contrato no contratista gerardo...
TRANSCRIPT
CONTRATO No
CONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN
OBJETO
VALOR
PLAZO DEEJECUCCION YVIGENCIA
FORMA DE PAGO
LUGAR DEEJECUCCION
30 del (10) de FEBRERO de 2016
GERARDO DOBLADO SOCHA
C.C 80.398.373 de Cota Cundinamarca
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EN GENERALPARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEAUTOMOTOR A CARGO DE EMSERCOTA S.A E.S.P.
El valor del contrato será por CIEN MILLONES DE PESOS(100.000.000) M/CTE incluyendo el IVA
El plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento delcontrato hasta el día 31 de diciembre de 2016
La Empresa, EMSERCOTA S.A. E.S.P., pagará el valor delcontrato correspondiente en cortes periódicos mensuales, previapresentación de la factura de venta y el acta de cumplimientoexpedida por el Supervisor nombrado por la Empresa y los pagosa seguridad social. Una vez presentados los documentos laEmpresa tendrá un plazo de hasta sesenta (60) días para realizardicho pago.
En los talleres del contratista o donde lo requiera la Empresa.
Entre los suscritos a saber la Dra. YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN identificada conla cédula de ciudadanía No 23.810.683deNobsa Boyacá, actuando en calidad de Gerentede la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A E.S.P con NIT900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada del nivel municipal; nombrado medianteActa de Junta Directiva No 01 de Enero 7 de 2016, en uso de sus facultades legales y enespecial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los Estatutos, quien para efectosse denominara LA EMPRESA, por una parte y por otra el señor GERARDO DOBLADOSOCHA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No 80.398.373 de ChíaCundinamarca, obrando en nombre propio y quien para los efectos del presente contratose denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato previalas siguientes CONSIDERACIONES: a) Que en los objetivos misionales de la Empresa estála prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con altos niveles
Comprometidos con el medio ambienteImprimimos por ambas caras
[email protected]ía sa esp
de calidad y continuidad para lo cual debe contar con los vehículos en óptimofuncionamiento que le permitan realizar la prestación de dichos servicios de una formaágil y eficaz, b) que para poder realizar y garantizar de manera oportuna nuestros servicios,se hace necesaria la contratación de una persona que pueda realizar las laboresdesignadas, como apoyo al área operativa y administrativa según el caso, para el parqueautomotor de EMSERCOTA S.A E.S.P, compuesto por un: compactador de residuossólidos Chevrolet Kodiak, modelo 1996, de placas OIL-237 de 16 y3, un compactadorChevrolet Kodiak TÁNDEM, modelo 2008 de placas OSD-361 de 25 y3, un compactadorFreightliner, modelo 2009, de placas OSD-412 de 25 y3, una camioneta Chevrolet LUVplacas OIL 008 modelo 94,una camioneta Chevrolet Rodeo placas OJG-576, un VACTORINTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 placas OSD-357 modelo 2009, una barredoraDULEVO mini 850, 3 motocicletas y una moto carguera, hidro lavadora, roto sonda,podaderas, motobombas y un apisonador y de más herramienta menor. Y demássolicitados por ta Empresa, c) que en la operación normal del parque automotor este realizaactividades de transporte de residuos solidos, de limpieza a las redes y sistemas dealcantarillado, transportar químicos para potabilización de agua, transporte de loselementos y materiales necesarios para la reparación de redes, entrega de correspondenciaa los diferentes entes de control por lo que se puede presentar mayor desgaste o un dañosúbito de sus piezas y elementos mecánicos d) que para realizar las labores necesariaspara la correcta y eficiente prestación de los servicios y teniendo en cuenta las condicionestopográficas, viales y de transito del Municipio se pueden presentar mayor desgasten ioselementos mecánicos, por lo que debemos seguir las recomendaciones del fabricante dedel vehículo y determinar los espacios de tiempo para realizar las actividades demantenimiento básicas necesarias para sostener la vida útil del mismo e) que este serviciose encuentra contemplado dentro del presupuesto y el plan de acción del año 2016. f) Quedentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento alsiguiente contrato, de conformidad con la Disponibilidad Presupuesta! No. 2016000051 de02 de febrero de 2016, j) Que el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento,el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incursoen ninguna inhabilidad e incompatibilidad del estatuto de contratación y sus modificaciones,h) Que la Empresa tuvo en consideración para el presente contrato lo establecido en elArticulo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y que el artículo 32 de la Ley142 de 1994 señala que los actos de todas las Empresas de Servicios Públicos, así comolos requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personasque sean socias de ellas, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, i)Que por lo anterior nombrado, es necesario contratar el servicio de mantenimiento,suministro y correctivos al parque automotor a cargo de EMSERCOTA S.A E.S.P. Por lasconsideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presente Contratoel cual regirá por el régimen privado y demás Normas reglamentarias. CLAUSULAPRIMERA. OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EN GENERAL
@ [email protected] emsercota sa esp
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEEMSERCOTA S.A E.S.P., de conformidad con la propuesta presentada la cual para todoslos efectos hace parte integral de este contrato CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA YPLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato será desdeel perfeccionamiento de este hasta el día 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar losrecursos. La empresa podrá determinar la ejecución contractual y adelantar las accionesnecesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las acciones enel evento contrario CLAUSULA TERCERA. Para efectos fiscales y legales el valor delpresente contrato es de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE,discriminados en TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) M/CTE paraACUEDUCTO, SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE paraALCANTARILLADO y OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. Lo anteriorde acuerdo a los siguientes valores;
ÍTEM
i.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DESCRIPCIÓN DEREPUESTOS
Abrazadera 2 1/2x31
Abrazadera 2 3/4x3
Abrazadera lámina
Abrazadera T 3012 cremallera
Abrazadera T3016 cremallera
Abrazadera T3020 cremalleraAcople macho manguerasondeo
Acople rápido
Acople rápido hembra 1/2"
Acople rápido macho 1/2"
Aflojatodo peq.
Amarres plásticos
Anillo compresor bendix
Anilseparador
Arandela 1/2 sillín
Arandela 1/4
Arandela milimétricos
Arantrasera
Babero plástico
Balinera 6203 zz NTN
Salinera 6206 2RS Koyo
Balinera 6305 2RS Koyo
VR. UNIT,
$ 12,000
S 6,000
$ 12,300
$ 2,650
$ 3,150
$ 3,980
$ 96,200
$ 13,100
$ 85,950
$ 67,120
$ 26,500
$ 6,100
$ 189,000
$ 28,000
$ 1,300
$60
$650
$ 699,300
$ 65,000
$ 15,000
$ 21,000
$ 27,000
VR. TOTAL
$ 12,000
$ 6,000
$ 12,300
$ 2,650
$ 3,150
$ 3,980
$ 96,200
$ 13,100
$ 85,950
$ 67,120
$ 26,500
$ 6,100
$ 189,000
$ 28,000
$ 1,300
$60
$650
$ 699,300
$ 65,000
$ 15,000
$ 21,000
$ 27,000
Calle 12 ir 4 -35Tels: 8641425-8777148Emergencia: 3208377877www.emsercota.gov.co
@ [email protected] emsercoía sa esp
Nii: 900J24.6S4-4
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
\—^-46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Balinera trasera
Bandas freno
Bendix arranque luv
Bobina automático
Bombillo 158
Bombillo 1034 12V
Bombillo 3157
Bombillo farotas P43T
Bombillo H3 Narva 24V
Boquilla elipse 1" , 150,80
Borne batería
Brazo limpiabrisas
Buje superior TF UB genuino
Buje tijera inferior
Buje tijera superior rodeo
BujeTPK bronce
Cable 18
Cable dúplex
Cable No. 14
Cable No. 16
Cámara T 30 doble
Campana trasera
Candado de 30 mm
Capuchón
Casquetes compresor
Caucho cardan
Caucho luv delgado
Cauchos campana
Centrada de rin moto
Chapa 535414
Chapa ZD 6302
Chips ajuste transmisión
Cilindro freno luv 2300
Cinta aislante grande
Compresor
Conector 7 vias macho
Cono 9/16
$ 15,000
$ 48,000
$ 68,000
$ 89,100
$ 1,200
$ 2,500
$ 9,000
$ 18,000
$ 12,000
$ 1,302,000
$ 4,500
$ 77,000
$ 25,000
$ 22,000
$ 49,000
$ 20,000
$ 1,800
$ 2,500
$ 1,800
$ 2,200
$ 223,000
$ 238,350
$ 7,500
$ 14,000
$ 72,000
$ 18,000
$ 2,100
$ 11,000
$ 25,000
$ 4,300
$ 12,000
$ 23,000
$ 58,000
$ 3,000
$ 2,500,000
$ 35,000
$ 1,000
$ 15,000
$ 48,000
$ 68,000
$89,100
$ 1,200
$ 2,500
$ 9,000
$ 18,000
$ 12,000
$ 1,302,000
$ 4,500
$ 77,000
$ 25,000
$ 22,000
$ 49,000
$ 20,000
$ 1,800
$ 2,500
$ 1,800
$ 2,200
$ 223,000
$ 238,350
$ 7,500
$ 14,000
$ 72,000
$ 18,000
$ 2,100
$ 11,000
$ 25,000
$ 4,300
$ 12,000
$ 23,000
$ 58,000
$ 3,000
$ 2,500,000
$ 35,000
$ 1,000
Comprometidos cor el medio ambiente.Imprimimos por amoas caras.
C a l ! e 1 2 # 4 ~ 3 5Tels'8641425-8777148Emergencia: 3208377877www.emsercota.gov.co
[email protected] sa esp
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Contacto automático
Coraza
Corneta aire
Correa 17355 Dayco
Correa 7PK 1790 Dayco
Diafragma tipo 30
Direccional
Electrovalvula corneta
Embolo rodeo
Empaque albesto
Empaque culata
Empaque exhosto
Empaque mayor fan ctutch
Empaque múltiple admisión
Empaque múltiple escape
Empaque tapa válvulas
Empaquetadura caja dirección
Empaquetadura compresor
bendix
Empaquetadura monochip
Empaquetadura U02802 NEK
Empaquetadura U87368
Bendix
Esfera flotador
Esparrago 3/4x3
Esparrago 3/4x3 1/2
Esparrago 5/8x3 eje
Esparrago 5/8x3 Art
Espejo
Estopa libra
Exploradora
Flasher 3 terminales
Flasher 2 terminales
Freno 284 1/2 Incolbestos
Freno 4515x 1/2 MACBLOCK
Fusible electrónico
Gobernador D2 Tipo botella
Grasa Litio azul
$ 8,500
$ 4,000
$ 124,400
$ 22,000
$ 62,000
$ 15,000
$ 29,000
$ 26,000
$ 31,300
$ 9,000
S 75,000
$ 7,000
$ 652,000
$ 30,000
$ 140,600
$ 205,100
$ 64,800
$ 202,840
$ 112,800
$ 76,900
$ 111,400
$399,100
$ 5,000
$ 7,000
$ 5,000
$ 6,500
$ 15,000
$ 4,500
$ 50,000
$ 15,000
$ 12,000
S 44,800
$ 162,800
$350
$ 109,500
$ 14,600
$ 8,500
$ 4,000
$ 124,400
$ 22,000
$ 62,000
$ 15,000
$ 29,000
$ 26,000
$ 31,300
$ 9,000
$ 75,000
$ 7,000
$ 652,000
$ 30,000
$ 140,600
$ 205,100
$ 64,800
$ 202,840
$ 112,800
$ 76,900
$ 111,400
$ 399,100
$ 5,000
$ 7,000
$ 5,000
$ 6,500
$ 15,000
$ 4,500
$ 50,000
$ 15,000
$ 12,000
$ 44,800
$ 162,800
$350
$ 109,500
$ 14,600
Comprometidos con el medio ambiente.Imprimimos por ambas caras.
Tels: 8641425-8777148Emergencia. 3208377877www.emsercota.gov.co
@ [email protected] emsercota sa esp
EmSerNit: 900.124.654-4
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Grasa Litio roja
Guardapolvo
Guardapolvo rodeo
Guaya freno de mano rodeo
Hoja 22520/2
Hoja 22520/2 AD
Hoja 22520/4
Hoja 22520/5
Interruptor de palanca
Juego de amortiguadores
Juego de macho
Juego escobilla arranque
Juego exploradora
Kit arrastre
Kit cardan 88510 KTC
Kit cardan 88512 KTC
Kitclutch Kodiak
Kit clutch rodeo
Kit empaques montaje turbo
Kit posapies
Kit transmisión
Lampara lateral
Licuadora 12 V Amarilla
Limpiacontacto
Limpiador eléctrico
Liquido freno AT x 1/4
Manguera 1/4 Sinflex
Manguera cabina
Manguera 1 pulgada
Manguera 1/2 pulgada lona
Manguera 1/2 Sinflex
Manguera 1/4 Sinflex
Manguera 3/8 Sinflex
Manguera 3/8 Sinflex
Manguera 5/8 Sinflex
Manguera Caja Fuller
Manguera freno 3/8x36
$ 8,000
$ 30,000
$ 163,000
$ 77,000
$ 209,140
$ 173,600
$ 142,500
$ 103,900
$62,140
$ 237,000
$ 22,000
$ 28,000
$ 90,000
$ 115,700
$ 124,900
$ 103,000
$ 2,560,000
$ 992,000
$ 70,000
$ 40,000
$ 99,000
$ 25,000
$ 278,000
$ 47,000
$ 20,000
$ 39,000
$ 6,000
$ 49,000
$ 70,000
$ 8,000
$ 13,000
$ 6,500
$ 13,000
$ 13,400
$ 25,000
$ 149,000
$ 45,350
$ 8,000
$ 30,000
$ 163,000
$ 77,000
$209,140
$ 173,600
$ 142,500
$ 103,900
$ 62,140
$ 237,000
$ 22,000
$ 28,000
$ 90,000
$ 115,700
$ 124,900
$ 103,000
$ 2,560,000
$ 992,000
$ 70,000
$ 40,000
$ 99,000
$ 25,000
$ 278,000
$ 47,000
$ 20,000
$ 39,000
$ 6,000
$ 49,000
$ 70,000
$ 8,000
$ 13,000
$ 6,500
$ 13,000
$ 13,400
$ 25,000
$ 149,000
$ 45,350
Comprometidos con el medio ambiente.Imprimimos por ambas caras.
Calle 12 #4 -35Tels: 8641425-8777148Emergencia: 3208377877www.emsercota.gov.co
@ [email protected] emsercota sa esp
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Manguera Hidráulico
Manguera Líder 1" x39
3000PSI
Manguera plana azul 6"
Manguera, acoples yadpatador x 3mm
Mangueta del freno
Master lámina
Microswitch NPR
Motor 3116 con computador
Motor 3126 con computador
(gar.6)
Motor elevavidrios
Oring Tipo 1
Pacha fanclutch electrovalvula
Pasador Brigadier TSC
Pastas cocuyo
Pastilla 7213 ¡ncolbestos
Pedal crank
Pera bajo presión
Pera reverso dodge
Pernos 1/8
Pin housing F950
Pito chicharraPitohellal2VPito reverso
Plumilla Bosch 18"
Plumilla Bosch 12"
Plumilla Bosch 20"
Protector terminal
Punta rodeo
Puntilla freno
Racor 1/4 insesrto
Racor B109 1/4
Racor B120 l/2x 1/4
Racor B122 1/4x1/4
Racor B64 1/4
Racor B109 3/4
$ 138,500
$ 597,223
$ 495,000
$ 416,000
$ 21,000
$ 49,000
$ 39,000
$ 24,805,000
$ 24,805,000
$ 250,000
$ 3,000
$ 520,000
$ 44,000
$ 10,000
$ 88,000
$ 29,000
$ 113,000
$ 28,000
$ 2,000
$ 3,500
$ 27,000
$ 55,000
$ 52,000
$ 32,000
$ 25,000
$ 36,000
$500
$ 150,000
$ 2,500
$500
$ 2,000
$ 8,000
$ 9,500
$ 13,000
$ 9,000
$ 138,500
$ 597,223
$ 495,000
$ 416,000
$ 21,000
$ 49,000
$ 39,000
$ 24,805,000
$ 24,805,000
$ 250,000
$ 3,000
$ 520,000
$ 44,000
$ 10,000
$ 88,000
$ 29,000
$ 113,000
$ 28,000
$ 2,000
$ 3,500
$ 27,000
$ 55,000
$ 52,000
$ 32,000
$ 25,000
$ 36,000
$500
$ 150,000
$ 2,500
$500
$ 2,000
$ 8,000
$ 9,500
$ 13,000
$ 9,000
cor el medio ambiente,amoas caras
@ [email protected] emsercota sa esp
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
RacorBllO 1/2x1/4
Racor B110 3/4 x 1/2
Racor 61161/4x1/8
Racor B122 1/4x1/8
Racor B1241/2xl/2
Racor B60 1/4 anillo
Racor B62 1/2
Racor B62 1/4
Racor B64 3/16
Racor B64 3/8
Racor B68 1/2x3/8
Racor B68 3/8x1/4
Racor B69 1/2x1/2
Racor B693/8xl/4
Racor B69 5/8 x 1/2
Racores especial
Racor hidráulico
Radiador rodeo
Radiador freightliner
Resorte
Resorte pisada
Retendedor 27383 SNA
Retenedor 370003
Retendor 14x24x7 SOG
Retenedor 22x35x7HA ADR
Retenedor 32x50x8 LYO
Retenedor 5778 National
Retenedor 54x69x7.5/9 LYO
Retenedor 59x75x10 LYO
Retenedor 95x118x10 NOK
Retenedor 9912 LYO
Rodillo 02872/20 Koyo
Rodillo 25590/23TMK
Rodillo 31594/20 NTN
Rodillo Set 10 TMK
Rodillo aguja
Rotula inferior
$ 9,000
$ 9,000
$ 6,500
$ 6,500
$ 20,000
$500
$ 8,000
$ 6,500
$ 6,500
S 11,000
$ 11,500
$ 6,000
$ 19,000
$ 6,300
$ 17,000
$ 50,000
$ 62,000
$ 580,000
$ 3,637,000
$ 12,000
S 17,000
$ 15,000
$ 25,000
$ 12,000
$ 16,000
$ 15,000
$ 18,000
$ 11,000
$ 9,000
$ 52,000
$ 9,000
$ 55,000
$ 59,000
$ 81,000
$ 75,000
$ 39,000
$ 86,000
$ 9,000
$ 9,000
$ 6,500
$ 6,500
$ 20,000
$500
$ 8,000
$ 6,500
$ 6,500
$ 11,000
$ 11,500
$ 6,000
$ 19,000
$ 6,300
$ 17,000
$ 50,000
$ 62,000
$ 580,000
$ 3,637,000
$ 12,000
$ 17,000
$ 15,000
$ 25,000
$ 12,000
$ 16,000
$ 15,000
$ 18,000
$ 11,000
$ 9,000
$ 52,000
$ 9,000
$ 55,000
$ 59,000
$ 81,000
$ 75,000
$ 39,000
$ 86,000
Comprometidos con el medio ambiente.Imprimimos por ambas caras
Cal!e12#4-35Tels: 8541425-8777148Emergencia: 3208377877
§ [email protected] emsefccía sa esp
215
216
217
1 218
U219220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
Rueda libre
Semáforo led
Semáforos redondo
Sensor temperatura
Sensor velocímetro
Separador rin disco teflon
Sistema clutch
Soldaduras
Soquéis 2 contactos
Stop cromado
Stop KTC
Stop renegado
Switch direccional
Tapa radiador
Tapón
Tapón nivel aceite
Tarro agua tanque
Terminal eléctrico
Tope tijera
Tornillo 3/4 x 3
Tornillo 3 /8x1
Tornillo 1/2 x 4
Tornillo I/ x 6Tornillo 1/4x1 1/2 RFHexagonal
Tornillo 1/4 x 1 RF Hexagonal
Tornillo 1/4 x 2 RFTornillo 1/4 x 3/4 RFHexagonal
Tornillo 3 /4x2 1/2 ZapataTornillo 3/8x1 1/2 RFHexagonalTornillo 3/8 x 2 1/2 RFHexagonal
Tornillo gobernador 8.8
Tornillo goloso
Tornillo M8x20
Tornillo milimétrico
S 209,000
$ 89,000
$ 41,000
$ 205,000
$ 198,000
S 13,000
$ 2,320,000
$ 150,000
$ 5,000
$ 80,000
$ 50,000
S 20,000
$ 25,000
$ 60,000
$ 20,000
S 7,000
$ 812,000
$300
$ 12,000
$ 7,000
$600
$ 4,000
$ 3,500
$800
$800
$800
$ 1,000
$ 5,800
$ 1,100
$ 1,700
$800
$800
$ 4,600
$ 2,300
$ 209,000
$ 89,000
$ 41,000
$ 205,000
$ 198,000
$ 13,000
$ 2,320,000
$ 150,000
$ 5,000
$ 80,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 60,000
$ 20,000
$ 7,000
$ 812,000
$300
$ 12,000
$ 7,000
$600
$ 4,000
$ 3,500
$800
$800
$800
$ 1,000
$ 5,800
$ 1,100
$ 1,700
$800
$800
$ 4,600
$ 2,300
Comprometidos con e! medio ambienteImprimimos por ambas caras.
Calle 12 £ 4 -35Tels'8641425-8777148Emergencia: 3208377877www. emsercota. go v. co
@ emsercotaghotmai1f emsercota sa esp
sorr
249
250
251
Tuerca 3/4 artillera
Tuerca 3/4 RF alta
Tuerca 3/8 RF alta
$ 2,300
$ 1,700
$500
S 2,300
$ 1,700
$500
PARÁGRAFO. Además de lo anterior debemos contar con un servicio de mecánica engeneral para los vehículos, electricidad, mecánica de patio, sistema de frenos, sistemahidráulico, etc. De forma oportuna para no alterar la prestación de servicios públicos deacueducto, alcantarillado y aseo del municipio. CUALQUIER TRABAJO ADICIONAL OREPARACIÓN DEBE CONTEMPLAR SU COTIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIA.CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. La Empresa, EMSERCOTA S.A. E.S.P.,pagará e! valor del contrato correspondiente en cortes periódicos mensuales, previapresentación de la factura de venta y el acta de cumplimiento expedida por el Supervisornombrado por la Empresa y los pagos a seguridad social. Una vez presentados losdocumentos la Empresa tendrá un plazo de hasta sesenta (60) días para realizar dichopago. CLAUSULA QUINTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONESPRESUPUÉSTALES. La EMPRESA pagara el gasto que ocasiones el presente contratode acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No 2016000051 del 02 defebrero de 2016, expedida por el Profesional Universitario Financiero de EMSERCOTA S.AE.S.P. CLAUSULA SEXTA. CADUCIDAD. En caso de incumplimiento de las obligacionesa cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contratoy que pueda conducir a su paralización, la EMPRESA está facultada para que por mediode Resolución debidamente motivada lo declare y lo de por terminado y ordenara suliquidación en el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habrá lugar deindemnización para el CONTRATISTA. CLAUSULA SÉPTIMA MULTAS. El incumplimientopor parte del CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud delpresente contrato dará derecho a la EMPRESA a imponerle multas diarias sucesivasequivalentes al cero punto uno por ciento (0.1%) por cada día de retardo, y sucesivas porcada día hábil de retardo o incumpliendo sin que el monto total de la multa exceda deldiez por ciento (10%) del valor total del contrato y hasta por el termino de treinta (30) díascalendario. Si vencido este término el CONTRATISTA no cumple con sus obligaciones, laEMPRESA podrá dar por terminado el presente contrato sin previo aviso y haciendo efectivala póliza de cumplimiento. PARÁGRAFO. Las multas de que trata la presente clausulapueden imponerse como acto independiente a la terminación del contrato, se haránefectivas por cobro al contratista caso en el cual se podrá deducir de su valor o del saldoque se llegare a adeudar a éste CLAUSULA OCTAVA. SANCIÓN PENAL PECUNARIA.En caso de incumplimiento del contrato la EMPRESA, podrá imponer al CONTRATISTA, atítulo de pena, una sanción pecuniaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valortotal del contrato, que se hará efectiva por la EMPRESA, una vez se dé el hecho delincumplimiento. La efectividad de la sanción penal pecuniaria no impide a la EMPRESA el
Comprometidos con el medio ambienteImprimimos por ambas caras.
Calle 12 # 4 - 3 5Tels: 8641425-8777148Emergencia: 32083^7877wwwemsercota.gov.co
@ emsercoía@hotmaílf emsercoía sa esp
ejercicio de las demás sanciones contractuales o de las acciones previstas en las leyesvigentes. CLAUSULA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULACOMPROMISORIA. Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objetocontractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo yconciliación. Si llegaren a fracasar los mecanismos antes estipulados, se solucionarán, através de un Tribunal de Arbitramiento constituido para el efecto por la Cámara deComercio, cuyos costos serán asumidos por igual tanto por la EMPRESA, como por elCONTRATISTA. E! Tribunal estará integrado por un arbitro especialista en DerechoAdministrativo, contratación estatal, o afines el cual fallara el laudo que resulte del mismoen derecho. CLAUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. ELCONTRATISTA con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se hallaincurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones paracontratar previstas en la Constitución Política y en el artículo 8 y ss, de la Ley 80 de 1993y demás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN LaSupervisión será ejercida por el Técnico de Aseo de EMSERCOTA S.A E.S.P, el cualdeberá velar por la debida ejecución del contrato y realizar la certificación mensual para elpago al CONTRATISTA, además deberá cumplir con las siguientes funciones; 1. Expedirlos cumplidos relacionados con la documentación allegada por parte del contratista. 2.Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 3. Buscar elcumplimiento de los fines del presente contrato. 4. La correcta ejecución del objeto de lareferencia. 5. Verificar que los pagos efectuados se hagan en desarrollo de lo establecido.6. Informar a la Gerencia las modificaciones que deban producirse en desarrollo de lamisma para su correcta ejecución. 7. Proteger los derechos de la Empresa, del contratistay de los terceros que se puedan ver afectados con la ejecución del objeto contratado. 8.Informar a la Gerencia de la Empresa, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución delcontrato. 9. Reportar al contratista, por escrito las fallas o anomalías presentadas en laejecución del objeto del contrato. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 10. Verificarel cumplimiento del contratista, respecto del pago de los aportes al Sistema de SeguridadSocial integral, parafiscales e informar de ello. 11. Suscribir las Actas de Iniciación y decorte cuando a ella haya lugar. 12. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyana garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMASEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCCION. El presente contrato seentenderá perfeccionado una vez se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación yse suscriba por las partes. Para la ejecución se requiere de la existencia de la disponibilidadpresupuesta! y registró presupuesta! y la aprobación de las pólizas de garantía. CLAUSULADECIMA TERCERA GARANTÍA. EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de lasobligaciones que adquiere en virtud de este contrato mediante la constitución de unagarantía única a favor de EMSERCOTA S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto al manual decontratación de la Empresa y demás normas concordantes, en una Compañía de seguroslegalmente constituida en Colombia la cual ampara los riesgos que se describen ja
r*^i!^ ', -> 4í A oc -̂'"'
§ [email protected] emsercota sa esp
24.654-4
continuación; DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DELCONTRATO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcialimputables al afianzado contratista de las obligaciones emanadas del contrato, así como desu cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, por un valor equivalente desde el(10%) del valor del mismo y su vigencia se extenderá hasta el plazo de ejecución delcontrato y cuatro meses más. Si al vencerse dicho plazo no se hubiere logrado la liquidaciónantes de dicho vencimiento, el contratista prorrogará la póliza por lapsos sucesivos decuatro (4) meses hasta tanto se logre la liquidación, antes de dicho vencimiento, elcontratista prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto selogre la liquidación del contrato. CALIDAD DE BIENES O SERVICIOS: Por el veinte porciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seismeses más, contados desde su suscripción. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para cubrir la EMSERCOTA S.A.E.S.P., del riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con lossalarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, de acuerdo con lo consagrado en elCódigo Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado contratista y relacionadascon el personal utilizado para la ejecución del contrato, , por un valor equivalente al veintepor ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al termino del contrato y tres(3) años más. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizarlos perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a las personas o bienes de terceros,por valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al termino delmismo. PARÁGRAFO PRIMERO. RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LAGARANTÍA. EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuandoeste se haya visto reducido en razón de las reclamaciones efectuadas por la EMPRESA.En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue sutérmino, el supervisor velara porque EL CONTRATISTA amplíe el valor de la garantíaotorgada y/o amplié su vigencia según el caso. El incumplimiento de la obligación de ELCONTRATISTA de mantener la suficiencia de la garantía, facultará a LA EMPRESA paradeclarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINO PARA SUENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a la EMPRESA a más tardar dentro de los tres(3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única con los amparosya descritos. PARÁGRAFO TERCERO. Todos los amparos deben ser constituidos a favorde la EMPRESA EMSERCOTA S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA CUARTA.LEGISLACIÓN APLICABLE. La legislación aplicable es la privada, de acuerdo al articulo31 de la ley 142 de 1994, modificado por la ley 689 de 2001, el cual consagra el régimenjurídico especial para la celebración de los contratos, por parte de las empresas deservicios públicos domiciliarios, norma declarada exequible mediante sentencia C-066 de1997. Así mismo y según lo establecido en la Ley 489 de 1998, artículos 38 y demás normasconcordantes, las Empresas de servicios públicos Domiciliarios, son entidadesdescentralizadas por servicios, por el cual el régimen contractual aplicable es el de derecho
C a l ! e 1 2 # 4 ~ 3 5Comprometidos con el medio ambiente. je|S. 354-1425 3777143
Imprimimos por arrbas caras. Emergencia: 32083^7877
wwwemsercota.gov.co
emsercoíatgnotmai!emsercota sa esp
,124.654-4
privado, contenido en ig Ley 142 de 1994, por expresa remisión de ia Ley 80 d@ 1993, Ley1150 de 2007, no obstante las actuaciones adelantadas por la empresas prestadoras deservicios públicos deberán atender de los principios de la función pública. En virtud de loanterior, la legislación aplicable al presente contrato será la regulada en la Ley 142 de 1.994,la Ley 689 de 2001 y el manual de contratación de la Empresa EMSERCOTA S.A E.S.P.CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder total oparcialmente a persona o entidad alguna el presente contrato salvo autorización expresa oescrita de la Empresa. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES. El presentecontrato no podrá modificarse sin previo acuerdo de las partes. CLAUSULA DECIMASÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de la posibilidad de la terminacióndeí contrato por mutuo acuerdo de ios contratantes, por estipulación expresa se incluyencausales de terminación, interpretación y modificación unilateral por parte de la EMPRESA,de sometimiento a las leyes nacionales de caducidad previstas en la Ley 80 de 1993 ydemás normas concordantes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SISTEMA DE SEGURIDADSOCIAL INTEGRAL. De conformidad con lo establecido en el Articulo 1 de la Ley 828 de2003, el CONTRATISTA se obliga durante el tiempo del contrato al cumplimiento en el pagode los aportes del sistema de seguridad social integral (salud, pensión, caja decompensación) de él y del personal que requiera para el cumplimiento del objeto de estecontrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Paraefectos del cumplimiento del contrato, objeto de la presente, EL CONTRATISTA secompromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto acontratar y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad ylas siguientes: para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la presente, ELCONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a lanaturaleza del objeto a contratar y las derivadas de las disposiciones legales vigentes queregulan su actividad y a realizar las entregas hasta dos (2) dias después de ser solicitadaspor ía EMPRESA, las siguientes: a) llevar a cabo la ejecución del contrato según lanormatividad y metodología vigente, b) presentar al supervisor del contrato un cortemensual del consumo realizado por LA EMPRESA, dicho corte deberá ser presentado portardar el dia veinte (20) de cada mes c) suministrar la información y documentación que laEMPRESA requiera para el debido seguimiento de la ejecución del contrato y la verificacióndel cumplimiento de las obligaciones allá estipuladas, d) garantizar la mano de obra y losrepuestos instalados por mínimo seis (6) meses y hasta un (1) año según el caso e)contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario,conveniente e idóneo para la ejecución del contrato asi mismo el personal administrativo ytécnico f) presentar mensualmente a la supervisión, un informe en el que consigne el trabajoejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices degestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además incluirá loprogramado para el mes siguiente con las observaciones necesarias g) de haber anticipoinvertirlo para la ejecución de! contrato h) garantizar el cumplimiento de las obligaciones
[email protected] 53 esp
Níí: ^00.124.0^4-4
que adquiere §n virtud de este contrato mediante la constitución d© una garantís única.CALIDAD, CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES i) efectuar ¡a programaciónde actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el plan de inversión delanticipo, pian de inversiones de la ejecución del contrato j) realizar dichas actividades conel cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en laforma y en e! término previsto; coordinado con lo dispuesto por la empresa y la ejecucióndel contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande, k) Permitir y facilitar lasupervisión del desarrollo de ias actividades, en cualquier momento que lo estimeconveniente la EMPRESA I) informar de inmediato cualquier improvisto o impedimento queperturbe al cumplimiento del contrato, m) las demás obligseiones que la EMPRESArequiera para el debido cumplimiento del contrato. CLASULA VIGÉSIMA. OBLIGACIONESDE LA EMPRESA. En virtud del presente contrato LA EMPRESA se obliga: 1. Pagar elvalor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 2. Ejercer la supervisióngeneral del contrato. 3. Formular ias sugerencias por escrito sobre los asuntos que estimeconvenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia delcontratista. 4. Designar la Supervisión la cual tiene unas funciones establecidas en elManual de Contratación y en el contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.VINCULACIÓN DE PERSONAL, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALESDE LOS EMPLEADOS. Para efectos del presente contrato EL CONTRATISTA es el únicoresponsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y por cuentay riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por lotanto corresponde al CONTRATISTA cualquier pago laboral en relación a su personal.CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá a laEMPRESA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros yque se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO. Para todos los efectos a que haya lugaren desarrollo del presente contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual elMUNICIPIO de Cota Cundinamarca. Para constancia se firma en la EMPRESA,EMSERCOTA S.A E.S.P el día diez (10) del mes de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016).
CONTRATISTA
ÍANOUREN LEÓN¡OTA S.A E>S.P
GERARDO DOBLADO SOCHÁCC No 80.398.373 de Chía Cundinamarca
Comprometaos con el medie ambiente.Imprimimos por ambas caras.
§ [email protected]. emsercoía sa esp