000159 mc 51 2007 mdmm bases integradas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR RUC 20170422971

COMIT ESPECIAL DE OBRASBases Administrativas

INTEGRADASADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA

AMC N 0051-2007-MDMM

(1era. Convocatoria)

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER

MARIANO MELGAR, OCTUBRE 2,007

BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS INTEGRADASADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA: AMC N 0512007-MDMM

OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER 1.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- ENTIDAD CONVOCANTE

ENTIDAD CONVOCANTE: Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

DOMICILIO : Domicilio legal en Calle Simn Bolvar 908 Mariano MelgarRUC.

: N: 201704229711.2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto del presente proceso es la contratacin para la ejecucin de la Obra: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER La ejecucin de la obra a contratar est definida en el expediente tcnico de obra y las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas.

1.3.- VALOR REFERENCIAL

Este Incluye los impuestos de Ley y cualquier otro que pueda incidir en el costo total de la ejecucin de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2007:

DESCRIPCINVALOR REFERENCIAL

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSERS/. 71,846.64

Setenta y un mil ochocientos cuarenta y seis 64/100 NUEVOS SOLES

1.5.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRE CANON

2.- BASE LEGAL

Ley N 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N 28652- Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006.

Decreto Supremo N 083-2004-PCM Aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N 084-2004-PCM Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N 27633 Ley de Promocin Temporal de Desarrollo Productivo Nacional.

D.S. 003-2001-PCM Reglamento de la Ley N 27633

R.M. 043-2001-ITINCI/DM Norma que precisa criterios para determinar el concepto de operaciones sustanciales.

Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica

Directiva N 001-2004-CONSUCODE/PRE, Reporte de Informacin sobre procesos de seleccin y sus contratos al Sistema de Informacin de Contrataciones y Adquisiciones del Estado SIACE.

Normativa en materia de Contratacin Pblica.

3.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

ETAPACALENDARIO

CONVOCATORIA03/10/07 AL 03/10/07

REGISTRO DE PARTICIPANTES04/10/07 AL 12/10/07

PRESENTACION DE CONSULTAS Y FORMULACION DE OBSERVACIONES04/10/07 AL 05/10/07

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES10/10/07 AL 10/10/07

INTEGRACION DE BASES11/10/07 AL 11/10/07

PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES. 08:00 a 14:00 HORAS15/10/07 AL 15/10/07

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. 15:30 HORAS15/10/07 AL 15/10/07

3.1.- CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el Artculo 105 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la misma que se realizar en la fecha sealada en el cronograma.

La Comisin de Promocin de la Pequea y Micro Empresa PROMPYME tendr acceso permanente a la informacin de los procesos de seleccin registrados en el SEACE para su anlisis y difusin entre las micro y pequeas empresas.

3.2.- REGISTRO DE PARTICIPANTES:

a) DERECHO DE PARTICIPACIN: El costo del derecho de participacin es de S/ 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) Nuevos Soles, que sern abonados en Caja de la Municipalidad, debiendo recabar copia de las bases administrativas y el expediente tcnico completo de la obra. (Memoria descriptiva, Especificaciones tcnicas, Planillas de metrados, Presupuesto base, Anlisis de precios unitarios, Relacin de insumos Cronograma de ejecucin, planos y otros). b) El Registro de participantes se efectuara desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (01) da despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artculo 107 del DS. 084-2004-PCM. c) El Registro de los participantes se realizar por escrito, obligatoriamente se deber consignar, la siguiente informacin: Nombres y apellidos (persona natural), D.N.I., razn social (persona jurdica), nmero de R.U.C., domicilio legal, y si desean que se les notifique a su correo electrnico (Formato N 01). 3.3.- PRESENTACIN DE CONSULTAS, Y OBSERVACIONES A LAS BASES.

Las Consultas y Observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo de DOS (02) das, contados desde el da siguiente de la convocatoria. De conformidad con lo establecido en el artculo 112 del DS. 084-2004-PCM.

Se presentarn por escrito en la Mesa de Partes de la Municipalidad, de 7:45 hrs. a 3:00 PM., Debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit encargado del presente Proceso de Seleccin.

El postor podr presentar observaciones a las Bases, simultneamente con la presentacin de Consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 115 del DS. 084-2004-PCM.

Los observantes tienen la opcin de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado dentro de los tres (3) das siguientes al vencimiento del trmino para absolverlas.

3.4.- ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial, con relacin a las consultas y observaciones presentadas, ser mediante un pliego absolutorio, que se notificar a travs del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrnicos de los participantes, que as lo hubieran declarado (Formato N 01) de conformidad con lo establecido en el artculo 112 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Tanto la absolucin de consultas como las aclaraciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta y del Contrato.

El Comit Especial integrar las Bases como regla definitiva del presente proceso de seleccin, una vez absueltas todas las Consultas y/u Observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra va, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente respectivo, corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases, como lo establece al Artculo 117 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En caso que el Comit Especial no acoja la(s) observacin(es) presentada(s), y est obligado a remitirlas al CONSUCODE, solicitar al postor observante el comprobante de pago, voucher o papeleta de depsito correspondiente al pago efectuado al CONSUCODE que por dicho concepto establece el respectivo TUPA, dentro de las 48 horas siguientes a la recepcin del oficio de requerimiento.

3.5.- PRORROGAS O POSTERGACIONES

Conforme al Art. 84 del DS. 084-2004-PCM, la decisin que tome el Comit Especial del presente proceso, con relacin a las prorrogas o postergaciones, ser notificada a travs del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrnicos de los participantes, que as lo hubieran declarado (Formato N 01) de conformidad con lo establecido en el artculo 111 del DS. 084-2004-PCM.

3.6.- CANCELACIN DEL PROCESO DE SELECCIN

Conforme al Art. 86 del DS. 084-2004-PCM, la decisin que tome la Municipalidad, con relacin a la cancelacin del proceso de Seleccin, ser notificada a travs del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrnicos de los participantes, que as lo hubieran declarado.

4.- PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en la Mesa de Partes de la Municipalidad, en la fecha y hora sealada en el cronograma.

Las propuestas se presentarn en dos (02) sobres, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica, debiendo indicar lo siguiente:

SOBRE No. 01: PROPUESTA TCNICA

Sres.: Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

Atencin: Comit Especial

ADJUDICACIN DIRECTA DE MENOR CUANTIA: AMC-051 - 2007-MDMM

OBRAMEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER POSTOR:..........................................................................................

SOBRE No. 02: PROPUESTA ECONOMICA.

Sres.: Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

Atencin: Comit Especial

ADJUDICACIN DIRECTA DE MENOR CUANTIA: AMC-051 - 2007-MDMM

OBRAMEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER POSTOR:..........................................................................................

Los Actos de Apertura de Sobres, y Evaluacin de Propuestas, se llevarn a cabo en acto privado.

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno (01). La ltima hoja ser firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para tal efecto.

Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

La informacin que proporcione el participante en su propuesta tiene el carcter de declaracin jurada y por tanto deber ajustarse a la verdad

La documentacin solicitada en la propuesta tcnica y econmica se presentara en original y una (01) copia. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

4.1.1. Apertura y Evaluacin Tcnica:

Despus de recibidas las Propuestas, el Comit Especial proceder a la apertura de los Sobres que contienen la Propuesta Tcnica de cada postor y verificar que los documentos presentados por cada Postor sean los solicitados en esta Bases, la Ley y el Reglamento.

Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, el Comit Especial otorgar un plazo mximo de dos (02) das, desde el da siguiente de la notificacin, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuar vigente para todo efecto, a condicin de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

La visita de campo ser solicitada en mesa de parte de la municipalidad y realizada a en participacin de un funcionario de la Gerencia de obras Pblicas, hasta 1 da antes de la fecha establecida para la absolucin de consultas y observaciones, a efecto que los postores puedan de ser el caso, formular consultas u observaciones referidas a la propia ejecucin de la obra.

No cabe subsanacin alguna por omisiones o errores en la propuesta econmica.

4.1.2 Apertura de Propuestas Econmicas y Otorgamiento de la Buena Pro

El Comit Especial proceder a la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Econmicas de aquellos postores cuyas propuestas tcnicas cumplan con los requisitos para el efecto establecidos. El Comit Especial comprobar que los documentos presentados sean los solicitados, de no ser as, devolver los documentos al postor tenindolos por no presentados. No cabe subsanacin alguna respecto a los posibles errores u omisiones en los documentos presentados en el sobre que contiene la propuesta econmica.

5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE N 01: PROPUESTA TCNICA

Documentos de presentacin obligatoria:

a) ndice de documentos.

b) Copia simple del certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras, en el que conste la capacidad de contratacin vigente a la fecha de Presentacin de Propuestas.

c) Declaracin Jurada de Informacin del postor, segn Anexo 01 de las presentes Bases.

d) Declaracin Jurada segn lo Establecido en el Art. 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, segn Anexo 02 de las presentes Bases.

e) Pacto de Integridad, segn Anexo 05 de las presentes bases.

f) Declaracin de cumplimiento de trminos de referencia (requerimientos tcnicos mnimos) segn Anexo 06 de las presentes Bases.

g) Declaracin Jurada de plazo de ejecucin de obra segn Anexo 07 de las presentes Bases.

h) La programacin PERTCPM que permita apreciar el Plazo de ejecucin de obra, el mismo que debe adjuntarse al Anexo N 06. De existir incongruencias en la Programacin presentada, se proceder a la descalificacin del Postor.i) Acta de visita de campo.

Documentos de presentacin Facultativa u opcional:

j) Promesa de Consorcio, segn Anexo 03, de ser el caso. Adems cada empresa que forma parte del Consorcio deber presentar las Declaraciones Juradas segn el modelo de los Anexos 01, 02, 04, 05, 06 y 07.k) Declaracin Jurada de Pequea o Micro Empresa, segn Anexo 04, de ser el caso.

l) Otra documentacin de presentacin facultativa.

SOBRE N 02: PROPUESTA ECONMICA

Documentos de presentacin obligatoria:

a) Monto total de la oferta econmica, expresada en nuevos soles, incluyendo los tributos de Ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio. Deber presentar su propuesta de acuerdo al Anexo 08. Las propuestas se expresarn nicamente en moneda nacional.

b) Presupuesto detallado por partidas, elaborado de acuerdo al Expediente Tcnico de la obra que forma parte de las presentes bases. El importe total del presupuesto detallado deber ser coincidente con el monto global indicado en la carta de presentacin de la propuesta econmica.

6.- EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de la propuesta se realizar en acto privado y en dos (02) etapas: la evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

PROPUESTA ECONMICA: 100 Puntos

6.1.- ETAPA DE EVALUACIN TCNICA

6.1.1.- CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

Conforme al Art. 63 y 69 del DS. 084-PCM-2004 los requerimientos tcnicos mnimos deben ser cumplidos y acreditados por todos los postores para que su propuesta sea admitida, de modo que las propuestas que no cumplan dichos requerimientos sern desestimadas y no se proceder a realizar la respectiva evaluacin.

Cumple

: Se acepta.

No cumple

: Se desestima.

En el caso de ejecucin de obras el plazo ser el indicado en el expediente tcnico, el mismo que constituye un requerimiento tcnico de obligatorio cumplimiento. La descripcin detallada de la Obra objeto del presente proceso de seleccin se seala en el Expediente Tcnico que se acompaa a las Bases.

6.1.2.- FACTORES TCNICOS DE EVALUACIN

Conforme al acpite a del Inciso 1 del articulo Nro. 68 del DS. 084-2004-PCM, para la contratacin de ejecucin de obras correspondientes a adjudicaciones directas no se establecer factor tcnico de evaluacin.

6.2.- ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA

6.2.1.- CUMPLIMIENTO DE LMITES SEALADOS EN EL ART. 33 DEL DS. 083-2004-PCM

La evaluacin de la propuesta econmica considerar cumplimiento de los lmites sealados en el Art. 33 del DS. 083-2004-PCM.

Aquellas propuestas que excedan el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, o que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial, se tendrn por no presentadas.

DESCRIPCIONLIMITE MNIMO

90.00 %VALOR REFERENCIALLIMITE MXIMO

110.00 %

OBRA:MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER S/. 64,661.98 S/. 71,846.64

S/. 79,031.30

Slo una vez aceptada la propuesta, el Comit Especial aplicar el factor de evaluacin econmico.

6.2.2.- FACTOR ECONMICO DE EVALUACIN

La propuesta Econmica se evaluar sobre un puntaje de cien (100) puntos, como sigue:

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

PEi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i= Propuesta

PEi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

6.3.- DETERMINACIN DE LA OFERTA CON EL MEJOR COSTO TOTAL.-

El puntaje total se obtiene calculando el puntaje obtenido en la evaluacin econmica. El mximo puntaje que se asigne a la propuesta deber ser igual a cien (100) puntos. En todos los casos, el puntaje total se calcular hasta el tercer decimal.

La Buena Pro se otorga a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.

PTPi=PEi

Donde:

PTPi= Costo Total del postor i

PEi= Puntaje de la evaluacin econmica del postor i

Conforme al art. 131 del DS. 084-2004-PCM, tratndose de la contratacin de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y callao, en adjudicaciones directas o de menor cuanta, se considerar una bonificacin equivalente al 10%, sobre el puntaje total de los postores con domicilio legal en la provincia donde se ejecutara la obra, sean o no pertenecientes al mismos departamento o regin. El domicilio legal ser el declarado ante el Registro Nacional de Proveedores.

En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empaten, se proceder segn lo establecido en el Artculo 133 del DS. 084-2004-PCM, observando estrictamente el siguiente orden:

a) Con preferencia a favor de las micro y pequeas empresas ganadoras, alcanzando este beneficio a los consorcios siempre y cuando estn conformados ntegramente por micro y pequeas empresas; o

b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econmico;

c) A travs de sorteo de los postores que empataron, conforme al Reglamento. De ser necesaria la aplicacin de esta modalidad, ser el comit quien en ese momento determinar la forma de llevar a cabo dicho acto.

7.- OTORGAMIENTO, NOTIFICACIN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la Buena Pro se realizara conforme al art. 132 del DS. 084-2004-PCM. La notificacin de la Buena Pro se realizara conforme lo dispuesto en el Artculo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La publicacin del consentimiento de la Buena Pro se efectuar al da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro, ste ser publicado en el SEACE.

8.- VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas debern tener validez hasta la suscripcin del contrato

9.- DE LAS GARANTAS

Las garantas que deben entregar los contratistas son la de Fiel Cumplimiento del contrato y por los adelantos segn corresponda.

Esta garanta ser la Carta Fianza, la misma que deber ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica.

9.1.- GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deber entregar a la MUNICIPALIDAD Una Carta Fianza, la misma que deber ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garanta deber tener vigencia, hasta el consentimiento de la liquidacin final.

9.2.- EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artculo 221 del D.S. N 084-2004-PCM.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador, deber cumplir con suscribir el contrato, de conformidad con lo establecido en el Artculo 196, 197 y 198 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deber presentar:

a) Referidos al contrato en general

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Garanta de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso;

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

Certificado original actualizado de vigencia de poder del Representante Legal emitido por los Registros Pblicos, para el caso de personas jurdicas

Copia Literal de los Registros de persona jurdica con expedicin no menor de 30 das calendarios emitidos por la Oficina Registral de Arequipa por el que acredite la facultad de representacin de su empresa.

Copia de D.N.I. del Representante Legal del postor.

Copia del R.U.C. del Postor

Pacto de Integridad

b) Referidos a la ejecucin de obras

Constancia de capacidad libre de contratacin y de la especialidad necesaria expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Calendario de Obra valorizado, en concordancia con el Cronograma de Desembolsos establecido, los Precios Unitarios del Contratista y el Calendario de Adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de la obra armonizados con el calendario de avance de obra. Estos documentos se incorporarn como anexo al Contrato.

La Programacin de obra deber estar sustentada mediante el Cronograma de Barras y Cronograma PERT-CPM o precedencia, el cual deber ser concordante con el plazo ofertado y en los que visualice la Ruta Critica de la Programacin. Dichos programas debern sustentarse mediante una Hoja de Asignacin de Recursos y Clculo de Duraciones, las mismas que debern ser coherentes los Rendimientos de sus Anlisis de Costos y los metrados del Valor Referencialc) Referidos al Residente de Obra

Carta de designacin de Residente de Obra, previa conformidad de la Municipalidad.

Declaracin Jurada de compromiso del Profesional Residente de Obra.

Currculo Vitae documentado, (firmado y sellado en todas sus pginas), del Residente de Obra con no menos de un (01) ao de ejercicio profesional en obras similares al presente, que tendr a su cargo la responsabilidad tcnica de la ejecucin de la Obra.

Certificado de habilidad del Residente de Obra, valido para firma de contrato de Obras Pblicas expedido por el Colegio Profesional respectivo.

11.- DE LAS PENALIDADES

La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos 222 al 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N 084-2004-PCM.

12.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se efectuara a travs de valorizaciones quincenales de avance de obra, las que se elaborarn de conformidad con lo establecido por el artculo 255, 256 y 257 del DS. 084-2004-PCM referente a obras contratadas bajo el sistema de suma Alzada.

13.- REAJUSTE DE PRECIOS.-

El reajuste automtico de precios se aplicar segn el sistema de Frmulas Polinmicas de acuerdo con el Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, conforme al inciso 5 de Articulo 55 y 256 del DS. 084-2004-PCM, cuyas frmulas Polinmicas se encuentra en el Expediente Tcnico que forma parte de las presentes Bases.

14.- CONDICIONES DE CARCTER TCNICO - ECONOMICO

14.1.- CONDICIONES DE LA OFERTA

Se requiere que los trabajos materia de la ejecucin de Obra cumpla con los lineamientos dados en el Expediente Tcnico y en las presentes Bases. Por lo que es obligacin de los postores tomar conocimiento por su cuenta de todas las condiciones fsicas, geogrficas econmicas, disponibilidad de mano de obra y materiales y todo aquello que pueda tener influencia sobre la ejecucin de la obra a fin de considerarlo en sus propuestas.

14.2.- SUBCONTRATACION

El postor ganador no podr subcontratar total ni parcialmente la ejecucin de la presente obra. Salvo autorizacin expresa de la Municipalidad conforme al art. 208 del DS. 084-2004-PCM.

14.4.- RECEPCION DE OBRA

Se desarrollar conforme al Art. 268 del DS. 084-2004-PCM. Antes de la recepcin de la Obra, el Contratista deber entregar al Inspector o Supervisor de la Obra los planos de replanteo en archivos magnticos y en copia firmada por el Residente e Inspector (o Supervisor) de la Obra.

14.5.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO

Luego de la recepcin de la obra, se proceder con la liquidacin del contrato de obra, siguiendo los procedimientos establecido en el Art. 269 - 271 del DS. 084-2004-PCM.

15.- DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 084-2004-PCM y las disposiciones legales vigentes.

EL COMIT ESPECIAL

ANEXO 01

DECLARACIN JURADA DE INFORMACIN DEL POSTOR

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA AMC-051 2007-MDMM

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER Sres:

Comit Especial

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

Presente

Por medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que la presente informacin se sujeta a la verdad:

DATOS DEL POSTOR

Nombre o Razn Social:

con domicilio Legal:

con RUC:

con Telfono/Fax:

Si es Persona Jurdica, la informacin de inscripcin registral es:

Ficha Inscripcin Nro.:Asiento Nro:

Fecha de Inscripcin:Localidad:

Titulares, participacioncitas, accionistas o Socios que forman parte de la persona Jurdica:

Sr(a):DNI

Sr(a):DNI

Sr(a):DNI

Sr(a):DNI

Sr(a):DNI

Sr(a):DNI

Sr(a):DNI

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

Nombre::

con domicilio Legal:

con DNI:

Si es Persona Jurdica, la informacin de inscripcin registral de la calidad de representacin es:

Ficha Inscripcin Nro.:Asiento Nro:

Fecha de Inscripcin:Localidad:

PARTICIPACIN EN CONSORCIO

SINONombre de las Empresas que actan en Consorcio

Empresa N 1Empresa N 2Empresa N 3

Mariano Melgar deDel 2007

Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTOR

ANEXO 02

DECLARACIN JURADA SEGN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 76 DEL DS. 084-2004-PCM

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA AMC-0051 2007-MDMM.

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER Sres.:

Comit Especial


Presente.-

El POSTOR: Con RUC Nro:

y domicilio legal en:

representando por el Sr. (a)Con DNI Nro:

DECLARO BAJO JURAMENTO que:

1. No estamos impedidos de participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Artculo 9 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. No tenemos sancin vigente segn el registro nacional de inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin.

4. Somos responsables de la veracidad de los documentos e informacin que presentamos a efectos del proceso.

5. Nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecida con la Buena Pro.

6. Conocemos las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Mariano MelgardeDel 2007

Nombre, sello y Firma del Representante Legal del POSTOR

ANEXO 03

PROMESA DE CONSORCIO

(Solo aplicable para Consorcios)



Comit Especial


Presente.-

El POSTOR 01: Con RUC Nro:


representando por el Sr. (a)con DNI Nro:

con poder inscrito en la ficha Nro.Asiento Nro:

El POSTOR 02: Con RUC Nro:



con poder inscrito en la ficha Nro.Asiento Nro:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, para preparar y presentar una propuesta conjunta como CONSORCIO al presente Proceso, responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Por el presente documento los suscritos declaramos que hemos convenido irrevocablemente, en asociarnos con el siguiente porcentaje de participacin:

________________________________________________________

_________%

________________________________________________________

_________%,

Para presentar una propuesta conjunta al proceso de la seleccin referido, responsabilizndonos solidariamente por la buena ejecucin de la prestacin y las obligaciones derivadas del Contrato respectivo en caso de obtener la Buena Pro y este quede consentida, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio y elevar en tal caso a Escritura Pblica el presente documento, segn lo establecido en la Directiva N 003-2003-CONSUCODE/PRE aprobada mediante Resolucin N 063-2003-CONSUCODE/PRE.

Designamos Sr(a)...................................................................., como representante legal comn de la participacin en consorcio y fijando nuestro domicilio legal comn en..............................................(*) a los efectos de suscribir con la Direccin de Alistamiento, el contrato de adquisicin de bienes correspondientes.


Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTOR 01Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTOR 02

ANEXO 04

DECLARACIN JURADA DE SER UNA PEQUEA O MICROEMPRESA



Comit Especial


Presente.-

El POSTOR:Con RUC Nro:



DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Mi representada rene las caractersticas establecidas en los Artculos 2 y 3 de la Ley 28015 Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa, que establece que las MYPE deben reunir las siguientes caractersticas concurrentes:

El nmero total de trabajadores:

La micro empresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive.

La pequea empresa abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores inclusive.

Niveles de ventas anuales:

La micro empresa hasta el monto mximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

La pequea empresa a partir del monto mximo sealado para la microempresa hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

Por tanto, de acuerdo con lo sealado en el Artculo 5 concordante con el Artculo 20 del Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N 009-2003-TR del 9 de octubre de 2003, deber tenerse acreditada la condicin (Indicar micro o pequea empresa, segn corresponda) de mi representada..



ANEXO 05

PACTO DE INTEGRIDAD


MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER El POSTOR:Con RUC Nro:



y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL de Mariano Melgar conforme a la Norma Tcnica de Control Interno N. 700-06 referida a Contrataciones y Adquisiciones de bienes, servicios y obras aprobada por R. de Contralora N 123-2000 publicada el 01.07.00, Declaramos lo siguiente:

EL POSTOR

Que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofrecemos ni otorgaremos, ya sea directa o indirectamente a travs de terceros, ningn pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario pblico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de seleccin.

Que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o tcitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prcticas restrictivas de la libre competencia

LA MUNICIPALIDAD

Nos comprometemos a evitar la extorsin y la aceptacin de sobornos por parte de nuestros funcionarios;

El incumplimiento del Pacto de Integridad generar:

Para los postores: inhabilitacin para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes

Para los funcionarios de las entidades: las sanciones derivadas de su rgimen laboral.


Nombre, Sello y Firma del Representante Legal del POSTORLA MUNICIPALIDAD

ANEXO 06

DECLARACIN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS



Comit Especial


Presente.-

El POSTOR: Con RUC Nro:



DECLARAMOS que:

La Oferta Tcnica que presentamos cumple con los trminos de referencia (requerimientos tcnicos mnimos) contenidos en las citadas Bases y en el Expediente Tcnico, incluido el plazo de ejecucin de obra del presente proceso de seleccin. La cual acredito con documentacin adjunta pertinente.

Declarando haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los documentos del presente Proceso, a las cuales me someto en su integridad, para lo cual adjunto el anexo N 01 (trminos de referencia) debidamente firmado.

Atentamente,

Mariano Melgar deDel 2007

Nombre, sello y Firma del Representante Legal del POSTOR

ANEXO 07

DECLARACION JURADA: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA


MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSERSres.:

Comit Especial


Presente.-

El POSTOR:Con RUC Nro:


Representando por el Sr. (a)con DNI Nro:

DECLARO BAJO JURAMENTO cumplir con el plazo de ejecucin de la obra indicado en el Expediente Tcnico respectivo

DESCRIPCINPLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA AMC-00 -2007-MDMM.

En nmeros:

En letras:

Declarando haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los documentos del presente Proceso, a las cuales me someto en su integridad.



ANEXO 08

HOJA DE PROPUESTA ECONMICA

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA AMC-0512007-MDMM.


Comit Especial


Presente.-

El POSTOR:con RUC Nro:


Representando por el Sr. (a)con DNI Nro:

Ofrecemos la siguiente propuesta econmica:

DESCRIPCINMonto Total incluido impuestos de Ley

(En nmeros y letras)

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA AMC-00-2007-MDMM

En nmeros:

En letras:

Los montos ofertados incluyen todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir sobre el costo total, al cual acompao el desagregado por partidas que da origen a esta propuesta conforme al art. 56 del DS. 084-2004-PCM.



Nota: La propuesta econmica incluido impuestos de ley y otros gastos, ser presentada en nuevos soles (s/.) con dos decimales.

ANEXO N 10PRO FORMA DE CONTRATO


MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSERConste por el presente documento, el Contrato de ........................................... , que celebran de una parte, MUNICIPALIDAD DISTRITAL de MARIANO MELGAR, con RUC No y con domicilio legal en la calle Simn Bolivar 908 del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa, debidamente representada por su Alcalde Oscar Alfredo Ayala Arenas identificado con DNI N.......................................... quien acta conforme a las facultades otorgadas por la Ley Orgnica de Municipalidades a quien en adelante se le denominar LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte, la empresa ........................................................................................................., con RUC No .................................. y con domicilio legal en ..................................................Distrito y Provincia de ........................................................ Departamento de............................................, representada por.............................................. ........................................................., identificado con DNI N....................... con domicilio en ..................................................con poder inscrito en ............................. del Registro ......................., a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA; de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:

PRELIMINAR.- ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD es una persona Jurdica de Derecho Publico, que se encuentra regida por la ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 27972, esta facultada por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ejercicio del ao 2007, a efectuar las adquisiciones de bienes y servicios de conformidad con el Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y por su Reglamento aprobado mediante DS. N 083-2004-PCM. y por D.S. N 084-2004-PCM respectivamente.

EL CONTRATISTA es una persona................... debidamente constituida por Escritura Pblica del ante la Notara Pblica ., con partida Electrnica Registro Pblico N , dedicada a brindar servicios objeto del proceso se seleccin correspondiente. Declara con el carcter de Declaracin Jurada, no estar incurso en ninguna causal de incompatibilidad, legal que le impida contratar con la MUNICIPALIDAD.

LA MUNICIPALIDAD convoc al Proceso de Seleccin de ................................................ para seleccionar a la persona natural o jurdica que se encargara de ..................................................., habindose otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA, por lo que se procede a la celebracin del presente contrato de conformidad el Acta de Adjudicacin de la Buena Pro, de fecha................................ .

PRIMERA.- EL OBJETO

Mediante el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a favor de la MUNICIPALIDAD a la ejecucin de la obra conforme a las bases del proceso de seleccin, el expediente tcnico, la propuesta tcnica y econmica del CONTRATISTA que forman parte de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

Por el presente contrato la MUNICIPALIDAD se obliga a favor EL CONTRATISTA a dar en pago como contraprestacin de la ejecucin de la obra objeto del presente contrato la suma de S/. ....................... (....................... y 00/100 Nuevos Soles), que incluye los Impuestos previstos por la Legislacin vigente y cualquier otro gasto que influya en el costo total, conforme a lo sealado en su propuesta econmica.

TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato ser de............ das, la cual es conforme al expediente tcnico. La fecha de inicio del plazo contractual comienza a regir desde el da siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artculo 240 del REGLAMENTO. Conforme al art. 211 del DS. 084-2004-PCM, el contratista se har cargo de la obtencin de licencias, autorizaciones permisos, servidumbre y similares para la ejecucin de la obra.

CUARTA.- OPORTUNIDAD Y FORMA PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar a EL CONTRATISTA el monto convenido a travs de valorizaciones quincenales, para la ejecucin de las valorizaciones el CONTRATISTA presentar a LA MUNICIPALIDAD las facturas correspondientes al avance de la obra, las cuales debern estar aprobadas por el supervisor y/o el inspector de LA MUNICIPALIDAD, en concordancia con el Art. 259 del Reglamento.

Los reajustes automticos de precios se harn efectivos mediante la utilizacin de las frmulas polinmicas contenidas en el Expediente Tcnico, que forman parte integrante del presente contrato, de acuerdo al rgimen legal vigente y en concordancia con el calendario de avance de obra valorizada aprobado.

QUINTA.- ADELANTOS

Dentro de un plazo mximo de 15 das de firmado el contrato LA MUNICIPALIDAD otorgar un adelanto directo a solicitud de EL CONTRATISTA, el mismo que no podr exceder por ningn concepto del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato. Asimismo, otorgar por concepto de adelanto de materiales e insumos o servicios puestos a disposicin del objeto del contrato, un adelanto que en conjunto no podr exceder el cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato

Los adelantos sern garantizados por Cartas Fianza emitidas por cualquier empresa autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo las siguientes caractersticas: solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacin automtica al solo requerimiento de la MUNICIPALIDAD, por el monto que solicita las mismas que tendrn una vigencia mnima de tres (03) meses, conforme al art. 219 del DS. 084-2004-PCM.

La amortizacin de los adelantos especficos para materiales se har mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones que se efecten al contratista, Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacin de los adelantos se tomar en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o de la liquidacin.

Los adelantos entregados al CONTRATISTA sern utilizados estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con LA MUNICIPALIDAD, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.

SEXTA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

6.1.- DE EL CONTRATISTA

a) EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucin de la obra, de acuerdo a lo detallado en las bases del proceso de seleccin, el expediente tcnico y a la propuesta tcnica y econmica de EL CONTRATISTA; todo lo cual forma parte integrante del presente contrato

b) EL CONTRATISTA, no podr ceder parcial o totalmente su posicin contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecucin y cumplimiento del mismo, salvo disposicin expresa de LA MUNICIPALIDAD

c) EL CONTRATISTA es responsable de la ejecucin de la obra, correspondindole todo cuanto sea necesario hasta su total terminacin y a completa satisfaccin de la MUNICIPALIDAD.

d) Ejecutar la obra en estricta conformidad con el Expediente Tcnico que comprende: bases integradas del proceso de seleccin, memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planillas de metrados, presupuesto base, anlisis de precios unitarios, relacin de insumos, cronograma de ejecucin, planos y otros, que, debidamente suscritos por EL CONTRATISTA, forman parte integrante de este Contrato.

e) Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de equipos de construccin, direccin tcnica y administrativa, obligndose a proveerse con la debida anticipacin de la mano de obra, los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecucin de la obra.

f) Responder por el pago de las indemnizaciones, seguros, beneficios que establezcan las Leyes Sociales al personal a su servicio e, igualmente, por los tributos que le corresponda pagar por sus trabajadores.

g) Responsabilizarse ante LA MUNICIPALIDAD y/o terceros por la calidad tcnica ofrecida y por las imperfecciones, vicios ocultos de la obra que sean causa de la destruccin parcial o total de la misma, por un plazo no menor de siete (7) aos, de conformidad con lo establecido por el Art. 51 de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado.

h) Responsabilizarse exclusivamente de todo dao que por accin u omisin hubiera causado a personas, muebles o inmuebles de terceros que se deriven de los trabajos ejecutados por la misma.

i) El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucin de la misma, corrern por cuenta de EL CONTRATISTA. El suministro de electricidad y el agua necesaria para la ejecucin de la obra contratada de ser el caso, sern de cuenta, costo y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

j) EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a la Entidad Financiera fiadora que ha otorgado las garantas para el cumplimiento del presente contrato, cuando esta ha devenido en insolvente por la declaracin de quiebra, intervencin o liquidacin, as como ser obligacin de la Entidad Contratante a travs de su rgano competente, la exigencia del cumplimiento del reemplazo en referencia y la adopcin de las medidas necesarias en caso de incumplimiento del reemplazo de la entidad Financiera fiadora.

6.2.- De la Municipalidad

a) Designar al Supervisor o Inspector de las obras, entregar el expediente tcnico de obra completa y el terreno donde se ejecutar la obra, as como entregar el adelanto directo al CONTRATISTA, solicitado por ste conforme a ley.

b) Entregar a EL CONTRATISTA una copia de un juego completo de los planos del Proyecto, as como copia de los dems documentos del Expediente Tcnico.

c) Abonar, previa aprobacin, las Valorizaciones, que tendrn el carcter de pagos a cuenta y sern elaborados en funcin de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de Gastos Generales y Utilidad. El subtotal as obtenido se multiplicar por el factor de relacin calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregar de ser el caso, el porcentaje correspondiente al IGV.

SEPTIMA.- MANTENIMIENTO DE TRANSITO

De ser el caso EL CONTRATISTA ser responsable del Mantenimiento de Trnsito en el terreno donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepcin de Obra y estar sujeto a fiscalizacin.

OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA

Para todos los efectos propios de la ejecucin de la obra materia de este Contrato el RESIDENTE DE OBRA ser ..., con Registro del Colegio de ... del Per N ... y Certificado de Habilidad N ... , controlando directa y permanentemente la ejecucin de la obra, para lo cual presenta la Declaracin Jurada de Compromiso, la que forma parte de este contrato. En consecuencia, tendrn validez las decisiones adoptadas por el referido Residente, las cuales no podrn ser enervadas por otra persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

La sustitucin del RESIDENTE DE OBRA slo proceder previa autorizacin escrita de LA MUNICIPALIDAD y el reemplazante deber reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. EL CONTRATISTA comunicar el reemplazo va carta notarial.

NOVENA.- SUPERVISOR Y/O INSPECTOR

a) LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a las Bases, los artculos 247 y 250 del REGLAMENTO, designara como su representante en obra a un Supervisor o Inspector de acuerdo a la partida presupuestaria.

b) El Supervisor o Inspector tendr las siguientes atribuciones sin carcter limitativo:

Verificar y exigir la correcta ejecucin de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato.

Solicitar informacin a EL CONTRATISTA sobre la obra.

Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones tcnicas sealadas en el Expediente Tcnico de Obra. Cuando sea pertinente deber exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones tcnicas, as como el desmonte y otros desechos.

Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones tcnicas, manuales y cualquier otra informacin tcnica relacionada con la obra.

Disponer cualquier medida urgente en la obra

DECIMA- PENALIDADES

El retraso injustificado en la ejecucin del servicio, por parte de EL CONTRATISTA determinar la aplicacin de una penalidad por cada da de atraso injustificado, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total.

La penalidad se aplicar y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en das

Donde F tendr el siguiente valor: F = 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato por incumplimiento.

DECIMA PRIMERA.- RESOLUCIN DE CONTRATO

La MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato de conformidad con el inciso art. 225 del D.S. 084-2004-PCM, en los casos que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto mximo de la penalidad por mora en la ejecucin de la prestacin a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucin de la prestacin, pese a haber sido requerido para corregir tal situacin.

De conformidad con el Art. 224-del DS. 084-2004-PCM, LA MUNICIPALIDAD podr poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripcin del presente contrato:

a) Por mutuo acuerdo.

b) Por incurrir EL CONTRATISTA en acciones u omisiones que afecten el cumplimiento del presente Contrato.

De conformidad con el Art. 224 del DS. 084-2004-PCM, La MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato en forma parcial, sin pago de indemnizacin por ningn concepto y la liquidacin se realizar solo por la parte efectivamente ejecutada, dicha resolucin parcial podr efectuarse por los siguientes factores relevantes al objeto del contrato:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente corroborada que hiciera imposible la continuacin de la prestacin, en este caso se liquidara la parte del contrato efectivamente ejecutado, siempre y cuando sta sea de utilidad para MUNICIPALIDAD.

b) Si se detectara falsedad en la informacin presentada por el CONTRATISTA

c) No realizar las correcciones sobre la ejecucin de la obra que no se ajusten a las Especificaciones Tcnicas estipuladas en las Bases, el expediente tcnico y en la oferta de EL CONTRATISTA, las mismas que forman parte integrante del presente contrato, dentro del plazo acordado.

d) Por la sub contratacin no autorizada, cesin o transferencia del contrato

e) Por restricciones presupuestales.

La resolucin por las causales sealadas en el punto 12.1 se realizara mediante Carta Notarial, observando el trmite previsto en el Artculo 226 y 227 del DS. 084-2004-PCM. La resolucin del Contrato operar con independencia y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

La resolucin por las causales sealadas en el punto 12.2 y 12.3 se realizara de pleno derecho a la recepcin por EL CONTRATISTA de la Carta Notarial respectiva.

DECIMA SEGUNDA: REQUISITOS PREVIOS

EL CONTRATISTA ha cumplido con presentar de modo previo a la firma del presente contrato lo siguiente:

a) Referidos al contrato en general

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Garanta de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso;

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

Vigencia de poder del Representante Legal emitido por los Registros Pblicos.

Copia Legalizada de la Minuta de la Constitucin de la Empresa, de ser el caso.

Copia de D.N.I. del Representante Legal del postor.

Copia del R.U.C. del Postor

b) Referidos a la ejecucin de obras

Constancia de capacidad libre de contratacin y de la especialidad necesaria expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Calendario de avance de obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacin de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

Calendario de Adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra en concordancia con el calendario valorizado.

c) Referidos al Residente de Obra

Carta de designacin de Residente de Obra, previa conformidad de la Municipalidad.

Declaracin Jurada de compromiso del Profesional Residente de Obra.

Currculo Vitae documentado, (firmado y sellado en todas sus pginas), del Residente de Obra, que tendr a su cargo la responsabilidad tcnica de la ejecucin de la Obra.

Certificado de habilidad del Residente de Obra, valido para firma de contrato de Obras Pblicas expedido por el Colegio Profesional respectivo.

DECIMA TERCERA: GARANTAS CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA como garanta entrega Carta(s) Fianza(s) Bancaria(s) de carcter incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica a primera solicitud, sin beneficios de excusin a la favor de LA MUNICIPALIDAD por los conceptos, importes y vigencias, que segn el fuera caso.

13.1.- GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA entrega a LA MUNICIPALIDAD la Carta Fianza NRO. ............................. Emitida por el Banco...................................................... por un monto ascendente a S/. ...................... (................................................... con....... /100 nuevos soles) como garanta de fiel cumplimiento de la ejecucin del presente contrato de acuerdo con lo establecido en el Art. 215 del DS. 084-2004-PCM.

LA MUNICIPALIDAD esta facultada para ejecutar las cartas fianzas y si fuera el caso la carta fianza de garanta adicional por el Monto diferencial de Propuesta, cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, aun cuando se les hubiese comunicado que existe razn justificada para ello.

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE OBRA

La Recepcin de Obra se ceir al procedimiento establecido en el Art. 268 del Reglamento de la Ley de Contratraciones y Adquisiciones del Estado.

a) El Contratista mediante comunicacin escrita solicitar a la Entidad la Recepcin de Obra, indicndole la fecha de culminacin. El Inspector o Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) das comunicar este hecho a la entidad.

b) En un Plazo mximo de siete (7) das calendario de recibida la comunicacin a que se refiere el prrafo anterior LA MUNICIPALIDAD designar un Comit de Recepcin, el cual estar integrado por lo menos por un representante de LA MUNICIPALIDAD necesariamente Ingeniero o Arquitecto Colegiado y por el Inspector y/o Supervisor.

c) Es obligacin del Contratista presentar los Planos de Replanteo de la obra ejecutada; de no cumplirse, no se proceder con la Recepcin de la misma.

d) El Comit de Recepcin junto con el CONTRATISTA, proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, en un plazo no mayor de veinte (20) das de realizada su designacin.

e) Culminada la verificacin se levantar un Acta, que ser suscrita por los miembros del Comit de Recepcin, el Inspector y/o Supervisor y el Contratista. En el Acta se incluirn las observaciones, si las hubiera.

f) De no existir observaciones, se proceder a la Recepcin de la obra, tenindose por concluida en la fecha indicada por el Contratista.

g) De existir observaciones, estas se consignaran en un Acta y no se recibir la obra. EL CONTRATISTA dispondr de un dcimo de plazo (1/10) de ejecucin del contrato para subsanarlas, el cual se computar a partir del quinto da de suscrita el Acta, este plazo no dar derecho al pago de ningn concepto a favor del CONTRATISTA, ni del supervisor, ni la aplicacin de penalidad alguna.

h) Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitar la recepcin de la obra. La comprobacin que realizar el Comit de Recepcin se limitar a verificar la subsanacin de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

i) Si se comprueba que vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo de subsanacin de observaciones, el CONTRATISTA no las hubiera iniciado, LA MUNICIPALIDAD dar por vencido dicho plazo, tomar el control de la obra, se resolver el Contrato y adoptar las medidas para su conclusin, de acuerdo al tercer prrafo del Art. 267 del Reglamento. De igual forma, comunicar tal hecho al Tribunal para que proceda a sancionar con inhabilitacin al CONTRATISTA.

j) Todo retraso en la subsanacin de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerar como demora para efectos de las penalidades que corresponden y podr dar lugar a que la Entidad resuelva por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrn ser aplicadas hasta el tope de cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato.

k) Si la necesidad lo requiriese, podrn realizarse Recepciones parciales de secciones terminadas de obra, las cuales se harn en coordinacin con la inspeccin, stas podrn ser puestas en servicio, en cuyo caso, no sern de cargo del CONTRATISTA los deterioros que al momento de la recepcin final se detecten, siempre que estos no sean imputables a la mala ejecucin o al empleo de materiales deficientes.

DECIMA QUINTA.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO

a) Luego de la recepcin de la obra, se proceder con la liquidacin del contrato de obra, siguiendo los procedimientos establecido en el Art. 269 - 270 del DS. 084-2004-PCM.

b) Para el pago de la liquidacin y/o devolucin de garantas, el contratista deber haber cumplido con entregar los documentos siguientes:

Minuta de Declaratoria de Fbrica y/o Memoria Descriptiva Valorizada, segn sea el caso.

Planos de Replanteo en sistema CAD, en diskett o CD y un juego en copia ozalid, firmados por el Supervisor y Residente de la obra.

Planilla de Metrados de post-construccin, suscrita por el supervisor y el Residente de la obra.

c) La elaboracin de la Memoria Descriptiva Valorizada o la minuta de Declaratoria de Fbrica, segn corresponda, estarn a cargo de EL CONTRATISTA, quien efectuar su presentacin a LA MUNICIPALIDAD junto con la liquidacin del contrato, dentro de los sesenta (60) das posteriores a la Recepcin de la Obra. De no cumplir con su presentacin, LA MUNICIPALIDAD dispondr con cargo a EL CONTRATISTA la elaboracin de estos documentos; descontando los gastos que demande su obtencin, de las valorizaciones en trmite de pago, la liquidacin del contrato o la garanta de fiel cumplimiento de este.

DCIMA SEXTA- SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que deriven de la ejecucin e interpretacin del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, sern resueltos mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del estado.

Las partes acuerdan someterse a arbitraje organizado y administrado por la Cmara de Comercio de Arequipa, conforme al art. 276 del DS. 084-2004-PCM.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondr fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

DECIMA SEPTIMA.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones sealadas en el presente contrato, bajo sancin de quedar Inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento

DCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

Forman parte integrante del presente contrato:

a) Las Bases, Trminos de Referencia, expediente Tcnico, Absolucin de Consultas, y de observaciones e Integracin de Bases del Proceso de Seleccin:........................................................

b) Las Propuestas Tcnica y Econmica presentada por EL CONTRATISTA.

c) Dos Cartas Fianzas Nros. ......................... y .......................... que garantizan el pago y el fiel cumplimiento del contrato, todas a cargo del BANCO ....................................

d) El Expediente Tcnico del proyecto.

e) Los documentos sealados en la clusula Dcima Segunda

f) Y todos los demas documentos derivados del proceso de seleccin y del presente contrato

DECIMA NOVENA.- DOMICILIO

Las partes sealan como sus domicilios los que aparecen en la introduccin del presente Contrato, a donde debern cursarse todas las comunicaciones entre ellas. Las partes se comprometen a dar aviso anticipado, por escrito, de cualquier modificacin en sus domicilios.

DUODECIMA .- DISPOSICIN COMPLEMENTARIA

En los extremos no estipulados en el presente contrato y sus anexos, deber estarse a lo sealado por el Texto nico Ordenado de la Ley N 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N 083-2004-PCM y N 084-2004-PCM, respectivamente.

En seal de conformidad las partes suscriben el presente Contrato en seis (06) ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en la ciudad de Arequipa a los .............. das del mes de .. del ao 2007.

____________________

_________________

LA MUNICIPALIDAD

EL CONTRATISTA

FORMATO N 01

REGISTRO DEL PARTICIPANTE

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA AMC-00512007-MDMM

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE ULRICH NEISSER DATOS DE REGISTRO

PARTICIPANTE : _____________________________________________________________________________________Con RUC N: ________________________________________________________________________________

Con Domicilio Legal: ______________________________________________________________________________

Con telfono o telefax: ______________________________________________________________________________REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________________________________________________

Con DNI N: _________________________________________________________________________________

NRO. DE RECIBO UNICO DE INGRESOS: __________________

RGIMEN DE NOTIFICACIONES

( ) Autorizo al Comit Especial del Presente procesos de Seleccin, para que me notifique al correo electrnico que sealo: ________________________________________________________________, conforme al artculo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

( ) Autorizo al Comit del Presente proceso de Seleccin, para que me notifique personalmente en la sede del MUNICIPALIDAD.

( ) Declaro que conforme al Artculo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. los actos realizados dentro del proceso de seleccin se entendern notificados a partir del da siguiente de su publicacin en el SEACE.

( ) Adjunto al presente copia del recibo de pago por derecho de participacin.

Apellidos y Nombres: _______________________________________________________________________________Doc. Nacional de Identidad.: _______________________________________________________________________________

Mariano MelgarDedel 2007

Firma del Representante Legal

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

AMC 51-2007-MDMM

OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE ULRICH NEISSER. POSTOR: CONSTRUCTORA ESQUIVEL S.A.C.

Referencia: Formula consultas a las bases administrativas de Ia Adjudicacin de Menor Cuanta N 051-2007-/MDMM

1. Consulta N 01: Del anlisis del expediente tcnico es de verse que el valor general del presupuesto asciende a la suma de : S/. 71,846.64 monto que difiere del valor referencial establecido en el proceso, el mismo que asciende a la suma de S/. 53,662.28 Consulta Cul de los dos valores es el que se considerar como valor referencial?.

Absolucin de Consulta N 01: Del contenido de las bases administrativas, es de verse la existencia de una divergencia existente entre el valor referencial establecido en las bases, y el valor del presupuesto general de obra consignado en el expediente tcnico, el mismo que se ha originado por un error en la digitacin del valor referencial.

En consecuencia se aclara que el valor referencial para el presente proceso es de 71,846.64 tal como corresponde, toda vez que es ste el valor total del presupuesto de obra y el asignado presupuestalmente.

000159 mc 51 2007 mdmm bases integradas

Documents