condiciones particulares de contrataciÓn · transformador zigzag . condiciones particulares de...

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN

Condiciones Particulares de Contratación (Servicios / Consultoría) V. 12/06/2017 Página 2 de 78

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................ 6

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS .......................... 6

OBJETO DEL CONTRATO ................................................................................. 6

ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O DE LAS ACTIVIDADES 6

ALCANCE .................................................................................................................... 6

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES ........................................ 20

ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS .................................. 21

ADQUISICIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR ..................................................... 21

APERTURA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS ....................................................... 21

OBSERVACIONES, CONSULTAS O ACLARACIONES .......................................... 21

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y ADENDAS ......................................... 22

CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ............................................... 22

REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA ................................................................. 22

MONEDA .......................................................................................................... 23

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE OFERTAS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE CHEC ...................................................................................... 23

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS ........................................................................... 23

FORMA DE PARTICIPACIÓN ........................................................................... 23

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN .................................................................. 24

HABILITACIÓN .......................................................................................................... 24

EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL .................. 25

PERSONAS NACIONALES ............................................................................................... 25

PERSONAS EXTRANJERAS ............................................................................................ 25

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA ................................................................... 26

PODER ESPECIAL ............................................................................................................ 26

DERECHO A PARTICIPAR ...................................................................................... 26

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ................................................................................................. 27

INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ...................................................................................... 28

DILIGENCIAMIENTO FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ....................................................................................... 29

EXPERIENCIA .......................................................................................................... 29

CERTIFICADO DE GESTIÓN ................................................................................... 30

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA............................................................ 30


CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES................................ 31

INDICADORES FINANCIEROS ................................................................................ 31

ASISTENCIA A LA REUNIÓN O VISITA OBLIGATORIA ......................................... 34

FIRMA DE LA OFERTA ............................................................................................ 34

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL CONTRATO .......................................................................................... 34

3. OFERTA ................................................................................................................... 36

VALIDEZ DE LA OFERTA ................................................................................ 36

CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA ............................................ 36

OFERTAS ALTERNATIVAS ............................................................................. 36

ASPECTOS ECONÓMICOS ............................................................................. 36

ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................... 37

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES ...................................................... 38

ENTREGA DE LAS OFERTAS ......................................................................... 40

RETIRO O MODIFICACIÓN .............................................................................. 41

FORMATOS ...................................................................................................... 41

4. EVALUACIÓN .......................................................................................................... 41

RECHAZO Y ELIMINACIÓN ............................................................................. 41

PONDERACIÓN ................................................................................................ 42

VALOR ...................................................................................................................... 42

CUMPLIMIENTO ....................................................................................................... 43

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO .................................................................................... 43

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA ....................................................................... 44

PUNTAJE TOTAL Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS .............................. 45

INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES .................................................. 46

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE FALLIDO ................. 47

5. CONTRATO ............................................................................................................. 47

5.1. VALOR .............................................................................................................. 47

PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................... 47

MEDIDA DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES ............................................. 48

FORMA DE PAGO ............................................................................................ 48

ANTICIPO ......................................................................................................... 49

GARANTÍAS ..................................................................................................... 49

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS 50

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR ENTIDADES BANCARIAS52


RENOVACIÓN .................................................................................................. 53

6. EJECUCIÓN ............................................................................................................. 54

COMUNICACIONES PARA EFECTOS DEL CONTRATO ................................ 54

INICIO DE LAS ACTIVIDADES ......................................................................... 54

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL .......................................................... 54

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ....................................................... 54

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL .............................................................................. 57

INTERVENTORÍA ............................................................................................. 58

ATRIBUCIONES DE LA INTERVENTORÍA .............................................................. 58

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ................................ 58

INSTRUCCIONES Y DECISIONES DE LA INTERVENTORÍA ................................ 59

ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................... 59

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................ 59

PROGRAMA DE TRABAJO ...................................................................................... 60

PLANOS Y DISEÑOS ............................................................................................... 60

GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................................ 60

SERVICIOS O ACTIVIDADES ADICIONALES Y EXTRAS .............................. 61

ENTREGA Y RECIBO DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES ........................ 61

DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO ............................................................. 62

DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ANS .......................................... 63

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ANS ....................................................................................................... 63

CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES 63

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES ................................................................................................................................ 64

CARÁCTER DEFINITIVO DE LA MEDIDA DE APREMIO ................................................. 65

PÉRDIDA DE EFECTOS DE LA MEDIDA DE APREMIO Y DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS COBRADAS O PAGADAS ................................................................................................................... 66

CLÁUSULA PENAL ...................................................................................... 66

7. TERMINACIÓN ........................................................................................................ 66

TERMINACIÓN DEL CONTRATO .................................................................... 66

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES ................................................................................................ 67

REVALUACIÓN DE PROVEEDORES .............................................................. 68

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS............................................................................ 68


9. FORMATOS ............................................................................................................. 69

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ....................................................................... 69

CARTA DE PRESENTACIÓN ........................................................................... 70

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ......................................................................................................... 72

CONOCIMIENTO DEL TERCERO .................................................................... 73

INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS .............................................................. 77

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS ................................................ 78


CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS El interesado en la solicitud de ofertas deberá evaluar su capacidad para participar, teniendo en cuenta lo previsto en:

I. Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios II. Condiciones Particulares de Contratación y en sus anexos.

Este documento contiene las condiciones básicas con las cuales CHEC inicia el trámite de solicitud de ofertas descrito más adelante. El interesado debe verificarlas completamente y en caso de dudas, solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. En la solicitud de ofertas podrán participar todas las personas que cumplan los requisitos que se indican en estas condiciones y tenga las calidades legales, económicas y materiales para cumplir con el objeto señalado. El hecho de que los interesados no se informen y documenten debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales se contratará, no se considerará como excusa válida para la eventual formulación de posteriores reclamaciones. Con la presentación de la oferta se entiende que el oferente analizó todos los documentos de la solicitud de ofertas y obtuvo todas las aclaraciones necesarias sobre los puntos que consideraba inciertos o dudosos. Entre quienes participen en la solicitud de ofertas y con aplicación de los procedimientos, criterios y reglas que se establecen para evaluar las correspondientes condiciones, CHEC seleccionará a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el objeto. Efectuada la selección, CHEC procederá a comunicar la aceptación de la oferta al oferente favorecido y se procederá a la respectiva formalización del contrato. CHEC y el contratista darán inicio a la ejecución del contrato que se derive de la presente solicitud de ofertas con sujeción estricta a los términos aquí fijados y siempre dentro del marco de la ley colombiana.

OBJETO DEL CONTRATO Actividades de montaje electromecánico en subestaciones eléctricas.

ALCANCE Y LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O DE LAS ACTIVIDADES

ALCANCE Realizar el montaje de las estructuras metálicas y los equipos electromecánicos, tendido y conexionado de cables de potencia, control y fuerza de equipos, en subestaciones de


energía eléctrica, de tal manera que permitan la correcta operación del sistema, conforme a los requerimientos de una subestación, sus especificaciones técnicas aplicables y el cumplimiento de la normativa y regulación vigente. Todas las actividades relacionadas con las ampliaciones de las conexiones al STN en las subestaciones la Enea, la Hermosa, Esmeralda y la normalización de la subestación Manzanares que hacen parte de estas condiciones particulares, se describen detalladamente y deberán desarrollarse conforme a los requerimientos de las especificaciones técnicas de obras de montaje electromecánico, según documento “MANUAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO MA-DI-02-002-162”, sin limitarse al alcance de éste. Los oferentes están obligados a presentar oferta por la totalidad de las actividades, relacionadas en cada uno de los proyectos y que tengan cantidad diferente a cero. Sin embargo, CHEC se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los proyectos. De este proceso contractual se derivarán cuatro contratos, que serán adjudicados a un mismo oferente. La localización de los proyectos que comprenden obras de ampliación y normalización en las subestaciones Enea, Manzanares, Hermosa, Esmeralda CHEC y Esmeralda ISA se indican en la Figura 1. Localización Proyectos.

Figura 1. Localización Proyectos

De manera general a continuación se describe el alcance de los proyectos, así como las condiciones para el inicio de ejecución de las actividades.


Proyecto Manzanares.

Comprende la ejecución de las siguientes actividades:

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de dos (2) bahías de línea 115 kV

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de bahía de transformación 115 kV

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de bahía de transferencia 115kV

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de barra principal y Transferencia 115 kV

Actividades complementarias Las actividades comprenden en términos generales, sin limitarse a ellas, las siguientes:

Montaje de estructura para base de equipos de patio y pórticos (columnas y vigas)

Montaje, instalación de los equipos de patio.

Calibración de seccionadores.

Conexionado de alta de los equipos de patio a las barras (principal y transferencia) y entre equipos.

Montaje de la línea de vida de acuerdo al diseño

Tendido de cables de control, protección y fuerza requerido para el proyecto. Cableado y conexionado de cables de potencia. Cableado y conexionado de cables de control y fuerza de los equipos y servicios

auxiliares en lado de los equipos de patio, de los tableros de servicios auxiliares y del tablero de agrupamiento de banco de transformadores existente.

Montaje e instalación de bandejas porta cables en patio y en casa de control. Montaje e instalación de tubería IMC y coraza flexible a tableros de equipos y banco

de transformador existente.

Conexión de equipos y tableros al sistema de puesta a tierra.

Construcción del apantallamiento según diseños.

Montaje del sistema de iluminación de patio y perimetral de acuerdo a los diseños. El contratista debe suministrar los materiales asociados a esta actividad de acuerdo al diseño.

Instalación de señalización y nomenclatura de las bahías nuevas

Acompañamiento en las pruebas de integración al sistema de control nivel 0, 1, 2 y 3 (verificación de listado de señales) de las bahías nuevas.

Retiro de cableado de potencia, fuerza, control y protección, de bahía existente asociada al banco de transformadores y conexiones existentes asociadas a 115 kV.

Desconexión de la bahía del banco de transformadores existente y sus equipos asociados. (Conexión en T actual)

Desconexión y tendido de templas asociadas a las bahías de línea, acople y transformador del proyecto nuevas

Desmontaje, empaque y transporte al sitio de entrega acordado con CHEC de los equipos de patio existentes en la bahía Esmeralda 115 kV.


Entrega de planos as built (con las correcciones generadas en el proceso constructivo en los formatos DWG y PDF)

Entrega de plan de desconexiones y diligenciamiento de formatos para consignaciones.

Figura 2. Proyecto Manzanares

Proyecto Esmeralda

Comprende la ejecución de los siguientes bloques de trabajo:

Ítem 1- Esmeralda STN 230 kV: Actividades asociadas a la conexión al Sistema de Transmisión Nacional - STN en la subestación Esmeralda ISA 230 KV.

Conexionado, acompañamiento en pruebas y puesta en servicio para la energización de un autotransformador 90 MVA, 230/115 kV según las actividades asociadas en el MANUAL MONTAJE ELECTROMECANICO MA-DI-02-002-162.

Montaje y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de una (1) bahía de transformación de 230 kV

Montaje y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de una (1) bahía de acople de 230 kV

Actividades complementarias Las actividades comprenden en términos generales, sin limitarse a ellas, las siguientes:


Conexionado de los bujes de alta y baja del Autotransformador 90 MVA 230/115 kV en Esmeralda ISA.

Conexionado de los bujes del devanado terciario del Autotransformador con el transformador ZigZag


Desmonte, reubicación, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio del Seccionador de Acople y su puesta a tierra conectado a la barra 3.

Montaje e instalación de los equipos de patio nuevos.

Calibración de los seccionadores nuevos y reubicados.


Montaje de la línea de vida de acuerdo al diseño.


auxiliares en lado de los equipos de patio, de los tableros de servicios auxiliares y del tablero de agrupamiento del Autotransformador.

Montaje de equipos de servicios auxiliares en la caseta de control. Montaje e instalación de bandejas porta cables en patio y en casa de control. Montaje e instalación de tubería IMC y coraza flexible a tableros de equipos y

autotransformador. Conexión de equipos y estructuras al sistema de puesta a tierra.


Instalación de señalización y nomenclatura de las bahías nuevas.


Acompañamiento en las pruebas de integración al sistema de control nivel 0, 1, 2 y 3 (Verificación listado de señales) para la puesta en servicio del autotransformador 90 MVA 230/115 kV.


Entrega de plan de desconexiones y diligenciamiento de formatos (CHEC e INTERCOLOMBIA) para consignaciones.

Figura 3. Proyecto Esmeralda 230 kV


Ítem 2- Esmeralda STR 115 kV: Actividades asociadas a la conexión al Sistema de Transmisión Regional - STR en la subestación Esmeralda CHEC 115 KV.

Montaje y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de una bahía de línea de 115 kV

Actividades complementarias.

Las actividades comprenden en términos generales, sin limitarse a ellas, las siguientes:

Montaje de estructura para base de equipos de patio y estructura para pórtico.


Calibración de los seccionadores nuevos y reubicados.



auxiliares en lado de los equipos de patio, de los tableros de servicios auxiliares. Montaje e instalación de bandejas porta cables en patio y en casa de control. Montaje e instalación de tubería IMC y coraza flexible a tableros de equipos. Conexión de equipos y estructuras al sistema de puesta a tierra.



Desmonte, reubicación, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio del Interruptor ubicado en la bahía Esmeralda-Hermosa 115kV.

Desmonte, reubicación, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio del seccionador de transferencia ubicado en la bahía Esmeralda-Hermosa 115kV e instalarlo en bahía Manizales.

Desmonte, del seccionador de transferencia ubicado en la bahía Manizales 115 kV y entregarlo a Interventor CHEC.

Desmonte, reubicación, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio del de los transformadores de corriente ubicados en la bahía Manizales 115kV e instalarlos en la misma bahía en el sitio indicado por CHEC.




Para el desarrollo de las actividades indicadas en los dos ítems anteriores correspondientes al proyecto Esmeralda, el contratista deberá tener presente las siguientes consideraciones:

Para el inicio de la ejecución de las actividades asociadas al ítem 2 (actividades asociadas a la conexión al STR), CHEC deberá disponer de la licencia ambiental de la línea Esmeralda ISA – Esmeralda CHEC 115 kV, otorgada por la autoridad competente.


En el caso que al finalizar las actividades del ítem 1 aún no se disponga de la licencia ambiental, CHEC suspenderá el contrato. Una vez haya obtenido la licencia ambiental, CHEC le notificará al contratista el reinicio de la ejecución de las obras indicadas en el ítem 2 con una antelación no menor a treinta (30) días calendario, para que pueda realizar el alistamiento correspondiente. En este caso, CHEC no reconocerá costos derivados de la suspensión y reinicio de actividades.

Se estima que la ejecución de las obras asociadas al STN tienen una duración máxima de cuatro (4) meses y las asociadas al STR de tres (3) meses, tiempo que debe tener en cuenta en la elaboración del cronograma el oferente que resulte seleccionado.

Figura 4. Proyecto Esmeralda 115 kV

Proyecto Enea

Comprende la ejecución de las siguientes actividades:

Ítem 1- Enea STR 230 kV: Actividades asociadas a la conexión al Sistema de Transmisión Nacional - STN en la subestación Enea ISA 230 KV a través de su bahía de transformador 230 kV

Conexionado para la energización de un banco de autotransformadores de 150 MVA, 230/115 kV según las actividades asociadas en el MANUAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO MA-DI-02-002-162.

Montajes de una (1) bahía de transformación de 230 kV

Actividades complementarias

Las actividades comprenden en términos generales, sin limitarse a ellas, lo siguiente:


Conexionado de alta y baja del banco de autotransformadores 150 MVA 230/115 kV.




Tendido de cables de control, protección y fuerza requerido para el proyecto. Cableado y conexionado de potencia, control y fuerza de los equipos, tableros y

servicios auxiliares.

Conexión de equipos, estructuras y tableros al sistema de puesta a tierra.


Montaje del sistema de iluminación de patio y perimetral de acuerdo a los diseños.


Ítem 2- Enea STR 115 kV: Actividades asociadas a la conexión al Sistema de Transmisión Regional - STR en la subestación Enea CHEC 115 KV, a través de su bahía de transformador 115 kV.

Montajes de una (1) bahía de transformación de 115 kV.


Las actividades comprenden en términos generales, sin limitarse a ellas, lo siguiente:



Tendido de cables de control, protección y fuerza requerido para el proyecto. Cableado y conexionado de potencia, control y fuerza de los equipos, tableros y

servicios auxiliares.

Conexión de equipos, estructuras y tableros al sistema de puesta a tierra.

Montaje del sistema de iluminación de patio y perimetral de acuerdo a los diseños.



Figura 5. Proyecto Enea

Proyecto Hermosa

Contempla la ejecución de las siguientes actividades:

Ítem 1 - Hermosa STN 230 kV: actividades asociadas a la conexión al Sistema de Transmisión Nacional - STN en la subestación Hermosa CHEC 230 KV

Conexionado, acompañamiento en pruebas y puesta en servicio para la energización de un banco de autotransformadores de 150 MVA, 230/115 kV según las actividades asociadas en el MANUAL MONTAJE ELECTROMECANICO MA-DI-02-002-162.

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de una (1) bahía de transformación de 230 kV.

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de una (1) bahía de transformación de 115 kV.

Actividades complementarias




Conexionado de alta y baja del banco de autotransformadores 150 MVA 230/115 kV.


Calibración de los seccionadores.




auxiliares en lado de los equipos de patio, de los tableros de servicios auxiliares y del tablero de agrupamiento del Autotransformador.

Montaje e instalación de bandejas porta cables en patio y en casa de control. Montaje e instalación de tubería IMC y coraza flexible a tableros de equipos y

autotransformadores. Conexión de equipos y estructuras al sistema de puesta a tierra.





Acompañamiento en las pruebas de integración al sistema de control nivel 0, 1, 2 y 3 (Verificación listado de señales) para la puesta en servicio del banco de autotransformadores 150 MVA 230/115 kV.

Retiro de cableado de potencia, fuerza, control y protección, bahía existente línea esmeralda 115 kV.

Desconexión de la bahía Esmeralda 115 kV.

Desmontaje, empaque y transporte al sitio de entrega acordado con CHEC de los equipos de patio existentes en la bahía Esmeralda 115 kV.



Ítem 2 - Hermosa STR 115 kV: actividades asociadas a la conexión al Sistema de Transmisión Regional - STR en la subestación Hermosa CHEC 115 KV

Montajes y acompañamiento en pruebas y puesta en servicio de cuatro (4) bahías de línea de 115 kV.



Montaje de estructura para base de equipos de patio.


Calibración de los seccionadores.




auxiliares en lado de los equipos de patio, de los tableros de servicios auxiliares. Montaje e instalación de bandejas porta cables en patio y en casa de control. Montaje e instalación de tubería IMC y coraza flexible a tableros de equipos. Conexión de equipos y estructuras al sistema de puesta a tierra.






Figura 6. Proyecto Hermosa

El contratista deberá tener en cuenta la aplicación e implementación del programa de

gestión ambiental (PGA) para los proyectos Manzanares, Esmeralda y Enea; y un plan de

manejo ambiental (PMA) para el proyecto Hermosa, los cuales CHEC incluye como anexos

en estos términos de referencia, por lo tanto, es responsabilidad del oferente tener en

cuenta la valoración de estas actividades dentro de su propuesta. Se aclara que de los


programas especificados en el PMA el Contratista podrá excluir los siguientes, ya que solo

son aplicables a la construcción de líneas de transmisión:

En lo referente a la presentación de los informes ambientales definidos por CHEC y

establecidos en el PMA, para la ejecución de las actividades de la Subestación Hermosa,

éstos deben ser independientes para el ítem 1 y el ítem 2.

El contratista y/o personal responsable de la ejecución de las obras entregará en los

informes ambientales lo requerido por CHEC para la presentación de los informes ICA ante

la autoridad ambiental competente.

El contratista deberá elaborar un plan de calidad, entendido como el documento que

especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y

cuándo, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato

específico, deberá ser elaborado con base en los requisitos de las normas NTC ISO 9001

“Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos” y NTC ISO 10005 “Sistemas de Gestión

de la Calidad - Directrices para los Planes de Calidad”, en sus versiones vigentes y para su

elaboración contará con el apoyo y asesoría de CHEC .

El contenido del Plan de Calidad deberá contemplar – como mínimo – los siguientes capítulos:


CAPITULO DESCRIPCIÓN

Alcance Descripción simple del propósito del plan y el resultado esperado con el desarrollo del contrato. Debe incluir la descripción de las exclusiones a que haya lugar

Elementos de entrada del Plan de Calidad

Listado de la información de entrada como términos de referencia, planos, requisitos de ley y otros documentos / datos aplicables, que será tenida en cuenta para el desarrollo del contrato.

Calidad

Los objetivos de calidad para este plan de calidad serán expresados en los siguientes términos:

Objetivo Frecuencia de medición

% de cumplimiento del Cronograma Mes

% de cumplimiento del objeto del contrato en términos de tiempo y requisitos

Al finalizar el contrato

Responsabilidades de la Dirección

Especificación de las personas responsables de las siguientes actividades: - Gestión y administración del plan de calidad - Asegurarse de que las actividades requeridas en el contrato

sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso.

- Comunicar los requisitos a todos los involucrados y resolver problemas que surja en el desarrollo del contrato.

Control de Documentos y Datos

Descripción del procedimiento para identificar, revisar, aprobar, distribuir y controlar los documentos y datos relacionados con el contrato (Ej., planos y otros documentos de diseño)

Control de Registros

Identificación de los registros que se requieren, cómo se identificarán, almacenarán, protegerán y por cuánto tiempo se guardarán asegurando su disponibilidad. Dichos registros podrían incluir registros del diseño, registros de inspección y ensayo/prueba, mediciones, órdenes de trabajo, actas de reuniones.

Recursos Especificación de los recursos necesarios para el desarrollo del contrato. Estos recursos pueden incluir materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.

Requisitos Listado de los requisitos a ser cumplidos que han sido especificados en los presentes términos de referencia.

Comunicaciones

Especificación de los canales de comunicación oficial entre el contratista y CHEC indicando: responsables de la comunicación, medios de comunicación oficial y el proceso que se seguirá cuando se reciba una felicitación o queja por parte de CHEC.

Compras

Si aplica - el plan de la calidad deberá identificar las características de los productos comprados que afecten la calidad del producto/servicio objeto del contrato y cómo se controlaran dichas características. Si aplica – se deberá especificar en el plan de control los servicios requeridos que serán contratados externamente.


CAPITULO DESCRIPCIÓN

Producción y prestación del servicio

Se entiende como producción y prestación del servicio la construcción de la obra civil objeto de los presentes términos de referencia. Para tal efecto el plan de la calidad deberá identificar los elementos de entrada, las actividades de realización y los resultados requeridos para llevar a cabo la producción y/o la prestación del servicio. El plan de calidad deberá incluir o hacer referencia a: - Las etapas del proceso; - Los documentados pertinentes; - Las herramientas, equipo y métodos a utilizar para lograr los

requisitos especificados; - Las condiciones controladas si son requeridas - Los detalles de cualquier calificación y/o certificación necesaria

del personal; - Los criterios de entrega del trabajo o servicio; - Los requisitos legales y reglamentarios aplicables

Identificación y trazabilidad

Definición del alcance y extensión de la identificación y trazabilidad aplicable al desarrollo del contrato

Propiedad del cliente

Especificación del método para la identificación, el control y verificación de los documentos proporcionados por CHEC.

Preservación del producto

En los casos en que aplique, el plan de calidad debe indicar los requisitos para la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega de los productos relacionados con el objeto de los presentes términos de referencia.

Control del producto no conforme

Definición – en acuerdo con CHEC - de qué se considerará como producto no conforme - y cómo se va a identificar y controlar.

Seguimiento y medición

Especificación de los métodos de seguimiento y medición que serán usados en el desarrollo del contrato. Cómo mínimo se debe especificar el método “Curva S” para el seguimiento al cronograma que sea aprobado. El documento base para la aplicación del método “Curva S” será proporcionado por CHEC.

Auditoria

El Plan de Calidad deberá contemplar como mínimo las auditorias que serán realizadas por CHEC para hacer seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados. El plan de auditorías será suministrado por CHEC.

Revisión, aceptación, implementación y revisión del plan de calidad

El Plan de Calidad deberá definir los métodos para: - Revisar y aprobar el plan de calidad - Distribuirlo - Socializarlo entre los involucrados - Hacer seguimiento a su implementación

La construcción del Plan de Calidad deberá ser tenida en cuenta en la elaboración de la oferta económica dentro de sus costos administrativos.


El contratista seleccionado deberá contar con una persona responsable de la administración del Plan de Calidad (implementación, seguimiento y control del mismo) que certifique formación en Sistemas de Gestión de Calidad.

El Plan de Calidad será revisado y aprobado por CHEC; cualquier modificación a las condiciones especificadas en el Plan Calidad deberá ser revisada y aprobada entre el representante del contratista y el interventor asignado por CHEC antes de ser implementadas.

Durante el desarrollo del contrato, CHEC realizará auditorías para verificar la implementación del Plan de Calidad que haya sido aprobado. El contratista deberá tomar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias, con base en los resultados de la auditoria, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados.

Para la realización de los trabajos y sin limitarse a éstos, el contratista deberá incluir en su

oferta, el suministro de lo relacionado en el “MANUAL MONTAJE ELECTROMECANICO

MA-DI-02-002-162”, y que competa a medios de transporte, herramienta menor, mano de

obra y en general todos los medios y elementos necesarios para cumplir con la ejecución

de las actividades de acuerdo con las necesidades de CHEC.

Para la ejecución de las actividades, el contratista deberá ceñirse a los planos de construcción entregados por CHEC y deberá cumplir con las especificaciones técnicas del presente documento, el “MANUAL MONTAJE ELECTROMECANICO MA-DI-02-002-162”, (anexo a estos términos).

La interventoría podrá exigir o autorizar variaciones en las actividades respecto a los planos entregados, cuando las condiciones lo hagan necesario, lo cual no relevará al contratista de sus responsabilidades de cumplimiento, estabilidad, entre otros.

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES Proyecto Manzanares.

El proyecto Manzanares se desarrollará en la subestación Manzanares, la cual se encuentra localizada en el casco urbano del municipio de Manzanares, departamento de Caldas. Proyecto Esmeralda

El proyecto Esmeralda se desarrollará en las subestaciones Esmeralda ISA 230 kV, propiedad de ISA y Esmeralda CHEC 115 kV, las cuales se encuentran localizadas en la vereda Esmeralda, zona rural del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas. Ambas subestaciones se encuentran separadas entre sí en una distancia aproximada de 2 Km Proyecto Enea


El proyecto Enea se desarrollará en las subestaciones Enea CHEC y Enea ISA, las cuales se encuentran localizadas en la vereda gallinazo en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas. Proyecto Hermosa

El proyecto Hermosa se desarrollará en las subestaciones la Hermosa ISA y la Hermosa CHEC, las cuales se encuentran localizadas en el casco urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda.

ETAPAS Y PLAZOS DE LA SOLICITUD DE OFERTAS La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican a continuación:

ADQUISICIÓN DEL DERECHO A PARTICIPAR Los interesados en participar deberán cancelar, antes del cierre para la presentación de ofertas, un valor no reembolsable de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($737.717), el cual deberá consignarse a nombre de CHEC S.A. E.S.P., identificada con NIT. 890.800.128-6 en la cuenta del Convenio Empresarial número 0860-0016-1561 de DAVIVIENDA, diligenciando para la consignación el Formato de Convenios Empresariales del Banco, indicando en el campo “Referencia 1” el número 2103 y en “Referencia 2” el NIT del interesado que participará en el proceso de contratación; así mismo se informa que el nombre del convenio que debe indicarse en el espacio destinado para tal fin, es CHEC. Con la copia del recibo de consignación original deberán acercarse al Equipo Cadena de Suministro ubicado en la Estación Uribe, Manizales, donde se elaborará el correspondiente recibo de ingreso, el cual debe presentarse con la oferta. Igualmente se puede enviar la consignación vía fax (8899044) a nombre de Carlos Alberto Mesa Ríos, indicando la siguiente información: Nombre del oferente, NIT y concepto, en cuyo caso se debe adjuntar a la oferta copia de la consignación. Así mismo podrá enviarse al correo electrónico [email protected] El pago permite al oferente la presentación de la oferta.

APERTURA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Las condiciones de contratación se publicarán en la página web de CHEC www.chec.com.co desde el día viernes 30 de junio de 2017 hasta el miércoles 19 de julio de 2017.

OBSERVACIONES, CONSULTAS O ACLARACIONES Los interesados podrán solicitar aclaraciones hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de cierre para la presentación de ofertas, dirigidas a Andres Felipe Salazar Jimenez al correo electrónico [email protected], teléfono 8899000 extensión 1356.

http://www.chec.com.co/

mailto:[email protected]


RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y ADENDAS

Las respuestas a las observaciones se comunicarán a través de correo electrónico Las adendas se publicarán hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, en la página web de CHEC, en días hábiles y horarios laborales.

CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS El cierre para la presentación de ofertas y la apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar en el Equipo Cadena de Suministro de CHEC, Estación Uribe, Manizales, el día miércoles 19 de julio de 2017 a las 10:00 a.m. en el reloj de dicha dependencia. En dicha apertura podrán estar presentes los oferentes o sus delegados. Las ofertas deben depositarse antes de la hora fijada como cierre en la urna del Equipo Cadena de Suministro de CHEC, en original y una (1) copia física, además de una oferta digital . CHEC no tendrá en cuenta las ofertas que no se encuentren en la urna a la hora mencionada, ni aquellas que sean enviadas por fax o correo electrónico. Los interesados deben tener presente que en CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo tanto, deberán presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de ofertas. CHEC no se responsabiliza por demoras o retardos en la entrega de la oferta causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.

REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA Como requisito para participar, los interesados deberán asistir a la reunión y visita obligatorias dispuestas por CHEC. La reunión se llevará a cabo el día martes 11 de julio de 2017 a partir de las 9:00 a.m. en la Sala 5 Guacaica, ubicada en el Edificio 1, piso 1, Estación Uribe, Manizales. Una vez culmine la reunión en la estación Uribe, se realizará visita obligatoria el mismo día a las siguientes subestaciones en su orden:

- Subestación Esmeralda, Inicia Esmeralda CHEC 01:30 PM, terminada la visita en Esmeralda CHEC se continuará con Esmeralda ISA; ambas están ubicadas en la vereda Esmeralda, zona rural del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas y se encuentran separadas entre sí en una distancia aproximada de 2 Km.

- Subestación Hermosa, Inicia 04:30 PM; ubicada en el barrio la Hermosa del municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda.

- El día miércoles 12 de julio iniciando a las 07:30 a.m., se realizará visita a la Subestación Enea, que se encuentra ubicada en la vereda gallinazo del municipio de Villamaría, departamento de Caldas.


- Por último, el día mismo 12 de julio a partir de las 03:00 p.m., se realizará visita a la Subestación Manzanares, que se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de Manzanares departamento de Caldas, sobre la vía que lleva a los municipios de Pensilvania y Marquetalia.

La reunión y la visita se iniciarán a la hora exacta en el sitio de encuentro y no se aceptarán asistentes tardíos. Antes de las 4:00 p.m. del día lunes 10 de julio, el oferente deberá informar sobre la asistencia la visita a través de correo electrónico dirigido a [email protected], en el cual se debe relacionar: Nombre, N° Cedula, Empresa, ARL, EPS, tipo de transporte (vehículo, placa). Si no se informa, no podrá asistir a la visita y será causal de rechazo de la oferta, lo anterior debido a que, los trámites de acceso con los procesos de operación y seguridad de CHEC e ISA se deben realizar antes de la visita. La persona que asista en representación de cada interesado debe tener la idoneidad suficiente y necesaria para el manejo de los temas a tratar. Los gastos de transporte, alimentación y cualquier otro en que incurran los asistentes, deben ser cubiertos por su cuenta y riesgo. Los asistentes deben tener presente que en CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo tanto, deberán presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite. Asimismo, el interesado deberá tener en cuenta las características que de estas actividades se especifican en el numeral 1.9. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios. La no asistencia a la reunión o a la visita, es causal de rechazo de la oferta.

MONEDA El oferente deberá cotizar los precios de la oferta en pesos colombianos.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE OFERTAS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE CHEC

La información de la solicitud de ofertas que se adelante mediante la modalidad de solicitud pública de ofertas permanecerá publicada en la página web www.chec.com.co. La publicación que se haga a través de este medio constituirá la notificación de las actuaciones de CHEC a los interesados.

2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS

FORMA DE PARTICIPACIÓN


http://www.chec.com.co/


CHEC recibirá las ofertas presentadas por personas jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual. Por ningún motivo, aceptará ofertas presentadas en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, las que así se presenten serán rechazadas. El interesado extranjero podrá participar si tiene sucursal establecida en Colombia o en su defecto, mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento que resulte favorecido, así como para representarlo judicial y extrajudicialmente, por un lapso no inferior al término de duración de las restantes etapas precontractuales, al señalado para la celebración, ejecución y hasta por un (1) año más.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Son requisitos de participación los siguientes:

HABILITACIÓN El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni específicamente con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto Nacional 1082 de 2015, artículo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 de la Ley 689 de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su vez por artículo 1 de la Ley 1296 de 2009), parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 concordado con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003, artículo 35 numeral 22 (modificado por el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011), artículos 3, 5, 27 y 90 de la Ley 1474 de 2011, artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas aplicables. Así mismo, no podrá presentar oferta la persona jurídica que se desempeña como auditor externo, ni las sociedades matrices y sus subordinadas; ni aquellas que tienen una matriz común o que pertenecen a un mismo grupo empresarial, ni a aquellas que participen de las licencias, franquicias, metodologías o políticas impartidas por la firma titular de la marca que utiliza el auditor externo, cualquiera sea la forma como estas les hayan sido transferidas. En consecuencia, al presentar la oferta por sí o por interpuesta persona, el oferente estará afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. CHEC, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, se abstendrá de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo cual harán las consultas que en tal sentido les corresponde.


Así mismo, CHEC se abstendrá de celebrar el contrato cuando el oferente, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas asociadas al Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT, o cuando se encuentren en el Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo), para lo cual se harán las consultas que en tal sentido correspondan.

EXISTENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS NACIONALES Se prueba mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la competencia para expedir la certificación es de otra entidad). Las entidades públicas nacionales de creación constitucional o legal no estarán obligadas a acreditar su existencia, pero si deben acreditar su representante legal. El certificado deberá tener una antigüedad no mayor a un (1) mes a la fecha de cierre para la presentación de oferta, en todo caso, debe corresponder al certificado vigente. Las personas jurídicas establecidas en Colombia, deben haber sido constituidas y registradas en Colombia en Cámara de Comercio, con una antigüedad no menor a 10 años contados hasta la fecha de apertura de esta solicitud de ofertas.

PERSONAS EXTRANJERAS De carácter privado, se prueba mediante el documento expedido por el organismo o funcionario competente, según las leyes y reglamentos de su respectivo país. El documento deberá venir visado por el Cónsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una nación amiga; además deberá estar autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a menos que se trate de documentos expedidos en países signatarios miembros o adherentes de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, caso en el cual debe cumplirse con la obligación de que dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los términos allí establecidos. Las sociedades que estén desarrollando actividades permanentes en el país, deben acreditar la existencia y representación legal a través de la sucursal, que para tal efecto han debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas por el Código de Comercio colombiano. La constancia de la sucursal deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio vigente en Colombia. Además, deberá estar autorizada para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución del contrato.


Por su parte, las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el país, deben presentarse a través de un representante o mandatario o apoderado, cumpliendo lo indicado en el literal b del numeral 2.2.2.5. Las entidades públicas extranjeras demostrarán su existencia mediante certificación de agente diplomático o consular del país donde fueron constituidas. El certificado de las sociedades extranjeras deberá haber sido expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación de oferta. Tanto las personas jurídicas nacionales como las extranjeras deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a la presentación de la oferta y que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar directamente relacionado con el objeto de la solicitud de ofertas. Todos los interesados en participar en la solicitud de ofertas, deberán tener actualizado en el sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, en caso contrario deberán aportarlo con la oferta.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitación especial para celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar a la oferta, copia del acta correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del contrato y todos los actos que se deriven de él.

PODER ESPECIAL Si el oferente, nacional o extranjero, da poder a una persona natural o jurídica para que contrate en su nombre, deberá anexar en debida forma los siguientes documentos: a. El certificado de existencia y representación de quien recibe el poder, si se trata de una

persona jurídica o fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento que haga sus veces si es persona natural, y

b. El documento mediante el cual el oferente mandante confiere poder o autorización a

quien recibe el poder o mandato, el cual debe contener expresamente los términos y el alcance de la representación.

DERECHO A PARTICIPAR


El oferente debe haber adquirido el derecho a participar en la solicitud de ofertas de conformidad con este documento o mediante cesión cuando sea procedente

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento de los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9 de la Ley 828 de 2003 o las normas que las modifiquen o complementen, relacionados con los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena), los oferentes deberán cumplir con la siguiente obligación: Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 1753 de 2015 artículo 135, o las normas que las modifiquen o complementen, esto es aportes para la seguridad social integral. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá acreditar además el pago de aportes a la seguridad social integral por éstos, así como de los parafiscales antes señalados. Las personas jurídicas nacionales deberán aportar en la oferta, certificado que acredite estar a paz y salvo con el pago de dichos aportes, expedido por el Revisor Fiscal (si la persona jurídica está obligada legal o estatutariamente a tener revisoría fiscal), o en su defecto por el Representante Legal, durante un lapso no inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre para la presentación de ofertas. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Las personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales, ni de la seguridad social integral. En el caso de las uniones temporales y consorcios, cada parte que la conforma deberá aportar el certificado que acredita estar a paz y salvo en el pago de aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales. En la siguiente tabla que es indicativa, se presentan las obligaciones mencionadas anteriormente, las cuales pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la ley. El oferente o contratista deberá prever, de conformidad con la legislación colombiana, dichas modificaciones durante todas las etapas de la solicitud de ofertas y del contrato.

CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL

Salud (ver Nota 1)

12,5% del ingreso Base de Cotización, de los cuales el 4% está a cargo del trabajador y el 8,5% del empleador.

Artículo 204 de la Ley 100 de 1993

Pensiones 16% del ingreso Base de Cotización, de los cuales el 4%



CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL

está a cargo del trabajador y el 12% a cargo del empleador.

Sistema General de Riesgos Laborales (ver Nota 2)

De acuerdo con la clasificación establecida y totalmente a cargo del empleador.

Artículo 6° de la ley 1562 de 2012.

Cajas de Compensación Familiar (ver Nota 3)

4% totalmente a cargo del empleador.

Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 21 de 1982

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ver Nota 1)

3% totalmente a cargo del empleador.


SENA (ver nota 1) 2% totalmente a cargo del empleador.

Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 21 de 1982

Nota 1: Tener en cuenta lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, modificatorio del artículo 114-1 de la Ley 1607 de 2012, sobre exoneración de aportes. Nota 2: Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. (Artículo 13, literal a) numeral 5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 concordado con el Decreto 0723 de 2013 artículo 5). La Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), también será obligatoria para todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes, toda vez que así lo señala la norma. Nota 3: Sobre la afiliación trabajadores independientes a cajas de compensación, Artículo 171 Ley 1819 de 2016 modificatorio del literal b artículo 19 de la Ley 789 de 2003.

INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Los oferentes deberán tener inscripción vigente en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas del Grupo EPM. En caso de tener la inscripción vigente, el oferente no deberá adelantar gestión alguna. Sin embargo, de requerir actualizar la información consignada en dicho registro, éste deberá hacer la solicitud a través del correo electrónico [email protected]. En caso de no estar inscrito o estarlo, pero tener dicha inscripción en estado no vigente, el interesado deberá adelantar el proceso de inscripción al Sistema de Información de Proveedores y Contratistas del Grupo EPM a través del siguiente vínculo: http://grupoepm.supplier-eu.ariba.com. Para dichos efectos, el interesado deberá tener presente que los documentos exigidos para este registro se deben enviar con suficiente antelación a la fecha de cierre para la presentación de ofertas, pues el administrador de la


http://grupoepm.supplier-eu.ariba.com/


base de datos tiene 48 horas en días hábiles, contadas a partir de la radicación de los documentos, para aceptar o rechazar la solicitud. Ni el envío, ni la radicación de documentos al administrador del Sistema de Información de Proveedores y Contratistas del Grupo EPM, indican que el oferente se encuentre inscrito, pues sólo se cumplirá con el requisito de participación cuando así lo indique la persona designada por CHEC para realizar la verificación. Los oferentes, una vez inscritos en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas del Grupo EPM, deben actualizar permanentemente la información que allí reposa. En caso de discrepancia de los documentos que reposan en el sistema y los aportados en la oferta, prevalecerán los que estén en el sistema. Los requisitos incluidos en la solicitud de ofertas que no hagan parte del perfil del proveedor, deben ser aportados en la oferta.

DILIGENCIAMIENTO FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El oferente deberá presentar en su oferta el formato denominado Conocimiento del Tercero.

EXPERIENCIA El oferente debe tener experiencia específica en cada una de las siguientes categorías:

1. Montaje Electromecánico en subestaciones eléctricas de nivel de tensión mayor o igual a 110 kV. 2. Pruebas de equipo de patios en subestaciones eléctricas de nivel de tensión mayor o igual a 110 kV. 3. Montaje de estructuras metálicas, pórticos en subestaciones eléctricas de nivel de tensión mayor o igual a 110 kV.

La experiencia a certificar deberá ser en montajes, pruebas, equipos para proyectos de subestaciones de energía eléctrica y que incluya el montaje de estructuras metálicas, equipos electromecánicos y demás correspondientes y necesarios, en subestaciones de energía eléctrica, de tal manera que permitan la correcta operación conforme a los requerimientos de una subestación, sus especificaciones técnicas aplicables y el cumplimiento de la normativa y regulación vigente La experiencia especifica mínima a certificar debe ser de tres (3) contratos terminados y ejecutados en Colombia, para cada una de las tres categorías relacionadas anteriormente, para un total de mínimo 9 contratos; salvo que alguno(s) de ellos incluya(n) más de una categoría y sean aprobados por el evaluador de las ofertas. No se aceptan contratos en ejecución.


Los contratos deben haber sido ejecutados para empresas de servicios públicos, que generen, transmitan o distribuyan energía eléctrica y se deben haber suscrito y terminado dentro de los diez (10) años anteriores, contados hasta la fecha de cierre de la presente solicitud pública de ofertas. Lo anterior aplica también para la experiencia complementaria a presentar según el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. CHEC se reserva el derecho de verificar la información aportada por el oferente y en caso de encontrar alguna inconsistencia, la oferta podrá ser eliminada. El oferente deberá aportar con la oferta los documentos que no estén en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas; así mismo deberá indicar cual o cuales de las certificaciones que reposan en el Sistema, acreditan el cumplimiento de su experiencia. En el caso de experiencia con CHEC, el oferente deberá relacionarla indicando el número del contrato ejecutado. En los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, sólo se considerará como experiencia el porcentaje de participación del oferente en el mismo. Sólo se tendrán en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin incluir impuestos al consumo.

CERTIFICADO DE GESTIÓN Para participar en esta solicitud de ofertas se deberá adjuntar el certificado vigente de los siguientes sistemas de gestión, vigentes a la fecha de cierre para la presentación de ofertas: Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del oferente con base en la norma ISO 9001, versión 2008 o superior, otorgado por una institución debidamente acreditada como organismo certificador. El alcance del certificado debe ser aplicable al objeto de esta solicitud de ofertas. Sistemas de gestión ambiental (SGA) del oferente con base en la norma ISO 14001, otorgado por una institución debidamente acreditada como organismo certificador.

Sistema Integrado de Gestión (SIG) del oferente con base en la norma OHSAS 18000 Adicionalmente, el oferente al que se le acepte la oferta deberá mantener vigente los certificados durante la ejecución del contrato.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía de seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados, por un valor asegurado equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la oferta presentada, incluyendo IVA.


La garantía tendrá una vigencia de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En todo caso, la vigencia de la garantía de seriedad, se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la fecha de expedición de la garantía de cumplimiento que ampare los riesgos propios del contrato. La garantía de seriedad de la oferta se regirá por las condiciones establecidas en GARANTÍAS, de estas condiciones particulares.

CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. Se deberá aportar el certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripción como Contador Público, correspondiente al Contador Público y al Revisor Fiscal, según corresponda.

INDICADORES FINANCIEROS La participación en este proceso de contratación estará condicionada por la estabilidad

económica y la capacidad financiera del oferente, con fundamento en el índice de liquidez,

el índice de endeudamiento, el capital de trabajo neto y el patrimonio neto, según se indica

más adelante. Para el efecto, el oferente tendrá que suministrar la siguiente información:

1. Estados Financieros individuales (No consolidados) a diciembre 31 de las vigencias

2015 y 2016, incluyendo Balance General y Estado de Resultados, los cuales deberán

estar firmados por el representante legal del oferente, el Contador Público que los

prepara y el Revisor Fiscal si está obligado de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo

13 de la Ley 43 de 1990

Para oferentes extranjeros, los Estados Financieros se deben presentar a la fecha de corte establecida en el país de origen del oferente y deberán estar firmados por el Representante Legal y Contador Público o Revisor Fiscal, según su legislación. En caso de no existir obligatoriedad de firmar los estados financieros por Contador Público o Revisor Fiscal, los documentos aportados deberán estar firmados por quienes estén facultados para ello y deberán acompañarse de una explicación que aclare las normas legales vigentes que se aplican en el país de origen del oferente extranjero. Los oferentes extranjeros que no puedan presentar Estados Financieros del último período fiscal (año 2016) por no haber vencido el plazo estipulado por la norma contable del país de origen, deben adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal o quien haga las veces, donde conste el plazo de vencimiento de dicha obligación, para este caso deben presentar Estados Financieros para los dos últimos períodos fiscales. Los oferentes extranjeros que no puedan presentar Estados Financieros individuales (No Consolidados) porque la ley de su país origen exige que los estados financieros a


expedir y auditar sean los Consolidados, deben adjuntar una certificación donde expliquen dichas razones. En el Balance General deben estar discriminados los activos y pasivos en corrientes y

de largo plazo.

2. Notas a los estados financieros de cada año.

3. Certificación de los estados financieros de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222

de 1995.

4. Dictamen del Revisor fiscal en caso de estar obligado.

5. Certificados vigentes de la inscripción ante la Junta Central de Contadores, del Contador

Público y del Revisor Fiscal que suscriben cada uno de los Estados Financieros.

6. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del año 2016,

presentarán el balance de apertura.

7. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del año 2015

presentarán los estados financieros al 31 de diciembre del año 2016

Para oferentes extranjeros, se deberá aportar el documento equivalente a la Junta

Central de Contadores que expida la autoridad legal que agrupe a los Contadores, o

quien haga las veces de esta función en el país de origen del oferente.

En su defecto, el Representante Legal del oferente o quien haga las veces de esta

función en el país de origen del oferente, deberá anexar una certificación escrita

mediante la cual deje constancia de la no existencia de entidad que sustituya o

reemplace a la Junta Central de Contadores, así como de la no existencia de documento

similar al certificado solicitado, indicando los fundamentos legales que sustentan dicha

situación.

Todos los oferentes deberán presentar su información financiera conforme a las normas

establecidas en su país de origen y en la moneda legal del país de origen.

La evaluación de los indicadores financieros definidos en este numeral, se hará en pesos

colombianos, por lo tanto, CHEC realizará la conversión de la moneda del país de origen

a dólares y luego a pesos colombianos, tomando como fuente de información oficial la

publicada por el Banco de la República de Colombia (www.banrep.gov.co) para la fecha

de corte establecida para la presentación de dichos estados financieros.

CHEC realizará esta conversión tanto, para las personas naturales o jurídicas

extranjeras como para las nacionales que presenten ofertas en moneda diferente al peso

colombiano.

Toda la información que se debe anexar para este numeral, se tendrá que presentar en

español, tal como lo indiquen los términos de referencia.


CHEC, realizará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los

siguientes parámetros:

- Indicador de Liquidez IL. Se medirá como la relación entre activo corriente y pasivo

corriente, de acuerdo con la siguiente expresión:

IL = Activo Corriente

Pasivo Corriente

- Índice de Endeudamiento IE. Se medirá como la relación entre el pasivo total y el activo

total, de acuerdo con la siguiente expresión:

IE = Pasivo Total x 100%

Activo Total

- Capital de Trabajo Neto CTN. Se medirá como la diferencia entre activo corriente y

pasivo corriente, de acuerdo con la siguiente expresión:

CTN = Activo Corriente – Pasivo Corriente

- Patrimonio Neto PN. Se medirá como la diferencia entre activo total y el pasivo total,

de acuerdo con la siguiente expresión:

PN = Activo Total – Pasivo Total

Se considerarán aquellas ofertas en las que el oferente obtenga como mínimo un total

de 70 puntos para el año 2015 y el año 2016 como resultado de sumar los puntos

asignados al índice de liquidez, al índice de endeudamiento, al capital de trabajo neto y

al patrimonio neto, de acuerdo con la siguiente tabla:

Liquidez Rangos Puntos

IL

IL < 1 1.0 0

1 <= IL<= 1.3 1.3 10

1.3 < IL<= 1.5 1.5 15

IL > 1.5 20

Endeudamiento Rangos Puntos

IE

IE > 0.85 85%

0

0.75 <= IE < = 0.85 20

0.7 <= IE < 0.75 75% 25

IE < 0.7 70% 30


En todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, el número resultante

se redondeará a dos cifras decimales, de forma tal que, si la tercera cifra decimal es

inferior a 5, el índice resultante se mantiene con las primeras dos cifras decimales

obtenidas; por el contrario, si la tercera cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras

decimales se incrementarán a su número superior más próximo.

Datos para el cálculo de los indicadores financieros

Los datos para el cálculo de los indicadores financieros se extractan únicamente del balance, estado de resultados y notas oficiales de aclaración de los mismos que estén debidamente suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, si da lugar.

Aquellas ofertas que no cumplan con lo establecido en el análisis financiero serán rechazadas.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN O VISITA OBLIGATORIA

El registro de asistencia elaborado por CHEC acreditará el cumplimiento de este requisito.

FIRMA DE LA OFERTA El oferente deberá diligenciar la carta de presentación de la oferta, para lo cual utilizará el formato correspondiente.

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El contratista deberá garantizar el perfil acreditado, durante la ejecución del contrato y en caso de algún cambio este será verificado por CHEC.

Capital de Trabajo Neto

Rangos en Cop Puntos

CTN

CTN < 729.166.666 729.166.667 0

729.166.666 <= CTN < 875.000.000 875.000.000 10

875.000.000 <= CTN < 1.050.000.000 1.050.000.000

15

CTN > = 1.050.000.000 20

Patrimonio Neto Rangos en Cop Puntos

PN

PN < 218.750.000 218.750.000 0

218.750.000 <= PN < 350.000.000 350.000.000 20

350.000.000 <= PN < 437.500.000 437.500.000

25

PN >= 437.500.000 30


Profesional Director de Proyecto: Profesión: Ingeniero Electricista o Electromecánico o Civil (titulado en Colombia o en el Exterior y habilitado para el ejercicio en Colombia). Años de Servicio Profesional: Diez (10). Dedicación: Tiempo completo para los cuatro proyectos. Deberá haber participado como mínimo en tres obras similares como Gerente o Director de Proyectos (subsanable). Profesional Especialista Montaje electromecánico: Profesión: Ingeniero Electricista o Electromecánico (titulado en Colombia o en el Exterior y habilitado para el ejercicio en Colombia). Años de Ejercicio Profesional: mínimo siete (7). Dedicación: Tiempo completo en sitio. Experiencia en obras de construcción de subestaciones (como Ingeniero residente de obra). Deberá haber participado como mínimo en tres obras similares como Ingeniero residente. Requisitos de estricto cumplimiento (subsanable). Profesional HS (seguridad y salud en el trabajo): Profesión: profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo en salud y seguridad en el trabajo o de una carrera afín titulado en Colombia o en el Exterior y habilitado para el ejercicio en Colombia. Con licencia en salud ocupacional. Años de Ejercicio Profesional: mínimo tres (3). Dedicación: Tiempo completo. Experiencia: con experiencia aplicada en seguridad y salud en el trabajo en contratos de obra, o montaje o mantenimiento en redes de energía, o subestaciones, o líneas de distribución o transmisión o en generación de energía, licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente, quien hará acompañamiento y gestionará el plan de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del contrato con una dedicación de tiempo completo. Requisitos de estricto cumplimiento (subsanable). Profesional en Topografía: Profesión: Topógrafo con su respectiva tarjeta o matrícula profesional vigente Años de Ejercicio Profesional: mínimo dos años Dedicación: Tiempo completo (en las actividades que aplique). Experiencia mínima de 2 años con dominio de software aplicado AutoCAD. Requisitos de estricto cumplimiento (subsanable) Tecnólogo en Calidad: El contratista seleccionado deberá contar con una persona responsable de la administración del Plan de Calidad (implementación, seguimiento y control del mismo) que certifique formación en Sistemas de Gestión de Calidad. Años de Ejercicio Profesional: mínimo uno. Dedicación: Tiempo completo en sitio. Experiencia en sistemas de gestión de calidad (subsanable) Profesional o Tecnólogo Ambiental: Años de Ejercicio Profesional: mínimo tres (3) Dedicación: Tiempo completo.


Experiencia mínima de dos (2) proyectos lineales en actividades de ejecución y seguimiento de planes de manejo ambiental. Requisitos de estricto cumplimiento (subsanable). Tener presente que se requiere un solo director para todos los proyectos y para los demás perfiles uno para cada proyecto. Los perfiles se deben acreditar con la hoja de vida que contenga los certificados de experiencia requeridos y los documentos que acrediten el título profesional o tecnólogo requerido.

3. OFERTA

VALIDEZ DE LA OFERTA La oferta tendrá una validez de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de ofertas.

CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA OFERTA La oferta debe diligenciarse en la forma y con los contenidos que señala esta solicitud.

OFERTAS ALTERNATIVAS No se aceptan ofertas alternativas

ASPECTOS ECONÓMICOS

Además de lo previsto en las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios, en este numeral se fijan reglas con las cuales deberá atender las obligaciones de contenido económico que asumen las partes (CHEC y el contratista) entre sí y las que deban atender frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del mismo. El oferente debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar el contrato, entendiendo por este concepto los requeridos para mantener la disponibilidad de su organización y operación, tales como arrendamientos de bienes inmuebles, cargas tributarias, servicios públicos, garantías, el alea normal de ejecución del contrato y los costos de contingencia por traslado de riesgos ordinarios, desplazamientos, y en general, todos los costos que le permitirían mantener condiciones de normalidad en la ejecución de las actividades. Los precios ofertados, deben considerar y contener el pago de los servicios o actividades debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, y deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos, materiales, herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales, dirección y administración, utilidad del oferente, y todos los gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las mismas.


El oferente deberá gestionar los riesgos propios de la actividad o servicio a prestar, entendiéndose que es conocedor de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta, deberá tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la ejecución de los servicios o las actividades, encomendadas; por lo tanto, para la formulación y la atención de posibles reclamaciones, se tendrá en cuenta dicha estructura de costos. Valor - precios El oferente deberá indicar en el formulario de cantidades y precios el precio unitario, para todos y cada una de las actividades, y los valores totales que resulten de multiplicar las cantidades estimadas por los precios unitarios. Si se presentaren errores aritméticos, se hará, por parte de CHEC, las correcciones del caso, tomando como definitivos y válidos los precios corregidos. Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar los trabajos, de las especificaciones para la gestión ambiental y social, se entienden incluidos en la oferta. El contratista deberá discriminar todos los costos en los que incurra por los conceptos anteriormente descritos de acuerdo con los formatos solicitados. Al preparar su oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: el Impuesto de Renta, y el de Industria y Comercio, entre otros, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las disposiciones normativas aplicables. Lista de actividades, ítems y precios unitarios En el Formulario de cantidades y precios el oferente deberá señalar el valor unitario de cada uno de los ítems o actividades que allí aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, así deberá expresarse, en caso de no incluirse ningún valor se procederá de acuerdo con las reglas de subsanabilidad previstas en las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios. Cuando el formulario exija incluir totales o valores sumados, o cuando el oferente quiera incluirlos, CHEC se reserva el derecho de verificar la adecuación de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se tomará como referente el valor unitario y el resultado corregido que encuentre. Los valores unitarios de los servicios o actividades cotizados en la oferta serán a precios firmes durante todo el plazo del contrato.

ASPECTOS TÉCNICOS Los detalles de carácter técnico, operativo y similar, se consultarán en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hacen parte integral de esta solicitud de ofertas. Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica de manera estricta a lo referente a las


Especificaciones Técnicas y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el contratista obtenga de CHEC, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente, y que CHEC supone cuando acepta su oferta, exige detectar y corregir.

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EL CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos por la Política de Gestión Integral de CHEC y de manera estricta de las normas ambientales vigentes que les apliquen a las actividades que se deriven del contrato, las que las modifiquen o sustituyan. Lineamiento ambiental de la Política de Gestión Integral de CHEC:

Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y los compromisos voluntarios suscritos en el ámbito de su actuación.

Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y hacer uso racional de los recursos que emplea.

Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las posibilidades tecnológicas y económicas.

Promover y fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes.

Afianzar la comunicación transparente de la gestión ambiental con los grupos de interés y propiciar su participación basados en relaciones de respeto y confianza mutua.

Además, deberá solicitar apoyo al profesional ambiental de CHEC, para la obtención de los permisos ambientales que se requieran para el desarrollo de las actividades propias del contrato, para ejercer control y mitigación de los impactos ambientales que se puedan derivar en su desarrollo.

El profesional Ambiental solicitará reportes, certificados o reuniones de ser necesario, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales aplicables al desarrollo del contrato.

Cuando por alguna circunstancia se presentare alguna ambigüedad, duda o contradicción, con referencia a las disposiciones citadas, se deberá consultar por escrito el criterio de la CHEC, el cual primará. Este canal entre contratista – CHEC será mediante la interventoría de dicho contrato.

EL CONTRATISTA se responsabiliza ante CHEC y las entidades de control y vigilancia, de las mencionadas disposiciones, por el cumplimiento de ellas por parte del personal a su cargo.

Requisitos legales aplicables: Durante el desarrollo del contrato, el contratista debe cumplir con las disposiciones vigentes en el país que apliquen. En caso de que se emita una norma nueva durante la ejecución del contrato, el contratista deberá darle cumplimiento.


En concordancia con lo establecido en la Política de Gestión Integral, el profesional ambiental de CHEC entregará el PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PGA MA-DI-03-000-001 y/o EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CT-2015-000186 para ser desarrollado por el contratista de acuerdo con el alcance del proyecto, como un instrumento de gestión de vital relevancia para atender los aspectos ambientales asociados al objeto del contrato. Como parte del desarrollo de los programas propuestos en cada instrumento ambiental (PGA o PMA), el contratista presentará a CHEC los diferentes formatos, fichas o instrumentos que permitan llevar a cabo el registro de las actividades ejecutadas. De forma complementaria al cumplimiento de lo establecido en el instrumento ambiental (PGA o PMA), en los casos en donde las obras requieran la intervención de instalaciones propiedad de ISA, se acogerán los requerimientos que desde el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) de ISA, sean solicitados. Como requisito del contrato, el proveedor o contratista deberá garantizar que para el transporte de mercancías peligrosas (aplica para residuos o sustancias peligrosas incluyendo aceite dieléctrico nuevo y Hexafloruro de Azufre-SF6-), la empresa que preste el servicio deberá cumplir con el Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transportes especialmente en lo que respecta a la sección 8, o aquellos que lo modifiquen, complementen o derogue durante la vigencia del contrato. Para el seguimiento de lo anterior, el contratista le confirmará por escrito a CHEC 24 horas antes de la entrega del producto, previo a cada transporte, el vehículo que va utilizar, placa, modelo, nombre del conductor con su respectivo número de cédula y que el transporte cumple con toda la legislación colombiana que exista en relación a dicho servicio (de acuerdo con los lineamientos ambientales de CHEC). Para tal fin debe entregarse información documentada que evidencie lo anterior o podrá ser diligenciado en el formato FO-GA-002-000-007 Lista de verificación transporte residuos o materiales peligrosos, el cual será suministrado por CHEC para tal fin, adjuntando la tarjeta de emergencia de la sustancia química. El contratista formulará y presentará a CHEC el Plan de Emergencias ambientales correspondiente. El contratista deberá cotizar dentro de la oferta económica, los recursos necesarios para la ejecución de los diferentes programas propuestos dentro del PGA o PMA. Como prerrequisito para inicio de obras una vez adjudicado el contrato el contratista deberá allegar la siguiente información:

a) Datos de la empresa que se encargará del tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, con los soportes que indiquen que se encuentra autorizada por la autoridad ambiental.

b) Datos del proveedor que se encargará del manejo de vertimiento líquidos. Si bien,

los asociados a sustancias químicas pueden ser tratados por el mismo proveedor RESPEL, los vertimientos asociados al uso de baños portátiles requieren de un


proveedor encargado de la entrega y mantenimiento de los baños además del tratamiento y disposición final del vertimiento. Quien gestione aguas de baños portables debe allegar los soportes (autorización)que avalen el tratamiento y disposición final de estos residuos. Estas aguas no deben ser llevadas a plantas de agua residual municipales sino a PTAR de agua residuales no domesticas avaladas por la autoridad ambiental competente.

c) Datos de la empresa que se encargará del tratamiento y disposición final de residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables. En relación a éste tipo de residuos, particularmente la madera generada por los embalajes de los diferentes suministros entregados al montador, será necesario que una vez se lleve a cabo su tratamiento y/o disposición final, se entregue la certificación correspondiente al procedimiento efectuado por el proveedor autorizado.

d) Datos del proveedor de recurso hídrico para el desarrollo de obras (si aplica)

e) Plan de Emergencias ambientales acorde al alcance del contrato.

f) Formatos para registro de inspecciones, mantenimientos y demás actividades propuestas en el PGA que requieran de seguimiento.

g) Cronograma de actividades.

h) Certificación de gases, revisión técnico-mecánica y relacionados, para vehículos,

equipos y maquinaria a emplear durante el desarrollo de las obras.

ENTREGA DE LAS OFERTAS Las ofertas deberán estar debidamente identificadas con el objeto y el número de la solicitud de ofertas, acompañadas con todos los documentos anexos. Los documentos deben presentarse en forma ordenada y de fácil manejo, numerados todos sus folios y refrendados con la firma del oferente los que así lo requieran. Debe presentarse, además, una relación de los documentos que componen la oferta, con la indicación de los folios correspondientes a cada uno de ellos

Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados, separados y marcados: “Original” y “Copia”, respectivamente, en los cuales se hará constar, además, el nombre del oferente y su dirección completa, así:

SOLICITUD DE OFERTAS PC-2017-000078 Objeto: “Actividades de montaje electromecánico en subestaciones eléctricas”

Original y Copia Nombre, dirección y teléfono del oferente

En caso de discrepancia entre los ejemplares, primará la información contenida en el sobre marcado como Original. No se aceptará presentación de ofertas enviadas vía fax o por correo electrónico.


CHEC no será responsable por la apertura prematura de una oferta, o por no abrirla y, en consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y marcada como se exige en estas condiciones. Tampoco se responsabilizará por los retardos, extravíos u otros hechos desfavorables para el oferente, que puedan presentarse cuando la oferta sea enviada por correo. Los oferentes deben tener presente que en CHEC existe un control previo para autorizar el ingreso de personas a sus instalaciones, por lo tanto, el oferente o su delegado deberá presentarse con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de ofertas. CHEC no se responsabiliza por demoras o retardos en el ingreso causados por el ejercicio de los controles de acceso mencionados.

RETIRO O MODIFICACIÓN

Ningún oferente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre para la presentación de ofertas, so pena de que se haga efectiva la garantía de seriedad. CHEC puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los oferentes sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para éstos el derecho a modificarlas o adicionarlas.

FORMATOS En la elaboración de la oferta, el interesado deberá tener en cuenta que determinado tipo de información requerida para la evaluación, debe consignarse en formatos suministrados por CHEC. El no consignar debidamente la información o diligenciarlos de manera incorrecta o parcial, supondrá la calificación de la oferta como incompleta y dará lugar a su eliminación, salvo casos especiales en los que la omisión sea subsanable. Los formatos a diligenciar se encuentran al final de estas condiciones particulares.

4. EVALUACIÓN CHEC examinará las ofertas para determinar si los oferentes están habilitados para formularlas de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si están completas, si se ha suministrado la garantía requerida, si los documentos han sido debidamente presentados y, en general, si se ajustan a los documentos de la solicitud de ofertas. Posterior a ello se aplican los factores, criterios y fórmulas de ponderación que permiten hacerlas comparables en términos de puntajes.

RECHAZO Y ELIMINACIÓN Para el rechazo o eliminación de las ofertas, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 3.1. RECHAZO Y ELIMINACIÓN de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios.


Causales de eliminación Acorde con lo previsto en el numeral 3.1.2. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios, para esta solicitud de ofertas se considerarán como causales de eliminación, todas las allí indicadas.

PONDERACIÓN Entre las ofertas que cumplan con los requisitos de participación y los requerimientos técnicos de ser el caso, CHEC efectuará la ponderación de los siguientes factores:

Factores de ponderación

Factor Puntaje

Valor de la oferta 65

Cumplimiento 20

Experiencia complementaria

15

VALOR

La ponderación se hará teniendo en cuenta el valor inicial de la oferta o el valor ajustado, en caso de haber optado por el ajuste económico o la negociación directa. Se considerará como valor de la oferta, el que el oferente señale explícitamente como tal en el aparte correspondiente, dentro de los formularios contenidos en esta solicitud de ofertas. Encontrándose errores o incongruencias subsanables, porque, por ejemplo, puedan inferirse de los datos explícitos suministrados por el oferente, CHEC asumirá como valor el que resulte de hacer las correcciones o adecuaciones legalmente pertinentes. Si el oferente incluye en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o actividades no solicitadas, CHEC no suprimirá o modificará la forma del ofrecimiento, ni podrá hacerlo el oferente so pena de considerarse modificada su oferta. En todo caso, si la oferta es la más conveniente, al momento de la aceptación CHEC definirá si acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no aceptarlos, del valor de la oferta se descontará el valor de lo no solicitado. Descuentos Los descuentos no sometidos a condición consignados en la oferta serán aplicados, para lo cual el oferente deberá indicar cuál es el descuento específico que ofrece para cada una de las actividades y los deberá indicar en los precios de la oferta. Los descuentos condicionados no serán tenidos en cuenta para la evaluación y comparación de la oferta. Éstos serán tenidos en cuenta para la aceptación de la oferta siempre y cuando sean favorables para CHEC.


Ponderación valor Al oferente que ofrezca el menor valor comparable y total, se le asignarán sesenta y cinco (65) puntos y a los demás se les asignará puntajes inversamente proporcionales de acuerdo con la siguiente fórmula:

Poi = Vo x 65 V i

Donde: Poi = Puntaje de la oferta analizada. Vi = Valor cotizado de la oferta analizada Vo = Valor cotizado de la oferta más económica

CUMPLIMIENTO En el formato correspondiente, el oferente deberá relacionar las multas, medidas de apremio, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos que se le hayan aplicado o declarado, dentro de los tres (3) años anteriores, contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas. En el caso de medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otros incumplimientos en contratos celebrados con cualquiera de las empresas del Grupo EPM, se deberá informar el número del contrato. No obstante, lo anterior, CHEC verificará los archivos y si encuentra medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, u otros incumplimientos adicionales a los relacionados en la oferta, se considerará para la disminución del puntaje. La aplicación de los factores que modifican el pago o contraprestación al contratista, relacionados con los Descuentos Operativos y Descuentos por incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) no serán tenidos en cuenta para la evaluación y ponderación de este factor. Por incumplimientos para efectos de la ponderación sólo se tendrán en cuenta aquellas conductas que al ser aplicadas por la entidad contratante se consideran como medida sancionatoria y como tal se ha otorgado el derecho de defensa para proceder a su aplicación.

PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO Al oferente que no tenga relacionada ninguna multa, medidas de apremio provisionales o definitivas, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, u otro incumplimiento en el período señalado, se le asignará el máximo puntaje en este factor. En los casos de incumplimiento que den lugar a la terminación de un contrato, no se reconocerá puntaje alguno al oferente en este factor.


En el caso de multas, medidas de apremio provisionales o definitivas, se demeritará el factor cumplimiento como se indica a continuación: El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada multa cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado, o cuando la medida de apremio aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM sea definitiva será de tres (3) puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecución. El demérito en puntaje que se aplicará al oferente por concepto de cada medida de apremio provisional aplicada por cualquiera de las empresas del Grupo Empresarial EPM será de dos (2) puntos, sin considerar si el contrato se encuentra terminado o en ejecución. En los casos señalados el demérito se aplicará sólo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado por la entidad estatal o privada correspondiente. En el caso de multas u otros incumplimientos se entiende en firme o aplicado el acto correspondiente, así: (i) En la fecha de recibo de la comunicación mediante la cual se le informa al contratista que se ratifica el incumplimiento con base en la causal respectiva, cuando el contratista haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contratación aplicables en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, y (ii) Al día hábil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le concede al contratista para que exponga las razones para justificar el incumplimiento o la no ocurrencia del mismo, sin que haya hecho uso de dicha facultad. Las medidas de apremio provisionales se entienden aplicadas según lo indicado en el numeral 6.10.2. de estas condiciones y son definitivas cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el numeral 6.10.2.2. Para el demerito del puntaje que aquí se establece, no se requiere que las multas, medidas de apremio provisionales o definitivas u otro incumplimiento se encuentren registrados o reportados ante la cámara de comercio, o en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, o en el registro que lleve la respectiva entidad contratante, según corresponda. En la ponderación del cumplimiento se tendrá especial cuidado en verificar que el oferente no esté incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. La interpretación y aplicación de las reglas precedentes debe hacerse en forma integral, entendiendo que cada una es complementaria de las otras.

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA Busca determinar la experiencia adicional a la exigida en requisitos de participación. Se asignará un puntaje por experiencia adicional de máximo 15 puntos de conformidad con los resultados de evaluación de la experiencia complementaria presentada en la oferta de acuerdo con lo indicado en este numeral.


La siguiente tabla indica los puntajes adicionales que pueden obtenerse por la presentación de contratos que demuestren la experiencia complementaria y que es adicional a la mínima exigida para cada una de las tres (3) categorías referenciadas en el numeral EXPERIENCIA. En la tabla siguiente se presenta el puntaje adicional que se asignará con base en los contratos presentados:

Experiencia a acreditar por categoría

Tres (3) contratos

de experiencia mínima, no otorga puntaje

adicional, solo

habilita

Cuatro (4) contratos totales de experienci

a

Cinco (5) contratos totales de experienci

a

seis (6)

contratos totales de experienci

a

Siete (7) o

más contratos totales de experienci

a

Total,

puntaje adicional máximo posible

de obtener

por categorí

a

Montaje Electromecánico en subestaciones eléctricas de nivel de tensión mayor o igual a 110 kV.

0

1

2

3

5

5

Pruebas de equipo de patios en subestaciones eléctricas de nivel de tensión mayor o igual a 110 kV.

0

1

2

3

5

5

Montaje de estructuras metálicas, pórticos en subestaciones eléctricas de nivel de tensión mayor o igual a 110 kV.

0

1

2

3

5

5

En caso de presentar contratos que incluyan más de una categoría y sean aprobados por el evaluador de las ofertas, se otorgará el puntaje respectivo en las categorías relacionadas.

PUNTAJE TOTAL Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS


Evaluadas las ofertas en cada uno de los factores señalados, se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de éstos y se asignará el puntaje total de cada oferta; con base en éste se hará la comparación correspondiente mediante la elaboración de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el mayor puntaje total, hasta el que obtiene el menor. Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje, se preferirá la oferta con mayor puntaje en el factor valor. Si permaneciere la igualdad, se preferirá la oferta con el menor número de incumplimientos en contratos, si persiste la igualdad se preferirá la oferta del oferente que tenga en su nómina un porcentaje igual o mayor al 10% de trabajadores discapacitados con respecto al total de trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 y debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo. Si permaneciere la igualdad, se preferirá la oferta con mayor puntaje en el factor valor y de continuar la igualdad se preferirá la oferta a la que no se le haya disminuido puntaje en la ponderación en el factor cumplimiento o con el menor número de incumplimientos en contratos, según el caso. Si persiste el empate se optará por el desempate mediante el sistema de balotas, en presencia de los oferentes. En ningún caso la lista incluirá oferentes que no hayan obtenido un mínimo del sesenta por ciento (60%) del puntaje máximo señalado.

INFORME DE ANÁLISIS Y CONCLUSIONES El informe de análisis y conclusiones, permanecerá a disposición de los oferentes en el Equipo de Cadena de Suministro por un término de tres (3) días hábiles y será enviado a los mismos para que presenten, por escrito, las observaciones que consideren pertinentes dentro este mismo plazo, el cual se contará a partir del día siguiente al envío del informe. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar o modificar sus ofertas, so pena de ser eliminadas. Agotado el trámite anterior, se analizarán y responderán las observaciones que se presenten, y se procederá a hacer el ajuste económico o la negociación directa, si hay lugar a ello. Las respuestas a las observaciones serán enviadas a la dirección que señalen los oferentes en su oferta. Con la presentación de la oferta y de acuerdo con lo contenido en la carta de presentación, los oferentes autorizan a CHEC para que durante el lapso de los tres días sus ofertas puedan ser enseñadas a los demás oferentes. Informe de análisis y conclusiones sin observaciones. Cuando sobre el informe de análisis y conclusiones no se presenten observaciones, se elaborará el informe de recomendación de aceptación de oferta o de declaratoria de fallido. El informe de recomendación será comunicado a todos los oferentes. Informe de análisis y conclusiones con observaciones. Cuando sobre el informe de análisis y conclusiones se presenten observaciones, se procederá a elaborar el informe de


recomendación de la decisión, el cual contendrá la respuesta a las observaciones presentadas El informe de recomendación será comunicado a todos los oferentes.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE FALLIDO La aceptación de la oferta o la declaratoria de fallido se hará conforme lo previsto en el numeral 3.6. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios.

5. CONTRATO

5.1. VALOR El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue aceptada. El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por CHEC, por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de actividades extras. Dentro del proceso de evaluación de las ofertas, se hará un ejercicio al interior del grupo empresarial EPM para determinar la conveniencia de suplir la necesidad objeto de contratación total o parcialmente con las propias capacidades y competencias del grupo en la materia, lo cual está enmarcado en los principios de la función administrativa, en especial el de la economía y eficiencia, además de responder a una de las formas de actuar del grupo como desarrollador de proyectos en su estrategia de crecimiento. Si el oferente incluyó en los precios de su oferta valores correspondientes a servicios o actividades no solicitadas, CHEC al momento de la aceptación definirá si acepta o no los servicios o actividades no solicitados, de no aceptarlos, del valor de la oferta se descontará el valor de lo no solicitado para efectos de determinar el valor inicial del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN Los plazos de ejecución de los cuatro contratos que se derivan del presente proceso

contractual, según lo establecido en el numeral ALCANCE, corresponden a los que se

indican en la siguiente tabla teniendo en cuenta las siguientes fechas estimadas de inicio y

fin:

Contrato

Proyecto

MONTAJE Plazo de Ejecución [días] Fecha Inicio

Fecha Finalización

1 Enea 230/115 kV Noviembre de

2017 Marzo de 2018

150

2 Manzanares 115 kV Marzo de 2018 Julio de 2018 150

3 Hermosa STR 115 kV Enero de 2018 Junio de 2018

180 Hermosa STN 230 kV Enero de 2018 Junio de 2018

4 Esmeralda STR 115 kV Enero 2019 Marzo 2019

240 Esmeralda STN 230 kV Agosto 2018 Diciembre 2018


Tiempo que debe tener en cuenta en la elaboración del cronograma el oferente que resulte

seleccionado.

CHEC podrá modificar las anteriores fechas estimadas de inicio de acuerdo con el avance de la gestión de permisos y licencias requeridos para la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta las consideraciones descritas más adelante, sin embargo, de tenerse los permisos y licencias para las fechas estimadas de inicio, las obras se ejecutarán simultáneamente tanto las asociadas al STN como al STR. En caso de requerirse un aplazamiento o un inicio anterior a estas fechas estimadas, CHEC le notificará al contratista, con una antelación no menor a treinta (30) días calendario, la fecha real de inicio de ejecución de los montajes, pruebas y puesta en servicio para que pueda realizar el alistamiento correspondiente. El plazo de ejecución de cada contrato es según lo indicado en la tabla anterior días calendario, contados a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio.

MEDIDA DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES Se harán cortes de los servicios y/o actividades para determinar la medida y avance del contrato. Esta metodología aplicará tanto para la liquidación de los servicios y/o actividades descritas por ítem completo como para las adicionales requeridas.

FORMA DE PAGO Durante la ejecución del contrato CHEC pagará a el contratista los valores facturados por éste y aprobados por la misma, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de la factura en Soporte Administrativo (Gestión Documental) de CHEC, previo el cumplimiento de los requisitos que más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. Se harán pagos mensuales según el número de actividades realizadas, liquidadas a los precios pactados para cada uno de los contratos. Todos los pagos que CHEC deba efectuar en el territorio nacional a contratistas residentes colombianos, se harán en moneda legal colombiana. El valor del último pago será retenido y su liberación quedará supeditado a la entrega por parte del contratista, de los documentos correspondientes para verificar efectivamente el pago de la liquidación y prestaciones sociales de los trabajadores una vez finalicen las actividades de ser el caso, o la acreditación de paz y salvo con los trabajadores que continúan laborando con el contratista. En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y otros deban efectuarse.


Para efecto del pago, si el contratista es una entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante CHEC copia de la respectiva resolución expedida por la entidad que la vigila, para la exención de la retención en la fuente. Retención de pagos: El contratista faculta expresamente a CHEC para:

Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, según lo definido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Retener los pagos que el contratista tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que tenga con CHEC, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral y parafiscales o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecución del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneración adeudada.

Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b, de esta cláusula, como consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a el contratista, sin que ello implique que CHEC se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del contratista.

Exigir, a través de la interventoría, las constancias de pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual.

Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a servicios o actividades defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones pendientes.

Reajuste de precios Para el contrato que se derive de esta solicitud de ofertas, los precios unitarios pactados no serán objeto de reajuste durante el tiempo de ejecución.

ANTICIPO En ningún caso se concederá anticipo.

GARANTÍAS Para efectos del presente proceso de contratación y del contrato que se derive de éste, el oferente o contratista deberá constituir las garantías que se enuncian mediante garantía


bancaria o contrato de seguro tomado a favor de particulares o empresas de servicios públicos domiciliarios, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país, respectivamente. Las garantías deberán ser expedidas a favor de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., NIT 890.800.128-6. Cuando el oferente opte por otorgar la garantía de seriedad de la oferta a través de una garantía bancaria, se compromete a tramitar las garantías contractuales igualmente a través de este tipo de garantía. No obstante, el oferente podrá gestionar, con el Programa Póliza Matriz, el otorgamiento de las garantías contractuales, supeditado a la aceptación que las aseguradoras del programa hagan del mismo. El contratista deberá presentar las garantías que se enuncian a continuación con el fin de cubrir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, en razón de la celebración y ejecución del contrato. Estas garantías serán las siguientes: a. De cumplimiento: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del

contrato (incluido IVA) y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo de la aceptación de oferta por parte del contratista, por el término contractual y noventa (90) días calendario adicionales.

b. De calidad del servicio: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato (incluido IVA) y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo y aceptación técnica del montaje por parte de CHEC y de dos (2) años más.

c. De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por un valor

equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato (incluido IVA) y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo por parte del contratista de la carta de aceptación de la oferta, por el término contractual y 3 años más.

d. De responsabilidad civil extracontractual, por un valor equivalente al veinte por

ciento (20 %) del valor estimado del contrato (incluido IVA) y su vigencia será desde el día hábil siguiente al recibo por parte del contratista de la carta de aceptación de la oferta, por el término contractual y noventa días más.

En todos los casos en los que haya modificación del plazo o valor del contrato, el contratista deberá ajustar las garantías en las proporciones correspondientes a los nuevos valores o plazos. Cuando se celebre un otrosí, el contratista deberá notificarle esta situación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso. Las garantías que aquí se mencionan deberán recibir aprobación de CHEC, para lo cual se harán las verificaciones del caso y se solicitará ampliación en la información o documentación cuando así se requiera.

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS


Las garantías de Seriedad, de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual se suscribirán con base en el clausulado único diseñado para las empresas del Grupo EPM, denominado Póliza Matriz. Con la presentación de la oferta, el oferente o contratista acepta que CHEC es el titular del riesgo a ser asegurado y que, por lo tanto, está legalmente facultado para determinar las condiciones de aseguramiento que deben cumplir los seguros por medio de los cuales será transferido este riesgo a las aseguradoras, y en los cuales asume la condición de tomador, asegurado y beneficiario. En consecuencia, el oferente o contratista conoce y acepta que las condiciones de aseguramiento que satisfacen los lineamientos sobre seguros y transferencia de riesgos de CHEC son cumplidos por la Póliza Matriz que se ha negociado con las compañías de seguros Chubb de Colombia S.A., Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza), Liberty Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A. Por lo tanto, el oferente o contratista contratará las garantías cubiertas por dicho programa con estas aseguradoras y bajo las condiciones del Programa Póliza Matriz, cuyas definiciones y condiciones se pueden encontrar en el siguiente vínculo: https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf El oferente o contratista deberá contactarse con el Programa Póliza Matriz, por cualquiera de los siguientes canales de atención, para solicitar la expedición de las garantías mencionadas: A. Telefónico: (4) 380 7590 o (4) 380 7589. B. Correo electrónico: [email protected] C. Presencial: oficinas 06-480 y 06-483 de la Dirección Seguros Corporativos de EPM, en

el Piso 6 del Edificio EPM, ubicado en la Carrera 58 No. 42-125, en Medellín, Antioquia. Para el trámite, el Programa Póliza Matriz requiere que el oferente aporte, como mínimo seis (6) días hábiles antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, los siguientes documentos:

A. Estados Financieros actualizados de los dos (2) últimos años contables, o Constancia de Ingresos. (Honorarios laborales, Certificado de Ingresos y Retenciones o el documento que corresponda)

B. Declaración de Renta del último período gravable disponible. (Si declara) C. RUT. D. Hoja de vida o record de obras. (Experiencia del contratista) E. Formulario SARLAFT. (Formulario de conocimiento del Cliente del sector

asegurador exigido por la Superintendencia Financiera, que se encuentra en su página web)

F. Pagaré firmado en garantía a la aseguradora. G. Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no superior a 3 meses.

(Personas jurídicas)

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/contratacion/Programa%20Poliza%20Matriz%20Grupo%20EPM.pdf



H. Listado de socios con una participación superior al 5%, incluyendo nombre o razón social, cédula o NIT. (Personas jurídicas)

I. Cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural. (Según el caso) El oferente podrá indicarle al asesor del Programa Póliza Matriz con cuál aseguradora prefiere que se emita la póliza. Si dicha aseguradora no pudiera otorgar el seguro, el asesor procederá a tramitar su expedición con cualquiera de las otras. El oferente será informado si la aseguradora indicada u otra de las que hace parte del Programa Póliza Matriz emitirá la póliza. En caso de que fuera declinada por todas, se le informará al oferente, máximo tres (3) días hábiles antes del cierre para la presentación de ofertas, para que realice las gestiones para obtener una garantía bancaria a efectos de presentar su propuesta. La póliza podrá ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada, sin embargo, dicho pago deberá realizarse antes de la hora y fecha de cierre para la presentación de ofertas. Se aclara que el pago de la prima que se cause con ocasión de las garantías solicitadas, así como la que se cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correrá por cuenta del oferente o contratista. Para los amparos que no se encuentren incluidos en el Programa Póliza Matriz, el contratista deberá solicitar su emisión a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, bajo el clausulado para entidades particulares o para empresas de servicios públicos domiciliarios. Si el contratista tiene una póliza para amparar su actividad ordinaria de manera global, que cumpla con las condiciones mínimas ofrecidas por el Programa Póliza Matriz, podrá aportar copia de dicha póliza y un certificado otorgado por la aseguradora donde especifique que se cubre el contrato que se celebra, y certifique el límite asegurado, la vigencia y las coberturas. Adicionalmente deberá contar con el amparo de restablecimiento automático del valor asegurado, por una vez, durante la vigencia y hasta el límite asegurado inicialmente. Si la vigencia de dicha póliza termina con anterioridad al plazo de ejecución del contrato respectivo, el contratista se obliga a aportar la renovación de la póliza con el certificado que especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener vigente dicha póliza durante todo el plazo.

CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS EMITIDAS POR ENTIDADES BANCARIAS

Si se opta por constituir una garantía bancaria (aval o carta de crédito Stand By), ésta deberá ser irrevocable y a la vista, y ser expedida por un establecimiento bancario que cumpla con las siguientes condiciones:

a. Ser vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces.

b. Contar con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá


corresponder a la máxima para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

c. Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser

confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente, y se deberá entregar copia del registro de la misma ante el Banco de la República.

La garantía bancaria deberá especificar: la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, el objeto contractual, el número del contrato garantizado y la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación. Además de lo ya mencionado, el garante debe haber renunciado al beneficio de excusión. La garantía deberá ser a primer requerimiento o a primera demanda, sin que se exijan requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en español para su pago. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá que este documento constituye título ejecutivo, acompañado de la manifestación del Beneficiario sobre el monto del incumplimiento. El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 3 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago. La garantía podrá ser utilizada durante su vigencia, parcialmente y cuantas veces sea necesario, hasta completar el monto total de la misma y deberá estar vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el banco a petición del ordenante, los cuales constarán en la nueva garantía emitida por el banco que reemplazará en su totalidad la garantía existente, previa aprobación de los cambios y recibo de la nueva garantía por parte del beneficiario.

RENOVACIÓN El contrato podrá ser renovado por acuerdo entre las partes. En tal caso, los valores de la oferta, serán actualizados con el reajuste del IPC del año inmediatamente anterior. La renovación tendrá el reajuste antes indicado, siempre que implique cambio de año, en caso contrario, el reajuste se realizará cuando se dé el cambio de año en el transcurso de la renovación. De igual forma, cuando el plazo de la renovación supere los 365 días calendario, los precios del contrato tendrán el reajuste anteriormente mencionado por cada año transcurrido. El contratista constituiría garantías nuevas para la formalización de la renovación, acorde con lo previsto en esta solicitud de ofertas. La renovación del contrato es considerada como un contrato independiente y como tal se debe cumplir previamente con la formalización del mismo.


6. EJECUCIÓN Adicional a lo establecido en el numeral 5. de las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios, en la ejecución del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

COMUNICACIONES PARA EFECTOS DEL CONTRATO La totalidad de comunicaciones entre CHEC y el Contratista, en ambas vías, será efectuada en forma escrita. No se autorizan órdenes verbales procedentes del interventor, ni peticiones, requerimientos, conceptos o explicaciones de tal índole por parte del Contratista.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES CHEC podrá, con atención a sus normas de contratación, dar la orden de iniciación del contrato con anterioridad a su formalización. Cuando de la valoración de riesgo se advierta que es necesario contar con la aprobación de uno o varios de los amparos de las garantías, el inicio anticipado deberá contar con dicha aprobación. Recibida la comunicación de aceptación de oferta y previo al inicio de las actividades del contrato, el contratista deberá preparar y presentar, además, la siguiente información específica:

- Hojas de vida de los profesionales con sus respectivos anexos que certifiquen experiencia y requisitos académicos, según los perfiles exigidos en la solicitud de oferta.

- Fotocopia de las licencias o matriculas profesionales del personal citado anteriormente, cuando sea el caso.

- Copia de los contratos laborales o de otro tipo si es el caso, del personal vinculado al contrato.

- Copia de las afiliaciones a ARL, EPS, AFP y Cajas de Compensación para el personal que corresponda vinculado al contrato.

- Los documentos y planes descritos en las especificaciones para la gestión ambiental y social.

- Programa de trabajo e Inversiones. - Plan de calidad

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL

Queda claramente establecido que no habrá relación laboral alguna entre CHEC y el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución del contrato.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo, además de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes de salud, pensión, riesgos laborales, aportes parafiscales y prestaciones sociales.


El contratista debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Libro 2 > Parte 2 > Título 4 > Capítulo 6), Decreto 052 de 2017, Resolución 1111 de 2017 y las normas posteriores que lo complementen o lo modifiquen, lo cual podrá evaluado por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo CHEC S.A. E.S.P. Se tendrá en cuenta como mínimo lo siguiente:

J. Requisitos legales: deberá cumplirse con TODAS las normas aplicables en materia laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el desarrollo del contrato, se debe identificar y garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la Seguridad y Salud en el trabajo, apropiándola a los riesgos inherentes al objeto del contrato, como medida de control a los mismos.

K. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista. Una vez se haya adjudicado el contrato y como requisito para el inicio de las actividades, el contratista debe presentar al interventor la Evaluación inicial de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el certificado del grado de implementación del mismo expedido por su ARL y los planes de mejora de acuerdo al porcentaje obtenido en la autoevaluación de los estándares mínimos y las disposiciones normativas. En todo caso el contrato no podrá dar inicio sin que las condiciones anteriores hayan sido revisadas por el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo de Chec. El contratista debe entregar al interventor el informe de indicadores de ausentismo de forma mensual en el formato establecido por CHEC, lo mismo que una copia de la investigación de los accidentes graves o fatales, en cumplimiento a la resolución 1401 de 2007. El contratista deberá contar con un profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con experiencia, y licencia en salud ocupacional vigente, quien hará acompañamiento y gestionará el plan de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del contrato con una dedicación de tiempo completo. El contratista deberá garantizar que sus empleados, subcontratistas y personas bajo su dirección (proveedores, asesores y visitantes), cumplan con las normas de seguridad establecidas en las instalaciones de Chec y suspender el personal a su cargo que no cumpla con las mismas. En todo caso el contratista deberá cumplir con las disposiciones y recomendaciones de su asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo y del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de CHEC. En caso de que se incumplan con las recomendaciones generadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la interventoría del contrato, se aplicarán las medidas de apremio a que haya lugar.

L. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASTT)


El contratista deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la normatividad vigente, la resolución 2013 de 1986 que resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece para empresas de menos de 10 trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía Ocupacional.

M. Programa de Capacitación e Iinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo El contratista deberá presentar su programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicado a la obra o servicio con base en la Identificación de peligros y evaluación de riesgos, a la normatividad legal vigente, mecanismos de control e identificación de aspectos e impactos ambientales e impacto social. Antes del inicio de las actividades el contratista con todo el personal que ejecutará labores dentro del contrato deberá asistir a inducción en Seguridad y Salud en el trabajo programada por Chec a través de la interventoría. El contratista tendrá la obligación de difundir la información recibida a nuevos trabajadores que ingresen al contrato durante su ejecución y presentar evidencia a la interventoría.

N. Exámenes médicos ocupacionales al personal

El contratista deberá realizar los exámenes médicos ocupacionales de ley y exámenes especiales de acuerdo a su actividad económica, cuando aplique, a los trabajadores adscritos al contrato. El contratista deberá tener disponibles los conceptos de aptitud del examen médico para la interventoría de CHEC, los cuales serán verificados antes de iniciar las actividades, éstos pueden estar en forma física o en medio digital.

O. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para el contrato a ejecutar. El contratista deberá presentar a CHEC la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados al contrato. Para lo cual deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos:

- Inventario de actividades y tareas.

- Identificación de peligros en cada actividad.

- Evaluación del riesgo asociado al peligro.

- Personal expuesto

- Valoración del riesgo

- Control existente

- Calificación del riesgo - control existente

- Tratamiento - controles futuros


- Implementación y seguimiento a las medidas de prevención y control para cada riesgo conforme lo establecido por la legislación nacional vigente, incluyendo las aplicables para el sector eléctrico.

P. Plan de emergencias. El contratista antes de iniciar el contrato, deberá tener diseñado y difundido el plan de emergencias, el cual debe estar alineado con el plan de emergencias de CHEC. La interventoría CHEC solicitará las evidencias del cumplimiento de éste requisito.

Q. Descripción del equipo de protección personal, ropa y herramientas de trabajo. El contratista deberá poner a disposición del personal a su cargo todos los elementos de protección personal, requeridos para cumplir con las tareas de acuerdo a los riesgos identificados; deberá inspeccionar y mantener inventario suficiente para reemplazos en caso de daño o pérdida. Todos estos costos deberán presupuestarse dentro de los gastos de administración del contrato. El contratista deberá tener en cuenta en su oferta la cantidad y las características de los equipos de protección personal y ropa de trabajo resultante de la matriz de peligros y evaluación de riesgos, para cada actividad que se desarrolle en el contrato. Está terminantemente prohibido el uso de herramientas artesanales (hechizas o confeccionadas artesanalmente) o que no cumplan normas técnicas de calidad colombiana o reconocidas internacionalmente, así mismo no podrá hacer uso de herramientas en mal estado. En caso de presentarse alguna ambigüedad, duda o contradicción con referencia a las disposiciones citadas, se deberá consultar por escrito el criterio de la CHEC, el cual primará. El oferente deberá presentar el certificado de la ARL donde se indique el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista se compromete a cumplir las disposiciones laborales durante la ejecución del contrato, obligándose a tener su personal debidamente contratado, estar a paz y salvo en el pago de salarios correspondientes y al día en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social Integral. Es así como el contratista, se obliga a pagar a sus empleados el salario y las prestaciones sociales e igualmente está obligado a efectuar todos los pagos por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (EPS, ARL, PENSIONES), Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA), subsidio familiar, subsidio de transporte, entre otros.


Cuando el contratista requiera de personal para la ejecución del objeto contractual, y las actividades de estos deban realizarse fuera de la sede habitual de trabajo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto del reconocimiento y pago de viáticos. En caso de que se presenten viáticos permanentes los mismos constituyen salario y, por tanto, deberán tenerse en cuenta para liquidarse las prestaciones sociales y la seguridad social. Los viáticos accidentales no constituyen salario. El contratista de forma autónoma deberá establecer su tabla de viáticos de acuerdo con los precios del mercado y zonas donde se vaya a prestar el servicio y darla a conocer con la oferta o antes del inicio del contrato, según CHEC le indique; con el fin de llevar a cabo las gestiones de interventoría durante la ejecución del objeto contractual a que haya lugar.

INTERVENTORÍA CHEC ejercerá la supervisión por medio de un Interventor, quien deberá vigilar el correcto cumplimiento de las condiciones y especificaciones del contrato. CHEC tiene derecho a dar recomendaciones al contratista directamente o por conducto de su Interventor para obtener determinados resultados, pero en la ejecución de dichas instrucciones el Contratista tendrá la totalidad del control, dirección y supervisión sobre su personal, sus elementos de trabajo y sobre los procedimientos que se utilicen para obtener tales resultados. Todos los informes que el contratista deba presentar a la interventoría deberán allegarse en medio digital.

ATRIBUCIONES DE LA INTERVENTORÍA El interventor no tendrá la calidad de representante de CHEC con el alcance que este término tiene en el ámbito legal; sin embargo, estará habilitado para ingresar a los sitios o áreas donde se presta el servicio o se desarrolla la actividad y a las dependencias administrativas desde las cuales el contratista dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendrá, además, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada servicio o actividad componente de la ejecución, tendrá la función de medir las cantidades de los servicios o actividades y contabilizar la efectiva producción de partes u objetos que ello suponga, si es del caso; podrá verificar la calidad, materiales y exigir, con base en las reglas aplicables a que hace referencia esta solicitud de ofertas, la modificación, corrección o ajustes que sean necesarios para lograr el cometido o resultado que pretende el contrato. Igualmente, tendrá la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se administran el personal, los recursos y demás bienes involucrados en la ejecución del contrato, y cualquier impedimento para ello que surja y sea responsabilidad del contratista configurará un incumplimiento de su parte.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


El contratista deberá actuar coherentemente con la Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendida como el marco de actuación dentro del cual se desarrollan los objetivos estratégicos del Grupo Empresarial EPM, para contribuir al desarrollo humano sostenible a través de la generación de valor social, económico y ambiental, incluyendo temáticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales. La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético, a partir del reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés; está articulada con el Gobierno Corporativo y se gestionará desde el quehacer diario de la empresa y de las personas que la conforman; y no podrá realizar acciones contrarias a ella. El área responsable de la administración y la interventoría velarán para que esta política se cumpla.

INSTRUCCIONES Y DECISIONES DE LA INTERVENTORÍA No será dado al contratista abstenerse de realizar un servicio o actividad señalada por la interventoría so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo del contratista. Las instrucciones dadas por la interventoría, contenidas en formatos especiales para ello o no, harán parte de la documentación del contrato, así como toda evidencia documental, fotográfica, de video u otro medio que la tecnología permita, las que deberán contener la identificación clara de la fecha y hora de su producción, así como quien las tomó o elaboró, y las demás formalidades que sean conducentes. Es obligación de la interventoría dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y todas las que sean de aplicación. El contratista deberá tener en cuenta que el interventor puede requerir la asistencia o ayuda de auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a cabo su labor.

ASPECTOS TÉCNICOS En este aparte, se consignan conceptos generales que permiten comprender y reglar la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del objeto del contrato.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El contratista deberá tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comporta la ejecución del objeto del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o técnico y que, en ambos casos, ha de atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, el contratista se sujetará a los alcances


expresos e implícitos de las Especificaciones Técnicas y los planos y diseños entregados para la ejecución del contrato. Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, el contratista los omite o modifica más allá de lo que estos mismos permiten. Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con aplicación del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven de base; y, en consecuencia, salvo por las instrucciones expresas que el contratista obtenga de CHEC, se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente – y que CHEC supone cuando acepta su oferta – exige detectar y corregir.

PROGRAMA DE TRABAJO El contratista deberá preparar y presentar a CHEC, dentro de los diez (15) días calendario siguiente a la formalización del contrato, el programa de trabajo para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos y requisitos de las especificaciones técnicas, acordados con la interventoría.

PLANOS Y DISEÑOS Para la ejecución de los servicios y/o actividades, CHEC entrega al contratista los planos y diseños con base en los cuales éste debe proceder para dicha ejecución. En consecuencia, y en principio, el contratista se sujetará estrictamente a lo que dichos planos y diseños indiquen, sin que ello excluya su responsabilidad cuando en unos u otros se encuentren descripciones o características erróneas o incompatibles que hayan debido ser identificadas oportunamente por él. En este último caso, el contratista está en la obligación de informar clara y puntualmente acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones que CHEC le dé para proseguir. La responsabilidad del contratista desaparecerá en los casos en los cuales el trabajador responsable de CHEC no responda su manifestación formal acerca de la existencia del error o la incompatibilidad. La sola expresión verbal, así sea hecha frente al trabajador responsable, no excluye la responsabilidad del contratista si el error o incompatibilidad subsiste. En los casos de responsabilidad del contratista antes mencionados, éste deberá asumir los costos de corrección o reparación de los servicios o actividades en lo correspondiente y CHEC no estará obligado a ampliar o conceder plazos adicionales para ello.

GESTIÓN DE CALIDAD El contratista deberá preparar y presentar a CHEC, dentro de los 15 días calendario siguientes a la formalización del contrato, el plan o programa de calidad para todos los servicios o las actividades contratadas, acorde con los requerimientos del sistema de calidad y con los requisitos de las especificaciones técnicas.


Además del cumplimiento con los documentos que acreditan las certificaciones en materia de calidad, tanto si dichas certificaciones lo suponen como si el contratista ha ofrecido o se ha comprometido con niveles de gestión de calidad, éstos se entenderán incorporados al contrato y harán parte de las obligaciones de aquél. La omisión o modificación de las actividades que comportan dichas gestiones se considerarán incumplimiento del contrato.

SERVICIOS O ACTIVIDADES ADICIONALES Y EXTRAS La ejecución de actividades adicionales y extras deberá ser previamente acordada entre CHEC y el contratista. Son actividades adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas allí. Son actividades extras aquellas que no figuran en la lista de ítems, cantidades y precios, pero que siendo de la naturaleza de los servicios o actividades contratados, se requieren para la completa terminación, adecuado funcionamiento y entrega del objeto del contrato. Los actividades ordinarias y adicionales se pagarán a los precios establecidos en la de lista de ítems, cantidades y precios del contrato. La actividad extra deberá ser acordada previamente CHEC y el contratista. Cuando CHEC ordene la realización actividades extras, el contratista estará obligado a ejecutarlas de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas. El precio de los servicios o actividades extras será acordado entre las partes, considerando los precios del mercado.

ENTREGA Y RECIBO DE LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES Mínimo 30 días antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato y previo el aviso de entrega a CHEC por parte del contratista, éste hará entrega formal y material a quienes CHEC designe para el efecto. La entrega consistirá en la revisión de los servicios o actividades, la comprobación de la operación de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las cuales se hallan los servicios o actividades/entregables en general y cada uno de los detalles que los definen. Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de los servicios o actividades o ejecución del contrato cuando en el proceso de su recepción CHEC encuentra que hay productos, labores o actividades incompletas o no funcionales. Cualquier entrega que el contratista intente con omisión de las condiciones antes fijadas se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente de la responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de los servicios y/o actividades, de ser el caso. Solo se recibirán actividades que se encuentren completamente terminadas y se encuentren de acuerdo con las modificaciones exigidas. El contratista entregará las actividades o entregables una vez se encuentren terminados, si no los ha terminado no se recibirán y esto sólo se hará cuando hubiese ejecutado las


modificaciones y adecuaciones exigidas. El costo de estas modificaciones o adecuaciones se hará con cargo al contratista y el tiempo que se emplee en ellas se computará como parte del plazo total empleado para la terminación de los servicios. El interventor que para el efecto se designe, dispondrá de cinco (5) días calendario para efectuar el recibo de las actividades y podrá ordenar durante este término las modificaciones y adecuaciones a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato. Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, el contratista cumplirá con la entrega de las actividades y CHEC efectuará su recibo. El momento en el cual ello se cumpla determinará si coinciden o no el plazo otorgado para la entrega y su realización efectiva. Sólo la entrega a entera satisfacción de CHEC relevará al contratista de responsabilidades derivadas o inherentes a las actividades y, en consecuencia, mientras esto no suceda el contratista estará obligado a responder por los efectos de no realizar la entrega formal.

DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO

Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el 1602 del Código Civil Colombiano, en la costumbre mercantil y las normas internas de contratación de CHEC, con la presentación de la oferta y la celebración del contrato, el contratista acuerda y acepta la aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, acorde con lo establecido en este numeral. La aplicación de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni atenúa la responsabilidad del contratista del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebración del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma separada. Las medidas de apremio provisionales tendrán un límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y serán reportadas en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas. Los Descuentos por incumplimiento de los ANS no serán registrados en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, ni en el registro que CHEC tenga habilitado para el efecto. La aplicación de cualquiera de las anteriores no será reportada a la cámara de comercio. Adicional a las demás obligaciones contempladas para cada parte en la presente solicitud de oferta, el contratista acepta que, aplicada la medida de apremio provisional, surge para él la obligación de pago de la misma, la cual será exigible en los términos señalados más adelante. Los descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio provisionales, son diferentes a lo que se pacta como cláusula penal por incumplimiento y cada figura será independiente.


DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ANS Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el fin de establecer estándares de calidad en la prestación del servicio o en la ejecución de tareas y pueden establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, cronograma, tiempos de mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un elemento de medición en la ejecución del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicación. Los siguientes hechos no serán considerados como medidas de apremio, salvo cuando se configure el caso contemplado en el numeral 6.10.2. y darán lugar sólo a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual será comunicado al contratista por el jefe de la dependencia administradora del contrato. Las conductas que dan lugar a la aplicación de los descuentos por incumplimiento de los ANS, se establecen por el incumplimiento de cronograma, este se calculará a partir del valor de las actividades esperadas según cronograma y su descuento será del cero punto quince por ciento (0.15%), por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ANS

Las partes acuerdan que, si el contratista incurre en una de las causales de descuentos pactadas, CHEC a través del jefe o subgerente de la dependencia administradora del contrato, comunicará al contratista sobre la aplicación del descuento y ordenará la retención de todos los pagos pendientes en este contrato, hasta tanto, el contratista haga entrega de los documentos que soportan el descuento (tales como: la factura o una nota de abono o crédito o factura de rectificación) o en su defecto, cancele el valor correspondiente a dicho descuento. Esta retención no genera intereses a favor del contratista.

CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES

1. Por demora en la presentación de los documentos para la formalización del

contrato En caso de que el contratista no entregue oportunamente los documentos necesarios para la formalización del contrato, tales como las garantías exigidas por CHEC y los demás que sean necesarios para este propósito, dentro del término establecido para el efecto; CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día calendario de retardo.

2. Por retardo o incumplimiento En caso de retardo o incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales y legales, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto


quince por ciento (0.15%) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra y subsista el incumplimiento.

3. Por suspensión injustificada del contrato Si cumplido el plazo fijado para iniciar o reiniciar la ejecución del contrato, el contratista no ha dado inicio o reinicio al mismo, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto quince por ciento (0.15%) del valor del contrato, por cada día que demore en iniciar o reiniciar la orden.

4. Por omitir el reporte oportuno de accidentes de trabajo En caso de que el contratista no reporte los accidentes de trabajo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del mismo, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto veinticinco (0.25) del SMLMV, por cada día en que transcurra y subsista en el incumplimiento.

En caso de incumplimiento del contratista bien sea en la periodicidad o en la estructura de la presentación de los informes ambientales definidos por CHEC y establecidos en el PMA, CHEC podrá aplicar una medida de apremio provisional equivalente al cero punto quince por ciento (0.15%) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra y subsista el incumplimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO PROVISIONALES

Si el contratista incurre en una de las causales de medida de apremio provisionales pactadas en el contrato, CHEC a través de la dependencia administradora del contrato, le informará por escrito la causal en que presuntamente ha incurrido, acompañándolo de las pruebas que soportan la ocurrencia de la causal. El contratista contará con un término de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones que desvirtúan el supuesto atraso o del incumplimiento. Finalizado el término indicado, el jefe de la dependencia administradora del contrato procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por el contratista, de haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando: i. Que no hay lugar a la aplicación de la medida de apremio provisional, de aceptarse las

justificaciones y explicaciones presentadas, o, ii. Que se tramitará la aplicación de la medida de apremio provisional, si no manifestó las

razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de haberlas presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento.


En la comunicación del trámite de aplicación de la medida de apremio provisional, se concederá al contratista un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente al recibo de la misma, para que presente los argumentos que sustentarían la inaplicabilidad de la medida de apremio y aporte las pruebas que considere pertinentes. Cumplido este término se procederá al análisis de los argumentos que presente el contratista y de las pruebas aportadas y se enviará una nueva comunicación escrita: iii. Confirmando la aplicación de la medida de apremio provisional, en caso de no aceptarse

los argumentos presentados, o

iv. Indicando que no se aplicará, en caso de aceptarse los mencionados argumentos. En el evento de que el contratista no presente ningún argumento dentro del término previsto, las partes tomarán ese silencio como aceptación de la medida de apremio provisional correspondiente, la cual se entiende aplicada. Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida de apremio provisional, se procederá así: CHEC elaborará un documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite al contratista para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, siguientes a la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, CHEC lo podrá deducir de cualquier suma que le adeude al contratista. En caso de que CHEC no cuente con dineros retenidos a favor del contratista, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos habilitados para recibir pagos a favor de CHEC y que deberá entregar la constancia de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora del contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario siguientes a su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, se procederá a accionar la garantía de cumplimiento. La medida de apremio provisional se entenderá aplicada el día en que vence el término para que el contratista presente argumentos que sustenten la no aplicación de la misma, sin que los hubiera presentado, o desde la fecha en la cual se le comunique la confirmación de la aplicación de la misma.

CARÁCTER DEFINITIVO DE LA MEDIDA DE APREMIO La medida de apremio provisional, se volverá definitiva en los siguientes eventos:

1. Cuando haya caducado la acción para controvertirla ante la jurisdicción. 2. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la procedencia de su

aplicación. 3. Cuando el contratista pague o reconozca su incumplimiento, según el caso.


PÉRDIDA DE EFECTOS DE LA MEDIDA DE APREMIO Y DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS COBRADAS O PAGADAS

La medida de apremio deberá dejarse sin efectos:

1. Cuando esté ejecutoriada la sentencia judicial que determine la improcedencia de su aplicación. El valor de la medida de apremio se devolverá en las condiciones que se fijen en el fallo.

2. Cuando el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de

responsabilidad. En este caso habrá lugar a la entrega del dinero cobrado o deducido, indexado con el Índice de Precios al Consumidor y se ordenará que se retire del Sistema de Información de Proveedores y Contratistas o del registro que para el efecto tenga CHEC.

CLÁUSULA PENAL

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará a CHEC, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a CHEC, por eso, en exceso de esta suma, CHEC podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento del contratista. En otras palabras, CHEC descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al contratista de ser posible, o se cobrará directamente al contratista, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CHEC, habrá lugar a la entrega al contratista de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados al contratista en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7. TERMINACIÓN

TERMINACIÓN DEL CONTRATO La terminación del contrato se dará por las siguientes circunstancias: A. Por mutuo acuerdo entre las partes; B. Cumplidas las obligaciones por cada una de las partes dentro del plazo o plazos

pactados en el contrato. C. Por vencimiento del plazo.


En el caso del literal B anterior, la interventoría documentará la aceptación de las actividades. Si la aceptación no ha sido documentada dentro de los(7) días calendario siguientes a la fecha de la ejecución de las actividades por causas no imputables al contratista, éste podrá solicitar a CHEC un documento en que conste que la totalidad de las actividades han sido entregadas y que ha aportado la documentación exigida. Dicho documento hará las veces de aceptación técnica para efectos de la liberación de cualquier suma retenida, si es el caso.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES

Además de las causales de terminación anticipada del contrato, previstas en el numeral 5.9 de la Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios y con fundamento en los artículos 1546 y 1602 del Código Civil colombiano, en concordancia con el artículo 870 del Código de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de la otra parte. Se considera, entre otros, como incumplimiento grave: a) La demora en el cumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje superior al treinta por ciento (30%); b) Cuando haya incurrido en causales de medidas de apremio que superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c) El incumplimiento de una obligación ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental; d) El incumplimiento que dé lugar a que CHEC incumpla una obligación de carácter regulatorio o legal; e) El incumplimiento de lo previsto en las Condiciones Generales de Contratación de Bienes y Servicios en cuanto a las obligaciones de protección a la información personal. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, la parte que invoca la causal a través del representante legal, para el caso del contratista, o el competente por parte de CHEC, comunicará la decisión de iniciar el proceso de terminación anticipada del contrato, indicándole la causal que se invoca. La parte presuntamente incumplida contará con un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para exponer o justificar las razones del incumplimiento o para justificar las razones por las cuales considera que dicho incumplimiento no le es imputable y de ser el caso aporte las pruebas que considere pertinentes. Finalizado el término indicado, la parte que invoca la causal procederá al análisis de las razones o justificaciones expuestas por la otra parte y de las pruebas, de haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente motivada, informando:


Que no hay lugar a la terminación anticipada del contrato por la causal invocada, por ser de recibo las razones expuestas, o

Que habrá lugar a la terminación del contrato en el estado en que se encuentra, y se procederá al cierre de cuentas del mismo, en el estado en que se encuentre, quedando obligada la parte que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra parte. REVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Una vez termina la ejecución del contrato, el interventor a cargo aplicará el formato de Revaluación de Proveedores, a través del cual se evaluará el desempeño del contratista de acuerdo con los siguientes criterios:

- Para los contratos de suministro de bienes: Condiciones comerciales (cumplimiento en tiempos y cantidades), calidad del producto y servicio.

- Para contratos de prestación de servicios, obra y otros diferentes a bienes: Calidad,

oportunidad, comunicación clara y oportuna, asesoría de quejas y reclamos y asesoría y conocimiento técnico.

Dichos criterios podrán ser objeto de análisis y ajuste cuando CHEC lo considere pertinente, teniendo en cuenta la dinámica de su Sistema de Gestión de Calidad. Los resultados de dicha revaluación serán comunicados al contratista.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se encuentran publicadas como anexos:

MANUAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO MA-DI-02-002-162

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.PGA. MA-DI-03-000-001

EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CT-2015-000186

PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS DE CADA PROYECTO


9. FORMATOS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS El oferente [Nombre del oferente], somete la presente oferta a consideración de CHEC, cuyo contenido es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO Folio

Desde Hasta

Folios de la oferta

Relación de documentos

Carta de presentación

Certificación de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales

Conocimiento del tercero

Incumplimiento en contratos

Formulario de cantidades y precios

Garantía de seriedad

Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 15 días

Certificado de habilitación para la celebración de contrato según la cuantía, Ver numeral 2.2.2.3

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del oferente con base en la norma ISO 9001 Xxxxxxxxxx


CARTA DE PRESENTACIÓN [Ciudad y fecha] Doctor JHON JAIRO GRANADA GIRALDO Gerente General CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. Manizales ASUNTO: PC-2017-000078 [Nombre del representante legal], obrando en nombre y representación legal de [Nombre de la persona jurídica], presenta su oferta para las Actividades de montaje electromecánico en subestaciones eléctricas. El valor de la oferta es de ____________________________________________________ ($______________), de acuerdo con el contenido de los términos de referencia. Asimismo, declaro que:

i. Estamos en capacidad legal, financiera y técnica para firmar y presentar oferta.

ii. Conocemos y entendemos el contenido de los términos de referencia, incluidos sus anexos, aclaraciones y adendas (si las hubiere) y el Manual de Contratación de CHEC. Asimismo, aceptamos las exigencias contenidas en ellos y garantizamos que la oferta cumple con las mismas.

iii. La información contenida en la oferta es exacta y veraz, en consecuencia, no contiene

ningún error u omisión.

iv. Entendemos y aceptamos que la oferta es irrevocable. Por ello, no se podrá retirar, modificar o condicionar sus efectos y alcance.

v. La oferta estará vigente por 90 días, contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en los términos de referencia.

vi. Ninguna otra persona tiene interés en esta oferta y en el contrato que se celebre y no tenemos conexión alguna con otro oferente en esta misma solicitud de ofertas.

vii. De ser aceptada la oferta, nos comprometemos a formalizar el contrato de conformidad

con lo establecido en los términos de referencia, presentando la documentación requerida, dentro del período indicado para el efecto.


viii. A la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con CHEC o en situaciones de conflicto de intereses que impidan mi participación en la solicitud pública de ofertas. En caso de sobrevenir alguna, informaremos inmediatamente a CHEC y cederemos el contrato, previa autorización de CHEC y de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar con su ejecución.

ix. Con la presentación de esta oferta, autorizamos a CHEC para utilizar la información referente a datos personales en actividades propias de su negocio y su tratamiento estará regulado por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen.

x. Ejecutaremos el contrato por los precios cotizados en nuestra oferta, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los términos de referencia y previstas en las normas que rigen la contratación con CHEC, de conformidad con la aceptación que se nos haga y en el plazo estipulado.

xi. Nos encontramos al día en las obligaciones tributarias y sobre nosotros no cursa ningún tipo de demandas o procesos judiciales por embargos a favor de terceros de cualquier índole, que afecten de manera grave la ejecución del contrato.

xii. Autorizamos a CHEC para que durante el período en el cual se ponga a disposición de

los oferentes el informe de evaluación, la oferta pueda ser enseñada a los demás oferentes que lo soliciten, con excepción de aquellos documentos que se consideren reservados. 1

INFORMACIÓN DEL OFERENTE:

Nombre del oferente:

NIT:

Nombre de Representante legal:

Cédula de Ciudadanía: Fecha de Expedición:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fax:

Ciudad:

Atentamente, [Firma del representante legal] _______________________________________ [Nombre del representante legal] C.C.

1 El oferente deberá indicar cuál de la información consignada en la oferta tiene el carácter de reservada y en cuales normas sustenta dicha reserva, señalando expresamente la norma que le otorga ese carácter. En el evento en que no se señale las normas que le otorgan ese carácter o la señale, pero no concuerde con el documento del cual quiere estipular la reserva, se entiende que la misma no existe y que CHEC se encuentra autorizada para suministrar la información cuando sea solicitada por otro oferente.


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

[Ciudad y fecha] Señores CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. Manizales Certifico que [Nombre del oferente] se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia. Atentamente,

[Firma del revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal en los demás casos]

_______________________________________

[Nombre del revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal en los demás casos]


CONOCIMIENTO DEL TERCERO

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES

CHEC, responsable con la gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto este formulario para quienes deseen vincularse contractualmente con ella, en coherencia con sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial. Tenga en cuenta que es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar. No. de Contrato: PC-2017-000078 Valor ofertado: $___________________ Número de SMLMV: ________ MANIFESTACIONES Con la presentación de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del contrato, no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.

La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la oferta, en caso que aplique, como también la cancelación de mi inscripción en el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas para el Grupo EPM.

En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales ésta fue constituida, no provienen de ninguna actividad ilícita.

AUTORIZACIÓN Autorizo a CHEC para que mi nombre sea consultado, así como el de la persona jurídica que represento, sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva o su equivalente, y socios con participación igual o superior al 5% del capital social, en las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información o bases de datos públicas. Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de CHEC.


De igual forma, se procederá cuando CHEC lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a celebrarse).

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL

Nombre, razón o denominación social:

Identificación: Fecha de Expedición*:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono: Celular:

e-mail 1:

e-mail 2:

* Para persona Natural

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Identificación:

Fecha de Expedición:

Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:


INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE – PRINCIPALES

1 2 3 4 5

Nombres:

Apellidos:

Identificación:


Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:

INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENTE – SUPLENTES

1 2 3 4 5

Nombres:

Apellidos:

Identificación:


Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:


** En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de la misma.

INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

Principal Suplente

Nombres:

Apellidos:

Identificación:


Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

e-mail:

ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombres y apellidos/ Razón o

denominación Social

Identificación

Fecha de expedición

del documento

Participación en el capital social (%)

Dirección Ciudad


Para constancia,

[Firma del representante legal]

_______________________________________

[Nombre del representante legal]

“Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos, reglamentado

parcialmente por el Decreto 1377 de 2013.”

INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS El oferente deberá relacionar en este formato los incumplimientos contractuales tales como la declaratoria de incumplimiento, terminación anticipada del contrato por causas imputables al contratista, medidas de apremio provisionales o definitivas, que se le han declarado o aplicado en contratos celebrados con el contratante y las demás empresas de Grupo Empresarial EPM, durante los últimos tres (3) años, contados hasta la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, así como las multas o demás incumplimientos aplicados por entidades estatales o privadas en el mismo término.

EN CASO QUE EL REVISOR FISCAL O AUDITOR SEA PERSONA JURÍDICA INDICAR LOS DATOS DE LA MISMA

Razón social:

Identificación:

Observaciones o Aclaraciones:

Nombres y apellidos:

Identificación:

Fecha y Lugar de Expedición:

Fecha de Diligenciamiento:


No. CONTRATO

OBJETO CONTRATANTE FECHA DE LA

APLICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO (medida de apremio provisional o

definitiva, terminación anticipada del contrato,

declaratoria de incumplimiento, multa u

otro incumplimiento)

(En caso tal que el oferente no haya sido multado debe diligenciar los campos que se estipulan a continuación) [Nombre del oferente persona natural o del representante legal si es persona jurídica], obrando en nombre propio (en caso de ser persona natural) / obrando en nombre y representación legal de (en caso de ser persona jurídica) [Nombre de la persona jurídica], bajo la gravedad de juramento, manifestamos que no hemos sido objeto de incumplimientos, medidas de apremio, deducciones, o multas en ejecución de contratos en los últimos tres (3) años contados hasta la fecha de cierre para la presentación de ofertas.

[Firma del representante legal]

_______________________________________

[Nombre del representante legal]

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

Los formularios correspondientes serán publicados como anexos Listado de cantidades y precios.xls [Firma del representante legal]

_______________________________________

[Nombre del representante legal

condiciones particulares de contrataciÓn · transformador zigzag . condiciones particulares de...

Documents