cvg ferrominera orinoco, c.a. pliego de ......de conformidad con lo dispuesto en el decreto con...
TRANSCRIPT
Ciudad Guayana, Abril de 2018
A las Empresas ParticipantesCiudad.
CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
PLIEGO DE CONDICIONES
NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO
MODALIDAD: CONCURSO ABIERTO
MECANISMO: ACTO ÚNICO CON APERTURA Y CALIFICACIÓN SIMULTÁNEA
NOMENCLATURA:PO-750-3140-SS054/18-18-CACS09
OBJETO: “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOPARA LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES DELA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO, DE CVGFERROMINERA ORINOCO EN CIUDAD PIAR,ESTADO BOLÍVAR”
Pág.: 2/65
GERENCIA DE PROCURA
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CRONOGRAMA DE EVENTOS
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO FECHA HORA LUGAR
ACTO PÚBLICO DE RECEPCIÓNDE DOCUMENTOS Y OFERTAS 30/04/2018 09:00 AM
SALA DE REUNIONES DE LACOMISIÓN PERMANENTE DECONTRATACIONES, UBICADA EN LAURBANIZACIÓN CAMPO C DEFERROMINERA, CASA C-38,VÍA AL CLUB CARONOCO, PUERTOORDAZ, ESTADO BOLÍVAR.
PERIODO DE SOLICITUD DEACLARATORIAS
11/04/2018 al 13/04/2018
09:00 AM a 04:00 PM
VISITA TÉCNICA
FECHA HORA LUGAR
18/04/2018 08:00 AM TALLER DE TELECOMUNICACIONES, DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES, EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR.
CARÁCTEREXCLUYENTE (SI O NO)
OBSERVACIONES: RESPONSABLES
SI
Pena Rogelio, Bermudez Leonardo y Aponte Luis.
CORREOS
[email protected], [email protected],
TELÉFONOS
0286 – 930.4548, 930.4700 y 930 .4400
REQUISITOS EXCLUYENTES PARA ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN:
DOCUMENTACIÓN LEGAL: LA NO PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOSASPECTOS LEGALES IMPEDIRÁ LA APERTURA DEL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN.
MEDIOS DE CONTACTO:
Para mayor información puede contactarnos por:
Teléfonos: (0286) 930.43.87, 930.31.88, 930.30.72Correos electrónicos: norysa @ferrominera.gob.ve , r udmarm @ferrominera.co m o Dirigirse a la siguiente dirección: Departamento de Contrataciones, ubicado en la UrbanizaciónCampo C de Ferrominera, vía Club Caronoco, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Pág.: 3/65INDICE
PÁGI. DEFINICIONES…………………………………………………………………………………………………………. 4II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN……………………………………. 5III. CONDICIONES PARA PARTICIPAR…………………………………………………………………………………. 8IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN……………………………………………………………………………………….. 15V. OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN………………………………………………………………………... 18VI. GARANTÍAS Y FIANZAS REQUERIDAS…………………………………………………………………………... 18VII. CONDICIÓN DE PAGO……………………………………………………………………………………………….. 20VIII. FACTURAS …………………..…………………………………………………………………………………………. 21IX. ASPECTOS TÉCNICOS….……………………………………………………………………………………………. 21
A.-CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA…………………………………………………………………… 21B.- EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA OFERTA…………………….……………………………. 26C.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES – DETALLADAS………………………………………….. 28D.- CÓMPUTOS MÉTRICOS…………………………………………………………………………………………. 50
X. ANEXOS .………………………………………………………………………………………………………………. 51A. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE SOLO ASOCIADOS………………. 51B. MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL………………………………………………………………... 52C. MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD…………………………………………………………... 54D. MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………………………………….. 55E. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA………………………. 56F. LISTADO DE EMPRESAS ASEGURADORAS………………………………………………………………. 57
G.MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON ELCOMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL…………………………………………………………. 58
H. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA………………………………………………….. 59
I.MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA A ACTO PÚBLICO APERTURA DEOFERTAS…………………………………………………………………………………………………………. 60
J. MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO………………………………………………………………………... 61K. MODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO………………………………………………………….. 62L. MODELO DE FIANZA LABORAL……………………………………………………………………………. 63M. MODELO DE CONTRATO PRINCIPAL………………………………………………………………………. 64
Pág.: 4/65I. DEFINICIONES.
• PARTICIPANTE(S): significa cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellas
independientemente de su forma de organización, que haya adquirido el Pliego de Condiciones
para participar en el presente Concurso.
• CONTRATO: es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un
servicio o suministro de bienes, incluido el Pedido de Compras.
• LA CONTRATISTA: significa la persona jurídica o la compañía, independientemente de su
forma de organización, que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio, objeto del
contrato una vez adjudicado, sin que medie relación de dependencia.
• FERROMINERA: significa CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
• OFERTA (S): significa aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o
jurídica, cumpliendo con los recaudos exigidos para suministrar un bien, prestar un servicio
o ejecutar una obra.
• OFERENTE(S): significa la persona natural o jurídica, o conjunto de ellas
independientemente de su forma de organización que ha presentado una carta de
manifestación de voluntad de participar o una oferta para el presente Concurso.
• SUPERVISOR: significa la(s) persona(s) representante(s) de FERROMINERA, designado(s)
para ejercer el control, fiscalización (en los casos de adquisición de bienes y prestación de
servicios).
• INGENIERO INSPECTOR: significa el representante de FERROMINERA designado para
ejercer el control y fiscalización de los trabajos que realice LA CONTRATISTA (para los casos
de ejecución de obras).
• INGENIERO RESIDENTE: significa la persona que designa LA CONTRATISTA, para ejercer
el control y fiscalización de los trabajos realizados por LA CONTRATISTA(para los casos de
ejecución de obras).
Pág.: 5/65
II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
• INTRODUCCIÓN.
Las reglas, condiciones y criterios de evaluación, contenidos en el presente Pliego de Condiciones,
constituyen el mecanismo para la contratación objeto de esta modalidad de compra, que se deriven
por gastos de funcionamiento o de inversión requeridos por FERROMINERA.
• LLAMADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, FERROMINERA, hace del conocimiento a las Cooperativas, PyMIS, Empresas o Consorcio
de Empresas legalmente constituidas, que ha decidido iniciar el presente proceso de contratación.
• JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Por el sólo hecho de presentarse al llamado de contratación, realizado por FERROMINERA se
entenderá que el PARTICIPANTE, hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de
someterse a las Leyes y Tribunales del Estado Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela.
• RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE.
Es responsabilidad del PARTICIPANTE examinar todas las instrucciones, formularios, modelos,
anexos, términos y especificaciones contenidos en el presente Pliego de Condiciones. La falta de
presentación de toda la información o documentación requerida en el mismo, podrá constituir causal
de rechazo de la OFERTA.
• COMPUTO DE PLAZOS.
Los plazos establecidos en este Pliego de Condiciones, se computan según lo dispuesto en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
De todos los actos que se realicen con ocasión de este proceso, que no se lleven a cabo en la fecha
programada, FERROMINERA tendrá la potestad de prorrogar los lapsos inicialmente previstos.
• INVITACIONES Y NOTIFICACIONES.
Las invitaciones a que hubiere lugar, se realizarán en forma electrónica en las páginas WEB de
FERROMINERA y del Servicio Nacional de Contrataciones, según lo dispuesto en el Articulo 8 del
Pág.: 6/65Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. Asimismo, toda notificación
que realice FERROMINERA con respecto a la Contratación, se llevará a cabo en forma electrónica y
se publicará en la página WEB de FERROMINERA.
• MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.
La(s) enmienda(s) que se emita(n) formará(n) parte del Pliego de Condiciones y deberá(n) ser
notificadas, por escrito vía correo electrónico , a todos los PARTICIPANTES que hayan adquirido
el derecho de ofertar.
Cuando se hubiese(n) emitido enmienda(s) al Pliego de Condiciones y para dar más tiempo a los
PARTICIPANTES para preparar sus OFERTAS con motivo de dicha(s) enmienda(s),
FERROMINERA podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de documentos y
ofertas.
• TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
FERROMINERA podrá dar por terminado el procedimiento de contratación (Artículo 107 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas). Dicha terminación será notificada a
través de los mismos medios utilizados para el llamado.
• PRÓRROGAS.
Cualquier PARTICIPANTE podrá solicitar por escrito, prórroga para la entrega de documentos y
ofertas, la cual debe estar debidamente justificada y ser solicitada con anticipación de al menos dos
(02) días hábiles antes de la entrega de las OFERTAS y será potestad de FERROMINERA la
aceptación o no de dicha solicitud.
• VISITA TÉCNICA (EN CASO QUE APLIQUE).
El PARTICIPANTE deberá asistir a la visita técnica informativa para la contratación respectiva, en el
día, fecha, hora y lugar señalados en el presente Pliego de Condiciones. Para la misma es
indispensable portar los Equipos de Protección de Seguridad Personal.
En la visita técnica no se podrán hacer modificaciones al Pliego de Condiciones, cualquier duda con
respecto a los aspectos técnicos de la contratación, debe ser consultada por escrito a la Comisión
Permanente de Contrataciones de FERROMINERA.
Pág.: 7/65• VARIACIONES DE PRECIOS.
Todas las variaciones de precio que afecten realmente el valor del servicio, obra o bien que forma
parte del CONTRATO, podrán ser reconocidas y pagadas por FERROMINERA, previa comprobación
directa de la ocurrencia efectiva por parte de LA CONTRATISTA, de las variaciones en relación con el
presupuesto original. En todo caso las variaciones alegadas deberán derivar de hechos posteriores a
la fecha de presentación de la OFERTA y ser por tanto imprevisibles para LA CONTRATISTA para el
momento de elaboración de ésta. Las revisiones de las variaciones de precios se harán cada tres (03)
meses o cuando ocurran eventos que ameriten una revisión de los precios.
FERROMINERA, decidirá el mecanismo de Ajuste de Costos al cual se adaptará para los incrementos
del servicio, obra o bien correspondiente, conforme a los mecanismos establecidos en el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. De la misma forma De la misma forma FERROMINERAFERROMINERA, de, de
acuerdo a sus procedimientos y normas internas, para efectos de reconocimiento y pago de todas lasacuerdo a sus procedimientos y normas internas, para efectos de reconocimiento y pago de todas las
variaciones de precio por comprobación directa podrá exigir cualquier documentación adicional quevariaciones de precio por comprobación directa podrá exigir cualquier documentación adicional que
estime necesaria y realizará, de considerarlo estrictamente imprescindible, las verificaciones de laestime necesaria y realizará, de considerarlo estrictamente imprescindible, las verificaciones de la
documentación presentada. documentación presentada.
• PENALIDADES.
Si LA CONTRATISTA no inicia o termina el servicio u obra, o entrega el bien en el plazo estipulado en
el CONTRATO, incluidas las prórrogas si las hubiere, pagará al órgano o ente contratante, sin
necesidad de requerimiento alguno, una cantidad equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la
cantidad pendiente por entregar del CONTRATO por cada día continuo de retraso en la prestación del
servicio, ejecución de la obra o suministro del bien. Cuando las penalidades superen el quince por
ciento (15%) del monto del CONTRATO, se rescindirá unilateralmente, con la simple notificación a LA
CONTRATISTA, y se ejecutarán las garantías correspondientes.
Pág.: 8/65III. CONDICIONES PARA PARTICIPAR.
1. OBJETO:
Contratar el “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA TORRE DE
TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO, DE CVG FERROMINERA
ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR”, el cual se regirá de acuerdo a los términos y
condiciones establecidos en presente Pliego de Condiciones, en el CONTRATO y en el Pedido de
Compras.
2. ALCANCE:
Comprende el “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA TORRE DE
TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO, DE CVG FERROMINERA
ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR”, en concordancia con lo descrito en el capítulo
IX.- ASPECTOS TÉCNICOS- C.- Especificaciones Técnicas Generales y Detalladas del presente
Pliego de Condiciones.
3. MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:
Conforme a lo establecido en el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, el monto del presupuesto base (calculado en el mes de marzo 2018), es de
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 677.473.500,00) incluyendo los tributos.
Es necesario destacar que este monto es meramente referencial, la desviación de las OFERTAS
presentadas por los interesados no será un criterio excluyente.
4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en el orden indicado, dos (2) copias
nítidas, perfectamente legibles, debidamente identificadas, y encarpetadas.
Pág.: 9/65FERROMINERA, se reserva el derecho de solicitar los originales de la documentación para su
verificación en caso que lo amerite.
Los OFERENTES están obligados a indicar la dirección de correo electrónico donde FERROMINERA,
mediante correspondencia escrita, le hará las notificaciones sobre este proceso.
Así mismo, se reserva el derecho de efectuar el rechazo o descalificación, cuando tenga
conocimiento de la falsedad de la información suministrada.
5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
La documentación que se señala a continuación, deberá dirigirse a la Comisión Permanente de
Contrataciones, en tres (3) sobres cerrados, sellados, contentivos de carpetas separadas, e
identificados así:
SOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTE,SOBRE N°1: DOCUMENTACIÓN DEL PARTICIPANTE,
El cual debe incluir lo siguiente: El cual debe incluir lo siguiente:
Carpeta No. 1: Aspectos Legales
Carpeta No. 2: Aspectos Financieros
Carpeta No.3: Aspectos Técnicos
• Contenido Carpeta No. 1: DOCUMENTACIÓN LEGAL
1.1 Constancia de Inscripción en el Registro de Información Fiscal (R.I.F).
1.2 Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, vigente (articulo 47 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).
1.3.- Certificado de Calificación emitido por el Registro Nacional de Contratistas artículo 48
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas)
1.4.- Certificado de Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
vigente, de conformidad con el decreto Nª 8.921 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma
Parcial de la Ley del Seguro Social.
Pág.: 10/651.5.- Solvencia Laboral, vigente, expedida por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo (Decreto Nº 4.248 que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de
la Solvencia Laboral de los patronos y patronas, incluidas las Asociaciones Cooperativas que
contraten con no asociados, con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los
trabajadores y trabajadoras).
1.6.- Carta de Manifestación de Voluntad y Carta de Autorización: Para participar en el
procedimiento de contratación una persona debidamente autorizada, deberá hacer entrega de una
Carta de Manifestación de Voluntad (ver modelo ANEXO C). Si la persona que consigna la
Manifestación de Voluntad no es la persona que obliga a la empresa, deberá acompañar a la
referida Manifestación, una Carta de Autorización (ver modelo identificado como ANEXO D).
Este es un criterio excluyente en caso de no presentarse.
1.7.- Declaración Jurada de Contratación de Sólo Asociados: Para el caso de las Cooperativas
que tengan previsto la prestación de servicio, ejecución de obra o suministro de bienes sólo con
personal asociado, deben presentar la Declaración Jurada de Contratación de Sólo Asociados,
identificada en este Pliego (ver ANEXO A). Aquellas Cooperativas que consignen esta declaración
jurada, serán eximidas de presentar la Solvencia Laboral, en cumplimiento del Decreto Nº 4.248
Solvencia Laboral.
1.8.- Acta Constitutiva: Las empresas deberán presentar Copia del Acta Constitutiva, Estatutos,
Registro de Comercio y cualquier otro documento que compruebe la existencia jurídica de la
empresa, su domicilio, integración de su capital, nacionalidad de sus socios y las personas
autorizadas legalmente para comprometerla. De lo contrario se le rechazará su
documentación.
1.9.- Documento Consorcial: En el caso de empresas en consorcio, deberán presentar copia del
Documento Consorcial debidamente otorgado y autentificado, donde conste la participación de
cada una de las empresas y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente a
FERROMINERA y a terceros; así como el nombre de la empresa que asumirá la representación
legal (ver modelo ANEXO B).
Si al momento de la revisión de la Documentación Legal, durante el Acto Publico de
Pág.: 11/65Recepción de Documentos y Ofertas, se determina la falta de alguno de los documentos
listados, automáticamente se le notificará al OFERENTE que el resto de las carpetas no
serán revisadas y por lo tanto quedará excluido de participar en este proceso.
Abstenerse de participar aquellas empresas del sector privado que tengan vencida la
Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la Solvencia Laboral y el
Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, o que no estén inscritos
en este último.
Las empresas del estado venezolano quedan exentas solamente de presentar el certificado
de inscripción del Registro Nacional de Contratistas.
• Contenido Carpeta No. 2: DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
2.1. Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo)
correspondientes al ejercicio fiscal 2017 (expresados en moneda a valor constante de acuerdo al
Boletín de Aplicación BA VEN-NIF-2)
2.2 Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo)
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 (expresados en moneda a valor constante y de acuerdo al
Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicados por el Banco Central de Venezuela.
Los Estados Financieros deben cumplir con las siguientes características:
a. Estar elaborados y firmados por un Contador Público Colegiado independiente.
b. Estar auditados por un Contador Público Colegiado independiente de la empresa auditada
(Auditor Externo), Incluyendo el dictamen de auditoría.
Esta información debe venir acompañada con el máximo de detalles o soportes posibles a los
efectos de los análisis pertinentes.
2.3 Aquellas empresas que deseen participar en consorcio, deberán presentar los Estados
Financieros de manera individual, y la evaluación financiera se realizará sobre esta misma base.
Pág.: 12/65La empresa que tenga participación accionaria en otra o tenga el control sobre ésta, y desee
participar de manera conjunta, en procedimientos de contratación de FERROMINERA, deberá
consignar los Estados Financieros Consolidados visados a una misma fecha de corte, elaborado
por un Contador Público Colegiado. Debe incluir dictamen de auditoría.
2.4. Declaración de Impuesto Sobre la Renta Ejercicio Fiscal 2017.
2.5. Ultima declaración de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), correspondiente al año en ejercicio.
2.6. En caso de empresas Subsidiarias, presentar Carta Aval de la casa matriz
• Contenido Carpeta No. 3: ASPECTOS TÉCNICOS
La empresa deberá suministrar información técnica, que permita evaluar todos los factores
considerados en la Matriz de Calificación Técnica de la Empresa (ver IX.- ASPECTOS TÉCNICOS
A.- CALIFICACIÓN TÉCNICA DE EMPRESAS – A.1.- DOCUMENTACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN
TÉCNICA DE LA EMPRESA) que se utilizará en este procedimiento.
SOBRE No. 2: DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS Y COMPROMISO SOCIAL,SOBRE No. 2: DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS Y COMPROMISO SOCIAL,
Debe incluir lo siguiente: Debe incluir lo siguiente:
2.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
De conformidad a lo establecido en los artículos 63, 64, 167 numeral 4 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, las empresas deben presentar una DECLARACIÓN
JURADA (ver ANEXO E), donde indique su compromiso de mantener su OFERTA vigente hasta la
firma del CONTRATO o una Fianza donde la misma deberá estar debidamente notariada y emitida
por un banco o compañía de seguros venezolano, o en su defecto Cheque de Gerencia, a nombre de
CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., por un monto equivalente, al 1,5 % del monto total de la
OFERTA, vigente por lo menos hasta la firma del CONTRATO o del Pedido de Compras.
Dicha fianza deberá incluir mención expresa, de que el fiador renuncia a los beneficios que le
acuerden los artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil y que se elige como domicilio especial
para todos los efectos del contrato de fianza a Ciudad Guayana, estado Bolívar, con exclusión de
Pág.: 13/65cualquier otro. En el caso de que la fianza de contratación, sea otorgada por una empresa de seguros,
ésta deberá estar incluida dentro de las indicadas en la lista anexa (ver ANEXO F).
Las Fianzas o garantía bancaria deben contener:
1.- Identificación y ubicación del banco que emite la garantía y que sirve de FIADOR al OFERENTE.
2.- Identificación de la empresa a la cual afianza (AFIANZADO) y que es la empresa que presenta la
OFERTA para la prestación del servicio, ejecución de obra o suministro de bienes, como ACREEDOR
de esta garantía.
3.- Monto o cantidad a afianzar del 1,5%, del monto estimado en la OFERTA para este proceso.
4.- Identificación del proceso de compras.
5.- Indicación de que el BANCO o FIADOR garantiza que el AFIANZADO firmará el CONTRATO con
el ACREEDOR en caso de que obtenga la adjudicación dentro del plazo indicado en el Pliego de
Condiciones.
6.- La vigencia de la garantía debe cubrir hasta el otorgamiento del CONTRATO o Pedido de
Compras.
2.2. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL,
De conformidad al Art. 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas
que establece “El compromiso de responsabilidad social procederá en caso de ofertas cuyo monto
total, incluidos los tributos, superen las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 UT)” , en virtud
del cual todas las empresas PARTICIPANTES deben cumplir obligatoriamente con un aporte social del
3 % del monto de la contratación. Considerando lo anterior las empresas deberán:
Presentar obligatoriamente una Declaración Jurada del Compromiso de Responsabilidad Social.
En el caso que el OFERENTE omitiera la documentación del compromiso social o que
presentándola incumpliera con el porcentaje mínimo exigido, será objeto de descalificación.
En el caso que sea adjudicado el proceso, se informará a la gerencia general de Desarrollo Endógeno
y al administrador del CONTRATO colocado, a los fines de la asignación, inicio y ejecución del
proyecto social determinado en base a la información de las necesidades del entorno social del ente
contratante antes del cierre administrativo del CONTRATO (ver ANEXO G).
Pág.: 14/65Aquellas empresas PARTICIPANTES que hayan firmado previamente CONTRATO con
FERROMINERA, para la ejecución de obras, prestación de servicios o suministro de bienes,
deberán presentar al momento de la adjudicación o firma del pedido, comunicación emitida por la
gerencia general de Desarrollo Endógeno donde se demuestre la solvencia en el cumplimiento de
este compromiso de responsabilidad social con FERROMINERA.
SOBRE No. 3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICASOBRE No. 3 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
Debe incluir lo siguiente:Debe incluir lo siguiente:
La OFERTA debe ser presentada debidamente sellada y firmada y en cada una de sus páginas por
el (los) representante(s) legal(es) de la empresa PARTICIPANTE, como se indica en el modelo de
carta de presentación de OFERTA (ANEXO H), indicando en la primera página el nombre,
apellido y cédula de identidad del representante legal.
La OFERTA deberá presentarse desglosada, indicando:
Monto del servicio, obra o bienes.
Monto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), en caso que aplique.
Monto total de la OFERTA.
En caso de obras y servicios debe incluir adicionalmente:
Análisis de Precios Unitarios.
Desglose de los Gastos Administrativos.
Desglose del Costo Asociado al Salario (CAS).
Desglose del Valor Agregado Nacional (VAN).
Las empresas deben indicar en su OFERTA que “se obligan expresamente a sostener sus
OFERTAS hasta la firma del CONTRATO o pedido de compras” (Artículo 63 del Decreto número
1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas).
6. CONSULTAS Y ACLARATORIAS:
Ver Cronograma de Eventos (Pág. N.º 2)
Cualquier PARTICIPANTE que necesite alguna aclaratoria con relación al presente Pliego de
Condiciones (Artículos 69 y 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Pág.: 15/65Públicas), podrá solicitarla mediante comunicación por escrito dirigida a FERROMINERA, GERENCIA
DE PROCURA, a través de los correos electrónicos indicados en los Medios de Contactos (Pág. N.º 2).
7.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y OFERTAS
• El primer Acto de Recepción de Documentos consistirá en la entrega de la manifestación de
voluntad, la documentación y OFERTA(S) presentada por los PARTICIPANTES. Dicho acto
finalizará con el anuncio que realizará la Secretaria de la Comisión y no se recibirá ninguna
otra documentación y OFERTA después de ésto. Del Acto se suscribirá un Acta de
Recepción de Documentos. Culminado el Acto Público de Recepción de Documentos, se
procederá inmediatamente con el Acto de Apertura y Análisis de Documentos (Legal,
Técnico y Financiero), de acuerdo al Artículo Número 78 numeral 1 del Decreto N.º 1.399 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
• Oportunamente se le indicará el momento del segundo Acto Público para la Apertura de
OFERTA(S), luego de notificar a los OFERENTES sobre el resultado, podrá(n) asistir si así lo
desea(n), el Representante Legal de la Empresa calificada, o presentar una Carta de
Autorización para asistir a dicho Acto.( ver ANEXO I).
IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
IV.1 CALIFICACIÓN DE EMPRESAS:
La Matriz de Calificación de Empresas resume las evaluaciones legal, técnica y financiera,
realizadas por FERROMINERA.
Los aspectos: legal, técnico y financiero, se evaluarán cada uno con base al cumplimiento o no de
los parámetros exigidos (ver Matriz Consolidada de Calificación de Empresas).
El Análisis Legal: consiste en el examen legal de la documentación presentada por las empresas,
todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas y en el Pliego de
Condiciones. Se evalúa: Cumple o No Cumple.
El Análisis Financiero: se lleva a cabo utilizando el Sistema de Evaluación Financiera de
Empresas (SEFE), el cual se basa en determinar la capacidad real de contratación de cada
empresa, en función de su patrimonio, partiendo del análisis de los Estados Financieros, que a su
Pág.: 16/65vez generan indicadores tales como: Solvencia y Liquidez, Capital de Trabajo, Rentabilidad de
Activos, Rentabilidad Financiera, Endeudamiento y Rotación de Cuentas por Cobrar.
A continuación se presentan los indicadores con la asignación del puntaje:
EMPRESAS
SOLVENCIA
Y
LIQUIDEZ
CAPITAL DE
TRABAJOROA ROE
ENDEUDAMIENTOROTACIÓN
CUENTAS POR
COBRAR
CAPACIDAD DE
CONTRATACION.
PUNT.
FINAL
CONDICIÓN
PTOS 0-20 0-15 0-5 0-5 0-20 0-15 0-20 0-100
El Análisis consiste en determinar la situación económica-financiera que presentan los Estados
Financieros, consignados por las empresas. En éste se hace una revisión y análisis de los Estados
Financieros y Cálculo de los Índices Financieros a utilizar.
El Análisis Técnico: En este aspecto se llevará a cabo una revisión de la Documentación Técnica
de la empresa, evaluando su trayectoria y capacidad en la prestación de servicios, ejecución de
obras o suministro de bienes similares a los requeridos en este Pliego de Condiciones.
La explicación de los parámetros y las puntuaciones considerados para esta evaluación se
encuentran en el IX.- ASPECTOS TÉCNICOS: A.- CALIFICACIÓN TÉCNICA DE EMPRESAS - A.2
MATRIZ DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA.
MATRIZ CONSOLIDADA DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS
FACTORES A EVALUAR CALIFICACIÓN
(CUMPLE O NO CUMPLE)EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
EVALUACIÓN LEGAL:
EVALUACIÓN FINANCIERA:
EVALUACIÓN TÉCNICA:
TOTAL
Calificarán en esta matriz consolidada aquellas empresas que cumplan en el aspecto legal, financiero
y técnico.
IV.2.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
La evaluación técnica y económica de la OFERTA se realizará por separado.
Una vez realizada, se procederá a la evaluación conjunta de las mismas, para lo cual se procederá
conforme a lo previsto en el Artículo Nº 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.
Pág.: 17/65“Para la selección de OFERTAS cuyos precios no superen entre ellas, el cinco por ciento (5%) de la
que resulte mejor evaluada, debe preferirse aquella que en los términos definidos en el Pliego de
Condiciones cumpla con lo siguiente:
1. En la adquisición de bienes, la OFERTA que tenga mayor valor agregado nacional.
2. En la contratación de obras y servicios, la OFERTA que sea presentada por un OFERENTE
cuyo domicilio principal esté en Venezuela, tenga mayor incorporación de partes e insumos
nacionales y mayor participación de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo.
Una vez aplicados los criterios anteriores, si la evaluación arrojare dos o mas OFERTAS con
resultados iguales se preferirá al OFERENTE que tenga mayor participación nacional en su
capital”.
A.- EVALUACIÓN ECONÓMICA
Consiste en revisión, comparación, verificación y análisis de:
• Los montos de las OFERTAS
• Plazo de ejecución de la obra, prestación del servicio o tiempo de entrega de los bienes.
• Precios unitarios listados en los “Cómputos Métricos” que concuerden con los Análisis de
Precios Unitarios correspondientes y que las operaciones algebraicas sean correctas.
• Condiciones de entrega (para el caso de suministro de bienes).
• Comparación de rendimientos (para el caso de prestación de servicios y ejecución de obras).
• Condiciones de Pago.
Los errores aritméticos o disparidades en montos en que se incurra en las OFERTAS se corregirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
UNIDAD: Se tomará en cuenta lo señalado en el formato de cómputos métricos.
CANTIDAD: Se tomará en cuenta lo señalado en las especificaciones detalladas, formato de
cómputos métricos.
PRECIO UNITARIO: Se tomará como válido el determinado por el análisis de precio unitario, sellado y
firmado por el OFERENTE.
Pág.: 18/65PRECIO TOTAL: Cantidad señalada en el formato de cómputos métricos que resulta de multiplicar la
cantidad solicitada por el precio unitario de cada partida.
A.- EVALUACIÓN TÉCNICA
Los parámetros detallados para la evaluación técnica de las OFERTAS, están establecidos en el
capítulo IX.- ASPECTOS TÉCNICOS - B.- EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA
V.- OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
De conformidad a lo establecido en el artículo 109 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, se otorgará la adjudicación a la OFERTA que resulte con la primera opción al
aplicar los criterios de evaluación y cumpla los requisitos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones y que establezca en sus respectivas OFERTAS su Compromiso de Responsabilidad
Social, según lo establecido en este Pliego de Condiciones (Articulo 31 del Decreto 1.399 Con Rango
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial 6.154 del 19 de Noviembre de
2.014).
PARA EL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN Y LA FIRMA DEL
CONTRATO; EL OFERENTE QUE RESULTE FAVORECIDO DEBE TENER VIGENTE:
• SOLVENCIA DEL SEGURO SOCIAL.
• SOLVENCIA LABORAL.
• CARTA DE SOLVENCIA DE EJECUCIÓN DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO ENDÓGENO Y
SOCIAL (EN CASO DE HABER CONTRATADO PREVIAMENTE CON FERROMINERA).
• HABILITACIÓN POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS PARA CELEBRAR
CONTRATOS CON EL ESTADO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 48 DEL DECRETO
1.399 CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
VI. GARANTÍAS Y FIANZAS REQUERIDAS (EN CASO DE ADJUDICACIÓN):
• FIANZA DE ANTICIPO:
De conformidad a lo establecido en el artículo 122 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, LA CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la notificación de adjudicación, una fianza por el cien por ciento (100%) del monto del
Pág.: 19/65anticipo otorgado por FERROMINERA, para garantizar su completa devolución así como su correcto
uso, la cual deberá estar vigente hasta el total reintegro del anticipo a FERROMINERA por parte de
LA CONTRATISTA y el costo de la misma se considera incluido en la OFERTA presentada por ésta.
En caso de que culmine la prestación del servicio, la ejecución de la obra o el suministro de los bienes
y quedare un remanente de anticipo, éste se le descontará de las facturas pendientes por pagar a LA
CONTRATISTA, independientemente del monto. (VER ANEXO J).
En los casos en que la fianza de anticipo no sea consignada en el lapso establecido para la
formalización del CONTRATO, se suscribirá el respectivo CONTRATO, dando inicio al mismo,
pudiendo LA CONTRATISTA consignar posteriormente la fianza de anticipo para que le sea
otorgado.
• FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
LA CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación
de adjudicación, una fianza o garantía bancaria a satisfacción de CVG FERROMINERA ORINOCO,
C.A. equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del CONTRATO, para garantizar el fiel
cumplimiento de acuerdo con las obligaciones estipuladas en los documentos del CONTRATO como
la buena, debida, completa y oportuna ejecución del CONTRATO, conforme a lo dispuesto en este
Pliego de Condiciones (ver modelo ANEXO K).
En caso de existir cambios que incrementen el monto del CONTRATO, LA CONTRATISTA deberá
tramitar ante la Compañía de Seguros y/o Institución Bancaria, los anexos correspondientes que
modifiquen el monto establecido originalmente en la Fianza de Fiel Cumplimiento.
Esta fianza deberá estar vigente desde la fecha de suscripción del CONTRATO hasta la firma del Acta
de Recepción Definitiva del servicio, obra o Acta de Entrega de los bienes (según sea el caso).
En caso de no constituir una fianza o garantía bancaria, LA CONTRATISTA podrá solicitar por escrito
a FERROMINERA previo a la firma del CONTRATO una retención del diez (10%) sobre los pagos
que realice, de conformidad a lo establecido en el Artículo 123 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Contrataciones Públicas (no aplique para suministro de bienes).
Pág.: 20/65 FIANZA LABORAL:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, LA CONTRATISTA deberá presentar
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, una fianza Laboral a
satisfacción de CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., equivalente al diez por ciento (10%) del costo
de la mano de obra, incluida en la estructura de costos de su OFERTA (ver modelo ANEXO L).
En caso de no constituir la fianza, el órgano o ente contratante, establecerá la retención del cinco por
ciento (5%) sobre los pagos que se realicen, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de
la ejecución definitiva del servicio u obra.
Todas las fianzas que LA CONTRATISTA debe presentar a satisfacción de CVG FERROMINERA
ORINOCO, C.A. deben ser otorgadas por una Empresa de Seguros de las indicadas en el
listado determinado en el (ANEXO F), las cuales están aprobadas por la Gerencia de Finanzas
de FERROMINERA.
Para todos los efectos de la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA y las Fianzas, las partes
deben someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Ciudad Guayana, Estado Bolívar.
VII.- CONDICIÓN DE PAGO.
VII.1.- Anticipo: Treinta por ciento (30%)
VII.2.- Forma de Pago: El pago de las facturas se efectuará, en un plazo de quince (15) días
contados a partir de su recepción, en la Oficina de Cuentas por Pagar, del
Departamento de Cuentas por Pagar de la Gerencia de Administración,
ubicada en el Edificio Administrativo II (parte externa lado puerta principal),
de lunes a jueves, en el horario comprendido de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., las
cuales deberán estar debidamente aprobadas por la gerencia usuaria.
Si el OFERENTE presentase en su OFERTA una condición de financiamiento o plazos de cobro de
facturas que difiera del plazo de pago establecido en el apartado VII.2.- Forma de Pago del presente
Pliego de Condiciones, de igual forma FERROMINERA se reserva el derecho de evaluar el mismo de
acuerdo a sus mejores intereses.
Pág.: 21/65VIII.- FACTURAS:
Todas las facturas o recibos emitidos por la empresa que resulte favorecida con la adjudicación del
proceso objeto de este Pliego de Condiciones y del CONTRATO, deberán cumplir con las
disposiciones establecidas en la providencia Nº/SNAT/2011/00071, del 08 de noviembre de 2011,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.795, o la que la
sustituya, siendo los datos correspondientes a FERROMINERA, los siguientes:
Razón Social: CVG Ferrominera Orinoco, C.A. N° de RIF: J-00100542-0Domicilio Fiscal: Av. Vía Caracas- Puerto Ordaz.
IX.- ASPECTOS TÉCNICOS
A.- CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA:
La empresa deberá suministrar información técnica, que permita evaluar todos los factores
considerados en la Matriz de Calificación Técnica de la Empresa, que se utilizará en este
procedimiento, formando parte de la Documentación Técnica de este Pliego.
A.-1 DOCUMENTACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA
1.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: la empresa deberá presentar un listado de los principales
trabajos realizados en los últimos dos (2) años, relacionados al ramo del SERVICIO objeto de éste
proceso de contratación. La información debe presentarse especificando el alcance, monto y empresa
donde prestó el SERVICIO.
2.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS: presentar el listado de los equipos y
herramientas que serán utilizados para la ejecución del SERVICIO. Las herramientas mecánicas y
eléctricas deben estar en buenas condiciones de operación y no presentar fallas que atenten contra la
seguridad de los usuarios ni el personal presente. Debe incluir fotografías a color o catalogo de los
mismos.
3.- PERSONAL: presentar listado y calificación de toda la fuerza laboral (técnico, artesanal y
supervisorio) que tiene la empresa para realiza el SERVICIO objeto de este proceso de Concurso
Abierto, así como constancias que demuestren su experiencia.
Pág.: 22/65A.-2 MATRIZ DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA
El proceso de selección de empresas para la contratación del SERVICIO DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO PARA LA TORRE DE TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO
SAN ISIDRO, DE CVG FERROMINERA ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR, se
llevará a cabo a través de la evaluación de la documentación técnica presentada por cada una de
ellas, tomando como referencia los porcentajes obtenidos de cada uno de los requerimientos técnicos
que conforman la Matriz de Evaluación Técnica.
A continuación, se definen los parámetros y puntuaciones a considerar en la Matriz de Evaluación
Técnica, objeto de este proceso de Concurso Abierto:
1.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN:
Se evaluará la experiencia previa que tiene la empresa en SERVICIOS o trabajos similares. La
puntuación máxima será de treinta y cinco (35) puntos, distribuidos de la siguiente manera:
1.1.- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:
Para este sub-parámetro fue asignado un puntaje máximo de veinte (20) puntos, asignados
como sigue:
Cuadro General 1
1.2.- MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
Se evaluarán las empresas oferentes de acuerdo al promedio de los montos de los tres (03)
trabajos más importantes ejecutados en relación al SERVICIO requerido, con una puntuación
máxima de quince (15) puntos, distribuidos de la siguiente manera:
• Monto Oferente ≥ Monto establecido por FERROMINERA………... 15 pts
• Monto Oferente < Monto establecido por FERROMINERA. Para este caso los puntos se
determinan con la siguiente fórmula:
PC = (PM * MP)
ME
N° de Trabajos PuntajeMayor o igual a 3 trabajos 20Igual a 2 trabajos 15Igual a 1 trabajo 10
Pág.: 23/65Donde,
PC: Puntos a obtener por el oferente.
PM: Puntaje máximo, para este caso veinte (20) puntos.
MP: Monto promedio de los contratos más altos del oferente.
ME: Monto establecido por FERROMINERA, para este caso Bs. 25.789.897,04 este monto
no implica que sea el estimado por FERROMINERA para la realización del
objeto de esta contratación.
2.- DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS:
Mediante este parámetro se evaluará la disponibilidad de vehículos y equipos con los que cuenta la
empresa para ejecutar el SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA TORRE DE
TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO, DE CVG FERROMINERA
ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR.
El valor máximo que una empresa puede obtener por este concepto es de cuarenta y cinco (45)
puntos, distribuidos de la siguiente manera:
Cuadro General 2
Descripción Cantidad Puntuación
1.- VEHÍCULOS
Mayor o igual a 1 4
Mayor o igual a 1 4
2.- HERRAMIENTAS
Mayor o igual a 3 3
Mayor o igual a 3 4
Mayor o igual a 3 4
2.4 Torquímetro Mayor o igual a 1 4
2.5 Escalera Mayor o igual a 1 1
2.6 Andamio Mayor o igual a 1 1
2.7 Teodolito Mayor o igual a 1 4
3.- EQUIPOS
3.1 Máquina de soldar Mayor o igual a 1 4
4.- EQUIPOS DE SEGURIDAD
4.1 Arnés corporal tipo IIIA Mayor o igual a 1 4
4.2 Líneas de vida de acero Mayor o igual a 1 4
4.3 Casco con barboquejo Mayor o igual a 1 4
45
1.1 Vehículo de carga tipo Pick-up o similar
1.2 Vehículo para transporte de personal
2.1 Kit de herramientas para instalaciones eléctricas
2.2 Kit de herramientas de montaje mecánico
2.3 Kit de herramientas para limpieza y pintura de superficies metálicas
Pág.: 24/653.- PERSONAL:
Mediante este parámetro se evaluará la cantidad y experiencia del personal (técnico, supervisorio y
obrero) de la empresa, en función de la experiencia y cantidad de los mismos.
El valor máximo que una empresa puede obtener por este concepto es de veinte (20) puntos,
distribuidos de la siguiente manera:
3.1.- CANTIDAD:
En este factor se califica la empresa de acuerdo al número de trabajadores en su fuerza laboral
para realizar el SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA TORRE DE
TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO, DE CVG FERROMINERA
ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR.
La puntuación máxima asignada a este factor es de dieciséis (16) puntos, según la siguiente
distribución:
Cuadro General 3
3.2.- EXPERIENCIA PROMEDIO:
Este aspecto califica la empresa de acuerdo a la experiencia promedio de su personal para realizar
los trabajos requeridos. El valor máximo que puede obtenerse es de cuatro (04) puntos, distribui-
dos de la siguiente manera:
Personal Cantidad Puntuación
Mayor o igual a 2 2
Ayudante Mayor o igual a 4 2
Instalador electromecánico de 1ra Mayor o igual a 2 3
Chofer de 1ra Mayor o igual a 1 1
Maestro de obras electromecánicas Mayor o igual a 2 2Pintor de 1era Mayor o igual a 1 3Topógrafo Mayor o igual a 1 2
Soldador de 2da Mayor o igual a 1 116
Liniero de 1ra
Pág.: 25/65Cuadro General 4
EL PUNTAJE MÍNIMO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA ES DE SETENTA (≥ 70)
PUNTOS.
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
ASPECTO TÉCNICO PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE PARCIAL
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 20Mayor o igual a 3 trabajos 20Igual a 2 trabajos 15Igual a 1 trabajo 10MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 15Monto oferente mayor o igual al monto establecido 15
PC
DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS 45VEHÍCULOS 8
4Vehículo para transporte de personal 4
HERRAMIENTAS 21
Kit de herramientas para instalaciones eléctricas 3Kit de herramientas de montaje mecánico 4Kit de herramientas para limpieza y pintura de superficies metálicas 4Torquímetro 4Escalera 1Andamio 1Teodolito 4
EQUIPOS 4
Máquina de soldar 4
EQUIPOS DE SEGURIDAD 12
Arnés corporal tipo IIIA 4
Líneas de vida de acero 4
Casco con barboquejo 4PERSONAL 20
CANTIDAD 16Liniero de 1ra 2Ayudante 2Instalador electromecánico de 1ra 3Chofer de 1ra 1Maestro de obras electromecánicas 2Pintor de 1era 3Topógrafo 2Soldador de 2da 1
EXPERIENCIA PROMEDIO 4Mayor o igual a 2 años 4Menor a 2 años 1
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 100
Monto oferente menor al monto establecido. Los puntos se determinan con la siguiente fórmula: PC = (PM*MP)/ME
Vehículo de carga tipo Pick-up o similar
Pág.: 26/65La asignación y distribución de los puntos dentro de cada aspecto: legal, técnico y financiero, se
realizará de acuerdo con lo establecido en la siguiente Matriz de Calificación de Empresas, de la cual
se obtendrá el puntaje definitivo:
MATRIZ CONSOLIDADA DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS
FACTORES A EVALUAR PTOS. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4
Evaluación Legal:10
Cumple 100%
No Cumple 0%Evaluación Financiera:
30
Excelente ≥ 90 pts 100%
Muy Bueno 75-89 75%
Bueno 60-74 pts 50%
No Cumple < 60 pts 0%Evaluación Técnica: 60
Excelente ≥ 90 pts 100%
Bueno 65-89 pts 80%
No Cumple < 70 pts 0%
TOTAL
Calificarán en esta matriz consolidada aquellas empresas que obtengan una sumatoria mayor o igual a
setenta y tres (73) puntos de un total de cien (100) puntos posibles siempre y cuando califiquen en la
parte legal, financiera y técnica.
B.- EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA OFERTA
La evaluación técnica y económica de la oferta se realizará por separado.
Una vez realizada, se procederá a la evaluación conjunta de las mismas, para lo cual, se procederá
conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
Para la selección de ofertas cuyos precios no superen entre ellas, el cinco por ciento (5%) de la que
resulte mejor evaluada, debe preferirse aquella que en los términos definidos en el Pliego de
Condiciones cumpla con lo siguiente:
En la contrataciones de SERVICIOS, la oferta que sea presentada por un OFERENTE cuyo domicilio
principal esté en Venezuela, tenga mayor incorporación de partes e insumos nacionales y mayor
participación de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo. Una vez aplicados los
Pág.: 27/65criterios anteriores, si la evaluación arrojare dos o mas ofertas con resultados iguales se preferirá el
OFERENTE que tenga mayor participación nacional en su capital.
A. CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
La Oferta Técnica se evaluará en función del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
presentadas en el Pliego de Condiciones (VER CAPITULO IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).
B. CALIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS
Consiste en la revisión y comparación de los montos de las ofertas presentadas por los
PARTICIPANTES. Se verifica que los Precios Unitarios listados en los "Cómputos Métricos"
concuerden con los montos totales de cada una de las Partidas del Análisis de Precios Unitarios y que
las operaciones algebraicas sean correctas.
El resultado del análisis de las OFERTAS se presenta en el informe correspondiente. Los errores
aritméticos o disparidades en montos en que se incurra en las OFERTAS se corregirán de acuerdo
con los siguientes criterios:
UNIDAD: Se tomará en cuenta lo señalado en el formato de Cómputos Métricos.
CANTIDAD: Se tomará en cuenta lo señalado en las Especificaciones Técnicas y formato de
Cómputos Métricos.
PRECIO UNITARIO: Se tomará como válido el determinado por el Análisis de Precio Unitario.
PRECIO TOTAL: Cantidad señalada en el formato de Cómputos Métricos que resulta de multiplicar la
cantidad solicitada por el precio unitario de cada renglón.
Sé revisarán las operaciones aritméticas para detectar errores en la OFERTAS, en los Cómputos
Métricos y Análisis de Precios Unitarios; de haber divergencias entre algunos o todos los montos
indicados en los documentos anteriormente señalados, sé tomará el que resulte correcto luego de la
revisión.
Si hay divergencias entre las cantidades requeridas por FERROMINERA y aquellas ofertadas por el
PARTICIPANTE, sé tomarán las establecidas por FERROMINERA.
Pág.: 28/65C.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y DETALLADAS
C.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.
1.1. OBJETIVO:
Estas especificaciones técnicas establecen los requerimientos mínimos para la ejecución de todos y
cada uno de los trabajos incluidos para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA
TORRE DE TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO DE CVG
FERROMINERA ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR”.
1.2. ALCANCE:
El alcance del trabajo objeto de estas especificaciones comprenden el suministro de equipos,
herramientas, materiales y mano de obra especializada en cantidad y calidad suficiente para realizar
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA TORRE DE TELECOMUNICACIÓN DE
LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO DE CVG FERROMINERA ORINOCO EN CIUDAD PIAR,
ESTADO BOLÍVAR”.
El alcance desglosado en estas especificaciones consistirá en:
- Limpieza de la torre.
- Suministro y aplicación de pintura.
- Luces de obstrucción.
- Sistema de puesta a tierra.
- Sistema descarga atmosférica.
- Arreglo de cables en bandejas.
- Verticalidad de la torre.
Es importante mencionar que para cotizar estos trabajos, los PARTICIPANTES deberán realizar una
VISITA TÉCNICA a los sitios de instalación de los equipos y percatarse de las condiciones a las cuales
estará sujeta la ejecución del SERVICIO. La visita será guiada por el Departamento de
Telecomunicaciones de la Gerencia de Telematica de FERROMINERA, el cual se encargará de los
Pág.: 29/65requisitos necesarios, así como de suministrar cualquier otro dato inherente a los trabajos en cuestión.
Por lo tanto, LA CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento de las condiciones de los sitios del
SERVICIO para justificar cualquier falla, error u omisión en la ejecución.
1.3. ANTECEDENTES:
FERROMINERA es la encargada de la operación de extracción del mineral de hierro en Ciudad Piar
en las instalaciones del Cerro Bolívar y San Isidro, por lo cual requiere para realizar sus operaciones
el uso de las telecomunicaciones y dentro del equipamiento se encuentra instaladas varias torres de
comunicaciones con sus respectivas antenas.
Debido a la gran importancia de estas torres de comunicaciones, la empresa desea conocer el estado
de operatividad en que se encuentran las mismas desde el punto de vista estructural, de seguridad,
mantenimiento y otros, ya que a las mismas se le realizó un mantenimiento en el año 2006, a fin de
tomar una decisión que conlleve a un mantenimiento o a reemplazar las estructuras.
1.4. DESCRIPCIÓN:
La Torre de Estación de Radio San Isidro es tipo triangular, tubular de diferentes diámetros que varían
de acuerdo a la sección desde la base hasta la parte superior de 12” ,8” ,6” y 4” respectivamente,
auto-soportada, con separación entre sus vértices de 1,55 m, altura de 16 m, dividida en cuatro (04)
secciones, con cuadros de perfiles de 50x50x6 mm soldados entre sí. Esta torre se encuentra
geográficamente en la parte superior del Cerro San Isidro, área operacional de extracción de mineral
de hierro.
1.5. NORMAS APLICABLES:
Todo diseño, construcción, instalación, mano de obra, equipo y material, deberán cumplir con las
ordenanzas, leyes, reglas y regulaciones aplicables de la República Bolivariana de Venezuela y con la
edición vigente de las siguientes normas y códigos, en todo cuanto ellos tengan aplicación:
• Normas y especificaciones para torres y soportes de acero para antenas de transmisión, de la
CANTV.
Pág.: 30/65• Normas COVENIN: estructuras de acero para edificaciones, proyecto, fabricación y
construcción. COVENIN No. 1618-82.
• ASTM: American Society for Testing Materials.
• ACI: American Concret Institute.
• ANSI: American National Standars Institute.
• AISC: American Institute of Steel Construction.
• FAA: Federal Aviation Administration.
• Normas de señalamiento de obstáculos (M.T.C).
• Ansi-tia 222 g Norma estructural para antenas y estructuras.
• Normas técnicas SSPC-SP1 y SP2.
• COVENIN 200 Código Eléctrico Nacional.
• COVENIN 1756 Edificaciones sismorresistentes.
• Motorola Standards and guidelines for communication sites r56b.
Donde se presenten conflictos entre los requerimientos de las diferentes normas o entre las tales y
estas especificaciones, regirá la más estricta y conservadora. Para cualquier detalle no mencionado
en el diseño o en las normas y códigos anteriores, LA CONTRATISTA podrá utilizar sus propios
procedimientos internos, siempre con la previa aprobación del SUPERVISOR.
1.6. CERTIFICACIONES:
Se requiere que LA CONTRATISTA presente las certificaciones requeridas de acuerdo a la
naturaleza de este trabajo:
Personal requerido CertificacionesSupervisor Certificado de supervisiónTécnico de Seguridad Curso de técnico de seguridadLinieros Curso de altura Instalador Electromecánico de 1a Curso de alturaAyudantes Curso de altura
1.7. CONDICIONES GENERALES:
• Para el ingreso del personal e inicio de las actividades, LA CONTRATISTA deberá cumplir con los
requisitos exigidos en materia de seguridad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su reglamento.
Pág.: 31/65
• LA CONTRATISTA actuará como empresa independiente en la ejecución del SERVICIO a que
se refiere éste Pliego de Condiciones, y en tal carácter suministrará toda la mano de obra necesaria
para la ejecución del mismo, siendo de su cuenta y riesgo las remuneraciones y prestaciones
sociales, seguros, gastos médicos y otros en conexión con su propio personal, exigido por las leyes
de la República Bolivariana de Venezuela. Ni LA CONTRATISTA, ni otra persona empleada por él,
serán considerados como agentes, empleados, obreros o dependientes de FERROMINERA.
• LA CONTRATISTA, proveerá por su cuenta y riesgo todos los equipos, herramientas y materiales
necesarios para la ejecución cabal del SERVICIO. Todos los trabajos aquí especificados se
llevaran a cabo con personal competente y especializado en su respectiva área.
• LA CONTRATISTA deberá aplicar las reglas de seguridad e higiene industrial que establece las
normas legales para este tipo de trabajo, así como las establecidas por FERROMINERA para su
personal que realice el mismo tipo de trabajo. En consecuencia, es obligación del LA
CONTRATISTA dotar a su personal de todos los implementos de seguridad requeridos para el
cumplimiento de sus labores.
• LA CONTRATISTA obtendrá las autorizaciones, permisos y licencias exigidas por las leyes,
decretos, reglamentos y ordenanzas, para la lícita realización del trabajo objeto de este SERVICIO.
• LA CONTRATISTA no traspasará ni cederá la ejecución parcial o total del SERVICIO, sin la
previa autorización escrita de FERROMINERA. El incumplimiento de esta condición dará derecho a
FERROMINERA de rescindir del CONTRATO unilateralmente, mediante una simple comunicación
escrita dada a LA CONTRATISTA sin que este pueda pretender indemnización alguna.
• LA CONTRATISTA debe presentar a FERROMINERA dentro de los tres (3) días continuos
siguientes a la fecha de inicio del trabajo, la constancia de inscripción en el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales del personal a utilizar y FERROMINERA no procesará pago alguno hasta
tanto no se cumpla este requisito.
Pág.: 32/65• Es entendido y convenido que LA CONTRATISTA ha examinado cuidadosamente cada uno de
los parámetros indicados en estas especificaciones y las presentes condiciones del SERVICIO, y
que será su obligación estar plenamente informado respecto a las condiciones del mismo.
2. RESPONSABILIDADES GENERALES.
2.1. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LA CONTRATISTA.
UBICACIÓN DONDE SE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD:
Esta torre se encuentra geográficamente en la parte superior del Cerro San Isidro, área operacional de
extracción de mineral de hierro.
• VISITA TÉCNICA PREVIA:
LA CONTRATISTA deberá constatar las condiciones a las cuales estará sujeta la ejecución de los
trabajos contemplados en estas especificaciones.
Concluida la visita se efectuará una reunión donde se aclarará cualquier duda que tengan los
PARTICIPANTES en cuanto a las condiciones de los trabajos a ejecutar.
Se realizará una minuta de esta reunión la cual será firmada por los asistentes y su contenido formará
parte integral de estas especificaciones.
• INSTALACIONES PROVISIONALES:
LA CONTRATISTA necesita acondicionar el espacio físico suministrado para la ejecución del
SERVICIO, señalando si es necesaria la instalación de baños, comedores, vestuarios, entre otros,
para asegurar de proveer a su personal de los servicios básicos. Debe colocarse explícitamente la
ubicación y condiciones del área.
Queda a cargo LA CONTRATISTA el mantenimiento, orden y limpieza de las áreas asignadas.
Pág.: 33/652.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
La duración de este SERVICIO es de dos (02) meses (40 días hábiles), contados a partir de la fecha
de la firma del Acta de Inicio del SERVICIO, la cual se suscribirá dentro de los diez (10) días
calendario después de la firma del contrato principal.
LA CONTRATISTA debe trabajar en horario de acuerdo con las exigencias de FERROMINERA.
Si el OFERENTE presentase un PLAZO DE EJECUCIÓN que difiera de las condiciones establecidas
en el presente pliego, de igual forma FERROMINERA se reserva el derecho de evaluar la misma de
acuerdo a sus intereses.
• JORNADA DE TRABAJO:
LA CONTRATISTA indicará la jornada de trabajo para la ejecución del SERVICIO. Se define como
horario de trabajo normal: de lunes a viernes de 7:00 AM hasta 3:00 PM.
• PERÍODO DE GARANTÍA:
Todos los trabajos realizados serán garantizados por LA CONTRATISTA por un periodo de tres (03)
meses, contados a partir de la aceptación de los trabajos por parte de FERROMINERA en el Acta de
Recepción Provisional del SERVICIO. Cualquier falla que pudieran presentar los equipos intervenidos,
dentro de las condiciones de uso previstas, ya sea por el material empleado, mano de obra o ejecución
defectuosa, será reparada antes de una semana después de su notificación a LA CONTRATISTA.
Esta reparación será por cuenta de LA CONTRATISTA y se ajustará a lo establecido en estas
especificaciones. LA CONTRATISTA deberá emitir un certificado de garantía por todos los trabajos
realizados.
• ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Para iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA deberá firmar el Acta de Inicio y al finalizar la ejecución
de los trabajos el Acta de Terminación. Posteriormente al cumplirse la totalidad del SERVICIO
solicitado por FERROMINERA se firmará el Acta de Recepción Provisional. A partir de este momento
la garantía establecida entrará en vigencia. Después de vencida la garantía LA CONTRATISTA
deberá firmar el Acta de Recepción Definitiva.
Pág.: 34/65
• CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO:
DESVIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES:
El PARTICIPANTE deberá indicar en un documento que se titule como “Desviaciones de las
Especificaciones” cualquier desviación o diferencia de su oferta con las especificaciones y demás
documentos relativos a esta especificación técnica. Deberá especificar con claridad con que cláusulas
difiere su OFERTA en forma parcial o total. De no hacerlo así, específicamente se entenderá que
acepta todas las cláusulas tal y como aparecen en las especificaciones y demás documentos.
PERSONAL ESPECIALIZADO:
LA CONTRATISTA deberá garantizar que posee personal técnico especializado en el dominio de las
especialidades involucradas en el trabajo a realizar.
• ACEPTACIÓN DEL SERVICIO:
La ejecución y aceptación del SERVICIO estará sujeta a la inspección y fiscalización por parte del
representante designado por FERROMINERA, a fin de asegurar su estricto cumplimiento.
La presencia del representante de FERROMINERA durante la ejecución del SERVICIO por LA
CONTRATISTA, no relevará a éste último en ningún caso, ni en ningún modo, de su responsabilidad
por la debida ejecución de los mismos.
El representante de FERROMINERA no podrá ordenar trabajos distintos o adicionales a los
contemplados en el CONTRATO, salvo en caso de emergencia o por instrucción expresa de
FERROMINERA, en cuyo caso deberá ser confirmado por escrito LA CONTRATISTA, en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles.
• RESPONSABILIDAD DE FERROMINERA:
- Proporcionar el sitio del SERVICIO y acceso hasta las vías actuales.
Pág.: 35/65
- Proveer en las inmediaciones de los servicios, espacios para almacenamiento a la intemperie, para
oficina, depósito de LA CONTRATISTA y demás servicios de electricidad y de agua que fuesen
necesarios para la buena marcha del SERVICIO.
- Suministrar todos los permisos necesarios de construcción que puedan ser requeridos por el Estado
Bolívar o la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
- Suministrar los equipos y materiales indicados en estas especificaciones, cuando se indique que
deben ser suplidos por FERROMINERA.
• RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:
- Suministrar toda la supervisión, herramientas, materiales, artefactos, equipo, mano de obra que
puedan ser necesarios para la ejecución completa del SERVICIO.
- Pagar todos los gastos de viaje, sueldos, salarios, seguros, gastos médicos y todos los otros gastos
en conexión con su propio personal, exigidos por las leyes del Estado Bolívar y/o la REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
- Suministrar transporte, carga y descarga de los equipos necesarios para la obra o servicio, suplido
por FERROMINERA en caso de que así se requiera y especifique.
- Suministrar y mantener oficinas, cobertizos para almacenajes y herramientas completas con sus
instalaciones eléctricas y sanitarias que puedan ser requeridas para su propio uso.
- Ejecutar todos los trabajos de Ingeniería en el terreno, requeridos por este contrato y de acuerdo a
los dibujos, especificaciones y requerimientos del INSPECTOR.
- LA CONTRATISTA designará un Ingeniero Residente de acuerdo a lo establecido en el artículo 114
de la Ley de Contrataciones Públicas, quien se entenderá con el responsable designado por
Ferrominera, para lo referente a este contrato, y la ejecución del SERVICIO.
Pág.: 36/65- LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos de la República Bolivariana de
Venezuela, específicamente con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional para sus
trabajadores como las normativas ambientales que apliquen al presente contrato, para garantizar la
buena marcha del trabajo.
C.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
1. CONDICIONES AMBIENTALES:
Todos los materiales deberán ser tropicalizados a fin de protegerlos contra la acción de hongos,
parásitos y polvos corrosivos. Y deberán ser diseñados para operación bajo las siguientes condiciones
ambientales propias de la zona donde se realizará el SERVICIO. Los trabajadores deberán ser
protegidos con implementos de seguridad para estas condiciones ambientales.
Altitud Mín. m.s.n.m 1893
Temperatura Mín. °C 20Máx. °C 36
Micro-clima ---Ambiente con contaminación,
calurosoHumedad relativa ---- Máx. 100 % - Promedio 75%
Zona sísmica Covenin 1756 1
2. LIMPIEZA DE LA TORRE.
2.1. PARTIDA 10: RASPADO DE TODA LA SUPERFICIE.
Realizar un raspado completo de todas las partes: montantes, horizontales, diagonales, bajantes,
soportes, escalera de acceso, bases soportes de las antenas, base de pararrayo, incluyendo los
tornillos y cualquier elemento metálico que se encuentre en la torre. Para esto LA CONTRATISTA
procederá a raspar completamente la pintura anterior utilizando herramientas manuales como cepillo
de alambre, estopa de alambre, que permita arrancar la pintura adherida.
Luego de la primera limpieza con cepillo, se procederá a lijar el óxido que se encuentra a lo largo de
toda la estructura. Para esto utilizará lija 80 y en aquellos casos que el óxido no se remueva se
utilizará una lijadora eléctrica o un esmeril pequeño.
La superficie a limpiar será de 150 M2 .
Pág.: 37/65LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para el raspado de la superficie, cepillo de
alambre, lijadora eléctrica, esmeril.
LA CONTRATISTA, proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 1ERA 1
Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura
Condición Requisitos Normativa
Trabajos en altura
- Aterramiento de estructuras metálicas
(andamios, burro, pasarelas, entre otras).
- Escaleras que cumplan con las
especificaciones para trabajos en altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con
doble eslinga por trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la
capacidad a soportar.
Reglamento de las
Condiciones de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
Título 1, Capitulo 1, 2 y 3.
Medida y forma de pago: La medida de pago será metro cuadrado (M2) y en ella se incluirá la mano
de obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
2.2. PARTIDA 20: LAVADO DE TODA LA SUPERFICIE
Las superficies deben limpiarse con detergente en polvo industrial y lavarse cuidadosamente con
agua mientras se cepilla con cepillos no metálicos. Si queda aceite o grasa, debe realizarse un nuevo
lavado. Se deben lavar completamente todas las partes: montantes, horizontales, diagonales,
bajantes, soportes, cable de tierra, escalera de acceso, bases soportes de las antenas, base de
Pág.: 38/65pararrayo, alimentación de la luces de obstrucción, incluyendo los tornillos y cualquier elemento
metálico.
La superficie a lavar es de 150 M2.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para el lavado de la superficie, cepillos de alambre,
estopa de alambre.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Trabajos en altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios, burro,
pasarelas, entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para
trabajos en altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con doble eslinga
por altura trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a
soportar.
Reglamento de
las Condiciones
de Higiene y
Seguridad en el
Trabajo. Título 1,
Capitulo 1, 2 y 3.
Medida y forma de pago: La medida de pago será metro cuadrado (m2) y en ella se incluirá la mano
de obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
Pág.: 39/652.3. PARTIDA 30: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA.
El contratista suministrará tornillos SAE G5 para las uniones con sus respectivas tuercas y arandelas
en los elementos que requieran cambios de tornillos El diámetro mínimo de los tornillos será de 13mm
(1 /2").
Para los efectos de verificación por parte de FERROMINERA del apriete máximo de los tornillos, LA
CONTRATISTA mantendrá en el sitio de la obra una tabla de apriete recomendada por el fabricante (la
cual es propia de cada marca), de acuerdo con el grado de dureza de los tornillos, el tipo de rosca,
material de fabricación y tensión mínima, así como las variaciones del torque según la condición de
lubricación (si fuere el caso).
Este renglón no se especifica por calibre debido a que al ser extraídos los tornillos existentes, muy
probablemente la rosca del agujero deberá ser rectificada o barrenada cuidadosamente y el tornillo a
colocar debe ser seleccionado adecuado al nuevo diámetro del agujero.
El largo de los tornillos será tal que permita pasar íntegramente por el agujero sin que quede rosca o
filete del tornillo en esta parte, luego pasar íntegramente la tuerca y sobresalir de mínimo 6,4 a 10
mm de la rosca.
Las cantidades de tornillos, tuercas y arandelas independientes del calibre serán 20 Kg.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para la instalación de los tornillos de las piezas,
incluyendo un torquímetro.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
Pág.: 40/65Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Trabajos en altura
- Aterramiento de estructuras metálicas
(andamios, burro, pasarelas, entre otras) y otros
según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las
especificaciones para trabajos en altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con
doble eslinga por altura trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la
capacidad a soportar.
Reglamento de las
Condiciones de Higiene
y Seguridad en el
Trabajo. Título 1,
Capitulo 1, 2 y 3.
Medida y forma de pago: La medida de pago será por kilogramos (kg) y en ella se incluirá la mano de
obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA.
3.1. PARTIDA 40: PINTURA DE IMPRIMACIÓN O FONDO O RECUBRIMIENTO BASE.
Se deben pintar completamente todas las partes: montantes, horizontales, diagonales, bajantes,
soportes, escalera de acceso, bases soportes de las antenas, base de pararrayo, incluyendo los
tornillos y cualquier elemento metálico
La torre deberá ser pintada utilizando pintura de imprimación o fondo, tipo FONDO EPOXI POLIAMIDA
191 - 47%, con espesor mínimo de película seca de 4 mils de espesor. Para este tipo de fondo se
deben aplicar tantas manos de pintura como sea necesario hasta alcanzar el espesor deseado.
El área a pintar estimada es de 150 M2.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para la aplicación del fondo.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
Pág.: 41/65DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
PINTOR 2AYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos. Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Trabajos en altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios, burro,
pasarelas, entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para
trabajos en altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con doble eslinga
por altura trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a
soportar.
Reglamento de
las Condiciones
de Higiene y
Seguridad en el
Trabajo. Título 1,
Capitulo 1, 2 y 3.
Medida y forma de pago: La medida de pago será por metros cuadrados (m2) y en ella se incluirá la
mano de obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3.2. PARTIDAS 50 Y 60: PINTURA DE ACABADO BLANCO Y ROJO.
Se deben pintar completamente todas las partes: montantes, horizontales, diagonales, bajantes,
soportes, escalera de acceso, bases soportes de las antenas, base de pararrayo, incluyendo los
tornillos y cualquier elemento metálico
La pintura de acabado deberá ser tipo poliuretano alifático (con un mínimo de 90% de sólidos pos
volumen) con resistencia, con espesor mínimo de 3 mils de espesor. Se deberán aplicar tantas
manos de pintura como sea necesario para alcanzar el espesor deseado y se debe dejar por lo
Pág.: 42/65menos cuatro horas entre la aplicación de cada mano. Es de aclarar que cada fabricante de pintura
tiene su ficha técnica donde se aclara su modo de aplicación, tiempo de secado y espesor de la
pintura en seco por mano.
La torre será pintada totalmente desde la base hasta el tope, en dos colores Rojo RAL 3020 y Blanco
RAL 9003. Según las normas aeronáuticas toda torre de comunicación debe ser pintada en siete (7)
tramos independientemente de la altura, comenzando siempre por rojo en la parte inferior, luego
blanco alternado los colores. Por ser una torre de 16m de altura deberán ser los tramos de 2,28m.
Las cantidades a pintar son 150 M2 para una sola mano de pintura; 64,50 M2 de pintura color Blanco
RAL 9003 y 85,50 m2 de pintura color Rojo RAL 3020. Se deberán aplicar tantas manos de pintura
de cada color como sea necesario para alcanzar el espesor deseado.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para la aplicación de la pintura.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADPINTOR 2AYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos. Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condicion Requisitos Normativa
Trabajos en altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios, burro,
pasarelas, entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para
trabajos een altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con doble eslinga
por altura trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a
soportar.
Reglamento de
las Condiciones
de Higiene y
Seguridad en el
Trabajo. Título 1,
Capitulo 1, 2 y 3.
Pág.: 43/65Medida y forma de pago: La medida de pago será por metros cuadrados (m2) y en ella se incluirá la
mano de obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3.3. PARTIDA 70: LUCES DE OBSTRUCCIÓN.
LA CONTRATISTA deberá cotizar el suministro e instalación de un sistema de Iluminación y
señalización ubicadas en la parte superior. El sistema contará como mínimo de dos faros de 100 W
(intermitente y rojo) de 220 volts, cable THW N° 14 , tubería galvanizada de 1”, soportes de fijación,
amarres cada sección de la torre y una caja de control, sistema de encendido con su respectiva
fotocélula.
El circuito de alimentación para el faro se extiende desde el tablero de distribución. El circuito es
independiente y debe contar con una caja de paso metálica donde se requiera, de 10 x 10 cm.
La cantidad a suministrar e instalar es una (1) unidad.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para el montaje de las luces de obstrucción.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1
SISTEMA DE BALIZAMIENTO
PARA TORRES HASTA 45 MTS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADLámpara de obstrucción
doblecu 1
Relé de transferencia cu 1
Célula fotoeléctrica cu 1
Base para célulafotoeléctrica
cu 1
Caja condulet L cu 1
Tubo conduit 1" cu 30
Cable TW Nº 14 mts. 100
Bombillos de largaduración
cu 2
Ángulos de fijación de15 cm para el tubo
conduit con su respectivaabrazadera
cu 10
Pág.: 44/65LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Trabajos en
altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios,
burro, pasarelas, entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para
trabajos en altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A.y con doble
eslinga por altura trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a
soportar.
Reglamento de las
Condiciones de
Higiene y Seguridad
en el Trabajo. Título
1, Capitulo 1, 2 y 3.
Medida y forma de pago: La medida de pago será por unidad (und) y en ella se incluirá la mano de
obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3.4. PARTIDA 80: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Para el Sistema de Puesta a Tierra LA CONTRATISTA deberá colocar los tornillos soldados en la
base de los montantes para conectar el sistema de tierra a la torre, a la altura que corresponda según
el alcance del cable que viene de la tierra.
Este renglón se cotizará por unidad siendo la cantidad una (1).
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores y máquina de soldar para la instalación de los
tornillos.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2
Pág.: 45/65INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
Medida y forma de pago: La medida de pago será por unidad (und) y en ella se incluirá la mano de
obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3.5. PARTIDA 90: SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
Este renglón incluye la limpieza con herramientas manuales del cable de tierra que va desde el suelo
hasta el pararrayo, limpieza del elemento de fijación a la torre y sustitución de la tornillería existente.
LA CONTRATISTA deberá suministrar los elementos de fijación del cable a la torre, consistentes en
aisladores de baja tensión de resina con base omega de aluminio y conector ks26 en baño de cobre
para cable 4/0 o similar.
La cantidad a suministrar son ocho (8) unidades.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para el desmontaje de las piezas
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Pág.: 46/65
Trabajos en
altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios, burro,
pasarelas, entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para trabajos
een altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con doble eslinga por
altura trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a
soportar.
Reglamento de
las Condiciones
de Higiene y
Seguridad en el
Trabajo. Título
1, Capitulo 1, 2
y 3.
Medida y forma de pago: Como medida de pago será por unidad (und) y en ella se incluirá la mano
de obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3.6. PARTIDA 100: ARREGLO DE CABLES EN BANDEJAS.
Para llevar a cabo estos trabajos, LA CONTRATISTA deberá suministrar tres (3) tramos de bandeja
portacables ya que la existente presenta un estado de alta corrosión, según se indica a continuación:
- Un (1) tramo de bandeja portacable en acero galvanizado curva vertical 90º interna, tipo escalera, de
1,5 de espesor de 60 cm de ancho.
- Dos (2) tramos de bandejas portacables en acero galvanizado recta, tipo escalera, de 1,5 de
espesor de 60 cm, modelo GEDISA HCLN 1060.
La bandeja curva deberá ser soportada a través de soporte que va desde el piso a una altura de
aproximadamente 2,5 mts., fijada al piso con anclajes de ½” Estas medidas deberán ser confirmadas
por LA CONTRATISTA.
Una vez instaladas las estructuras antes indicadas, se deberán alinear y fijar los conductores
existentes a la bandeja de portacables, desde la salida de la caseta hasta la base de la torre,
utilizando para ello sujetadores de plástico. A tal fin, LA CONTRATISTA suministrará doscientos (200)
sujetadores de plástico color negro, resistentes a la luz ultravioleta.
Pág.: 47/65Se colocarán nuevos elementos de fijación para los conductores a los travesaños de la torre. Estos
elementos de fijación se colocarán a lo largo de la torre, a una distancia máxima de 1,5 mts,
conformados por soportes tipo unitrust de 2" de ancho, 8 mm, con su respectivo tornillo de ½”, tuerca
y arandela de presión, así como abrazaderas morochas de 2” como elemento de fijación de los
cables.
LA CONTRATISTA tomará las previsiones durante el proceso de alineación y fijación de los cables a
fin de no sobrepasar los radios mínimos de curvatura recomendados por los fabricantes ni generar
cualquier tipo de esfuerzo o torsión, o daños en el revestimiento, que pueda afectar la capacidad de
transmisión de los mismos.
Este renglón se cotizara en una (1) unidad.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para el montaje de las piezas.
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 2INSTALADOR ELECTROMECANICO DE 1a 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 2CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos.
Estos trabajos se desarrollarán en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Trabajos
en altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios, burro,
pasarelas, entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para trabajos
een altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con doble eslinga por altura
trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a soportar.
Reglamento de las
Condiciones de
Higiene y
Seguridad en el
Trabajo. Título 1,
Capitulo 1, 2 y 3.
Pág.: 48/65Medida y forma de pago: La medida de pago será por pieza (pz) y en ella se incluirá la mano de
obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
3.7. PARTIDA 110: VERTICALIDAD DE LA TORRE.
LA CONTRATISTA verificará la verticalidad de la torre. Esto deberá realizarse con un equipo
topográfico y aplicando la norma ANSI-TIA 222 G Norma Estructural para Antenas y Estructuras (En el
Anexo 1 se presenta el formato a llenar).
La norma en telecomunicaciones indica que la deflexión máxima permisible para esta torre de 16 m
es de 4 cm según la norma ANSI-TIA 222 G.
La medición a realizar será cotizada por la cantidad de una (1) unidad.
LA CONTRATISTA utilizará herramientas menores para el realizar las mediciones necesarias
LA CONTRATISTA debe conformar una cuadrilla base:
DESCRIPCIÓN CANTIDADAYUDANTE 1TOPOGRAFO 1MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 1LINIERO DE 1ERA 1CHOFER DE 3ERA 1
LA CONTRATISTA proveerá a su personal de todo el equipamiento de seguridad requerido para
realizar los trabajos. Estos trabajos se desarrollaran en altura, hasta 16 m.
Requisitos para trabajos en altura:
Condición Requisitos Normativa
Trabajos en
altura
- Aterramiento de estructuras metálicas (andamios, burro, pasarelas,
entre otras) y otros según el RCHS.
- Escaleras que cumplan con las especificaciones para trabajos en
altura.
- Dotación de arnés corporal tipo III A y con doble eslinga por altura
trabajador.
- Líneas de vida de acero, guayas según la capacidad a soportar.
Reglamento de
las Condiciones
de Higiene y
Seguridad en el
Trabajo. Título 1,
Capitulo 1, 2 y 3.
Pág.: 49/65Medida y forma de pago: La medida de pago será por unidad (und) y en ella se incluirá la mano de
obra, equipos, herramientas, consumibles y otros necesarios para la ejecución del trabajo.
4. ESTIMACIÓN POR RENGLONES
REPARACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RADIO SAN ISIDRO
DE FERROMINERA ORINOCO EN CIUDAD PIAR, ESTADO BOLÍVAR.
RENGLÓN CANT. UNID. DESCRIPCIÓN CÓDIGOPRECIO
UNITARIOPRECIOTOTAL
01 150 M2RASPADO DE TODA LA SUPERFICIE DE ACUERDOCON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
02 150 M2LAVADO DE TODA LA SUPERFICIE DE ACUERDOCON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
03 20 KGSSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA DEACUERDO CON LO INDICADO EN LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
04 300 M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEIMPRIMACIÓN O FONDO O RECUBRIMIENTO BASEDE ACUERDO CON LO INDICADO EN LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
05 257,14 M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPINTURA DE ACABADO BLANCO DE ACUERDO CONLO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
06 342,85 M2SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEACABADO ROJO DE ACUERDO CON LO INDICADOEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
07 1 UNDSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DELUCES DE OBSTRUCCIÓN DE ACUERDO CON LOINDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
08 3 UNDSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DEPUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LO INDICADOEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
09 1 UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DEPROTECCIÓN CONTRA DESCARGASATMOSFÉRICAS DE ACUERDO CON LO INDICADOEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
10 1 UNDARREGLO DE CABLES EN BANDEJAS DE ACUERDOCON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
11 1 UNDREVISIÓN Y AJUSTE DE LA VERTICALIDAD DE LATORRE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pág.: 50/65
D.- CÓMPUTOS MÉTRICOS
Pág.: 51/65
X.- ANEXOS: LOS SIGUIENTES FORMATOS SON REFERENCIALES. NO DEBEN UTILIZARSE LASIMÁGENES DE IDENTIDAD DE CVG FERROMINERA ORINOCO Y LA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA DE
VENEZUELA.
ANEXO A
DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE SÓLO ASOCIADOS
(Aplica sólo a Asociaciones Cooperativas)
Yo, ( indicar nombre y apellido ), mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº ______________, de nacionalidad
______________, domiciliado en _____________, en mi carácter de representante legal de la (indicar el nombre de la
empresa), que los efectos de dar cumplimiento con el Articulo 33 de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, declaro
que la totalidad de los trabajos aquí ofertados, serán realizados directamente por los miembros asociados que a
continuación se mencionan, y que en ningún caso estaré realizando contrataciones de no asociados. En consecuencia los
asociados abajo firmantes declaran que efectuarán el trabajo referente al proceso Nº ________, durante el periodo que va
a durar la ejecución de la obra o servicio.
NOMBRE DEL ASOCIADOCEDULA DE
IDENTIDADFIRMA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE
ESTARÁ REALIZANDO
Asimismo, yo ____________________________, Cedula de Identidad ____________________ en mi carácter de
representante de la Asociación Cooperativa ___________________ autorizo a CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., o
a quien ésta designe, a practicar las auditorias necesarias, antes, durante o posterior a la ejecución de los trabajos
ofertados, para verificar la veracidad de la información suministrada en esta Declaración Jurada, y en el caso que se
detecte el suministro de información falsa, proceda a con la descalificación legal de la oferta conforme a lo establecido
en el punto “CONDICIONES GENERALES” de este Pliego de Condiciones, o solicitar la suspensión de la ejecución de los
trabajos si éstos no han sido concluidos, y tomar las Acciones legales que corresponda, además de solicitar a la
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOP) y al Servicio Nacional de Contratistas (SNC) la suspensión de
la Asociación Cooperativa que represento, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contrataciones Públicas y
articulo 95 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativa
En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los ___________ días del mes
de ________________ del año ____.
_____________________________________________________________________________________
Nombre y apellido del socio, asociado o accionista identificado en el encabezado de esta exposición
Pág.: 52/65Firma del socio, asociado o accionista identificado en el encabezado de esta exposición.
ANEXO B
MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL
Entre la compañía………………………. (a continuación mencionar datos de Registro eidentificación de la empresa), representada por (identificar a la persona representantelegal de la empresa), debidamente facultado por (en el caso de ser un apoderadomencionar todos los datos del poder y su legalización; si se trata de un funcionario de laempresa, señalar en virtud de cual instrumento: Resolución de Junta Directiva; EstatutosSociales, etc., está facultado para ejercer la representación de la compañía); la compañía…………….. (repetir el proceso de identificación como se señala supra para cada una delas empresas consorciadas), se ha convenido en constituir, como en efecto por esteDocumento se constituye, una asociación temporal bajo el régimen de consorcio, el cualse rige por las siguientes cláusulas.
CLAUSULA PRIMERA
Para los efectos de identificación el consorcio ahora constituido se denominará así:Consorcio…………………………………………..…
El consorcio mantendrá sus oficinas en Ciudad Guayana, con exclusión de cualquier otro.
CLAUSULA SEGUNDA
Las partes arriba mencionadas constituyen una asociación de empresas en régimen deconsorcio para la realización para CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. de (Indicar si esObra, Servicio o Suministro y el objeto del CONTRATO).
CLAUSULA TERCERA
La responsabilidad de las empresas integrantes del consorcio frente a la CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A. y a terceros, en todo lo relacionado con la prestación delservicio, será solidaria e ilimitada. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada, correlativa alobjeto del consorcio, se refiere a prestación del Servicio, al cumplimiento de lascondiciones del CONTRATO, a la responsabilidad patronal, a sus relaciones frente aterceros y a las demás obligaciones contractuales derivadas del citado CONTRATO.
Este consorcio continuará vigente hasta la total culminación de (Indicar: la Obra, Servicioo Suministro) para el cual se establece y no finalizará hasta que no se haya efectuado laliquidación definitiva de todas sus cuentas, diferencias y litigios, tanto con la CVGFERROMINERA ORINOCO, C.A., como con terceras personas, si fuere el caso y que tenganrelación directa o indirecta con el CONTRATO Principal del Suministro y con lossuplementos del mismo.
Pág.: 53/65CLAUSULA CUARTA
Este consorcio constituye un CONTRATO de carácter irrevocable e irretractable, nopudiendo ser desconocido o disuelto por ninguna de las consorciadas durante el plazoprevisto en la Cláusula anterior.
CLAUSULA QUINTA
La participación de las empresas integrantes del consorcio en la prestación del servicioobjeto del CONTRATO (Indicar el N°) será la siguiente: (describir detalladamente lasactividades a ser desarrolladas por cada una de las empresas integrantes del consorciopara cumplir con el alcance de el CONTRATO descrito en la Cláusula Segunda del presenteDocumento e indicar el porcentaje en función del precio total).
CLAUSULA SEXTA
La empresa (Nombre de la empresa) asumirá la representación del consorcio ante todas lasautoridades y representantes de CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., y en general, antetodas las autoridades o representantes de la Administración Pública Venezolana, y demásterceros, para los efectos de la prestación del servicio adjudicado, antes identificada. Dichaempresa designará el representante, con facultad para comprometer al consorcio frente aCVG FERROMINERA ORINOCO, C.A., previa aprobación de las otras empresas queconforman el consorcio para lo cual otorgarán los poderes de representacióncorrespondientes, de acuerdo con sus Documentos Sociales.
Se hacen……………..ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudadde………………….., a los…………….
NOTA: Las Cláusulas aquí definidas son las consideradas fundamentales y por endede necesaria incorporación en el texto del Documento Consorcial.
Pág.: 54/65ANEXO C
MODELO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: Identificación del Proceso.
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter derepresentante legal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombrede la empresa), debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha________, bajo el número _______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad departicipar en el proceso de contratación (indicar tipo de contratación, el número delproceso y nombre del proyecto, tal como se indica en la invitación a participar).
Sin más que hacer referencia,
Firma y Nombre.
Representante Legal de la empresa
Pág.: 55/65ANEXO D
MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: Identificación del Proceso.
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter derepresentante legal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombrede la empresa), debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha________, bajo el número _______, Tomo _______, manifestamos nuestra voluntad departicipar en el proceso de contratación (indicar tipo de contratación, el número delproceso y nombre del proyecto, tal como se indica en la invitación a participar).
Asimismo, autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titularde la cédula de identidad Nº ____________ a representar a la empresa en el Acto Público deRecepción de Documentos y Ofertas.
Sin más que hacer referencia,
Firma y Nombre.
Representante Legal de la empresa
Pág.: 56/65ANEXO E
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Señores:CVG Ferrominera Orinoco, C.A.Puerto Ordaz.-
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: (Identificación del proceso de contratación)
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de Representante Legal de laempresa (nombre de la empresa, consorcio o cooperativa), debidamente registrada en el Registro Mercantil_______, en fecha ________, bajo el número _______, Tomo _______, y según se evidencia en reporte delRNC conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, suficientementefacultado(s) para ello, por el presente documento declaro bajo fe de juramento que:
Me comprometo a no retirar la oferta presentada y por tanto, me obligo expresamente a sostener la mismadurante el plazo establecido en el presente Pliego; en consecuencia a no retirar ésta durante su vigencia, asuscribir el contrato y a otorgar las garantías conforme al Pliego de Condiciones, en caso de que mirepresentada se le adjudique la contratación objeto del proceso.
Todo conforme a los Artículos 63, 64, 167, numerales 4 y 5 y 168 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza deLey de Contrataciones Públicas.
Artículo 168. Sanciones a los particulares “…El Servicio Nacional de Contrataciones procederá a inhabilitar para contratar con el Estado, al infractor quehubiere sido sancionado, según lo dispuesto a continuación:
4. Seis meses, cuando retiren ofertas durante su vigencia.5. Dos años, cuando siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato dentro del plazoestablecido, por causas imputables al oferente.
En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los ___________días de ________________ del 201___.
Nombre
Representante Legal de la empresa
Pág.: 57/65ANEXO F
Pág.: 58/65ANEXO G
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA COMPROMETERSE A CUMPLIR CON ELCOMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, PREVISTO EN EL TITULO I,CAPITULO VII DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DECONTRATACIONES PÚBLICAS.
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: (Identificación del proceso de contratación)
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter derepresentante legal de la empresa (nombre de la empresa, consorcio o cooperativa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______, y según se evidencia en reporte del RNC conforme al artículo 69 delReglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, suficientemente facultado(s) para ello,por el presente documento declaro bajo fe de juramento que:
Me comprometo a dar estricto cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Socialconforme a los términos y condiciones indicados en el Titulo I, Capitulo VII del Decreto conRango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, por un monto total debolívares__________________________ (Bs.________________), equivalentes al 3% sobre elmonto de la contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondienteal presente proceso el cual será aplicado a proyectos sociales y solicitudes determinadasen base a la información de las necesidades del entorno social de los Municipios Piar,Caroní o Bolivariano Angostura.
Se informará a la Gerencia General de Desarrollo Endógeno y al administrador delCONTRATO colocado, a los fines de la asignación, inicio y ejecución del proyecto social osolicitud, antes del cierre administrativo del CONTRATO.
En fe de lo expresado, firmo el presente documento en la ciudad de _______________ a los___________ días de ________________ del 201___.
NombreRepresentante Legal de la empresa
Pág.: 59/65ANEXO H
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
Sres.
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Yo / nosotros, ________________________ venezolano (s), civilmente hábil (es), titular de la cédula deidentidad No. __________________ y de este domicilio, actuando en mi carácter de representantelegal de la empresa ________________________, tal y como se evidencia del acta constitutiva, losestatutos sociales actualizados de dicha empresa y/o acta de asamblea de accionistas, asociados ocooperativistas, según corresponda, y/o documento poder, por el presente documento declaro que:
Después de haber examinado las condiciones de participación, correspondientes al proceso decontratación, bajo la modalidad de Concurso ________________________ Nº _________________________,referido a_____________________________________________________________________________, ofrecemosejecutar, completar y garantizar el total de (los bienes, obra o servicio), en conformidad con sussecciones y anexos, por un monto total de:_________________________________________________________bolívares, (Bs.________________).
Así mismo declaro que:
Estamos de acuerdo que nuestra oferta permanecerá válida hasta la firma delCONTRATO o pedido de compra, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley deContrataciones Públicas, y nos comprometemos a presentar la caución o garantía demantenimiento de oferta, por el monto que determine la empresa.
Entendemos que la aceptación o rechazo de esta oferta estará sujeta a las reglasestablecidas en las condiciones de participación establecidas por CVG FERROMINERAORINOCO, C.A.
Estamos de acuerdo en utilizar al máximo los recursos disponibles en Venezuela (manode obra, materiales, equipos, etc.) y en especial los ubicados en la región Guayana.
Entendemos y aceptamos que mientras no fueren suscritos los CONTRATOSrespectivos, CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. sea cual fuere el estado en que seencuentre la tramitación del proceso, podrá suspender el mismo, o darlo porterminado, si en su opinión existen razones justificadas para hacerlo.
Entendemos que nuestra oferta será evaluada siguiendo los criterios establecidos en elPliego de Condiciones y en función de la información entregada por esta empresa.
El tiempo de prestación del servicio, será de: _________________________
Fecha de elaboración y firma del representante legal.
Pág.: 60/65ANEXO I
MODELO CARTA DE AUTORIZACIÓN ACTO PUBLICO APERTURA DE OFERTAS
Señores:
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Puerto Ordaz
Atención: Comisión Permanente de Contrataciones
Ref.: Identificación del Proceso.
Yo, (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de representantelegal (o persona autorizada mediante carta poder) de la empresa (nombre de la empresa),debidamente registrada en el Registro Mercantil _______, en fecha ________, bajo el número_______, Tomo _______.
Autorizo a (nombre de la persona autorizada a representar a la empresa) titular de la cédula deidentidad Nº ____________ a representar a la empresa en el segundo Acto Público de Apertura deOfertas.
Sin más que hacer referencia,
Firma y Nombre.
Representante Legal de la empresa
Pág.: 61/65ANEXO J
Pág.: 62/65
Pág.: 63/65
ANEXO KMODELO DE FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Pág.: 64/65ANEXO L
Pág.: 65/65
ANEXO MMODELO DE CONTRATO PRINCIPAL (ver documento adjunto)