bases para concurso publico

314
1 BASES INTEGRADAS CONCURSO PUBLICO Nº 001-2011-GR.CAJ-GSRJ CONTRATACION DEL: SERVICIO DE GESTION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITO DE LA SUB REGION JAEN – SAN IGNACIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA”

Upload: jonathan-salinas-gonzales

Post on 17-Aug-2015

404 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS O PARA CONSULTORIA EN GENERAL

TRANSCRIPT

1 BASES INTEGRADAS CONCURSO PUBLICO N 001-2011-GR.CAJ-GSRJ CONTRATACION DEL: SERVICIO DE GESTION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIODE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITODE LA SUB REGION JAEN SAN IGNACIODEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

2 BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL1 CONCURSO PBLICO N (Indicar nmero de convocatoria) CONTRATACIN DEL SERVICIO DE. (Indicar objeto de la convocatoria)

1 Estas Bases se utilizarn para la contratacin de servicios en general o para la contratacin de servicios de consultora en general. Para tal efecto, se deber tener en cuenta las siguientes definiciones: Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones. Consultor: La persona natural o jurdica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboracin de estudiosyproyectos;enlainspeccindefbrica,peritajesdeequipos,bienesymaquinarias;eninvestigaciones, auditoras,asesoras,estudiosdeprefactibilidadydefactibilidadtcnica,econmicayfinanciera,estudiosbsicos, preliminaresydefinitivos,asesoramientoenlaejecucindeproyectosyenlaelaboracindetrminosdereferencia, especificaciones tcnicas y Bases de distintos procesos de seleccin, entre otros. 3 SECCIN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN (ESTA SECCIN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS) 4 CAPTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN 1.1CONVOCATORIA SeefectuardeconformidadconlosealadoenelArtculo51delReglamento,enla fecha sealada en el cronograma. 1.2BASE LEGAL Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N 1017 Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. DecretoSupremoN021-2009-EFModificacindelReglamentodelaLeyde Contrataciones del Estado. DecretoSupremoN140-2009-EFModificacindelReglamentodelaLeyde Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Lasreferidasnormasincluyen susrespectivasdisposiciones ampliatorias,modificatoriasy conexas, de ser el caso. Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 1.3REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un(01)dahbildespusdehaberquedadointegradaslasBases.Enelcasode propuestaspresentadasporunconsorcio,bastarqueseregistreuno(1)desus integrantes, de conformidad con el Artculo 53 del Reglamento. Lapersonanaturalopersonajurdicaquedeseeparticiparenelprocesodeseleccin deberacreditarestarconinscripcinvigenteenelRegistroNacionaldeProveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE: ParaparticipardeunprocesodeseleccinconvocadoporlasEntidadesdel Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registrocorrespondiente,anteelRegistroNacionaldeProveedores(RNP)que administraelOrganismoSupervisordelasContratacionesdelEstado(OSCE). Paraobtenermayorinformacin,podringresarsealasiguientedireccin electrnica: www.rnp.gob.pe. 5 Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres y apellidos (personanatural),DNI,raznsocial(personajurdica),nmerodeRUC,domiciliolegal, telfono. Deacuerdoconloestablecidoenelartculo52delReglamento,lapersonanaturalo jurdicaquedeseesernotificadaelectrnicamente,deberconsignarunadireccinde correoelectrnicoymantenerlaactiva,aefectode lasnotificacionesque,conforme alo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobrecualquiermedioquesehayautilizadoadicionalmente,siendoresponsabilidaddel participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a travs del SEACE. 1.4FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES LasconsultasalasBasessernpresentadasporunperiodomnimodecinco(05)das hbiles,contadosdesdeeldasiguientedelaconvocatoria,deconformidadconlo establecido en el artculo 55 del Reglamento. 1.5ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASES La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE y a los correos electrnicos de losparticipantesqueaslohubieransolicitado,deconformidadconloestablecidoenel Artculo55delReglamento,enlafechasealadaenelcronogramadelprocesode seleccin. El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas. LaabsolucindeconsultasqueseformulenalcontenidodelasBases,seconsiderarn como parte integrante de sta y del Contrato. MUY IMPORTANTE:No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.6FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES LasobservacionesalasBasessernpresentadasdentrodeloscinco(05)dashbiles siguientesdehaberfinalizadoeltrminoparalaabsolucindelasconsultas,de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento. 1.7ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES El Comit Especialnotificar la absolucin de las observacionesa travs del SEACE y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artculo 57 del Reglamento, en la fecha sealada en elcronograma del proceso de seleccin. Elplazoparalaabsolucinnopodrexcederdeloscinco(5)dashbilesdesdeel vencimiento del plazo para recibir observaciones. Laabsolucindelas observaciones seconsiderarcomoparteintegrantedelas Basesy del Contrato. MUY IMPORTANTE:NoseabsolvernobservacionesalasBasesquesepresenten extemporneamenteoqueseanformuladasporquienesnosehanregistrado como participantes. 6 1.8ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE2 ElplazoparasolicitarlaelevacindeobservacionesalOSCEesdetres(3)dashbiles, computadosdesdeeldasiguientedelanotificacindelpliegoabsolutorioatravsdel SEACE.Dichaopcinnosloseoriginarcuandolasobservacionesformuladasnosean acogidasporelComitEspecial,sino,adems,cuandoelobservanteconsiderequeel acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por elartculo26de laLey,cualquierotradisposicindelanormativa sobrecontrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. Igualmente,cualquierotroparticipantequesehubiereregistradocomotalantesdel vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. ElComitEspecial,cuandocorresponda,deberincluirenelpliegodeabsolucinde observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisin de actuados alOSCE,debiendobajoresponsabilidadremitirlasBasesylosactuadosdelprocesode seleccin a ms tardar al da siguiente de solicitada la elevacin por el participante. NOTA 1 PARA EL COMIT ESPECIAL: Sielvalorreferencialesmenora300UITsereemplazarlosprrafos anteriores por lo siguiente: ELEVACIN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD ElplazoparasolicitarlaelevacindeobservacionesalTitulardelaEntidades de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE. Dicha opcin no slo se originar cuando lasobservacionesformuladasnoseanacogidasporelComitEspecial,sino, adems,cuandoelobservanteconsiderequeelacogimientodeclaradoporel ComitEspecialcontinasiendocontrarioalo dispuestoporelartculo26de laLey,cualquierotradisposicindelanormativasobrecontratacionesdel Estadouotrasnormascomplementariasoconexasquetenganrelacinconel proceso de seleccin. Igualmente,cualquierotroparticipantequesehubiereregistradocomotal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observacionesformuladasporlosobservantes,considerequeladecisin adoptadaporelComitEspecialescontrariaalodispuestoporelartculo26 delaLey,cualquierotradisposicindelanormativasobrecontratacionesdel Estadouotrasnormascomplementariasoconexasquetenganrelacinconel proceso de seleccin. ElplazoquetieneelTitulardelaEntidadparaemitirynotificarel PronunciamientoatravsdelSEACEsernomayordeocho(8)dashbiles. Este plazo es improrrogable y ser contado desde la presentacin de la solicitud de elevacin de las Bases. LacompetenciadelTitulardelaEntidadparaemitirelPronunciamientoes indelegable.

2 Este procedimiento deber agregarse slo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT.7 1.9INTEGRACIN DE LAS BASES ElComitEspecialintegrarlasBasescomoreglasdefinitivasdelpresenteprocesode seleccin,unavezabsueltastodaslasconsultasy/uobservacionesosistasnosehan presentado,nopudiendosercuestionadasenningunaotravanimodificadaspor autoridadadministrativaalguna,bajoresponsabilidaddelTitulardelaEntidad.Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. LasBasesIntegradas,deserelcaso,deberncontenerloscambiosproducidoscomo consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el ComitEspecial,y/odelodispuestoenelPronunciamientoemitidoporelTitulardela Entidad o del OSCE, segn corresponda. Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artculos 59 y 60 del Reglamento. De conformidad con el Artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 1.10FORMA DE PRESENTACIN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS Todoslosdocumentosquecontenganinformacinreferidaalosrequisitosparala admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en sudefecto,acompaadosdetraduccinefectuadaportraductorpblicojuramentado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogososimilares,quepodrserpresentadaenelidiomaoriginal.Elpostorser responsabledelaexactitudyveracidaddedichosdocumentos.Laomisindela presentacin del documento o su traduccin no es subsanable. Laspropuestassepresentarnendos(2)sobrescerrados,deloscualeselprimero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica. Silaspropuestassepresentenenhojassimplesseredactarnpormediosmecnicoso electrnicos,llevarnelselloylarbricadelpostorysernfoliadascorrelativamente empezando por el nmero uno. Asimismo,cuandolaspropuestastenganqueserpresentadastotaloparcialmente medianteformulariosoformatos,stospodrnserllenadosporcualquiermedio, incluyendoelmanual,debiendollevarelselloylarbricadelpostorosurepresentante legal o mandatario designado para dicho fin. Laspersonasnaturalespodrnconcurrirpersonalmenteoatravsdesuapoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N01).Laspersonasjurdicasloharnpormediodesurepresentantelegalacreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de suapoderadoacreditadoconcartapoder simplesuscritaporelrepresentantelegal,a la queseadjuntareldocumentoregistralvigentequeconsigneladesignacindel representante legal (Formato N 01). 1.11 PRESENTACIN DE PROPUESTAS La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el calendario del proceso. El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas.8 Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido.Sialgnparticipanteesomitido,podracreditarseconlapresentacindela constancia de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio. NOTA 2 PARA EL COMIT ESPECIAL:En caso de convocarse segn relacin de tems, deber incluirse lo siguiente: Losintegrantesdeunconsorcionopodrnpresentarpropuestasindividuales niconformarmsdeunconsorcioenunmismotem,loquenoimpideque puedanpresentarseindividualmenteoconformandootroconsorcioentems distintos3. Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor.

El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitadosporlasBases,la LeyyelReglamento.Denoseras,devolver lapropuesta, tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto. Depresentarsesituacionesdesubsanacindelapropuestatcnica,seprocederde acuerdo al Artculo 68 del Reglamento. Despusdeabiertocadasobrequecontienelapropuestatcnica,elNotario(oJuezde Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. Asuvez,silasBaseshanprevistoquelaevaluacinycalificacindelaspropuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y porlospostoresqueaslodeseen,conservndoloshastalafechaenqueelComit Especial,enactopblico,comuniqueverbalmentealospostoreselresultadodela evaluacin de las propuestas tcnicas. Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez dePaz),portodossusmiembros,ascomoporlosveedoresylospostoresquelo deseen.4 1.12CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

3 Esta disposicin slo deber ser adicionada cuando se convoque el proceso de seleccin segn relacin de tems. 4 Debertenerseencuentaque,deconformidadconlodispuestoenelartculo64delReglamento,enlosactosde presentacin de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podr contar con la presencia de un representante del SistemaNacionaldeControl,quienparticiparcomoveedorydebersuscribirelactacorrespondiente.Asimismo,la inasistencia de dicho representante no viciar el proceso. 9 a) Laofertaeconmica,ennuevossoles5,incluidostodoslostributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre elcostodelservicioacontratar;exceptoladeaquellospostoresquegocende exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern serexpresadoscondosdecimales.Lospreciosunitariospodrnserexpresadoscon ms de dos decimales. b)Garanta de seriedad de oferta6 NOTA 3 PARA EL COMIT ESPECIAL: Encasodeconvocarsesegnrelacindetems,deberincluirselosiguiente: Tratndosedeunprocesosegnrelacindetems,cuandolospostoresse presentenamsdeuntem,debernpresentarsuspropuestas econmicasen forma independiente7. 1.13EVALUACIN DE PROPUESTAS

Laevaluacindepropuestasserealizarendos(02)etapas:Laevaluacintcnicayla evaluacin econmica. Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Tcnica: 100 puntos Propuesta Econmica: 100 puntos 1.13.1Evaluacin Tcnica Se verificar que la propuesta tcnica contenga los documentos de presentacin obligatoria y cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas. Sloaaquellaspropuestasadmitidas,elComitEspeciallesaplicarlosfactoresde evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de ochenta (80) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica. 1.13.2Evaluacin Econmica Si la propuesta econmica excede el valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

5 En cada caso concreto deber consignarse la moneda que resulte aplicable. 6 Encasodeconvocarseaunprocesodeseleccinsegnrelacindetemscuandoelvalorreferencialdeltem correspondaaunaAdjudicacindeMenorCuanta,bastarqueelpostorpresenteensupropuestatcnicauna declaracin jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcin del contrato. 7 Luego de efectuada la evaluacin tcnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluacin econmica nicamente en algunos de los tems a los que se present, por lo que,de acuerdo conelartculo71delReglamento,corresponderadevolverlaspropuestaseconmicassinabrir,loquenoresultara posible si la totalidad de las propuestas econmicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto. 10 Laevaluacineconmicaconsistirenasignarelpuntajemximoestablecidoala propuestaeconmicademenormonto.Alrestodepropuestasselesasignarpuntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i=Propuesta Pi=Puntaje de la propuestaeconmica i Oi=Propuesta Econmica i Om=Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo PMPE=Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica NOTA 4 PARA EL COMIT ESPECIAL: Encasodeconvocarsebajoelsistemadepreciosunitarios,tarifaso porcentajes,deberincluirselasiguientedisposicin:ElComitEspecial deberverificarlasoperacionesaritmticasdelapropuestaqueobtuvoel mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignarelmontocorrectoyasignarleellugarquelecorresponda.Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva. NOTA 5 PARA EL COMIT ESPECIAL: Slocuandosehayaprevisto(segnelcasoconcreto)aceptarpropuestas econmicasqueincluyanpropuestasdefinanciamientodeberincluirselo siguiente: Lapropuestaeconmicaseevaluarutilizandoelmtododelvalor presentenetodelflujofinancieroquecomprendaloscostosfinancierosyel repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, talescomolatasadeinters,comisiones,segurosyotros,ascomola contrapartidadelaEntidadsifuereelcaso,conformealasdisposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento. 1.14 ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin y el puntaje tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de los postores. Laevaluacindelaspropuestaseconmicasserealizardeconformidadconel procedimiento establecido en las presentes Bases. Ladeterminacindelpuntajetotalsehardeconformidadconelartculo71del Reglamento. El Presidente del Comit Especial anunciar la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a travs del cuadro comparativo. Enelsupuestoquedos(02)omspropuestasempatasen,elotorgamientode la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el Artculo 73 del Reglamento. Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez dePaz),portodoslosmiembrosdelComitEspecialyporlospostoresquedeseen hacerlo. 11 El otorgamiento de la Buena Pro, se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento delabuenaproyelcuadrocomparativo,detallandolosresultadosencadafactorde evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE. 1.15CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento.

ElconsentimientodelaBuenaProsepublicarenelSEACEaldasiguientedehaber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 1.16CONSTANCIADENOESTARINHABILITADOPARACONTRATARCONEL ESTADO De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, elpostorganadordelaBuenaProdebesolicitaranteelOSCElaexpedicindela constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo indicado. CAPTULO II SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN 2.1Recurso de apelacin A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato. Elrecursodeapelacinsepresentaanteyesresueltoporel TribunaldeContrataciones del Estado8. En los procesos de seleccin segn relacin de tems, el valor referencial total del proceso determinar ante quin se presentar el recurso de apelacin. NOTA 6 PARA EL COMIT ESPECIAL: Enaquellosprocesosdeseleccincuyovalorreferencialnosuperelas seiscientasUnidadesImpositivasTributarias(600UIT),sereemplazarel prrafo precedente por lo siguiente: ElrecursodeapelacinsepresentarantelaEntidadqueconvocelproceso deseleccinqueseimpugna,yserconocidoyresueltoporelTitulardela Entidad.

8 Estadisposicinsloseconsignarsielvalorreferencialdelprocesodeseleccinesigualosuperioraseiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT). 12 Con independencia del valor referencial del proceso de seleccin, los actos emitidos por el TitulardelaEntidadquedeclarenlanulidaddeoficioocancelenelproceso,podrn impugnarse ante el Tribunal. ElTribunalsercompetenteparaconoceryresolverlascontroversiasquesurjanenlos procesosdeseleccindelascontratacionesqueseencuentrenbajolosalcancesde tratadosoacuerdosinternacionalesdondeseasumancompromisosenmateriade contratacin pblica. 2.2Plazos de interposicin del recurso de apelacin LaapelacincontraelotorgamientodelaBuenaProocontralosactosdictadoscon anterioridadaelladebeinterponersedentrodelosocho(8)dashbilessiguientesde haberse otorgado la Buena Pro. Laapelacincontralosactosdistintosalosindicadosenelprrafoanteriordebe interponersedentrodelosocho(8)dashbilessiguientesdehabersetomado conocimiento del acto que se desea impugnar. CAPTULO III SUSCRIPCIN DEL CONTRATO 3.1DE LOS CONTRATOS Unavezquequedeconsentido oadministrativamentefirmeelotorgamientodelaBuena Pro,laEntidaddeber,dentrodelplazodedos(2)dashbilessiguientesal consentimientode la BuenaPro,citaralpostorganadorotorgndoleelplazoestablecido en las Bases, el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con todaladocumentacinrequerida.Enelsupuestoqueelpostorganadornosepresente dentro del plazo otorgado, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en elartculo 148 del Reglamento. NOTA 7 PARA EL COMIT ESPECIAL: LasEntidadespodrncitaralganadordelabuenaproatravsdelSEACE9.En casoquelaEntidadopteporestaformadenotificacindeberconsignarseel siguiente prrafo10: Lacitacinalpostorganadordela buenapro paralasuscripcindelcontrato senotificardemaneraelectrnicaatravsdelSEACE.Esresponsabilidaddel postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE. ElcontratosersuscritoporlaEntidad,atravsdelfuncionariocompetenteo debidamenteautorizado,yporelganadordelaBuenaPro,yaseadirectamenteopor medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artculo 139 del Reglamento.

9La inclusin de esta disposicin estar sujeta a su implementacin en el SEACE. 10 En caso que la Entidad no consigne dicha opcin en las Bases, la notificacin deber realizarse a travs de los medios tradicionales. 13 Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantadefielcumplimientoyporelmontodiferencialdepropuesta,deserelcaso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la ltima prestacin del servicio, salvo casos de excepcin; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. 3.2VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desdeeldasiguientedelasuscripcindeldocumentoquelocontieneo,ensucaso, desdelarecepcindelaordendeservicio.Dichavigenciarigehastaqueelfuncionario competente d la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista y se efecte el pago correspondiente. 3.3REQUISITOS DE LAS GARANTAS Lasgarantasquedebepresentarelcontratistadebernserincondicionales,solidarias, irrevocablesyderealizacinautomticaalslorequerimientodela Entidad,emitidapor unaempresaautorizadaysujetaalmbitodesupervisindelaSuperintendenciade Banca,SegurosyAdministradorasPrivadasdeFondosdePensionesoqueestn consideradasenlalistaactualizadadebancosextranjerosdeprimeracategoraque peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. 3.4DE LAS GARANTAS 3.4.1GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores debern presentar la garanta de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, segn el monto establecido en las presentes Bases. ElpostorqueresulteganadordelaBuenaProyelqueocupelsegundolugarestn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato. Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolver las garantas presentadas por los postoresquenoresultaronganadoresdelaBuenaPro,conexcepcindelqueocupel segundolugarydeaquellosquedecidanmantenerlasvigenteshastalasuscripcindel contrato. Elplazodevigenciadelagarantadeseriedaddeofertanopodrsermenorados(2) mesescomputadosapartirdeldasiguientedelapresentacindelaspropuestas.Esta garanta puede ser renovada. 3.4.2GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganadordelaBuenaPropresentelagarantadefielcumplimientoydeserelcaso,la garanta por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin. 14 NOTA 8 PARA EL COMIT ESPECIAL:Alamparodelodispuestoenel Artculo155delReglamento,enloscasosde prestacin de servicios de ejecucin peridica, deber consignarse lo siguiente: Alternativamente,lasmicroypequeasempresaspodrnoptarque,como garantadefielcumplimiento,laEntidadretengaeldiezporciento(10%)del montodelcontratooriginal,conformealoestablecidoenelartculo39dela Ley.Paraestosefectos,laretencindedichomontoseefectuardurantela primeramitaddelnmerototaldepagosarealizarse,deformaprorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo. 3.4.3GARANTA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA Cuandolapropuestaeconmicafueseinferioralvalorreferencialenmsdeldiezpor ciento (10%) de ste, para la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar unagarantaadicionalporunmontoequivalentealveinticincoporciento(25%)dela diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica. Dicha garanta deber tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista. 3.4.4GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS Encasoelcontratoconllevealaejecucindeprestacionesaccesorias,talescomo mantenimiento,reparacinoactividadesafines,seotorgarunagarantaadicionalpor este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso. 3.5EJECUCIN DE GARANTAS Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento. 3.6DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la atencin del servicio requerido y lascausalesparalaresolucindelcontrato,sernaplicadasdeconformidadconlos Artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente. Deacuerdoconlosartculos48delaLeyy166delReglamento,enlasBasesoel contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de laconvocatoria,hastaporunmontomximoequivalenteal10%delmontodelcontrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora. 3.7ADELANTOS NOTA 9 PARA EL COMIT ESPECIAL: Deber incluirse las disposiciones de este numeral slo en el caso que la Entidad haya previsto la entrega de adelantos: Sepodrestableceradelantosdirectosalcontratista,losqueenningncaso excedernenconjuntodeltreintaporciento(30%)delmontodelcontrato original. 15 La entrega de adelantos se har en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prrroga del plazo de ejecucin de la prestacin por el nmerodedasequivalentea lademora,siemprequestaafecterealmente el plazo indicado. 3.8PAGOS LaEntidaddeberrealizartodoslospagosafavordelcontratistaporconceptodelosserviciosobjetodelcontrato.Dichospagosseefectuarndespusdeejecutadala respectiva prestacin; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicin para la realizacin del servicio. LaEntidadpodrrealizarpagosperidicosalcontratistaporelvalordelosservicios contratadosencumplimientodelobjetodelcontrato,siemprequeestnfijadosenlas Bases y que el contratista los solicite presentando la documentacin que justifique el pago y acredite la existencia de la prestacin de los servicios. Las Bases podrn especificar otras formasdeacreditacindelaobligacin.Losmontosentregadostendrnelcarcterde pagos a cuenta. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. Plazos para los pagos LaEntidaddeberpagarlascontraprestacionespactadasafavordelcontratistaenla oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de darlaconformidaddelaprestacindelosservicios,deberhacerloenunplazoqueno exceder de los diez (10) das calendario de ser stos recibidos. En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse. 3.9DISPOSICIONES FINALES Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

16 SECCIN ESPECFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN (En esta seccin la Entidad deber completar la informacin exigida, de acuerdo a las instrucciones indicadas) 17 CAPTULO I GENERALIDADES 1.1ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - GERENCIA SUBREGIONAL JAEN RUC N: 20368807916 1.2DOMICILIO LEGAL Calle Tahuantinsuyo N 765 - Jan. 1.3OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin del servicio de GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E EL AMBITO DE LA SUB REGION JAEN SAN IGNACIO. 1.4VALOR REFERENCIAL11 ElvalorreferencialtotalasciendeaCIENTOCINCUENTAYCINCOMILLONES CUATROCIENTOSSESENTAYOCHOMILTRESCIENTOSVEINTISISCON94/100DE NUEVOSSOLES(S/.155468,326.94)incluidolosimpuestosdeLeyycualquierotro conceptoquepudieraincidirenelcostototaldelservicio.Elvalorreferencialhasido calculado al mes de Junio 2011. NOTA 1 PARA EL COMIT ESPECIAL: Encasodeprocesosde seleccinqueconvoquenEntidadesenzonasquese encuentrandentrodelmbitodeaplicacindelaLeyN27037,Leyde PromocindelaInversinenlaAmazona,debertomarseencuentala regulacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento. Deconformidadcon losealado enel numeral 1delacitadaDisposicin,el valorreferencialdelprocesoesnicoydeberincluirtodoslosconceptos queincidansobreelcostodelobjetodecontratacin,incluidoelImpuesto General a las Ventas, determinado sobre la base del estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado por la Entidad. Laspropuestaseconmicasnopuedenexcederelmontoconsignadoenlas bases como valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley. No existe un lmite mnimo como tope para efectuar dichas propuestas. 1.5EXPEDIENTE DE CONTRATACIN El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin de Gerencia N 90 -2011-GR.CAJ-GSRJ en fecha 17 de Agosto del 2011. 1.6FUENTE DE FINANCIAMIENTO12 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS MINERAS Y RECURSOS ORDINARIOS.

11ElmontodelvalorreferencialindicadoenestaseccindelasBasesnodebediferirdelmontodelvalorreferencial consignado en la ficha del proceso enel SEACE.No obstante, deexistir contradiccinentre estos montos, primarel monto del valor referencial indicadoen lasBases aprobadas, sin perjuicio de las acciones queel Titular de la Entidad ejecute en virtud al artculo 58 de la Ley, de ser necesario. 12La fuentede financiamientodebe correspondera aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccin. 18 1.7SISTEMA DE CONTRATACION ElpresenteprocesoserigeporelsistemadePRECIOSUNITARIOSdeacuerdoconlo establecido en el expediente de contratacin respectivo. 1.8ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El servicio a contratar est definido en los Trminos de Referencia que forman parte de la presente Seccin en el Captulo III. 1.9PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO Losserviciosmateriadelapresenteconvocatoriaseprestarnenelplazodecuatro(04) aos.Dichoplazoconstituyeunrequerimientotcnicomnimoquedebecoincidirconlo establecido en el expediente de contratacin. 1.10BASE LEGAL Ley N29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica Ley 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Republica Cdigo Civil, en forma supletoria. RD N 051-2007-MTC Especificaciones Generales para la Conservacin de CarreterasNormativa en materia de Contraccin Publica. Lasreferidasnormasincluyensusrespectivasdisposicionesampliatorias,modificatoriasy conexas, de ser el caso. CAPTULO II DEL PROCESO DE SELECCIN 2.1CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN13

Convocatoria.: 19 de Agosto 2011Registro de Participantes: Del 22 de Agosto al 15 de Febrero 201114 Formulacin de Consultas.: Del 22 al 26 de Agosto 2011. Absolucin de Consultas.: 1 de Septiembre 2011 Formulacin de Observaciones a las Bases..: Del 02 al 08 Septiembre 2011. Absolucin de Observaciones a las Bases.:14 de Noviembre 2011 Integracin de las Bases...: 10 de Febrero 201215 Presentacin de Propuestas.......: 22 de Febrero 201216 El acto pblico se realizar en el Saln de Actos de la Gerencia Sub Regional Jan sito en Calle Tahuantinsuyo N 765 Jan a las 8:30 p.m. (Hora exacta) Calificacin y Evaluacin de Propuestas: Del 23 al 24 Febrero 2012. 17 Otorgamiento de la Buena Pro:27 de Febrero 201218 El acto pblico se realizar en el Saln de Actos de la Gerencia Sub Regional Jan sito en Calle Tahuantinsuyo N 765 Jan a las 16:30 a.m. (Hora exacta).

13La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma de lafichadelprocesoenelSEACE.Noobstante,deexistircontradiccinenestainformacin,primarelcronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE. 14 Modificacin efectuada en funcin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 15 Modificacin efectuada en funcin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 16 Modificacin efectuada en funcin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 17 Modificacin efectuada en funcin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 18 Modificacin efectuada en funcin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 19 2.2REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES. ElregistrodelosparticipantesserealizarenOficinadeLogsticadelaGerenciaSub RegionalJanconelencargadodeSEACE,sitoenCalleTahuantinsuyo765Jan,enlas fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 12:30 horas y de 14:30 hasta 16:30horas,previopagodelasumaS/.20.00(Veintecon00/100NuevosSoles)por derecho de participacin. En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases as como el da y hora de dicha recepcin. 2.3FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Lasconsultasyobservacionessepresentarnporescrito,debidamentefundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Calle Tahuantinsuyo 765 - Jan, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 9:30 horasa16.30horas,debiendoestardirigidosalPresidentedelComitEspecialdel CONCURSOPBLICON01-2011GR.CAJ-GSRJ,adjuntandoadicionalmenteel documentoenformatoWordenmediomagntico(CD),pudiendoserremitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: [email protected] 2.4ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTASLaspropuestassepresentarnenactopblico,enelsalndeactosdelaGerenciaSub Regional Jan sito en Calle Tahuantinsuyo N 765 - Jan, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de Notario. Laspersonasnaturalespodrnconcurrirpersonalmenteoatravsdesuapoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara eldocumentoregistralvigentequeconsigneladesignacindelrepresentantelegal (Formato N 1). Laspropuestassepresentarnendos(2)sobrescerradosyestarndirigidasalComit EspecialdelCONCURSOPBLICON01-2011-GR-CAJ-GRSJ,conformealsiguiente detalle: SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado: SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado: Seores GERENCIA SUB REGIONAL JAEN DIRECCIN Att.: Comit Especial CONCURSO PBLICON 01-2011-GR.CAJ/GSRJ Objeto del proceso:Servicio de Gestin, Conservacin Y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Infraestructura Vial en el mbito de la Sub regin Jan san Ignacio SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Seores NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIN Att.: Comit Especial CONCURSO PBLICON 01-2011-GR.CAJ/GSRJ Objeto del proceso:Servicio de Gestin, Conservacin Y Mantenimiento por Niveles de Servicio de Infraestructura Vial en el mbito de la Sub regin Jan san Ignacio SOBRE N 02: PROPUESTA ECONMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 20 2.5CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA Se presentar en un original y dos (02) copias. El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguientedocumentacin: SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA (Se presentar en un original y dos (02) copias) El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos la siguientedocumentacin.La omisin del ndice no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria: Documentacin de presentacin obligatoria a)Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores., Registro de Servicios. b)Declaracin Jurada de datos del postor Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N 1) c)Declaracin Jurada y documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos, contenidos en el Captulo IIIde la presente Seccin (AnexoN2) y (Formato N2). d) 19Documentacinqueacreditedisponibilidaddelosequipos,pudiendosersta acreditadacondistintosdocumentosquesustentenlapropiedaddelosequipos,la posesin,compromisodecompra-venta,alquilerodeclaracinjuradaqueevidenciela disponibilidad de los equipos detallando la relacin y caractersticas de los equipos mnimos requeridos. Se seala que la Entidad verificar, antes de la suscripcin del contrato, dicha disponibilidad, para lo cual el ganador de la buena pro presentar al sexto da til posterior alanotificacinformalparalasuscripcindelcontrato,losdocumentosdelosequipos ofertadoscomoequipomnimoporelpostor,dondeseevidencienfehacientementesus caractersticas tcnicas como: potencia, nmero de serie, nmero de motor, potencia, ao de fabricacin, dicha documentacin ser contrastada mediante verificacin directa de los equiposaloctavodatilposterioralanotificacinformalparasuscripcindecontrato, luego de lo cual se le extender el acta de verificacin de disponibilidad de los equipos al ganadordelabuenapro,Actadeverificacinqueconstituirunodelosdocumentos obligatoriosquedeberpresentarelganadordelabuenaproparalasuscripcindel contrato.e)Declaracin Jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento. (Anexo N 3)Enelcasodeconsorcios,cadaintegrantedebepresentarestadeclaracinjurada,salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio. f)Promesadeconsorcio,deserelcaso,consignandolosintegrantes,elrepresentante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin.(Anexo N 4) La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

19 Modificacin efectuada en funcin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 21 Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar ennombreyrepresentacindelmismoentodoslosactosreferidosalprocesode seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades. g)Declaracin Jurada de Plazo de prestacin del servicio. (Anexo N 5) MUYIMPORTANTE:Laomisindealgunodelosdocumentosenunciadosacarrearla descalificacin de la propuesta. Documentacin de Presentacin Facultativa: h)Experiencia en la Actividad (Anexo 6) -Facultativo La cual se acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: Copia simple de los comprobantes de pago; o en su defecto,Copia simple del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminacin de la prestacin, acta derecepcin,certificadodeculminacinoliquidacin.Porcadaunodelos contratos Encasosepretendaacreditarlaexperienciaconlapresentacindecomprobantesde pago,deberdemostrasesucancelacindocumental yfehacientemente(Lacancelacin puedeacreditarseconvoucherdedepsito,estadodecuentabancariaoenelmismo documento). i)Experiencia del Personal Profesional propuesto (Anexo 8) Facultativo. Se acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: Certificados Constancias de trabajo Contratos de servicios con su respectiva conformidad. Nota: No se aceptaran anexos y formatos escaneados j)CertificadodeInscripcinoreinscripcinenelRegistrodelaMicroyPequea Empresa REMYPE de ser el caso Facultativo. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA (Solo original) El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria: a)Ofertaeconmicayeldetalledepreciosunitarioscuandoestesistemahayasido establecido en las Bases (Anexo 9, Formato 03 Formato 04).El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. Deacuerdoconelartculo63delReglamentolapropuestaeconmicasolose presentar en original b)Garanta de seriedad de oferta por un monto de: GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA ITEM 1 por un monto de 1560,000.00 (Un milln quinientos sesenta mil y 00/100 de Nuevos Soles). El postor que resulte ganador de la buena pro y el que qued en segundo lugar, estn obligadosamantenersuvigenciadelaGarantadeSeriedaddeOferta,hastala suscripcin del contrato 22 2.6Determinacin del Puntaje Total Unavezevaluadaslaspropuestastcnicayeconmicaseprocederadeterminarel puntaje total de las mismas. Elpuntajetotaldelapropuestaserelpromedioponderadodeambasevaluaciones, obtenido de la siguiente frmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i c1= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.70 c2= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.30 2.7REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Adicionalmente, conforme al artculo 141 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, se debern presentar, los siguientes documentos20: a)Copia de DNI del Representante Legal; b)Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; c)Copiadelaconstitucindelaempresaysusmodificatoriasdebidamente actualizado; d)Copia del RUC de la empresa; e)Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder. f)EnloscasosquecorrespondaelCertificadodehabilidaddelpersonalpropuesto: Ingeniero JefedeConservacinVial,IngenierosResidentesdeConservacinVial. Los mismos que debern alcanzarse antes del inicio efectivo del servicio. g)Acta de verificacin de que el ganador de la buena pro cuenta efectivamente con los equipos mnimo requeridos antes de la suscripcin del contrato, conforme a lo absuelto en la OBSERVACION N 3 del participante ARAMSA. La Entidad efectuar dicha verificacin el octavo da til posterior a la recepcin formal de la notificacin para suscripcin. h)Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. i)Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. Asimismo,elpostorganadordelabuenaprodeberpresentarcartafianzasolidaria, irrevocable,incondicional,derealizacinautomticaysinbeneficiodeexcusinalslo requerimiento,afavordeGOBIERNOREGIONALCAJAMARCA-GERENCIASUBREGIONAL JAEN,porlosconceptos,importesyvigenciassiguientes,aefectosdegarantizarlo siguiente: Defielcumplimientodelcontrato:cartafianzaequivalentealdiezporciento(10%)del montototaldelcontrato,ytieneunavigenciahastalaconformidaddelarecepcindela prestacin. El presente proceso tiene por finalidad contratar servicios de ejecucin peridica y conforme alodispuestoenelArtculo155delReglamentodela LeydeContratacionesdel Estado, consignamoslosiguiente:Alternativamente, lasmicroypequeasempresaspodrnoptar que,comogarantadefielcumplimiento,laEntidadretengaeldiezporciento(10%)del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artculo 39 de la Ley.

20 Cada Entidad deber definir si solo requerir de la presentacin de estos documentos o adicionar algn otro. 23 Paraestecaso,laretencindedichomontoseefectuardurantelaprimeramitaddel nmerototaldepagosarealizarse,deformaprorrateada,concargoaserdevueltoala finalizacin del mismo. Adicional por el monto diferencial: S/., de ser el caso, ., a travs decartafianzaconunavigenciahastaelcumplimientototaldelasobligaciones garantizadas. 2.8PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la suscripcin del contrato en el plazo de 10 das hbiles contados a partir de la recepcin formal de la notificacin para suscripcin del contrato. La citada documentacin deber ser presentada en Oficina de Logstica y Patrimonio de la Gerencia Sub Regional Jan, sitoenlaCalleTahuantinsuyo765Janenelhorariode08:00a 13:00horasyde 14:30 hasta 17:30 horas 2.9 ADELANTOS No se han considerado ADELANTOS en la etapa inicial(FASE PREOPERATIVA) del Contrato, parala FaseOperativasisehaconsideradoel otorgamientodeADELANTOShastaporun 30% del monto contractual, para ello el Contratista deber solicitarlos dentro de los quince (15)dastilesposterioresalaaprobacindelPlandeConservacinVialadjuntandola correspondiente FIANZA la cual deber estar emitida acorde con lo estipulado en los Art 39 de la Ley y Art 155 y 162 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.10PLAZO PARA EL PAGO LaEntidad secomprometeaefectuarelpagoalcontratistaenunplazomximodecinco (05) das calendarios despus de otorgada la conformidad de recepcin de la prestacin. 2.11FORMA DE PAGO Deacuerdoconelartculo176delReglamento,paraefectosdelpagodelas contraprestacionesejecutadasporelcontratista,laEntidaddebercontarconla siguiente documentacin: -Recepcin y conformidad de la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia Sub Regional Jan. -InformedelSUPERVISORdelCONTRATOemitiendolaconformidaddelaprestacin efectuada. -Factura 2.12REAJUSTE DE LOS PAGOS Paraefectosdepago,todaslaspartidasindicadasenelcuadroanteriorsernreajustadas mediante el ndice de precios al consumidor mediante la siguiente Formula de Reajuste: MonomioIncidenciandiceDescripcin K =0.189 EIP24.86839Precios al Consumidor 75.13249Equipo Importado 0.084 MO100.0047Mano de Obra 0.041 EN100.0048Equipo Nacional 0.686 ASF100.0013Asfalto 24 CAPTULO III TRMINOS DE REFERENCIA TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE GESTION,CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITO DELA SUB REGION JAEN SAN IGNACIODEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 1.DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO Gerencia Sub Regional Jan San Ignacio del Gobierno Regional de Cajamarca. 2.OBJETIVOS ElGobiernoRegionaldeCajamarca,enelmarcodelodispuestoporlaResolucinEjecutiva Regional N273-2011-GR-CAJ/P que apruebalas Polticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca para el periodo 2011 2014, especficamente en lo indicado en los acpites: a)PolticaB8MejoramientodelaConectividadyArticulacinVialRegionalylas Telecomunicaciones b)Estrategia B8.51 Conservar de modo prioritario y efectivo la infraestructura vial regional Acpites a su vezconcordantes con lo dispuesto la ResolucinMinisterial N 817-2006-MTC/09que aprueba la Poltica Nacional del Sector Transportes, ha tomado la decisin de Tercerizar laConservacindelaRedVialexistenteenlaReginCajamarcaatravsdeContratosde Conservacin Vial por Niveles de Servicio. Los contratos de Conservacin vial por niveles deservicio tienen como objetivo general alcanzar un adecuado nivel de transitabilidad de la vas a travs de la ejecucin permanente de actividades demantenimientoperidico,mantenimientorutinario,reparacionesmenores,relevamientode informacinyatencindeemergenciasviales,mediantelacontratacindeserviciosde conservacin vial por niveles de servicio con plazosque oscilan entre dos (02) a cinco (05) aos. LasexpresionesquesedefinenenestosTrminosdeReferencia, tendrnelsentidoqueseles atribuye en el mismo, por lo tanto, cada vez que se utilicen en los Trminos de Referencia o en los dems documentos de las Bases y del Contrato, son aplicables al texto de los mismos. GLOSARIO DE TERMINOS

Administrador de Contrato: Funcionario de la Gerencia Sub Regional Jan San Ignaciodel GobiernoRegionaldeCajamarcadesignadopararealizarlaboresdecoordinacin,controly fiscalizacin del Contrato de Conservacin Vial por Niveles de Servicio. Ahuellamientos: Son hundimientos que se presentan en la franja o huella por donde circulan las ruedas de los vehculos.Seocasionanpor lasdeformaciones permanentesqueproducen enlaestructuradelpavimentolasrepeticionesdelascargasvehiculares.Lamedicindela profundidad mxima de ahuellamiento se realiza con una regla de 3,0 m de longitud, colocada perpendicularmentealejedelavayseexpresaenmilmetros(mm),opormediodeotros equipos como el transverso perfilgrafo o el equipo de medicin lser. Bacheo: depresin que se forma en la superficie de rodadura, producto del desgaste originado por el trnsito vehicular y la desintegracin localizada. 25 CalendariodeEjecucin:Eseldocumentoenelqueconstalaprogramacinmensual valorizadadelaejecucindelaspartidasaejecutarduranteeldesarrollodelServiciodeConservacin Vial por Niveles de Servicio. Calendario de Trabajo: Secuencia cronolgica de las diferentes etapas, actividades y frentes de trabajo en los que el Contratista Conservador,organiza y desarrolla el Plan de Conservacin Vial. Casofortuito:Sucesoacaecidosinintervencindelavoluntadhumanayqueharesultado imprevisible ConservacinVial:Conjuntodeactividadesqueserealizan,deformacontinuaysostenida, peridica o permanente, para mantener en buen estado las condiciones fsicas de los diferentes elementosqueconstituyenlavaydeestamaneragarantizarqueeltransporteterrestresea cmodo,seguroyeconmico.Comprendelaconservacinvialrutinarialagestinsocio ambiental, la prevencin y atencin de emergencias y la atencin al usuario. Cuaderno de Ocurrencias: documento que, debidamente foliado, se abre al inicio del servicio y en el que elSupervisor y el residente del servicio anotan las ocurrencias, rdenes, consultas y las respuestas a las consultas. DerechodeVa:EslafajadeterritoriodedominiopblicodelEstadooenprocesode adquisicin por parte de ste, dentro del cual se encuentra la carretera, sus accesos o servicios complementarios,talescomoobrasdearte,drenaje,murosdecontencin,sealizacin, veredas,puentes;losserviciosyzonasdeseguridadylasprevisionesparafuturasobrasde ensanche y mejoramiento. ElementosViales:Eselconjuntodecomponentesfsicosdelava:superficiederodadura, bermas y/o franjas laterales, puentes, tneles, obras de arte y drenaje, sealizacin, elementos de seguridad vial, entorno, medio ambiente y otros. Estudio de Impacto Ambiental-EIA: Es una herramienta tcnica y legal que se realiza con el fin deidentificaryevaluarlasconsecuenciasoalteracionesambientalesquesepuedengenerar conlaejecucindelserviciodeconservacinvial,sobreelmediofsico,biolgico, socioeconmico y cultural, y que establece as mismo, las acciones de prevencin y mitigacin orientadas a preservar las condiciones del medio. Fisuras y grietas: Son hendiduras o rajaduras que se manifiestan en la superficie de rodadura y,seocasionanpordiversascausascomolafatigadelpavimentodebidoalarepeticinde cargas, a las condiciones climticas y a las caractersticas de los materiales que constituyen el pavimento. La cuantificacin se realiza midiendo la longitud de la fisura o grieta multiplicndola por un ancho deinfluencia equivalente a 2.5 cm a cada lado, determinando as el porcentaje de rea fisurada del total a evaluar. Fuerza Mayor: Circunstancia que imposibilita el cumplimiento de una obligacin, independiente delavoluntaddelapersona,noprevisibleoque,sindolo,noesevitable(intervencinde carreteras por concesin a largo plazo u otra intervencin similar). GestindeConservacinVial:Comprendelarealizacindeunconjuntodeactividades integradastalescomoladefinicindepolticas,laplanificacin,laorganizacin,el financiamiento,laejecucin,elcontrolylaoperacin,paralograrunaconservacinvialque asegure la economa, la fluidez, la seguridad y la comodidad de los usuarios viales. InformeMensual:EseldocumentoqueelaborarelContratistamensualmente,medianteel cual dejar constancia de las actividades y trabajos ejecutados. 26 MantenimientoRutinario:Conjuntodeactividadesqueserealizanenlasvasconcarcter permanenteparaconservarsusnivelesdeservicio.Estasactividadespuedensermanualesomecnicasyestnreferidasprincipalmentealaboresdelimpieza,bacheo,perfilado,roce, eliminacindederrumbesdepequeamagnitud;ascomolimpiezaoreparacindejuntasde dilatacin,elementosdeapoyo,pinturaydrenajeenlasuperestructuraysubestructuradelos puentes. Mantenimiento Peridico: Conjunto de actividades programables cadacierto periodo, que se realizan en las vas para conservar sus niveles de servicio. Estasactividadespuedensermanualesomecnicasyestnreferidasprincipalmentea:i) reposicindecapasderodadura,colocacindecapasnivelantesysello,ii)reparacino reconstruccin puntual de capas inferiores del pavimento, iii) reparacin o reconstruccin puntual de tneles, muros, obras de drenaje, elementos de seguridad vial y sealizacin, iv) reparacin o reconstruccin puntual de la plataforma de carretera y v) reparacin o reconstruccin puntual de los componentes de los puentes tanto de la superestructura como de la subestructura. Niveles de Servicio: Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una va, y quenormalmenteseutilizancomolmitesadmisibleshastaloscualespuedeevolucionarsu condicin superficial, funcional, estructural, y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vayvarandeacuerdoafactorestcnicosyeconmicosdentrodeunesquemageneralde satisfaccindelusuario(comodidad,oportunidad,seguridadyeconoma)yrentabilidaddelos recursos disponibles. PatrimonioVial:Valoreconmicodelainfraestructuravialdelpas,delcualseesperan beneficios para generaciones presentes y futuras. PlandeManejoSocioambiental:ConstituyeelaspectoprincipaldelEIAycontieneun conjuntoestructuradodemedidasdestinadasaevitar,mitigar,restaurarocompensarlos impactosambientalesnegativosprevisiblesidentificados,conocasindelaconservacinvial. Lasmedidastcnicasdemitigacindeimpactosqueseproponen,estnconceptualy legalmente apoyadas en los instrumentos tcnicos y normativos nacionales para la actividad, as comoapotenciarlosimpactospositivos,reduciroeliminarlosnegativosycompensarlas prdidas que se podran ocasionar por el desarrollo de los servicios de conservacin. ProgramadeConservacinVial:DocumentoelaboradoenlaEtapaPREOperativaporel ContratistaConservador,quecontienelasactividadesquerealizarelcontratistadurantela duracindelservicio,asimismoincluyeelplandeconservacinvial,elplandemanejosocio ambiental, el inventario vial de la situacin inicial y el plan de calidad. En el presente programa el contratista podr presentar una propuesta alterna a la planteada en los trminosde referencia, la cualdeber cumplir o mejorar los niveles deservicio exigidos en los presentes trminos. ObrasComplementarias:SonaquellasObrasquelaEntidad,decomnacuerdoconel Contratista, o que el Contratista con el concepto favorable del Supervisor y la aprobacin de la Entidad, consideran indispensables para el cumplimiento del objeto del servicio de conservacin vial, y que no se encuentran contempladas en el compromiso contractual. Puesta a Punto: Trabajos que debe ejecutar el contratista con la finalidad de llevar a la va a los estndares que le sern exigidos durante la duracin del servicio. Elcontratistadeberrealizartrabajosdeingenieraparalapuestaapuntodelacarretera, precisandoqueestostrabajosseejecutansobrelaplataformaexistente,sinmodificarla geometra existente de la va ni ensanches de la seccin transversal.

27 PuntoCrtico:Sectoresdelacarreteraqueporrazonesdefallasconstructivas,geolgicas, geotcnicas,problemas hidrolgicos o que por la geografa de la zona, no se pueda cumplir con lo requerido por la Entidad. Estos sectores sern evaluados conjuntamente con el contratista de maneraindependienteysedefinirelniveldeservicioqueserexigidoendichosector, pudindose generar adicionales si as lo considera la Entidad. RedVialNacional:Constituidaporlareddecarreterasdelascategorasprimaria, pavimentadas y no pavimentadas, clasificadas segn el Decreto Supremo No 044-2008- MTC y sus modificatorias. RedVialDepartamental:Constituidaporlareddecarreterasdelascategorassecundarias, pavimentadas y no pavimentadas, clasificadas segn el Decreto Supremo No 044-2008- MTC y sus modificatorias. RedVialVecinaloRural:Comprendelasdemscarreterasycaminosdelpasquevinculan capitalesdedistritos,centrospobladosy,engeneral,todosloscentrosdeactividadsocio-econmica.

Rugosidad:Esunparmetroquepermiteevaluarelestadodelasuperficiederodaduradel pavimento desde el punto de vista de irregularidades, deformaciones y ondulaciones. La medida de la rugosidad cuantifica las variaciones del perfil longitudinal de dicha superficie. La unidad de medida de la rugosidad es el ndice de Rugosidad Internacional (IRI), expresado en metros por kilmetro y se determina por medio de un rugosmetro patronado y aceptado de acuerdo con las prcticas de la ingeniera vial. Seguridadvial: Conjunto deacciones orientadasaprevenir o evitar los riesgosde accidentes delosusuariosdelasvasyreducirlosimpactossocialesnegativosporcausadela accidentalidad. InspectoroSupervisor:EselservidordelaEntidadoconsultorexterno(personanaturalo jurdica) a quien o quienes se encargue la supervisin de la correcta prestacin del servicio.

TrminosdeReferencia:Descripcin,elaboradaporelGobiernoRegionaldeCajamarca,de lascaractersticastcnicasydelascondicionesenqueseejecutarlaprestacindelos servicios. Transitabilidad: Condicin fsica de la va que permite la circulacin vehicular. Va:Carreteraocaminoexistenteenelterritorionacional,cualquieraseaelestadoenquese encuentre, que est destinado al uso pblico y en especial al trnsito vehicular. Usuarios Viales: son los transportadores de carga y de pasajeros que circulan cotidianamente; losparticulares,losproductoresdelsectoragropecuario,turstico,comercialeindustrial;los agentes de los sectores de la salud, educacin y vivienda; las autoridades gubernamentales del orden nacional, regional y local y la comunidad en general que utiliza la va para la movilizacin a travs de diferentes vehculos. Zona de propiedadrestringida: Faja dispuestaa cada lado del Derecho de Va, referida a la prohibicin de ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o visibilidad y que dificultenensanchesfuturos.Elanchodelafajadepropiedadrestringidalofijalaautoridad competente conforme a normas establecidas. Lostrminosquenosehallendefinidosexpresamente,seentenderndeacuerdoconlas definiciones contenidas en los siguientes documentos: Especificaciones Tcnicas Generales para la Conservacin de Carreteras,Manual para la conservacin de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de transito del MTC Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (DG-2000), 28 Manual de Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin de Carreteras (EG-2000). Manual de Dispositivos de Control de Trnsito Automotor para Calles y Carreteras LegislacinVigenteenrelacinalosAspectosSocioAmbientales,polticasyprcticas ambientales del MTC. Manual de Diseo de Carreteras de Bajo Volumen de Trfico.Resoluciones,directivasydemsnormativaemitidasporlasentidadesdelSubSector Transportes relacionados con aspectos tcnicos de la conservacin de infraestructura vial. 3.ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO Los presentes Trminos de Referencia contienen losprocesos y procedimientos tcnicos a los quesedebeceirelContratistadurantelaFasePreOperativaylaFaseOperativa, definidosenestedocumentoycomplementadoenelContratodeConservacinVialpor Niveles de Servicio. Fase Pre Operativa.- Actividades que desarrollar el Contratista en esta Fase: DiseoyelaboracindelProgramadeConservacinVial.Plazo:Seis(06)mesesde iniciadoelservicio(Entregaversindefinitiva),elincumplimientodelplazodeentrega conlleva una penalidad. Elaboracin del Plan de Conservacin Vial. Elaboracin del Inventario vial calificado (Carreteras, Puentes y Obra de Artes) de la situacin inicialde lostramos materiadelcontratodeConservacinVialporNiveles de Servicio. Elaboracin del Plan de Manejo Socio Ambiental. Elaboracin del Plan de Calidad para la ejecucin de los servicios. EnelprogramadeConservacinvialpresentadoporelcontratistaconservadordebede adjuntar el Presupuesto yCronograma Valorizado, concordante con las actividades y plazos propuestos en el Programa de Conservacin presentado, y cuyo monto global ser igual al delapropuestaensuofertaeconmicapresentada;seprecisaquelosmontosasignados en el valor referencial para el rubro de emergencia no podrn ser modificados. Fase Operativa.- Actividades que desarrollar el Contratista en esta Fase: Implementacin y puesta en marcha del Plan de Conservacin Vial. Conservacin Peridica, que se deben ejecutar para alcanzar los niveles deservicio que sern exigidos durante toda la vigencia del contrato; para este caso se tendr un plazo de ejecucin mximo de treinta (30) meses. Conservacin Rutinaria. Atencin de Emergencias Viales hasta garantizar la transitabilidad. Relevamiento de Informacin. Elaboracin de Informes Mensualese Informes Finales del Proyecto Implementacin y puesta en marcha del plan de manejo ambiental y social. 29 Acontinuacin,sedesarrollaelalcancedecadaunadelasFasesqueelContratistadebe desarrollar durante la ejecucin del Contrato: 3.1 FASE PRE OPERATIVA PROGRAMA DE CONSERVACION VIAL 3.1.1 Elaboracin del Plan de Conservacin Vial (Carreteras, Puentes y Obras de Arte) El Contratista dependiendo de la superficie de rodadura con que cuente la va y el nivel de servicio queserrequeridoenlostrminosdereferencia,disearaelPlandeConservacinVialparael tiempoquedureelserviciomateriadelcontrato,elcualdebercontenerlasactividadesque ejecutar con el objeto de: a) Alcanzar los niveles de servicio b) Mantener los niveles de servicio exigidos en los presentes Trminos de Referencia. El plan de conservacin vial tendr en consideracin la oportuna ejecucin delas actividadesde conservacin,lascualesnodebenresponderaunprogramafijosinoalresultadodelas permanentesevaluacionesqueelcontratistaconservadorrealizarsobrelacalzada(medicin del IRI y medicin deflectomtrica). SiendoqueelpresentecontratosecontrolarporNivelesdeServicio,elContratista Conservador tiene la facultad de proponer la inclusin de soluciones alternas a las planteadas en los presentes Trminos de Referencia. Siempresetendrenconsideracinquetodaslasactividadesdeconservacinseejecutarn sobre la plataforma existente, no se realizarn mejoras en el diseo geomtrico de la va. EstasnuevasalternativaspresentadasporelContratistaConservador,nogeneraranpago adicionalalgunosiendoresponsabilidaddelmismoelcumplimientodelosNivelesdeServicio exigidos en los presentes Trminos de Referencia. Las nuevas alternativas estn referidas a la alternativa que planteara el contratista conservador en lo referente a la actividad de solucin bsica que optara en su Plan de Conservacin Vial, y que podra ser distinta a la planteada por la Entidad, no obstante el Contratista Conservador en sus solucionesdeconservacindeberutilizarMETODOLOGIAS,TECNOLOGIASyEQUIPOS avanzadosy/omodernosparaeldesarrollodecadaunadelasactividadescontratadas,estoen funcin al principio de vigencia tecnolgica. ElContratistaConservadorpresentarelPlandeConservacinVialenversinimpresapor ambas caras y versin electrnica con texto hipervnculado. 3.1.2 Elaboracin del Plan del Manejo Socio Ambiental ElPlandeManejoSocioAmbiental(PMSA)estarconformadoporelconjuntodeestrategiasy actividadesnecesariasparaprevenir,controlar,mitigar,compensarycorregirlosimpactos negativos generados por laprestacin del servicio, su contenidoincluye como mnimo el manejo de:desechos,materialdereciclaje,basuras,residuosdematerialesdeconstruccin,residuos lquidos, combustibles, aceites y sustancias qumicas; aguas superficiales, vegetacin, maquinaria yequipo,campamentos;seguridadvial,higiene,seguridadysaludocupacional;gestinsocial entre otros. ElContratistadeberpresentarantelaSupervisinelPlandeManejoSocioAmbientalydeser necesariosolicitarantelasautoridadesrespectivas,lospermisos,autorizaciones,licenciasy concesionesrequeridosporelusoyaprovechamientoderecursosnaturalesparalaejecucin sostenible de los servicios, sin que la Entidad incurra en pagos adicionales por estos conceptos. 30 ElPlandeManejoSocioAmbientalnocomprendelaelaboracindeEstudiosdeImpactoSocio Ambiental,laejecucindeinvestigacionesarqueolgicas,trabajosderescatearqueolgicos,la obtencin de CIRA, elaboracin de catastros de invasiones del Derecho de Va ni la ejecucin de Planes de Reasentamiento Enloreferentealainstalacindeplantasdeasfalto ydetrituracinquese requieranduranteel desarrollodelservicio,elContratistadeberobtenerlospermisosrelacionadosconvertimientos, emisiones atmosfricas y permiso parte aire, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva. ElContratistaserresponsableporlosdaosyperjuicioscausadosatercerospornegligencia durante la ejecucin de los trabajos definidos en estos Trminos de Referencia. 3.1.3 Elaboracin del Inventario Vial e Informe Tcnico de Situacin Inicial Elcontratista,enlosprimeroscincomesesdeiniciadoelcontrato,realizarelinventariovial calificado de los tramos materia del presente contrato segn el manual de inventario vial, el cualservir para constatar el estado en que se le entrega la carretera. El Inventario Vial Calificado deber ser remitido en formatos del Sistema de Gestin de Carreteras, enarchivosExcelyentexto,informacinquedeberserprobadaoimportadaenelmodulode inventario vial calificado del software route2000, para su revisin y validacin. ElcontratistaconservadorelaborarelproyectoenSistemadeInformacinGIS(Geogrfico/ WGS84), con la informacin del inventario vial calificado y remitir todos los archivos componentes del proyecto en shape files. Adicionalmenteelaborarunitinerarioderuta,cuyaelaboracinserenbasealformatodelitinerarioderutasaprobadoconDS01087-TCyDS015-87-TC-MTC,elcualser complementadoconunitinerarioflmico,similaralelaboradoenelEstudio:Inventario, monumentacinyvalorizacindelaRedVialnacional,realizadoporProvasNacionalenelao 2004,laszonascrticascontarncondosfotosadicionalesdeloselementosdelacarretera (calzada,obrasdearteydrenaje,tneles,muros,elementosdeseguridadysealizacin,etc.), refiriendo la fotografa a la progresiva de inicio y fin de lava. ConestosresultadoselContratistaelaborarelInformeTcnicodeSituacinInicial,queser entregado a la Supervisinpara su aprobacin. 3.1.4 Elaboracin del Plan de calidad El Contratista programar las auditoras internas que el Plan de Calidad del Proyecto requiera para sucorrectoseguimiento,permitiralaSupervisinlarealizacindeauditorasexternas,conel objetodequelaSupervisinverifiqueelmejoramientocontinuodelPlanylasaccionesqueel Contratista implemente para la solucin de las no conformidades. EnfuncinalarecomendacinefectuadaporelEnteNormativoenmateriavial(MTC), especficamentelorecomendadoenelNumeral004-5delaSeccin004:ControldeCalidad; Captulo0:DisposicionesGeneralesdelaEspecificacionesGeneralesparalaConservacinde CarreterasaprobadasconR.D051-2007-MT/14;elContratistaConservadordeberimplementar un Modelo de Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo a las Normas ISO 9000-2000. Por ello se hace necesario que el contratista conservador dentro de los profesionales propuestos tenga como Ingeniero Jefe de Conservacin Vial a un Ingeniero Civil con no menos de un (01) ao deexperienciaenJefaturadeProyectosdeIngenieraVial(elaboraciny/oejecuciny/o supervisindeproyectosdeinfraestructuravialcomo:construcciny/orehabilitaciny/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservacin de carreteras afirmadas y/o asfaltadas). 21

21 Modificacin efectuada por el rea usuaria en atencin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU 31 Seacreditarcon lapresentacindecertificadosoconstanciasdehaberdesempeadoelcargo de Jefe de Proyectos de Ingeniera Vial Proyectos de Ingeniera Vial (elaboracin y/o ejecucin y/o supervisindeproyectosdeinfraestructuravialcomo:construcciny/orehabilitaciny/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservacin de carreteras afirmadas y/o asfaltadas).22 Estudios de Maestra culminados y/o Maestra en: Transportes y/o Ingeniera Vial y/o Gerencia de Proyectos de Ingeniera y/o Gerencia de la Construccin. As mismo el personal propuesto para el cargo de Ingeniero Jefe de Control de Calidad y Ensayos deMaterialesdeberserunIngenieroCivilconnomenosdeun(01)aodeexperienciaen jefatura y/o direccin de actividades de Control de Calidad y Ensayos de Materiales de Proyectos Viales. 23 Estudios de Maestra culminados y/o Maestra en: Transportes y/o Ingeniera Vial y/o Gerencia de Proyectos de Ingeniera y/o Gerencia de la Construccin. Seacreditarconlapresentacindecertificadosoconstanciasy/ocualesquierotrodocumento dondeseevidencie fehacientementehaberdesempeadoelcargodeJefey/oDirectordereas y/odepartamentosy/odireccionesdedicadasalControldeCalidadyEnsayosdeMaterialesde ProyectosdeIngenieraVial(elaboraciny/oejecuciny/osupervisindeproyectosde infraestructura vialcomo:construcciny/orehabilitaciny/omejoramientoy/o mantenimientoy/o conservacin de carreteras afirmadas y/o asfaltadas). 24 EsnecesariosealarqueenestaetapaelContratista-Conservadordeberponertransitablela va en toda su longitud, dado que al sptimo mes se medir el nivel de servicio de acuerdo a los parmetros sealados. El Contratista Conservador presentar el Programa de Conservacin Vial que incluye: Plan de Conservacin Vial, Inventario Vial Calificado, Plan de manejo Socio Ambiental y Plan de Calidad, enversinimpresaporambascarasyversinelectrnicacontextohipervnculado,al AdministradordeContrato(quinloremitirparasurevisinalInspectoroSupervisor),enlos plazos siguientes: A)Entrega en Versin Preliminar 1er. Da hbil del 4to mes de iniciado el Servicio Perodo Revisin por el Supervisor del contrato5 das Calendarios. B)Entrega Final 1er. Da hbil del 5to mes de iniciado el Servicio Perodo Revisin por el Supervisor del Contrato5 das Calendarios Perodo Subsanacin de Observaciones... 5 das Calendarios. C)Aprobacin del Plan de Conservacin Mediante el Resolutivo Correspondiente...5 das Calendarios. Elcontratistaconservadorencasodeincumplirconlosplazosdeentregaindicadosparala presentacin dela documentacin solicitada, se aplicarn las multas precisadas en el presente TDR,aplicndoselasmultasrespectoalmontoasignadoalapartidaGESTIONY RELEVAMIENTO DE INFORMACION.

22 Modificacin efectuada por el rea usuaria en atencin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 23 Modificacin efectuada por el rea usuaria en atencin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 24 Modificacin efectuada por el rea usuaria en atencin a lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento N 060-2011-DSU. 32 El Inspector o Supervisor, revisar y evaluar los planes presentados, verificando que contengan lainformacintcnicasustentada(ensayos,pruebasyresultados),deencontrarobservaciones, devolver los planes al Contratista Conservador para su correccin o complementacin. Una vezabsueltas las observaciones por elContratista Conservador, elInspector o Supervisor deber presentar un Informe con su conformidad al Administrador de Contrato. ElAdministradordeContrato(SubGerenciadeOperaciones)revisaryconsuconformidad, remitir los Planes a la Gerencia Sub Regional Jan San Ignacio, para su revisin y conformidad, a fin ser aprobados mediante Resolucin Gerencial. Afindeaprovecharlaspocasdeestiaje(verano)paralasactividadesdePuestaaPuntoy/o Conservacin Peridica el Contratista Conservador podr presentar un Plan Parcial y/o su Plan de Conservacin Vial antes de los plazos indicados. 3.2 ETAPA OPERATIVA El Contratista est obligado a iniciar las actividades de Conservacin Vial desde la fecha en que se dapor iniciado el servicio, fecha enque se apertura el cuadernode ocurrencias; el controlseharmedianteindicadoresdeNivelesdeServicio,quincenal,mensualo anualmente segn corresponda. ParalaprestacindelservicioelContratistapodrsubcontrataraMicroempresaso PequeasEmpresasdeConservacinVialestablecidasenlaszonasdeinfluenciadel presentecontrato,lascualesdebernestarlegalmenteconstituidasquenoseencuentren inhabilitadas para contratar con el Estado. Asimismo,cuandonocelebresubcontratosconMYPESdelazona,elContratistadeber preferir mano de obra local en la prestacin de servicios de Conservacin Rutinaria. 3.2.1 Conservacin Peridica en Carreteras EselconjuntodeactividadesmayoresqueejecutarelContratistaConservador,para recuperar las condiciones iniciales de serviciabilidad de la carretera, llevndola a los niveles deservicioquesernrequeridosduranteelcontratodeconservacinvial,deacuerdocon las actividades descritas en las Especificaciones Tcnicas Generales para la Conservacin de Carreteras, y de acuerdo a las condiciones que se encuentran en la etapa de entrega del terreno, segn el informe tcnico de la situacin inicial,previniendo adems la aparicin o el agravamientodedefectosmayores,preservandolascaractersticassuperficialesyconservando la integridad superficial de la va. LaconservacinPeridica,seejecutarunavezaprobadoelProgramadeConservacin Vial,tendrunaduracinmximadetreintameses(30)apartirdelaaprobacindedicho programa y se realizara exclusivamente en los tramos indicados en los presentes Trminos de Referencia. ElmontototaldelaConservacinPeridica,noestarsujetoaningntipodeadicional por mayores metrados y/o costos; permitindose unaflexibilidad entrelos metrados de las distintasactividadesdeconservacin,previaaprobacinporpartedelaInspeccino Supervisindelosmetradosejecutados,locualsignificaqueelcostototaldela Conservacin Peridica, no tendr ninguna variacin. El contratista se obliga a ejecutar la Conservacin Peridica en los sectores indicados en el presentedocumento,enelplazodispuestoyteniendocomoparmetroderecepcinel cumplimiento de los indicadores de niveles de servicio exigidos para este caso. LaInspeccinoSupervisindelcontrato,entreotrasfunciones,tendrasucargola deteccindefallasenlaredvial,lasupervisindelasactividadesintensivasdela conservacin peridica y la valoracin de la calidad del servicio prestado. 33 Elpagoserealizarencuotasmensuales,deacuerdoalcronogramadeejecucin presentado por elContratista en el Plande Conservacin Vial. Con la finalidad deevitar el atrasodelostrabajos,laInspeccinoSupervisinevaluarbimestralmentesuavance, disponiendolasuspensindelpagomensualencasodenoexistirunaequivalenciaentre lospagosrealizadosyelavance.Lospagosmensualessereanudaranunavezqueel contratista se haya nivelado en el avance. La unidad de medida serKm (se contabilizar elkm cuando en l se hayan concluido todaslasactividadesnecesariasparapoderalcanzarelniveldeserviciosolicitado;nose recepcionarnicontabilizarkmconactividadespendientes(salvolademarcacinde pavimentos,que obligatoriamente se efectuara como mximo hasta sesenta das despus de haber culminado las otras actividades de conservacin peridica por km, de no cumplirse dicha actividad no se contabilizar los siguientes km sin la actividad de demarcacin). Asimismo,incluyenactividadessocio-ambientales,deatencindeemergenciasviales menores y de cuidado y vigilancia de la va. Ellistadodeactividadesymetradosreferencialessondetalladosencadaunodelos tramos a conservar. 3.2.3 Conservacin Rutinaria de Carreteras Es el conjunto de actividades de carcter preventivo que se ejecutan permanentemente a lo largo de la va y que se realizan diariamente con la finalidad principal de preservar todos los elementosvialesconlamnimacantidaddealteracionesodedaos,enloposible conservandolascondicionesquetenadespusdelaconstruccin,delaconservacin peridica, de la rehabilitacin o de la reconstruccin. LasprestacionesdelasactividadesdeConservacinRutinariasernejecutadasdesdeel primerdadeiniciadoelservicio(entregadeladelantodirectooentregadelterreno),yse ejecutara hasta el ltimo da de vigencia del mismo. Asimismo,incluyenactividadessocio-ambientales,deatencindeemergenciasviales menores y de cuidado y vigilancia de la va. Elsistemadecontratacinesapreciosunitarios,elclculodelvalorreferencialdelmantenimientorutinarioseharealizadoenbaseainformacinverificadaenlamisma carretera, sin embargo, atendiendo a que el presente contrato ser controlado por niveles de servicio(noporejecucinniavancedemetrados),elcontratista tendrqueejecutartodas lasactividadesyconlafrecuencianecesaria,conlafinalidaddecumplirconelnivelde servicio exigido y al costo ofertado por este concepto. TodaslasactividadesdeConservacinRutinariasedebernejecutardeacuerdoalas Especificaciones Tcnicas Generales para la Conservacin de Carreteras. EsresponsabilidaddelContratistadisponerdelosequiposnecesarios,permanentemente, paraejecutarlasactividadesdeConservacinRutinariaobligadasenlosTrminosde Referencia, con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio exigidos. El nivel de servicio de laConservacin Rutinaria antes de la Conservacin Peridica, ser controlado despus del decimo segundo mes de iniciado el servicio y de acuerdo alasvariableseindicadoresdelcuadrodenivelesdeservicioindicadosenlos presentes Trminos de Referencia, en toda la carretera, para cada tramo.Seprecisaqueelcontratistaconservadortendrpersonalqueejecutelastareasde conservacin desde el primer da de iniciado el servicio. ElniveldeserviciodelaConservacinRutinariadespusdelaConservacin Peridica,sermedidoenlaszonasdondesehayaejecutandolaconservacin Peridica, de acuerdo al avance y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes Trminos de Referencia, en toda la carretera.34 Esta medicin se realizar mensualmente de acuerdo al nivel de servicio exigido, tal como se indica en los presentes Trminos de Referencia. La Conservacin Rutinaria se pagar mensualmente, a partir del primer meshasta el ltimomesdelservicio,seprecisaquelasvalorizacionessereajustarnconla frmula de reajuste del contrato. Elpagoserelresultadodedividirelmontoofertadopordichoconceptoentreelperiodo duranteelcualserealicelaactividad,montoalcualseledescontareladelantoquese hubiera otorgado, el incumplimiento del nivel exigido y las multas. La Unidad de medida serKm. Ao. El Contratista emplear usualmente los tradicionales equipos de laboratorio para certificar la calidaddelosmaterialesqueempleaensusobras,perodeusarequipamientoopcional comoAgendasElectrnicas,GPS,etc.,deberinformarsuuso,parapoderevaluarsu propia gestin y adoptar las medidas correctivas necesarias. 3.2.5 Reparaciones Menores Sonactividadesdecarcterpuntualolocalizadoqueelcontratistadebeejecutarpara corregir deteriorosen la calzada y berma, as comodeterioros y defectos en las obras de drenaje, seales, elementos de seguridad etc., forman parte de la conservacin rutinaria. 3.2.6 Atencin de Emergencias Lasemergenciasvialessoneventosnoprogramadoseimprevistosqueobstruyenellibre trnsitodelaCarretera;asimismosonconsideradasemergenciasaquellascircunstancias que puedan generar un inminente peligro de interrupcin del trnsito o de seguridad para los usuarios. Conlafinalidaddepoderteneruncriteriouniformeparalacuantificacindelosdistintos tiposdeemergenciasquepuedansuscitarseenlascarreteras,acontinuacinsedetallan reverencialmente, las situaciones en las cualesse puede intervenir bajo este rubro: a.En caso de derrumbes mayores a 200 m3 por evento, se pagar por cada m3 adicional eliminado de acuerdo a los recursos empleados, los que sern sustentados y aprobados porlaSupervisin.Losderrumbesmenoresa200m3estnconsideradosdentrodel pago del mantenimiento rutinario. b.Para cualquier otro caso, tales como: -Prdida de la plataforma por accin de la naturaleza,-Atencin de huaycos que por su naturaleza sean imposibles de cubicarlos, -Obstruccin de la va por efectos de accidentes,-Atencin de puntos crticos que pongan en peligro la seguridad de los usuarios, -Erosin de la plataforma, -Refuerzos de defensa riberea para evitar la erosin de la plataforma, -Limpiezadegrandesvolmenesdenevadasogranizosquenosepuedan ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre trnsito,-En general cualquier otro evento que impida un trnsito seguro a los usuarios Paraloscasosindicadoseneltema)yb),elcontratistaprocederaatender inmediatamentelaemergenciavialrealizandotodaslasactividadesnecesariashasta restituir el transito seguro en la va, el pago ser el resultado de la valorizacin de todos los recursos utilizados por el contratista para la atencin de la emergencia. El costo unitario de los recursos utilizados en la atencin de las emergencias sern determinados por la Entidad Contratante, segn el Estudio de posibilidades de Mercado que ofrezca la Zona.

35 3.2.8 Relevamiento de Informacin SerefierealosEstudiosdeTrfico,deOrigenDestinoeInventarioVialCalificadoy evaluaciones del pavimento que el Contratista debe realizar anualmente. Paralarealizacindelosestudiosindicadosenelprrafoanterior,elContratistadeber contarconlasestacionesdeconteonecesariasconlafinalidaddeidentificarlosfocosde crecimiento, identificacin de puntos de accidentabilidad y puntos negros como resultado de las ocurrencias naturales (lluvias y sismos), con todos los equipos ylos recursos humanos necesarios para la realizacin de dichas actividades. ElinventariovialcalificadodecarreterasseelaborarsegnelmanualdeGestindela Unidad de Gestin de Carreteras del MTC. Elcontratistarealizaraelensayoparaobtencindelarugosidaddelpavimentoyotros indicados en el Inventario Vial calificado, al inicio del servicio y en forma anual. 3.2.9 Elaboracin de Informes ElContratistaelaborarinformesmensualesyanuales,conteniendolosresultadosdelas evaluaciones de los niveles de servicio obtenidos, as como las actividades realizadas en el periodo, se precisa que existen niveles de servicio que se miden mensualmente y otros que se miden con distinta periodicidad. ElContratistaConservadorpresentarlosinformesdentrodelostres(03)dastiles siguientesalmesoaoalquecorresponde,alInspectoroSupervisor,elcualrevisarlos informes en un mximo de tres (03) das tiles comunicando al contratista conservador sus observaciones, quin tendr tres (03) das tiles para su subsanacin. El incumplimiento en subsanacin de observaciones, en los plazos indicados, generar, por cadadadeatraso,laaplicacindemultas.Elincumplimientoensubsanacinde observacionesreiteradas(Toleranciaporsegundavez)enelplazoindicado,generapor cada da de atraso, la aplicacin de las multas que correspondan. El Inspector o Supervisor, revisar y verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, de encontrarobservaciones,devolverlosinformesalContratistaConservadorparasu correccin o complementacin. UnavezabsueltaslasobservacionesporelContratistaConservador,elInspectoro Supervisor,deberpresentarunInformeconsuconformidadalaGerenciaSubRegional Jan San Ignacio del Gobierno Regional de Cajamarca. La Gerencia Sub Regional Jan San Ignacio del Gobierno Regional de Cajamarca revisar y con su conformidad se proceder a los pagos correspondientes. 3.2.10 Implementacin y puesta en marcha del Plan de Manejo Ambiental El contratista deber cumplir con el plan presentado segn el tem 3.1.3 4.0 ALCANCE ESPECFICO A EJECUTAR EN LA CARRETERA. Longitud total a conservar: 238.50 Km. 36 ElpresentecontratoserefierealacontratacindelServiciodeGestinyConservacinVial por Niveles de Servicio de la Red Vial y ser controlado por niveles de servicio, el servicio se contratarporunperiododecuatro(04)aos,ejecutndosebajolamodalidaddeprecios unitarios,considerandocomovariableseltiempoylalongituddecadaunodelostramosa intervenir, segn lo detallado en el Anexo I del presente documento. Nota:Entindase,quedesdeeliniciodelservicioporpartedelcontratistaconservador deberdesarrollarenparalelolasetapasPreOperativaylaEtapaOperativa,significaque tiene que desarrollar actividades de gabinete y de campo para cumplir con lo solicitado en los trminos de referencia. Se aclara que la FasePre operativa definir la intervencin que optara el contratista conservador y que apartir del la aprobacin del Plande Conservacin Vial (06 meses),esdecirqueenelsextomesdeberponerenmarchalaalternativadesolucin planteada por el contratista - conservador siendo esta la actividad de Conservacin Peridica indicada en los trminos de referencia. ElPlanyaaprobadopuedeserobjetodemodificacionesymejorasproductodelprocesode retroalimentacin y experiencia que el mismo servicio genera. LONGITUD TOTAL:238.50 km Las reas o sectores de influencia en loscuales sern medidos los niveles de Servicio son los estipulados en las Especificaciones Tcnicas para la Conservacin de Carreteras. Lostrabajosejecutadostantoparalaconservacinrutinaria(antesydespusdela ConservacinPeridica)ylostrabajosparalaconservacinperidicaseejecutarnde acuerdo a lo estipulado en los documentos siguientes: Especificaciones Tcnicas Generales para la Conservacin de Carreteras,Manual para la conservacin de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de transito del MTC Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (DG-2000), Manual de Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin de Carreteras (EG-2000). Manual de Diseo de Carreteras de Bajo Volumen de Trfico Manual de Dispositivos de Control de Trnsito Automotor para Calles y Carreteras LegislacinVigenteenrelacinalosAspectosSocioAmbientales,polticasyprcticas ambie