“servicio especializado para construccion …rionapocem.com.ec/images/invitacionagosto/terminos...

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE,

TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS

ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”

FECHA:

Abril 2015

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN A OFERTAR

Página 1 de 79

1

“SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”

Quito, 2015




FECHA:

Abril 2015


Página 2 de 79

2

TERMINOS DE REFERENCIA

1 INVITACIÓN Podrán participar en la presente convocatoria todas las personas naturales y jurídicas calificadas para el objeto del presente proceso de contratación, que se encuentren calificadas en el Registro de Proveedores de ORNCEM, o los consorcios formados por estas, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se detallan a continuación.

En caso de participación de un consorcio, éste deberá presentar en su oferta el Contrato de asociación suscrito por las partes a través de documento privado; documento en el cual deberán nombrar obligatoriamente a un representante legal.

En el evento de que el consorcio sea adjudicado con la presente contratación, deberá obligatoriamente elevar a escritura pública el Contrato de sociedad, cumpliendo con la normativa que determina el Código Civil para este tipo de Contratos; nombrando en el mismo acto o mediante Poder Especial a su representante legal. Al menos uno de los socios del consorcio deberá constar inscrito en el Registro de Proveedores de ORNCEM, y si este fuera el caso el representante legal del consorcio o asociación deberá ser obligatoriamente aquel socio que ya conste inscrito en el Registro de Proveedores de ORNCEM.

Si el oferente es un Consorcio, el plazo de duración de éste deberá ser, por lo menos, 180 días adicionales contados desde la fecha de culminación del plazo contractual.

Para el efecto los interesados deberán entregar sus ofertas en las oficinas de OPERACIONES ORNCEM, ubicada en la Av. Orellana E9-195 y 6 de Diciembre, edificio Alisal de ORELLANA, Planta Baja, Recepción, en sobre cerrado, con la respectiva identificación del participante, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido, antes de la apertura con el siguiente texto “SERVICIO




FECHA:

Abril 2015


Página 3 de 79

3

ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”, la oferta se presentará en idioma castellano con excepción de los catálogos de ser el caso, impresa en procesador de palabras, numeradas, sumilladas por el oferente en cada hoja útil, con índice que permita ubicar de mejor manera los documentos presentados, de acuerdo a la invitación a ofertar.

2 BASE LEGAL La presente invitación para concurso de ofertas y su posterior Contrato , se fundamentan en los preceptos del artículo 2 numeral octavo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 104 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para todas las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que por su naturaleza son de carácter integral en la industria hidrocarburífera internacional y especiales dentro del Giro Específico de Negocio, conforme los estatutos sociales de la compañía, demás normas jurídicas aplicables y, especialmente el Procedimiento para Contrataciones de OPERACIONES ORNCEM. La legislación aplicable al proceso precontractual, Contrato y su ejecución será la ecuatoriana.

3 OBJETO, ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS DE LA OFERTA.

A) OBJETO:




FECHA:

Abril 2015


Página 4 de 79

4

El objeto del presente proceso es contratar el “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”.

B) ALCANCE:

OPERACIONES RIO NAPO CEM, (ORNCEM), como parte de su misión de realizar

actividades hidrocarburiferas fue adjudicado para este fin el bloque 60 que corresponde

al campo Sacha, en dicho sector se encuentran construidas las estaciones de

almacenamiento y transferencia de crudo: Estacion Sacha Norte 1 (ESN1), Estacion

Sacha Norte 2 (ESN2).

En la actualidad se requiere de la construcción de los sistemas necesarios para la

correcta reloceccion y descarga de agua producto de las precipitaciones pluviales a

través de trampas de grasa API que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias y

el correcto control de hidrocarburos que se derramen en una emergencia.

LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ORNCEM, todas las actividades detalladas en los documentos entregados como parte integral del ALCANCE DEL SERVICIO aquí descrito.

El alcance del servicio incluye todos los servicios y tareas citadas en éste capítulo y todas aquellas que aunque no se citasen expresamente, sean necesarias para la construcción de las instalaciones y queden listas para “Puesta en Marcha”.

LA CONTRATISTA deberá construir todos los sistemas y trabajos para la conducción

del caudal emitido por las precipitaciones pluviales, mediante canales de hormigón,

ubicados en el perímetro de las estaciones, los cuales se recojen en las trampas de




FECHA:

Abril 2015


Página 5 de 79

5

grasa API de cada estación, con la finalidad de evacuar de manera rápida y bajo las

normas estableciadas por la Legislación Ecuatoriana hacia un cuerpo de agua receptor,

la concepción técnica se determina como conducción a gravedad, bajos los criterios y

especificaciones que rigen las facilidades para conducciones a cielo abierto y

alcantarillado pluvial en el país.

Cabe señalar que las Estaciones a intervenir se encuentran operativas, por lo que la

Contratista deberá considerar todas las prevenciones para evitar interferencias o daños

en las instalaciones.

c) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las actividades constructivas básicas necesarias a ejecutar, asi como sus

especificaciones técnicas son las siguientes:

Cunetas perimetrales de hormigón para la recolección de aguas lluvia, las cuales se

terminan en una trampa de grasas API en hormigón armado las medidas están

definidas en los planos de detalle.

En el caso de las cunetas el hormigón tendrá una resistencia de 180kg/cm2 y para el

API será de 210kg/cm2 en ambos casos el valor se determinara por probetas de

muestra ensayadas a los 28 días.




FECHA:

Abril 2015


Página 6 de 79

6

Excavación mecánica y relleno compactado de zanjas de 1.20m de ancho y

profundidad variable, la excavación se realizara en suelo natural y el relleno será con el

material clasificado producto de la excavación.

Provisión y Tendido de Tubería de PVC corrugado de 800mm de diámetro interno,

incluye accesorios necesarios para unión entre tubos.

Bloques de anclajes de hormigón simple de f’c=210 kg/cm2, tipo cabezales de

alcantarilla para descarga final hacia cuerpo de agua receptor.

CANTIDADES REQUERIDAS

ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDA

D CANTIDAD

ESN1 ESTACION NORTE 1

ESN1.1 C96 Servicio especializado de Ingenieria y Diseño diario 5.00

ESN1.2 C12 Desbroce Manual y Mecánico ha 1.00




FECHA:

Abril 2015


Página 7 de 79

7

ESN1.3 C82 Topografía, Replanteo & Nivelación ha 2.00

ESN1.4 C97 Excavación manual y relleno compactado m3 1,500.00

ESN1.5 C14 Excavación mecánica y relleno compactado m3 1,500.00

ESN1.6 C99 Transporte de material de desalojo (Arcilla - Tierra - material contaminado) m3 - km 1,000.00

ESN1.7 C89 Provisión de Material de Préstamo en Obra (material adecuado para relleno) m3 1,000.00

ESN1.8 C95 Acarreo de material para relleno (Arcilla) m3*km 15,000.00

ESN1.9 C35 Provisión de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 2” m3 2,000.00

ESN1.10 C1 Acarreo de sub-base, arena y/o grava. m3*km 84,000.00

ESN1.11 C80 Tendido y compactación de grava zarandeada de

hasta un tamaño máximo de 3” m3 2,000.00

ESN1.12 C93 Construcción de Dique perimetral de arcilla m3 300.00

ESN1.13 C47

Provisión e instalación de cerramiento de malla galvanizada con alambre de púas en la parte superior, 2.40 metros de altura (sin cadena de amarre)

m 1,550.00

ESN1.14 C10 Construcción de cunetas revestidas con hormigón

armado (f'c= 180 kg/cm2) m3 340.00

ESN1.15 C101 Provision y tendido de tubería PVC corrugado

D=800mm novafort o similar m 6.00

ESN1.16 C9 Construcción de cajas de hormigón armado (f’c= 210

Kg/cm2) m3 179.20




FECHA:

Abril 2015


Página 8 de 79

8

ESN1.17 C76 Suministro, fabricación y montaje de estructura

metálica galvanizada (para embebidos) kg 3,000.00

ESN1.18 C105 Provisión e Instalación de grating 1*1/8" m² 212.50

ESN1.19 C106 Provisión e instalación de acero de refuerzo con

varilla corrugada, grado 60. kg 250.00

ESN1.20 C107 Provisión e Instalación de Codo 45°-90° PVC 8"

unión E/C presión. u 7.50

ESN1.21 C108 Provisión e Instalación de Tubo de PVC 8" unión E/C

presión. m 37.50

ESN1.22 C109 Provisión e Instalación de Válvula de compuerta tipo

Wafer 8". U 7.50

ESN1.23 C110 Provisión e Instalación de Plancha Corrugada

Antideslizante e=3mm. Incluye marcos y soportes. kg 7.50

ESN1.24 C49 Provisión e Instalación de Geomalla Tensar BX-1200

o similar m2 300.00

ESN1.25 C55 Provisión e instalación de Geotextil NT 2000 o

similar m2 300.00

ESN1.26 C35 Provisión de grava zarandeada de hasta un tamaño

máximo de 2” m3 187.50


ESN1.28 C115 Tendido y compactación de sub-base o grava. m³ 150.00






FECHA:

Abril 2015


Página 9 de 79

9



ESN2.4 C97 Excavación manual y relleno compactado m3 410.00

ESN2.5 C14 Excavación mecánica y relleno compactado m3 513.00






0

ESN2.11 C80 Tendido y compactación de grava zarandeada de

hasta un tamaño máximo de 3” m3 3,000.00


ESN2.13 C47


m 250.00

ESN2.14 C10 Construcción de cunetas revestidas con hormigón

armado (f'c= 180 kg/cm2) m3 286.84

ESN2.15 C100 Cruce de vía con tubería PVC corrugado D=400mm

novafort o similar y hormigón armado. m 30.00

ESN2.1 C101 Provision y tendido de tubería PVC corrugado m 500.00




FECHA:

Abril 2015


Página 10 de 79

10

6 D=800mm novafort o similar

ESN2.17 C9 Construcción de cajas de hormigón armado (f’c= 210

Kg/cm2) m3 71.68

ESN2.18 C76 Suministro, fabricación y montaje de estructura

metálica galvanizada (para embebidos) kg 1,200.00


ESN2.20 C106 Provisión e instalación de acero de refuerzo con

varilla corrugada, grado 60. kg 100.00

ESN2.21 C107 Provisión e Instalación de Codo 45°-90° PVC 8"

unión E/C presión. u 3.00

ESN2.22 C108 Provisión e Instalación de Tubo de PVC 8" unión E/C

presión. m 15.00

ESN2.23 C109 Provisión e Instalación de Válvula de compuerta tipo

Wafer 8". U 3.00

ESN2.24 C110 Provisión e Instalación de Plancha Corrugada

Antideslizante e=3mm. Incluye marcos y soportes. kg 3.00

ESN2.25 C49 Provisión e Instalación de Geomalla Tensar BX-1200

o similar m2 120.00

ESN2.26 C55 Provisión e instalación de Geotextil NT 2000 o

similar m2 120.00

ESN2.27 C35 Provisión de grava zarandeada de hasta un tamaño

máximo de 2” m3 75.00






FECHA:

Abril 2015


Página 11 de 79

11

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION

C1 Acarreo de sub-base, arena y/o grava.

Transporte por volquetas, descarga y conformación de stocks de agregados. La distancia de transporte será considerada desde el stock ubicado en la mina hasta el centro de gravedad de el proyecto

C10 Construcción de cunetas revestidas con hormigón armado (f'c= 180 kg/cm2)

Replanteo topográfico; excavación manual y mecánica; entibado, provisión, instalación y remoción de encofrados, provisión e instalación de acero de refuerzo (malla electrosoldada), provisión y fundición del hormigón, pruebas de control y aseguramiento de la calidad y curado.

C100 Cruce de vía con tubería PVC corrugado D=400mm novafort o similar y hormigón armado.

Provisión de mano de obra, equipo, herramientas, y materiales consumibles para corte a la longitud requerida, ensamblaje e instalación de tuberia de PVC corrugado embebida en hormigón armado de f´c=210kg/cm2 para cruces de vía en accesos.




FECHA:

Abril 2015


Página 12 de 79

12

C101 Provision y tendido de tubería PVC corrugado D=800mm novafort o similar

Provisión de mano de obra, equipo, herramientas, y materiales consumibles para corte a la longitud requerida, ensamblaje e instalación de tuberia de PVC corrugado con sus respectivos accesorios. Se paga por separado concreto de protección y geotextiles. Soportes estructurales serán pagados separadamente.

C105 Provisión e Instalación de grating 1*1/8"

Provisión, corte e instalación en campo de grating galvanizado en caliente en acero A-36; de acuerdo a las especificaciones y planos constructivos de ORN CEM. Incluyen elementos de sujeción.

C106 Provisión e instalación de acero de refuerzo con varilla corrugada, grado 60.

Provisión de mano de obra, equipo y materiales permanentes y consumibles requeridos para figurar, amarrar y colocar en obra el acero de refuerzo para todas las fundaciones de hormigón armado; de acuerdo a las especificaciones y planos constructivos de ORN CEM. Incluyen elementos de sujeción.

C107 Provisión e Instalación de Codo 45°-90° PVC 8" unión E/C presión.

Provisión de mano de obra, equipo, herramientas y materiales consumibles para ensamblaje e instalación de accesorios de PVC de 8". Soportes estructurales serán pagados separadamente.

C108 Provisión e Instalación de Tubo de PVC 8" unión E/C presión.

Provisión de mano de obra, equipo, herramientas, y materiales consumibles para corte a la longitud requerida, ensamblaje e instalación de tuberia de PVC de presion de 8". Soportes estructurales serán pagados




FECHA:

Abril 2015


Página 13 de 79

13

separadamente.

C109 Provisión e Instalación de Válvula de compuerta tipo Wafer 8".

Compra, transporte e instalación de Valvulas tipo Wafer para descarga de API, Incluye mano de obra, equipo, herramientas, y materiales consumibles para la instalación.

C110 Provisión e Instalación de Plancha Corrugada Antideslizante e=3mm. Incluye marcos y soportes.

Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la construcción e instalación de planchas de acero antideslizante en tapas de cajas y trincheras; de acuerdo a las especificaciones de ORN CEM y planos constructivos.

C115 Tendido y compactación de sub-base o grava.

Tendido, compactación, nivelación y rasanteo de grava zarandeada como base de vías, plataformas y otros servicios de acuerdo a las especificaciones y planos constructivos de ORN CEM.

C12 Desbroce Manual y Mecánico

Desbroce, corte de maleza, remoción de capa vegetal, almacenaje de material de desecho vegetal en áreas designadas; en áreas de trabajo donde existen árboles, arbustos y cualquier otra vegetación. El trabajo incluirá el uso de equipo manual y equipo pesado

C14 Excavación mecánica y relleno compactado

Provisión de equipo, mano de obra, y herramientas requeridas para excavar fosos o zanjas. El Relleno será compactado de acuerdo a los estándares y especificaciones de ORN CEM. Este precio incluye excavación y relleno compactado. En caso de que se realice uno de los dos trabajos se cancelara la mitad de la cantidad realizada.




FECHA:

Abril 2015


Página 14 de 79

14

C35 Provisión de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 2”

Minado, triturado, cargado en volquetas, descarga y conformación de stocks de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 2 pulgadas en el área de la mina. La granulometría del material deberá cumplir con los requerimientos de ORN CEM.

C47


Provisión, transporte e instalación de cerramiento de malla galvanizada, incluye la colocación de cabezas de diamantes con 12 líneas de alambres de púas sobre los postes, fundaciones de hormigón armado (f'c = 180 kg/cm²) y la colocación de tubo tensor horizontal de 2¨ entre los postes, el acero de refuerzo deberá ser provisto por La CONTRATISTA. De acuerdo a las especificaciones de ORN CEM y los planos constructivos.

C49 Provisión e Instalación de Geomalla Tensar BX-1200 o similar

Provisión de materiales permanentes & consumibles, transporte, instalación y pruebas de geomalla Tensar BX-1200 de acuerdo con las especificaciones y planos constructivos de ORN CEM y recomendaciones del fabricante. La tarifa incluirá materiales e instalación de franjas de traslapes no menores a 30 centímetros entre bandas de geosintéticos durante la fase de construcción en campo.

C55 Provisión e instalación de Geotextil NT 2000 o similar

Provisión de materiales permanentes & consumibles, transporte, instalación y pruebas de geotextil NT 2000 de acuerdo con las especificaciones y planos constructivos de ORN CEM y recomendaciones del fabricante. La tarifa incluirá materiales e instalación de franjas




FECHA:

Abril 2015


Página 15 de 79

15

de traslapes no menores a 30 centímetros entre bandas de geosintéticos durante la fase de construcción en campo.

C76 Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica galvanizada (para embebidos)

Compra, fabricación y transporte a campo de estructura metálica de acero A-36 galvanizado en caliente, incluyendo todos los elementos estructurales, arandelas y pernos.

C80 Tendido y compactación de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 3”

Tendido, compactación, nivelación y rasanteo de grava zarandeada como base de vías, plataformas y otros servicios de acuerdo a las especificaciones y planos constructivos de ORN CEM.

C82 Topografía, Replanteo & Nivelación

Levantamiento topográfico y replanteo planimétrico y altimétrico de plataformas, vías, derecho de vía de oleoductos y servicios de infraestructura en general. El trabajo incluirá la construcción del BM permanente referenciado al sistema GIS de ORN CEM. La CONTRATISTA deberá emitir los planos detallados necesarios (AutoCAD) con las curvas de nivel.

C89 Provisión de Material de Préstamo en Obra (material adecuado para relleno)

Minado (incluyendo remoción y almacenamiento de capa vegetal del área de préstamo), cargado en volquetas y disposición final de material de acuerdo con las especificaciones y en las áreas designadas por ORN CEM que deberán estar localizadas a una distancia carrozable menor o igual a 500 metros de la mina (el transporte de material de préstamo será pagado separadamente para distancias carrozables mayores a 500 metros entre la mina y el área de




FECHA:

Abril 2015


Página 16 de 79

16

disposición final del material de acuerdo a la tarifa unitaria C012, la distancia de transporte a pagarse será la real carrozable medida en obra deducido los 500 metros ya considerados dentro de la tarifa )

C9 Construcción de cajas de hormigón armado (f’c= 210 Kg/cm2)

Replanteo topográfico; excavación; entibado, provisión, instalación y remoción de encofrados, provisión e instalación de acero de refuerzo, provisión y fundición del hormigón, pruebas de control y aseguramiento de la calidad y curado. Relleno, limpieza final del área y reconformación de geomembranas y del material pétreo de sub-base y base de plataformas en áreas circundantes a la obra.

C93 Construcción de Dique perimetral de arcilla

Tendido, compactación y conformación de dique trapezoidal con arcilla según las especificaciones de ORN CEM. En caso se requiera material de préstamo, la provisión de material y el transporte se pagará por separado

C95 Acarreo de material para relleno (Arcilla)

Transporte por volquetas, descarga y conformación de stock. La distancia de transporte será considerada desde el stock ubicado en la mina hasta el centro de gravedad de el proyecto.

C96 Servicio especializado de Ingenieria y Diseño

Provisión de mano de obra, equipo, materiales oficina, y software de calculo requeridos para la realizaciòn de Ingenierìa y Diseño, de acuerdo a las especificaciones de ORN CEM. (No incluye movilizaciòn)




FECHA:

Abril 2015


Página 17 de 79

17

C97 Excavación manual y relleno compactado

Provisión de mano de obra, y de herramientas requeridas para la excavación manual de zanjas, trincheras, fosos y toda otra excavación donde equipo pesado no pueda ser usada. Relleno compactado usando vibro apisonadores manuales o cualquier otro equipo menor para compactación de acuerdo a los estándares y especificaciones de ORN CEM. Este precio incluye excavación y relleno compactado. En caso de que se realice uno de los dos trabajos se aplicará la mitad de la tarifa unitaria

C99 Transporte de material de desalojo (Arcilla - Tierra - material contaminado)

Cargado, transporte por volquetas, descarga y conformación de stocks de material de desalojo. La distancia de transporte será considerada desde el sitio de obra hasta el centro de stock identificado por ORN CEM.

TOPOGRAFIA, REPLANTEO Y NIVELACIÓN.

Consiste en el levantamiento de una franja en el lindero establecido, para proceder con

la verificación de los diseños, que pudieren haber sufrido modificaciones por erosión u

otros, proceder con trazado en campo, previo a la excavación de las zanjas, de la línea

–en planta y perfil- en donde se ubicarán las cunetas, API y tubería, definida en los

planos.

Antes de iniciar la construcción, el Contratista y el Fiscalizador definirán el trazado

observando los planos y recorriendo el terreno. De ser necesario el Contratista

presentará las modificaciones requeridas.




FECHA:

Abril 2015


Página 18 de 79

18

Este trabajo debe realizarse con la precisión suficiente que permita la perfecta

ubicación en el terreno del proyecto, tanto en planta como en perfil.

Como resultado del replanteo, se trazará en el terreno el eje de la ruta de las cunetas y

tubería de descarga, asi como la ubicación del API. Se dejarán, a lo largo de la

trayectoria, estacas y balizas identificados con cota definida para el control de la obra.

Antes de iniciar la construcción, el Contratista presentará a la Fiscalización el plano

constructivo en el que constarán todos los cambios realizados al proyecto.

El Constructor proveerá todo el personal, equipo, herramientas, y materiales requeridos

para el replanteo de las facilidades para el sistema de drenaje en las estaciones. El

Fiscalizador verificará estos trabajos y exigirá la repetición y corrección de cualquier

obra impropiamente ubicada. Los trabajos de replanteo serán realizados por personal

técnico capacitado y experimentado.

Procedimiento de Trabajo.- El Contratista procederá conforme a lo detallado en los

planos con el respectivo equipo de topografía.

Medición.- El Replanteo y Nivelación se medirá en Ha. de acuerdo a los ejes de las

trayectorias propuestas y considerando un ancho de franja de 30m.

Pago.- El pago constituirá la compensación total del area, así como por toda la mano de

obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para

efectuar debidamente los trabajos descritos y de acuerdo al precio estipulado en el

contrato.

Unidad: Hectarea.

Materiales mínimos: estacas con pintura, balizas.




FECHA:

Abril 2015


Página 19 de 79

19

Equipo mínimo: Herramienta menor, Equipo de topografía: nivel, estación total, cinta,

vehículo liviano.

Mano de obra calificada, mínima: Topógrafo, 2 Cadeneros, Chofer licencia tipo B

Medición y pago: La longitud de replanteo y nivelación se medirá en hectareas con la

precisión de 2 decimales, medida sobre el trazado de la zanja, previamente aprobada

por la Fiscalización, comprende el suministro de la mano de obra, equipos,

herramientas requeridas para el correcto replanteo y nivelación de la línea de tubería, a

satisfacción del Fiscalizador.

EXCAVACIÓN MECANICA Y RELLENO COMPACTADO.

Descripción.- Las zanjas que servirán para construcción de las cunetas de hormigón y

la colocación de tubería de conducción, se excavarán de acuerdo a las dimensiones

establecidas en los planos respectivos o a las indicaciones impartidas por la

Fiscalización.

Si el fondo de una zanja fuere alterado por el Contratista y no se tratare de excavación

en roca, el suelo aflojado se sacará y se reemplazará con material aprobado por la

Fiscalización y compactado, todo ello a costo del Contratista.

La superficie del fondo de la zanja deberá tener una densidad uniforme a fin de permitir

un buen soporte del hormigón de cunetas y la tubería de descarga en toda su longitud.

Cuando no se indique en los planos, la dimensión de la excavación de zanjas para la

instalación de tuberías, deberá tener un ancho suficiente para permitir el acoplamiento

de los tubos y un buen apisonamiento del material que sirve de lecho alrededor del




FECHA:

Abril 2015


Página 20 de 79

20

tubo. El ancho de la excavación será el indicado en los planos o, por lo menos, 60 cm

mayor que el diámetro exterior de la tubería.

Procedimiento de Trabajo.- El Contratista procederá conforme a lo detallado en los

planos con el respectivo equipo de topografía y excavación.

Medición.-La medición de las excavaciones a máquina será establecida por los

volúmenes delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por

los anchos teóricos definidos en estas especificaciones, o definidas con el debido

sustento por la Fiscalización. Se medirá y pagará por metro cúbico excavado, sin

considerar deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren errores o

negligencia del Contratista.

Pago.-El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas

necesarias y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo

según estas especificaciones. En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones

que el Contratista realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en

los costos indirectos de la obra.

Unidad: metros cúbicos

Materiales mínimos: --

Equipo mínimo: Excavadora CAT 320 o similar.

Mano de obra calificada, mínima: Operador Grupo I y Ayudante de maquinaria.




FECHA:

Abril 2015


Página 21 de 79

21

Medición y pago: El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las

herramientas necesarias y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el

trabajo según estas especificaciones.

EXCAVACION MANUAL Y RELLENO COMPACTADO

Se entiende por excavación manual, el remover o quitar volúmenes de tierra u otros

materiales empleando personal para este trabajo, con la finalidad de conformar

espacios que no requieran el uso de maquinaria especializada y sea de difícil acceso

para estas.

Las zonas de excavación manuala serandeternimadas por el Fiszaliczador.

Especificación:

Los materiales adecuados provenientes de estas excavaciones se emplearán en la

obra, hasta donde sea

permisible su utilización. El material en exceso y el inadecuado serán desalojados a los

sitios de depósito señalados en los planos o por el Fiscalizador.

La excavación de manual será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los

planos y memorias técnicas excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos




FECHA:

Abril 2015


Página 22 de 79

22

en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico

del Fiscalizador.

Unidad: Metro cúbico.

Materiales mínimos: Ninguno.

Equipo mínimo: Herramienta menor. Sapo Compactador.

Mano de obra mínima: No calificada

Medición y pago: Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3).

PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC CORRUGADO O PERFILADO DE DIÁMETRO = 800MM

Procedimiento de Trabajo

Las tuberías deberán cumplir con las Normas y Especificaciones para este tipo de

trabajos. La colocación de estas tuberías es el conjunto de operaciones que debe

ejecutar el Contratista para poner en forma definitiva según los planos y/o las órdenes

de la Fiscalización.

El Contratista será responsable de los materiales suministrados por él. Todo tubo que

resulte defectuoso en la fabricación o que haya sido averiado durante el transporte al

sitio de trabajo, será reemplazado a costa del Contratista.




FECHA:

Abril 2015


Página 23 de 79

23

Se utilizará equipo adecuado para el transporte, carga y descarga de las tuberías. Los

dispositivos para transporte y manejo de las tuberías estarán sujetos a la inspección por

parte de la Fiscalización; no se permitirá que los tubos sean arrojados dentro de la

excavación, para luego ser instalados.

Antes de colocar cada tramo de tubería en la zanja, debe ser examinado por el

Fiscalizador. Si se encuentra algún daño, la tubería será reemplazada con una tubería

sana y la tubería averiada será reparada antes de ser utilizada en alguna otra parte. Si,

según la opinión de la Fiscalización, esta tubería no puede ser reparada para llegar a la

condición de tubería nueva, la misma será desechada y no se permitirá su instalación

en ningún otro tramo.

Las tuberías serán instaladas de acuerdo a los trazados y pendientes señalados en los

planos comenzando por la parte inferior de los tramos desde el lugar del pozo de

revisión hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más

alta. Cualquier cambio en alineación, pendiente o procedimiento de trabajo deberá ser

aprobado por la Fiscalización. Las alineaciones y pendientes se controlarán con

aparatos de precisión (estación topografica y nivel).

Los alineamientos se controlarán con cualquiera de los dos procedimientos siguientes:

- Con estacas laterales fuera de la zanja utilizando piolas y una escuadra.

- Con el sistema de estacas una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza de

madera colocada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al eje de la zanja

y con la ayuda de plomadas.




FECHA:

Abril 2015


Página 24 de 79

24

Cada tubo o pieza deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud para lo

cual se colocará de modo que el cuadrante inferior descanse en toda su superficie,

sobre la cama o fondo de la zanja. No se permitirá colocar los tubos sobre piedras o

soportes de cualquier otra índole, ni tampoco la presencia de agua en la zanja durante

la colocación de la tubería.

Los empalmes y las tuberías deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Impermeabilidad a la infiltración, para lo cual se hará pruebas aproximadamente

cada 50 m de longitud de tubería instalada.

- Resistencia a la penetración especialmente de raíces.

- Resistencia a las roturas y agrietamientos.

- Disponibilidad de poner en uso los conductos una vez terminado el empalme.

- No ser absorbentes.

A medida que los tubos sean colocados, será puesto a mano suficiente relleno a cada

lado de los tubos para mantenerlos en su sitio, este relleno no deberá efectuarse sino

después de tener por lo menos cinco tubos empalmados y revocados en la zanja.

Medición

La unidad de medida será el metro lineal de tubería realmente instalada con una

aproximación de 2 decimales.

Forma de Pago




FECHA:

Abril 2015


Página 25 de 79

25

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a

los precios contractuales para el rubro señalado y que conste en el contrato.

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PERIMETRALES DE DRENAJE Y TRAMPAS DE GRASA

Los trabajos para la construcción de cunetas permietrales de drenaje y trampas de

grasa incluyen pero no se limitan a:

Replanteo topográfico; excavación; entibado, provisión, instalación y remoción de

encofrados, provisión e instalación de acero de refuerzo, provisión y fundición del

hormigón, pruebas de control y aseguramiento de la calidad y curado. Relleno, limpieza

final del área y reconformación del área circundantes a la obra.

Las estaciones debe tener un sistema de recolección de aguas lluvias que termine en

trampas de grasa que cumplan funciones de separación de elementos en caso

derrames eventuales de hidrocarburos. El número de trampas de grasa y la ubicación

serán definidas en la etapa de revisión de la ingeniería entregada a la contratista y

conforme a la disponibilidad de la descarga de agua en el terreno y previa liberación del

departamento de relaciones comunitarias.

La o las trampas de Grasa serán construidas en hormigón armado, la resistencia a la

compresión del hormigón no deberá ser menor a f’c= 210 Kg/cm2 a los 28 días; el

hormigón a utilizarse deberá ser premezclado en planta y utilizándose agregados




FECHA:

Abril 2015


Página 26 de 79

26

triturados. El colado del hormigón deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en los

códigos de construcción aplicables, en forma especial al ACI 301 y deberán cumplir las

regulaciones del API para la separación de partículas de hidrocarburo de tal manera

que una vez que el agua pase por la misma sea apta para ser evacuada al ambiente.

Una vez desencofradas y resanadas las trampas, LA CONTRATISTA deberá realizar

las respectivas pruebas de estanqueidad según especificaciones de ORNCEM para

verificar que no exista filtración por ninguna de las paredes. El suministro de agua para

estas pruebas será responsabilidad únicamente de LA CONTRATISTA. Las válvulas

para la descarga estará a cargo de LA CONTRATISTA, previa aprobación del

representante de ORNCEM y la fiscalización en obra.

LA CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios, equipo y herramientas,

materiales permanentes y consumibles, y demás insumos requeridos para la

construcción de las trampas de grasas al final del sistema de recolección de aguas de

acuerdo al detalle típico de los planos referenciales.

Las trampas de grasas deberán tener protección peatonal en su parte superior

consistente en planchas de “grating” aserrado galvanizado. LA CONTRATISTA será

responsable de proporcionar los recursos necesarios, equipo, herramienta, materiales y

la instalación de placas de anclaje, vigas portantes, pernos y grapas de sujeción,

accesorios entre otros.

La cantidad, ubicación y numero de cámaras de las trampas de grasa a construirse es

responsabilidad de LA CONTRATISTA, previa la aprobación de ORNCEM; la

ubicación, cantidad y número de cámaras de la trampas de grasa serán definidas




FECHA:

Abril 2015


Página 27 de 79

27

conjuntamente con un representante de ORNCEM en el sitio de la Obra y de acuerdo a

los niveles del terreno así como también el número de válvulas.

LA CONTRATISTA será responsable de la excavación, conformación y fundición de las

trampas de grasas, según lo especificado en los planos de detalle.

Los lineamientos de diseño y construcción de las cunetas perimetrales de drenaje y

trampas de grasa se muestra en el los planos referenciales, cualquier discrepancia

entre el plano y estos términos particulares deberá ser comunicada a ORNCEM quien

definirá la solución a las diferencias.

LA CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios, equipo y herramientas,

materiales permanentes y consumibles y demás insumos requeridos para la

construcción de las cunetas perimetrales de drenaje de acuerdo a lo indicado en la

Ingeniería Civil de detalle.

Los canales de recolección tendrán una pendiente mínima del 1% para evitar la

sedimentación de partículas sólidas, y se respetara la sección típica establecida en los

planos referenciales.

La resistencia a la compresión del hormigón de las cunetas no deberá ser menor a f’c=

180 Kg/cm2 a los 28 días, el hormigón a utilizarse podrá ser preparado en obra

utilizándose agregados triturados. En todo caso el colado del hormigón deberá

realizarse de acuerdo a lo estipulado en los códigos de construcción aplicables, en

forma especial al ACI 301 actualizado. El hormigón deberá ser reforzado con malla

electrosoldada según se indica en la ingeniería de detalle.




FECHA:

Abril 2015


Página 28 de 79

28

LA CONTRATISTA será responsable de la excavación, conformación y fundición del

hormigón de las cunetas que se construirán alrededor de la plataforma.

Los cruces vehiculares serán conformados mediante tubería de 12”. Se deberán prever

cabezales de ingreso y salida en los cambios de sección, los materiales serán provistos

por LA CONTRATISTA.

La descarga desde la trampa de grasas API hacia el cuerpo de agua receptor será

realizado por la contratista de acuerdo a los planos y detalles entregados, con tubería

de pvc corrugada de 400mm de diámetro enterrada incluyendo todas las actividades

necesarias para su instalación

El hormigón tendrá una resistencia de 210kg/cm2 a los 28 días. Los ensayos

necesarios para el aseguramiento de la calidad correrán por cuenta de la contratista.

Las cajas serán reforzadas con malla electrosoldada tipo 8x150mm, fy=5200kg/cm2, la

malla se intalara en una capa, la profundidad de la caja será determinada por

Fiscalización de acuerdo a cada requerimiento.

Se incluirá en este rubro tapas prefabricadas de hormigón armado de resistencia igual a

210kg/cm2.

Medición

La unidad de medida será el metro cubico de hormigón realmente ejecutado inclido la

tapa con una aproximación de 2 decimales.

Forma de Pago




FECHA:

Abril 2015


Página 29 de 79

29

Se pagara de acuerdo a las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral

anterior, se pagarán a los precios contractuales para el rubro señalado y que conste en

el contrato. Este incluye encofrados, acero de refuerzo.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y COMUNITARIOS

Los requerimientos Ambientales y de Seguridad Ocupacional estarán acorde a los lineamientos respectivos de ORNCEM. Estos lineamientos serán entregados por la Compañía en la reunión de apertura o KOM. Todos los desechos sólidos y líquidos, producto del proceso constructivo deben ser clasificados, despachados y destinados a un lugar adecuado bajo la única responsabilidad de LA CONTRATISTA, queda terminantemente prohibido la quema de desechos dentro de la plataforma o a sus alrededores. En lo que respecta a aguas negras y grises, LA CONTRATISTA tiene la obligación de dar un tratamiento adecuado. LA CONTRATISTA adoptará todas las medidas conducentes a lograr las máximas condiciones de seguridad en el desarrollo de los trabajos, debiendo dar cumplimiento a todas las Normas o Reglamentaciones dispuestas a este efecto, en el orden Nacional, las disposiciones internas de ORNCEM y las indicaciones que imparta la fiscalización de ORNCEM en tal sentido.

Se debe poner especial importancia al cumplimiento de las normas y Programas de Seguridad Específicos de ORNCEM, al mismo que realizará seguimientos periódicos y cuyo no cumplimiento puede ser causal de suspensión temporal o definitiva.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Los documentos que LA CONTRATISTA deberá entregar para el inicio de los trabajos y durante la ejecución, son los siguientes: • Cronograma de actividades en Microsoft Project, este cronograma deberá

ser actualizado diariamente y podrá ser solicitado por ORNCEM en cualquier momento durante el proceso de ejecución del proyecto.




FECHA:

Abril 2015


Página 30 de 79

30

• Modelo de Medición de Avance. ORNCEM entregará el modelo que deberá implementarse.

• Reporte fotográfico semanal obligatorio.

• Plan específico de calidad (ITP) debe ser presentado en el KOM.

• Todos los procedimientos constructivos necesarios para la ejecución de la obra.

• Procedimientos de inspección y pruebas de acuerdo a normas aplicables.

Documentos que LA CONTRATISTA deberá entregar al final de los Trabajos de Obra: Planos “AS BUILT”, en 3 (TRES) copias duras y 5 (CINCO) CD´s, en formatos compatibles con MS Office 2007, AutoCAD 2010. Si se usaron otros programas y aplicaciones computacionales como simuladores, todos estos documentos en sus archivos fuente deben ser incluidos en los CD’s para ser reproducidos en el caso de ser necesarios. Informe final de obra. • Informe ejecutivo de las memorias de cálculo y criterios de diseño, incluido

los reportes de topografía ejecutada.

• Cronograma real de ejecución de obra (en caso de no haberse realizado ninguna reprogramación, se deberá presentar el cronograma inicial aprobado por ORNCEM).

• Dossier de calidad

o Resultados de pruebas, test y calibraciones.

o Certificados de calidad de materiales, hojas de datos y equipos.

o Reportes diarios y semanales de obra. Registro y soportes técnicos de desvíos (modificaciones y/o cambios de alcance).




FECHA:

Abril 2015


Página 31 de 79

31

Estos documentos deberán ser verificados en campo y entregados luego de concluido el servicio y antes de las actas de recepción. La firma del “Acta Entrega-Recepción” Provisional se realizará bajo la aceptación a conformidad de ORNCEM, detallando los ítems o puntos que serán necesarios corregir y/o modificar (lista de pendientes), si esto fuera aplicable, de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones y Planos, materia de este alcance. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES INDICADAS, PREVIA A LA FIRMA DEL “ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN” DEFINITIVA Y A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS ANTERIORMENTE, Y CUANDO LA LISTA DE PENDIENTES ESTE CONCLUIDA A SU TOTALIDAD SATISFACCIÓN DE ORNCEM, CONTROL DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO ORNCEM se reserva el derecho de supervisar, controlar y dar seguimiento a la labor diaria realizada por LA CONTRATISTA a través de su delegado o Fiscalizador. El inspector de Obra o fiscalizador llamará la atención de LA CONTRATISTA por cualquier falta, infracción o baja calidad que observe en los trabajos a ejecutar o en ejecución y, de ser necesario, tendrá la facultad de suspender los trabajos en ejecución. El hecho de que el inspector no llame la atención a tiempo sobre cualquier defecto en el trabajo, no exime a LA CONTRATISTA de la obligación de ejecutar el servicio estrictamente de conformidad con lo planos, especificaciones técnicas y demás documentos de ingeniería previamente emitidos y aprobados para construcción. Por lo tanto deberá corregir cualquier trabajo que, a criterio del Inspector de Obra, no sea satisfactorio a ORNCEM o al Inspector, asumiendo completamente los costos correspondientes. ORNCEM se reserva el derecho al control y supervisión de los servicios prestados mediante representantes autorizados, a quienes LA CONTRATISTA proporcionará toda la información requerida y atenderá sus exigencias en relación con la ejecución de estos trabajos.




FECHA:

Abril 2015


Página 32 de 79

32

LA CONTRATISTA, acepta que ORNCEM, para efectos de Auditoría Interna tendrá en todo momento acceso a los libros de esta, relacionados con estos trabajos, para efectos de verificación de todos los cargos y trabajos ejecutados.

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA (Kick off meeting - KOM)

Antes del inicio de los trabajos LA CONTRATISTA tendrán una reunión de arranque. Esta reunión establecerá relaciones de trabajo, permitiendo transferir la información técnica del trabajo, ratificar el alcance del mismo y ratificar el cronograma propuesto entre otros aspectos a ser considerados. LA CONTRATISTA para esta reunión de arranque, deberá realizar una presentación corta en power point, en la cual especifique el alcance de los trabajos solicitados, el modo de ejecución, fecha de inicio y finalización del proyectos, recurso humanos (organigrama), maquinaria y materiales a emplear, cronograma de ejecución de trabajos, entre otras especificaciones que considere necesarias para realizar la presentación del proyecto designado.

Esta reunión se ejecutará únicamente con el fin de dar aclaraciones respecto a la ejecución del servicio, así como de indicar quienes serán las personas responsables de la fiscalización del proyecto por parte de ORNCEM y los Supervisores, QA/QC, Superintendentes y demás personal técnico especializado asignado al Servicio por parte de LA CONTRATISTA. Las fechas mandatarías desde las cuales se cuente el plazo para la ejecución de este servicio serán las indicadas en la orden de servicio correspondiente.

FORMA DE EJECUTAR LA SERVICIO

LA CONTRATISTA será responsable de realizar todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra objeto de la contratación, para lo cual deberá suministrar:

• Cronograma del trabajo de tercer nivel realizado en Microsoft Project: el desarrollo y control del cronograma del trabajo será coordinado con el Fiscalizador, designado por ORNCEM.




FECHA:

Abril 2015


Página 33 de 79

33

• Control de documentación: LA CONTRATISTA será responsable de la revisión, control y distribución de los documentos disponibles para la revisión y aprobación.

• Control de Calidad: LA CONTRATISTA presentará en su oferta un plan de calidad, la cual la aplicará en toda la ejecución de este trabajo, cubriendo las etapas de ingeniería, provisión de materiales, construcción y pruebas, es decir en todas las actividades que estén relacionadas.

CRONOGRAMA DE OBRA

El CRONOGRAMA DE OBRA, presentado en la oferta serán REVISADOS Y APROBADOS en la reunión de Inicio de obra, (KOM).

Durante la ejecución del proyecto, LA CONTRATISTA deberá entregar en forma diaria, un REPORTE en el formato aprobado en el Kick of Meeting (KOM). Este reporte contempla las principales actividades desarrolladas, cada actividad será ponderada, por lo que se indicará el porcentaje de avance real, frente al porcentaje de avance programado. Cuando en cualquier momento durante el desarrollo de la OBRA, LA CONTRATISTA no esté cumpliendo con el CRONOGRAMA APROBADO DE LA OBRA, ORNCEM podrá exigirle que tome las medidas necesarias, sin que por ello sea causa de costo adicional alguno para esta última o extensiones de plazo. El hecho de que ORNCEM otorgue o se abstenga de otorgar avisos de esta naturaleza no exime a LA CONTRATISTA de su obligación de ejecutar la OBRA con la calidad y dentro del plazo estipulado, y de acuerdo con el CRONOGRAMA DE servicio APROBADO.

LA CONTRATISTA deberá informar por escrito sobre cualquier cambio que se proponga hacer en el CRONOGRAMA DE OBRA APROBADO, presentando un nuevo programa para revisión y aprobación por parte de ORNCEM. En ningún caso la modificación del CRONOGRAMA implicará, expresa o tácitamente una modificación en el plazo para la ejecución de la obra.

D. REQUISITOS DE LA OFERTA




FECHA:

Abril 2015


Página 34 de 79

34

Los Oferentes deberán dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN 82 y 93 del INCOP actual SERCOP. El patrimonio de la empresa Oferente deberá ser acreditado mediante la presentación de una copia certificada de los balances generales de la empresa (estados financieros), presentados por el Oferente al Servicio de Rentas Internas (SRI), correspondientes al ejercicio fiscal del año inmediato anterior a la fecha del concurso.

El adjudicatario deberá presentar previo a la firma del Contrato una declaración juramentada rendida ante un notario Público del Ecuador, que declare no tener ninguna de las inhabilidades para mantener una relación contractual con ORNCEM, según lo previsto en los Procedimientos para Contrataciones de ORNCEM, particularmente el de no mantener deudas en mora con el Estado Ecuatoriano, sus instituciones o las empresas de su propiedad.

Para el caso de oferentes que sean personas jurídicas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Operaciones Río Napo CEM verificará a través de los registros públicos de los Organismos de Control el cumplimiento de este requisito. Para el caso de oferentes que sean sociedades no sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, el representante legal de la oferente presentará una Declaración Juramentada instrumentada ante Notario Público, en la cual indicará la fecha de constitución de la sociedad, con excepción de ofertas que sean presentadas por un Consorcio.

Los documentos que contienen la oferta deberán serán presentados en los formatos diseñados para el efecto. La documentación deberá ser presentada en original o copias notariadas o certificadas por autoridad competente, conforme a lo requerido en estos Términos de Referencia y deberán estar vigentes a la fecha de la presentación de la oferta.

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA




FECHA:

Abril 2015


Página 35 de 79

35

Las ofertas serán únicamente recibidas, en DOS SOBRES CERRADOS, registrándose de la siguiente forma: SOBRE UNO.- OFERTA TÉCNICA SOBRE DOS.- OFERTA ECONÓMICA, Cada uno con la respectiva identificación del participante, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial. El sobre UNO deberá presentarse cerrado con el siguiente título:

Ing. Gino Hinojosa

GERENTE GENERAL ORNCEM

Concurso de Ofertas No. ________________

CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”

Sobre UNO: INFORMACIÓN TÉCNICA

(Original)

Quito, DM, a ______________________

Oferente: _________________________ (nombre del Oferente)

D.1. CONTENIDO DE LA OFERTA (SOBRE UNO)

El SOBRE ÚNICO de la información técnico-económica, contendrá:

Formulario No. 1: Formulario de Oferta Formulario No. 2: Formulario de Compromiso de Asociación (si aplica)

Formulario No. 3: Formulario de Compromiso de Subcontratación (si aplica)




FECHA:

Abril 2015


Página 36 de 79

36

Se deberá incluir en el sobre número uno copia certificada del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, vigente de la Oferente; y, copia certificada del nombramiento, poder o el documento que correspondiente que compruebe la calidad del compareciente como representante de la persona jurídica. El sobre DOS deberá presentarse cerrado con el siguiente título:

Ing. Gino Hinojosa

GERENTE GENERAL ORNCEM

Concurso de Ofertas No. ________________

CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”

Sobre DOS: OFERTA ECONÓMICA

(Original)

Quito, DM, a ______________________

Oferente: _________________________ (nombre del Oferente)

D.2. CONTENIDO DE LA OFERTA (SOBRE DOS)

1. Formulario No. 4 Oferta Económica




FECHA:

Abril 2015


Página 37 de 79

37

4 EVALUACION DE LA OFERTA

4.1 EVALUACIÓN LEGAL La evaluación legal consistirá exclusivamente en la revisión de los siguientes documentos:

SERVICIO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA

SERVICIO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA CUMPLE NO

CUMPLE

CUMPLIMIENTO PATRIMONIO RESOLUCIÓN 82 Y 93 DEL INCOP ACTUAL SERCOP

EL OFERENTE (PERSONA JURIDICA), DEBERÁ CUMPLIMIR CON EL PATRIMONIO MÍNIMO REQUERIDO

CUMPLIMIENTO FORMULARIO DE OFERTA (FORMULARIO N0.1)

PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN FORMULARIO NO. 2 COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (SI APLICA)

EN CASO DE QUE APLIQUE

FORMULARIO NO. 3 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

EN CASO DE QUE APLIQUE

4.2 EVALUACIÓN TÉCNICA

El objetivo de este ítem es valorar la experiencia de la oferente en servicios relacionados al objeto del contrato, mediante los parámetros establecidos en los presentes términos.




FECHA:

Abril 2015


Página 38 de 79

38

Las ofertas serán evaluadas sobre un total de 100 puntos según se detalla a continuación en la matriz de evaluación:

ÍTEM CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO

CONTRATISTA A

CONTRATISTA B

CONTRATISTA C

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE

1

Experiencia Específica y General de la Contratista en la ejecución de servicios materia del Concurso

80

2

Plan de actividades para la ejecución del Servicio

10

3

Programación del Servicio (Cronograma ejecución)

10

Total 100




FECHA:

Abril 2015


Página 39 de 79

39

Ninguna oferta podrá obtener una puntuación mayor a 100 puntos. La valoración se realizará de la siguiente manera:

Ítem 1 EXPERIENCIA DE LA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS SIMILARES A LOS DEL CONCURSO

El objetivo de este ítem es valorar la experiencia del oferente en Proyectos de Construcción de sistemas de drenaje (cunetas y trampas de grasa API), para facilidades de plataformas de perforación (no se validarán proyectos en ejecución) (formulario 3).

Experiencia Calificación

Específica: 1 en adelante 20 puntos por construcción o ampliación de plataformas que

involucren área civil (cunetas, trampas de grasa, cerramientos).

General: 1 en adelante 10 puntos por proyectos similares en la industria petrolera.

Nota: La sumatoria de la experiencia no superará los 80 puntos. La Oferente deberá evidenciar la experiencia presentando los respectivos certificados emitidos por las contratantes y/o actas de entrega recepción definitiva que avalen su experiencia, no se conciderarán proyectos en ejecución.

Ítem 2 PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA




FECHA:

Abril 2015


Página 40 de 79

40

En este acápite se evalúa el contenido del Anexo 10, de acuerdo con una evaluación objetiva, donde se especifique procedimientos y registros constructivos y la metodología del proyecto, de acuerdo a la propuesta presentada. El puntaje máximo establecido es de 20 puntos.

Plan Calificación

Máxima por parámetro

Plan de Específico de Calidad 10

Metodología del Proyecto 10

Ítem 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

El Cronograma General constará en el Anexo 11, y será integral y el puntaje que alcanzará para la calificación será de 10 puntos. Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las ofertas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las ofertas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas.

4.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

La evaluación económica determinará un orden de prelación considerando los valores ofertados por la totalidad de la ejecución del servicio. Se adjudicará el contrato a la oferta que, cumpliendo con evaluación legal y el umbral establecido para la evaluación técnica (mínimo 70 puntos), sea económicamente la más conveniente para ORNCEM.




FECHA:

Abril 2015


Página 41 de 79

41

En caso de evidenciarse inconsistencias en la sumatoria de los precios de la oferta, la evaluación se realizará sobre el cálculo efectuado por ORNCEM en base a los precios unitarios ofertados, monto que primará sobre el valor ofertado.

5 RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:

El Gerente de Cadena de Abastecimiento con un representante del Comité de Contratos, procederán a la apertura de las ofertas técnicas y económicas en sesiones públicas, y en los plazos y condiciones determinados en la invitación que es parte de los presentes términos de referencia.

Se colocará la fecha y las sumillas del Gerente de Cadena de Abastecimiento y del representante del Comité de Contratos en la primera página de cada propuesta.

El Gerente de Cadena de Abastecimiento retendrá las propuestas económicas y las mantendrá cerradas en un lugar seguro hasta que se concluya con la evaluación técnica.

Si una propuesta llega con posterioridad al cierre de la recepción de dichas ofertas, la misma será devuelta sin abrirla.

Tanto para la oferta técnica como para la económica, todas las propuestas serán registradas en una “acta de apertura de ofertas”, que indicará la fecha y hora cuando se abrieron las ofertas, los nombres de los Oferentes y las firmas de las personas que participaron en dicha apertura.

La no presentación injustificada de ofertas a tres (3) invitaciones podrá dar lugar a la exclusión de la persona natural o jurídica del Registro de Proveedores.




FECHA:

Abril 2015


Página 42 de 79

42

6 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Serán causales de descalificación de las ofertas, una vez concluida la etapa de convalidación de errores, aquellas que incurran en cualquiera de las siguientes causales:

a) La no presentación de los documentos solicitados en los Términos de Referencia o que estos no cumplan con lo requerido en los Términos de Referencia.

b) Si la oferta presentada no cumpliera las especificaciones técnicas requeridas en los Términos de Referencia.

c) Las ofertas que contengan borrones o enmiendas, sin justificaciones al pie de las mismas con firma de responsabilidad.

d) Documentación presentada que se haya obtenido contraria a la verdad, o emitida contrariándose normas jurídicas aplicables al caso.

e) Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del Contrato.

f) No convalidar dentro del término otorgado para el efecto, todos los errores de forma solicitados por ORNCEM.

g) El no cumplimiento de la Resolución No. 82 y 93 expedida por el INCOP actual SERCOP.

De igual forma las ofertas alternativas o que impongan condiciones serán descalificadas.

7 DECLARATORIA DE DESIERTO ORNCEM se reserva el derecho de declarar desierta esta invitación, si así conviniere a sus intereses, sin que los oferentes tengan derecho a formular reclamo alguno.




FECHA:

Abril 2015


Página 43 de 79

43

El Gerente General de ORNCEM podrá declarar desierto este procedimiento de contratación, previo informe del Comité de Contrataciones en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado ninguna oferta; b) Por haber sido descalificadas o consideradas inconvenientes a los intereses de ORNCEM las ofertas presentadas; c) Cuando sea necesario introducir reformas que cambien el objeto del Concurso de Ofertas, y, d) Por violación de trámite.

Para los casos señalados en los literales a), b) y d), el órgano o funcionario responsable de la contratación podrá disponer la reapertura del concurso. Para el caso señalado en el literal c), el órgano o funcionario responsable de la contratación dispondrá la convocatoria a un nuevo concurso.

8 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El contrato para la prestación del “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”, tendrá un plazo de ejecución de 120 días calendario, contado desde la fecha de celebración del contrato.

9 PRECIO Y FORMA DE PAGO La oferente para la elaboración de su oferta económica, considerará los siguientes puntos:

• Se entiende que el valor ofertado cubre la totalidad de los costos en los que deberá incurrir el oferente para dar cumplimiento a la obligación que asume.




FECHA:

Abril 2015


Página 44 de 79

44

• Los precios no deben contener el Impuesto al Valor Agregado, IVA.

El pago se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en el Ecuador, el mismo que se realizará mediante cheque girado a nombre de la CONTRATISTA, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones que a continuación se enuncian. El plazo para efectuar el pago será de 45 días desde la presentación de la prefactura

Los pagos se realizarán contra presentación de originales de las prefacturas y facturas con sus respectivos soportes según corresponda: solicitud del requerimiento del servicio o provisión de bienes para prestar el servicio, orden de servicio o compra, actas de Entrega Recepción Provisional y Planillas de Entrega del servicio con los debidos soportes de calidad de los bienes o servicios recibidos según lo especificado en el punto HITOS DE PAGO. Esta información deberá proporcionarla la Contratista en medio físico y digital. Deberá constar el detalle de los precios, la cantidad, la descripción de los servicios, el tiempo en el cual se cubrió la necesidad y demás pormenores, debidamente aceptados y recibidos en ORNCEM a conformidad del administrador del contrato y/o fiscalizador.

ORNCEM deberá retener todos los impuestos determinados por ley sobre los pagos adeudados la CONTRATISTA, y deberá entregarlos a la autoridad competente.

El procedimiento implementado en ORNCEM, para ser acatado y cumplido por la CONTRATISTA en la recepción de las prefacturas, facturas y pagos de las mismas es el siguiente:

PREFACTURA




FECHA:

Abril 2015


Página 45 de 79

45

La CONTRATISTA entregará desde el día 10 hasta el 25 día de cada mes, en las Oficinas de ORNCEM en Quito, la planilla con el detalle y resumen de los servicios prestados o de los bienes provistos, los documentos de soporte ya referidos revisados y aprobados por el administrador del contrato y/o fiscalizador, que justifiquen la provisión de bienes o prestación de servicios efectivamente realizados y calculados de acuerdo con los precios unitarios que constan como parte de los términos acordados con ORNCEM, acompañado de la información digital en medio magnético o receptada en el correo electrónico de ORNCEM.

FACTURAS

En un término de hasta treinta (30) días y una vez que se hayan verificado y analizado los valores de la planilla (prefacturas), respaldos e información digital y de no haber objeciones; ORNCEM, informará por escrito a la CONTRATISTA la aceptación y la autorización para la presentación de la factura.

Cuando existan valores objetados, ORNCEM notificará a la CONTRATISTA, de cualquier objeción con relación a la prefactura, así mismo, se autorizará la presentación de la factura respectiva únicamente por los ítems aceptados. La CONTRATISTA deberá, dentro de un plazo de hasta treinta (30) días, presentar los justificativos y soportes para desvanecer los valores objetados. Tales montos objetados deberán permanecer impagos, sin devengar interés, hasta que sean justificados a satisfacción de ORNCEM., y asumirán el procedimiento de una prefactura.

La CONTRATISTA desglosará en las facturas el valor del servicio y el impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo a las disposiciones impositivas correspondientes.

De existir reclamos de la parte técnica que impliquen la devolución de valores, y estos se realicen luego de haberse ejecutado el pago, la devolución de estos valores se deberá efectuar a través de depósito en la cuenta bancaria de ORNCEM o presentación de nota de crédito a favor de ORNCEM. Esta nota de crédito se descontará de los pagos posteriores que realice ORNCEM.




FECHA:

Abril 2015


Página 46 de 79

46

ORNCEM no procesará las facturas que incumplan los procedimientos implementados y acordados entre las partes.

Si las facturas son presentadas por la CONTRATISTA a ORNCEM, fuera de los términos y plazos previstos en dichas normas legales y reglamentarias, ORNCEM no tendrá la obligación de pagarlas en los términos y plazos previstos en la presente Cláusula sino conforme a sus políticas internas y disponibilidad presupuestaria.

El representante de la CONTRATISTA deberá presentarse antes de la iniciación de los servicios en las oficinas de ORNCEM, a fin de recibir todas las instrucciones concernientes a la facturación, prestación de servicios y otros procedimientos de control implementados.

Todos los pagos relacionados con estos servicios deberán realizarse en el Ecuador y exclusivamente a favor de la CONTRATISTA. Los pagos expresamente dispuestos en este documento deberán constituir los únicos pagos a los que la CONTRATISTA tenga derecho a recibir de parte de ORNCEM. Ningún pago efectuado por ORNCEM deberá pagarse en efectivo ni a través de ningún instrumento al portador, ni tampoco deberá dicho pago ser efectuado por ORNCEM a cualquier persona o entidad que no sea la CONTRATISTA.

10 REAJUSTE DE PRECIOS

Los servicios prestados por la Contratista no tendrán lugar a reajuste de precios durante el periodo de vigencia del contrato de servicios.

11 MULTAS

a) Por Incumplimiento del objeto contractual




FECHA:

Abril 2015


Página 47 de 79

47

Por interrupciones injustificadas del servicio y demás incumplimientos injustificados en

las condiciones acordadas en el contrato, así como por la no disponibilidad total o

parcial de los componentes requeridos para la prestación de los servicios y entrega de

bienes, ORNCEM impondrá a la CONTRATISTA una multa diaria correspondiente al

2.5 por mil del monto total del contrato.

En caso de aplicarse multas, estas serán descontadas de la factura o facturas

pendientes de pago. En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se

pueda descontar el valor de la multa, ésta se efectivizará con cargo a la garantía de fiel

cumplimiento del Contrato.

b) Por Incumplimiento de las Reglas Generales de SSA

Por contaminación del medio ambiente, inobservancia o incumplimiento de normas de

seguridad y protección del medio ambiente, ORNCEM impondrá diariamente una multa

correspondientes al 1.5 por mil del monto total del contrato., hasta la fecha en que se dé

cumplimiento a estas disposiciones. En caso de contaminación ambiental el Contratista

asumirá todos los costos de remediación.

c) Por impacto en el sistema productivo

Por afectaciones en la producción debido a negligencias operativas producto de

trabajos realizados de manera no planificada, sin autorización, ORNCEM impondrá

diariamente una multa correspondiente al 1.5 por mil del monto total del contrato, hasta

la fecha en que se dé cumplimiento a estas disposiciones. En caso de afectación a la

Producción de ORCEM el Contratista asumirá todos los costos de la misma.

d) Por Incumplimiento de la Legislación




FECHA:

Abril 2015


Página 48 de 79

48

En caso de incumplimiento al “Acatamiento a la Ley”, tales como la legislación laboral,

tributaria, entre otras, de conformidad con las obligaciones legales y contractuales que

asume la CONTRATISTA en este contrato, ORNCEM podrá imponer a la

CONTRATISTA una multa diaria correspondiente al 1.5 por mil del monto total del

contrato hasta la fecha en que éstas se cumplan.

Sin perjuicio de la aplicación de las multas, ORNCEM tendrá derecho a la reclamación

de los daños y perjuicios que se pueda establecer a través del mecanismo de solución

de controversias, con relación al incumplimiento del Contrato. Además, el pago de

multas no liberará a LA CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones

contractuales. Si el monto de las multas supera el 5% del valor total del Contrato sin

IVA, ORNCEM podrá dar por terminado el Contrato anticipadamente, aplicando el

procedimiento establecido para el efecto.

12 ALCANCE DE RESPONSABILIDAD ORNCEM, no adquiere obligación alguna con respecto a daños y perjuicios o compensación que se originen como consecuencia de accidentes o lesiones de los trabajadores u otras personas empleadas por LA CONTRATISTA, tampoco por daños a terceros en su persona o bienes que se originen con motivo u ocasión de la ejecución de los servicios en el Campo Sacha o sus alrededores por parte de LA CONTRATISTA:

LA CONTRATISTA deberá defender y mantener indemne a ORNCEM por todo daño y/o compensación de esta índole y por todos los reclamos, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y costos que al mismo le correspondan.

El Contratista es responsable de las pérdidas, averías que hubieren ocurrido por irresponsabilidad, por parte del transportista, sin perjuicio de la aplicación de las penas




FECHA:

Abril 2015


Página 49 de 79

49

correspondientes al delito, así como de cualquier contaminación que pudiera ocurrir durante el transporte.

El Contratista asumirá toda la responsabilidad a que diere lugar, por cualquier lesión a las personas, daño a la propiedad de ORNCEM, al medio ambiente o a terceros que se ocasione durante la ejecución del contrato, por lo tanto la contratista asumirá cualquier gasto o reclamo, manteniendo a ORNCEM al margen de cualquier compromiso de esta naturaleza.

El Contratista deberá capacitar a su personal sobre la normativa antes citada y sobre las Reglas Generales de Seguridad Industrial, cuya base legal es el Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente, de igual manera el Contratista conocerá y aplicará el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de Operaciones Río Napo CEM.

Los transportistas deberán conocer la operación y manejo de los instrumentos y accesorios del vehículo y el equipo.

Los transportistas deberán conocer y aplicar las normas de operación, seguridad contra incendios y emergencias.

Por lo indicado la Contratista estará obligada a la contratación de las pólizas de seguro respectivas.

13 VALIDEZ DE LA OFERTA La validez de la oferta en ningún caso será menor a noventa días calendario, contados desde la presentación de la misma. Sin perjuicio de lo expuesto la oferta deberá estar vigente hasta la suscripción del respectiva Contrato.




FECHA:

Abril 2015


Página 50 de 79

50

14 CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA Las ofertas una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren únicamente errores de forma podrán ser convalidados por los oferentes a pedido de OPERACIONES RÍO NAPO CEM, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días (este término será establecido por ORNCEM conforme la complejidad y naturaleza de los errores que se envíen a convalidar), contado a partir de la fecha de notificación a todos los oferentes sobre los errores de forma detectados. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del correo electrónico de ORNCEM.

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como: errores tipográficos, de foliado, sumilla, traducciones, certificaciones de documentos.

Así mismo por pedido de ORNCEM los oferentes deberán efectuar las aclaraciones o integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.

Este proceso de convalidación observará lo dispuesto en la Resolución 83 del INCOP actual SERCOP.

15 PRECIOS Los precios deberán ser expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por hora de servicio, manteniéndose fijos e invariables durante el periodo de validez de la oferta y de la ejecución contractual.

16 PRESENTACIÓN DE OFERTAS La presentación de las ofertas deberá realizarse por el total del objeto de la contratación.




FECHA:

Abril 2015


Página 51 de 79

51

17 ADJUDICACIÓN El Comité de Contratos previo el informe correspondiente de la comisión de evaluación recomendará la Adjudicación del Contrato o la Declaratoria de Desierto, al Gerente General de ORNCEM, según corresponda.

Se adjudicará el contrato a la oferta que, cumpliendo con la evaluación legal y técnica, sea económicamente la más conveniente para ORNCEM.

En el caso de que se habilite una sola oferta. ORNCEM, en base a sus intereses empresariales se reserva el derecho de convocar a la oferente para proceder a una sesión de negociación económica, con relación al precio ofertado para la prestación del servicio. El resultado de la negociación económica será plasmado en un Acta de Negociación suscrita por los delegados autorizados para el efecto por parte el Comité de Contratos de ORNCEM, así como el delegado (s) autorizado (s) por parte de la oferente, con el descuento que será aplicado a la oferta económica presentada. Dicha negociación no facultará a los delegados de las partes a modificar ningún aspecto estipulado en los Términos de Referencia, ya que la misma se circunscribe única y exclusivamente a obtenerse un descuento económico. La suscripción del Acta de Negociación por parte de los delegados no significará adjudicación de la oferta negociada, ya que esta facultad es privativa del Gerente General o Directorio de ORNCEM, según el monto de la Contratación.

La notificación de la adjudicación del contrato y la notificación a los no seleccionados, serán preparadas por el Gerente de Cadena de Abastecimiento y firmada por el Gerente General.

18 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES Las oferentes invitadas al proceso, podrán solicitar por escrito mediante comunicación electrónica a la Gerencia de Cadena de Abastecimientos vía e-mail:




FECHA:

Abril 2015


Página 52 de 79

52

[email protected] , cualquier aclaración sobre las especificaciones y demás condiciones de esta invitación dentro del plazo establecido.

Las respuestas se harán llegar por la misma vía, a todos los participantes, el desarrollo de las mismas estará a cargo de Área usuaria en coordinación con los demás Departamentos de ORNCEM que estime pertinentes.

En caso de que OPERACIONES ORNCEM haya omitido involuntariamente algún aspecto o que se presentare alguna contradicción, y que requiera ser aclarada, se lo realizará dentro del plazo establecido para “Consultas y Aclaraciones”, las mismas que se incorporarán y formarán parte de los Términos de Referencia y del proceso precontractual. Sin embargo, OPERACIONES ORNCEM, podrá prorrogar el plazo siempre y cuando las aclaraciones requieran un tiempo mayor al estimado.

ORNCEM podrá convocar a reuniones públicas a todos los oferentes para resolver sobre las aclaraciones y excepciones.

Durante el proceso de evaluación de ofertas OPERACIONES RIO NAPO COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA podrá solicitar las aclaraciones y documentación adicional que crea conveniente a los oferentes sobre las ofertas presentadas.

19 SEGUROS Y GARANTÍAS: La “CONTRATISTA” contratará a su costo y mantendrá permanentemente actualizada la cobertura de las pólizas de seguros necesarios y suficientes para la ejecución de los servicios, durante todo el tiempo de duración del Contrato, con compañías aseguradoras y/o bancos reconocidos nacional o internacionalmente, debiendo ser previamente conocidas y aprobadas por “ORNCEM”.

Seguros:

mailto:[email protected]




FECHA:

Abril 2015


Página 53 de 79

53

La Contratista, por su propia cuenta y costo, contratará y mantendrá las pólizas que considere necesarias y suficientes para asegurar a su personal nacional o extranjero; para los equipos que se emplee; y, para el bodegaje de los mismos.

Las pólizas que contrate deberán permanecer vigentes durante la vigencia del contrato. “ORNCEM” en ningún caso asume responsabilidad alguna por los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la Contratista, para cumplir con el contrato y que esta debe asegurar bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Responsabilidad Civil Extracontractual, con las siguientes condiciones particulares: cobertura contractual (Amplia para daños materiales y lesiones a terceros), cobertura adicional de responsabilidad civil contractual, cobertura a terceros. En la cobertura a terceros deberán considerarse también los bienes y personas dependientes de OPERACIONES ORNCEM. Los límites de indemnización requeridos por todo y cada evento sin acumulado anual serán del VALOR DEL CONTRATO.

La Contratista no iniciará la ejecución de las actividades ni la prestación de los servicios, ni permitirá que lo haga ningún subcontratista, hasta tanto no hayan sido presentados los correspondientes certificados de seguro aquí requeridos, con el pago de las primas respectivas, bajo su responsabilidad hasta un plazo máximo de 72 horas. El Administrador del Contrato deberá velar por que se cumpla esta condición.

Garantías:

La Contratista entregará a favor de “ORNCEM” la siguiente garantía previamente a la suscripción del presente Contrato:

a) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto del 5% del valor total del Contrato sin IVA, que se entrega a la suscripción del presente contrato, la misma que es, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.




FECHA:

Abril 2015


Página 54 de 79

54

Dicha garantía no contendrá cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, tan solo el requerimiento de “ORNCEM” como beneficiario de la garantía. La garantía de fiel cumplimiento del Contrato será devuelta a la “CONTRATISTA”, al momento de la suscripción del Acta de Entrega – Recepción Definitiva.

La “CONTRATISTA” tendrá la obligación de mantener vigente esta garantía durante todo el tiempo de ejecución del servicio hasta la recepción final del mismo. De no renovarse la garantía con por lo menos cinco (5) días de anticipación a su vencimiento, “ORNCEM” la hará efectiva, sin más trámite que el simple requerimiento a la entidad emisora.

En caso de que la Contratista incurra en cualquier tipo de incumplimiento contractual u ocasione retrasos injustificados en los trabajos o servicios contratados, ORNCEM, procederá inmediatamente a la ejecución de las garantías otorgadas sin ningún tipo de trámite administrativo sino tan solo con una solicitud, sin perjuicio de que se inicien las acciones legales pertinentes.

Garantía General:

Los materiales (accesorios, válvulas, entre otros) a ser entregados por La Contratista a

ORNCEM deben ir acompañadas de los certificados de cumplimiento de calidad

correspondientes, estableciendo que el acero y los accesorios han sido fabricados,

muestreados, probados e inspeccionados de acuerdo a las normas de fabricación

correspondientes requeridas para el objeto de este alcance.

La adjudicataria previo a la suscripción del contrato, presentará una garantía técnica

para la reposición de los bienes que serán utilizados para la ejecución del contrato que

resultaren defectuosos por cualquier falla de fabricación, la cual tendrá una vigencia de

18 (dieciocho) meses contados desde la fecha de la recepción de los trabajos en el

campo Sacha a entera satisfacción de ORNCEM.




FECHA:

Abril 2015


Página 55 de 79

55

Durante el período de validez de la garantía técnica si ORNCEM solicitase el

reemplazo del elemento que considere defectuoso, este será cambiado por otro nuevo

de la misma calidad y condición sin ningún costo adicional para la contratante.

20 PRESUPUESTO REFERENCIAL EL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO ES DE USD $ 1.290.000,00 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS), MÁS IVA.




FECHA:

Abril 2015


Página 56 de 79

56

FORMULARIO DE OFERTA No.1

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta para la prestación del “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”, luego de examinar los términos de referencia del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones del Procedimiento para Contrataciones de ORNCEM en concordancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con ORNCEM y el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se




FECHA:

Abril 2015


Página 57 de 79

57

obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los términos de referencia; prestará los servicios, de acuerdo con los documentos precontratuales, e instrucciones emitidas por ORNCEM; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de ORNCEM que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación de los documentos precontractuales, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de desierto de proceso, recepción de productos o servicios, administración o supervisión del contrato o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.




FECHA:

Abril 2015


Página 58 de 79

58

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, ORNCEM le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta quela inobservancia de lo manifestado dará lugar a que ORNCEM ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en Código Integral Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información de los documentos precontractuales, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el Contrato, comprometiéndose a prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y el palzo plazo de 120 días contados desde la fecha de celebración del contrato, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

11. Conoce y acepta que ORNCEM se reserva el derecho de adjudicar el contrato o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones que constantes en el Procedimieno para Contrataciones de ORNCEM (Giro Específico de Negocio) y demás normativa que le sea aplicable.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a ORNCEM a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica




FECHA:

Abril 2015


Página 59 de 79

59

será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. Declaro bajo juramento que no me encuentro comprendido en ninguna de las prohibiciones para contratar con el Estado, señaladas en el Capítulo I, de las inhabilidades para Contratar, en el numeral 2.1 del Procedimientos para Contrataciones de ORNCEM.

16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: a) Firmar el Contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la

resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes de ser el caso.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el Contrato dentro del término señalado, ORNCEM lo declará adjudicatario fallido en concordancia con los dispuesto en el artículo 35 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo los servicios que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) LUGAR Y FECHA




FECHA:

Abril 2015


Página 60 de 79

60

DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal):

No.:

Calle (intersección):

Teléfono(s):

Correo electrónico:

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):

R.U.C:





FECHA:

Abril 2015


Página 61 de 79

61

NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)




FECHA:

Abril 2015


Página 62 de 79

62

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a . Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP;

b . Descalifique a mi representada como oferente; o, c . Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

A. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil




FECHA:

Abril 2015


Página 63 de 79

63

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de

identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación

en la estructura de propiedad

de la persona jurídica

Domicilio

Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica

Domicilio

Fiscal




FECHA:

Abril 2015


Página 64 de 79

64

Notas:

1. Este formato del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.





FECHA:

Abril 2015


Página 65 de 79

65

SITUACIÓN PATRIMONIAL

(NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR QUE FUE ENTREGADA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI.

-------------------------------------------------------




FECHA:

Abril 2015


Página 66 de 79

66

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso) LUGAR Y FECHA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante Objeto del contrato (descripción del servicios)

Monto del Contrato

Plazo contractual

Fechas de ejecución Observaciones

Inicio Terminación

NOTA: ADJUNTAR CERTIFICADOS O ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE NO ADJUNTARSE DICHOS DOCUMENTOS, EL FORMULARIO NO SERÁ CONSIDERADO





FECHA:

Abril 2015


Página 67 de 79

67

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

No. Cargo / Función Experiencia en trabajos similares

Observaciones

NOTA: POR CADA PERSONA SE DEBERÁ ADJUNTAR LA HOJA DE VIDA, CASO CONTRARIO NO SE CONSIDERÁ LA EXPERIENCIA





FECHA:

Abril 2015


Página 68 de 79

68

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

Detalle del equipo Año de fabricación

Ubicación actual

Propietario actual

Matrícula

No.

Observaciones

NOTA: SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTE DETALLE TODA LA INFORMACIÓN DE RESPALDO CORRESPONDIENTE A LO REQUERIDO EN EL LITERAL C.1. Y C.6. DE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA





FECHA:

Abril 2015


Página 69 de 79

69

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La oferente deberá presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes lineamientos:

A partir de los Términos Particulares que forman parte de los documentos, las oferentes desarrollarán el Plan de Trabajo, que incluya el enfoque y alcance de los servicios, plan específico de calidad, y metodología del trabajo que considere los procedimientos que empleará para ejecutar los servicios a contratarse.

a) Enfoque y alcance

El oferente expondrá objetivos y alcance del contrato.

b) Metodología del trabajo

El oferente explicará los procedimientos que empleará para la ejecución del contrato, detallándolos por temas o componentes, según lo previsto en el alcance técnico.





FECHA:

Abril 2015


Página 70 de 79

70

PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

Los Oferentes deberán presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes lineamientos:

1. CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

El oferente presentará un cronograma en Microsoft Project en el que conste la secuencia, descripción y duración de las actividades a efectuarse en conformidad con la documentación del concurso, considerando el servicio en su conjunto y cada una de sus fases y componentes técnicos, estableciendo el tiempo de realización, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o fase, así como para la presentación de informes, hasta la entrega – recepción única de los servicios.





FECHA:

Abril 2015


Página 71 de 79

71

DOCUMENTO A INCLUIR POR EL OFERENTE

Formatos de Reportes con frecuencia Semanal y Mensual.

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO No. 2.

(DE SER APLICABLE)

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ………




FECHA:

Abril 2015


Página 72 de 79

72

representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP y el mayoritario en el Registro de Proveedores de ORNCEM. Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para…………………. En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el INCOP, aplicable a este caso. Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle: (Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) Atentamente, Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 RUP No. RUP No.

Promitente Consorciado (n) RUP No.

FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN No. 3 (DE SER APLICABLE UNICAMENTE POR UN PORCENTAJE MÁXIMO DE 30%)

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUP …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento para la prestación del servicio: OBJETO DEL CONTRATO, durante el período que dure la ejecución del servicio , con NOMBRE DEL OFERENTE en el caso de que suscriba el contrato.




FECHA:

Abril 2015


Página 73 de 79

73

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de la MYPE y/o EPS que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente. Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.

Identificación del rubro Valor ($) % respecto el monto contractual

SUMA TOTAL SUMA TOTAL ---------------------------------------- (LUGAR Y FECHA) ---------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) MYPE ……………….. Cantón: Parroquia: Dirección: Teléfono(s): Télex o fax

ANEXO UNO

CONDICIONES PARTICULARES POLIZA o GARANTÍA BANCARIA

DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (DEBEN SER CUMPLIDAS ÚNICAMENTE POR EL ADJUDICATARIO, NO

PRESENTADA COMO PARTE DE LA OFERTA)




FECHA:

Abril 2015


Página 74 de 79

74

Se deja aclarado y convenido mediante estas condiciones particulares, que la póliza o garantía bancaria es incondicional, irrevocable, y de cobro inmediato. La Compañía de Seguros o Banco pagarán el valor de esta póliza, dentro del plazo de 10 días siguientes a la presentación de una comunicación firmada por el Gerente General de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta solicitando la ejecución de la misma, informando que el (la) Contratista no ha cumplido con las obligaciones del Contrato, cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por esta Póliza o Garantía, de conformidad a lo establecido en el artículo 42, párrafo noveno del Código Orgánico Monetario y Financiero. No se exigirá al beneficiario para el pago de esta garantía, documentación adicional o el cumplimiento de trámite administrativo alguno. La Póliza de Fiel Cumplimiento o Garantía Bancaria deberá ser renovada dentro de los cinco (05) días calendario antes de su vencimiento, a solicitud escrita de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta y a costo del (la) Contratista las veces que sean necesarias. Caso contrario será ejecutado con el solo pedido de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta. Estas Condiciones Particulares prevalecen sobre las demás Condiciones Generales indicadas en la póliza o garantía bancaria. Atentamente, Firma Autorizada de la COMPAÑÍA DE SEGUROS ó BANCO

FORMULARIO No. 4

OFERTA ECONÓMICA

Quito, _______________ (lugar y fecha)

Señor Ingeniero Gino Hinojosa




FECHA:

Abril 2015


Página 75 de 79

75

Gerente General

OPERACIONES RÍO NAPO CEM

Presente

Referencia: “SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE, TRAMPAS API Y DESCARGAS PARA DESALOJO DE EMISIONES PLUVIALES DE LAS ESTACIONES DE PROCESAMIENTO SACHA NORTE 1 – SACHA NORTE 2”

Señor Gerente:

En atención a la Convocatoria al Concurso de la referencia (por mis propios derechos / en mi calidad de representante legal / Procurador Común-según corresponda-) presento la Oferta Económica contenida en los documentos que se acompañan.

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios que se detallan en la Oferta Técnica es el siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA: (En USD expresados en números y letras SIN IVA)

ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD





ESN1.4 C97 Excavación manual y relleno compactado m3 1,500.00




FECHA:

Abril 2015


Página 76 de 79

76

ESN1.5 C14 Excavación mecánica y relleno compactado m3 1,500.00






ESN1.11 C80 Tendido y compactación de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 3” m3 2,000.00


ESN1.13 C47 Provisión e instalación de cerramiento de malla galvanizada con alambre de púas en la parte superior, 2.40 metros de altura (sin cadena de amarre) m 1,550.00

ESN1.14 C10 Construcción de cunetas revestidas con hormigón armado (f'c= 180 kg/cm2) m3 340.00

ESN1.15 C101 Provision y tendido de tubería PVC corrugado D=800mm novafort o similar m 6.00

ESN1.16 C9 Construcción de cajas de hormigón armado (f’c= 210 Kg/cm2) m3 179.20

ESN1.17 C76 Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica galvanizada (para embebidos) kg 3,000.00


ESN1.19 C106 Provisión e instalación de acero de refuerzo con varilla corrugada, grado 60. kg 250.00

ESN1.20 C107 Provisión e Instalación de Codo 45°-90° PVC 8" unión E/C presión. u 7.50

ESN1.21 C108 Provisión e Instalación de Tubo de PVC 8" unión E/C presión. m 37.50

ESN1.22 C109 Provisión e Instalación de Válvula de compuerta tipo Wafer 8". U 7.50

ESN1.23 C110 Provisión e Instalación de Plancha Corrugada Antideslizante e=3mm. kg 7.50




FECHA:

Abril 2015


Página 77 de 79

77

Incluye marcos y soportes.

ESN1.24 C49 Provisión e Instalación de Geomalla Tensar BX-1200 o similar m2 300.00

ESN1.25 C55 Provisión e instalación de Geotextil NT 2000 o similar m2 300.00

ESN1.26 C35 Provisión de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 2” m3 187.50







ESN2.4 C97 Excavación manual y relleno compactado m3 410.00

ESN2.5 C14 Excavación mecánica y relleno compactado m3 513.00






ESN2.11 C80 Tendido y compactación de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 3” m3 3,000.00


ESN2.13 C47 Provisión e instalación de cerramiento de malla galvanizada con alambre de púas en la parte superior, 2.40 metros de altura (sin cadena de amarre) m 250.00




FECHA:

Abril 2015


Página 78 de 79

78

ESN2.14 C10 Construcción de cunetas revestidas con hormigón armado (f'c= 180 kg/cm2) m3 286.84

ESN2.15 C100 Cruce de vía con tubería PVC corrugado D=400mm novafort o similar y hormigón armado. m 30.00

ESN2.16 C101 Provision y tendido de tubería PVC corrugado D=800mm novafort o similar m 500.00

ESN2.17 C9 Construcción de cajas de hormigón armado (f’c= 210 Kg/cm2) m3 71.68

ESN2.18 C76 Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica galvanizada (para embebidos) kg 1,200.00


ESN2.20 C106 Provisión e instalación de acero de refuerzo con varilla corrugada, grado 60. kg 100.00

ESN2.21 C107 Provisión e Instalación de Codo 45°-90° PVC 8" unión E/C presión. u 3.00

ESN2.22 C108 Provisión e Instalación de Tubo de PVC 8" unión E/C presión. m 15.00

ESN2.23 C109 Provisión e Instalación de Válvula de compuerta tipo Wafer 8". U 3.00

ESN2.24 C110 Provisión e Instalación de Plancha Corrugada Antideslizante e=3mm. Incluye marcos y soportes. kg 3.00

ESN2.25 C49 Provisión e Instalación de Geomalla Tensar BX-1200 o similar m2 120.00

ESN2.26 C55 Provisión e instalación de Geotextil NT 2000 o similar m2 120.00

ESN2.27 C35 Provisión de grava zarandeada de hasta un tamaño máximo de 2” m3 75.00



De acuerdo a las cantidades de obra detalladas en cuadro precedente, el oferente deberá incluir un columna con el consto unitario y total.




FECHA:

Abril 2015


Página 79 de 79

79

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LUGAR Y FECHA

“servicio especializado para construccion …rionapocem.com.ec/images/invitacionagosto/terminos...

Documents