2018, aÑo de la erradicacion del trabajo...

CIPAL Bando

19

Pn Sa BD:ta

Ca n1

IZT

tango, r-j.L

Al an 5 arte otePtiO• eatro,

, HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA. 10, 2011-2019 -

2018, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL'

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBC-115/FAIS/006/2018,

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TREs CONRIATISTAS.

No. DE INVITACIÓN: OFIIRMIMSBC1411191FIIIM0112010.

FECHA DE INVITACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FECHA DE FALLO: 31 DE OCTUBRE DE 3018. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 39 CORRESPONDIENTE AL FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). EJERCICIO FISCAL 2018

No DE OBRA FAISM06110111

OBRA AMPLIACION DE LA REO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD 0001 SAN BARTOLO COVOTEPEC MUNICIPIO. 115 SAN BARTOLO COYOTEPEC ESTADO: 20 OAXACA

MONTO' $ 25474104 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 M.N.) INCLUYE LVA.

ANTICIPO: SIN AN11CIPO

PLAZO DE EJECUCIÓN. 45 DÍAS NATURALES

.1-1(441:RE DE 2018 TERMINO:

20 DE DICIEMBRE DE 2018

,,,,twok DeoBBAs l'ERA FECHA DE CONTRATO: laik L/-11N O

( ,A1

Mden o. Boarelpgannbomloi 05 DE NOVIEMBRE DE 2010 MAITOS Y O

Centro. . . .

' ._-..w•-•-e- 11.0_00, eanall:murdsanbartoloc20172019Mgmálcom - -- - - - Incllepe- 2Unidencia sin, Palacio Municipal, San Bartola Coyalepet, C ntro. Oaxaca. C.P. 71434

--

página 1 de II

CONTRATISTA' ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA SA. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: C. EMANUEL COPEE MARTINEZ

DOMICIUO: P PRIVADA DE CAMINO NACIONAL NUMERO 7, SAN SEBASTIAN TORA, SAN SEBASTMN TURA, OAXACA, C.P.11246.

TEI EFONO (051) 5178848.

RF C.: ATC161114KSS.

REGISTRO IMSID6861993105

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE o SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA.

PERIODO 2017 -2019

2018, AÑO DE LA ERRADICACION DEI TRABAJO INFANTIL"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBC-115/FAIS1006/2018.

Contrato de obra pública a precios unitarios ydempo determinado que celebran por una parte: el Municipio de San Bistolo ' Coyotepec, Distrito del Centro estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominará "El Municipio" represe/1MS' ' por los CC. Ramiro Simón Castillo y Benito Canseco Guzmán en calidad de Presidente Municipal y Sindico Municipal y J ; por la otra parle, el C. Emanuel López Martinez en su carácter de Administrador Unlco de ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A. DE CN., con domidio fiscal en?' PRIVADA DE CAMINO NACIONAL NUMERO 7, SAN SEBASTIAN TURA, SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA, C.P. 71246, a quien en lo sucesivo y para electo del presente contrato se le denominará "El Contrasta de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulasr

DECLARACIONES

I.-E1 Municipio declara que:

Es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, aubnome en su ponen interior y con libre administración de su hacienda, enveslido de personalidad jurldica propia en los términos de la fracción II y IV del articulo 115 de la Constikición Politica da los Estarles Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Conetitución Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de b Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Señala como su domicilio para os fines y efectos de este contrato el ubicado en Independencia sin, Pataclo . Municipal, San Barbi° Coyotepec, Centro, Oaxaca. C.P.11294.

La Autoridad que lo representa, está facultada para contratar en los términos del articulo 43 fracción V; articulo 68 y articulo 71 fracción 'dala Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

El presente contrato se adjudica mediante el proceso de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, ala empresa ASFALTOS Y TERRACER/AS LA CANTERA SA. DE C.V., de acuerdo al adade fallo de fecha 31 de Octubre de 2018y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de confortnidad con los montos establecidos por el Pnesupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2010.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "El Municipio" cuenta con los recursos asig y disponibles en el Damon correspondiente al Fondo III (Fonda de Aportaciones para la Infraestructura S Municipal y Demarcaciones Tenitorlales de la Ciudad de México} para el ejercicio 2018, 'oficio de autora No.OFINOTIMSBC.1151FM500612018 de fecha 21 Junio de 2018.

,X UNICIFIAL

,i Id l' CO fleta" declara que: rdP a ola en

. ' pacidad Jurídica y bonita para contratar y obligarse en términos del presente contrato, a travesIIIICDentro, O.

til Cu yo tepe ,

- el Lopez Martinaz, acreditando su legal existencia con la escribo pública No. ° fecha 11 de Eng/BIT- 60 r4 EGIOld 168111 otorgada ante la fe del Eduardo Garcia Corpus notan° Público n°. 105 en la E OBR1Entra debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de

sed/Mamá 303, de tedia 14 de Noviembre de 2016 que el carácter con que se esbn coyore ver

Corn s, Dos ' EREAS

61114 KSS 7.01/- tab

£ffliTERA

Me/load ii ledepeneentienen, Palacio Munlelpab San Barbab Coyotepee, Centro, Oaxaca. C.P.71294 ar.-3 -do --~65200o, ermallimunieenbarbloc201/2019MginziLcom

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA.

PERIODO 2017 -2019

10111,AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJOINFANDL"

restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal, identificando credencial de elector con fotografia con o' de clave electoral 0500127829759.

b) Es una persona Moral en pleno *mido de sus derechos. que su R.F.C. ea A1C161114KS5, regi 00051993105.

CONT

RATO

DE

OB

RA

P ÚBL

ICA

No.

MSB

C-11

5IFA

Tiene como actividad principal la realización de todo tipo de obras &Unas y pávadas. Cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnicas. económicas y el pemonal capacitada necesario para cumplir con las requerimientos, objeto del presente contrato.

Corno empresario y patán del personal que ocupe con molivo de os trabares materia del contrate, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo Y Segun, social.

Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y el reglamento de Construcción y Seguridad Eslruckwal asl como las demás normas que regulan ta ejecución de km trabajos y el contenido & los anexos del presente contrato planeo aspecificaPones constructivas, catálogo de conceptos y programa calendarizado de ejecuciem de los trabajos.

9 manrfiesta bajo protesta de decir vedad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados del Estado de Oaxaca.

g) Para los efectos del presente contrato señala como BU domicilio para olr y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en 7'P:trade de Camino Nacional Numero 7, San Sebastian Tutla, San Sebastian Tulla, Oaxaca, C.P. 71246.

10 Conoce debidamente el sitio de la obra objete de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III.- Ambas partes declaran que:

Gestionarán y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones permisos y licencias que en de corresponden a cada una de las partes pare la ejecución de la obra objeto de este contrato.

Conocen el alcance y el contenido de be documentos que se establecen en el articulo 25 de la Ley de Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda, entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos, contrato, formara parte del micro° y su uso será obligatorio.

a, plena y reclprocamente & personar:dad jurídica y manifiestan su expresa conbrm d d del Hatialdffléance de las declaraciones anteriores y convienen de confomil IDE OBRAS

te. San BertOte oyot P.e. . Centro.. 011e

2o17-201.9 ,C, ATC161114K55 Págala 3.•de II

IndePeneeneleoete, Palacio elenIcIPS San Barbb Coyotepec, Centro, OaXaca. C.P. 71294 -.fletti~5.100110, emalenengeanbartoloc2017.2019(01Peeacom

"CM,TERA

CO

NTR

ATO

DE

OB

RA

PÚ

BLI C

A N

o. M

SBC

-115

/FA

IS10

06/2

0111


PERIODO 2017 -2019

"2018. AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANIll"

CLÁUSULAS

Primera: Objeto del contrato

"El Municipio" encomienda al centralista la realización de la obra "AMPLIACION DE LA RED IX AGUA POTABL CALLE DE BENITO JUAREZ" ubicada en la localidad de San Eartolo Coyotepec consistente en TRAZO Y NIVE DEL TERRENO, EXCAVACION DE CEPAS EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPE OR, - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO, RELLENOS Y COLOCACION DE VALVULAS, se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos °atenebran normas y anexos senalados en este contrato asl, como las disposiciones en mateda de constipación vigentes en e( federal, estatal y municipal, les proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes y edg el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

131 blatnaR

armonio del presente contrato es ponla cantidad de $ 221,327.62 (Doscientos Veintiun Mil Trescientos Veintisieteassonar 51:7-1 621100 M.N.), más el Iti% de IVA por $ 35412.42 (Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Doce Pesos 42/100 M.N.) cornear importe total de $ 251.74014 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta Pesos 041100 M.N.y el Mial corresponde a la obre objeto del presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal, correspondiente -- a la aportación municipal $256,74104 (Doscientos Cincuenta y SS MII Setecientos Cuarenta Pesos 04/100 M.N.)

Tercerar Plazo de ejecución

"El Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo que no exceda de 45 dlas naturales debiendo iniciar la obra o jeto del presente contrato el dia 06 de Noviembre gel 20113 yterminada a más fardar el dial 20 de Diciembre del 2018, de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista", para efectos de prorroga alip ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común ' acuerdo procederá la eutorizacihn de una prorroga previa solicitud por escrito de "El Conlatista" y la evaluación d Municipio", con apego al procedimiento establecido por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Esta lel ' Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos

"El Municipio" se chiba a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a ea trabajos materia del presenta contrato, asi como los dictámenes, licencMs, permisos y demás aubizacione.s qu E responsabindad de "El Municipio" y que se requieran para la realización de la obra.

• NICIPAL Pi SSP IS 'motu Coyotea c,

te Cenit( Qat 0:7--Itt;

LAEIANTERA lúnplarites convienen que los trabajos, objelos.del presente contrato, se paguen mediante lar' b4oae

ROKETI9válmoguAs poutaios, que deberán cubnr por unidad de abra terminada, previa verificación de li ra e conformidad con e

abbidif: especripaciones y normas de Calidad nbueridas ejecutado cantone al expediente técnico autiarbtibornigge tive (I.S55

Pagina 4 el] y indortandencia sin, palacio Municipal, Sanaa-tolo Coyotepec, Canto, Oaxaca C.P.11294

e-mallammisatarbbe7011.2019@gmalcom

Quinta: Bvticinos

El "Municipio' na otorgara

Sexta: Fama da pago

Segunda: Monto del Contrato

cc


PERIODO 2017 -2019

"2018, alio DELA ERRADIcAcION OEL TRABAJO INFAN111:

no mayor de treintaS dias, las que serán presentadas por "El Contratista" a "El Municipio" acompaña documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes ala (echad de confomnidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca_

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el termino antes señalado, se incorporan a las siguientes eshm paa que "El Municipio" Inicie su tiernito de pago.

IDC-NCIA Mappa San emtrelo

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince egtleiselesnr naturales, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábil contados a partir de la lecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el articulo 56 de la Ley de Ob Públicas y Servicios Relactimados del Estado de Oaxaca.

"El contratista" conviene y acepta que "El Municipio" con cargo a cada una de las estimaciones al realzar el pago de I mismas le aplique las siguientes deducciones:

amortización proporcional del anticipo (NO APLICA).

Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe btal del contrato sh I.VA, para inspección Y tiliglanCia. Dichas retenciones las realizará la Tesoreria Municipal conforme a lo establecido en el articulo 76 de la L Obras Públicas y Servidos Relacionados del Estado de Oaxaca

3 En cumplimiento al alcor* 64, 55 Y 66 da la Ley Estatal de Hacienda, El municipio mtendrá y enterará a • el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; Esta retención se calculará aplicando - la tasa del 3 por ciento sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra manifestada en el - Bartola presupuesto autorizado de 'vibra adulce, •

,,,Lao, Oas

La retención se calculará por cada pago de estimaciones por trabajos ejecutados, que se otorgue al obligado este impuesto a cuenta de pago final y hasta la terminación de la obra

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses t correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cdrdigo Fiscal del Estado de Oaxaca, como sise tratara del at supuesto de prórroga para el efecto de °rediles fiscales y se compilaren por día naturales desde la Fecha de pago hasta la" fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Municipio.

No se considera pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas e estimación siguiente, o en el finiquite, si dicho pago no se hubiera identificado con antedoridad.

SéptImaiparantias

etohliga a constituir en brma, términos y procedimientos proas PÚbbsyS4iotRelacionados del Estado de Oaxaca las siguienteagarantias,

REGIDURIA

(96ill3glicipos que en su caso reciban deberán constibirse con antelación al inicio pia. Mehnli09als tos anticipas.

covoiepec. ATO161114655 Doc.Centro, nox 2011-2019 róginp 5 cie 1:

Independencia sln,Palacro Municipal, San Barbb Coyotopoc. Centro, Omar... C.P. 112 4 aill1~1...""" nfthar:414IIMP amál:munisanharloloc2017.2019(binallsoro

CO

NTR

ATO

DE

OBR

A PÚ

BLIC

A N

o. M

SBC

.115

/FA1

S/00

6 /201

1

on Bar: S levet:,

C n:ro, O r en el 7 de la Ley de Obras

CATUF

en Boris nyoteopc, Centra Or

'


PERIODO 2017-2019

"1011, AÑO DE LA ERRADICAOON DEL TRABAJO INFANTIL"

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni Impliquen sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La mochficación de los contratos es baje la estricta responsabilidad de "El Municipio" y deberá efechiame debidamente fundadas y mofivadas de tales modificase:nesse dará conocimiento al órgano interno de control ya Supeñor del Estado de Oaxaca dentro de los diez chas hábiles a su celebración.

Décima: Representantes de las partes

"El Contratista" se obfiga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sito de realización de los mismo, a un profesional o técnico. el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El Municipio" se reserva el derecho de solicitaren cualquier momento, por causas justficadas, la sustitución del profesional o técnico designado por el contratista y el contratista tendrá la obligación de nombra a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y da la correspondiente convocatoria.

"El Municipio" en cumplimiento de la dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Rábicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de elles a la residencia general de supervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado y de manera enunciativa y no fimilafiva las siguientes,

Supervisar, vigilan controlar y revisar los trabajos Objeto del contrato y dar a "El Contratista" por escdto, las insta/cojones que &Mime perlinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

ASMILSMO, convienen que en caso de que "El Municipio', contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, "El Contratista", otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo seig responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajas matea del presente contrato, la residencia de obra.

CONT

RATO

DE

OBR

A PÚ

BLIC

A No

. MSB

C.1

15/F

AIS/

006 12

018

RIX5

(41(55 Pagino 7 de I

Independencia sin, Pelado Municipal, San Balo Coyoteo«, Centro, Daxeca.C.P.71294 =ggsk ___...a—.79arnmults_mno,[email protected]

Las partes convienen que la bi%cora de obra formará parte de este contrato.

Pésima primera: Responsabilidades del Contratista

"El Contratista' se obliga a que os materiales y equipo que se ulilicen en los trabajos objeto de la obra motive del con cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrata a que la realización de todas y cada una de las parles de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "El Municipio", como, a responder por su cuenta y nesse de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que j rvancja o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiv

?lada en el inciso c).-, de la cláusula Séptima de este contrato. ., , "El Municipio", realizar la inspección de todos los mateiiales que vayan a u ame en la ejecución de Ida' la ;

n el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

ti Otrilud de que "El Contratista" es el único responsable do Ja ejecución de los bah lo69ffiggploavy órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seg

TERA


PERIODO 2017 -2019

120111,AÑO DE LA ERRADICACION DEL TPABMOINFAM111"

protección ecológica y de medro ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal,' así como a las instuccio al efecto le señale el gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia sango de "El Contratista".

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán vedarse en forma parcial o total a favor de otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutadas, en cuyo cas de contar con el consenfimento de "El Municipio".

Décima segunda: Cláusula Penal

Al fin de verificar si "El Contratista" está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa

11. á h

obra y montos mensuales aprobados "El Municipio" comprobará periódicamente el importe de los trabajos ejecubdos, los que debieron realizarse en términos de dicho Programa, en la inteligencia de que al electuario comparación se ahogad' a la evaluación de los daños causados y deducirá el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, importe de los trabajos realmente ejeuflehfc

es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio" retendrá en total el 2% de la diferencia, de Mas importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el Mido de las acfivdadersfie trebejos que se encuerthen atrasados, hasta la dala revisión, por he tanto, mensualmente se hará la retención o devplucln que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si "El Contratista" no condes/e los trabajos en las fechas segaiadas, también como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada die natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de "El Municipio".

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos dentado ms, "El Municipio" podrá exigir el pago de danos y perjuicios ocasionados al erario público, en canfidad líquida y delta, además de poder exrigir el cumplimiento del contrato o resdedido.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumphmiento cause daños y perjuicios, bien sea a "El Municiplo".o a terceros

Décima tercera: Suspensión Temporal

'El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en su pala los trabajos contratados por causas debidam Justificadas, debiéndose determinar en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogare, o ser indefi Para tales efectos "El Municipio" emigre un oficio, que deberá ser signado de recrbido por "El Contrafista", en el

o los motivos y juscaciones de la suspensión temporal, as1 como la fecha prevista para la reanudación en

Y tepes, Dt ntro. Ouu: contrato•podrá confinuar produciendo lodos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas éyole..

suspensión temporal.

Va: Rescisión Administrativa de Contrato " podrá medre& administrahvamente el presente contrato de obra pública por

Felones de la Ley de Obras Públicas y SeiViCtOS Relacionados del Estado de Oax

Isderesedencia ern,Pakrao Municipal San Barrero enyetares°, Cono, Eggeac. ...11111~ Svnallununisardarloloc2011.2019@gmallsom

CONT

RATO

DE

OBR

A P Ú

BLIC

A N

o. M

SBC-

1151

FAIS

I006

/201

8

rupo de trabajadores), "El Contratista" estere obligado a realizarlos en términos de ley.

_Jar,

LA CANTERA MIVUTRIAS

Página e de II 4

--0--rami<1111

Página 9d II

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO COYOTEPECI CENTRO: OAXACA.

PERIODO 2017 -2019

"1011, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJOINFAHRL"

Mi mismo podrá dar por terminada anticipadamente pre,sente contrato por razones de alteres general e consentimiento.

En relación con lo anterior, "El Municipio' determinará la rescisión administrativa, cuando "El Contratista" no trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente (os trabajos o incumpla con el programa de ejecución materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que n con las especificaciones de constmcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus traba • demás prestaciones de mráctor laboral (IMSS,INFONAVIT,SAR, etc.) ysin que ello, ajuicio de "El Municipio" crea o pu '291 crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perjuicio de "El Mueblaje", si subcontrata cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra,causalcjue.. implique contravención a los términos del presente lantana*,

.( Cuando "El Municipio" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesi declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente: , --

"El Municipio" comunicará a "El Contratista" la rescisión del confiaba en forma fehaciente por escrito de acula do a adlculos 59 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, d ntro del termino de 15 (quince) d'as hábiles. contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, expon a lo que a su derecho convenga y apode, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcunido el término referido, "El Municipio", considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer "El Contratista", resolverá y notficará re procedente dentro de los 15 (quince) dios hábiles siguientes a que se produz a la respuesta. Cumplido lo anterior, "El Municipio" impondrá el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "El Contratista" el inicio del procedimiento de rescisión de contagio, por parte de "El Municipio", éste proceden, a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, as1 como establecer un plazo de diez Mas naturales para la recuperación del antela& Me no amortizado, asentándose asimismo las causas que mitraron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia defedalarto público.

"El Contratista" está obligado a devolver a "El Municipio", en un Mazo de 10 (diez) dlas nalurales, contados a parlir fecha de Inicio del procedimiento de rescisión, toda M documentación que "El Municipio" le hubiere entregado pa realización de los trabajos.

escisión previstos en forma onunciafiva y no limitativa en esta cláusula relativa a sancion nto del programa "E/ Municipio" y "El Contratista' convienen en que aquella procederá a hacer efectivas ee de brma precautoria se abstendrá do cubil- los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liqui ad y te peo,

io de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro ifiti erro, Saz Mas naturales semientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deben) preverse11r aló los babajos atin no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de I les y equAnsinve, sido entregados a "El Contratista",

LA LAN ERA Otek li91 /45 quinta: Recepción de Obra ASFALTOS

Independencia atmPalacio Municipal, san erbio Coyoteas; Cenizo, Oaxaca. C.P. 71294 .011111.1"1.1 0_000, e.maltmunlumbedribc20171019@gmtdcom

CONT

RATO

DE

OB

RA

P ÚBL

ICA

No.

MSB

C-1

15IF

AIS1

006/2

018

'oghci da I


PERIODO 2017 -2019

20113, AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

Rara la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las pailas se sujetan al siguiente Procedimiento

"El Contratista" comunicara a "El Municipio" la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para del plazo de veinte dlas verifique la correctaterminación dolos mlmos conlormea las condiciones establecidas en al finalizar la velificación de los trabajos "El Municipio" contará con un plazo de diez Mas naturales para p ramadán Fisica, mediante el levantamiento de acta de entrega-recepción conespondiente, quedando a partir de obra bajo su responsabilidad.

Recibidos (Ricamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término esdpulado en el coneato, el finiquito deos r , trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada una de ellos, describiendo el ir concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará •el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en fo simultánea, levantar el acta adminIstrativaque de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas panes el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la alcaudón del presente contrato llegaren a surgir discrepandas de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de elles en la cláusula décima se aDtifiqUen por °salto la discrepancia, Indicando de manera expresa en que consiste, para que inicie un prendimiento de aclaraciones al ella siguiente de recibida la nocación yen termino no mayor a 10 diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen les partos, deberá constar por escrito, para lo cual se levantare la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes. reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para bandos valer ante las autoridades competentes.

Décima séptima: Legislación

Las parles se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una cláusula que lo integran, así como ales términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y admini unwii aplicados,

1 isto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletonamente, el Código Civil X el 9,19;911, o 1 fr3 tl ielni Civiles para el Estado de Oaxaca. 1

upURIA pffitiva: Jurisdicción y bibunales competentes

Q.5 o Etanol° .glifigilinierpretacIón y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes AL Ven rraspelmende los tribunales anles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca doné ' I 20 7-2019 .F.C. A CI 61 M S

— — Independencia crn, Palacio munkipal, San Barbb Coyotepac, Caoba, Oaxaca. O.P. 71194 Fijaygta--- oto°, elmásurosanbanowaoruoingmaienm

CO

NTRA

TO D

E O

BRA

PÚBL

ICA

No.

MSB

C-11

9FM

SIN

6120

18

LA CANTERA

_mamulla ir HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN SARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA. PERIODO 2017 -2019

CONT

RATO

DE

OBR

A PÚ

BLIC

A N

o. M

SBC

. 115

1FA I

S100

6/20

18

"1011 AÑO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia deberá constituirse con antelación al inicio de los trabaj por el 10% del monto total de la obra.

Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados a partir de la techa de entrega recepción d de acuerdo al articulo 3/de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y será 10% del monto total dele obra

Para garantizar la correcta inversión del anticipo (en el caso de que se otorgara anticipo) "El Contratista" se obliga » presentar fianza por el 100% del monto total recibido, otorgada por insbürcian de fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesoreda Municipal del H. Ayuntamiento de: San Bartola Coyotepe% misma que será presentada con antelación al inici de la obra. La garantia subsistirá basta la total amortización.

S CIPAI.

San Sano tapeo

r . Centro, Cia En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se considerarán como trabajos extraordin riCerznó oi 6

ser revisados en forma conjunta entre "la contratista" y "la contratante" para el pago da los mismos.

a ajustes da costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la matra estar sujeta la• REIFIYInkle los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

'

(fi 01149pFigliSodificación del contrato coymacocn

1+1.911TERA SF ER1

F.C. MC 61 14105 Pfigha c

Independencia sin, Palada Municipal, San Bailolo Coyatepor, Cebo, Oaxaca. C.P.1 2 4 eaelinuni5anbarmoc2017.2019@g1'1ailcom

Para garantizar el cumplimiento de "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 10% del monto total de la o contratada, otorgada por institución de 44112as debidamente autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamie de: San Badolo Coyotepec, misma que será presentada con antelación al inicio da la abra

As1 mismo "El Contratista" previamente a la recepción de los trabajos por parte de "El Municipio" garantizare la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado da Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere Inundo en su ejecución y hasta que "El Contratista" baya cumple° con todas las obligaciones que se deriven de este contrato. dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de cestos

Cuando a partir de la prestación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando proceden, deberán ser ajustados atendiendo el procedimienb de ajuste de costos acordado par las partes en el contrato. de acuerdo can lo establecido en los articulas 54y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios: RE" Relacionados del Estado de Oaxaca, al aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

El ajuste de las costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los pfflcios originales de I contrato permanecerá n fija s hasta la termfrlación de los trabajos contratados, el ajuste se ap abs coslos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y Wilicled °t'Orna/es durante el ejercicio del con Para tales electos la revisión será efectuada por "El Municipio" a solicitud escrita de "El Contratista" la que de acompañaba de la documentacien comprobatoria necesaria.

7E,

CO

NTR

ATO

DE

OB

RA

PÚ

BLIC

A N

o. M

SBC

.

fl

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE •

SAN BARTOLO COYOTEPEC CENTRO: OAXACA. PERIODO 2017 -2019

R10111, ANO DE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL."

presente contrato, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero qua pudiese conosponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

E presente contrato se firma al alce ya! maisen de conbrmidad con el contenido del mismo en el municipio de San Bartola, Coyotepecudistio del dlas del mes de Noviembre del arto dos mil Dieciocho.

POR l'EL MUNICIPIO"

ITILLO C. BENIT IPAL SINDICO ENTRO. OAXACA DE SAN BARTOLO CAYO

C. REINALDA REYES ÁLAN REGIDORA DE HACIENDA

DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEG CENTRO. OWCA

C. E giElEtt a/11NQ ADMINISTRADOR UN CO DE

mosASFALTOS Y TERRACEMAS LA CANTERA S A. DE CV

POR LOS "TESTIGOS"

DE SAN

FifswiLeorTIRA

DEL MUNICIPIODESATIMARD0b0 COYOTEPEC, C NrfRO OAXACA

bit!' AREL ALICIA WBRIELA CARSEC

REGIDORA DE OBRAST- 20 / 9 DEL MUNICIPIO D SAN BARTOLO COYOTEPEC,

CENTRO, OAXACA

RE

Mplo.

GIDUR DE OEIRAL

San Dark

EZ

independencia sin, Palacio Municlal, San Balob Coyotepec, Centro, Oaxaca C.P.71294 _ In'-11M51.5L5.10002 e.mallununleambartobc2011.2019@ginailsom

Página]] de I I y

2018, aÑo de la erradicacion del trabajo...

Documents