bases iropfed 015

173
“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IROPFED-015-IIFEQ-2010 BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NORMATIVIDAD: FEDERAL El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro en adelante el “el instituto” IIFEQ en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 30 fracción I la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, le invita a participar en el proceso de adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. IROPFED-015-IIFEQ-2010, para la adjudicación del contrato a precios unitarios y tiempo determinado de la ejecución de la obra consistente en: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 23 SOMBRERETE, CADEREYTA, con número de obra: 2010-02035, oficio de aprobación: 2010GEQ04381 y en seguimiento al acuerdo único de la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2009 DE LA H. Junta de Gobierno del CAPCEQ (Ahora Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro) del 14 de julio de 2009, EN SU ACUERDO No. CAP_2/AE02/09 a continuación emite la siguiente: BASES PARA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IROPFED-015-IIFEQ-2010 1. GENERALIDADES DE LA OBRA. 1.1 ORDEN DE LOS RECURSOS. Se cuenta con los recursos aprobados mediante Oficio de Aprobación No. 2010GEQ04381 recursos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR PIEMS 2009 y en seguimiento al acuerdo único de la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2009 DE LA H. Junta de Gobierno del CAPCEQ (Ahora Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro) del 14 de JULIO de 2009, EN SU ACUERDO No. CAP_2/AE02/09 1.2 INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA INVITACIÓN La presente invitación se inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y firma del contrato de acuerdo al artículo 27 quinto párrafo del título Segundo de los Procedimientos de contratación capítulo primero Generalidades de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas. 1.3 UBICACIÓN El sitio de los trabajos materia de la presente Invitación se encuentra en EL EMSAD No. 23 SOMBRERETE, municipio de CADEREYTA, del Estado de Querétaro 1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Página 1 de 173 Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Upload: pau-more

Post on 03-Jul-2015

64 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro en adelante el “el instituto” IIFEQ en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 30 fracción I la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, le invita a participar en el proceso de adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. IROPFED-015-IIFEQ-2010, para la adjudicación del contrato a precios unitarios y tiempo determinado de la ejecución de la obra consistente en: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 23 SOMBRERETE, CADEREYTA, con número de obra: 2010-02035, oficio de aprobación: 2010GEQ04381 y en seguimiento al acuerdo único de la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2009 DE LA H. Junta de Gobierno del CAPCEQ (Ahora Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro) del 14 de julio de 2009, EN SU ACUERDO No. CAP_2/AE02/09 a continuación emite la siguiente:

BASES PARA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

1. GENERALIDADES DE LA OBRA.1.1 ORDEN DE LOS RECURSOS.Se cuenta con los recursos aprobados mediante Oficio de Aprobación No. 2010GEQ04381 recursos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR PIEMS 2009 y en seguimiento al acuerdo único de la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2009 DE LA H. Junta de Gobierno del CAPCEQ (Ahora Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro) del 14 de JULIO de 2009, EN SU ACUERDO No. CAP_2/AE02/09

1.2 INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA INVITACIÓNLa presente invitación se inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y firma del contrato de acuerdo al artículo 27 quinto párrafo del título Segundo de los Procedimientos de contratación capítulo primero Generalidades de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas.

1.3 UBICACIÓN El sitio de los trabajos materia de la presente Invitación se encuentra en EL EMSAD No. 23 SOMBRERETE, municipio de CADEREYTA, del Estado de Querétaro

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales y la fecha estimada de inicio de los trabajos será el día 1°de febrero al 1° de abril del 2011. 1.5 PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORESCualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la invitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de forma activa o pasiva.

1.6 CAPITAL CONTABLEEl capital contable requerido es de $108,824.00 (Ciento ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

1.7. SE LIMITARÁN LA PARTICIPACIÓN A:No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.8 SE PERMITIRÁ QUE SE INVOLUCREN AL PROCESO: Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de esta obra en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuestos, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de invitación, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; por lo cual deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado;

Página 1 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 2: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

En el caso de que la manifestación se realice con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de las Infracciones y Sanciones de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

2. DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.

2.1 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.La visita al sitio de los trabajos se efectuará a las 09:00 horas, del día 08 de diciembre 2010, el lugar de reunión y punta de partida es en: EL DEPTO. DE SUPERVISIÒN DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADOO.. La citada visita tendrá por objeto que los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico e inspeccionen los lugares donde se realizarán los trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad en la ejecución; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. En ningún caso el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un Licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos que se convengan en el caso de que resulte ganador en el Procedimiento de Invitación.

La Visita al Sitio de Realización de los Trabajos será optativa para los Licitantes, pero en la proposición deberán incluir un escrito en el que manifieste conocer el sitio de realización de los trabajos, las condiciones y características antes citadas y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo. Así mismo podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”. Con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten mediante oficio dirigido al Director General del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”. con una anticipación de por lo menos 72 horas a la conclusión del periodo de consulta a la convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas, dicho plazo podrá ser hasta de 24 horas, sujeto a la autorización del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” ., aunque en ambos casos no será obligatorio para el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” , designar a un técnico que guíe la visita.

2.2 JUNTA DE ACLARACIONES.La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 09:00 hrs, del 09 de diciembre de 2010, en Guatemala No. 2-A, Colonia Lomas de Querétaro, CP 76190, Santiago de Querétaro, Qro., haciendo llegar sus cuestionamientos por escrito a la misma dirección, previo o durante el Acto de la Junta de Aclaraciones y a partir de la fecha de recepción de la presente Invitación.

En caso necesario, podrán llevarse a cabo en fecha posterior otras Juntas de Aclaraciones, con el fin de desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera o subsecuentes juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

En las Juntas de Aclaraciones, los Licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la invitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante.

De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien en la adición de otros distintos. Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la convocatoria de la Invitación y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. De cada Junta de Aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por los Licitantes así como las respuestas del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”. , quien resolverá en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria, debiéndose entregar copia a los participantes presentes y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menos de cinco días hábiles. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

La asistencia a las Juntas de Aclaraciones será optativa para los Licitantes.

Página 2 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 3: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

La falta de firma de algún Licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Con la finalidad de que el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”. , de respuesta con oportunidad a las preguntas adicionales presentadas por los Licitantes con posterioridad a la Junta de Aclaraciones, es necesario que las mismas, se presenten con una antelación de 48 horas al último día del periodo para la consulta a la convocatoria de la Invitación a las que se dará contestación a mas tardar el ultimo día de dicho periodo; si con posterioridad a dicho término los Licitantes solicitan alguna aclaración al respecto, el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”. , no estará obligada a contestar la misma.

3. DOCUMENTOS CON LOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SUS PROPOSICIONES.La documentación distinta a la parte Técnica y Económica de la proposición que a continuación se cita deberá anexarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contiene la Proposición. Dicha documentación será revisada durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

a) FORMATO CHECK LIST, que servirá para agilizar el proceso de revisión de cada uno de los documentos y para constancia del cumplimiento del licitante, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX articulo 34, fracción I y II artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Anexo A)

b) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del Contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Anexo B).

c) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. (Anexo C).

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas que previamente hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la invitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción.En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de las Infracciones y Sanciones de esta Ley;

d) Copia simple de la última declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante. (Anexo D). En caso de proposiciones en conjunto: I) Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la proposición en conjunto, II) Deberán anexar original o copia certificada del convenio privado de asociación correspondiente, como lo refiere el punto 4.2 de esta convocatoria a la Invitación.

e) Copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial vigente con fotografía tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. (Anexo E).

f) Acreditación de la existencia y personalidad jurídica de la empresa: Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Anexo F), mismo que deberá contener los siguientes datos:

De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se haya otorgado; así como los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio

Página 3 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 4: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Proposición, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se haya otorgado.

Persona física: Numero de Acta de nacimiento, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa,

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

En ambos casos el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él. (Fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). g) Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposición, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Anexo G)

h) Documentos que presentará el Licitante, para la aplicación de los Criterios de Adjudicación, relacionados en el punto 9 de esta Invitación. La falta de presentación de estos documentos no será causa de desechamiento de la proposición . (Anexo H) AQUÍ ESTABLECER LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPECIENCIA DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD MARCADA EN LA OBRA

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en los incisos E) y F)

4. REVISIÓN PRELIMINAR Y PROPOSICIONES EN CONJUNTO4.1 REVISIÓN PRELIMINARPara facilitar los procedimientos de contratación, El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”., a solicitud de los interesados efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad financiera de los mismos, así como la documentación distinta a la parte Técnica y Económica. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.2 PARA PROPOSICIONES EN CONJUNTO.En caso de que dos o más personas deseen agruparse para presentar una sola proposición, no será necesario que constituyan una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el Contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el Representante Común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Cuando la proposición ganadora de la invitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Además deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el punto 3 de esta convocatoria a la Invitación y entregar el original o copia certificada del convenio privado de asociación correspondiente, suscrito por los apoderados legales o administradores de las mismas, conteniendo: a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición de las

Página 4 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 5: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

partes del objeto del Contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serian presentadas a cobro las estimaciones; d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. Dicho convenio deberá incluirse en el sobre que contenga la Proposición.

5. DE LAS PROPOSICIONES.

5.1. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL LICITANTE ANEXA A ESTA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN.Con la finalidad de que el Licitante, realice adecuadamente la integración de su proposición a presentar, el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”., proporciona adjunta a la convocatoria a la invitación y constancia de Acreditación, la siguiente documentación: Catálogo de Conceptos, Planos que están disponibles en las instalaciones de la convocante, ubicadas en Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de Querétaro, C.P. 76190, Querétaro, Qro.

5.2. OTRAS CONSIDERACIONES.El licitante deberá de considerar en sus indirectos:

5.2.1 Las Prevenciones para evitar o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de alguna emergencia, catástrofe, desastre o calamidad pública., deberá aplicar las siguientes medidas de seguridad y recomendaciones dentro de su área de trabajo y alrededor, esto con la finalidad de trabajar con la prevención y eliminar cualquier riesgo o peligro que pudiera suscitarse, las cuales son las siguientes:

A) Todo el personal que este laborando en la obra deberá contar obligatoriamente con casco de seguridad, chaleco reflejante, zapato de seguridad, guantes y faja si así lo requiere, así mismo deberá notificarles que su responsabilidad es portar el equipo en su jornada laboral, lo anterior Conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001.B) En caso de trabajar en alturas considerables deberán contar con arnés de seguridad y su respectivo cabo de vida.C) Todo vehículo que ingrese a la obra deberá circular a menos de 10 Km.,/hr, poniendo especial cuidado el conductor de visualizar al personal que este trabajando pie tierra.D) Todo vehículo que ingrese a la obra deberá encender sus luces de camino e intermitentes para que los trabajadores visualicen los vehículos en movimiento.E) Todo vehículo o maquinaría que se emplee en la obra deberá portar un logotipo de la constructora en material reflejante y colocarlo en la portezuela parte baja de ambos lados, esto con la finalidad de identificar los vehículos que están en la obra y dar el apoyo correspondiente para sus maniobras por parte de Tránsito Municipal.F) Todo vehículo que sea utilizado en la obra, después de la jornada laboral deberá estar bien estacionado y alejado de la circulación vehicular, así mismo de la señalización informativa preventiva, esto con la finalidad de que cualquier vehículo que circule por el lugar se impacte con los mismos.G) Los camiones de volteo y la maquinaria a utilizar deberán verificar siempre su altura antes de realizar la descarga para evitar que la caja del mismo haga contacto con los cables de electricidad.H) Deberá colocar "Señalización Informativa de Protección de Obra" y mantenerla permanentemente durante el tiempo que dure la obra, colocándola 250 mts., antes de la obra y en intervalos de 50 mts., hasta llegar a la misma.I) Deberá emplear barricadas, malla de seguridad, trafíconos, trafitambos, caramelos, barreras de contención o muro de contención así como su respectiva iluminación de noche para que el automovilista tenga una mejor visualización de la obra y desviación de la misma.J) Al termino de la jordana laboral es obligación de todos los trabajadores verificar que la señalización este bien colocada, alineada e iluminada esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.K) Si en la obra se llegara a emplear sustancias como: gas L.P., acetileno, oxigeno, gasolina, diesel, aceites, etc., estos no deberán permanecer en la obra sin la custodia de uno de los trabajadores y al termino de los mismos concentrarlos en su respectiva bodega.

5.2.2 El licitante deberá al término de la obra entregar a la convocante la actualización de los planos ó documentos técnicos aplicables de acuerdo a lo ejecutado en obra, además entregará las normas y especificaciones que aplicaron en la construcción de lo contratado, lo anterior en relación al punto 5.2.3 que el licitante debe de conocer y aplicar..5.2.3 Que es obligación de “EL LICITANTE” contratar los servicios de un laboratorio de materiales para el control de calidad de materiales y el porcentaje de compactaciones, morteros, concretos, aceros, tuberías de concreto, tubería de polietileno, tuberías de fierro galvanizado y todos los materiales y/o elementos de la obra que se requieran analizar, de acuerdo a las indicaciones giradas por la supervisión del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” y de conformidad con las

Página 5 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 6: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

normas y especificaciones de las dependencias a las que correspondan, y serán con cargo a sus indirectos, por lo que no se pagarán como conceptos adicionales, como son:

a. Para la obra de vialidades y urbanización, serán las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).b. Para las obras de agua potable y alcantarillado, serán las normas de la Comisión Estatal y Nacional de Agua (CEA y CNA).c. Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado del Municipio que cuente con este organismo. d. Para las obras de electrificación, serán las normas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).e. Para las obras de edificación, serán las normas del CAPFCE. f. Para las obras de Salud, serán las normas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).g. Así como la normatividad vigente aplicable acorde a la especialidad del tipo de obra por ejecutar.

El licitante deberá de anexar carta compromiso del laboratorio de control de calidad de las pruebas que se va a contratar. Anexo AT14

Notificará formalmente la existencia de la (s) unidad (es) de Control de Calidad al Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del fallo, reservándose el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, el derecho de aceptación o cambio, mismo que podrá ejercer en cualquier momento.

5.3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN.Para preparar la proposición se acompañan a las presentes bases a la Invitación los anexos e instructivos de llenado, con los cuales el Licitante integrará su Proposición Técnica y Económica.

Los Licitantes que acudan a presentar sus proposiciones se ajustarán a lo siguiente:

No se admitirán propuesta que sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica, ni en otros domicilio, por lo que será causa suficiente para no aceptar dichas propuestas.

La entrega de la proposición se hará en SOBRE CERRADO, claramente identificado en su parte exterior; la cual deberá prepararse conforme a los anexos e instructivos de llenado que se acompañan a esta convocatoria a la Invitación. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del Licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante para los efectos de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

La proposición deberá presentarse en la forma y términos que se establecen en los puntos 3 y 5.7 de esta convocatoria a la Invitación, dentro del sobre completamente cerrado, el cual deberá indicar el nombre del Licitante y los datos de la Invitación. Preferentemente en la parte superior izquierda y al centro del sobre, respectivamente.

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LA PROPOSICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN HOJAS CON EL MEMBRETE DEL LICITANTE, EN CARPETAS LEFORD, CON SEPARADORES, CADA UNA DE LAS HOJAS SE ENTREGARÁ FOLIADA (HOJAS Y ANEXOS); TRATÁNDOSE DE UNA PRESENTACIÓN EN CONJUNTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ ESTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DESIGNADO COMO REPRESENTANTE COMÚN.

LA PROPOSICIÓN DEBERÁ ESTAR FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ SER FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

Página 6 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 7: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Los Licitantes que presenten en forma conjunta su proposición, deberán firmar autógrafamente todas sus hojas y anexos que la integran por el Representante Común designado y por los apoderados legales de los Licitantes, para lo cual deberán manifestar conforme a lo señalado en el Anexo AT2 de esta convocatoria a la Invitación su firma.

5.4. IDIOMA.La Proposición deberá presentarse en el español.

5.5. MONEDA.La Proposición deberá presentarse en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).

5.6. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la Invitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas.

5.7. PROPOSICIÓNLa Proposición, deberá contener los siguientes Anexos:

5.7.1 PARTE TÉCNICA.

. AT1 ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. Y PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATO, EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL MISMO, DEBERÁ PRESENTARLO COMO REQUISITO (POR TRATARSE DE UN CONCURSO NACIONAL)

AT2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO . Manifestación escrita (aplicar formato anexo) de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

AT3 MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CASO EL CONVENIO AL QUE SE REFIERE EL PUNTO 4.2 DE ESTAS BASES DE INVITACIÓN. Ver formato anexo a Bases

AT4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA FRACCIÓN II ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECAMIENTO.

AT5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A LA FRACCIÓN VII ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO. (Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador) Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO

Página 7 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 8: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT6 PRESENTAR FORMATO ANEXO EN HOJA MEMBRETADA LLENANDO LOS RUBROS CORRESPONDIENTES ASÍ COMO ANEXAR CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN III ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO. Se anotará el nombre de la obra y los trabajos con características técnicas y magnitudes similares, en los que ha intervenido el profesional técnico y FIRMARÁ BAJO PROTESTA DE VERDAD. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO

AT7 ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA: EL NOMBRAMIENTO Y CURRICULUM VITAE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 44 fracción III de su reglamento , deberá tener permanentemente en las obras a uno o varios profesionista (s) (ingeniero civil, arquitecto, o ingeniero arquitecto) quien será su (s) representante (s) de ”EL CONTRATISTA”, cuyo (s) titulo (s) esté (n) registrado (s) en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o que se encuentre registrado en el Colegio de Profesionistas del Estado de Querétaro que le corresponda, que cuente con experiencia en ejecución de obra como la que se llevara a cabo, comprobando con su currículum, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programa de ejecución y de suministro, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones del proyecto y de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherente, que se generen con la ejecución de los trabajos. Así mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. “LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del representante del contratista en la obra.

AT8 PRESENTAR LA RELACIÓN DE OBRAS SEGÚN FORMATO Y COPIA DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN DE ACUERDO A LA FRACCIÓN IV ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO. El licitante deberá anexar relación de obras similares a la de la presente invitación que tenga o haya celebrado con la administración pública o con particulares, en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de la convocatoria. Además el licitante deberá anexar copia de las carátulas de los Contratos enlistados, así como copia del acta de entrega recepción de los Contratos que fueron concluidos . A fin de acreditar el cumplimiento satisfactorio de éstos (VER ARTICULO 44 FRACC. IX).

AT9 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ DE ACUERDO A LA FRACCIÓN V ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO. El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” ., podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO

AT10 PRESENTAR ESCRITO SEGÚN FORMATO Y COPIA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DE ACUERDO A LA FRACCIÓN VI ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO. El Licitante deberá acreditar su capacidad financiera, mediante la presentación de copia simple de la última declaración fiscal anual, ante la S.H.C.P., o estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (los estados financieros deberán ser elaborados, firmados y con copia de cedula profesional del contador público titulado y firma del representante legal de la empresa; Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO

AT11 MODELO DE CONTRATO. Fotostática simple del modelo de Contrato firmados en todas y cada una de sus hojas, como constancia de que se enteró de su contenido y su conformidad de ajustarse a sus términos . EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO

AT12 COMPROBANTE DE VISITA DE OBRA. Copia simple de la constancia de haber efectuado la visita de obra. y/o Oficio Bajo Protesta de decir verdad, conoce el lugar donde se efectuara la obra.

AT13 JUNTA DE ACLARACIONES. Copia simple del Acta de la Junta de Aclaraciones, Circulares y de todas aquellas Aclaratorias que “LA CONVOCANTE” haya emitido como respuestas a las dudas que “El Licitante” hubiera tenido sobre los documentos que recibió para la integración de su propuesta. Estos Documentos, deberán estar firmados, para ratificar que son de su conocimiento y aceptación del contenido, lo cual deberá ser considerado y plasmado en la propuesta. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Página 8 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 9: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT14 CARTA COMPROMISO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS PRUEBAS QUE SE VAN A CONTRATAR. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases, deberá venir en hoja membretada del Laboratorio. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Los Anexos del AT2 al AT14 se acompañan con instrucciones de llenado y modelo de formatos, que deberán observar los Licitantes. En caso de empresas (persona moral o física) de reciente creación, éstas deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

5.7.2. PARTE ECONÓMICA

AE1 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE ACUERDO A FRACCIÓN I ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO , determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo deconstrucción con sus correspondientes rendimientos y costos. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las BasesAE2 LISTADO DE INSUMOS DE ACUERDO A FRACCIÓN II ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO; que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando sus respectivas unidades de medición, las cantidades a utilizar, precios unitarios, importes y % de intervención. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases AE3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE ACUERDO A FRACCIÓN III ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; así mismo anexar impresión del tabulador emitido por la Comisión Nacional de Salario Mínimos (Deberá presentarse en el análisis de FSR el salario mínimo de acuerdo a la comisión nacional de salarios mínimos). EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las BasesAE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A FRACCIÓN IV ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las BasesAE5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE ACUERDO A FRACCIÓN V ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las BasesAE6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE ACUERDO A FRACCIÓN VI ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Apegarse estrictamente al formato anexo. AE7 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE DE ACUERDO A FRACCIÓN VII ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO; EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las BasesAE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases

AE9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES DE ACUERDO A FRACICÓN IX ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO por partida, sub partida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las BasesAE10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE ACUERDO A FRACCIÓN X ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, EL NO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO COMO SE ESPECIFICA SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases , y

Página 9 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 10: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AE11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ACUERDO A FRACCIÓN X ARTICULO 45 A DEL REGLAMENTO en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:a. De la mano de obra;b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, yd. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Deberá contener los datos solicitados y cumplir con el formato anexo a las Bases

Los Anexos del AE1 al AE11, se acompañan con instrucciones de llenado y modelo de formatos, que deberán observar y aplicar los Licitantes.

5.8 NOTAS GENERALES A LOS ANEXOS TÉCNICOS (AT) Y ECONÓMICOS (AE).

PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SE ADJUNTAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

I).- SE PODRÁN UTILIZAR EL NÚMERO DE HOJAS QUE SE REQUIERA PARA EL LLENADO DE CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICIÓN, INCLUSIVE, PODRÁN SER ELABORADOS Y LLENADOS EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS INDICADOS EN LOS FORMATOS, Y SE APEGUE A LOS REQUISITOS Y DESGLOSE SOLICITADO EN SUS INSTRUCCIONES DE LLENADO.

II).- QUE TODOS LOS ESCRITOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, DENTRO DE LOS ANEXOS QUE CONTIENE SU PROPOSICIÓN, SE REALICEN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE REPRESENTE, EN CASO DE CONTAR CON ELLO.

III).- EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LA DE LA PRESENTE INVITACIÓN Y EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN.

6. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, lo anterior con fundamento en el sexto párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con excepción de lo indicado en el párrafo que antecede, las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, será proporcionada a los demás participantes. Aquellas propuestas que no sean presentadas con puntualidad en la hora y fecha indicada, no serán aceptadas, por lo que los Licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

No se admitirán propuesta que sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica, ni en otros domicilio, por lo que será causa suficiente para no aceptar dichas propuestas.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, lo anterior con fundamento en la fracción XII del artículo 31, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Página 10 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 11: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

A los actos de carácter público de las Licitaciones podrán asistir los Licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en dichos actos en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

6.2 APERTURA DE PROPOSICIONES

En Junta Pública que se celebrará a las 09:00 horas, del día 14 de diciembre de 2010, en las oficinas del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, ubicadas en Guatemala No. 2-A, Colonia Lomas de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro, se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se realizará el análisis cuantitativo de las Proposiciones.

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora establecida para la presentación y apertura de proposiciones.

Una vez recibidas la proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciendo constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que aun en el caso de que algún licitantes omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltante u omisiones se harán contar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada licitante. Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente. (Oficio circular No. UNCP/309/00412/2009 de fecha 23 de junio de 2009).

De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el Servidor Público que el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” IIFEQ (anteriormente CAPCEQ). Designe para presidir el acto, rubricarán el Anexo AE9 de las proposiciones presentadas. Al concluir el acto de presentación y apertura de proposiciones, se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto, de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, en la que se hará constar como mínimo lo siguiente:

a) Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicho acto;b) Nombre del servidor público encargado de presidir el acto;c) Nombre de los licitantes e importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas para su evaluación cualitativa por las

áreas designadas por la convocante para ello;d) Nombre de los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, así como las causas que lo motivaron, ye) Lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación.

Dicha acta deberá ser firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de la cual se entregará una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menos de cinco días hábiles. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” IIFEQ (anteriormente CAPCEQ). opte por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en la convocatoria a la presente invitación, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

7. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, para tal efecto, considerará los procedimientos y criterios siguientes:

7.1 PARTE TÉCNICA.Para la evaluación técnica de las proposiciones de acuerdo al Artículo 64 del Reglamento se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:7.1.1 Que cada documento contenga toda la información solicitada.

Página 11 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 12: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

7.1.2 Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la especialidad, experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. En los aspectos referentes a la especialidad, experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los Licitantes, se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos, así como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.7.1.3 Que los Licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.7.1.4 Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.7.1.5 Que el Procedimiento Constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.7.1.6 De los estados financieros, el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, verificará, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital neto de trabajo del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.b) Que el Licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.c) El grado en que el Licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

7.1.7 En relación a los precios unitarios:a) De los programas:1.- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;4.- Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y5.- Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;b) De la maquinaria y equipo:1.- Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y3.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;c) De los materiales:1.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y2.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, yd) De la mano de obra:1.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;2.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y3.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

7.2 PARTE ECONÓMICA. Para la evaluación económica de las proposiciones de acuerdo al Artículo 65 del Reglamento se considerarán, los siguientes aspectos:7.2.1 Que cada documento contenga toda la información solicitada.

Página 12 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 13: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

7.2.2 Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:

7.2.3 Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

I. Del presupuesto de obra:a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser

coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,

cargo por utilidad y cargos adicionales;b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente,

mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se

encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos

y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya

determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos

básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública;b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los

salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, yc) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y

rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el

monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las

oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y

Página 13 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 14: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del

contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales,

ye) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente

con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública;VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este Reglamento;VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, yVIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y

de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” ., que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizas la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre y cuando nos implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

8. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.Son causas de desechamiento de las proposiciones, las QUE AFECTAN A LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA:

A. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en la convocatoria a la Invitación, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones.

B. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”.

C. Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;D. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de

la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas.E. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este

Reglamento, y

F. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la licitación pública porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

G. Que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

H. Cuando el Licitante no presente su proposición, con el total de los conceptos de obra del Catálogo cotizados del anexo AE9.

I. Que el sobre que contiene su proposición no esté cerrado.J. Cuando no se consideren y no observen los acuerdos establecidos, derivados de las juntas de aclaraciones.K. Cuando según el caso, el licitante se oponga a visitas a sus instalaciones derivadas de las verificaciones físicas y oculares a la

maquinaria y equipos propuestos, esto por parte de la convocante.

Página 14 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 15: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

L. Cuando se realice la visita a las instalaciones del licitante y se determine que no cuenta con la infraestructura necesaria para el cabal cumplimiento objeto de la presente invitación.

M. Cuando no presente documentos donde se solicite “Bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente, o no venga debidamente firmadas por el representante legal.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria a la invitación, así como en las proposiciones presentadas por lo licitantes, podrán ser negociadas.

9. FALLO DE LA INVITACIÓN.Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Contrato se adjudicará de entre los Licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria a la Invitación y sus Anexos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, y por tanto garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”., el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros, en los siguientes términos:

El criterio de evaluación se realizara en base a lo establecido en el artículo 63 fracción I inciso b del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que corresponde al modo:

Binario, el cual consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.

La documentación solicitada estará sujeta a verificación, mediante la información y mecanismos con que cuente el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”

Para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del último párrafo del artículo 38 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos señalado, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se hubiere previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito a los licitantes y a un representante del órgano interno de control, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o falta de firma en el acta respectiva de los invitados, invalide el acto.

Con fundamento en los valores determinados por el procedimiento para definir la proposición económicamente más conveniente para el Estado, el Comité formulará el dictamen respectivo en base al Artículo 28 del Reglamento. Así mismo se deberán atender lo escrito en este mismo Artículo en relación al proceso de desechamiento.

9.1 Comunicación del fallo.El Fallo de la invitación se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los Licitantes que hubieren presentado proposiciones el día 20 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva que será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición, en las oficinas del Instituto de Infraestructura física educativa del

Página 15 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 16: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” ., ubicadas en Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de Querétaro, C.P. 76190, Querétaro, Qro., y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menos de cinco días hábiles. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” emitirá un fallo, el cual deberá de contener lo siguiente:

I.- La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan;II.- La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria. III.- Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición; IV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y V.- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la invitación, se señalaran las razones que lo motivaron.

El Fallo de la Invitación deberá emitirse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, y podrá diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el Fallo.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo de la Solución de las Controversias, Capítulo Primero de la Instancia de Inconformidad de esta Ley.

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” procederá a declarar desierta una invitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

Las proposiciones desechadas durante la Invitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso se conservaran hasta la total conclusión de la inconformidad en instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” procederá a su devolución o destrucción.

No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR.El Licitante Ganador deberá presentar, a más tardar en la fecha señalada para la formalización del Contrato:

10.1. Cumplimiento de Obligaciones FiscalesEn términos del oficio circular no. UNAOPSFP/309/0743/2008, expedido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, así como a la regla I.2.1.16 de fecha 27 de mayo del 2008, el o los proveedores adjudicados deberán de presentar previo a la firma del contrato o pedido respectivo, el acuse de recepción con el que se compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria a través de su portal de internet a efecto de que dicho organismo indique si se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dicha consulta deberá formularse preferente dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente a su favor. Así

Página 16 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 17: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

mismo deberá de indicar en dicha consulta que la respuesta que emite el SAT sea remitida en todo caso a la siguiente cuenta de correo de la convocante [email protected].

10.2. Documentación Complementaria.Previamente a la firma del Contrato, el Licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente. Persona moral: Acta constitutiva de la empresa, poder notarial del representante legal, identificación oficial del representante legal, registro patronal del IMSS, Registro Federal de Contribuyentes ante Hacienda (RFC), comprobante de domicilio y en caso de existir cambios en domicilio, presentar notificación ante el SAT.

Persona física: Acta de nacimiento, identificación oficial del representante legal, registro patronal del IMSS, Registro Federal de Contribuyentes ante Hacienda (RFC), comprobante de domicilio y en caso de existir cambios en domicilio, presentar la notificación ante el SAT.

Una vez llevado a cabo el cotejo, el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se considerará como causa imputable al Licitante ganador que impida la firma del Contrato, por lo que se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11. MODELO DE CONTRATO.Se anexa el Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

12. FIRMA DEL CONTRATO.El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” y el Licitante ganador a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo el día 04 de enero de 2011 a las 14:30 hrs., fecha comprendida dentro de plazo de quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo, en las instalaciones del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” IIFEQ (anteriormente CAPCEQ)., ubicadas en Guatemala No. 2-A, Colonia Lomas de Querétaro, CP 76190, Santiago de Querétaro, Qro. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sí el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” se abstendrán de recibir abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno, con las personas siguientes que se encuentres en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Licitante ganador que no firme el Contrato en la fecha indicada anteriormente por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Cuando el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” no firme el contrato respectivo o cambie la convocatoria a la Invitación que motivaron al fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos.

13. GARANTÍAS.

13.1 DEL ANTICIPO.El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, deberá garantizar el total del importe del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que se precisan en el formato de Contrato que se adjunta a la convocatoria a la invitación.

Página 17 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 18: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

La Fianza deberá presentarse el día 04 de enero de 2011, plazo establecido dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo, en las instalaciones del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, ubicadas en Guatemala No. 2-A, Colonia Lomas de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro,.

13.2 DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.Asimismo para el cumplimiento del Contrato se constituirá fianza por el 10% del importe total contratado, incluyendo el I.V.A., a favor del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”., por institución legalmente autorizada, que será entregada por el Contratista dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo; sin embargo la fecha de entrega de las fianzas quedará estipulado en el fallo correspondiente en las instalaciones del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” ubicadas en Guatemala No. 2-A, Colonia Lomas de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro.

13.3 DE VICIOS OCULTOS.Para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, garantizará dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo mediante fianza por el 10% del monto total del contrato, por sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de Entrega - Recepción de los trabajos.

14. PORCENTAJE DE ANTICIPO.El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al Contrato en el ejercicio de que se trate, para que el Contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo el día señalado en el punto 13.1, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición.

15. SUBCONTRATACIÓN.No se podrá Subcontratar todo o parte de los trabajos.

16. RETENCIONES O DEDUCCIONES.El Contratista al que se le adjudique el Contrato, aceptará que le sea deducido de cada una de las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de prestación del Servicio de Inspección, Vigilancia y Control de las obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

17. PUBLICIDAD.El Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto y obra, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización previa y por escrito del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”.

18. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.La Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro, podrán intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato en los términos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

19. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.El Instituto de Infraestructura Física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” pagará los trabajos objeto del Contrato, mediante la formulación de estimaciones acompañadas de los números generadores sujetos al avance de los trabajos, que el Contratista presentará a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, mismas que serán mediante la presentación de estimaciones, la Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con

Página 18 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 19: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” cubrirá el importe de sus estimaciones al Contratista dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

20. CONDICIONES DE PRECIO.Los trabajos motivo de esta invitación se regirán bajo la modalidad de Contrato a precio unitario en un tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al Contratista será el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto y especificaciones de construcción y normas de calidad.

21. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.21.1 En caso de que surjan los supuestos tales como, el atraso en la entrega del anticipo en la fecha pactada para el inicio de los trabajos y/o el incumplimiento del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” de poner a disposición del Contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos, dará lugar a la formalización por escrito entre las partes, del diferimiento o prórroga según corresponda.

21.2 El licitante deberá considerar que por ser contrato a precio unitario , el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, de conformidad con en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento: podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.21.3 En caso de que el Licitante pretenda ofrecer algún descuento a su proposición , este deberá ser reflejado en el Catálogo de Conceptos y demás información proporcionada por el Licitante, por lo que no se tomará en cuenta ningún descuento de última hora que no esté incluido en los documentos antes mencionados.21.4 El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del Contratista.21.5 Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública , con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Primer Piso Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., teléfono 01 55 2000 3000, extensión 2311, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro en sus instalaciones ubicadas en 5 de Mayo esquina Pasteur, Col. Centro, C.P. 76190, Querétaro, Qro., o ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” con domicilio en Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de Querétaro, C.P. 76190, Querétaro, Qro., por cualquier acto del Procedimiento de Contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública, dentro de los plazos y términos establecidos en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán utilizar, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad

Página 19 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 20: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

con lo establecido en las disposiciones Décima y Décimo Primera del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las Licitaciones Públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto del 2000.21.6 El listado de insumos deberá estar debidamente integrado y soportado en las especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas, siendo congruentes con las cantidades de trabajo señaladas en el proyecto.21.7 En caso de atraso durante la ejecución de las obras, con relación al programa autorizado, o si la misma no se concluye en la fecha programada, el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” aplicará penas convencionales (retenciones y/o sanciones) conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el Contrato motivo de esta convocatoria a la Invitación.21.8 El licitante deberá considerar que por ser contrato a precio unitario; y en base al Artículo 185 del Reglamento El pago de los ajustes de costos sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo realice en igual plazo. Cuando los contratistas promuevan el ajuste de costos, deberán presentar por escrito la solicitud respectiva a la dependencia o entidad en términos de lo dispuesto por los artículos 173 de este Reglamento. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Así mismo en el Artículo 136.- El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.Deberá considerarse los Artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma dispone el procedimiento de Ajuste de costos21.9 Respecto a las actas de Presentación y Apertura de Proposiciones y de fallo, estarán disponibles para los interesados en el área convocante, o en el sistema Compranet y en su caso en el portal del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” los demás datos que hace alusión el Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se encuentran para su consulta en el domicilio de la convocante, ubicado en Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de Querétaro, C.P. 76190, Querétaro, Qro.21.10 El cierre administrativo de la obra objeto de la presente Invitación tendrá fecha limite el 1° de abril del 2011.21.11 Si surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato elcontratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios, El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, junto con el contratista, procederá en el orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior.

22. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.Se hace entrega del documento denominado Encuesta de Transparencia, mismo que devolverá el Licitante debidamente requisitado a más tardar el siguiente día hábil al de emisión de Fallo en:El domicilio Guatemala No. 2-A, Colonia Lomas de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro., en atención del Ing. Jorge E. Zenteno Atala, Director General del Comité Administrador del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”.

La urna que a la terminación del acto de Fallo se encontrará en el lugar donde se celebre el evento. Enviarlo por fax al número telefónico (442) 2162665 y 2161276, o por correo electrónico a la dirección: [email protected]

A T E N T A M E N T E

Ing. Jorge E. Zenteno AtalaDirector General

Página 20 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 21: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Encuesta de Transparencia

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ___________________, OBJETO DE LA CONTRATACIÓN __________________, CON NÚMERO DE OBRA: __________________, OFICIO DE APROBACIÓN: __________________________. PARA SER LLENADO POR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS PARTICIPANTES EN LICITACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO EN INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CALIFICANDO CON UNA “X” LOS SUPUESTOS QUE SE EXPRESAN, SEGÚN LO CONSIDERE:

NO. EVENTO SUPUESTOS A B C D

1 Convocatoria El contenido de la convocatoria a la Invitación para el proceso de contratación, fue claro y suficiente para desarrollar la propuesta.

2 Junta de Aclaraciones En su opinión, las preguntas técnicas efectuadas en el acto por los participantes, fueron contestadas con claridad.

3Presentación de

proposiciones y apertura de ofertas técnicas

El acto se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4Resolución técnica y apertura de ofertas

económicas

La resolución técnica fue emitida de conformidad con los criterios establecidos en la convocatoria a la invitación o acorde con lo previsto en las invitaciones, así como respetando los acuerdos contenidos en el acta de junta de aclaraciones.

5 Fallo

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que lo sustentó, notificando a los proveedores o contratistas que resultaron adjudicados, así como a los que no resultaron adjudicados.

6

Generales

Todos los actos dieron inicio en el tiempo establecido, acorde con el programa previsto.

7 En su opinión, el trato que le dieron los servidores públicos de la Institución durante la invitación, fue respetuosa y amable.

8 Volvería a participar en otra invitación que emita la Institución

9 En su opinión, el proceso de contratación se apegó a la normatividad aplicable.

10 El acceso al inmueble fue expeditoCalificaciones a los supuestos:A: Totalmente de acuerdo B: En general de acuerdo C: En general en desacuerdo D: Totalmente en desacuerdo

Si el proveedor o Contratista desea agregar algún comentario respecto del procedimiento de contratación, favor de anotarlo en el recuadro.

Favor de entregar la presente encuesta mediante alguna de las siguientes opciones: En la Unidad Administrativa responsable del proceso de contratación, en el mismo domicilio establecido en la convocatoria a la invitación,

según corresponda. En la urna que, al final del acto de fallo, se encontrará en el lugar donde éste se celebre. Por correo electrónico a la siguiente dirección. [email protected]

Se recomienda que la encuesta sea entregada a más tardar dentro de dos días hábiles siguientes a la emisión del fallo.

Página 21 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 22: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

_____________________________Firma

DOCUMENTOS DISTINTOS A LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

Página 22 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 23: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ANEXO A

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONESANEXO A FORMATO CHECK-LIST

ANEXO B MANIFESTACIÓN DE DOMICILIOANEXO C ESCRITO DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS

SUPUESTOS DEL ART. 51 Y 78ANEXO D COPIA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN FISCALANEXO E COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIALANEXO F ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD

JURIDICAANEXO G DECLARACIÓN DE INTEGRIDADANEXO H DOCUMENTACION PARA CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

AT 1 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE LA NACIONALIDAD MEXICANA

AT 2 MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOSAT 3 MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGALAT 4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRALAT 5 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOAT 6 CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

RESPONSABLESAT7 NOMBRAMIENTO Y CURRICULUM VITAE DEL

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRAAT 8 RELACION DE OBRA SEGÚN FORMATO Y COPIA DE

DOCUMENTOS QUE LO ACREDITENAT 9 MANIFESTACIÓN QUE SEÑALE LOS TRABAJOS QUE

SUBCONTRATARÁAT 10 CAPACIDAD FINANCIERAAT 11 MODELO DE CONTRATOAT 12 VISITA DE OBRAAT 13 JUNTA DE ACLARACIONESAT 14 CARTA COMPROMISO DEL LABORATORIOAE 1 TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

DE TRABAJOAE 2 LISTADO DE INSUMOSAE 3 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE

SALARIO REALAE4 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS

HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOAE 5 ANÁLISIS, CLACULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS

INDIRECTOSAE 6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTOAE 7 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTEAE 8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS

ADICIONALESAE 9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN.

UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO,

Página 23 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 24: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTESAE 10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOSAE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

AE 11 A) DE LA MANO DE OBRAAE 11 B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNAE 11 C) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN

PERMANENTEAE 11 (D) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOIMPORTES S/IVA EN BASE A DOCUMENTO AE 9 (CATÁLOGO DE

CONCEPTOS)

ANEXO B

Página 24 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 25: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, “el instituto”P R E S E N T E

Por medio del presente manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con la invitación a cuando menos tres personas No. _________________, para la realización de los trabajos de: ____________________________ y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente, es el que a continuación se indica.

Calle y número:Colonia:Código Postal:Delegación o Municipio:Entidad Federativa:Teléfono:Fax:Correo electrónico:

En este domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto.

ATENTAMENTE

_________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO C

DECLARACIÓN DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LUGAR Y FECHA

Página 25 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 26: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, “el instituto”

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la convocatoria a la de Invitación a Cuando Menos Tres Personas N° _______, para la realización de los trabajos de: __________________, declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante _________________________, a quien represento, no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

_________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO D

COPIA SIMPLE DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PRESENTADA EN 2009, O BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, ELABORADOS, FIRMADOS Y CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO TITULADO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. EN CASO DE QUE ESTE OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES FISCALES VIGENTES, DEBERÁ PRESENTARLOS CON EL DICTAMEN

Página 26 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 27: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

CORRESPONDIENTE, CON EL QUE SE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, “el instituto”.

NOTA: EN CASO DE PROPOSICIONES EN CONJUNTO: I) PARA CUMPLIR CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO, SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN LA PROPOSICIÒN EN CONJUNTO, II) DEBERÁN ANEXAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN CORRESPONDIENTE, COMO LO REFIERE EL PUNTO 4.2 DE ESTA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN.

Página 27 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 28: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ANEXO E

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA

EN ESTE ANEXO SE ADJUNTARÁN COPIAS SIMPLES POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA TRATANDOSE DE PERSONA FÍSICA, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.

ANEXO F

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA.

Página 28 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 29: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, “el instituto”

PRESENTE

Me refiero a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ___________________________, para la realización de los trabajos de: ________________________________________________.

Yo, (Nombre) , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas , a nombre y representación de (persona física o moral) .

Registro Federal de Contribuyentes:Domicilio:Calle y número:Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad Federativa:Teléfono: Fax:Correo electrónico:

(En su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante)

Número y fecha de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Relación de los nombres de los accionistas

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Descripción del objeto social:

Número y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público del Comercio:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó:

Página 29 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 30: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Bajo protesta de decir verdad

______________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar el contenido señalado en el punto 3, inciso e), de esta convocatoria a la invitación.

Página 30 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 31: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ANEXO G

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LE OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, “el instituto”

P R E S E N T E

Por este conducto manifiesto que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” (anteriormente CAPCEQ). induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de interpósita persona, en relación con la Invitación a Cuando menos Tres Personas No. _____________, para la realización de los trabajos de: _____________________________.

A T E N T A M E N T E

_________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Página 31 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 32: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ANEXO H

EN ESTE DOCUMENTO, EL LICITANTE PRESENTARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA PARA QUE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO, OBTENGA LA VALORACIÓN, EN TERMINOS DE LOS CRTERIO DE ADJUDICACIÓN, Y DETERMINE LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.

Página 32 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 33: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE TÉCNICA (AT)

AT 1

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE EL LICITANTE DECLARE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas N° _______________, para la realización de los trabajos de: _____________________________________________________________.

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que se cuenta con la nacionalidad mexicana de acuerdo a la acreditación y personalidad jurídica de la empresa, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mimas, atendiendo a la modalidad de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional.

A T E N T A M E N T E

____________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Página 33 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 34: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT2

MANIFESTACION ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCION I ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO

Se anexa Modelo de Formato que el Licitante deberá presentar.

CARTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN: El Licitante manifestará por escrito en papel membretado de su empresa, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la invitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

AT 2

LUGAR Y FECHA

Página 34 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 35: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETAROPRESENTE

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas N° _______________, para la realización de los trabajos de: _____________________________________________________________.

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto que conozco el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la de Invitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” (anteriormente CAPCEQ)., me ha proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, me serán proporcionados por el propio Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto” (anteriormente CAPCEQ).,, así como el programa de suministro correspondiente y acepto en todos sus términos la convocatoria a la invitación, para la realización de los trabajos referidos.

A T E N T A M E N T E

____________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT 3

Página 35 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 36: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU CASO EL CONVENIO AL QUE SE REFIERE EL PUNTO 4.2 DE ESTA CONVOCATORIA A LA

INVITACIÓN

Se anexan dos modelos de formatos, para proposición individual o conjunta, como lo refiere el punto 4.2 de esta convocatoria a la INVITACIÓN, que el Licitante deberá presentar en su caso, para la manifestación de la firma y antefirma del Representante Legal o Común.

MANIFESTACIÓN DE FIRMA: El Licitante deberá anexar, en papel membretado de su empresa, manifestación escrita de la firma y antefirma del Representante Legal que firme la proposición.

En caso de presentación de proposiciones en conjunto, el Representante Común deberá anexar con su escrito de manifestación de firma y antefirma, el original o copia certificada, del convenio privado de asociación correspondiente.

PARA PROPOSICIÒN INDIVIDUAL

AT 3

LUGAR Y FECHA

Página 36 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 37: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEL ESTADO DE QUERETARO.P R E S E N T E

Me refiero a la Invitación a cuando menos tres personas N°_______________, para la realización de los trabajos de: ________________________________________________.

Sobre el particular manifiesto lo siguiente:

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto reconocer que la firma y antefirma que aparecen en este documento me corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Legal de éste.

FIRMA ANTEFIRMA

_________________________________ _____________________

A T E N T A M E N T E

__________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

PARA PROPOSICIÒN CONJUNTA

AT 4

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ENCABEZADO:

Página 37 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 38: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

INVITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

TEXTO:

PLANEACIÓN INTEGRAL: Se describirá la forma en que se organizarán y desarrollarán los trabajos, de manera congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se indicará el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante. Dicho procedimiento deberá ser acorde con el Programa de erogaciones Calendarizado y cuantificado de la Ejecución General de los Trabajos (Anexo AE10), en base a su experiencia para ejecutarlos.

AT 4

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSPLANEACIÓN INTEGRAL:

Página 38 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 39: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

AT 5

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ENCABEZADO:

INVITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

Página 39 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 40: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

COLUMNAS:

N°: Se anotará el número progresivo que corresponda a la máquina y equipo de construcción.

NOMBRE Y MODELO DE LAMÁQUINA Y EQUIPO DECONSTRUCCIÓN Se anotará el nombre completo y el Modelo de la Máquina y Equipo de

Construcción.

USOS ACTUALES: Se anotará el uso o usos que actualmente se le está dando a la máquina y equipo de construcción propuesto para la ejecución de los trabajos.

DISPONIBILIDAD:

FECHA: Se anotará la fecha en que estará disponible la máquina y equipo de construcción en el sitio de ejecución de los trabajos, conforme al programa presentado como anexo AE11 INCISO B).

UBICACIÓN FÍSICA: Se anotará la dirección completa en la que se encuentra físicamente la máquina o equipo de construcción propuesto para la ejecución de los trabajos.

PROPIEDAD: Se marcará con una “X“ cuando la máquina o el equipo de construcción sea propio, en caso contrario se dejará en blanco.

ARRENDADO: Se marcará con una “X” en esta columna cuando la máquina o equipo de construcción sea arrendado, en caso contrario se dejará en blanco.

Si la maquinaria y equipo de construcción es arrendada con o sin opción a compra, el Licitante ganador deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, antes de la firma de Contrato.

AT 5

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

No.

NOMBRE Y MODELO DE LA MÁQUINA Y EQUIPO CONSTRUCCIÓN

USOS

ACTUALES

DISPONIBILIDAD

FECHA UBICACIÓN FÍSICA PROPIEDAD ARRENDADO.

Página 40 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 41: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 6

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRA.

El Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro en adelante el “el instituto” IIFEQ en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 30 fracción I la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, le invita a participar en el proceso de adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. IROPFED-015-IIFEQ-2010, para la adjudicación del contrato a precios unitarios y tiempo determinado de la ejecución de la obra consistente en: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 23 SOMBRERETE, CADEREYTA, con número de obra: 2010-02035, oficio de aprobación: 2010GEQ04381 y en seguimiento al acuerdo único de la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2009 DE LA H. Junta de Gobierno del CAPCEQ (Ahora Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro) del 14 de julio de 2009, EN SU ACUERDO No. CAP_2/AE02/09 a continuación emite la siguiente:

ENCABEZADO:INVITACIÓN Nº: IROPFED-015-IIFEQ-2010

PARA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL EMSAD NO. 23 SOMBRERETE, CADEREYTA.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: CONSTRUCTORA OBE S.A. DE C,V,

Página 41 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 42: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

TEXTO:

NOMBRE: OVERATH JAVIER RIVERA RAMIREZ

PROFESIÓN: Se anotará la profesión específica.

No. DE CÉDULA PROFESIONALEN SU CASO: Se anotará el número de la cédula profesional, en su caso.

ESPECIALIDAD: Se indicará la especialidad, en su caso.

CARGO PROPUESTO. Se anotará el cargo a desempeñar en la dirección, ejecución o administración de ésta obra.

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOSEN QUE HA INTERVENIDO: Se anotará el nombre de la obra y los trabajos características técnicas y

magnitud similares, en los que ha intervenido el profesional técnico.

DESEMPEÑANDO EL TRABAJOCON EL CARGO DE: Se anotará el cargo desempeñado.

DURANTE EL PERIODO: Se anotará el mes y el año de inicio y conclusión del periodo del cargo desempeñado.

FIRMA DEL PROFESIONAL TÉCNICO: Deberá firmar el profesional técnico propuesto por el Licitante

AT 6

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRA

NOMBRE: KRISTOBAL JOSAFAT FLORES NAVARRONÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL:CARGO PROPUESTO:

PROFESIÓN: CONSTRUCTOR ARQUITECTO

ESPECIALIDAD:

C A R G O D E S E M P E Ñ A D O

D U R A N T EE L

P E R I O D O

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO)

FIRMA DEL PROFESIONAL TÉCNICOBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Página 42 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 43: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

NOMBRENÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASOCARGO PROPUESTO

PROFESIÓNESPECIALIDAD

C A R G O D E S E M P E Ñ A D O D U R A N T E

E LP E R I O D O

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO)

FIRMA DEL PROFESIONAL TÉCNICOBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

AT 7

ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA: EL NOMBRAMIENTO Y CURRICULUM VITAE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA,

AT7

NOMBRAMIENTO Y CURRICULUM VITAE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. : xxxxxxxxxxxx, Referente a la xxxxxxxxxxxxx

Santiago de Querétaro, Qro., a ______ de ______________ del _____.

Por medio del presente nombro como representante en la obra, a: XXXXXXXXXXX, con cedula profesional

ESCOLARIDAD

________________________________________________________________________

Página 43 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 44: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

EXPERIENCIA PROFESIONAL ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES A LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Mismo que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programa de ejecución y de suministro, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones del proyecto y de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos.

Así mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

______________________________(Nombre y firma del REPRESENTANTE legal) Nombre y firma del representante del contratista en la obra

AT 8

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

ENCABEZADO:

INVITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

Página 44 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 45: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

NOMBRE DE LA CONTRATANTE: Se anotará el nombre de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública o particulares para quienes se hayan hecho las obras, así como su dirección y teléfono.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Se anotará el nombre completo de los trabajos ejecutados, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: Se anotará con número el importe total contratado.

IMPORTE EJERCIDO: Se anotará con número el importe total ejercido a la fecha de la INVITACIÓN.

IMPORTE POR EJERCER: Se anotará con número el importe por ejercer a la fecha de la INVITACIÓN.

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha que corresponda a la terminación real de los trabajos objeto del Contrato (mes y año)

AT 8

El Licitante deberá anexar copia de las carátulas de los Contratos enlistados, así como copia del acta de entrega recepción de los Contratos que fueron concluidos.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN

NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE TOTAL

DEL CONTRATO IMPORTE EJERCIDO IMPORTE POR EJERCER

FECHA DE TERMINACIÓN

Página 45 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 46: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 9

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

Se anexa modelo de formato que el Licitante deberá presentar.

Página 46 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

ANEXO 01

Page 47: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

PARA LA NO SUBCONTRATACIÓN: La manifestación de no subcontratar, quedará sujeta a lo dispuesto en el Quinto. Párrafo del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

LUGAR Y FECHA

AT 9

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEL ESTADO DE QUERETAROP R E S E N T E

Con relación a la Invitación a cuando menos tres personas No. _____________, para la realización de los trabajos de: ___________________________________________________, y de conformidad con lo establecido en el numeral 15 de la convocatoria a la INVITACIÓN, manifiesto que NO subcontrataré parte o la totalidad de la obra, en caso contrario, me sujetaré a lo dispuesto en el Quinto. Párrafo del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Página 47 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 48: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

A T E N T A M E N T E

__________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT 10

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

En este anexo el Licitante deberá acreditar su capacidad financiera:

COMPROBACIÓN: El Licitante deberá acreditar su capacidad financiera, mediante la presentación de copia simple de la última declaración fiscal o Estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, elaborados, firmados y con copia de CEDULA PROFESIONAL del contador público titulado y firma del representante legal de la empresa. En caso de que este obligado a dictaminar estados financieros de conformidad con las leyes fiscales vigentes, deberá presentarlos con el dictamen correspondiente y el comparativo de razones financieras básicas, así como los datos solicitados en el modelo de formato que se adjunta.

En caso de empresas (persona moral o física) de reciente creación, éstas deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

Página 48 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 49: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 10

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEL ESTADO DE QUERETAROP R E S E N T E

Con relación a la INVITACIÓN N°______________, para la realización de los trabajos de: __________________________________________________, con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi representada, anexo copia simple de la última declaración fiscal ante la S.H.C.P., correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior o Estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, elaborados, firmados y con copia de CEDULA PROFESIONAL del contador público titulado y firma del representante legal de la empresa. En caso de estar obligado a dictaminar estados financieros de conformidad con las leyes fiscales vigentes, los presentare con el dictamen correspondiente y el comparativo de razones financieras básicas.

A continuación indico las cifras y datos determinados del comparativo de las razones financieras básicas:

CONCEPTO AÑO ______ AÑO ______

Página 49 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 50: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Capital Neto de Trabajo

Liquidez

Grado de endeudamiento

Rentabilidad

A T E N T A M E N T E

_________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

AT 11

MODELO DE CONTRATO. Fotostática simple del modelo de Contrato firmados en todas y cada una de sus hojas, como constancia de que se enteró de su contenido y su conformidad de ajustarse a sus términos.

AT 11

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL Instituto de Infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, en adelante “el instituto”, REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE E. ZENTENO ATALA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- EL INSTITUTO, por conducto de su representante declara que:

I. Su existencia se encuentra legalmente acreditada en los términos de los artículos 14, 15 Y 16 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro; y por el Decreto Legislativo publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, de fecha 14 de Mayo de 2010 se creó el “El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro” en adelante “EL INSTITUTO”, con personalidad jurídica y patrimonio propio de acuerdo a lo pactado en artículo 1 de su decreto, así como la facultad de celebrar convenios y demás actos jurídicos para la realización de su objeto y vigilar su cumplimiento de acuerdo al artículo 6 fracción XXI del decreto ya mencionado.

II. El Director General de “EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO”, en adelante “EL INSTITUTO” es el Representante Legal de este organismo, de acuerdo a los artículos 18, 21, 22 y 23 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y en virtud del

Página 50 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 51: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

nombramiento expedido por el M. en C. Fernando de la Isla Herrera, Secretario de Educación del Estado de Querétaro, emitido el día 15 de mayo de 2010; función que realiza el Ing. Jorge Eduardo Zenteno Atala, y cuya personalidad es acreditada con dicho documento, por lo que cuenta con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.

III. La obra objeto del presente contrato fue aprobada mediante oficio xxxxxxxxxxxxx, con No. De Obra: xxxxxxx. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se realizará con recursos derivados del programa xxxxxxxxxx.

IV. Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, “el instituto”, con fundamento en los artículos 27 fracción I y 28 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, realiza el proceso de Invitación a cuando menos tres personas numero xxxxxxxxxxxxxxxxxxx para la licitar la ejecución de los trabajos materia del presente contrato.

V. Mediante fallo emitido con fecha xxxxxxxxxxx se adjudicó el presente contrato al Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., en razón de que cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las Bases de la Licitación.

VI. En cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el segundo párrafo del artículo 60 de su Reglamento, EL CONTRATISTA presentó la(s) garantía(s) relativa(s) al cumplimiento del presente contrato, mediante la(s) póliza(s) de fianza No(s). xxxxx Y xxxxxx de fecha(s) xx de xxxxx de 2010 expedida(s) a favor de EL INSTITUTO por xxxxxxxxxxxxxx.

VII. El objeto del presente, es la ejecución de los trabajos de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA, por conducto de su representante declara que:

I. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del contrato.

II. Acredita su legal existencia mediante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. III. Su Registro de IMSS xxxxxxxxxxxxx

IV. Se identifica con Credencial de IFE xxxxxxxxx

V. Tiene establecido su domicilio en Calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Teléfono xxxxxx mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

VI. En su carácter de representante legal el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que EL CONTRATISTA, sus socios, o las personas que forman parte de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VII. Es mexicano y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere, y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

VIII. Tiene capacidad jurídica para contratar cuenta con los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales necesarios para ejecutar la obra objeto de este contrato.

IX. Cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal de Contribuyentes No. xxxxxxxxxxx.

X. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervinieron en la elaboración de su proposición, así como los que intervienen en la ejecución de la obra objeto de este contrato, por lo que en ningún caso argumentar su desconocimiento servirá para aducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

Página 51 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 52: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

XI. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demás disposiciones administrativas aplicables.

XII. Es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se complementa junto con el presupuesto, programa de obra y análisis de precios unitarios consignados en su propuesta, además conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratación y ejecución de las obras públicas de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catálogo de conceptos, volúmenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integró en su propuesta y que sirvieron para la adjudicación del presente contrato y que debidamente firmados por “EL CONTRATISTA” forman parte integral del mismo, así como las demás normatividades que regulen la ejecución de los trabajos material del presente instrumento.

Atento a lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO:“el instituto” encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar hasta su total terminación una obra consistente en: XXXXXXXXXXXXXXX, misma que se llevará a cabo en XXXXXXXXXXXXXXXX.

La realización de la obra numero xxxxxx consistente en: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. PEO xxxxx, cuya descripción pormenorizada se establece en los presupuestos respectivos, los cuales se tiene aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen, de acuerdo con las condiciones que se precisan en el clausulado de éste contrato y sus anexos. Todos los trabajos a que refiere el presente contrato serán supervisados por “el instituto” y dirigidos por EL CONTRATISTA aportando los materiales que se requieren, ya que se encuentran contemplados en los costos precisados más adelante. Así mismo EL CONTRATISTA se compromete a utilizar materiales de la calidad que se indica en éste contrato, en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “el instituto” y en aquellos materiales en los que no ha especificado sus características, se compromete a usar materiales de calidad a precios óptimos y competitivos en el mercado, así mismo EL CONTRATISTA se obliga para la obra materia de éste contrato a sujetarse a todos los ordenamientos legales vigentes en la materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública e impacto ambiental.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a observar puntual y estrictamente lo establecido por el ordenamiento legal, el Reglamento, las disposiciones administrativas y los anexos de éste contrato, así como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción vigente en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en xx días naturales. La fecha de inicio de los trabajos será el día xx DE xxxxxx DE 2011 y la fecha de terminación el día xx DE xxxxxx DE 2011.

La ejecución de la obra podrá iniciarse cuando hayan sido designados el servidor público de “el instituto” y el representante de EL CONTRATISTA que fungirán como residente y superintendente de la obra, respectivamente.

TERCERA.- MONTO: El importe del presente contrato, es de $xxx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pesos xx/100 M.N.), mas $xx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pesos xx/100 M.N.) por concepto de impuesto al valor agregado, lo que da la totalidad de $xxx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pesos xx/100 M.N.). Mismo que se determinó conforme al catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de EL CONTRATISTA.

El instituto y EL CONTRATISTA aceptan que la ejecución de la obra en los subsecuentes ejercicios, estará condicionada a la autorización de la inversión que en su caso emita la misma Dependencia, por lo cual, los compromisos excedentes al presente ejercicio presupuestal, quedarán sujetos, para los fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal.

CUARTA.- ANTICIPO:En los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “el instituto” otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del xx % sobre el monto total del contrato por la cantidad de $xx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pesos xx/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado $ xx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxx

Página 52 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 53: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

xx/100 M.N.) lo que da la totalidad de $xx,xxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pesos xx/100 M.N.), obligándose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “el instituto”, el cual deberá de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “el instituto”.

El atraso imputable a el instituto en la entrega del anticipo señalado, en la fecha, será motivo para diferir en igual plazo el programa ejecución; para lo cual, las partes suscribirán el convenio de diferimiento correspondiente.

El anticipo equivale al 30% del valor de los trabajos objeto de éste contrato.

Dicho anticipo deberá ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de éste contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo a entera satisfacción de “el instituto”, o la documentación necesaria para la elaboración del presente contrato y por lo tanto retrasar el trámite de expedición de anticipo por parte de “el instituto” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado I de la Cláusula NOVENA, no procederá diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la Cláusula SEGUNDA de éste contrato.

“EL CONTRATISTA” y “el instituto” aceptan que, para la amortización del anticipo pactado en esta Cláusula, se procederá de la siguiente manera:

I. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo período del ejercicio en que se otorgue. La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA”.

II. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “el instituto”, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA”, la determinación de rescindir el contrato.

En caso que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar intereses conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades no amortizadas y se computarán por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “el instituto”.

Con objeto de que “el instituto” compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del anticipo convenido en esta Cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA” deberá dar a “el instituto” y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o documentación de cualquier índole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen de conformidad con el avance que representen las obras basándose en las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “el instituto” en periodos no mayores de un mes.

“EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de Obra, la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte; La Residencia de Obra dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Página 53 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 54: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

La autorización de las estimaciones y la correspondiente factura se hará por conducto de la Residencia de Obra, designada por “el instituto” para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora.

“el instituto” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la Residencia de de Obra.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberán ser ajustados en la estimación subsecuente, en caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimación, deberá ser reintegrado por “EL CONTRATISTA” en los términos establecido en el artículo 55 de La Ley de Obra Públicas y Servicios relacionados con las mismas.Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, pues “el instituto”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

SEXTA.-LUGAR DE PAGO:“el instituto” y “EL CONTRATISTA” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la Cláusula anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la Cláusula OCTAVA, se hará en las instalaciones de “el instituto”, ubicadas en Calle Guatemala No. 2-A Col. Lomas de Querétaro, C.P. 76190, Santiago de Querétaro, Qro.

SÉPTIMA.-CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO:“EL CONTRATISTA” podrá ceder o gravar sus derechos de cobro, para lo cual las partes deberán observar el siguiente procedimiento:

I. “EL CONTRATISTA” deberá presentar solicitud a “el instituto” de manera expresa y por escrito, en la que manifieste su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. Esta solicitud deberá presentarse cuando menos con 30 (treinta) días naturales de anticipación, acompañando el documento donde se especifiquen claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión, y los términos de ésta.

En la solicitud deberá declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

II. “el instituto” resolverá, de manera expresa y por escrito, respecto de la solicitud del punto anterior. Dicha resolución deberá emitirse por “el instituto” en un término de quince días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud por “EL CONTRATISTA”.

III. Queda expresamente convenido y así lo admite “EL CONTRATISTA”, que “el instituto” no asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

IV. “el instituto” y “EL CONTRATISTA” convienen en que en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

c) Créditos a favor de “el instituto”, teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta de amortización del anticipo que se le hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”.

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

EL CONTRATISTA reconoce expresamente que si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA, se origina un retraso en el pago de estimaciones, no procederá el pago de gastos financieros a que se refiere el párrafo cuarto de la Cláusula QUINTA.

Página 54 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 55: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado.Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases de la licitación para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

La revisión, cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, será promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no exceda de sesenta días naturales siguientes a la fecha de publicación, por el Banco de México, de los índices nacionales de precios productor con servicios a que se refiere la fracción II del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sólo podrá referirse a los trabajos pendientes de ejecutar. Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

“el instituto” dentro de los sesenta días naturales siguientes, contados a partir de la recepción de la solicitud de “EL CONTRATISTA”, con base en la documentación aportada por “EL CONTRATISTA”, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso de no emitirla, dicha solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la baja, el ajuste de costos será realizado por “el instiituto”.

Para tales efectos, los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente contrato.El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del presente contrato.El importe del o los ajustes de costos procedentes, será afectado por un porcentaje igual al del anticipo concedido.Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” y “el instituto” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “el instituto” procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el propio Banco de México.

El pago del ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados Todos los factores de ajuste deberán acumularse.

NOVENA.- GARANTÍAS:“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantías (fianzas) necesarias para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas vigente, sus reglamentos y disposiciones complementarias, de conformidad con las reglas generales de contratación y ejecución de la obra pública y Servicios relacionados con las Mismas, emitidas a entera satisfacción del INSTITUTO y por Institución Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y Reglamento aplicables:I. Póliza de fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo

que le sea otorgado por “el instituto”, en los términos de la Cláusula CUARTA del presente instrumento.

Una vez entregada la póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior por “EL CONTRATISTA” a “el instituto”, quien deberá hacerlo a partir de la fecha en que es conocedor de habérsele adjudicado la obra hasta el día en que se celebre la firma del presente contrato, la demora por parte de EL CONTRATISTA no da lugar a el diferimiento del presente o retraso para iniciar la ejecución de la obra objeto del presente.

Página 55 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 56: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

La Póliza de fianza deberá ser emitida por una Institución Mexicana de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y Reglamento. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas: A) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.C) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.D) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.E) Que la fianza comprende la devolución del importe del IVA correspondiente al referido anticipo.F) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea

invertido en fines distintos de los señalados en el contrato.G) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor,

para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “el instituto” y se haya comunicado por escrito al deudor.

H) Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “el instituto”, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

I) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

J) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

K) Que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que se garantizan mediante la póliza de fianza expedida, la institución de fianzas y “EL CONTRATISTA” se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a la jurisdicción de su competencia, por lo que la Institución de Fianzas y “EL CONTRATISTA” renuncian a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y dejan sin efectos cualquier otro pacto que sobre la materia aparezca en el formato de esta póliza de fianza.

II. Póliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato.

Estas pólizas de fianza deberán ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor y a satisfacción de “el instituto” con valor del 10% del importe total de las obras objeto de éste contrato. La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregada por el CONTRATISTA al el instituto a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la firma del contrato.

Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:A) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demás disposiciones administrativas aplicables.D) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.E) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al

deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “el instituto” y se haya comunicado por escrito al deudor.

F) Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del contrato citado.G) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por

escrito de “el instituto”, que la producirá sólo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato, y haya sido entregada y aprobada la garantía para responder por los defectos o vicios ocultos.

H) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

I) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Página 56 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 57: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

J) Que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que se garantizan mediante la póliza de fianza expedida, la institución de fianzas y “EL CONTRATISTA” se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a la jurisdicción de su competencia, por lo que la Institución de Fianzas y “EL CONTRATISTA” renuncian a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y dejan sin efectos cualquier otro pacto que sobre la materia aparezca en el formato de esta póliza de fianza.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “el instituto” en los términos de la Cláusula VIGÉSIMO TERCERA, podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o bien, presentará una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original.

III. “EL CONTRATISTA” tendrá para garantizar hasta el día que se firme el presente mediante fianza por el 10% del monto total del contrato, por sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de Entrega - Recepción de los trabajos.

Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones:

A) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas aplicables.D) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aún cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estará en vigor por doce meses, contados a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

G) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “el instituto”, que la emitirá sólo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las responsabilidades derivadas del contrato.

H) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

I) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

J) Que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que se garantizan mediante la póliza de fianza expedida, la institución de fianzas y “EL CONTRATISTA” se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a la jurisdicción de su competencia, por lo que la Institución de Fianzas y “EL CONTRATISTA” renuncian a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y dejan sin efectos cualquier otro pacto que sobre la materia aparezca en el formato de esta póliza de fianza.

DÉCIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:“el instituto” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “el instituto”, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.

DÉCIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:“EL CONTRATISTA” nombra y firma de aceptación fungirá durante la ejecución de los trabajos, como representante en la obra, el cual deberá tener poder para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. “el instituto” se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

Página 57 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 58: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

“el instituto” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en la Cláusula SEGUNDA, designa por escrito, como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos, quien tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, así como las señaladas en el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Así mismo, convienen que en caso de que “el instituto”, contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, “EL CONTRATISTA”, otorgará a éste las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, el Residente de Obra a que se refiere el párrafo segundo de esta Cláusula.

DÉCIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:1.- Tratándose de recepción total, “EL CONTRATISTA” notificará a el instituto, a través de la bitácora y por oficio, la

terminación de los trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. “el instituto”, dentro de un plazo de 7 (Siete) días naturales, verificará que la terminación de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Una vez constatada dicha terminación por parte de “el instituto”, éste procederá a su recepción dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la verificación de conclusión de los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA” no acude con “el instituto” para la elaboración del finiquito dentro del plazo indicado, “el instituto” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de su emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Una vez elaborado el finiquito, “el instituto” dará por terminado el contrato, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Determinado el saldo total, “el instituto” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa, mediante la cual se extinguirán los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

2.- Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atención a las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “el instituto” existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, se podrá realizar recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca “el instituto”, para lo cual levantarán el acta circunstanciada correspondiente.

No obstante la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, por parte de “el instituto”, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DÉCIMO TERCERA.- LUGAR DE ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO. (APLICA SOLO CUANDO LA OBRA CONSIDERE LA ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS).“EL CONTRATISTA”, se obliga a entregar e instalar el mobiliario y equipo de la obra materia de éste contrato, hasta el lugar de localización de la misma. Dichos equipamientos serán proporcionados por “el instituto”,

“EL CONTRATISTA”, se hace responsable de los daños, pérdidas, malas instalaciones o mal manejo, del mobiliario y equipo, por lo que repondrá cualquier pieza que no se reciba a entera satisfacción de “el instituto”, así como reparar los daños que llegará a ocasionar al inmueble. “EL CONTRATISTA”, deberá de solicitar por escrito el mobiliario y equipo a “el instituto”, con

Página 58 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 59: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

un mínimo de dos semanas de anticipación a la conclusión de los trabajos, debiendo recogerlos en los almacenes de “ el instituto” en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

DÉCIMO CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:PROGRAMAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Obra, Equipos y Materiales y demás Programas que firmados por las partes, se integran a este contrato.

BITÁCORA.- el Instituto, a través de su Residencia de Obra, llevará una Bitácora, que será el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su ejecución, así mismo se asentarán y resolverán problemas específicos de carácter técnico y administrativo; desde la fecha de inicio, hasta la conclusión, obligándose a firmar dicha Bitácora los representantes de las partes mencionados en la Cláusula DÉCIMO PRIMERA de este contrato. Esta Bitácora constituirá el instrumento que permita a los órganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA”.

“el instituto” y “EL CONTRATISTA” reconocen que el uso de la Bitácora es de carácter obligatorio y que deberá contener los requisitos mínimos previstos en la sección II de la bitácora a partir del artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realización de la obra, objeto del presente contrato, que forma parte integrante de éste Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realización de la misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” está de acuerdo en que, sobre el importe de las estimaciones se le hará la deducción del 5 (cinco) al millar, como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control necesario para la ejecución, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Las retenciones, pactadas en la Cláusula DÉCIMO OCTAVA de Sanciones por Incumplimiento del programa.

PLANOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES.- EL “CONTRATISTA” deberá al termino de la obra entregar a “el instituto” la actualización de los planos de acuerdo a lo ejecutado en obra y conciliado con el Supervisor de la misma, además entregará las normas y especificaciones que aplicaron en la construcción de lo contratado, lo anterior en relación a las bases de licitación.

CARTA COMPROMISO: en el documento AT de la propuesta técnica del CONTRATISTA, señala e informa a el instituto, con escrito bajo protesta de decir verdad del representante legal del laboratorio, qué se compromete a realizar todos los trabajos de pruebas de laboratorio, necesarios en la obra.

DÉCIMO QUINTA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula DÉCIMO PRIMERA, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta Cláusula no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia.

DÉCIMO SEXTA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA” no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo, excepto los

Página 59 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 60: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la Cláusula SÉPTIMA.

“EL CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMO SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el párrafo siguiente:

- Incendios;- Terremotos;- Guerras;- Inundaciones;- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;- Ciclones;- Motines o disturbios;- Catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;- Paro de fábrica(s) por causas no imputables a EL CONTRATISTA

Cuando cualesquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrá de exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el párrafo tercero de esta Cláusula, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerá de común acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realización de la obra, las partes están de acuerdo en que “el instituto” levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que puedan originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

DÉCIMO OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” está realizando las obras objeto de este contrato de acuerdo con los Programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, “el instituto” comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, los suministros entregados o los insumos utilizados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

a) Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante bitácora de obra, el atraso detectado de conformidad con su programa de obra aprobado, para que éste último tome la medida pertinente para actualizar la ejecución de su obra.

Página 60 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 61: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

b) En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el período de ejecución establecido en el presente contrato, “el instituto” aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. El cálculo de la retención será del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de lo que debió ejecutarse (total programado acumulado) de acuerdo al programa de ejecución establecido.

c) Adicionalmente “el instituto” aplicará, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará “el instituto” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “el instituto”. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “el instituto” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “el instituto” opte por la rescisión del contrato.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula NOVENA de éste contrato.

Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido.Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas, en los párrafos anteriores, “el instituto” podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “el instituto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “el instituto” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “el instituto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás disposiciones administrativas aplicables opte por rescindir el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

DECIMO NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:“el instituto” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “el instituto” notificará la suspensión a “EL CONTRATISTA”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

La formalización de la suspensión se realizará mediante el acta circunstanciada, que deberá levantar “el instituto”.

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA:

Página 61 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 62: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Con apego a los requisitos previstos en el segundo párrafo del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “el instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la Cláusula anterior, comunicando dicha declaración por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por “el instituto” la terminación anticipada de este contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público. Así mismo, se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En éste supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar solicitud a “el instituto”, quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “el instituto” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato, “el instituto” pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

El finiquito del contrato, cuando éste se haya dado por terminado anticipadamente, deberá observar las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en el Capítulo Cuarto, Sección IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA:“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la realización de todas y cada una de las partes se efectúen a satisfacción de “el instituto”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “el instituto” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía de vicios ocultos señalada en el apartado III de la Cláusula NOVENA de este contrato.

Es facultad de ““el instituto””, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Así mismo, en virtud de que “EL CONTRATISTA” es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale ““el instituto””. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, ““el instituto” deberá notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “el instituto”” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de ““el instituto” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES:La relación laboral con los trabajadores y empleados que presten servicios o realicen trabajos objeto de este contrato, estarán limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA” como patrón y empresario, por que estará obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y en base a las disposiciones laborares y de seguridad social, le sean

Página 62 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 63: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

formuladas a ““el instituto”, quedando esta última eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

Así mismo, “EL CONTRATISTA” al término o suspensión de los trabajos objeto de éste contrato, deberá de exhibir a “ “el instituto” el aviso de terminación correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demás instituciones de seguridad social.

VIGÉSIMO TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA:““el instituto” podrá rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

En relación con lo anterior, “el instituto” determinará la rescisión administrativa, cuando “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicie los trabajos dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, así como cualquier otro supuesto de los que se prevén en el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las causales referidas en el anterior párrafo dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “el instituto”, además de que se le aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. La rescisión administrativa se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas.

Cuando ““el instituto” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente, en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad competente y obtenga la declaración correspondiente.

““el instituto” notificará a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, en forma fehaciente y por escrito, a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

En la notificación que ““el instituto”” realice a “EL CONTRATISTA” respecto del inicio del procedimiento de rescisión, se señalarán los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas.

Transcurrido el término referido, ““el instituto””, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”, resolverá y notificará a “EL CONTRATISTA” lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA”. Cumplido lo anterior, “el instituto” podrá exigirle al mismo el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, notificarle de manera fehaciente su decisión de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA” la rescisión del contrato por parte de ““el instituto”, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose así mismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público y deberá contener, como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a ““el instituto”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que ““el instituto” le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta Cláusula y en la DECIMO OCTAVA relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, ““el instituto”” y “EL CONTRATISTA” convienen en que aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados,

Página 63 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 64: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”. Así mismo, ““el instituto”” podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescisión del contrato, así como de los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo establecido en el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMO CUARTA.- MODIFICACIONES:““el instituto”” y “EL CONTRATISTA” convienen que cualquier modificación al monto o plazo de este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente con las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados, por parte de ““el instituto””, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, debiendo el Residente de Obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren, en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para modificar el presente contrato.

VIGÉSIMO QUINTA.- DOMICILIOS:Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

“el instituto”: Calle Guatemala No. 2-A Col. Lomas de Querétaro, C.P. 76190; Santiago de Querétaro, Qro., EL CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIGÉSIMO SEXTA.- LEGISLACIÓN:Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.

VIGÉSIMO SEPTIMA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a las Leyes y Tribunales de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiere corresponderle.

El presente contrato se firma en 2 (dos) ejemplares en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los xx días de xxxxx del 2011.

POR ““el instituto”” POR “EL CONTRATISTA”

DIRECTOR GENERAL REPRESENTANTE LEGALING. JORGE E. ZENTENO ATALA ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Página 64 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 65: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 12

COMPROBANTE DE VISITA DE OBRA. Copia simple de la constancia de haber efectuado la visita de obra o una carta en la que manifieste haber realizado la visita por su cuenta y que tiene conocimiento de su ubicación, así como de las condiciones climatológicas, topográficas y geológicas, ubicación geográfica y el entorno de la región donde se realizará la obra. Estos Documentos, deberán estar firmados como signo de conocimiento y aceptación de su contenido, lo cual deberá ser considerado y plasmado en su propuesta.

Página 65 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 66: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 13

JUNTA DE ACLARACIONES. Copia simple del Acta de la Junta de Aclaraciones, Circulares y de todas aquellas Aclaratorias que “LA CONVOCANTE” haya emitido como respuestas a las dudas que “El Licitante” hubiera tenido sobre los documentos que recibió para la integración de su propuesta. Estos Documentos, deberán estar firmados, para ratificar que son de su conocimiento y aceptación del contenido, lo cual deberá ser considerado y plasmado en la propuesta.

Página 66 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 67: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 14

EL LICITANTE DEBERÁ DE ANEXAR CARTA COMPROMISO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAs PRUEBAS QUE SE VAN A CONTRATAR, FIRMADA POR EL REPRESENTAN LEGAL DEL LABOROTARIO Y DEL

LICITANTE PARTICIPANTE EN ESTA INVITACIÓN EN FORMATO DEL LABORATORIO

Página 67 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 68: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

AT 14CARTA COMPROMISO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS

PRUEBAS QUE SE VAN A CONTRATAR

Fecha (1)CARTA COMPROMISO

C. Nombre del representa legal de laboratorio, representante legal de Denominación o razón social del laboratorio, por mi propio derecho y bajo protesta de decir verdad me comprometo ante el Instituto de infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, a actuar con ética profesional y veracidad en toda la información relativa a las pruebas de laboratorios que mi representada realice para el cliente Denominación o razón social del licitante, referente a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ________________, para la adjudicación del contrato a precios unitarios tiempo determinado de la ejecución de la obra consistente en: _______________________________________________________________.

Ratifico que conozco y aplico las normas oficiales mexicanas y los procedimientos relativos a la especialidad en la que se desempeña mi representada.

Así mismo, me comprometo a que todas las pruebas que mi representada realice serán hechas en campo. En caso contrario, indicaré claramente en los reportes la modalidad en la que fueron tomadas las muestras. Por otra parte autorizo al Instituto de infraestructura física educativa del Estado de Querétaro, , para que en el momento que éste lo decida acuda a mis instalaciones, ya sea a través de sí o terceros, para verificar los procedimientos aplicados, calibración de los equipos y practicar las auditorias que considere necesarias, previo aviso por escrito con al menos 10 días hábiles de anticipación.

Atentamente, Enterado (a)

Nombre, cargo y firma Representante Legal Nombre, cargo y firma Representante LegalLaboratorio Licitante

Página 68 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 69: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

ANEXOS CORRESPONDIENTES A LAPARTE ECONÓMICA (AE)

AE 1Análisis de los precios unitarios de los

Página 69 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 70: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

Conceptos de trabajo del catálogo

El Licitante deberá presentar el análisis de los precios unitarios de todos los conceptos de trabajo definidos en el Anexo AE9.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.:Se anotará el número que le corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA __ DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Anexo.

N°: Se anotará el número que le corresponde al concepto de trabajo, en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 9).

CONCEPTO: Se anotará el nombre del concepto de trabajo, tal como aparece en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 9).

UNIDAD: Se anotará la unidad indicada en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 9), para el concepto correspondiente.

CANTIDAD: Se anotará la cantidad indicada en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 9), para el concepto correspondiente.

TEXTO:MATERIALES:

DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre de los materiales que intervienen en el análisis del precio unitario del concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotará el nombre de la unidad de medida del material que interviene en la ejecución del concepto de trabajo.

Pm: Representa el costo básico unitario vigente en el mercado del material, puesto en el sitio de los trabajos, sin I.V.A., el cual será el indicado en el Anexo AE2

Cm: Representa la cantidad o consumo del material por unidad de medida del concepto de trabajo

M = Pm x Cm: Representa el costo por material necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, y se obtiene multiplicando el costo básico unitario vigente de mercado por la cantidad o consumo del material

SUMA 1: Se anotará el resultado de la suma de los importes de los materiales.

MANO DE OBRA:

CATEGORÍA: Se anotará la categoría del personal (Según Anexo AE3), o cuadrilla que se requiere para la realización del concepto de trabajo.

Página 70 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 71: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

En el caso de utilizar cuadrillas, será necesario que se adjunte a este anexo el desglose de cada una de ellas con su costo correspondiente.

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida que invariablemente será jornada (jor), considerada de 8 (ocho) horas de trabajo.

SALARIO (a): Se anotará el salario real que corresponda a la categoría o cuadrilla que se requiere para la ejecución del concepto de trabajo.

CANT (b): Se anotará la cantidad de jornadas (de esa categoría o de cuadrillas) que se requieren para realizar el concepto de trabajo.

Sr = (a) x (b): Representa el salario real del personal o cuadrilla que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, y se obtiene multiplicando el salario por la cantidad.

R: Representa el Rendimiento, se anotará la cantidad de trabajo que desarrolla el personal o cuadrilla que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas.

Para realizar la evaluación del rendimiento se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

Mo = Sr / R: Representa el costo por Mano de Obra necesaria para la correcta ejecución de los trabajos, y se obtiene dividiendo el salario real entre el rendimiento

SUMA 2: Se anotará el resultado de la suma de los importes de la Mano de Obra del personal por categoría o por cuadrilla.

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre de la maquinaria o equipo de construcción que intervienen en la ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida, que invariablemente será hora.

Phm: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, obtenidos en el Anexo AE4.

Rhm: Representa el rendimiento horario de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos dentro de su vida económica.

Este debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo de construcción ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos

ME = Phm / Rhm: Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, y se obtendrá dividiendo el costo horario directo entre el rendimiento horario.

SUMA 3: Se anotará el resultado de la suma de los importes de la maquinaria o equipo de construcción.

Página 71 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 72: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

HERRAMIENTA DE MANO:

Kh: Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función de tipo de trabajo y de las herramientas requeridas para su correcta ejecución.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, será el obtenido en este anexo en el apartado de Mano de Obra.

Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano, necesaria para la correcta ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente propuesto, por el costo unitario por concepto de mano de obra.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

Ks: Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido de la Suma 2 del apartado de Mano de Obra.

Es = Ks x Mo Representa el costo por equipo de seguridad, necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente propuesto, por el costo unitario por concepto de mano de obra.

SUMA 4: Se anotará el resultado de la suma de los importes de la herramienta de mano y equipo de seguridad.

(CD) COSTO DIRECTO(suma 1+2+3+4): Es el que se deriva de la suma de las erogaciones que hace el Contratista por el pago de

salarios al personal, por la adquisición o producción de todos los materiales necesarios, por el uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios, por el uso de las herramientas de mano y equipo de seguridad, que intervienen directamente en la ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá sumando los importes indicados en SUMA 1, SUMA 2, SUMA 3 y SUMA 4.

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS:

(CI) COSTO INDIRECTO = I (CD): El costo indirecto (CI), se expresará como un porcentaje (I) del costo directo del concepto de trabajo.

PORCENTAJE: Es el valor porcentual del indirecto calculado en el Anexo AE5.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje del indirecto calculado en el Anexo AE5.

(CF) COSTO PORFINANCIAMIENTO = F (CD+CI): El costo por financiamiento (CF) se expresará como un porcentaje (F) de la suma del

costo directo e indirecto del concepto de trabajo.

PORCENTAJE: Es el valor porcentual del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo e indirecto, por el porcentaje del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6.

Página 72 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 73: Bases Iropfed 015

“INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” EN ADELANTE “el instituto” INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

No. IROPFED-015-IIFEQ-2010

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NORMATIVIDAD: FEDERAL

(CU) CARGO PORUTILIDAD = U (CD+CI+CF): El cargo por utilidad (CU) se expresará como un porcentaje (U) de la suma del costo

directo, indirecto y por financiamiento del concepto de trabajo.

PORCENTAJE: Es el valor porcentual del cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE7.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto y por financiamiento, por el porcentaje del cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE7.

(CA) CARGOS ADICIONALES= A (CD+CI+CF+CU): Los cargos adicionales (CA) son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por

estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento, ni del cargo por utilidad y deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, se expresará como un porcentaje (A).

PORCENTAJE: Es el valor porcentual de los cargos adicionales, calculado en el Anexo AE8.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto, por financiamiento y el cargo por utilidad, por el porcentaje obtenido en el Anexo AE8.

PRECIO UNITARIO:

(PU) PRECIO UNITARIO=(CD + CI + CF + CU + CA): Precio Unitario es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al

Contratista por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y las normas de calidad.

Es resultado de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

El Licitante deberá presentar los análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo solicitados en el Anexo AE 9, así como la totalidad de los análisis básicos que los integren.

Página 73 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 74: Bases Iropfed 015

AE 1INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE HOJA DE

PARA: FIRMA DEL LICITANTE

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO HOJADE

No. CONCEPTO: UNIDAD:

CANTIDAD:

MATERIALES

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm

SUMA 1

MANO DE OBRA

C A T E G O R Í A UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R

jorjorjorjorjorjor

SUMA 2

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm

HORAHORAHORAHORAHORA

SUMA 3

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

Herramienta de manoKh Mo Hm = Kh X Mo

SUMA 4

(CD) COSTO DIRECTO) (Suma 1 + 2 + 3 + 4

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE

(CI) COSTO INDIRECTO = I (CD)

(CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = F (CD + CI)

(CU) CARGO POR UTILIDAD = U (CD + CI + CF)

(CA) CARGOS ADICIONALES = A (CD + CI + CF + CU)

P R E C I O U N I T A R I O

(P.U.) PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF+ CU + CA) SUMA

Page 75: Bases Iropfed 015

AE 2Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, Se anotará claramente el nombre del material, maquinaria y equipoMAQUINARIA Y EQUIPO DE de instalación permanente de origen extranjero, relacionados en elINSTALACIÓN PERMANENTE Anexo AE9.

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida del material, maquinaria y equipo de instalación permanente.

CANTIDADvolumen de material , maquinaria y equipo de instalación permanente que se considera necesario para la ejecución de la obra.

PRECIO UNITARIO: Se anotará en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de licitación, el costo básico del material, maquinaria y equipo, y mano de obra de instalación permanente puesto en el sitio de su utilización. El precio básico del material, maquinaria y equipo de instalación permanente y mano de obra, se integrará sumando a los precios de adquisición en el mercado, aranceles, impuestos de importación, acarreos, maniobras y mermas aceptables durante su manejo, sin I.V.A.

IMPORTE: EL resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.

% DE INTERVENCIÓN Deberá integrar un listado donde indique el porcentaje de intervención de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en el desarrollo de la obra. Indicando la unidad, cantidad y el porcentaje de incidencia, separando por categorías (materiales, mano de obra y equipo) e indicando sumas parciales por cada categoría.

AE 2Página 75 de 105

Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 76: Bases Iropfed 015

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE HOJA DE

PARA: FIRMA DEL LICITANTE

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición

No.

Materiales más significativos y

equipo de instalación

permanente, mano de obra,

maquinaria y equipo de

construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada

uno de ellos UNIDAD

CANTIDADPRECIO

UNITARIO IMPORTE % DE INTERVENCION

AE 3Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, así como el tabulador de salarios

base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, tabulador impreso de la Comisión de SALARIOS MÍNIMOS, e integración de los salarios

ENCABEZADO:

Página 76 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 77: Bases Iropfed 015

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

CLAVE CONCEPTO SM Se deberá anotar el SALARIO MÍNIMO utilizado para la categoría que se trateDICAL Se deberá anotar el total de días calendario del ejercicio anual.DIAGI Se deberá anotar el total de días de aguinaldo al año.PIVAC Se deberá anotar el total de días por prima vacacional.DIPER Son días de percepción pagados al año, resultado de la suma del DICAL, DIAGI y

PIVAC.DIDOM Se deberá anotar el total de días domingo en el año.DIVAC Se deberá anotar el total de días de vacaciones por año.DIFEO Se deberá anotar el total de días festivos oficiales por año.DICAU Se deberá anotar el total de días perdidos por otras causas.DINLA Son los días no laborados al año, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC, DIFEO,

DISIN y DICAU.Tp Representa el total de días realmente pagados durante un período anual (DIPER).Tl Representa el total de días realmente laborados, durante un período anual (DICAL –

DINLA).CATEGORÍA: Se anotará cada una de las categorías del personal propuesto por el Licitante.FRACCIÓN DECIMAL IMSS: Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la

Ley del Seguro Social.El Licitante deberá adjuntar a este anexo, la integración del factor en fracción decimal por categoría de las obligaciones obrero–patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social (IMSS).

FRACCIÓN DECIMAL INFONAVIT: Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ps: Representa en fracción decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr): Representa el factor de salario real que resulta de la aplicación de la fórmula Fsr = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl, aplicada para cada una de las categorías del personal propuesto por el Licitante, debiendo calcularse a cuatro decimales.

Para los efectos del análisis, cálculo e Integración del Factor de Salario Real deberá observarse lo dispuesto por los artículos 159, 160 y 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Página 77 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 78: Bases Iropfed 015

AE 3INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, así como el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas, e integración de los salarios

CLAVE CONCEPTO DIASDICAL DÍAS CALENDARIO EJERCICIO ANUALDIAGI DÍAS DE AGUINALDO AL AÑOPIVAC DÍAS POR PRIMA VACACIONAL_____DÍAS X _____%

DIPER DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO SUMA

DIDOM DÍAS DOMINGO EN EL AÑODIVAC DÍAS DE VACACIONES POR AÑODIFEO DÍAS FESTIVOS OFICIALES POR AÑODICAU DÍAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS

DINLA DÍAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA

Tp DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER)

Tl DÍAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL-DINLA)

SM SE DEBERA ANOTAR EL SALARIO MINIMO UTILIZADO PARA LA CATEGORIA QUE SE TRATE

CATEGORÍA

1

FRACCIÓNDECIMAL

IMSS2

FRACCIÓNDECIMAL

INFONAVIT3

Ps

(2+3)4

FACTOR DESALARIO REAL

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl5

OTRAS CONSIDERACIONES: EL LICITANTE DEBE ADJUNTAR COMO PARTE DEL ANEXO AE3 DE SU PROPOSICIÒN, EL TABULADOR DE SALARIOS QUE PROPONE PARA ESTA OBRA, EL CUAL HABRÁ DE ESTAR ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y SER APLICABLE A LA ZONA O REGIÓN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.

Página 78 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 79: Bases Iropfed 015

AE 3Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de

los salarios

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva.

CATEGORÍA: La categoría del personal (peón, ayudante, oficial, liniero, cabo, etc.).

SALARIOS DE MERCADO: Se anotará el costo real de la mano de obra que prevalezca en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

FACTOR DE SALARIO REAL: Se anotará el Factor de Salario Real calculado en este Anexo, que corresponda a la categoría.

SALARIO REAL: Se anotará el resultado de multiplicar los Salarios de Mercado por el Factor de Salario Real.

Página 79 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 80: Bases Iropfed 015

AE 3INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

No. C A T E G O R Í ASALARIO DE MERCADO

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO REAL

Página 80 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 81: Bases Iropfed 015

AE4Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de

construcción

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

TEXTO:

MÁQUINA O EQUIPO No.: El número que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT4.

DESCRIPCIÓN DE LAMÁQUINA O EQUIPO: Se anotará el nombre completo y el modelo de la máquina o equipo de construcción,

según Anexo AT4.

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: Indicar con una “X” el tipo de combustible utilizado por la máquina o equipo. En caso de ser otra la fuente de energía, se deberá especificar.

(Pm) PRECIO DE LA MÁQUINA: El costo de adquisición de la máquina o equipo de construcción nuevo en el mercado nacional con todos sus accesorios y piezas especiales, sin I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: Se anotará el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina o equipo de construcción, sin I.V.A.

(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES: Se anotará el valor de las piezas especiales, consideradas como nuevas para la máquina o equipo de construcción.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO: Se anotará el valor de la máquina o equipo de construcción considerado como nuevo

en la fecha de presentación y apertura de la proposiciòn técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales en su caso.

(Vr) VALOR DE RESCATE: Se anotará el valor de rescate de la máquina o equipo de construcción que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.

(Ve) VIDA ECONÓMICA: Se anotará la vida económica de la máquina o equipo de construcción estimada por el Licitante y expresada en horas efectivas de trabajo.

(IEE) INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO: Se anotará el nombre de un indicador económico específico, al cual estará sujeta la

variación de la tasa de interés anual proposición.

(i) TASA DE INTERÉS ANUAL: Se anotará la tasa de interés anual la que deberá estar referida al indicador económico específico.

(Hea) HORAS EFECTIVAS

Página 81 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 82: Bases Iropfed 015

POR AÑO: Se anotará el número de horas efectivas que la máquina o equipo de construcción trabaja durante el año.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS: Se anotará la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje de valor de la

máquina o equipo de construcción, y expresada en fracción decimal.

(IEMS) INDICADOR ESPECIFICODE MERCADO DE SEGUROS: Se anotará el nombre de un indicador específico de mercado de seguros, al cual estará

sujeta la variación de la prima anual promedio de seguros proposición.

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR YMENOR: Se anotará un coeficiente que considere tanto el mantenimiento mayor como el menor.

Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo de construcción y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.

(HP) POTENCIA NOMINAL: Se anotará la potencia nominal del motor de la máquina o equipo de construcción expresada en HP.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN: Se anotará el factor de operación adecuado para el motor, de la máquina o equipo de construcción, determinado de acuerdo a la experiencia.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN(HP x Fo): Se anotará la potencia de operación, como producto de la potencia nominal por el

factor de operación.

(CC) COEFICIENTE DECOMBUSTIBLE: Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con el

combustible que se utilice.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: Se anotará la capacidad del recipiente de lubricante de la máquina o equipo de construcción.

(t) HORAS ENTRE CAMBIODE LUBRICANTE: Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de lubricante.

(CL) COEFICIENTE DELUBRICANTE: Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con el

lubricante que se utilice.

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Se anotará la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Es el

resultado de multiplicar el Coeficiente de Combustible por la Potencia de Operación.

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: Se anotará el precio por litro del combustible puesto en la máquina o equipo de construcción, vigente a la fecha de la Licitación, sin I.V.A.

(Ah) CANTIDAD DE ACEITELUBRICANTE: Se anotará la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo,

de acuerdo con las condiciones medias de operación. Es el resultado de multiplicar el Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operación.

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOSDE LUBRICANTE: Se anotará el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en la máquina o equipo

de construcción. Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo de construcción y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

(Pal) COSTO DEL LUBRICANTE: Se anotará el precio del lubricante puesto en la máquina o equipo de construcción, sin I.V.A. y vigente a la fecha de la Licitación.

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS: Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES: Se anotará las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas en las mismas.

Página 82 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 83: Bases Iropfed 015

(Sr) SALARIO POR TURNO: Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para operar la máquina o equipo de construcción.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: Se anotarán las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo de construcción

dentro del turno de 8 horas.

I.- COSTOS FIJOS: Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos de depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

II.-COSTOS POR CONSUMO: Son los que derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energías y, en su caso, lubricantes y llantas.

OTRAS FUENTES DE ENERGÍA: En el caso de otras fuentes de energía, el Licitante calculará el cargo de este insumo considerando su consumo por hora efectiva. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

PIEZAS ESPECIALES: El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la máquina o equipo de construcción. Este costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas especiales considerado como nuevas entre las horas de vida económicas de dichas piezas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

III.- COSTOS POR SALARIOSDE OPERACIÓN: El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los

salarios del personal encargado de la operación de la máquina o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo, y es el resultado de dividir el salario real por turno del personal necesario para operar dicha máquina o equipo de construcción entre las horas efectivas de la máquina o equipo de construcción dentro del turno.

CATEGORÍAS: Se anotará la categoría del personal según Anexo AE3 que se requiere para la operación de la máquina o equipo de construcción.

CANTIDAD: Se anotará la cantidad de personas (de esa categoría) que se requieren para la operación de la máquina o equipo de construcción

SALARIO REAL: Se anotará el salario real que corresponda a la categoría que se requiere para la operación de la máquina o equipo de construcción (según Anexo AE3).

IMPORTE: Representa el costo que se requiere para la operación de la máquina o equipo de construcción, y es el resultado de multiplicar la cantidad por el salario real.

(Sr): Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para operar la máquina o equipo de construcción, y es el resultado de sumar la columna de importe.

OPERACIÓN Po=Sr/Ht: Representa el costo horario por la operación de la máquina o equipo de construcción y es el resultado de dividir los salarios reales por turno entre horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

(Phm) COSTO DIRECTO POR HORA: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o

equipo de construcción, considerados como nuevos.

Página 83 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 84: Bases Iropfed 015

AE4INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

MAQUINARIA O EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

D A T O S G E N E R A L E S :

TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL OTRO

(Pm) PRECIOS DE LA MAQUINA $ (CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (C) CAPACIDAD DEL CARTER Lt(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES $ ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB HORAS(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO $ (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE(Vr) VALOR DE RESCATE % Vm $ (Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO Lt.(Ve) VIDA ECONÓMICA HORAS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ Lt(lEE) INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO (Ah) CANT. DE ACEITE LUBRICANTES Lt( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL % (Ga) CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTES Lt

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS (Pal) COSTO DE LUBRICANTE $ Lt(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS % (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

(IEMS) INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG (Va) VIDA PIEZAS ESPECIALERS HORAS(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR (Sr) SALARIO POR TURNO $ /Tno(HP) POTENCIA NOMINAL HP (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN

Página 84 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 85: Bases Iropfed 015

(HPop) POTENCIA OPERACIÓN (HPxFo) HPI.- COSTOS FIJOS

l.1.- DEPRECIACIÓN D= (Vm - Vr) /Ve: =

l.2.- INVERSION L=(Vm + Vr) i /2 Hea: =

l.3.- SEGUROS S= (Vm + Vr) s / 2Hea: =

l.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =(1) SUMA COSTOS FIJOS

II.- COSTOS POR CONSUMOS

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc=CC x Hpop x PC = =

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

II.3.- LUBRICANTES

II.4.- LLANTAS N = Pn / Vn

Il.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae = Pa / Va

(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS

III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

C A T E G O R Í A S C A N T I D A D S A L A R I O R E A L I M P O R T E

(Sr) = $

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = / = $

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN $

Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $

AE5Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, pruebas de laboratorio, equipo de seguridad, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.Los Costos Indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.El Licitante deberá presentar el análisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al Costo Indirecto de la Administración de Oficinas Centrales deberá calcularlo anualizado, el cual se dividirá entre le capacidad de contratación anual que tenga el Licitante a costo directo (dato estimado por el Licitante), y el resultado de dicha división, se multiplicará por el costo directo de la obra, obteniendo así el importe correspondiente a dicho Costo Indirecto.La Administración de Oficinas de campo, deberá calcularlo para el plazo de ejecución propuesto para los trabajos.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

Página 85 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 86: Bases Iropfed 015

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

NOMBRE DEL CONCEPTO DEGASTO: Representa los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar

el Costo Indirecto que pueden aplicarse indistintamente para la Administración de Oficinas Centrales o a la Administración de Oficinas de Campo o ambas, según el caso.

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA:

CENTRAL ANUALIZADA (CIA): Se anotarán los importes anualizados de cada uno de los conceptos de gasto que apliquen para la Administración de Oficina Central.

DE CAMPO (CIC): Se anotarán los importes de cada uno de los conceptos de gasto que apliquen para la Administración de Oficina de Campo, referidos al plazo de ejecución de los trabajos.

SUBTOTAL: Se anotará la suma de los importes de cada uno de los conceptos de gasto que aplique para cada rubro.

TOTAL: Se anotará la suma de los subtotales y de los conceptos correspondientes a los numerales VI, VII y VIII.

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO (CI) Y DELPORCENTAJE DE INDIRECTO ( I ):

CONCEPTOS DE COSTOS: Representan los conceptos que se utilizarán en la fórmula para el cálculo del Costo Indirecto y del porcentaje del Indirecto.

COSTO DIRECTO (CD) En este espacio, se indicará el Costo Directo total de la obra, el cual se obtiene al sumar los productos de multiplicar cada uno de los conceptos de trabajo que integran el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 9) por su respectivo Costo Directo (CD) obtenidos en el anexo AE 1.

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC) En este espacio, el Licitante indicará bajo su responsabilidad, la Capacidad de

Contratación Anual que tiene a Costo Directo.

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRALANUALIZADA (CIA) En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el renglón de TOTAL

correspondiente a la Administración Central Anualizada (CIA).

COSTO INDIRECTO DEADMINISTRACIÓN DECAMPO (CIC) En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el renglón de TOTAL

correspondiente a la Administración de Campo (CIC).

COSTO INDIRECTO (CI) En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en la aplicación de la Formula (CI) = [(CIA / CC) CD + (CIC)], y representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para la realización de los trabajos.

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 Representa la fórmula para calcular el porcentaje del Indirecto que aplicará para el análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo.

Página 86 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 87: Bases Iropfed 015

AE5INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTOIMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA

CENTRAL ANUALIZADA(CIA)

DE CAMPO (CIC)

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:a. Personal directivo.b. Personal técnico.c. Personal administrativo.d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos

a., b. y c.f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c.g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los

incisos a., b. y c.SUBTOTAL

II. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: (consignados solo en el indirecto de campo)a. Ayuda de despensa.b. Ayuda de transporte.c. Ayuda de renta de casa.d. Terminación parcial o total de la obra (30 días)e. Gastos de sepelio

SUBTOTALIII. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a. Edificios y locales.b. Locales de mantenimiento y guarda.c. Bodegas.d. Instalaciones generales.e. Equipos, muebles y enseres.f. Depreciación o renta, y operación de vehículos.g. Campamentos.

SUBTOTAL

Página 87 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 88: Bases Iropfed 015

IV. Servicios de los siguientes conceptos:a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios.b. Estudios e investigaciones.c. Pruebas de Laboratorio

SUBTOTAL

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:a. Campamentos.b. Equipo de construcción.c. Plantas y elementos para instalaciones.d. Mobiliario.

SUBTOTALVI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a. Papelería y útiles de escritorio.b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.c. Equipo de computación.d. Situación de fondos.e. Copias y duplicados.f. Luz, gas y otros consumos.g. Gastos de la licitación.

SUBTOTALVII Capacitación y adiestramiento.VIII. Seguridad e higiene. (Área de comedor, instalación de cinta de señalamiento y alguna otra

protección preventiva, para indicar área de construcción y restricción, para protección de la población, cascos de seguridad, chalecos, guantes para todos sus trabajadores y exigirles)

IX. Seguros y fianzas.X Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso.b. Montajes y desmantelamientos de equipo.c. Construcción de instalaciones generales:

1. De campamentos.2. De equipo de construcción.3. De plantas y elementos para instalaciones.

SUBTOTALTOTAL:

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I )

CONCEPTOS DE COSTOS IMPORTES

COSTO DIRECTO (CD)

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL ANUALIZADA (CIA)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)

COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 %

NOTA: LA NO CONSIDERACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE GASTO QUE SE ENLISTAN ANTERIORMENTE SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

Página 88 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 89: Bases Iropfed 015

AE 6Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento

El Costo por Financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el Contratista para dar cumplimiento al Programa de Ejecución de los Trabajos Calendarizados y Valorizados por Periodos.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓNDEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD): Se anotará el importe del Costo Directo de los trabajos a realizar (el indicado en el Anexo AE5).

COSTO INDIRECTO (CI): Se anotará el importe del Costo Indirecto de los trabajos a realizar (el calculado en el Anexo AE5).

I: Se anotará el porcentaje de Indirectos obtenido en el Anexo AE5.

IEE: Se anotará el nombre del Indicador Económico Específico elegido por el Licitante (CPP, TIIE, etc.). INCLUIR IMPERESIÓN DEL INDICADOR ECONOMICO ELEGIDO

TASA DE INTERÉS MENSUAL: Se anotará el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido por el Licitante.

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO

CONCEPTO:

PERIODO: Se anotará el período correspondiente al Programa de Ejecución de los Trabajos y al Plazo indicado en la proposición.

EGRESOS:

ED: Se anotarán las erogaciones por período que realizará el Contratista relacionadas directamente con la ejecución de los trabajos, o sea el Costo Directo de la obra, considerando cualquier gasto que requiera según su Programa de Ejecución.

EI: Se anotarán las erogaciones por periodo que realizará el Contratista relacionados indirectamente con la ejecución de los trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra, tanto de Oficinas Centrales como de Oficinas de Obra.

Página 89 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 90: Bases Iropfed 015

SUMA (E): Se anotará el resultado de la suma del ED más el EI correspondiente a cada periodo.

INGRESOS:

ANTICIPOS: Se anotará el importe de los anticipos que se otorgarán al Contratista durante el ejercicio del Contrato, los cuales deberán corresponder a los porcentajes que se señalen en la Convocatoria y en las Bases de Licitación, aplicado al importe del Costo Directo más el Costo Indirecto.

ESTIMACIONES CON AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: Se anotará el importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de

formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, estas deberán estar acorde con el Programa de Ejecución de los Trabajos.

SUMA (In): Se anotará el importe de la suma de los anticipos considerados en la Convocatoria y en las Bases de Licitación y el de las estimaciones con amortización del anticipo que presentará, correspondiente a cada uno de los periodos del Programa de Ejecución a Costo Directo más Costo Indirecto.

DIFERENCIA (E-In): Se anotará el resultado de la operación aritmética de restar el importe de la suma de Egresos (E) menos el importe de la suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada uno de los periodos.

ACUMULADO: En este renglón se anotará para cada periodo, el importe que resulte de sumar el valor del renglón Diferencia (E-In) de este periodo con el valor del renglón Acumulado del periodo anterior.

INTERESES (CF): Se anotará el importe que resulte de multiplicar el valor acumulado de cada periodo por la Tasa de Interés Mensual proposición por el Licitante.

TOTAL: En esta columna se anotará el importe de la suma de los valores obtenidos en cada uno de los periodos.

FINANCIAMIENTO:

CF: Se anotará el importe obtenido en el Total del renglón correspondiente a intereses (CF), es el correspondiente al Costo por Financiamiento.

F = [ CF / ( CD + CI ) ]100: El porcentaje de financiamiento se determinará dividiendo Costo por Financiamiento (CF) entre la suma del Costo Directo (CD) y el Costo Indirecto (CI), multiplicado por 100.

Página 90 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 91: Bases Iropfed 015

AE 6INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

DATOS

Costo Directo (CD) $ IEE: Indicador Económico Específico

Costo Indirecto (CI) $ Tasa de Interés mensual %

I %

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO

ConceptoPeriodos

Total1 2 ... ... ... ... n

EgresosEDEISuma (E)

Ingresos (In)AnticipoEstimaciones con amortización del anticipoSuma (In)

Diferencia(E-In)Acumulado

Intereses (CF)

CF= F = [ CF / ( CD + CI ) ]100 = ( / ) 100 = %

Página 91 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 92: Bases Iropfed 015

AE 7UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante

HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD): Se anotará el indicado en el Anexo AE5.

COSTO INDIRECTO (CI ): Se anotará el obtenido en el Anexo AE5.

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF): Se anotará el obtenido en el Anexo AE6.

CARGO POR UTILIDAD (CU) Se anotará el importe de la ganancia que fije el Licitante por la ejecución de los conceptos de trabajo a realizar, deberá incluir el Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa.

U = [CU / (CD+CI+CF)] 100: El Cargo por Utilidad se representará por un porcentaje, el cual se determinará dividiendo el importe del Cargo por Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD), más Costo Indirecto (CI), más Costo por Financiamiento (CF), multiplicado por 100.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibirá el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades del contratista.

DATOS:COSTO DIRECTO (CD) $COSTO INDIRECTO (CI) $COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) $

CARGO POR UTILIDAD (CU) $U = [ CU / (CD+CI+CF) ] 100 %

Página 92 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 93: Bases Iropfed 015

AE 8Análisis, cálculo e integración de los cargos adicionales

CA = IF Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos, aquéllos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. La clave que le corresponda.

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán

los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del

Licitante.

X = CD + CI + CF + CU

DATOS:

CD = COSTO DIRECTO DE LA

PROPUESTA: Se anotará el indicado en el Anexo AE5.

CI = COSTO INDIRECTO DE LA

PROPUESTA: Se anotará el obtenido en el Anexo AE5.

CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO

DE LA PROPUESTA: Se anotará el obtenido en el Anexo AE6.

CU = CARGO POR UTILIDAD DE

LA PROPUESTA: Se anotará el obtenido en el Anexo AE7.

X= SUMA DE LOS COSTOS Y

CARGOS Se anotarán el importe de la suma que resulte de los costos, cargos

e impuestos indicados anteriormente. X = CD + CI + CF + CU

GIS = 0.005

GASTOS DE INSPECCIÓN Y

Página 93 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 94: Bases Iropfed 015

SUPERVISIÓN (GIS): Se anotará el importe de los gastos de inspección y supervisión que

erogará el Licitante durante la ejecución de los trabajos de acuerdo

a lo establecido por la Ley Federal de Derechos.

GIS = 0.005

CARGOS ADICIONALES

(CA)= GIS: Los Gastos de Inspección y Supervisión.

A: Se anotará el porcentaje de los cargos adicionales, mismo

que será determinado conforme a la fórmula establecida

para este cargo.

A = ( CA ) 100 = %CD + CI + CF + CU

X = CD + CI + CF + CU

DATOS

CD = COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA: $ ____________

CI = COSTO INDIRECTO DE LA PROPUESTA: $ ____________

CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA: $ ____________

CU = CARGO POR UTILIDAD DE LA PROPUESTA $ ____________

X = SUMA DE LOS COSTOS Y CARGOS $ ____________

GIS = 0.005

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN: (GIS) $ ___________

CARGOS ADICIONALES (CA) = GIS = $____________________

A = (CA

) 100 = %CD+CI+CF+CU

Página 94 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 95: Bases Iropfed 015

AE 9Catálogo de conceptos que se anexa en archivo magnético (se deberá de integrar en este

documento el presupuesto impreso y firmado autógrafamente por el representante legal con facultades para obligar a la empresa).

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:

No. Clave del concepto.

PARTIDA Y CONCEPTO: Es la descripción de cada concepto trabajo y la partida en que se agrupa éste.

UNIDAD: Es la unidad de medida del concepto de trabajo.

CANTIDAD: Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar para cada concepto de trabajo.

PRECIO UNITARIO CON LETRA: Se anotará el precio unitario con letra, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, para cada concepto de trabajo.

P.U. CON NÚMERO: Se anotará el precio unitario con número, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, para cada concepto de trabajo.

Los importes de los precios unitarios anotados con número y con letra, deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario según Anexo AE1, o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

IMPORTE: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario del concepto.

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÒN: Se anotará únicamente en la última hoja el importe total de la proposición, que corresponde al importe acumulado hasta ésta hoja.

AE 10

Página 95 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 96: Bases Iropfed 015

Programa de ejecución general de los trabajos

El Licitante presentará el Programa de Ejecución General de los Trabajos con sus erogaciones, por CONCEPTO, SEMANA, indicando fecha de inicio y terminación de cada partida, con importes y Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:

N°: Se anotará el número del concepto que corresponda, según el indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE9).

NOMBRE DEL CONCEPTO: Se anotará el nombre del concepto de trabajo que corresponda de acuerdo al Catálogo de Conceptos (Anexo AE9).

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha de inicio de cada concepto.

FECHA DE TERMINACION: Se anotará la fecha de terminación de cada concepto

RENGLONES:

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el programa de erogaciones tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por semana y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el Precio Unitario del concepto en cuestión.

IMPORTE DE ESTA HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.

IMPORTE ACUMULADO HASTALA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTAESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por

periodo hasta la hoja anterior.

Página 96 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 97: Bases Iropfed 015

AE 10INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

No. CONCEPTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

AÑOSEMANA

No.SEMANA No. SEMANA

No.SEMANA

No.SEMANA

No.BARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTEBARRAIMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJAIMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

Página 97 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 98: Bases Iropfed 015

AE 11A) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización de

la mano de obra

El Licitante presentará el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado de Utilización de la Mano de Obra, indicando por partida y semana, así como las Cantidades de jornadas a utilizar y Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:N°: Se anotará el número del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA: Se anotará el nombre del concepto de trabajo que corresponda.

CATEGORÍA: Se anotará la(s) categoría(s) del personal que interviene en la realización de las diferentes partidas de obra.

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha de inicio de cada una de las partidas.

FECHA DE TERMINACION: Se anotará la fecha de terminación de cada una de las partidas.

RENGLONES:PERIODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan,

de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Mano de Obra anotando las cantidades de jornadas a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas, semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo proposiciones por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los períodos.

Página 98 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 99: Bases Iropfed 015

AE 11INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

No. PARTIDA UNIDAD CATEGORIA FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

AÑOSEMANA No. SEMANA No. SEMANA No. SEMANA No. TOTAL

BARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDAD

Página 99 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 100: Bases Iropfed 015

AE 11B) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado

de utilización de la maquinaria y equipo de construcción

El Licitante presentará el Programa de Erogaciones a costo directo de la Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando por partida y semana, así como las Cantidades de horas a utilizar y Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:N°: Se anotará el número del concepto que corresponda.NOMBRE DE LA PARTIDA: Se anotará el nombre del concepto de trabajo que corresponda.

UNIDAD Se anotará la unidad de medida.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: Se anotará el nombre de Maquinaria y/o Equipo de Construcción que intervendrá en la

realización de los diferentes partida de obra.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha de inicio de cada una de las partidas.FECHA DE TERMINACION: Se anotará la fecha de terminación de cada una de las partidas

RENGLONES:

PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construcción, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Maquinaria o Equipo de Construcción, anotando las cantidades de horas efectivas de trabajo a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas, semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo proposiciones por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los periodos.

Página 100 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 101: Bases Iropfed 015

AE 11INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

No. PARTIDA UNIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION

FECHA DE

INICIO

FECHA DE TERMINACION

AÑOSEMANA No. SEMANA

No.SEMANA

No.SEMANA No. TOTAL

BARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDAD

Página 101 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 102: Bases Iropfed 015

AE 11C) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado

de los materiales y de los equipos de instalación permanente

El Licitante presentará el programa de erogaciones a costo directo correspondiente al Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, indicado por partida y semana, así como las Cantidades a utilizar y Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:N°: Se anotará el número de partida que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA: Se anotará el nombre de la partida que corresponda.

UNIDAD Se anotará la unidad de medida.MATERIAL Y EQUIPODE INSTALACIÓN PERMANENTE: Se anotará el nombre Material y/o Equipo de Instalación Permanente que intervendrá

en la realización de los diferentes conceptos de obra.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha de inicio de cada una de las partidas.

FECHA DE TERMINACION: Se anotará la fecha de terminación de cada una de las partidas

RENGLONES:

PERIODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de los Materiales y Equipo de Instalación Permanente, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, anotando las cantidades a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas, semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo proposiciones por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los períodos.

Página 102 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 103: Bases Iropfed 015

AE 11INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

No. PARTIDA UNIDAD MATERIAL Y EQUIPO DE

INSTALACION PERMANENTE

FECHA DE

INICIO

FECHA DE TERMINACION

AÑOSEMANA No. SEMANA

No.SEMANA

No.SEMANA No. TOTAL

BARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDAD

Página 103 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 104: Bases Iropfed 015

AE 11D) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de utilización del

personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos

El Licitante presentará el Programa de Erogaciones a costo directo Calendarizado y Cuantificado de Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Administración y Ejecución de los Trabajos, indicado por partida y semana, así como las Cantidades a utilizar y Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: Se anotará el número que le corresponda.PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.

NOMBRE O RAZÓN SOCIALDEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste anexo.

COLUMNAS:

N°: Se anotará el número del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA: Se anotará el nombre de la partida que corresponda.

UNIDAD: Unidad de medida.CATEGORÍA: Se escribirá la categoría del personal de la Dirección, Supervisión o Administración

correspondiente.

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha de inicio de cada una de las partidas.FECHA DE TERMINACION: Se anotará la fecha de terminación de cada una de las partidasRENGLONES:PERIODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan,

de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra.

Si el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo o de servicios, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberá agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.

CANTIDAD: Se elaborará el programa del personal técnico administrativo o de servicios, anotando las cantidades a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas, semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo proposiciones por el Licitante e importes, correspondientes a cada uno de los periodos.

Página 104 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010

Page 105: Bases Iropfed 015

AE 11INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA DE

PARA: FIRMA:

No. PARTIDA UNIDAD CATEGORIA FECHA DE

INICIO

FECHA DE TERMINACION

AÑOSEMANA

No.SEMANA

No.SEMANA

No.SEMANA

No.TOTAL

BARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDADBARRACANTIDAD

Página 105 de 105Invitación a cuando menos Tres Personas No. IROPFED-015- IIFEQ-2010