bases estÁndar de concurso pÚblico para la contrataciÓn de...

37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2015-CE/MPT derivada de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPT PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ADMINISTRATIVAS ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN

PÚBLICA Nº 0008-2014-CE/MPT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE MOCHE,PROVINCIA DE TRUJILLO –DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

38


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

37


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

http://www.rnp.gob.pe/

38


Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten

extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.8. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo

37


que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 2). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de

38


su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 2)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de

37


función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.12. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

38


La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.12.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité

Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas

37


económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.13. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

38


1.15. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

37


Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

38


IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5

señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un

residente de obra.7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la

naturaleza de la obra a ser ejecutada.8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia

adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la

37


designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras

obra a ser ejecutada.9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a

ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

38


controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

37


Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE: Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las

prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

_________________________________________________________________________

38


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

37


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de TrujilloRUC Nº : 20175639391Domicilio legal : Jr. Francisco Pizarro N° 422 - Centro Histórico de Trujillo.Teléfono y fax: : 044- 473884Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIASPNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO –DEPARTAMENTO DELA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a S/. 4’109,968.00(Cuatro Millones ciento nueve Mil novecientossesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a precios del mes de Agosto del 2012, que es el monto del perfil técnico declarado viable con fecha 21 de Febrero del 2014, y que en aplicación a la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, en el artículo 40° - “Vigencia de los estudios de preinversión”, en su numeral 40.1, indica lo siguiente: “ Una vez aprobados los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad tendrán vigencia máxima de 03 años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o su declaratoria de viabilidad”.

A continuación en los siguientes cuadros, se detalla el valor referencial y los compontes que lo conforman, que son: Expediente Técnico, Infraestructura y Equipamiento, definiéndose el valor de la Infraestructura y del Equipamiento una vez culminado y aprobado el Expediente Técnico de Obra en compatibilidad con el Perfil Técnico declarado viable y lo establecido en el artículo 27° - “Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversión de la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01,que indica que la modificación presupuestal para un proyecto de inversión, no deberá incrementar a más del 30% respecto al monto declarado viable; es decir, una vez que se culmine la elaboración del Expediente Técnico de Obra y se proceda al registro del Formato Nº 15, dado que este proceso es a Suma Alzada y Llave en Mano.

Valor Referencial(VR)

LímitesInferior Superior

S/. 4’109,968.00 (CuatroMillones ciento nueve Mil

novecientos sesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles)

S/. 3’698,971.20 (TresMillones seiscientosnoventa y ocho Mil

novecientos setenta y uno y20/100

S/. 4’520,964.80 (CuatroMillones quinientos veinte MilNovecientos sesenta y cuatro

y 80/100Nuevos Soles)

COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE(Nuevos Soles)

EXPEDIENTE TECNICO 109,804.00

INFRAESTRUCTURA 1,883,774.75

EQUIPAMIENTO 2,116,389.25

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

38


Monto Total (S/.) 4,109,968.00

IMPORTANTE: Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad

con el artículo 33 de la Ley.1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 314 -2015-MPT/GM,.de fecha 04.05.2015.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados (Canon y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y participaciones)

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento cincuenta (150) días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de treinta (30) días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de ciento veinte (120) días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El pago por el costo de reproducción de las bases y perfil de pre inversión es de S/.10.00 (Diez y 00/100 Nuevos soles), debiendo ser cancelado en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), sito en Jr. Bolívar Nº 530, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 19:30 horas

1.11. BASE LEGAL

Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 D.S.Nº 304-2013-EF – Valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2014. Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal

2014. Ley Nº 29666 Ley que restituye la tasa del impuesto establecida por el artículo 17 del Texto

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento. Ley N° 29873 – Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 138-2012-EF- Modificaciones al Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Directivas del OSCE. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

37


Directiva N° 016-2012-OSCE/CD y su modificatoria. Resolución de Gerencia Municipal N° 182-2015-MPT que designa al Comité Especial. Pronunciamiento N° 434-2014/DSU (no aplica) Resolución N° 722-2013-TC-S4, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado,

teniéndose como antecedente administrativo el último párrafo del numeral 3 de la sección de Fundamentación, en el que acota que la derivada debe sujetarse de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria del proceso de selección principal, siendo el presente caso de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPT convocada antes de las modificatorias introducidas por el Decreto Supremo N° 080-2014-EF. (no aplica).

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su ReglamentoLas referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 12

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : El 13/05/2015Registro de participantes : Del: 14/05/2015

Al: 21/05/2015Formulación de Consultas y Observaciones

: Del: 14/05/2015Al: 15/05/2015

Absolución de Consultas y Observaciones

: El: 19/05/2015

Integración de las Bases : El 20/05/2015Presentación de Propuestas : El 25/05/2015* El acto público se realizará en : Gerencia de Obras 3er Piso Del Centro

Acuático de Trujillo Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo)

A las 07:30 horasCalificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 26.05.2015Al: 28.05.2015

Otorgamiento de la Buena Pro13 : El 29.05.2015* El acto público se realizará en : Gerencia de Obras 3er Piso Del Centro

Acuático de Trujillo Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo)

A las 07:30 horas

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una adjudicación de menor cuantía para la ejecución

de obras, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo seis (6) días hábiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía Derivada, el plazo será no menor de ocho (8) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Gerencia de Obras Públicas, ubicada el 3er piso del Centro Acuático de Trujillo, entre la Av. Manuel Vera

12 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

13 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

38


Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:15 a 15:15 horas, según Formato Nº 01 (a través del SEACE se tiene acceso a las bases – incluye Formato Nº 01 del presente proceso; por lo tanto, éste deberá ser impreso, debidamente llenado en original y entregado por el postor).

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,

las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y/u observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Gerencia de Obras Públicas, ubicado en el 3er piso del Centro Acuático de Trujillo, esquina entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo), en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 7:15 horas a 15:15 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0002-2014-CE/MPT derivada de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPT, pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones, y/o ser remitidas adicionalmente al escrito al siguiente correo electrónico: [email protected].

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de

atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Sala de Reuniones del Centro Acuático de Trujillo1er Piso Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo), en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del Notario Público designado.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2015-CE/MPT derivada de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPT, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresMunicipalidad Provincial de TrujilloCentro Acuático de Trujillo – Tercer PisoEsquina entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo)Atte.: Comité Especial

Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2015-CE/MPT derivada de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPTDenominación de la convocatoria: Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE MOCHE,PROVINCIA DE TRUJILLO –DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

37


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una copia.El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos14, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección15 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada de designación del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico. (Formato N° 3)Para la acreditación de los requisitos mínimos referidos al personal profesional propuesto, deberá adjuntar copia simple de título profesional y acreditar su experiencia mediante copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas. El postor utilizará el Formato N° 5 para detallar la experiencia de cada personal.

d) Declaración jurada de designación del personal propuesto para la ejecución de la obra. (Formato N° 4)Para la acreditación de los requisitos mínimos referidos al personal profesional propuesto, deberá adjuntar copia simple de título profesional y acreditar su experiencia mediante copia simple de contratos con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas. El postor

14 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

15 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresMunicipalidad Provincial de TrujilloCentro Acuático de Trujillo – Tercer PisoEsquina entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo)Atte.: Comité Especial

Adjudicación de Menor Cuantía N° 0001-2015-CE/MPT derivada de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPTDenominación de la convocatoria: Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE MOCHE,PROVINCIA DE TRUJILLO –DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

38


utilizará el Formato N° 6 para detallar la experiencia de cada personal.

e) Requerimientos Técnicos Mínimos de oficina, equipos, materiales y maquinaria para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra. Para su acreditación, bastará con presentar una declaración jurada (Formato N° 7).

f) Declaración jurada simple de acuerdo al Art. 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

g) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

h) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión

de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.Documentación de presentación facultativa:a) Factor experiencia en obras en general:

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 6 decimales) (Anexo N° 11). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta a la fecha de término de obra y luego se actualizará a la fecha del valor referencial.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término de obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 6 decimales) (Anexo N° 11). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta a la fecha de término de obra y luego se actualizará a la fecha del valor referencial.

37


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia del postor en la Actividad en consultoría de obras Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término del servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 6 decimales) (Anexo N° 11). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta a la fecha del servicio y luego se actualizará a la fecha del valor referencial.


d) Factor experiencia del postor en la Especialidad en consultoría de obras Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término del servicio hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 6 decimales) (Anexo N° 11). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta a la fecha del servicio y luego se actualizará a la fecha del valor referencial.


e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra:

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.

Sin perjuicio de lo anterior, se presentará el Formato Nº 5 y Formato N° 6 referido a la Experiencia del personal profesional propuesto.

Para acreditar el factor capacitación del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: diploma y/o certificado y/o constancias según corresponda; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos

f) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

38


Para la acreditación del factor cumplimiento de ejecución de obras, se presentará copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, que indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el

contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Dichos documentos deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato Nº 8 referido a la relación de obras ejecutadas sin penalidades.

g) Factor cumplimiento del Servicio de Consultoría en la Elaboración de Expedientes TécnicosMediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1) La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto.2) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el

contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Dichos documentos deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

Se presentará el Formato N° 9, referido a la relación de servicios ejecutados

IMPORTANTE: En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta

técnica, la propuesta será descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA16

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 10).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá

de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la

16 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

37


información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Copia de DNI del representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.e) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.f) Constancia de capacidad libre de contratación.g) Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante carta fianza, debiendo mantener

la intangibilidad de la misma lo que implica no presentarla engrapada, perforada, foliada o rubricada recomendando su presentación en una mica.

h) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.i) Código de cuenta interbancario (CCI). j) Designación del destinatario de pago, en caso corresponda.k) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los


l) Domicilio en la ciudad de Trujillo para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

m) Desconsolidado de Gastos Generales en fijos y variables.n) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su oferta económica.o) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.

IMPORTANTE: En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte

por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS

38


y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

IMPORTANTE: La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en

el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Gerencia de Obras Públicas, ubicado en el 3r piso del Centro Acuático de Trujillo, esquina entre la Av. Manuel Vera Enrique y Av. Del Deporte (a espaldas de la Piscina Olímpica de Trujillo.

2.9. ADELANTOS

2.9.1. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

2.9.1.1. ADELANTO DIRECTO La Entidad NO otorgará ningún adelanto directo por concepto de la elaboración del expediente técnico.

2.9.2. EJECUCIÓN DE OBRA

2.9.2.1. ADELANTO DIRECTO LA ENTIDAD otorgará un Adelanto Directo hasta por el VEINTE por ciento (20%) del monto contratado para la ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes de recibida la notificación del documento que aprueba el expediente técnico debiendo adjuntar a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento

2.9.2.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSLA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto del monto contratado para la ejecución de la obra.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco días

37


calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL. El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIAS PNP

38


DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con Código SNIP Nº 259886

El proyecto se desarrollará sobre la base del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil aprobado y con declaratoria de viabilidad, proyecto elaborado en el marco de la formulación del Proyecto de Inversión Pública y las validaciones y ajustes efectuados por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Las prestaciones del proyecto comprenden los siguientes componentes:

- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO - EJECUCIÓN DE OBRA- EQUIPAMIENTO

1. ANTECEDENTES

Tanto la población beneficiada como el representante de las Comisarias han solicitado el “Mejoramiento de los Servicios Policiales en las Comisarías PNP Moche y PNP Miramar”, SNIP Nº 259886, con la finalidad de resolver en forma integral los deterioros de las edificaciones.

Dentro del lineamiento de política del gobierno local tenemos que la Municipalidad Provincial de Trujillo tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las referidas Comisarias en forma programada y priorizando los lugares que requieren con urgencia de estos trabajos, logrando dar un buen servicio y con ello una mejor calidad de vida para los pobladores de la ciudad.

2. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

1. Elaborar Expedientes Técnicos a nivel definitivo para ambas comisarías, tanto de ejecución de obra y equipamiento, respetando los montos que establece el perfil técnico de preinversión SNIP N° 259886 declarado viable, de existir variaciones deberán enmarcarse en lo estipulado en el artículo 27° “Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversión de la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01

A. “Mejoramiento de los Servicios Policiales en las comisarias PNP del Distrito de Moche, provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad” – “C-PNP Moche”, con código SNIP N° 259886

B. “Mejoramiento de los Servicios Policiales en las comisarias PNP del Distrito de Moche, Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad” – “C-PNP Miramar”, con código SNIP N° 259886

2. Ejecutar las obras que incluye el equipamiento de acuerdo con los Expedientes Técnicos a nivel definitivos aprobados mediante documento resolutivo por la Municipalidad Provincial de Trujillo PREVIA evaluación y aprobación por parte la Sub-Gerencia de Proyectos. Dicho monto no deberá exceder lo contemplado en el perfil técnico de preinversión viable, de existir variaciones deberán enmarcarse en lo estipulado en el artículo 27° “Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversión de la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.0.

3. UBICACIÓN

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situada en: Departamento : La LibertadProvincia : TrujilloDistrito : Trujillo

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra materia del presente requerimiento, es de ciento cincuenta (150) días calendario, el que comprende lo siguiente: la elaboración del expediente técnico en el plazo de

37


treinta (30) días calendario, así como la ejecución de la obra y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de ciento veinte (120) días calendario.

a) Elaboración de los Expedientes Técnicos a nivel definitivo. El plazo de ejecución para la elaboración del Estudio Definitivo – “Expediente Técnico de Obra” mencionado se desarrollará de acuerdo al cronograma comprendido en los presentes términos, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.

Elaboración de los expedientes Técnicos: 30 días calendario

NOTA : Los plazos de evaluación y revisión de los informes de entregas parciales serán contabilizados dentro del plazo contractual del Contratista.

b) Ejecución de obra El plazo de ejecución de la obra que incluye el montaje del equipamiento será de acuerdo a lo establecido en el artículo 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ejecución de Obra y Equipamiento : 120 días calendario

5. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 4’109,968.00(Cuatro Millones ciento nueve Mil novecientossesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a precios del mes de Agosto del 2012, que es el monto del perfil técnico declarado viable con fecha 21 de Febrero del 2014, y que en aplicación a la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, en el artículo 40° - “Vigencia de los estudios de preinversión”, en su numeral 40.1, indica lo siguiente: “ Una vez aprobados los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad tendrán vigencia máxima de 03 años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o su declaratoria de viabilidad”.

A continuación en los siguientes cuadros, se detalla el valor referencial y los compontes que lo conforman, que son: Expediente Técnico, Infraestructura y Equipamiento, definiéndose el valor de la Infraestructura y del Equipamiento una vez culminado y aprobado el Expediente Técnico de Obra en compatibilidad con el Perfil Técnico declarado viable y lo establecido en el artículo 27° - “Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversión de la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01,que indica que la modificación presupuestal para un proyecto de inversión, no deberá incrementar a más del 30% respecto al monto declarado viable; es decir, una vez que se culmine la elaboración del Expediente Técnico de Obra y se proceda al registro del Formato Nº 15, dado que este proceso es a Suma Alzada y Llave en Mano.

Valor Referencial(VR)

LímitesInferior Superior

S/. 4’109,968.00 (CuatroMillones ciento nueve Mil

novecientos sesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles)

S/. 3’698,971.20 (TresMillones seiscientosnoventa y ocho Mil

novecientos setenta y uno y20/100

S/. 4’520,964.80 (CuatroMillones quinientos veinte MilNovecientos sesenta y cuatro

y 80/100Nuevos Soles)

COMPONENTES TOTAL POR COMPONENTE(Nuevos Soles)

EXPEDIENTE TECNICO 109,804.00

INFRAESTRUCTURA 1,883,774.75

EQUIPAMIENTO 2,116,389.25

Monto Total (S/.) 4,109,968.00

38


6. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

La elaboración del expediente técnico deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08 Jun.2006.

Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público. Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000. Decreto Supremo N° 221-2006-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública. D.S. N° 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Octubre

2002. Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo

dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.

Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento.

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberá cumplir los alcances establecidos en los presentes términos de referencia bajo la modalidad de Llave en Mano.

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) años.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La formulación del proyecto se realizará conforme a lo indicado en el perfil técnico de preinversión declarado viable.

DEFINICIONES

a. OBRAS EN GENERAL

Se consideran a las actividades de Elaboración de Expedientes Técnico o Ejecución de Obras, según corresponda, de Obras en General a todos los contratos ejecutados por el postor sin importar su naturaleza o las prestaciones que la conforman.

Asimismo, el postor deberá tener en cuenta la definición de Obra conforme al anexo único de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones del estado cuyas experiencias deberán cumplir.

b. OBRAS SIMILARES

Se considerará Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o Ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública de propiedad tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.

En caso no se encuentre explícito en la denominación de la obra el cumplimiento de la presente definición, el postor podrá adjuntar documento donde se indique las características de la Obra o Cualquier documento de la cual pueda desprenderse la experiencia de manera fehaciente a fin de acreditar el cumplimiento de la definición.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR

37


ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR Acreditar Registro Nacional de Proveedor como consultor de obras en la especialidad de

Consultoría en Obras Menores. Deberá establecer para la suscripción del contrato la dirección de domicilio en la ciudad de Trujillo, para efectos de notificación de cualquier tipo. El proveedor deberá acreditar Experiencia en la Actividad considerando el monto facturado acumulado por trabajos finalizados en la Elaboración de Expedientes Técnicos de OBRAS EN GENERAL en los últimos diez (10) años, por un monto acumulado de dos (2) veces el valor referencial. Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

El proveedor deberá acreditar Experiencia en la Especialidad considerando el monto facturado acumulado por trabajos finalizados en la Elaboración de Expedientes Técnicos de OBRAS SIMILARES en los últimos diez (10) años, por un monto acumulado de una (1) vez el valor referencial. Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

2. PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL

La Municipalidad Provincial de Trujillo considera que para la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico, el CONTRATISTA debe contar con un equipo profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por un Jefe de Proyecto, el cual será responsable de la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico. Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad. El personal requerido es el siguiente:

JEFE DE PROYECTO Ingeniero Civil o Arquitecto Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Acreditar conocimiento a nivel de Diplomado en ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones del año 2012 y Elaboración de Expedientes técnicos.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Arquitecto Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Acreditar conocimiento a nivel de Diplomado en Diseño Arquitectónico.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Post Grado en Ingeniería Estructural y de la construcción.

ESPECIALISTA DE METRADOS Y PRESUPUESTOS Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Diplomado en Elaboración de Metrados y/o Costos y/o Presupuestos o Gerencia de Proyectos. ESPECIALISTA DE MECÁNICA DE SUELOS

38


Ingeniero Civil o Geólogo Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Diplomado en Mecánica de suelos y/o Geotecnia.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitario Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Diplomado en Instalaciones Sanitarias y/o en Calidad Ambiental.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año. Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Diplomado en Instalaciones eléctricas.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Arquitecto o Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo de ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE SEGURIDAD Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 1 (uno) año.

DOCUMENTACIÓN PARA SU ACREDITACIÓN

La acreditación de la Profesión de cada personal designado será según corresponda, con copia simple del título profesional, diplomas o certificados de cursos de especialización, y títulos de maestría o doctorado según corresponda.

La documentación requerida para acreditar la experiencia laboral de los profesionales propuestos serán mediante copia simple de contratos con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.

En el caso de haber desarrollado los trabajos reseñados en consorcio, serán aceptados los certificados emitidos por el entonces Representante Legal del Consorcio o por el Representante Legal de la empresa para la que trabajó formando parte del Consorcio.

Los certificados de trabajo deberán apreciarse el cargo, la denominación del estudio o la obra y el tiempo de los servicios.

La fecha a partir de la cual se deben computar los plazos es la de presentación de las propuestas.

Sólo serán válidas las experiencias desarrolladas con fecha igual o posterior a la fecha de colegiatura del personal profesional propuesto.

c) OFICINA, EQUIPOS Y MATERIALES

El CONTRATISTA deberá contar o implementar una oficina en la ciudad de Trujillo en la misma que se desarrollará la elaboración del Expediente Técnico, lo cual será verificado por la Entidad una vez suscrito el contrato, cuyo costo será asumido por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá evaluar los equipos necesarios para la elaboración del (os) expediente (s) técnico (s), e integrar los costos que supongan en los costos generales de la oferta económica. Este párrafo incluye tanto a los equipos de oficina como a los equipos de

37


campo.

Para que el CONTRATISTA cumpla debidamente con el contrato, deberá disponer como mínimo de los siguientes requisitos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar los equipos y mobiliario necesario:

DESCRIPCIÓN UND CANT Mobiliario básico glb 1 Equipo de cómputo und 4 Impresora und 2 Plotter und 1 Equipo de topografía und 1 Oficina und 1

El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a cinco años. Asimismo, para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Equipos bastará con presentar con una declaración jurada.

Lo antes mencionado, será sujeto de fiscalización posterior del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de materiales y equipos durante la vigencia del contrato.

Para el caso de observarse una deficiencia en los equipos que se pongan a disposición del Contrato, se estará a lo dispuesto en el capítulo “Ejecución del Contrato”.

d) EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

a. CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR Acreditar contar con Registro Nacional de Proveedor como Ejecutor de Obras.

El Proveedor acreditará haber ejecutado OBRAS EN GENERAL, en los últimos diez (10) años contados desde la fecha de suscripción del contrato de ejecución de la Obra hasta la fecha de presentación de propuestas. Las experiencias presentadas deberán ser referidas a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra no sea menor a dos (02) veces el valor referencial. Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio

El Proveedor acreditará haber ejecutado OBRAS SIMILARES, en los últimos diez (10) años contados desde la fecha de suscripción del contrato de ejecución de la Obra hasta la fecha de presentación de propuestas, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. Las experiencias presentadas deberán ser referidas a Obras Similares cuya sumatoria de los montos finales de obra no sea menor a la mitad (0.5) del valor referencial. Su acreditación será mediante: copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio

Asimismo, bajo el principio de eficiencia en las contrataciones, deberá acreditar haber participado en la ejecución de un (01) contrato de obras en general bajo la modalidad “concurso oferta” o “llave en mano” que incluya la elaboración del expediente técnico, lo cual deberá quedar evidenciado fehacientemente en la documentación que presente el postor así como que éstas estén recepcionadas en su totalidad.

En el caso de consorcios, dichas participaciones corresponderán al o a los integrantes que asumirán obligaciones vinculadas a la ejecución de la obra según la promesa formal del consorcio presentado para el presente proceso.

b. PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL

La Municipalidad Provincial de Trujillo considera que para la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA debe contar con un equipo profesional especializado. Cada

38


especialidad, deberá estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual será el responsable del desarrollo y calidad todas las especialidades. Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad.

El desarrollo de la ejecución de la obra y equipamiento será en cumplimiento de la información obrante en el expediente técnico a nivel definitivo debidamente aprobados por la Entidad.

Asimismo, la designación del personal propuesto será de acuerdo a la siguiente identificación:

1. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ” – “C-PNP Moche”, con código SNIP N° 259886

2. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ” – “C-PNP Miramar”, con código SNIP N° 259886

Relación del personal y perfil requerido de acuerdo a lo siguiente:

1. RESIDENTE DE OBRA 1 Ingeniero Civil o Arquitecto Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 3 (tres) años. Acreditar estudios de especialización en Residencia de Obras. Su participación en la Ejecución de la Obra “A” será del 100%.

2. RESIDENTE DE OBRA 2 Ingeniero Civil o Arquitecto Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 3 (tres) años. Acreditar estudios de especialización en Residencia de Obras. Su participación en la Ejecución de la Obra “B” será del 100%.

3. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 1 Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector y/o Asistente de Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Su participación en la Ejecución de la Obra “A” será del 100%.

4. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 2 Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector y/o Asistente de Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Su participación en la Ejecución de la Obra “B” será del 100%.

5. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Diplomado en mecánica de suelos y/o Geotecnia.Su participación en la Ejecución de las Obras “A”. y “B”. será del 50% y 50% respectivamente.

6. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.Acreditar conocimientos concluidos a nivel de Post Grado en Ingeniería Estructural y de la construcción. Su participación en la Ejecución de las Obras “A”. y “B”. será del 50% y 50% respectivamente.

7. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Arquitecto o Ingeniero Civil

37


Deberá haber desempeñado el cargo de ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO en la ejecución de OBRAS EN GENERAL, durante un mínimo de 1 (uno) año. Su participación en la Ejecución de las Obras “A”. y “B”. será del 50% y 50% respectivamente.

8. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA 1 Ingeniero Civil y/o IndustrialAcreditar conocimientos en SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO y/o SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION y/o Seguridad Industrial e Higiene Laboral .Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años. Su participación en la Ejecución de la Obra “A” será del 100%.

9. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA 2 Ingeniero Civil y/o IndustrialAcreditar conocimientos en SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA DEL TRABAJO y/o SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCION y/o Seguridad Industrial e Higiene Laboral .Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años.

Su participación en la Ejecución de la Obra “B” será del 100%.

DOCUMENTACIÓN PARA SU ACREDITACIÓN

La acreditación de la Profesión y Habilitación de cada uno de los profesionales designados se hará, según corresponda, mediante:

Profesional de nacionalidad extranjera: deberán presentar copia simple y legible del título profesional (de su país de origen) y contratos con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos, en caso la documentación no esté en idioma español, será presentada en Traducción Jurada.

Profesional de nacionalidad Peruana: deberán presentar copia simple y legible del título profesional y contratos de trabajo con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.

Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniería, entre otras, lo cual se encuentra bajo el ámbito de la Ley Nº 28858 “Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República”. Al respecto, el artículo 4° de la referida ley dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que participaran en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de la obra, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participación efectiva, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato. En tal sentido la colegiatura y habilitación del personal profesional se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

En el caso de haber desarrollado los trabajos reseñados en consorcio, serán aceptados los certificados emitidos por el entonces Representante Legal del Consorcio o por el Representante Legal de la empresa para la que trabajó formando parte del Consorcio.

Sólo serán válidas las experiencias desarrolladas con fecha igual o posterior a la fecha de colegiatura del personal profesional propuesto.

La no presentación u omisión en la propuesta técnica, de alguno de los requerimientos

38


y/o alcances solicitados, será motivo de descalificación y se tomara como no presentado.

15. MAQUINARIA Y EQUIPOS:

El CONTRATISTA, previo al inicio de la ejecución de partidas que requieran de maquinaria y equipos según cronograma, deberá acreditar su disponibilidad debiendo cumplir como mínimo las capacidades y características solicitadas o especificadas en el Expediente Técnico aprobado de la siguiente relación:

Nº DESCRIPCIÓN Und. Cant.01 Mezcladora de Concreto de 9 – 11 p Und. 0202 Camión Volquete 6 x 4 330 HP 10 m3 Und 0203 Compactador vibratorio tipo plancha 4 HP Und 0204 Cargador sobre llantas 100 – 115 HP 2 -2.25 yd3 Und 0205 Mezcladora de Concreto trompo 8 HP 9 p3 Und 0206 Nivel Topográfico Und 02

El equipo mínimo propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a cuatro (04) años y para los vehículos y maquinaria no mayor a diez (10) años. Asimismo, para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Maquinaria y Equipos bastará con presentar una declaración jurada.

_____________________________________________________________________________

37


LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE DEBERÁ

REALIZAR EL CONTRATISTA

1. TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA.

3. OBJETO DEL PROCESO: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ” que incluye el equipamiento.

4. METAS:

1. Elaboración de Expediente Técnico

Para la elaboración del Expediente Técnico deberá tomarse como referencia el Estudio de Pre Inversión, con Código Nº 259886, que se encuentra viable dentro del SNIP con los componentes que indica el presupuesto. De existir variaciones con respecto al PIP deberá enmarcarse en lo contemplado en lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento para la Fase de Inversión.

El contratista deberá presentar el Expediente Técnico completo a nivel de ejecución de obra para cada actividad, de acuerdo al reglamento vigente, teniendo en cuenta que como mínimo deberá tener la siguiente descripción:

5. GENERALIDADES

A. ANTECEDENTES El Perfil PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con código SNIP Nº 259886 ha sido declarado viable.

El proyecto se enmarca en la fase de inversión y se formula cuando el proyecto previamente ha sido declarado viable en razón que es socialmente rentable, sostenible y compatible con la política del Gobierno Local.

B. UBICACIÓN El Proyecto del objeto está ubicado en el Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

C. DENOMINACIÓN La denominación oficial del servicio será: estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

D. OBJETIVO Ejecución del componente “Expediente Técnico” del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con código SNIP Nº 259886., para lo cual el contratista elaborará a nivel definitivo para la ejecución de obra y equipamiento.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – “C-PNP Moche”, con código SNIP N° 259886

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – “C-PNP Miramar”, con código SNIP N° 259886

E. RESPONSABLES PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DEL ESTUDIO

38


La Entidad solicitante para la contratación del Expediente Técnico de Obra|| y la ejecución de la obra es la Municipalidad Provincial de Trujillo.

F. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO ENTREGARÁ AL CONSULTOR

El Consultor deberá recabar a la firma del contrato la siguiente información:1. Copia fotostática del estudio Perfil de Pre Inversión aprobado por la OPI de la

Municipalidad Provincial de Trujillo, copia del formato de Declaración de Viabilidad del PIP.

2. Plano de ubicación. 3. Plano de distribución arquitectónica y demás planos que forman parte del PIP

declarado viable.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico del siguiente Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ”.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – “C-PNP Moche”, con código SNIP N° 259886

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – “C-PNP Miramar”, con código SNIP N° 259886

De acuerdo a la información PIP, el proyecto integral debe contener la información técnica.

6. COMPATIBILIDAD CON EL PROYECTO

Para cumplir con el objetivo del Proyecto el Contratista debe:

Revisar la información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Trujillo antes de presentar su propuesta y efectuar una visita de reconocimiento y/o inspección al lugar del proyecto y compatibilizar al Proyecto de Inversión Pública – Perfil, aprobado con código

SNIP Nº 259886.

La revisión de la información disponible y la visita al campo es con motivo de conocer el área de acción del proyecto que tendrá el Contratista al momento de la ejecución de los trabajos considerar para cumplir con los objetivos.

Elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo para la ejecución de la obra.

Elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Equipamiento y Mobiliario.

En caso de que la realidad encontrada en campo o que, en la elaboración del expediente técnico del proyecto, se encuentre incompatibilidad con lo especificado en el Proyecto de Inversión Pública – Perfil, primará el resultado obtenido en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la normatividad vigente al respecto, entendiéndose que todo ello no representará adicional alguno a favor del Contratista.

7. ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO

7.1 Estudios de Ingeniería Básica: El Contratista, deberá considerar como parte de la elaboración del Estudio Definitivo realizar el reconocimiento de la zona del proyecto y del área de influencia haciendo un inventario de las estructuras existentes sustentadas con un panel fotográfico fechado. Evaluar la información existente en contraste con el perfil PIP aprobado verificando si la información contenida en ella es suficiente para los fines del proyecto, debiendo proponer criterios y alternativas de solución al proyecto integral. Finalmente elabora y presenta un plan desarrollado del proyecto.

37


7.2 De Trabajo de Campo A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en campo se deberán efectuar con personal especializado y se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Relación de personal. Implementos de seguridad para el personal. Solicitar permiso de trabajo.

La información que levantará el Contratista, de los trabajos de campo sin ser estos limitativos será la siguiente:

Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutará el proyecto. Recolección de información básica Tomas fotográficas del terreno existente. Levantamiento topográfico al detalle, colocar in-situ y BM`s, los cuales deben

estar geo referenciados en unidades UTM. Toma de muestras para los estudios de suelos y diseños respectivos. Recolección de información para estudios de impacto ambiental, de ser el caso

evaluará la información estadística mediante encuestas.

7.3 Del Trabajo de Gabinete El Contratista deberá constituirse en la ciudad de Trujillo, para lo cual deberá disponer de una oficina permanente, donde se pueda monitorear de cerca los avances del proyecto.

Sin ser limitativo e deberán ejecutar las siguientes actividades: a) Planteamiento integral del proyecto de servicio policial. b) Elaboración de planos topográficos: planta, perfil longitudinal, secciones

transversales. c) Plano de todas las especialidades, en forma separada y detallada. El plano de

estructuras deberá presentarlo por separado (cimentaciones, estructuras, aligerados, y plano de detalles)

d) Elaboración del Expediente Definitivo de acuerdo al contenido mínimo indicado en los términos de referencia.

8. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO

8.1 Normas Aplicables Para la ejecución del servicio se considerará utilizar las Normas vigentes a la fecha de los siguientes reglamentos.

Reglamento Nacional de Edificaciones. Normas Técnicas Peruanas (NTP). American Society for Testing and Materials (ASTM). Complementar con Reglamento ACI Actualizado. Normas INDECOPI

8.2 Del Expediente Técnico: El desarrollo del Expediente Técnico a nivel definitivo deberá elaborarse en concordancia con el Perfil de Pre Inversión aprobado, siendo posible incorporar al expediente omisiones del perfil siempre y cuando no desnaturalice su fin ni contravengan las normas de pre inversión vigente de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Inversión Pública y su Reglamento.

El Contratista adecuará el proyecto al sistema de contratación a suma alzada y en la modalidad de ejecución por contrata.

La estructura del presupuesto de obra, planilla de metrados y afines debe elaborarse para cada actividad.

9. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El Contratista presentará los informes directamente ante la Municipalidad Provincial de Trujillo, salvo indicación específica, según los puntos siguientes:

38


9.1 EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME BASE (Preliminar) En esta fase el Contratista deberá presentar un informe desarrollado con todas las actividades del proyecto que permitan mejorar la calidad del estudio final, verificara el sistema de drenaje pluvial actual, proponiendo alternativas de diseño, asimismo deberá detallar los equipos, personal y materiales a utilizarse durante la elaboración del proyecto.

PRESENTACIÓN DE AVANCES En cada una de las facetas programadas para la entrega de los informes, el Consultor deberá presentar mediante carta a la Municipalidad la información solicitada, debiendo enumerar la relación de documentos que presenta. Esta información debe alcanzar tanto en físico (impreso) como en digital (en medio magnético informático debidamente ordenado) para su revisión. Los formatos en digital obligatoriamente deben estar elaborados en el software original detallado en los presentes términos de referencia.

INFORME FINAL Para la presentación final del Expediente Técnico se usará el sistema métrico decimal, los formatos se ajustaran a las normas INDECOPI, utilizando el tamaño DIN A-4 para los documentos y DIN A-1 al DIN A-3 para los planos (No se recibirá planos con medida mayor al formato A-1). Los planos serán adecuados a escalas convenientes para su presentación respectiva en volúmenes.

El Expediente Técnico a presentar, contendrá en lo posible la siguiente información de acuerdo a la complejidad del estudio, no siendo limitativo.

Índice General Numerado

A1. Ficha General del ProyectoA.2. Memoria Descriptiva:

Memoria Descriptiva General. o Estado Actual del Servicio o Objetivos del Estudio. o Antecedentes del Proyecto. o Características del Área del Proyecto.

Descripción del Entorno del Proyecto. Estructuras Existentes. Ubicación Geográfica y Política. Condiciones Climatológicas. Altitud del Área del Proyecto. Vías de Acceso a Obra. Actividades Económicas, Sociales y Culturales.

o Descripción del Proyecto. Objetivos y Metas. Obras Proyectadas (características geométricas y físicas).

o Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica.

Memoria Descriptiva de Arquitectura (firmado por Arquitecto). Memoria Descriptiva de Estructuras (firmado por Ingeniero Civil). Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias (firmado por Ingeniero

Sanitario). Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas (firmado por Ingeniero

Eléctrico). Memoria Descriptiva de Equipamiento y mobiliario. Memoria Descriptiva de Seguridad, Señalización y Evacuación. Memoria Descriptiva de Obras Complementarias. Estructuras Existentes. Criterios de Diseño utilizados para el Desarrollo del Proyecto.

o Conceptos Generales. o Aspectos de Diseño: Aspectos Arquitectónico y Aspectos

Estructurales-Constructivos. Parámetros de Diseño. Presupuesto Total. Valor Referencial de obra. Sistema de Contratación y Modalidad de Ejecución.

37


Plazo de Ejecución. Relación de Planos. Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto.

A3. Especificaciones Técnicas de ObraCada una de las partidas de Presupuesto debe contar con sus especificaciones técnicas, siendo obligatorio que éstas, deban estar organizadas de la siguiente forma:

Numeración de la partida de acuerdo al presupuesto de Obra. Descripción de la partida concordante con partidas del presupuesto y planos. Materiales a utilizar en la partida. Equipos. Modo de ejecución de la partida: Indicar responsabilidades sobre el CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN. Controles: Controles Técnicos Controles de Ejecución Controles Geométricos y de Terminado (según fuese el caso) Método de Medición. Forma de Pago.

Además se tendrá en cuenta todas las medidas de seguridad de acuerdo alReglamento Nacional de Edificaciones y Normas de Seguridad vigentes.

A4. Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario

Descripción de equipos y mobiliario a implementar en el proyecto, incluyendo cantidades, características, unidad de medida, etc.

A5. Estudio de Mecánica de Suelos Objetivos y Alcances. Aspectos Generales. Ensayos de laboratorio con fines de edificación: análisis granulométrico,

límites de Estudio de salinidad del suelo. Resultados de los ensayos in – situ y de laboratorio. Conclusiones y Recomendaciones. Perfiles Estratigráficos del terreno.

A6. Impacto AmbientalAlcances.

Diagnóstico Ambiental Actual (Ambiente Físico, Ambiente Biótico). Diagnóstico del Área de Estudio y su Ámbito de Influencia. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. Plan del manejo ambiental dentro de las comisarias.

A7. Estudio Topográfico Alcances. Instrumentación. Resultados del Estudio Topográfico, planimétrico y altimétrico. Inventario de estructuras existentes. Relación de BM´s y puntos de referencia. Monumentación de hitos con concreto en campo, con fines del replanteo

posterior.

A8. Predimensionamiento de Elementos Estructurales Objetivos y Alcances. Consideraciones. Predimensionamiento de todos los elementos estructurales. Resultados.

A9. Análisis Estructural, Análisis Sísmico, Determinación de los Desplazamiento de la Edificación

Consideraciones y Reglamentación. Metrados de cargas y determinación del peso de la estructura. Combinaciones de carga.

38


Determinación de las fuerzas sísmicas. Análisis Estructural. Metrados de carga muerta y viva. Fuerzas y Momentos Resultantes. Interpretación de resultados. Desplazamientos: Interpretación.

A10. Memoria de Cálculo de Estructuras Consideraciones y reglamentación. Diseño de Vigas. Diseño de columnas, muros de concreto armado. Diseño de aligerados y losa maciza. Diseño de muros de albañilería. Diseño de elementos de refuerzo y coberturas.

A11. Memoria de Cálculo de Instalaciones Consideraciones y reglamentación. Diseño de instalaciones eléctricas. Diseño de instalaciones sanitarias.

A12. Memoria de Cálculo de Estructuras Metálicas y/o de Madera para Coberturas Consideraciones y reglamentación. Metrados de cargas y predimensionamiento. Diseño de tijerales, correas, vigas metálicas de amarre.

A13. Diseño del sistema de recolección de agua de lluvia de coberturas y conexión al sistema de evacuación actual.

A14. Presupuesto de Inversión Desagregado (Costo Total del Proyecto)Está referido al costo total de la inversión que generará la ejecución del proyecto, es decir costos tangibles e intangibles. Estará compuesto del presupuesto de obra, costo de elaboración del expediente técnico, costo de supervisión, otros costos intangibles el cual el Consultor desagregará.

A15. Valor Referencial de ObraEl Contratista debe considerar el presupuesto de obra de acuerdo los componentes del perfil PIP, debiendo coordinar con la Entidad.

A16. Presupuesto AnalíticoEl Contratista elaborará el presupuesto analítico, clasificando los rubros de bienes y servicios, así como de sus componentes.

A17. Análisis de Costos UnitariosEl Contratista recabará de la Institución la base de costos unitarios a ser usada en el presupuesto de obra, en caso de no existir alguna partida, propondrá su empleo oportunamente para su aprobación e incorporación por parte de la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad provincial de Trujillo.

A18. Planilla de MetradosPlanilla de metrados, metrados detallados por partidas y con los croquis explicativos. Asimismo, los metrados deberán ser concordantes con los planos, partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.

A19. Relación de Insumos, (materiales, mano de obra, equipos y herramientas).El Contratista recabará de la lista de precios de los insumos a usar, en caso de no existir realizará las cotizaciones del mismo y las adjuntará al Expediente Técnico.

A20. Formulas Polinómicas.

A21. Cronograma de Ejecución de Obras (Diagrama Gantt y PERT-CPM).

A22. Cronograma de Avances de Obra Valorizados.

A23. Cronograma de Desembolsos.

37


A24. Cronograma de Adquisición de Materiales.

A25. Cálculo de Fletes, Costo de Hora Hombre Mano de Obra, Cotizaciones de insumos del presupuesto.

A26. Planos Planos mínimos a presentar por el Contratista sin ser limitativos,

serán los siguientes: Ubicación y Localización del Proyecto. Plano topográfico a detalle, indicando los BM´s monumentados, que

pueda ser constatado en el terreno al momento de la evaluación. Plano de demoliciones, de existir. Planta, cortes y elevaciones de las estructuras existentes. Planta Distribución General del Proyecto (obras proyectadas). Plano arquitectónico: planta, elevaciones, cortes y detalles Plano de instalaciones sanitarias de agua y desagüe. Plano de instalaciones eléctricas en interiores debidamente

detallados de acuerdo al diseño de máxima demanda y cálculo de los conductores.

Plano de sistema de recolección de agua de techos y derivación a canal de evacuación existente o proyectada.

Plano del sistema de drenaje superficial: planta, elevación y detalles. Planta, perfil longitudinal y secciones transversales de las veredas

circundantes proyectadas. Plano de estructuras metálicas: planta, cortes, elevaciones y detalles. Plano de estructuras de madera: puertas, ventanas, mobiliarios, etc. Plano de detalles de todos los elementos que se proyecten.

Plano de cartel de obra, según diseño propuesto por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Planos de Equipamiento y Mobiliario. Planos de Seguridad: señalización y Evacuación. Planos con vistas 3D renderizadas a colores de la edificación proyectada

(vista fachada, vistas laterales externas, vistas internas de cada piso), mínimo 10 vistas)

Recorrido virtual en 3D con una duración de un (1) minuto, donde se muestre todo el proyecto (infraestructura, espacios interiores, exteriores y su entorno actual existente), deberá entregar el archivo magnético del proyecto.

Otros planos que el Contratista considere necesario.

Los planos deberán ser presentados en formato impreso y digital en archivos PDF y en archivos digitales de software de origen (02 juegos)

A27. Panel FotográficoPanel fotográfico fechado por cada estudio en la zona del proyecto. Por lo menos en 04 fotografías debe aparecer en Contratista.

El Informe Final será presentado en 02 originales y 02 copias debidamente anillados o espiralados y foliados en cada una de sus páginas, con las firmas en original. Además toda información será alcanzada en medio magnético en CD o en USB, con los archivos editables y una copia de todo el Expediente Técnico scaneado en PDF (texto y planos), con los estudios en forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el informe final. La información será procesada en los siguientes programas:

o Textos en Microsoft Word. o Tablas y cuadros en Microsoft Excel. o Estudios en formatos Digitalizados. o Imágenes con extensión JPEG. o Planos de diseño En AutoCAD. o Topografía en Autodesk LAN, CIVIL 3D. o Presupuesto en S10 2003 o 2005. o Programación en Microsoft Project.

38


9.2 EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTO

El contratista elaborará el expediente técnico a nivel definitivo del equipamiento y mobiliario requerido, el mismo que contendrá como mínimo la siguiente estructura:

B.1 EXPEDIENTE ÉCNICO Índice General Numerado

B1. Memoria DescriptivaB2. Cronograma Gantt general del proyectoB3. Memoria descriptiva Aspectos generales Antecedentes Objetivo Equipamiento Metas físicas Plazo de ejecución Modalidad de ejecución Fuente de financiamiento Presupuesto referencial Parámetros y recomendaciones Especificaciones B4. Especificaciones técnicasB5. PresupuestoB6. Cronograma de equipos y mobiliariosB7. Anexos

Cotizaciones Plano de Equipamiento

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO REQUERIDO

La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Sub Gerencia de Proyectos, verificará la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo del equipamiento y mobiliario por parte del contratista, el mismo que deberá contener como mínimo la relación adjunta mediante el ANEXO N° 01 de los presentes términos. Asimismo, los bienes cumplirán con las siguientes características técnicas mínimas:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓNAño de Fabricación: 2014Modelo: 2014Condición: Nuevo de FábricaRecorrido: 0 Km. (El termino CERO (0) Km. Significa que es nuevo y noha tenido ningún recorrido mayor que el normal movimiento entre la líneade producción, pruebas necesarias, entrega de barco, descarga, trasladoal depósito de aduanas, traslado al servicio de pre venta y entrega alconcesionario o sitio de entrega acordado.)Tipo de Carrocería: Camioneta 4x4Número de Puertas: Cuatro (04)Cilindrada (cc./cilindros): 2982/4 en líneaVálvulas: 16, DOHCPotencia (HP/rpm): 163.2/3400Torque (kg.m/rpm): 34.9/1400-3200Sistema de admisión de combustible: Inyección directa con common rall.Sistema eléctrico: debe abastecer la demanda del vehículo más la

Camioneta 4x4 demanda del equipamiento policial (barra de luces y sirena policialinluidas) y del equipo de comunicación (2 Amp)Airbags: Piloto y CopilotoAsientos: material: tela/Delanteros: Tipo butaca con apoyacabezasregulables/ Piloto: con altura regulable/Posteriores: Tipo banca, plegablecon 2 apoyacabezas regulables.Cinturones de Seguridad (Del/Pos): 2 de 3 puntos/2 de 3 puntos, 1 de

37


dos puntos.Control de pestillos y ventanas: Manual/ ElectricoEspejo retrovisor interior: Antidestello dia/nocheTimón: a la izquierda original de fábrica, regulable.Espejos retrovisores exteriores: abatibles manualmenteFaros: de fábricaAros: De aceroTolva: Ganchos Interiores Tipo A, con manija central y llave.Documentación: Tarjeta de propiedad y SOAT para el Primer año.Garantía del Vehículo: Garantía 05 años o 150 000 Km (lo que ocurraprimero)Año de Fabricación: 2014Modelo: 2014Condición: Nuevo de FábricaTipo de carrocería: MotocicletaTipo de Combustible. GasolinaNumero de Cilindros: unoTipo de Motor: DOHC

Motos Cilindrada: 249 cm3Potencia Máxima: 22.97 HP 7500rpmTorque Máximo: 23.73 Nm a 6000 rpmTransmisión 6 velocidadesIncluye parabrisas delantero, equipo de sirena y megafono de 30 watts,luz de circulina led rojo con asta telescópica en dos fases con domo depolicarbonato en color rojo y dos faros delanteros ledDocumentación: Tarjeta de propiedad y SOAT para el Primer año.Garantía: Garantía 01 año o 10 000 Km (lo que ocurra primero)Compuesto por Polvo p/huellas digitales, negro seda x 2 OZ HI FIvolcano. Brocha fibra de vidrio Tamaño estándar. Linterna led de 3Modos. Tampón rectangular para huella digital cerámico. Wincha

Kit portátil para toma metálicas de 5mts. Brocha retractable de fibra de vidrio. Polvo Magnéticode huellas digitales para huella digitales, negro regular x 1 OZ. Polvo Magnético para huella

digitales, blanco regular x 1 OZ. Aplicador de bruñido magnético. Rollosde cinta transparente para levantamiento 1" x 360". Lupa profesional parahuellas digitales. Kit numérico fotográfico de acrílico (1-15).

Binoculares Binoculares camufladosBalanza Balanza mecánica tallímetro 250 kg x 100 grBalanza electrónica Balanza Electrónica de Plataforma-300 kgAlcoholímetro Alcoholímetro digital Tester.Escalera Escalera de Aluminio Plegable 3m.Rótulos deidentificación de Según diseño en coordinación con la PNPoficinas

Compuesto maletín de transporte de polipropileno moldeado con insertomoldeados. Polvo p/Huellas Digitales, negro Seda x 2 OZ HI FI volcano.Brocha fibra de vidrio Tamaño estándar. Linterna led de 3 Modos.

Kit maletín de Tampón rectangular para huella digital cerámico. Wincha metálicas de5mts. Brocha retractable de fibra de vidrio. Polvo Magnético para huellainvestigación criminal digitales, negro regular x 1 OZ. Polvo Magnético para huella digitales,blanco regular x 1 OZ. Aplicador de bruñido magnético. Rollos de cintatransparente para levantamiento 1" x 360". Lupa profesional para huellasdigitales. Kit numérico fotográfico de acrílico (1-15).

Sillas giratorias Sillas giratorias de metal tipo secretaria con brazadera tapizado encuerina.

Escritorio Escritorio aglomerado laminado de 1.20 x 3 cajones.Estante Estante pintado aglomerado de 0.80 x1.90 m.Mueble de cómputo Mueble de computo plano con cajonera de 1.20 x 0.60Sillas fija metálicas Silla fija metálica ejecutiva con brazadera y tapizado en cuerina.

Sillas modulares Sillas modulares de 4 PVC con metal color negro o azul.

Cama metálica Cama metálica de 1 1/2 plazaCamarotes de 1 1/2 Plazas: Cabecera y piecera construida con tubo

Camarotes redondo de 1 1/2" de diámetro y 0.9 mm de espesor de pared en losverticales. Acabados con pintura anticorrosiva y esmalte secado al horno.Color negro.

Velador velador 2 cajones caoba medidas 0.38x 0.38x 0.80

Colchón Colchón de 1.5 plazas con resortes bonel, zedra, tela polizeda +almohada.

Ropero Ropero de 3 puertas y 2 cajones, color cedro, acabado melaminico, alto

38


180.5x91 cm de fondo 49.5 cm.Frazada Frazada de plaza y media de lana.

Cubrecama 1 cubrecama y 2 fundas para almohada de plaza y media. Composición50% algodón/50% poliéster.

Juego de sabanas 2 sabanas y 2 fundas para almohada, plaza y media.

Wincha Wincha métrica 50 mts.

10. CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El Contratista deberá respetar el cronograma de elaboración del proyecto presentando oportunamente los informes en los plazos indicados líneas abajo.

Dentro de los 2 primeros días del plazo contractual, el Contratista deberá presentar un informe desarrollado en forma impresa, con todas las actividades que permitan revisar y analizar toda la información relacionada con el proyecto proponiendo la mejor alternativa de diseño.

11. EVALUACIÓN, CONTROL Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL La evaluación, control y cumplimiento de las tareas correspondientes al proyecto, estarán a cargo de un Evaluador, designado por la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

DE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO Se ha considerado una evaluación escalonada del proyecto, correspondiendo a dos Entregas Parciales y una Entrega final, definida de la siguiente manera:

PRIMERA ENTREGA PARCIAL: A.- De la Entrega:

Tendrá una duración de siete (7) días naturales de haberse suscrito el Contrato. Será requisito indispensable realizar esta entrega en el plazo establecido, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio.

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

1° Entrega Parcial

2° Entrega Parcial

Entrega Final

Hasta 12 días

Hasta 24 días Hasta 30 días

Ingeniería básica, planteamiento del diseño, realización de estudios, diseños de ingeniería, memoria descriptiva y presentación de planos definitivos.

Metrados, Presupuesto y Especificaciones Técnicas.Elaboración y presentación del Expediente Técnico.

37


Esta etapa comprenderá la entrega en físico y en CD de la siguiente información de acuerdo al Índice General detallado en el numeral 11.10:

Plano de Localización y Ubicación. Plano Topográfico con secciones transversales y longitudinales. Plano en planta de estado actual en el que incluya demoliciones. Plano de secciones transversales y longitudinales del bloque a

demoler y detalles acorde a la necesidad. Plano General Proyectado en planta a nivel de ejecución, Plano de Distribución por sectores. Plano de cortes (4) y elevaciones de la propuesta. Memorias Descriptivas Verificación de límites o linderos del área del Proyecto Inspección a zona de Trabajo Panel Fotográfico (con descripción de cada foto) Expediente técnico del Equipamiento

Toda la Información debe estar impresa y en archivo digital.

B.- De la Evaluación:Tendrá una duración máxima de cinco (05) días naturales a partir de la recepción del Expediente Técnico en la Sub Gerencia de Proyectos, dentro de los cuales se realizará la evaluación y/o revisión de lo solicitado en esta etapa; luego se formulará observaciones, de ser el caso, notificando al consultor.

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: A. De la Entrega:

Tendrá una duración de siete (07) días naturales siguientes a la culminación de la primera entrega parcial. Será requisito indispensable realizar esta entrega, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio; siendo responsabilidad del consultor recepcionar la carta de notificación de observaciones en el día establecido.

Esta etapa comprenderá la entrega en físico (anillado o espiralado) y en Cd de la siguiente información, de acuerdo al Índice General Numerado detallado en los presentes términos de referencia.

Levantamiento de observaciones formuladas en la etapa anterior Plano de Detalles arquitectónicos y constructivos (esc. 1/20). Plano con distribución de mobiliario y equipamiento. Plano de Estructuras: Cimentación y Aligerado Plano de Metrados Plano de Instalaciones Eléctricas: General y bloque Plano de Instalaciones Sanitarias: General y bloque Plano de seguridad y evacuación. Estudio de Suelo Expediente técnico del Equipamiento

Será requisito indispensable realizar estas entregas, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio.

B. De la Evaluación:Tendrá una duración máxima de cinco (05) días naturales a partir de la recepción de la segunda entrega parcial del Expediente Técnico, dentro de los cuales se realizará la evaluación y/o revisión de lo solicitado en esta etapa; luego se formulará observaciones, de ser el caso, notificando al consultor.

ENTREGA FINAL Corresponde al consolidado final del EXPEDIENTE TÉCNICO, el cual tendrá una duración de seis (06) días naturales siguientes a la culminación de la Segunda Entrega Parcial, en el cual si es que existiera

38


observaciones en esta entrega, deberán estar ya levantadas.

De no cumplirse, se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación de servicio.

Esta etapa comprenderá la entrega en físico (anillado o espiralado) y en Cd de la siguiente información, de acuerdo al Índice General Numerado detallado en los presentes términos de referencia.

Levantamiento de observaciones formuladas en la etapa anterior Especificaciones Técnicas Especificaciones técnicas Mobiliario y Equipamiento Planilla y Resumen de Metrados Análisis de Costos Unitarios Presupuesto detallado según las partidas que lo componen Presupuesto Desagregado Relación de Materiales Formulas Polinómicas Desconsolidado de Gastos Generales Cronograma Valorizado de Avance de Obra Cronograma de Desembolsos Diagrama de Gantt Modelo de Cartel de Obra Descripción del Equipamiento Planos finales a nivel de ejecución. Expediente técnico del Equipamiento

Toda la Información debe estar impresa en 02 originales y 02 copias, y entregadas en archivo digital en dos copias magnéticas (01 copia en archivo PDF y otra copia en archivos de software editable)

APROBACIÓN DEL PROYECTO

La aprobación del Expediente Técnico de Obra, estará a cargo de la Gerencia Municipal de acuerdo a las funciones delegadas mediante Decreto de Alcaldía Nº 02-2015-MPT, de fecha 02 de Febrero del 2015 , por lo que de manera previa a su aprobación, se deberá contar con un informe de conformidad por parte de la Gerencia de Obras Públicas y un informe técnico de Sub Gerencia de Proyectos producto de la revisión final y el correspondiente registro en la Fase de Inversión por parte de la OPI Institucional.

RECURSOS HUMANOS QUE PRESENTARA EL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

01 Jefe de proyecto. 01 Especialista en Arquitectura. 01 Especialista en Estructuras. 01 Especialista en Metrados y Presupuestos. 01 Especialista en Mecánica de Suelos. 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias. 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas. 01 Especialista en Equipamiento. 01 Especialista en Proyectos de Seguridad

El Contratista deberá acreditar al inicio de la participación efectiva de su personal profesional, que se encuentra debidamente colegiado y habilitado, para lo cual deberá presentar a la Sub Gerencia de Proyectos el certificado de habilidad en original emitido por el respectivo colegio.

12 VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO

El monto del valor referencial para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo se encuentra establecido en el Perfil Técnico de inversión declarado viable y asciende a Ciento nueve mil ochocientos cuatro y 00/100 Nuevos Soles (S/.109,804.00) de la sección inicial de los presentes términos, el mismo que incluye el tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales.

37


Dicho monto, comprende: estudios de ingeniería, el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos, alquiler de local e implementación, y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del CONTRATISTA, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, transportes, seguros directos y contra terceros.

Asimismo el consultor debe asumir el gasto que genera su responsabilidad de absolver cualquier observación que se formule al expediente técnico con posterioridad a la conformidad del servicio prestado y las observaciones que se pueden generar durante la ejecución del proyecto.

13 PLAZO DEL ESTUDIO

El plazo correspondiente para la elaboración de los expedientes técnicos será de treinta (30) días naturales contados a partir del día siguiente de la firma de contrato.

La revisión de las entregas parciales por parte del Evaluador de la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se computará dentro plazo contractual.

14 FORMA DE PAGO

El pago se realizará con la entrega de los Expedientes Técnicos a nivel definitivo (obra y equipamiento) de forma completa aceptado mediante Acta de Recepción conforme por parte la Sub Gerencia de Proyectos (MPT) y aprobado mediante Resolución por parte de la Entidad.

15 ADELANTOS

La Entidad no otorgará ningún adelanto directo por concepto de la elaboración del expediente técnico.

16 PENALIDADES

De no cumplir con el Cronograma de elaboración del Expediente Técnico, el Consultor se hará acreedor a las siguientes sanciones:

a. Penalidad por atraso en cada una de las entregas. b. Penalidad por atraso en la entrega final. c. Después de la entrega final, el consultor podrá levantar observaciones en

el plazo definido por la Sub Gerencia de Proyectos, hasta un plazo máximo de 10 día naturales, el cual no estará sujeto a penalidad.

d. Después del levantamiento de observaciones de la entrega final, si hubiese otras, estas estarán sujetas a penalidad.

e. La penalidad máxima a aplicar es del 10% del monto del contrato por concepto de elaboración del expediente técnico, en aplicación de la normatividad vigente.

f. Si en la suma total de penalidades, el Consultor supera el 10% del monto del contrato, la Entidad podrá resolver el contrato.

17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) podrá resolver el Contrato a causa de incumplimiento de alguna de las obligaciones y no haya sido materia de subsanación y se podrá hacer en forma total o parcial, si el perjudicado fuese la MPT se ejecutarán las garantías que el Contratista hubiera entregado. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligación, si previamente ha requerido de la misma.

18 RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Luego de haber subsanado todas las observaciones si es que lo hubiere, y entregado el Expediente Técnico por el CONTRATISTA con todos los documentos

38


correspondientes al desarrollo del estudio, en concordancia con los términos de referencia y el contrato vigente. La Sub Gerencia de Proyectos (MPT) según el cargo de Recepción Conforme verificará el fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato, si no hubiera observación alguna al CONTRATISTA, se considerara aprobado los servicios de Consultoría.

De existir observaciones se consignaran en el Acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al consultor un plazo de 10 días naturales para su subsanación.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la MPT podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

19 COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

a. Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los responsables de la elaboración del Estudio Definitivo.

b. El Contratista, es directamente responsable que el Proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores u omisiones y sus consecuencias cometidos por el o los profesionales de su equipo, serán de su entera y exclusiva responsabilidad.

c. No se considerará recepcionado los informes, en su etapa correspondiente, cuando se encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad vigente.

d. El Contratista durante la elaboración del Estudio Definitivo, deberá mantener constante comunicación con las Áreas responsables de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Contratista previamente a la entrega y presentación de cada informe deberá dejar constancia de 02 coordinaciones mínimas con el Coordinador o Evaluador a fin de unificar criterios técnicos en el desarrollo del Proyecto.

e. Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del Estudio Definitivo presentado por el Contratista, deberán ser debidamente foliados, sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, siendo considerado como requisito indispensable para proceder a su revisión.

f. El Contratista en la elaboración de los planos, deberá regirse a lo indicado por la Municipalidad en cuanto al código de colores, al nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso amerita.

g. Toda cambio del personal profesional se hará previa aprobación de la MPT; el profesional reemplazante presentará un perfil profesional similar o mayor en la especialidad correspondiente.

h. Es responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

i. En el caso, que el Contratista no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido, se le aplicara la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato.

j. El Contratista y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolución de consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo. Así mismo, su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad del Área de Estudios y Proyectos y la MPT cuando se requiera su participación.

37


k. Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo por causas imputables al Contratista, este se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente.

20 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad Provincial de Trujillo entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios de pre inversión, croquis, planos) en medios físicos.

Cabe señalar que las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Trujillo serán con profesionales técnicos de las oficinas competentes.

Para recabar la información adicional relacionada al proyecto, lo hará a través de la Sub Gerencia de Proyectos, donde encontrará información básica que será analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor. Es obligación del contratista validar la información mediante trabajo de campo e información secundaria obtenida mediante investigación.

21 NORMAS DE CONTROL VIGENTES

Tanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la Obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas vigentes de la materia.

22 CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO

El CONTRATISTA debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes de la MPT, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y dos copias una de las cuales será para el CONTRATISTA y otra para la MPT, permaneciendo el original en custodia del Evaluador. El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarán por lo menos tres veces a la semana, siendo responsabilidad directa del CONTRATISTA mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del CONTRATISTA y del Evaluador, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.

23 RESULTADOS

El producto final en esta etapa será la entrega de los expedientes técnicos correspondiente al Proyecto de Inversión Pública que incluye la ejecución de obra y equipamiento.

24 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en el presente Términos de Referencia proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y otra documentación referente a la consultoría, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicará el siguiente orden de prelación:

La normativa pertinente Contrato Condiciones Generales del Contrato Bases de la Licitación Propuesta técnica y económica del postor ganador Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de

38


Contrato, el Evaluador y/o Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.____________________________________________________

37


LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONTRATISTA

EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento de los expedientes técnicos a nivel definitivo aprobados por la Entidad, los mismos que incluyen el equipamiento respectivo a cargo del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LAS COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ”.

Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la MPT.

Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción de obras urbanas.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la MPT, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra materia del presente requerimiento es de ciento veinte (120) días calendarios el que incluye el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento.

VALOR REFERENCIAL

a. EJECUCIÓN DE OBRA El monto del valor referencial para la ejecución de la obra establecido en los componentes del valor referencial incluye tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales, utilidades, gastos generales; así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra materia del presente requerimiento.

b. EQUIPAMIENTO: El valor referencial para el montaje del equipamiento hasta su puesta en incluye tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales, que correspondan así como todo aquello que sea necesario para la correcta implementación de la Comisaría.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

a. SITIO DE LA OBRA La MPT comunicará dentro de los diez (10) días siguientes la Aprobación del Expediente técnico, el día que tendrá lugar la entrega del terreno a desarrollar la ejecución de la obra.

El Supervisor y/o Inspector, según corresponda, designado por la MPT y/o representantes de la MPT efectuarán la entrega del terreno a desarrollar la ejecución de la obra.

b. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN La MPT pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

38


El Contratista, designará al Jefe del Proyecto, quién deberá tener las facultades de decisión, por cuenta del Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre de la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periódicas de coordinación.

El Contratista deberá acreditar al inicio de la participación efectiva de su personal profesional, que se encuentra debidamente colegiado y habilitado, para lo cual deberá presentar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras el certificado de habilidad en original emitido por el respectivo colegio.

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su remoción.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o Inspector según corresponda.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la MPT, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la MPT.

b. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

c. SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

37


El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar a la MPT, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.

d. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

La MPT se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

e. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de la obra, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación.

Los equipos, herramientas e instrumentos a emplearse en la ejecución de la obra, no deberán tener una antigüedad mayor de 10 años, contados desde la presentación de la propuesta.

El postor sustentará la tenencia de los equipos o herramientas mediante copia simple de facturas y/o cartas de compromiso de alquiler.

f. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la MPT cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Asimismo, debido a que el presente proceso de selección ha sido convocado bajo la modalidad de Concurso Oferta, en la que el postor es el encargado de elaborar el Estudio Definitivo y ejecutar la obra, se precisa que durante la ejecución de la obra, la MPT no reconocerá adicionales por errores, omisiones y/o deficiencias del expediente técnico.

38


g. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la MPT, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria.

SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

37


Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la MPT, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de por lo menos 3,60 x 2,40 metros colocados a 1,75 metros del nivel del suelo, pintado según el modelo que entregará la MPT. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos. El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de

38


iniciación de los trabajos.

Para la instalación del cartel de obra se podrá instalar gigantografías, siempre y cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato suscrito así como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo.

SEGUROS

Dentro de los diez (10) días, luego del Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las siguientes pólizas de seguros, que deberán tomarse a favor de la MPT.

a) PÓLIZA DE SEGURO PARA LA OBRA El seguro en mención, consistirá en una póliza Contra Todo Riesgo para contratistas y líneas aliadas en el cual se deben considerar los siguientes riesgos: Huelga y conmoción civil Daño malicioso, vandalismo y terrorismo Desastres naturales

b) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Póliza por un monto no menor de Veinte mil Nuevos Soles (S/. 20,000.00) por daños a personas afectadas, incluyendo muerte accidental y un monto no menor de treinta mil Nuevos Soles (S/. 30,000) por daños materiales.

El Contratista contratará ambas pólizas por el importe total de la obra a ejecutarse, las mismas que inclusive se contratarán endosadas a favor de la MPT cuyos originales deberán ser entregados a esta Entidad para su custodia respectiva. Dichas pólizas deben estar permanentemente en vigencia hasta la recepción de la obra.

El incumplimiento de la entrega de las referidas pólizas dará lugar a la retención de todo pago.

ACCIDENTES – NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la MPT por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la MPT por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la MPT.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La MPT no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la MPT, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la MPT. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, significa que de surgir complicaciones entre los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía eléctrica, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía.

37


Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversión necesaria.

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA CIVIL El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15 minutos mínimos). 24 Vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los

mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de la obra y un vídeo en CD (20 minutos mínimos).

24 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (15 minutos mínimos).

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener una duración mínima de 60 minutos.

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales.

El costo de las fotografías y los videos en CD estará incluido en los gastos generales del Contratista.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de quince (15) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos.

38


PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación del Expediente Técnico, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de la obra e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor.

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación.

37


CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la MPT o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La MPT y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento el Supervisor podrá anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA MPT

La MPT contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir.

MODIFICACIÓN DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases de la Licitación Pública.

MEDICIÓN DE LA OBRA

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación para la medición de la obra. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.

ADELANTOS

a) ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un Adelanto Directo hasta por el VEINTE por ciento (20%) del monto contratado para la ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes de recibida la notificación del documento que aprueba el expediente

38


técnico debiendo adjuntar a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

b) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto del monto contratado para la ejecución de la obra.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.


Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.


VALORIZACIONES

El pago por concepto de ejecución de obra, se realizará mediante valorizaciones, de acuerdo a lo siguiente:

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, éstas serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197° del Reglamento

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

El CONTRATISTA presentará en su primera valorización tomas fotográficas del terreno antes del inicio de la obra, para la segunda valorización presentará fotografías de la ejecución de la obra y fotografías para la valorización final.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR/INSPECTOR, según sea el caso, se resolverá en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Para el pago de la primera valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar copias de los controles de Calidad de existir partidas que así lo requieran.

A partir de la segunda valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar: Copia de Constancia de presentación de Planilla Electrónica ante la SUNAT

correspondiente a los pagos del mes anterior.

37


Copia de los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones a ESSALUD. Copia de los comprobantes de pago por el CONAFOVICER y SENCICO. Controles de Calidad de existir partidas que así lo requieran.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación del contrato de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para la Liquidación del Contrato de Obra, EL CONTRATISTA presentará:

a. Planos de replanteo, en software Autocad en CD, así como un (01) Juego en Original. b. Copia de Presentación de planillas Electrónicas ante la SUNAT del cierre

correspondiente a la obra. c. Declaración Jurada de no adeudar a los trabajadores de la Obra por indemnización y

vacaciones. d. Declaración Jurada de cumplimiento de obligaciones a ESSALUD. e. Acta de Entrega de Terreno. f. Acta de Recepción de la Obra. g. Metrados Post Construcción, visados por el Inspector ó Supervisor y Contratista. h. Memoria Descriptiva Valorizada o Declaratoria de Fábrica en concordancia con el

artículo 271° del Reglamento, según corresponda. i. Declaración Jurada de no adeudo de aportes al CONAFOVICER. j. Certificado de no adeudo de aportes al SENCICO. k. Controles de calidad ejecutadas en Obra. l. Fotografías de inicio y fin de obra, y en formato digital.

ÓRDENES DE PAGO

a) ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los

porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retención que sea necesario aplicar según lo previsto en estos

términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la MPT, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.

b) ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la MPT.

RECEPCIÓN DE LA OBRA

38


A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la MPT y luego de una inspección conjunta entre representantes de la MPT, del Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones serias con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la obra tendrá las siguientes obligaciones: Planos de replanteo de la obra de edificación construida. Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada. Inventario del Equipamiento y Mobiliario. Declaratoria de Fábrica aprobada por la entidad respectiva.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La MPT no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La MPT no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la MPT sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la MPT considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADESMULTA

(Del Monto delContrato de

Obra)CARTEL DE OBRA.- Cuando el contratista no coloque el cartel de obra a la fecha de

01 inicio del plazo contractual, la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de 1/5000mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizara de la mismaforma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido. La multa diaria será:CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.- Cuando el

02 Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de 5/10000inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La multa diaria será:RESIDENTE DE OBRA

03 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La 1/10000multa es por cada día.

04 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.- Cuando el Contratista no cumpla 1/5000con realizar la limpieza y eliminación de desmonte diariamente. La multa diaria será:DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS.- Cuando el Contratista no cumpla con tener los

05 equipos requeridos en las bases antes del inicio de la ejecución de cada partida de 1/5000acuerdo al cronograma de ejecución de obra. La multa diaria será:DESVIÓ Y MANTENIMIENTO DE TRAFICO.- Cuando el Contratista no cumpla con

06 ubicar en obra, las señales de desvió de trafico necesarias para la buena transitabilidad 1/5000vehicular en el área de influencia de la obra. La multa diaria será:SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN

07 Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto 1/10000peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadaspor la municipalidad. La multa es por cada día.INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

08 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los 1/10000

37


elementos de seguridad. La multa es por cada día.

09 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/5000Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la MPT; así como, los planos y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

o La normativa pertinente o Contrato o Condiciones Generales del Contrato o Bases de la Licitación o Propuesta del CONTRATISTA o Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y/o por materiales,

insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato). o Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la MPT.

38


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS17 PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN18

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 PUNTOSCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) veces el monto correspondiente a la ejecución de la obra del valor referencial de la contratación.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras GeneralV.R = Valor Referencial de Obra

M >= 5.0 V.R.......................... 15 Ptos.M >= 3.0 V.R. y < 5.0 VR........10 Ptos.M > 2.0 V.R. y < 3.0 VR........ 05 Ptos

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 35 PUNTOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al monto correspondiente a la ejecución de la obra del valor referencial de la contratación.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras Similares.V.R = Valor Referencial de Obra

M >= 1.0 V.R...........................30 Ptos.M >= 0.75 V.R. y < 1.0 VR......20 Ptos.M > 0.5 V.R. y < 0.75 VR.......10 Ptos

17 Pronunciamiento Nº 793-2013/DSU18 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación,

deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

37


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Se considerará Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.


Las edificaciones de uso y concurrencia pública tienen como característica la presencia de personas ajenas a los propios locales, es decir, distintos de los trabajadores que pudieran tener.

El valor mínimo será el equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD 05 PUNTOSCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la elaboración de expedientes técnicos de Obras en General, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) veces el monto correspondiente a la elaboración de los expedientes técnicos del valor referencial.

M = Monto facturado acumulado

V.R.= Valor Referencial

M >= 5.0 V.R. ......................05 ptosM >= 3.0 V.R. y < 5.0 V.R….03 ptosM > 2.0 V.R. y < 3.0 V.R.....01 pto

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copias simples de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

38



En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

D EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 15 PUNTOSCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la elaboración de expedientes técnicos de Obras Iguales y/o Similares, durante un periodo no mayor a DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a DOS (2) veces el monto correspondiente a la elaboración de los expedientes técnicos del valor referencial.

M = Monto facturado acumulado.

V.R.= Valor Referencial

M >= 2.0 V.R.. .....................10 ptosM >= 1.5 V.R. y < 2.0 V.R....06 ptosM > 1.0 V.R. y < 1.5 V.R....04 ptos

Se considerará como experiencia en la especialidad a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.



Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copias simples de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

37



En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

E EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 15 PUNTOS

E.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en prestaciones iguales o similares. Se considerará Obra Similar a los trabajos o prestaciones en Obras Civiles de Mejoramiento y/o Construcción y/o Rehabilitación y/o ampliación de Edificaciones de uso y concurrencia Pública tanto del sector estatal como del privado lo cual deberá quedar evidenciado en la documentación que presente el postor. No incluye viviendas ni edificios residenciales los cuales no coinciden con la naturaleza del objeto del presente proceso.



De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otro documento del cual se desprenda de manera fehaciente los trabajos en que participó así como las labores ejecutadas y el tiempo durante las cuales fueron realizadas; sin perjuicio de que la Entidad verifique la veracidad de los documentos.

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOJefe de Proyecto 1.5 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

E = Experiencia acumulada por el personal profesional.

E>= de 4 años.....................1.5 PtosE>= de 3 y < 4 años ...........1.0 PtosE> de 2 y < 3 años ………0.5 Ptos

Especialista en Arquitectura 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.


E>= de 3 años .....................1.0 PtosE> de 2 y < 3 años ………0.5 Ptos

38



Especialista en Estructuras 1.0 Puntos

Criterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

E = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años .....................1.0 PtosE> de 2 y < 3 años ………0.5 Ptos

Especialista en Metrados y Presupuestos 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo al que postula en la elaboración de expedientes técnicos de OBRAS SIMILARES.

E = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años .....................1.0 PtosE> de 2 y < 3 años ………0.5 Ptos

EJECUCIÓN DE OBRA

Residente de Obra 1 1.5 Puntos

Criterio:Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES



Residente de Obra 2 1.5 Puntos

Criterio:Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES



Asistente de Residente 1 0.5 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector y/o Asistente de Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES

E = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años .....................0.5 PtosE> de 2 y < 3 años ……..…0.3 Ptos

Asistente de Residente 2 0.5 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de Supervisor y/o Inspector y/o Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector y/o Asistente de Residente durante la ejecución de OBRAS SIMILARES


Especialista en Mecánica de Suelos 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES


Especialista en Estructuras 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES

E = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años .......................1.0 PtosE> de 2 y < 3 años ……...…0.5 Pto

Especialista en Equipamiento 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO en la ejecución de OBRAS EN GENERAL


Especialista en Seguridad de Obra 1 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años


37



Especialista en Seguridad de Obra 2 1.0 PuntosCriterio:Deberá haber desempeñado el cargo de al que postula en la ejecución de OBRAS SIMILARES, durante un mínimo de 2 (dos) años

E = Experiencia acumulada por el personal profesional. E>= de 3 años .......................1.0 PtosE> de 2 y < 3 años ……..…0.5 Ptos

E.2 CAPACITACIÓNEJECUCIÓN DE OBRARESIDENTE DE OBRA 1 0.5 PuntosCriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como RESIDENTE DE OBRA 1, en diplomado, cursos, talleres, en la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias del año 2012.AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de diploma y/o certificados y/o constancias.

H = Horas lectivas

H >=12 hrs ...................0.5 PuntosH> 8 hrs y < 12 hrs…..0.3 punto

RESIDENTE DE OBRA 2 0.5 PuntosCriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como RESIDENTE DE OBRA 2, en diplomado, cursos, talleres, en la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias del año 2012.AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de diploma y/o certificados y/o constancias.

H = Horas lectivas

H >=12 hrs ...................0.5 PuntosH> 8 hrs y < 12 hrs…..0.3 punto

ESPECIALISTA DE MECÁNICA DE SUELOS 0.5 PuntoCriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como ESPECIALISTA DE MECÁNICA DE SUELOS, en diplomado, cursos, talleres, en Mecánica de Suelos y/o Geotecnia.AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de diploma y/o certificado y/o constancias.

H = Horas lectivas

H >=12 hrs .................0.5 PuntoH> 8 hrs y < 12 hrs...0.3 Punto

F. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 10 PUNTOSCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.


Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación19:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

19 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

38



G. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 5 PUNTOS

Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios de consultoría de obra presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto.2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que

asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.


Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación20:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de

contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS21

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

20

21 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

37


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT

-PRIMERA CONVOCATORIA-

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DE LA OBRA] que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con RUC Nº 20175639391, con domicilio legal en Jr. Pizarro N° 412 de la ciudad de Trujillo, debidamente representada por el ECON. JESUS ALBERTO JIMENEZ GARCIA, identificado con DNI Nº 18087655, quien actúa en uso de las facultades conferidas de acuerdo al Decreto de Alcaldía N° 009-2009-MPT y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [………………...............], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESLa Oficina de Programación e Inversión del Ministerio del Interior con fecha [CONSIGNAR FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD] declaró viable el Proyecto de Inversión Pública denominado [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DE LA OBRA] con código SNIP N° [CONSIGNAR CODIGO SNIP].

La Municipalidad Provincial de Trujillo, aprobó el expediente de contratación de la obra: [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DE LA OBRA] con un valor referencial de S/. [CONSIGNAR VALOR REFERENCIAL], incluido los impuestos de ley (Impuesto General a las Ventas 18.00%) con precios vigentes al mes de Enero del 2014.

El Comité Especial con fecha [………..] adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT – PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la Obra [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DE LA OBRA] bajo la modalidad llave en mano que incluye la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTOCon fecha […….], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección [………………………………..] convocada para la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DE LA OBRA] que incluye el equipamiento, a favor del CONTRATISTA, por el siguiente monto:

Elaboración del Expediente Técnico a nivel definitivo………..S/. [CONSIGNAR OFERTA] Ejecución de la Obra…………………………………….………..S/. [CONSIGNAR OFERTA] Equipamiento…………………………………………….………..S/. [CONSIGNAR OFERTA]

Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a elaborar el expediente técnico, ejecutar la obra e implementarla con equipamiento por el monto de su oferta económica ascendente a la suma de [CONSIGNAR MONTO TOTAL OFERTADO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA], monto que incluye el Impuesto General a las Ventas (18 %), bajo el sistema de contratación de a Suma Alzada.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,

38


materiales, fletes, seguros e impuesto; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALLa MUNICIPALIDAD pagará al CONTRATISTA el valor estipulado en la cláusula Segunda con cargo al rubro RECURSOS ORDINARIOS para la ejecución de la Obra, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y financiera otorgada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de ésta Municipalidad.

Este monto comprende el objeto y monto estipulado en la cláusula segunda, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO1.1. Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato,

entrega a la MUNICIPALIDAD los siguientes documentos, entre otros:a) Copia de DNI del representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.e) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.f) Constancia de capacidad libre de contratación.g) Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante carta fianza, debiendo mantener la

intangibilidad de la misma lo que implica no presentarla engrapada, perforada, foliada o rubricada recomendando su presentación en una mica.

h) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.i) Código de cuenta interbancario (CCI). j) Designación del destinatario de pago, en caso corresponda.k) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los


l) Domicilio en la Ciudad de Trujillo para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

m) Desconsolidado de Gastos Generales en fijos y variables.n) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su oferta económica.o) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLAUSULA OCTAVA: VALORIZACIONES8.1.- EXPEDIENTE TÉCNICO

El pago se realizará con la entrega del Expediente Técnico completo aceptado mediante acta de recepción y conformidad por parte de la Sub Gerencia de Proyectos (MPT), previa determinación de ser necesaria su remisión al MININTER del Ministerio del Interior para su conformidad, y aprobación mediante Resolución por parte de la Municipalidad Provincial de

37


Trujillo.

8.2.- EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTOEl pago por concepto de ejecución de obra, se realizará mediante valorizaciones, de acuerdo a lo siguiente:

5.2.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, éstas serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197° del Reglamento

5.2.2. LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

5.2.3. El CONTRATISTA presentará en su primera valorización tomas fotográficas del terreno antes del inicio de la obra, para la segunda valorización presentará fotografías de la ejecución de la obra y fotografías para la valorización final.

5.2.4. Si siguieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR/INSPECTOR, según sea el caso, se resolverá en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

5.2.5. Para el pago de la primera valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar copias de los controles de Calidad de existir partidas que así lo requieran.

A partir de la segunda valorización, EL CONTRATISTA deberá presentar:a) Copia de Constancia de presentación de Planilla Electrónica ante la SUNAT

correspondiente a los pagos del mes anterior.b) Copia de los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones a ESSALUD.c) Copia de los comprobantes de pago por el CONAFOVICER y SENCICO.d) Controles de Calidad de existir partidas que así lo requieran.

5.2.6. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato22: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].

22 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

38


Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ADELANTOS12.1 EJECUCIÓN DE OBRA12.1.1 ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un Adelanto Directo hasta por el VEINTE por ciento (20%) del monto contratado para la ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes de recibida la notificación del documento que aprueba el expediente técnico debiendo adjuntar a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los SIETE (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

12.1.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSLA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto contratado para la ejecución de la obra.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.


Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias23.


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PLAZOS13.1 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los 15 (QUINCE) días calendarios siguientes de recibida la notificación del documento que

23 Pronunciamiento N° 294-2013/DSU

37


aprueba el expediente técnico.

13.2 INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) años.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA15.1. Elaborar el expediente técnico a nivel definitivo en concordancia con el perfil de pre

inversión aprobado, siendo posible incorporar al expediente omisiones del perfil siempre y cuando no desnaturalice su fin ni contravengan las normas de pre inversión vigente.

15.2. Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los responsables de la elaboración del Estudio Definitivo.

15.3. El Contratista, es directamente responsable que el Proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores u omisiones y sus consecuencias cometidos por el o los profesionales de su equipo, serán de su entera y exclusiva responsabilidad.

15.4. No se considerará recepcionado los informes, en su etapa correspondiente, cuando se encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad vigente.

15.5. El Contratista durante la elaboración del Estudio Definitivo, deberá mantener constante comunicación con las Áreas responsables de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Contratista previamente a la entrega y presentación de cada informe deberá dejar constancia de 02 coordinaciones mínimas con el Coordinador o Evaluador a fin de unificar criterios técnicos en el desarrollo del Proyecto.

15.6. Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del Estudio Definitivo presentado por el Contratista, deberán ser debidamente foliados, sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, siendo considerado como requisito indispensable para proceder a su revisión.

15.7. El Contratista en la elaboración de los planos, deberá regirse a lo indicado por la Municipalidad en cuanto al código de colores, al nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso amerita.

15.8. Toda cambio del personal profesional se hará previa aprobación de la MPT; el profesional reemplazante presentará un perfil profesional similar o mayor en la especialidad correspondiente.

38


15.9. Es responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

15.10.En el caso, que el Contratista no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido, se le aplicara la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato.

15.11.El Contratista y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolución de consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo. Así mismo, su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad del Área de Estudios y Proyectos y la MPT cuando se requiera su participación.

15.12.Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo por causas imputables al Contratista, este se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente.

15.13.Ejecutar la obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario se adquisición de materiales, cronograma de desembolso y demás documentos del Expediente Técnico de Obra.

15.14.Proveerse con la debida anticipación de todos los equipos, materiales y elementos necesarios que se necesitarán para la ejecución de los trabajos.

15.15.Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del Inspector/Supervisor de LA MUNICIPALIDAD.

15.16.Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la Obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

15.17.Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusión, para cubrir la atención de enfermedades y/o accidentes de trabajos.

15.18.Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demás beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores.

15.19.No podrá transferir parcial o totalmente la ejecución de la Obra, salvo autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD mediante comunicación escrita, previa solicitud de EL CONTRATISTA. La celebración de cualquier subcontrato no libera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados pata contratar con el Estado.

En todo caso la Subcontratación se regirá por lo establecido en los Artículos 37° de la LEY y 146° del REGLAMENTO.

15.20.Responsabilizarse de la adecuada conservación de la obra, así como del cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal, Gobierno Regional y del Gobierno Central relacionados a trabajos en la vía pública, en forma tal que no dé lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades.

15.21.Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción, omisión o negligencia,

37


haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de construcción.

15.22.EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

15.23.Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento modificado.

15.24.El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obra debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

15.25.EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la integridad física de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la previsión y adecuada protección de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, deberá proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniformes, mascarillas, cascos y otros implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán), adecuado para el desarrollo de sus actividades, ello en aplicación de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042–F.

15.26.EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir cualquier obligación que se encuentre dentro de la sección específica de las bases del proceso de selección.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: DEL PERSONAL PROPUESTO16.1. Para la Prestación de los Servicios contratados, EL CONTRATISTA utilizará el personal

profesional que figura en su propuesta técnica, no estando permitido cambio alguno, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. No podrá incluir personal que tenga vínculo laboral contractual con LA MUNICIPALIDAD. EL CONTRATISTA deberá proponer a LA MUNICIPALIDAD, con ocho (08) días hábiles de anticipación, el cambio de personal que requiera, mediante Carta, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá similares o mejores cualidades que las del personal a ser reemplazado. En caso contrario será causal de Resolución de Contrato.

De aprobarse la solicitud de cambio, EL CONTRATISTA deberá solicitar la suscripción de una Addenda al Contrato, modificando este extremo.

Relación del Personal Profesional para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:[CONSIGNAR RELACIÓN DE PERSONAL DESIGNADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA]

Relación del Personal Profesional para la EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO:[CONSIGNAR RELACIÓN DE PERSONAL DESIGNADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA]

16.2. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podrá ser sustituido por otro, salvo autorización previa y por escrito de LA MUNICIPALIDAD, en este caso, el reemplazado será materia de la correspondiente carta que cursará EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del profesional a ser remplazado.

16.3. El Residente no está facultado a pactar modificaciones al contrato.

38


CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS17.1. La obra será sometida durante su construcción al control del Supervisor/Inspector, en

representación de LA MUNICIPALIDAD, para lo cual EL CONTRATISTA está obligado a proporcionar las facilidades que sean necesarias.

17.2. El Supervisor/Inspector tendrá las siguientes obligaciones sin carácter limitativo:

a) Realizar personalmente la función de Supervisar/inspeccionar en forma continua y permanente, de acuerdo al Artículo 190º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a efecto de realizar un eficiente control y absolver las consultas sobre la ejecución de la Obra [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA OBRA].

b) Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas u obligaciones de EL CONTRATISTA establecidas mediante su Contrato con la Entidad.

c) El Supervisor/Inspector deberá emitir informe opinado a la entidad, sobre el modo y forma como se cumplen los CONTROLES DE CALIDAD en obra, REQUISITO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA EL TRÁMITE DE VALORIZACIONES.

d) Exigir a EL CONTRATISTA el buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista (autorizado por la Municipalidad) o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena ejecución de la obra.

e) Incluir en el cuaderno de obra las ocurrencias más importantes sobre los trabajos de la Obra, las VISITAS DE CAMPO que realicen los FUNCIONARIOS, así mismo los RESULTADOS de los CONTROLES DE CALIDAD.

f) Velar que la Obra se ejecute con la calidad técnica y en concordancia con el Expediente Técnico, salvo causales de fuerza mayor que informará a la Municipalidad.

g) Velar porque las valorizaciones se efectúen en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; así mismo sobre ampliación de plazo, presupuestos adicionales y otros reclamos que el contratista realice, deberá verificar que estén dentro de los plazos establecidos, de tal manera que permita a la Municipalidad dictar los actos administrativos en fecha oportuna.

h) Al término de la obra deberá realizar la medición y valorización final, así como revisar y aprobar los Planos de Replanteo conforme a la obra, Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Post Construcción y emitir un Informe Final.

i) En caso de Resolución de Contrato, el Supervisor/Inspector entregará a la Municipalidad, bajo responsabilidad, toda información relacionada con sus servicios.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto0.15 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

37


Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

En aplicación del Art. 166° del reglamento además se aplicara las siguientes penalidades:

Otras penalidades durante la Elaboración del Expediente Técnico:

De no cumplir con el Cronograma de elaboración de los Expedientes Técnicos, el Consultor se hará acreedor a las siguientes sanciones:

a. Penalidad por atraso en cada una de las entregas.b. Penalidad por atraso en la entrega final.c. Después de la entrega final, el consultor podrá levantar observaciones en el plazo

definido por la Sub Gerencia de Proyectos, hasta un plazo máximo de 10 día naturales, el cual no estará sujeto a penalidad.

d. Después del levantamiento de observaciones de la entrega final, si hubiese otras, estas estarán sujetas a penalidad.

e. La penalidad máxima a aplicar es del 10% del monto del contrato por concepto de elaboración del expediente técnico, en aplicación de la normatividad vigente.

f. Si en la suma total de penalidades, el Consultor supera el 10% del monto del contrato, la Entidad podrá resolver el contrato.

Otras penalidades durante la ejecución de la Obra

N PENALIDADESMULTA

(Del Monto del Contrato de

Obra)

01CARTEL DE OBRA.- Cuando el contratista no coloque el cartel de obra a la fecha de inicio del plazo contractual, la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido. La multa diaria será:

1/5000

02CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.- Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La multa diaria será:

5/10000

03RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

1/10000

04 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.- Cuando el Contratista no cumpla con realizar la limpieza y eliminación de desmonte diariamente. La multa diaria será: 1/5000

05DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS.- Cuando el Contratista no cumpla con tener los equipos requeridos en las bases antes del inicio de la ejecución de cada partida de acuerdo al cronograma de ejecución de obra. La multa diaria será:

1/5000

06DESVIÓ Y MANTENIMIENTO DE TRAFICO.- Cuando el Contratista no cumpla con ubicar en obra, las señales de desvió de trafico necesarias para la buena transitabilidad vehicular en el área de influencia de la obra. La multa diaria será:

1/5000

07SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La multa es por cada día.

1/10000

08INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/10000

09 CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor. 1/5000

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

38


La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para la Liquidación de la Obra, EL CONTRATISTA presentará:a) Planos de replanteo, en software Autocad en CD, así como un (01) Juego en Original.b) Copia de Presentación de planillas Electrónicas ante la SUNAT del cierre

correspondiente a la obra.c) Declaración Jurada de no adeudar a los trabajadores de la Obra por indemnización y

vacaciones.d) Declaración Jurada de cumplimiento de obligaciones a ESSALUD.e) Acta de Entrega de Terreno.f) Acta de Recepción de la Obra.g) Metrados Post Construcción, visados por el Inspector ó Supervisor y Contratista.h) Memoria Descriptiva Valorizada o Declaratoria de Fábrica en concordancia con el

artículo 271° del Reglamento, según corresponda.i) Declaración Jurada de no adeudo de aportes al CONAFOVICER.j) Certificado de no adeudo de aportes al SENCICO.k) Controles de calidad ejecutadas en Obra.l) Fotografías de inicio y fin de obra, y en formato digital.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

37


Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: ANEXOSForman parte del presente contrato como Anexos, los siguientes documentos:

ANEXO N° 1 Estudios a nivel de pre inversión.ANEXO N° 2 Bases integradas.ANEXO N° 3 Acta de Otorgamiento de la Buena Pro.ANEXO N° 4 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica.ANEXO N° 5 Sobre Nº 2: Propuesta Económica.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadriplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

38


FORMATOS Y ANEXOS

37


FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

PROCESO DE SELECCIÓN: [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

OBJETO: [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombre o Razón Social:

Domicilio Legal(*):

R. U. C Nº Nº Teléfono (s) Nº Fax

Página Web:

Solicito al Comité Especial de la [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] que me notifique al correo electrónico que señalo a continuación:

Mi correo electrónico es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apellidos y nombres (del Representante): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI: …………………………………….

Teléfono: ………………………………..

Trujillo,. . …. de. . . . . . . . . . . . . . . . del 2015

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

38


FORMATO N° 224

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Trujillo, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.25

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


24 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

25 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

37


FORMATO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE DESIGNACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT – PRIMERA CONVOCATORIA Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la elaboración de los expedientes técnicos a nivel definitivo correspondiente al objeto del presente proceso de selección, es el siguiente:

N° CARGO ASIGNADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL PROFESIÓN

Trujillo,. . . de. . . . . . . . . . . . . . . . del 2015

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


38


FORMATO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE DESIGNACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de obra y equipamiento correspondiente al objeto del presente proceso de selección, es el siguiente:

N° CARGO ASIGNADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL PROFESIÓN

Trujillo,. . . de. . . . . . . . . . . . . . . . del 2015



37


FORMATO Nº 5

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO



Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

Nombres y ApellidosCargo al que PostulaFecha de Colegiatura/Nº CIP

N° Nombre de la Obra donde participó.

Entidad Contratante de la

ObraCargo que

desempeñóPeriodo

TiempoInicio Término

Tiempo Total (años)

Atentamente,

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


38


FORMATO Nº 6

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Nombres y ApellidosCargo al que PostulaFecha de Colegiatura/Nº CIP

N° Nombre de la Obra donde participó.

Entidad Contratante de la

ObraCargo que

desempeñóPeriodo

TiempoInicio Término

Tiempo Total (años)

Atentamente,



37


FORMATO N° 7

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE OFICINA, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA


El que suscribe,........................................................., identificado con DNI Nº........................, Representante Legal de............................................................................., con RUC. Nº............................, declara bajo juramento, cumplir los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases tanto para la elaboración del expediente técnico como la ejecución de obra, por lo cual me comprometo a tenerlos al inicio de la elaboración del expediente técnico y antes del inicio de la ejecución de cada partida de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, lo cual será verificado por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Asimismo, en relación a la antigüedad máxima de los equipos es de acuerdo a lo siguiente:

Elaboración del Expediente Técnico.- El equipo mínimo propuesto tiene de una antigüedad no mayor a cinco (05) años

OFICINA, EQUIPOS Y MATERIALES PROPUESTOS

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.

Ejecución de obra.- El equipo mínimo propuesto tiene de una antigüedad no mayor a cuatro (04) años y para los vehículos y maquinaria no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPUESTOS

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.

Trujillo,. . . de. . . . . . . . . . . . . . . . del 2014



38


FORMATO Nº 8FACTOR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS


Estimados Señores:

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente relación como OBRAS EJECUTADAS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS:



Nº NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN ENTIDAD

CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

37


FORMATO Nº 9FACTOR CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

RELACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS


Estimados Señores:

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente relación como SERVICIOS EJECUTADOS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS:



Nº NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN ENTIDAD

CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

38


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT – PRIMERA CONVOCATORIA Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

37


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

38


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

37


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT – PRIMERA CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

38


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.




101

101


ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT PRIMERA CONVOCATORIA Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA26 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA27MONTO FACTURADO

ACUMULADO28

123456789

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


26 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.28 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

102

102


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPTPRIMERA CONVOCATORIA Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA29 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO


ACUMULADO31

123456789

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



29 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.30 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

101

101


ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD EN SERVICIOS DE CONSULTORIA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPT PRIMERA CONVOCATORIA Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA32 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO


ACUMULADO34

123456789

10TOTAL




32 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.33 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.34 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

102

102


ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN SERVICIOS DE CONSULTORIA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2015-CE/MPT DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2014-CE-MPTPRIMERA CONVOCATORIA Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA35 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO


ACUMULADO37

123456789

10TOTAL




35 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.36 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.37 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

103


ANEXO Nº 10

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra38, mi propuesta económica es la siguiente:

Calculado al: (MM/AAAA)

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

Elaboración del Expediente Técnico [1]

Ejecución de Obra [2]

Equipamiento [3]

TOTAL [1]+[2]+[3] (S/.)

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.




IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

38 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

124

124


ANEXO N° 11

TABLA N° 01: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2000 78.745802 79.123884 79.552148 79.959134 79.972536 80.023947 80.437128 80.813624 81.262997 81.452069 81.504046 81.6297822001 81.782987 81.983653 82.400056 82.056998 82.076917 82.029778 82.171484 81.922521 81.973934 82.004655 81.600482 81.5258252002 81.101951 81.070060 81.506552 82.100994 82.214967 82.028109 82.056252 82.139041 82.528014 83.120534 82.788574 82.7616292003 82.953156 83.342061 84.273642 84.230783 84.203808 83.805415 83.680363 83.691623 84.159123 84.200388 84.341579 84.8172242004 85.273072 86.199210 86.596113 86.576395 86.882741 87.372592 87.541316 87.532964 87.547573 87.526783 87.777992 87.7697802005 87.857681 87.651549 88.221456 88.326284 88.437867 88.671115 88.763875 88.604450 88.520915 88.649076 88.709397 89.0812892006 89.526347 90.017200 90.428725 90.889918 90.410063 90.290236 90.136345 90.261947 90.286650 90.326186 90.071326 90.0945752007 90.103069 90.336857 90.651984 90.813532 91.260218 91.688860 92.124882 92.251008 92.816046 93.107502 93.210858 93.6332012008 93.841110 94.692266 95.678818 95.826374 96.180444 96.920651 97.459018 98.034499 98.590552 99.195039 99.501575 99.8600032009 99.965634 99.890873 100.250699 100.269758 100.226636 99.886290 100.072766 99.865211 99.778142 99.900496 99.788540 100.1049762010 100.401203 100.725005 101.007853 101.033466 101.273784 101.527828 101.897344 102.170954 102.138251 101.993499 102.001562 102.1836 2011 102.582562 102.974757 103.698122 104.404216 104.379466 104.482951 105.311451 105.591388 105.944258 106.277824 106.736331 107.0254892012 106.917049 107.264432 108.086095 108.660616 108.703277 108.663388 108.761575 109.314520 109.907777 109.728272 109.577430 109.8609892013 109.987788 109.891941 110.887497 111.167362 111.382566 111.674163 112.286672 112.896282 113.019091 113.062346 112.815595 113.0026632014 113.360708 114.041823 114.633197 115.083960 115.342934 115.526534 116.027125Índice Base 2009=100,0 Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática

123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLOGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Adjudicación de Menor Cuantía N° 0002-2014-CE/MPT derivada de la Licitación Pública N° 0008-2014-CE/MPT PRIMERA CONVOCATORIA

.

ANEXOS

124

124

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0001-2014-CE/MPTDERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003–2014–CE/MPT PRIMERA CONVOCATORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

INTRODUCCION

GENERALIDADES

El Proyecto guarda concordancia con los objetivos estratégicos de la Municipalidad Provincial de Trujillo que en coordinación con el Ministerio del Interior, fundamentan el principal objetivo de mejorar la infraestructura de los servicios policiales, para eso se propone construir, ampliar y/o rehabilitar ambientes de los actuales locales policiales.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA C-P.N.P. MIRAMAR, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.

2. UBICACIÓN

Dirección : Av. Santa María s/n Mz. 30 Lt. 1A C.P. MiramarDistrito : SalaverryProvincia : TrujilloDepartamento : La Libertad

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Deficientes servicios policiales en la comisaría de Miramar del distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, La Libertad. El personal policial de esta comisaria utiliza infraestructura y mobiliario inadecuados.Básicamente los habitantes beneficiarios del servicio policial se caracterizan por ser de nivel socio-económico medio a bajo, sin embargo la zona cuenta con los principales servicios básicos de habitabilidad, su población se dedica a realizar actividades de comercio ambulatorio, profesionales, técnicos y otras actividades de mando medio.

El número de habitantes beneficiados que cubre la comisaria según su tipo, para Miramar, tipo D, es de más a 10,000 habitantes.

RANGO DEL RECURSO HUMANO

Para las condiciones de la función policial dentro de su ámbito de prevención policial, investigación policial, participación ciudadana entre otros, y ha características de Comisarías PNP en operación es plausible indicar la capacidad de cada Comisaría considerando los turnos y la distribución del

123


personal la cual prioritariamente su labor la realiza en la calle mediante patrullaje a pie o motorizado, bajo esta premisa es válido indicar la distribución de personal por Tipo de Comisaría PNP, que a continuación se detalla:

Comisaría Tipo “D”, personal requerido para infraestructura preestablecida: 15 efectivos, con capacidad para incrementar hasta 15 efectivos policiales considerando los turnos y distribución del personal; Rango: [15, 30>

4. OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVO GENERAL

“Mejorar el Servicio Policial en la C-P.N.P. MIRAMAR, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

5. VIABILIDAD DEL PROYECTO

VIABILIDAD TÉCNICA.- El proyecto a sido diseñado de acuerdo a las consideraciones presentadas en la Directiva de Normas para la construcción de comisarias PNP y PPVVFF Tipo D Nivel Nacional, y respetando el Reglamento Nacional de Edificaciones.

VIABILIDAD AMBIENTAL.- Los Impactos Ambientales serán mitigados de acuerdo a un plan de manejo ambiental.

VIABILIDAD SOCIO-CULTURAL.- El proyecto es de gran prioridad para los pobladores del Distrito.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL.- Las Instituciones involucradas cuentan con la capacidad técnica y operativa instalada para la ejecución y operación del proyecto.

6. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Para la materialización del proyecto se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Ministerio del Interior.En cuanto a la operación y mantenimiento se cuenta con el compromiso del Personal Directivo, quienes velaran por la sostenibilidad del proyecto durante su horizonte de vida.

7. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

1. Diseño funcional en concordancia con organigrama de Comisaría PNP y PPVVFF.

2. Control visual y circulación limitada para las personas ajenas a la instalación policial (publico)

3. Área de detención con acceso restringido del público y control visual de los calabozos.

124

124


4. Restricción de vanos en ambientes de dormitorios del personal policial, a efectos de implementación de camarotes.

5. Uso de ventanas corredizas y vidrio tipo catedral en vanos de frontis de fachada.

6. Deberá ubicarse estratégicamente, con criterio de seguridad máxima el ambiente de armería.

7. Disponer de accesos rápidos hacia la azotea, la cual deberá contar con parapetos.

8. SITUACION ACTUAL

INFRAESTRUCTURA EXISTENTELa comisaria cuenta con ambientes distribuidos de la siguiente manera:

PRIMER NIVEL: Secretaria, prevención, oficina del comisario, dormitorio del comisario, ss.hh. personal, armería, investigación, almacén, dormitorios personal, pasadizo, cuarto de meditación (calabozo), s.h. calabozo.Todos los ambientes han sido construidos en material noble, sin embargo la situación actual es muy deteriorada.

AGUA Y DESAGUEExisten redes de agua potable y desagüe que están conectadas al sistema público.

ENERGIA ELECTRICAExisten redes eléctricas conectadas al sistema público, sin embargo debido a que los ambientes se han adecuado algunos cables se encuentran expuestos.

9. METAS FÍSICAS

INFRAESTRUCTURA Se contempla lo siguiente:

Demolición de toda la infraestructura, primer nivel, amparados en el Informe Técnico de Defensa Civil.

Construcción de ambientes de material noble, con sistema de estructural aporticado y con losa aligera, pisos y ss.hh. revestidos con cerámicos.

Construcción de salón uso múltiple y comedor.

Adquisición de mobiliario adecuado a las necesidades de los policías.

10. DETERMINACIÓN DE AMBIENTES Se contempla los siguientes ambientes, de acuerdo a su categoría:

DENOMINACION DE AMBIENTES

1.0. HALL DE ATENCION PUBLICA

123


1.1. Sala de espera1.2. Prevención1.3. SS.HH. Varones (01 inodoro+01 lavamanos+01 urinario)1.4. SS.HH. Mujeres o discapacitados (01 inodoro+01 lavamanos)1.5. Escalera

2.0. ADMINISTRACION2.1. Jefatura (Despacho)2.2. Dormitorio de jefatura (Incluye closet)2.3. SS.HH. Jefatura2.4. Secretaria2.5. Oficina comandante de guardia 2.6. Armería2.7. Logística2.8. Administración

3.0. ATENCION CIUDADANA3.1. Oficina copias certificadas3.2. Oficina tránsito3.3. Oficina violencia familiar 3.4. Oficina participación ciudadana3.5. SS.HH. Varones (01 inodoro+01 lavamanos+01 urinario)3.6. SS.HH. Mujeres (01 inodoro+01 lavamanos)

4.0. INVESTIGACION CRIMINAL4.1. Sala de interrogatorio e identificación4.2. Sala de reconocimiento4.3. Sala de retención4.4. Sección denuncias4.5. Jefatura investigación policial4.6. SS.HH.4.7. Oficina de fiscalía

5.0. DORMITORIOS DE PERSONAL5.1. Dormitorio oficiales varones5.2. Closet oficiales5.3. Dos SS.HH. Oficiales5.4. Dormitorio mujeres (oficiales y suboficiales)5.5. Closet mujeres5.6. SS.HH. mujeres5.7. Dormitorios suboficiales5.8. SS.HH. SubOficiales5.9. Kitchen y comedor

6.0. DETENCION Y MANTENIMIENTO6.1. Calabozo hombres con s.h. incorporado6.2. Calabozo mujeres con s.h. incorporado

7.0. SERVICIOS7.1. Depósito de especies recuperadas7.2. Salón uso múltiple

8.0. AREA REQUERIDA8.1. Patio de formación

124

124


11. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Por la dimensión de los trabajos, el presente proyecto se estará ejecutando en el lapso de noventa (90) días naturales, el cual estará computado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Apertura de Obra respectiva o entrega de terreno.

12. MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO

El monto total de financiamiento asciende a S/. 841,254.20 (Ochocientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro y 20/100 Nuevos Soles). La declaratoria de viabilidad de este proyecto fue otorgada con fecha 21.02.2014, por el Ministerio del Interior (Unidad Formuladora).

Asimismo, cabe señalar que, en aplicación a la Directiva General del SNIP, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, en el artículo 40° - “Vigencia de los estudios de preinversión”, en su numeral 40.1, indica lo siguiente: “Una vez aprobados los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad tendrán vigencia máxima de 03 años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o su declaratoria de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber proseguido con la siguiente etapa del ciclo del proyecto, el último estudio de preinversion del proyecto deberá volver a evaluarse.

Igualmente, el artículo 27° - “Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversión de la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, la modificación presupuestal para este proyecto, no deberá incrementar a más del 30% respecto al monto declarado viable; es decir, una vez que se culmine la elaboración del Expediente Técnico de Obra y se proceda al registro del Formato Nº 15.

123


124

124


123


124

124


123


MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

INTRODUCCION

GENERALIDADES

El Proyecto guarda concordancia con los objetivos estratégicos de la Municipalidad Provincial de Trujillo que en coordinación con el Ministerio del Interior, fundamentan el principal objetivo de mejorar la infraestructura de los servicios policiales, para eso se propone construir, ampliar y/o rehabilitar ambientes de los actuales locales policiales.

13. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA C-P.N.P. MOCHE, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.

14. UBICACIÓN

Dirección : Inters. Leoncio Prado / Av, La marina Mz. 42 Lt. 10Distrito : MocheProvincia : TrujilloDepartamento : La Libertad

15. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Deficientes servicios policiales en la comisaría de Moche del distrito de Moche, Provincia de Trujillo, La Libertad. El personal policial de esta comisaria utiliza infraestructura y mobiliario inadecuados.Básicamente los habitantes beneficiarios del servicio policial se caracterizan por ser de nivel socio-económico medio a bajo, sin embargo la zona cuenta con los principales servicios básicos de habitabilidad, su población se dedica a realizar actividades de comercio ambulatorio, profesionales, técnicos y otras actividades de mando medio.

El número de habitantes beneficiados que cubre la comisaria según su tipo, para Moche, tipo B, es de más a 40,000 habitantes.

RANGO DEL RECURSO HUMANO

Para las condiciones de la función policial dentro de su ámbito de prevención policial, investigación policial, participación ciudadana entre otros, y ha características de Comisarías PNP en operación es plausible indicar la capacidad de cada Comisaría considerando los turnos y la distribución del personal la cual prioritariamente su labor la realiza en la calle mediante patrullaje a pie o motorizado, bajo esta premisa es válido indicar la distribución de personal por Tipo de Comisaría PNP, que a continuación se detalle:

124

124


Comisaría Tipo “B”, personal requerido para infraestructura preestablecida: 60 efectivos policiales, con capacidad para incrementar hasta 60 efectivos policiales considerando los turnos y distribución del personal; Rango: [60, 120>

16. OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVO GENERAL

“Mejorar el Servicio Policial en la C-P.N.P. MOCHE, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”

17. VIABILIDAD DEL PROYECTO

VIABILIDAD TÉCNICA.- El proyecto a sido diseñado de acuerdo a las consideraciones presentadas en la Directiva de Normas para la construcción de comisarias PNP y PPVVFF Tipo B Nivel Nacional, y respetando el Reglamento Nacional de Edificaciones.

VIABILIDAD AMBIENTAL.- Los Impactos Ambientales serán mitigados de acuerdo a un plan de manejo ambiental.

VIABILIDAD SOCIO-CULTURAL.- El proyecto es de gran prioridad para los pobladores del Distrito.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL.- Las Instituciones involucradas cuentan con la capacidad técnica y operativa instalada para la ejecución y operación del proyecto.

18. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Para la materialización del proyecto se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Ministerio del Interior.En cuanto a la operación y mantenimiento se cuenta con el compromiso del Personal Directivo, quienes velaran por la sostenibilidad del proyecto durante su horizonte de vida.

19. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

8. Diseño funcional en concordancia con organigrama de Comisaría PNP y PPVVFF.

9. Control visual y circulación limitada para las personas ajenas a la instalación policial (publico)

10. Área de detención con acceso restringido del público y control visual de los calabozos.

11. Restricción de vanos en ambientes de dormitorios del personal policial, a efectos de implementación de camarotes.

123


12. Uso de ventanas corredizas y vidrio tipo catedral en vanos de frontis de fachada.

13. Deberá ubicarse estratégicamente, con criterio de seguridad máxima el ambiente de armería.

14. Disponer de accesos rápidos hacia la azotea, la cual deberá contar con parapetos.

20. SITUACION ACTUAL

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

La comisaria cuenta con ambientes distribuidos de la siguiente manera:

PRIMER NIVEL: Secretaria, prevención, oficina del comisario, dormitorio del comisario, SSHH. del comisario, oficina de participación vecinal con SSHH., armería, investigación con SSHH., cuarto de meditación con SSHH. hombres (calabozo), cuarto de meditación con SSHH. mujeres (calabozo) usado como almacén, estacionamiento, escalera que sube.

SEGUNDO NIVEL:Escalera que llega, dormitorios para oficiales, SSHH h. oficiales, dormitorio para suboficiales, SSHH. suboficiales.

El primer nivel tiene una antigüedad de 23 años aproximadamente que el segundo nivel unos 12 años, sin embargo las malas instalaciones sanitarias han deteriorado considerablemente la estructura.

AGUA Y DESAGUE

Existen redes de agua potable y desagüe que están conectadas al sistema público, sin embargo presenta muchas deficiencias.

ENERGIA ELECTRICA

Existen redes eléctricas conectadas al sistema público, sin embargo debido a que los ambientes se han adecuado algunos cables se encuentran expuestos.

21. METAS FÍSICAS

INFRAESTRUCTURA

Se contempla lo siguiente:

Demolición de toda la infraestructura, primer y segundo nivel, amparados en el Informe Técnico de Defensa Civil.

Construcción de ambientes de material noble, con sistema de estructural aporticado y con losa aligera, pisos y SSHH. revestidos con cerámicos.

Construcción de salón uso múltiple y comedor.

Adquisición de mobiliario adecuado a las necesidades de los policías.

124

124


22. DETERMINACIÓN DE AMBIENTES Se contempla los siguientes ambientes, de acuerdo a su categoría:

DENOMINACION DE AMBIENTES

1.0. HALL DE ATENCION PUBLICA1.1. Sala de espera1.2. Prevención e información al público1.3. SS.HH. Varones (01 inodoro+01 lavamanos+01 urinario)1.4. SS.HH. Mujeres o discapacitados (01 inodoro+01 lavamanos)1.5. Depósito de aseo1.6. Escalera

2.0. ADMINISTRACION2.1. Jefatura (Despacho)2.2. Dormitorio de jefatura (Incluye closet)2.3. SS.HH. Jefatura2.4. Secretaria y mesa de parte2.5. Radio y comunicaciones 2.6. Armería2.7. Administración

3.0. ATENCION CIUDADANA3.1. Sección faltas3.2. Oficina tránsito3.3. Oficina violencia familiar 3.4. Oficina participación ciudadana3.5. SS.HH. Varones (01 inodoro+01 lavamanos+01 urinario)3.6. SS.HH. Mujeres (01 inodoro+01 lavamanos)

4.0. INVESTIGACION CRIMINAL4.1. Sala de interrogatorio e identificación4.2. Sala de reconocimiento4.3. Sala de retención4.4. Sección denuncias4.5. Jefatura investigación policial4.6. SS.HH.

5.0. JUZGADO DE PAZ5.1. Oficina de juez de paz5.2. Secretaría del juez de paz5.3. S.H. juez de paz

6.0. DORMITORIOS DEL PERSONAL6.1. Dormitorio de Oficiales6.2. SS.HH. Oficiales6.3. Dormitorio mujeres (oficiales y suboficiales)6.4. Closet mujeres6.5. SS.HH. mujeres6.6. Dormitorios suboficiales6.7. SS.HH. SubOficiales6.8. Kitchen y comedor

7.0. DETENCION Y MANTENIMIENTO

123


7.1. Calabozo hombres con SSHH. incorporado7.2. Calabozo mujeres con SSHH. incorporado

8.0. SERVICIOS8.1. Depósito de especies recuperadas8.2. Salón uso múltiple

9.0. AREA REQUERIDA9.1. Patio de formación

23. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Por la dimensión de los trabajos, el presente proyecto se estará ejecutando en el lapso de noventa (90) días naturales, el cual estará computado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Apertura de Obra respectiva o entrega de terreno.

24. MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO

El monto total de financiamiento asciende a S/. 1´042,520.56 (Un Millón Cuarenta y dos mil quinientos veinte y 56/100 Nuevos Soles). La declaratoria de viabilidad de este proyecto fue otorgada con fecha 21.02.2014, por el Ministerio del Interior (Unidad Formuladora).

Asimismo, cabe señalar que, en aplicación a la Directiva General del SNIP, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, en el artículo 40° - “Vigencia de los estudios de preinversión”, en su numeral 40.1, indica lo siguiente: “Una vez aprobados los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad tendrán vigencia máxima de 03 años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o su declaratoria de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber proseguido con la siguiente etapa del ciclo del proyecto, el último estudio de preinversion del proyecto deberá volver a evaluarse.

Igualmente, el artículo 27° - “Modificaciones de un PIP durante la Fase de Inversión de la Directiva General del SNIP”, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, la modificación presupuestal para este proyecto, no deberá incrementar a más del 30% respecto al monto declarado viable; es decir, una vez que se culmine la elaboración del Expediente Técnico de Obra y se proceda al registro del Formato Nº 15.

124

124


123


124

124


123


124

124


bases estÁndar de concurso pÚblico para la contrataciÓn de...

Documents