BASE DE LITACION PROYECTO: REPARACION 1.0 KM TRAMO DE CAMINO BASURERA MUNICIPAL

ALCALDA MUNICIPAL DE NAGAROTE

PROYECTO: Replanteo Topogrfico de paseo (cunetas y bordillos de concreto en la ejecucin Proyecto: Construccin Paseo La Quesillera .

2013Unidad de AdquisicionesAlcalda Municipal de Nagarote04/04/2013

BASE DE LICITACION: SERVICIOS DE TOPOGRAFIA para Replanteo topogrfico de paseo (cunetas y bordillos de concreto) en la ejecucin del Proyecto: Construccin de Paseo La Quesillera.

BASES DE LICITACION

1. OBJETO

Contratar los servicios de topografa para realizar Replanteo TOPOGRAFICO de paseo (cunetas y bordillos) .

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:El proyecto consiste en el servicio de Topografa para Replanteo topogrfico para cunetas y bordillos de acuerdo a rasante de diseo, expresando su respectiva memoria de corte en cunetas y bordillos esto con el objetivo de la construccin de cunetas y bordillos de concreto contemplado en el Proyecto: Construccin Paseo La Quesillera.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Este proyecto ser financiado con Fondos Transferencia Municipales 2013.// Proyecto Construccin Paseo La Quesillera.

1. UBICACIN DEL PROYECTO:

El proyecto est ubicado contiguo al barrio Gernimo Lopez, situado en el rea urbana del municipio de Nagarote.

2. PROPIETARIO:

Ser propietario de la Obra La Alcalda Municipal de Nagarote, quin solicitar ofertas a travs de la Alcalda, quin lo representar, resolver sobre las mismas y mantendr el control Administrativo y legal de ella hasta el finiquito del contrato.

3. DISPOSICIONES GENERALES:

3.1 Documento de la Licitacin. Formarn parte integrante de los documentos de la Licitacin los siguientes;a) Carta de Invitacin a Licitar.b) Estas Bases para Licitacin.c) Propuesta del Contrato de Construccin.d) Presupuesto Detallado de Obra.e) Especificaciones Tcnicas.f) Constancia de Inscripcin en el Registro de Proveedores Local.g) Cualquier otra documentacin que el proveedor considere necesario para demostrar la legalidad y capacidad para cumplir con los trminos expuestos en el presente proceso.

Ningn licitante podr alegar excepcin alguna por la ignorancia, por error de la interpretacin de los documentos de Licitacin.

3.2 Modalidad de la Oferta. Las Ofertas se solicitarn a precio unitario sin reajuste de precios en conformidad a la presente Base.

3.3 Validez de las Ofertas. La Oferta tendr validez por 60 das corridos contado desde la fecha de recepcin de la Oferta. La Oferta cuyo periodo de Validez sea menor que el requerido podr ser rechazada.

4. FORMA DE PAGOLa forma de pago ser una vez entregado una vez realizado el replanteo topografico.

5. DE LAS OFERTAS.5.1 Las Ofertas debern ser entregadas personalmente en el domicilio de la Alcalda de Nagarote en la fecha de recepcin indicada en la Carta de Invitacin.

5.2 Contenido de la Oferta. La Oferta ser entregada como se indica a continuacin. a) Presupuesto detallado de la Obra. La Alcalda entregar un formulario especial en que deber ser llenado en conformidad a lo que en l se indica.b) Copia del Certificado de Inscripcin en el Registro Local (Proveedor Municipal)c) Moneda de la oferta.- Todos Los precios sern cotizados en Crdoba (Moneda Oficial), salvo indicacin contraria en las Instrucciones Especficas.

5.3 Cumplimiento de plazo de ejecucin. Los plazos de programa de ejecucin fsica sern obligatorios para el contratista y su incumplimiento podr ser causal de resolucin del contrato. Solo la Alcalda podr alterar dicho programa de comn acuerdo con el contratista. El plazo de ejecucin es de 5 das calendarios a partir de la fecha de la entrega del sitio.

6. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

6.1 Comisin de Evaluacin. La Alcalda a travs de Unidad de Adquisiciones evaluar las ofertas recepcionadas en la fecha indicada.

6.2 Examen de Antecedente: La Unidad de adquisiciones rechazar aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente a los requerimientos de la Licitacin en consideracin a los documentos requeridos en 5.2.

6.3 Metodologa de la Evaluacin. La Evaluacin ser de la siguiente manera.

a) Anlisis Tcnicos :Se evaluar los siguientes parmetros;

Calidad Tcnica de la Oferta (C.T.O): En este parmetro se evaluarn todos los documentos que se solicitan en las bases de licitacin y son de estricto cumplimiento, aqu se evaluarn los siguientes aspectos:

Presentacin de la Oferta (que deber ser original y una copia fiel en sobres sellados cada uno y ambos en un solo sobre sellados), se debe presentar todos los documentos solicitados en las bases de licitacin de manera ordenada y limpia.

Adjuntar todos los documentos requeridos en las bases y pliegos de la licitacin actualizados (acta de recepcin, licencia de operaciones, curriculum del representante legal, presupuesto detallado y cronogramas de entrega segn este pliego de bases).

Si el oferente cumple con toda la documentacin solicitada obtendr la mxima puntuacin que ser de 30%. Caso contrario su oferta ser rechazada por no cumplir con el Anlisis Tcnico.

b) Evaluacin Econmica.

Costo de la Oferta (C.O): Se evaluarn todas las Ofertas que cumpla con todos los requisitos establecidos en 3.1, y se declarar ganador la ms baja. La puntuacin mxima en este parmetro ser de 50%.

CO = precio ms bajo X 50% X100 Precio del oferente

c) Plazo de entrega.Tiempo de Entrega (T.E): Es el tiempo que necesitar el proveedor para entregar el material, el contratista deber considerar en este tiempo los das feriados nacionales y locales, as como eventos naturales que podran ocasionar atrasos en la ejecucin del proyecto (lluvias, huelgas, etc). Se deber presentar cronograma de entrega o carta de aceptacin los plazos propuestos por la alcalda municipal. La puntuacin en este parmetro es de 20%.

TE = ____D f t X 20%___ X 100 Tiempo mnimo propuesto

La alcalda no aceptar plazo de entrega mayores a los propuesto en los programas de ejecucin de Obra (ver propuesta de contrato de construccin) inciso (5.3).6.4 Criterio para la Adjudicacin. La Alcalda Adjudicar la Oferta al Oferente, cuya oferta se ajuste Sustancialmente a las Bases de la Licitacin.

7. ADJUDICACION DE LA OFERTA.

7.1 Comunicacin de Adjudicacin. La Alcalda antes de la expiracin del periodo de validez de la oferta comunicar su decisin sobre las ofertas presentadas.

7.2 Derecho de Adjudicacin. Sin Perjuicio de lo sealado en el prrafo 6.4, la Alcalda se reserva el derecho de aceptar cualquier Oferta, o rechazarlas todas sin expresin de causa, no teniendo los Oferentes derecho a reclamo o indemnizacin alguna.

7.3 Oferta Rechazada. En caso de rechazar la Oferta la Alcalda lo comunicar a todos los Oferentes sin expresin de causa, y no teniendo los Oferentes derecho a reclamo o indemnizacin alguna.

7.4 Solucin de Diferencias. Las Diferencias que se pueden originar entre los Oferentes y la Alcalda sern dirigidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia sin Perjuicios de las Atribuciones que a la Contralora General de la Repblica compete.

8 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION3 4 5 6 7 8 8.1 Plazo para celebrar el contrato. El oferente favorecido estar obligado a firmar el contrato de construccin a ms tardar dentro de los 5 das corridos siguientes a fecha de adjudicaciones de la Alcalda.8.2 Entrega de terreno, la Alcalda debe hacer entrega material del terreno antes del tercer da corrido desde la fecha de firma de contrato de construccin respectivo,8.3 Fecha de inicio, se considerara como fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra la fecha de entrega del terreno.8.4 Multas, por cada da corrido de atraso en la entrega de la obra, el contratista pagara una multa de C$ 100.00 (Cien crdobas netos) por cada da de atraso. La multa se descontara administrativamente de los fondos que no hayan sido pagados por la Alcalda y de las garantas que obren en poder de este, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, en su caso, mediante las acciones que procedan. 8.5 Ampliaciones de Plazo, el contratista podr invocar como causal de ampliacin de plazo, problema de fuerza mayor o casos fortuitos, que deber ser calificado por la Alcalda, quien resolver sobre su aprobacin o rechazo. De todas formas, esta ampliacin de plazo no irrogara un mayor costo para la Alcalda

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTALugar, xx de XXXX del 2011

Lic. Hilda Real S.Responsable Unidad de Adquisiciones

Saludos.

Remito Oferta econmica en conformidad a la Bases a Ofertar y de mas documentos que forman parte de este proceso de contratacin, el valor de mi oferta es de : C$ XXXXXX (XXXXX en letras) , costo con el que cubrir todas las actividades a ejecutar en el proyecto : xxxxxx xxxxxx, ubicado Municipio de Nagarote, Departamento de Len.

EL proyecto en mencin de serme adjudicado tendr una duracin de xxx (letras) das Calendarios a partir de la firma del contrato.Mi oferta tiene una validez de 60 das calendarios a partir de la recepcin de la presente oferta. Me suscribo de usted, desendole xitos en sus funciones.

Atentamente,

___________________________XXX NombreOferente

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSTRUCCION No._

Nosotros: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , mayor de edad: XXXXXXXX y del domicilio de Nagarote Departamento de Len, con cdula de identidad No. XXXXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representacin de la Alcalda de Nagarote, en mi calidad de Alcalde, acreditado con la certificacin de su eleccin extendida por el C.S.E. el da 17 de Enero del ao 2005, quien en las Clusulas contractuales por brevedad simplemente se denominar EL CONTRATANTE por una parte y el Sr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, xxxxxxxxxxx quien adelante se denominar Contratista, por otra parte; hemos convenido, celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION que se regir de acuerdo a las clusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratacin de los servicios de El Contratista para la ejecucin de las obras contempladas por el Proyecto Construccin XXXXXX, ubicado en el Comunidad XXXXXXX en el rea Urbana de este Municipio, en el Departamento de Len, de acuerdo a los planos y especificaciones anexas al presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA:VALOR DEL CONTRATO

La Alcalda se compromete a pagar a El Contratista por la realizacin de los trabajos objetos de este contrato, la cantidad de C$ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx Crdobas), suma que deber considerar todos los costos necesarios para cubrir el alcance estipulado (en conformidad a los planos y bases de licitacin) La Alcalda no aceptar en ningn momento reajuste a los costos unitarios aqu referidos.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO

El valor del contrato estipulado en la clusula anterior le ser pagado al Contratista de la siguiente forma:1.El monto C$ xxxxxxxxxx ( xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cordobas ), equivalente al 100 % del valor total, le ser pagado una vez que todas los alcances hayan sido efectuado a entera satisfaccin de la Alcalda.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

El Contratista se compromete a terminar la obra objeto de este contrato dentro de un plazo __ das calendarios contados a partir de la fecha de entrega de Sitio.

En caso de que El Contratista no termine el Proyecto en el plazo antes estipulado incluyndose las extensiones autorizadas por el supervisor, deber pagar a la Alcalda, en concepto de multa para indemnizar por el perjuicio que su demora ocasiona, una suma de C$ 100 (Cien Crdobas Netos) por cada da de atraso en la entrega de la obra.

CLAUSULA QUINTA: RESCISION DEL CONTRATO

La Alcalda dar por terminado este documento cuando El Contratista viole abiertamente las clusulas aqu contenidas o persistentemente se rehus a acatar las disposiciones de El Supervisor. Asimismo si la Alcalda incumple en cuanto a sus obligaciones de pago. El Contratista podr a su eleccin dar por terminado este contrato, quedando obligada la Alcalda a pagar a El Contratista el trabajo efectuado, ms los gastos y compromisos en que se haya incurrido el contrato, la parte que lo decida deber notificar por escrito a la otra con ocho das de anticipacin.

En todo caso, la Alcalda reserva el derecho de dar por terminado el presente contrato si se presentase cualquiera de las situaciones siguientes:

1.Por incumplimiento atribuible al Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en los documentos de Contrato.2.Que El Contratista no ejecute el trabajo de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acate las rdenes dadas por la Alcalda.3.Que El Contratista suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar alguna parte de ellas que hubiese sido rechazada como defectuosa por El Supervisor.4.Por desviaciones aprobadas o mal uso de los fondos o desembolsos provenientes del presente Contrato en actividades no vinculadas a lo aqu estipulado, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera ejecutar La Alcalda contra los responsables de dichas desviaciones.

CLAUSULA SEXTA: GESTION Y PLANIFICACION.El contratado se compromete a organizar y planificar su plan de trabajo y del personal que funcionara a su cargo y del personal municipal asignado, de conformidad con los requerimientos establecidos en el presente contrato. El contratado deber permanecer en el sitio de la obras por el tiempo que lo requiere el proyecto para el control del trabajos de Replanteo, alineamiento y chequeo de niveles.

CLAUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES.Toda modificacin y/o agregado al contenido de este contrato, deber hacerse por mutuo acuerdo y por escrito, lo consignado formara Adendums al presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA : FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.El contratado, no ser responsable por perjuicios resultantes de demoras en el trabajo, por causas que estn fuera de su alcance, como las de fuerza mayor y/o caso fortuito.

CLAUSULA NOVENA : OBLIGACIONES DEL CONTRATADO.El contratado se obliga a: Cumplir con las obligaciones que establece el presente contrato. Permanecer en el sitio del proyecto por el tiempo requerido durante la ejecucin de Replanteo Se compromete de manera coordinada con la direccin de obras pblicas, encargado de la direccin de las obras. Disponer segn la planificacin de actividades por el periodo establecido en clausula tercera.

CLAUSULA DESIMA: OBLIGACIONES DEL DUEO. Cumplir oportunamente con la forma de pagos. La Direccin de Obras Publicas y Proyectos, ser la instancia directa de coordinacin.

CLAUSULA DESIMO PRIMERA: FINALIZACION DEL CONTRATO.

1. El contratado terminara normalmente por incumplimiento de las obligaciones de las partes.2. El contrato terminar anticipadamente por :a. Fuerza mayor y/o caso fortuito que persista e impida la finalizacin y/o conclusin del Proyecto.b. Incumplimiento sustancial de una de las partes a sus obligaciones.c. Mutuo acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIO Y REPRESENTACION

Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accin judicial sealan como su domicilio el de esta ciudad a la jurisdiccin de cuyos tribunales se someten. Cualquier notificacin que deba cursarse entre las partes deber ser enviada a la siguiente direccin

Por la Alcalda: Oficina de la Alcalda Municipal de Nagarote, del CERMA 2 Cuadra arriba. Por El Contratista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Para dar fe a lo antes estipulado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Nagarote a los xxxx das del mes de xxxxx del Dos mil xxxxx

________________________ ________________________ Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx Alcalde Municipal de Nagarote Contratista

Ante mi,_________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxAsesor Legal de la Alcalda de Nagarote

UNIDAD DE ADQUISICOINESJULIO 2012

9

UNIDAD DE ADQUISICIONESABRIL 2013