSONA QUE ASISTA EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA PARA PRESENTAR PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL CASO DE NO CONTAR CON LAS FACULTADES QUE OTORGA EL ACTA CONSTITUTIVA O UN PODER NOTARIAL, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, SUSCRITA ANTE DOS TESTIGOS PARA PARTICIPAR EN DICHO ACTO, ASÍ COMO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE QUIEN ASISTA AL ACTO, POR EJEMPLO: PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL, CARTILLA DEL S.M.N., LICENCIA DE MANEJO, CREDENCIAL DEL I.F.E, ASI COMO COPIA SIMPLE DE LOS TESTIGOS.

• (ESTA DOCUMENTACIÓN A ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE PODRÁ PRESENTARLA DENTRO O FUERA DEL SOBRE).

II).- COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES RESPECTIVAS, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO PODRÁ ADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN. EN CASO DE NO EXISTIR PAGO DE BASES, LOS PARTICIPANTES DEBERAN INDICARLO. III).- PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS, ORIGINAL (PARA COTEJAR) Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO, LA QUE DEBERÁ ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; PARA PERSONAS FÍSICAS, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJAR) Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE NACIMIENTO, Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE.

• PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO TABASCO, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES




55 DE 90


DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

IV).- COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CEDULA VIGENTE DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO. V).- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. VI).- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS VII).- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA JURÍDICO COLECTIVA MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL OTORGANTE Y DEL REPRESENTANTE, EL ESCRITO CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

• A).- DE LA PERSONA JURÍDICO COLECTIVA: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.

• B).- DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ.

VIII).- ESCRITO DONDE EL APODERADO MANIFIESTA LA CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y ANTEFIRMAS.

ANEXOS QUE INTEGRAN LA CARPETA TÉCNICA

ANEXO 1T.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANEXO 2T.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST RUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR. ANEXO 3T.- CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE , IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL SUPERINTENDENTE DEBE TENER LA ESPECIALIDAD DE INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O SIMILAR CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES Y ESTAR AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LA




56 DE 90


PROFESIÓN, DEMOSTRÁNDOLO CON LA COPIA SIMPLE DE SU CEDULA PROFESIONAL , EN EL CASO DE NO SER PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA SE DEBERA DE ADJUNTAR CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONISTA. ANEXO 4T.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADO S POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL , QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES. SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA DE LAS CARÁTULAS DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES QUE TENGA O HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL, ASÍ COMO CON LOS PARTICULARES DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. ANEXO 5T.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PRO YECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL “H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA” LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, DEBIENDO ANEXAR DEBIDAMENTE FIRMADOS LA RELACIÓN DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES. ANEXO 6T a).- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO OTORGAR L OS TRABAJOS REFERENTES A LA PRESENTE LICITACIÓN EN SUBCONTRATACIÓN. ANEXO 6T b).- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HA BER CONSIDERADO MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. ANEXO 7T.- COPIAS DE LAS ACTAS DE LA VISITA AL SITI O DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES. (AMBAS OBLIGATORIAS) ANEXO 8T.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONT ENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMIN OS, ANEXO 9T.- COPIA FIRMADA DEL MODELO DE CONTRATO. ANEXO 10T.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD F INANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR EL ESTADO FINANCIERO AUDITADO DEL AÑO 2013 Y POR LA ULTIMA DECLARACIÓN 2013. ASI MISMO DENTRO DE ESTE ANEXO TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERAN DE PRESENTAR LOS ÚLTIMOS 3 PAGOS PARCIALES DEL AÑO 2013 Y/O 2014 POR LO MENOS DE 2 MESES ANTE DEL CONCURSO, ASI MISMO EL BALANCE DEBERA DE CONTENER:

1. BALANCE GENERAL DE ESTADOS DE RESULTADOS. 2. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. 3. ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

ASÍ COMO LAS NOTAS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE LOS MISMOS Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS SIGUIENTES:

1. CAPITAL NETO DE TRABAJO 2. RAZÓN DE LIQUIDEZ




57 DE 90


3. PRUEBA ÁCIDA 4. APALANCAMIENTO

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN ESTAR AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE LOS CUALES DEBERAN DE PRESENTAR LA COPIA DE LA CEDULA DEL AUDITOR EXTERNO Y LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS QUE EMITE LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DE LA SHCP (SAT) Y POR LO TANTO DEBERÁN CONTAR CON EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO DE LA DEPENDENCIA, LOS ORIGINALES DEBERÁN VENIR FUERA DEL SOBRE Y COINCIDIR CON LAS COPIAS PRESENTADAS DENTRO DEL SOBRE EN ESTE APARTADO, LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS EN EL MOMENTO. EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CASO DE ASENTAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, DENTRO DE CUALQUIER RUBRO, LA APORTACIÓN FUTURA DE CAPITAL, SE DEBERÁ ANEXAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJAR) Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DONDE SE HAGA CONSTAR LA APROBACIÓN PARA DICHA APORTACIÓN. ANEXO 11T.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GEN ERAL DE LOS TRABAJOS. INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR EN VOLUMENES (CON BARRAS, CANTIDADES Y PORCENTAJES) DIVIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJOS QUE COMPONEN EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA Y DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO, DEBIENDO DE EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS DEL ANEXO 10E. ANEXO 12T.- LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN DEBID AMENTE FIRMADAS EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO.

ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

LA CUAL DEBERA ESTAR IDENTIFICADO CON LOS SIGUENTES DATOS: • DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE. • CARACTER DE LA LICITACION. • "CARPETA B" PROPUESTA ECONOMICA. • LICITACION NUM. • DESCRIPCION DE LA OBRA. • LOCALIDAD. • CONTRATISTA. • FECHA DE APERTURA.

ANEXO 1E.- CARTA COMPROMISO INDICANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (PODRA SER MENOR, PERO NO MAYOR AL SOLICITADO). ANEXO 2E.- LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN EL MONTO DE LA PROPUESTA SOLICITADOS LOS CUALES DEBERÁN ESTAR INTEGRADOS COMO SIGUE: COSTOS DIRECTOS DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR,




58 DE 90


SU UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, RENDIMIENTOS, COSTOS E IMPORTESDE CADA UNO DE LOS INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION) COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD. ANEXO 3E a).- RELACIÓN DE COSTOS BASICOS Y ANEXO 3E b).- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS Y/O AU XILIARES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. ANEXO 4E.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACT OR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍAS, DEBERA DE INCLUIR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA LVIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR. PARA SU DETERMINACION, UNICAMENTE SE DEBERAN CONSIDERAR AQUELLOS DIAS QUE ESTEN DENTRO DEL PERIODO ANUAL DE REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJOY LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGARTORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES (SE TOMAN LAS CUOTAS VIGENTES DEL AÑO 2015, LAS CUALES SE INDICAN EN EL EJEMPLO DE ESTE ANEXO (ART. 159 DEL REGLAMENTO). ANEXO 5E.- TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OB RA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO; EN CASO DE EMPLEARSE CUADRILLAS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁ ANEXAR LA RELACIÓN Y LOS ANÁLISIS DE COSTOS CORRESPONDIENTES. ANEXO 6E.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS C OSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN , DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, DEBIENDO SER ÚNICAMENTE EL QUE SE OBTENGA DENTRO DE LOS QUE EMITE EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O EN LA PAGINA ELECTRÓNICA DEL MISMO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ANEXO 7E.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS C OSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ANEXO 8E.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COST O POR FINANCIAMIENTO , DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO UTILIZADO, DEBIENDO SER ÚNICAMENTE EL QUE SE OBTENGA DENTRO DE LOS QUE EMITE EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O EN LA PAGINA ELECTRÓNICA DEL MISMO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 182 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.ANEXO 9E.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE , DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 187 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.




59 DE 90


ANEXO 10E.- LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMO S) QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (ART. 161 DEL REGLAMENTO: EL COSTO BASICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARA SUMANDO EL PRECIO DE ADQUISICION EN EL MERCADO LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, NO SE DEBEN DESGLOSAR LOS FLETES EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOS MATERIALES SON PUESTOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS) DEBERA DE CONTENER EL IMPORTE TOTAL POR CADA GRUPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD CON SUS RESPECTIVOS SUBTOTALES Y MONTO TOTAL DE TODOS LOS INSUMOS. DEBIENDO ANEXAR COTIZACION DE LOS INSUMOS MAS PREPONDERANTE. ANEXO 11E.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS , CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO, SUBTOTAL DE LA PROPUESTA, IVA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO SERÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ANEXAR RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR CAPITULO DEBERÁ CONTENER LA SUMA DE CADA CAPITULO DE DICHAS OBRAS PARA ADQUIRIR EL IMPORTE TOTAL DE OBRA. (NOTA: EN EL CASO DE QUE LA LICITACION CONSTE DE DOS O MAS OBRAS PARA ESTE ANEXO SE DEBERAN DE PRESENTAR POR SEPARADO CADA PROGRAMA O PRESENTAR POR PROYECTO EL PROGRAMA). ANEXO 12E.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS , CALENDARIZADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPONEN EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS DE LOS ANEXOS 11T Y 12E (CON BARRAS E IMPORTES) (NOTA: EN EL CASO DE QUE LA LICITACION CONSTE DE DOS O MAS OBRAS PARA ESTE ANEXO SE DEBERAN DE PRESENTAR POR SEPARADO CADA PROGRAMA O PRESENTAR POR PROYECTO EL PROGRAMA). ANEXO 13E.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL, CALENDARIZADO MENSUALMENTE, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LA EXPLOSION DE INSUMOS ANEXOS 1OE (CON BARRAS E IMPORTES) (NOTA: EN EL CASO DE QUE LA LICITACION CONSTE DE DOS O MAS OBRAS PARA ESTOS ANEXOS SE DEBERAN DE PRESENTAR POR SEPARADO CADA PROGRAMA O PRESENTAR POR PROYECTO EL PROGRAMA). PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

• A).- DE LA MANO DE OBRA (ANEXO 13E- A) • B).- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDE NTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERÍSTICAS (ANEXO 13E- B). • C).- DEL TOTAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS D E INSTALACIÓN PERMANENTE.

(ANEXO 13E- C). EL LICITANTE DEBERA DE ENTREGAR SU PROPUESTA EN FOR MA MAGNETICA EN FORMATO PDF.




60 DE 90


CARPETA “B”

(Propuesta Económica) LICITACIÓN No. CEN-DOOTSM-56074002-012-2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP0105.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO OP0106.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0035.- VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO OP0109.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0241.- COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS,CENTLA, TABASCO OP0114.-CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS LOCALIDAD: 0022.- COL. EMILIANO ZAPATA, CENTLA, TABASCO

EMPRESA LICITANTE: REPRESENTANTE LEGAL:




61 DE 90


ANEXO 1E CARTA COMPROMISO INDICANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE LA PROPUESTA.




62 DE 90


(LUGAR Y FECHA) ANEXO 1E

CARTA COMPROMISO

ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. EN RELACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN No. XXXXXXXXX NOS PERMITIMOS PRESENTARLES ESTA CARTA COMPROMISO , CON OBJETO DE ASEGURAR EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA PROPOSICIÓN REFERENTE A LA OBRA: ______________________________________________________________________ LA CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE $ _______________________________________ INCLUYENDO EL 16% DEL I.V.A. Y PLAZO DE XX DÍAS CALENDARIO, POR LO QUE DE RESULTAR FAVORECIDOS NOS COMPROMETEMOS A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL PLAZO Y MONTO PROPUESTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PARTE NUESTRA, ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE EL H. AYUNTAMIENTO NOS APLIQUE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE TENGAN ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

A T E N T A M E N T E

FIRMA _______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

EL PRESENTE FORMATO DEBERA DE SER REPRODUCIDO EN HO JAS DEL LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME

CONVENIENTE DEBIENDO DE RESPETAR SU CONTENIDO.




63 DE 90


ANEXO 2E LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR INTEGRADOS COMO SIGUE: COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD.




64 DE 90


ANEXO 2E

LICITACIÓN No.: OBRA: LICITANTE:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CLAVE DEL CONCEPTO:_______________________________________ UNIDAD: _________

CONCEPTO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES $

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MANO DE O BRA. $ CLAVE MAQUIN., EQ., HMTA. Y EQ. DE SEG. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MAQ. E Q.Y HER. $

FORMULAS: COSTO DIRECTO.

CD= COSTO INDIRECTO. ______% CI = CD X CI CF = (CD+CI) X CF CU = (CD+CI+CF) X CU PU = CD+CI+CF+CU

CI= COSTOS INDIRECTO. SUMA

CF= FINANCIAMIENTO. _____% SUMA

CU= UTILIDAD. ______% SUMA SUMA

PRECIO UNITARIO. $

___________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

FECHA: xxxxx DE xxxxxx DEL 2015.

HOJA: ___ DE: _____.

EL PRESENTE FORMATO DEBERA DE SER REPRODUCIDO EN HO JAS DEL LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO DE RESPETAR SU CONTENIDO.




65 DE 90


ANEXO 3E

a).- RELACIÓN DE COSTOS BASICOS Y b).- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES. EN CASO DE EMPLEARSE BASICOS DE MATERIALES, (CIMBRA, CONCRETO, MORTEROS, ACEROS, ET C…) DE CUADRILLAS (CON SUS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD), DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EN LOS ANALISIS, DE PRECIOS UNITARIOS.




66 DE 90


ANEXO 3E (a)

LICITACIÓN No.: OBRA: LICITANTE:

RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS ( AUXILIARES )

CLAVE D E S C R I P C I O N UNIDAD COSTO LUGAR Y FECHA REPRESENTANTE LEGAL





67 DE 90


ANEXO 3E (b)

LICITACIÓN No.: OBRA:

LICITANTE:

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES

CLAVE DEL CONCEPTO:_______________________________________ UNIDAD: _________ CONCEPTO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES $

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MANO DE O BRA $ CLAVE MAQUIN., EQ., HMTA. Y EQ. DE SEG. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MAQ. E. , H. Y EQ. SEG.

$

OBSERVACIONES; COSTO DIRECTO.

____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

FECHA: xxxxx DE xxxxxx DEL 2013.

HOJA: ___ DE: _____.

EL PRESENTE FORMATO DEBERA DE SER REPRODUCIDO EN HO JAS DEL LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME

CONVENIENTE DEBIENDO DE RESPETAR SU CONTENIDO.




68 DE 90


ANEXO 4E ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍAS.




69 DE 90


LIC IT A C ION N o .: F EC H A :

OB R A : P LA Z O D E EJEC UC ION :

UB IC A C IÓN : F EC H A EST IM A D A D E IN IC IO:

C ON T R A T IST A :

SALARIO M INIM O GENERAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 70.10$ VIGENCIA A PARTIR DEL 1RO DE ENERO DEL 2015

D IA S D E P ER C EP C ION A N UA L: D IA S N O LA B OR A B LES A L A ÑO

DIAS CALENDARIO (DCAL) 365.00 SEPTIM O DIA (ART. 69 L.F.T.) 52.00 DIAS LABORABLES AL AÑO (DLA) DLA = DCAL - DNLA

DIAS AGUINALDO 15.00 DIAS FESTIVOS OFICIALES POR LEY (ART. 74 L.F.T.) 7.00 DLA = DCAL - DNLA 285.00 DIAS

DIAS PRIM A VACACIONAL 25% 1.50 DIAS POR COSTUM BRE 6.00 FACTOR LFT = TP/TI = 381.50/285

DIAS EQUIVALENTE POR HORAS EXTRAS AL AÑO 0.00 DIAS SINDICATO 0.00 FACTOR LFT = 1.33860

DIAS VACACIONES (ART. 76 L.F.T.) 6.00

DIAS CONDICIONES CLIM ATOLOGICAS 6.00 FACTOR DE SALARIO BASE DE CONTIZACION (FSBC)

DIAS POR ENFERM EDAD (LEY DE SEGURO SOCIAL) 3.00 FSBC = DPA/DCAL = 381.50/365.00

SUMA DPA 381.50 SUMA DNLA 80.00 FSBC = DPA/DCAL = 1.0452

PRESTACIONES IMSS PRESTAC.

(ART. 147

L.S.S.)

(ART. 168

L.S.S.)

(ARTS. 71,

72 Y 73

L.S.S.)

(ART. 211

L.S.S.)

(ART. 168

L.S.S.)

POR L.F.T.

(ART. 136 Y

143)

IMPUESTO

SOBRE

NOMINA

SUMA SUMA

S .A . R . I NFON AVI T

CLAVE CATEGORIAS

SAL. DIAR.

NOM.

(SND)

FACT. DE

SAL. BASE

DE COTIZ.

SAL. BASE

DE COTIZ.

CUOTA

EXCED. 3

S.M. D.F.

CUOTA FIJA

(RETIRO)

(2.00 % x

SBC)

(5.00 % x

SBC)

EMPRESA

(TP/TL)

(SND) (FSBC)SBC=SNDxF

SBC

(1.50 % x

(SBC -

3xS.M.G.))

(20.40 % x

S.M.G.)(1.425 % x SBC) (0.95 % x SBC)

(2.375 % x

SBC)(4.275 % x SBC)

7.58875 x

SBC1.00 x SBC 2.00 x SBC 5.00 x SBC 3.00 x SBC SP SP/SBC Tp/ Tl

FSR = Ps (Tp/Tl)

+ Tp/ TlSR = FSR x SND

$ 210.30 1.425% 0.950% 2.375% 4.275% 7.58875% 1.000% 2.000% 5.000% 3.000%1.100% 20.400%

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T

001 CABO DE OFICIOS 211.50$ 1.04521 221.06$ 0.11837 14.30040 3.15012 2.10008 5.25020 9.45036 16.77576 2.21061 4.42122 11.05305 6.63183 75.46199 0.34136 1.33860 1.79554 379.76$

002 OBRERO 85.61$ 1.04521 89.48$ 0.00000 14.30040 1.27509 0.85006 2.12515 3.82527 6.79042 0.89480 1.78960 4.47400 2.68440 39.00919 0.43595 1.33860 1.92216 164.56$

003 AYUDANTE GENERAL 95.69$ 1.04521 100.02$ 0.00000 14.30040 1.42522 0.95015 2.37537 4.27567 7.58994 1.00016 2.00031 5.00079 3.00047 41.91849 0.41912 1.33860 1.89963 181.78$

004 OFICIAL PINTOR 151.07$ 1.04521 157.90$ 0.00000 14.30040 2.25006 1.50004 3.75011 6.75019 11.98257 1.57899 3.15798 7.89496 4.73698 57.90229 0.36670 1.33860 1.82947 276.38$

005 OFICIAL ALBAÑIL 151.07$ 1.04521 157.90$ 0.00000 14.30040 2.25006 1.50004 3.75011 6.75019 11.98257 1.57899 3.15798 7.89496 4.73698 57.90229 0.36670 1.33860 1.82947 276.38$

3 VSM G 210.30$ DE ACUERDO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL LAS CUOTAS QUE CORRESPONDAN AL TRABAJADOR LAS DEBERA DE ABSORBER LA EM PRESA

SP =

PRESTACIO

NES

( F+G+H +I

+J + K+L+

M +N+ Ñ+O

PS = TOTAL DE

PRESTAC.

OBRERO

PATRONAL

CESANTIA Y

VEJEZ EN

EDAD

AVANZADA

(3.15 % x

SBC)

RIESGO DE

TRABAJO

7.58875

GUARDER

IAS (1.00 %

x SBC

IMPUESTO

ESTATAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALA RIO REAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO

FACTOR DE

SALARIO REAL

(FSR)

SALARIO REAL

(SR)

PRESTACIONES EN

ESPECIE ART. 106 L.S.S.

INVALIDEZ

Y VIDA

PRESTACIONES

EN DINERO

(ART 107 L.S.S.)

PRESTACIONES

EN ESPECIE

PENSIONADOS

(ART 25 L.S.S.)

ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD

PENSIONADOS ART. 25 L.S.S.

FACTORP / SAL.

INTEGRADO




70 DE 90


ANEXO 5E

TABULADOR DE SALARIOS REALES




71 DE 90


ANEXO 5E

LICITACIÓN No. : O B R A : LOCALIDAD: LICITANTE :

TABULADOR DE SALARIOS REALES

No. D E S C R I P C I O N SALARIO BASE FACTOR DE

SALARIO SALARIO

REAL

__________________________

LUGAR Y FECHA

__________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE





72 DE 90


ANEXO 6E ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.




73 DE 90


ANEXO 6E LICITACION No.: OBRA: UBICACIÓN: FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

NOTA: SE DEBERAN DE ANALIZAR CON COSTOS Y RENDIMIEN TOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS.





74 DE 90


ANEXO 7E

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS IDENTIFICANDO LO CORRESPONDIENTE A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA DE CAMPO Y A LOS DE OFICINA CENTRAL. NOTA: EL LETRERO DE OBRA DEBERÁ SER COLOCADO A PARTIR DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, (EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PROPORCIONARA EL DISEÑO DEL LETRERO)




75 DE 90


ANEXO 7 - E ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIR ECTOS

LICITACION No.: OBRA: UBICACIÓN:

CONCEPTO ADMON CENTRAL ADMON DE CAMPO

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES A- PERSONAL DIRECTIVO B. PERSONAL TÉCNICO C. PERSONAL ADMINISTRATIVO D. CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C E. PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C F. PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS INCISOS A, B Y C.

SUMAS II. DEPRECACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS A. EDIFICIOS Y LOCALES B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C. BODEGAS D. INSTALACIONES GENERALES E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F. DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS G. CAMPAMENTO

SUMAS III. SERVICIOS A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES C. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA D.- CORRESPONSABLE DE OBRA

SUMAS IV. FLETES Y ACARREOS A. CAMPAMENTOS B. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D. MOBILIARIO SUMAS V. GASTOS DE OFICINA A. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOS B. CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFO, RADIO C. EQUIPO DE COMPUTACIÓN D. SITUACIÓN DE FONDOS E. COPIAS Y DUPLICADOS F. LUZ, GAS, Y OTROS CONSUMOS

SUMAS VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SUMAS VII. SEGURIDAD E HIGIENE

SUMAS VIII. SEGUROS Y FIANZAS

SUMAS IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES A. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO B. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO C. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES: 1. DE CAMPAMENTO 2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SUMAS TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA COSTO INDIRECTO DE LA OBRA

PORCENTAJE DEL INDIRECTO NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:





76 DE 90


ANEXO 8E ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBIENDO ANEXAR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DONDE FUE TOMADO EL INDICADOR DE LA TASA DE INTERÉS EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS SIENDO ESTE ÚNICAMENTE EL QUE SE OBTENGA DENTRO DE LOS QUE EMITE EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PROPIO BANCO.




77 DE 90


LICITACIÓN No. : O B R A: LOCALIDAD:

ANEXO 8E.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COST O POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS (4) Costo Directo + MESES

Gastos Indirectos 1 2 3 4 5 6

MONTOS DE LA OBRA CON INDIRECTOS 436,945.45 $ 93,724.80 $ 199,159.74 $ 144,060.9 0.00 0.00

PORCENTAJE MENSUAL 100.00% 21.45% 45.58% 32.97% 0.00% 0.00%

EROGACION MENSUAL ACUMULADA 93,724.80 $ 292,884.54 $ 436,945.45 0.00 0.00

PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO 21.45% 67.03% 100.00% 100.00% 100.00%

CONCEPTOS (4) MESES

1 2 3 4 5 6

ANTICIPO 30 % $ 131,083.64

SALDO NUEVO $ 131,083.64 $ 37,358.84 - $ 161,800.90 - $ 240,254.45 - $ 100,842.63

EGRESOS (-) - $ 93,724.80 - $ 199,159.74 - $ 144,060.91 0.00 0.00

INGRESOS (+) 0.00 0.00 $ 93,724.80 $ 199,159.74 $ 144,060.91

AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) 0.00 0.00 - $ 28,117.44 - $ 59,747.92 - $ 43,218.28

SALDO $ 37,358.84 - $ 161,800.90 - $ 240,254.45 - $ 100,842.63 0.00

TASA ACTIVA ANUAL 11.62 % / 12 MESES =

0.960%

SALDO MES x TASA TASA IGUAL IMPORTE

MES 1 IMPORTE POR FINANCIAR = 0 x 0.960% = $ 0.00

MES 2 $ 161,800.90 x 0.960% = $ 1,553.28

MES 3 $ 240,254.45 x 0.960% = $ 2,306.44

MES 4 $ 100,842.63 x 0.960% = $ 968.08

MES 5 0.00 x 0.960% = $ 0.00

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: MES 6 0.00 x 0.960% = $ 0.00

$ 397,223.14 SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO $ 4,827.80

% DE FINANCIAMIENTO = SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO x 100 = $ 4,827.80 x 100 1.1049%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $ 436,945.45




78 DE 90


ANEXO 9E UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE NO SIENDO NECESARIO PRESENTAR SU INTEGRACIÓN.




79 DE 90


ANEXO 9E

MANIFESTACION DE CARGO POR UTILIDAD (Lugar y fecha)

ING. GUILLERMO DE LA CRUZ MONTEJO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. P R E S E N T E. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 27 Fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, le comunico que el porcentaje de utilidad considerado en la integración de nuestra propuesta es el _____ (___________________________________), la cual incluye todos los cargos establecidos en el Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. LICITACIÓN No.: XXXXXXXXXXXXXXXX OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.



Nombre y firma del apoderado o representante legal





80 DE 90


ANEXO 10E LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA (EXPLOSION

DE INSUMOS).




81 DE 90


LICITACIÓN: O B R A : EMPRESA :

LISTADO DE INSUMOS

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES

CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD CANTIDAD PRECIO PUESTO EN

EL SITIO DE LOS TRABAJOS

IMPORTES

TOTAL

CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA



IMPORTES

TOTAL CUANTIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUC CION, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD



IMPORTES

TOTAL IMPORTE TOTAL DE LOS INSUMOS LUGAR Y FECHA _____________________________________ ________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPTE. LEGAL


SE DEVERA DE ANEXAR EN EXCEL Y MEDIO MAGNETICO EL LISTADO DE INSUMOS

NOTA: LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES SE INTEGRARAN SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICION EN EL MERCADO LSO ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS (NO SE DEBEN DE DESGLOSAR LOS FLETES EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

NOTA: LA UNIDAD DEBE DE EXPRESARSE EN JORNADAS

NOTA: LA UNIDAD DEBE DE EXPRESARSE EN HORAS, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN PORCENTAJE




82 DE 90


ANEXO 11E

CATALOGO DE CONCEPTOS




83 DE 90


MODELO DE CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNID. CANT. P. UNIT. (CON NUMERO Y LETRAS)

IMPORTE

*EDIFICIOS * CAPITULO I CIMENTACIÓN

xxxxx ELABORACIÓN DE CONCRETO 250 KG/CM2 PARA BASE DE CIMENTACIÓN INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR.

M3 xxxxxx

800.00 ( OCHOCIENTO

S PESOS 00/100 M.N. )

xxxxx

M2 xxxxxx

xxxxx

M2 xxxxxx

xxxxx

M2 xxxxxx

xxxxx

M2 xxxxxx

TOTAL CIMENT. $______

NOTAS: SE DEBERÁ ASENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA SE DEVERA DE ANEXAR EN MEDIO MAGNETICO EL PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO UNITARIO. EN EL CASO DE QUE EN LA LICITACION SE ESTEN CONSIDERANDO DOS O MAS OBRAS LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS DEBERAN DE PRESENTARSE SEPARADO PARA CADA OBRA.




84 DE 90


RESUMEN DE PARTIDAS

LICITACIÓN No.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBRA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LOCALIDAD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARTIDA No. 1 PARTIDA No. 2 . . . . PARTIDA No. N

SUB’TOTAL: 16% I.V.A.

TOTAL:




85 DE 90


ANEXO 12E PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE EN LA LICITACION SE ESTEN CONSIDERANDO DOS O MAS OBRAS LOS PROGRAMAS DEBERAN DE PRESENTARSE SEPARADO PARA CADA OBRA.




86 DE 90


ANEXO 12E

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS LICITACIÓN No.: OBRA: LOCALIDAD: FECHA:

PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA PROBABLE DE INICIO: AÑO:

CLAVE CONCEPTOS IMPORTES IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE

1 2 3 4 5 6 7 PORCENTAJE (%)

A B C N A.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO

DE CONCEPTOS.

B.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL

CATALOGO DE CONCEPTOS.

C.- EL IMPORTE DE LA OBRA A EJECUTAR EN EL CONCEPTO, DE ACUERDO AL

ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE

DE OBRA A EJECUTAR Y EN BARRAS.

TOTAL MENSUAL TOTAL ACUMULADO

NOTA: EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍA S NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBE RÁ ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TR ABAJOS DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARA AL CONTRATO. ADICIÓNESE LAS HOJAS NECESARIAS.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





87 DE 90


ANEXO 13E PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE:

a) MANO DE OBRA b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN c) TOTAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS

EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. EN EL CASO DE QUE EN LA LICITACION SE ESTEN CONSIDERANDO DOS O MAS OBRAS LOS PROGRAMAS DEBERAN DE PRESENTARSE SEPARADO PARA CADA OBRA




88 DE 90


ANEXO 13E a)

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MANO DE OBRA



CLAVE CATEGORÍAS UNIDAD IMPORTES

MONTOS A EJECUTAR MENSUAL MENTE

1 2 3 4 5 6 7 PORCENTAJE

(%) 1 2 3 4

1.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MANO DE OBRA.

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS, SIGUIENDO

EL ORDEN DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA.

3.- LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE

MANO DE OBRA (JORNALES)

4.- IMPORTE DE LOS JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO

AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA.

PARCIAL ACUMULADO







89 DE 90


ANEXO 13E b)

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



CLAVE MAQUINARIA Y/O EQUIPO UNIDAD IMPORTES

CANTIDAD DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUALMENTE

1 2 3 4 5 6 7 PORCENTAJE (%)

1 2 3 4 1.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA,

SEGÚN EL CATALOGO DE MAQUINARIA.


EL ORDEN DEL CATALOGO DE MAQUINARIA.


MAQUINARIA.

4.- IMPORTE DE LAS HORAS MAQUINAS EMPLEAR DE

ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MAQUINARIA.

PARCIAL ACUMULADO







90 DE 90


ANEXO 13E C)

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE



CLAVE MATERIALES UNIDAD IMPORTES MONTOS A EJECUTAR MENSUALMENTE

1 2 3 4 5 6 7 PORCENTAJE (%)

1 2 3 4 1.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA,

SEGÚN EL CATALOGO DE MATERIALES.


EL ORDEN DEL CATALOGO DE MATERIALES.


MATERIALES.

4.- IMPORTE DE LOS MATERIALES A EMPLEAR DE

ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES.

PARCIAL ACUMULADO




departamento de precios unitarios y licitaciones … · comitÉ de obra pÚblica municipal bases de...

Documents