bases de invitacion a cuando menos tres … de licitaciÓn.pdf · procuraduri agraria direccion de...

PROCURADURI AGRARIA DIRECCION DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

1

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

NO. 15105001-001-07 PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y PLAZO ESTABLECIDO. Licitación No. 15105001-001-07

Obra: REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Especialidades: o Preliminares o Albañilería o Estructura Metálica o Acabados o Instalación Eléctrica


2

Ubicación: Motolinia No. 11 , Col. Centro C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.


3

INDICE

CARATULA 1

INCICE 2

GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICION DE CONCEPTOS 3

PRIMERA RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 4

SEGUNDA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE 4

TERCERA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 5

CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES 5

QUINTA ACTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 5

SEXTA ACTOS DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS 5

SEPTIMA FALLO DE LA INVITACION 6

OCTAVA FIRMA DEL CONTRATO 6

NOVENA CAUSAS DE DESCALIFICACION O PARA DESECHAR LA PROPUESTA 6

DECIMA IDIOMAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS 7

DECIMA PRIMERA MONEDAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS 7

DECIMA SEGUNDA LAS CONDICIONES DE LAS BASES Y DE LAS PROPUESTAS NO SERAN NEGOCIADAS

7

DECIMA TERCERA CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 7

DECIMA CUARTA ALCANCES DE LOS TRABAJOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

10

DECIMA QUINTA MATERIALES Y EQUIPO QUE SUMINISTRARA 10

DECIMA SEXTA PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL 10

DECIMA SEPTIMA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA 11

DECIMA OCTAVA GARANTIAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS

11

DECIMA NOVENA TRABAJOS QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR 12

VIGESIMA PLAZO DE EJECUCION 12

VIGESIMA PRIMERA MODELO DE CONTRATO 12

VIGESIMA SEGUNDA CONDICIONES DE PAGO 12

VIGESIMA TERCERA AJUSTE DE COSTOS 12

VIGESIMA CUARTA INFRACCIONES Y SANCIONES 13

VIGESIMA QUINTA EL LICITANTE TOMARA EN CUENTA AL FORMULAR LA PROPOSICION 14


4

VIGESIMA SEXTA EL LICITANTE RECONOCE AL FORMULAR SU PROPOSICION 15

VIGESIMA SEPTIMA CONSULTAS Y DUDAS 15

VIGESIMA OCTAVA PRESENTACION E INTEGRACION DE LA PROPUESTA 15

GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICION DE CONCEPTOS Para efectos de estas bases, se entenderá por:

Bases de Licitación Documento que contiene los aspectos técnicos, alcances y condiciones que regirán el

procedimiento de licitación , para la contratación de obra pública, a los que deberán sujetarse los licitantes para participar

Entidad Procuraría Agraria

O.I.C. Órgano interno de control

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Licitante:

Persona física o moral que presente proposiciones Técnicas y Económicas para la presente Licitación Contrato:

Instrumento legal que suscribe la Entidad con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. SFP Secretaría de la Función Pública

Compranet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, desarrollado por la S.F.P. (antes SECODAM) con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx L.S.S. Ley de Seguro Social

C.F.F.:

Código Fiscal de la Federación.

Prebases Proyecto de bases licitación que previo a la publicación de la convocatoria en el D.O.F. se difunde en la página de Internet de la dependencia o Entidad.

Sobre cerrado Cualquier medio que contenga la proposición cuyo contenido puede ser consultado hasta el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

I.V.A Impuesto al Valor Agregado

Ley de transparencia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

Reglamento Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

Bitácora de obra El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios

http://www.compranet.gob.mx/


5

Especificaciones generales de construcción

El conjunto de condiciones generales que la Entidad tiene establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo Especificaciones

particulares de construcción

El conjunto de requisitos exigidos por la Entidad para la realización de la obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales

Normas de calidad Son los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, establece la Entidad para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados.

Estimación Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados.

Licitante La persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

Contratista La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

P R E S E N T A CI Ó N

PRIMERA La Entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26 fracción I, 27 fracción I, 30 fracción I y demás relativos aplicables la Ley de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y la normatividad vigente y aplicable en la materia, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en calle de Motolinía No. 11 Mezzanine, Col. Centro México D. F., teléfono 1500-33-00 Ext. 1214, 1215 y 1168 llevará a cabo el proceso de licitación No 15105-001-001-07, para la contratación de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y plazo establecido, en cumplimiento con el artículo 45 fracción I de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con el propósito de cubrir las necesidades de la Entidad. Se sugiere a los licitantes participantes darse de alta en el sistema “COMPRANET”, con la finalidad de agilizar el evento y brindarles una mejor atención. SEGUNDA. - EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE En caso de personas morales deberán presentar: a. Original o copia certificada y copia simple de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del

licitante, así como sus modificaciones.


6

b. Original o copia certificada y copia simple del poder notarial del Representante Legal de la empresa que acredite sus facultades para actos de administración o de dominio.

c. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes). En caso de persona física se deberá presentar: a. Original y copia simple del acta de nacimiento. b. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes). c. Original y copia de una Identificación Oficial vigente con fotografía. En caso de que el represente legal no asista a la licitación, la persona que asista debe presentar estos documentos: a. Carta poder simple del representante que asista a la licitación (suscrita por el representante legal). b. Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante Legal y

de la persona a quién se acredite para asistir al evento.

CALENDARIO RESUMIDO DE LOS EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de convocatoria 11 de octubre de 2007 Pág. Web de la entidad y sistema COMPRANET

Venta de bases Del 11 al 12 de octubre del 2007 de las 9:00 a las 14:30 hrs.

En la caja general de la entidad sita en el 5° piso de la sede de la entidad.

Visita a las instalaciones

15 de octubre de 2007 a las 08:00 hrs. Mezzanine de la sede de la Entidad.

Junta de aclaraciones. 15 de octubre de 2007 a las 10:00 hrs. Sala de juntas de la Entidad, ubicada en el 7º piso.

Acto de presentación y apertura de proposiciones de la invitación.

19 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. Sala de juntas de la Entidad, ubicada en el 7º piso.

Acto de dictamen y fallo de la invitación.

23 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. Sala de juntas de la Entidad, ubicada en el 7º piso.

TERCERA.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS


7

La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2007 a las 08:00 hrs., en la Oficina de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en, Motolinía No. 11 Mezzanine, Col. Centro México D. F., Delegación Cuauhtémoc, C.P 0600, siendo obligatoria la asistencia. Es aconsejable la asistencia del representante de la empresa o del personal profesionista que tendrá a su cargo la coordinación, dirección y control de los trabajos, con el fin de que conozcan todas las condiciones generales y especiales del lugar en donde se ejecutaran los trabajos; con el fin de que se hagan todas las aclaraciones. Este documento formará parte de la propuesta técnica. CUARTA. JUNTA DE ACLARACIONES La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2007 a las 10:00 hrs. en la Sala de juntas de la Entidad, ubicada en el 7º piso, de su sede; siendo obligatoria la asistencia a la reunión o las reuniones que en su caso se realicen. Es obligatoria la asistencia, con el fin de que se hagan todas las aclaraciones; mismas que deben quedar asentadas en el acta que se elaborará al terminar la reunión y que deberán de tomar en consideración al elaborar su propuesta en base a lo siguiente: a. Horarios de de trabajo a tomar en cuenta en su propuesta toda vez que las oficinas seguirán laborando b. Áreas de trabajo que se liberaran en función del avance y entrega c. Áreas de protección peatonal y perimetral del edificio así como el interior del mismo d. Acometida de energía eléctrica e. Restricción de horario de acceso a la obra por tratarse del centro histórico f. Acceso a entrepisos por escaleras externas g. Limpieza permanente del área de trabajo Es aconsejable la asistencia del representante de la empresa o del personal profesionista que tendrá a su cargo la coordinación, dirección y control de los trabajos, con el fin de que conozcan todas las condiciones generales y especiales del lugar en donde se ejecutaran los trabajos; con el fin de que se hagan todas las aclaraciones necesarias. Este documento formará parte de la propuesta técnica. QUINTA. - ACTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación legal y administrativa, deberán presentarse el día 19 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. en la Sala situada en el séptimo piso de su sede. SEXTA. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura y revisión cuantitativa de las propuestas, bajo la presidencia del Director de Recursos Materiales y Servicios, quien presidirá el evento, dicho funcionario pasará lista de asistencia y previa revisión de la documentación legal y administrativa, procederá en primer término a la apertura de los sobres que contengan las propuestas de los licitantes, en presencia de los


8

licitantes que asistan al acto y del Órgano Interno de Control, acompañados de los funcionarios públicos que sean convocados, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos solicitados en estas bases. Por lo menos un licitante y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el Catálogo de conceptos, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. Se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar en nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su posterior revisión cualitativa y el total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma en el acto, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En el acta a que se refiere el párrafo anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. La Entidad determinará si las propuestas presentadas cumplen cuantitativamente con los requisitos solicitados en las BASES y por lo tanto las recibe para su análisis cualitativo, sin perjuicio de que como resultado de éste análisis, posteriormente deseche aquellas que no cumplan, toda vez que se hayan declarado como insolventes. SEPTIMA.- DICTAMEN Y FALLO DE LA LICITACIÓN La reunión para dar a conocer el dictamen y fallo de la licitación será 23 de octubre de 2007 a las 12:00 hrs. en la Sala de juntas de la Entidad situado en el séptimo piso de su sede, levantándose el acta correspondiente en la que se hará constar en su caso el nombre del licitante a quien se le adjudicó el contrato. Al presente acto podrán asistir Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no gubernamentales, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido bases, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. OCTAVA.- FIRMA DEL CONTRATO Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley, El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato de la presente licitación deberá firmarlo dentro de los cinco días posteriores a la notificación del fallo, en horas hábiles, en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Entidad no podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado. NOVENA.- CAUSAS DE DESCALIFICACION O PARA DESACHAR LA PROPUESTA


9

De conformidad a lo establecido por la fracción IV del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y del artículo 40 de su Reglamento, es causa de desechar su proposición por:

1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación , así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

2. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

3. La omisión de la firmar autógrafa de su Representante Legal en cada una de las fojas que integren su

proposición.

4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

DECIMA.- IDIOMAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS Todos los documentos de la propuesta se presentarán en idioma español, escritos preferentemente a máquina y de ser manuscrito se usará tinta escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. DECIMA PRIMERA.- MONEDAS EN QUE SE PODRAN PRESENTAR LAS PROPUESTAS La consignación de datos sobre costos, precios, montos de la propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional. DECIMA SEGUNDA.- LAS CONDICIONES DE LAS BASES Y DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO SERAN NEGOCIADAS De conformidad con la fracción VII del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como de las propuestas presentadas por los licitantes, no serán negociadas DECIMA TERCERA.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO I. EN EL ASPECTO TECNICO:

a. Cada documento contenga toda la información solicitada; b. El licitante tenga la experiencia y capacidad técnica en servicios similares, además que su personal

profesionista, administrativo y técnico que serán responsables de la dirección de los trabajos ostenten el grado académico de preparación profesional demostrable, la experiencia laboral específica y la capacidad técnica para la ejecución de los servicios.


10

c. La planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y del procedimiento de ejecución demuestre que conoce el licitante los servicios a realizar.

1. De los estados financieros:

a. El capital neto de acuerdo con su análisis financiero del licitante, sea suficiente para el

financiamiento de los trabajos a realizar. b. Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente y con fundamento en

lo establecido en el numeral 2.1.17 de las Disposiciones Generales de la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 y sus anexos 1, 7, 11, 14, 15 y 20”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto del 2004.

c. La Entidad no formalizará contrato si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de

Administración Tributaria notifica a la Entidad que no se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

d. Así como de sus obligaciones obrero patronal con el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS). e. El grado de endeudamiento y rentabilidad de la empresa del licitante.

2. De los programas:

a. El programa general de ejecución de los trabajos y los programas cuantificados y

calendarizados de utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, correspondan al plazo de ejecución establecido.

b. Las cantidades de los programas cuantificados y calendarizados de la utilización del personal

profesionista, administrativo y técnico considerado para los trabajos, correspondan con los rendimientos establecidos en los análisis de precios unitarios presentados por el licitante.

c. Exista consistencia lógica de la planeación integral y del procedimiento de ejecución con el

programa general de ejecución de los trabajos y con los programas cuantificados y calendarizados de utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos.

3. Del personal:

a. El personal profesionistas, administrativo y técnico considerado sea el adecuado y suficiente

para ejecutar los trabajos. b. Los rendimientos considerados en los análisis de precios unitarios, estén dentro de los

márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento de ejecución propuesto por


11

el licitante y de rendimientos observados en experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares de los trabajos.

c. Considere trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los servicios en los

conceptos más significativos. II. EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

a. Cada documento contenga toda la información solicitada. b. El programa general de ejecución de los trabajos y los programas de erogaciones calendarizados de

utilización del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, correspondan al plazo de ejecución establecido, así como con los presentados en la propuesta técnica.

1. De la Relación de Conceptos y Cantidades de Obra:

a. Todos y cada una de los conceptos que integran el catálogo de conceptos y cantidades, se

escriba el importe del precio unitario con número y letra, debiendo ser coincidentes; en caso de diferencia prevalecerá el que corresponda con el análisis de precio unitario o suscrito con letra.

b. Las operaciones aritméticas sean correctamente; en caso de que una o mas tengan errores, se

efectuaran las correcciones correspondientes y el monto correcto será el que se considere para el análisis comparativo de las propuestas y debe ser congruente con los demás documentos que integran la propuesta.

c. No tendrá correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

2. De los análisis de precios unitarios:

a. Estén calculados e integrados con los costos directos, más indirectos, más financiamiento, más

cargo por utilidad, más cargos adicionales propuestos. b. Los costos directos estén integrados por el personal profesionista, administrativo y técnico

considerado para los servicios. c. Los costos del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de

los trabajos, estén integrados los salarios de los trabajadores con los factores de salario real. d. El cargo por depreciación de herramienta menor en su caso este incluido, bastando que sea

como porcentaje del importe total del personal profesionista, administrativo y técnico considerado para la ejecución de los trabajos, requerido por unidad de trabajo del concepto.

3. De los costos directos:


12

a. Los salarios de los trabajadores, sean congruentes con el tabular de salarios y con los

comerciales de la zona donde se trabaje.

4. De los costos indirectos:

a. El análisis se haya valorizado anotando el monto total y desglosado por conceptos con su importe correspondiente y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

b. Se consideren adecuadamente los cargos de oficinas centrales de apoyo técnico y

administrativo y los de campo de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. c. Estén estructurados y determinados en apego al artículo 182 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

5. Del costo de financiamiento:

a. Los ingresos por concepto de anticipos otorgados durante el ejercicio y la periodicidad de los pagos de las estimaciones estén considerados.

b. Este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. c. tasa de interés este con base a un indicador económico especifico y anexa fotocopia copia de

este. d. Sea congruente el costo de financiamiento con el programa valorizado de montos mensuales. e. La mecánica de análisis y cálculo empleada por el licitante sea congruente con lo que se

establece en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

6. Del cargo por utilidad:

a. El cálculo e integración este estructurado y determinado considerando la ganancia estimada del

contratista y las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose.

7. Del monto total:

a. El importe total sea congruente con todos los documentos que integran la propuesta económica.

DECIMA CUARTA.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES


13

El alcance de las actividades que desarrollará la empresa designada por la P.A para ejecutar los trabajos, serán las contenidas en el documento Catálogo de Conceptos, en el cual se define claramente las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo a emplear. La Entidad entrega a las empresas participantes los planos en áreas de protección, para que a su vez sean reproducidos, foliados, rubricados por el representante de la empresa e integrados a las propias Bases. DECIMA QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPO QUE SUMINISTRARA La ENTIDAD no proporcionara materiales, ni equipos de instalación permanente para la ejecución de estos trabajos. DECIMA SEXTA.- PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL El porcentaje que deberán cumplir los licitantes con el personal profesionista, administrativo y técnico para la ejecución de los trabajos, serán como máximos el 100% nacional y el 0% extranjero del importe total de estos. DECIMA SEPTIMA.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA Currículum e identificación de los trabajos realizados por el licitante o persona física, que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en trabajos como contratista de obras similares que compruebe su participación. Currículum y cedula profesional del personal profesionistas, administrativos y técnicos al servicio del licitante, que se encargarán de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, debiendo tener la experiencia requerida en obras de características técnicas y magnitud similares. Documentos que acrediten su capacidad financiera, los cuales deberán de integrarse de la declaración fiscal o balance general auditados de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, el que acredite el capital contable o al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas y para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Para persona física deberá presentar balance general auditado, con el que acredite el capital contable actualizado al cierre del ejercicio fiscal. DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS La Entidad otorgará el 25 % de anticipo de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio fiscal, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deben otorgar. Por lo que, el contratista que celebre el contrato con la Entidad deberá garantizar:


14

1. El anticipo que en su caso reciba, esta garantía deberá constituirse y entregarse a la Entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de haber recibido el anticipo, por la totalidad del monto del anticipo, incluyendo el I.V.A de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

2. El cumplimiento de contrato, esta garantía deberá constituirse y entregarse a la Entidad dentro de los quince

días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, por el 10% (diez por ciento) del monto total autorizado al contrato, incluyendo el I.V.A de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 60 de su Reglamento.

3. El contratista una vez concluidos los trabajos, debe responder por los defectos y vicios ocultos que

resultaran y garantizarlos por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos y por un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción física de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

4. Asimismo se obliga a otorgar a la Entidad, seguro de responsabilidad civil para garantizar los daños o perjuicios que por negligencia de su personal se ocasionaren al inmueble, a los bienes de la entidad o a sus empleados y sus bienes.

DECIMA NOVENA.- TRABAJOS QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR No se subcontratan trabajos. VIGESIMA.- PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución de los trabajos será de 68 días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 24 de octubre del 2007 y la de término estimada para la conclusión de los trabajos será el día 31 de diciembre del 2007. VIGESIMA PRIMERA. MODELO DE CONTRATO Documento anexo que el licitante deberá de rubricar con firma autógrafa de su Representante Legal y manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. VIGESIMA SEGUNDA. CONDICIONES DE PAGO Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia o persona que designe la Entidad dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia o persona designada por la Entidad para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.


15

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Entidad bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por parte de la residencia o persona designada por la Entidad de los trabajos de que se trate y recepción de las facturas respectivas para su cobro, conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. VIGESIMA TERCERA. -AJUSTE DE COSTOS Para la revisión de los ajustes de costos a los Precios Unitarios, se considerará lo establecido en los preceptos legales que se indican a continuación: ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. Para el contrato derivado del presente procedimiento el ajuste de costos que se llevará a cabo será mediante el procedimiento indicado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas: La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo que establece el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y al Capítulo Quinto de su Reglamento. VIGESIMA CUARTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES Para responder con el cumplimiento del artículo 77 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas los licitantes que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.


16

La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas siguientes:

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante.

II. Los licitantes que se encuentren en la fracción III del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios relacionados con las mismas. III. Los licitantes que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que,

como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Entidad. IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en

algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

La inhabilitación que imponga la Secretaría de la Función Pública no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y Entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación. La Entidad dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 1. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 2. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 3. La gravedad de la infracción, y 4. Las condiciones del infractor. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De acuerdo a lo que se establece en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. VIGESIMA QUINTA. EL LICITANTE TOMARA EN CUENTA AL FORMULAR LA PROPOSICION


17

Que los trabajos se llevarán a cabo con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento y las especificaciones particulares de los trabajos en su caso. El licitante deberá presentar en su proposición el análisis de todos los precios unitarios señalados en el Catálogo de conceptos. Así como el análisis de costos básicos que integran los precios unitarios, ambos documentos deberán ser calculados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Deberá tener permanentemente un responsable de la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 párrafo primero del Reglamento de la Ley de obras Publicas y Servicios relacionados con la mismas, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, además de que tenga suficiente experiencia en los trabajos de la índole de los que se llevarán a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente las normas y las especificaciones particulares de los servicios. La Entidad tendrá el derecho de solicitar al contratista el reemplazo del responsable de la ejecución de los trabajos cuando se considere la Entidad que éste no reúne el perfil solicitado o bien no acate las instrucciones giradas por la residencia o persona designada por la Entidad en relación a la correcta ejecución de los servicios, de conformidad al artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las condiciones de trabajo que se fijen en la junta de aclaraciones tomando en cuenta que no se desalojaran las instalaciones generales solo las zonas de trabajo. VIGESIMA SEXTA.- EL LICITANTE RECONOCE AL FORMULAR SU PROPOSICION Que tomo en consideración las condiciones climatológicas, topográficas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de los trabajos y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar precios unitarios extraordinarios. Cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en el contrato por unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de que dichos precios incluyan el costo directo, el indirecto, el financiamiento, la utilidad y cargos adicionales. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar de las cantidades de obra anotadas por la Entidad en el Catálogo de conceptos, justificará reclamación del concursante en relación con los precios unitarios respectivos. Propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo de conceptos y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas bases, la omisión de un precio será motivo para desechar su proposición. VIGESIMA SEPTIMA. - CONSULTAS Y DUDAS


18

Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con esta licitación podrán dirigirse a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de la Dirección General de Administración de la Entidad sita en Motolinia No. 11 mezzanine , Col. Centro, C.P.06000, en México, D.F. VIGESIMA OCTAVA.- PRESENTACION E INTEGRACION DE LA PROPUESTA En cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, la proposición deberá presentarse en sobre cerrado. La información distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. En cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, el licitante debe rubricar con firma autógrafa de su Representante Legal cada una de las fojas que integren su proposición, debiendo foliarse preferentemente con número consecutivo para transparencia y mejor conducción de este procedimiento. La propuesta será entregada en sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrada. Todos los documentos proporcionados por la Entidad y estas Bases que el licitante firmará en todas sus hojas, deberá devolverlos con la proposición. Es importante resaltar que el incumplimiento por parte de los licitantes de cualquier documento requerido o proporcionado o la firma de éstos, será motivo para desechar la propuesta. LA PROPUESTA DE CADA LICITANTE DEBERA CONTENER LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACION SE RELACIONA Y PREFERENTEMENTE SE PRESENTARA EN HOJAS MEMBRETEADAS DE LA EMPRESA, SEGUN SEA EL CASO.

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA La documentación legal y administrativa que se deberá presentar, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, es la siguiente: Para el caso de PERSONAS MORALES, deberán presentar: I. Original o copia certificada y copia simple de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del

licitante, así como sus modificaciones. II. Original o copia certificada y copia simple del poder notarial del Representante Legal de la empresa que

acredite sus facultades para actos de administración o de dominio. III. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).


19

Para el caso de PERSONAS FISICAS, deberán presentar I. Original y copia simple del acta de nacimiento. II. Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes). En el caso de que el representante legal no asista a la licitación, la persona que asista en su lugar debe presentar los siguientes documentos documentos: I. Carta poder simple del representante que asista a la licitación (firmada por el representante legal). II. Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante Legal

y de la Persona a quién se acredite para asistir al evento. Además para AMBOS CASOS: I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven

de los actos de procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

II. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. III. Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato

anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por. IV. Escrito mediante el cual la persona moral o física manifieste que su representante legal cuenta con las

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: Nombre del Apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales, de los que

se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que lo protocolizó.

V. Original y copia de una Identificación Oficial vigente con fotografía, del Representante Legal o de la Persona

Física.


20

PROPUESTA TECNICA T-1 Bases del presente procedimiento de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación

pública y acta de la junta de aclaraciones. T-2 Descripción de la planeación integral del licitante para la realización de los trabajos, incluyendo el

procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos; artículo 26 fracción I del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante).

T-3 Currículum y cédula profesional del personal Profesionista, Administrativo y Técnico considerado por el

licitante, que se encargarán de la dirección, ejecución y administración de los trabajos, debiendo tener experiencia requerida en trabajos de características técnicas y magnitud similares; artículo 26 fracción III del Reglamento.

T-4 Currículum e Identificación de los trabajos realizados por el licitante o persona física, que acrediten la

experiencia y capacidad técnica requerida en los trabajos como contratista de obras similares que compruebe su participación, anotando el nombre del contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según sea el caso; artículo 26 fracción IV del Reglamento.

T-5 Manifestación escrita de conocer el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares

requeridas por la Entidad así como Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse en sus términos; artículo 26 fracción V del Reglamento.

Integrar los alcances de los trabajos, especificaciones generales, particulares, planos de construcción proporcionados por la Entidad en este caso se deberá integrar el CD que contiene el catálogo de conceptos. Los planos deberán ser impresos en tamaño carta o doble carta y deberán ser rubricados por el representante legal de la empresa.

T-6 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así

como el haber preparado su propuesta conforme a lo establecido en las bases y considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación publica; artículo 21 párrafo primero, artículo 23 párrafo primero y artículo 26 fracción VIII del Reglamento.

Integrar el original de la Constancia de Visita recabada por el licitante. Integrar el original de la constancia de asistencia a la junta de aclaraciones T-7 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus

términos; artículo 26 fracción IX del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante y presentado en hoja membreteada).


21

Integrar el Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y plazo establecido.

T-8 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de

interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes; artículo 26 fracción XI del Reglamento.

T-9 Declaración de confidencialidad, mediante la cual los licitantes se comprometan a que toda la información

que la Entidad les proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaren, ni harán mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, serán acreedores a las demandas legales y penales que la Entidad finque en su contra y a su empresa y por lo tanto deberán pagar los daños y prejuicios que le cause esa actitud y/o la de sus representantes a los intereses a la Entidad.

T-10 Documentos que acrediten su capacidad financiera, los cuales deberán de integrarse de la Declaración Fiscal

o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, en el que acredite un capital contable mínimo de $2’000,000.00 (Dos Millones de pesos 00/100 MN), para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

Para persona física deberá presentar balance general auditado, con el que acredite el capital contable requerido, actualizado al cierre del ejercicio fiscal; artículo 26 fracción XII del Reglamento.

T-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición (no deberá incluir montos); artículo 26 apartado A fracción II del Reglamento.

T-12 Análisis para la determinación del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con los porcentajes actualizados para la cuota fija, para el excedente de tres salarios mínimos generales en el Distrito Federal para el 2006, de acuerdo con la Ley del IMSS, considerando el SAR, INFONAVIT, etc.; artículo 26, apartado A, fracción III del Reglamento.

T-13 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando

quincenalmente las cantidades de trabajo por realizar; artículo 26, apartado A fracción IV del Reglamento. T-14 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano

de obra, expresada en jornadas e identificando categorías; artículo 26 apartado A fracción V inciso a del Reglamento.


22

T-15 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, expresada en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características; artículo 26 apartado A fracción V inciso b del Reglamento.

T-16 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de suministro quincenal de los

materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; artículo 26 apartado A fracción V inciso c del Reglamento.

T-17 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 26 apartado A fracción V inciso d del Reglamento.

PROPUESTA ECONÓMICA

E-18 Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el IVA. Cheque de garantía por el 15% del valor de su propuesta Cedula Profesional del técnico responsable y currículo vital del mismo E-19 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de

la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Sexto Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios del Reglamento; artículo 27 apartado A fracción I del Reglamento.

E-20 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

artículo 27 apartado A fracción III del Reglamento. E-21 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de

administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas de conformidad con los artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo; artículo 27 apartado A fracción V del Reglamento.

E-22 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con los artículos 183, 184 y 185

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; artículo 27 apartado A fracción VI del Reglamento.

Se deberá integrar copia del documento en donde se obtenga el indicador (TIIE), empleado en el desarrollo

del flujo de efectivo. E-23 Cargo por utilidad, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos

directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículo 27 apartado A fracción VII del Reglamento. Cargos adicionales, son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales, únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos


23

legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por los cargos de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. Tratándose de contratos de obra pública y servicios, los cargos adicionales de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, corresponde a los contratista que formalicen contratos con el Gobierno Federal, al pago de un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública.

E-24 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más

significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes; artículo 27 apartado A fracción VIII del Reglamento.

Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Listado de Insumos en disquete o en CD.

E-25 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios

unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta, este documento formará el Presupuesto de la Obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; artículo 27 apartado A fracción IX del Reglamento. Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Catálogo de Conceptos en disquete o en CD.

E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado

quincenalmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la propuesta técnica; artículo 27 apartado A fracción X del Reglamento.

E-27 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de

la mano de obra; artículo 27 apartado A fracción XI inciso a del Reglamento. E-28 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de

la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; artículo 27 apartado A fracción XI inciso b del Reglamento.


24

E-29 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente; artículo 27 apartado A fracción XI inciso c del Reglamento.

E-30 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal del

personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 27 apartado A fracción XI inciso d del Reglamento.

En cumplimiento al artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; por lo menos un licitante y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán los siguientes documentos:

o Anexo E-25 Catálogo de conceptos o Anexo E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos

De las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


25

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

1 PRELIMINARES

1.01 MOVIMIENTO INTERNO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PROTECCIONES, INDIRECTOS Y UTILIDAD

lote 1

1.02

RETIRO CON RECUPERACION DE PLAFONES POR NIVEL Y ENTRE EJE: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESMONTAJE DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DEL ALMACENAJE, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 494

1.03 RETIRO CON RECUPERACION DE LAMPARAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL CABLEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE AMACENAJE, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 21

1.04 RETIRO SIN RECUPERACION DE PISO DE MADERA POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 29

1.05 RETIRO SIN RECUPERACION DE ALFOMBRA Y BAJO ALFOMBRA POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO INTERNO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 361

1.06 DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA CON RECUPERACION DEL 100% POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MARCOS, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 10

1.07 RETIRO CON RECUPERACION DEL 50% DE ACABADOS DE MADERA EN MUROS Y COLUMNAS; INCLUYE: MANO DEOBRA, HERRAMINETA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE AMANCENAJE, INCLUYE INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 128

1.08

DEMOLICION SIN RECUPERACION DE MUROS DE TABLAROCA POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: RETIRO DE POSTES Y TRABESAÑOS METÁLICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO INTERNO, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 65

1.09

DEMOLICION SIN RECUPERACION DE MUROS DE TABIQUE POR NIVEL Y ENTRE EJES; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 179


26

1.1

DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACION DE CANCELERIA, VIDRIOS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE SOPORTES POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 110

1.11 DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACION MUEBLES DE BAÑO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 46

1.12 RETIRO DE CANTERA SIN RECUPERACION EN PISOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 39

1.13 RETIRO DE PLACAS DE MARMOL BLANCOSIN RECUPERACION EN MUROS Y COLUMNAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA DEL LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 33

1.14

ABRIR HUECOS EN PISO, PARA DESCUBRIR TRABES POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DE LOSETA O MARMOL, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, LIMPIEZA DE LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD.

m3 21

1.15 DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PISO FALSO Y RETIRO DE INSTALACIONES Y SOPORTERIA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 125

1.16 RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTAS Y MAMPARAS EN BAÑOS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 42

1.17

DESMONTAJE DE CORTINAS CORREDISAS CON RECUPERACION DE MATERIAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, RETIRO DE GUIA, ACARREO AL LUGAR INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA DE LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD

ml 6

1.18

DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DEL 70% DE LIBREROS Y/O MUEBLES DE MADERA EMPOTRADOS EN LA PARED; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO INTERNO AL LUGAR DE ALMACENAJE, LIMPIEZA DE LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 63

1.19 DEMOLICION DE JARDINERIA; INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE RELLENOS, HERRERIA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LUGAR, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 1


27

1.2 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A PLANTA BAJA; INCLUYE ENCOSTALADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m3 38

1.21 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

viaje 6

1.22 INSTALACION DE PROTECCION A BASE DE MUROS DE TABLAROCA DE I CARA EN AREA CENTRAL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 320

2 REFUERZOS DE ESTRUCTURA

2.01

FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN TRABES; INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

kg 13198

2.02

FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN COLUMNAS; INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

kg 9016

2.03

FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METALICA EN DIAGONALES (D-1); INCLUYE: HABILITADO EN TALLER, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

kg 6105

2.04


kg 3739

2.05


kg 6613

2.06

FABRICACION Y COLOCACION DE PLACAS PARA CONEXIÓN DE DIAGONALES (3/4"); INCLUYE: HABILITADO DE TALLER, TRANSPORTE, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

kg 145


28

2.07

FABRICACION Y COLOCACION DE PLACAS PARA CONEXIÓN DE DIAGONALES (5/8"); INCLUYE: HABILITADO DE TALLER, TRANSPORTE, PRIMER AUTOMOTIVO, PINTURA ESMALTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

kg 1549

2.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETES HILTI HSL-M25/32; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 40

2.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESINA EPOXICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

lto 10

3 ACABADOS

3.01

COLOCACION DE FALSO PLAFOND MODULAR CON MATERAIL DE RECUPERACION POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECUPERADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 494

3.02

COLOCACION DE LAMPARAS CON MATERIAL DE RECUPERACION POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECUPERADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CABLEADO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 21

3.03 CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA SIMILAR AL EXISTENTE POR NIVEL Y ENTRE EJE; INCLUYE: MATERIAL, SOPORTERIA, PINTURA VINILICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 65

3.04 COLOCACION DE ACABADOS DE MADERA CON MATERIAL DE RECUPERACION EN MUROS Y COLUMNA; INCLUYE: UNA MANO DE BARNIZ, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

ml 64

3.05 CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE; INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TAPIALES, LIMPIEZA DE LUGAR TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 179

3.06 REPOSICION DE LIBREROS Y MUEBLES DE MADERA; INCLUYE: MATERIAL DE RECUPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, UNA MANO DE BARNIZ, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 44

3.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, BAJO ALFOMBRA, HERRAMIENTA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 361


29

3.08 SUMINISTRO COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, SELLADOS VINILICO 5x1, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 86

3.09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA SIMILAR A LA EXISTENTE EN MUROS; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 48

3.1 COLOCACION DE CANCELERIA CON MATERIAL DE RECUPERACION; INCLUYE: MANO DE OBRA, VIDRIO, ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MATERIAL DE RECUPERACION, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 110

3.11 COLOCACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO EN BAÑOS CON MATERIAL DE RECUPERACION; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 42

3.12 COLOCACION DE CORTINA CORREDIZA; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL DE RECUPERACION , HERRAMIENTA, ANDAMIO, COLOCACION DE CORTINA, LIMPIEZA, INDIRECTOS Y UTILIDAD

ml 6

3.13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MADERA SIMILAR AL RETIRADO; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 29

3.14 COLOCACION DE PUERTAS MADERA DE RECUPERACION; INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAJES, MARCOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 10

3.15 INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO DE RECUPERACION; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, HERRAJES, TUBERIAS, INDIRECTOS Y UTILIDAD

pza 46

3.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE MARMOL EN MUROS Y COLUMNAS; INCLUYE: MATERIAL, PEGAMENTO, SELLADO DE JUNTAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 32

3.17 RESANE DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, ADITIVO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 35

3.18 RESANE DE PISO DE CANTERA S.M.A.; INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEZAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANOS DE OBRA, LECHAREADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 39


30

3.19 RESANE DE PISO DE LOSETA S.M.A.; INCLUYE SUMINISTRO DE PIEZAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LECHAREADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO, INDIRECTOS Y UTILIDAD

m2 32

3.2 LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE DE OBRA DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS

lote 1

PRELIMINARES

1 Construcción de tapial entre pisos 6o. Y 7o. en fachada principal con madera de pino y triplay de 16 mm, para aseguramiento de la cancelería existente, paso peatonal y colindancia.

m2 60.0000

2 Demolición de piso de adoquín, de 20 x 40 cm Incluye demolición de firme de concreto simple.

m2 35.0000

3 Demolición de aplanado de cemento arena en mal estado, en antepecho de terraza m2 18.7900

4 Retiro de macetones ubicados en terraza al lugar indicado por la supervisión hasta una distancia máxima de 40 m

pza 24.0000

5 Desmantelamiento de cancelaría de aluminio existente en mal estado, incluye acarreos a 20 m

m2 114.0000

6 Desmantelamiento de tubería de cobre de aire acondicionado. pza 2.0000

7 Desmontaje de equipos de aire acondicionado por cambio de proyecto. pza 2.0000

8 Desmantelamiento de alfombra existente en mal estado, en área de oficinas, sala de juntas, y oficina dirección.

m2 233.0000

9 Cancelación de bajada de aguas pluviales en área de terraza, incluye: tapar hueco existente con mezcla de cemento arena y grava.

sal 20.0000

10 Desmantelamiento de puerta corrediza de 1.97 x 2.20 mts. Incluye acarreo a 20 m m2 1.0000

11 Desmontaje y retiro de persianas verticales de pvc, al lugar indicado por la supervisión a 20 m de distancia

pza 47.2800

12 Desmantelamiento con recuperación de puertas de madera abatibles con marcos, de 0.90 x 2.10 mts.

m2 4.0000

13 Movimiento y reacomodo de muebles existentes dentro de las áreas de trabajo. Por cambio de alfombra y desmantelamiento, para evitar su maltrato

pza 16.0000

14 Demolición de marquesina de concreto armado de 10 cm de espesor x 45 cm de ancho. Incluye : acarreo de material producto de la demolición a 20 m

jor. 2.4500

15 Desmantelamiento de cubierta en columnas metálicas. ml 4.0000

16 Retiro de tapajuntas de lamina galvanizada con desarrollo de 60 cm, entre azotea y cubierta de aluminio.

pza 12.5000


31

17 Reubicación de equipos extractores de aire acondicionado en azotea para colocación de lamina multypanel y escurrimiento de aguas pluviales

m2 2.0000

18 Base para equipos de aire acondicionado a base de fierro estructural ángulo y solera con dimensiones de 1.60 x 0.60 x 0.60 m. Incluye : fijación en losa con pijas y taquetes de 1 1/2 "

pza 2.0000

ESTRUCTURA

19 Suministro y colocación de placa de acero estructural de 3/8 " de 25 x 25 cm. Conforme a proyecto estructural.

ml 10.0000

20 Suministro y colocación de PTR mediano de 4" x 4 " y de 4" X 2 ", conforme a proyecto estructural.

Kg 1,765.9100

21 Suministro y colocación de anclas HILTI de 5/8" x 7 1/2 " con compuesto químico ( mortero tipo silicón ) RE 500.

pza 40.0000

22 Suministro y colocación de lamina multypanel de 2" de espesor. m2 59.0000

ALBAÑILERÍA

23 Firme de concreto simple en terraza y baño para dar niveles de alfombra en área de ampliación.

m2 37.9200

24 Muro a base de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4, acabado común, en cabeceras laterales de terraza.

m2 6.4000

25 Castillo de 15 x 15 cm con concreto f'c = 200 kg/cm2, 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 15 cm. Incluye :anclaje, armado, colado, cimbrado y descimbrado.

ml 7.4000

26 Cadena de 15 x 30 cm con concreto f'c = 200 kg/cm2, 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 15 cm. Incluye : armado, colado, cimbrado y descimbrado.

ml 8.0000

27 Ranurado de losa de entrepiso para ocultar acometida eléctrica (diámetro 1/2 “) a mesa sala de juntas.

pza 1.0000

28 Aplanado fino de mortero cemento arena 1:4 de 1.5 cm de espesor sobre muros de cabeceras y antepecho canceleria.

m2 32.2400

TABLAROCA

29 Suministro y colocación de celotex 13 mm de espesor en junta constructiva de columna metálica y muro de concreto armado.

m2 21.6000

30 Formación de cajillo de 30 x 30 cm, en columnas existentes a base de tablarroca pza 1.0000


32

31 Faldón en fachadas a base de ptr de 2" x 2" y durock incluye ángulo de 1" x 1/8" para soporte de placa de mármol.

m2 34.8000

32 Tapajuntas de lamina galvanizada de 45 cms de desarrollo cal 16. ml 26.0000

PINTURA Y ACABADOS

33 Suministro y colocación de pasta en muros divisorios de tablaroca, incluye : material, mano de obra, equipo y herramienta.

pza 43.2000

34 Suministro y aplicación de pintura vinílica comex vinimex, color blanco en muros y columnas, incluye: una mano de sellador vinílico, material, mano de obra equipo y herramienta.

m2 225.0000

35 Suministro y colocación de falso plafón marca u. S. G. Radar, item 2220 c. Plus, con borde línea de sombra s.l.t., suspensión donn- dx 15/16", para hacer retícula modular de 61 x 61 cms. Incluye: material, equipo, mano de obra y herramienta.

m2 50.0000

36 Suministro y colocación de lambrin de madera de 3.00x2.40 m, similar al existente en oficina secretario particular.

m2 1.0000

37 Suministro y colocación de alfombra de uso rudo marca Terza modelo Decatlón, color a elegir en área de oficinas, incluye: bajo alfombra y tiras con púas de fijación.

m2 268.0000

38 Suministro y colocación de cancelaría de aluminio tipo bolsa duranodick natural de 3 ", y vidrio claro de 6 mm de espesor, según diseño.

pza 32.0000

39 Suministro y colocación de placa de mármol blanco Durango, igual al existente en fachadas y faldón

m2 38.0000

40 Ajuste y colocación de puertas y marcos de recuperación, incluye, preparación, ajuste y barnizado.

pza 3.0000

41 Suministro y colocación de persianas verticales de pvc de acuerdo a la selección del cliente.

m2 64.0000

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

42 Lámparas de empotrar de 0.60 x 1.20 mts, 4 x 38 watts, balastras, bases para tubo, y acrílico difusor.

sal 7.0000

43 Suministro y colocación de regadera eléctrica, en sanitario de dirección sal 1.0000

44 Suministro y colocación de extractor de aire eléctrico Decor 200, 35 watts, 200m3/hora., con ducto para extractor de aire

sal 1.0000

VARIOS


33

45 Acarreos de materiales producto de las demoliciones, retiros, desmantelamientos y suministro de materiales, estaciones subsecuentes.

jor 60.0000

46 Acarreos de materiales de la calle próxima al acceso del edificio con vehículo ligero en andador

jor 30.0000

47 Extracción de materiales producto de las demoliciones y desmantelamientos, fuera de la obra.

viaje 6.0000

48 Limpiezas durante la obra jor 45.0000

49 Limpieza fina de terminación de obra, para su entrega. m2 268.0000

ANEXO A

FORMATO DE REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS LICITANTES

DOCUMENTO SE PRESENTA NO SE PRESENTA

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Formato original requisitado por el participante, en papel membreteado, de la documentación que entrega para esta licitación, como se muestra en el anexo A de estas bases (firmado por el representante legal). El incumplimiento de este punto, no es motivo de descalificación.

Para el caso de PERSONAS MORALES, deberán presentar:

Original o copia certificada y copia simple de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del licitante, así como sus modificaciones.

Original o copia certificada y copia simple del poder notarial del Representante Legal de la empresa que acredite sus facultades para actos de administración o de dominio.

Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).

Para el caso de PERSONAS FISICAS, deberán presentar

Original y copia simple del acta de nacimiento.

Original y copia simple del documento que acredite su condición jurídica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Registro Federal de Contribuyentes).

En el caso de que el REPRESENTANTE LEGAL no asista a la licitación, la persona que asista debe presentar estos documentos:

Carta poder simple del representante que asista a la licitación (suscrita por el representante legal).

Original para su cotejo y copia simple de Identificación Oficial vigente con fotografía del Representante Legal y de la Persona a quién se acredite para asistir al evento.

Además para AMBOS CASOS:

Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por.

Escrito mediante el cual la persona moral o física manifieste que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: Nombre del Apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que lo protocolizó.

Original y copia de una Identificación Oficial vigente con fotografía, del Representante Legal o de la Persona Física.

PROPUESTA TECNICA

T-1 Bases del presente procedimiento de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación pública y acta de la junta de aclaraciones.

T-2 Descripción de la planeación integral del licitante para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento


34

constructivo de ejecución de los trabajos; artículo 26 fracción I del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante).

T-3 Currículum y cédula profesional del personal Profesionista, Administrativo y Técnico considerado por el licitante, que se encargarán de la dirección, ejecución y administración de los trabajos, debiendo tener experiencia requerida en trabajos de características técnicas y magnitud similares; artículo 26 fracción III del Reglamento.

T-4 Currículum e Identificación de los trabajos realizados por el licitante o persona física, que acrediten la experiencia y capacidad técnica requerida en los trabajos como contratista de obras similares que compruebe su participación, anotando el nombre del contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación, según sea el caso; artículo 26 fracción IV del Reglamento.

T-5 Manifestación escrita de conocer el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares requeridas por la Entidad así como Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse en sus términos; artículo 26 fracción V del Reglamento. Integrar los alcances de los trabajos, especificaciones generales, particulares, planos de construcción proporcionados por la Entidad en este caso se deberá integrar el CD que contiene el catálogo de conceptos. Los planos deberán ser impresos en tamaño carta o doble carta y deberán ser rubricados por el representante legal de la empresa.

T-6 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como el haber preparado su propuesta conforme a lo establecido en las bases y considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación a cuando menos tres personas por excepción a la licitación publica; artículo 21 párrafo primero, artículo 23 párrafo primero y artículo 26 fracción VIII del Reglamento.

Integrar el original de la Constancia de Visita recabada por el licitante. Integrar el original de la constancia de asistencia a la junta de aclaraciones

T-7 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos; artículo 26 fracción IX del Reglamento. (Escrito que será determinado por el licitante y presentado en hoja membreteada).

Integrar el Modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y plazo establecido.

T-8 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes; artículo 26 fracción XI del Reglamento.

T-9 Declaración de confidencialidad, mediante la cual los licitantes se comprometan a que toda la información que la Entidad les proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaren, ni harán mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, serán acreedores a las demandas legales y penales que la Entidad finque en su contra y a su empresa y por lo tanto deberán pagar los daños y prejuicios que le cause esa actitud y/o la de sus representantes a los intereses a la Entidad.

T-9 Declaración de confidencialidad, mediante la cual los licitantes se comprometan a que toda la información que la Entidad les proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaren, ni harán mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, serán acreedores a las demandas legales y penales que la Entidad finque en su contra y a su empresa y por lo tanto deberán pagar los daños y prejuicios que le cause esa actitud y/o la de sus representantes a los intereses a la Entidad.

T-10 Documentos que acrediten su capacidad financiera, los cuales deberán de integrarse de la Declaración Fiscal o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, en el que acredite un capital contable mínimo de $2,000,000.00 (Dos Millones de pesos 00/100 MN), para el caso de empresas de reciente creación deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

Para persona física deberá presentar balance general auditado, con el que acredite el capital contable requerido, actualizado al

cierre del ejercicio fiscal; artículo 26 fracción XII del Reglamento.

T-11 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición (no deberá incluir montos); artículo 26 apartado A fracción II del Reglamento.

T-12 Análisis para la determinación del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con los porcentajes actualizados para la cuota fija, para el excedente de tres salarios mínimos generales en el Distrito Federal para el 2006, de acuerdo con la Ley del IMSS, considerando el SAR, INFONAVIT, etc.; artículo 26, apartado A, fracción III del Reglamento.

T-13 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando quincenalmente las cantidades de trabajo por realizar; artículo 26, apartado A fracción IV del Reglamento.

T-14 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías; artículo 26 apartado A fracción V inciso a del Reglamento.

T-15 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, expresada en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características; artículo 26 apartado A fracción V inciso b del Reglamento.

T-16 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de suministro quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; artículo 26 apartado A fracción V inciso c del Reglamento.

T-17 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 26 apartado A fracción V inciso d del Reglamento.


35

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

E-18 Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el IVA. Cheque de garantía por el 15% del valor de su propuesta Cedula Profesional del técnico responsable y currículo vital del mismo

E-19 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Sexto Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios del Reglamento; artículo 27 apartado A fracción I del Reglamento.

E-20 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; artículo 27 apartado A fracción III del Reglamento.

E-21 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas de conformidad con los artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo; artículo 27 apartado A fracción V del Reglamento.

E-22 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con los artículos 183, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, cargo que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; artículo 27 apartado A fracción VI del Reglamento.

Se deberá integrar copia del documento en donde se obtenga el indicador (TIIE), empleado en el desarrollo del flujo de efectivo.

E-23 Cargo por utilidad, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículo 27 apartado A fracción VII del Reglamento.

Cargos adicionales, son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales, únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por los cargos de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. Tratándose de contratos de obra pública y servicios, los cargos adicionales de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, corresponde a los contratista que formalicen contratos con el Gobierno Federal, al pago de un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública.

E-24 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes; artículo 27 apartado A fracción VIII del Reglamento.

Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Listado de Insumos en disquete o en CD.

E-25 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta, este documento formará el Presupuesto de la Obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; artículo 27 apartado A fracción IX del Reglamento. Con la finalidad de agilizar el análisis cualitativo de las propuestas recibidas, deberá incluirse en este documento en forma electrónica el formato del Catálogo de Conceptos en disquete o en CD.

E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado quincenalmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la propuesta técnica; artículo 27 apartado A fracción X del Reglamento.

E-27 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la mano de obra; artículo 27 apartado A fracción XI inciso a del Reglamento.

E-28 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; artículo 27 apartado A fracción XI inciso b del Reglamento.

E-29 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente; artículo 27 apartado A fracción XI inciso c del Reglamento.

E-30 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos; artículo 27 apartado A fracción XI inciso d del Reglamento.

En cumplimiento al artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; por lo menos un licitante y el


36

servidor público facultado para presidir el acto rubricarán los siguientes documentos: o Anexo E-25 Catálogo de conceptos o Anexo E-26 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos

SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR

a) Anexo IX Carta de obligaciones fiscales

b) Anexo XI Formato de solicitud de pago mediante transferencia o deposito bancario

c) Anexo XIV Modelo de contrato.


37

ANEXO T-5

MANIFESTACION DE CONOCER EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

México D.F., a C. ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE Me refiero a la Licitación a Cuando Menos Tres Personas Nº , mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado en , D.F., para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007. Sobre el particular, manifiesto conocer el alcance de los trabajos, especificaciones generales y particulares requeridas por la Entidad para la ejecución de los trabajos motivo de esta licitación. ATENTAMENTE Nombre del Representante Legal Cargo del Representante legal


38

ANEXO T-6

MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

México D.F., a C. ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE Me refiero a la licitación No. 105001-001-07 , mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado en ,_____________________ D.F., para ejecutarse en el periodo comprendido del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007. Por este conducto tengo a bien manifestar que el pasado de del presente año, nos fue mostrado el sitio donde se realizará la obra, con el objeto de esclarecer las dudas que sobre la ejecución de los trabajos surjan, lo que nos permitió conocer las condiciones existentes en el lugar. En el caso de resultar adjudicados del contrato de la presente Licitación, no existe ningún inconveniente de nuestra parte en que los trabajos sean ejecutados de acuerdo con los alcances señalados en las bases, normas de calidad, especificaciones generales, particulares, proyectos e ingeniería, según el caso, vigentes en la Entidad catálogos de conceptos y programas de trabajo, que forman parte de estas bases. Se tomaron en cuenta para la formulación de los análisis de precios unitarios las condiciones generales y ambientales del lugar de la obra. Hemos considerado todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que incluyen por concepto de cargo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, asimismo queda estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios contenidos deban ser modificados. Asimismo, que conocemos las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, mismas que contemple para la elaboración de mi propuesta. ATENTAMENTE Nombre del Representante Legal


39

Cargo del Representante legal


40

ANEXO T-7

MANIFESTACION DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS

México D.F., a C. ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado en ,_____________________ D.F.., para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007. . Sobre el particular, manifiesto conocer el contenido del modelo de contrato y conformidad de ajustarme a sus términos. ATENTAMENTE Nombre del Representante Legal Cargo del Representante legal


41

ANEXO T-7

MODELO DE CONTRATO

PROCURADURIA AGRARIA

CONTRATO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RIGIDIZACIÓN DEL INMUEBLE SEDE DE LA PROCURADURÍA AGRARIA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, DICHA ENTIDAD, REPRESENTADA POR EL C. ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL Y POR LA OTRA, _____________________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARÁCTER DE __________________, A LAS QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARÁ COMO “LA PROCURADURÍA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

D E C L A R A C I O N E S.

1. DE “LA PROCURADURÍA”:

1.1. Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, previsto en la Ley Agraria, la cual fue

expedida el 23 de febrero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del mismo año, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, con Registro Federal de Contribuyentes PAG-920226 2R8;

1.2. Que para cubrir los compromisos derivados de este contrato, cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, tal

como se acredita con los compromisos presupuestales, otorgados por la Dirección General de Programación,

Organización y Presupuesto;

1.3. Que en virtud de ser indispensable la rigidización del inmueble, por las condiciones en que éste se encuentra, y al haberse

trasladado los recursos del capitulo 5000 al 6000, del presupuesto de la procuraduría y al no contar con la infraestructura

ni personal capacitado para realizar estos trabajos es necesaria la contratación de “EL CONTRATISTA”.

1.4. Que a través de la Dirección General de Administración se dio cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas y a su Reglamento, en lo relativo a los procedimientos y requisitos de contratación;

1.5. Que su representante el C. ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ, en su carácter de Secretario General, acredita su

Contrato No.

__________

________


42

personalidad con el nombramiento que con fecha dieciséis de diciembre de 2006, le otorgó el C. Lic. Felipe de Jesús

Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene facultades para contratar a nombre de “LA

PROCURADURÍA”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 145 de la Ley Agraria y 14, fracción VIII del

Reglamento Interior de la declarante, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1996;

1.6. Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en la Calle de Motolinía número 11, Colonia

Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000 en esta Ciudad de México;

1.7. Que la asignación del presente contrato, se efectuó a la empresa _____________________________ por haber

presentado la propuesta económica más solvente, tal y como se desprende del fallo emitido el

_______________________, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica con reducción de plazos No

15105001-001-07, para la contratación DE SERVICIOS PARA LA RIGIDIZACIÓN DEL INMUEBLE SEDE DE “LA

PROCURADURÍA”, además de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en ésta; y

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

2.1. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida conforme a las leyes mercantiles mexicanas tal y como se

desprende del contenido de la Escritura Pública No. ________ de fecha _____________________, otorgada ante la

fe del Notario Público del Distrito Federal No. ____, el C. Lic. _______________,;

2.2. Está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el número _________________;

2.3. Su representante la C. ________________________________, tiene personalidad y capacidad jurídica para

representar legalmente a “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las facultades que le confiere el poder especial que

consta en la Escritura Pública número ___________ de fecha __________, otorgada ante la fe del Notario Público

número _____del Distrito Federal, C. _____________________, mismo que, bajo protesta de decir verdad, expresa

no le ha sido modificado o revocado en forma alguna; y,

2.4. Señala como domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en

_______________________________________________________________________________________.

3. “LAS PARTES” declaran que:


43

3.1. Se reconocen la personalidad que ostentan sus representantes y manifiestan su voluntad de celebrar el presente

Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y

a su Reglamento Expuesto lo anterior, las partes convienen las siguientes:

C Á U S U L A S

PRIMERA (OBJETO).- Las partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Contrato, para la contratación del servicio

de _____________________ con las características y especificaciones contenidas en el CATALOGO DE CONCEPTOS, del

presente instrumento jurídico, el cual firmado por las partes forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA (VIGENCIA).- El presente Contrato tendrá una vigencia del _________________ al 31 de diciembre del año 2007.

TERCERA (MONTO).- Las partes acuerdan que el costo total a cubrir por el servicio contratado será de

$_____________________ (___________________________________________________00/100 M.N.), cantidad que incluye

el I.V.A., y que serán cubiertos a “EL CONTRATISTA” de la siguiente manera:

a) “LA PROCURADURÍA”, pagará a “EL CONTRATISTA”, un anticipo del 30%, del monto total del contrato para lo cual deberá

presentar la garantía correspondiente

b)

c)

CUARTA (LUGAR Y FORMA DE PAGO).- Previos los trámites administrativos, los pagos se realizarán mediante “transferencia

electrónica” para abono en cuenta de “EL CONTRATISTA” a la cuanta estandarizada “clave” No_____________________.

QUINTA (DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO).- “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir el servicio contratado por sí mismo

y no podrá subcontratar los servicios objeto de este instrumento por medio de terceras personas, ya sean físicas o morales; “LA

PROCURADURÍA” por conducto de la Dirección General de Administración a través de la dirección de Recursos Materiales y

servicios vigilarán el cumplimiento en la calidad y forma de la prestación de los servicios contratados, conforme al CATÁLOGO

DE CONCEPTOS el cual firmado por las partes formará parte integrante del presente instrumento jurídico.

SEXTA (RESPONSABILIDAD SOBRE EL PERSONAL).- “EL CONTRATISTA” acepta que es el único patrón de todas y cada

una de las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desarrollo y ejecución de los servicios de

este Contrato, asumiendo toda obligación derivada de tal relación, así como el otorgamiento de todas y cada una de las


44

prestaciones que emanen de los ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo y que su personal tenga derecho con motivo de la

relación contractual, sin que en ningún momento se considere a “LA PROCURADURÍA” como patrón sustituto.

Asimismo se obliga a otorgar a “LA PROCURADURÍA”, una póliza de seguro de responsabilidad civil para garantizar los daños

o perjuicios que por negligencia de su personal se ocasionaren al inmueble, a los bienes o a los de los trabajadores de “LA

PROCURADURÍA”, Asimismo se obliga a otorgar a “LA PROCURADURÍA” o de sus empleados.

SÉPTIMA (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO).- En caso de incumplimiento del presente Contrato por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”, “LA PROCURADURÍA”, Comunicará los hechos a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras

Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, para los efectos de los artículos 59 y 60 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar las siguientes garantías de cumplimiento

OCTAVA (PENA CONVENCIONAL).- De acuerdo a lo previsto en los artículos ____________________ de la Ley de Dde obras

públicas t servicios relacionados con las mismas, y___________-- de su Reglamento “EL CONTRATISTA” presentará una

fianza expedida por compañía autorizada para ello a favor de “LA PROCURADURÍA”, por el 10 % del monto total del Contrato

antes de I.V.A., para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrae en este contrato, dentro de los diez días

naturales siguientes a la formalización de este instrumento, excluyendo la aplicación del artículo 110 de la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas.

La entrega de dicha fianza se hará en el Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios,

ubicada en Motolinía No. 11, Mezanine, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.

La póliza de garantía deberá contar como mínimo con los siguientes requisitos:

a) Que la fianza sea otorgada atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “LA PROCURADURÍA”;

c) Que la fianza esté vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que

se dicte resolución definitiva por autoridad competente;

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley General de

Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con

motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;

Si, “EL CONTRATISTA” no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo establecido, será causa de rescisión del

mismo.


45

NOVENA (RESCISIÓN DEL CONTRATO).- El presente Contrato podrá ser rescindido anticipadamente sin necesidad de

declaración judicial, cuando se incumpla por parte de “EL CONTRATISTA” cualquiera de las obligaciones derivadas de las

estipulaciones contenidas en este instrumento y en las disposiciones contempladas por las leyes de la materia.

En caso de rescisión del Contrato por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA PROCURADURÍA” procederá a

realizar la liquidación de los servicios pendientes de pago, siempre y cuando éstos se hayan realizado; asimismo ésta podrá

rescindir el presente instrumento sin responsabilidad, por causas de fuerza mayor o si se extingue la necesidad de requerir el

servicio.

DÉCIMA (IMPUESTOS).- Las partes convienen que todos los impuestos que se deriven del presente Contrato, serán con cargo

a “EL CONTRATISTA”, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será pagado por “LA PROCURADURÍA”, a efecto de que

aquél lo entere a la Oficina Hacendaria correspondiente.

DÉCIMOPRIMERA (LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA JUDICIAL).- En caso de conflicto en cuanto a la interpretación o

cumplimiento del presente Contrato, las partes convienen en someterse a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas; del Código Civil

Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en el Distrito

Federal, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS ___ DÍAS DEL MES DE _______ DEL AÑO DOS MIL _______, QUEDANDO DOS EJEMPLARES EN PODER DE CADA UNA DE ELLAS.------------------------------------------------------------------------------------

POR “LA PROCURADURÍA”

________________________________________ C. ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL.

POR “EL CONTRATISTA”

________________________________________ _________________________________.


46

ANEXO T-8

DECLARACION DE INTEGRIDAD

México D.F., a C. ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado en ,_____________________ D.F.para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007. Sobre el particular, manifiesto de que por sÍ mismo o a través de interpósita persona nos abstendremos de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la ENTIDAD induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas y el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto, otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes. ATENTAMENTE Nombre del Representante Legal Cargo del Representante legal


47

ANEXO T-9

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

México D.F., a C. ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado en ,_____________________ D.F. para ejecutarse en el periodo comprendido 24 de octubre al 31 de diciembre de 2007. Sobre el particular, me comprometo a que toda la información que la Entidad me proporcione, escrita, verbal o en medios magnéticos, no la divulgaré ni haré mal uso de ella por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este documento, de no ser así, seré acreedor a las demandas legales y penales que la Entidad finque en mi contra y mi empresa y por lo tanto deberé de pagar los daños y prejuicios que le cause mi actitud y/o la de mis representantes a los intereses a la Entidad Por lo anterior, me comprometo a que todo material e información que nos sea proporcionado para la realización de esta licitación, lo cuidaré de su confidencialidad y al término del evento, en caso de que no resulte ganador, lo devolveré a la Entidad en su totalidad, absteniéndome de guardar alguna copia del material proporcionado y además, de no divulgar dicha información. ATENTAMENTE Nombre del Representante Legal Cargo del Representante legal


48

ANEXO E-18

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

México D.F., a C. ING. JESUS DE LOS RIOS PAREDES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTE Me refiero a la licitación No 15105-001-001-07, mediante la cual se convocó a participar en el procedimiento para formalizar el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios por unidad de trabajo terminado y plazo establecido, relativo a la ejecución de los trabajos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL., ubicado en ,_____________________ D.F.para ejecutarse en el periodo comprendido del ______________ de 2007 al 31 de diciembre de 2007. por lo que en mi calidad de Representante Legal de (razón social), manifiesto bajo protesta de decir verdad que se tomaron en cuenta las aclaraciones realizadas en la junta que para tal efecto se llevó a cabo, así como todas las especificaciones generales y particulares; por lo cual el importe total propuesto sin incluir el 15% del IVA es de ($monto con número) (monto con letra), para ejecutarse en un plazo de 90 días naturales, iniciando los trabajos el día 24 de octubre y terminarlos el 31 de diciembre de 2007. Por otro lado, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento, así como las Normas Generales de Construcción vigentes y los alcances de los trabajos. Asimismo, expreso que para el inicio de los trabajos, el anticipo correspondiente al 30 % del monto total de la proposición ($monto con número) (monto con letra), deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos relativos para la REFORZAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL DISTRITO FEDERAL. Finalmente comunico a usted, que mi Representante Técnico en la ejecución de los trabajos será el (título) (nombre), con Cédula Profesional Nº (registro), expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción, el proyecto y las especificaciones particulares y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.

ATENTAMENTE


49

(nombre)

REPRESENTANTE LEGAL

bases de invitacion a cuando menos tres … de licitaciÓn.pdf · procuraduri agraria direccion de...

Documents