BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL

LICITACIN PBLICA N

CONTRATACIN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

1

SECCIN GENERALDISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN

CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Directivas del OSCE. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIN PREVIAEn aplicacin de lo dispuesto en el artculo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratacin de la ejecucin de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la seccin especfica de las Bases deber preverse el requisito de calificacin previa.

1.3. CONVOCATORIASe efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un(1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; en la ciudad de Chiclayo, telfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento.

2

1.6. ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE: No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE: No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCEEl plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley N 26850 Ley dfe Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas vigentes que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.

3

La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIN DE LAS BASESLas Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento de la Ley, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIN

Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o certificada efectuada por traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario legalmente designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado legal y debidamente acreditado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el

4

documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia legalizada del Consorcio formalmente constituido y copia legalizada de la delegatura.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder legalizada suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple legalizada del Consorcio Legalmente Constituido.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

1.12. PRESENTACIN DE PROPUESTASLa presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformandootro consorcio en tems distintos.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el Art N 68 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, establecindose el plazo 01 da desde el da siguiente de la notificacin, para subsanar la propuesta.. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.

5

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. N 64 del Reglamento de la Ley, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICALa propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIN DE PROPUESTASLa evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Tcnica: 100 puntosPropuesta Econmica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIN TCNICASe verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos

1 Luego de efectuada la evaluacin tcnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluacin econmica nicamente en algunos de los tems a los que se present, por lo que, de acuerdo con el artculo 71 del Reglamento, correspondera devolver las propuestas econmicas sin abrir, lo que no resultara posible si la totalidad de las propuestas econmicas del postor se incluyen en un solo sobre.

6

requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.14.2. EVALUACIN ECONMICASi la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el Art.N 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi=Om x PMPE Oi

Donde:i=PropuestaPi=Puntaje de la propuesta econmica i Oi=Propuesta Econmica iOm=Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo PMPE =Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin deconsignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva. Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

7

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento de la Ley.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento (110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y laaprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

2.1. RECURSO DE APELACINA travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

8

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACINLa apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) das hbiles siguientes, sin mediar citacin alguna, el postor ganador deber presentar a la Entidad la documentacin para la suscripcin del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 148 del Reglamento.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento de la Ley.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratacin. Garanta de fiel cumplimiento. Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Cdigo de cuenta interbancario (CCI). Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso. Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM). Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

3.2. DE LAS GARANTAS

3.2.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

2De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

9

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

3.2.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTASLas garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE: Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

3.4. EJECUCIN DE GARANTASLas garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA3El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de lasBases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 sealados en su propuesta tcnica.

Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguientes a la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico, estos requisitos debern ser considerados para el inicio de la ejecucin de la obra.4 Ingenieros o arquitectos.

10

inicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE: De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso deseleccin.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de diez (10) aos de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario de la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de diez (10) aos de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIASEl cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres(3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da en que se impida el acceso.

Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.

5 De acuerdo con el artculo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.6 Ingeniero , segn lo requerido en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.7 En el expediente tcnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, segn la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada8 De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso de seleccin.

11

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOSLa Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artculo 186 del Reglamento de la Ley, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccin especfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONESLa valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada el ltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases, por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo la realizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Ley y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTESSi el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern ser ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes de atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente de reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los ndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

12

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRAEl procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el que se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de la liquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que la liquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALESTodos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

13

SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN

CAPTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUERUC N: 20103448591Domicilio legal: AV. SAENZ PEA N 1860 CHICLAYO - LAMBAYEQUETelfono y fax:: 074 252291Correo electrnico: :

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la obra MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

1.3. VALOR REFERENCIAL10El valor referencial asciende a S/. 89809,736.29 (Ochenta y nueve millones ochocientos nueve mil setecientos treinta y seis y 29/100 nuevos soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio 2013

Valor Referencial (VR)Lmites

InferiorSuperior

89809,736.29OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 29/100 Nuevos soles (INCLUYE IGV)80828,762.66OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y 66/100 Nuevos Soles (INCLUYE IGV)98790,709.92NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NUEVE Y 92/100 Nuevos soles (INCLUYE IGV)

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras de cada tem. Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley.

Las propuestas que excedan en ms del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite antes establecido, se deber contar con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artculo 76 del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

9 El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

14

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACINEl expediente de contratacin fue aprobado mediante XXXXXX

Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante XXXXXXX

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos Ordinarios y/o Recursos Determinados.

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccin.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACINEl presente proceso se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS 11, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUALNo aplicable.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOLa obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente seccin, en el captulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRAEl plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de Quinientos cuarenta (540) das calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo quedebe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin y en el expediente tcnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASESEl costo de reproduccin de las bases es de S/. xxx el cual ser abonado en la cuentacorriente N 0501-012944 Banco de la Nacin.

1.11. BASE LEGAL Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 Ley N 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal 2013. Decreto Supremo N 011-79-VC. Ley N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Aprobado por D.S. N 184-2008-EF, modificada por Ley N 29873 y su Reglamento por Decreto Supremo N 138-2012-EF Directivas de OSCE Cdigo Civil Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

11 De acuerdo al artculo 40 del Reglamento, la Entidad tambin puede establecer como sistema de contratacin, el esquema mixto.

15

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN 12

1. Convocatoria:

2. Registro de Participantes:

3. Formulacin de Consultas a las Bases:

4. Absolucin de Consultas a las Bases:

5. Formulacin de Observaciones a las Bases:

6. Absolucin de Observaciones a las Bases:

7. Integracin de las Bases:

8. Presentacin del sobre N 1- :

9. Evaluacin de sobre N 1 Calificacin previa:

10. Resultado de la Evaluacin del sobre N 1::

11. Presentacin de Sobres N 2 .::

12. Calificacin y Evaluacin de Propuestas:

14. Otorgamiento de la Buena Pro:

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una licitacin pblica, entre la convocatoria y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo veintids (22) das hbiles, y entre la integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas, debe existir como mnimo cinco (5) das hbiles. Si el monto del valor referencial es igual o superior a las veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), la Entidad deber prever en el cronograma del proceso la ETAPA DE CALIFICACIN PREVIA. Asimismo, en esta seccin de las Bases, deber preverse las condiciones especiales, criterios y factores para la calificacin previa, teniendo en consideracin que la evaluacin de los participantes tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia tcnica y econmica, su experiencia en la actividad y en la ejecucin de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura fsica y de soporte en relacin con la obra a ser ejecutada. nicamente aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrn presentar propuestas en la oportunidad prevista en el cronograma.

12 La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin en esta informacin, primar el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

16

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en Unidad de Procesos, sito en Edificio Estatal N 1 San Juan Pasco, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de xxx a xxx horas.

En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin.

2.3. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trmite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Av. Senz Pea N 1860, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de XXX a XXX horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N XXXXXXX

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atencin, debe tenerse en cuenta que el horario de atencin no podr ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTASLas propuestas (Calificacin Previa, Propuesta Tcnica y Econmica) se presentarn en acto pblico, en las Instalaciones del edificio ubicado Av. Senz Pea N 1860 Chiclayo - Lambayeque, sede central de la EMPRESA PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE SA., en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de un Notario.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 01). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, con una antigedad no mayor a 30 das calendario a la fecha de presentacin de propuestas. (Formato N 01).

Los representantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

SOBRE N 1 - CALIFICACION PREVIA

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen los documentos de Calificacin Previa de cada postor y verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser as, el Comit Especial devolver los documentos al postor, salvo que este exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario mantendr la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin, se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situacin de subsanacin en la Calificacin Previa, se proceder de acuerdo al artculo 68 del Reglamento.

Despus de abierto cada sobre de cada uno de los postores, que contiene los documentos de Calificacin Previa, el Notario proceder a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de la documentacin de Calificacin previa.

En la fecha sealada en el calendario del proceso y en acto pblico, el Comit Especial dar a conocer los resultados de la Calificacin Previa, precisando que postores acceden a la etapa de presentacin de los Sobres que contengan la propuesta tcnica y econmica.

Las propuestas de Calificacin Previa se presentarn en un (01) sobre cerrado y estar dirigida al Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N xxxxx, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 01: Calificacin Previa. El sobre ser rotulado:

17

SeoresEMPRESA PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.EDIFICIO PRINCIPAL: AV. SAENZ PEA N 1860 CHICLAYO - LAMBAYEQUEAtt.: Comit Especial LICITACIN PBLICA N XXXXX EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYOSOBRE N 1: CALIFICACION PREVIANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

-SOBRE N 2 PROPUESTA TECNICA Y SOBRE N 3 PROPUESTA ECONOMICA

Las propuestas se presentarn en dos (02) sobres cerrados y estar dirigida al Comit Especial de laLICITACIN PBLICA N XXXXX, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 2: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SeoresGOBIERNO REGIONAL DE PASCO

EDIFICIO PRINCIPAL: AV. SAENZ PEA N 1860 CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Att.: Comit Especial

LICITACIN PBLICA N XXXXXXX

EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

SOBRE N 2: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N 3: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:SeoresEMPRESA PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.EDIFICIO PRINCIPAL: AV. SAENZ PEA N 1860 CHICLAYO - LAMBAYEQUEAtt.: Comit Especial LICITACIN PBLICA N XXXXX EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYOSOBRE N 3: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS2.5.1. SOBRE N 1 CALIFICACION PREVIA:Conforme al sexto prrafo del artculo 39 del Reglamento, tratndose de un proceso de ejecucin de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT, corresponde establecer en las bases la etapa de calificacin previa, que tiene por objeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia tcnica y econmica, su experiencia en la actividad y en ejecucin de prestaciones similares; y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura fsica y de soporte en relacin con la obra por contratar; para lo cual se han establecido parmetros que debe cumplir, sin asignar puntaje; es decir, Cumple o No Cumple, declarndose Aptos a aquellos postores que cumplen con lo solicitado.

Se presentar en un (1) original y dos (2) copias.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos13 la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Ejecutor de Obra, de tratarse de un Consorcio, este Certificado ser presentado obligatoriamente por cada uno de los consorciados cuya obligacin sea la ejecucin de la obra.

ii) Declaracin Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados- Anexo N 01.

iii) Declaracin jurada y documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos solicitados en la Calificacin Previa (numeral vi, vii, viii, ix y x).

iv) Declaracin Jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Anexo N 02En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio

v) Promesa de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin Anexo N 03

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes y debe ser presentada de conformidad con la Dva. N 016-2012-OSCE/CD.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vi) CAPACIDAD ECONMICA:

Se requiere que el postor, individualmente o en consorcio, cumpla con poseer solvencia econmica requerida en las bases, como uno de los requisitos de la calificacin previa. Se acreditar mediante Declaracin Jurada de poseer Solvencia Econmica para la ejecucin de la obra (FORMATO N 02). El postor declarar bajo juramente que posee solvencia por un monto mnimo de una sola vez el Valor Referencial S/. 89809,736.29 (Ochenta y nueve millones ochocientos nueve mil setecientos treinta y seis con 29/100 Nuevos Soles) netos fuera de aplicacin a otros contratos, para cubrir el flujo de caja para la construccin durante la ejecucin del contrato.

vii) EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Experiencia del postor en la ejecucin de obras en general

13 La omisin del ndice no descalifica la propuesta ya que su no presentacin no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

20

El postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado Obras en General, en los ltimos diez (10) aos contados desde la fecha de culminacin de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditadas debern corresponder a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra sea no menor a cuatro (04) veces el valor referencial correspondiente la ejecucin de obra. El valor referencial de obra es de S/. 89809,736.29

Las experiencias sern acreditadas adems de la copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepcin y conformidad o la resolucin de liquidacin de obra, o cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, nicamente sern considerados los montos que correspondan a la participacin del postor, los cuales debern acreditarse con copia simple del contrato de consorcio y/o documento anlogo.

Los montos debern ser actualizados desde la fecha de trmino de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarn el ndice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Junio del 2013. En el caso de moneda extranjera se har la conversin a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de trmino de la obra y luego se actualizar a la fecha solicitada.

Si la experiencia presentada excede lo mnimo requerido, dicho excedente puede ser utilizado en los criterios de evaluacin.

viii) EXPERIENCIA EN EJECUCIN DE PRESTACIONES SIMILARES

A. Experiencia del postor en la ejecucin de obras similares

Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Saneamiento, y obras que cuenten obligatoriamente como mnimo con todas y cada una de las siguientes actividades: Construccin de estructuras de concreto armado, Construccin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento de Agua Potable, Reservorios, construccin de estaciones de bombeo.

Para sustentar lo requerido en obras similares se podr adjuntar documento oficial donde se indique las caractersticas de la edificacin o documentacin adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

El Postor deber acreditar como experiencia similar, nicamente las obras similares ejecutadas en los ltimos cinco (05) aos, contados desde la fecha de culminacin de la Obra hasta la fecha de convocatoria del presente proceso. Las experiencias acreditas debern ser referidas a obras cuya sumatoria de los montos finales de obra no sea menor a cinco (05) veces el valor referencial correspondiente a la ejecucin de obra. El valor referencial de obra es de S/. 89809,736.29.

Las experiencias sern acreditadas adems de la copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepcin y conformidad o la resolucin de liquidacin de obra, o cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

En caso de presentar como experiencia contratos ejecutados en consorcio, nicamente sern considerados los montos que correspondan a la participacin del postor, los cuales debern acreditarse con copia simple del contrato de consorcio y/o documento anlogo.

Los montos debern ser actualizados desde la fecha de trmino de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarn el ndice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Junio del 2013. En el caso de moneda extranjera se har la conversin a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de trmino de la obra y luego se actualizar a la fecha solicitada.

Si la experiencia presentada excede lo mnimo requerido, dicho excedente puede ser utilizado en los criterios de evaluacin.

NOTA: Los contratos presentados para acreditar la experiencia en ejecucin de obras similares no pueden ser presentados para acreditar la experiencia en la actividad, esta restriccin solo es vlida para la calificacin previa, ms no para los criterios de evaluacin.

ix) EVALUACIN DEL EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA FSICA Y DE SOPORTE EN RELACIN A LA OBRA A CONTRATAR

El equipamiento de las estaciones de bombeo est conformado en su mayora por equipos de que requieren de trabajos de preinstalacin, instalacin y la puesta en servicio, histricamente se han registrado la mayor cantidad de inconvenientes y dificultades en este tipo de trabajos, por lo que el rea usuaria en salvaguarda de los inters de la Entidad, ha visto por conveniente solicitar que el Postor debe acreditar que cuenta con capacidad de soporte tcnico en los siguientes tres niveles; infraestructura, recursos humanos y experiencia en mantenimiento, los cuales se detallan a continuacin:

9.1 Infraestructura. Basados en el Principio de Economa, el postor nicamente para acreditar la disponibilidad de los equipos mnimos, deber presentar en la calificacin previa la siguiente documentacin:

Si los equipos son propios, deber presentarse una declaracin jurada de propiedad de los equipos (para demostrar la propiedad del equipamiento del postor, se solicita obligatoriamente adjuntar la factura correspondiente o documento anlogo), en el que se detalle el modelo, la marca y las especificaciones tcnicas de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mnimo requerido, segn el cuadro de especificaciones tcnicas del equipamiento mnimo del laboratorio electrnico.

Si los equipos sern alquilados, se deber adjuntar el compromiso de alquiler con la empresa o empresas que cuenten con dichos equipos (para demostrar la propiedad del equipamiento del arrendador, en territorio peruano, se solicita obligatoriamente adjuntar la factura correspondiente o documento anlogo), en los cuales se detalle el modelo, la marca y las especificaciones tcnicas de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mnimo requerido, segn el cuadro de especificaciones tcnicas del equipamiento mnimo del laboratorio electrnico.

Si los equipos sern comprados, se deber adjuntar las cotizaciones, en las cuales se detalle el modelo, la marca y las especificaciones tcnicas de los mismos, los cuales deben de cumplir con lo mnimo requerido, segn el cuadro de especificaciones tcnicas del equipamiento mnimo del laboratorio electrnico.

Especificaciones Tcnicas del Equipamiento Minimo

NDESCRIPCIONAO DE FABRICACIONCANTIDADTENENCIA (PROPIO,LEASING, ALQUILER U OPCION DE COMPRA)

1MEZCLADORA DECONCRETO DE 9 -11p3

2CAMION CISTERNA 4 X 2(AGUA) 122 HP 2,000 gl

3CAMION VOLQUETE 4 X2 140-210 HP 6 m3

4CAMION VOLQUETE 10m3

5CAMION VOLQUETE 15m3

6SOLDADORA ELECTRICAMONOFASICA ALTERNA 225 A

7MOTOBOMBA 10 HP 4"

8MOTOBOMBA 12 HP 4"

9MOTOBOMBA 34 HP 8"

10EQUIPO DE COMPUTOINCL. SOFTWARE

11ESTACION TOTALPRECISION 5" G608M O SIMILAR

12PRISMAS JALONESTELESCOPICOS

13CORTADORA DE REND.C35-35HP

14EQUIPO T/QUEMADOR(INCL. COMBUSTIBLE)

15COMPRESORANEUMATICA 87 HP 250- 330 PCM

16COMPACTADOR17VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

17COMPACTADORVIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP

18CARGADORRETROEXCAVADOR 62HP 1 yd3

19CARGADOR SOBRELLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 yd3

20CARGADOR SOBRELLANTAS 125-155 HP 3 yd3

22

21CARGADOR SOBRELLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3

22RETROEXCAVADORSOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Y

23MARTILLO NEUMATICODE 25 kg

24MARTILLO NEUMATICODE 29 kg

25RETROEXCAVADORASOBRE ORUGAS 170-250HP yd3

26EXCAVADORA SOBREORUGAS 115-165 HP

27VIBRADOR DECONCRETO 4 HP 1.50"

28VIBRADOR DECONCRETO 3/4" - 2"

29MOTOSOLDADORA DE250 A

30MEZCLADORA DECONCRETO TAMBOR 18HP 11 p3

31CAMIONETA PICK UP 4 X2 107 HP 1 ton

32GRUPO ELECTROGENO116 HP 75 KW

33EQUIPO DEELECTROFUCION PARA TUBERIAS

34MEZCLADORA DECONCRETO TAMBOR 18HP 11 p3.

35TEODOLITO

36NIVEL TOPOGRAFICO

23

9.2 Recursos Humanos. El postor deber presentar dentro de su propuesta tcnica por lo menos 01 ingeniero Jefe de Laboratorio y Topografa colegiado y habilitado, cada uno deber presentar como mnimo dos constancias de haber ejecutado el mantenimiento preventivo de equipos en los dos ltimos aos (por el principio de vigencia tecnolgica), Para ello deber presentar los formatos correspondientes para cada profesional, adems de copias de los certificados y/o constancias respectivos.

9.3 Experiencia. El postor deber acreditar experiencia en la ejecucin de la obra mediante la presentacin del formato correspondiente y la presentacin de por lo menos 10 constancias emitidas por entidades o empresas prestadoras de servicios de saneamiento, segn formato respectivo. (Anexo N 12)

x) CAPACIDAD TCNICA

El Postor deber acreditar obligatoriamente en el contenido del sobre N1 - calificacin previa los siguientes requerimientos de los profesionales.

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

CargoProfesinRequerimientos

Un Gerente deObraIngeniero Civil o Sanitario Colegiado y Habilitado

El profesional deber contar con Experiencia como Gerente de Obra, en la ejecucin fsica de Obras similares, con tiempo no menor de 15 aos. La participacion del profesional ser de 100%.

Un Residente deObra Ingeniero Civil o Sanitario colegiado y habilitado

Acreditar estudios concluidos en Maestra en Administracin y Direccin de Proyectos.El profesional deber contar con experiencia como residente de obra, en ejecucin de obras similares, con tiempo no menor de 15 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

Un Ing. Asistente 1

Ingeniero Civil o Sanitario colegiado y habilitado

Acreditar estudios concluidos mnimo Diplomado en ejecucin de Obras Pblicas.El profesional deber contar con experiencia como residente de obra, en ejecucin de obras similares, con tiempo no menor de 15 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

Un Ing. Asistente2

Ingeniero Civil o Sanitario colegiado y habilitado

Acreditar estudios concluidos mnimo Diplomado en ejecucin de Obras Pblicas.El profesional deber contar con experiencia como residente de obra, en ejecucin de obras similares, con tiempo no menor de 15 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

Ing. Asistente 3Ingeniero Civil colegiado y habilitado

Acreditar estudios concluidos mnimo Diplomado en ejecucin de Obras Pblicas.El profesional deber contar con experiencia como residente de obra, en ejecucin de obras similares, con tiempo no menor de 15 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

01

Ingeniero Responsable de Contratos, Metrados yValorizaciones

Ingeniero Civil colegiado y habilitado

El profesional deber contar con experiencia como ingeniero de Metrados y valorizaciones en ejecucin y/o supervisin de obras similares, con tiempo no menor de 5 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra

01

Ingeniero de Control de Calidad

Ingeniero Civil , colegiado y habilitado

El profesional deber contar con experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecucin y/o supervisin de obras similares, con tiempo no menor de 8 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

01

Ingeniero Ambiental y de Seguridad en Obra

Ingeniero Ambiental y/o Civil colegiado y habilitado

El profesional deber contar con experiencia como Especialista Ambiental, en ejecucin y/o supervisin de obras similares, y como especialista en seguridad de Obras, con tiempo no menor de 5 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

Contar con estudios concluidos en la especializacin a nivel de post grado en Gestin y Auditora Ambiental. Acreditar estudios concluidos en Gestion de Seguridad.

01

Profesional Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional

Profesional colegiado

El profesional deber contar con experiencia como Especialista Ambiental, en ejecucin y/o supervisin de obras similares, y como especialista en seguridad de Obras, con tiempo no menor de 5 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

01

Ingeniero Civil especialista en mecnica de suelos

Ingeniero Civil colegiado y habilitado

El profesional deber contar con experiencia como Responsable de Equipos y/o Residente y/o Asistente de Residente en ejecucin y/o supervisin de obras similares, con tiempo no menor de 8 aos. La participacin del profesional ser del 100% de tiempo de duracin de la ejecucin de la obra.

- Estudios concluidos en la Especializacin a nivel de Post Grado en Ingeniera Geolgica o Especializacin enGeotecnia Aplicada a la Ingeniera.

Profesional de nacionalidad extranjera: debern presentar copia simple y legible del ttulo profesional (de su pas de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Asimismo previo a la firma del contrato el postor ganador de la buena pro deber presentar el documento que acredite el inicio de tramites de su colegiacin en el Per.

Profesional de nacionalidad peruana: debern presentar copia simple y legible del ttulo profesional, diploma de colegiatura, y declaracin jurada en la que manifieste encontrarse hbil en la fecha de presentacin de propuestas, para el ejercicio de la profesin en Territorio Peruano y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniera, entre otras, lo cual se encuentra bajo el mbito de la Ley N 28858 Ley que complementa la Ley N 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per y al Colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniera de la Repblica. Al respecto, el artculo 4 de la referida ley dispone que el certificado de habilidad ser exigido a todo profesional que desempee cargos en actividades inherentes a la ingeniera en entidades privadas, pblicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, debern encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participacin en la elaboracin del expediente tecnico y en la ejecucin de la obra, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolucin de Contrato.

LA NO PRESENTACIN U OMISIN EN LA PROPUESTA DE CALIFICACION PREVIA, DE ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O ALCANCES SOLICITADOS EN EL SOBRE N 1 CALIFICACION PREVIA, SER MOTIVO DE DESCALIFICACIN Y SE TOMARA COMO NO PRESENTADO.

LA EXPERIENCIA PRESENTADA PARA ACREDITAR LO SOLICITADO EN EL SOBRE N 1- CALIFICACIN PREVIA, SIRVE TAMBIN PARA ACREDITAR LO SOLICITADO EN LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS O PARA ACREDITAR LOSOLICITADO EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIN, PERO NO PARA AMBOS.

2.5.2. SOBRE N 2 PROPUESTA TECNICA

El sobre N 2 contendr la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

i) Declaracin Jurada de Plazo de Ejecucin. Anexo N 04

ii) Declaracin Jurada de Compromiso de los Profesionales Propuestos, a ser adjuntada en el presente Anexo N 09, en caso de Consorcio podr ser en nombre del Consorcio o de una de las empresas integrantes del Consorcio.

iii) Declaracin jurada y documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos mnimos contenidos en el captulo III Trminos de Referencia de la presente seccin.

Documentacin de presentacin facultativa:

i) Experiencia en Obras en General: Relacin de obras culminadas por el Postor en los ltimos diez(10) aos a la fecha de presentacin de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta tres (03) veces el Valor Referencial del componente Obra, materia de la Convocatoria; acreditados con copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepcin y conformidad o la resolucin de liquidacin de obra, o cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto

26

total de la obra. Esta declaracin ser presentada en el Anexo N 06: Relacin de Obras en General.

Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deber indicarse el porcentaje (%) de participacin que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociacin o documento emitido por el contratante, que servir para la asignacin del puntaje proporcional respectivo.

Los montos debern ser actualizados desde la fecha de trmino de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarn el ndice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Julio del 2012. En el caso de moneda extranjera se har la conversin a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de trmino de la obra y luego se actualizar a la fecha solicitada.

ii) Experiencia de Obras Similares: Relacin de obras culminadas por el Postor en los ltimos diez(10) aos a la fecha de presentacin de Propuestas, por un mximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitacin, siendo el valor mnimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del Valor Referencial, acreditados con copia simple de contratos, con su respectiva acta de recepcin y conformidad o la resolucin de liquidacin de obra, o cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra. Esta declaracin ser presentada en el Anexo N 07: Relacin de Obras Similares.

Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deber indicarse el porcentaje (%) de participacin que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociacin o documento emitido por el contratante, que servir para la asignacin del puntaje proporcional respectivo.

Los montos debern ser actualizados desde la fecha de trmino de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarn el ndice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales) al mes de Junio del 2013. En el caso de moneda extranjera se har la conversin a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de trmino de la obra y luego se actualizar a la fecha solicitada.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general.

Obra Similar: se define como obra similar a las Obras de Construccin de proyectos de agua potable, alcantarillado, saneamiento urbano que cuenten con redes de agua potable y desage, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras hidrulicas y bocatomas.

Para sustentar la obra similar se podr adjuntar documento oficial donde se indique las caractersticas de la edificacin o documentacin adicional de la cual pueda desprenderse la experiencia del postor.

iii) Experiencia del Personal Profesional PropuestoSe deber acompaar el Anexo N 08, debidamente documentado de la informacin sustentatoria (con copias simples del ttulo profesional, certificados y/o constancias de colegiatura y certificados o constancias de trabajos realizados).

Gerente de Obra

Se evaluar el tiempo de experiencia como Gerente de obra en ejecucin de obras Similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mnimo de 15 aos.

Residente de Obra (1)

Se evaluar el tiempo de experiencia como residente de obra en ejecucin de obras Similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mnimo de 15 aos.

Asistente de Residente de Obra (3)

Se evaluar el tiempo de experiencia como ingeniero de campo en ejecucin y/o supervisin de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mnimo de15 aos

27

Ingeniero de Contratos, Metrados y valorizaciones

Se evaluar el tiempo de experiencia como ingeniero de Metrados y valorizaciones en ejecucin y/o supervisin de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mnimo de 5 aos

Ingeniero de Control de Calidad

Se evaluar el tiempo de experiencia como ingeniero de control de calidad en ejecucin y/o supervisin de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mnimo de 5 aos

Ingeniero Ambiental y Seguridad de Obra

Se evaluar el tiempo de experiencia como ingeniero especialista ambiental en ejecucin y/o supervisin de obras similares y como especialista en seguridad de obras al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mximo de 5 aos

Ingeniero especilista en mecnica de suelos

Se evaluar el tiempo de experiencia como ingeniero responsable de la mecnica de suelos y/o Residente y/o Asistente de Residente en ejecucin y/o supervisin de obras similares al objeto de la convocatoria, a partir de la obtencin del ttulo profesional, con un mnimo de 8 aos

Profesional de nacionalidad extranjera: debern presentar copia simple y legible del ttulo profesional (de su pas de origen) y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Asimismo previo a la firma del contrato el postor ganador de la buena pro deber presentar el documento que acredite el inicio de tramites de su colegiacin en el Peru.

Profesional de nacionalidad peruana: debern presentar copia simple y legible del ttulo profesional, diploma de colegiatura, y declaracin jurada en la que manifieste encontrarse hbil en la fecha de presentacin de propuestas, para el ejercicio de la profesin en Territorio Peruano y constancias o certificados o contratos con su respectiva conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Los profesionales que ejerzan labores propias de ingeniera, entre otras, lo cual se encuentra bajo el mbito de la Ley N 28858 Ley que complementa la Ley N 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per y al Colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniera de la Repblica. Al respecto, el artculo 4 de la referida ley dispone que el certificado de habilidad ser exigido a todo profesional que desempee cargos en actividades inherentes a la ingeniera en entidades privadas, pblicas o independientes.

Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, debern encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesional correspondiente, al inicio de su participacin en la elaboracin del expediente tcnico y en la ejecucin de la obra, el no cumplimiento de dicho requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolucin de Contrato.

iv) Cumplimiento en la ejecucin de obras, se evaluar en funcin al nmero de Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades, las que deben corresponder a los Contratos de Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares; no pudiendo ser mayor de diez (10). Esta declaracin ser presentada en el Anexo N 10: Cumplimiento de Ejecucin de Obras sin haber incurrido en penalidad.

28

Se permitir la acreditacin del factor cumplimiento de ejecucin de obras con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidacin del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se seale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominacin que tal documento reciba.

La asignacin de puntajes se precisa en el Captulo IV Criterios de Evaluacin

2.5.2 SOBRE N 3 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 3 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

i)Oferta econmica en letras y nmeros, el cual deber incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N 11, el que no podr tener borradura alguna, enmendadura o correccin, caso contrario se considerar como no presentada.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. El monto total de la Propuesta ser en Nuevos Soles.14

2.6. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

Donde:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

PTPi= Puntaje total del postor iPTi= Puntaje por evaluacin tcnica del postor iPEi= Puntaje por evaluacin econmica del postor i Se aplicarn las siguientes ponderaciones:c1= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.70c2= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar en original y copia los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratacin.c) Garanta de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAd) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).f) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin

14 Especificar la fecha a la que corresponde el monto de la oferta econmica, en concordancia con lo establecido en la Resolucin N 1990-2008-TC-S2.

29

certificada, de ser el caso.g) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.h) Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.j) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra15, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin delExpediente tcnico.k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Adicionalmente, deben presentar los siguientes documentos:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, donde consigne el original del sello y firma del Registrador Publico.c. Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacin alguna por parte de la Entidad, deber presentar toda la documentacin prevista para la suscripcin del contrato dentro del plazo de siete (7) das hbiles, contados a partir del da siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentacin deber ser presentada en mesa de partes sito en Edificio Estatal N 1 San Juan Pasco.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones slo debern ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS16

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgar [CONSIGNAR NMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]17 del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) das calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIN DE LA OBRA]18, adjuntando a su solicitud

15 De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deber consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garanta, precisando el plazo en el cual el contratista solicitar los adelantos. Asimismo, deber consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarn dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artculos 186 y 187 del Reglamento.17 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expedientetcnico, si la Entidad prev la entrega del adelanto directo para la elaboracin del expediente tcnico, el monto de este adelanto no podr ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestacin. Asimismo, si la Entidad prev la entrega del adelanto directo para la ejecucin de la obra, el monto de este adelanto no podr ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestacin.18 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboracin del expediente tcnico, deber indicarse que el plazo se computa desde el da siguiente de la suscripcin delcontrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la

30

elaboracin del expediente tcnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracin del expediente tcnico deber indicarse que el plazo se computa desde el da siguiente de la suscripcin del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecucin de la obra deber indicarse que el plazo se computa desde el da siguiente del inicio de la ejecucin de la obra.19 De conformidad con el artculo 162 del Reglamento, esta garanta deber ser emitida por idntico monto y un plazo mnimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacin total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucin de la obra sea menor a tres (3) meses, la garanta podr ser emitida con unavigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacin total del adelanto otorgado.20 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboracin del expediente tcnico, deber indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacin. En el casode obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expedientetcnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracin del expediente tcnico y/o a la ejecucin de la obra deber indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacin. En este ltimo (adelanto directo para la ejecucin de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecucin de la obra.21 Este prrafo solo deber ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de ms de un adelanto directo al contratista.22 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboracin del expediente tcnico, deber consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula enfuncin del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico, deber consignarse que el monto del adelanto para materiales oinsumos se calcula en funcin del monto original de la prestacin consistente en la ejecucin de la obra.23 De conformidad con el artculo 162 del Reglamento, esta garanta deber ser emitida por idntico monto y mantenerse vigente hasta la utilizacin de los materiales o insumos a satisfaccin de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional deacuerdo con el desarrollo respectivo. pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 15 das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPTULO III

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

OBJETO

El objeto de la presente es contratar la EJECUCION DE LA OBRA, DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE C