B I B h I O T If C A ^ ' Imtituto TecoolÓTion 4» la Construodá»

ISSTITBTO TECilOCICO DE i í M i l G Í I

- í •.'?'..•.

PROCEDIMIENTOS PARA CONCUASAR "EH ~mA OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA "DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DEJ

INGENIERO CONSTRUCTOR P R E S E N T A i

RAMON FONSECA POPOCA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la S.E.P., según Acuerdo No. 84330 de Fecha 27 de Noviembre de 1984.

MEXICO, D. F. 19 9 0

ITC

A MIS PADRES

Í N D I C E

P á g s .

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I CONDICIONES PARA CONCURSAR 5

CAPITULO II GENERALIDADES PARA LA OBRA- 36

CAPITULO III DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO Y COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA 40

CAPITULO IV PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 86

CAPITULO V

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

CONCLUSIONES 128

BIBLIOGRAFÍA 129

ANEXOS 131

I N T R O D U C C I Ó N

En 1925 el Presidente Plutarco Elias Calles, crea

la Comisrón de Caminos. México sólo tenía 19,000 km de -

ferrocarril al borde del colapso, y 28,000 km de brechas

no aptas para la circulación de automóviles. Prácticamen

te no habla ningún camino para que estos circularan.

En nuestro pals la historia de las carreteras se -

remontan hasta la época prehispánica; del pueblo Maya se

conservan restos de caminos construidos con buen trazo y

excelente terracería. Los aztecas contaban con adecuados

caminos que satisfacían sus necesidades. Después de la -

conquista. Cortés manda construir el primer camino (entre

México y Veracruz) y se realizará uno de los eventos más

importantes del sistema de transportación como fue: la in

troducción de la carretera.

Al finalizar el virreynato había en México 7,605 -

kms de carreteras. Entre 1821 en que México se hace inde

pendiente y 1867, el Presidente Juárez destina por prime­

ra vez en la historia de México una parte del presupuesto

a la apertura y conservación de caminos, sin embargo no -

se hicieron obras de orden constructivo importantes.

1

Las técnicas de construcción de carreteras para la

circulación de automóviles no eran familiares para los in

genieros mexicanos de 1925.

Por eso, la recién creada Comisión Nacional de Ca­

minos otorgó un contrato a una empresa de Chicago para --

que realizará, en un plazo perentorio, los primeros cami­

nos para automóviles del país. Pero a fines de 1926 se -

rescindió el contrato por incumplimiento de dicha compa--

ñla.

Desde entonces la responsabilidad de la construc--

ción de caminos ha sido encomendada Integramente a nacio­

nales. Pocos meses después de iniciar el proyecto, el G£

neralCalles se allega recursos para iniciar la obra carre

tera. Implantando el impuesto sobre la venta de gasolina

y encarga a la Comisión Nacional de Caminos la administra

ción y aplicación de éstos fondos.

A estas fuentes se han ido agregando otras o bien

recursos ajenos a la captación impositiva; así, en 1932 -

se inician los caminos por cooperación con los Estados, -

que serian pagados mitad y mitad por los gobiernos estata

les y federales; en 1947 se crean los caminos vecinales -

por cooperación del Estado y el Gobierno Federal quienes

contribuyen para su construcción.

2

Los primeros años de la Comisión Nacional de Cami­

nos produjeron no sólo los caminos que se hablan propues­

to, sino también la capacitación de los primeros técnicos

nacionales, la introducción de máquinas y equipos de alto

rendimiento que se desconocían en el pals, nuevas técni­

cas para la localización, proyecto y construcción de ca­

rreteras.

En el año de 1946 se realizan los primeros ensayos

con la fotografía aérea y la fotogrametrla.

En el año de 1952 se pone en servicio el primer ca

mino de cuota y en el año de 1960 se utilizan los prime--

ros créditos internacionales.

En 1954 se intensifica el uso de la fotogrametrla,

al grado de que para 1958 una tercera parte de los proyec

tos fueron realizados totalmente mediante este procedi

miento. En ese mismo año es creada la Secretarla de Comu

nicaciones y Transportes. En 1963 se inició el uso del -

método fotogramétrico electrónico con el que hasta la fe­

cha se trabaja.

Todos los caminos desde su inicio, tuvieron la in­

tención de propiciar directamente el desarrollo. La reía

ción de causa a efecto de la red caminera en el desarro--

3

lio se pone claramente de manifiesto al analizar el desen

volvimiento del país por pequeñas regiones. Se aprecia -

la respuesta inmediata al camino. Se advierte como las -

regiones por las que cruza emergen a un desarrollo inci­

piente o se provoca la aceleración del crecimiento.

En estos años el énfasis en la comunicación ha es­

tado puesto en la obra caminera y es la Secretaría de Co­

municaciones y Transportes la encargada de construir:

aeropuertos, carreteras y puentes.

Mucho ha ocurrido en el país desde el inicio del -

kilómetro cero de nuestra red hasta el de 285,000 actua--

les y muchos que nos faltan y estamos construyendo.

4

C A P I T U L O I

CONDICIONES PARA CONCURSAR

A la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, -

le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

construir y conservar los caminos y puentes, en coopera--

ci6n con los gobiernos de las Entidades Federativas, con

los municipios y los particulares. Asi como otorgar con­

cesiones o permisos para construir las obras que le co

rresponda ejecutar.

Los contratos de obra pública se adjudicarán o lie

varán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante

convocatorias públicas, para que libremente se presenten

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abier­

to públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fi--

nanciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinen

tes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la

Ley de Obras Públicas.

1.1 CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

Las convocatorias, que podrán referirse a una o --

más obras, se publicarán en uno de los diarios de mayor -

5

circulación en el pals y simultáneamente, cuando menos en

uno de la Entidad Federativa donde se ejecutarán las obras

y contendrán:

a) El nombre de la dependencia o de la entidad con

vocante.

b) El lugar y descripción general de la obra que -

se desee ejecutar.

c) Información sobre los anticipos.

d) El plazo para la inscripción en el proceso de -

adjudicación, que no podrá ser menor de diez días hábiles

contados a partir de la fecha de publicación de la convo­

catoria.

e) El lugar, fecha y hora en que se celebrará el -

acto de la apertura de proposiciones.

f) La especialidad de acuerdo al padrón de contra­

tistas que se requiere para participar en el concurso.

g) Los criterios conforme a los cuales se decidirá

la adjudicación.

1.2 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL INTERESADO

Todo interesado que satisfaga los términos de la -

convocatoria tendrá derecho a presentar proposiciones.

Los requerimientos que deberá cumplir el interesa-

6

do son:

1.- Documentación que compruebe el capital conta--

ble mínimo requerido (deberá acreditarse ante la Secreta­

rla de Hacienda y Crédito Público y con el Estado Finan--

ciero actualizado, dictaminado por el Contador Público).

7..- Registro completo en el padrón de contratistas

de obras públicas, o en su caso la documentación a que se

refiérelos artículos 19 y 20 del Reglamento de Obras P ú ­

blicas. (Anexo 1).

3.- Testimonio notarial del acta constitutiva y mo

dificaciones, en su caso, cuando se trate de persona mo­

ral o copia certificada del acta de nacimiento si se tra­

ta de persona física.

4.- Registro vigente en la Cámara Nacional de la -

Industria de la Construcción. (Anexo 2)

5.- Relación de contratos de obras en vigor que --

tenga celebrados tanto en la Administración Pública Fede­

ral y/o Estatal como en los particulares, señalando el im

porte contratado y el importe por ejercer, desglosado por

anualidades.

7

6.- DocumentaciSn que acredite su capacidad técni­

ca en trabajos similares a los que son motivo de la conv£

catoria.

7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir -

verdad de no encontrarse en el supuesto del articulo 37 -

de la Ley de Obras Públicas.

1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRASTISTA Y EL CONTRATANTE

La adjudicación del contrato obligará a la depen--

dencia o entidad y a la persona en que hubiera recaído di

cha adjudicación a formalizar el documento relativo, den­

tro de los veinte días hábiles siguientes al de la adjudi^

cación.

Si el interesado no firma el contrato, perderá en

favor de la convocante la garantía que hubiera otorgado y

la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo

procedimiento, adjudicar el contrato al participante s i ­

guiente, en los términos del artículo 36 y de su propues­

ta y asi sucesivamente.

Es importante señalar que el contratista que se le

adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra --

por otro: pero, con autorización previa de la dependencia

8

o entidad respectiva, podrá hacerlo respecto de partes de

la obra o cuando adquiera materiales o equipos que inclu­

yan su instalación en la obra. En estos casos, el contra

tista seguirá siendo responsable de la ejecución de la --

obra ante la dependencia o entidad y el subcontratista no

quedaría subrogado en ninguno de los derechos del primero

La dependencia pondrá una obra a un particular di­

rectamente cuando se trate de trabajos cuya ejecución re­

quieran de la aplicación de sistemas y procedimientos de

tecnología avanzada. También cuando los trabajos sean de

conservación, mantenimiento, restauración, reparación y -

demolición en los que no sea posible precisar su alcance,

establecer su catálogo de conceptos y cantidades de traba_

jo. Determinar las especificaciones correspondientes o -

elaborar el programa de ejecución y cuando se trate de --

trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra -

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o enti

dad contrate directamente con los habitantes beneficia

rios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la

obra.

Para este tipo de casos, se convocará a la o las -

personas que cuenten con la capacidad de respuesta inme--

diata y los recursos técnicos, financieros y demás que --

sean necesarios.

9

1 . 4 DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS CONCURSOS DE OBRA

Si la persona interesada cumple con los r equ i s i tos

antes mencionados ,1a Secretaría de Comunicaciones y Tran£

portes le f a c i l i t a r á la documentación correspondiente a -

los concursos de obra. El contenido de esa información -

es e l s iguiente :

A. Pliego de requisitos

B. Apéndices que se anexan a este pliego:

1. Proposición (Forma E-3) Anexo 3

2. Manifestación escrita de conocer el sitio de

los trabajos (Forma E-3a) Anexo 4

3. Maquinaria y equipo que se empleará en la --

obra (Forma E-4) Anexo 5

4. Especificaciones particulares, que incluyen:

Trabajos por ejecutar(Forma E-5) Anexo 6

Cuadro de bancos para pavimento

5. Programa y montos mensuales de obra (Forma

E-6) Anexo 7

6. Programa de utilización de la maquinaria y -

equipo de construcción (Forma E-6a) Anexo 8

7. Relación de conceptos de trabajos y cantida­

des de obra para expresión de precios unita­

rios y monto total de la proposición (Forma

10

E-7) Anexo 9

8. Modelo de contrato de obra pública a precios

unitarios y tiempo de terminado.

C. Apéndice que se entrega por separado:

1. Juego de planos del proyecto de la obra.

También deben considerarse como apéndices el Ma

nual de Dispositivos para el Control del Tránsito de Ca­

lles y Carreteras (edición 1986) y las Normas de Obra Pú­

blica que la Secretarla tiene en vigor, cuyos libros, par

tes y títulos que a continuación se citan, son los que --

principalmente se hacen referencia en el pliego:

Libro 1, parte 01, Título 01 y 02 Generalidades y

Terminología (Edición 1984).

Libro 3, Parte 01, Título 01 Terracerías (Edición

1984).

Libro 3, Parte 01, Título 02 Estructuras y Obras -

de Drenaje (Edición 1984).

Libro 3, Parte 01, Título 03 Pavimentos (Edición

1983).

Libro 4, Parte 01, Títulos 01, 02 y 03 Normas de -

Calidad de los Materiales (Edición 1986).

11

1.5 PLIEGO EE REQUISITOS

Al que se sujetará el concurso número (el que co--

rresponda en su momento), relativo a la construcción de -

los trabajos que se tengan que ejecutar como: las terrace_

rías, drenaje, pavimento, estructura y obras complementa­

rias. Con cargo a la inversión aprobada para esta obra -

por la Secretaría de Programación y Presupuesto en Oficio

(correspondiente consecutivo) en la fecha en la que sea -

aprobada.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- La dependencia mostrará el lugar donde -

se ejecutará la obra así como los bancos de material, pa­

ra lo cual los interesados que así lo deseen, deberán con

currir al sitio que fije la Secretaría.

SEGUNDA.- Al formular la proposición, el concursan

te tomará en cuenta lo siguiente:

A) Deberá señalar el inicio de la obra, el día y -

el mes.

B) De igual forma señalará el término de la obra,

el día y el mes. Sin embargo el concursante podrá compro­

meterse a terminar la obra en una fecha anterior a la fi­

jada.

12

C) Que para el contratista realice en el sitio de

los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes,

bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos -

del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e

inicie los trabajos, le será otorgado un anticipo de diez

por ciento (10%) de la asignación presupuestal aprobada -

para el primer ejercicio del contrato, debiendo el concur

sante anexar a su proposición el importe desglosado por -

los conceptos antes señalados; cuando los trabajos se ini

cien en el último trimestre del primer ejercicio, la d e ­

pendencia podrá por única vez, complementar en el segundo

ejercicio los gastos para el inicio de los trabajos, has­

ta por el diez por ciento (101) del importe de la asigna­

ción aprobada para dicho ejercicio. Además del anticipo

para el inicio de los trabajos, se otorgará otro anticipo

por el doce por ciento (12%) de la asignación aprobada pa

ra cada uno de los ejercicios del contrato, para la com--

pra y producción de materiales de construcción y adquisi­

ción de equipos de instalación permanentes y demás insu­

mes, anticipos que deberán amortizarse proporcionalmente

con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos eje

cutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante

por amortización en la estimación final.

TERCERA.- Para asegurar la seriedad de la proposi­

ción, el proponente acompañará a la misma una garantía cu

13

yo monto deberá ser igual al cinco por ciento (5$) del im

porte de su proposición, pudiendo optar por entregarla m£

diante:

a) Cheque cruzado expedido por el mismo con cargo

a cualquier institución de crédito, a favor de la Tesore­

ría de la Federación.

b) Fianza otorgada por institución de fianzas debi­

damente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federa­

ción, en cuyo caso deberá constituirse conforme al forma­

to que se anexa en el presente pliego.

CUARTA.- La proposición integrada en la forma que

previene la cláusula décima de este pliego, deberá presen

tarse a la hora y lugar que la Secretarla marque. Confo r

me al procedimiento establecido por el artículo 33 del Ite

glamento de la Ley de Obras Públicas, en presencia de los

concursantes que asistan al acto y, en su caso del repre­

sentante de la Secretarla de la Contraloría General de la

Federación y de los invitados presentes, levantando el ac

ta correspondiente.

QUINTA.- El fallo se dará a conocer a la hora indi

cada y en el lugar que la Secretarla marque, en presencia

de quienes asistan al acto, levantándose el acta corres--

14

pendiente en la que se hará constar, en su caso, el nom--

bre del adjudicatario.

SEXTA.- Al formular la proposición el concursante

tomará en cuenta lo siguiente:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: -

la Ley de Obras Públicas; su Reglamento; las Reglas Gene­

rales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas

y de Servicios relacionados con las mismas para las Depen

dencias y Entidades de la Administración Pública Federal;

el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones

y de Calidad de los Materiales que la Dependencia tiene -

en vigor, última edición de cada uno de sus libros y las

especificaciones, en su caso; el Programa y Montos Mensua_

les de Obra (Forma E-6) Anexo 7; el Programa de Utiliza--

ción de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6a)

Anexo 8; los precios unitarios señalados en la Relación -

de Conceptos de Trabajo y Cantidades de Obra para Expre--

sión de Precios Unitarios y Monto Total de la Proposición

(Forma E-7) Anexo 9, que deberán estar calculados de

acuerdo con lo establecido en la Forma E-5, la sección 5

de las Reglas Generales para la Contratación de Obras Pú­

blicas a que antes se hizo mención, incluyendo lo dispue£

to en la fracción V del articulo 31 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas, y conforme a las cláusulas del Con

15

trato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Deter­

minado.

b) Que en relación con los precios unitarios a que

se alude en el inciso anterior, cuando los costos que sir

vieron de base para calcularlos sufran variaciones origi­

nadas por incremento en los precios de materiales, sala­

rios, equipo y demás factores que integren dichos costos

y que impliquen un auiftento superior al cinco por ciento -

(5%) del valor de los trabajos aún no ejecutados dentro -

del programa, amparados por el contrato, el contratista,

en los términos de los artículos 46 de la Ley de Obras Pú

blicas y 50 de su Reglamento y la sección correspondiente

de las Reglas Generales para la contratación y ejecución

de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mis_

mas para las Dependencias y Entidades de la Administra

ción Pública Federal, podrá solicitar la revisión de los

costos y la Dependencia, si procede aplicará en el caso,

el procedimiento establecido en la fracción III del artí­

culo 50 del citado Reglamento, afectando el importe del o

los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del ar­

tículo concedido para la compra y producción de materia--

les de construcción, la adquisición de equipos de instale*

ción permanente y demás insumos, conforme a lo dispuesto

en la fracción VII del artículo 27 del Reglamento antes -

mencionado.

16

El concursante al presentar su proposición deberá

manifestar su conformidad en adherirse al Pacto de Estabi

lidad y Crecimiento Económico en todos y cada uno de sus

términos así como a la evolución de sus etapas correspon­

dientes, y por lo tanto, aceptar expresamente que en la -

revisión de los costos a que se refiere el párrafo ante­

rior , no se reflejen incrementos mayores a los derivados

de las condiciones y disposiciones del referido Pacto.

c) Que deberá tener en la obra permanentemente un

técnico que sea su representante, cuyo titulo deberá e s ­

tar registrado en la Dirección General de Profesiones de

la Secretaría de Educación Pública, anotando para tal

efecto el nombre y número de la cédula profesional que lo

acredite como tal. Este técnico deberá tener suficiente

experiencia en obras de la índole de la que se llevará a

cabo, y facultado en los términos y para los efectos a --

que se refiere la regla 3.3.6 de las Reglas Generales pa­

ra la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Ser

vicios relacionados con las mismas para las Dependencias

y Entidades de la Administración Pública Federal.

d) Que para efectos de pago se formularán estima--

ciones mensuales por los trabajos ejecutados, las que se­

rán cubiertas en un plazo no mayor de treinta (30) días -

hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiesen

17

aceptado y firmado por las partes, fecha que deberá haceír

se constar en la bitácora y en las propias estimaciones.

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos eje

cutados conforme a dichas estimaciones, se pagarán dentro

de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, conta­

dos a partir de la fecha en que la Dependencia emita el -

oficio de resolución respectivo.

En los casos en que la Dependencia no cumpla con -

el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, -

conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a soli­

citud del Contratista, pagará gastos financieros conforme

a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de

Ingresos de la Federación, en los casos de prtfrroga para -

el pago del crédito fiscal. Los cargos financieros se --

calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computa--

rán por días calendario desde que se venció el plazo, has_

ta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición

del Contratista.

En el caso de pagos en exceso que haya recibido el

Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades paga­

das en exceso, más los intereses correspondientes, confor^

me a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de Ingresos de la Federación para el pago de crédito fis­

cal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades paga-

18

das en exceso en cada caso y se computarán por dias calen

dario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se --

pongan efectivamente las cantidades a disposición de la -

Dependencia.

SÉPTIMA.- Al formular su proposición el concursan­

te reconoce:

a) Que tomó en consideración las condiciones clima

ticas, topográficas y geológicas de la región, compene

trándose de las condiciones generales y especiales del lu

gar de la obra y que el desconocimiento de tales condicͣ

nes, en ningún caso servirá posteriormente para aducir --

justificación por incumplimiento del contrato o para soli_

citar bonificación a los precios consignados en la Propo­

sición.

b) Que cuando se estipula que el pago de los dive r

sos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el --

contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y -

tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir

en los precios unitarios, independientemente de lo que di

chos precios incluyan en razón del costo directo, del in­

directo, del financiamiento, de la utilidad y del porcen­

taje correspondiente a obras y servicios de beneficio so­

cial; que los datos tales como clasificación y abundamien

to de materiales, disposición de los estratos y otras ca-

19

racterísticas, los ha proporcionado la Dependencia única­

mente como orientación y a titulo informativo, quedando -

bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas --

las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de

ellas resulta diferente en la realidad a como lo conside­

ró el proponente, por ejemplo en la clasificación de mate_

riales, la diferencia no justificará reclamación alguna -

del contratista en cuanto a los precios unitarios.

c) Que el tratamiento para los materiales que se -

utilicen en la construcción de la capa subrasante, así c£

mo en los revestimientos, sub-bases, bases, carpetas y en

los riegos de sello, deberá ser el adecuado, salvo que a

juicio de la Dependencia no sea factible para satisfacer

los requisitos estipulados en las Normas para Construe

ción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por

lo tanto, cuando en el Pliego de Requisitos se indique al

gún tratamiento, éste debe usarse como guia y no al que -

necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

d) Que los materiales que se utilicen en la cons­

trucción de obras de drenaje, puentes y trabajos diversos,

deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada

en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en

las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad

de los Materiales.

20

e) Que ninguna de las diferencias que pudieran re­

sultar en las cantidades de obra anotadas por la Dependen

cia en la Forma E-7 Anexo 9, justificará reclamación algu

na del contratista en relación con los precios respecti--

vos.

f) Que si como consecuencia del fallo, le es adju­

dicado el contrato, preparará de acuerdo con la Dependen­

cia, cuando ésta lo considere conveniente, un programa de

ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, c o n ­

signando por períodos las cantidades por ejecutar e impor­

tes correspondientes, basado en la información proporcio­

nada por él en su Proposición, debiendo entregarlo dentro

de los veinte (20) días hábiles siguientes al de la fecha

del fallo de adjudicación.

g) Que propone precios unitarios únicamente para -

los conceptos anotados en la Relación (Forma E-7) Anexo 9

y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifi­

quen lo estipulado en este Pliego de Requisitos.

h) Que presenta análisis de cada uno de los pre

cios unitarios relativos a los conceptos señalados en la

Relación (Forma E-7) Anexo 9, estableciendo separadamente

los costos directos, los costos indirectos, el costo del

financiamiento, la utilidad y el porcentaje correspondien

21

te a Obras y Servicios de Beneficio Social; que al deter­

minar sus costos directos tomó en consideración los sala­

rios vigentes y los precios de materiales y equipo que ri_

gen en el lugar de la obra en la fecha de su Proposición.

Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el

precio real y el considerado en los análisis justificará

reclamación del contratista en relación con los precios -

respectivos.

/

Los costos indirectos deberán expresarse en un tan

to por ciento del costo directo. En anexo por separado -

deberá presentarse el análisis detallado de los cargos --

que determinen este factor, desglosando los correspondien

tes a la administración de oficinas centrales y de la

obra, seguros y fianzas y al que se deberá acompañar el -

programa de utilización del personal técnico, administra­

tivo y de servicios encargado de la dirección, supervi

sión y administración de los trabajos.

El costo de financiamiento de los trabajos, estará

representado por un porcentaje de la suma de los costos -

directos e indirectos; considerando para la determinación

de este costo los gastos que realice en la ejecución de -

los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que

recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo acom

pafiar el análisis correspondiente a este concepto.

22

El cargo por utilidad, será fijado mediante un por

centaje sobre la suma de los costos directos, indirectos

y de financiamiento, y el cargo correspondiente a Obras y

Servicios de Beneficio Social, como un porcentaje del va­

lor resultante de sumar los costos directos, indirectos,

financiamiento y utilidad.

i) Que al contrato y a sus revalidaciones anuales,

en su caso, se agregarán los respectivos Programas y Mon­

tos Mensuales de Obra (Forma E-6) Anexo 7 y los Programas

de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción

(Forma E-6a) Anexo 8, correspondientes a los presupuestos

autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y

obliga a formular anualmente, de común acuerdo con la De­

pendencia, dichos documentos.

j) Que los ajustes al Programa y Montos Mensuales

de Obra (Forma E-6) Anexo 7 y al Programa de Utilización

de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6a) --

Anexo 8, motivados por lo que se indica anteriormente, no

implicarán cambio en los precios unitarios señalados por

él mismo en la Relación (Forma E-7) Anexo 9.

OCTAVA.- La Relación de Conceptos de Trabajo y Can

tidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y Mon

to Total de la Proposición (Forma E-7) Anexo 9 se formula

rá de acuerdo con lo siguiente:

23

a) Se llenará preferentemente a máquina y de ser -

manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracte­

res de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la

(Forma E-7) Anexo 9 deberá presentarse sin correcciones,

raspaduras, ni enmendaduras.

b) Se anotarán los precios unitarios, expresando--

los en moneda nacional, al centesimo.

c) Cuando la (Forma E-7) Anexo 9 se componga de va

rias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas

y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impue£

to al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la prop£

sici6n.

d) En caso de encontrarse errores en lasroperacio-

nes aritméticas, se reconocerá como correcto el producto

de las cantidades anotadas por la Dependencia y los pre­

cios unitarios anotados por el proponente.

e) De acuerdo con las correcciones que en su caso

se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma -

de ellos.

NOVENA.- Para aclarar cualquier duda que los inte­

resados tuvieran en relación con el Concurso, podrá diri-

24

B I B L I O T E C A uto Tecxtolórien fe la Construcción

girse a la Subdirecci6n Técnica de la Dirección General -

de Carreteras Federales, con domicilio en Altadena No. 23

Cuarto Piso, Colonia Ñapóles de esta Ciudad. Las solici­

tudes s61o serán atendidas si los interesados las presen­

tan por escrito y a más tardar cinco (5) días hábiles an­

teriores a la fecha de presentación y apertura de Proposi

clones, la Dependencia comunicará por escrito a los concur

santes, por lo menos con tres (3) días hábiles anteriores

a la fecha de presentación y apertura de Proposiciones, -

cualquier situación que no haya sido considerada dentro -

de la información proporcionada y que pueda afectar la --

elaboración de las propuestas.

DÉCIMA.- La proposición deberá presentarse en s o ­

bre cerrado en forma inviolable y se integrará con la --

(forma E-3) Anexo 3 firmada por el proponente, y con los

anexos a que se refiere los incisos a), b ) , c) y d ) .

a) Documentos para los que se utilizarán las for--

mas que se expresan y que deberán ser firmados en cada --

una de sus hojas:

1. Maquinaria y Equipo de .Construcción que se em­

pleará en la Obra, indicando si es de su propie

dad y ubicación física (Forma E-4) Anexo 5

2. Programa y Montos Mensuales de Obra (Forma E-6)

Anexo 7

25

3. Programa de Utilización de la Maquinaria y Equi

po de Construcción (Forma E-6a) Anexo 8.

4. Relación de Conceptos de Trabajo y Cantidades -

de Obra para Expresión de Precios Unitarios y -

Monto total de la Proposición (Forma E-7) Anexo

9.

5. Manifestación escrita de conocer el sitio de --

los trabajos (Forma E-3a). Anexo 4

b) Documentos proporcionados por la Dependencia --

con este Pliego, que se devolverán con la Proposición, --

firmados en todas sus hojas:

1. El Pliego de Requisitos

2. Los trabajos por ejecutar, en su caso:

3. Las especificaciones particulares;

4. El modelo de contrato de Obra Publica a precios

Unitarios y Tiempo Determinado.

c) Documentos que serán formulados y firmados por

el concursante en cada una de sus hojas:

1. Datos básicos de costos de materiales y mano de

obra considerando los precios y salarios vigentes en la -

zona o región de que se trate y costos horarios de la ma­

quinaria y equipo de construcción.

26

2. Análisis de los costos horarios de la maquina--

ria y equipo de construccifin;

3. Análisis de los costos indirectos que se desglo

sarán en los correspondientes a la administración de ofi­

cinas centrales y de la obra, seguros y fianzas;

4. Análisis del costo financiero, tomando en cuen­

ta los gastos que realizará el Contratista en la ejecu

ción de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que

las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en -

un término no mayor de treinta (30) días hábiles contados

a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firma­

do, y la tasa de interés que aplicará.

5. Programa de utilización del personal técnico, -

administrativo y de servicios encargado de la dirección,

supervisión y administración de los trabajos;

6. Análisis detallados de los precios unitarios de

los diversos conceptos, que deberán ser formulados por el

concursante de acuerdo con la (Forma E-5) Anexo 6.

d) Garantía de seriedad de la Prpposición que sa­

tisfaga los requisitos indicados en la Cláusula Tercera -

de este Pliego.

DECIMA PRIMERA.- La Dependencia determinará duran-

27

te el acto de presentación y apertura de Proposiciones,

cuáles cumplen formalmente con el Pliego de Requisitos y

que,por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.

Aquellas proposiciones que no contengan todos los

documentos o hayan omitido algún requisito o forma de pre_

sentación, serán desechadas sin darles lectura.

La Dependencia, sin perjuicio de la aceptación que

haga de los documentos y de que los reciba para su revi­

sión detallada, posteriormente podrá descalificar aque

lias proposiciones que:

a) Contengan uno o varios precios unitarios no re­

munerativos, cuyo importe sea significativo respecto al

monto total de la Proposición.

b) En los Análisis Detallados de Precios Unitarios

haga intervenir destajos o lotes por concepto de mano de -

obra, materiales y equipo.

c) En las que no coincidan los precios unitarios -

analizados detalladamente con los anotados en la (Forma

E-7) Anexo 9.

d) No contengan completos los datos básicos relati­

vos a salarios, costos de materiales y costos horarios de

28

la maquinaria y equipo de construcción.

e) No presenten completos los análisis de los cos­

tos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

f) No presenten completos los datos requeridos en

el análisis detallado para la determinación del cargo di­

recto en los términos de la (Forma E-S). Anexo 6.

g) No contengan la totalidad de los Análisis Deta

tallados de Precios Unitarios solicitados por la Depen--

dencia.

h) En las Formas E-4 Anexo 5 y E-6a Anexo 8 no --

acrediten debidamente, a juicio de la Dependencia, que -

dispondrán y emplearán, por lo menos, el equipo mínimo -

indispensable para terminar la obra en la fecha señalada

en el inciso b) de la Cláusula Segunda de este Pliego.

i) No sean congruentes los Programas de Utiliza­

ción de la Maquinaria y Equipo de Construcción con los -

Programas y Montos Mensuales de Obra.

j) No se ajusten los Programas y Montos Mensuales

de Obra a la inversión autorizada para el primer ejerci­

cio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presu­

puesta!.

29

k) Propongan alternativas que modifiquen las condi

clones establecidas por la Dependencia en este Pliego, y

conforme a las cuales se desarrolla el Concurso y la obra

1) Contravengan lo dispuesto en el artículo 37 de

la Ley de Obras Públicas.

m) No satisfagan cualquiera de los requisitos d e ­

terminados en este Pliego y sus apéndices y que no hayan

sido detectados en el acto de presentación y apertura de

proposiciones.

n) No expresen claramente en el análisis financie­

ro que tomó en cuenta, en su caso, el o los anticipos que

se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento

y que las estimaciones se cubrirán dentro de los treinta

(30) días hábiles siguientes a la aprobación de las mis­

mas.

DECIMA SEGUNDA.- La Dependencia con base en el ana

lisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su

propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen que

servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual -

en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de en

tre los proponentes reúna las condiciones necesarias, ga

rantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y

haya presentado la postura solvente más baja.

30

DECIMA TERCERA.- Si no se recibe proposición algu­

na o todas las presentadas fueren desechadas, la Dependen

cia declarará desierto el concurso, situación que quedará

asentada en el acta.

DECIMA CUARTA.- Las Proposiciones presentadas por

los concursantes y que sean aceptadas en los términos de

la Clausula Décima Primera, serán conservadas por la De­

pendencia.

DECIMA QUINTA.- El adjudicatario quedará obligado

a firmar el contrato en el acto de adjudicación o en su -

caso, en el lugar, fecha y hora que fije la Dependencia y

a entregar la garantía de cumplimiento del mismo y de las

correspondientes a los anticipos que se otorguen en los -

términos de los artículos 25 y 26 del Reglamento, dentro

de los siguientes quince (15) días hábiles después de la

firma.

De no cumplir con dichos requisitos se hará efect¿

va la garantía de su Proposición a título de pena conven­

cional y por el simple retardo en el cumplimiento de la -

obligación.

DECIMA SEXTA.- Las garantías de las Proposiciones

se devolverán a los concursantes al darse a conocer el fa

31

lio del concurso, a cambio del recibo otorgado por la De­

pendencia, a excepci6n de aquella que corresponda al con­

cursante a quien le fue adjudicado el contrato, la que S£

rá devuelta una vez que lo firme y exhiba las garantías -

estipuladas en el mismo.

DECIMA SÉPTIMA.- En el caso de que la Dependencia

no firmare el Contrato respectivo dentro de los veinte --

(20) días hábiles siguientes al de la adjudicación, el --

concursante seleccionado, sin incurrir en responsabilidad,

podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto,

la Dependencia le devolverá la garantía otorgada para el

sostenimiento de su proposición y lo indemnizará por los

gastos no recuperables en que hubiere incurrido el contra

tista para preparar y elaborar su propuesta.

32

F O R M A T O

NOMBRE DE LA AFIANZADORA:

Declaración expresa de que la Institución Afianza­

dora cuenta con la autorización de la Secretaría de H a —

cienda y Crédito Público indicando el margen de operación.

(El importe de la fianza no debe rebasar los límites de -

operación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

autorice a las Afianzadoras, excepto los casos de autori­

zación de reafianzamiento otorgada por la Comisión Nacio­

nal de Seguros y Fianzas).

NUMERO DE PÓLIZA:

Declaración de que la Institución Afianzadora se -

constituye hasta por la suma de: $

(Letra), en moneda nacional.

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN

DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

PARA GARANTIZAR POR (Nombre y dirección de la per­

sona física o moral que se obliga en cualquiera de las --

operaciones), (objeto de la fianza(, (cabe aclarar, que -

en caso de contratos y pedidos, cuando se trate de funci£

33

namiento de bienes o prestación de servicios deberá lle­

var lo siguiente: "Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE SE HAYAN SA­

TISFECHO TALES OBLIGACIONES, ABARCANDO INCLUSIVE EL PERIO

DO DE GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O DE LA --

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SEGÚN SEA EL CASO" (tanto na­

cionales como internacionales), Y ESTARA VIGENTE HASTA --

QUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES M A N I ­

FIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN, PARA SU

CANCELACIÓN. LA LEY QUE REGULA (OBJETO DE LA FIANZA), ES

(LEY Y NORMATIVIDAD APLICABLES SEGÚN SEA LA MATERIA DE --

QUE SE TRATA).

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARAN

TIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN -

EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN:

LA COMPAÑÍA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIEN­

TO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 95 DE LA LEY

FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, REFORMADA POR DECRE­

TO DEL 3 DE ENERO DE 1990, ASI COMO AL ARTICULO 118 DE LA

MISMA LEY; PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE ESTA

PÓLIZA REPRESENTA, SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRI

BUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDE­

RAL, RENUNCIANDO PARA ESTE EFECTO AL QUE PUDIERA CORRES--

PONDERLE EN RAZÓN DE DOMICILIO; ESTA FIANZA PERMANECERÁ -

34

EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUS

TANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE

INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR"

AUTORIDAD COMPETENTE.

FECHA DE EXPEDICIÓN FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO.

35

C A P I T U L O I I

GENERALIDADES PARA LA OBRA

Para que el concursante realice su proposición lo

más apegada a la realidad deberá tomar en cuenta las con

diciones climáticas, topográficas y geológicas dominan

tes en el lugar donde se realizará la obra.

Esto con el fin de que el concursante pueda nor­

mar criterio acerca de la magnitud de la obra por reali­

zar, así como los procedimientos constructivos más ade­

cuados para la obra, y conocer la ubicación, y los pro­

blemas de acceso a los bancos de materiales por utilizar,

clasificación de los materiales, etc., con esto el con­

cursante puede elaborar un mejor análisis de los concep­

tos y elaborar mejor los precios involucrados en el pro­

yecto.

2.1 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Todos los participantes están obligados a reali­

zar la visita ocular al sitio de los trabajos, lo que de

be efectuarse en un plazo no menor de tres días hábiles,

contando a partir de la fecha y hora del acto de apertu­

ra de proposiciones.

36

Se efectúa generalmente en grupo, el cual es diri­

gido por algún representante de la Secretaría el cual va

explicando a cada paso, cuales fueron los estudios que se

efectuaron para formular la convocatoria y puntos obliga­

dos del proyecto, y contestando las preguntas que se le -

hagan relativas a éste.

En el pliego de requisitos que la Secretarla entr£

ga al concursante se encuentra la Forma E-3a (.Anexo 4), -

en la cual el interesado manifiesta por escrito a la S e ­

cretaría que conoce el sitio de ejecución de los trabajos

y ha tomado en cuenta las características del lugar.

2.2 OBSERVACIONES DE LA VISITA

El concursante deberá hacer por su cuenta una s e ­

rie de observaciones y anotaciones que le permitan deter­

minar los elementos adecuados para poder realizar la obra.

Estas observaciones pueden ser:

2.2.1 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS:

Es muy importante el saber el inicio de la época z

de lluvias, así como su duración e intensidad, para poder

formular un programa de obra con el mínimo de días perdi­

dos a causa de las lluvias.

37

Otro factor importante es el de temperatura prome­

dio de el lugar y sus variaciones pues esta afecta los --

rendimientos de los trabajadores y como consecuencia el -

tiempo de ejecución de la obra.

2.2.2 CONDICIONES REGIONALES:

Distribución de poblados y rancherías, distribu

ción y régimen de las corrientes, accesos a los poblados,

cercanía de líneas de abastecimiento para la obra, volume

nes de disponibilidad de mano de obra y cercanía de cen­

tros comerciales importantes que debemos considerar en el

análisis de precios.

2.2.3 CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN

DEL TRABAJO:

Densidad y distribución de vegetación, clasifica--

ción de materiales en cuanto a dureza y dificultad de ata

que, formación de estratos y fisuras, ubicación de bancos

que la Secretaría marca, localización de bancos alternati

vos diferentes a los que propone la Secretaría. Pueden --

ser para obtener piedra, grava, arena y agua. Distancia

de los bancos a los sitios de aprovechamiento, cantidad y

longitud de las desviaciones necesarias, tipo de constru£

ción que requieran y su mantenimiento probable.

38

Una vez realizada la visita y con todo la informa­

ción necesaria para el proyecto, los participantes están

en condiciones de realizar los estudios de precios unita­

rios, planeación y programa para la ejecución de la obra,

con presupuesto y calendarización. El análisis de cargos

indirectos y de utilidad y una relación de equipo; asi co

mo el programa de utilización, todo esto en conjunto con£

tituirá lo que se conoce como propuesta, misma que se pre

sentará en el acto de apertura de proposiciones acompaña­

da de la garantía que procede y fije la Secretaria para -

garantizar la propuesta.

39

C A P I T U L O I I I

DESCRIPCIÓN, RENDIMIENTO Y COSTO HORARIO DE LA

MAQUINARIA

Dentro del contenido del pliego de requisitos se -

encuentra la Forma E-4 (Anexo 5) en la que el contratista

debe de enlistar la maquinaria y equipo que empleará d u ­

rante todo el tiempo que tarde en la ejecución de la obra

En ella debe señalar todas las características de cada --

una de estas máquinas.

Durante el proceso de selección de la maquinaria -

requerida, la persona encargada deberá seleccionarla h a ­

ciendo una serie de combinaciones para las necesidades en

la obra de acuerdo al diseño de la misma, y deberá tam

bien tomar decisiones en función del máximo rendimiento -

de la maquinaria seleccionada.

El problema de la selección de equipo consiste en

determinar qué tipo, modelo y tamaño de maquinaria deberá

usar el Ingeniero para realizar un proceso dentro de las

restricciones impuestas por el proyecto y con el máximo -

rendimiento, por lo que es indispensable hacer la planea-

ción del proceso constructivo previo a la selección.

40

Atendiendo únicamente al objetivo y tiempo disponi^

ble, la productividad del equipo es la base para la s e ­

lección. El factor básico en la elección del equipo por

lo tanto debe ser, un estado de costo -producción, es d e ­

cir; se escogerá el equipo que pueda hacer el trabajo al

mínimo costo sin sacrificar calidad.

3.1 SELECCIÓN DE EQUIPO

Existen otros puntos que deben de tomarse en cuen­

ta para determinar el equipo idóneo para la ejecución de

la obra, los cuales son:

a) La operación específica por realizar, esto es,

que no podemos emplear equipo diseñado para acarreo en --

operación de corte, ni equipo de gran tamaño donde las --

condiciones de trabajo exijan máquinas de dimensión redu­

cida.

b) La potencia de la máquina que se tenga para ca­

da trabajo específico.

c) Las especificaciones de construcción. Son otro

factor que debe tomarse en cuenta debido a que para la --

realización de una operación el constructor puede seleccio

nar de entre varias, la máquina que deba emplear para

41

ajustarse a las citadas especificaciones, dándose casos -

en que la propia especificación indica cual debe usarse.

d) Condiciones de movilidad inherente al equipo. -

Determinan la elección del mismo, es decir, que ciertas -

máquinas serán más eficientes hasta determinados límites

de distancia.

e) Las condiciones físicas de el lugar .como son: -

temperatura, humedad, presión, topografía, característi--

cas del terreno, vegetación, etc. Son factores que influ

yen en el rendimiento del equipo y consecuentemente en su

elección.

f) El tiempo estipulado en el contrato de constru£

ción, la coordinación requerida en las operaciones cons­

tructivas y la variación del costo al ampliarse el tiempo

de utilización del equipo.

Una decisión puede también basarse en la experien­

cia del ingeniero, fundamentada básicamente en la expe

riencia adquirida en proyectos y trabajos anteriores, que

si bien no tienen las mismas características que el p r o ­

yecto por desarrollar, pero pueden tomarse como referen­

cia en análisis intuitivos.

42

El ingeniero encargado de seleccionar la maquina--

ria que será utilizada en una obra determinada' debe cono­

cer las características, accesorios, aplicaciones y rendi

mientos de cada una de ellas. A continuación se descri­

ben algunas de las máquinas más utilizadas en la construe

ción de obras para la Secretaría de Comunicaciones y Tran£

portes.

3.2 TRACTORES

Los tractores son las máquinas más utilizadas en -

la construcción, estando presente generalmente durante t£

da la vida de una obra, ya que para el constructor resul­

ta una máquina indispensable por su versatilidad puesto -

que ésta al presentarse con sus accesorios como son las

hojas empujadoras o dozer y los desgarradores o ripers, -

ejecutan una gran cantidad de trabajos como desmontes, --

cortes, rellenos, construcción de caminos de acceso, etc.

Estas máquinas reciben el nombre de tractores por­

que convierten la energía del motor en energía de trac

ción y empuja siendo su principal función la de jalar y -

empujar cargas, pero pueden utilizarse en otras tareas co

mo son: excavar, acarrear y colocar los materiales ataca­

dos, empujando, escarificar, jalando, etc. Estas activi-

43

dades son las principales en el movimiento de tierras.

DESCRIPCIÓN:

De acuerdo a su rodamiento existen dos tipos:

a) Los de neumáticos

b) Los de carriles, orugas o cadenas.

Los dos tipos son muy utilizados, sin embargo el -

de orugas en términos generales es más conveniente para -

excavar y siempre se utilizan en el movmiento de tierras

en grandes obras en donde las condiciones de trabajo son

considerablemente difíciles, por sus características los

tractores pueden construir sus propios caminos, trabajar

en zonas montañosas con pendientes muy fuertes, y tienen

gran tracción ya que la superficie de contacto que da sus

zapatas es mayor que la de tractores con neumáticos.

44

Pueden trabajarse con varios accesories, teniendo

como principal la hoja empujadora, o cuchilla con la cual

puede realizar las operaciones de desmontar, excavar,

afinar y empujar a otras máquinas.

Los tractores sobre neumáticos llegan a utilizarse

en las operaciones ya mencionadas, presentando el incon­

veniente de tener menor tracción, por tener menor área -

de apoyo, por tal razón se utilizan en superficies menos

toscas y con pendientes menores, siendo además de gran -

movilidad.

45

ACCESORIOS:

Los tractores pueden ser tan versátiles, como acce­

sorios puedan adaptárseles, transformándolos así en equipo

mecánico para diversos trabajos; entre los principales ac­

cesorios podemos citar:

a) Los aditamentos frontales, hoja empujadora, c u ­

chilla o dozer, con lo que un tractor se convierte en un -

buldozer, esto quiere decir, tractor con cuchilla para tra

bajar al frente en múltiples usos como son excavar, empu­

jar, verter y extender material.

1. La hoja "S" recta. Utilizada para excavar a c a ­

rreando el material hacia delante.

2. La hoja "U" universal. De mayor capacidad ya --

que los lados forman una caja, evitando que el material se

derrame o escurra.

3. Hoja "A" angulable o de giro. Puede girar hasta

65° respecto al eje longitudinal del tractor se diseñó pa­

ra empuje lateral, corte inicial para caminos, etc.

4. Hoja amortiguadora. Se utiliza para empujar y -

resistir los impactos que esto pudiera provocar. Montada

sobre amortiguadores los cuales absorven el choque del em­

puje inicial.

46

5. Hoja desgarradora permite mayor penetraciSn al -

terreno por su diseño.

Tanto las hojas rectas como las angulables pueden -

levantarse o bajarse para empujar alto o bajo y al mismo -

tiempo inclinarse sobre un plano horizontal.

b) El desgarrador va adaptado a la parte posterior

del tractor y facilita las operaciones de rotura y afloje

de la superficie del suelo.

APLICACIONES:

De acuerdo con los accesorios cuchilla o desgarra--

dor, los tractores tienen diversas aplicaciones, anotando

entre las más comunes las siguientes:

1. Desmonte, desenraice y limpieza de los suelos.

2. Despalme de bancos y arreglo del piso de los mi¿

mos.

3. Limpieza de sitios para construcción.

4. Conservación y mantenimiento de caminos de acce­

so.

5. Afloje de material para ser cargado.

6. Extendido de materiales en terraplén.

,7. Remolque de equipos para compactación.

47

8. Formación burda de taludes.

9. Relleno de zanjas.

10. Empujador de motoescrepas.

RENDIMIENTOS:

Operar eficientemente un tractor porporcionar máxi­

mo rendimiento y mínimo costo, por lo que es fundamental -

que la operación de la máquina esté apoyada en una buena -

organización que dé apropiados servicios, como son: abas­

tecimiento de combustible, lubricantes y mantenimiento con

el personal necesario en forma oportuna y adecuada, propojr

cionamiento de refacciones y ejecución de las reparaciones

programadas, etc.

El rendimiento de la máquina es afectado por la al­

tura sobre el nivel del mar, cuando no es turbo cargada y

la resistencia al rodamiento que son fuerzas que restan la

potencia útil del motor, obteniendo una fuerza tractiva --

disponible menor. Otro de los grandes factores importan--

tes son: los de abundamiento de los materiales, dureza de

los materiales, tiempo disponible, topografía del terreno,

patinamiento de los carriles por cargas excesivas, ancho -

de las zapatas, etc.

48

3.3 CARGADOR FRONTAL

Es una máquina de gran versatilidad, que no única--

mente realiza operaciones de carga, sino también, excava,

transporta y vacia el material a diferentes alturas, para

carga de vehículos de transporte, formación de bordos, --

etc.

CARACTERÍSTICAS:

La clasificaciSn de los cargadores, obedece princi­

palmente a la forma en que realiza la descarga y al tipo -

de rodamiento de la unidad. En lo que se refiere a la fo£

ma de descarga se clasifican en:

a) Descarga frontal, la descarga del material se --

realiza mediante un movimiento de volteo del cuchar6n en -

la parte delantera de la máquina. Dada la efectividad del

cargador con este tipo de descarga, es generalmente utili­

zada en carga de unidades, rellenos, alimentación de plan­

tas dosificadoras y trituradoras, etc.

b) Descarga lateral, para efectuar este trabajo ti£

nen un gato adicional que acciona al cucharón volteándolo

hacia uno de los costados de la máquina, su mayor ventaja

estriba en que no requiere de muchos movimientos, para des_

49

r< : •; *. M r E C A Instituto 'n-Liidiu ico de U Coortrucción

cargar basta con colocarse paralelamente al vehículo de --

acarreo.

c) Descarga trasera, estos cucharones son un tanto

peligrosos ya que el cucharón después de haber realizado

la carga por la parte delantera, desplaza por medio de ga

tos hidráulicos al bote haciéndolo pasar por encima del -

tractor, hasta realizar su descarga en la parte posterior

del mismo. Estos cargadores generalmente se usan en la -

resaga de túneles y en la mayoría de casos están montados

sobre orugas, neumáticos o sobre llantas metálicas para -

rieles.

dimensiones (aproximadas)

Neumáticos Estándar

Ancho de la banda de rodadura 3302 mm ICIO"

Ancho total sobre los neumáticos

Despejo sobre el suelo

Disminución en dimensiones verticales

5487 mm (win

4764 mm (157.51

« CAMUCONELTMMAOMLCtJCIMMm-MntflMc * r ' OMIMCION

50

La clasificación por el tipo de rodamiento es:

a) De carriles, orugas.

b) De llantas neumáticas y para rieles.

El primero recibe este nombre ya que su sistema de

tránsito consta de cadenas formadas por pernos y eslabo­

nes a los cuales se atornillan las zapatas de apoyo que -

tienen por objeto darle mayor estabilidad a la máquina. -

Estos cargadores pueden ser utilizados con ventajas en --

los siguientes casos:

1. Cuando las condiciones del terreno o pendientes

exijan buena tracción.

2. Donde no hay necesidad de hacer movimientos fr£

cuentes y rápidos.

3. Cuando los materiales a excavar son duros.

4. En trabajos que requieran mover volúmenes pesa­

dos.

5. En terrenos flojos.

El de llantas, pueden estar montados en dos o cua­

tro ruedas motrices que generalmente son llantas muy gran

des para proporcionar al tractor mayor flotación con lo -

cual puede trabajar en la mayoría de los terrenos.

51

Cuando estos cargadores tengan que operarse en ma­

teriales abrasivos de roca que puedan dañar a los neumáti

eos, es recomendable el uso de accesorios para la protec­

ción de éstos que pueden ser cadenas, zapatas y eslabones

de acero.

Los cargadores neumáticos son aplicables y ofrecen

las siguientes ventajas:

1. Cuando los materiales se encuentran sueltos.

2. Cuando los puntos de trabajo se encuentran dis£

minados.

3. Cuando se requiere acarrear el material en tra­

mos cortos.

4. Donde el uso de orugas pueda ser perjudicial al

piso.

5. Donde el terreno es duro y seco.

RENDIMIENTOS:

Dado el relleno del cucharón no se puede realizar

al ras más que en los terrenos ligeros, la capacidad nonü

nal del cucharón deberla ser afectada por un coeficiente

de carga, este puede ser obtenido por medio de mediciones

físicas o tomarlo de los manuales de los fabricantes.

52

Un ciclo de acarreo es el tiempo que requiere la -

máquina para transportar el material de la salida del si­

tio de carga al lugar de desacrga y regresar vacio al lu­

gar de abastecimiento. Para calcular el número de ciclos

por hora se determinan los minutos efectivos de trabajo -

en una hora y este se divide entre el tiempo en minutos -

del ciclo.

El tiempo del ciclo básico incluye, el tiempo de -

carga, recorridos, descarga, cambios de velocidad y movi­

mientos del cucharón.

3.4 PALAS MECÁNICAS

Tienen su óptima utilización cuando es necesario -

hacer excavaciones considerables en roca o en materiales

consolidados, en la excavación inicial del corte de una -

ladera para un camino, etc.

Son de las máquinas llamadas estacionarias para --

carga aprovechando su chasis giratorio, ya que su disposi^

tivo de propulsión solo sirve para proporcionarle una

cierta movilidad en el lugar de trabajo; puesto que para

trasladarla a otro centro de trabajo por lo general se --

transportan en plataformas. Los tipos de palas son:

S3

1. Pala normal o frontal

2. Pala retroexcavadora

3. Pala rastreadora

4. Draga

5. Excavadora con cucharón de almeja

La mayoría de las palas mecánicas están montadas •-

sobre orugas, aunque también las hay montadas sobre neumá

ticos, las palas sobre orugas pueden trasladarse a veloci

dad promedio de 2 km/hr esta velocidad satisface sus nece

sidades ya que una vez instalada en el lugar de trabajo -

no hay razón de moverla.

Shipping Dimensions (approximate)

_ 2320 m m .

on

2570 mm

458mill_[<_<4 300

(S'il .2200 mm.

(TSl

2560 mm (O-SI

54

RENDIMIENTO:

Dependerá de la capacidad de la máquina para exca­

var una cantidad de metros cúbicos en una hora, y depende

de varios factores:

a) Del tamaño y características de su diseño:

1. Del tamaño del cucharón.

2. De la velocidad de movimiento del brazo exea

vador en dirección vertical y velocidad de -

giro de la sobre estructura.

b) De la variedad y las condiciones del material -

que se esta excavando.

c) De la disposición del trabajo y habilidad de

operación.

Tomando en cuenta la productividad de una pala y -

su fuerza de desgarramiento, tiene su aplicación en exca­

vaciones difíciles, tepetate, boleo, roca en mantos y ro­

ca tronada.

Estas operaciones también pueden ser ejecutadas --

por medio de cargadores frontales. La pala mecánica ofre

ce mejores rendimientos que las máquinas mencionadas por

55

su mayor fuerza de ataque, pero debido a su alto costo de

adquisición y transporte, su uso ha venido a menos.

3.S RETROEXCAVADORA

Su función principal es la de excavar el material

que esta por debajo del nivel del piso donde se apoya la

máquina. Tanto la retroexcavadora como la pala mecánica,

poseen partes de trabajo semejantes como lo es principal­

mente el chasis, motor y transmisión, pero la diferencia

básica entre estas y las palas es precisamente como se -

mueven los cucharones para lograr la carga.

La retro mueve su cucharón de abajo hacia arriba,

acercándose a la cabina de operación para lograr su carga,

la cual se obtendrá abajo del nivel de apoyo de ésta: la

profundidad a que trabajan estas máquinas fluctúa, para -

retros pequeñas desde 3.60 metros hasta 9.00 metros para

la retro estándard más grande.

La retroexcavadora tiene área de acción muy amplia,

en la cual se mueve con facilidad y economía, para lograr

sus cargas, para acomodarse en posición de descarga y rea_

lizar la descarga.

56

ESPECIFICACIONES

6749 mm 22'2"

5775 mm 18'ir

— T 4177 m

</ 4

^n

Vi 45 -rf*^ 776 mm

31" n

31^1%.

9

< 43°

i

2562 mm 8'5"

t t 102 mm

4"

El área de trabajo varia de acuerdo a su capacidad

(desde 3/8 hasta 3 yds ) de la siguiente manera:

Alcance:

Profundidad:

Altura de descarga:

10 a 15 metros

3.6 a 9.0 metros

4 a 7 mestros

57

APLICACIONES:

1. Excavación de zanjas para drenaje y agua potable.

2. Alcantarillas y cunetas de caminos.

3. Excavaciones y afinamiento de canales.

4. Excavaciones para cimentaciones.

5. Excavación de precisión.

6. Desazolve de canales.

7. Rellenos.

8. Carga de vehículos.

RENDIMIENTO:

Para determinar éste, es indispensable analizar los

factores a su producción y que son los siguientes:

- Tipo de material

- Peso del material

- Abundamiento del material

- Contenido de humedad

- Facilidad de manejo

- Ángulo de reposo

58

3.6 MOTOESCREPAS

Las obras de índole civil generalmente se caracte­

rizan por el movimiento de fuertes volúmenes de material,

que en gran porcentaje determina el costo total de la

obra.

Los equipos de carga y acarreo en movimiento de te_

rracerías pueden ser múltiples y combinables, sin embargo

las motoescrepas presentan ventajas que las colocan por -

encima de cualquier sistema convencional de carga, acá

rreo y tendido de materiales. Es claro que su eficiencia

y productividad se encuentran limitadas por las distancias «

de .acarreo que deben fluctuar entre los 100 y 2000 metros.

Las motoescrepas están constituidas básiamente de

dos elementos, la parte tractiva y el sistema de carga, -

éste último a su vez esta compuesto por una caja metálica

apoyada en un eje con dos llantas neumáticas, que tiene -

una cuchilla para corte y una compuerta que no permite el

escape de material que transporta hasta el sitio de apli­

cación en donde una placa metálica trasera móvil se utili

za para desalojarlo en forma controlada que puede levan--

tarse a voluntad, para dar el espesor de descarga que se

desee. Todo este conjunto es jalado por un tractor de --

uno o dos ejes con llantas neumáticas que puede ser en co

nexión de cuello de ganso o de tiro.

59

2 8 S O mm

CLASIFICACIÓN DE MOTOESCREPAS:

Motoescrepa standar 8 - 31 m

Motoescrepa autocargable 11 - 31 m

Motoescrepa de potencia en tandem 11 - 32 m

Motoescrepa de jalón 11 - 49 m"

60

El movimiento de materiales con motoescrepa debe -

ajustarse a cierto grado de dureza de los materiales, es -

decir, éstas máquinas han sido diseñadas para el manejo -

de suelos blandos a semi-duros sin embargo pueden aplicar

se a rocas con características de fragmentación óptima, -

colocando cajas reforzadas para ello. Esta operación ge­

neralmente la pueden realizar la motoescrepa estandard y

las de potencia tandem, que requieren de tractor empuja--

dor.

En operaciones de corte de penetración la cucM

lia puede variar de 10 cm a 50 cm dependiendo de las ne­

cesidades del mismo y de la disponibilidad de potencia en

la máquina.

RENDIMIENTO:

El rendimiento depende de las características téc­

nicas y de potencia de cada máquina, pero dependerá a su

vez de las condiciones a que operará en el lugar de traba

jo: pendiente, altura sobre el nivel del mar, consisten­

cia del terreno, distancia de acarreo, eficiencia del ope

rador, etc.

Se puede asegurar que en operaciones de corte, acá

rreo y tendido en distancias que van de 100 a 2000 metros

61

el equipo óptimo a emplear son las motoescrepas en sus di

ferentes tipos. En caso de tratarse de distancias meno­

res o mayores se comparara con un tractor con hoja empuja

dora en caso de distancias cortas y con equipos de carga

y acarreo independiente para distancias considerables.

3.7 EQUIPOS DE BARRENACION

En la construcción de caminos y obras de construc­

ción pesada la diversidad de materiales que podemos encon

trar en el desarrollo de la obra, incluyen suelos con clji

sificación de roca con dureza tal que nos impide remover

o extraer estos materiales con equipo convencional de cor

te o remoción; es aquí donde se emplean los explosivos --

los cuales nos llevan a ejecutar la obra en un tiempo con

siderable.

En la operación de ruptura de rocas con explosivos

se requiere de herramienta auxiliar para preparar el t e ­

rreno. Esta preparación o barrenación de diámetro y esp£

sores variables, permite que los explosivos sean coloca­

dos de acuerdo a los cálculos. Para realizar la barrena­

ción se requiere de compresores de aire y de perforadoras

cuyo funcionamiento es a base de aire comprimido.

62

Las perforadoras son herramientas dependientes de

sistemas de abastecimiento de aire comprimido usadas para

hacer las perforaciones accesorias en el material rocoso

para la colocación de los explosivos.

El tamaño de éstas varía desde los pequeños tala­

dros de 15 kgs hasta los grandes con un peso de 30 kgs la

clasificación en función del peso, nos indica que pueden

ser: pesadas, medianas y ligeras. Las pesadas se recomien

dan para rocas duras y terrenos cementados, las medianas

y ligeras para bancos de conglomerados y terrenos tepeta-

tosos.

Las perforadoras manuales se emplean básicamente -

en la barrenación vertical y por su forma de operar, se -

recomienda para perforaciones de profundidades no mayores

de 4 a 6 cms.

Existen perforadoras que debido a su peso y dimen­

siones se montan sobre dispositivos móviles, que en fun­

ción del tipo de sustentación reciben el nombre de perfo­

radoras sobre neumáticos y perforadoras sobre orugas. Ade_

más del movimiento de avance estas máquinas cuentan con -

mecanismos para las perforaciones en la dirección deseada,

vertical, horizontal o inclinada, lo que garantiza el ali_

neamiento proyectado para una voladora. Se obtienenperf£

raciones hasta 25 metros o más.

63

3.8 MOTOCONFORMADORAS

Las motoconformadoras son máquinas que tienen como

función principal mezclar, extender, nivelar y afinar ma­

teriales en forma horizontal o en taludes de construcción,

la potencia y diseño de la misma requiere que para máximo

rendimiento el material este suelto y en caso de hacer --

una limpieza la vegetación sea ligera y libre de piedras

mayores de 30 cm.

El elemento principal de trabajo de las motoconfor

madoras lo constituye la cuchilla, la cual puede regular

su altura en relación al plano horizontal del suelo; pue­

de girar formando un ángulo con el eje longitudinal de la

máquina, también inclinarse en relación a un plano hori­

zontal hasta lograr que la cuchilla se coloque en un pla­

no vertical fuera del chasis de la máquina., logrando que

el material pueda ser cortado o movido con ajustes más --

precisos.

64

MOTOCÚNPO&MADORA O KJIONIVELADORA"

Durante el desarrollo de una operación de tendido,

pueden producirse descompensaciones en el equilibrio de -

fuerzas al colocar la cuchilla en ángulos muy pronuncia--

dos, tanto verticales como horizontales, para contrarres­

tar este desequilibrio la posición de las ruedas delante­

ras es ajustable de tal forma que éstas pueden inclinarse

lo suficiente para contrarrestar los esfuerzos laterales

negativos que se presenten cuando trabaja en condiciones

de desequilibrio.

65

La adaptabilidad que tienen las llantas traseras -

al terreno se debe al sistema de ejes flotantes, lo que -

permite que la hoja permanezca en su posición logrando --

así la nivelación. Las motoconformadoras pueden ser arti

culadas para tener movimientos horizontales en alineamien

to entre las ruedas delanteras y traseras. La inclina

ción de las ruedas frontales y la articulación empleada -

para dar a las ruedas posteriores un ángulo respecto a la

dirección del movimiento, dan una mayor estabilidad de la

dirección así como una reducción en los radios de giro, -

lo cual se traduce en mayor maniobrabilidad.

RENDIMIENTO:

El cálculo de el rendimiento de una motoconformado

ra no se basa en el volumen movido por unidad de tiempo,

pues este es muy variable; el rendimiento es calculado --

por el tiempo invertido en la operación, es decir, conocí^

do el tiempo total empleado para realizar un trabajo y c£

nocido el costo horario, la cotización del metro cuadrado

nivelado es fácilmente deducible relacionando el costo to

tal por tiempo de uso de la máquina entre el número de me_

tros cuadrados nivelados, si el precio por cotizar esta -

en m se relaciona con la profundidad de la capa tratada.

66

Para lograr el tendido de material, es necesario

dar varias pasadas con la máquina a diferentes velocida­

des, por lo cual para obtener el tiempo de tendido escarp

ficado o afinado deberá calcularse el tiempo total inver­

tido en el trabajo, considerando distancia, velocidad y -

número de pasadas.

3.9 EQUIPO DE COMPACTACION

La compactaciSn es el incremento artificial, por -

medios mecánicos, del peso volumétrico de un material, --

además de su mejoramiento de resistencia mecánica, resis­

tencia a los asentamientos bajo cargas futuras, compresi­

bilidad e impermeabilidad.

La importancia de la compactación adecuada en un ca­

mino radica en que es el factor de máxima influencia en -

las condiciones de funcionamiento de los terraplenes, sub

bases, bases y superficies de rodamiento.

Con el rápido desarrollo del equipo para compacta­

ción, es difícil para el encargado de planeación de la --

construcción, saber que equipo seleccionar. En seguida -

se describirán los compactadores básicos con sus caracte­

rísticas esenciales.

67

1. COMPACTADOR DE RODILLO METÁLICO LISO:

a) PLANCHAS TANDEM: Son las que tienen dos o tres

rodillos metálicos paralelos huecos para ser lastrados --

con agua o arena. Son llamados tandem para indicar asi -

.que unq de los rodillos sigue la misma trayectoria que el

otro.

68

b) PLANCHAS DE TRES RUEDAS: Formadas por una rue­

da delantera y dos traseras, en las cuales se encuentra -

la tracción, ya que igual que las tandem se encuentran au

topropulsadas. Los cilindros están huecos y pueden las­

trarse.

2. COMPACTADORES DE RODILLOS NEUMÁTICOS:

Combina la acción de amasado con la del peso está­

tico. En función de sus llantas se clasifica en:

a) DE LLANTAS PEQUEÑAS: Cuenta con dos ejes, en -

los cuales están montadas las llantas, de tal manera que

las ruedas posteriores pasan por los centros de las 11

neas formadas por los neumáticos frontales.

b) DE LLANTAS GRANDES: Solo tienen un eje que con¿

ta, en su mayoría de dos o cuatro llantas y son jalados -

por un tractor, por lo que aumenta su costo. Son muy efi

cientes y a menudo esenciales para la compactación de gran

des.volúmenes y espesores hasta de 0 - 50 cms. por capa.

3. COMPACTADORES DE RODILLO DE PISONES TIPO PATA

DE CABRA:

Estos compactadores son lentos, tienen una gran re

sistencia al rodamiento por lo que consume mucha potencia.

69

Se usan para amasamiento y compactación de arcillas donde

la estratificación debe ser alineada.

4. COMPACTADORES DE RODILLO DE REJA:

Tiene una gran aplicación para compactar una diver

sidad de suelos debido a que sus características construe

tivas pueden proporcionar al suelo efectos de impacto de

vibración o amasado.

5. COMPACTADORES VIBRATORIOS:

Para la compactación por vibración se emplea un me

canismo, hidráulico pulsativo que proporciona el efecto -

adecuado al elemento compactador. Estos compactadores ti£

nen su mayor aplicación en suelos granulares.

6. COMPACTADORES MIXTOS:

Debido a la individualidad de algunos procedimien­

tos de compactación y problemas con los suelos, en la ac­

tualidad se trata de combinar dos o más equipos tradicio­

nales para compactar el suelo, con el propósito de resol­

ver de manera óptima un determinado problema.

70

RENDIMIENTO:

Para calcular el rendimiento de un equipo de com--

pactaci6n, se determina el área cubierta en un tiempo de­

terminado por una pasada; dividiendo la cifra asi obteni­

da entre el numero de pasadas requeridas para obtener la

compactación estipulada obtenemos el área compactada de -

suelo por unidad de tiempo. Multiplicando esta área por

el espesor compactado de capa se obtiene el volumen logra

do.

3.10 CAMIONES DE VOLTEO

Los camiones de volteo sirven principalmente en el

acarreo de materiales, éstas unidades debido a que permi­

ten velocidades altas al transitar por ca«inos adecuados,

proporcionan costos de acarreo relativamente bajos. La -

mayoría de éstos camiones pueden operarse sobre cualquier

camino de acarreo cuya superficie sea firae y no tenga --

pendientes demasiado fuertes.

Los camiones de volteo se dividen en dos tipos:

a) Camién de volteo normal

b) Camión de volteo fuera de carretera

71

CAMIONES DE OBRAS Capacidad 31.8 a 176.91 (35 a 195 ton E.UA)

769C 31.8 a 36,31 (35-40 ton)

773B 45.4 a 52.61 (50-58 ton)

777B 77.1 a 86.21 (85-% ton)

785 117.9 a 136,01 (130-150 ton)

789 154,2 a 176,91 (170-195 ton)

a) Camiones de volteo normal, se diferencian de --

los fuera de carretera por la fragilidad física de sus --

partes, estos camiones se utilizan para el acarreo de ma­

teriales relativamente suaves, comparados con materiales,

más duros y tenaces como lo es la roca. Si éstas unida--

des realizarán sus tareas acarreando materiales demasiado

grandes y toscos, dañarían considerablemente en corto

tiempo tanto la caja como las otras partes de la unidad.

b) Camiones fuera de carretera o de obra.- Reciben

su nombre debido a sus dimensiones que están fuera de lo

estandard y por lo tanto, para su traslado, requiere de -

maniobras especiales, son de mucha mayor resistencia que

los comunes y su construcción es rígida completamente. A-

estos camiones se les utiliza principalmente para suminis_

trar materia prima a trituradoras y fábricas de cemento,

y para acarreo de grandes volúmenes de materiales, princi

pálmente rocoso por lo cual están construidos para reali­

zar trabajos en los que se requiere fuerza, resistencia y

mucha producción.

72

3.11 PAVIMENTADORAS

Estas máquinas se emplean para extender las mezclas

asfálticas. Consta de dos unidades, una de las cuales se

llama tractora y la otra extendedora. La unidad tractora

tiene los mandos que regulan el paso de materiales a la -

regla maestra. Los camiones vierten la mezcla en una tol_

va alimentadora desde la que transporta el material a la

unidad extendedora. La unidad tractora produce también -

la fuerza motriz, no sólo para sí misma y la unidad exten

dedora sino para empujar el cami6n que esta descargando -

en la tolva. La unidad extendedora consta de brazo nive­

lador o brazo maestro, una palanca maestra, un dispositi­

vo compactador y dispositivo de regulación de espesor, la

conexión básica entre la unidad extendedora y la tractora

son los brazos de la maestra que están articulados con el

chasis de la unidad tractora.

Dimensions (approximate)

«VARIES WITH SCREED— REFER TO OPERATING SPECIFICATIONS

73

El análisis del costo horario de la maquinaria y -

el de precios unitarios que constituyen el concurso, for­

man parte del contenido del pliego de requisitos que la -

Secretaría entrega al contratista.

En la forma E-S (Anexo No. 6) la Secretaría indi­

ca al constratista la forma en que debe entregar este ana

lisis de costo.

A continuación se muestran como ejemplo el costo

horario de la maquinaria más utilizada en el proceso

constructivo de una carretera.

74

:isTlTj*ü T E : N O L 3 5 Í : 3 DE .A C0NS T RÜCCI5»Í.

*E3I3: F!í3CEÍ!!i:ENTa5 « W CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE LA

3E: : E~'5S:A EE C C U H I C A C ^ N E S y ^ANSPOR 'ES ,

ANAL!3!5 DE ca5T: ¿m*::

* I P C DE H ^ Q Ü I Í I A

^üCONFQíWDCRii Z^limiAR 1*0 3 - 135 tf

'•1212 SE • ' ÍQ'JÍEICÍ; '» ^3 * * ! * .W,~ .50 :C*BÜ5T:3LE t> \^-'J s t;.:cQ A:; : : :NA. Ea *> .f : ! ÍE:!3 :O ! ,BL3 I.Í.E 'BC * ! ' ' . " • y^IR . . - T i ; -- íá .^ l .S^ . :A3AC:DA3 CA5"= : ' 5 -* -"jj Í M : ; Í . ^ r f j ^ j - v i ** :3,?M,!5:.( ." CAKBIO DE LUÍÍ'I3ANTE t : *-"•.2'- 21 «BCí'E v=<'a. i ) ' , ' $42,39t!,'15.íf .JBR^AN^E 'as , , ' 0 1 : 3 . ' /ID* E 3 > : V : : P «QUINA iyS I:,.JOI",OU ••* wizin L . B R I I ^ ' E ' " is $2 ÍI>.>'

' : : * ; " V J I , : 2 A . . A N ' - Í - " 2.530.0' -5 *¡!3A :E r v í^Es ANLAL 1 » : " ;

-: !AS "Aga'ADA: - - ^2 - i l,3o«.»0 "R PRI A ANJAL EBURC S 2 '. \ --2'IKA V 135,Al «» "A:TGR DE HAN'ENIliENf; (3, .3 "ENCÍA DE- EOuI'I i » ; 10*.V fACTJfi DE O^RACIJN <*!} ' . ; 3'.-A ;.: ^E'ACnN =3 *23 I " : , J HORAS E^EC1!^? 'jRNO i - i M 3 -R

; E 3 : R I O C I O N D E L C D N C E ' T ]

E¡:«EC¡HC¡:,I

IN'ERES

Í ; ; . . ^

I

-

=

=

^3. - ^

\,5

2 ^a

Ja * i'

55.004.3'

4,587.?!

'"ANTENIMINE'C T = 3 x D :5.73».95

$1:7.557.68 C A R 6 O 3 s C R C O N 3 u H O

SARSJS B0í COXBL'S'ISLE E = c ' HP x Pr 7.372.30

CAR303 fQR LUBRICANTE AL = (C/t x Pl> * lal » HP x P., 1,294,50

CARGOS POR LLANTA3 N = V- ' Mv 2.292.22

11,459.52

C A R S O 3 POR O p E R A C I O N

Co = 3o i * * . ' s í -as aande H = iHa ' jsS^?1

75 *133,«'9.91

TESIS: PRÜCEDIiiENTOS c » » CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE .A

:EÍ¡<ETA=:3 ;E OJN¡CACIONES * 'rBANS!!QRTES.

A N A J Í I S : E C O S T : H Q R A S I C .

T : t> c i* A Q tí I k

IC'ÍESCREFA CST. =1! 3 !:.J 13 CAPACIDAD SPP, MC*'JP ES'AHSA» 330 *<P.

PsECi: IE AtQÜIalCIGH :Ps¡ E J L P C ADICIONAL Ea-

V A L Q S LLANCAS IVm

V A L C ¡síCIAL !vA=PafEa-^¡ 'A-.OP JE =.E5C4TE 'y=lvi, ir. /"A ECC'íC^ICA Hti'.I ^ 5 VIDA ECOUCICí LLANTA; tyi -ORAS 'ñAEAJADAS AL ASfi »a! "QTENCI* 'j. :OTENCIA DEL ESuPO i-») SAL«M'j QPtRflCÍON 'Sfl!

*íS:,433,r5.c<o »«.M

»::,?::.:57.0c í4s;.;*M:s.¡)e $5;, 2:5.«0.'.i

:.: )*».oo Z.JOO.X-:,CÍC,30

MU Hf

R 3:0.'» HP

243..?} Í Z Í . Í ' M T

Hr

:ürd.jS'r:B'.E ' c ^íílt CCXBüSTIBLE ^ CAPACHA: CAR'ER . : ÍAHBIO DE üJBPICAN'E LUBRICANTE 'al

«ECIG LjBSICAIt'E =1 TASA DE ¡»ÍTEPES AifcA» ==:!<A ANLAL 3ESUPC' 's FACT35 DE l'ANTENIl'IE'í -"ACTOR DE CERACICI HORAS E-ECTIVAS T J ^ :

c. §50

O/'i

,s«

?;* ...;0

i ;

2'A-'353

, ^

,r

MK

'.T

o.* HP

R I P C : : N D E L C C N C E P T B

Va - y DEPRECIACIÓN 2 =

Ve

INTERÉS I = 2 la

Va * .-SESyRQ 5 = s

2 Ha

«ANTENIHINETO T = a x J

C A R 5 3 S ' O S C 3 N 5 U * O

CARSCS =ÜS CGIBÜSTIBLE E = : « * t 'c

CARGOS POR LUBRICANTE AL = lC/t s Pl> + (al » HP x PS'

CARGOS POR LLANTAS N = ffl / Hv

CARGOS »Q R O p E R A C I O N

32 = So ' » de aonjs H = («4/365.25

sO.íro.37

5,010.33

2^,3w2.-E

»:3!.::'.:6

IB.TT:,--

3,:i5.95

6,*66.58

23.35é.I3

:,232.09

76

$is5.i57.5S

:MSTITUT!3 TECNOLDBICO DE Lfl CONSTRUCCIÓN.

TESIS: PROCEDIHIENTQS PARA CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE LA

SECRETARIA DE :OHUN!CACIONES Y TRANSPORTES.

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO.

=====================r=======5===í:=5=ss=s==a=s=========r=========r=s======================================s===s====

T I P O D E 1 A S ', I N A

CARGADOR FRQNTAL CARTES"L.AR CQD. «20 HOTQR BISEL 30 w Wv PP« SOBRE L.ANTSS.

PRECIO DE ADQUISICIÓN 'Pa> $26*.4s9,400.0u Z'.^.VIBIÍ >:) «.1514 U EQUIPO ADICIONAL ÍEai $0.00 PRECIO CCNB>JSTIBLE iPc' $50>\00 VALOR LLANTAS ÍV") $5,115.: < .^ CAPACIDAD CARTER ÍC! 19 LT vALOR ¡NHIAL <M=l>atEj-Vn) $259,354,W,00 CAMBIO DE LUBRICANTE ' H 200 HR VALOR DE RESCATE fVr=<Va, 10?i * : Í , 9 3 5 , 4 M . O O LUBRICANTE ta l 0.00358 LT

VIM ECONÓMICA tABUINA •/• l f l ,5 ' i .20 i 'R ' íECI ] LUBRICANTE ÍP1! *2,8fl0..l0 VIDA ECONOHICA LLANTAS -v 2.<MM MR T ^ A SE INTERÉS ANUAL d ' 42 l -:=AS 'RABAJADÜS «L AÑO '-"a' 1,300.00 HR P=:iA ANUAL SESUDO <s» 3.5 X "CTCHCIA i J i 80.00 hP "íCTjP SE HftNTEN!>liE»Tj ig 0.8 SQTEIIC'A DEL EJÜIPO (HPi e.'.OO HP P^CTCR BE 0PERACI3N i'ü) ).8

SALARIO OpE»C:QN 'So $24.67'.47 unps; ErE:TIVAS TÜRN0 iH) 6 . * HR

D E S C R I P C I Ó N D E . C O N C E P T ]

Va - y DEPRECIACIÓN D =

i H P O R T E

23.3*1.90

Ve

Va * Vr INTERÉS I = i

2 Ha 33.283.81

Va * Vr 5EBURQ 5 = 5

2 Ha 2 , " ; . 55

"ANTENIMNETO T = Q x D

C A » 6 O S POR £ G N S U H O

CARSÜS «OR CQ"BÜSTIBLE E = t x ••» x Pe

CARSOS POR LiiBRICANTE AL = <C't x Pl) • ' a l x HP x Pl¡

CARSOS POR LLANTAS N = Vn / Hv

C A R 6 O 3 P O R O P E R A C I Ó N

18,6T3.52

$78,072.98

4,542.00

867.44

2,557.60

7,967.04

Co = So / H de domie ri = ¡Ha/365.:5¡

5.282.09

77

$91,322.01

INSTITUTO -EaCLÜSICü 3E U CCSSfRúCCiQN.

TESIS: PROCEDIHIENTQS PARS CONCURSAR EN UNA GBRA PUBLICA DE LA

SEWETARIfl DE CmUNICACIONES v TRANSPORTES.

ANÁFISIS 5E COSTO HORARIO,

T I P O O E M 8 U I N A

r^FACTADOR 3 1 , 815 B 210 HP

PRECIO DE ADQUISICIÓN «¡a Í6:0,730,900.00 EQUIPO ADICIONAL (Ea> VALOR LLANTAS (Vm VALOR INICIAL IVA=l>a*E4-Vn) UTO VALOR DE RESCATE ÍVr=SVa, 10? > $63 VIDA ECONÓMICA HAQÜINA 'vsi VIDA ECONGNICA LLAGAS (Hv! -OPAS TRABAJADAS AL ASO ¡Ha! PGTENC!* '" POTENCIA DEL EQUPO W) SALARIO OPERACIÓN (Sal

D E S C R I P C I Ó N D E L C O M

Va - Vr ncppcrTñrTnM ÍÍ - - -iícr^LLiiLi'ji y - —

Vs

Va + Vr TliTCDCC T - — — i IniLrtS i — — i

2 Ha

Va + Vr SESURQ S = 5

2 Ha

1ANTENIHINET0 T = Q x D

$«.00 $0,00

,730.300,00 ,073,060,00

12,000,00 i?

o.oo n 1,800.00 l#

21).iO HP 168.00 #

$23,2T6.00

C E » * 2

COMBUSTIBLE ic) PRECIO COfBLSTIDLE (pe CAPACIDAD CARTER ÍC¡ CAMBIO DE LUBRICANTE C LUBRICANTE !aH PRECIO LUBRICANTE IPU 'ASA SE !NTERE3 ANuAL ¡i! »ñ!»A A M L SESliRO (si íACTrj) je NANTENI^IENTO (Q! " k i m DE OPERACIBU iPo» -OPAS EFECTIVAS RMQ irfi

!S——~:5=Z=SS~—SSSSZZSZ—S==Z=5S5:

I 1 B 0 R T

47,304.31

30,943.7?

3,745.32

37.343.35

0.1514 LT $500.00

:e .T

200 fü 0.00353 LT

$2,800.00 •>; ?

3,5 ¡ 0.3 0.3

4.53 »R

E

C A R 5 O S P O R C O N S U N O

CARSOS POR CCHBUSTIBLE E = c * «P X Pe

CAR60S POR LUBRICANTE AL = ( C / t * P l ! + ( a l « HP x PI>

CAR6QS POR LLANTAS N = Vn / Hv

C A R S O S P O R O P E R A C I Ó N

Ca = SQ / H as donde H = !Ha/3é5.25)

$172,337

12.71T

:,o-i

.Tó

.60

.03

0.00

14.793.63

4.931.7!

78 $192.613.10

mmm TECNOLÓGICO DE U CONSTRUCCIÓN.

TESIS: PR0CE8IHIENT05 PARA CONCURSAR EN UNA QBRA PUBLICA DE LA

SECRETARIA DE C0HUNICACI0NE3 i TRANSPORTES,

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO.

T I P O DE H A S Ü I N A

PLANCHA HUBER 3 - U TON

"ECÍO DE ADQUISICIÓN Ca)

E'IUIBO ADICIONAL lEai

'SLOR LLANTAS ÍVn!

VALÜS INICIAL !vA=Pa+Ea-Vn)

vALOP DE üESCATE (Vr=<Va. 181)

VIDA ECONOHICS HAQüINA .vg»

VD« ECONOilICA LLANTAS (Hv)

riOS^S TRABAJADAS « AÍO ÍHa!

= : :ENCIA U »

POTENCIA DEL EQUIPO (HPS

SALARIO QWRACION (So)

$61,405.900.00

$0.00

$0.00

$é¡,5O5.l?O0.OO

$11,081',062.00

' ,000.00 HR

0.00 HR

!,900.00 HR

73.00 *

SS.OO HP

$23,276.00

CCBbS'IBLE iO PRECIO C Q H B U S T I B L E IPc' CAPACIDAD CARTER (C! CAilBIQ DE LUBRICANTE ¡ti LUBRICANTE (al) PRECIO LUBRICANTE !PU 'ASA SE INTERÉS ANUAL ti) « i w ANUAL SESURQ (si fACCR CE lANTENIHIENTfl (QS FAZTOí Di OSERACiQN i oí NORAS EFECTIVAS TURNO •»)

I K P Q B

0.1514 LT $500.00

10 LT 200 HR

0.00358 LT $2,800.00

«2 l 3,5 l O.T

0.7 4.93 HR

T £ S C R I P C I C N D E L C O N C E P T , ]

Va - Vr

DE'RECIACION D

vs

va * Vr

INTERÉS I = i

2 Ha

Va + Vr

SEBüfie S = s

2 Ha

1ANTENIHINET0 T - O x D

C a R SO 3 P O R C O N S U N O

CARSOS S0R CONBUSTIBLE E = c x HP s Pe

CARGOS POR LUBRICANTE AL = iC/t x Pl) + (a! t HP x P!)

CARSOS PQR LLANTAS N * Vn / Hv

C A R 6 O S' P Q R O P E R A C I Ó N

Co = So / H

de donde H = (Ha/345.25)

6,160.59

7.906.09

658.84

4,312.41

$1',037.93

4.390.40

721.3°

0.00

5.111.?'

4.981.71

79 TOTAL COSTO HORARIO $29,131.64

INSTITUTO TECWtJSICO 5E LA CCNS^UCCIGH.

TESIS: PRQCEDIMENTQS WA COSCUSSAR EN UNA GB6fl «UBLICA DE LA

SECRETARIA 3E CBHÜNICACIONES V TRANSPORTES,

ANÁLISIS DE C5STQ HQRARie,

T I P O BE H A a U I N A

300 PACTOR SESBAN SÜNNINSON 10/30 HOT, IHCO 358 !23 up PESO BH,T3 " 'W ANCHO 2.2 H

PRECIO DE ADQUISICIÓN !PS¡ EQU:-: ADICIONAL (ÍÍ) VALOR LLANTAS ivni VALOR INICIAL ÍVA=Pa+Ea-Vn,' VALOR DE RESCATE !Vr=!(Va. !OZi

VIDA ECONOHICA mmm ÍVS¡ VIDA ECONOHICA LLANTAS IHv -:'AS "RASAJsiDAS AL AÑO (Hal "OTENCIA íí» ^TEMC:* EEL ESUIfO 'HP' SALARIO OPERACIÓN (SO)

Í92,591.000.00 Í0.00 $0.00

$92,591,000.00 $9,259,100.00

9,000.00 "S 0.00 •*

1.8(10.00 XR Iw.dO i» 8*.00 *

$23,275.ú.

D E S C R I P C I Ó N D E L C O N C E P T O

DEPRECIACIÓN D

INTERÉS I

SE3URÜ S

HANTENININETO T

Va

Va -

Va

~ 2

= g x

- V '

V;

+ Se-

Ha

+ Vr

Ha

D

C A R 6 0 S P O R C Q N S U 1 0

CAREOS POR COflBÚSTIBLE E = c s HP x Pe

CAR6GS POR LUBRICANTE AL = ( C / t » P P * i a l x HP x PI>

CARSOS POR LLANTAS N = Vn / H»

C A R S O S " Q R O P E R A C I Ó N

Za = So / H as donde H = (Ha/365.25'

COMBUSTIBLE 'c sRECi: CSFBÜSTÍ3LE (P' C P K M i CARTER iC¡ CAHBI3 DE LUBRICARE -LBRICANTE •al-

--ECIO LL!BPICA**E t?I

TASA DE INTERÉS ANUAL PRI iS ANüüL SESLRO is CACTQR DE MANTE1IHIEN' FACTOR BE OPERACIÓN íi HORAS EFECTIVAS TURNO

'c)

(t)

! di

) ': '8i

roí

!H)

0.1514 LT

$500.00 i4.T

200 HR 0.00358 LT

$2,600.50 12 X

3.5 I 0.7 0.7

4.93 HR

I M P O R T E

3.259.10

11,882.51

990.21

6.181.37

$28,613,19

6.358.80

1,038.02

0.00

7.396.82

4,981.71

80 $40,991.72

INSTITUTO TECNOLDSICD BE LA CONSTRUCCIÓN.

TESIS: PROCEDIHIEN^OS PAPA CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE LA

3ECRETARIA DE COMMICACIGKES V TRASPORTES.

ANÁLISIS DE COSTO H C f W I i .

T I P O D E K 6 Q iJ I N A

TRACTOR CARTE'PILLAR CAT D8 - L

'RECIC DE ADQUISICIÓN ( ? i '

EQL'IBQ ADICIONAL lEa '

rfLCR LLANTAS (Vni

WLO"» Í N I C I A L (VA=PatEa-V'>¡

\!SLOP DE ÍE5CATE tV«<Va, 1 M ! VIDA ECONÓMICA ««QUINA W e ! 'IDA ECDNOMICA LLANTAS (HvS MORAS TRABAJADAS AL ASO íha! C E N C Í A (J> POTENCIA DEL EOUIPO (HP)

: « L A R ! 0 OPERACIÓN (So)

$907.r5,500.00 «.00 $0.00

$907,375.505.00 $103,885,060.00

9.000.00 iR 0.00 HR

i.eoo.oo m 335.00 HF 286.00 HP

$23,276.00

0 N C E P T D

COUSüSTISLE (c) PRECIO COMBUSTIBLE ">cl CAPACIDAD CARTER ÍC) CAMBIO DE LUBRICANTE ft) LL3RICANTE u ü PRECIO LUBRICANTE ! s i ! TASfl DE INTERÉS ANUAL fu PRIMA ÜNUAL SE8ÜR0 's-FACTOR DE MANTENIMIENTO iSi PACTGR DE OPERACIÓN iFo> HCRA3 EFECTIVAS TURNO (Hi

I M P 0 R •

0.1514 LT $500.00

45 LT 100 HP

0.00358 LT $2,300.00

42 i. 3.5 I 0.8 0.3

4.93 HR

T E

Va - Vr DEPRECIACIÓN D =

ve

Va + Vr

ÍNTERES I = i

2 Ha

Va + Vr

SEGURO 3 = s

2 Ha

MANTENIHINETO T = Q n D

C A R S O 5 P O R C O N S U M O

CARGOS POR COMBUSTIBLE E = c s HP x Pe

CARGOS POR LUBRICANTE AL = (C.'t s P l ! + í a ! x HP i P l !

CARGOS POR LLANTAS N = Vn / Hv

C A R G O S P O R O P E R A C I Ó N

C? = So / i»

de denae H = (Ha/365.25)

81

90,737.55

116.446.52

9,703.88

72,390.04

$239,477.99

2!,650.:0

4,126.86

0.00

:5,777.0Í

4,981.71

TOTAL COSTO HORARIO $320,236.76

• ta i r j i : -E^ I JS ICJ SE J CJNSTRL'CCIO».

TESIS: PÍÍOCED:I':ENTOS 'm aittdRs/» EN JNA ÜBRA SUBLIC» DE LA

SECRETAS» DE CfiSaiCACÍQNES » IRANSPOfTES.

ANÁLISIS E CGSTO (iQRSPiB.

T I P O DE « A Q Ü i N A

CARC-ADOR CARTE^r^AR 463 - 150 HP

"ECIO 3E ADSUISiaON (Pai

EQUPQ ADICIONAL <Ea>

ML3R .LANTAS <V»

vALl» I N ' C I A L (VA^a'Ea-Vit

MLCR SE FE5CATE <Vr=Wj. l '

' ' D A ECCN:*::» MAQUINA fve»

/ I :A ECONÓMICA ..A^TAS ¡-V»

''3RAS TRAB'.JADHS AL A^C ÍHS

"TElCIA I J I

^G'ENCI* JE» EQ'.I'O W

SSLAS'C 3;!E!:«C:3N SO

DE S C 5 I ? 3 ! 3 M S E I

i/a itrcacrTar'nw n - —.

Va

Va

SE3UR0 S = —

1 = = = = =

?-

C

- Vr

¥5

•t vr

: Ha

* Vr

2 Ha

$455

$4ís

*«

o i :

- i

- 5

,26»,non.OO

*«.3 i '

ÍU.flO

.ZiCOoi*.'*'

,i2é,O" O.OA

12.00(1.W

W.Ou

. .Sf í i . íT

. 5 1 . i'

izo.O';

« r . r i . j c

; c o - n

:====:

"R

-R

-R J S

u?

COCBuSTIBLE í c !

PRECIS CGUBL'STÍBLE '"a

CAPACIDAD ;ARTER (O

CA"-:: 3E LüBR¡CAhTE i t )

JJBüICANTE ' i

pRECii! LUBRICANTE ¡PÍJ

'ASA DE INTECES ANUAL . i !

PRIHA ANUA. 3E51R3 is

íírTGR SE «ANTENIflENTC . f l i

=rCT3fi DE jPERACiDN >Fo

KRAS EFECTIVAS WW (M)

I

0.1514 LT

$500.00

2!) L"

lOtf HR

o.ii^sa LT

$2.»0).0)

42 ? - c V

0.3 i " ^

i . ? ; -»

« s 3 s - E

: 7 . : Í ? . ; O

63,636.70

5. : i i7.23

«NTENI^NETO T = 2 ^ D 2°.775.6.1

ÍÍ35.?3 I3.'13

C A R S O S P O P C 3 N S u H G

;s; ; , -c o ; ; CQMBUSTIflLE E = c » t-P 1 ?c i !.O84,00

CARSQS FQR LUBRICAN-E A. = (C ' t s FU * 'a> « »c ? Pl 1,762.88

CARGOS 'OR LLANTAS H - VP / Hv 3.10

1^,846.38

A F 3 3 S F 3 " O P E R A C I Ó N

3: = So ' J 4.98!.71 as da^oe i = ÍHa/365.25'

82

$151.817.62

:xS"TUTa 'ECHCUffilCD SE LA CONSTRÜCC!QN.

TES:3: PSQCEBIHIENTQS P6RA CONCüRSAü EN UNA OBRA PUBUEA SE LA

SECRETARIA 5E CGitUNICACIMES v TRA!iSPORTES.

ANÁLISIS SE I:Q3TO HORARIO.

• I » Q DE H A Q U I S A

-ETíOLÍZADQRA 600 U , DI5EL 130 HP

3-ECÍC JE A D S ' . I S : : : ^ -'v

ÍI'SLK AJICÍOWL -íi'

.'-.Z* L.í»Tfi5 ' í i

VA C'f ÍSÍIIAL va=pa+E3-Vn'

MLCR DE RE3MTE Wr=iHa, l?í !

VIDA ZZZW.Zí ''~2-,M> ve'

»':]« ECCNCKIIÍ -LAN'ÍS . I » 1

MC'SÍS TísBAJADAS AL A'MO ' i a '

• n i iC ia 'Jj : ' :TENÚ¡A DEL EQUIPO ÍHP¡

Í A L A R I ] 3FE : AC;JN iSa,'

$!t!

*!0

ÍIS',1

«5

,472,330,00

$0,00

<:72,686.95

A ' C H : . ) !

,050,014.30

u.foo.oo HP

2.:oo.oo ¡<F

1,30!,.00 HR

¡30.00 x»

¡40.00 CP

$22,262.00

C0!*BUSTI3LE (C)

PRECIO EGtBUSTIsLE ( "O

TA'ACIBAD CASTER ' O

CAMBIO DE LUBRICARE ( t i

LJBR;:A¡»TE u n

PRECIO LUBRICANTE iPl5

TASA DE INTERÉS ANUAL -i)

oRIi A AHUAL SEGURO ís)

'K'Z" BE lAHTENIHIENTO (S)

FACTOR DE OPERACIÓN (Foí

hORAS EFECTIVAS TuRNO (H)

0.1514

$500.00

/ 200

0.00353

2 . BOu. OÍ;

42

3.5

0.a

0.3

LT

!_T

nR

J

X

k

4.53 HR

Zi í 3 c = : ? : I 0 N D E L c : N : E ? T Q

¡i - 1'

Ve

Va + Vr

BESRECIACIfl» D

INTERÉS I =

2 Ha

Va * Vr

stBL'RO S = s

>tANTENIN:NET0 T = 3 x 3

C A R E O S « O ^ C C N 3 Ü 1 I

CAREOS OQR CC^BL'STISLE E = z % J 0 « P:

CARS']3 POR LUBRICANTE Al = (C/t « " i i * ¡a i x HP x P l !

CARBQS POR LLANTAS N = Vn ' Hv

C A R E O S c G R O P E R A C I Ó N

Co = 3D / H

de donde H = (Ha/365.25¡

I i" R O '

11.317.51

!|5,365.52

l,el3.79

i,"0.51

$39.087.33

10,593.00

1,501.36

4,805.77

16,905.13

4,7s4.69

8 3

TOTAL COSTO HORARIO $60.757.14

. iSTITir t ! TEDBL3SIC0 DE LA CCNS^ICCIQH.

TESIS: PWCEDItlIENTQS PMS CONCURSAR EN UNA OBRA "UBLCA DE LA

SECRETARIA DE CO,MUNICA;::NES I? TRANSPORTES.

ANÁLISIS SE COSTO HORARIO.

T I ^ O 0 E " o ] . I S A

CAHION PiJERA 3E CARRETÍ'A CA'. 769 C %m S » .

3408 DE 405 •& A ZW/ RPC CAP . 32 T0N.

''RECIO DE ADÍUISICIQN i p i . $1,023,62:.370.9* CO^BuSTiB.E >: 0.1514 - *

Ei j i j is] ADICIONAL 'Ea $0.'38 WECIj ::'<B.5TI3LE i ; c Í50O.09

VALCR LLAN'AS 'V"( Í 1 2 , 5 3 3 . : r , & i i CAPACIDAD CARTEP C ) t ' L*

VALOR INICIAL (vA=Pa+Ea-Vni $1,010,692,713.06 CAfBU DE LUBRICANTE ( t i 2% iR

VALOR DE RESCA'E iVr=liVa, 107.1 $ íO. .Oé3 . :71.& LUBRICANTE u ! ) J.OC'ÍS L"

VIDA EC0N0I1ICA PAULINA 'Ve' Í2,4i.0.fitf HR 'RECIÍ u B n C A N ^ '?.» $2,3>J0,.'i

VIDA ECONÓMICA LLANTAS Hv) 2.5<K.K "R TASA DE ITERES ANUAL (1 42 7.

HJPAS TRABAJADAS AL AHZ tui) ! .300.«8 >9 -Wfi ANUAL SESL'Sj ( s i " . 5 '{

CENCÍA i I ) 45'.04HP cACTOR DE «ANTENI^IE^O (Q 0.6

POTENCIA DEL EQUIPO (HP" 333.M <P -ACTOR DE OPERAC.CN (CQ) 0.8

SALARIO OPERACIÓN (S01 $24.67«.4T HORAS EFECTIVAS TljRNG (H) 6.4 HP

D E S C R I P C I Ó N D E L C O N C E P ' O ; X p C P T C

Va - Vr

DEPRECIACIÓN D = 7 2 . : = : Zi

Ve

va + Vr

INTERÉS I = 1 IC'.TOS.ís

2 Ha

Va + Vr

SEBORO S = s 10,808.80

2 "a

"ANTENIHINETO T = 3 x D 43.315.40

$25í.ü22.10

C A R S O S P O R C O N S O N O

CARSQS SOR COMBUSTIBLE E = c s HP x Pe 25,586.60

CARSOS POR LUBRICANTE AL = (C/ t x P l ) + (a l x 4» x P ü « .242.1 !

CARSOS POR LLANTAS N = Vn / hv 5 , ¡T3.2 í

35.001.=7

C A R S O S P O R O P E R A C I Ó N

Co = So / H 5 ,282.0 '

de donde H = (Ha/365.25!

TOTAL COSTO HORARIO $296,306.17

:il5*IT 'JT0 TEZNCLÍSICO SE LA LCSS^UCCION.

TESIS: PROCEDIHIElTOí ?m CONCURSAR EN UNA GBR* PUBLICA BE LH

SECi<ETA«!A 5E rSHUNICACIONES ' "'ANSP0RTE3.

ANÁLISIS DE COS" HORAPIG.

T I P O DE KA S b I N «

5 PA 8 "3 SQBSE CHASIS ^ S A S - 133*

- E L I O SE ADBL:S¡ : : : '» >F3

t j u i c " A D ; : : 3 N 9 . Í E I >

ÍALOP LLAJPAS ivn)

VALOP INICIAL VAsPa+Ea-Vi1

"AL:1 5 JE ES:^*; Wr=tVa. '.<)

vfDA EMNCICA «A3ÜÍNA •Ve'

¥134 ECGNÜMCA LLANTAS N / t

•ÍCÍAS TRAB4]tDi.i AL ASG iha'

-CTENCIA • ; sQTENC!s 3E. íHim ItPi

SALAKIO ePEF.ACÍjN i5oi

$95,454,431.0«

ÍOJO

Í3<>,"':3.'Ol.OI

í8 ."2.390. lv

9,000.00 »=

2,500,00 •'5

1,800,00 i-s

1*0.00 1?

112.00 ><»

«3.276.00

" H S Ü S T I S L E 'C'

PREC" CG«5'.>3"I5'.E í 5 : )

CAfACIDAD CARIE' 'C'.

CttfcIO 5E LL'BPICfiNTE ¡ t i

LUBRICANTE í a ; 1

PPECIO Ü.'B'IC^'E SB1, T A S A 3E IM'ERES «N'JAL •!• C R : I A ANL'A.. SEGUR: ¡SÍ

-ACOR DE HANTENülIENTO ¡3 ;

« ; * ; ? DE OPERACIO» i;o<

-ORAS EFECHVAS T.jSiiC (">

t;

;, $5'

"'.( ;.3i

,1514

'0.00 7

200

¡'.•353

0.0 i

r .' 9 J

?.8

i \75

4.5T

1 *

T

MR

i_T

'„ V

HS

: ' E S C R I p C I O N C E L L C N I : E P T 5

Va - V'

ve

¿a + v

I ¥¡ F ñ 5 T C

SEf^ECIACiON

INTERÉS

2 Ha

/a * vr

StóuRfl S = s

: Ha

•íANTE IHiSETO T = ;, » 2

C A R E O S P O R C O 1 S U 1 ü

caraos POR COMBUSTIBLE E = c x "i» i tr

CARGOS m LUBRICANTE AL = i C ' t x Pi) * (a l x HP x Pü

CAREOS POR LLANTAS N = Vn / Hv

C A R S O S P O R O P E R A C I Ó N

Co = So / H de donde H = (Ha/3é5.25!

11,514.57

TOTAL COSTO HORARIO

«S,e24,42

3,473,40

1,220.49

2.292.22

11,991.31

4,'31.71

$45.597,44

85

C A P I T U L O I V

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Una vez que el contratista conoce el volumen total

de la obra por ejecutar y el tiempo disponible para la --

construcción, así como la fecha de inicio y de termina

ción de la misma, debe hacer el programa y montos mensua­

les de obra para entregarlos a la Secretaría, como lo in­

dica la Forma E-6 (Anexo No. 7) del pliego de requisitos,

de igual manera entregará el programa de utilización de -

maquinaria y equipo de construcción Forma E-6a (Anexo 8).

La relación de conceptos de trabajo y cantidades -

de obra para expresión de precios unitarios y monto total

de la proposición Forma E-7 (Anexo 9) también deberá ser

entregada a la Secretarla. Para que el contratista pueda

formular estas formas correctamente debe saber que proce­

dimiento constructivo realizará durante la obra. A conti

nuación se hace mención de algunos procedimientos de cons

trucción más comunes en la construcción de una obra carre

tera.

86

4.1 DESMONTE DEL LUGAR DE TRABAJO

En la construcción de una carretera lo primero que

se lleva a cabo es el desmonte del lugar de trabajo. En -

nuestro país contamos con todos los tipos de vegetación,

desde la típica de desiertos hasta la de la selva y bos­

ques. Por este motivo el desmonte y desenraice se efec­

túa utilizando la maquinaria más adecuada para así obte­

ner la máxima eficiencia de ésta. El desmonte en zonas -

semi-desérticas y desérticas es de suma facilidad, por lo

que generalmente se ejecuta a mano; para quitar pequeños

matorrales o para desmontar terrenos abruptos que dificul^

ten el uso de maquinaria. También pueden ser utilizados

tractores pequeños D4 ó D6, equipados con cuchilla empuja

dora. El desmonte en bosques se ejecuta casi siempre con

tractores grandes D8 ó D9 equipados con cuchilla empujado^

ra y con algunos aditamentos, más; como la cuchilla bian-

gular con empujador superior (Tridozer) diseñado e s p e —

cialmente para este objeto, la hoja cizalladora angulable

o en V y también el uso de sierras eléctricas de cadena,

para trozar árboles grandes haciendo eldestroncado poste­

riormente con los tractores.

El trabajo de desempalme tiene por objeto retirar

todo el material contaminado con materia orgánica con el

objeto de dejar la capa del suelo sin ningún material con

87

L '¿m&^Z:

<&-."->£

>*4^

» .

.jv^ r - * r^^^ .s" . 88

taminante y listo para cortarse y transportarse o para ci­

mentar sobre él, la estructura que se pretende hacer.

El procedimiento a seguir será iniciado en el eje -

de la obra, retirando el material hacia los ceros, despal­

mando más o menos hasta un metro afuera de ellos, exten

diendo el material sobrante para no dejar montones, en el

caso de despalmes para obras hidráulicas, casi siempre se

ordena despalmar el derecho de vía, dejando el producto al

macenado en las orillas. En caso que en el lugar se pre­

tenda construir un terraplén, es aconsejable compactar el

terreno natural en una profundidad no menor de veinte cen­

tímetros para que asi pueda resistir, sin incrustaciones,

la formación y compactación del terraplén.

4.2 FORMACIÓN DE TERRAPLENES

En la construcción de estructuras de movimientos --

de tierras es necesario el transporte de los materiales --

que se ajusten a las especificaciones, con la procedencia

más económica, tratando siempre de aprovecharlos tal como

se encuentran en su forma natural después de despalmados,

si este material no llegará a ser suficiente en la forma--

ción del terraplén será necesario el hacer cortes y presta

mos de material para poder formar el terraplén.

89

V-v., . .% .s v

Para la construcción de estas estructuras utiliza­

mos siempre tres sitios para obtener los materiales y

ellos son:

Cortando sobre el eje de la obra, para formar los

terraplenes con el producto del corte (movimiento de cur­

va masa), exceptuando los materiales cuyo VRS sea menor -

a 101 o tenga una expansión lineal mayor de 31 que por es_

pecificaciones debe ser desechado.

Haciendo préstamos normales al camino a distancia

de cincuenta metros.

Obteniéndolos de algún sitio cercano a la obra que

se denomina banco de préstamo.

4.2.1 CORTES

Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo

abierto en el terreno natural, en ampliaciones y/o abati­

mientos de taludes, en rebajes en la corona de cortes y/o

terraplenes existentes, en derrumbes y en despalmes de --

cortes o para el desplante de terraplenes, con objeto de

preparar y/o formar la sección de la obra, de acuerdo a -

lo fijado en el proyecto.

91

Los materiales de corte, de acuerdo con la dificul

tad que presenten para su extracción y carga, se clasifi­

can en los tres tipos siguientes:

* Material A

* Material B

* Material C

4.2.1.1 MATERIAL A

Es el blando o suelto que puede ser excavado efi­

cientemente con escrepa de capacidad, además se conside--

ran material A, los suelos poco o nada •cementados con par

ticulas de 7.5 cm (3"). Los materiales más comúnmente --

clasificables como material A, son los suelos agrícolas,

limos y arenas.

4.2.1.2 MATERIAL B

Es el que por su dificultad de extracción y carga,

solo puede ser excavado eficientemente por tractor de oru

gas con cuchilla de inclinación variable o con pala mecá­

nica con capacidad mínima de un metro cúbico, además se -

considera como material B, las piedras sueltas menores de

75 cm y mayores de 7.5 cm. Los materiales más comúnmente

92

clasificables como este tipo de material son las rocas -

muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, --

areniscas blandas y tepetates.

4.2.1.3 MATERIAL C

Es el que por su dificultad de extracción sólo --

puede ser excavado mediante el uso de explosivos, además

se considera como material C, las piedras sueltas mayo­

res de 75 cm entre los materiales que cuentan con esta -

clasificación se encuentran las rocas basálticas, las --

areniscas y conglomerados fuertemente cementados, cali­

zas, reolitas, granitos y andesitas sanas.

4.2.2 RRESTAMOS

Los préstamos son las excavaciones ejecutadas en

los lugares fijados en el proyecto, a fin de obtener los

materiales para formar los terraplenes no compensados, -

los préstamos pueden ser laterales o de banco.

4.2.2.1 PRESTMOS LATERALES

Son los ejecutados dentro de fajas ubicadas fuera

de los ceros, en uno o ambos lados de las terracerías, --

93

' I t?.. . - — ? * » * - . . „ , - - . *

94

con anchos determinados en el proyecto, cuyos materiales

se utilizan exclusivamente en la formación de aquellos -

terraplenes situados normalmente a dichos préstamos.

4.2.2.2 PRESTAMOS DE BANCO

Son los ejecutados fuera de la faja de 100 metros

de ancho, también se consideran como préstamos de banco,

las excavaciones ejecutadas dentro de las fajas para

préstamo lateral, cuyos materiales se empleen en la cons_

trucción de terraplenes que no estén situados lateralmen

te a dichos préstamos, tomando la tolerancia de 20 me

tros.

4.3 MAQUINARIA ADECUADA A UTILIZAR

Para desarrollar este trabajo, es necesario utili

zar algunas máquinas para construcción pesada y para la

obtención de los materiales buscando siempre el equipo -

más eficiente y económico.

Cuando el acarreo del material producto del corte

tenga que moverse a menos de 90 metros el equipo ideal -

es el tractor equipado con cuchilla cortadora. Si la --

distancia de acarreo es superior a los 90 metros pero in

ferior a los 2000 metros. El equipo más recomendable e£

ta representado por las motoescrepas que además de cor--

95

«' - •

tar y cargar los materiales, los acarrean y forman con --

ellos capas del terraplén en el lugar de aplicación, en -

el caso de que el acarreo supere los 2000 metros, o que -

por las condiciones del material lo requiera, es aconseja

ble el uso de cargadores frontales para el corte, extrac­

ción y carga a camiones de volteo para el acarreo.

En los primeros casos las máquinas forman el terra­

plén con el material acarreado en capas de espesor varia­

ble entre 10 y 40 cm, máximo. En el último caso los ca--

miones tiran el material a lo largo del furuto terraplén,

pero es indispensable que otra máquina haga el tendido, -

para ello es recomendable el uso de tractores de orugas -

equipados con cuchilla angulable, máquina ideal para este

trabajo.

4.4 HUMEDAD OPTIMA EN LOS TERRAPLENES

Los mejores terraplenes son mezcla de dos o más nui

teriales, encontrándose proporciones variables de arcilla,

limo, grava y arena, la arena y la grava son mejores cuan

do están mezclados con suficiente arcilla o limo que sir­

ven como cementantes. Los suelos con elevado porcentaje

de arena y grava son buenos cuando el trabajo debe hacer­

se en lugares o estaciones lluviosas, ya que absorben y -

97

drenan grandes cantidades de agua.

Tendida la capa de material y con el espesor pro­

gramado, se procede a incrementar la humedad para acercar^

la a la óptima, para lo cual se le agrega el agua faltan-

te con riesgos de auto tanque. El agua contenida en los

suelos determina en gran parte el comportamiento de un te_

rraplen, cada suelo se compacta mejor cuando su propor

ci6n de agua es la óptima. Para esta compactación debe -

contarse con el equipo adecuado, consistente en rodillo -

de pisones para los materiales cohesivos y vibratorios pa

ra materiales granulares.

La selección del equipo de compactación es muy im­

portante porque de ella depende la eficiencia y calidad -

de la compactación que se logre. El procedimiento segui­

do para esta capa de terraplén compactado se continua

cuantas veces sea necesario para lograr la altura del te­

rraplén de proyecto hasta la última capa.

4.4.1 PRECAUCIONES PARA LA COMPACTACIÓN EN TERRA­

PLENES

- Se ejecuta uniformemente en todo lo ancho de la

sección, según los grados de compactación que indica el -

proyecto.

98

r i-j - T i

> .^y'L&W V ^ V ^ N . V - *

M V

99 ' /

Bff-T; ^ - s l O T S C A' Itftifc^^tt^iei"» de ^ Camtivccióá

- Se da al material uniformemente la humedad conve

niente, se aplica el agua en el lugar de excavación o en

el mismo terraplén según el caso.

- Cuando el material de los terraplenes contenga -

mayor grado de humedad que el óptimo, antes de la compac-

tación se debe eliminar el agua excedente.

- Si es especificado en el proyecto, efectuada la

compactación de una capa de material, su superficie se e£

clarifica y se agrega agua si es necesario, a fin de l i ­

garla.

4.5 OBRAS DE DRENAJE

El drenaje en la carretera tiene por objeto evitar

que en forma total o parcial, el agua llegue a la sección

estructural del camino y para facilitar el desalojo rápi­

do de la que llegue a ella.

Formas en que el agua puede llegar al camino:

- Precipitación directa

- Escurrimiento del agua del terreno adyacente

- Crecientes de ríos y arroyos

- Infiltración directa o por ascención capilar.

100

4.5.1 DRENAJE SUPERFICIAL

Tiene por objeto desalojar el agua que cae por pre

cipitación, la que corre por rios y arroyos y la que lle­

ga por inundación.

4.5.1.1 DRENAJE LONGITUDINAL

Son todas las obras de captación y defensa, debe -

fijarse su localización, área hidráulica necesaria, sec­

ción, pendiente y elevación del fondo, longitud tipo eco­

nómico y proyecto constructivo.

4.5.1.2 CUNETAS

Son zanjas que se hacen en-uno o ambos lados del -

camino en corte, con objeto de recibir el agua pluvial de

la mitad de la sección de tangente, a toda la de curva, -

asi como la que escurre por los cortes y pequeñas zonas -

adyacentes. Normalmente la cuneta tiene sección triangu­

lar con ancho de un metro, su talud es de 3:1. La capaci

dad hidráulica debe estar de acuerdo con la precipitación

pluvial de la zona y el área drenada. La longitud de una

cuneta esta limitada por su capacidad hidráulica, colocan

dose alcantarillas de alivio o proyectando canalizaciones

101

convenientes, para evitar que derrame.

4.5.1.3 CONTRACUNETAS

Son zanjas de sección trapezoidal, que se excavan

arriba de la línea de ceros de un corte, y cuyo objetivo

es interceptar los escurrimientos superficiales del terr£

no con el fin de lograr una intercepción eficiente. Su -

proyecto en dimensiones y localización esta determinado -

por el escurrimiento posible, por la configuración del te_

rreno y las características geotécnicas de los materiales

que lo forman.

4.5.1.4 CANALES AUXILIARES

Son obras de protección local izadas a las o r i l l a s

del camino con e l objeto de impedir que e l agua l legue al

camino y lo dañe. Deben colocarse lo suficientemente l e ­

jos del camino para que no haya saturación de los t e r r a - -

plenes.

4.5.1.5 BORDOS 0 BORDILLOS

Se construyen en los hombros de la corona para ev^

102

tar que el agua escurra sobre los taludes, erosionándolos,

encauzándola hacia los lavaderos u obras de alivio, los -

bordos o bordillos solo se colocan si el camino tiene pen

diente longitudinal.

4.5.1.6 BOMBEO

Es la pendiente transversal que se da hacia ambos

lados del camino en tangente o hacia un lado de la curva,

con objeto de eliminar el agua pluvial.

4.5.1.6 LAVADEROS

Son canales que se construyen sobre los taludes pa

ra dar salida a las corrientes que se forman por el hom­

bro y bordillo, evitando que se erosione, pueden ser zam­

peados, de lámina, de mampostería, de suelo cemento, etc.,

debiendo estar debidamente anclados al terraplén.

4.5.1.8 ALCANTARILLAS

Se colocan para dar paso a corrientes provenientes

de hondonadas, cañadas, zonas de riego, drenaje superfi­

cial, etc., por la forma de la alcantarilla estas pueden

• clasificarse en: de tubo (lámina o concreto) de cajón, de

bóveda y de losa y estribos, por el material de que están

103

hechas en: de fierro, concreto o de manipostería. Por la

forma en que trabajan: pueden ser rígidas o flexibles. -

Para determinar el tipo de alcantarillas que debe usarse

en cada caso se toman en cuenta, las condiciones propias

del lugar, economía, construcción, etc.

4.5.2 DRENAJE SUBTERRÁNEO

Esta constituido por los dispositivos necesarios -

para eliminar el agua subterránea, o bien abatir el nivel

freático hasta donde no sea perjudicial al camino en cuan

to a la estabilidad de terraplenes, sub-base, base y talu

des.

4.5.2.1 ZANJAS

Puede hacer el drenaje subterráneo, frecuentemente

se han usado, en los caminos construidos en zonas bajas,

zanjas localizadas a unos cuantos metros fuera del mismo

y paralelas a él. Estas zanjas son usualmente a 0.60 me­

tros de base y de 0.90 metros a 1.20 metros de profundi--

dad. Si se hacen suficientemente profundas pueden mante­

ner el nivel freático bajo el nivel deseado.

104

4.5.2.2 DRENES CIEGOS

Son zanjas rellenas de piedra quebrada o grava.

Estos drenes han sido muy empleados, y cuando se les ha -

construido en forma correcta han dado resultados satisfa£

torios durante mucho tiempo. Cuando se usan drenes cie­

gos paralelos al camino, la práctica común es la de colo­

car uno en cada lado del camino, precisamente bajo las cu

netas. Estos drenes son de 0.45 metros de ancho y de --

0.60 o más metros de profundidad para que sean efectivos

deben tener una pendiente uniforme e ir a desfogar a una

salida adecuada.

4.5.2.3 DRENES DE TUBOS

En general, para el trabajo subterráneo en caminos,

los drenes con tubo de barro o de concreto son muy supe­

riores a los formados por zanjas abiertas a los drenes --

ciegos. Los tubos para subdrenaje deben satisfacer una -

serie de requisitos para que funcionen en forma efectiva

durante un periodo largo. Estos requisitos se refieren -

al aplastamiento, flexión, presión hidráulica, capacidad

de infiltración y durabilidad.

IOS

C A P I T U L O V

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE­

TERMINADO QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDE­

RAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANS--

PORTES A QUIEN SE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA", REPRESENTA

DA POR

EN SU CARÁCTER DE

Y POR LA OTRA EN,

SU CARÁCTER DE , A

QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

- PRIMERA: "LA DEPENDENCIA" declara:

A) Que para cubrir las erogaciones que se derivan

del presente contrato la Secretaría de Programación y Pre

supuesto autorizó la inversión correspondiente a la obra

objeto de este contrato en el Oficio Número

de fecha

B) Que tiene establecido su domicilio en

mismo que señala para los -

' fines y efectos legales de este contrato.

106

C) Que la adjudicación del presente contrato se --

realizó por:

- SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" declara:

A) Que acredita la existencia de su sociedad con -

la Escritura Constitutiva Núm. de fecha

de de 19 otorga ante la fe

del Notario Público Número inscrita en el

Registro Público

el C. acredita su personalidad como

de , con el testimonio de la

Escritura Pública Número de fecha

de de 19 otorgando an­

te la fe del Notario Público Número .

B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y -

reúne las condiciones técnicas y económicas para obligar­

se a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

C) Que su registro en el Padrón de Contratista de

Obras Públicas que lleva la Secretarla de Programación y

Presupuesto es el número y que dentro

de la clasificación correspondiente en dicho padrón tiene

las especialidades números

107

D) Que tiene establecido su domicilio en

mismo que señala para todos los fines y efectos legales

de este contrato.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que es_

tablecen la Ley de Obras Públicas, su Reglamento, las Re­

glas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras

Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal y las Normas para Construcción e Instalación y de

Calidad de los Materiales vigentes en "LA DEPENDENCIA", -

el contenido de los

y el procedimiento que se seguirá en su caso, para el

ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por

las partes, integran el presente contrato, asi como las -

demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la

obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos -

los factores que intervienen en su ejecución.

108

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" -

encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizaci6n de una obra

consistente en

ubicada en

y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación,

acatando para ello lo establecido por los diversos ordena

mientos, normas y anexos señalados en el inciso "E" de la

Segunda Declaración de este contrato, asi como las normas

de construcción vigentes en el lugar donde deban realizar

se los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos c£

mo parte integrante de estas Cláusulas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presen

te contrato es: $ (

), más $

( ) de I.V.A., lo --

que hace un monto total de $ (

).

Y la asignación aprobada para el presente e j e r c i ­

cio es de: $ (

109

), y para los siguientes --

ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspon

dientes para los fines de ejecución y pago a la disponiM

lidad presupuestal de los años subsecuentes.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se

obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día -

de de 19 y a terminarla a más

tardar el día de de 19 , -

de conformidad con el programa de obra.

Este plazo deberá modificarse en el caso señalado

por la fracción I del artículo 27 del Reglamento de la --

Ley de Obras Públicas y en la Cláusula Quinta de este do­

cumento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS.- "LA DEPENDENCIA'.' se obliga a poner a --

disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en --

que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este --

contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y

demás autorizaciones que se requieran para su realización

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los traba­

jos objeto del presente contrato "LA DEPENDENCIA" otorga

rá un .anticipo por el % ( por ciento)

de la asignación aprobada al contrato correspondiente pa

110

ra el primer ejercicio presupuestario que importa la can­

tidad de: $ (

), y "EL CONTRATISTA" se obliga

a utilizarlo en dichos trabajos.

Además del anticipo anterior "LA DEPENDENCIA" otor

ga de la asignaci6n autorizada para cada uno de los ejer­

cicios del presente contrato, un anticipo por el % --

( por ciento), para la compra de equipos y ma­

teriales de instalación permanente necesarios para la rea_

lización de los trabajos objeto de este contrato, que im­

portan la cantidad de $ (

).

Estos anticipos estarán a disposición del contra--

tista con antelación al inicio de los trabajos.

El atraso en la entrega del anticipo, será motivo

para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa -

de ejecución pactado, formalizando mediante convenio e n ­

tre las partes la nueva fecha de iniciación. Si "EL CON­

TRATISTA" no entrega la garantía de los anticipos dentro

del plazo señalado en la fracción I del artículo 2S del -

Reglamento de la Ley de Obras Públicas, no procederá el -

diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la

111

fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el

saldo por amortizar de los anticipos otorgados, de acuer­

do con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de -

la Ley de Obras Públicas, deberá pagar gastos financieros

conforme a una tasa que será igual a la establecida por -

la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de pró­

rroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos finan--

cieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se --

computarán por días calendario desde que se venció el pía

zo hasta la fecha en que se ponga a disposición de "LA DE

PENDENCIA".

El otorgamiento y amortización de los anticipos, -

se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto

por la Ley de Obras Públicas, su Reglamento y demás nor­

mas complementarias.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que -

los trabajos objeto del presente contrato se paguen me

diante la formulación de estimaciones que abarcarán

días hábiles, las que serán presentadas por -

"EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión dentro de

los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, -

para ka elaboración de las mismas, la que será el día --

112

de cada mes, el lugar de pago se hará

del conocimiento de "EL CONTRATISTA" con toda oportunidad;

cuando las estimaciones no sean presentadas en el término

antes señalado, se incorporarán en la siguiente estima

ción para que "LA DEPENDENCIA" inicie su trámite de pago.

En el caso del incumplimiento en los pagos de esti^

maciones y de ajustes de costos conforme a lo dispuesto -

en las fracción II y III del artículo 43 del Reglamento -

de la Ley de Obras Públicas, a solicitud de "EL CONTRATIS

TA", se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa

que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de

la Federación en los casos de prórroga para el pago de --

crédito fiscal. Los cargos financieros se calcularán so­

bre las cantidades no pagadas y se computarán por días ca

lendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en

que se pongan las cantidades a disposición de "EL CONTRA­

TISTA".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido --

"EL CONTRATISTA" éste deberá reintegrar las cantidades pa

gadas en exceso, más los intereses correspondientes, con­

forme a una tasa que será igual a la establecida por la -

Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga

para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán

113

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se

computarán por días calendario desde la fecha del pago

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canti­

dades a disposición de "LA DEPENDENCIA".

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga

a constituir en la forma, términos y procedimientos pre­

vistos por la Ley de Obras Públicas, su Reglamento y las

Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de

Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mis­

mas, las garantías siguientes:

A) FIANZAS PARA LOS ANTICIPOS: Fianza a favor de

la Tesorería de la Federación, por la totalidad del mon­

to concedido como anticipos tanto para el inicio de los

trabajos objeto del presente contrato, como para la com­

pra de equipos y materiales de instalación permanente, -

señalados en la Cláusula Quinta y deberá ser presentada

previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los

quince días hábiles, contados a partir de que "EL CONTRA

TISTA" reciba copia del acta de fallo de adjudicación y

para los ejercicios subsecuentes, a partir de que reciba

la notificación por escrito del monto concedido, para la

compra de equipos y materiales de instalación permanente;

éstas garantías subsistirán hasta la total amortización

de los anticipos correspondientes.

114

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Fianza a favor de la --

Tesorería de la Federación, por el diez por ciento (10%) -

del monto del presente contrato; cuando la obra se realice

en más de un ejercicio presupuestal, ésta sesustituirá por

otra equivalente al diez por ciento (10!) de los trabajos

aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos

relativos a los ajustes de costos y convenios que se cele­

bren. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los

quince días hábiles siguientes contados a partir de la fe­

cha en que "EL CONTRATISTA" hubiera firmado el contrato, o

de que reciba la notificación por escrito de la inversión

autorizada, si transcurrido este plazo no se otorga la

fianza, "LA DEPENDENCIA" determinará la rescisión adminis­

trativa del contrato.

C) PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS --

OCULTOS: "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos dentro

de los quince días hábiles siguientes a la recepción for--

mal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra

equivalente al diez por ciento (10!) del monto total ejer­

cido, para responder de los defectos que resulten de la --

realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido de su ejecu­

ción. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de -

la fecha de recepción de los trabajos.

115

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la

revisión y ajuste de los costos que integran los precios -

unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran c i r —

cunstancias imprevistas de orden económico que determinen

un aumento o reducción de un 51 (cinco por ciento) o más -

de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento

de ocurrir dicha contingencia.

La revisión de los costos se hará en su caso median

te la aplicación del procedimiento establecido en la frac­

ción III del artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas.

La aplicación del procedimiento antes señalado se -

detalla en el anexo número del presente con­

trato.

De conformidad con la fracción V del artículo 27 --

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, no se otorga--

rán anticipos para los importes resultantes de los ajustes

de costos de este contrato, que se generen durante el mis­

mo Ejercicio Presupuestal.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de

los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme

a lo señalado en los lincamientos, requisitos y plazos que

para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y su Re_

116

glamento, así como bajo las modalidades que la misma p r e ­

vé, reservándose "LA DEPENDENCIA" el derecho de reclamar -

por trabajos fallantes o mal ejecutados.

"LA DEPENDENCIA" podrá efectuar recepciones parcia­

les cuando a su juicio existieren trabajos terminados y --

sus partes sean identificables y susceptibles de utilizar­

se.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:- "EL CONTRA

TISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la inicia­

ción de los trabajos, en el sitio de realización de los --

mismos, un representante permanente, que obrará como su su

perintendente de construcción, el cual deberá tener poder

amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo rela­

tivo al cumplimiento de este contrato.

"LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de su acepta

ción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRA--

TISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa --

con motivo de los trabajadores materia del contrato, será

el único responsable de las obligaciones derivadas de las

disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de

trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene

por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que

117

sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de

"La Dependencia", en relación con los trabajos del contrato.

DÉCIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATIS­

TA: "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y --

equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra -

motivo del contrato cumplen con las Normas de Calidad de -

los Materiales que "LA DEPENDENCIA" tiene en vigor y a que

la realización de todas y cada una de las partes de dicha

obra se efectúen a satisfacción de "LA DEPENDENCIA", así -

como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y

vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que

por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a -

causar a "LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso se ha

rá efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del

contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a

terceras personas físicas o morales sus derechos y obliga--

clones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como -

los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecuta­

dos que ampara este contrato sin previa aprobación expresa

y por escrito de "LA DEPENDENCIA", en los términos de la -

Ley de Obras Públicas.

118

DÉCIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: Sanciones

por incumplimiento del programa: "LA DEPENDENCIA" tendrá

la facultad de verificar si las obras objeto de este con­

trato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo

con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA DEPEN­

DENCIA" comparará perifidicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de dicha comparación el avance de --

las obras es menor que lo que debió realizarse "LA DEPEN­

DENCIA" procederá a:

I.- Retener en total el 1% (uno por ciento) de las

diferencias entre el importe de la obra realmente ejecuta

da y el importe de la que debió realizarse, multiplicado

por el número de meses transcurridos desde la fecha pro­

gramada para la iniciación de las obras hasta la de la re

visión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención

o devolución que corresponda a fin de que la retención to_

tal sea la procedente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al

último mes del programa, procede hacer alguna retención,

su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como

pena convencional por el retardo en el cumplimiento de --

las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA"'.

119

II.- Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA"

no concluya la obra en la fecha señalada en el programa,

una pena convencional consistente en una cantidad igual --

al II (uno por ciento) del importe de los trabajos que no

se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en

el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA", mensualmente y

hasta el momento en que las obras queden concluidas y re­

cibidas a satisfacción de "LA DEPENDENCIA".

Para determinar la aplicación de las sanciones es­

tipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra cau

sa que a juicio de "LA DEPENDENCIA", no sea imputable a -

"EL CONTRATISTA".

Independientemente de la aplicación de las penas -

convencionales señaladas anteriormente, "LA DEPENDENCIA"

podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o -

la rescisión del mismo.

En caso de que "LA DEPENDENCIA" opte por la resci­

sión del contrato, en los términos de las Reglas Genera--

les para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y

de Servicios relacionados en las mismas para las Dependen

cias y Entidades de la Administración Pública Federal, --

aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un

120

porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a jui--

cio de "LA DEPENDENCIA", hasta por el monto de las garan­

tías otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicación de --

las penas convencionales que se impongan a '!EL CONTRATIS­

TA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le

hayan sido retenidas en los términos de dichas reglas, --

aplicando, si ha lugar a ello, la fianza otorgada confor­

me a lo estipulado en las propias reglas.

DÉCIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

"LA DEPENDENCIA" podrá suspender temporalmente en todo o

en parte la obra contratada en cualquier momento por cau­

sas justificadas o por razones de interés general, sin --

que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo -

todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que motivaron dicha suspensión.

DÉCIMO QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CON­

TRATO: "LA DEPENDENCIA" podrá en cualquier momento res­

cindir administrativamente este contrato por causas de in

teres general.

121

La contravención a las disposiciones, lincamientos,

bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley -

de Obras Públicas, su Reglamento y demás disposiciones ad

ministrativas sobre la materia, asi como el incumplimien­

to de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA"

que se estipulan en el presente contrato da derecho a su

rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA DEPENDEN

CÍA", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las

penas convencionales, conforme a lo establecido por este

contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para

el cumplimiento del mismo.

Las partes convienen que cuando "LA DEPENDENCIA" -

determine justificadamente la rescisión administrativa --

del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a

"EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al efecto se

tuvieren para que éste, dentro del término de veinte días

hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la n£

tificación de la rescisión, manifieste lo que a su dere­

cho convenga, en cuyo caso "LA DEPENDENCIA" resolverá lo

procedente, dentro del plazo de veinte días hábiles si

guientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de

contestación de "EL CONTRATISTA".

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposi-

122

bilite la continuación de los trabajos "EL CONTRATISTA" po

drá suspender la obra. En este supuesto, si opta por res­

cindir el contrato lo solicitará a "LA DEPENDENCIA", la --

cual decidirá dentro de los veinte días hábiles siguientes

al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario --

que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la -

declaratoria correspondiente.

DÉCIMO SEXTA.- Las partes se obligan a sujetarse -

estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este

contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo inte­

gran, asi como a los términos, lineamientos, procedimien--

tos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas, -

su Reglamento y demás normas y disposiciones administrati­

vas que le sean aplicables.

DÉCIMO SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le

cubran, se deduzca el 1% (uno por ciento) del monto de los

trabajos ejecutados, para el desarrollo de los programas -

que "LA DEPENDENCIA" tenga establecidos en materia de Obras

y Servicios de Beneficio Social.

DÉCIMO OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimien

to del presente contrato, asi como para todo aquello que -

123

no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes -

se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales

de la Ciudad de México, por lo tanto "EL CONTRATISTA" re­

nuncia al fuero que pudiera corresponderle por raz6n de -

su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en

a los días del mes de

de 19

SECRETARIA DE COMUNICACIONES "EL CONTRASTISTA" Y TRANSPORTES

R E V I S A D O

124

CONTRATO NUM.

ANEXO NUM.

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS

La revisión de los costos, en el supuesto que esta­

blece el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas, se hará

mediante el procedimiento señalado en la fracción III del

artículo 50 del Reglamento de la citada Ley, que a conti--

nuación se cita:

III. En el caso de las obras en las que se tenga es_

tablecida la proporción en que intervienen los insumos en

el total del costo directo de las obras, el ajuste respec­

tivo podrá determinarse mediante al actualización de los -

costos de los insumos que intervienen en dichas proporcio­

nes, o yendo a la Cámara Nacional de la Industria de la --

Construcción.

En este supuesto, la Dependencia podrá optar por el

procedimiento anterior cuando así convenga, agrupando aque

lias obras o contratos que por sus características conten-

las

gan conceptos de trabajos similares y consecuentemente -

sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes

se determinarán para cada grupo de obras o contratos y -

se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren de­

terminado, y no se requerirá que el contratista presente

la documentación justificatoria.

Conforme a lo establecido en el artículo 51 del -

Reglamento antes mencionado la aplicación de este proce­

dimiento se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha

en que se haya producido el incremento o decremento en -

el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de

ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el

contrato o en caso de existir atraso no imputable al con

tratista, con respecto al programa que se hubiese conve­

nido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al con--

tratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente -

para la obra pendiente de ejecutar conforme al programa

que se encuentre -en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de --

los iijsumos, serán calculados con base en los relativos

126

o indices que determina la Secretaría de Programación y

Presupuesto.

Cuando los relativos que requiera el contratista

o la contratante no se encuentren dentro de los publica­

dos por la Secretaría de Programación y Presupuesto, la

Dependencia procederá a calcularlos conforme a los pre­

cios que investigue, utilizando los lineamientos y meto­

dología que expida dicha Secretarla.

III. Los precios originales del contrato permane­

cerán fijos hasta la terminación de los trabajos contra­

tados. El ajuste se aplicará a los costos directos, con

servando constantes los porcentajes de indirectos y uti­

lidad originales durante el ejercicio del contrato» el -

costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones

de la tasa de interés propuesta a que se refiere la fra£

ción V del Artículo 31 de este Reglamento.

IV. La formalización del ajuste de costos se

efectuará mediante el aumento o reducción correspondien­

te, y en consecuencia, no se requerirá de convenio algu­

no, y

V. Los demás lineamientos que para tal efecto --

emita la Secretaría de Programación y Presupuesto.

127

C O N C L U S I O N E S

Al dar a concursar una obra determinada la Secreta

ría de Comunicaciones y Transportes esta buscando la m e ­

jor oferta por parte del contratante en lo que se refiere

a: el mejor precio y calidad en la misma. Por ello el de_

sarrollar correctamente todos los requerimientos que la -

Secretarla de Comunicación y Transportes pide al contra--

tista-traerá como resultado la realización de una obra co

rrectamente planeada, estructurada y bien desarrollada, -

en el plazo y términos señalados.

El Gobierno de México en su preocupación por el --

continuo crecimiento de las vías de comunicación del país

a encomendado a la Secretarla de Comunicaciones y Trans--

portes el desarrollo de las mismas, para lo cual la Secre

taria implemento la realización de concursos de obra. De

esta manera se puede asegurar recibir la mayor cantidad -

de proposiciones, de la que se escogerá la más convenien­

te en cuanto al precio y calidad. Esta tarea quedó a car

go de empresas nacionales las cuales han probado a través

de los años su capacidad técnica y económica para poder -

realizar esta labor.

128

B I B L I O G R A F Í A

* MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

JUAN DE CAUSA

EDITORIAL CEAC

* COSTOS Y TIEMPO DE EDIFICACIÓN

SUAREZ

EDITORIAL LIMUSA

* NORMATIVIDAD EN LA OBRA PUBLICA

C.N.I.C.

* MOVIMIENTO DE TIERRAS, MANUAL DE EXCAVACIONES.

HERBERT L.

NICHOLOS JR.

EDITORIAL CECSA

* MÉTODOS,PLANEAMIENTO Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

R.L. PEURIFON

EDITORIAL DIANA

* CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA. TOMO II

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

* PEIMBERT

COSTOS Y PRESUPUESTOS ACTUALIZADO MES DE JUNIO DE

1990

129

* REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA

HERBERT L. NICHOLAS JR.

EDITORIAL CECSA

* MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y SU

APLICACIÓN A LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ING. FRANCISCO RICCI CHACON

* VÍAS DE COMUNICACIÓN. CAMIONES, FERROCARRILES,

AEROPUERTOS, PUENTES Y PUERTOS.

CARLOS CRESPO VILLALAZ

EDITORIAL LIMUSA

130

A N E X O S

131

C-90

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL RE6ISTR0 DE CONTRATISTAS NACIONALES DE OBRAS PUBLICAS

de s i dt

SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO P r e * e n t e

S o l i c i t o r t tpetuosamento qut * • dtn por r e c i b i d o s los documtnlo* -

que anexo a la p r e s e n t e , miemos que corresponden a los e s t a b l e c i ­

dos en el Reglamento de la Ley de Obras Púb l icas para el r e g i s t r o -

de Nombr* o Rolín Social

Colonia

y te lé fonos (Lado) Numtro (Lado) Nimoro

Bajo p ro tes ta de decir ve rdad , man i f i es to que los documentos que­

st entregan son copias f o t o s t t f t i c a t f i e l e s de los o r i g i n a l e s , - -

au tor izando o lo S e c r e t a r í a para v e r i f i c a r en cualquier tiempo su-

legit imidad, por si' o a trove's de otro autoridad.

Documentos que anexo:

¡ H Acta Constitutivo.

^ Corta Notorio* de trámite del Acto ante el Registro Público de la Prapiedod y Comercio.

Q Reformas al Acta Constitutiva.

| p Carta Notarial de trámite de la Reforma ante el Registro Público de lo Piepie-dad y Comercio.

9 Libro de Actas.

ft Acta Notarizoda del Representante Legal.

132 reverso...

[~| Alto ante lo S H.C.P.

Q Reformas al Alto ante lo S . H . C . P .

{""] Ultima deeloroción del I . S . R.

Q Balance General y Estado de resultados.

f g Registro onte el I . M . S . S .

@ Corto de notificación al I . M . S . S .

£¿1 Registro onte el INFONAVIT.

^ Carta de noMicadón al INFONJWIT.

g Reloción dt Moqumoria y Equipo-

I H Ultimo pago ante ia Cámaro correspondienie^

^ Oden de Trabajo o Contrato (indique cantidad)

^ Carta de Ejecución («dique canMod)

^ Acta de Entrega - Recepción (indique cantidad)

i Ü Cédula Profesionol.

A T E N T A M E N T E .

Namtrt M Solicrtort», Corflo o PwtwrtMod JwMca » Firma.

1

REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE

CONTRATISTAS NACIONALES DE OBRAS PUBLICAS

Si usted es persona física o moral y desea solicitar su inscrip--

ción al Registro de Contratistas Nacionales, deberá hacerlo por -

escrito utilizando para ello el formato de solicitud autorizado -

por esta Secretarla, mismo que forma parte del presente instructjL

vo y en el cual deberá anotar: nombre -apellido paterno, apellido

materno y nombre (s) -, o razón social completa - no use abrevia­

turas - incluyendo el tipo de sociedad; su domicilio fiscal c o n —

forme al contenido en su aviso de alta ante la Secretaría de - -

Hacienda y Crédito Público o su última modificación - no omita -

ningún dato- y el nombre completo y firma del solicitante si es -

persona física, o del administrador único o apoderado legal en ca

so de ser persona moral.

Para dar trámite a su solicitud deberá anexar a la misma los docu^

mentos que a continuación se enlistan, dependiendo si es persona

física o -noral; en todo caso deberá subrayar en color amarillo de

cedd uno de los aocu.^entos, s o 1 a ,-.i c n t e los datos que a continuación

te detallan:

a) Para personas físicas

Copia fotostática de su alta cin t e la Secretaría de Hacienda-

y Crédito Público; datos a subrayar: HFC (incluyendo clave -

homonlmia), domicilio fiscal, giro o actividad.

En caso de que hubiere tenico cambios de domicilio, en el

RFC o en la actividad empresarial, crexar también la copia

fotostática del aviso da cambj-i ant'.' la Secretaría de Hacien

133

2

da y Crédito Público debiendo subrayar solamente las modifi­

caciones.

Copia de la última declaración del ISR, o en su caso si ini­

cia operaciones y aún no ha presentado declaración anual del

ISR, deberá entregar: balance general y estado de resultados

al cierre del mes anterior de que se trate, avalado con la -

firma y número de cédula profesional del despacho contable -

o Contador Público. No es necesario que del ISR o estado fi­

nanciero, subraye datos.

Si tiene contratados obreros o empleados, deberá anexar co--

pia fotostática del registro ante el IMSS; datos a subrayar:

número de registro y fecha de alta. De no contar con perso­

nal inscrito, presentar copia del oficio de notificación al

Instituto, con acuse de recibo por parte de ésta; datos a

subrayar: fecha de notificación y fecha de acuse.

Copia fotostática del registro ante el INFONAVIT; datos a -

subrayar: número de registro y fecha de alta. De no efec- -

tuar aportaciones, copia del oficio de notificación al Insti^

tuto, con acuse de recibo por parte de éste; datos a subra--

yar: fecha de notificación y fecha de acuse.

Copia fotostática del comprobante del último pago ante la Cá_

mará correspondiente; datos a subrayar: denominación de la -

Cámara, numero de registro y fecha de alta.

134

3

La relación de maquinaria y equipo propio la encontrará en­

aste instructivo; solamente anotará las cantidades por cada

concepto; no será necesario subrayar dato alguno.

Copia fotostática de las órdenes de trabajo o contratos de­

obra o de servicios relacionados con la misma, que hubiere-

efectuado o esté ejecutando; sólo si se encuentra en proce­

so de ejecución, la orden de trabajo o contrato, entonces -

deberá de subrayar les siguientes datos: fecha del contrato

u orden de trabajo; lugar de ejecución de la obra; objeto -

del contrato u orden de trabajo donde se describan los tra­

bajos a realizar y nombre o razón social del contratante --

u ordenador del trabajo. Asimismo debe anexar copia de la

carta de ejecución debiendo subrayar: fecha de emisión de -

la carta, razón social o nombre del contratante u ordenador

del trabajo.

En caso de que la obra o servicio relacionado con la misma-

esté terminado, entonces, debe presentar copia del acta de

entrega recepción; datos a subrayar: fecha del acta, traba­

jos realizados y nombre o razón social del receptro de la -

obra o del servicio.

Si usted no cuenta con cotratos u órdenes de trabajo y sus

correspondientes actas de entrega recepción o cartas de ej£

cución para acreditar experiencia, podrá presentar copia

fotostática de los documentos que acrediten su experiencia

profesional en la materia o la de los técnicos que presten-

sus servicios para usted, expedidos por la (s) institución

(es) en que hubiere (n) laborado con anterioridad, mismo

(s) que deberá (n) contener la descripción detallada de los

trabajos, proyectos u obras en que hubiere (n) participado.

Los datos a subrayar en color amarillo son: fecha del docu­

mento; nombre o razón social del emisor; nombre a favor de

135

4

quien se emite el documento, el cual deberá ser el del tic

nico que acredite la experiencia. Asimismo, deberá anexar

carta original en la que bajo protesta de decir verdad

- emitida por usted si así corresponde o el representante

legal en su caso -, indique que el técnico que acredita ex_

periencia presta sus servicios para la persona física o ino.

ral de que se trate.

Solo para el caso de prestación de servicios relacionados

con obras (ver anexo de servicios profesionales), deberá

presentar copia fotostática de la (s) cédula (s) profesio­

nal (es) del (los) responsable (s) técnico (s) de los ser­

vicios prestados conforme aparezcan en los documentos me­

diante los cuales se acredita experiencia; datos a subra—

yar: nombre del técnico, número de cédula y profesión.

Cuando usted se presente a recoger su resultado, deberá -

entregar el original o copia fotostática del pago del der¿

c]\o correspondiente, por el monto vigente.

b) Para el caso de personas morales

Solamente deberán adicionar a los requisitos solicitados -

para personas físicas, el acta constitutiva de la sociedad,

debidamente protocolizada ante notario público e inscrita

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Del

acta constitutiva deberá subrayar: razón social, capital-

social, los cinco socios más representativos en el capital

social, nombre del administrador y en su caso del apodera­

do legal, en cuya situación deberá anexar el documento no­

tarial correspondiente, protocolizado ante notario público.

En caso de que el acta constitutiva aún no se encuentre

136

inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio, sírvase anexar la carta notarial que acredita qut

está en trámite de inscripción ante dicho registro; datos-

a subrayar: número de notario y fecha de expedición de la

carta.

En caso de que la sociedad hubiere tenido modificaciones,-

después de su fecha de constitución, entonces deberá ane--

xar los i.<;st imonios públicos que amparen las modif ieac i o ­

nes, debidamente protocolizados e inscritos an el Resistid

Público de la Propiedad y del Comercio, o en su caso la

carta notarial correspondiente; datos a subrayar: sola¡Eer_

te las reformas a la sociedad que modifiquen los datos so­

licitados en el acta constitutiva, así como el núaxe.-o de -

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y en su

caso los datos ya anotados anteriormente para la carta no­

tarial .

Si la sociedad es de capital variable y ha sufrido modifi­

caciones en dicha parte del capital social, entonces debe­

rá anexar copia fotostática del libro de actas en donde

se decretó el aumento o disminución del mismo, subrayando-

dichos datos, así como los relativos a los socios y sus

aportaciones.

Recuerde usted que de no estar completos todos los documen

tos y subrayados los datos solicitados, la computadora in­

dicará in&uficiencias, mismas que se constituyen en motivo

de rechazo. Por lo tanto le sugerimos que verifique los -

datos que sa solicitan destaque en color amarillo.

Esperamos que el presente instructivo haya sido lo suficieii

teniente claro para orientarle en su trámite, sin embargo y

en casso de tener dudas, por favor recurra al personal de -

información quien lo atení.'rá con mucho gusto.

¡ NO LO OLVIDE CONFIAMOS EN USTED ! 137

SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN CKNERAL DE NORMATIVIDAD, OBRAS PUBLICAS, ADQUISICIONES Y BIENES MUEBLES.

A N E X O

DATOS PARA EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO

CLATE

140011

140012

140013

140014

1400X5

124021

124022

124023

124031

124032

124033

124034

MAQUINARIA Y EQUIPO

TRACTORES

De menos de 70 a 140 H.P.

De 140 a menos de 200 H.P.

De 200 H.P. y más

Tipo agrícola

Equipo complementario y/o accesorios.

CARGADORES FRONTALES

Sobre orugas

Sobre neumáticos

Equipo complementarlo y/o accesorios.

EQUIPO DE EXCAVACIÓN

Palaa o dragas menores de 1.13 M3 y 1.5 Y D 3

Retroexcavadoras menores de 1.14 M3 1.5 Y D 3

Palas o dragas mayores de 1.4 M3.

Retroexcavadoras mayores de 1.4 M3.

CANTIDAD

•

CLAVE

140035

100036

140037

124038

120041

124042

120043

124044

124045

100051

100052

100053

100054

MAQUINARIA Y EQUIPO

Retroexcavadoras para tractor tipo agrícola

Zanjadoras

Perforadoras

Equipo complementario y/o accesorios.

ESCREPAS Y EMPUJADORAS

Escrepas de ruedas

Empujadores rectos (Bull Dozer-)

Enpujadores oblicuos (Angle Dozers).

Motoconformadoras

Equipo complrii'cntario y/o accesorios

EQUIPO DE COMPACTAC10N

Aplanadoras de gravedad (rodi­llos lisos, rejillas y zapatas)

Compactadores de neumáticos

Compactadores vibratorios

Equipo complementario y/o accesorios.

CANTIDAD

CLAVE

140061

140062

146063

146064

100071

100072

100073

140081

400082

140083

140084

124091

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO PARA EXCAVACIÓN EN ROCA, TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN

COMPRESORAS ESTACIONARIAS Y MÓVILES:

De menos de 60 P.C.M.

De 600 P.C.M. y mayores

Barrenadoras

Equipo complementario y/o accesorios.

PLANTAS DE TRITURACIÓN

Con motor hasta .LOO H.P.

Con motor de más de 100 H.P.

Equipo complementario y/o accesorios.

EQUIPO PARA TÚNELES

Locomotoras

Rezagadoras

Equipo de ventilación

Equipo complenentario y/o accesorios.

EQUIPO PARA CONCRETO.

Plantas dosiCicadoras

CANTIDAD CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD

124092

124093

100094

140095

100096

140097

124098

140101

124102

124103

124104

124105

100111

100112

100113

Revolvedoras

Vibradores

Colocadores de concreto en revos? timiento de canales.

Bombas para concreto

Sopleteadores y lavadoras de con creto

Cubetas

Equipo complementario y/o accesorios.

GRÚAS Y MALACATES.

Grúas de torre

Montadas en camiones

Sobre orugas

Malacates de 1 ton. y más

Equipo complenentario y/o accesorios.

EQUIPO PARA PAVIMENTACIÓN ASFÁL­TICA.

Plantar mezcladoras

Pavinentadoras

Pipas y petrolíz.-'doras

CLAVE

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

121111

123132 .

124133

124134

124135

124136

124137

120138

124141

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bacheadoras

Bombas para asfalco

( Barredoras

Esparcidores

Colocaduras de concreto asfáltico en revestimiento de canales

Transportadoras

Rompedoras

Equipo complementario y/o accesorios.

EQUIPO DE TRANSPORTE

Tractor Sa. rueda

Trailers v nlataformas

Pick-up

Automóviles

Camiones fuera de carretera

Camiones para carretera

Camión revolvedora

Remolques

EQUIPO UE USO GENERAL

Plantas generadoras de electric! dad.

CANTIDAD CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD

124142

240142

124144

124145

156151

246152

460153

140160

120171

120172

120173

124180

124201

124202

124203

124204

124205

124206

Motores estacionarios

Piloteadores

Transformadores eléctricos

Equipo complementarlo y/o accesorios.

EQUIPO DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA ESTUDIOS

Agua potable y riego

Aceite y gas en tierra

Aceite y gas en plataformas marinas

DRAGAS MARÍTIMAS 0 FLUVIALES

SOLDADORAS

Soldadura eléctrica

Soldadura de gasolina

Soldadura autógena

BOMBAS PARA AC1IA

Cortadoras de roncreto

Cortadoras deacero

Sierras

Canteadoras

Cepillos

Tarrajas

A N E X O D E S E R V I C I O P R O F E S I O N A L E S

- Planeación, Anteproyecto y Diseño de Ingeniería Civil.

.De vías terrestres

.De puertos

.De aeropuertos

.De obras«hidráulicas

.De ingeniería en urbaniza^ clon

.De estructura

.De proyectos integrales

.De centrales eléctricas

Planeación, Anteproyecto y Diseño de Ingeniería Industrial, Petrolera, Petroquímica, Minera, Siderúrgica y Análogas.

.Ingeniería básica

.Diseño de equipo

.Ingeniería de detalle

.Ingeniería de procesos

Planeación, Anteproyecto y Di­seño de Instalaciones Electro­mecánicas .

.Hidráulico-sanitarias

.Eléctricos

.De telecomunicaciones

.De aire acondicionado y refrigeración

.De centrales eléctricas

Planeación, Anteproyecto y Diseños Arquitectónicos*

.Edificación

.Urbanos •De monumentos .Decoración de exteriores .Decoración de interiores

Estudios Técnicos de Apoyo.

.Agrología y desarrollo P£ cuario

.Hidrología

.Mecánica de suelos

.Topografía

.Geología, geotécnica, ge£ física y geotérmica

.Oceanografía

.Meteorología

.Aerofotogrametría, carto­grafía y foto interpreta--clon

.Medio ambiente y físico

Estudios Económicos y de -Planeac ion.

.De preinversión De gran visión, prefacti-bilidad y factibllidad --técnico económica

.Estudios de evaluación

.Innovación, selección adaptación

.Regulación de le. teñen cía de la tierra

.Financieros y económi­cos

.Desarrollo integral y-reglona 1

•Restitución del nivel-de eficiencia de las -instalac1 ones

Servicios de Coordina--clón, Supervisión ,y Con trol de Obras.

.Administración y finan^ zas

.Gerencia y coordinación

.Supervisión técnica

.Presupuestos y control del costo

.Programación y contro] de avance de obras

Laboratorio de Anal i si y Control de Calidad.

.Laboratorio de suelos

.Laboratorio de resis­tencia de materiales

.Radiografía Industrial

Servicios de Organiza— c ion

. Informátlea

. Sistemas

.Dictámenes y peritajes

.Avalúos

mfl iwfl DATOS GENERALES 1990 MODULO 1 ANEXO 2

I EN CUMPLMCHTO CON LO DWPUESTO POR EL ABTtCUlO Ss. DE LA LE» OC LAS GAMMAS OE COMERCIO Y OE LAS DE INDUSTRIA SOLIOTO EL

1 REGISTRO POR EL PRESENTE Aflo, PARA CUYO EFECTO MAMPIESTO, MI CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO VIGENTE OE LA C M C

1 NOMBRE COMPLETO 0 DENOMINACIÓN SOCIAL

1 DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) COLONIA

CIUDAD COOIGO POSTAL

• MUNICIPIO

f ACTNIDAO PRINCIPAL •

ESTADO

TELEFONOS 1

ACTIVIOAO SECUNDARIA

| ESPECIAL DAD PRINCIPAL

1 ESPECIALIDADES SECUNDARIAS

[ CONSTITUCIÓN | DE LA SOCIEDAD

REGISTRO PUBLICO 1 OE LA PROPIEDAD

NOTARÍA

CLAVE

CLAVE

ACTIVIDAD SECUNDARIA ^

FUENTE OE TRABAJO PRINCIPAL

FUENTES DE TRABAJO SECUNDARIAS

LUGAR

«JJAS VOLUMEN

DÍA

TOMO

MES

SEM

ANO

OH

CLAVE |

CLAVE |

J INICIO DE OPERACIONES ^

ESCRITURA |

OÍA 1 MES A M

ALTA SHCP |

OÍA MES 1 ANO 1

PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL

REG. MM.S.S.

O R.F.C.

Favor de anotar con pulto y Imm d i im p f t o n » togrtnwnt* autortud» to famwi d» p«qo por la qu» at opta. Ya « a «obra el capital contable o aobre al uno al mlltar de lo» ingraaoa totales anualea conforma a lo dbpuesto en el es tu l to vigantt. .. - * • . f .

^Ett» deci«i6n no podrá aer modificada per» el reghtre del preaameeBo. ~

OPCIÓN DE PAGO SELGCaONADA:

Bejo proteste de decir venled mentflewo que lo» deto» ritedoe torn reelee y lervlrén de bmm per» I» cteslflcecl6n y reflilro ente la Cerner» ttoelonel Industrie de le Conttrueclófi, •rimfamo. declero conocer el Estemo qua rige el ftinclonemlenttt de este Clmare y mi cowfarreldad con el mismo. 3

OÍA I MES I ANO I NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA

ADHESION A L INSTITUTO OE C A P A O T A C K M OE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. A . C

INGRESOS BRUTOS EN 1969 (DECLARACIÓN ANUAL 1V A ó 13 R )

DOS AL MILLAR DE LOS INGRESOS BRUTOS

RETENIDO (DOS AL MILLAR)

DIFERENCIA POR APORTAR (DOS AL MILLAR)

MIUONCS

M«it

MUS

UJjNil

MIUOWES J _ l l—L.

Mt adhioro al "Programa Conwn deCapaotaoún y AdiaMramianto" útt mat amo da Capacitaaán da la Irakistna da la Conatrucaón. aainusmo. aportart el doa al nuHM (02%) dal anpqfle da los ngraaoa obtantdos por etacuoón da obras y sarvidos

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PARA U S O EXCLUSIVO DE C N I C

I " | | O | | R | | E | EXP. OFICINA CENTRAL

REGISTRO EN

CORRESP. A DELEGACIÓN

CLAVE ENTIDAD FEDERATIVA DOMICILIO SOCIO

NaOCRECMO

CLAVE

CLAVE

* OCBE OOflReSPONOEn ALTIPOOCOBRAOSEnviCtOPOftELOdOfNOC IMPanTANOAS£NAi.AOO EN a MODULO?-

1 4 2 C . N . I . C . OF IC INA CENTRAL

• VALOR DE LAS OBRAS V/O SERVICIOS REALIZADOS EN 1989 POR FUENTE DE TRABAJO

• INGRESOS POR OBRA Y/O SERVICIOS REALIZADOS EN 1989 • DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS

MODULO 2

[ SECCIÓN 1 VALOR Oí LAS OOHAS V/O SERVICIOS REALIZADOS EN IMS POH FUENTE OG TRABAJO ]

TIPO DE OBRA

0

SERVICIO

1 VÍAS TEBBESTHES

, OBRAS

HIDRÁULICAS

MARÍTIMO Y 3 FLUVIAI

4 URBANIZACIÓN

. CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAL

6 INSTALACIONES

. EDIFICACIÓN

NO RESIDENCIAL

8 VIVIENDA

„ SERVICIOS 9 PROFESIONALES

10 OTROS

11 SUMAS TOTALES

lt*2->4*s.6.7*»>9*10>

DOS AL MILLAR

RETENIDO

DIFERENCIA POR APORTAR

FUENTES DE TRABAJO (COLUMNAS A A LA E ) j

A

CLAVE

NOMBRE

MILLONES MILES

MILLONÍS MILES

MILIOME* MILES

MILLONES MIES

MILLONES MIES

MILLONES MltES

MILLONES MUÉS

MILLONES M U S

MILLONES MILES

MOLONES M U S

M«LQNES M U S

/ SECCIÓN 2 - ' '

A) INGRESOS NETOS EN 1989

B) OTROS INGRESOS (DETALL E)

TOTAL (A+ B)

B

CLAVE

NOMBRE

MALONES MILES

MILLONES MILES

MALONES MILES

MALONES MH.ES

MILLONES MILES

MILLONES MILES

MILONES MILES

MU.ONES MILES

MKLONES M U S

MALONES MILES

MUXWES MILES

C

CLAVE

NOMBRE

i f 1 i MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MILES

MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

MILLONES MAES

MALONES MAES

0

CLAVE

NOMBRE

1 I I i MALONES MAES

1 I I 1 MALONES MILES

1 11 i MALONES MAES

1 11 1 MALONES MAES

1 I I 1 MALONES MAES

1 11 1 MALONES MAES

1 11 1 MALONES MAES

1 II 1 MALONES MAES

1 II 1 MALONES MAES

1 II 1 MILLONES MAES

1 II 1 MALONES MAES

E

CLAVE

NOMBRE

MALONES MILES

MALONES MILES

MALONES MILES

MALONES MILES

MALONES MILES

MALONES MILES

MILLONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

MALONES MAES

INGRESOS NETOS POR OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS EN 1SSS

I I i 1 1 1 l | 1 I f MALONES MILES

CAPITAI SOCIAL

L l 1__1 1.1 I I I I I

l i l i MALONE

MALONtS MILES rAP ITAI m M T A I U C l_ 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 MALONES

l i l i MILES

MALÓN

F

SUMAS TOTALES

(A+B*CtO-E)

1 It 1 MALONES M U S

1 I I 1 MALONES M U S

1 I I 1 MALONES MAES

1 I I 1 MALONES M U S

1 I I 1 MALONES M U S

1 1 . 1 MALONES INLES

1 II 1 MALONES MAES

1 | l 1 MALONES M U S

1 I I 1 MALONES MAES

1 I I 1 MILLONES M U S

SOMA TOTAL

1 I I 1 MALONES NHfS

'

l i l i l í S M U S

l i l i l í ES MA6Í

[ SECOONS ^ ' ^ É ^ ^ n S ^ D M T R i a U C I O M ^ m C E N T U A L M I ^ R E C U M a C I D E K N S M U M I O Q W ]

CONCEPTO

SUELDOS

MATERIAL

EQUIPO

T IPODEOBRAY/OSERVCIO j

01 viíS TEflRBTfiES

02 OI»l« NICRAUHCI*

N

•.

MAfliftMOr FLUVIAL

04 05 COff iTfeCOON INOUSTRI4.

06 MSTAl ACIÓN ES NORCSlOetON.

08

VIVIWOA

09 SEüvtaos

PROt€SK>N«.ES

10 O T M B

J

USO CNIC CLAVE

1 4 3 C . N . I . C . OFICINA CENTRAL

ffig IHH • VALOR DE LAS OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS

EN 1989 POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

• CONSUMO DE MATERIALES DURANTE 1989 MODULO 3

| SECCIÓN 1 VALOR Of UkS OMMS V/O SERVICIOt RCAUZADOt EN I M * POR MSTRWUCION GEOORAFICA ]

TIPO OE OBRA

Y/O SERVICIO

. VÍAS 1 TEHH6STRES

1 » OBRAS | HIDBAULICAS

1 , MARÍTIMO y | 0 FLUVIAL

4 URBANIZACIÓN

1 s CONSTRUCCIÓN [ INDUSTRIAL

6 INSTALACIONES

! , EDIFICACIÓN NO | RESIDENCIAL

8 VIVIENDA

1 a SERVÓOS PROFESIONALES

10 OTROS

11 SUMAS TOTALES (1+2t3t4*S»6*7*0t9t10)

NOTA: FAVOR DE VE

ENTIDADES FEDERATIVAÍ

A

CLAVE

NOMBRE

1 11 1 MtLLONÍS MILES

1 I I 1 MtUONíS MILES

1 I I MILLONES MILES

1 11 MILLONES MILES

1 I I MILLONCS MILES

1 I I MILLONES MILES

1 I I MILLONES MB.ES

1 I I MILLONES MILES

MILLONES MILES

MILLONES MILES

MILLONES MH.ES

BIRCAB QUE LOS TOTM

! B

CLAVE

NOMBRE

MILLONES MILES

1 I I I MULONÉS MILES

• H I MILLONES MILES

1 I I 1 MILLONES MILES

1 I t 1 MILLONES MILES

1 I I t MILLONES MILES

1 I I 1 MILLONES MILES

1 I I I MILLONES MILES ]

MILLONES MILES 1

,, . MR.LONES MUÉS |

1 I I I MILLONES MILES |

S DE LOS CONCEPTOS

C

CLAVE

NOMBRE

1 h 1 MILLONES MILES

1 I I 1 MILLONES MILES

1 I I I MILLONES MILES

1 I I 1 MILLONES MILES

1 M 1 MILLONES MILES

MILLONES MU-ES

1 I I 1 MILLONES «"US

1 I I MILLONES MILES |

MILLONES MILES j

11 1 MILLONES MILES |

I I 1 MILLONES MILES 1

1 ALIO DEL MODULO 2

J (COLUMNAS A A L A E )

D

CLAVE

NOMBRE

1 II MALONES MILES

MILLONES MILES

1 I I MILLONES MILES

1 II MILLONES MILES

1 11 MILLONES MILES

MILLONES MILES

1 I I MILLONES MILES

1 11 MNJ.ONES HILES

MILLONES MILES

I I MILLONES MILES

I I 1 MILLONES MILES

E

CLAVE

NOMBRE

MILLONES MUÉS

MILLONES MILES

HUILONES MILES

MILLONES MILES

MILLONES MILES

MALONES MILES

MILLONES MILES

MILLONES M U S

hNUONES MILES

MILLONES MILES

1 I I I MtLtONEC MLES

| F

SUMAS TOTALES

(A+B+C+D+C}

1 I I I [ MILLONES mUS

1 1 I I 1 MILLONES M U S

| MILLONES M U S

i M ' | MILLONES MLES

! i M ' MILLONES M U S

1 I I I MILLONCS «CES

1 11 1 MILLONES M U S

MILLONES M a e ¡

MILLONES M U S |

MILLONES M U S |

SUMATÓTAL

I M • MILLONES M U S

CORneSPON(WIAU>SMSMOSTOTM.B OELOSCONCEPTOS1AL10Da.MOOULO]

m^s^mmmmmmmmm^^mmfm TIPO DE MATERIALES

1 '" 2 -

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8 " 9.-

10.-

| l 1 . -

12.-

13.-

¡14.-

15.-

16-

c

CEMENTO

GRAVA Y ARENA

CONCRETO PREMEZCLAOOf*)

MADERA PARA CIMBRA

TRIPLAY PARA CIMBRA

ACERO DE REFUERZO <••)

PERFILES ESTRUCTURALES

ASFALTO

DIESEL

GASOLINA

SOLDADURA

CABLE OE COBRE AISLADO

EXPLOSIVO

TUBO GALVANIZADO

TABIQUE 0 BLOCK

OTROS (ESFECIFIOUE),

CANTIDAD

-

JNIDAC

ton.

m>.

mJ.

Pi­

rn*. ton.

ton.

m>.

Its.

Its.

ton.

m

kg-

m

millar

MM££;"VV¿ IMPORTE

MH.LONSS MILES

I I 1 1 1 1 1 1 1 1 (

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1

1 | ' ' ' ' ' 1 1 1 í

| | 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡

. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

, , , , , , . . I 1 1 1 1 1 1 1 1

. . I 1 1 I 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 | | | |

1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 | | 1 }

(•IBf&UVEELPflEPAflADOENOflRA ( • • ) MCLUVE VARILLACORRUGAOA. AUmqnOH YUAtlAELECTROSOLOAOA USO CMC CLAVE

1 4 4 C . N . I . C . OFICINA CENTRAL

m g |Mg • PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA EN 1989 • PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO EN 1989 • NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO EN 1989

MODULO 4

l -

z-3 -

4 -

5-

6 -

7-

a-a-

to-i i -

1Z-

B6TBASÓ EN LA FOBMULACtON DE CONTRATOS

BETRASO EN EL PACO DE ESTIMACIONES

INFLACIÓN r AJUSTE DE PRECIOS

DESACUERDO DE PBÉCIOS UNITABIOS

MODIFICACIONES 0 CANCELACIONES PARCIALES DE CONTRATOS DE OBRA

MODIFICACIONÉSOCANCELACIONESTOTALESOECONTRATOSDE OBRA |

ESCASEZ DE PERSONAL CAPACITADO

BESTBICCIONES CBEOITICIAS

FALTA DE MAQUINARIA V EQUIPO

ESCASEZ DE MATEBIALES

FALTA DE TBABAJO

OTROS (ESPECIFICAR)

T O T A L (DEBE SUMAR 100%) 1 0 0 *

SECCIÓN 2 PARQUE M MAQUINARIA V EOUirO PROPIO EN 1 « M

NOTA. DADA LA DESCAPITALIZACION Y CANIBALISMO QUE HA SUFRIDO NI IFSTBO PABOUE DE MAQUINABIA ES IMPOSTANTE QUE LOS DATOS SEAM FIDEDIGNOS

(1) CANTIDAD

(2) CLAVESEOUN

CATALOGO CNIC

(3) VALOR EN EL MERCADO

POR UNIDAD MILLONES MILES

1 I I 1

1 I I 1

1 I I 1

1 I I 1

f I I 1

«__ • &<uso (No UNID)

PARADAS INa UMOI

(5) EN

REPARACIÓN (NO UNID)

EDAD DE LAS MAQUINAS EN AÑOS |

(?) DE1A2

(No UNID)

(8) OE3A5

(NO U N I O I

0) DE6AIO |NO UNIOS

(10) 10 AMAS 'No UNID»

L (*) NOPONGAELVALORENLieROSPONGAELVALOnENeLMERCADOOUEPueDEOSTeNSlSepaRUNAVAUJOCOMSfClAL J

COLUMNA(I ) - COLUMNAR)*COLUMNA(5)

COLUMNA(l)=SUMA DE LAS COLUMNAS (7)A(10)

[ SECCIÓN 3 - NUMERO DE EMPLEADOS V OBRERO» OCUPADOS EN PROMEDIO DURANTE I W » j

CATEGORÍA

EN OFICINAS

ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL O TÉCNICO

ASESOB

OTROS EMPLEADOS

EN OBRA

ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL O TÉCNICO

OPERADOR

MAESTRO Y. O SOBRESTANTE

OFICIAL V/U OBRERO »

AYUDANTE Y/O PEON

CHOFER

TOTAL

TIPO DE CONTRATACIÓN j

OE PLANTA POR OBRA DETERMINADA POR T IEMPO DETERMINADO

USO CNIC CLAVE

C . M . I . C . OFICINA CENTRAL 145

FORMA E-3 (ANEXO 3)

P R O P O S I C I Ó N

Ciudad de México, D.F. a de de 19

C. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES P R E S E N T E :

Me refiero al concurso Núm. correspondiente, señalan do el lugar de la obra y los trabajos a realizar.

SOBRE EL PARTICULAR:

a) Por mi propio derecho

b) Como representante legal de

Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recogió el pliego de requisitos -

correspondiente al concurso de que se trata, y se ha toma

do debida nota de los datos y las bases a que se ajustará

dicho concurso y conforae a los cuales se llevará a cabo

la obra.

Se aceptan Integramente los requisitos contenidos

en el citado pliego, y para tal efecto se devuelve debida

mente firmado por el suscrito en fojas.

146

Asimismo, manifiesto mi conformidad en adherirme -

al Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico en todos

y cada uno de sus términos, asi como a la evolución de --

sus etapas correspondientes, y por lo tanto, acepto e x ­

presamente que en la revisión de los costos a que se r e ­

fiere el inciso b) de la cláusula séptima del pliego de -

requisitos, no se reflejen incrementos mayores a los deri_

vados de las condiciones y disposiciones del referido Pac

to.

Igualmente expongo que se han tomado las providen­

cias a que se contrae el Pliego de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la --

Ley de Obras Públicas, su Reglamento y las Secciones c o ­

rrespondientes de las Reglas Generales para la Contrata--

ción y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacio

nados con las mismas para las Dependencias y Entidades de

la Administración Pública Federal, el Proyecto, las Nor­

mas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los

Materiales que tiene en vigor esta Secretaría y las Espe­

cificaciones Particulares, y que acepta que tales documen

tos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indica­

do y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Pro­

posición respectiva, la que con un importe total de:

147

$

ya incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.)» se -

encuentre requisitada e integrada en la forma que esta

blece la Cláusula Décima del Pliego de Requisitos y que -

comprende los siguientes documentos:

1. Proposición (Forma E-3) Anexo 3

2. Garantía de Seriedad de la Proposición, consistente -

en:

(Se expresará el monto de la garantía y documento con

que se constituye).

3. Relación de Conceptos de Trabajo y Cantidades de Obra

para Expresión de Precios Unitarios y Monto Total de

la Proposición (Forma E-7) Anexo 9.

4. Pliego de Requisitos (Forma E-2) Anexo 1.

5. Manifestación escrita de conocer el sitio de los tra­

bajos (Forma E-3a) Anexo 4.

6. Maquinaria y Equipo que se empleará en la obra (For--

ma E-4) Anexo 5.

7. Especificaciones particulares.

8. Trabajos por ejecutar (en su caso).

9. Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unita

rios y Tiempo Determinado.

10. Programa y Montos Mensuales de Obra (Forma E-6) Ane­

xo 7. j __

148

11. Programa de Utilización de la Maquinaria y Equipo de

Construcción (Forma E-6a) Anexo 8.

12. Datos básicos de Costos de Materiales y Mano de Obra

habiendo considerado los precios y salarios vigentes

en la zona o región donde es ubicada la obra y costos

horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

13. Análisis de los Costos Horarios de la Maquinaria y -

Equipo de Construcción.

14. Análisis de los Costos Indirectos desglosados en los

correspondientes a las Administraciones de Oficinas

Centrales y de la obra, seguros y fianzas.

15. Análisis de costo financiero, habiendo considerado --

los gastos inherentes a la ejecución de la obra, asi

como el importe de los anticipos y que las estimacio­

nes serán cubiertas en un término no mayor de treinta

(30) días hábiles contados a partir de la fecha en --

que se hubieren aceptado y firmado, y la tasa de inte

ros que será aplicada.

16. Programa de Utilización del Personal Técnico, Admini¿

trativo y de Servicios encargado de la Dirección, Su­

pervisión y Administración de los trabajos.

17. Análisis detallados de los precios unitarios de los -

diversos conceptos, formulados de acuerdo con la For­

ma E-5. Anexo 6.

149

Además comunico a usted que mi representante técni

co en la obra será el C.

con Cédula Núm. expedida por la Direc

ción General de Profesiones de la Secretaría de Educación

Pública y quien conoce las Normas de Obra Pública que la

dependencia tiene en vigor, el Proyecto y las Especifica­

ciones Particulares, y tiene suficiente experiencia en --

obras de la índole de la que se llevará a cabo.

A T E N T A M E N T E

150

FORMA E-3a. (ANEXO 4)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Ciudad de México, a de de 19

C. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES P R E S E N T E :

Me refiero al concurso Num. relativo a la

construcción de la obra que se esta concursando, para ma­

nifestar a Usted que esta empresa conoce el sitio de eje­

cución de los trabajos, y por ello ha juzgado y tomado en

cuenta debidamente las características climáticas, topográ

ficas y geológicas de la región, asi como las condiciones

generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo

la obra de dicho concurso.

A T E N T A M E N T E FIRMA

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

NOMBRE*" DE LA EMPRESA

1S1

- 2 -

COSTO HORARIO

$ $ $ $ s s $ $ $

NOTA.- Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aqu£ líos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea re petitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán va luarse por separado mediante el análisis de costo respectivo.

IV.- INDIRECTOS:

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo di recto. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de -los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a -la administración de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas, y-al que deberán acompañar el programa de utilización del personal técnico, -administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y admi nistración de los trabajos.

CARGOS INDIRECTOS 7,

V. - FINANCIAMIENTO:

El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la su­ma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá p r e — sentarse el análisis detallado de este costo, considerando los gastos que -realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que — las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de treinta (30) días há biles, contados a partir de que se hubieran aceptado y firmado, así cono la tasa de interés que aplicará.

CARGO POR FINANCIAMIENTO _?•

VI.- UTILIDAD:

El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento.

CARGO POR UTILIDAD ?.

VII.- OBRAS Jí SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL:

Deberá considerarse el uno por ciento (17.) del valor resultante de sumar — . los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

CARGO POR O.S.B.R. I T

III.- MAQUINARIA:

NOMBRE Y CAPACIDAD

(El proponente deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en la -obra y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios de la maquinaria de construcción

154 3 -

3

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO

CONCEPTO: ^_

(Número de la norma o especificación y descripción del concepto co

pendiente, tomados de la Forma E-7)

DESARROLLO:

El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el aná­lisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de — ejecución del concepto de trabajo materia del análisis, de acuerdo con el pro_ cedimiento constructivo planeado para su realización, y asimismo seguirá en -cada paso para el establecimiento de los cargos directos que correspondan el orden que para éstos se ha señalado en las reglas de la 5.1 a la 5.5 de la — Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecuclóm de Obras -Públicas y de Servicios relacionados con las mismas, agregando al costo dire£ to resultante los porcentajes que correspondan por indirectos, finaneiamiento, utilidad y obras y servicios de beneficio social, Adicionalmente y para cada análisis presentará un resumen del mismo, integrando de acuerdo con lo aquí -establecido: mano de obra, materiales, maquinaria, heiramienta e instalado— nes, costo directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adici£ nales.

155

4 -

RESUMEN DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

I.- MANO DE OBRA:

II.- MATERIALES:

III.-MAQUINARIA:

CARGO POR MANO DE OBRA $

CARGO POR MATERIALES

CARGO POR MAQUINARIA $

CARGO POR HERRAMIENTA $

CARGO POR INSTALACIONES $

COSTO DIRECTO

Z INDIRECTOS

SUMA

_Z FINANCIAMIENTO

SUMA

Z UTILIDAD

SUMA

1 Z O. S. B. R.

PRECIO UNITARIO

Ciudad de México, a de de 19

(Nombre de la Empresa) (Firma)

ISb (hombre y cargo de l Representante "que t inaa)

S.C.T. SU8SECRETAR1A DE •FRAESTRUCTURA

ORECCKM GENERAL OE CARRETERAS FEDERALES

f C O N C E P T O S

NI

, . « . t f

'_ '

NOMMA 0 ESPECFICACSON

'

D E S C R I P C I Ó N

t '

CANTIDAD DE

OBRA INDAD

• . A . .

NOMGRt DE LA EMPRESA 0 PERSONA FÍSICA

F O g £ 7 E - 6 H O » OE

PROGRAIM Y MONTOS MENSUALES OE OBRA CONCURSO NUM.

| NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA FIRMA I

S.C.J. SUBSECRETARÍA OE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL OE CARRETERAS FEO€RATES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MARCA,TIPO, CAPACIDAD

! l ! ínátc.itot aoío U A I 'i-íp^t» «snarslt» d i "* * ro T rroceric» , Oto "nejw.'o . ente SubMtrue

PROGRAMA OE UTILIZACIÓN

OE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

OE CONSTRUCCIÓN

• Formo E-6 a ANEXO 8 CONCURSO NUM.

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN ( ANÓTENSE LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL AÑO F INICIAL 3EL MES )

" — - ^ ^ AÑO ^*^^>*>_ MES

ACTIVIDAD ( i r ^ \ .

En .oda uno de 101 mtset úé[ w s o '3.-0 onolor»»

-ftArsfeomAiwin ^--«^««w^^PPWWinr i [____„ ^_

1 1

„

1

1

i I

1

l

••f-

•

•

I

í

i

fc

|

. « .

^

i . 1 1 NOMBRE OC U EMPRESA 0 Pf RSONA FÍSICA FIRMA:

m.*air..~.r..Mn.ii*. >•».««•««.

, -1

1 . i * u * t , v e ' * ' r * t « ' ' * ! . . . - . r f « t i . « . , - . r. f i n .Kr t iin« tt« «1*1

DHECCKÍN MfilAL' í l tB"PHES '0! , l CC P R E a 0 Í ! I J N I T A R | 0 S Y

ICARRETERAS F T O R t t l s l «ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN |

™ . — - ~—-

í U ' fiíC^. y 1 '

• " •

| C O N C E P T O ;

N » NORMA 0

_ ESPECIFICACIÓN

-

-

D E S C R t P C I O N

i

, _

<

_ ••

..

.' ^ - x •'*'

NOMBRE DC U EMPRESA 0 PERSONA FÍSICA

| NOMBRE "Y CARGO DEL SIGNATARIO FIRMA

cwmoAO" T R A B A . 0

,

_ i

. i

UNSDAD*

•

-i

i

'

- -

.

s 'UNITARIO

í CONOKSC .juM

k"-j«pc ' 1

• - - " i r " 1

•

i ' i

* * • . . ,

i i i

-t

i

-

i rrz-

•i I , 1 Í 1 1

4—-í"""-! 1 1 ! , i 1 1 - i — 3 _ ! ' < i ! 1 i i i i

! .:l,..J í ' í

1 - ! - ' 1 .!. . i

+ - •»•- -l i

* ..

. i f i

i I « • _ , -H 1 ? |

i 1

1 1

i

' * 11

ANEXO 9

FORMA E-7 HOJA DK _ J

1/ r-s

J 1 , ) :

a (NO. D E A D Q U I S I C I Ó N )

ESTA ES UNA OBRA DE

ACERVO GENERAL

ESTA OBRA DEBE SER DEVUELTA EN

LA ULTIMA FECHA MARCADA

í.