comisiÓn nacional del agua organismo de cuenca aguas del valle de … · 2009-04-28 ·...

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 16101036-058-09 OBJETO: Mantenimiento interior y exterior de la Planta Potabilizadora Los Berros y la construcción de la incorporación de la descarga de agua de la Planta Potabilizadora al Río Salitre, Sistema Cutzamala, Estado de México

DISPOSICIONES GENERALES De acuerdo con la Convocatoria No. 005 del 7 de mayo del 2009, para participar en la Licitación Pública Nacional No. 16101036-058-09 mediante el procedimiento establecido en los artículos 27, fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, inherentes a la ejecución de los trabajos antes mencionados. A continuación se establecen los lineamientos que los Licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de las Propuestas y celebración de los actos correspondientes. Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones en el Departamento de concursos de la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO en: Av. Río Churubusco No. 650 1er Piso Col. Carlos A. Zapata Vela, C. P. 08040 Delegación Iztacalco, México D. F. al teléfono 56 50 03 20, en días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 14:00, a un costo de $1,100.00 cuyo pago será con el Formato 16 del SAT, mismo que será requisitado a través de la Oficina de la Tesorería del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y con el cual realizaran su pago en el banco de su preferencia, una vez realizado este trámite canjearan dicho formato por los recibos de la Dependencia para que puedan pasar por el documento de las bases. O bien en Internet en la dirección: http://compranet.gob.mx, a un costo de: $1,000.00 el pago se hará mediante los recibos que genera el sistema. TIPO: SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS El procedimiento de contratación por licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato. 1 REQUISITOS Para facilitar los procedimientos de contratación, a solicitud de los interesados, se efectuará revisiones preliminares respecto de la documentación inherente a especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Dicha documentación se utilizará para su inscripción en el registro de contratistas de esta convocante, en ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán




2

presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate. Los licitantes deberán acompañar en original preferentemente por separado en un sobre anexo de sus Propuestas, los siguientes documentos

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra

en ninguno de los supuestos que establecen los Artículos 33, Fracción XXIII, 51 y 78 Penúltimo Párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. Para los efectos de la Fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia Fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos;

III. Acta Constitutiva en original (para cotejo) y copia, así como original (para cotejo) y

copia simple de la declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con el que se acredite el capital contable requerido por esta convocante, que será de $3’000,000.00

El licitante, también podrá acreditar el capital contable requerido con base en

estados financieros auditado y/o dictaminados de la empresa, siempre y cuando la empresa este obligada a dictaminar sus estados financieros o que sin estarlo haya optado por dictaminarlos, con base en su declaración fiscal del ejercicio anterior.

Para el caso de empresas de reciente creación, se podrá acreditar el capital contable

requerido con el capital social establecido en el acta constitutiva.

El acta constitutiva debe estar debidamente legalizada conforme a las leyes mexicanas, debiendo anexar la última modificación jurídica, para cotejo del capital social, con la última declaración fiscal, (Art. 33 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).




3

IV. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, anexando copia de la parte del acta constitutiva o del poder notariado respectivo.

V. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta

con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o

razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos

notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

VI. Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación; VII. Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí

mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

VIII. En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta

laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.




4

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado y será conforme a los formatos incluidos en las presentes bases de licitación. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en los requisitos III, IV y VI citados. Las personas que se encuentren inscritas en el registro de contratistas de la convocante podrán participar manifestando, mediante escrito bajo protesta de decir verdad, que la información a que se refieren los requisitos I, III y V contenida en dicho registro se encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la documentación correspondiente, solicitando a la convocante la actualización del registro.

Asimismo, con la finalidad de acreditar la personalidad jurídica del licitante y su representante, se podrá exhibir la constancia o citar el número de inscripción en que consten la existencia de la persona y las facultades de su representante, en el Registro Único de Personas Acreditadas.

La información que conste en el Registro Único de Personas Acreditadas, o en su caso en el registro de contratistas de la convocante, en la que se haga constar la legal existencia del licitante, así como sus facultades para comprometerse a nombre de su mandante, será válida para la suscripción del contrato. La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 1.1 ASOCIACIONES Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos en original señalados anteriormente en el punto 1, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (documento que acompañara a la propuesta, dentro del documento A1). La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común y la razón social que deberá aparecer en la documentación de la propuesta, en lo que corresponda, se integrará por las razones sociales, que se agrupan, agregando al final "ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN". Y lo harán del conocimiento del servidor público que preside el evento al momento de entregar su propuesta. Lo anterior lo podrán hacer, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas y será suficiente la adquisición de un solo ejemplar de las Bases de Licitación a nombre de cualquiera de las empresas que se asocian.




5

El Convenio que se deberá de celebrar entre sí, contendrá lo siguiente:

a). Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b). Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c). Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

d). Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e). Designación de un representante común otorgándole poder amplio y

suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y f). Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en

forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Si la Propuesta resultara ganadora, el contrato deberá ser firmado por el Representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el Grupo. Y estará obligada a la protocolización ante notario público de dicho convenio privado. La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en esta licitación, deberá presentar dentro del sobre que contenga sus proposiciones (documentos A4 y A5) y consiste en: Obras similares a la presente licitación. 2 GENERALIDADES DE LA OBRA 2.1 ORIGEN DE LOS FONDOS 2.1 ORIGEN DE LOS FONDOS Origen de los fondos fiscales, para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, fueron comunicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la H. Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, y la Dirección General de Programación y Presupuesto del la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oficio No. 511.1/62/08-C del 19-Dic-08 comunico el Oficio No. 307-A-2352 del 12 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se autorizó el gasto 2009, asignado a esta CONAGUA. Así mismo, para cubrir los gastos de obras de conservación y mantenimiento del Sistema Cutzamala y pozos del Valle de México, que se deriven del contrato de la presente licitación, la Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección General de Administración mediante memorandos No. BOO.07.02.-000077 y BOO.07.02.-000146 de fecha 13 de enero de 2009 y 27 de enero de 2009, respectivamente, comunicó el calendario del presupuesto definitivo, asignado a los programas y proyectos en el ámbito de este Organismo de Cuenca.




6

La Dirección de Programación en Memorando No. BOO.R01.06.-031 del 21 de enero de 2009, comunica las siguientes claves presupuestales, aplicables a la presente licitación

CUTZAMALA E001.- 6000

CÓDIGO SIF.

CLAVE SIAFF CLAVE INTERNA

CONTRATOS DE SERVICIOS 2009.16.B00.2.4.01.00.003.E001.6107.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.MC1.00

627

CONTRATOS DE OBRA 2009.16.B00.2.4.01.00.003.E001.6108.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.MC1.00

630

P. A. I. E002.- 6000

CONTRATOS DE REPOSICIÓN DE POZOS 2009.16.B00.2.4.01.00.003.E002.6105.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.MC0.00

781

CONTRATOS DE SERVICIOS 2009.16.B00.2.4.01.00.003.E002.6107.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.MC1.00

783

CONTRATOS DE OBRA 2009.16.B00.2.4.01.00.003.E002.6108.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.MC1.00

785

RESTAURACIÓN SUELOS TEXCOCO E006.- 6000

CONTRATOS DE SERVICIOS 2009.16.B00.3.9.01.00.003.E006.6107.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.PTC.00

8397

CONTRATOS DE OBRA 2009.16.B00.3.9.01.00.003.E006.6108.3.1 3L.131315.24.3L10.2410.0.00.PTC.00

8406

Los trabajos serán ejecutados durante el presente ejercicio presupuestal. La asignación aprobada para la licitación, será el importe de la propuesta ganadora, más el I.V.A. 2.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TÉRMINO La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el 11 de junio de 2009 y la fecha de terminación será 07 de diciembre de 2009. 2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. 2.4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 2.2. y con el plazo solicitado en el punto 2.3. Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comisión Nacional del Agua o podrán ser reproducidos cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 5 y las guías de llenado respectivas. 2.5 IDIOMA Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma español.




7

2.6 MONEDA La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano. 2.7 ANTICIPOS No se otorgaran anticipos. 2.8 SUBCONTRATACIÓN No se permitirá y reconocerá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos, por lo que aun y cuando se subcontrate parte de los trabajos, esto no relevara de la responsabilidad al contratista . 2.9 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. En términos generales, no se suministrarán materiales por parte de la Comisión, salvo que en forma particular se contemple en la acta de la junta de aclaraciones a las bases de licitación. 3 DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. Así mismo, a los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que, sin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 3.1 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en: Residencia General de P.B. 1-6 y acueductos hasta el túnel Analco-San José, sita en Planta Potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala, kilómetro 53 de la carretera Toluca-Valle de Bravo (vía Toluca-Zitácuaro), C.P. 55000, Villa de Allende Estado de México, a las 10:00 horas, el 13 de mayo de 2009, siendo atendidos por el Ing. José Angel Cid Ortiz.- Residente General de P.B. 1-6 y acueductos hasta el túnel Analco-San José. Se recomienda a los Licitantes hacer entrega de sus preguntas por escrito o en su caso dejar constancia de las mismas al finalizar la visita al sitio y directamente al representante que la Comisión haya designado para realizar dicha visita. A efecto de poder dar respuesta a sus preguntas dentro de la Junta de Aclaraciones. Los Licitantes que hayan adquirido las Bases de Licitación, podrán visitar los lugares en donde se realizarán los trabajos objeto de la Licitación, para que, considerando las




8

especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad para la ejecución y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas y cualquier otra que pudiera afectar o incidir en la ejecución de los trabajos e integración de la propuesta. A quienes adquieran las Bases de Licitación con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del período de venta, aunque no será obligatorio para la Comisión Nacional del Agua, designar a un técnico que guíe la visita. En ningún caso la Comisión Nacional del Agua asumirá responsabilidad alguna, con respecto de las conclusiones que determinen los Licitantes al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que en la integración de la propuesta no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes, no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 3.2. JUNTA DE ACLARACIONES La junta de aclaraciones se celebrará en: Residencia General de P.B. 1-6 y acueductos hasta el túnel Analco-San José, sita en Planta Potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala, kilómetro 53 de la carretera Toluca-Valle de Bravo (vía Toluca-Zitácuaro), C.P. 55000, Villa de Allende Estado de México. A las 12:00 horas, el 13 de mayo de 2009, siendo atendidos por el Ing. José Angel Cid Ortiz.- Residente General de P.B. 1-6 y acueductos hasta el túnel Analco-San José Esta acta se anexara al documento A6. En las juntas de aclaraciones, los Licitantes que hayan adquirido las Bases de Licitación, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las Bases de Licitación y a sus anexos, las cuales serán ponderadas por la Comisión Nacional del Agua. En las juntas de aclaraciones, esta convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitación les formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. De toda junta de aclaraciones se levantará un acta en la que se hará constar de la modificaciones o adecuaciones a las bases de licitación para la elaboración y presentación de las propuestas, misma que contendrá firma de los asistentes, las preguntas formuladas por los Licitantes y las respuestas de la Comisión Nacional del Agua, y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio en donde se realizarán los trabajos, de la cual se le entregará copia a los que asistan y se pondrá a disposición de los ausentes, en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Av. Río Churubusco No. 650 1er Piso Col. Carlos A. Zapata Vela, C. P. 08040 Delegación Iztacalco, México D. F. y por medios de difusión electrónica, en la dirección: http//compranet.gob.mx.




9

Esta Dependencia podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, y al termino de cada junta se les comunicará la nueva fecha de celebración de los eventos que como resultado de la adición de Juntas de Aclaraciones adicionales haya resultado modificados de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y serán de observancia obligatoria para los Licitantes y deberán tomarse en cuenta para la integración de la propuesta. El Licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio en donde se realizarán los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de reconocer las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de Licitación derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable; por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificación alguna al contrato por dichos motivos. En ningún caso la Comisión Nacional del Agua asumirá responsabilidad alguna, con respecto de las conclusiones que determinen los Licitantes como resultado de comentarios o recomendaciones realizadas por cualquiera de los funcionarios que intervengan en la Junta de Aclaraciones y que no queden debidamente plasmadas por escrito dentro del cuerpo que integra el Acta que para tal efecto se levante y/o en sus anexos, porque no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 3.3 MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN La Comisión Nacional del Agua podrá modificar el contenido de estas Bases de Licitación en los términos del Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las modificaciones que se generen en la (s) junta (s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observación obligatoria para los licitantes. Cualquier modificación a las bases de la licitación derivada del resultado de la (s) junta (s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Las modificaciones que se hagan a estas bases se harán del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación o difusión, a fin de que los interesados concurran ante la Comisión Nacional del Agua para conocer, de manera específica las modificaciones respectivas. No será necesario hacer la publicación cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.




10

4 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN Las Bases de Licitación contienen los elementos necesarios para que la presentación de las Propuestas por parte de los Licitantes sea uniforme, completa y adecuada, debiéndose ajustarse a los términos de los Artículos 26, 26 A y 27 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Además de la convocatoria, las Bases de Licitación incluyen:

• Instrucciones a los Licitantes • Parte Técnica y Económica: Formatos, modelos de escritos, guías de llenado para

la correcta y completa preparación de la proposición técnica-económica. • Modelo de Contrato (Anexo 1) • Especificaciones Generales y Particulares y/o Normas de Calidad de los

materiales (Anexo 2) • Planos de Proyectos Arquitectónicos y/o de Ingeniería, croquis (Anexo 3) • Acta(s) de Junta(s) de Aclaraciones y/o documentos de aclaración o modificación

que se generen, lo cual incluye planos, croquis o cualquier documento entregado o manifestado dentro del cuerpo del Acta levantada.

• Oficio de liberación de inversión en trámite.

El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las Bases de Licitación con el objeto de no incurrir en alguno de los motivos señalados en el punto 8 donde se precisan las causas por las que puede ser desechada la propuesta. 5 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN El Licitante deberá integrar su proposición en original, en la forma que previenen los incisos 5.1, 5.2 y 5.3 para la DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, de acuerdo en los términos que prevé los actuales Artículos 26 y 26 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Para la integración y presentación de las Propuestas, los Licitantes deberán considerar los siguientes aspectos: La Propuesta Técnica-Económica, podrá presentarse en los formatos que para tal efecto se integran a estas Bases de Licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. Las instrucciones, modelo de contrato, especificaciones, planos, formatos y guías de llenado son únicamente para la correcta integración su propuesta, no siendo necesario ser anexados dentro del sobre de la proposición Técnica-Económica, con la salvedad de resultar ganador de la adjudicación, dicha documentación deberá ser entregada a esta convocante.




11

En caso de que por cualquier razón distinta a la de la reproducción, no se utilice alguno de los formatos, se anexará de cualquier forma cruzando la leyenda de “NO APLICA” explicando las razones. En igualdad de circunstancias para todos los licitantes participantes, se aclara que para la integración de la propuesta, se debe respetar las cantidades consignadas en el catálogo de las bases de licitación, aun considerando que las cantidades de obra son estimadas, por lo que de conformidad con los proyectos y durante la ejecución de los trabajos, pueden tener variaciones, sin embargo la propuesta que presente este documento con alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras, en dicho catálogo, será desechada. De conformidad con los proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, para los insumos inherentes a los materiales y equipo de instalación permanente solicitados, que de ellos dependa la determinación, cálculo, cantidad o calidad de los insumos que deba entregar el contratista y/o cuando se proponga una marca similar a la especificada, con la finalidad de verificar su cumplimiento a lo solicitado, se anexara a la propuesta fichas técnicas del material emitidas por el proveedor propuesto, incluyendo características, especificaciones, forma de pago, plazo de entrega etc., así como la cotización que sirvió de base para su propuesta, bajo responsabilidad del licitante, con o sin la omisión de estos documentos, la verificación de dichos insumos propuestos en cuanto al cumplimiento de las características, especificaciones y calidad, conforme a las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales, así como a los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado, quedarán sujetos al análisis, evaluación y aceptación de esta convocante. Con la finalidad de que esta convocante cuente con elementos claros y precisos para evaluar las proposiciones, en el DOCUMENTO A2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, además de lo solicitado en dicho documento, con la finalidad de evitar interpretaciones equivocadas durante la evaluación, se podrá realizar las aclaraciones necesarias a cualquier documento que integre su proposición, describiendo en su caso las consideraciones que se tomaron en cuenta para la preparación de su propuesta, principalmente a la integración de los precios unitarios en lo referente a rendimientos, costos de adquisición, o cualquier otro que se juzgue conveniente. La propuesta que el Licitante entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar integrada por un sobre y un segundo con la documentación distinta a ellas en la siguiente forma: 5.1.- Documentación distinta a la propuesta técnica económica. La presentación de los siguientes documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios. REQUISITO I.- Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste el

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo.




12

El escrito anterior deberá acompañarse con la documentación que acredite dicho domicilio, original (para cotejo) y copia, con cualquiera de los siguientes documentos:

• Pago del impuesto predial del inmueble donde se encuentra la oficina administrativa.

• Recibo del pago más reciente del teléfono(s) que corresponden a la oficina.

• Formato actualizado del domicilio fiscal manifestado ante la S.H.C.P. o el S. A. T.

• Copia contrato de arrendamiento. • Copia del recibo de Luz y Fuerza o pago de agua potable

Su omisión se considerará como documento incompleto.

REQUISITO II.- Escrito en hoja membretada de la empresa, mediante el cual declare

bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los Artículos 33 Fracción XXIII, 51 y 78 Penúltimo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

REQUISITO III Original y copia de la siguiente documentación: el acta constitutiva

debidamente legalizada, en su caso de la última modificación jurídica. El acta constitutiva debe estar debidamente legalizada conforme a las leyes mexicanas, debiendo anexar la última modificación jurídica, para cotejo del capital social, con la última declaración fiscal, (Art. 33 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) así como el formato actualizado del domicilio fiscal manifestado ante la S.H.C.P. o el S. A. T.

. REQUISITO IV.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con

fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, anexando copia de la parte de la acta constitutiva o del poder notariado respectivo.

REQUISITO V.- Escrito mediante el cual el representante de la persona moral

manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de

contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o




13

modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de

los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

REQUISITO VI.- Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación; REQUISITO VII.- Declaración de integridad. REQUISITO VIII.- Manifestación de planta laboral. Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español; La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado y será conforme a los formatos incluidos en las presentes bases de licitación. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en los requisitos III, IV y VI citados. Las personas que se encuentren inscritas en el registro de contratistas de la convocante podrán participar manifestando, mediante escrito bajo protesta de decir verdad, que la información a que se refieren los requisitos I, III y V contenida en dicho registro se encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la documentación correspondiente, solicitando a la convocante la actualización del registro.

Asimismo, con la finalidad de acreditar la personalidad jurídica del licitante y su representante, se podrá exhibir la constancia o citar el número de inscripción en que consten la existencia de la persona y las facultades de su representante, en el Registro Único de Personas Acreditadas.

La información que conste en el Registro Único de Personas Acreditadas, o en su caso en el registro de contratistas de la convocante, en la que se haga constar la legal existencia del licitante, así como sus facultades para comprometerse a nombre de su mandante, será válida para la suscripción del contrato. La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




14

La presentación de los documentos antes citados, servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado y será conforme a los formatos incluidos en las presentes bases de licitación. ANEXO (A) Carta poder simple. ANEXO (B) Identificación oficial de quien asiste al concurso. ANEXO (C) Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del C. F. F. 5.2 Parte Técnica y Económica. La proposición deberá de contener la siguiente documentación: DOCUMENTO A1.- CONVENIO PRIVADO EN CASO DE TRATARSE DE UNA

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (EN CASO DE NO ASOCIARSE, CRUZAR LA GUÍA DE LLENADO CON LA LEYENDA “NO APLICA” O SIMPLEMENTE NO REQUISITARLA).

DOCUMENTO A2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO A3.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO A4.- RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL

LICITANTE Y SU PERSONAL.

A).- MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES.

B).- RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO A5.- CURRÍCULOS DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

DOCUMENTO A6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES:




15

DOCUMENTO A7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS

PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. DOCUMENTO A8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE

MATERIALES DE ORIGEN EXTRANJERO.

DOCUMENTO A9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD

FINANCIERA DEL LICITANTE. DOCUMENTO A10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES

B).- MANO DE OBRA C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

DOCUMENTO A11. ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES.

A).- DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO.

B)-. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.

C).- TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

DOCUMENTO A12.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS

MATERIALES.

A).- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

B)-. RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.

DOCUMENTO A13.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS

HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.




16


INDIRECTOS. DOCUMENTO A15.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO; DOCUMENTO A16.- CARGO POR UTILIDAD. DOCUMENTO A17.- CARGOS ADICIONALES. DOCUMENTO A18.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA. DOCUMENTO A19.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A).- DE MATERIALES CONSUMIBLES, AUXILIARES Y DE

INSTALACIÓN PERMANENTE.

B).- DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA.

C).- DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

D).- DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO A21. CATALOGO DE CONCEPTOS. 5.3 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.




17

Sin embargo en la presente licitación, se establece que la documentación que deberá ser firmada por los licitantes, invariablemente son el catálogo de conceptos o presupuesto y los programas solicitados, el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la Comisión Nacional del Agua, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

.

6 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA. Esta convocante, NO podrá recibir propuestas por medios remotos de comunicación electrónica. Toda vez que no cuenta con la certificación correspondiente. La proposición que el Licitante deberá entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se hará mediante de un sobre cerrado y claramente identificado, que contendría la Parte Técnica y Económica, asimismo entregará en otro sobre por separado los requisitos solicitados en el punto 1 de estas Bases. Los sobres que contienen su propuesta se identificaran de la siguiente forma: Sobre anexo: DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA y REQUISITOS DEL PUNTO 1 Sobre: PARTE TÉCNICA Y PARTE ECONÓMICA Los sobres se presentaran claramente identificados con:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE DEL SOBRE (PARTE TÉCNICA Y PARTE ECONÓMICA O

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA) No. DE LA LICITACIÓN OBJETO DE LOS TRABAJOS.

Los Licitantes son los únicos responsables de que sus Propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el Acto de presentación y apertura de proposiciones, y no se recibirán Propuestas que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas Bases de Licitación.




18

Si acude personalmente el representante legal de la empresa o la persona física según sea el caso, éste deberá presentar copia del documento legal de identificación que acredite la personalidad y original y copia de una identificación oficial vigente. En el caso de que la persona que entregue la propuesta, sea distinta al representante legal del Licitante, deberá anexar por separado de la proposición, carta poder simple y original y copia de una identificación oficial de quien recibe el poder. La carta poder simple deberá asentar que se otorga el poder para la presentación de las propuestas y para recibir la documentación que se derive de estos actos. El licitante a su elección y bajo su exclusiva responsabilidad podrá enviar sus propuestas a través del servicio postal o mensajería y estas deberán ser acorde con el punto 5 preparación de la proposición, de instrucciones a los licitantes de estas bases, apegándose estrictamente a las fechas y horas establecidas y deberán de ser entregados en la dirección que se cita en el punto 7.1. Si opta por enviar su propuesta por este medio, esta entrega deberá ser previa al inicio de la presentación de propuestas. La Comisión Nacional del Agua se abstendrá de recibir propuestas que opten por este medio bajo las siguientes circunstancias:

a) Después de la fecha y hora indicados en el punto 7.1. b) Cuando sea entregada en una dirección distinta a la estipulada dentro de estas

bases. c) Cuando los sobres no estén cerrados o lleguen rotos como resultado del mal manejo

del servicio de mensajería o del servicio postal. En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7 DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, APERTURA DE

PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS Y FALLO Para facilitar el procedimiento de licitación, la Comisión Nacional del Agua efectúa revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y verificar de la inscripción en el registro de contratistas, así como la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate. En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como de aquellos contratista, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo.

Los actos, que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de




19

prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de los requisitos, características y condiciones de los mismos que esta convocante determine, en el ámbito de sus atribuciones.

Cualquier licitante podrá consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la consistencia de una proposición conjunta con la legislación en materia de competencia, y dicha Comisión, sin juzgar sobre las proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta exclusivamente por lo que se refiere a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, previa opinión de las Dependencias o entidades esta convocante, las cuales determinarán lo conducente conforme a sus atribuciones. 7.1. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. En Junta Pública celebrada a las 09:00 horas el 22 de mayo de 2009, en: Av. Río Churubusco No. 650, 1er Piso Col. Carlos A. Zapata Vela, C. P. 08040, Delegación Iztacalco, México D. F., se llevará a cabo el Acto de Presentación y apertura de Proposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado. Los Licitantes o sus representantes legales entregarán su Propuesta en sobre cerrado de acuerdo con lo indicado en el punto 6. Al inicio del evento, al momento de registrarse, deberán manifestar en caso de que aplique cuando exista una “asociación en participación”, anotando el nombre completo de ambas o más empresas asociadas seguidas de la leyenda “asociación en participación”. El acto de Presentación y Apertura de proposiciones se llevará a cabo en UNA SOLA etapa, conforme a lo siguiente: Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procederá a la revisión de la documentación legal y posterior a esto se procede con la apertura de la Parte Técnica y la Parte Económica y a la revisión cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases de Licitación, desechándose aquellas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Se dará lectura en voz alta al importe sin IVA de cada una de propuestas aceptadas para su evaluación. Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán el CATALOGO DE CONCEPTOS en el que se consignen los precios y el importe total de la propuesta de los trabajos objeto de la Licitación. Al término de esta etapa, se levantará el acta, en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa de los requisitos que integran las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para su análisis cualitativo, y sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. Se indicará también el lugar, fecha y hora en donde se dará a conocer el fallo correspondiente. Se advierte a los licitantes que se permitirá la intervención de los testigos sociales, sin costo alguno para la Comisión Nacional del Agua cuando sea el testigo social quien solicite participar, como representante legítimo e imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 134 de la Constitución Política de




20

los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia de la licitación. Los testigos sociales tendrán derecho a voz en la formulación y revisión previa de la convocatoria y bases de licitación, en la(s) junta(s) de aclaraciones, en la(s) visita(s) al sitio de los trabajos, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en las evaluaciones de las proposiciones, en la emisión del fallo y en la formalización del contrato, en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de diciembre del 2004. 7.2 ACTO DE FALLO Se efectuará en junta pública a las 17:15 horas, el 29 de mayo de 2009, donde se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el acto de fallo, comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de dicha acta de fallo. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de dicha fecha a disposición de los que no hayan asistido, en las oficinas de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, en la dirección de esta convocante, para efecto de su notificación. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, además de la copia del acta de fallo, la convocante únicamente proporcionará por escrito en forma individual a cada licitante la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 83 de esta Ley. De la evaluación de las proposiciones y, en su caso, la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en las bases de licitación y en los artículos 37 A y 37 C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas y se nombrará a la empresa que resulte adjudicada conforme a los criterios establecidos en estas bases, su importe sin IVA, plazo de ejecucion y fecha de inicio y términación Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia las bases de licitación, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.




21

La Dependencia podrá adelantar o diferir esta fecha, siempre y cuando se les informe a los licitantes y estos plazos se encuentren contemplados dentro de los plazos que para tal efecto estable la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las proposiciones desechadas durante los procedimientos de contratación, podrán devolverse cuando sea solicitado por los licitantes, o bien, podrán ser destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en los artículos 37 A y 37 C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley. 7.3 LICITACIÓN DESIERTA Esta convocante procederá a declarar desierta una licitación y podrá expedir una segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables. La Convocante podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes. 8 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes circunstancias, ya sea dentro del acto de presentación o dentro de su análisis.

I. La presentación incompleta de cualquier documento o requisito exigido en las Bases de Licitación.

II. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las guías de llenado y formatos de estas bases de licitación y/o no cumplan con los criterios de evaluación contenidos en el punto 9 de estas bases de licitación, que afecten la solvencia de la proposición;

III. La omisión de cualquier documento o requisito exigido en las Bases de Licitación. IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas-económicas requeridas por la

Comisión Nacional del Agua. V. Cuando se compruebe que la información o documentación proporcionada por el

licitante es falsa. VI. La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51,

Artículo 33 Fracción XXIII y Penúltimo Párrafo del Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.




22

VII. Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los trabajos o que tiene cualquier otro acuerdo que tenga como objeto y finalidad obtener ventaja sobre el resto de los licitantes.

VIII. Si se comprueba que varios contratistas pertenecen a un mismo grupo, o que tiene socios en común o que alguno de sus socios, apoderados o empleados representan a otra empresa participante (en estos casos las propuestas de todas las empresas que estén involucradas serán desechadas).

IX. Cuando las propuestas presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras que afecté sustancialmente la propuesta.

X. Cuando las cantidades de obra y/o precios unitarios del catálogo de conceptos presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

XI. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de los precios unitarios o que estos estén incompletos, conforme a los requisitos de las bases de licitación y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.

XII. Cuando el licitante en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.

XIII. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis por financiamiento.

XIV. Cuando el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, no se apegue al procedimiento fijado en las bases de licitación referente a la periodicidad de pago, de la tasa de interés, del flujo de caja y en su caso cuando no haga incidir el pago y amortización de los anticipos otorgados.

XV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios.

XVI. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de aportaciones a cámaras industriales o comerciales de la construcción o consultoría.

XVII. Cuando para la integración del costo directo de la mano de obra, el cálculo del Factor del salario real no cumpla con los requisitos establecido en las bases de licitación.

XVIII. Cuando en los costos directos de los insumos, se incluya el Impuesto al Valor Agregado

XIX. Las demás que, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las Bases de Licitación por la Comisión Nacional del Agua y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las Propuestas o la realización de los trabajos.

9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO La Comisión Nacional del Agua, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los Artículos 24, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, 37 E y 37 F del Reglamento de la citada Ley y conforme a lo siguiente: 9.1 Evaluación de la Parte Técnica De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 36.- Para la evaluación técnica de las proposiciones se verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos:




23

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos,

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deberán cumplir los licitantes, se considerará, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos, acorde con los perfiles que se solicitan;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar al proponer los insumos adecuados, y que tiene la capacidad, esto es, que la disponibilidad de insumos propuestos de materiales, mano y maquinaria y equipo son solventes para el cumplimiento de los trabajos y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

VI. De los estados financieros, se verificarán, entre otros: a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los

trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la

empresa.

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo: a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y

suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;




24

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales: a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante

para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra: a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para

ejecutar los trabajos; b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

9.2 EVALUACIÓN PARTE ECONÓMICA De conformidad con el Artículo 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para la evaluación económica de las proposiciones se verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

A. Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra:




25

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra, redondeados a dos decimales, cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado y la zona donde se ejecutarán los trabajos;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley Federal del trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo,




26

debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento y sus reformas, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación y análisis de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento y sus reformas, debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad de formulación y su plazo




27

de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI. Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VII. Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Además la Comisión Nacional del Agua, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación, que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos y que sean la totalidad los precios unitarios, contemplados en el catálogo de conceptos. Para la evaluación de las proposiciones no se aplicarán mecanismos de puntos o porcentajes. 9.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, esta convocante adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de licitación, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.




28

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición j

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición j

El subíndice j representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

En las presentes bases no se aplicará el criterio manifestado en los dos últimos párrafos del artículo 37 A Fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:




29

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando como base las categorías equivalentes a Superintendente de Construcción, Residente de Obra, y Topógrafo o laboratorista. Se asignarán 3 puntos.

2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de 10 puntos.

Para la presente licitación no aplica este criterio, por lo que tendrá valor de cero.




30

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos.

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos.

a. Materiales.

b. Maquinaria y equipo de instalación permanente.

Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaría de Economía.

El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e internacional. En procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos.

Para la presente licitación no aplica este criterio por lo que tendrá un valor de cero.

La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 80 puntos.

Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.




31

La información relativa a los criterios establecidos en las fracciones II y IV, podrá ser aquella que conste en el registro de contratistas de esta convocante o, en su defecto, la que proporcionen los licitantes en su proposición en términos de las bases de licitación.

Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada. En caso de existir empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, se procederá de acuerdo a lo establecido en los Artículos 37 E y 37 F del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 10 DEL CONTRATO 10.1 MODELO DE CONTRATO El modelo de Contrato, que se anexa a esta Licitación es emitido en apego a lo previsto en la Legislación y Normatividad vigente. (Anexo 1) 10.2 FIRMA DEL CONTRATO Previamente a la firma del contrato el Licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. La adjudicación del contrato obligará a la Comisión Nacional del Agua y a la persona en quien hubiere recaído la decisión, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato sino se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo que se refiere el párrafo anterior, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control y en los términos de los Artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, la Comisión Nacional del Agua podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de conformidad con lo asentado en el




32

dictamen a que se refiere el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 10.3 de estas bases de licitación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no se ha superior al diez por ciento. De conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación que establece que la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren

pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con

independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas.

Y de conformidad con la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008, para los efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, que se vaya a celebrar en el ámbito de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con cargo total o parcial a fondos federales, de conformidad con el Oficio Circular publicado el 19 de septiembre de 2008 publicado en le Diario Oficial de la Federación, se comunica el procedimiento que se deberá observar:

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de contratación regulados en la LAASSP y la LOPSRM, cuyo monto sea superior a $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, deberá presentar ante esta Dependencia contratante el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya.

Por lo anterior el licitante adjudicatario del contrato derivado de la presente Licitación, con quien se vaya a celebrar dicho contrato, estará obligado, a presentar un




33

documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2. La persona física o moral que resulte adjudicada, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

De lo anterior, la o las personas físicas o morales adjudicadas, que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico del área de contratación que se les indique para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se hace del conocimiento de los licitantes participantes, que aquel que resulte adjudicatario del contrato, como contribuyente con quien se va a celebrar el contrato, presentara dentro de un plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha del acta de fallo y previo a la fecha de firma del contrato, el “Acuse de Recepción” con que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo previsto en la regla I.2.1.16. de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el 2008 publicada el 27 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Para la solicitud la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones, se observará lo dispuesto la regla I.2.1.16. en complemento con lo siguiente:

A.- Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi

portal” en la página de internet http://www.sat.gob.mx/nuevo.html B. Contar con clave CIEC, en su caso, esta deberá ser tramitada oportunamente, ya que

es requisito para tramitar la solicitud de opinión de referencia. C. En la solicitud, dentro del campo de “Descripción” deberán incluir la descripción de los

siguientes requisitos:

a. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita, para el caso, se deberá capturar lo siguiente: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección oficinas ubicadas en Av. Río Churubusco No. 650 1er Piso Col. Carlos A. Zapata Vela, C. P. 08040 Delegación Iztacalco, México D. F. Tel. 56496687, Correo electrónico: [email protected]

b. Nombre y RFC del representante legal, incluyendo su correo electrónico.




34

c. Monto total del contrato, sin incluir el I. V. A. acorde con el acta de fallo respetivo.

d. Señalar, según el caso, si el contrato se trata de obra pública o servicios relacionados con la misma.

e. Número de licitación y Número de contrato, acorde con la convocatoria respectiva y el contrato asignado en el acta de fallo, respectivamente.

f. Se incluirá el siguiente texto:

“Manifestó bajo protesta de decir verdad, que al acto de registrar la solicitud en esta página de internet del SAT, para efectos del artículo 32-D, mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere la Regla I.2.1.16 en la fracción I, Inciso 4, subincisos a), b), c), d) y e) de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el 2008.

El contribuyente solicitante para efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, estará manifestando bajo protesta de decir verdad que:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al

RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9.




35

La Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de Internet del SAT, para los efectos de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la solicitud de opinión. En razón de lo anterior, el Contratista adjudicatario se obliga a hacer del conocimiento de esta convocante, la opinión emitida por el SAT, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, o en su caso, el estado que guarda dicha solicitud, hasta la entrega de la opinión definitiva, en el entendido que el incumplimiento se hará del conocimiento de la Secretaria de la Función Pública. En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la Administración Local de Servicios al Contribuyente mediante comunicado a través de la página del SAT notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días para manifestar ante dicha Administración Local de Servicios al Contribuyente lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente:

a) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago de los créditos fiscales respectivos ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción II de la regla I.2.1.16.

b) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de la fracción III de la regla I.2.1.16, no atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el plazo de 10 días que se le otorgó.

c) Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente.




36

Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla II.2.1.9., emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción II de la regla I.2.1.16.

La opinión prevista en esta fracción III de la regla I.2.1.16., así como el documento al que se hace referencia en la fracción I de la regla I.2.1.16, se emite para fines exclusivos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. Para los efectos de la regla I.2.116, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción I de dicha regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos. b) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65

del CFF. c) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal

determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Finalmente será responsabilidad del Contratista y/o contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta de la solicitud de la opinión o de la información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio, así como el envió por escrito de la respuesta emitida por el SAT a esta convocante, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión, o en su caso, el estado que guarda dicha solicitud, hasta la entrega de la respuesta de la opinión definitiva, en el entendido que su incumplimiento, se hará del conocimiento de la Secretaria de la Función Pública. El licitante ganador una vez emitido el fallo, para la formalización presentara el “Acuse de recepción” citado conforme al formato Anexo (C) y la CONAGUA (responsable de la contratación) podrá abstenerse de formalizar cualquier nueva contratación con los contratistas que resulten con adjudicación favorable, si se encuentran inhabilitados por la Secretaria de la Función Pública por este supuesto. Esta convocante, revisarán que dichos escritos cuenten con los requisitos establecidos en la fracción I de la regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal.

3. Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o




37

declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

4. El “acuse de recepción” que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, deberá requerirse previo a la formalización de cada contrato o pedido, aun cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de contratación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículos 36 de la LOPSRM, las personas deberán presentar el “acuse de recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

5. El “acuse de recepción” que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas.

No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el caso de ampliación de contratos. 6. La formalización del contrato deberá llevarse a cabo en los plazos que conforme a

las bases de la contratación se hubiere previsto, o bien, tratándose de adjudicación directa, en los términos del artículo 47 de LOPSRM, y en ningún caso quedará supeditada a la emisión de la opinión del SAT.

7. En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona física o moral con quien ya se formalizó un contrato, dicha persona y la dependencia contratante deberán cumplirlo hasta su terminación, por lo tanto la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el contratista ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

8. Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

En el caso de que la empresa que resulte adjudicataria del contrato se encuentre inscrita en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ésta deberá presentar escrito en el que manifieste su conformidad o negativa, para que la Comisión Nacional del Agua esté en condiciones de proceder de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 9 de enero de 1998, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el dos al millar (0.2%) para ser aportado voluntariamente, por parte de "El Contratista", a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la Comisión Nacional del Agua realizará la retención en el porcentaje antes mencionado según cláusula vigésima tercera del




38

modelo de contrato y será entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. 10.3 NO FORMALIZACIÓN Si el interesado no entregase la fianza de cumplimiento de contrato y la fianza de la correcta aplicación del anticipo dentro del plazo estipulado en el punto 10.4.1 y 10.4.2, o si el interesado no firmare el contrato dentro del plazo a que se refiere el punto 10.2 por causas imputables al mismo, será motivo para sancionarlo en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus Reformas y en su caso, la Comisión Nacional del Agua podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 7.2 de las Bases de Licitación, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 10.4 DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE LA CORRECTA

APLICACIÓN DEL ANTICIPO, Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

10.4.1 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo la empresa a quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar por escrito, y signado por el representante legal de la empresa o la persona física quien suscribirá el Contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por valor del 10% ( diez por ciento) del importe total del mismo de la forma siguiente: FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS. FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE (obra pública o de servicios (de supervisión) relacionados con la obra pública, según sea el caso) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo). CELEBRADO CON LA




39

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 10.4.2 DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO (En caso de no otorgarse anticipo, esta fianza no será aplicable)




40

El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos. Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá proporcionar por escrito, y signado por el representante legal de la empresa o la persona física quien suscribirá el Contrato, una fianza por el importe total otorgado, a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el Artículo 49 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus Reformas, de la forma siguiente: FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS. FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE (obra pública o de servicios (de supervisión) relacionados con la obra pública, según sea el caso) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN CUYO CASO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $__________ (___________ PESOS 00/100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISIÓN NACIONAL




41

DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 10.4.3 DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el Contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal. Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista, a su elección; podrá constituir por escrito, y signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribió el Contrato, fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido (suma de estimaciones de obra y de ajuste de costos del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) en la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Quedarán a salvo los derechos de la Comisión nacional del Agua, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. Si opta por la fianza deberán garantizar a la dependencia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer: Que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, las disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente: FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS.




42

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE (obra pública o de servicios (de supervisión) relacionados con la obra pública, según sea el caso) A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE “LA COMISIÓN, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE




43

EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. Que la fianza se otorga en los términos del contrato citado. En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que haya optado la Contratista deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la Contratante deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados. 11. DE LA EJECUCIÓN De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones establecidas en el contrato no modifican las condiciones previstas en las bases de licitación. 11.1 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS De conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública en cualquier tiempo podrá realizar visitas e inspecciones para verificar que las obras y servicios se realicen conforme a la Ley, así como para verificar la calidad de los trabajos. De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta convocante establecerá la Residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual recaerá en el servidor público designado, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. Por lo anterior, con relación al contenido y/o descripción de las especificaciones, en los casos que se haga referencia al Ingeniero, Supervisión, CONAGUA, Dependencia, o cualquier otro, se deberá entender que se refiere a la Residencia de Obra.

Aun y cuando la supervisión de los trabajos sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la Residencia de obra de la esta convocante. Con relación a las funciones de la Residencia de Obra, respecto a la vigilancia de los insumos reales contra los propuestos en el procedimiento de contratación, dado la gran carga de trabajo administrativo que representan para la supervisión, conforme a lo indicado en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en particular a lo que se refieren en forma genérica al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las




44

Mismas, en el sentido de ser ésta, la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, se establece lo siguiente: Todas las funciones para la residencia de la obra señaladas en el Reglamento tienen por objeto vigilar que la planeación, el procedimiento constructivo, los materiales usados, la maquinaria utilizada, el personal empleado y demás aspectos señalados, permitan que la obra se ejecute de conformidad con los proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, pero de ninguna manera se prevé la obligación de comprobación del uso de los insumos, con respecto a los propuestos en el procedimiento de contratación, a menos que de ellos dependa la determinación, cálculo, cantidad o calidad de los insumos que deba entregar el contratista, tales como materiales y equipos de instalación permanente, y como pudiera ser en el caso de precios no previstos en el catálogo original, que sería en los únicos casos en que se justificaría una vigilancia tan a detalle. Así mismo, para proceder con el pago de los trabajos ejecutados, invariablemente se verificará que estos, sean realizados con estricto apego a las especificaciones y a las condiciones en la que fue aceptada la propuesta, lo que significa que si de la ejecución de los trabajos existen materiales de instalación permanente de desperdicio o sobrantes que hayan sido pagados, estos serán puestos a disposición de la convocante, y en su caso entregados y puestos en el sitio que para tal efecto indique la Residencia de Obra. Para la presentación de la propuesta se deberá considerar que durante la ejecución de los trabajos o servicios, objeto de la presente licitación, los contratistas, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 11.2. PENAS CONVENCIONALES. La Comisión Nacional del Agua y “El Contratista”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de “El Contratista”, la aplicación de las siguientes penas convencionales, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales: A).- “La comisión” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “el contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, “la comisión” comparará el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos efectivamente ejecutados. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Comisión” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las




45

cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos, hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando “El Contratista” regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que “La Comisión” reintegrará a “El Contratista” el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido. Adicionalmente: B).- Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, “La Comisión” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “La Comisión”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “La Comisión” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “la comisión” no se atribuya a culpa del contratista. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “La Comisión” podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolución de la rescisión administrativa del contrato.




46

Si “La Comisión” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 125, 128 y 129 de su reglamento. 11.3 CONDICIONES DEL PRECIO Los trabajos motivo de esta Licitación se regirán bajo la modalidad de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado. De conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y su Reglamento, se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. Los precios unitarios que formen parte del contrato para la ejecución de obras deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, su Reglamento y las especificaciones. La enumeración de los costos y cargos para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia. El Licitante a quien se le adjudique el contrato, a que se refieren estas Bases de Licitación, deberá tomar en cuenta que las cantidades de trabajo originalmente contratadas son aproximadas, por lo que, las variaciones de éstas y las que se generen con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en el Catálogo de Conceptos original, estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de Proposiciones. 11.4 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS




47

Los trabajos objeto del contrato se pagarán conforme a los precios unitarios establecidos en el Catálogo de Conceptos, con una periodicidad de formulación de estimaciones que abarcará un período de un mes días. En relación al plazo de trámite y pago de la estimación.- La estimación se pagará dentro de un periodo de 40 días naturales a partir de la fecha de la presentación del contratista a la residencia de obra, como se establece en estas bases de licitación y comprenderá lo siguiente; La estimación será presentada por el Contratista a la Residencia de Obra, dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte, correspondiendo ésta, al último día del período establecido, acompañándola de la siguiente documentación que acredite la procedencia de su pago:

a). Números generadores. b). Notas de Bitácora. c). Secciones y Croquis. d). Controles de Calidad, Pruebas de Laboratorio y Fotografías. e). Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada

estimación. La Residencia de Obra, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su presentación procederá con su revisión y en su caso, a la autorización para su pago, en las oficinas de la Dirección General del Organismo Aguas del Valle de México, oficinas ubicadas en Av. Río Churubusco No. 650 1er Piso Col. Carlos A. Zapata Vela, C. P. 08040 Delegación Iztacalco, México D. F., dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Residencia de Obra. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas y autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de éstos o por la presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. En el caso de que el Contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en estas Bases de Licitación, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros. Para los efectos de esta licitación, se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que esta convocante tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.




48

Las estimaciones serán pagadas preferentemente a través de transferencia electrónica de fondos, por lo que el Licitante ganador entregara mediante escrito con el un número de cuenta bancaria con los siguientes datos: Cuenta de cheques número __________ Clabe bancaria estandarizada número __________, Aperturada en el banco __________ Lo anterior a fin de que sean realizados sus pagos a través de medios de comunicación electrónica. 11.5 RETENCIONES El Contratista al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el 0.5% (cinco al millar) por concepto de Servicio de Vigilancia, Inspección y Control encomendado a la Secretaría de la Función Pública estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. El contratista adjudicatario del contrato que sea socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción podrá, voluntariamente, aportar el 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción de acuerdo con el Convenio celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo que quedaría estipulado en el contrato. Para la aplicación de la retención del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitación a cargo del Instituto de la Industria de la Construcción (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), la Empresa a quién se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que manifieste su aceptación o negativa para que se realice dicha aportación. Esta aportación no deberá ser repercutida en la integración de los precios unitarios; el efectuar esta incidencia, será motivo para desechar la propuesta. 11.6 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES Para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de “El Contratista”, se aplicarán las siguientes retenciones y/o penas convencionales, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales: A).- “La comisión” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “el contratista” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, “la comisión” comparará el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos efectivamente ejecutados.




49

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Comisión” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos, hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando “El Contratista” regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que “La Comisión” reintegrará a “El Contratista” el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido. Adicionalmente: B).- Si “El Contratista” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, “La Comisión” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “La Comisión”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “La Comisión” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “la comisión” no se atribuya a culpa del contratista. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “La Comisión” podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisión




50

administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolución de la rescisión administrativa del contrato. Si “La Comisión” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 125, 128 y 129 de su reglamento. 11.7 AJUSTE DE COSTOS Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas; misma que quedará plasmada dentro del cuerpo del acta que para tal efecto se haya levantado. Cuando a partir de la presentación de las Propuestas y durante la vigencia del contrato, ocurran circunstancias de orden económico no previstos y que determinen una variación en los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando proceda se ajustarán, atendiendo el procedimiento establecido en estas Bases de Licitación. El procedimiento de Ajuste de Costos será mediante la revisión de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (Ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato. Este procedimiento regirá durante la vigencia del mismo. La aplicación del procedimiento de Ajuste de Costos se sujetará a lo siguiente: Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en costos de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al Contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causas imputables al Contratista, procederá el Ajuste de Costos, exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Las variaciones de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que se requieran para el estudio no se encuentren dentro de los publicados por el Banco, la Comisión Nacional del Agua procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue utilizando los lineamientos y metodología que expida el propio Banco de México. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el Licitante haya considerado en su propuesta.




51

El importe resultante de la aplicación del Ajuste de Costos deberá afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. El Contratista, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de Ajuste de Costos a la Comisión Nacional del Agua. Transcurrido este plazo precluye el derecho del Contratista para reclamar su pago. Cuando el porcentaje del Ajuste de Costos sea al alza, será el Contratista quien lo promueva y si es a la baja, será la Comisión Nacional del Agua quien lo realice. Para revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo del porcentaje de Ajuste de Costos, el Contratista deberá acompañar a su solicitud con la siguiente documentación:

a). La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o en su caso, los índices investigados por la Comisión Nacional del Agua.

b). El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa convenido.

c). Programa de los trabajos pendientes de ejecutar. d). Análisis y cálculo del porcentaje de Ajuste de Costos. e). Las matrices de los precios unitarios actualizados, que determinen

conjuntamente la Comisión Nacional del Agua y el Contratista, en función de los trabajos a realizar.

11.8 TRABAJOS ADICIONALES. Con fundamento en el Artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la Comisión, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de la dependencia, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la dependencia, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. 11.9 LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del contratista.




52

Se aclara en forma adicional, que la contratista deberá reparar las partes de la obra que resulten afectadas, proporcionar a su personal gafetes con el logotipo de la empresa para reconocer dentro de la planta al personal de la empresa, y apegarse a la normatividad que exige seguridad en el interior de la las instalaciones, en su caso deberá de instalar en el sitio de la obra letrinas sanitarias para el servicio del personal de obra; así como también deberá de proporcionar equipo de seguridad adecuado a los trabajos que realice su personal, dichas erogaciones serán previstas en los análisis de costos indirectos dentro del rubro de SERVICIOS PREVIOS Y AUXILIARES. El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al Residente de Obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

11.10.- LIBRE COMPETENCIA, Los contratos que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de

licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de los requisitos, características y condiciones de los mismos que esta convocante determine, en el ámbito de sus atribuciones.

Durante la ejecución de los trabajos, cualquier contratista en el caso de las prácticas

monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica, podrán denunciar por escrito ante la Comisión al probable responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración.

En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el contratista denunciante

deberá incluir los elementos que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la Ley Federal de Competencia y, en su caso, los conceptos que demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio.

La presentación de las denuncias se realizará en términos del Artículo 32 de la ley federal de Competencia Económica y el Articulo 29 de su Reglamento. 12 MARCO NORMATIVO La legislación aplicable a la presente Licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley Federal de Instituciones de Fianzas; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables. 12.1 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas, conforme a lo establecido en el artículo 33, fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




53

12.2 CONTROVERSIAS Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable. 12.3 CONFIDENCIALIDAD El contratista no podrá proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la Comisión Nacional del Agua 12.4 INCONFORMIDADES Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública o ante la Contraloría Interna en la Comisión Nacional del Agua dependiente de la Secretaría antes citada ubicada en: Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco El Bajo, C. P. 04360, Delegación Coyoacán, 2º piso, Ala Poniente, México, D. F., en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaría de la Función Pública. *********************************************************************************************************



DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA

54

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA REQUISITO I.- Escrito en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste el

domicilio (anexando copia del recibo del impuesto predial y del teléfono) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo,

REQUISITO II.- Escrito en hoja membretada de la empresa, mediante el cual declare bajo

protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 33 Fracción XXIII, 51 y 78 Penúltimo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

REQUISITO III.- Original y copia de la siguiente documentación: el acta constitutiva

debidamente legalizada conforme a las leyes mexicanas, en su caso de la última modificación jurídica, copia del formato actualizado del domicilio fiscal manifestado ante la S.H.C.P. o el S.A.T. y de la última declaración fiscal.

REQUISITO IV.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con

fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, anexando copia de la parte del acta constitutiva o del poder notariado respectivo.

REQUISITO V.- Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste

que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,

REQUISITO VI.- Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación; REQUISITO VII.- Declaración de integridad. REQUISITO VIII.- Manifestación de planta laboral. ANEXO (A) Carta poder simple. ANEXO (B) Identificación oficial de quien asiste al concurso. ANEXO (C) Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del C. F. F.




55

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

LICITACIÓN No.

REQUISITO I

MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO

LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No.____, publicada el pasado ___________________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. 16101036-________, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________”. Sobre el particular, como representante legal de la empresa: “_________________”, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto será: Calle y No. :___________________________________ Código Postal y Colonia:_________________________ Delegación o Municipio:__________________________ Entidad Federativa:______________________________ Teléfono y/o Fax:________________________________ Correo Electrónico:_______________________________

Para su comprobación se adjunta copia de (ver punto 5.1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE LICITA

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del licitante y el domicilio deberá acreditarlo con cualquiera de los documentos descritos en el punto 5.1 de estas bases de licitación.




56

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

LICITACIÓN No.

REQUISITO II

DECLARACIÓN DE ARTÍCULOS

LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No.____, publicada el pasado ___________________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. 16101036-________, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________”. Sobre el particular, como representante legal de la empresa: “_________________”, manifiesto a usted, lo siguiente:

Que bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78, Penúltimo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por mi conducto manifiesto que en este procedimientos de contratación, no participan personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley.

ATENTAMENTE


NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO

DEL LICITANTE.




57


LICITACIÓN No.

REQUISITO III

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA EL LICITANTE

Original (para cotejar) y copia simple de los siguientes documentos:

• Acta constitutiva debidamente legalizada conforme a las leyes mexicanas. • Última modificación jurídica, en su caso. • Copia del formato actualizado del domicilio fiscal manifestado ante la S.H.C.P. o el

S.A.T. • La última declaración fiscal.

NOTA: El acta constitutiva debe estar debidamente legalizada conforme a las leyes mexicanas, debiendo anexar la última modificación jurídica, para cotejo del capital social, con la última declaración fiscal, (Art. 33 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)




58


LICITACIÓN No.

REQUISITO IV

IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN FIRMA LA PROPUESTA

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, anexando copia de la parte del acta constitutiva o del poder notariado respectivo. Copia de cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales CREDENCIAL PARA VOTAR (IFE) PASAPORTE CARTILLA DE SERVICIO MILITAR CEDULA PROFESIONAL. (FRENTE)

(REVERSO)

NOTA: LA IDENTIFICACIÓN LA PRESENTARA EN COPIA SIMPLE, SE MOSTRARA LA ORIGINAL PARA COTEJO, LA COPIA SERÁ DE FORMA CLARA, LA CUAL DEBERÁ TENER FOTOGRAFÍA Y FIRMA.




59


LICITACIÓN No.

REQUISITO V

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL

MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA.

LUGAR Y FECHA:______________.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No.____, publicada el pasado ___________________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. 16101036-________, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________”. Sobre el particular, como representante legal de la empresa: “_________________”, manifiesto a usted, que cuento con las facultades sufiecientes para comprometer a mi representada bajo los siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Calle y Número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo Electrónico (E – Mail): No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha:

Capital social $ Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Inscrito en el Registro Público de Comercio Número: Relación de representantes, apoderados y/o accionistas:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Ultima importe capital social modificado $ Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad: No. de la escritura pública: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

ATENTAMENTE


NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.




60


LICITACIÓN No.

REQUISITO VI

COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

Original (para cotejo) y copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación. ESTE DEBERÁ SER ENTREGADO EN COPIA SIMPLE LEGIBLE Y SIN RASPADURAS, ADEMÁS DEBERÁ CONTENER EL SELLO BANCARIO EN LA PARTE FRONTAL. ES TAMBIÉN APLICABLE A LAS EMPRESAS QUE RECURRAN A COMPRAR LAS BASES EN ESTAS OFICINAS.




61


LICITACIÓN No.

REQUISITO

VII

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No.____, publicada el pasado ___________________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. 16101036-________, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________”. Sobre el particular, como representante legal de la empresa: “_________________”, manifiesto a usted, lo siguiente:

Que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que por mi mismo, o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de esa convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE





62


LICITACIÓN No.

REQUISITO VIII

MANIFESTACIÓN DE PLANTA LABORAL

LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No.____, publicada el pasado ___________________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. 16101036-________, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________”. Sobre el particular, como representante legal de la empresa: “_________________”, manifiesto a usted, lo siguiente: Que en la planta laboral se cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se dieron con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, y me obligo a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia.

ATENTAMENTE


NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.




63


LICITACIÓN No.

ANEXO (A)

CARTA PODER SIMPLE

LUGAR Y FECHA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No.____, publicada el pasado ___________________, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. 16101036-________, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________”. Sobre el particular, como representante legal de la empresa: “_________________”, manifiesto a usted, bajo prtotesta de decir verdad, lo siguiente: Que el C.______________________________________________a mi nombre representará en los Actos públicos a esta empresa, quien está facultado a entregar y recibir documentación concerniente a la presente licitación.

ATENTAMENTE


NOTA: ESTE FORMATO ES SOLO EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NO

ASISTA AL EVENTO. LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.




64


LICITACIÓN No.

ANEXO (B)

IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN ASISTE AL CONCURSO

Original para cotejo y copia simple de cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales: CREDENCIAL PARA VOTAR (IFE) PASAPORTE CARTILLA DE SERVICIO MILITAR CEDULA PROFESIONAL. (FRENTE)

(REVERSO)

NOTA: ESTE FORMATO ES SOLO EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NO ASISTA

AL EVENTO. LA IDENTIFICACIÓN LA PRESENTARA EN COPIA SIMPLE, SE MOSTRARA DE FORMA CLARA, LA CUAL

DEBERÁ TENER FOTOGRAFÍA Y FIRMA.




65


ANEXO (C) Cumplimiento de obligaciones fiscales ART. 32-D del C. F. F.

MÉXICO, D.F. A ___ DE ________ DE 200__ COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO AV. RIO CHURUBUSCO No. 650 COL. CARLOS A. ZAPATA VELA, C. P. 08040, DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO, D. F.

AT´N: ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS.

P R E S E N T E. Con relación a las bases de licitación No 16101036-___-__ cuyo contrato No OAVM-MEX-__-___-RF-__ que ampara los trabajos para “ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “ que fue adjudicado a mi representada y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación vigente, y a la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2008, adjunto “Acuse de Recepción” con el que compruebo que se realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo previsto en la citada regla. Así mismo manifiesto que mi representada se obliga a verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta de la solicitud de la opinión o de la información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio, y se compromete a enviar la respuesta de la opinión en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha del “acuse de recepción” y en caso de prorroga enviar la respuesta definitiva emitida por el Sistema de Administración Tributaria.

PROTESTO.

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Nota: Mediante este escrito el licitante ganador, adjuntara el “acuse de recepción” de la solicitud de opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, durante la formalización del contrato, previo a la firma del mismo.



66

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

CONTENIDO DEL SOBRE PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA En sobre cerrado identificado como PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA. DOCUMENTO A1.- CONVENIO PRIVADO EN CASO DE TRATARSE DE UNA

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (EN CASO DE NO ASOCIARSE, CRUZAR LA GUÍA DE LLENADO CON LA LEYENDA “NO APLICA” O SIMPLEMENTE NO REQUISITARLA).

DOCUMENTO A2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO A3.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO A4.- RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL

LICITANTE Y SU PERSONAL.

A).- MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES.

B).- RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE.


DOCUMENTO A6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES:

DOCUMENTO A7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS

PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. DOCUMENTO A8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES

DE ORIGEN EXTRANJERO.

DOCUMENTO A9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

DEL LICITANTE.



67

DOCUMENTO A10.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN

PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES B).- MANO DE OBRA C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

DOCUMENTO A11.- ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES.

A).- DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY

FEDERAL DEL TRABAJO.

B).- DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.

C)-. TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

DOCUMENTO A12.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS

MATERIALES.

A).- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

B).- RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.


HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


INDIRECTOS. DOCUMENTO A15.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO; DOCUMENTO A16.- CARGO POR UTILIDAD. DOCUMENTO A17.- CARGOS ADICIONALES. DOCUMENTO A18.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.



68

DOCUMENTO A19.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A).- DE MATERIALES CONSUMIBLES, AUXILIARES Y DE

INSTALACIÓN PERMANENTE.

B).- DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA.

C).- DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

D).- DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO A21.- CATALOGO DE CONCEPTOS.



69

DOCUMENTO A1.- CONVENIO PRIVADO EN CASO DE TRATARSE DE UNA ASOCIACIÓN

EN PARTICIPACIÓN (EN CASO DE NO ASOCIARSE, CRUZAR LA GUÍA DE LLENADO CON LA LEYENDA “NO APLICA” O SIMPLEMENTE NO REQUISITARLA)

(GUÍA DE LLENADO)

ESTE DEBERÁ SER ENTREGADO EN COPIA SIMPLE LEGIBLE Y SIN RASPADURAS, ADEMÁS DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTIPULADOS DENTRO DE LAS BASES. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común y la razón social que deberá aparecer en la documentación de la propuesta, en lo que corresponda, se integrará por las razones sociales, que se agrupan, agregando al final "ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN"

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta en la Licitación correspondiente, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas y será suficiente la adquisición de un solo ejemplar de las Bases de Licitación a nombre de cualquiera de las empresas que se asocian. Se deberá celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: a). Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios

públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; b). Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de

los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c). Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d). Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e). Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo

relacionado con la propuesta, y f). Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria

para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. Si la Propuesta resultara ganadora, el contrato deberá ser firmado por el Representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el Grupo. Y estará obligada a la protocolización ante notario de dicho convenio privado. EN CASO DE NO REQUERIR DE UNA ASOCIACIÓN, NO REQUISITARÁN ESTE DOCUMENTO O EN SU CASO BASTARA CON LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE FOJA, CRUZADA POR LA LEYENDA “NO APLICA”.



70

DOCUMENTO A2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CITANDO No. DE LICITACIÓN, OBJETO DE LA OBRA, SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO UNA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCAN ESTA CONVOCANTE. INCLUIRÁ ADEMÁS DE LOS RECURSOS PROPUESTOS, LA DESCRIPCIÓN DEL COMO, EL CUANDO, EL DONDE SE UTILIZARÁN, QUE FRENTES DE TRABAJO PROPONE ABRIR SIMULTÁNEAMENTE, PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS. EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO, DEBERÁ SER ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A UTILIZAR, SE PODRÁ DESCRIBIR LOS RECURSOS CON QUE SE DISPONE Y LA FORMA DE CÓMO PROPONE EMPLEARLOS, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, PRODUCCIÓN PROPUESTA, EL NUMERO DE EQUIPOS DE TRABAJARAN EN FORMA ESCALONADA PARA CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, QUE DESCRIBAN EL PROCEDIMIENTO PROPUESTO A UTILIZAR. DEBERÁ DESCRIBIR LA METODOLOGÍA Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPIO QUE PROPONE APLICAR EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NOTA: LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUIRÁ EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA CONAGUA, EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO, DEBERÁ SER ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.



71

DOCUMENTO A2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO DE LLENADO

LUGAR Y FECHA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. -----------, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento A2 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de________________(Razón social, en el caso de persona moral), manifiesto a usted, la descripción de la planeación y el procedimiento constructivo a emplear para la ejecución de los trabajos. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO.


72

DOCUMENTO A3.-. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE BIENES, EQUIPOS CIENTÍFICOS, INFORMÁTICOS E INSTALACIONES ESPECIALES ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DONDE SE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

A).-ENCABEZADO:

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

OBJETO: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

EQUIPO N°.: SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO INCLUYENDO SUS CARACTERÍSTICAS.

MARCA: LA MARCA CORRESPONDIENTE MODELO: EL MODELO CORRESPONDIENTE.

EDAD ANOTAR EL NUMERO DE AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.

NUMERO DE SERIE: EL NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO.

CAPACIDAD: LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DEL EQUIPO.

COMBUSTIBLE: SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO

POTENCIA DEL MOTOR: CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO



73

DOCUMENTO A3.-. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(GUÍA DE LLENADO)

SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL: EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.

DISPONIBILIDAD: SE MARCARÁ CON UNA X LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.

FECHA . SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DEL EQUIPO EN EL SITIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA: EL LICITANTES DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS INHERENTES A QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES, SE DEBERÁ DE RELACIONAR LOS DATOS DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN CONSECUENCIA EL NÚMERO DE UNIDADES QUE SE DEBERÁ RELACIONAR, SE DETERMINARÁ CON BASE EN LA CUANTIFICACIÓN DE HORAS EFECTIVAS QUE RESULTEN CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTES Y LOS VOLÚMENES O CANTIDADES OBRA A EJECUTAR, A RAZÓN DE 200 HORAS EFECTIVAS POR MES DE CADA MAQUINARIA Y EL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO.

EL EQUIPO QUE PRESENTE LA EMPRESA DEBERÁ CONSIDERAR NO PROGRAMAR UN MISMO EQUIPO O MAQUINARIA QUE SE REQUIERA UTILIZAR EN FORMA SIMULTANEA EN DOS FRENTES DE TRABAJO, SALVO QUE SE RELACIONE DOS O MAS EQUIPOS DISPONIBLES QUE SE PODRÁ UTILIZAR EN FORMA SIMULTANEA, Y DEBERÁ SER EL SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS FRENTES PROPUESTOS Y TERMINAR LOS TRABAJOS EN EL PERÍODO ESTIPULADO.

POR OTRA PARTE TAMBIÉN SE ACLARA QUE EN EL CASO DE QUE UN LICITANTE PARTICIPE EN DOS O MÁS LICITACIONES O CUANDO SE TENGA COMPROMETIDO EN OTROS CONTRATOS CON ESTA CONVOCANTE EN EL CUYO PERIODO DE EJECUCIÓN, SEA SIMULTANEO Y PARA ESTAS SE PROPONGA UNA MISMA MAQUINA O EQUIPO QUE INTERVENGAN DENTRO DEL PROGRAMA EN ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN DICHAS LICITACIONES, EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA SE CONSIDERARÁ, CON SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA PRIMERA LICITACIÓN EN QUE HAYA PRESENTADO PROPUESTA, MAS NO ASÍ PARA LAS SIGUIENTES, EN ORDEN DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE ESTA COMISIÓN ANALIZARÁ LA FACTIBILIDAD DE UTILIZACIÓN, Y CONSIDERARÁ EN SU CASO COMO MOTIVO PARA DESECHAR EN LAS DEMÁS PROPUESTAS, EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA.

TAMBIÉN ANEXARA LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO QUE PROPONE UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

74


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO

A3

OBJETO:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

HOJA: DE:

FORMATO DE LLENADO

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO

NOMBRE DE LA

MARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

SITIO DE UBICACIÓN DISPONIBILIDAD

NO. MAQUINARIA O EQUIPO

MODELO

EDAD

NUMERO DE

SERIE

CAPACIDAD

COMBUSTIBLE POTENCIA DEL

MOTOR

ACTUAL (CIUDAD Y ENT. FED.)

PROPIO ALQUILADO OPCIÓN DE COMPRA

FECHA



75

DOCUMENTO A4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

A4A) MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS

ANTERIORES.

(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONFORME AL FORMATO RESPECTIVO, CITANDO No. DE LICITACIÓN, OBJETO DE LA OBRA, SE ELABORARÁ UNA MANIFESTACIÓN CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA. CON BASE EN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE DEBERÁN ANEXAR COPIA DE LA PARTE DE LOS DOCUMENTOS (CARÁTULAS Y SUBRAYANDO CON ALGÚN MARCADOR, DONDE SE ESTABLEZCA, OBJETO, PLAZOS, MONTOS, FIRMAS Y FINIQUITOS EXCLUSIVAMENTE O LOS QUE CORRESPONDAN, SIN LA NECESIDAD DE ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS ÍNTEGROS) QUE DEMUESTREN LOS DATOS DE LOS CONTRATOS CONSIGNADOS, PREFERENTEMENTE ESTOS DOCUMENTOS SE DEBERÁN PRESENTAR EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE RELACIONAN EN ESTE FORMATO CON SEPARADORES. NO SE TOMARÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS QUE NO COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA DE ACUERDO A LO AQUÍ SOLICITADO Y ESPECIFICADO. EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LO ANOTADO EN ESTE FORMATO CON LO COMPROBADO, SE CONSIDERARÁ LO COMPROBADO. NO SE TOMARÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS RESCINDIDOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE. EN EL CASO DE CONTRATOS VIGENTES PARA CUANTIFICAR LA EXPERIENCIA DE LA LICITANTE SE TOMARÁ HASTA UN DÍA ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. LA CONAGUA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTADA PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE ANEXO, Y EN CASO DE QUE DICHA INFORMACIÓN NO RESULTARE FIDEDIGNA O VERÍDICA SE DARÁ AVISO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA, ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SI ESTO ES DETECTADO DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN, ADEMÁS LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA. LA INFORMACIÓN SOLICITADA CORRESPONDE A CONTRATOS CELEBRADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS ANTERIORES, A PARTIR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE OBRAS EJECUTADAS ÚNICAMENTE DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS. CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD, ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. CON RELACIÓN AL FORMATO, PARA EL INCISO a).- SE COMPLEMENTARÁ EL FORMATO CON EL NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS A PARTIR DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN, DONDE SE ACREDITE LA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, ANEXANDO LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS. PARA EL INCISO b).- SE CONSIGNARÁ EL NÚMERO DE AÑOS QUE TIENE LA EMPRESA REALIZANDO TRABAJOS DE LA MISMA ESPECIALIDAD A LOS CONVOCADOS, ANEXANDO COPIA DE LOS DOCUMENTOS. PARA EL INCISO c) EL FORMATO CONTIENE DOS ALTERNATIVAS, DE LAS CUALES ÚNICAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR UNA, SEGÚN EL CASO DEL LICITANTE, DONDE SE CONSIGNARA, LA AFECTACIÓN DE FIANZAS DE VICIOS OCULTOS.

PARA EL INCISO d).- EN SU CASO SE CONSIGNARÁ LA INFORMACIÓN RELATIVA A SI CUENTA CON CERTIFICACIÓN, LA CERTIFICACIÓN ANTES ALUDIDA DEBE SER EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O POR ALGUNA EMPRESA CERTIFICADORA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL.

PARA EMPRESAS NO CERTIFICADAS PERO QUE YA INICIARON SU PROCESO DE CERTIFICACIÓN: COPIA DEL ACUSE DE RECIBO QUE DEMUESTRE QUE SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS O ALGÚN PROCEDIMIENTO



76

A4A) MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES.

(GUÍA DE LLENADO)

ESPECÍFICO O SU PLAN DE CALIDAD YA ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE UNA EMPRESA CERTIFICADORA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL, Ó EN SU CASO CARTA ORIGINAL MEMBRETADA Y FIRMADA POR LA EMPRESA CERTIFICADORA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL EN LA QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD EL TRÁMITE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA LICITANTE Y LOS PROCESOS INCLUIDOS. ESTA CARTA DEBE DE ESTAR FIRMADA POR LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA CERTIFICADO Y CON SELLO DE ESA MISMA EMPRESA. ESTA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ TENER MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA TÉCNICA DE ESTA LICITACIÓN.

NO SE CONSIDERARÁN A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN CARTAS CON MÁS DE SEIS MESES DE ANTIGÜEDAD, Y/O QUE EN LA CARTA NO INDIQUEN LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN, O DICHA CARTA NO SEA PRESENTADA EN ORIGINAL.

PARA FINES DE EVALUACIÓN, SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, QUE EL LICITANTE COMPRUEBE EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS, EN LO RELATIVO SEGÚN EL RUBRO QUE CORRESPONDA CONFORME A LO SIGUIENTE:

• CONSTRUCCIÓN: CONTRATOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS, AUDITORIAS A PROCESOS, OFICINAS, PRESUPUESTOS Ó CUENTAS PÚBLICAS.

• PRESUPUESTACIÓN: CONTRATOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE

PRESUPUESTOS INTERNOS, ELABORACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS ANUALES DE PROGRAMAS OPERATIVOS DE OBRAS, ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

• INGENIERÍA DE PROYECTOS: CONTRATOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Ó

SUPERVISIÓN DE INGENIERÍAS DE PROYECTOS DIVERSOS, ELABORACIÓN DE BASES TÉCNICAS PARA CONCURSO

CRITERIO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SE HAYAN EJECUTADO OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO, CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOPSRM. PARA EL INCISO e).- SEGÚN EL CASO DEL LICITANTE, SE MANIFESTARÁ QUE EN TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES O PARTICULARES EN UN LAPSO DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES POR CONCEPTO DE NO CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS Y EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO. EN CASO CONTRARIO SE REQUISITARÁ LA TABLA DEL FORMATO RESPECTIVO, PARA EL INCISO f) ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ UNA DE LAS DOS ALTERNATIVAS SEGÚN EL CASO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR, QUE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS, NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, CONSIGNANDO SEGÚN CORRESPONDA AL LICITANTE, PARA EL INCISO g) ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ UNA DE LAS DOS ALTERNATIVAS SEGÚN EL CASO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA EMPRESA NO FUERON TERMINADOS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA CONVENIDO, INDICANDO LA CANTIDAD DE CONTRATOS.



77

DOCUMENTO A4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

A4A) MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS

ANTERIORES.

(FORMATO DE LLENADO)

LUGAR Y FECHA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No. , mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. ___________________, relativa a la prestación de los trabajos: "______________________________________". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento A4A) “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES.” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de (RAZÓN social, en el . caso de persona moral), en cumplimiento a los lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a).- Acreditamos nuestra especialidad con _______(indicar la cantidad de contratos) contratos celebrados en un plazo máximo de cinco años a partir de la presente convocatoria de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan, conforme a la copia de los documentos que se anexan. b).- Que nuestra experiencia realizando trabajos de la misma especialidad a los convocados es de ________ años, conforme a la copia de los documentos que se anexan.

(Se aplicará una de la siguiente redacción 1 ó 2 según sea el caso): c).- 1. Si se tienen antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos en______ (indicar la cantidad de contratos) contratos. c).- 2. No se tienen antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos en todos los contratos celebrados con dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares.

d).- Que la empresa cuenta con certificación en: ( En su caso, si la empresa a quien representa cuenta con Certificación en calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, anotar lo que corresponda o en caso contrario, anotar que no cuenta con ninguna certificación ). e).- En relación al grado de cumplimiento de los contratos celebrados con Dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares en un lapso de cinco años contados a partir de la publicación de la convocatoria, señalar si o no se aplicaron penas convencionales por concepto de no concluir los trabajos en las fechas estipuladas en los contratos y en los programas de trabajo, de los contratos relacionados en el documento A4B, de acuerdo a la siguiente tabla.

GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL



78

LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR A 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

NUMERO DE CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO S/IVA ($)

MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR

ATRASO ($)

(Se aplicará una de la siguiente redacción 1 ó 2 según sea el caso): f).- 1. Que por causas imputables a esta empresa han sido objeto de rescisión administrativa ______ (indicar la cantidad de contratos) contratos celebrados en un lapso de cinco años. f).- 2. Que a esta empresa no han sido objeto de rescisión administrativa ninguno de los contratos celebrados con dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares, en un lapso de los últimos cinco años. (Se aplicará la siguiente redacción 1 ó 2 según sea el caso): g).- 1. Que por causas imputables a esta empresa no fueron terminados la ejecución de los trabajos dentro del programa convenido en ______ (indicar la cantidad de contratos) contratos. g).- 2. Que si fueron terminados la ejecución de los trabajos dentro del programa convenido en todos los contratos celebrados con dependencias Federales, Estatales, Municipales o Particulares.

ATENTAMENTE




79

DOCUMENTO A4.- RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

A4B) RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO) A).-ENCABEZADO:


OBJETO DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.




FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y

OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

No. DE CONTRATO: SE ANOTARÁ EL No. DE CONTRATO

CORRESPONDIENTE. LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON, ESTÉN O SE

VAYAN A EFECTUAR LOS TRABAJOS. MONTO DEL CONTRATO: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,

EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS. FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y

TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

OBSERVACIONES: LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Se aclara que la información citada será aquella que sea comprobable su participación del licitante o de su personal, mediante la copia de la documentación que deberá anexarse, incluyendo el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

80


LICITACIÓN No. _____________ DOCUMENTO A4B

OBJETO DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


HOJA:DE:

(FORMATO DE LLENADO) RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR EL LICITANTE.

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS N° DE

LUGAR MONTO DEL CONTRATO FECHA DE

INICIACIÓN Y

CONTRATO TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACIÓN

OBSERVACIONES:



81


(GUÍA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CITANDO No. DE LICITACIÓN, OBJETO DE LA OBRA, SE PRESENTARA UNA MANIFESTACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACIÓN SE INCLUIRÁ EL CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, Y PARTICULARMENTE DEL PERSONAL QUE SE NOMBRARAN COMO SUPERINTENDENTE (ACORDE CON EL PERFIL DEL MODELO DEL CONTRATO), RESIDENTE DE OBRA, TOPOGRAFÍA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES;

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE CONSIDERARÁ, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, DE LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE, EL CUAL DEBE SER UN PROFESIONISTA TITULADO EN LA CARRERA DE INGENIERO CIVIL O CARRERA AFÍN, CON CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES A LA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS;

SE ACLARA QUE EN CASO DE QUE UN LICITANTE PARTICIPE EN DOS O MÁS LICITACIONES Y/O TENGA UN CONTRATO EN PROCESO, CON ESTA COMISIÓN, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN SEA SIMULTANEO Y PARA ESTAS SE PROPONGA EL MISMO PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO QUE INTERVENGAN DENTRO DEL PROGRAMA EN ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN DICHAS LICITACIONES, EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA SE CONSIDERARÁ, CON SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA PRIMERA LICITACIÓN EN QUE HAYA PRESENTADO PROPUESTA, MAS NO ASÍ PARA LAS SIGUIENTES, EN ORDEN DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE ESTA COMISIÓN ANALIZARÁ LA FACTIBILIDAD DE UTILIZACIÓN Y CONSIDERARÁ EN SU CASO, COMO MOTIVO PARA DESECHAR EN LAS DEMÁS PROPUESTAS, EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA, TAMBIÉN “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL O CARRERA AFÍN Y CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE MEDIANTE COPIA DE TITULO O CEDULA PROFESIONAL Y CURRÍCULO, DE 5 (CINCO) AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTA LICITACIÓN Y QUE ACREDITARÁ CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



82



LUGAR Y FECHA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No. , mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. ___________________, relativa a la prestación de los trabajos: "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento A5 “CURRÍCULOS DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.” y a los lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de (RAZÓN social, en el . caso de persona moral), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la información anexa referente a los currículos de los Profesionales que estarán al servicio de esta empresa, para el cumplimiento de los trabajos de la presente licitación, son verídicos y corresponden a los datos que se relacionan a continuación:

NOMBRE PROFESIÓN PUESTO AÑOS DE EXPERIENCIA

Y que este licitante tiene en su planta laboral _______ por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue dado de alta con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. (En su caso anexar copia) Así mismo que conozco las sanciones establecidas en los artículos 77 y 78 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación a los licitantes o contratistas que proporcionan información falsa.

ATENTAMENTE




83

DOCUMENTO A6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE

LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES:

(GUÍA DE LLENADO) MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

A).-ENCABEZADO:


OBJETO DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

B) .- TEXTO

CONVOCATORIA Nº SE ANOTARA LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.

LICITACIÓN Nº SE ANOTARA EL Nº DE LICITACIÓN QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

REPRESENTANTE LEGAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.



NOTA: DEBERÁN ANEXAR COPIA DEL ACTA QUE CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE HAYA LEVANTADO, FIRMÁNDOLA NUEVAMENTE EN ORIGINAL.

84


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO A6

OBJETO DE LOS TRABAJOS:

(FORMATO DE LLENADO) MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES

LUGAR Y FECHA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _______________; relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento A6 “MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), como representante legal de (Razón social, en el. caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado en el acta levantada con motivo de la junta de aclaraciones ; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que esa convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, tanto los que nos obligamos a suministrar como los que en su caso, nos proporcionará la propia convocante y conforme al programa de suministro correspondiente;

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE LICITA NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.



85

DOCUMENTO A7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

(GUÍA DE LLENADO)

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ESTA CONVOCANTE PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. SEGÚN LO PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DE NO PERMITIRSE LA CONTRATACIÓN DE ALGUNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS ÚNICAMENTE SE MANIFESTARÁ QUE NO SE SUBCONTRATARÁ NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS.



86

DOCUMENTO A7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ


LUGAR Y FECHA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _______________; relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento A7 “MANIFESTACIONES ESCRITA DEL SEÑALAMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), como representante legal de (Razón social, en el. caso de persona moral), para la ejecución de los trabajos expongo a usted, lo siguiente: Manifiesto que las partes de los trabajos que subcontratará, de acuerdo a lo previsto en las bases de licitación, serán ____________________________________________________________________________________ ______ _ ________________________ ________________________ ______________________________. Y para que esa convocante verifique la información que acredita la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán se anexa copia de su currículo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE LICITA NOTA: LA REDACCIÓN DE ESTA MANIFESTACIÓN DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE



87

DOCUMENTO A8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORIGEN EXTRANJERO.

(GUÍA DE LLENADO)

EN CASO EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE REQUIERA O SE PROPONGA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO, QUE SE TENGA QUE SUMINISTRAR Y ENTREGAR A LA CONVOCANTE, Y ESTÉN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS;



88

DOCUMENTO A8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORIGEN EXTRANJERO.


LUGAR Y FECHA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No. __, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. -----------, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del DOCUMENTO A8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORIGEN EXTRANJERO” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de________________(Razón social, en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que para los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjeros señalados en la Secretaría de Economía, los precios consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios

ATENTAMENTE




89

DOCUMENTO A9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL

LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO) EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EL LICITANTE QUE ACREDITE SU CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DICTAMINADOS, DEBERÁN SER ELABORADOS POR UN CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO Y QUE EL DICTAMEN SE FORMULEN DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS NORMAS DE AUDITORÍA QUE REGULAN LA CAPACIDAD, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD PROFESIONALES DEL CONTADOR PÚBLICO, PARA LO CUAL ANEXARÁ LAS COPIAS LEGIBLES DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

• TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. • CONJUNTAMENTE CON SU DICTAMEN SE ANEXARÁ COPIA DEL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA

SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, EN EL QUE CONSIGNE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS DATOS DEL DICTAMEN Y LOS QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ASÍ MISMO DEBERÁN PRESENTAR EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS SERÁN:

• SOLVENCIA CIRCULANTE = activo circulante / pasivo a corto plazo.

• PRUEBA DEL ÁCIDO O RAZÓN RÁPIDA = activo circulante - inventarios / pasivo a corto plazo

• CAPITAL DE TRABAJO = Activo Circulante – Pasivo a Corto Plazo.

• RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN = Utilidad Neta / Activo Total

• RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL = Utilidad Neta / Capital Contable – Utilidad Neta

• APALANCAMIENTO TOTAL = Pasivo Total / Capital Contable

• ESTRUCTURA FINANCIERA = Pasivo Total / Activo Total NOTA: EN CONGRUENCIA CON LA INFORMACIÓN ANTERIOR EL CAPITAL DE TRABAJO CONSIGNADO, DEBERÁ SER SUFICIENTE Y ESTAR DISPONIBLE PARA FINANCIAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y GARANTIZAR MANTENER LA CONTINUIDAD EN LOS MISMOS; A FIN DE CUMPLIR CON EL PERÍODO ESTIPULADO, PARA LO CUAL DEBERÁ MANIFESTAR EL CAPITAL DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE DISPONDRÁ DE ESTE CONFORME AL FORMATO DE ESTE DOCUMENTO. LA DISPONIBILIDAD DE DICHO CAPITAL DE TRABAJO SE CALCULARÁ DESCONTANDO, EN SU CASO, LOS RECURSOS QUE TENGA COMPROMETIDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS OBRAS QUÉ TENGA VIGENTES EL LICITANTE Y ESTE PROGRAMADA EJECUTAR EN FORMA SIMULTANEA.



90

SE INCLUIRÁ UNA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON SU CAPITAL DE TRABAJO DOCUMENTO A9 “CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE” Y SU NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO, SEGÚN EL DOCUMENTO A15 “ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO”. OBSERVANDO LO CORRESPONDIENTE EN CASO DE PARTICIPAR CON ESTA DEPENDENCIA EN LICITACIONES SIMULTANEAS, O CON TRASLAPE DE PERIODOS CON NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO. BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LA ESTABLECIDA EN ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL. ANEXARA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE DEMUESTRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.



91

DOCUMENTO A9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.


LUGAR Y FECHA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No. __, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. -----------, relativa a la prestación de los trabajos "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del DOCUMENTO A9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de________________(Razón social, en el caso de persona moral), manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el análisis de costo financiero propuesto, para cubrir la necesidad de financiamiento, para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de las oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, esta empresa dispondrá de un importe de $ ________________ el cual obtendrá de la forma siguiente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , de conformidad con la documentación comprobatoria que se anexa.

ATENTAMENTE


NOTA; SE ANEXARÁ COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA FORMA EN QUE DISPONDRÁ LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE REQUIERE LA PROPOSICIÓN, EN CONGRUENCIA CON EL ANÁLISIS DE COSTO DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO.



92

DOCUMENTO A10. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES B).- MANO DE OBRA C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(GUÍA DE LLENADO) PARA LA PRESENTACIÓN DEL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SERÁN AGRUPADO POR MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLES Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE MÁS SIGNIFICATIVOS, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES;. A). -ENCABEZADO:

DESCRIPCIÓN : SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.




PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.



B). - TEXTO: N°: SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO

CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA. DESCRIPCIÓN: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, TANTO

PERMANENTES COMO CONSUMIBLES, EN FORMA DESGLOSADA, INCLUYENDO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, MANO DE OBRA, ADEMÁS DE LOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS, CONFORME AL DOCUMENTO A3.

UNIDAD: SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDICIÓN QUE

CORRESPONDA.



93

CANTIDAD SE ANOTARA LA CANTIDAD PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDA.

COSTO UNITARIO: SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO VIGENTES DE LOS

INSUMOS EN LA ZONA: PUESTOS EN OBRA, PARA MATERIALES, COSTO HORARIO (CARGOS FIJOS) PARA EQUIPO, SALARIO REAL POR JORNADA PARA MANO DE OBRA, INCLUYENDO COSTOS DE HERRAMIENTAS.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE QUE RESULTE DE

MULTIPLICAR LA CANTIDAD ANTERIOR POR LOS COSTOS UNITARIOS PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (SUMA (MATERIALES + MANO DE OBRA + MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN + HERRAMIENTAS) = COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA).

NOTAS; SE RECOMIENDA ANALIZAR CADA MATERIAL LISTADO PARA DETERMINAR EL COSTO PUESTO EN OBRA, YA QUE LA OMISIÓN DE ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.

CUANDO SE PROPONGA INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE;

DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, Y CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PARA LOS INSUMOS INHERENTES A LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SOLICITADOS, QUE DE ELLOS DEPENDA LA DETERMINACIÓN, CÁLCULO, CANTIDAD O CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE DEBA ENTREGAR EL CONTRATISTA Y/O CUANDO SE PROPONGA UNA MARCA SIMILAR A LA ESPECIFICADA, SE ANEXARA A LA PROPUESTA FICHAS TÉCNICAS DEL MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PROPUESTO, INCLUYENDO CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, FORMA DE PAGO, PLAZO DE ENTREGA ETC. ASÍ COMO LA COTIZACIÓN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA SU PROPUESTA, BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, SERÁ OBLIGATORIA LA INFORMACIÓN ANTES SOLICITADA PARA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE: LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE, CON BASE EN LOS COSTOS PROPUESTOS DE LOS DEMÁS LICITANTES PARTICIPANTES Y/O LOS INVESTIGADOS DIRECTAMENTE POR ESTA CONVOCANTE . EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A. EN ESTE DOCUMENTO, Y DICHO COSTO BÁSICO UNITARIO DEBERÁ SER EL VIGENTE DE MERCADO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DEL MATERIAL, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO BÁSICO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, EN FORMA GENERAL PARA SOPORTAR LOS COSTOS DE LA PROPUESTA, RECOMENDANDO INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, SIN EMBARGO INVARIABLEMENTE CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA ZONA, CONSIDERANDO CUALQUIER IMPREVISTO EN EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, QUEDANDO ESTA CONAGUA EXENTA DE CUALQUIER SITUACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y PROVEEDOR DE LA ZONA.

LA SUMA TOTAL DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA.



94

DOCUMENTO A10.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE B).- MANO DE OBRA C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


DESCRIPCIÓN: LICITACIÓN No.:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS EN:

A).- MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLE, DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

TOTAL MATERIALES = B).- MANO DE OBRA. No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

TOTAL MANO DE OBRA = C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN =

COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICIÓN A + B + C NOTA: EL IMPORTE TOTAL DEL LISTADO DE LOS INSUMOS REFERIDOS SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICIÓN.



95

DOCUMENTO A11. ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO

REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES.

A11A).- DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

(GUÍA DE LLENADO) PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

A).-ENCABEZADO:





B).- COLUMNA:

CAT: CATEGORÍA: SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

CONCEPTOS GENERALES: EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CATEGORÍA SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA QUE PROPONE EL LICITANTE UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DICAL: DÍAS CALENDARIO. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS CALENDARIO EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

DIAGI: DÍAS POR AGUINALDO. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS DE AGUINALDO EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

PIVAC: DÍAS POR PRIMA VACACIONAL. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS POR PRIMA VACACIONAL EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

Tp. DÍAS DE PAGO OBLIGATORIO AL AÑO. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

DIDOM: DÍAS DOMINGO. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS DOMINGOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE



96

DIVAC: DÍAS DE VACACIONES. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS DE VACACIONES EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

DIFEO: DÍAS DE DESCANSO OFICIALES (POR LEY). SE ANOTARA EL No. DE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS POR LFT EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

DIPEC: DÍAS NO LABORADOS POR CONDICIONES SE ANOTARA EL No. DE DÍAS CALENDARIO EN UN PERIODO

CLIMATOLÓGICAS EXTRAORDINARIAS. ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

DICOS: DÍAS NO LABORADOS POR COSTUMBRE. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS NO LABORADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

DINLA: DÍAS NO LABORADOS AL AÑO. SE ANOTARA EL No. DE DÍAS NO LABORADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

Tl: DÍAS LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA). SE ANOTARA EL RESULTADO DE RESTAR DÍAS CALENDARIO MENOS DÍAS NO LABORADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

Tp / TI: DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS. SE ANOTARA EL FACTOR QUE RESULTA DE DIVIDIR LOS DÍAS PAGADOS ENTRE LOS DÍAS LABORADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE

NOTA: EN CASO DE QUE POR POLÍTICAS DE LA EMPRESA, LOS DÍAS PAGADOS Y LABORADOS NO SEAN COMUNES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS CONSIGNADAS EN LA PROPUESTA, SE CALCULARA PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA PROPUESTA EN CASO CONTRARIO BASTARA CALCULAR UNA SOLA EN FORMA COMÚN PARA TODAS LAS CATEGORÍAS,

EN LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO REAL NO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

I.- AQUELLOS DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A TRANSPORTACIÓN, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMEDOR, CAMPAMENTOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN, ASÍ COMO LAS QUE SEAN PARA FINES SOCIALES DE CARÁCTER SINDICAL.

II.- INSTRUMENTOS DE TRABAJO, TALES COMO HERRAMIENTAS, ROPA, CASCOS, ZAPATOS, GUANTES Y OTROS SIMILARES

III.- LA ALIMENTACIÓN Y LA HABITACIÓN CUANDO SE ENTREGUEN EN FORMA ONEROSA A LOS TRABAJADORES;

IV.- CUALQUIER OTRO CARGO EN ESPECIE O EN DINERO, TALES COMO: DESPENSAS, PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, ENTRE OTROS;

V.- LOS VIÁTICOS Y PASAJES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE POR REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE TENGA QUE TRASLADAR FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, Y

VI.- LAS CANTIDADES APORTADAS PARA FINES SOCIALES, CONSIDERÁNDOSE COMO TALES LAS ENTREGADAS PARA CONSTITUIR FONDOS DE ALGÚN PLAN DE PENSIONES ESTABLECIDO POR EL PATRÓN O DERIVADO DE CONTRATACIÓN COLECTIVA.

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 160 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN SE SOLICITE LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



97

DOCUMENTO A11.- ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES.

A11A).- DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



LICITACIÓN No.

DOCUMENTO A11A

OBJETO:


FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

DATOS PARA CALCULAR EL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

CAT CATEGORÍA ( DICAL ) DÍAS CALENDARIO No días ( DIAGI ) DÍAS DE AGUINALDO No días ( PIVAC ) DÍAS POR PRIMA VACACIONAL No días

( TP ) DÍAS DE PAGO OBLIGATORIO AUNQUE NO SEAN LABORABLES AL AÑO SUMA Suma No. días

( DIDOM ) DÍAS DOMINGO No días ( DIVAC ) DÍAS DE VACACIONES No días ( DIFEO ) DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) No días

( DIPEC ) DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTRAORDINARIAS No días

( DICOS ) DÍAS PERDIDOS POR COSTUMBRE No días

( DINLA ) DÍAS NO LABORABLES AL AÑO SUMA Suma No. días

( Tl ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA) No días

(Tp/Tl) DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS Tp /Tl Factor



98

DOCUMENTO A11.- ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO

REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES.

A11B).- DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:


OBJETO: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.






B).- COLUMNA:

No. Ó CLAVE: SE EL NUMERO O CLAVE CONSECUTIVA ASIGNADO PARA CADA CATEGORÍA.

CATEGORÍA: SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA MANO DE OBRA PROPUESTA.

SALARIO TABULADOS O NOMINAL “Sn”: SE ANOTARA EL SALARIO TABULADO O NOMINAL PROPUESTO.

FSBC O Tp/Tl: PODRÁ SER EL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN QUE SE DEFINA EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL O EL FACTOR QUE RESULTE DE DIVIDIR EL TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL ENTRE EL TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL MISMO PERIODO ANUAL.

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SBC: SERA EL QUE RESULTE DE AFECTAR EL SALARIO TABULADO O NOMINAL POR EL FACTOR DE SALARIO BASES DE COTIZACIÓN O EL FACTOR QUE RESULTE DE Tp/Tl.



99

CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 25: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA

CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 72 Y 73: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA

CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 106 Fracc I: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA

CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 106 Fracc II: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA



CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 168 Fracc. I: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS



100

SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA

CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ART. 168 Frcc. II: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR EL ARTICULO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CITADO, EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA


CUOTAS DEL INFONAVIT: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE INDICARÁ EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y PARA CADA CATEGORÍA SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR LA PRIMA ESTABLECIDA EN LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES INFONAVIT EXPRESADO EN FUNCIÓN DE LOS SALARIOS DETERMINADOS ANTERIORMENTE, SEGÚN CORRESPONDA:

TOTAL DE CUOTAS: SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LAS CUOTAS CALCULADAS.

Ps FRACCION DECIMAL: SE ANOTARA LA FRACCION DECIMAL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL TOTAL DE CUOTAS ENTRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

FACTOR DE SALARIO REAL: SE ANOTARA EL RESULTADO DE APLICAR LA EXPRESIÓN:

EN GENERAL PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE APLICARÁ LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

TITp)TI

Tp( PsFsr +=

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real. Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del

Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.



101

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTÍCULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERÁ ANEXAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTÍCULO NO 106 FRACCIÓN I Y II, SE DEBERÁ CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ÚNICAMENTE CORRESPONDE AL PATRÓN PAGAR ÍNTEGRAMENTE LA CUOTA SEÑALADA PARA LOS TRABAJADORES, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTOS PERCIBAN COMO CUOTA DIARIA EL SALARIO MÍNIMO. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 160 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN SE SOLICITE LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. EN EL PRIMER RENGLÓN DEL FORMATO SE DEBERÁ ASENTAR EL PORCENTAJE QUE APLICA, Y EN LOS SUBSECUENTES SE DEBERÁ ASENTAR LAS CUOTAS DEL IMSS E INFONAVIT EN PESOS, SEGÚN CORRESPONDA. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 160 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN SE INDIQUE LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REQUIERA DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA ORIGINADOS POR EVENTOS QUE PONGAN EN PELIGRO O ALTEREN EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMÍA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD O EL AMBIENTE DE ALGUNA ZONA O REGIÓN DEL PAÍS, ESTA COMISIÓN, PREVIA APROBACIÓN, PODRÁ REQUERIR LA INTEGRACIÓN DE HORAS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DENTRO DE LOS MÁRGENES SEÑALADOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBIENDO AJUSTAR EL FACTOR DE SALARIO REAL PARA LAS CATEGORÍAS APROBADAS, UTILIZADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

102


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO A11B

OBJETO:




HOJA: DE:


DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.

No. Ó

SALARIO F.S.B.C.

O Tp/Tl

SALARIO BASE DE

COTIZACIÓN

LEY I.M.S.S. LEY

FRACCIÓN DECIMAL

(Ps)

FACTOR SALARIO

REAL (Fsr) CLAVE CATEGORÍA TABULADO O

NOMINAL ART. ART. ART. 106 ART. ART. ART. 168 ART. INFONAVIT TOTAL DE

CUOTAS (Sn) SBC 25

__ % 72 Y 73

__ % FRACC. I

__ % FRACC. II

__ % 107

__ % 147

__ % FRACC. I

__ % FRACC. II

__ % 211

__ % CUOTAS

$



103

DOCUMENTO A11.- ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE

SALARIO REAL, TABULADO DE SALARIOS BASE Y REALES. A11C).- TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL.

(GUÍA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

LICITACION NO.:

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

DESCRIPCIÓN: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O EN SU CASO LA MODIFICACIÓN QUE SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.


FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, MISMA QUE DEBERÁ SER LA MISMA QUE LA FECHA MARCADA PARA LA APERTURA Y RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES.

B).- TEXTO:

TABULADOR DE SALARIO BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL

No. SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

CATEGORÍAS: A LA QUE CORRESPONDA EL PERSONAL DE MANO DE OBRA

SALARIO TABULADO O NOMINAL (Sn): SE ANOTARÁ EL IMPORTE DE LOS SALARIOS TABULADOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES PROPUESTAS POR EL LICITANTE O CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS SERVICIOS.

DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS Tp /Tl

SE ANOTARA EL FACTOR QUE RESULTA DE DIVIDIR LOS DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS EN UN PERIODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE, CALCULADOS EN EL DOCUMENTO A11A.

FRACCIÓN DECIMAL: Ps SE ANOTARA LA FRACCIÓN DECIMAL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL TOTAL DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT ENTRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, CALCULADOS EN EL DOCUMENTO A11B.

FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr): SE ANOTARA EL FACTOR DE SALARIO REAL QUE RESULTA DE APLICAR LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

TITp)TI

Tp( PsFsr +=

SALARIO REAL (Sr): SE ANOTARA EL IMPORTE QUE RESULTA DE MULTIPLICAR EL

SALARIO TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.



104

EN GENERAL PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE APLICARÁ LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

TITp)TI

Tp( PsFsr +=

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real. Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la

Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.



105


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO A11C

DESCRIPCIÓN:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE



HOJA: DE:

(FORMATO DE LLENADO) TABULADOR DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL DEL PERSONAL

No. CATEGORÍAS

SALARIO TABULADO O NOMINAL “Sn”

($/JOR)

Tp/Tl

Ps FACTOR DE SALARIO REAL

“Fsr=(Tp/Tl) + (( Tp/Tl) x Ps)”

SALARIO REAL “Sr= Sn x Fsr”

($/JOR)



DOCUMENTO A12.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

. (GUÍA DE LLENADO)

106

DOCUMENTO A12A.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE CORRESPONDERÁ A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN Y CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. A). -ENCABEZADO:






FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

B). - COLUMNAS:

N° SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO A20A.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS

MATERIALES, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS, EN FORMA GENÉRICA.

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

COSTO DE ADQUISICIÓN: SE ANOTARA EL COSTO POR UNIDAD DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL EN EL MERCADO EN LA REGIÓN MÁS CERCANA DONDE EXISTA EL MATERIAL.

COSTO POR ACARREOS SE ANOTARA EL COSTO DEL ACARREO O TRANSPORTE POR UNIDAD DE CADA MATERIAL DEL SITIO DE ADQUISICIÓN AL SITIO DE UTILIZACIÓN.

COSTO POR MANIOBRAS SE ANOTARA EL COSTO POR MANIOBRAS POR CADA UNIDAD DE MATERIAL DURANTE EL ACARREO O TRANSPORTE ANTERIOR.

COSTOS POR ALMACENAJE SE ANOTARA EL COSTO POR ALMACENAJE CUANDO POR CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL SE REQUIERA EXCLUSIVAMENTE DURANTE EL ACARREO O TRANSPORTE.





107

COSTO POR MERMAS SE ANOTARA EL COSTO POR MERMAS QUE TENGA EL MATERIAL EXCLUSIVAMENTE DURANTE SU ACARREO O TRANSPORTE DEL SITIO DE ADQUISICIÓN AL SITIO DE UTILIZACIÓN.

COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA SE ANOTARA LA SUMA DE LOS COSTOS ANTERIORES POR UNIDAD.

NOTAS;

EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO. CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO

SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS DETALLADO, EN CASO DE QUE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y MERMAS SE PRESENTEN EN BLANCO O CON COSTO DE CERO PESOS, BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SE CONSIDERARÁ QUE ESTA PROPONIENDO QUE EL PROVEEDOR OFERTÓ EL COSTO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN,

SE RECOMIENDA ANALIZAR CADA MATERIAL LISTADO PARA DETERMINAR EL COSTO PUESTO EN OBRA, YA QUE LA OMISIÓN DE ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR ESTE CONCEPTO.

CUANDO SE PROPONGA INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE;

DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, Y CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, PARA LOS INSUMOS INHERENTES A LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SOLICITADOS, QUE DE ELLOS DEPENDA LA DETERMINACIÓN, CÁLCULO, CANTIDAD O CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE DEBA ENTREGAR EL CONTRATISTA Y/O CUANDO SE PROPONGA UNA MARCA SIMILAR A LA ESPECIFICADA, SE ANEXARA A LA PROPUESTA FICHAS TÉCNICAS DEL MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PROPUESTO, INCLUYENDO CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, FORMA DE PAGO, PLAZO DE ENTREGA ETC., ASÍ COMO LA COTIZACIÓN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA SU PROPUESTA, BAJO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, SERÁ OBLIGATORIA LA INFORMACIÓN ANTES SOLICITADA PARA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, LA VERIFICACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, CONFORME A LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO, QUEDARÁN SUJETOS A LA INFORMACIÓN QUE INVESTIGUE ESTA CONVOCANTE.

EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A. EN ESTE DOCUMENTO, Y DICHO COSTO BÁSICO UNITARIO DEBERÁ SER EL VIGENTE DE MERCADO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE Y QUE SEA EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DEL MATERIAL, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO BÁSICO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO, EN FORMA GENERAL PARA SOPORTAR LOS COSTOS DE LA PROPUESTA, RECOMENDANDO INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES, SIN EMBARGO INVARIABLEMENTE CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA ZONA, CONSIDERANDO CUALQUIER IMPREVISTO EN EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, QUEDANDO ESTA CONAGUA EXENTA DE CUALQUIER SITUACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y PROVEEDOR DE LA ZONA.





108

109


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO A12A

OBJETO:




HOJA:DE:


ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

N° DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD COSTO DE ADQUISICIÓN

COSTO POR ACARREOS

COSTOS POR ALMACENAJE

COSTOS POR MERMAS

COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA

OBRA (SIN I.V.A.)



110

DOCUMENTO A12B.- RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.


SE ANOTARÁ LA RELACIÓN INCLUYENDO LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIENDO SEÑALAR LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL LICITANTE PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN Y CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. A). -ENCABEZADO:







B). - COLUMNAS:

N° SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO A20A.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS

MATERIALES, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS, EN FORMA GENÉRICA.

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

COSTO PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA: SE ANOTARA EL COSTO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN POR UNIDAD CALCULADO EN EL DOCUMENTO A12A.



111


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO A12B

OBJETO DEL CONTRATO:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA: DE:


RELACIÓN DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN

N° DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES, UNIDAD COSTO PUESTO EN EL SITIO DE

LA OBRA (SIN I.V.A.)



112

DOCUMENTO A13.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(GUÍA DE LLENADO) PARA LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SE DEBE CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. A). -ENCABEZADO:

.


DESCRIPCIÓN: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.




FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

. B). -TEXTO:

MÁQUINA O EQUIPO NÚMERO: EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DOCUMENTO A3.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

C). - DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA.

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA: EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS COMO NUEVAS.

.

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP. EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDOS COMO NUEVOS.



113

(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA: ES EL PRECIO DE LA MÁQUINA (Pm), DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

(Vr) VALOR DE RESCATE: REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.

(Ve) VIDA ECONÓMICA: SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

(Ed) EDAD: ANOTAR EL NUMERO DE AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.

(IC) INDICADOR ECONÓMICO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO PARA DETERMINAR LA TASA DE INTERÉS POR INVERSIÓN, (LA OMISIÓN SERÁ MOTIVO DE DESECHO DE SU PROPUESTA).

(i) TASA DE INTERÉS ANUAL: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL DE INVERSIÓN.

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO.

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS: SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS.

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR: SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE QUE CONSIDERA TANTO EL MANTENIMIENTO MAYOR COMO EL MENOR, ESTE COEFICIENTE VARÍA SEGÚN EL TIPO DE MÁQUINA O EQUIPO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO, Y SE FIJA CON BASE EN LA EXPERIENCIA ESTADÍSTICA.

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB: ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.

(HP) POTENCIA NOMINAL: SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN: SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo): SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, ESTE COEFICIENTE SE OBTIENE EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR, DEL FACTOR DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA O EQUIPO Y DE UN



114

COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, EL CUAL VARÍA DE ACUERDO CON EL COMBUSTIBLE QUE SE USE.

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE: REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO. SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.

(Sr) SALARIOS POR TURNO. SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.

De conformidad con el Artículo 179 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, en caso de presentarse situaciones no previstas en el contrato y que se requiera reconocer el costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará:

I. Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y

II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es

requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación

técnica, y b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad,

potencia y otras características, y congruente con el proceso constructivo. No será necesario presentar los análisis de costo horario de las máquinas o equipos para estas situaciones, sin embargo dichos costos horarios se observará que en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación, y se podrá considerar como base los siguientes criterios.



115

CONCEPTO ACTIVA EN ESPERA EN RESERVA ACTIVA (MAS DE 200 HRS/MES)

% % % % CARGOS FIJOS Depreciación Inversión Seguros

Mantenimiento

100

100 100 100

100 100 100 0

15 100 100 15

100 0 0

100

CONSUMOS Combustibles Lubricantes Llantas Otros elementos OPERACIÓN

100 100 100 100 100

5 5 15 0

100

0 0 0 0

100

100 100 100 100 100

SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA EL CASO DE PROPONER MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADA, SE ANEXARÁ CARTA COMPROMISO EMITIDA POR EL ARRENDATARIO, DONDE SE DEBERÁ CONSIGNAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA

NÚMEROS DE SERIE, CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE DICHA MAQUINARIA.

FORMA DE ARRENDAMIENTO.

COSTOS DE ARRENDAMIENTO.

CARGOS QUE INCLUYEN LOS COSTOS DE ARRENDAMIENTO.

EN CASO DE PROPONER EQUIPO O MAQUINARIA PROPIA, SE ANEXARA LA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD.

DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ SER CONGRUENTES CON LOS CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA, LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN Y EL LICITANTE SE OBLIGA A PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA.

116

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

LICITACIÓN No.

DOCUMENTO

A13

DESCRIPCIÓN: RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

HOJA: DE:

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(FORMATO DE LLENADO) MAQUINA O EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP ( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN ( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP ( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR. ( Vr ) VALOR DE RESCATE Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO ( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS (Ed) EDAD AÑOS ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE ( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS ( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR. ( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS LITRO ( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS ( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS ( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Sr ) SALARIOS POR TURNO HORAS ( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR. TURNO

I.- CARGOS FIJOS : I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS : II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = = ( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN : CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = = ( 3 ) SUMA OPERACIÓN COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $



117

DOCUMENTO A14.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

A).-ENCABEZADO:

.






B). - TEXTO:

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS IMPORTES CON QUE PROPONE REALIZAR LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS, APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O A LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA O A AMBAS, SEGÚN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN LOS MÁS FRECUENTES (EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVOS) QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS.

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A PERSONAL DIRECTIVO B PERSONAL TÉCNICO C PERSONAL ADMINISTRATIVO D CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. E PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y

C. F PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B, C Y DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA

EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS EN SU CASO. G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS

CONCEPTOS A, B Y C.

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A EDIFICIOS Y LOCALES B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C BODEGAS D INSTALACIONES GENERALES



118

E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS G CAMPAMENTOS

SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS B DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN C- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

A PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO B CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO. C EQUIPO DE COMPUTACIÓN D SITUACIÓN DE FONDOS E COPIAS Y DUPLICADOS F LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS G GASTOS DE LA LICITACIÓN

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

- SEGURIDAD E HIGIENE - SEGUROS Y FIANZAS

A PRIMAS POR SEGUROS B PRIMAS POR FIANZAS

SERVICIOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO C CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 1. DE CAMPAMENTOS 2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

119


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO

A14

DESCRIPCIÓN: RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS (FORMATO DE LLENADO)

C O N C E P T O IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO B.- PERSONAL TÉCNICO C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B, C Y DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN SU CASO. G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

( SUBTOTALES ) $ = DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS A.- EDIFICIOS Y LOCALES B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C.- BODEGAS D.- INSTALACIONES GENERALES E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS G.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ = SERVICIOS A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ = FLETES Y ACARREOS A.- CAMPAMENTOS B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ = GASTOS DE OFICINA A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN D.- SITUACIÓN DE FONDOS E.- COPIAS Y DUPLICADOS F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN

( SUBTOTALES ) $ = CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ = SEGURIDAD E HIGIENE

( SUBTOTALES ) $ = SEGUROS Y FIANZAS

A.- PRIMAS POR SEGUROS B.- PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) $ = SERVICIOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

COSTO TOTAL $ (CI)

COSTO DIRECTO $ (CD)

(%C.I.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL= CI/CD x 100)


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A15.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

120

A).-ENCABEZADO:







MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

B).-TEXTO:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 183 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SERÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA SIGUIENTE: PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR UN FLUJO DE CAJA MENSUAL, CALENDARIZANDO LOS EGRESOS E INGRESOS ACUMULADOS, TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: EGRESOS; QUE LOS EGRESOS, SE CONSIDERE ENTRE OTROS, COMO MÍNIMO CON LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS TOTALES DE LA PROPUESTA Y QUE LA CALENDARIZACIÓN CONSIDERE A LAS EROGACIONES ANTICIPADAS Y NECESARIAS, QUE ESTE ACORDE PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, VALORIZADO EN PERIODOS MENSUALES IGUALES A LA DE FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, LOS QUE PODRÁN DESGLOSARSE EN: COSTOS DIRECTOS; LAS EROGACIONES POR UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, (INCLUYENDO ANTICIPOS A PROVEEDORES), PAGO DE SALARIOS POR CONCEPTO DE LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN, Y EN GENERAL, GASTOS POR OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO Y CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, COMPRENDIDO EN LOS COSTOS DIRECTOS. COSTOS INDIRECTOS; LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA EL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LOS COSTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, Y COMPRENDE ENTRE OTROS: LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES NECESARIAS PARA REALIZAR CONCEPTOS DE TRABAJO, EL TRANSPORTE DE PERSONAL, MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IMPREVISTOS Y, EN SU CASO, PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. INGRESOS; QUE LA CALENDARIZACIÓN DE LOS INGRESOS, CORRESPONDA AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTOS DE TRABAJO TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, Y ACORDE CON EL DOCUMENTO A19 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, VALORIZADO EN PERIODOS MENSUALES, IGUALES A LA DE FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, CONSIDERANDO PARA EL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA MENSUAL COMO INGRESO, EL PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO DE PAGO DE ESTAS, HACIENDO INCIDIR EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN AL


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A15.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

121

CONTRATISTA, ASÍ COMO SU AMORTIZACIÓN, PARA LO CUAL, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO, LA AMORTIZACIÓN DEL MISMO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE, SALVO EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ART. 113 FRACCIÓN III INCISO b DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, CORRESPONDE A UNIDADES DE CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DEBIENDO CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO DE LOS PROVEEDORES Y DE EJECUCIÓN DE LOS DE TRABAJO. EL COSTO O NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO, SE OBTENDRÁ CONFORME AL FLUJO DE CAJA PROPUESTO, POR LA SUMA DE LOS INTERESES, RESULTANTES DE CALCULAR LA DIFERENCIA ENTRE LOS IMPORTES DE EGRESOS E INGRESOS ACUMULADOS, AFECTADOS POR LA TASA DE INTERÉS MENSUAL PROPUESTA POR EL LICITANTE, ESTA TASA DE INTERÉS ESTARÁ REFERIDA UN PERIODO MENSUAL IGUAL AL DE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES, EN EL PUNTO SOBRE LA FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI DURANTE ALGÚN PERIODO LOS EGRESOS ACUMULADOS SON MENORES A LOS INGRESOS ACUMULADOS, NO EXISTE NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE LOS INTERESES PARA ESE PERIODO, DEBERÁN SER IGUAL A CERO. EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENGA DE LA SUMA DE LOS INTERESES ANTERIORMENTE DETERMINADOS, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS

NOTA: EL FORMATO NO ES LIMITATIVO, DEBIÉNDOSE APEGAR A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA Y AL ARTICULO 185 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

122


LICITACIÓN No

DOCUMENTO A15

DESCRIPCIÓN:


FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (FORMATO DE LLENADO)

C O N C E P T O MES TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EGRESOS(C.D +IND+OTROS) MATERIALES MANO DE OBRA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO OTROS GASTOS (Especificar) COSTO DIRECTO + INDIRECTO + DEMÁS GASTOS EGRESOS PARCIALES EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS (Total de la Propuesta)

ESTIMACIONES DE OBRA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO ANTICIPOS INGRESOS PARCIALES INGRESOS ACUMULADOS DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONÓMICO: _____________________ TASA DE INTERÉS: ____________________ANUAL TASA DE INTERÉS.____________________ MENSUAL

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X - 100 =

____ % COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A16.- CARGO POR UTILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

123

A). -ENCABEZADO:


DESCRIPCIÓN: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJO Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.




FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA

EFECTUADO

. B). - TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

.

124


LICITACIÓN No.

DOCUMENTO

A16

DESCRIPCIÓN:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA:DE:

CARGO POR UTILIDAD

EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE E IMPORTE TOTAL DE UTILIDAD A COBRAR:

DESCRIPCIÓN IMPORTE COSTO DIRECTO $

COSTOS INDIRECTOS $

COSTO POR FINANCIAMIENTO $

SUMA CD + IND+ FIN $

COSTO DE UTILIDAD ______ % $

U. NETA1-( I.S.R. + P.T.U. )

DONDE:

U= UTILIDAD

U. NETA= UTILIDAD NETA

I.S.R.= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

P.T.U.=

U=

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENLAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A17.- CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

125

A). -ENCABEZADO:





B). - TEXTO:

DENTRO DE LOS CARGOS ADICIONALES SE CONSIDERARÁ AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

POR DISPOSICIONES DE LEY EL CARGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, SERÁ UN CARGO OBLIGATORIO. CONFORME A LO SIGUIENTE:

NO. CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE A:

ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA Y

ARTICULO % QUE APLICA FORMA DE APLICACIÓN

CA POR SERVICIO, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA

LEY FEDERAL DE DERECHOS, ARTICULO 191

0.5 CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO

LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

LA FORMULA PARA OBTENER EL CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA: ESTA DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS IMPORTES DE COSTOS ( CD + IND + FIN + UTIL )MAS LOS QUE SE ACUMULEN DE OTROS CARGOS ADICIONALES Y SERÁ EL QUE SE DEDUZCA DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE PRESENTEN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE ESTABLECEN DENTRO DEL MODELO DEL CONTRATO:

CA1 =

H -

H 1- 0.005

ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

LICITACIÓN No. DOCUMENTO

A17

DESCRIPCION: HOJA: DE:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

CARGOS ADICIONALES

126

DATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CARGO ADICIONAL

DESCRIPCIÓN IMPORTE

A COSTO DIRECTO DE MATERIALES = $

B COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA = $

C COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA O EQUIPO = $

D TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C) = $

E COSTOS INDIRECTOS (A14) = $

F COSTO POR FINANCIAMIENTO (A15) = $

G COSTO DE UTILIDAD (A16) = $

H SUMA (D+E+F+G) = $

CA CARGO ADICIONAL POR SERVICIO DE INSPE-CCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA = CA x H

$



127

DOCUMENTO A18.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUÍA DE LLENADO)

DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. A). -ENCABEZADO:

.






FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO B). -TEXTO:

N° O CLAVE: No O CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD: SE ANOTARA LA UNIDAD DE PAGO DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CONSUMO: LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL, PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN, SIN INCLUIR I. V. A.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES, PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

MANO DE OBRA:

CATEGORÍA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA CORRESPONDIENTE, (TURNO, JORNADA, DÍA, ETC.).



128

RENDIMIENTO O CANTIDAD: SE CONSIGNARÁ EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN CUESTIÓN, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE EL PERSONAL EJECUTA POR JORNADA DE TRABAJO O SU INVERSO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE JORNADAS DE TRABAJO PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE ANALIZA.

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, TURNO, DÍA, ETC., SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: EN HORAS.

RENDIMIENTO O CANTIDAD: SE CONSIGNARÁ EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE LA MÁQUINA O EQUIPO EJECUTA POR HORA EFECTIVA DE OPERACIÓN O SU INVERSO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE HORAS EFECTIVAS DE OPERACIÓN PARA EJECUTAR UNA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE ANALIZA.

COSTO UNITARIO: EL COSTO HORARIO DEL EQUIPO.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO

.

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA- LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS A14, A15, MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES: A16 Y A17.



129

IMPORTE POR CONCEPTO DE SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE.

INDIRECTOS: OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A14 POR EL COSTO

DIRECTO. COSTO DE FINANCIAMIENTO: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A15 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A16 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR CONFORME A LAS

ADICIONALES DISPOSICIONES U ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES QUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES (A17), Y NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.

PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

CADA ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y LOS CARGOS ADICIONALES. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMEN PARTE DE UN CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O SERVICIOS DEBERÁN ANALIZARSE, CALCULARSE E INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SEÑALAN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO. LA ENUMERACIÓN DE LOS COSTOS Y CARGOS PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, TIENE POR OBJETO CUBRIR EN LA FORMA MÁS AMPLIA POSIBLE, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO. EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN CONCEPTO DE TRABAJO DETERMINADO, DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS O LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; DEBIENDO CONSIDERAR LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS EN EL MOMENTO Y EN LA ZONA DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO



130

AL VALOR AGREGADO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD. SE DEBERÁ PRESENTAR ANÁLISIS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, CONFORME AL DOCUMENTO "CATALOGO DE CONCEPTOS”, EN CASO DE UTILIZAR ANÁLISIS BÁSICOS, AUXILIARES O PRELIMINARES, ESTOS DEBERÁN SER INCLUIDOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SU OMISIÓN, YA QUE DEPENDIENDO DEL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE DICHOS CONCEPTOS, EN LA PROPUESTA, ESTA COMISIÓN PODRÁ NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA Y POR LO TANTO SE PODRÁ CONSIDERAR INCOMPLETO DICHO DOCUMENTO Y SER DESECHADA SU PROPUESTA. DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, EN ESTOS DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE TRATE. DE LA MISMA FORMA, SE ACLARA QUE, LOS CARGOS POR EL USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS SERÁN DETERMINADO CONSIDERANDO ESTOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARA COMO MÁXIMO LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA ZONA DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS

UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. EN SU CASO, DEBERÁ CONSIDERA LAS VARIACIONES VOLUMÉTRICAS DE LOS MATERIALES ENTRE

LOS VOLUMEN DE ADQUISICIÓN SUELTO A LOS DE MEDICIÓN Y PAGO COLOCADOS O SEA LOS ABUNDAMIENTOS, DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE DEPENDIENDO DEL TIPO DE OBRA.



131

DOCUMENTO A18.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS

DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.



LICITACIÓN No DOCUMENTO

A18

DESCRIPCIÓN:




HOJA:DE:

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

N° O CLAVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA SUMA $

CATEGORÍA UNIDAD RENDIMIENTO O CANTIDAD COSTO IMPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SUMA $

NOMBRE UNIDAD RENDIMIENTO O CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SUMA $

COSTO DIRECTO = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. )

CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )

CARGO ADICIONAL = % C. A.

PRECIO UNITÁRIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C. A.) UNIDAD


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A19.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

132

EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS SE ELABORARÁ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DEL DESGLOSADO EN EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EL CUAL SE PODRÁ AGRUPAR EN LOS CONCEPTOS QUE INTEGREN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA,

A). -ENCABEZADO:







B).-COLUMNAS: No DE CONCEPTO: SE ANOTARA EL No. DE CONCEPTO DE TRABAJO CONFORME

AL CATALOGO DE CONCEPTOS. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO

QUE CORRESPONDA.

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO QUE SE PROGRAMA.

PRECIO UNITARIO: SE ANOTARÁ EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGÚN CORRESPONDA. TOTAL / CANTIDAD: SE CONSIGNARÁ LA CANTIDAD TOTAL QUE CORRESPONDA

CONFORME AL DOCUMENTO “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE ASENTARA LOS CANTIDADES DE OBRA MENSUALES FACTIBLES DE ESTIMAR, PORQUE CORRESPONDE A CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO SEGÚN


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A19.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

133

ESPECIFICACIONES, EN CONGRUENCIA CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

TOTAL / IMPORTE: SE CONSIGNARÁ EL IMPORTE TOTAL QUE CORRESPONDA

CONFORME AL DOCUMENTO “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN ASENTARÁN LOS IMPORTES DE OBRA MENSUALES FACTIBLES DE ESTIMAR, PORQUE CORRESPONDE A CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, EN CONGRUENCIA CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

MES/AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES, TAMBIÉN SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE EJECUCIÓN PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LAS CANTIDADES DE OBRA Y LOS IMPORTES DE OBRA MENSUALES, FACTIBLES DE ESTIMAR, PORQUE CORRESPONDE A CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, DEBIENDO SER CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

.

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES MENSUALES CONSIGNADOS CORRESPONDERÁ AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, ESTO ES TRABAJO EJECUTADOS MEDIDOS EN UNIDADES DE CONCEPTOS DE TRABAJO TERMINADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DEBIENDO CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO DE LOS PROVEEDORES Y DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CONCEPTO, CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS SE DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES Y DEBERÁ REPRESENTARSE GRÁFICAMENTE EN EL DIAGRAMA, ASÍ MISMO PARA EL O LOS ÚLTIMOS CONCEPTOS CON QUE SE TERMINEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA, LA QUE NO DEBERÁ SER POSTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN CITADA EN LAS BASES Y DEBERÁ REPRESENTARSE GRÁFICAMENTE EN EL DIAGRAMA DE BARRAS. ES DE SEÑALAR QUE DICHO PROGRAMA, SE PODRÁ PRESENTAR DESGLOSADO EN DOS PARTES, COMO LO CONTEMPLABA EL REGLAMENTO ANTERIOR, ESTO ES UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y OTRO DE EROGACIONES EN LA FORMA PREVISTA, PERO INVARIABLEMENTE ESTOS DEBERÁN SER CONGRUENTES.

134

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

LICITACIÓN No. DOCUMENTO A19

DESCRIPCIÓN:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA:DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

NO. DE

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD PRECIO

UNITARIO CANTIDAD E

IMPORTE TOTALES AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD

IMPORTE IMPORTE TOTAL PARCIAL MENSUAL

IMPORTE TOTAL ACUMULADO MENSUAL


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE: A) MATERIALES CONSUMIBLES, AUXILIARES Y DE

INSTALACIÓN PERMANENTE

(GUÍA DE LLENADO)

135

SE ELABORARÁ EL PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, PARA LOS MATERIALES AUXILIARES, CONSUMIBLES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SUS PROGRAMAS EN CUALQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A). -ENCABEZADO:







EFECTUADO B). - COLUMNAS:

No O CLAVE DEL CONCEPTO: SE ANOTARA EL No. O CLAVE DEL CONCEPTO DE

TRABAJO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO: SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN, INCLUYENDO LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS DE LOS COSTOS HORARIOS.

UNIDAD: LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.

COSTO UNITARIO: SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL INSUMO EN CUESTIÓN PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

TOTAL/CANTIDAD: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA DE CADA INSUMO REQUERIDO PARA EJECUTAR LA





(GUÍA DE LLENADO)

136

TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

TOTAL/IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE RESULTANTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE CADA INSUMO POR SU COSTO UNITARIO PUESTO EN LA OBRA REQUERIDO PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

MES/AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA INSUMO Y SE PROGRAMARÁ LA CANTIDAD TOTAL E IMPORTES TOTALES, ANOTANDO LAS CANTIDADES DE MATERIALES MENSUALES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL IMPORTE MENSUAL A EROGAR POR CADA MATERIAL A UTILIZAR RESPECTIVAMENTE, DICHAS CANTIDADES DE ESTE INSUMO DEBERÁN SER LAS NECESARIAS Y SUFICIENTES REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

.

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 26 APARTADO “A” FRACCIÓN “XI” INCISO “c” SE PODRÁ DIVIDIR EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, O AGRUPAR EN FORMA GLOBAL POR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGREN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON EL PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

EN ESTE CASO, EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA RESPECTIVO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMAS DE BARRAS, RESPETANDO EL IMPORTE MENSUAL CONSIGNADO ORIGINALMENTE.

TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE INCLUYAN EN EL PRESENTE PROGRAMA DE SUMINISTROS, Y QUE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE PAGUEN ACORDE CON LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, ENTREGAR A LA CONVOCANTE LAS CANTIDADES DE DICHOS INSUMOS PAGADAS, YA SEA QUE SE REFIERA A DESPERDICIOS O MATERIAL SOBRANTE QUE NO HAYA SIDO REQUERIDO EN EL PROYECTO.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

ES DE SEÑALAR QUE DICHO PROGRAMA, SE PODRÁ PRESENTAR DESGLOSADO EN DOS

PARTES, COMO LO CONTEMPLABA EL REGLAMENTO ANTERIOR, ESTO ES UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y OTRO DE EROGACIONES EN LA FORMA





(GUÍA DE LLENADO)

137

PREVISTA, PERO INVARIABLEMENTE ESTOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASÍ MISMO, EL PROGRAMA SE PODRÁ PRESENTAR DESGLOSADO POR INSUMOS, SIN

EMBARGO EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMAS DE BARRAS, RESPETANDO EL IMPORTE MENSUAL DEL PROGRAMA ORIGINAL.

)

138



A20A

DESCRIPCIÓN:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA:DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES

CONSUMIBLES, AUXILIARES Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE No. O CLAVE

DEL CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO UNIDAD COSTO

UNITARIO

CANTIDAD/ IMPORTE TOTALES

AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

IMPORTE TOTAL PARCIAL MENSUAL IMPORTE TOTAL ACUMULADO MENSUAL


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE: B).- MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

139

SE ELABORARÁ EL PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS.

A). -ENCABEZADO:

.







EFECTUADO. B). - COLUMNAS:

No O CLAVE DEL CONCEPTO: SE ANOTARA EL No. DE CONCEPTO DE TRABAJO

CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO (CATEGORÍA): SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA

POR CATEGORÍAS QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN, INCLUYENDO LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA.

UNIDAD: SE ANOTARA LA UNIDAD CORRESPONDIENTE. SALARIO REAL: SE ANOTARA EL SALARIO REAL “Sr” PROPUESTO PARA

CADA CATEGORÍA POR JORNADA.

TOTAL/CANTIDAD: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES REQUERIDOS DE CADA CATEGORÍA PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

TOTAL/IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE QUE RESULTA DE

MULTIPLICAR EL SALARIO POR LA CANTIDAD DE


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE: B).- MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

140

JORNALES TOTALES REQUERIDA DE CADA CATEGORÍA PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DE UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

AÑO/MES: SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL

PROGRAMA, EN CADA COLUMNA SE ANOTARÁN LAS MES, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN MEDIANTE UNA BARRA DE CADA ACTIVIDAD Y SE PROGRAMARÁ LA CANTIDAD TOTAL E IMPORTES TOTALES, ANOTANDO LAS CANTIDADES DE JORNALES MENSUALES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL IMPORTE MENSUAL A EROGAR POR CADA CATEGORÍA A UTILIZAR RESPECTIVAMENTE, DICHAS CANTIDADES DE ESTE INSUMO DEBERÁN SER LAS SUFICIENTES Y REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, SE PODRÁ DIVIDIR EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, O AGRUPAR EN FORMA GLOBAL POR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGREN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON EL PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA RESPECTIVO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMAS DE BARRAS.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN

AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.


PARTES, COMO LO CONTEMPLABA EL REGLAMENTO ANTERIOR, ESTO ES UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y OTRO DE EROGACIONES EN LA FORMA PREVISTA, PERO INVARIABLEMENTE ESTOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


EMBARGO EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMAS DE BARRAS

141



A20B

DESCRIPCIÓN:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA:DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

CLAVE DEL CONCEPTO


DESCRIPCIÓN DEL INSUMO

(CATEGORÍA) UNIDAD SALARIO

REAL “Sr” CANTIDAD

TOTALES AÑO

IMPORTE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE Total Parcial Acumulado


GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE: C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

142

SE ELABORARÁ EL PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

A). -ENCABEZADO:







MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. B). - COLUMNAS: No O CLAVE DEL CONCEPTO: SE ANOTARA EL No. DE CONCEPTO DE TRABAJO

CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE

TRABAJO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO: SE ANOTARA LA DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS: SE ANOTARA EL NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS, EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LAS CANTIDADES CONSIGNADOS EN EL DOCUMENTO “RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, A RAZÓN DE 200 HE/MES.

RENDIMIENTO SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE

CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE UNIDADES DE TRABAJO QUE LA MÁQUINA O EQUIPO EJECUTA POR HORA EFECTIVA DE OPERACIÓN EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE, DEL CONCEPTO DE TRABAJO RESPECTIVO.

COSTO HORARIO (COSTOS FIJOS): SE ANOTARA LA SUMA DE LOS CARGOS DE

DEPRECIACIÓN, INVERSIÓN, SEGUROS Y MANTENIMIENTO DEL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

TOTAL/CANTIDAD: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS EFECTIVAS REQUERIDAS DE CADA MAQUINARIA PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

TOTAL/IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL CARGO DE COSTOS FIJOS DE CADA COSTO HORARIO


GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE: C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

143

DE LA MAQUINA REQUERIDAS PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD UNIDADES DEL CONCEPTO EN CUESTIÓN.

MES/AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE MES DEL AÑO Y EN CADA

COLUMNA EL MES. DE ACUERDO A LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, Y SE PROGRAMARÁ LAS CANTIDADES E IMPORTES TOTALES, ANOTANDO LAS CANTIDADES DE HORAS MAQUINA EFECTIVAS MENSUALES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL IMPORTE MENSUAL A EROGAR POR CADA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR RESPECTIVAMENTE, DICHAS CANTIDADES DE ESTE INSUMO DEBERÁN SER LAS NECESARIAS Y SUFICIENTES REQUERIDAS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, CON BASE EN LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, SE PODRÁ DIVIDIR EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, O AGRUPAR EN FORMA GLOBAL POR LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGREN EL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON EL PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA RESPECTIVO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMAS DE BARRAS. EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.



PARTES, COMO LO CONTEMPLABA EL REGLAMENTO ANTERIOR, ESTO ES UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y OTRO DE EROGACIONES EN LA FORMA PREVISTA, PERO INVARIABLEMENTE ESTOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


EMBARGO EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DEBERÁ ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMAS DE BARRAS

144


LICITACIÓN No. DOCUMENTO A20C

DESCRIPCIÓN:


FIRMA DEL LICITANTE



HOJA:DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL

DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN No. O

CLAVE DEL

CONCEPTO


DESCRIPCIÓN DEL INSUMO

NUM. EQUIPOS PROGRAMADOS

RENDIMIEN

TO

COSTO HORARIO (COSTOS

FIJOS)

CANTIDAD (Hr.)

TOTALES

AÑO

IMPORTE ($) MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE TOTAL PARCIAL ACUMULADO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE:

D) PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS:

(GUÍA DE LLENADO)

145

A). -ENCABEZADO:








B). -COLUMNAS: ÁREA DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL ÁREA QUE DESEMPEÑARÁ

ENTRE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DISTINGUIENDO LOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO.

CATEGORÍA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL A EROGAR POR CADA CATEGORÍA QUE SE PROGRAMA UTILIZAR DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AÑO/MES: SE ANOTARÁ EL AÑO Y MES QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE GRAFICARA MEDIANTE UNA BARRA EL PERIODO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TIEMPO (MES) A UTILIZAR Y EL IMPORTE MENSUAL POR EL PERSONAL REQUERIDO POR CATEGORÍA EN CADA MES.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DOCUMENTO A20.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE:

D) PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS:

(GUÍA DE LLENADO)

146

SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON TIEMPO EN MES DEL PERSONAL POR CATEGORÍA A UTILIZAR.



PARTES, COMO LO CONTEMPLABA EL REGLAMENTO ANTERIOR, ESTO ES UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO Y OTRO DE EROGACIONES EN L FORMA PREVISTA, PERO INVARIABLEMENTE ESTOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

147


LICITACIÓN No. DOCUMENTO A20D

DESCRIPCIÓN:




HOJA:DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

ÁREA DE LOS TRABAJOS CATEGORÍA IMPORTE CANTIDAD / IMPORTE

AÑOMES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE



SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO .

148

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUÍA DE LLENADO) EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

A). -ENCABEZADO:


PARA: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

B). -TEXTO:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO: SE RESPETARA EL NÚMERO PROGRESIVO CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE RESPETARA LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE,.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

CANTIDAD DE TRABAJO: LA RESPETARA PARA LA EVALUACIÓN DE SU PROPUESTA LAS CANTIDADES DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO, CON APROXIMACIÓN A DOS DECIMALES.

PRECIO UNITARIO CON LETRA: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.

IMPORTE EN PESOS: EL IMPORTE RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.



SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA: EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN.

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE EL IMPORTE DE LA PROPUESTA ACUMULADO HASTA LA ULTIMA EN CUESTIÓN CON NUMERO Y CON LETRA.

ESTA HOJA: SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.

ACUMULADO: SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.

ORGANISMO DE CUENCA AGUAS VALLE DE MÉXICO. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO SUBGERENCIA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LICITACION No.

PARA: Mantenimiento interior y exterior de la Planta Potabilizadora Los Berros y la construcción de la incorporación de la descarga de agua de la Planta Potabilizadora al Río Salitre, Sistema Cutzamala, Estado de México

documento

A21

HOJA: DE :

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION NUMERO CONCEPTOS DE OBRA IMPORTE

EN ORDEN CODIFICACION ESPECIFICACION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO EN PROGRESIVO DESCRIPCION CON NUMERO CON LETRA PESOS

PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: POSTERIOR DE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE LA C.N.A.

149

SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MODULOS DE

LA “ B “ A LA “ F” DE LA PLANTA POTABILIZADORA

1.00 3.01.01.007 Retiro de impermeabilizante existente deteriorado

manualmente en azotea, incluye: maniobras internos, carga y descarga con acarreo del material producto del retiro al lugar denominado la bloquera con una distancia aproximada de acarreo de 2.4 km (dos punto cuatro km) de la planta potabilizadora los Berros. 810.00 m2

2.00 3.05.01.214 Suministro, fabricación y colocación de entortado sobre

relleno en azotea de 5 cm. de espesor, para dar pendiente así encausar las aguas pluviales, con mortero cemento-arena en proporción 1:3, incluye: acarreos internos, de material, mano de obra, equipo, herramienta y andamios, para la correcta ejecución de los trabajos. 810.00

m2

3.00 3.05.01.220 Suministro e impermeabilización en azotea (sistema

prefabricado) a base de un primario imperprim s, calafateo con cemento plástico bituplastic at, colocación por termofusión de aero uniplas sbs 4.5. pg o aero uniplas app 4.5. pg, con bandas adherentes por la parte inferior formando canales anti-abolsamientos y recubrimiento silico antiflama, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo sbs o app plus, con refuerzo central de fibra poliéster de 180 gr/m2 con filamentos longitudinales de fibra de vidrio de alta resistencia y acabado superior con gravilla imperquimia, previa preparación de la superficie, incluye: andamios, mano de obra y todo los materiales necesarios. 810.00 m2

APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO DE CLORACION

4.00 3.05.06.253 Suministro y aplicación de pintura vinílica color blanco y azul holandés, especificaciones RA-22 de Norma de PEMEX, aplicando dos manos de pintura en muros y 610.00 m2


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





150

plafón a cualquier altura, incluye: el retiro de la pintura existente deteriorada, alambres, clavos. y resanes de la superficie, previo a la aplicación de la pintura nueva.

5.00 3.03.02.095 Suministro, fabricación y colocación de escalera marina

hasta 7.00 m. de altura de 40 cm. de ancho, formada por tubo de acero ced. 30 de 1 1/4" de diámetro, en pasamanos y escalones a cada 30 cm., incluye: pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo, aplicación a dos manos de pintura el desmantelamiento de las existentes y entregar al almacén general de la planta potabilizadora los berros. 1.00 pza

6.00 3.05.06.253 Suministro y aplicación de pintura vinílica color blanco y

azul holandés, especificaciones RA-22 de Norma de PEMEX, aplicando dos manos de pintura en muros y plafón a cualquier altura, incluye: el retiro de la pintura existente deteriorada, alambres, clavos. y resanes de la superficie, previo a la aplicación de la pintura nueva. 12,000.00 m2

7.00 3.05.05.130 Suministro, colocación, conexión y prueba de luminarias

completas fluorescentes de 2 x 38 watts, tipo sobreponer con bisel integral, con difusor, lámpara tipo slim-line, con balastra alto factor de potencia para 127 volts, incluye: el desmantelamiento de las existentes y entrega al almacén general ubicado la planta potabilizadora los berros. 40.00

pza

ZONA DE FILTROS

8.00 3.05.01.204 Aplanado fino con llana metálica en muros a plomo y regla, con mortero cemento arena en proporción 1:3 de 2.50 cm. de espesor, incluye: todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, para la correcta ejecución de los trabajos 5.00 m2


azul holandés, especificaciones RA-22 de Norma de PEMEX, aplicando dos manos de pintura en muros y 2,020.00 m2


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





151

plafón a cualquier altura, incluye: el retiro de la pintura existente deteriorada, alambres, clavos. y resanes de la superficie, previo a la aplicación de la pintura nueva.

ESPESADORES DE LODOS

10.00 3.05.03.234 Suministro y colocación de acrílico transparente de 6 mm. de espesor, medidas máximas de 1.80 x 2.40 m, incluye:, cortes y desperdicios, sellado perimetral con silicón, los materiales, la mano de obra, el equipo y herramientas necesarias, el retiro del existente y acarreo del material producto del desmantelamiento al almacén general ubicado a 2.4 km (dos punto cuatro km) de la planta potabilizadora los berros. 18.00 m2


azul holandés, especificaciones RA-22 de Norma de PEMEX, aplicando dos manos de pintura en muros y plafón a cualquier altura, incluye: el retiro de la pintura existente deteriorada, alambres, clavos. y resanes de la superficie, previo a la aplicación de la pintura nueva. 887.00 m2

12.00 3.05.03.234

Suministro y colocación de cristal filtrasol de 6 mm de espesor, incluye: cortes, desperdicios. Sellado perimetral con silicón, material, mano de obra, equipo y herramientas para la correcta ejecución de los trabajos, el retiro del existente y entregar al almacén general. 4.00 m2

TANQUE DE RECEPTOR DE LAVADO DE FILTROS

13.00 3.05.06.252 Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalica anticorrosivo en superficies metálicas (herrería), incluye: dos manos de pintura de esmalte, previo a la aplicación del primario de cromato de zinc el retiro de la pintura existente deteriorada, alambres, clavos. y resanes de la superficie, previo a la aplicación de la pintura nueva. 270.00 m2

14.00 3.05.01.203 Suministro y fabricación de cadena de concreto hidráulico 32.00 ml.


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





152

resistencia normal f'c = 200 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado aparente dos caras, incluye: armado, cimbra, descimbra, colocación, vibrado y curado, sección de 20 x 20 cm. demolición de cadena existente carga y descarga con acarreo del material producto de la demolición al lugar denominado la bloquera con una distancia aproximada de acarreo de 2.4 km (dos punto.


azul holandés, especificaciones RA-22 de Norma de PEMEX, aplicando dos manos de pintura en muros y plafón a cualquier altura, incluye: el retiro de la pintura existente deteriorada, alambres, clavos. y resanes de la superficie, previo a la aplicación de la pintura nueva. 11.00 m2

CANCELERIA EN SUBESTACIÓN ELECTRICA

16.00 3.05.02.226 Suministro y colocación de cancelaría de aluminio anonizado natural fabricada en aluminio bolsa 2000 de 2" formada con los perfiles: marco, contramarco jamba, repisen, riel inferior, zoclo cabezal, cerco ventana, traslape, tornillos, taquetes, pijas, felpa. carretillas, jaladera de gancho ventana y sellador, incluye: vidrio filtrasol de 6 mm de espesor, carga, descarga y acarreo hasta el sitio de su colocación, mano de obra, equipo, maniobras, desmantelamiento de cancelería de aluminio existente, en mal estado y todo los materiales necesarias para su correcta ejecución. 14.00 m2

GUARNICIÓN FRENTE A CANCHA DE FÚTBOL Y EDIFICIO

“B”

17.00 3.01.02.014 Excavación a mano en cualquier tipo de material, para la

construcción de guarniciones, incluye: afine, traspaleos, mano de obra, herramientas necesarias para su correcta ejecución. 81.00 m3


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





153

18.00 3.01.02.024 Relleno compactado con pison de mano con material producto de excavación, incluye: mano de obra, el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras para la correcta ejecución. 23.00 m3

19.00 3.05.08.272 Suministro y fabricación de guarnición de concreto simple

de f´c = 150 kg/cm2. , con dimensiones de 15 cm. de corona, 20 cm. de base y 50 cm. de altura, incluye: materiales, mano de obra, el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras para la correcta ejecución. 42.00 m3

20.00 3.05.06.252 Suministro y aplicación de pintura reflejante amarillo

caterpillar para vialidades aplicada en guarniciones, incluye:, resanes, aplicación de dos manos de pintura, material, mano de obra, equipo y las herramientas necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 160.00 m2

21.00 3.01.02.012 Limpieza y desazolve de red sanitaria en general y

secundaria de drenaje en tubo de 30 cm de diámetro con equipo mecánico (bactor) incluye: la maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos, carga y descarga con acarreo del material producto del desazolve al lugar denominado la bloquera con una distancia aproximada de acarreo de 2.4 km ( dos punto cuatro km ) de la planta potabilizadora los berros 950.00 ml

3.03.04.119 Suministro y fabricación de tapas de registros a base de

ángulo con marco y contramarco de 3.17 x 38 mm y 3.17 x 50 mm;”, reforzada con acero de refuerzo del no 3 a cada 15 cm en ambos sentidos, colada con concreto f`c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluye: mano de obra, herramientas y todos los materiales para su correcta ejecución.

22.00 Tapa de registro de 0.47 x 0.67 m. 16.00 Pza


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





154





27.00 Tapa de registro de 0.90 x 0.90 m. 9.00 Pza SUSTITUCIÓN DE BANQUETEA EN JARDIN QUE VA A

RESIDENCIA DE OBRA

28.00 3.01.07.007 Demolición manual de banquetas de concreto simple o

reforzado en cualquier nivel, incluye: carga, descarga, con acarreo del material producto de la demolición al lugar denominado la bloquera con una distancia aproximada de acarreo de 2.4 km ( dos punto cuatro km ) de la planta potabilizadora los berros 161.00 m2

29.00 3.05.08.272 Suministro, fabricación y colocación de banqueta de

concreto simple de f´c = 150 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, incluye: todos materiales, mano de obra, equipo, herramienta, trazo, nivelación y compactación para su correcta ejecución 16.00 m3

30.00 3.01.02.011 Despalme de la superficie existente (20 cm.) para colocar

el material de revestimiento, incluye: carga, descarga, el acarreo del material producto de la despalme al lugar denominado la bloquera con una distancia aproximada de acarreo de 2.4 km (dos punto cuatro km) de la planta potabilizadora los berros. 72.00 m3

31.00 3.05.08.266 Suministro y colocación de base con material de banco,

para la formación de camino de acceso, incluye: el mezclado, tendido, compactación del material al 90% de la prueba proctor, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 80.00 m3


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





155

32.00

3.05.08.267 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm. de

espesor, elaborado en planta, incluye: barrido, riego de impregnación, riego de liga, renivelado de coladeras, brocales, bocas de tormenta, barrido, y todo lo necesario para su correcta ejecución 358.00 m2

33.00 3.01.02.014 Excavación a mano en cualquier tipo de material, para la

construcción de guarniciones, incluye: afine, traspaleos, mano de obra, herramientas necesarias para su correcta ejecución. 6.00. m3

34.00 3.01.02.024 Relleno compactado con pison de mano con material

producto de excavación, incluye: mano de obra, el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras para la correcta ejecución. 2.00. m3

35.00 3.05.08.272 Suministro y fabricación de guarnición de concreto

simple de f´c = 150 kg/cm2. , con dimensiones de 15 cm. de corona, 20 cm. de base y 50 cm. de altura, incluye: materiales, mano de obra, el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras para la correcta ejecución. 3.00 m3

36.00 3.05.06.252 Suministro y aplicación de pintura reflejante amarillo

caterpillar para vialidades aplicada en guarniciones, incluye:, resanes, aplicación de dos manos de pintura, material, mano de obra, equipo y las herramientas necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 12.00 m2

SUSTITUCIÓN DE BANQUETA EN EDIFICIO

“D”, “E” Y F”

37.00 3.01.01.007

Demolición manual de banquetas de concreto simple o reforzado en cualquier nivel, incluye: carga, descarga, con acarreo del material producto de la demolición al lugar denominado la bloquera con una distancia 1,178.00 m2


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





156

aproximada de acarreo de 2.4 km ( dos punto cuatro km ) de la planta potabilizadora los berros

38.00 3.05.08.272

Suministro, fabricación y colocación de banqueta de concreto simple de f´c = 150 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, incluye: todos materiales, mano de obra, equipo, herramienta, trazo, nivelación y compactación para su correcta ejecución 118.00 m3

CAMINO DE COMUNICACIÓN DE P.B NO5 A CASETA DE

VIGILANCIA.

39.00 3.01.01.001

Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano, incluye: acarreo libre hasta 60 m la mano de obra equipo, herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 1.00 h.

40.00 3.01.02.011 Despalme de la superficie existente (20 cm.) para

colocar el material de revestimiento, incluye: carga, descarga, el acarreo del material producto de la despalme al lugar denominado la bloquera con una distancia aproximada de acarreo de 2.4 km (dos punto cuatro km) de la planta potabilizadora los berros. 1,483.00 m3

41.00 3.05.08.266 Suministro y colocación de base con material de banco,

para la formación de camino de acceso, incluye: el mezclado, tendido, compactación del material al 90% de la prueba proctor, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución 1500.00 m3

42.00 3.05.08.267 Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm.

de espesor, elaborado en planta, incluye: barrido, riego de impregnación, riego de liga, renivelado de coladeras, brocales, bocas de tormenta, barrido, y todo lo necesario para su correcta ejecución 7,414.00 m2

43.00 3.05.05 130 Retiro de poste deteriorado con todo y luminaria, brazo y 5.00 pza


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





157

cables, entregar al almacén general los berros, incluye: el acarreo, carga, descarga, maniobras, mano de obra y herramientas.

PINTURA EN HELIPUERTO

44.00 3.05.06.252 Suministro y aplicación de pintura de esmalte epóxico anticorrosivo, aplicado en pisos de concreto y asfalto, previa preparación de la superficie. Incluye: dos manos de pintura de esmalte, herramienta, equipo y mano de obra. 43.00 m2

DESCARGA DEL CANAL DE EXCEDENCIAS DEL TANQUE DE

AGUAS CLARAS Y DEL LAVADO DE FILTROS HASTA SU INCORPORACION CON EL RIO MALACATEPEC (EL SALITRE)

ESTRUCTURA EXISTENTE Y MANEJO DE ESCURRIMIENTOS

45.00 CNA 3.01.01 3.01.01.007 Ruptura y demolición de concreto armado. 33.30 m3

46.00 CNA 3.01.02 3.01.02.017 Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad del contratista, de 4" de diámetro y 12 h.p. 28.00 hrs.

47.00 6000.1 Construcción de barda de tabique recocido de 7cm. De

espesor con mortero-arena 1:5. 7.20 m2

48.00 6000.2 Suministro de costales ; incluye : llenado con tepetate,

acarreo y colocación 8.50 m3

49.00 CNA 3.05.01 3.02.01.342 Fabricación y colocación de concreto vibrado y curado f'c =

250 kg/cm2; incluye los materiales en obra, acarreos, fletes y maniobras. 15.70 m3

50.00 CNA 3.05.01 3.02.01.042 Plantilla de concreto simple de f'c = 100 kg/cm2; de 5 cm.

De espesor 3.30 m3

51.00 CNA 3.02.01 3.02.01.143 Cimbra de madera para acabados no aparentes en muros

hasta de 3.00 metros de altura, incluye materiales, 22.00 m2


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





158

acarreos, fletes y maniobras.

52.00 CNA 3.02.01 3.02.01.044 Suminsitro, habilitacion y colocacion de acero de refuerzo f y = 4,200 kg/cm2 405.10 kg.

PRIMER TRAMO

53.00 6000.4 Manejo de escurrimiento 1.00 lote.

54.00 CNA 3,01.O1 3.01.01.008 Trazo y nivelacion 276.50 m2

55.00 CNA 3.01.01. 3.01.01.002 Deshierbe y limpia de terreno 276.50 m2


57.00 CNA 3.01.02 3.01.02.013 Excavacíon a mano para desplante de estructuras, en

material común en agua hasta 2.00 metros de profundidad. 1280.70 m3




De espesor 6.60 m3


hasta de 3.00 metros de altura, incluye materiales, acarreos, fletes y maniobras. 680.50 m2

61.00 CNA 3.02.01 3.02.01.044 Suminsitro, habilitacion y colocacion de acero de refuerzo f

y = 4,200 kg/cm2 14081.00 kg.

62.00 CNA 3.01.02 3.02.01.045 Suministro en obra y colocaclon de banda de pvc sin ojillos

de 15.2 cm (6”) de ancho (construccion) 80.00 m.l.

63.00 CNA 3.01.02 3.01.02.024 Suministro de material tepetate producto de banco, para 95.00 m3


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





159

ser utilizado en relleno, puesto en obra, incluye: adquisición, carga, acarreo de un kilometro y descarga, y compactacion.

SEGUNDO TRAMO




67.00 CNA 3.01.02 3.01.02.013 Excavacíon a mano para desplante de estructuras, en material común en agua hasta 2.00 metros de profundidad. 1540.80 m3

68.00 CNA 3.03.03 3.03.03.102 Construcción de plantillas apisonada, con material

producto de excavación 34.00 m3




y = 4,200 kg/cm2 8483.20 kg.

71.00 CNA 3.01.02 3.02.01.045 Suministro en obra y colocación de junta de dilatacion y/o

contraccion 71.00 m.l.

72.00 CNA 3.01.02 3.01.02.024 Suministro de material tepetate producto de banco, para

ser utilizado en relleno y terraplen, puesto en obra, incluye: adquisición, carga, acarreo de un kilometro y descarga, y compactacion. 35.00 m3

TERCER TRAMO




LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





160






De espesor 10.40 m3




y = 4,200 kg/cm2 1696.20 kg.



81.00 CNA 3.01.02 3.01.02.024 Suministro de material tepetate producto de banco, para

ser utilizado en relleno y terraplen, puesto en obra, incluye: adquisición, carga, acarreo de un kilometro y descarga, y compactacion. 75.00 m3

82.00 3.02.01.050 Construcción de mamposteria de piedra rostreados,

junteados con mortero-arena 1:5. 21.00 m3

ENTRADAS DE AGUA




86.00 3.02.01.050 Construcción de mamposteria de piedra rostreados, 5.30 m3


LICITACION No.


documento

A21

HOJA: DE :





161

junteados con mortero-arena 1:5.







De espesor 1.20 m3




y = 4,200 kg/cm2 1181.00 kg.



94.00 CNA 3.01.02 3.01.02.024 Suministro de material tepetate producto de banco, para ser utilizado en relleno y terraplen, puesto en obra, incluye: adquisición, carga, acarreo de un kilometro y descarga, y compactacion. 23.00 m3

TORRE DE OSCILACION No. 5

95.00 Luminarias de 1000 wats alrededor de la torre generando iluminación de la verticalidad de la torrre, incluyendo nichos de proteccion y cableado. 5.00 Pza

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO

ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

162

LICITACIÓN No: _______________ CONTRATO No. ____________________

LP OBRA PUB

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA __________, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________, A LA QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y POR LA OTRA, LAS EMPRESAS __________, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y __________, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________, A LAS QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. __________, EN SU CARÁCTER DE __________ Y POR LA OTRA, EL C. __________, A QUIEN SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

163

I.- “LA COMISIÓN” DECLARA QUE: I.1.- TIENE EL CARÁCTER DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SALVO AQUELLAS QUE POR DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS SE LE ATRIBUYAN EXPRESAMENTE AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17, 26 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 3 FRACCIÓN XII Y 9 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y 1° DE SU REGLAMENTO; Y 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. I.2.- EL C. ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DE “LA COMISIÓN”, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 6 Y 9 FRACCIÓN II 11 APARTADO B, FRACCIÓN VI, 73 FRACCIÓN VII, INCISO a) Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 80 FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, PRIMERO, SEGUNDO, FRACCIÓN XIII DEL ACUERDO POR EL QUE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DE DICIEMBRE DE 2007. I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON LAS CLAVES PRESUPUESTALES SISPI __________, SISPE __________, Y EL CÓDIGO DE EGRESOS __________. I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 650 COL. CARLOS A. ZAPATA VELA C.P. 08040, DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO, D.F., MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL NÚMERO __________, LA QUE SE REALIZO POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. _______ PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ______ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32,



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

164

33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN),38 Y 39 DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA ____ DE __________ DEL 200__, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL NÚMERO __________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN (I), 31, 32, 33, 34, 36 SEGUNDO PÁRRAFO, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 APARTADO A, 37 APARTADO A, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200__; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA __ DE __________ DEL 200___, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA __ DE __________ DEL 200__, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.1.- ES DE NACIONALIDAD __________, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR __________, Y SE IDENTIFICA CON __________. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

165

DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO (O CORREDOR PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO ____, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__. II.2.- EL C. __________, QUIEN SE IDENTIFICA CON __________, ACREDITA SU CARÁCTER DE __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO (O CORREDOR PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO (O CORREDOR PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, LA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO COMPROMETIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LA SOCIEDAD __________, POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE CONTRATO. EL C. __________, QUIEN SE IDENTIFICA CON __________, ACREDITA SU CARÁCTER DE __________, DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO (O CORREDOR PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. II.2.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO (O CORREDOR PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, LA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO COMPROMETIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA Y



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

166

SOLIDARIA CON LA SOCIEDAD __________, POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE CONTRATO. EL C. __________, QUIEN SE IDENTIFICA CON __________, ACREDITA SU CARÁCTER DE __________, DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (O PÓLIZA, SEGÚN SEA EL CASO) NÚMERO __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. __________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __________, DE LA CIUDAD DE __________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO (O CORREDOR PÚBLICO, SEGÚN SE TRATE) DE __________, DE LA CIUDAD DE __________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA __ DE __________ DEL 200__, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN __________, LO QUE ACREDITA CON __________, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________. (NOTA: INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN ÚNICAMENTE CUANDO EL MONTO DEL CONTRATO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008) II.6.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008. “EL CONTRATISTA” PRESENTA “EL ACUSE DE RECEPCIÓN” DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE ACREDITA CON EL ACUSE DE FECHA __ DE __________ DEL 200_. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

167

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA; 2).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; Y 4).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS NÚMEROS 1, 2, 3, 4 Y 5, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA; 2).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; 4).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS; Y 5).- EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS __________ Y __________, DE FECHA __ DE __________ DEL 200__, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA __ DE __________ DEL 200__.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

168

(NOTA: INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN SÓLO EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DEBIÉNDOSE MENCIONAR EL DESCUENTO PREVIAMENTE, EN SU CASO, EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE) II.10.- ES SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA QUE CELEBRÓ CON “LA COMISIÓN” UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CUYO OBJETO ES DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” EL 0.2% (DOS AL MILLAR) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MANIFESTANDO QUE CONOCE EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL CONVENIO, MISMO QUE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, OTORGANDO SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “LA COMISIÓN” PROCEDA A REALIZAR EL DESCUENTO EN EL PORCENTAJE ANTES MENCIONADO Y SEA ENTREGADO AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35 Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO, 39, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2, FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66 Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, 38, 39, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 14 FRACCIONES V Y IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, 1, 6 Y 9 FRACCIÓN II, 11 APARTADO B, FRACCIÓN VI, 65, 66, 67 Y 73 FRACCIÓN VII, INCISO a) Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 80 FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006; PRIMERO, SEGUNDO, FRACCIÓN XIII DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2007, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

169

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35 Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO, 39, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2, FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66 Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, 38, 39, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 14 FRACCIONES V Y IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, 1, 6 Y 9 FRACCIÓN II, 11 APARTADO B, FRACCIÓN VI, 65, 66, 67 Y 73 FRACCIÓN VII, INCISO a) Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 80 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, PRIMERO Y SEGUNDO FRACCIÓN XIII DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2007, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S: (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: __________, PARA EJECUTARSE EN __________, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

170

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: __________, PARA EJECUTARSE EN __________, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS SOCIEDADES __________ Y __________, MANIFIESTAN QUE SE OBLIGAN A EJECUTAR CADA UNA DE ELLAS LOS SIGUIENTES TRABAJOS: A).- LA SOCIEDAD __________, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________, Y B).- LA SOCIEDAD __________, SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, AMBAS SOCIEDADES QUEDAN OBLIGADAS EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN II, INCISO F) Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCIÓN). SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCIÓN). SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE SE ENCARGARÁ DE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

171

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3°, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA REGLA I.5.1.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE ____ DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA __ DE __________ DEL 200__ Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA ____ DE __________ DEL 200__, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE. CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS

DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. “LA COMISIÓN”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. ASIMISMO, “LA COMISIÓN” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA COMISIÓN”, OBSERVANDO TANTO “LA COMISIÓN” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA COMISIÓN” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

172

PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(DE LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS. PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “LA COMISIÓN” NO OTORGARÁ ANTICIPOS. SEXTA: FORMA DE PAGO. (NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO EN EL CASO DE QUE SE JUSTIFIQUE ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA OPCIÓN PARA NO REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA). “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA __ DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE __________, UBICADAS EN __________, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. (NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO EN EL CASO DE QUE SE CUENTE CON LA OPCIÓN PARA REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA). “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA __ DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

173

PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO __________, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________, APERTURADA EN EL BANCO __________, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA COMISIÓN” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA COMISIÓN” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

174

POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD. SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA COMISIÓN”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

175

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA COMISIÓN”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA COMISIÓN”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. (NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS Y ES PARA EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, RESPECTO DE LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). SÉPTIMA: GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA __________, POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

176

ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA COMISIÓN” LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA PÓLIZA DE FIANZA CONTIENE LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO; B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”; C).- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA COMISIÓN” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

177

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO. LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “LA COMISIÓN” DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

178

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA BAJA, SERÁ “LA COMISIÓN” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA COMISIÓN” EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 148 Y 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE. “LA COMISIÓN DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE DE 5 (CINCO) AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARÁ CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

179

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA COMISIÓN” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA COMISIÓN”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA COMISIÓN”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR “LA COMISIÓN” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

180

COMISIÓN”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 PÁRRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2007, LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DEL 2007 Y EL CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y “LA COMISIÓN”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007, “LA COMISIÓN” OTORGA SU CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA OPTAR POR LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA COMISIÓN” COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “LA COMISIÓN” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ELEGIDO LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, LOS GASTOS FINANCIEROS SERÁN CUBIERTOS POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE HAYA SELECCIONADO “EL CONTRATISTA”, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA COMISIÓN”. CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” DEBERÁ



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

181

RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS. DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. “LA COMISIÓN” DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, “LA COMISIÓN” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARÁ CARGO.

“LA COMISIÓN” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA COMISIÓN” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN. (NOTA: DEJAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN EL CASO DE QUE SE TENGA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA LLEVAR LA BITÁCORA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES, Y EN EL CASO DE QUE SE LLEVE POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE DEBERÁ ELIMINAR) DÉCIMA CUARTA: DE LA BITÁCORA. LA BITÁCORA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE, POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE REGISTRARÁN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES, EN VIRTUD DE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA OTORGADA EN



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

182

OFICIO NÚMERO UNAOPSPF/309/OP/0.-091/2008 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2008, Y DEBERÁ CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). DÉCIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULÁNDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES: A).- “LA COMISIÓN” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “LA COMISIÓN” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” REINTEGRARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

183

(NOTA: INSERTAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO EN EL CASO DE QUE EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLEZCAN FECHAS CRÍTICAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE) NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SERÁ IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA, EN EL CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS PACTADAS CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58, PRIMER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “LA COMISIÓN” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA COMISIÓN”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO “LA COMISIÓN” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA COMISIÓN” NO SE ATRIBUYA A CULPA DEL CONTRATISTA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

184

SE APLIQUEN, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI “LA COMISIÓN” OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 125, 128 Y 129 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS. LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. “LA COMISIÓN” Y EL CONTRATISTA, DEBERÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

185

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO. EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “LA COMISIÓN” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN. CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA COMISIÓN” LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

186

MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN. (NOTA: SI EN EL CONTRATO NO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “LA COMISIÓN” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

187

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “LA COMISIÓN” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” PODRÁ JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: I).- SI “EL CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS .RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA COMISIÓN”; III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR. IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Y A JUICIO DE “LA COMISIÓN”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA COMISIÓN”, ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES; V).- SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”;



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

188

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”; VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA COMISIÓN” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD; X).- SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO: Y XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

189

QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACIÓN, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN. LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA COMISIÓN”, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO. EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ DETERMINADO POR “LA COMISIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 62, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA COMISIÓN” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

190

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA COMISIÓN”, A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA COMISIÓN” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. “LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: A).- CUANDO “LA COMISIÓN” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

191

SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. C).- CUANDO “LA COMISIÓN” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. D).- CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA COMISIÓN”, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO. E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARÁ QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. VIGÉSIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. “LA COMISIÓN” DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARÁ EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

192

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS __ (HASTA 60 DÍAS NATURALES SEGÚN LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA COMISIÓN” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA COMISIÓN” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “LA



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

193

COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A SUS ANEXOS, LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

(NOTA: EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCIÓN DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(NOTA: EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES:

A).- DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

194

B).- DEL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA APORTARLO VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CELEBRADO ENTRE “LA COMISIÓN” Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA CUAL ES SOCIO “EL CONTRATISTA” Y RATIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL C. ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DE “LA COMISIÓN”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL C. ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DE “LA COMISIÓN”, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA. D).- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA. (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

195

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. VIGÉSIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL __ DE __________ DEL DOS MIL____________. POR “LA COMISIÓN” CARGO: DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO NOMBRE: ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS

POR “EL CONTRATISTA” RAZÓN SOCIAL: REPRESENTANTE LEGAL:



ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

196

FIRMA:__________________________________

___

NOMBRE: R.F.C. FIRMA:_________________________________

T E S T I G O S

EL RESIDENTE DE OBRA

ING.

DIRECTOR DE ASUNTOS

JURÍDICOS

LIC. ENRIQUE CASTAÑEDA SÁNCHEZ

SUBGERENTE DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. BALDOMERO GABINO NORIEGA


GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA

197

ESPECIFICACIONES GENERALES. Cabe aclarar que la Comisión Nacional del Agua, para las obras que se contratan en la región, no existen tarifas de acarreos que puedan ser reconocidas como convenidas con los transportistas, uniones de transportistas ni sindicatos, por lo que para la integración de la propuesta se deberá proceder de conformidad con el Artículo 37 Fracción I1 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán de investigar los precios de acarreos acorde con las condiciones vigentes en la zona o región donde se ejecutarán los trabajos. Por lo anterior se recomienda a los licitantes participantes investigar cuidadosamente la forma de proponer la ejecución de los servicios de acarreos, de tal forma que se garantice el transporte o suministro de los materiales requeridos sin ningún conflicto social por esta causa, ya que será responsabilidad de la contratista ganadora resolver dicha situación sin ninguna responsabilidad de esta Comisión Nacional del Agua.

El licitante podrá optar por proponer el uso de camiones propios o el empleo de camiones de sindicatos o gremios de fleteros de la zona, sin embargo, se tienen antecedentes de que los transportistas del Municipio de Villa de Allende, se oponen a que los Contratistas utilicen camiones diferentes a los de su gremio, por lo anterior; en caso de que para la integración se considere la utilización camiones de transportistas diferentes a los ubicados en el Municipio o camiones propios del licitante, para garantizar la ejecución de los trabajos en forma satisfactoria, sin conflictos laborales, es requisito de las bases de licitación, anexar a la proposición dentro del documento de la Descripción del Procedimiento Constructivo, un escrito de compromiso aceptación de la forma en que se llevarán a cabo los servicios de acarreo, entre el licitante y cualquiera de los transportistas establecidos en el Municipio de Villa de Allende, donde se manifieste, ya sea, la conformidad para permitir al licitante trabajar con camiones distintos a los de su gremio sin ningún conflicto laboral o con camiones del gremio, anexando en este caso las tarifas de acarreo pactadas, mismas que deberán estar considerados en la integración del presupuesto de la proposición.

Es importante señalar que no se aceptarán propuestas sin el documento antes citado, y aun y cuando se considere dicho documento, sin perjuicio de lo anterior; si durante la ejecución de los trabajos existiera algún conflicto laboral, ya sea por el uso de camiones propios, del sindicato del Municipio de Villa de allende o de otro distinto al de la zona y durante el desarrollo de los trabajos, el sindicato o gremio se lo impiden no será motivo para reclamar o modificar los precios unitarios consignados en el catalogo del contrato, ni para justificar prorrogas en el plazo de ejecución, salvo las causas previstas en el contrato, debidamente comprobado y el contratista tendrá la responsabilidad de conciliar los conflictos absorbiendo en su caso erogaciones adicionales no previstas en su propuesta por esta causa, por lo que será estricta responsabilidad del contratista los daños y perjuicios resultantes, debiendo garantizar la ejecución de los trabajos satisfactoriamente, en su caso, en consecuencia no se aceptara propuestas que consignen tarifas por debajo de las que contemplan los transportistas ubicados en el municipio, a menos que se acuerde y acepte trabajar con camiones distintos a los de los gremios ubicados en dicho Municipio, en consecuencia durante la ejecución de los trabajos, no se aceptará reclamación por cambio de tarifas, si durante la ejecución de los trabajos, las uniones o sindicatos establecidos dentro del municipio donde se ejecutaran los trabajos modifican o cobran tarifas diferentes a las consignadas en su proposición. Los licitantes seleccionaran la forma de realizar los trabajos de acarreo, ya sea con un sindicato o unión del Municipio de Villa de Allende o con camiones distintos a estos, que garantice el flete y acarreo de los materiales a las tarifas que convengan a su oferta, por lo que para la integración de su proposición con transportistas establecidos en el municipio de Villa de Allende, dentro del documento de la Descripción del Proceso Constructivo, también se deberá anexar un escrito de compromisos de aceptación de la forma en que se llevaran a cabo los servicios de acarreo, entre el licitante y cualquiera de los transportistas establecidos en el municipio Villa de Allende, incluyendo las tarifas convenidas y en su caso indicando las particularidades de dichas tarifas, tales como costos por volumen acarreado, variación en relación a las distancias y condicionales de trabajo pactadas en relación a las condiciones de los caminos, tipo de material, considerando que los trabajos se ejecutaran en tiempos de lluvias Para la integración de los precios unitarios, con base en camiones propios, se deberá proceder, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas La forma de integración de los precios anteriormente citado, no es limitativo por lo que se podrá incluir en su desglose, alguna particularidad que no se haya citado, esto, se hace de su conocimiento para la correcta elaboración de su propuesta, sin embargo la conformación individual de los costos de acarreo deberán acordes con las condiciones vigentes en el mercado de la zona o región del Municipio de Villa de Allende, en donde se ejecutarán los trabajos. Así mismo que esta Comisión Nacional del Agua tiene información de la creación de un sindicato obrero denominado “Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria del Transporte y de la Construcción en General Similares y Conexos de la República Mexicana, C.T.M.”, ubicado en el Km. 51.5 de la Carretera Federal No. 15 Toluca – Valle de Bravo (Frente a la Planta Potabilizadora Los Berros), por lo que se recomienda tomar en cuenta para la integración de la propuesta. Para la ejecución de estos trabajos, la contratista podrá optar por la contratación del personal agremiado al sindicato referido.



ANEXO 2


198

Si el contratista decide por la contratación de mano de obra de los ejidatarios de la zona donde se ejecutará la obra y durante el desarrollo de los trabajos, el sindicato o gremio se lo impiden, no será motivo para modificar los precios unitarios consignados en el catálogo del contrato y el contratista tendrá la responsabilidad de conciliar los conflictos absorbiendo en su caso erogaciones adicionales de las previstas en su propuesta. Por lo cual se hace del conocimiento de todos los licitantes para la correcta integración de su propuesta, recomendándose a los participantes investigar cuidadosamente la forma de contratación de los servicios de mano de obra, de tal forma que se garantice el servicio sin ningún conflicto social por esta causa, ya que será responsabilidad de la contratista ganadora resolver dicha situación sin ninguna responsabilidad por parte de esta Comisión Nacional del Agua.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO NO.1.00 CLASIFICACIÓN: 3,01.01.007 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DETERIORADO MANUALMENTE EN AZOTEA, INCLUYE: MANEOBRAS INTERNOS, CARGA Y DESCARGA CON ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO AL LUGAR DENOMINADO LA BLOQUERA CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE ACARREO DE 2.4 KM (DOS PUNTO CUATRO KM) DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Se entenderá por retiro de impermeabilizante deteriorada y la reposición de un nuevo es el conjunto de trabajos necesarios

que se ejecuta para corregir una área con problemas de humedad. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso; sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Las demoliciones se ejecutarán dentro de las líneas y niveles del proyecto. El Contratista deberá tomar las precauciones para evitar daños a otras estructuras, ejecutará las obras de protección

necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto, siendo responsable si por descuido suyo se produjeran daños, por lo que la Dependencia vigilará el cumplimiento de las disposiciones necesarias.

No se medirán los retiros de impermeabilizantes que el Contratista ejecute fuera de las líneas y niveles del proyecto y las

partes afectadas serán reparadas o repuestas por el Contratista a sus expensas en el momento y forma que ordene el Ingeniero.

ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto de trabajo incluyen: herramientas; equipo; mano de obra,

extracción del escombro con acarreo libre y todas las operaciones que deba ejecutar el contratista para la correcta realización de los trabajos.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto se pagará por metro cuadrado (m2) con aproximación de una (0.1) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los

costos directos e indirectos, cargo por costo financiero, los cargos adicionales. Así como la utilidad del Contratista



ANEXO 2


199

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.2.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.01.214 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA DE 5 CM DE ESPESOR, PARA DAR PENDIENTE ASÍ ENCAUSAR LAS AGUAS PLUVIALES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PARA LOS CONCEPTOS No: 02 Y 07, NORMA LA SIGUIENTE ESPECIFICACION. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Recubrimientos para dar pendiente, protección y hacer transitable la superficie. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

En caso de terrado común sin aglutinantes, será necesario colocar un entortado de mortero cemento-arena en proporción 1:6;

siendo no menor de tres (3) cm, conservando en su colocación la pendiente dada al terrado. Conforme inicie el fraguado del entortado deberá aplicarse un riego de agua para el curado. El Contratista deberá colocar

pasarelas para poder circular sobre el entortado hasta que haya fraguado totalmente. En la impermeabilización sobre entortados, podrá utilizarse el sistema con el numero de capas que señale el proyecto, salvo

que se aplicará un riego de arena al finalizar la colocación de la última capa de impermeabilizante. La colocación del enladrillado deberá ser ocho (8) días después, procurando que la circulación del personal y carretillas se efectúe sobre pasarelas de madera.

ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto Incluyen: todos los materiales requeridos y

especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo de que se trate; todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, combustibles accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.

Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del Contratista de los entortados, que no hayan sido correctamente ejecutados a juicio de la Dependencia y en base al proyecto.

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por la Dependencia.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para efectos de pago, este concepto de trabajo se medirá por metro cuadrado (m2.), con aproximación de una

(0.1) decimal BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.3.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.01.220



ANEXO 2


200

SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO) A BASE DE UN PRIMARIO IMPERPRIM S, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT, COLOCACION POR TERMOFUSION DE AERO UNIPLAS SBS 4.5. PG O AERO UNIPLAS APP 4.5. PG, CON BANDAS ADHERENTES POR LA PARTE INFERIOR FORMANDO CANALES ANTI-ABOLSAMIENTOS Y RECUBRIMIENTO SILICO ANTIFLAMA, COMPUESTO POR ASFALTOS DESTILADOS MODIFICADOS CON POLIMEROS TIPO SBS O APP PLUS, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA POLIESTER DE 180 GR/M2 CON FILAMENTOS LONGITUDINALES DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA IMPERQUIMIA, PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Protección de una superficie a la penetración de agua u otros líquidos, por medio de adicionantes o materiales aplicados en

capas. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


El proyecto fijará en cada caso el lugar, tipo, características y calidad de la impermeabilización que se vaya a emplear. Cuando

los productos sean patentados los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En general las superficies donde se vaya a aplicar la impermeabilización deberán estar secas, libres de materias extrañas,

como polvo, arena, salientes de varillas, grasas o aceites que originen desprendimientos o bolsas de aire. Previamente a la ejecución de los trabajos, deberá protegerse adecuadamente la obra circundante para evitar daños y limpieza posteriores que demeriten la calidad de los acabados.

Cuando la impermeabilización vaya a ser colocada directamente sobre una losa de concreto, deberá estar totalmente

descimbrada y tener una edad mínima de diez (10) días de colada. En la impermeabilización sobre entortados, podrá utilizarse el sistema con el numero de capas que señale el proyecto, salvo

que se aplicará un riego de arena al finalizar la colocación de la última capa de impermeabilizante. La colocación del enladrillado deberá ser ocho (8) días después, procurando que la circulación del personal y carretillas se efectúe sobre pasarelas de madera.

ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto Incluyen: los materiales requeridos y especificados

puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, combustible, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe la Dependencia.

Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista de las impermeabilizaciones o parte de ellas que no hayan sido correctamente ejecutadas a juicio de la Dependencia en base al proyecto.


(0.1) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.4.00, 6.00, 9.00, 11.00 Y 15.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.06.253 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y AZUL HOLANDES, ESPECIFICACIONES RA-22 DE NORMA DE PEMEX, APLICANDO DOS MANOS DE PINTURA EN MUROS Y PLAFON A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: EL RETIRO DE LA PINTURA EXISTENTE DETERIORADA, ALMBRES, CLAVOS. Y RESANES DE L A SUPERFICIE, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA NUEVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 2


201

DEFINICIÓN: Recubrimiento en forma de película sobre una superficie como protección, decoración y limpieza. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Preparación de la superficie. Se retira la pintura vieja en mal estado se deberá eliminarse completamente utilizando un cepillo

de alambre, espátula o algún medio mecánico, clavos ,alambre, bordes rebabas, o cualquier otro material adherida la superficie, cuando la superficie amerite ser resanada o sellada, será por medio del material de línea recomendado por el fabricante de la pintura, o señalado por la Dependencia. Limpieza de la superficie a pintar deberá estar limpio, seca y libre de de polvo, grasa o cualquier contaminante que evite su adherencia.

La aplicación de pintura, vinil acrílica y selladores, se hará con la herramienta, y equipo que señale el fabricante o la

Dependencia, aplicando (2) dos manos, con un intervalo de seis (6) horas mínimo entre mano y mano, La superficie terminada deberá ser uniforme y tersa, sin manchones, traslapes o variación de tonos.

Es obligación del Contratista proteger los elementos que corran peligro de mancharse y de no hacerlo así, la Dependencia le

exigirá la limpieza o reposición de los mismos por cuenta de la contratista. ALCANCES: ALCANCES: Para fines de medición y pago de este concepto de trabajo incluye: el suministro y aplicación de sellador,

pintura vinílica, precio unitario y todas las erogaciones necesarias referente a los costos de los salarios por mano de obra materiales consumibles, auxiliares y acarreos de materiales locales y depreciación de materiales, andamios, herramientas y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para efectos de pago, de este concepto de trabajo se aplicara el precio unitario del catalogo de conceptos a

la unidad de pago y se medirá por metro cuadrado (m2.), con aproximación de una (0.1) decimal, este trabajo se pagara a completa satisfacción de la Dependencia.

BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario establecido en el contrato, los que incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.5.00 CLASIFICACIÓN: 3.03.02.095 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA HASTA 7.00 m. DE ALTURA DE 40 CM DE ANCHO, FORMADA POR TUBO DE ACERO CED. 30 DE 1 1/4" DE DIAMETRO, EN PASAMANOS Y ESCALONES A CADA 30 CM., INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA EL DESMANTELAMINENTO DE LAS EXISTENTES Y ENTREGAR AL ALMACEN GENERAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Elemento formado a base de tubos de acero, formado por escalones dispuestos en un plano vertical para subir o bajar a

diferentes niveles. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no Será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Todos los trabajos que se requieran, tanto de taller como de campo para la fabricación e instalación deberán ser realizados por

personal especializado y calificado. Todos los cortes de la tubería deberán quedar libres de rebabas u otras irregularidades para permitir formar las roscas de unión

en los extremos, si se requieren.



ANEXO 2


202

Las uniones de las piezas que forman el barandal deberán quedar con un acabado correcto, libres de rebaba, escoria y otras

irregularidades; las uniones según el proyecto, podrán ser roscadas o soldadas a las piezas especiales, las terminaciones y bases podrán ser empotradas y atornilladas a las paredes o pisos.

Las uniones roscadas fabricadas con codos, tees, cruces y niples, llevarán una pasada de pintura anticorrosiva en las roscas,

antes del armado de las escaleras para protegerlas contra la oxidación. Previo a la recepción de las escaleras, se verificarán sus dimensiones, forma, acabado, elevaciones y alineamientos de acuerdo a lo fijado en el proyecto.

Las escaleras de tubería de acero se pintarán con pintura anticorrosiva de acuerdo al proyecto o a las órdenes del Ingeniero. Cuando la aplicación vaya a ser sobre una superficie metálica, previamente deberá haber sido cubierta con el primario

recomendado por el fabricante de la pintura y una vez secado, se procederá a la aplicación del esmalte anticorrosivo o alquidálico, con brocha de pelo o pistola aire con aplicación de tres manos, con intervalos de ocho horas como mínimo entre manos


exigirá la limpieza o reposición de los mismos por cuenta propia. Todos los materiales producto de los desmantelamientos serán propiedad de la Dependencia y el Contratista no podrá

utilizarlos sin autorización de la misma. ALCANCES: Para fines de medición y pago de este concepto de trabajo, incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio

de su utilización, el equipo y herramientas necesarias para la fabricación y instalación según el proyecto, así como la mano de obra necesaria para la total terminación en su posición definitiva a líneas y niveles de proyecto, mano de obra para desmantelar la escalera de que se trate. Carga de los materiales al equipo de transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga, estiba y entrega al almacén general de los Berros

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para efectos de pago, de este concepto de trabajo se aplicara el precio unitario del catalogo de conceptos a la unidad de pago y se medirá por pieza (pza.), este trabajo se pagara a completa satisfacción de la Dependencia.

BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No: 6.00, VER ESPECIFICACION No: 4.00

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.7.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.05.130 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA DE LUMINARIAS COMPLETAS FLUORESCENTES DE 2 X 38 WATTS, TIPO SOBREPONER CON BISEL INTEGRAL, CON DIFUSOR, LÁMPARA TIPO SLIM-LINE, CON BALASTRA ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA 127 VOLTS, INCLUYE: EL DESMANTELAMINENTO DE LAS EXISTENTES Y ENTREGA AL ALMACEN GENERAL UBICADO LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICION: Es el dispositivo que se encarga de controlar y distribuir en una dirección determinada la luz emitida por la lámpara y que

incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar dicha lámpara. REQUISITOS DE EJECUCION: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo, puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.



ANEXO 2


203

Las luminarias y dispositivos eléctricos que se coloquen deberán cumplir con los requisitos y características que fije el

proyecto, las recomendadas por el fabricante previa aprobación de la Dependencia. La instalación de las luminarias se ejecutará de acuerdo a lo indicado en el proyecto y deberán cumplir con las NOM-001-

SEMP-1994. Todos los materiales producto de los desmantelamientos serán propiedad de la Dependencia y el Contratista no podrá

utilizarlos sin autorización de la misma. ALCANCES: Suministro: Carga, descarga, acarreo y almacenaje en el sitio que indique el contrato. Instalación: Maniobras de carga, descarga y acarreo desde el almacén hasta el sitio de colocación definitiva, equipo,

herramienta, materiales y mano de obra para la correcta instalación, incluyendo las pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Dependencia, mano de obra para desmantelar la luminaria completa de que se trate. Carga de los materiales al equipo de transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga, estiba y entrega al almacén general de los Berros

CRITERIOS DE MEDICION: La instalación de las luminarias se medirá tomando como unidad la pieza (pza.) Como base deberán

considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia y para la formulación del precio unitario se deberá incluir el costo de adquisición o fabricación de los equipos, materiales, herramientas y mano de obra en la colocación, fijación, instalación y pruebas correspondientes.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO NO.8.00 CLASIFICACION: 3.05.01.204 APLANADO FINO CON LLANA METÁLICA EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 2.50 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Capa de diferentes materiales naturales colocados sobre muros, techos y columnas, como protección, decoración y limpieza. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato

En los aplanados a plomo y regla, los desplomes serán no mayores de 1/300 de altura del elemento recubierto, con valor

máximo de un (1) cm, la desviación horizontal no mayor de 1/500 de la longitud del elemento recubierto con valor máximo de dos (2) cm y las ondulaciones admitidas en una superficie de dos (2) mm por metro.

No se aceptará en aplanados un espesor menor de un (1) cm, ni mayor de tres (3) cm. Deberán colocarse al inicio de los trabajos las maestras extremas, con separación no mayor de doce (12) m contenidos en un

mismo plano vertical y maestras intermedias, con separación no mayor de uno punto cincuenta (1.50) m. ALCANCES: Los trabajos de aplanados incluye: el suministro del material cementante, arena, agua, aditivos en su caso; el repellado; la

mano de obra para la carga, descarga, acarreo libre horizontal y vertical, picado, preparación de la superficie, fabricación del mortero y su colocación, nivelación, plomeo, acabado, curado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.



ANEXO 2


204

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto de trabajo será medido para fines de estimación y pago en metros cuadrados (m2) con

aproximación a una (0.1) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTOS No: 9.00, VER ESPECIFICACION No: 4.00.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 10.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.03.234 SUMINSTRO Y COLOCACION DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR, MEDIDAS MAXIMAS DE 1.80 X 2.40 M, INCLUYE:, CORTES Y DESPERDICIOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, EL RETIRO DEL EXISTENTE Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO AL ALMACEN GENERAL UBICADO A 2.4 KM (DOS PUNTO CUATRO KM) DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Laminas industrializadas transparentes o translúcidas colocadas en vanos de ventanería y puertas para iluminación,

protección y como elemento decorativo. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


El acrílico deberá de estar exento de cualquier defecto como burbujas, rayas y ondulaciones. No se admitirán piezas

estrelladas o despostilladas y deberá de tener un espesor mínimo de 6 mm. La colocación de acrílicos en general deberá ser hermética al paso del agua, deberán quedar asentados perfectamente con

silicón, para evitar cualquier movimiento o vibraciones dentro del marco. La colocación de acrílicos en ventanas, el vidrio deberá contar con una holgura de tres (3) mm, en todo su perímetro entre

marco y vidrio. Los cortes deberán ser rectos y a escuadra. El acrílico nunca deberá estar en contacto directo con el marco de aluminio, previamente se colocara una tira de vinil en todo el

perímetro del marco; se colocara el vidrio sobre este y la cancelería de aluminio se sellada en todo el perímetro con silicón se deberá tener especial cuidado que siempre que de la cantidad necesaria para evitar las vibraciones dentro del marco.

El acrílico invariablemente deberá fijarse por medio de grapas, junquillos, cañuelas o molduras, el número de elementos de

fijación estará en función de la dimensión del acrílico, debiendo de quedar siempre una holgura equivalente al (50%) del espesor del vidrio entre la cara interna de la cañuela y el vidrio, espacio que será ocupado por el sellador.

Todos los materiales producto de los desmantelamientos serán propiedad de la Dependencia y el Contratista no podrá

utilizarlos sin autorización de la misma. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye el suministro de todos los materiales, carga,



ANEXO 2


205

descarga y acarreo hasta el sitio de su colocación la mano de obra, el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras de aplicación, cortes y desperdicios, mano de obra para desmantelar el acrílico de que se trate. Carga de los materiales al equipo de transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga, estiba y entrega al almacén general de los Berros




-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.12.00 ESPECIFICACION: 3.05.03.234 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS. SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL RETIRO DEL EXISTENTE Y ENTREGAR AL ALMACEN GENERAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Laminas industrializadas transparentes o translúcidas colocadas en vanos de ventanería y puertas para iluminación,

protección y como elemento decorativo. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


El cristal deberá de estar exento de cualquier defecto como burbujas, rayas y ondulaciones. No se admitirán piezas estrelladas

o despostilladas y deberá te tener un espesor mínimo de 6 mm. La colocación de cristales en general deberá ser hermética al paso del agua, deberán quedar asentados perfectamente con

silicón, para evitar cualquier movimiento o vibraciones dentro del marco. La colocación de cristales en ventanas, el cristal deberá contar con una holgura de tres (3) mm, en todo su perímetro entre

marco y cristal. Los cortes deberán ser rectos y a escuadra. El cristal nunca deberá estar en contacto directo con el marco de aluminio, previamente se colocara una tira de vinil en todo el

perímetro del marco; se colocara el cristal sobre este y la cancelería de aluminio se sellada en todo el perímetro con silicón se deberá tener especial cuidado que siempre que de la cantidad necesaria para evitar las vibraciones dentro del marco.

El cristal invariablemente deberá fijarse por medio de grapas, junquillos, cañuelas o molduras, el número de elementos de

fijación estará en función de la dimensión del cristal, debiendo de quedar siempre una holgura equivalente al (50%) del espesor del vidrio entre la cara interna de la cañuela y el vidrio, espacio que será ocupado por el sellador.

ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye el suministro de todos los materiales, carga,

descarga y acarreo hasta el sitio de su colocación la mano de obra, el equipo y herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras de aplicación, cortes y desperdicios, mano de obra para desmantelar el cristal de que se trate. Carga de



ANEXO 2


206

los materiales al equipo de transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga, estiba y entrega al almacén general de los Berros




-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.13.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.06.252 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA ENTICORROSIVO EN SUPERFICIES METALICAS (HERRERIA), INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, PREVIO AL APLICACIÓNDEL PRIMARIO DE CROMATO DE ZINC EL RETIRO DE LA PINTURA EXISTENTE DETERIORADA, ALMBRES, CLAVOS. Y RESANES DE L A SUPERFICIE, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA NUEVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Recubrimiento en forma de película sobre una superficie como protección, decoración y limpieza. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Cuando la aplicación vaya a ser sobre una superficie metálica, previamente deberá haber sido cubierta con el primario

recomendado por el fabricante de la pintura y una vez secado, se procederá a la aplicación del esmalte anticorrosivo o alquidálico, con brocha de pelo o pistola aire con aplicación de dos manos, con intervalos de ocho horas como mínimo entre manos


exigirá la limpieza o reposición de los mismos por cuenta propia. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye: la pintura, adelgazador; la mano de obra para

el acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie, aplicación del primer y de la pintura, con las manos y espesor especificado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos




-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.14.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.01.203 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CADENA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C = 150 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 (1/4") DE DIAMETRO @ 20 CMS, ACABDO APARENTE DOS CARAS, INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, SECCION DE 20 X 20 CM. DEMOLICIÓN DE CADENA EXISTENTE CARGA Y DESCARCA CON ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR



ANEXO 2


207

DENOMINADO LA BLOQUERA CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE ACARREO DE 2.4 KM (DOS PUNTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Elementos estructurales de concreto armado, que tienen por objeto rigidizar los muros, transmitir y repartir cargas. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede


Para remates horizontales o inclinados de bardas, pretiles y muros que no vayan a estar ligados en su parte superior como

elementos de la estructura. El espaciamiento máximo, de dalas será de quince (15) veces el espesor de muro macizo y de diez (10) veces el espesor de

muro, construido con block hueco de concreto. La sección mínima de cadenas y dalas será de quince (15) centímetros por el espesor del muro. El tiempo mínimo de descimbrado deberá ser de veinticuatro (24) horas, excepto cuando la Dependencia haya aprobado

previamente la utilización de cemento de fraguado rápido y aditivos, en cuyo caso podrá reducirse el tiempo de descimbrado a doce (12) horas.

ALCANCES : Los trabajos de construcción de cadena incluye: El suministro de todos los materiales y mano de obra en las operaciones de

trazo, referencias de nivel, habilitado colocación de acero de refuerzo, preparación de anclajes, cimbrado y descimbrado, limpieza y humedecido de elementos colindantes, fabricación de concreto, pruebas, colocación, picado, curado, limpieza y retiro de material sobrante o desperdicio. El equipo, herramienta, accesorios, andamios, pasarelas, plataformas, y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe la Dependencia.

Los resanes, rebabas y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista de la obra que no haya sido correctamente

ejecutada a juicio de la Dependencia CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto de trabajo será medido para fines de estimación y pago en metros (ml.) con aproximación a

una (0.1) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.16.00 CLASIFICACION: 3.05.02.226 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL FABRICADA EN ALUMINIO BOLSA 2000 DE 2" FORMADA CON LOS PERFILES: MARCO, CONTRAMARCO JAMBA, REPISÓN, RIEL INFERIOR, ZOCLO CABEZAL, CERCO VENTANA, TRASLAPE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, FELPA. CARRETILLAS, JALADERA DE GANCHO VENTANA Y SELLADOR, INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR, CARGA, DESCARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANEOBRAS, DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, EN MAL ESTADO Y TODO LOS MATERIALES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 2


208

DIFINICION: Elementos metálicos para ventilar, iluminar y proteger del exterior; delimitar espacios y comunicar. REQUISITOS DE EJECUCION: El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejoras de los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

En la fabricación y fijación de ventanas, la geometría, tipo, calidad, materiales, refuerzos, anclajes, mecanismos y

características de los perfiles serán de acuerdo a lo indicado en el proyecto. Antes de proceder a la fabricación de cualquier elemento, deberán ser comprobadas todas las medidas en obra. Cada elemento deberá ser de una sola pieza y la unión entre dos piezas deberá hacerse en corte diagonal a cuarenta y cinco

(45º) grados; la unión definitiva deberá hacerse por medio de soldadura, tornillería, remachado o engargolado, de acuerdo al proyecto.

No se aceptarán piezas que muestren alabeos o algún otro tipo de deformación; solamente se usarán los perfiles que indique

el proyecto, cuyas muestras deberán ser aprobadas previamente por la Dependencia. Al terminar de instalar la pieza el Contratista deberá comprobar la correcta fijación, el buen funcionamiento de mecanismos y

herrajes; proteger e impedir que sea usado como elemento de apoyo. Los emboquillados deberán ejecutarse a plomo y regla o nivel y regla con el terminado y espesor del aplanado, las aristas

podrán ser vivas, boleadas o achaflanadas, según lo señale el proyecto; deberán ser paralelas a los contra marcos de puertas y ventanas, deberán cubrirse todos los huecos existentes en el muro; no deberán quedar protuberancias que dificulten el buen funcionamiento de las mismas.

La aplicación de pintura, vinil acrílica y selladores, se hará con la herramienta, y equipo que señale el proyecto o la

Dependencia, aplicando (2) dos manos, con un intervalo de seis (6) horas mínimo entre mano y mano, La superficie terminada deberá ser uniforme y tersa, sin manchones, traslapes o variación de tonos.

El cristal deberá de estar exento de cualquier defecto como burbujas, rayas y ondulaciones. No se admitirán piezas estrelladas

o despostilladas y deberá de tener un espesor mínimo de 6 mm. La colocación de cristales en general deberá ser hermética al paso del agua, deberán quedar asentados perfectamente con

silicón, para evitar cualquier movimiento o vibraciones dentro del marco. La colocación cristal en ventanas deberá contar con una holgura de tres (3) mm, en todo su perímetro entre marco y vidrio. Los

cortes deberán ser rectos y a escuadra. El cristal nunca deberá estar en contacto directo con el marco de aluminio, previamente se colocara una tira de vinil en todo el

perímetro del marco; se colocara el cristal sobre este y la cancelería de aluminio se sellada en todo el perímetro con silicón se deberá tener especial cuidado que siempre que de la cantidad necesaria para evitar las vibraciones dentro del marco.

El cristal invariablemente deberá fijarse por medio de grapas, junquillos, cañuelas o molduras, el número de elementos de

fijación estará en función de la dimensión del cristal, debiendo de quedar siempre una holgura equivalente al (50%) del espesor del vidrio entre la cara interna de la cañuela y el cristal, espacio que será ocupado por el sellador.

ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye el suministro de todos los materiales, carga,

descarga y acarreo hasta el sitio de su colocación, la mano de obra, el equipo y herramientas, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe la Dependencia.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para efectos de pago, este concepto de trabajo se medirá por metro cuadrado (m2), con aproximación a una

(0.i) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------



ANEXO 2


209

CONCEPTO No.17.00, 33.00. CLASIFICACION: 3.01.02.014 EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, INCLUYE: AFINE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Son excavaciones a cielo abierto en el terreno natural; en ampliación o abatimientos de taludes o para el desplante de

terraplenes, con la finalidad de formar la sección de la obra de acuerdo con el proyecto. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no Será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

El Contratista hará las excavaciones que se requieran para proteger al canal contra la acción de las aguas pluviales,

apoyándose en los trazos que suministre el Ingeniero y sujetándose a los planos de proyecto o en su caso las órdenes del Ingeniero.

Se entiende por cualquier material el constituido por la combinación de los materiales I, II y III, sin importar los porcentajes en

que intervengan estos. ALCANCES: Además de las operaciones de excavación propiamente dicha, el Contratista ejecutará dentro del mismo precio unitario y sin

otra compensación adicional las siguientes operaciones : El suministro de los materiales en la parte proporcional que le corresponda en la fabricación de la obra falsa para el traspaleo, pasarelas y señales; la mano de obra para la excavación, colocación de la obra falsa, tarimas y andamios, remoción y extracción mediante traspaleos del material producto de la excavación al nivel del terreno natural, afine de taludes y fondo de la zanja, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos

Cuando existan sobre excavaciones, y en caso de que lo ordene el Ingeniero, hará el relleno de las mismas con el material y

procedimiento que el propio Ingeniero determine. La formación de bordos con el producto de las excavaciones, con la disposición que se indique en los planos de proyecto, o en

su caso en los que suministre el Ingeniero. CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para efectos de medición y pago de este concepto de trabajo, el Ingeniero determinará en metros cúbicos

(m3) con aproximación a una (0.1) decimal, los volúmenes excavados entre la superficie del terreno y las superficies de proyecto de la excavación.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.18.00, 34.00. CLASIFICACION: 3.01.02.024 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS MANIOBRAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Colocación de materiales naturales para llenar los vacíos existentes entre una estructura y los paramentos de las

excavaciones hechas para alojarlas. El agua para compactar se obtendrá del sitio más adecuado que reúna las condiciones de calidad, menor distancia y aprobado

por el Ingeniero.



ANEXO 2


210

REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos para el concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Todos los rellenos se ejecutarán dentro de las líneas y niveles que indique el proyecto ó lo ordene el Ingeniero. El sitio donde se ejecutará el relleno deberá estar libre de escombro y material indeseable, a juicio de la residencia de obra,

quien aprobará el inicio de este trabajo, que deberá hacerse con el cuidado necesario para no dañar las estructuras. El material de relleno deberá estar libre de troncos, ramas, raíces, materiales indeseables y partículas de tamaño grande; la

residencia de obra fijará el máximo tamaño permitido. COMPACTACIÓN: El relleno compactado se formará por capas horizontales de 20 cm de espesor y con la humedad necesarias para dar

90% de compactación (Próctor), con pisón de mano. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye: La remoción, selección, y colocación del material

de excavación almacenado en los sitios y forma que señale el proyecto, Agua Para Compactación; este material se considerará como componente del precio unitario de este concepto, por lo que no será motivo de medición y pago por separado: equipo, herramientas, materiales y mano de obra que se requieran para eliminar los materiales indeseables y ó que impidan la compactación, la incorporación de agua necesaria para dar la humedad óptima extendido del material en capas horizontales de 20 cm de espesor y compactación de cada capa a dar 85% ( PRÓCTOR).

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto se medirá tomando como unidad el metro cubico (m3.) con aproximación de una (0.1)

decimal. Se medirán los rellenos ya colocados tomando como base los volúmenes de proyecto y tomando en cuenta las modificaciones ordenadas.

No se medirán ni se pagarán los rellenos ejecutados por el Contratista fuera de las líneas y niveles indicados en el proyecto,

ni los rellenos de sobre excavaciones, ni los ejecutados por el Contratista para facilitar sus operaciones, ni los rellenos ejecutados por el Contratista deficientemente, ni los trabajos para retirarlos, debiendo reponerlos en el momento y forma que ordene el Ingeniero.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.19.00, 35.00. CLASIFICACION: 3.05.08.272 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE f ´c = 150 kg/cm2. , CON DIMENCIONES DE 15 cm. DE CORONA, 20 cm. DE BASE Y 50 cm. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS MANIOBRAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Es el elemento que delimita y protege las áreas de circulación de peatones, del transito vehicular. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Sobre la superficie que servirá de apoyo a la banqueta se colocará la cimbra metálica o de madera, en piezas completas de



ANEXO 2


211

tres (3) m. fijadas por medio de estacas metálicas o de madera que no obstaculicen las operaciones de vaciado, extendiendo y nivelando el concreto, que será de f ´c = 150 kg/cm2.

Previamente a la iniciación del colado deberá verificarse que la base del desplante tenga el grado de compactación indicado en

el proyecto. Antes de colarse concreto sobre el terreno éste deberá humedecerse para evitar pérdidas de agua durante el fraguado.

Durante el colado deberá evitarse que el concreto se mezcle con el terreno o relleno. ALCANCES: Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, salvo los acarreos de los materiales

pétreo (arena y grava), la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo; todos los cargos derivados por el uso del equipo, herramientas, cimbra, curado con membrana, andamios, pasarelas, andadores, y obra de protección que para la correcta ejecución del trabajo encomendado proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio del Ingeniero. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el Ingeniero apruebe o indique.

CRITERIO DE MEDICIÓN: Este concepto se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3.) con aproximación de una (0.1) decimal. . BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los

costos directos e indirectos, cargo por costo financiero, los cargos adicionales. Así como la utilidad del Contratista.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.20.00, 36.00 CLASIFICACION: 3.05.06.252 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA REFLEJANTE AMARILLO CATERPILLAR PARA VIALIDADES APLICADA EN GUARNICIONES, INCLUYE:, RESANES, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICION.- Recubrimiento en forma de película sobre una superficie de la vialidad como señalamiento e indicación para protección y

ordenamiento del tránsito. MATERIALES.- Los materiales que serán empleados en pinturas deberán cumplir con la calidad y características fijadas en el proyecto. REQUISITOS DE EJECUCION.- El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Las pinturas que se empleen deberán ser de primera calidad embazadas de fábrica, con las características señaladas por el

proyecto. Deberán tener consistencia homogénea, sin grumos o polvos adulterantes y con la viscosidad necesaria para permitir una fácil aplicación en capas delgadas, firmes, uniformes y sin escurrimientos.

Las pinturas deberán cumplir con los requisitos siguientes como mínimo: resistentes a la acción decolorante del sol, la

propiedad de conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse con la variación de temperaturas, que la pigmentación e ingredientes que la constituyan sean de primera calidad, facilidad de colocación y poder cubriente, resistentes a la acción química entre sus componentes y los de la superficie por cubrir, ser impermeables y lavables de acuerdo a la naturaleza de la superficie por cubrir y de los agentes químicos que actúe en ella.

La superficie sobre la que se aplicará el primario, pintura o lacas, deberá estar seca, libre de polvo, grasa, protuberancias,

material falso, eflorescencia de óxido, salitre, clavos y anclas; previo a la aplicación deberán haber sido resanadas las juntas, grietas u oquedades existentes.



ANEXO 2


212

PINTURA REFLEJANTE. La aplicación de pintura reflejante, podrá ser aplicada directamente. Se hará con equipo y herramienta; se darán una mano de sellador y dos manos de pintura o las necesarias hasta lograr una

superficie uniforme en cuanto a textura y color, según lo indique el proyecto o la Dependencia. Cuando la superficie amerite ser resanada o sellada, será por medio del material de línea recomendado por el fabricante de la

pintura, señalado en el proyecto o por la Dependencia. La superficie deberá limpiarse de rebabas, bordes o cualquier otra materia adherida a la superficie; por medio de la herramienta

o equipo indicado en el proyecto o sugerido por el Contratista previa autorización de la Dependencia. La aplicación (dos manos) de pintura reflejante, se harán con la herramienta, equipo y número de manos que señale el

proyecto o la Dependencia, con un intervalo de seis (6) horas mínimo entre capas. La superficie terminada deberá ser uniforme y tersa, sin manchones, traslapes o variación de tonos.

ALCANCES.- Incluyen los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación la mano de obra necesaria para

llevar hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe la Dependencia.

Los resanes y la restitución total o parcial será por cuenta del Contratista de las pinturas o parte de ellas, que no hayan sido

correctamente ejecutadas a juicio de la Dependencia en base al proyecto. CRITERIOS DE MEDICION.-este concepto se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m2.) con aproximación de una (0.1)

decimal. . Solamente se medirá la superficie de pintura que cumpla con lo establecido en ésta especificación y que no presente a su

recepción materiales distintos a los especificados y autorizados por la Dependencia, así como aplicados con el equipo y procedimiento indicado en el proyecto.

BASE DE PAGO.- Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.21.00 CLASIFICACIÓN: 3.01.02.012 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA EN GENERAL Y SECUNDARIA DE DRENAJE EN TUBO DE 30 CM DE DIAMETRO CON EQUIPO MECÁNICO (BACTOR) INCLUYE: LA MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CARGA Y DESCARGA CON ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE AL LUGAR DENOMINADO LA BLOQUERA CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE ACARREO DE 2.4 KM ( DOS PUNTO CUATRO KM ) DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Se entenderá por desazolve a las acciones que se ejecuten para desazolvar, las líneas de drenaje construidos con

anterioridad. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso; sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario

Consiste principalmente en la remoción del material producto del desazolve, el cual deberá acarrearse y depositarse a tiro libre



ANEXO 2


213

ALCANCES.- Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye la maquinaria, mano de obra, el equipo y

herramientas necesarias para llevar a cabo todas las maniobras hasta la total satisfacción de la Dependencia, MEDICIÓN Y PAGO: El desazolve de red secundaria se medirá tomando como la unidad el metro (m) con aproximación a un decimal Para efecto de pago se estimarán los volúmenes de los diversos materiales desazolvados comprendidos entre la superficie de

la sección original y las superficies definidas por la sección rectificada según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero. No se estimarán para fines de pago los desazolves hechas por el Contratista fuera de las líneas de proyecto y/o las órdenes

del Ingeniero, ni aquellos volúmenes de desazolve cuyos materiales no hayan sido retirados a los bancos de desperdicio señalados por el Ingeniero.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CLASIFICACION: 3.03.04.119 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTROS A BASE DE ANGULO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 3.17 X 38 MM Y 3.17 X 50 MM;”, REFORZADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLADA CON CONCRETO F`C=200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONCEPTO No.22.00 TAPA DE REGISTRO DE 0.47 X 0.67 M, CONCEPTO No.23.00 TAPA DE REGISTRO DE 0.45 X 0.85 M, CONCEPTO No.24.00 TAPA DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 M, CONCEPTO No.25.00 TAPA DE REGISTRO DE 0.56 X 0.83 M, CONCEPTO No.26.00 TAPA DE REGISTRO DE 0.35 X 0.50 M, CONCEPTO No.27.00 TAPA DE REGISTRO DE 0.90 X 0.90 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICION: Elementos para obturar total o parcialmente la boca de un pozo de visita o registro, y evitar la entrada de materias extrañas REQUISITOS DE EJECUCION: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

El manejo de las tapas se hará de manera de evitar dañarlos desde su fabricación, transporte y almacenamiento, cuidándose en especial contra golpes y vibraciones excesivas.

La superficie sobre la cual habrán de colocarse las tapas se deberá limpiar, humedeciéndose ésta antes de proceder a su fijación. Para el amacizado de las tapas ya sea de piso o baqueta, se utilizará mortero de cemento en la proporción 1:4



ANEXO 2


214

Las tapas, deberán colocarse en el lugar, con los niveles y alineamientos que indique el proyecto, con tolerancia máxima de cinco (5) milímetros.

Las tapas, deberán llevar en todo el perímetro exterior, un chaflán de mortero cemento arena 1:3 Las tapas deberán asentar perfectamente en toda la superficie de apoyo, para evitar movimiento y deterioro con el paso de los

vehículos

Las, tapas deberán quedar al nivel del terreno natural, o en su caso, del pavimento existente o por colocar, con tolerancia máxima de cinco (5) milímetros abajo del nivel del terreno o pavimento.

ALCANCES: Cuando el Contratista suministre y efectúe la colocación de las tapas, el precio unitario incluirá el costo de adquisición o

fabricación, incluyendo todos los materiales, maniobras de carga, descarga y transporte hasta el sitio de su utilización, todas las operaciones para su colocación incluyendo en éstas la mano de obra, uso del equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, la mano de obra necesaria para desmantelar la etapa de que se trate. Carga de los materiales al equipo de transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga, estiba y entrega al almacén general de los Berros

CRITERIOS DE MEDICION: La colocación de tapas de registro se medirá tomando como unidad la pieza(pza), como base deberán

considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia y para la formulación del precio unitario se deberá incluir el costo de adquisición o fabricación de los equipos, materiales, herramientas y mano de obra en la colocación, fijación.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.28.00, 37.00 CLASIFICACION: 3.01.01.007 DEMOLICIÓN MANUAL DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, CON ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR DENOMINADO LA BLOQUERA CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE ACARREO DE 2.4 KM (DOS PUNTO CUATRO KM) DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Trabajos que se ejecutan con el objeto de demoler una banqueta de concreto simple o reforzado, retirando los escombros,

de acuerdo lo fijado en el proyecto o lo ordenado por el Ingeniero, REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso; sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Las demoliciones se ejecutarán dentro de las líneas y niveles del proyecto. El Contratista deberá tomar las precauciones para evitar daños a terceros, ejecutará las obras de protección necesarias y

utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto, siendo responsable si por descuido suyo se produjeran daños, por lo que la Dependencia vigilará el cumplimiento de las disposiciones necesarias.

No se medirán las demoliciones que el Contratista ejecute fuera de las líneas y niveles del proyecto y las partes afectadas

serán reparadas o repuestas por el Contratista a sus expensas en el momento y forma que ordene el Ingeniero. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto de trabajo incluye lo que corresponda por equipo,

herramientas, materiales, obras auxiliares y la mano de obra para demoler la estructura de que se trate, el acarreo libre de



ANEXO 2


215

cuarenta (40) metros. CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto se pagará por metro cuadrado (m2) con aproximación de una (0.1) decimal. La cubicación de la

guarnición o banqueta se hará en la propia obra, antes de iniciar los trabajos de demolición. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.29.00, 30.00. CLASIFICACION: 3.05.08.272 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE f´c = 150 kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICION: Es la superficie recubierta de concreto, a uno o ambos lados de la calle, para protección y circulación de peatones. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Sobre la superficie que servirá de apoyo a la banqueta se colocará la cimbra metálica o de madera, con un espesor de ocho

(10) cm en piezas completas de tres (3) m. fijadas por medio de estacas metálicas o de madera que no obstaculicen las operaciones de vaciado, extendiendo y nivelando el concreto, que será de f ´c = 150 kg/cm2. Este concreto se fabricará en lo que corresponda de acuerdo a lo indicado en la especificación 3.02.01.042

Se dejarán juntas en el sentido longitudinal de las banquetas cuando estas tengan un ancho superior a cuatro punto cincuenta

(4.50) metros. Las juntas transversales de construcción se harán a cada tres (3) metros. Previo a la iniciación del colado de concreto, deberá regarse la superficie de la base con agua hasta saturar pero sin llegar a

formar charcos. El concreto deberá colarse en tramos alternados en todo el desarrollo de la banqueta. El concreto se correrá por medio de reglas y el acomodo será apisonado o vibrado según lo señale el proyecto o la

Dependencia, pudiendo desarrollarse en una sola acción con regla vibratoria. Iniciado el fraguado del concreto se afinará la superficie con llana metálica y el acabado final será escobillado; terminada esta

operación, se procederá a rematar las aristas perimetrales, ya sea en forma boleada o achaflanada que señale el proyecto o indique el Ingeniero.

En el momento del colado deberán irse dejando los espacios requeridos para postes, instalaciones, registros eléctricos,

telefónicos, cajas de válvulas y para arborización; evitando así demoliciones posteriores. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye: el suministro de todos los materiales

necesarios puestos en el lugar de su colocación, excepto el acarreo de los materiales pétreos (grava y arena), todos los cargos derivados del uso de equipo y herramienta, accesorios, andamios, tarimas, maniobras y la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo.



ANEXO 2


216

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO: Para fines de pago de este concepto de trabajo se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3.) con aproximación de una (0.1) decimal.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.30.00, 40.00. CLASIFICACION: 3.01.02.011 DESPALME DE LA SUPERFICIE EXISTENTE (20 cm) PARA COLOCAR EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DESPALME AL LUGAR DENOMINADO LA BLOQUERA CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE ACARREO DE 2.4 KM (DOS PUNTO CUATRO KM ) DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOS BERROS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Se entenderá por despalme la operación que consiste en afloje, extracción, remoción y traspaleo si se requiere de los

materiales en la superficie, que se ejecute a existente para colocar el material de revestimiento. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede

poner en consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

El despalme deberá efectuarse en toda la superficie y hasta la profundidad que señale el proyecto. Y comprende la siguientes

operaciones: Remoción y extracción del material, Acarreo libre de veinte (20) metros y depósito del producto en los sitios que ordene el Ingeniero

Los daños y perjuicios a terceros ocasionados por trabajos de despalme ejecutados dentro o fuera de las áreas señaladas en el

proyecto serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista por lo que deberá cubrir a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

Queda establecido que el acarreo libre no será objeto de medición y pago por separado, por lo que el Contratista deberá tomar

en cuenta el costo de la operación al proponer el precio unitario correspondiente. ALCANCES: Las operaciones necesarias para llevar a cabo el despalme, incluye el equipo, herramienta y mano de obra necesario para

ejecutar las operaciones de afloje previo si se requiere, remoción, acarreo libre y depósito del producto en los sitios y con la disposición señalada en el proyecto.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para fines de pago de este concepto de trabajo se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3.) con

aproximación de una (0.1) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.31.00, 41.00 CLASIFICACION: 3.05.08.266 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO, PARA LA FORMACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, INCLUYE: EL MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL AL 90% DE LA PRUEVA PROCTORDA, MANO DE OBRA, EQUIPO,



ANEXO 2


217

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Se entenderá por construcción de base con material de banco cementada, la capa que se colocará previamente a la

reposición de un pavimento asfáltico o hidráulico. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede


Se construirá una base con material de banco, para la formación de camino de acceso cuyo espesor será de 20 cm., se

incluyen en esta actividad el suministro en el lugar de todos los materiales, su tendido, humedad necesaria, compactación y pruebas de laboratorio

ALCANCES: El precio unitario para el pago de este concepto de trabajo incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de

su colocación, el equipo, herramientas y mano de obra necesaria para la colocación de la base. CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para fines de pago de este concepto de trabajo se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3.) con

aproximación de una (0.1) decimal. BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.32.00, 42.00 CLASIFICACION: 3.05.08.267 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA, RENIVELADO DE COLADERAS, BROCALES, BOCAS DE TORMENTA, BARRIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Son las que se construyen mediante el tendido y compactación de mezclas elaboradas en caliente, en una planta

estacionaria, utilizando cementos asfálticos. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede


Antes de proceder a la construcción de la carpeta, la base deberá estar debidamente preparada e impregnada. La

Dependencia fijará en cada caso el lapso que debe transcurrir entre la impregnación de la base y la iniciación de la construcción de la carpeta.

Salvo orden lo contrario, se dará un riego de liga, con petrolizadora, en toda la superficie que quedará cubierta con la carpeta,

utilizando un material asfáltico del tipo y en la cantidad que fije el proyecto o la Dependencia. Este riego deberá darse antes de iniciar el tendido de la mezcla asfáltica, dejando transcurrir, entre ambas operaciones, el tiempo necesario para que el material asfáltico regado adquiera la viscosidad adecuada.

Antes de efectuar el riego de liga sobre la base impregnada, ésta deberá ser barrida para dejarla exenta de materias extrañas y

polvo; además, no deberá haber material asfáltico encharcado. En todos los casos de carpetas asfálticas construidas por el sistema de mezcla en planta estacionaria, el Contratista deberá

recabar previamente la aprobación de la Dependencia para el equipo que pretenda usar.



ANEXO 2


218

El concreto asfáltico deberá transportarse en vehículos con caja metálica, cubierto con una lona que lo preserve del polvo, materias extrañas y de la pérdida del calor durante el trayecto. La superficie interior de la caja deberá estar siempre libre de residuos de concreto asfáltico, para evitar que la mezcla se adhiera a la misma.

El concreto asfáltico deberá tenderse con máquina especial para este trabajo, de propulsión propia, con dispositivos para ajustar el espesor y el ancho de la mezcla tendida, y dotada de un sistema que permita la repartición uniforme de la mezcla sin que presente segregación por tamaños en la misma. Deberá estar dotada de un calefactor en la zona de acabado superficial.

La mezcla deberá vaciarse dentro de la caja receptora de la máquina y ser inmediatamente tendida por ésta, en el espesor y

ancho fijados en el proyecto y/o ordenados por la Dependencia. La velocidad de la máquina debe regulase de manera que el tendido siempre sea uniforme en espesor y acabado. Las juntas de construcción longitudinales, en caso de que el tendido se haga en 2 o más fajas, con un intervalo de más de un día entre faja y faja, deberán impregnarse de preferencia con cemento asfáltico o con un material asfáltico de fraguado rápido, antes de proceder al tendido de la siguiente faja. Las juntas transversales deberán recortarse aproximadamente a cuarenta y cinco grados antes de iniciar el siguiente tendido y también deberán impregnarse con cemento asfáltico o con un material asfáltico de fraguado rápido, antes de proceder al tendido del siguiente tramo. Con la frecuencia necesaria deberán limpiarse perfectamente todas aquellas partes de la máquina en que hayan podido quedar residuos de mezcla.

La Dependencia fijará al Contratista la longitud máxima de los tramos en que podrá tenderse el concreto asfáltico, de acuerdo

con el equipo de compactación de que se disponga y de la temperatura ambiente durante las horas laborales. El concreto asfáltico deberá tenderse a una temperatura mínima de ciento diez grados centígrados. Después de tendido el concreto asfáltico, inmediatamente deberá plancharse uniforme y cuidadosamente por medio de una

aplanadora tipo tándem adecuada para dar acomodo inicial a la mezcla; este planchado deberá efectuarse longitudinalmente a media rueda. A continuación se compactará el concreto asfáltico utilizando compactadores de llantas neumáticas adecuados para alcanzar un mínimo de noventa y cinco por ciento (95%) del peso volumétrico máximo que fije el proyecto y/o ordene la Dependencia; inmediatamente después se empleará una plancha de rodillo liso adecuada para borrar las huellas que dejan los compactadores de llantas neumáticas.

La temperatura del concreto asfáltico, al iniciarse el acomodo, deberá ser de cien o ciento diez grados centígrados, en general

la compactación de la carpeta deberá terminarse a una temperatura mínima de setenta grados centígrados No deberá tenderse concreto asfáltico sobre una base húmeda, encharcada o cuando esté lloviendo. Se dará un riego de sello, cuando por algún motivo lo ordene la Dependencia. ALCANCES: El precio unitario de este concepto de trabajo incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su

colocación, el equipo, herramientas y la mano de obra necesaria , para la construcción del pavimento asfáltico, así como la limpieza y el retiro de los sobrantes.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto de trabajo se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m2) con aproximación a un

(0.1) decimal; el número de metros que se considerarán para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado en el proyecto para la capa, por la longitud de la misma efectivamente construida.

No se medirá para fines de pago, la obra ejecutada por el Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las

órdenes del Ingeniero.

BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los costos directos e indirectos, cargo por costo financiero, los cargos adicionales. Así como la utilidad del Contratista

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------



ANEXO 2


219

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.39.00 CLASIFICACION: 3.01.01.001 DESYERBE Y LIMPIA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 60 M LA MANO DE OBRA EQUIPO,

HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICIÓN: Eliminar de acuerdo con lo señalado en el proyecto, toda la vegetación existente en las áreas destinadas a la construcción

de las obras, en las correspondientes a bancos de préstamo o almacenamiento de materiales de construcción y comprende la ejecución de cualesquiera de las operaciones siguientes.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo, puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

El desmonte se efectuará en la totalidad o en parte de las superficies de construcción de bancos de préstamos o depósitos de materiales o del derecho de vía que señale el proyecto.

Las operaciones del desmonte, deberán efectuarse en forma previa a los trabajos de construcción o de explotación, con la

anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos.



ANEXO 2


220

TALA: que consiste en cortar los árboles y arbustos. ROZA: que consiste en quitar la maleza, hierbas, arbusto y basura. DESENRAICE: que consiste en sacar los troncos con raíces o cortando éstas, hasta una profundidad de cuarenta (40)

centímetros. LIMPIA: que consiste en retirar el producto del desyerbe hasta una distancia de acarreo libre de tres estaciones de veinte (20)

metros

Los daños y perjuicios a terceros ocasionados por trabajos de desmonte ejecutados indebidamente dentro o fuera de las áreas señaladas en el proyecto, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista, por lo que deberá cubrir a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten

Todo el material producto del desmonte tendrá un acarreo libre de sesenta (60) metros contados a partir de las líneas que marquen los limites de las zonas de construcción, de explotación o de depósito de otros materiales.

Cuando el área de construcción se encuentre enclavada en zonas rurales o sub-rurales, no se realizará la actividad de quema,

debiendo el contratista limitarse a retirar el producto del desyerbe, aun cuando no sea aprovechable, hasta los sitios que indique el Ingeniero, donde quedará a disposición para su retiro definitivo o quema cuando las condiciones lo permitan.

Cuando las operaciones a efectuar comprendan únicamente deshierbe y limpia de terreno "Roza" y ésta se realice

conjuntamente con la excavación o con el despalme, no serán motivo de medición ni pago por separado, no se considerará cargo alguno por esa actividad.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, de las

propiedades, y de las obras y será el único responsable de los daños ocasionados por la omisión de ellas. ALCANCES: Para fines de medición y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con este capitulo, incluyen lo

que corresponda por: equipo, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para ejecutar cualquiera, varias o el total de las operaciones de tala, roza, desenraíce, limpia, estiba y quema, así como el acarreo libre.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: La limpieza y desyerbe de terreno o cualquier operación parcial se medirán tomando como unidad la hectárea

(h.), con aproximación de una (0.1) decimal cuando el terreno se destina a obras de infraestructura hidráulica o a una (0.01) centésima en áreas sub-urbanas.



-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------



ANEXO 2


221


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO 43.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.06.252 RETIRO DE POSTE DETERIORADO CON TODO Y LUMINARIO BRASO Y CABLES, ENTREGAR AL ALMACEN GENERAL LOS BERROS, INCLUYE: EL ACARREO, CARGA, DESCARGA, MANEOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. DEFINICIÓN: Retiro de un elemento deteriorado o en mal estado, que pone en riesgo y da un mal imagen al contorno de un inmueble. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Se retirará el poste con iluminaría, brazo, cables del lugar con hiab, sin dañar otras estructuras Es obligación del Contratista proteger los elementos que corran peligro de golpear o manchar y de no hacerlo así, la

Dependencia le exigirá la limpieza o reposición de los mismos por cuenta propia. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye: el retiro, carga ,acarreos hasta el almacén

General los Berros, descarga, maniobras, mano de obra, herramientas y todo lo necesario primer y de la pintura, con las manos y espesor especificado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Para efectos de pago, este concepto de trabajo se medirá por pieza (pieza)(m2.), BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará al Contratista con el precio unitario fijado en el catálogo del contrato e incluye: Los


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO 44.00 CLASIFICACIÓN: 3.05.06.252 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ÉPOXICO ANTICIRROSIVO EPOSIDECOR, APLICADO EN PISOS DE CONCRETO Y ASFALTO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINICIÓN: Recubrimiento en forma de película sobre una superficie como protección, decoración y limpieza. REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Cuando la aplicación vaya a ser sobre una superficie de concreto previamente deberá haber sido cubierta con el primario

recomendado por el fabricante de la pintura y una vez secado, se procederá a la aplicación del esmalte epóxico anticorrosivo, con brocha de pelo o pistola aire con aplicación de dos manos, con intervalos de ocho horas como mínimo entre manos

Cuando la superficie amerite ser resanada o sellada, será por medio del material de línea recomendado por el fabricante de la



ANEXO 2


222

pintura, señalado por el proyecto o por la Dependencia. La superficie deberá limpiarse de rebabas, bordes o cualquier otra materia adherida a la superficie; por medio de la herramienta o equipo indicado en el proyecto o sugerido por el Contratista previa autorización de la Dependencia.


exigirá la limpieza o reposición de los mismos por cuenta propia. ALCANCES: Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye: la pintura, adelgazador; la mano de obra para

el acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie, aplicación del primer y de la pintura, con las manos y espesor especificado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos






ANEXO 2


223

DESCARGA DEL CANAL DE EXCEDENCIAS DEL TANQUE DE AGUAS CLARAS Y DEL LAVADO DE FILTROS HASTA SU INCORPORACION CON EL RIO MALACATEPEC (EL SALITRE)

CONCEPTO No. 45.00 CLASIFICACIÓN: 3.01.01.007 CONCEPTO: RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO. DEFINICIÓN. Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la ruptura y demolición a un sitio donde no interfiera ni dificulte

la ejecución de los trabajos, ya que no será motivo de ningún pago adicional. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Al llevarse acabo este tipo de trabajos, se procurará, en todos los casos, efectuar la demolición evitando al

máximo perjudicar el concreto existente y molestias a la planta. ALCANCES. La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que señale el Ingeniero, se pagará por

separado. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. El corte en pavimentos se pagará por separado.

MEDICIÓN. La demolición se medirá y pagará en metros cúbicos con aproximación de un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. BASE DE PAGO: Este concepto se pagará en metros cúbicos de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, en el cual se

incluyen los costos directos, indirectos, financieros y la utilidad del Contratista.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 46.00, 56.00. CLASIFICACIÓN: 3.01.02.017 CONCEPTO: BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 4” DE DIÁMETRO Y 12 H.P. DEFINICIÓN. Por bombeo de achique se entenderá al conjunto de operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se

localice en las zanjas para tendido de tubería, así como en excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Al ordenar la utilización del equipo, el Ingeniero deberá prestar especial atención a que dicho equipo sea el

adecuado para la ejecución del trabajo y dentro de su vida económica, tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante su operación, cuidar que esta se haga eficientemente y se obtenga de ella el rendimiento correcto; en caso contrario, se harán ajustes al precio unitario en función del modelo del equipo.

ALCANCES. El Contratista será en todo momento el único responsable tanto de la conservación de su equipo como de su eficiencia. MEDICIÓN. La operación del equipo de bombeo de achique propiedad del Contratista se medirá en horas efectivas con aproximación de

0.25 hr BASE DE PAGO. Al efecto, se determinará mediante un estricto control de la Comisión, el tiempo que trabaje el equipo en forma efectiva,

ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computará para fines de pago el tiempo de operación del equipo de bombeo de achique que no este ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Ingeniero.

El pago especifico al Contratista por la ejecución de los trabajos se hará a base de Precios Unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.



ANEXO 2


224

No se pagará al Contratista la operación del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de el se esperen. No se considerará para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuación se señalan rendimientos normativos.

Bomba de 2" Diámetro de 30 a 45 m3/hr. Bomba de 3" Diámetro de 70 a 90 m3/hr. Bomba de 4 " Diámetro de 1 10 a 150 m3/hr. Bomba de 6" Diámetro de 260 m3/hr.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 47.00 CLASIFICACIÓN: 6000.1 CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE MUROS DE TABIQUE RECOCIDO DE 7cm. DE ESPESOR. DEFINICIÓN. Muro de mampostería de tabique es la obra de albañilería formada por tabiques unidos entre si por medio de mortero

cemento-arena en proporción 1:5, para formar lienzos, mochetas, repisones, escalones forjados, etc. Los tabiques podrán ser colorado común, prensado, o cualquier otro tipo ordenado por el proyecto y/o por el Ingeniero.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El material empleado en los muros de tabique común deberá ser nuevo, con bordes rectos y paralelos, con

esquinas rectangulares, y afectando la forma de un prisma rectangular. Su estructura será compacta y homogénea. No presentará en su acabado imperfecciones que disminuyan su resistencia, duración o aspecto; a la percusión producirá un sonido metálico. Será de buena calidad, resistente, homogéneo, durable, capaz de resistir a la acción del intemperismo y de grano fino. Todos los tabiques deberán ser aproximadamente del mismo color, sin chipotes, reventaduras, grietas y otros defectos.

En general, el tabique colorado común tendrá un ancho igual al doble de su peralte y un largo igual al cuádruplo de dicho peralte. Todos los tabiques serán sensiblemente de las mismas dimensiones.

En el momento de ser colocados los tabiques deberán estar libres de polvo, aceite, grasa y cualquier otra substancia extraña que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo.

El tabique prensado tendrá color homogéneo y estaba libre de imperfecciones en su acabado, debiéndose desechar las piezas que tengan las aristas deterioradas que presenten alguna mancha en la cara que va a quedar visible.

El mortero de cemento o cal con que se juntearán y asentarán los tabiques se compondrá de cemento y arena fina, de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, agregándose el agua que sea necesaria para obtener la consistencia y plasticidad debidas.

Todos los tabiques se asentarán y juntearán con mortero fresco una vez limpiados perfectamente y saturados con agua, y se acomodarán sin dar tiempo a que el mortero endurezca.

BASE DE PAGO. Los muros y mamposterías de tabique colorado común recocido que fabrique el Contratista serán medidos en metros

cuadrados con aproximación de un decimal, y para el efecto se medirán directamente en la obra el número de metros cuadrados de lienzo de muro o mampostería construidos de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. En la medición se incluirán las mochetas y cornisas, pero se descontarán los vanos correspondientes a puertas, ventanas y claros.

El pago de estos conceptos se hará de acuerdo con las características y espesores aquí contemplados, incluyendo el suministro de todos los materiales en obra, incluyendo mermas y desperdicios; así mismo el equipo cuando se requiera, el andamiaje y la mano de obra.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------



ANEXO 2


225

CONCEPTO No. 48.00 CLASIFICACIÓN: 6000.2 CONCEPTO: SUMINISTRO DE COSTALES; INCLUYE: LLENADO CON TEPETATE, ACARREO Y COLOCACIÓN. DEFINICIÓN. Costales de fibras sintéticas, rellenados con material tepetate, para la formación de ataguías. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que se pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Los costales los suministrará el Contratista, y se llenaran con el tepetate en obra, para colocarse en el sitio que señale el Ingeniero y formar la ataguía que permita trabajar en seco. Dicha costalera será removida una ves terminados los trabajos.

ALCANCES. Para fines de medición y pago este concepto incluye: La adquisición del costal, la mano de obra necesaria para llenar con

tepetate dicho costal, el acarreo hasta el sitio de colocación, su colocación y posteriormente su remoción retiro al sitio ordenado por el Ingeniero.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO. Este concepto de obra se medirá tomando como unidad la pieza (Pza) con aproximación a la unidad. BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo el cual incluye los costos

directos, indirectos, financieros así como la utilidad del Contratista.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 49.00, 58.00, 69.00, 76.00, 89.00. ESPECIFICACION: 3.02.01.342 CONCEPTO: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE f ' c = 250 kg./cm2 INCLUYE LOS

MATERIALES EN OBRA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS.

DEFINICIÓN: Es el producto resultante de la combinación y mezcla de cemento Portland en sus distintos tipos, agregados pétreos, agua y aditivos en proporciones adecuadas, para efectuar todos los trabajos que se requieran para todos los trabajos que se requieran para construir el revestimiento del canal.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede


MATERIALES.- Todos los proporcionará el Contratista, en obra excepto los acarreos de materiales pétreos ( grava y arena)

CEMENTO.- Se utilizará cemento Portland Puzolánico en base a la Norma: NMX-C-414-ONNCCE-1999

El Contratista será el responsable de verificar la calidad del cemento que se utilice en la obra, por lo que deberá contar con los certificados de calidad de cada lote, emitidos por el fabricante; en caso de que esto no sea posible, deberá contar con los certificados de calidad de cada lote emitidos por un laboratorio acreditado, el costo de los ensayes será por cuenta del Contratista.

La supervisión tendrá el derecho de muestrear el cemento y ordenar en cualquier momento las pruebas de laboratorio que estime pertinentes, siendo la obligación del Contratista proporcionar todas las facilidades para la realización de estas pruebas.

El lote de cemento almacenado cuyas pruebas no hayan resultado satisfactorias y en consecuencia haya sido rechazado,

deberá ser retirado de la bodega y trasladado fuera de la obra por cuenta del Contratista.



ANEXO 2


226

La temperatura del cemento no deberá ser superior a 65ºC en el momento de fabricar el concreto.

Para su almacenamiento, el Contratista deberá contar con un almacén adecuado. Si el cemento esta disponible en sacos, el almacén deberá estar cerrado para evitar su hidratación; no se permitirán estibas de más de 14 sacos y se evitará su contacto con el suelo, para lo cual deberá contarse con tarimas de maderas elevadas 10 cm. por lo menos encima del suelo.

En caso de que por necesidades de la obra, y a juicio de la supervisión parte del cemento tenga que almacenarse a la

intemperie, éste deberá colocarse invariablemente sobre tarimas de madera y protegerse totalmente con lonas para evitar su hidratación.

El programa de suministro del cemento en la obra, será puesto a consideración de la supervisión y aprobado por la misma con

el propósito de evitar su almacenamiento por lapsos mayores de un mes.

No podrá utilizarse el cemento que permanezca almacenado por más de 30 días, al menos que se demuestre mediante ensayes realizados por un laboratorio acreditado, que se encuentra en buenas condiciones.

El costo de los ensayes será por cuenta del Contratista. Al recibirse el cemento en la obra, éste deberá clasificarse con su fecha de entrada en el almacén y utilizarse en el orden

cronológico de su recepción. GRAVA.- Se utilizará grava con el tamaño máximo indicado en los planos estructurales. ARENA.- Se utilizará arena que cumpla con las especificaciones standard para agregados utilizados en el concreto (ASTM

C33).

Dependiendo de la resistencia del concreto obtenido en ejecucion, la contratista se obliga a extender a la supervisión de obra la calidad del cemento, los agregados y agua utilizada generando un informe de los elementos que componen el concreto a detalle de cada uno, conforme se explica a continuación: La grava deberá cumplir con los límites granulométricos dados en la designación No. 67 de la norma ASTM C-33-92 y cumplir con los requisitos establecidos en dicha norma deberá vigilarse que cumpla con las siguientes condiciones: Pérdidas por lavado, no deberá exceder de 1%. (El Contratista deberá contemplar en su análisis de costo la posible necesidad de lavar la grava para eliminar los finos indeseables, arcilla y/o limo). Densidad deberá ser mayor de 2.45 g/cm3.

Cuando se recurra al empleo de agregados triturados, la grava no deberá poseer más del 18% de partículas planas y/o alargadas. Dicho

porcentaje será determinado de acuerdo con la norma CRD C 119 (U.S. Army Corp of Engineers). ARENA.- Debe vigilarse que cumpla con las siguientes condiciones:

Pérdida por lavado no deberá exceder de 3%. (El Contratista deberá contemplar en su análisis de costo la posible necesidad de lavar la arena para eliminar los finos indeseables, arcilla y/o limo).

Contenido en pómez, tepetate, etc. 6% en peso. Módulo de finura debe estar entre 2.5 y 3.0 Prueba de colorimetría ASTM (C-40-84) satisfactoria. Densidad deberá ser mayor de 2.45 g/cm3.

Previamente al empleo de los agregados el Contratista entregará un informe técnico emitido por algún laboratorio acreditado en donde se encuentren asentadas las siguientes características:

* Peso volumétrico (determinado de acuerdo con la norma ASTM C-29 M-90).

* Colorimetría (determinado de acuerdo con la norma ASTM C-40-84). * Intemperismo acelerado (determinado de acuerdo con la norma ASTM C-88-90).

* Densidad y absorción de grava (determinadas de acuerdo con la norma ASTM C-127-88).



ANEXO 2


227

* Abrasión de agregado grueso hasta 38.1 mm. (realizada de acuerdo con la norma ASTM C-131-89) * Granulometría (realizada de acuerdo con la norma ASTM C-136-84a)

* Pérdida por lavado (determinada de acuerdo con la norma ASTM C-177) * Reactividad (realizada de acuerdo con la norma ASTM C-277-90) * Dureza al rayado (realizada de acuerdo con la norma ASTM C-851) A solicitud de la supervisión durante la ejecución de los trabajos el Contratista presentará en cualquier momentos las pruebas de laboratorio que permitan comprobar la buena calidad de los materiales .

ALMACENAMIENTO: Los agregados pétreos se deben almacenar en campo de tal forma que se evite la contaminación entre ellos y otros materiales que puedan afectar su calidad, para lo cual será necesario la colocación de una plantilla de concreto pobre, o bien de una capa de agregados apisonados. Los almacenamientos se harán sobre terreno plano y con una ligera pendiente que permita el drenado de los agregados en el caso de estar saturados o por efecto de lluvia. Si por mal funcionamiento y/o manejo de los agregados se contaminaran con polvo, deberán desecharse y ser reemplazados por materiales que cumplan las especificaciones antes citadas. AGUA.- El agua que se utilice para la elaboración y curado del concreto deberá estar libre de impurezas que puedan afectar el fraguado del concreto y/o reduzcan la resistencia o la durabilidad del concreto o mortero. El agua no deberá estar contaminada de aceites o grasas. Agua, el Contratista deberá verificar la calidad de la misma. mediante pruebas realizadas por algún laboratorio confiable y acreditado, y entregará a la supervisión los resultados de los ensayes practicados. El agua que se pretende utilizar deberá ensayarse de acuerdo a los métodos establecidos por las normas ASTM que a continuación se indican y satisfacer los requerimientos establecidos por la supervisión para cada ensaye:

Método de prueba (Especificación) ASTM Valores límites (ppm) Cationes en forma de: CaO (óxido de calcio) D-511 MgO (óxido de magnesio) D-511 Na2O (óxido de sodio) D-1428 K2O (óxido de potasio) D-1428 Aniones: HCO3 - (bicarbonatos) +CO3 D-513 600 máx CO3- (carbonatos) D-513 OH - (hidróxidos) D-513 SO4 - (sulfatos) D-516 1000 máx Cl - (cloruros) D-512 600 máx NO3 - (nitratos) D-992 CO2 (bióxido de carbono) D-513 Trazas o pH no menor de 6 O2 (oxigeno consumido en D-1252 20 máx medio ácido) Sólidos disueltos por conductividad 2000 máx.



ANEXO 2


228

Sólidos en suspensión pH D-1293 6 mín

Cuando los resultados de los ensayes del agua no sean satisfactorios, y por motivos económicos sea incosteable emplear agua de otra fuente el Contratista deberá efectuar pruebas en cubos de mortero (norma ASTM C-109) producidos con el agua de la cual se tengan dudas y verificará que las resistencias a compresión a 7, 28 y 90 días sean mayores ó iguales al 90% de las resistencias a las mismas edades de los especímenes testigos fabricados con agua potable ó destilada. Además, se deberán efectuar ensayes (de acuerdo con la norma ASTM C-191) que aseguren que las impurezas en el agua no afectan el tiempo de fraguado del cemento acortándolo o prolongándolo. La supervisión se reserva el derecho de muestrear el agua y efectuar las pruebas de laboratorio que estime pertinentes, siendo obligación del Contratista proporcionar todas las facilidades para la realización de estas pruebas.

ADITIVO.- Cuando por razones estrictamente técnicas así se requiera, el Contratista podrá proponer el empleo de aditivos para

el concreto; el empleo de estos aditivos estarán condicionados a la aprobación del Ingeniero. A todo concreto se le deberá agregar impermeabilizante integral según la dosificación y el aparato dosificador recomendados por el fabricante y aprobado por la supervisión.

El Contratista será el responsable del suministro, manejo, control, almacenamiento y utilización de los aditivos. El costo de los

aditivos correrá por cuenta del Contratista.

Antes de que los aditivos se envíen a la obra se deberá verificar la calidad de cada lote. La verificación de la calidad de los aditivos será responsabilidad del Contratista quien deberá presentar al Ingeniero los certificados de calidad con los resultados de las pruebas indicadas en la norma ASTM C-494-90 (tabla No.1), expedidos por el fabricante, el proveedor, ó por un laboratorio acreditado. El costo de los ensayes correrá por cuenta del Contratista.

La supervisión se reserva el derecho de verificar la calidad de los aditivos antes y después de que éstos se hayan enviado a la

obra, para lo cual el Ingeniero podrá tomar muestras en las bodegas del fabricante o proveedor y/o en los almacenes de la obra. El Contratista deberá disponer de bodegas adecuadas para almacenar los aditivos, de manera que los recipientes no estén

expuestos a la acción directa de los rayos solares y no se produzcan confusiones en su utilización. Todos los aditivos deberán identificarse con la fecha de llegada a la obra, y se utilizarán según el orden cronológico de su recepción.

Todo lote de aditivos que permanezca almacenado en la obra durante más de tres meses no podrá ser utilizado, a menos que

el Contratista demuestre mediante ensayes realizados por un laboratorio acreditado que el aditivo se encuentra en buenas condiciones. El costo de los ensayes correrá por cuenta del Contratista.

DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO: Las cantidades que deban usarse de cemento, agregados de distintos tamaños que entren en la

mezcladora para formar las distintas clases de concreto, serán controladas por un equipo de pesado y el agua por un medidor; estos equipos formaran parte de la planta dosificadora y no serán usados sin la previa verificación del Ingeniero.

El Contratista será el responsable del proporcionamiento del concreto por medio de pruebas de laboratorio. Para tal efecto presentará al Ingeniero el resultado de dichas pruebas para su revisión y aprobación.

El concreto deberá proporcionarse considerando los siguientes factores: La resistencia a la compresión promedio requerida (f 'cr) usada como base para el proporcionamiento del concreto debe ser la

mayor de las ecuaciones siguientes empleando una desviación standard (s) calculada. f 'cr=f 'c+1.34 s f 'cr=f 'c+2.33 s - 35

Siendo f 'c la resistencia a la compresión especificada del concreto a los 28 días y en Kg/cm2, según proyecto. Cuando no hay datos disponibles para establecer una desviación standard, para concretos de f'c de menos de 211 Kg/cm2 se usará :

f 'cr=f 'c+70 Para concretos de f’c mayor que 211 Kg/cm2 se usara: f 'cr=f 'c+85



ANEXO 2


229

(Ver reglamento de las construcciones de concreto reforzado (ACI-318-83) y comentarios pag. 75 y 76). Revenimiento de 10 cms máximo. PREPARACIÓN DEL LUGAR DE COLOCACIÓN DE CONCRETO: Todo el equipo de mezclado y transporte de concreto

deberá estar limpio. La obra falsa deberá estar adecuadamente estructurada los moldes limpios, estancos, tratados con aceite mineral u otro

material antiadherente. Deben retirarse el escombro, materiales sueltos, grasas etc., que puedan afectar la calidad del concreto. Previo al colado, tanto la superficie del concreto anterior ya fraguado como el acero de refuerzo deberán limpiarse

enérgicamente eliminando cualquier vestigio de polvo, grasa ó cualquier sustancia ó material que presente reducción de adherencia.

Deberá eliminarse el exceso de agua del lugar donde se colocará el concreto.

MEZCLADO: Deberá hacerse por medios mecánicos hasta lograr una distribución uniforme de los materiales. Deberá vigilarse que la velocidad de giro de la revolvedora sea la indicada por el fabricante.

El tiempo mínimo de mezclado una vez incorporado todos los materiales será de 1.5 min. El Contratista verificará el revenimiento del concreto en campo con una frecuencia de cuando menos una vez cada un metro

cubico de concreto fabricado.

El Contratista deberá tomar muestras de concreto para pruebas de resistencia con una frecuencia de cuando menos seis muestras cada diez metros cúbicos de concreto fabricado.

Cuando la fabricación de concreto sea menor que 10 m3 durante el día, el Contratista deberá tomar seis muestras

representativas de esta fabricación, para pruebas de resistencia. En presencia de la supervisión, a las muestras tomadas se les determinará su resistencia a compresión ensayando dos cilindros

a 7 días, dos a 14 días y dos a 28 días; a menos que el Ingeniero indique otras edades de ensaye. TRANSPORTE: El transporte debe realizarse de la mezcladora al sitio final de colocación empleando métodos que eviten la

segregación o perdida de materiales. Si el concreto no ha sido colocado dentro de los 45 minutos posteriores al mezclado será desechado. No deberá colocarse

concreto en proceso de fraguado.

En caso de utilizarse moto - bomba, se contará con otro equipo de respaldo para caso de falla . COLOCACIÓN PARA ESTRUCTURAS: El concreto debe depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la segregación

debido al manejo o flujo.

El colado debe efectuarse a tal velocidad que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre varillas.

Se desechará el concreto que se haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con materiales extraños.

Una vez iniciado el colado éste deberá efectuarse en una operación continua hasta que se termine el colado de la estructura de

acuerdo con sus límites predeterminados. La compactación del concreto se realizará con vibradores de 2 ó 3 pulgadas de diámetro, eléctricos ó neumáticos con una

frecuencia mayor de 7,000 r.p.m., medida esta estando los vibradores dentro del concreto. Se deberá contar con un mínimo de 4 vibradores en buenas condiciones y el Contratista se obligará a operar los vibradores en todo tiempo con personal calificado para su uso.



ANEXO 2


230

El uso de los vibradores tendrá como finalidad eliminar los vacíos del concreto así como ligar la capa de concreto superior con la subyacente, por lo que no se permitirá el acarreo del concreto con el vibrador.

Cuando la cabeza del vibrador éste sumergida en el concreto cada metro cúbico de concreto deberá vibrarse cuando menos un minuto, siendo el tiempo de inmersión de los vibradores de 5 a 10 segundos. Queda prohibido el tratar de colocar concreto sin el empleo de vibradores. La penetración del vibrador deberá ser vertical y espaciada 15 a 30 cm. penetrando 10 cm. por lo menos en la capa inferior, retirándolo lentamente. Debe evitarse el contacto directo del vibrador con el acero y/o la cimbra ya que podría ocasionar alteraciones en la posición de los mismos ó afectar el concreto en las zonas que se encuentren en proceso de fraguado. Durante el vibrado del concreto deberá vigilarse que no se provoque sangrado ni segregación del mismo.

Invariablemente deberá obtenerse un concreto denso y compacto que presente una textura uniforme y una superficie con buena

apariencia. CILINDROS: Se deberán tomar por lo menos un juego de dos cilindros de prueba tres veces al día (6 cilindros diarios),

representativos del concreto fabricado para ensayarlos a la compresión y verificar la resistencia requerida. REGISTROS: Deberá llevarse registro de cada colado indicando las fechas y horas de inicio y fin de cada etapa de la

manufactura posterior a la mezcla de los ingredientes del concreto, así mismo se registrara la cantidad de concreto colocado medido por revolturas para compararlo con el volumen calculado geométrico.

PROTECCIÓN DEL COLADO: El Contratista debe evitar que durante el colado y las diez horas después de terminado, el agua

de lluvia ó algún otro agente deterioren el concreto; así mismo debe evitar durante el colado y las 24 horas después, sacudidas, trepidaciones, esfuerzos y/o movimientos en las varillas o elementos metálicos que sobre salgan, que se transite sobre la superficie expuesta ó de algún modo se altere el estado de reposo del concreto.

CURADO: Inmediatamente después de terminado el colado y cuando el concreto tenga el endurecimiento suficiente para que el agua no lo dañe, deberán mantenerse húmedas las superficies expuestas por un tiempo no menor de 7 días, si el curado se hace con agua ó hasta que se aplique la membrana impermeable, cuando se use este material.

El curado con membrana impermeable se hará con el producto que indiquen los planos ó apruebe el Ingeniero. El Contratista

debe evitar que la membrana impermeable sea dañada. MEMBRANA DE CURADO: Para el curado del concreto, inmediatamente que se descimbren las estructuras (lo cual deberá

efectuarse cuando menos 18 horas después de terminado el colado), se humedecerán las superficies por curar sin dejar charcos, a continuación se aplicarán dos manos de una membrana de curado que cumple con la norma ASTM.

La membrana debe conservarse sin daño sobre la superficie del concreto durante 20 días; si por razones de tránsito u otras

causas se daña la membrana debe reponerse con cargo al Contratista. La verificación de la calidad de la membrana, es responsabilidad de Contratista quien deberá presentar al Ingeniero los

certificados de calidad con los resultados de las pruebas indicadas en la norma ASTM C-309-89, expedido por el fabricante, el proveedor, ó por un laboratorio confiable y acreditable. El costo de los ensayes correrá por cuenta del Contratista.

ALCANCES: Adquisición de todos los materiales requeridos para la fabricación del concreto puestos en obra, incluyendo carga, descarga y

los acarreos de los materiales pétreos (grava y arena) y todos los acarreos internos del sitio de descarga de los camiones al sitio de utilización, la fabricación y colocación del concreto, la instalación operación y retiro de los equipos de dosificado, mezclado y colocación; mezclado, acarreo del concreto desde el sitio de elaboración y hasta el lugar de su colocación, a líneas y niveles de proyecto; vibrado, curado; acabados especificados, suministro en el lugar y manejo del agua que se requiera para humedecer las superficies en que deba colocarse el concreto, así como lo que se requiera para el correcto funcionamiento de su equipo.

CRITERIOS DE MEDICIÓN: Este concepto de obra se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) con aproximación de un decimal. El concreto se medirá ya colocado, tomando como base los volúmenes de proyecto y las modificaciones ordenadas. No se

medirán los concretos que el Contratista haya ejecutado deficientemente, ni los trabajos que tenga que realizar para corregirlos o reponerlos. No se medirán los concretos que el Contratista coloque para relleno de sobre excavaciones, ni los que coloque fuera de los lugares indicados en el proyecto, para facilitar sus operaciones.



ANEXO 2


231

BASE DE PAGO: Este concepto de trabajo se pagará con el precio unitario establecido en el contrato, en el que incluye los costos directos e indirectos, financiero, utilidad del Contratista y cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 50.00, 59.00, 77.00, 90.00. ESPECIFICACION: 3.02.01.042 CONCEPTO: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm. DE ESPESOR f 'c = 100 kg/cm2 DEFINICIÓN. Capa de concreto simple, que proporciona una superficie de apoyo rígida, uniforme y nivelada, a colados o revestimientos

posteriores. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,


Previamente a la iniciación del colado deberá verificarse que la base del desplante tenga el grado de compactación indicado en el

proyecto o por la supervisión.

Antes de colarse concreto sobre el terreno éste deberá humedecerse para evitar pérdidas de agua durante el fraguado. Durante el colado deberá evitarse que el concreto se mezcle con el terreno o relleno. Este concreto se fabricará en lo que corresponda de acuerdo a lo indicado en la especificación 3.02.01.342.

ALCANCES. Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de la colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su

total y correcta terminación el concepto de trabajo; todos los cargos derivados por el uso del equipo, herramientas, andamios, pasarelas, andadores, y obra de protección que para la correcta ejecución del trabajo encomendado proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio del Ingeniero. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el Ingeniero apruebe o indique.

CRITERIO DE MEDICIÓN. Este concepto de trabajo se medirá en metros cuadrados (m2) con aproximación de una (0.1) decimal.

BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, así como los cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 51.00, 60.00, 78.00, 91.00. CLASIFICACIÓN: 3.02.01.143 CONCEPTO: CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA DE 3.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE

MATERIALES, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DEFINICIÓN. Se entenderá por cimbra de madera o "formas para concreto", las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las líneas

requeridas, o para evitar la contaminación del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavación.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración

del concreto, estar sujetas rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberán tener un traslape no menor de 2.5 centímetros con el concreto endurecido previamente colado y se sujetarán justamente contra él de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usarán pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para



ANEXO 2


232

ajustar las formas colocadas contra el concreto endurecido. Los moldes de madera serán en número y diseño previamente aprobados por el Ingeniero, y su construcción deberá satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine.

El entablado o el revestimiento de las formas deberá ser de tal clase y calidad, o deberá ser tratado o bañado de tal manera que no haya deterioro o descolorido químico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y la condición del entablado o revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir esfuerzos de distorsión causados por el colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en la construcción de las formas, deberán ser tales que las superficies amoldadas del concreto, después de acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas Especificaciones en cuanto a acabados de superficie amoldadas. Donde se especifique el acabado aparente, el entablado se deberá instalar de manera que todas las líneas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado machihembrado, las líneas verticales de las formas sean continuas a través de toda la superficie. Si se usan formas de madera machihembrado en tableros, el entablado deberá cortarse a escuadra y cada tablero deberá consistir de piezas continuas a través del ancho del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el entablado deberá cortarse a escuadra y las juntas verticales en el entablado deberán quedar salteadas y deberán quedar en los travesaños. Los acabados que deben darse a las superficies serán como se muestra en los planos o como se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte determinada de la obra, estos se harán semejantes a las superficies similares adyacentes, conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de superficies de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Comisión. Las superficies serán aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades están dentro de los limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas" o "graduales". Las irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocación del revestimiento de la forma o de las secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la madera de las formas se consideraran como irregularidades "abruptas" y se probaran por medida directa. Todas las demás irregularidades se consideraran como irregularidades "graduales" y se probarán por medio de un patrón de arista recta o su equivalente para superficies curvas. La longitud del patrón será de 1.50 metros para probar las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista limpiará todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Al colar concreto contra las formas, éstas deberán estar libres es de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberán untarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite deberá consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mas ingredientes apropiados para este fin. No se permitirá que contaminen el acero de refuerzo.

ALCANCES. Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remoción y se removerán con cuidado para no dañar el

concreto. La remoción se autorizará y se efectuará tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicación del compuesto para sellar y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparación de los desperfectos del concreto.

2/3 Se deberán colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas no necesitarán llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto así se indique o que lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas estancadas y mas resistentes que cuando se usan métodos de compactación a mano.

MEDICIÓN. Las formas de concreto se medirán en metros cuadrados, con aproximación de una decimal. Al efecto, se medirán

directamente en su estructura las superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por área de contacto.

BASE DE PAGO. El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (no es suministro) y considere su reposición en

función de los usos y las reparaciones así como el tiempo que necesariamente deba permanecer hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a que pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la mano de obra y el equipo necesario.



ANEXO 2


233

No se medirán para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar concreto que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que requirió el uso de formas por sobré excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las líneas y niveles del proyecto y/o que ordene el Ingeniero.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 52.00, 61.00, 79.00, 92.00. CLASIFICACIÓN: 3.02.01.044 CONCEPTO: SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO f y = 4,200 kg/cm2 DEFINICIÓN. Piezas o barras de acero corrugado de grado y limite elástico definidos, que se colocan dentro del concreto hidráulico para

absorber conjuntamente toda clase de esfuerzos a que se queda sometida una estructura de concreto o parte de ella. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede


El suministro del acero de refuerzo será por cuenta del Contratista.

El acero de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de grasa, quiebres, escamas, hojaduras y deformaciones en su sección, las varillas de refuerzo deberán ser de los grados requeridos en los planos; deberán adecuarse a los requerimientos de las especificaciones ASTM C 615 ó ASTM C 616.

La verificación de la calidad del acero correrá a cargo del Contratista, por lo tanto este presentará a la supervisión el certificado de calidad de cada uno de los lotes que adquiera, expedido bien sea por el fabricante del acero o bien por un laboratorio reconocido y acreditado; el costo de los ensayes será cubierto por el Contratista. Si no se cuenta con el certificado de calidad, el acero de refuerzo no podrá utilizarse.

Cuando por haber permanecido un tiempo considerable almacenado el acero de refuerzo se haya oxidado o deteriorado, el Contratista deberá verificar las condiciones del acero mediante pruebas realizadas por un laboratorio acreditado, el costo de los ensayes será cubierto por el Contratista, si el acero es aceptable deberá limpiarse por medios mecánicos, los cuales pueden ser: chorro de arena, cepillo de alambre ó pulidora con carda de alambre trenzado.

Igual procedimiento deberá seguirse para limpiar los residuos en el acero ó residuos de cemento ó pintura antes de reanudar los colados.

Siempre deberá evitarse la contaminación del acero de refuerzo con sustancias grasas y en el caso que esto ocurra se removerá con solventes que no dejen residuos. La supervisión se reserva el derecho de realizar las pruebas de laboratorio que estime pertinentes, siendo obligación del Contratista proporcionar todas las facilidades para la realización de estas pruebas.

HABILITADO: Con el propósito de proporcionar la forma que fijen los planos de diseño a probados por la Dependencia las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblaran en frío, cuando técnicamente lo justifique el Contratista, las varillas podrán doblarse en caliente y en este caso, la temperatura no excederá de 600ºC a 650ºC la cual se determinará por medio de crayones térmicos ó cualquier otro medio adecuado.

El calentamiento debe efectuarse de manera que no ocasione daños al concreto. El enfriamiento del acero deberá ser lento y a temperatura medio ambiente.

RECUBRIMIENTOS: Los recubrimientos de concreto que se darán al acero de refuerzo serán de 5 cm excepto lo que se indique en el proyecto.

COLOCACIÓN: Antes de proceder a la colocación de varillas u otros elementos metálicos como soportes, separadores y silletas deberán limpiarse y mantenerse así hasta la colocación del concreto, libres de tierra, grasa, aceite, oxidación y otras sustancias extrañas ó perjudiciales, que impidan la adherencia.

Todas las varillas de refuerzo deberán colocarse con las longitudes, dobleces, ganchos y separación y posición que fije el proyecto y deberán mantenerse firmes en su posición durante la colocación del concreto.



ANEXO 2


234

El acero de refuerzo próximo a los moldes se separara de estos por medio de separadores de acero, para cumplir con el recubrimiento señalado en el proyecto.

Todas las varillas longitudinales y transversales, se unirán entre sí en sus puntos de contacto, por medio de amarres de alambre recocido de No. 14 al No. 18.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Será responsabilidad del Contratista el aprovechar de la mejor manera posible la longitud de las varillas y deberá tomar en cuenta que el costo de las mermas y los desperdicios estarán considerados dentro del precio unitario respectivo y no será objeto de reclamación ni de bonificación de ninguna especie el hecho de que por descuido por facilidad de sus operaciones o por cualquier otra causa, utilice piezas enteras para fabricar tramos de tamaños menores que el tamaño sobrante de otros cortes o para fabricar silletas y separadores, ya que estos no serán objeto de medición y pago por separado.

ALCANCES. Para fines de medición y pago los precios unitarios de los conceptos de trabajo incluye lo que corresponda por: valor de

adquisición, de todo el material; todas las maniobras de carga, acarreos totales, y descargas para transportarlos desde el sitio de adquisición hasta el sitio de colocación; almacenamiento, protección; enderezado, limpieza; corte y doblado según proyecto, empalmes, colocación a líneas de proyecto.

CRITERIOS DE MEDICIÓN.

El acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) con aproximación a la unidad. El acero de refuerzo se medirá ya colocado, considerando los ganchos, dobleces, y traslapes en su caso, tomado como base las cantidades de proyecto y haciendo las modificaciones que resulten necesarias por cambios ordenados. El peso del acero ya colocado se determinará midiendo directamente las longitudes de las piezas de cada diámetro ó sección multiplicándose por el respectivo peso unitario del manual del fabricante. No se medirá el acero de refuerzo que el Contratista utilice para fabricar silletas, separadores, y tensores de la cimbra.

BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los costos directos,

indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, así como los cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 53.00, 64.00, 83.00. CLASIFICACIÓN: 6000.4 CONCEPTO: MANEJO DEL ESCURRIMIENTO. DEFINICIÓN. El manejo del escurrimiento consiste en aislar la corriente de agua de la zona de construcción. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Para lograr el Manejo del escurrimiento se requieren de estructuras para aislar la corriente de la zona de

construcción y escogiendo el tiempo adecuado conjuntamente con un programa de construcción, para lograr optimizar el costo y tiempo de ejecución de la obra. Los elementos que intervienen para la selección de la estructura de desvío y los que mayor influencia tienen son: Hidrológica, Topografía y Planeación. Por lo que el manejo del escurrimiento a través de la canalización del cauce en estudio podrá utilizarse canalones de madera, o metal o bien tuberías en virtud de que el gasto de desvío deberá ser pequeño en época de estiaje y queda definido por el programa de construcción y los estudios Hidrológicos. El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión de precio unitario establecido en el contrato.

ALCANCES. Para fines de medición y pago el precio unitario de este concepto incluye: todo el suministro de los materiales, equipos, herramientas, mano de obra necesarios para realizar el manejo del escurrimiento en toda su longitud del proyecto ejecutivo de canalización.



ANEXO 2


235

El contratista presentará una planeación de las obras y estructuras que requiere para permitir trabajar en seco en la zona de la canalización, tomando en cuenta los aspectos de hidrológica, topografía, y geología

MEDICIÓN Y PAGO. El manejo del escurrimiento se medirá tomando como unidad el lote, que comprende toda la longitud de la canalización, durante el tiempo de construcción.

No se estimara para fines de pago, la reposición de las estructuras de desvío que sean dañadas por el paso de alguna avenida durante el periodo comprendido de la construcción de la canalización.

BASES DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagara al precio unitario establecido en este contrato, el que incluye los costos directos,

indirectos, financieros, la utilidad del contratista, así como los cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No.54.00, 65.00, 73.00, 84.00. ESPECIFICACION: 3.01.01.008 CONCEPTO: TRAZO Y NIVELACIÓN DEFINICIÓN. Es el trabajo necesario previo y durante la construcción de una obra, para definir puntos, distancias, ángulos y cotas que

serán marcados en el campo por el Contratista, partiendo de los planos de proyecto y datos que le serán suministrados, siendo de su total responsabilidad la localización general, alineamientos y niveles que se fijen para la iniciación de la obra y su conservación.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Para la referencia de los niveles y trazos necesarios el Contratista deberá emplear los procedimientos y

equipos propuestos en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Las tolerancias que regirán para llevar a efecto estos trabajos, serán las establecidas para los aparatos de medición empleados

para el trabajo de que se trate y que se establecerán en las especificaciones del proyecto. ALCANCES. El uso de los materiales y equipos requeridos para señalar los trazos y niveles, construir las mojoneras o referencias

permanentes. Su almacenaje y transporte al sitio de uso, la mano de obra que se necesite para llevar acabo la ejecución de los trabajos de trazo, nivelación y colocación de referencias. El uso y depreciación del equipo, herramientas y accesorios, la limpieza del área de trabajo y retiro del material sobrante al sitio indicado por el Ingeniero.

CRITERIOS DE MEDICIÓN. El trazo y nivelación se medirá por metro cuadrado (m2), con aproximación a una (0.1) decimal.

Considerándose los linderos exteriores definitivos del área.

BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, así como los cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 55.00, 66.00, 74.00, 85.00. CLASIFICACIÓN: 3.01.01.002



ANEXO 2


236

CONCEPTO: DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENO DEFINICIÓN. Conjunto de operaciones para efectuar la eliminación de vegetación, restos de cultivo, basura y desperdicios existentes en el

área de construcción. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora de los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

El deshierbe y limpia se ejecutará en las áreas y dentro de las líneas y niveles que señale el proyecto. Los trabajos de deshierbe y

limpia deberán efectuarse tomando todas las precauciones necesarias para evitar que las estructuras existentes sufran daños. El deshierbe y limpia comprende todas las operaciones siguientes: La roza, que consiste en cortar y remover con todo y raíz, la hierba y maleza. La limpia, que consiste en retirar de las superficies en que se haya efectuado la roza, el producto de la misma y colocarlas en el sitio

y con la disposición que ordene Ingeniero. Todo el material producto del deshierbe, tendrá un acarreo libre de cincuenta (50) metros, medidos a partir de las líneas que

marquen el limite de las zonas de deshierbe y limpia.

El deshierbe y limpia del terreno se ejecutará a mano y se tomaran las precauciones necesarias para que el material producto del deshierbe no sea acarreado por la acción de las lluvias a los sitios ya desyerbados y limpios o a depósitos y corrientes de agua.

ALCANCES. Para los fines de medición y pago, el precio unitario del concepto incluye lo que corresponda por el uso de herramientas,

materiales y mano de obra necesarios para ejecutar las operaciones de roza, limpia así como el acarreo libre necesario para dejar el material del deshierbe y limpia a cincuenta (50) metros fuera de las líneas que marquen el límite de la zona de deshierbe y limpia.

CRITERIOS DE MEDICIÓN. El deshierbe y limpia se medirá tomando como unidad el metro cuadrado (m2) con aproximación de un (0.01)

centésimo. Los trabajos de deshierbe y limpia se medirán en los sitios de ejecución. En ningún caso la Dependencia hará mas de un pago por el deshierbe y limpia ejecutado en una misma superficie, por lo que el

Contratista procurará, efectuarlo en la fecha mas conveniente. BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagara al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los costos directos,

indirectos, financieros, utilidad del Contratista, así como los cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 57.00, 67.00, 75.00, 88.00. CLASIFICACIÓN: 3.01.02.013 CONCEPTO: EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN EN AGUA HASTA 2.00 METROS

DE PROFUNDIDAD. DEFINICIÓN. Se entenderá por excavación para estructuras las que se realicen para cimentación, para alojarías o que formen parte de

ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remoción del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocación disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a su excavación.



ANEXO 2


237

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las líneas de intersección de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las líneas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros. Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterías o vaciado directo de concreto, deberán ser afinadas hasta las líneas o niveles del proyecto y/o ordenadas por el Ingeniero en tal forma que ningún punto de la sección excavada diste mas de 10 (diez) cm. del correspondiente de la sección del proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectúen en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinará de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligación alguna para la Comisión de pagar al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las líneas o niveles del proyecto. El afine de las excavaciones para recibir mamposterías o el vaciado directo de concreto en ellas, deberá hacerse con la menor anticipación posible al momento de construcción de las mamposterías o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterías, se harán con las dimensiones mínimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado esmerado hasta las líneas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm., al pie de los taludes que permita la colocación de formas para concreto, cuando esto sea necesario. La pendiente que deberán tener los taludes de estas excavaciones será determinada en la obra por el Ingeniero, según la naturaleza o estabilidad del material excavado considerándose la sección resultante como sección de proyecto. Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitirá el uso de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del Ingeniero.

ALCANCES. El material producto de las excavaciones podrá ser utilizado según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las obras, sin compensación adicional al Contratista cuando este trabajo se efectúe dentro de la zona de libre colocación, en forma simultánea al trabajo de excavación y sin ninguna compensación adicional a las que corresponden a la colocación del material en un banco de desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocación, o dentro de ella pero en forma que no sea simultánea a las obras de excavación o de acuerdo con algún procedimiento especial o colocación o compactación según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, los trabajos serán adicionales y motivo de otros precios unitarios. Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construcción de tabla-estacados o cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le serán compensados por separado al Contratista.

MEDICIÓN. Las excavaciones para estructuras se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en las excavaciones el volumen de los diversos materiales excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

BASE DE PAGO. Las excavaciones para estructuras se pagarán en metros cúbicos con aproximación de un decimal. No se estimarán para

fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las líneas de proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Contratista que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto serán consideradas como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u ordenes del Ingeniero el material producto de la excavación se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre colocación, se estimará y pagará por separado al Contratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocación, o bien dentro de ella en forma no simultánea a la excavación habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algún proceso de colocación o compactación que señale el proyecto y/o el Ingeniero, estas operaciones serán pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hará exclusivamente al hecho de considerar las líneas netas de proyecto; y a continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades

A).- Afloje del material y su extracción.

B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines.

C).- Remoción del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos cuando se requiere.

E).- Conservación de las excavaciones.

F).- Extracción de derrumbes.



ANEXO 2


238

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 62.00, 80.00, 93.00. ESPECIFICACION 3.02.01.045 CONCEPTO: SUMINISTRO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE BANDA DE PVC SIN OJILLOS DE 15.2 cm. (6”) DE ANCHO

(CONSTRUCCION) DEFINICIÓN. Sello retenedor de agua para juntas de estructuras de concreto. REQUISITOS DE EJECUCION. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede


El Contratista suministrará los sellos de 3 bulbos de cloruro de polivinilo corrugado de 15.2 cm. de ancho, los sellos deberán ser de

calidad satisfactoria; así mismo hará todas las operaciones necesarias y suficientes para colocarlas correctamente según planos de proyecto.

ALCANCES. Para fines de medición y pago, el precio unitario de este concepto de trabajo incluye todos los cargos correspondientes a la

adquisición, transporte, almacenamiento, operaciones de limpieza, acondicionamiento y colocación de la banda de PVC en sus lugares definitivos dentro de la estructura que se trate.

CRITERIOS DE MEDICION. Para fines de pago se medirá en metros (m) con aproximación a una decimal (0.1), la longitud de sello

colocada por el Contratista y recibida por el Ingeniero a su satisfacción. BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el cual incluye los costos directos,

indirectos, financieros así como la utilidad del Contratista.

--------------------------------------------------------------



ANEXO 2


239

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 63.00, 72.00, 81.00, 94.00

ESPECIFICACION: 3.01.02.024 CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETATE PRODUCTO DE BANCO, PARA SER UTILIZADO EN RELLENO, PUESTO EN

OBRA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA, ACARREO DE UN KILOMETRO, DESCARGA Y COMPACTACIÓN. DEFINICIÓN. La adquisición del material tepetate producto de banco de préstamo. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo, puede


El tepetate será proporcionado por el Contratista ALCANCES. Para fines de medición y pago este concepto incluye: La adquisición del tepetate, la carga, descarga, acarreo hasta el sitio de

su utilización, y la compactación al 95% mínimo de la prueba Proctor. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO. Este concepto de obra se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) con aproximación de

una (0.1) decimal. El tepetate será medido ya colocado y compactado. BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagara al precio unitario establecido en el contrato respectivo el cual incluye los costos

directos, indirectos, financieros, utilidad del Contratista, así como cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------



ANEXO 2


240

--------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 68.00 CLASIFICACIÓN: 3.03.03.102 CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS APISONADA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. DEFINICIÓN. Es el conjunto de operaciones que deberá realizar el Contratista para formar una base firme y uniforme. REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo,

puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario en el contrato.

Cuando el fondo de las excavaciones que alojarán la sección del canal no tenga la consistencia y uniformidad necesarias, para

sustentarlas y mantenerlas en posición estable, o cuando la excavación hubiera sido hecha en roca, que por su naturaleza no se pudiera afinar en grado adecuado para que el canal quede con asiento correcto, se colocará en el fondo de la excavación una plantilla apisonada con espesor de diez (10) a veinte (20) centímetros, según lo indique el proyecto, de acuerdo a las dimensiones del canal y la naturaleza del terreno, hecha con el mismo material producto de la excavación para dejar una superficie nivelada que permita el correcto colado del concreto .

La plantilla se apisonará hasta que se haya logrado la compactación especificada, para lo cual durante el apisonado se incorporará

agua al material que se utilice, en la forma que lo indique el laboratorio. ALCANCES. La construcción de plantilla incluye el equipo, herramienta, el suministro del agua, y la mano de obra necesaria de todas las

operaciones que deba realizar para la correcta construcción de las plantillas. CRITERIOS DE MEDICIÓN. La construcción de plantillas será medida para fines de pago, en metros cúbicos (m3) con aproximación de una

(0.1) decimal. No se estimarán para fines de pago, los volúmenes de plantillas construidos por el Contratista para rellenos de sobreexcavaciones,

o las que haga para facilitarse las operaciones en la colocación de tuberías. BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario fijado en el contrato respectivo, que incluye el costo directo,

indirecto, financiero así como la utilidad del Contratista.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 71.00 CLASIFICACIÓN: 3.02.01.045 CONCEPTO: SUMINISTRO EN OBRA Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACION Y/O CONTRACCION DEFINICIÓN. Sello retenedor de agua para juntas de estructuras de concreto.



ANEXO 2


241

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso, sin embargo puede

poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

El Contratista suministrará en obra la banda de 3 bulbos de cloruro de polivinilo corrugado de 15 cm. de ancho, la junta será de calidad satisfactoria; así mismo suministrará en obra el sello sikaflex 1-A o similar y el relleno inferior para retención del sello: unicel, cartón asfaltado o de algún material similar que se contraiga, hará todas las operaciones necesarias y suficientes para colocarlas correctamente según los planos del proyecto.

ALCANCES. Para fines de medición y pago, el precio unitario para el pago de este concepto incluye todos los cargos

correspondientes a la adquisición, transporte, almacenamiento, operaciones de limpieza, acondicionamiento y colocación de las juntas en sus lugares definitivos dentro de la estructura de que se trate.

CRITERIOS DE MEDICIÓN. Para fines de pagos se medirá en metros (m) con aproximación a una (0.1) decimal, la longitud de sello,

colocada por el Contratista y recibida por el Ingeniero a su satisfacción.

Se tomará como base de medición la cantidad fijada en el proyecto, con las modificaciones necesarias por cambios ordenados. BASE DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los costos directos,

indirectos, financieros así como la utilidad del Contratista.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------



ANEXO 2


242

--------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

CONCEPTO No. 82.00, 86.00.

ESPECIFICACION: 3.02.01.050 CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO-ARENA 1:5

DEFINICIÓN. Se entenderá por “MAMPOSTERÍA DE PIEDRA” la obra formada por fragmentos de roca, unidas por mortero y cemento.

EJECUCIÓN. Comprende el suministro de todos los materiales que intervengas en la construcción, La piedra deberá ser de buena calidad,

homogénea, fuerte, durable, y resistente a las acciones de los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas; sus dimensiones

serán fijadas por el Ingeniero, tomando en cuenta las dimensiones de la estructura correspondiente, y no se admitirán piedras en

forma redonda. Cada piedra se limpiara cuidadosamente y se mojara antes de colocarla, debiendo quedar solidamente asentada

sobre las adyacentes, separadas únicamente por una capa adecuada de mortero. El mortero de cemento que se emplea para

juntear la mampostería, deberá tener una relación mortero arena 1:1. El mortero podrá hacerse a mano o maquina, según convenga

de acuerdo con el volumen que se necesite.

ALCANCES. Para fines de medición y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con este capítulo, incluye lo que

corresponda por herramientas y equipo, materiales y mano de obra necesarios para ejecutar cualquiera, varias o el total de las operaciones de mampostería.



ANEXO 2


243

CRITERIOS DE MEDICIÓN. La mampostería será medida para fines de pago en metros cúbicos (m3) con aproximación de un décimo. A l

efecto se determinara directamente en la obra los volúmenes realizados por el contratista según lo especificado en el proyecto y o

las ordenes del Ingeniero.

BASES DE PAGO. Este concepto de trabajo se pagará al precio unitario establecido en el contrato, el que incluye los costos

directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, así como los cargos adicionales.

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------



ANEXO 2


244

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 3

PLANOS DE PROYECTO, ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA

245

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGARON LOS SIGUIENTES PLANOS: LOS CUALES ESTAN A DISPOSICION DE LOS LICITANTES EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO, SITA EN AV. RÍO CHURUBUSCO NO. 650, COL. CARLOS A. ZAPATA VELA, 08040, DELEG. IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL, PRIMER PISO.

CANTIDAD DESCRIPCION

12 planos

comisiÓn nacional del agua organismo de cuenca aguas del valle de … · 2009-04-28 ·...

Documents