468192014 alcantarillas y cabezales hormigon · 2014-10-03 · licitación abreviada para la...

Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón Armado”

1 de 40

I N T E N D E N C I A D E S A L T O

L i c i t a c i ó n A b r e v i a d a

E X P . N º 4 6 8 1 9 / 2 0 1 4

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAÑOS Y

CABEZALES DE HORMIGÒN ARMADO”

APERTURA: 13/10/2014 Hora: 15:00- Costo Pliego: 2 UR


2 de 40

1 SECCION I

1.1 OBJETO

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación para la construcción de alcantarillas de

caños de hormigón armado y cabezales de hormigón armado, según se indica a

continuación en el Numeral 1.2 del presente Pliego de Especificaciones Particulares (PEP).

Las ofertas deberán ser presentadas en un sólo sobre, como se describe más adelante en el

Numeral 1.7 de la presente Sección del PEP.

1.2 UBICACIÓN y DESCRIPCION

1.2.1 Ubicación – En el Departamento de Salto, en ex - ruta 3 desde Av. Apolón hacia el

subembalse del Aº Itapebí y en Av. Apolón entre ex – ruta 3 y ruta nacional Nº 3.

1.2.2 Descripción - Las obras comprenden la construcción de alcantarillas de caños de

hormigón armado fi=500mm, la prolongación de alcantarillas existentes fi=500mm y

la construcción de cabezales de hormigón armado con losa de zampeado de

hormigón armado en alcantarillas existentes, todo según la lámina tipo Nº 251 de la

DNV para alcantarillas tipo Z.

1.3 OTROS DOCUMENTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS QUE RIGE N

Además del presente Pliego de Especificaciones Particulares con sus anexos, también

regirán la Adjudicación, la Contratación y el desarrollo de los trabajos, las normas,

reglamentos y documentos que se nombran a continuación; el orden en que éstos se

nombran no refleja necesariamente las prevalencias.

1.3.1 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas,

designado en adelante Pliego General o P.O. (texto de 1989), concordantes y

modificativos.

1.3.2. Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la

Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante P.V. (texto de 1989),

concordantes y modificativos.

1.3.3. Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de

Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV (2003) y

posteriores actualizaciones.

1.3.4. El “Texto Ordenado / Ley de Contabilidad y Administración Financiera” (TOCAF).


3 de 40

1.3.5. Pliego Unico de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por

parte de las administraciones públicas (Pliego Unico).

1.3.6. Las enmiendas, correcciones, modificaciones o aclaraciones efectuadas por la

Administración al procedimiento constructivo y/o a las especificaciones técnicas de

los materiales.

1.3.7. Los comunicados emitidos por la Administración.

1.3.8. La Oferta del Contratista.

1.3.9. Las Ordenes de Servicio e Instrucciones que expidan el Director de la Obra u otros

Funcionarios Municipales en el ámbito de su competencia.

1.3.10. Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las Ofertas.

1.3.11. Normas de ordenamiento financiero contenidas en los Artículos 45 y siguientes de la

Ley Nº 15.903 del 10/11/87 y actualizaciones/modificaciones posteriores.

1.3.12. La Ley vigente relativa al Seguro sobre los accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales.

1.3.13. Manual Ambiental de la DNV para obras y actividades del sector vial.

1.3.14. Normas UY de ensayos de materiales, editadas en el año 1993 para el MTOP.

1.3.15. Las siguientes láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad:

Número Título

223 B Dispositivos de señalización en obra.

64 D Plan de Desarrollo de los Trabajos.

251 Alcantarillas Tipo Z

1.3.16. El Pliego de Condiciones Generales* de la Intendencia de Salto.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los pliegos P.O., P.V. y en otros

documentos de la DNV (incluidas las láminas tipo) vs. lo establecido en el presente PEP y

en sus anexos y en el Proyecto, regirá lo establecido en estos últimos .

Aclaración: * cuando el Pliego de Condiciones Generales de la Intendencia de Salto o

cualquiera otro de los antes mencionados hace mención al Pliego de Condiciones

Particulares debe comprenderse que se refiere al presente PEP.

1.4 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS

El presente PEP, sus anexos y el Proyecto pueden ser examinados en la Intendencia de

Salto (en adelante designada como la I DE SALTO ), Juan Carlos Gómez esq. Uruguay,


4 de 40

Salto. Se pueden obtener copias de esta documentación previo pago en la I DE SALTO del

valor correspondiente, el que se indica en el Numeral 1.5 a continuación.

Es de entera responsabilidad y cargo de los Oferent es la obtención y/o consulta de

los demás planos, manuales, documentos, reglamentos y normas aplicables al caso,

los que se mencionan en el Numeral 1.3 de la presente Sección del PEP.

1.5 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PART ICULARES

La adquisición del presente Pliego de Especificaciones Particulares se efectuará en la

Intendencia de Salto -dirección antes indicada-, previo pago de la suma de 1 (una) Unidad

Reajustable (UR). En el momento de adquirir la documentación deberá indicar el comprador

un domicilio urbano en el territorio de la República, un número de teléfono de red fija

nacional y un número de fax en el País, para posibilitar el envío de toda información

complementaria.

A todos los efectos legales se considerará suficien temente notificada la empresa con

la notificación por carta o con la simple copia de recibo del fax.

El recibo de adquisición de la documentación correspondiente al Llamado a Licitación, con

indicación de fecha y hora de la compra, podrá incluirse en el sobre con la Oferta o ser

entregado directamente al Escribano actuante en el Acto de Apertura de Ofertas.

No se exigirá en este Acto el recibo de adquisición de las láminas tipo y demás

especificaciones en la Dirección Nacional de Vialidad (en referencia a los Artículos 1-D-1-1

del P.V.); no obstante se reitera que es de entera responsabilidad y cargo de los Oferentes

la obtención de dichos recaudos, recomendándose solicitar los mismos con una antelación

mínima de 1 (una) semana.

1.6 DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ADJUDICATARIO:

• Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al Llamado a Licitación

con indicación de fecha y hora de entrega de los mismos (ver el Numeral 1.5 del

presente PEP).

• Antecedentes legales relativos a la constitución y naturaleza jurídica de la empresa,

con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución.

1.7 DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTAC ION

1.7.1 Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirá la documentación

referente a la empresa oferente y la Propuesta Económica.


5 de 40

1.7.2 En el sobre figurará el nombre del Oferente, la denominación y el número de la

Licitación.

1.7.3 La documentación se presentará en original (rubricado por el Representante

Técnico de la Empresa) y una copia, todo debidamente foliado.

1.7.4 Las Ofertas deberán presentarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de

Salto hasta la hora indicada para la Apertura.

1.7.5 Una vez entregadas las Ofertas, éstas no podrán retirarse ni modificarse.

1.8 INFORMACION y ANTECEDENTES

Se deberá incluir en la propuesta la siguiente información:

1.8.1 Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción

de obras públicas análogas a la obra licitada, completando a tal efecto el cuadro del

Formulario Nº 1.

1.8.2 Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para el próximo

semestre.

1.8.3 Indicación del Representante Técnico, el que deberá ser Ingeniero Civil egresado

de una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o

poseer título revalidado por la Universidad de la República. Se establece que el

Representante Técnico debe presentarse en la Obra o en los centros de producción

cada vez que el Director de la Obra se lo solicite.

1.9 INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSOR CIOS DE EMPRESAS

No se acepta la participación de consorcios de empresas en la presente licitación.

1.10 PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta económica constará de los siguientes documentos:

- El Formulario de Oferta (Formulario Nº 3) y sus apéndices, que incluyen Rubros,

metrajes y precios unitarios. Se deberá desglosar el Monto Imponible global de

jornales Ofertado entre cada uno de los Rubros del Cuadro de Metrajes.

Para todo propósito de las presentes Bases, cuando de las condiciones que el

Oferente pudiere proponer, surgieren precios unitarios con fracciones inferiores al

centésimo de la moneda de oferta, cada precio unitario se redondeará al

centésimo y éste será el valor considerado; en part icular, esto regirá también

para la Comparación de Ofertas.


6 de 40

- Equipo que se compromete a utilizar en la ejecución de las obras y en el

mantenimiento de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de las

especificaciones técnicas y de las fechas de fabricación.

1.11 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se recomienda realizar inspección para cotizar los trabajos. Se deberá coordinar con el

Departamento de Obras de la I de Salto y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad

toda la información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. El costo de esta visita

será de exclusiva cuenta del Oferente.

1.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Cualquier empresa adquirente del Pliego de Especificaciones Particulares puede solicitar

aclaraciones acerca de los documentos de licitación mediante comunicación por carta a la

Administración o mediante fax dirigido al número 473-38620, a más tardar 3 días hábiles

antes de que venza el plazo para la presentación de Ofertas. La Administración dará

respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las

respuestas por carta o por fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su

origen) a todos los posibles oferentes que hayan adquirido los documentos de licitación.

1.13 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

1.13.1 La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que

venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de

licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en

atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.

1.13.2 Todos los posibles oferentes serán notificados por carta o vía fax de las enmiendas

o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia de recibo del

fax constituirá plena prueba de la notificación.

1.14 MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO

1.14.1 Moneda de la licitación

El Oferente deberá expresar el precio de su Oferta en Pesos uruguayos.

1.14.2 Moneda utilizada para los pagos

La moneda de pago al Contratista será la misma moneda de la cotización o de la

Oferta.

1.15 TRIBUTOS


7 de 40

1.15.1 Salvo que medie otra aclaración, todos los tributos ocasionados al Contratista por el

cumplimiento del contrato, vigentes 10 (diez) días calendario antes de la fecha de

Apertura de Ofertas, se considerarán incluidos en los precios ofertados.

1.15.2 El Oferente desglosará del precio global de la Oferta el importe correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el Oferente no deje

constancia expresa al respecto, se considerará el Impuesto al Valor Agregado

incluido en el monto de la Oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del

referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por la I de Salto, a favor del

Contratista o de la Administración, según correspondiera.

1.15.3 El Adjudicatario tributará el Impuesto a la Renta conforme a las disposiciones

vigentes y modificativas posteriores que surgieren.

1.16 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE LA OFER TA

1.16.1 Las Ofertas serán válidas y obligarán a los Oferentes por el término de 30 (treinta)

días a contar desde el día siguiente a la fecha de Apertura de Ofertas. El

vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al Oferente a no ser

que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta,

por carta o vía fax, y ésta no se pronunciara respecto a la Adjudicación en un plazo

de 10 (diez) días calendario perentorios.

1.16.2 En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los Oferentes

extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán

hechas por carta o vía fax. El Oferente podrá negarse a la solicitud. A los Oferentes

que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará a que modifiquen su

Oferta.

1.17 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se deberá presentar de acuerdo al formato estándar del MTOP citado anteriormente en

este PEP (rigen actualizaciones posteriores si existieren), Rubro a Rubro del Cuadro de

Metrajes licitado.

1.18 PREVENTIVO MENSUAL DE FLUJO DE FONDOS

En concordancia con el Plan de Desarrollo de los Trabajos.

1.19 GARANTIAS

1.19.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta

No aplica.


8 de 40

1.19.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (TOCAF Art. 64 inc. 2 y 5)

� La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se constituirá por un

monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe del contrato a

otorgar. La garantía se exige para proteger a la Administración contra el

riesgo de incumplimiento por parte del Contratista. Cuando aquella deba

proceder a la ejecución de las garantías, la ejecución se efectuará en el

tipo de unidad en que se hubieran constituido las mismas.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se constituirá a nombre

del Contratista y a la orden de la I DE SALTO y podrá constituirse en:

a) Depósito en efectivo en pesos uruguayos en la I de Salto.

b) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares

estadounidenses.

c) Póliza del Banco de Seguros del Estado.

� La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser presentada

en la Tesorería de la I DE SALTO previamente al otorgamiento del

Contrato de Obra correspondiente. La devolución de dicha garantía se

efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.39 de la presente

Sección del PEP. La no presentación en plazo de la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato hará caducar los derechos del Adjudicatario,

sin derecho a reclamo alguno por parte de este último.

1.19.3 Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contr ato

No se solicitará.

1.20 PRESUPUESTO DE OFICINA

El presupuesto de oficina se estimó en $U 2.500.000 con IVA y LLSS incluidos.

1.21 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y DOSIFICACION D EL HORMIGON

El Oferente deberá indicar en su Oferta la procedencia de los áridos para los hormigones,

teniendo en consideración que los hormigones deben ser elaborados en el emplazamiento

de la Obra (ver el Numeral 2.14 del presente PEP). El Oferente deberá indicar también la

procedencia del material que consideró en su Oferta para la construcción del cimiento de

las alcantarillas y de los cabezales con material granular compactado.


9 de 40

La aceptación de la Oferta no implica la aceptación de las fuentes de abastecimiento por

parte de la Administración.

El Oferente deberá presentar en su Oferta la dosificación propuesta para el hormigón de

cabezales de alcantarillas.

1.22 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

No se exige propiedad de los mismos.

1.23 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada Firma Oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la I

DE SALTO en todas las actuaciones referentes al Llamado a Licitación, indicando su

dirección postal y el N° de fax donde dirigir la co rrespondencia oficial. Dicha designación

podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder

otorgada a los efectos del presente Llamado a Licitación; ó mediante Poder Especial o

Carta Poder General de aplicación para todas las licitaciones de la I DE SALTO.

Para que el Representante pueda formular Observaciones durante el Acto de Apertura de

Ofertas es requisito que los documentos antes mencionados sean presentados

conjuntamente con la Oferta y la persona esté debidamente identificada.

1.24 APERTURA DE OFERTAS

En acto público a realizarse en la Oficina de Licitaciones de la I DE SALTO, sita en J. Carlos

Gómez esq. Uruguay, Salto, el día fijado en la carátula, se procederá a la apertura de las

ofertas; su contenido será signado por el Escribano actuante, por un miembro de la mesa

receptora y por los Oferentes que deseen hacerlo. Además, los representantes de los

Oferentes debidamente acreditados firmarán el Acta para dejar constancia de su presencia.

En la Apertura de Ofertas se mencionarán los nombres de los Oferentes, los precios de las

Ofertas, los descuentos propuestos si existieran y cualquier otro detalle que la

Administración considere oportuno anunciar. Ninguna Oferta será rechazada en el Acto de

Apertura de Ofertas, excepto las Ofertas tardías, las cuales serán devueltas sin abrirse.

1.25 COMPARACION DE OFERTAS

La Comisión Asesora de Adjudicaciones verificará si los Antecedentes de los Oferentes

cumplen con los requisitos solicitados en el Numeral 1.8 de la presente Sección del PEP.

Una vez que se hayan verificado la información y los documentos requeridos, el "precio de

comparación" será uno de los factores determinantes a efectos de la adjudicación de las

obras. Dicho "precio de comparación" para el cuadro de metrajes presentado por la


10 de 40

Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el

Numeral 2.4 de la Sección II del presente PEP, por los precios unitarios declarados en la

Oferta (IVA incluido), más las Leyes Sociales según se indica a continuación.

A los efectos de calcular el "precio de comparación" se considerarán como Leyes Sociales

(LLSS) las calculadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,71

(aunque el resultado de esta expresión no represente el monto exacto a pagar de LLSS)

Los Oferentes deberán identificar en sus Ofertas el monto imponible unitario de cada uno

de los Rubros del Cuadro de Metrajes. En el Monto Imponible el Oferente incluirá el total de

jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411 y

actualizaciones/modificaciones posteriores. En el caso de que un Oferente realice

descuentos sobre su oferta, éste indicará expresamente si se modifica el Monto Imponible

de jornales previsto; de no realizarlo se entenderá que se mantiene el mismo Monto

Imponible de jornales.

Los Montos Imponibles por concepto de leyes sociale s que los Oferentes indiquen en

sus Ofertas no podrán ser inferiores en cada Rubro a los que resulten de la

aplicación de los respectivos coeficientes “j” de l a fórmula paramétrica de

actualización de precios de la DNV . En el caso de que el Monto Imponible declarado

por el Oferente tuviera errores por defecto, la Adm inistración podrá corregirlos,

recabando la conformidad del Oferente; si éste no l a prestara, entonces se rechazará

la Oferta.

El Puntaje de Calificación se obtendrá a partir de la consideración de los siguientes

aspectos y la ponderación de dichos factores sobre un total de 100 puntos es la

siguiente:

ANTECEDENTES: (30 puntos) Más de 3 obras de trabajo específicos de Bacheos --------------------- 30 puntos.- Antecedentes en construcción de Bases de pavimentos -------------- 15 puntos.- Sin antecedente------------------------------------------------------------ 0 puntos.- Precio de Comparación : (50 puntos) Precio más bajo ------------------------------------------------------50 puntos Precio intermedio ---------------------------------------------------- 25 puntos Precio mas alto-------------------------------------------------------- 0 puntos FINANCIACION (+ de 60 y hasta 180 días) (20 puntos)


11 de 40

Mayor financiación ---------------------------------------------------- 20 puntos.- Financiación intermedia----------------------------------------------- 10 puntos.- Sin financiación--------------------------------------------------------- 0 puntos.-

1.26 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE O FERTAS

Si durante la presentación de las Ofertas se constataran errores u omisiones de naturaleza

subsanable, la Administración podrá requerir la información complementaria, existiendo un

plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación del Oferente para hacer

entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omisión

es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con la

constatación de datos, con la información de tipo histórico, un error aritmético (como ser

error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el

principio de igualdad de los Oferentes, y siempre y cuando las Ofertas se ajusten

sustancialmente a los documentos de licitación. Sin embargo existen cierto tipo de errores u

omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como

ser: el no firmar la Oferta, el no presentar una determinada garantía conforme a las Bases,

la no cotización de algún Rubro (con las salvedades estipuladas en el Numeral 2.4 del

presente PEP), etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u

omisiones sea utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de su Oferta.

Las Ofertas que no se ajusten sustancialmente a las Bases de licitación o que contengan

errores u omisiones no subsanables según los criterios definidos anteriormente, serán

rechazadas. La Administración podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de

estas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta

de competencia o colusión. La Administración podrá rechazar todas las ofertas; toda

decisión de la Comisión Asesora de Adjudicaciones en tal sentido será inapelable por parte

de los Oferentes.

1.27 CONFIDENCIALIDAD

Después de la apertura pública de las Ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del

contrato la Administración no suministrará información alguna con respecto al examen,

aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones

de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el

proceso.

1.28 ADJUDICACION


12 de 40

La licitación se adjudicará a la Oferta correspondiente al Puntaje de Calificación más

alto, aunque no coincida con la obra evaluada como la de precio más bajo (ver el Numeral

1.25 del presente PEP), si la misma cumple sustancialmente con lo solicitado en los

documentos de licitación.

Se otorgará una preferencia de 5 (cinco) puntos a las empresas del Departamento de Salto

cuando el precio (sin LLSS) no supere en más del 5% al precio de la oferta evaluada como

la de precio más bajo.

La totalidad de la obra licitada será adjudicada a un mismo Oferente; sin que por esto se

deba entender que se le asegura al Adjudicatario la ejecución de la totalidad de los metrajes

licitados.

1.29 IMPUGNACIONES

De acuerdo a lo que establece el Art. 73 del TOCAF.

1.30 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y FIRMA DEL CO NTRATO

La I DE SALTO comunicará por escrito al Adjudicatario, o a quienes legalmente lo

representen, la aceptación definitiva de la Oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de

la Resolución de Adjudicación.

El Adjudicatario deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y completar

los siguientes requisitos:

� fijar un domicilio a todos los efectos legales, si ya no lo hubiera hecho.

� presentar el Certificado de Actos Personales (registro de deudores alimentarios Art.

6to. Ley 17.957 y actualizaciones/modificaciones posteriores).

� presentar una Declaración escrita de que inscribirá en las planillas de trabajo un

mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones o similares, a

personas liberadas que se encuentren registradas en la bolsa de Trabajo del

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (Ley 17.897 Art.14 y

actualizaciones/modificaciones posteriores); y que la retribución de los trabajadores

de la empresa que se asignen al cumplimiento de dichas tareas respetará los

laudos salariales establecidos por concejos de salarios (Ley 18.098 del 27/12/06 Art.

1º y actualizaciones/modificaciones posteriores).

� Presentar el certificado de situación patrimonial del Oferente, expedido por el

Registro General de Inhibiciones.

� Presentar el comprobante de estar inscripto como proveedor del Estado.


13 de 40

� Presentar el Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de

Obras Públicas.

� Presentar certificados vigentes de DGI y BPS.

� Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley vigente que reglamenta la

Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales.

� Declaración Jurada Art. 46 del TOCAF.

Si el Adjudicatario o sus representantes no cumplieran en plazo con las obligaciones antes

indicadas, la I DE SALTO podrá anular la adjudicación.

El Contrato será firmado en las oficinas de la I DE SALTO en Salto.

1.31 IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGA DO

El Contratista deberá atenerse al régimen de pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y

del Impuesto a la Renta. La I DE SALTO solamente abonará sobreprecios ante eventuales

variaciones en la alícuota del IVA (ver el Numeral 1.16 del presente PEP).

1.32 FORMAS DE PAGO Y ACTUALIZACIONES DE PRECIOS

Con la presencia del Director de la Obra y del Representante Técnico se efectuará la

medición de los trabajos ejecutados.

Habrá un único certificado mensual de obra realizada y aceptada por el Director de la Obra,

que será elaborado a los precios unitarios del Contrato. El mismo deberá estar firmado por

el Representante Técnico y por el Director de la Obra, para constancia de sus

conformidades respectivas, antes de los primeros 10 (diez) días calendario del mes

siguiente al de ejecución de los trabajos.

Posteriormente el Director de la Obra lo elevará a sus superiores.

A su vez la empresa deberá presentar en la I DE SALTO, en el Departamento de Obras,

sito en la ciudad de Salto lo siguiente:

- La planilla con todo el personal afectado a la obra durante el mes, con la constancia

de ingreso al Banco de Previsión Social (BPS), firmada por el Representante

Técnico y por el Funcionario de la I DE SALTO autorizado a tales efectos. Se

entregará un recibo con la fecha de recibo de dicha planilla en el Departamento de

Obras de la I DE SALTO. En caso de demorarse estas gestiones, las multas y/o

recargos que correspondieran abonar por causa del pago atrasado de dichos


14 de 40

aportes al BPS serán descontados de los créditos que tenga el Contratista con la I

DE SALTO (certificados de avance de obra u otros).

- La Factura correspondiente.

Una vez presentados todos los recaudos mencionados anteriormente la I DE

SALTO dispondrá de 10 (diez) días hábiles para la verificación y aprobación de

dicha documentación; en caso de existir diferencias se notificará a la Empresa de

las mismas, y la Empresa realizará las correcciones en el menor plazo posible.

El pago se procesará siempre y cuando la I DE SALTO apruebe la documentación

antes mencionada . Los pagos se realizarán en moneda nacional, a los 60 días de la

aprobación por parte de la Dirección de Obras: del Certificado, de la Factura y de la planilla

de personal; salvo mejor condición de financiación que haya comprometido el Adjudicatario

en su Oferta.

No se aplicará ajuste de precios por fórmula paramétrica ni por ningún otro concepto /

criterio.

La Intendencia se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación

que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como

los recaudos que justifiquen que ésta está al día ante BPS, DGI, BSE como condición

previa al pago de los servicios prestados o de la obra realizada (Ley 18.098 del 27/12/06 art.

3ro y actualizaciones/modificaciones posteriores.).

La Intendencia tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los

créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada (Ley

18.098 del 27/12/06 art. 4to y actualizaciones/modificaciones posteriores).

1.33 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminación de las obras será de 2 (dos) meses, contados a partir de la

fecha de comienzo del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor en obra con jornadas de 8 (ocho) horas de

lunes a viernes . El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la

Administración la jornada de trabajo en obra. La Dirección de Obra informará si hay interés

en aumentar el horario de trabajo en obra y si está en condiciones de atender la Dirección

de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones esto puede realizarse. En tal

caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor

que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.


15 de 40

El plazo establecido para la terminación de las obras está basado en la suposición de que

el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: 12 (doce) días para los

meses de mayo, junio, julio y agosto y 15 (quince) días para los restantes meses del año. Si

durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos se

aumentará el plazo parcial afectado, así como el plazo total, en la diferencia entre el número

de días previstos y el número de días laborables.

1.34 INGENIERO RESIDENTE

No se solicita.

Se solicita un Topógrafo residente en Obras.

1.35 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar

y mantener las obras:

1.35.1 solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus

áreas respectivas, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para

asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar,

1.35.2 aquella mano de obra capacitada, semi-capacitada y no capacitada que sea

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda

persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección y

vigilancia de las obras, o que por ineptitud o por cualquier falta perturbe o comprometa la

marcha de los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar

inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad

posible por una persona competente aprobada por la Dirección de Obra.

1.36 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo deberá iniciarse dentro de los 10 (diez) días calendario a partir de la firma del

Contrato. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y

replanteo. El Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los

instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por

triplicado un Acta (Acta de Replanteo) en que conste haberse verificado esta operación,

incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. Uno de los


16 de 40

ejemplares del Acta se agregará al expediente respectivo, quedando uno en poder del

Contratista y el tercero en poder del Director de la Obra.

Los gastos de replanteo general, así como los gastos originados por los replanteos

parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como

así también la reposición de las señales u otros elementos de balizado que por cualquier

causa llegaran a desaparecer.

1.37 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del Contrato y a las Ordenes de

Servicio e Instrucciones que expida por escrito el Director de la Obra (prevaleciendo éstas

últimas en caso de contradicciones), y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará

obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o

inconvenientes; salvo que ello implique poner en riesgo la vida o la integridad de seres

humanos.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una Orden de Servicio

podrá presentar sus reclamos por escrito bajo recibo en un plazo no mayor de 10 (diez) días

al Director de la Obra, quien las elevará informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir ese plazo sin presentar reclamos se entenderá por aceptado lo

resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamo ulterior por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la

correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.38 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el

Contratista a través de la Dirección de Obra propondrá su recepción provisoria a la I DE

SALTO. Si el Director de la Obra no tiene observación que hacer dará por recibidas las

obras provisoriamente, comenzando en la fecha del Acta de recepción provisoria el plazo

de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación.

Después de la recepción provisoria, la obra podrá ser entregada al uso público.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el

Acta, dando la Dirección de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y un

plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo, o antes de que

eso ocurra si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de éste

resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas se procederá a la recepción

provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar


17 de 40

rescindido el contrato con pérdida de las garantías. El plazo acordado por la Dirección de

Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y

multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el plazo

establecido en el Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con lo resuelto por la Dirección de Obra, expondrá

dentro del plazo de 10 (diez) días los fundamentos de su disconformidad. Si el Contratista

dejara transcurrir este plazo sin presentar reclamos, se entenderá que acepta lo resuelto

por la Dirección de Obra y no le será admitido ningún reclamo ulterior.

1.39 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía de 1 (uno) año, el Contratista procederá a solicitar la

recepción definitiva con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria; y

siempre y cuando las obras se encontrasen en perfecto estado, éstas se darán por

recibidas labrándose el Acta correspondiente.

Verificada la recepción definitiva de la Obra, se hará la liquidación final de los trabajos que

con arreglo a las condiciones del contrato y a las Ordenes de Servicio hubieran sido

efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al Contratista, previa

deducción de las multas en que éste hubiera incurrido y que no hubieran sido descontadas

de los certificados de obra; esto siempre que contra el Contratista no exista reclamo alguno

por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta, o

por deudas de jornales. Dichas garantías deberán ser solicitadas por nota por parte del

Contratista.

1.40 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizará a las empresas cuando por acto de la I DE SALTO, o del Estado, se

deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se

produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por el Contratista,

y cuando éste no haya merecido Observaciones durante la ejecución del Contrato.

La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la

siguiente fórmula:

I = M . Dp . G

D

Se entenderá:

I = monto de la indemnización;


18 de 40

M = monto de la obra contratada;

D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las

variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se

produce la suspensión hasta la fecha en que ésta cesa, o número de

días calendario de aumento de plazo según sea el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa y Beneficio

que a estos efectos se tomará igual a 0,10.

Se considerará como fecha de comienzo de la Suspensión el día en que la empresa se vea

efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la Obra, y se considerará

como fecha de culminación de la Suspensión el día en que la empresa pueda continuar

normalmente los trabajos.

El Contratista dispondrá de un plazo perentorio de 10 (diez) días calendario, a contar del

cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.

Vencido dicho plazo caducará el derecho a indemnización.

En caso de que la Administración acceda a la petición, el Contratista no tendrá derecho a

ser compensado con intereses por sobre la Indemnización antes definida.

1.41 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATI STA

El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato de Obra en los siguientes casos:

1.41.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del

contrato. En este caso el Contratista, de común acuerdo con la I DE SALTO, podrá

negociar un nuevo precio por la obra en exceso del citado porcentaje ó bien solicitar

la rescisión del contrato.

1.41.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 10% (diez por ciento) del

monto total del contrato.

1.41.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda

de 1/3 (un tercio) del plazo contractual.

1.41.4 Cuando se exceda el plazo fijado para el comienzo del replanteo en un 30% (treinta

por ciento) del plazo total de la obra.

1.41.5 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados de obra ejecutada y

ello represente más de un 50% (cincuenta por ciento) del monto previsto en el Plan

de Desarrollo de los Trabajos (ajustado con las prórrogas que correspondieran), el

Contratista podrá hacer incurrir en mora a la Administración mediante el envío de un

telegrama colacionado.


19 de 40

Transcurridos 60 (sesenta) días después de la fecha del telegrama colacionado, y si

la Administración no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a

prevenir la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos 5 (cinco) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si

el Estado no hubiera pagado el certificado o los certificados que originaron los

telegramas mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y

reclamar la indemnización que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

I = S.M . G

P

I = Importe de la indemnización.

S = Saldo del plazo contractual en días calendario, incluidas las

prórrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas.

P = Plazo contractual en días calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de

administración y Beneficio que a estos efectos se tomará

igual a 0,10.

La presente indemnización suspende y no podrá ser superpuesta con la

indemnización que se establece en el Numeral 1.42 de la presente Sección del PEP

(Indemnizaciones por Suspensión de las Obras).

En el caso previsto en el Numeral 1.41.1 la rescisi ón del contrato operará sin derecho

a indemnización alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en los Numerales 1.41.2 , 1.41.3 y 1.41.4 se aplicará, para

determinar el monto de la indemnización, la misma fórmula que se indica para el caso

previsto en el Numeral 1.41.5.

1.42 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescisión del contrato por parte de la Administración, además de la pérdida de las

garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y

también dará derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del

contrato a un tercero o a si misma.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión del contrato- podrá

ordenar el retiro del Contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la


20 de 40

Obra, tomando posesión automáticamente de las mismas. La Administración también podrá

disponer el retiro del personal y de la maquinaria, y en caso de no efectuarse esto en el

plazo de 5 (cinco) días por cuenta del Contratista, la Administración podrá hacerlo por

cuenta propia y con cargo al Contratista.

1.43 APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista deberá presentar mensualmente una planilla con todo el personal afectado a

la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el

Representante Técnico. Esta planilla deberá presentarse en el Departamento de Obras de

la I DE SALTO, sito en la ciudad de Salto.

Tal como se especifica en el Numeral 1.32 de la presente Sección del PEP, la presentación

en reiteración de esta planilla en el lugar antes indicado y con la constancia de ingreso al

BPS, es una de las condiciones necesarias para que comience a tramitarse el pago del

certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el Monto Imponible de Leyes Sociales declarado por el Contratista en

su Oferta (ver el Numeral 1.25 del presente PEP) -ajustado según los aumentos o

reducciones del contrato, o en función de las obras extraordinarias ordenadas por la

Dirección de Obra, o por otras causales de variación del Monto Imponible-, la Dirección de

Obra procederá a notificar al Contratista. Este último dispondrá de un plazo de 10 (diez)

días calendario para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual la Administración resolverá

en consecuencia.

Las aportaciones que superen dicho tope se desconta rán de los créditos que tenga el

Contratista con la I DE SALTO ; si el Contratista no tuviera créditos con la I DE SALTO se

procederá a la ejecución de las garantías.

1.44 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS POR EL CONTRA TISTA

La Factura deberá entregarse en el Departamento de Obras de la I DE SALTO (ver el

Numeral 1.32 del presente PEP) para que comience a tramitarse el pago del certificado de

obra del mes.

Si el Contratista demorara la presentación de la Factura, el trámite conducente al pago del

certificado de obra del mes se interrumpirá.

1.45 GASTOS DE INSPECCIÓN

1.45.1 Suministro de locomoción

No se solicita.

1.45.2 Alimentación y alojamiento


21 de 40

No se solicita.

1.45.3 Ingeniería y Administración

No se tiene previsto incurrir en este tipo de gastos en la presente licitación.

1.46 TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que

alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en

el camino hacia éste sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el

Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos,

elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito

extraordinario que inevitablemente se producirá al tener que desplazar equipos y materiales

hacia el emplazamiento y desde éste, resulte limitado en la medida en que sea

razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a

dichas vías públicas y puentes.

El Contratista asegurará a su costo similares condiciones de transitabilidad que antes de

comenzar las obras en las vías publicas o puentes que comuniquen con los

emplazamientos, salvo que por situaciones extraordinarias y fundamentadas se disponga

otra cosa.

1.47 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIEN TO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento libre de

toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar / eliminar todo el equipo de construcción y

los materiales sobrantes; así como deberá quitar y remover del emplazamiento todos los

escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

La reposición de alambrados deberá ser realizada por cuenta del Contratista y a su entero

costo, no siendo este trabajo objeto de pago directo alguno.

1.48 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el

equipamiento utilizado para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las

obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, la I DE SALTO

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales

para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de

cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, la I DE


22 de 40

SALTO tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera el Contratista, ó a

ejecutar sus garantías.

1.49 CONDICIONES LABORALES

1.49.1 Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la

mano de obra, sea ésta de la zona o no; e igualmente deberá resolver por sí mismo

-salvo en lo que el contrato estipule de otro modo- el transporte, el alojamiento, la

alimentación y el pago de los jornales de acuerdo con las normas laborales

vigentes.

1.49.2 Suministro de agua

El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a satisfacción de la

Dirección de Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos

destinados al personal de inspección y a los trabajadores del Contratista.

1.49.3 Leyes laborales

El Contratista cumplirá con las leyes laborales del País y con todos los estatutos e

instrucciones contenidas en éstas y en cualquier enmienda que se les haga.

Los contratistas de obra pública deberán incluir en sus relaciones convencionales

con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos últimos de cumplir con

todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.

1.50 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la

Sección II del presente PEP, y con lo especificado en los otros documentos, reglamentos y

normas que rigen la contratación (ver el Numeral 1.3 del presente PEP). El Contratista no

podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección

de Obra.

En el caso particular del material granular a ser utilizado en la cimentación de los caños y

de los cabezales, el Contratista deberá proponerlo por escrito y con la firma del

Representante Técnico, acompañando la respectiva solicitud con los siguientes resultados

de ensayos de laboratorio: Granulometría, Límites de Plasticidad, Peso Unitario Seco

Máximo y CBR; estos resultados serán verificados en el Laboratorio de la I DE SALTO.


23 de 40

Además de los documentos, reglamentos y normas mencionados bajo el Numeral 1.3 de la

presente Sección del PEP, regirán todas las normas UNIT que sean aplicables al caso,

publicadas hasta 20 (veinte) días antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

El Contratista presentará las muestras para ensayo de los materiales y las probetas de

hormigón de acuerdo con lo que se establece en el presente PEP y en los otros

documentos, reglamentos y normas que rigen la contratación (ver el Numeral 1.3 del

presente PEP), ó como lo indique el Director de la Obra. Las muestras de los áridos para

hormigones y del material granular deberán ser entregadas con la antelación suficiente

como para permitir su examen y análisis.

1.51 MUESTRAS, PROBETAS, ENSAYOS y EQUIPOS DE TOPO GRAFÍA

Todas las muestras y las probetas de hormigones para ensayos deberán ser suministradas

por el Contratista en la Obra o en los centros de producción a su propio costo, y tendrá que

trasladarlas hasta el Laboratorio que indique el Director de la Obra. Los ensayos se

realizarán en el Laboratorio de la I DE SALTO, o donde el Director de la Obra lo indique; el

Contratista será informado con anticipación a la realización de los ensayos y tendrá libre

acceso al laboratorio para presenciar los mismos. Los ensayos los realizará el personal de

la I DE SALTO y/o funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Contratista deberá suministrar las muestras y las probetas de hormigones para los

ensayos. Estos servicios incluyen también la colaboración de parte del personal obrero del

Contratista para realizar ensayos y pruebas en la Obra (Proctor, CBR, densidad in situ,

resistencia a la compresión del hormigón, etc.).

El Contratista deberá disponer en Obra, con antelación al inicio de los trabajos, a la orden

de la Inspección, un equipo completo para la realización de los ensayos de densidad en

sitio (cono de arena) y de asentamiento del hormigón fresco (Cono de Abrams), un

termómetro y el instrumental topográfico que se utilizará durante la obra para verificar

niveles y pendientes.

Los gastos ocasionados por todos estos conceptos no serán objeto de pago directo

alguno, debiendo prorratearlos el Contratista en lo s precios de su Oferta.

1.52 CARTELON EN OBRA

Se colocará 1 cartelón de placas y bastidor en la obra, de 2 metros de altura por 3 metros

de ancho de acuerdo al siguiente texto:


24 de 40

Escudo INTENDENCIA D EPARTAMENTAL DE SALTO

Logo

DIRECCIÓN DE OBRAS

OBRA: ALCANTARILLAS DE HORMIGON ARMADO

PLAZO DE OBRA : 60 días FECHA DE INICIO :

EMPRESA CONTRATISTA: ………………….

El cartelón se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo

dentro de los 5 (cinco) días a partir de la firma del Acta de Replanteo. La falta de colocación

del cartelón en dicho plazo dará lugar a la aplicación de una multa de $1000 (pesos

uruguayos mil) por cada día que se exceda el plazo fijado (ver el Numeral 2.6.6 del presente

PEP).

1.53 ACOPIOS DE MATERIALES

No aplicará.

1.54 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACEPTABLES DE TRANSITABILIDAD

A partir de la fecha de comienzo de las obras y hasta ser obtenida la completa recepción

provisoria de las mismas, el Contratista deberá mantener a su costo aquellos tramos que se

encuentren en condiciones aceptables de transitabilidad, por contar con una superficie de

rodadura de material granular y aquellos caminos con rodadura de tierra, siempre que los

efectos de la obra (construcción propiamente dicha o tránsito de los camiones de la obra)

sean los causantes de su deterioro a exclusivo juicio de la Dirección de Obra, todo ello sin


25 de 40

perjuicio de lo establecido en el Artículo D-8 de la Sección I del P.V.. Se incluyen en esta

conservación los desagües de las alcantarillas y cunetas existentes.

Por cada día de incumplimiento se aplicará una multa de valor igual a la prevista en el

Numeral 2.6.2 de la Sección II del presente PEP. También se incluyen las reposiciones de

las señales y/o postes que se inutilicen por el uso, accidentes de tránsito y/o causas

naturales y razones relacionadas con la construcción de la obra. Los elementos que se

dañen intencionalmente por terceros solamente serán repuestos en caso de mediar Orden

de Servicio, en cuyo caso serán pagados al Contratista a los precios de mercado.

1.55 SEGUROS

El Contratista deberá asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra todo

riesgo, hasta la recepción definitiva de la Obra. El Contratista puede contratar las pólizas de

seguro con la o las compañías de seguro que estime conveniente, siempre que se trate de

una Firma establecida en el País.

1.56 FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le

corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de

dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que

verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de

ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para

evitarlas o reducir los daños consiguientes.

Se incluyen, pero no se limita a éstas, las siguientes:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión,

piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las

Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas,

tifones, tormentas, huracanes e inundaciones motivadas por grandes

precipitaciones.

e) naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.57 ARBITRAJE

No aplicará.


26 de 40

1.58 PRECIO

Los precios ofertados deben constituir el precio final para la completa realización de

los trabajos, hasta obtenerse la recepción definitiva de la Obra (inclusive los costos

originados por las obras temporarias), estén o no mencionadas las obras

temporarias como Rubros específicos en el Cuadro de Metrajes de la licitación (ver

el Numeral 2.4 del presente PEP). Los precios ofertados constituirán la única

remuneración que la I DE SALTO reconocerá por los t rabajos y suministros

licitados .

“Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón Armado”

27 de 40

FORMULARIO Nº 1

RELACION DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR LA EMPRESA

Obra Ubicación Cliente Duración Caños (m) Hormigones (m3 )

Monto Básico (US$)

Monto Ampliación

(US$)

“Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón Armado”

28 de 40

FORMULARIO Nº 2

RELACION DE EQUIPOS QUE SE COMPROMETE A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Denominación Marca Modelo Año País Origen

Energía Potencia Capacidad Arrendado o Propio

Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-

29 de 40

FORMULARIO Nº 3

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS (Formulario de Oferta)

Salto, .....de ........ de 2014

Sr. Intendente de Salto

Alvaro Compá

............ que suscribe, estableciendo domicilio a todos los efectos legales

en..................(domicilio en el País y número de fax nacional), se compromete, sometiéndose a las

Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra

designada "…………..", de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y al Pliego de la Licitación que

también declara conocerlos, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en moneda nacional

con letras y números por cada uno de los Rubros indicados en el Cuadro de Metrajes de la licitación).

Se adjuntan:

a) Procedencia y descripción de los áridos para hormigones.

b) Dosificación propuesta para los hormigones de prueba.

c) Procedencia y descripción del material granular para cimentación de los caños.

d) Monto Imponible de jornales necesario para construir la totalidad de la Obra.

e) Monto Imponible de jornales unitario de cada uno de los Rubros del Cuadro de Metrajes.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista


30 de 40

2 SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 OBJETO DE LA LICITACION

Los trabajos a realizarse consisten en la construcción de alcantarillas de caños fi=500mm

de hormigón armado con cabezales y losa de zampeado de hormigón armado sobre apoyo

de material granular de espesor 20cm compactados. Los trabajos también comprenden la

construcción de cabezales de hormigón armado en alcantarillas existentes, con losa de

zampeado sobre apoyo de material granular de espesor 20cm compactados y la

prolongación de alcantarillas existentes de caños fi=500mm sobre apoyo de material

granular de espesor 20cm compactados con sus correspondientes cabezales y losa de

zampeado de hormigón armado.

2.2 CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

Según Numeral 1.25

2.3 RENDIMIENTO DEL EQUIPO

De acuerdo a los requerimientos de la obra, como mínimo la empresa dispondrá en la obra

los siguientes equipos:

- 2 (dos) Hormigoneras

- 3 (tres) vibradores internos para hormigón

- 1 Plancha compactadota vibratoria

- 2 (dos) vibroapisonadores manuales de 5 HP

- 1 Retroexcavadora

- 1 tanque de agua de 1000 litros

- 1 camión

- 1 pala cargadora

- Martillo accionado por medios mecánicos, de 1 y ½ pulgada de diámetro.

La Administración podrá pedir información complementaria a la empresa.

El Director de la Obra podrá exigir sobre la marcha la incorporación de otros equipos que a

su juicio resulten necesarios para la ejecución de los trabajos designados en la Obra, o para

la ejecución de las variantes y/o ampliaciones por él ordenadas.

Además se exigirá la presencia de un topógrafo permanente con una experiencia mínima

de 5 años en obras del tipo de la licitada.


31 de 40

2.4 CUADRO DE METRAJES

El Cuadro de Metrajes de la licitación se presenta bajo este Numeral. Las Ofertas de los

contratistas y los certificados de avance de obra d eben ser realizados en base al

presente Cuadro de Metrajes.

Los metrajes dados para cada Rubro son aproximados y podrán disminuir o aumentar

durante la ejecución de la obra. Las variaciones en los metrajes serán liquidadas a los

precios unitarios del Contrato y no darán lugar a indemnización alguna por ningún concepto

siempre y cuando la Disminución global fuera inferior al 10% (diez por ciento) del monto

total del Contrato (ver asimismo, el Numeral 1.43 del presente PEP). El aumento de obra

dará lugar a una prórroga de plazo proporcional (ver asimismo, el Numeral 1.43 del

presente PEP).

Los precios unitarios establecidos en el Contrato para los Rubros del Cuadro de Metrajes

quedarán definidos por la Oferta e incluirán por lo tanto el prorrateo del Beneficio que el

Contratista desea obtener por su trabajo, así como la ponderación que el Contratista realice

de los imprevistos de la Obra y de los costos financieros en que incurrirá dado las

características de la contratación y la Forma de Pago estipulada (ver el Numeral 1.34 del

presente PEP).

Los trabajos y suministros que no se incluyen explí citamente como Rubros en el

Cuadro de Metrajes no serán objeto de pago directo alguno; debiendo el Contratista

prorratear el precio de éstos en los precios de su Oferta. Entre estos trabajos y

suministros que no se incluyen explícitamente en el Cuadro de Metrajes se encuentran los

siguientes, aunque pueden existir otros: los volúmenes de tosca cementada que indique la

lámina tipo Nº 251 del MTOP, la remoción y reconstrucción de alambrados para limpiar

cauces, la limpieza del cauce aguas abajo (en L= 20m) en las alcantarillas que atraviesan

caminos de uso público, la limpieza del cauce o cuneta aguas abajo y aguas arriba (en L=

5m) en las alcantarillas de entradas a predios particulares, el Movimiento de Suelos para

cimentar y construir las alcantarillas con sus cabezales, el Movimiento de Suelos para

cimentar y construir los cabezales faltantes, la recolocación de caños dislocados en

alcantarillas existentes (inc. el movimiento de suelos y la re-cimentación), las excavaciones

a depósito incluido su transporte.

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD Cantidad

1 Movilización e Implantación G 1

2 TRANSPORTE y COLOCACION DE CAÑOS Ø 500mm (en caminos) M 60

3 TRANSPORTE y COLOCACION DE CAÑOS Ø 500mm (entradas particulares) M 110

4 TRANSPORTE y COLOCACION DE CAÑOS Ø 500mm (extensiones de alcs) M 10

5 Cabezales de alcantarillas de caños con losa de zampeado, hormigón armado M3 63

6 SubBase de material granular CBR 30 compactado espesor 20cm M3 60


32 de 40

OBS.- La I DE SALTO suministrará los caños de hormigón armado de fi 500mm en la

ciudad de Salto. La Contratista será responsable de la maniobra de carga de los caños en

su camión y de la descarga de éstos en los sitios de obras.

VARIANTE.- La I DE SALTO podría suministrar el material granular para cimentación de

los caños y de los cabezales en la ciudad de Salto, debiendo aclarar el Oferente en su

Propuesta si toma en consideración esta posible Variante. Esto no lo exime de cotizar la

obra de acuerdo al Cuadro de Metrajes que antecede (incluyendo el suministro del material

granular).

2.5 FORMULA PARAMETRICA

No se aplicará ajuste de precios.

2.6 MULTAS

2.6.1 El mínimo previsto en el Artículo 65 del P.O. se fija en $ 5000 (Pesos uruguayos

cinco mil) por día de incumplimiento en los plazos parciales d e cada Rubro del

Cuadro de Metrajes .

2.6.2 Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras: $ 5000

(Pesos uruguayos cinco mil) por día .

2.6.3 Por ausencia de los instrumentos topográficos en obra o de las señales

reglamentarias de obra: $ 5000 (Pesos uruguayos cinco mil) por día.

2.6.4 Por ausencia del Representante Técnico o del Topógrafo Residente en la Obra: $

3000 (Pesos uruguayos tres mil) por día, o por asistencia fuera del horario en que se

lo convoque.

2.6.5 Por incumplimiento de disposiciones de la Inspección: $ 5000 (Pesos uruguayos

cinco mil) por día y por cada Orden de Servicio o Instrucción .

2.6.6 Los montos de las multas serán actualizados en el momento de su aplicación de

acuerdo a la variación que se produzca en el Indice General de Precios al Consumo

publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el correspondiente al

mes anterior al de la fecha de Apertura de Ofertas y el correspondiente al mes

anterior al de la fecha de aplicación de la multa.

2.6.7 Otras multas se establecen en el presente PEP, siendo válida su aplicación aunque

las mismas no estén precisadas bajo este acápite.


33 de 40

2.7 SEÑALES DE OBRA

Se colocarán las señales de obra necesarias para permitir la circulación de los usuarios en

condiciones de seguridad (Lámina tipo 223B de la DNV) y actualizaciones posteriores.

Estas señales no serán objeto de pago directo alguno, debiendo prorratear el Contratista

estas previsiones en los precios de su Oferta.

Las señales deberán estar disponibles en obra desde la fecha de comienzo del replanteo.

2.8 CARGA MAXIMA

La carga transportada por los vehículos destinados a la construcción de la obra no podrá

exceder ni la carga total ni la carga por eje autorizadas por la Dirección Nacional de

Transporte del MTOP cuando los mismos transiten sobre cualquier capa terminada. En

caso de incumplimiento el Director de la Obra actuará mediante Ordenes de Servicio, que

de no acatarse darán lugar a la aplicación de multas según se establece bajo el Numeral

2.6 de la presente Sección del PEP.

2.9 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Los precios unitarios establecidos en el Contrato para los Rubros del Cuadro de Metrajes

(ver el Numeral 2.4 del presente PEP) constituirán la compensación total por todos los

trabajos, mano de obra, materiales (incluidos los ensayos de los mismos), equipos y su

traslado, maquinaria y su traslado, herramientas y su traslado, energía y su traslado, obras

temporarias, obras accesorias, obras para mitigar los impactos ambientales negativos,

desvíos y demás elementos necesarios para realizar y completar las operaciones descritas

sin perjudicar a terceros; incluso por los acarreos necesarios, cualquiera sea la distancia

de transporte de los materiales que se utilizarán; así como por todos los demás gastos

directos e indirectos en los que deba incurrir el Contratista para la ejecución de las obras.

2.10 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutará todo de acuerdo a los Pliegos de la DN V y en particular a la

lámina tipo Nº 251 del MTOP y a éste PEP .

A tales efectos el contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo de

obra y servicios necesarios, desarrollando fundamentalmente las siguientes tareas:

• Replanteo de la obra.

• Organización General y Administración de los trabajos.


34 de 40

• Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los Materiales

necesarios para la ejecución de las obras.

• Mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva.

• Retiro de materiales excedentes y/ó de deshecho, limpieza total de todos los lugares

de trabajo.

• Suministro de los servicios necesarios de agua, energía eléctrica, etc.

• Señalizar correctamente los lugares de trabajo. El Contratista deberá adoptar las

precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la construcción y

mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y

prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de obra.

• Re acondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de

los trabajos, a satisfacción de la I DE SALTO.

2.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

Rige todo lo establecido en los Pliegos de la DNV y en particular la lámina tipo

Nº 251 del MTOP.

Especificaciones particulares complementarias:

CAPA DE SUBBASE para cimentación de los caños y de los cabezales

Espesor e = 20 cm CBR > 30 %, para el 100% del P.U.S.M. Expansión < 1,0 % IP * X < 180

LL * X < 750 siendo

IP= Indice Plástico LL= Limite Líquido X =Porcentaje de fracción que pasa el tamiz # 40

El material no deberá tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.

2.12 DEFINICION DE RUBROS


35 de 40

Se ejecutará todo de acuerdo a los Pliegos de la DN V. Teniendo en cuenta las

siguientes especificaciones particulares para el pago.

MOVILIZACIÓN E IMPLANTACION Se certificará el 60% al verificarse la presencia en la Obra de la totalidad de los

equipos solicitados y la efectiva implantación del obrador.

Se certificará el 40% al haberse finalizado las Obras y completarse todos los

requerimientos establecidos bajo el Numeral 1.48 de la Sección I del presente PEP.

SUB BASE GRANULAR

Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular para la capa de

cimentación de los caños y de los cabezales, se deberá asegurar la uniformidad, la

compactación y el perfilado del terreno en el fondo de la zanja, en el ancho total de

la excavación. Estos trabajos no serán objeto de pago directo. La construcción de

la capa de cimentación sólo podrá iniciarse cuando haya sido aprobado por la

Dirección de Obra el trabajo previo antes descrito.

La capa de SubBase deberá ejecutarse en la longitud total de la zanja, en todo el

ancho de la excavación, perfilando y compactando con adición del agua necesaria.

Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que la

pendiente sea igual a la pendiente media del cauce natural o cuneta, o sea la

definida por la Dirección de Obra.

2.13 AGUA PARA RIEGO

El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios

para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación de las capas de

material granular y para la elaboración de la tosca cementada, se considerarán incluidos en

los precios unitarios establecidos en el contrato. Quedan por lo tanto sin efecto todas

aquellas disposiciones del Pliego de Vialidad que establecen forma de pago directo para el

“Agua de Riego”.

A los efectos de ajustar el contenido de humedad para la compactación de las capas de

suelo, el Contratista deberá disponer de elementos adecuados.


36 de 40

2.14 INSPECCION DE LAS OBRAS Y ENSAYOS

La Intendencia de Salto designará un Sobrestante para apoyar al Ing Director de Obras en las

tareas de control de calidad.

En el Laboratorio de la Intendencia de Salto se realizarán los siguientes ensayos:

- Densidad máxima Proctor (T180), previo a la utilización del material en las obras

- CBR, previo a la utilización del material en las obras

- Límites de Plasticidad, previo a la utilización del material en las obras

- Granulometría, previo a la utilización del material y los áridos en las obras

- Densidad en sitio, para aceptación de las capas de suelo compactadas

- Resistencia a la compresión a los 28 días, para aceptación de los hormigones

Las muestras y las probetas de hormigón para los ensayos deberán ser proporcionadas por la

empresa Contratista en el Laboratorio de la Intendencia de Salto.

El porcentaje de compactación exigido en obra para la capa de SubBase será 95 % del P.U.S.M.,

determinado según el Capítulo C de la Sección IV del P.V.

2.15 INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las

instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demás servicios públicos. Debiendo recabar en cada caso

de las Empresas y Organismos que efectúen esos servicios, previamente a la iniciación de los

trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Inspección

cuando esa información no le sea suministrada. El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad

todos los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos al

ejecutar los trabajos contratados; estas reparaciones serán a su costo.

Todas las instalaciones existentes de servicios públicos que aparecieran en la zona de trabajo

deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por

cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficiente las medidas de precaución. En

caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones con

los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias

(materiales, máquinas, equipos u obreros). Los gastos en que incurran serán pagados por el

Contratista.


37 de 40

2.16 MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

Se exigirá un período de mantenimiento de las obras de 12 meses a partir de la recepción

provisoria de las obras. En las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Sustitutivas del

P.V. de la D.N.V.” vigentes a agosto del 2003 y actualizaciones posteriores se detallan las tareas a

realizar y se aclara que no serán objeto directo de pago alguno, considerándose incluidas en los

demás rubros de la obra.

Corresponderá al Contratista la conservación de todas las obras ejecutadas hasta obtenerse la

recepción definitiva de éstas.

La conservación incluye el mantenimiento que asegure la integridad de las obras en las mismas

condiciones de aceptación previas a la obtención de la recepción provisoria.

En caso de incumplimiento de una Orden de Servicio referente a una reparación que deba

realizarse, se aplicarán las multas correspondientes (ver el Numeral 2.6 del presente PEP) y se

contratará a un tercero para realizar las reparaciones con cargo a las garantías del Contratista.

2.17 SEGURIDAD EN LA OBRA

Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no solamente se brinde seguridad al

tránsito, sino también al personal obrero. A tales efectos se detallan una serie de lineamientos que

deberán ser ajustados en terreno de acuerdo a las instrucciones de la Inspección.

Lineamientos generales:

� Toda persona que se encuentre trabajando en la Obra vestirá una camisa o chaleco

con logo o inscripción del Contratista de color vivo.

� Todo elemento que se emplee como señalización diurna deberá ser de color naranja

vivo. En particular, todos los carteles y señales de prevención deberán ser de fondo

naranja vivo con los diseños gráficos usuales en señalización carretera.

� Todo elemento que se emplee como señalización nocturna, además de cumplir con los

requisitos de la señalización diurna deberá contar con un porcentaje de superficie

reflectante de forma que el mensaje sea visible.

� La propiedad de reflejar la luz podrá ser obtenida con pintura, con papel “ojos de gato”

o con otros elementos.

� Toda maquinaria que se encuentre en el camino mantendrá las luces destellantes

encendidas.


38 de 40

� En los accesos a las obras (excepto las de entradas a predios particulares) deberán

existir balizas lumínicas destellantes complementarias de la señalización nocturna. La

iluminación deberá ser en base a energía eléctrica (no se admitirán mechas).

� Para toda zona del camino o de accesos particulares que se encuentre cerrada al

tránsito (durante el día o durante la noche) se instrumentará una señalización de Zona

de Trabajo como es habitual.

� A 300 (trescientos) metros de la obra de alcantarillas que crucen caminos de uso

público se colocarán carteles de fondo naranja vivo, con el pictograma de “Gente en

Obra” y un texto que informe: “PELIGRO a 300m - PUENTE EN CONSTRUCCION”

El Contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y

por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado e Intendencia de Salto. Realizará todo el

trabajo teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la Obra; y vigilando sus

equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y los equipos de protección personal de los

obreros.

MARCO LEGAL:

� � Ley Nº 16.074 del 1/10/89 y actualizaciones/modificaciones posteriores -Seguro

obligatorio sobre accidentes de trabajos.

� � Decreto 89/95 - Marco general sobre seguridad e higiene y

actualizaciones/modificaciones posteriores.

� � Decreto 179/01 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Riesgo eléctrico.

� � Decretos 53/96 y 187/96 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Delegado de

obra.

� � Decreto T/189 7/03/96 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Libro único.

� � Decreto 283/96 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Plan de Seguridad.

� Convenios Internacionales de Trabajo Nº 148-155-161 y actualizaciones/modificaciones

posteriores.

2.18 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

2.18.1 Explotación de Canteras

Las canteras deberán estar ubicadas lejos de los centros poblados y fuera del alcance

visual de las vías de circulación importantes para no provocar efectos paisajísticos


39 de 40

negativos. Al abrir nuevos frentes de explotación, se deberá clasificar el suelo removido,

apartando la capa vegetal para la revegetación de las zonas ya utilizadas. El suelo estéril no

utilizable para la obra se utilizará para nivelar el terreno impactado reduciendo las

pendientes de los taludes, de forma que éstas no superen los 45 (cuarenta y cinco) grados.

Además se tratará de eliminar los cortes bruscos del suelo; todo esto con el objetivo de

obtener un perfil adecuado o formar un lago utilizable.

En el caso de encontrarse en las cercanías de un curso de agua, deberán realizarse

canaletas de drenaje al pie del talud y piletas de decantación para evitar que el material

lavado se sedimente en dicho curso de agua. Se evitará también la formación de charcos y

zonas de agua estancada.

Al abrir nuevos frentes de explotación el Contratista deberá tramitar ante el Ministerio de

Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la autorización ambiental y

los permisos correspondientes en la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE).

2.18.2 Extracción de materiales de préstamo

No se extraerán cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de los lechos de

los cursos de agua, salvo casos excepcionales y con previa autorización del Director de la

Obra.

En terrenos planos proclives al estancamiento de agua, o en terrenos de escurrimiento o

drenaje muy lento, y en las proximidades de poblados o asentamientos, no se excavarán

zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo. En caso de no existir otra alternativa,

se deberán realizar las excavaciones siguiendo un plan de desagüe basado en

levantamientos topográficos con una precisión adecuada.

2.18.3 Tránsito de maquinaria pesada

Para el caso en que el transporte de material se realice atravesando centros poblados o

circulando por rutas nacionales, el material deberá ser tapado con una lona para evitar el

derrame del mismo y el volado de polvillo, evitando así la contaminación del aire y del suelo.

2.18.4 Contaminación del agua

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas

servidas, pinturas, sedimentación y otros deshechos nocivos no serán descargados en ríos,

arroyos, lagunas o en canales artificiales que desemboquen en éstos.

2.18.5 Instalaciones de campamentos


40 de 40

En lo referente a las aguas servidas, será obligatoria la instalación de fosas sépticas y

unidades de tratamiento, si procede, acorde con la normativa vigente.

Los residuos de los talleres deberán trasladarse a los lugares de disposición final

habilitados. Con los residuos domésticos se procederá de igual forma o se ubicarán en

rellenos sanitarios alejados de cursos de agua, manantiales o nacientes de agua.

Al abandonar el campamento la empresa contratista deberá remover y recoger los

deshechos y enterrarlos en rellenos sanitarios.

2.18.6 Trabajos defectuosos o roturas

El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director

de Obra, siendo asimismo el Contratista el único responsable por perjuicios cometidos a

la construcción o a bienes de terceros, ya sea por error o negligencia.

468192014 alcantarillas y cabezales hormigon · 2014-10-03 · licitación abreviada para la...

Documents